58
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP Chantier AMENAGEMENT D’UN ATELIER DE MAINTENANCE ET RENOVATION DE SANITAIRES AU LYCEE JANSON DE SAILLY Allotissement LOT TOUS CORPS D’ETAT (TCE) Maître d’Ouvrage LYCEE JANSON DE SAILLY 106 rue de la Pompe 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE Maître d’Œuvre GO ARCHITECTURE 7, villa Anatole France 93200 Saint-Denis M. François de Montgolfier Tel : 09 67 03 25 83 @ : [email protected]

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

CCTP

Chantier

AMENAGEMENT D’UN ATELIER DE MAINTENANCE ET RENOVATION DE SANITAIRES AU LYCEE JANSON DE SAILLY

Allotissement

LOT TOUS CORPS D’ETAT (TCE)

Maître d’Ouvrage LYCEE JANSON DE SAILLY 106 rue de la Pompe 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur

Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

Maître d’Œuvre GO ARCHITECTURE 7, villa Anatole France 93200 Saint-Denis M. François de Montgolfier

Tel : 09 67 03 25 83 @ : [email protected]

Page 2: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

Ind B

GO ARCHITECTURE p. 2 / 58

Sommaire

0 Généralités ........................................................................................................................ 6

0.1 Présentation du projet ........................................................................................................................... 6

0.2 Connaissance du projet ........................................................................................................................ 6

0.3 Contenu des prix .................................................................................................................................... 6

0.4 Allotissement .......................................................................................................................................... 7

0.5 Tranches ................................................................................................................................................. 7

1 Préparation de chantier et études d’exécution .............................................................. 8

1.1 Démarches administratives .................................................................................................................. 8

1.2 Préparation de chantier ......................................................................................................................... 8

1.3 Etudes d’exécution ................................................................................................................................ 8

1.4 Dossier des ouvrages éxécutés (DOE) ................................................................................................ 9

2 Installations de chantier ................................................................................................. 10

2.1 Panneau de chantier ............................................................................................................................ 10

2.2 Constat avant travaux .......................................................................................................................... 10

2.3 Baraquements ...................................................................................................................................... 10

2.4 Armoire électrique de chantier ........................................................................................................... 11

2.5 Eau ......................................................................................................................................................... 11

2.6 Protections et balisage ........................................................................................................................ 11

2.7 Echafaudages ....................................................................................................................................... 12

2.8 Nettoyage quotidien de chantier ........................................................................................................ 12

2.9 Repli des installations et nettoyage de fin de chantier .................................................................... 12

3 Démolition / dépose ........................................................................................................ 13

3.1 Dépose .................................................................................................................................................. 13

3.2 Démolition ............................................................................................................................................. 13

3.3 Evacuation et mise en décharge des gravois ................................................................................... 13

4 Traitement des peintures plombées .............................................................................. 15

4.1 Protections spécifiques ....................................................................................................................... 15

4.2 Traitement par décapage ..................................................................................................................... 15

4.3 Traitement des déchets et nettoyage ................................................................................................. 15

5 Maçonnerie – Gros-oeuvre ............................................................................................. 17

5.1 Etudes et plans d’exécution ................................................................................................................ 17

5.2 Percements et réservations ................................................................................................................ 17

5.3 Bouchages, recharges et réparations ................................................................................................ 17

5.4 Fermeture de baie en maçonnerie ...................................................................................................... 17

5.5 Chape .................................................................................................................................................... 17

5.6 Cloisons en carreaux de plâtre ........................................................................................................... 18

5.7 Jambages en carreaux de plâtre hydrofuge ...................................................................................... 18

5.8 Dés béton .............................................................................................................................................. 18

6 Carrelage / Faîence ......................................................................................................... 19

6.1 Etudes et plans d’exécution ................................................................................................................ 19

6.2 Ragréage ............................................................................................................................................... 19

Page 3: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

Ind B

GO ARCHITECTURE p. 3 / 58

6.3 Etanchéité sous carrelage ................................................................................................................... 19

6.4 Carrelage au sol ................................................................................................................................... 19 6.4.1 Carrelage .................................................................................................................................................................................. 19 6.4.2 Joints de carrelage ................................................................................................................................................................... 20

6.5 Plinthes carrelées................................................................................................................................. 20 6.5.1 Plinthes carrelées ..................................................................................................................................................................... 20 6.5.2 Joints ........................................................................................................................................................................................ 20

6.6 Faïence murale ..................................................................................................................................... 21 6.6.1 Faïence .................................................................................................................................................................................... 21 6.6.2 Joints de faïence ....................................................................................................................................................................... 21 6.6.3 Trappe à carreler ...................................................................................................................................................................... 21

6.7 Profil métalliques de finition ............................................................................................................... 22 6.7.1 Profils ....................................................................................................................................................................................... 22

6.8 Appareillage scellé ............................................................................................................................... 22 6.8.1 Tapis de sol .............................................................................................................................................................................. 22 6.8.2 Siphons de sol .......................................................................................................................................................................... 22

7 Cloisons / doublages / faux-plafonds ............................................................................ 24

7.1 Etudes et plans d’exécution ................................................................................................................ 24

7.2 Cloisons en plaques de plâtre ............................................................................................................ 24

7.3 Doublages ............................................................................................................................................. 24

7.4 Faux-plafonds démontables en dalles ............................................................................................... 24

7.5 Faux-plafonds CF ................................................................................................................................. 25

7.6 Soffites .................................................................................................................................................. 25

8 Menuiserie intérieure ...................................................................................................... 26

8.1 Etudes et plans d’exécution ................................................................................................................ 26

8.2 Bloc-porte ame pleine .......................................................................................................................... 26 8.2.1 Dimensions 0,83 x 2.04 ht......................................................................................................................................................... 26 8.2.2 Dimensions 0,83 x 2.04 ht, finition stratifiée .............................................................................................................................. 26 8.2.3 Dimensions 0,93 x 2.04 ht, finition stratifiée .............................................................................................................................. 26

8.3 BLOC-PORTE CF .................................................................................................................................. 26

8.4 Porte coulissante à galandage ........................................................................................................... 26

8.5 Quincaillerie .......................................................................................................................................... 27 8.5.1 Béquilles ................................................................................................................................................................................... 27 8.5.2 Butées ...................................................................................................................................................................................... 27 8.5.3 Serrures .................................................................................................................................................................................... 27 8.5.4 Cylindres .................................................................................................................................................................................. 27 8.5.5 Ferme-porte .............................................................................................................................................................................. 28

8.6 Cache siphon ........................................................................................................................................ 28

8.7 Chantplats ............................................................................................................................................. 28 8.7.1 Menuiseries intérieures ............................................................................................................................................................. 28 8.7.2 Menuiseries extérieures ............................................................................................................................................................ 28

8.8 Plinthes bois ......................................................................................................................................... 28

8.9 Plancher OSB ....................................................................................................................................... 29

8.10 Traitement des sols parquet ............................................................................................................... 29 8.10.1 Raccords de parquet ............................................................................................................................................................... 29 8.10.2 Ponçage et vitrification ............................................................................................................................................................ 29

8.11 Traitement de sol mosaïque ................................................................................................................ 29

8.12 Habillage d’imposte ............................................................................................................................. 29 8.12.1 Pour sortie de VMC sanitaire .................................................................................................................................................. 29 8.12.2 Pour sortie de extraction ateliers ............................................................................................................................................. 30

9 Menuiserie extérieure ..................................................................................................... 31

9.1 Etudes et Plans d’exécution ............................................................................................................... 31

9.2 Menuiseries bois existantes ............................................................................................................... 31 9.2.1 Rénovation de menuiseries extérieures .................................................................................................................................... 31

Page 4: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

Ind B

GO ARCHITECTURE p. 4 / 58

9.3 Menuiseries métalliques neuves ........................................................................................................ 31 9.3.1 Menuiserie neuve à soufflet ...................................................................................................................................................... 31

9.4 Films adhesifs ...................................................................................................................................... 31 9.4.1 Film adhésif miroir .................................................................................................................................................................... 31 9.4.2 Film adhésif sablé ..................................................................................................................................................................... 32 9.4.3 Film adhésif COLORE .............................................................................................................................................................. 32

10 Peinture .................................................................................................................... 33

10.1 Peinture sur murs................................................................................................................................. 33 10.1.1 ANciens fonds......................................................................................................................................................................... 33 10.1.2 Fonds neufs ............................................................................................................................................................................ 33

10.2 Peinture sur plafonds .......................................................................................................................... 33 10.2.1 Anciens fonds ......................................................................................................................................................................... 33 10.2.2 Fonds neufs ............................................................................................................................................................................ 34

10.3 Peinture sur bois .................................................................................................................................. 34 10.3.1 ANciens fonds......................................................................................................................................................................... 34 10.3.2 Fonds neufs ............................................................................................................................................................................ 34

10.4 Peinture sur métaux ............................................................................................................................. 35 10.4.1 Anciens fonds ......................................................................................................................................................................... 35

10.5 Peinture sur canalisations .................................................................................................................. 35 10.5.1 ANciens fonds......................................................................................................................................................................... 35 10.5.2 Fonds neufs ............................................................................................................................................................................ 35

10.6 Signalétique .......................................................................................................................................... 36 10.6.1 Plaque signalétique extérieure ................................................................................................................................................ 36 10.6.2 Plaque signalétique particulière .............................................................................................................................................. 36

11 Electricité ................................................................................................................. 37

11.1 Etudes et Plans d’execution ............................................................................................................... 37

11.2 Dépose .................................................................................................................................................. 37

11.3 Courants forts et faibles ...................................................................................................................... 37 11.3.1 Alimentation tableau divisionnaire ........................................................................................................................................... 37 11.3.2 Tableau de protection divisionnaire ......................................................................................................................................... 37 11.3.3 Chemins de câbles et goulottes .............................................................................................................................................. 37 11.3.4 Câblage courant fort ............................................................................................................................................................... 38 11.3.5 câblage courant faible ............................................................................................................................................................. 38 11.3.6 Liaison autocom ...................................................................................................................................................................... 39 11.3.7 Brassage ................................................................................................................................................................................ 39 11.3.8 Mise à la terre ......................................................................................................................................................................... 39

11.4 Appareillage terminal et alimentations spécifiques ......................................................................... 39

12 Sécurité incendie ..................................................................................................... 43

12.1 Plans d’exécution, études et dimensionnement ............................................................................... 43

12.2 Purge des installations ........................................................................................................................ 43

12.3 Architecture des installations ............................................................................................................. 43

12.4 Câblage ................................................................................................................................................. 43

12.5 Appareillage .......................................................................................................................................... 43

12.6 Mise en service ..................................................................................................................................... 44

13 Plomberie ................................................................................................................. 45

13.1 Plans d’exécution, études et dimensionnement ............................................................................... 45

13.2 Dépose des installations existantes .................................................................................................. 45

13.3 Réseau alimentation EF/ECS .............................................................................................................. 45 13.3.1 Réseau d’alimentation des lavabos, éviers ............................................................................................................................. 45 13.3.2 Réseau d’alimentation de chasses directes ............................................................................................................................ 45

13.4 Réseaux D’évacuation ......................................................................................................................... 46 13.4.1 Raccordement aux collecteurs existants ................................................................................................................................. 46 13.4.2 Ventilation de chute ................................................................................................................................................................ 46

13.5 Appareillage de plomberie .................................................................................................................. 46 13.5.1 Local ménage sanitaires élèves .............................................................................................................................................. 46

Page 5: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

Ind B

GO ARCHITECTURE p. 5 / 58

13.5.2 Urinoirs sanitaires élèves ........................................................................................................................................................ 48 13.5.3 Cabine WC élèves .................................................................................................................................................................. 48 13.5.4 APpareillage spécifique cabine PMR ...................................................................................................................................... 49 13.5.5 Circulations sanitaires eleves .................................................................................................................................................. 50 13.5.6 Vestiaire / douche / wc atelier ................................................................................................................................................. 51 13.5.7 Espace atelier ......................................................................................................................................................................... 53 13.5.8 Joints sanitaires ...................................................................................................................................................................... 55 13.5.9 Pose de petits appareillages ................................................................................................................................................... 55

13.6 Tests de mise en service ..................................................................................................................... 55

14 Chauffage ................................................................................................................. 56 14.1.1 Dépose / conservation de radiateurs ....................................................................................................................................... 56 14.1.2 Modification des réseaux de chauffage ................................................................................................................................... 56 14.1.3 Repose / racordement des radiateurs conservés .................................................................................................................... 56

15 Ventilation ................................................................................................................ 57

15.1 VMC sanitaire atelier ............................................................................................................................ 57 15.1.1 Caisson .................................................................................................................................................................................. 57 15.1.2 Bouches, flexibles, conduits rigides ......................................................................................................................................... 57

15.2 Ventilation zone atelier ........................................................................................................................ 57 15.2.1 Ventilateur hélicoïde ............................................................................................................................................................... 57 15.2.2 Amenée d’air .......................................................................................................................................................................... 58

Page 6: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 6 / 58

0 GENERALITES

0.1 PRESENTATION DU PROJET

Le présent CCTP définit les travaux d’aménagement d’un atelier de maintenance dans d’anciennes salles de classe du bâtiment « le petit Janson » ainsi que la rénovation de blocs sanitaires lycée garçons. L'opération implique les travaux suivants (liste non exhaustive) :

- Installations de chantier ;

- Démolition – dépose ;

- Décapage de peinture plombée ;

- Cloisons – doublages – faux-plafonds - plâtrerie ;

- Etanchéité – carrelage – faïence ;

- Electricité, courants forts et faibles ;

- Sécurité incendie ;

- Plomberie et appareillages sanitaires ;

- Ventilation ;

- Chauffage ;

- Modification d’installations de chauffage centralisé ;

- Menuiserie d’intérieur ;

- Peinture et finitions.

0.2 CONNAISSANCE DU PROJET

La visite des lieux est obligatoire et l’entrepreneur, en remettant son offre, reconnaît en avoir pris connaissance et avoir intégré toutes les spécificités liées au chantier dans son offre. L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance :

- Des conditions d'accès, tant au site qu'aux locaux concernés ;

- De la position et de l'état des ouvrages existants ;

- Des diagnostics avant travaux joints au dossier de consultation ;

- Des possibilités de stationnement et de giration des camions et engins ;

- Des contraintes d'horaires, des interdictions de nuisance vis à vis des tiers et de dégradations des installations avoisinantes ;

- Des contraintes de planning et d'accès à ces locaux et à leurs abords pendant la phase travaux ;

- Cette liste n'est pas limitative.

0.3 CONTENU DES PRIX

Le présent CCTP a pour objet l'ensemble des prestations du présent lot, l'Entrepreneur devra tous les travaux nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages conformément aux règles de l'art. Contenu des prix :

- Les études d'exécution (détails d'exécutions et de mise en œuvre, fixation ...) demandées au présent CCTP ;

- La location, l’installation, le remaniement et le double transport de tous les outils et équipements nécessaires à l'exécution des ouvrages (camions, moyen de levage, échafaudages...) ;

- L'Implantation et le tracé des ouvrages ;

Page 7: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 7 / 58

- L'amenée la fourniture, le stockage des matériaux,

- Tous frais de main d’œuvre ;

- Tous les réglages et mise au point éventuels ;

- Tous ouvrages annexes nécessaires ;

- Tous les essais et autocontrôles en cours et en fin de chantier ;

- Tous échantillons demandés au CCTP ;

- Tous les documents nécessaires au bureau de contrôle type plans d'armoire électrique, plan de l'ossature des faux plafonds...

0.4 ALLOTISSEMENT

Le marché est prévu sous forme d’un lot unique tous corps d’état.

0.5 TRANCHES

Le marché comporte une tranche ferme pour :

- L’aménagement de l’atelier de maintenance ;

- La rénovation complète du bloc sanitaires lycée garçons « Sud ». Le marché comporte une tranche optionnelle pour :

- La rénovation du bloc sanitaires lycée garçons « Nord ».

Page 8: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 8 / 58

1 PREPARATION DE CHANTIER ET ETUDES D’EXECUTION

Les études et la préparation du chantier démarrent dès réception par l’entrepreneur de son acte d’engagement ou de son ordre de service.

1.1 DEMARCHES ADMINISTRATIVES

L’Entrepreneur prend en charge l’ensemble des démarches et demandes d’autorisations nécessaires à obtenir auprès des Services concernés (Voirie de Paris, Préfecture de Police de Paris, Mairie d’arrondissement, pompiers, etc...). Conditions particulières :

- Les redevances ou taxes consécutives à l’occupation du domaine public par véhicule, baraquements ou échafaudages sont prises en charge financièrement par l’Entrepreneur.

Localisation : - Pour l’ensemble du chantier.

1.2 PREPARATION DE CHANTIER

Pendant la préparation de chantier et avant réalisation des ouvrages l’entreprise fournira les études et documents d’exécution suivants nécessitants une validation du maître d’œuvre, du SPS, du maître d’ouvrage ou du bureau de contrôle : Au démarrage

- Rédaction et transmission du PPSPS ;

- Organisation de la visite d’inspection commune avec le CSPS ;

- Planning travaux détaillé par corps d’état et semaine (contractuel). Au fur et à mesure avant réalisation des ouvrages, pour visa :

- Fiches techniques des matériaux et des appareils / équipements proposés ;

- PV de résistance au feu pour tous les ouvrages le nécessitant ;

- Certificats de conformité aux normes et essais de laboratoire ;

- Plans d’électricité (schémas unifilaires et notes de calculs détaillés) ;

- Justification du bon dimensionnement des installations électriques, de plomberie, de chauffage, de ventilation ou de structure ;

- Plans des lots techniques ainsi qu’études de dimensionnement ;

- Etudes d’éclairement. Conditions particulières :

- Il en va de la responsabilité de l’entreprise de fournir pour visa les documents en temps et en heure au maître d’œuvre, au bureau de contrôle ou au SPS. Lorsque ces documents n'ont pas été transmis avant commande, fabrication ou mise en œuvre ils peuvent faire l'objet du refus de la maîtrise d’œuvre ou de la maîtrise d’ouvrage et leur reprise se fera aux frais de l’Entrepreneur ;

- Le rendu avec retard des études d’exécution entraine l’application de pénalités de retard.

Concerne : - L’ensemble des ouvrages.

1.3 ETUDES D’EXECUTION

L’entrepreneur réalise les études (plans et notes de calculs, d’éclairage, dimensionnement…) à ses frais pendant la phase de préparation de chantier pour les ouvrages de :

Page 9: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 9 / 58

- Maçonnerie ;

- Electricité ;

- Plomberie ;

- Chauffage ;

- Ventilation. Conditions particulières :

- Les plans DCE au format .dwg (autocad) seront fournis à l’entrepreneur pour qu’il puisse les adapter en plans d’exécution ;

- Toutes les dimensions et implantations doivent être vérifiées sur site par l’Entrepreneur avant fabrication ; il doit informer le maître d’œuvre de toute différence relevée.

Concerne : - Ouvrages listés pour l’ensemble du chantier.

1.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

L’entreprise remet au maître d’œuvre son DOE qui comprendra, outre tous les documents validés en cours de chantier :

- Fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels et procédés proposés, les divers agréments, les PVs feu et avis techniques ;

- Plans de recollement des lots techniques ;

- Pv de réception du SSI ;

- Fiches d’autocontrôle ;

- Les références des coloris, matériaux employés ;

- Calculs et justifications structure et lots techniques ;

- Etudes d’éclairement ;

- Etc… Conditions particulières :

- Le DOE est remis au maître d’œuvre pour VISA avant la réception des ouvrages ;

- Le DOE est remis sous clé USB ou bien par un lien de téléchargement, (les dossiers papier sont refusés) ;

- Le DOE se compose de fichiers au format .pdf, .xls, .word, .dwg ;

- Le rendu avec retard du DOE entraîne l’application de pénalités de retard.

Concerne : - L’ensemble des ouvrages.

Page 10: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 10 / 58

2 INSTALLATIONS DE CHANTIER L'organisation et l'aire de chantier seront soumises à l'approbation du coordonnateur SPS, de l’Architecte et du Maître de l’Ouvrage. L’Entrepreneur devra l'installation de tous les équipements imposés par les services et les règlements d'hygiène et du travail dont il est redevable envers ses ouvriers, mais également envers les ouvriers des autres corps d'état intervenant sur le chantier (vestiaires, sanitaires, réfectoires, etc…). L’entrepreneur devra, en outre, se conformer aux dispositions de la Loi n° 93-1418 du 31 Décembre 1993 en matière d'hygiène et de sécurité sur le chantier et se soumettre aux observations et stipulations du coordonnateur SPS. Pour les ouvrages provisoires ci-après, le prix soumissionné comprendra outre les frais pour l'amenée, le montage, l'entretien, le démontage et le retour, la location du matériel pour la durée des travaux TCE, ainsi que les frais d’occupation de la voirie et frais inhérents demande autorisation compris prolongation et renouvellement pour implanter les palissages, échafaudages, etc … Les installations définies ci-après constituent donc une liste non exhaustive. L’entrepreneur du présent lot devra la production d’un plan schématique des installations de chantier comprenant les échafaudages, zones de stockage, baraquements, etc…

2.1 PANNEAU DE CHANTIER

L’entrepreneur fait réaliser un panneau de chantier règlementaire qu’il affichera devant le chantier de façon à ce qu’il soit visible depuis l’espace public par les tiers. Conditions particulières :

- Impression en quadrichromie ;

- Fourniture, pose, entretien et enlèvement compris en fin de chantier.

Localisation : - Sur la grille de façade rue de la Pompe.

2.2 CONSTAT AVANT TRAVAUX

L’entrepreneur du présent lot a à sa charge de faire un état des lieux contradictoire avant travaux en présence du maître d’ouvrage ou d’un représentant de l’établissement. Cet état des lieux sera accompagné d’un reportage photographique. Ces documents seront transmis sous forme numérique à la maitrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage. Conditions particulières :

- Le constat est réalisé par un huissier de justice si l’entreprise le juge nécessaire.

Localisation : - Pour les zones concernées par les travaux et leurs abords.

2.3 BARAQUEMENTS

L'entrepreneur aménage et prévoit des installations de chantier pour les équipes TCE ; Il a à sa charge :

- L’installation de baraquements à usage de vestiaires et réfectoires dimensionnés pour l’ensemble des compagnons pour la durée du chantier ;

- Les raccordements électriques et d’alimentation eau ;

- Le raccordement des évacuations sur les réseaux EU / EV ;

- L’équipement et l’organisation des locaux (vestiaires, armoires, tables et chaises, micro-ondes…) ;

- L’entretiens et le nettoyage des locaux ;

- La remise en état des lieux après repli des installations en fin de chantier. Conditions particulières :

- L'entreprise aura accès aux sanitaires de l'établissement ;

Page 11: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 11 / 58

- Les installations de chantier pourront se situer dans l'emprise de l'établissement.

Localisation : - Pour les besoins du chantier.

2.4 ARMOIRE ELECTRIQUE DE CHANTIER

L'entrepreneur fourni des armoires de chantier réglementaires, prévues en puissance suffisante pour ce chantier et tous les corps d’état susceptibles d’intervenir de façon simultanée. Conditions particulières :

- Le raccordement se fait sur les installations existantes du lycée à proximité, en accord avec l’établissement et le coordonnateur SPS.

Concerne : - Les besoins électriques du chantier, zone sanitaire et ateliers.

2.5 EAU

L'entrepreneur se charge de mettre à disposition sur le chantier d’une arrivée d’eau provisoire comprenant :

- Canalisations provisoires type tuyau permettant un accès à l’eau en tout point du chantier ;

- Robinets ou vannes de fermeture ;

- Gestion des eaux usées par goulottes, tuyaux ;

- L’ensemble compris double transport, location, mise en place et repli. Conditions particulières :

- Raccordement provisoire sur les installations du lycée en accord avec les services techniques de l’établissement.

Concerne : - Pour l’ensemble des zones travaux, pendant toute la durée du chantier.

2.6 PROTECTIONS ET BALISAGE

L'entrepreneur doit, pendant toute la durée du chantier, l'ensemble des signalétiques et balisages nécessaires du chantier et que pourront lui demander le coordonnateur SPS, le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage pour garantir la sécurité des compagnons et des tiers. Cette prestation comprend notamment :

- La signalétique d'accès aux locaux base vie et salle de réunions ;

- La signalétique d'accès aux sanitaires accessibles aux personnels de chantier ;

- La signalisation d'interdiction de fumer dans les locaux ;

- La signalétique d'interdiction d'accès au chantier par le public ;

- Les protections et barrières pour l’aménagement d’une zone de déchargement et stockage des matériaux utiles au chantier ;

- Les protections et barrières pour délimitation d’une zone de stockage de gravats conditionnés en attente d’enlèvement ;

- Les protections et barrières pour délimitation des zones chantier. Conditions particulières :

- Au niveau de l’aire de stockage de matériaux et de déchets l’entrepreneur doit prévoir la protection des sols.

Localisation : - Pour les zones de stockage et de manœuvre de matériaux ou de déchets.

Page 12: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 12 / 58

- Pour les zones chantier et ses installations.

2.7 ECHAFAUDAGES

Le titulaire du marché devra, pour l’ensemble des ouvrages, prévoir tous les échafaudages et moyens de protection nécessaires pour réaliser les travaux dans des conditions normales et sécurisées. Tous les frais de location, double transport, déploiement et modification sont compris dans l’offre et ne pourront donner lieu à aucune réclamation.

Localisation : - Pour l’ensemble des ouvrages.

2.8 NETTOYAGE QUOTIDIEN DE CHANTIER

L'entrepreneur doit maintenir le chantier et ses abords dans un état de propreté satisfaisant de façon quotidienne tout au long du chantier. Cela consiste en (liste non exhaustive) :

- Nettoyage des zones de travaux ;

- Repli du matériel type outillage etc…;

- Balayage et aspiration des poussières et gravats ;

- Emballages et autres déchets conditionnés directement ;

- Locaux du personnel maintenus en état de propreté permanent. Conditions particulières :

- Lorsque les remarques concernant la mauvaise tenue / l’état de saleté du chantier ne sont pas levées d’une réunion à l’autre des pénalités sont appliquées.

Localisation : - Pour les zones chantier et ses installations.

2.9 REPLI DES INSTALLATIONS ET NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

En fin de chantier, après réception des ouvrages l’entrepreneur procède au repli de ses installations de chantier et au nettoyage final comprenant :

- Nettoyage des 2 faces des oculus et vitrages ;

- Balayage, aspiration et nettoyage à la serpillère des locaux et espaces environnants ;

- Finitions irréprochables (sans défauts, tâches, dégradations…) ;

- Repli des installations de chantier et des échafaudages ;

- Nettoyage des sols extérieurs ;

- Etc… Conditions particulières :

- Le maître d’ouvrage fera intervenir aux frais du titulaire du marché une entreprise de nettoyage spécialisée dans le cas où il n’aurait pas obtenu satisfaction que ce soit pendant ou en fin de chantier.

Localisation : - Pour les zones chantier et installations + abords.

Page 13: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 13 / 58

3 DEMOLITION / DEPOSE L’entreprise interviendra dans des locaux vides de tous meubles, elle procédera à la dépose des ouvrage existants comme décrit ci-après. Le mode de réalisation est laissé au libre choix de l’Entreprise dans la mesure où seront respectées toutes les règles de sécurité en vigueur. Il est demandé aux Entreprises de présenter en phase de préparation de chantier la méthodologie envisagée pour les travaux de démolition prévus sans bouleverser les ouvrages structurels ou de second œuvre existants et avec prise en compte de la présence de revêtements peints contenant du plomb.

3.1 DEPOSE

L’entreprise procède à la dépose :

- Des portes et menuiseries non conservées ;

- Des coffrages verticaux et horizontaux de canalisations et de chutes ;

- Des rideaux, tringles et tablettes d'allèges ;

- Des étagères ;

- Des appareillages de plomberie ;

- Des plinthes et chantplats autour des menuiseries.

Localisation : - Bloc sanitaire « Sud » : voir plans ; - Bloc sanitaire « Nord » : voir plans ; - Ateliers : voir plans.

3.2 DEMOLITION

L’entreprise procède à la démolition :

- Des cloisons ;

- Des talonnettes, socles et dés béton

- Des sols carrelés – compris plinthe et chappe ;

- Des planchers bois compris lambourdes et solins plâtre ;

- De la faïence murale ;

- Des faux-plafonds.

Conditions particulières :

- Pour le bloc sanitaire « Nord » il s’agit de découper horizontalement le muret support existant des auges et radiateurs et de la ramener au-dessus des robinets.

Localisation : - Bloc sanitaire « Sud » : voir plans ; - Bloc sanitaire « Nord » : voir plans ; - Ateliers : voir plans.

3.3 EVACUATION ET MISE EN DECHARGE DES GRAVOIS

Les gravois et déchets issus de la démolition ainsi que des travaux de l’ensemble des corps d’état seront enlevés du chantier par l’Entrepreneur au fur et à mesure des travaux. Cette prestation comprend :

- Le conditionnement quotidien des gravats (pour maintenir le chantier propre et sans risque) ;

- Le tri sélectif de l’ensemble des gravats et des déchets ;

- L’évacuation de l’ensemble des gravats et des déchets compris le chargement, le transport, la mise en décharge, le traitement, enfouissement, destruction ou recyclage par des organismes agrées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

Page 14: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 14 / 58

- La transmission des bordereaux de suivi pour chaque type de déchets (DOE). Conditions particulières :

- Les gravois en attente d’enlèvement seront stockés dans une aire prévue à cet effet dans l’emprise du lycée ou dans des bennes sur la voie publique ;

- Si l’entrepreneur utilise des bennes, toutes les démarches administratives et frais de voirie sont réputées comprises dans son offre et à sa charge.

Localisation : - Pour l’ensemble des gravois du chantier : Ateliers et sanitaires.

Page 15: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 15 / 58

4 TRAITEMENT DES PEINTURES PLOMBEES L’Entreprise a pris connaissance dans le DCE de la présence de peintures à base de plomb dans les locaux existants :

- Sur les murs, plafonds et menuiseries dans les futurs ateliers ;

- Sur les charpentes métalliques dans les sanitaires. Les peintures des murs seront encapsulées par un doublage collé, celles des plafonds par encollage d’une toile de verre tandis ce que les autres supports resteront visibles et seront à décaper avant remise en peinture : il s’agit d’intervenir sur ces dernières en prenant toutes les mesures nécessaires pour garantir aux opérateurs et tiers une protection adéquate.

4.1 PROTECTIONS SPECIFIQUES

L’Entreprise prévoit les protections individuelles et collectives respectant les recommandations donnéees par le coordonnateur SPS dans son PGC. Elle détaille et propose une méthodologie d’intervention dans son PPSPS qui doit obligatoirement être validée par le CSPS. La prestation comprend :

- La fourniture des EPI ;

- La fourniture, l’installation, la location et le repli des EPC compris les remaniements nécessaires ;

- La mise à disposition de blocs spécifiques de décontamination le cas échéant, compris leur raccordement ;

- Le nettoyage des zones de travail à l’aide d’appareils spécifiques type aspirateur à filtre à très haute efficacité.

Localisation : - Pour l’ensemble des travaux sur supports plombés : Ateliers et sanitaires.

4.2 TRAITEMENT PAR DECAPAGE

L’entreprise rend les supports visés sans danger pour les corps d’états suivants, elle supprime les revêtements peints à base de plomb. Les travaux comprennent :

- Tous échafaudages nécessaires pour travail en hauteur ;

- Toutes protections utiles (4.1) ;

- L’application d’un produit décapant ;

- La suppression des revêtements peints décapés et toutes sujétions complémentaires à l’outil manuel ou mécanique nécessaire ;

- L’emploi de toute autre technique ayant été validée par le CSPS.

Localisation : - Pour l’ensemble supports menuisés et métalliques peints contenant du plomb : Ateliers et

sanitaires.

4.3 TRAITEMENT DES DECHETS ET NETTOYAGE

Les déchets contenant du plomb seront traités distinctement des autres déchets, à ce titre l’entreprise aura à sa charge :

- L’isolement et le conditionnement étanche des déchets plombés ;

- L’étiquetage des sacs ou bidons ;

- Le stockage sur une aire prévue à cet effet et inaccessible au public en attente d’enlèvement ;

- La manutention pour le coltinage, chargement et déchargement ;

- Le transport des déchets ;

Page 16: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 16 / 58

- Les frais et taxes à payer aux décharges appropriées

- Tous autres frais éventuels générés par l'enlèvement à la décharge des déchets. L'entrepreneur devra remettre au maître d'ouvrage :

- Les bordereaux de suivi des déchets contenant du plomb.

A la suite les locaux seront nettoyés.

Localisation : - Pour l’ensemble des déchets à base de plomb : Ateliers et sanitaires.

Page 17: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 17 / 58

5 MAÇONNERIE – GROS-OEUVRE

5.1 ETUDES ET PLANS D’EXECUTION

CF. 1.3

5.2 PERCEMENTS ET RESERVATIONS

Réalisation de percements et saignées dans planchers / cloisons / murs pour passages de réseaux de plomberie – chauffage – ventilation - électricité. Compris passages de fourreaux, calfeutrement et restitution des CF pour les planchers / cloisons et murs traversés.

Localisation : - Pour les besoins du chantier : ateliers et sanitaires.

5.3 BOUCHAGES, RECHARGES ET REPARATIONS

Après exécution des travaux de démolition et de réservations pour réseaux et s'il y a lieu dans les parties conservées il s 'agira de rendre des supports acceptables au corps d'état secondaires comprenant :

- Bouchements de trous, percements ;

- Raccords de maçonnerie murs et plafonds ;

- Enduits de dressage des murs adaptés en fonction de leurs supports en vue de la pose collée de faïence ou d’une mise en peinture.

Les rebouchages permettront de restituer aux parois leur résistance au feu et seront à justifier auprès du bureau de contrôle et de l'architecte.

Localisation : - Pour les besoins du chantier : ateliers et sanitaires.

5.4 FERMETURE DE BAIE EN MAÇONNERIE

Suite à la dépose de l’ancienne porte et de son bâti, travaux de rebouchage sous forme d’allège pour recevoir une menuiserie et comprenant :

- Remplissage d’allège à l’aide de parpaings béton, cyporex ;

- Finition à fleur intérieur et extérieure ;

- Appui de fenêtre dito les appuis voisins en ciment ou pierre (même profil) ;

- Finition intérieure et extérieure sous l’appui en enduit ciment ;

- Toutes sujétions de bonne mise en œuvre comprises.

Localisation : - Sanitaires : pour modification de la baie de la PF supprimée.

5.5 CHAPE

Réalisation d’une chape armée conforme aux DTUs et comprenant :

- Plan de réservations et formes de pentes ;

- Préparation des supports ;

- Etalement d’un film polyane 200 microns ;

- Pose d’une armature en treillis soudé ;

- Bande de désolidarisation périphérique ;

Page 18: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 18 / 58

- Mise en œuvre d’une chape béton tirée à la règle finition talochée fin ;

- Façon de pentes et toutes sujétions de réservations comprises ;

- Le niveau de sol fini (après pose du revêtement de sol) sera celui de l’extérieur pour un accès de plein pied.

Conditions particulières :

- Etat de planéité fini permettant la mise en œuvre de l’étanchéité sous carrelage ou la pose collée de faïence.

Localisation : - Pour toute la surface au sol des sanitaires, - Pour les locaux vestiaire et douche des ateliers.

5.6 CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE

Mise en œuvre de cloisons en en carreaux de plâtre plein hydrofugé THD de 70mm d’épaisseur comprenant :

- Talonnette BA au droit des futures cloisons ;

- Raccords soignés à l’existant, compris tous calfeutrements,

- Affleurement des joints en montant et harpages,

- About du mur soigné,

- Couronnement de cloison plein et assisé proprement,

- Toutes réservations pour encastrement d’appareils, passage de réseaux et câbles ;

- Toutes sujétions de de raidisseurs, chainages, linteaux etc…

Localisation : - Pour les cloisons des sanitaires.

5.7 JAMBAGES EN CARREAUX DE PLATRE HYDROFUGE

Mise en œuvre de jambages en carreaux de plâtre plein hydrofugé THD de 70mm d’épaisseur pour recevoir les lavabos collectifs et comprenant :

- Talonnette B.A ;

- Montage à la colle ;

- Les jambages seront recouverts de faïence murale.

Localisation : - Pour les lavabos collectifs des sanitaires et ateliers.

5.8 DES BETON

Mise en œuvre de dés de béton pour protéger la pénétration des réseaux dans la dalle de sol et comprenant :

- Toutes sujétions de coffrage ;

- Toutes sujétions de fourreaux et gaines de protection ;

- Lissage de la face supérieure ;

- Hauteur de plinthe.

Localisation : - Pour les traversées de réseaux de plomberie, chauffage électricité des sanitaires, - Pour les traversées de réseaux de plomberie, chauffage électricité des ateliers.

Page 19: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 19 / 58

6 CARRELAGE / FAIENCE

6.1 ETUDES ET PLANS D’EXECUTION

CF. 1.3

6.2 RAGREAGE

Après réalisation de la chape et avant pose des revêtements de sols collés, L’entreprise réalisera un ragréage de toutes surfaces recevant un revêtement de sol carrelé comprenant :

- Type enduit de lissage "hautes performances" de même classement P que le revêtement final ;

- La mise en œuvre conforme aux CCTPs et aux prescriptions du fabricant.

Conditions particulières :

- Ce produit bénéficiera obligatoirement d’un avis technique ;

- Conservation des formes de pentes.

Localisation :

- Sanitaires : au droit des sols carrelés,

- Ateliers : au droit des sols carrelés.

6.3 ETANCHEITE SOUS CARRELAGE

Application d’un système d’étanchéité liquide sous carrelage (S.E.L) compatible avec la destination des locaux et leur classification et comprenant : Préparation des supports ;

- Traitement des points singuliers (raccords sol/mur, angles, traversées de réseaux…) selon solutions du fabriquant ;

- Application de deux couches croisées au rouleau, compris respect des temps de séchage ;

- La mise en œuvre se conformera aux exigences réglementaires et aux prescriptions du fabricant.

Conditions particulières :

- Remontée verticale de 1m dans les sanitaires ;

- Remontée verticale de 2m dans la zone douche ;

- Système obligatoirement sous avis-technique.

Localisation :

- Sanitaires : Pour tous sols et murs concernés,

- Ateliers : Pour tous sols et murs concernés.

6.4 CARRELAGE AU SOL

6.4.1 CARRELAGE

Fourniture et pose de carrelage grès cérame type KERATEC Technical de chez ALLELIUIA CERAMICAS ou techniquement équivalent.

- Dimensions : au choix de l’architecte, 30 x 30 cm minimum ;

Page 20: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 20 / 58

- Classement UPEC : U4 P4 E3 C2 ;

- R10 ;

- Pose par double encollage et selon recommandations du fabriquant ;

- Toutes sujétions de pose selon formes de pente préalablement mises en œuvre par le maçon.

Localisation :

- Sanitaires : Pour tous sols carrelés,

- Ateliers : Pour tous sols carrelés.

6.4.2 JOINTS DE CARRELAGE

Mise en œuvre de joints de carrelage hydrofuges haute résistance type WEBER.JOINT HR ou techniquement équivalent.

- Ces joints seront adaptés à des locaux humides à utilisation importante et nettoyage quotidien ;

- Classification selon NF EN 13888 : CG2 WA ;

- Classe d’émissions dans l’air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+ ;

- Résistance mécanique à la compression : environ 55 MPa ;

- Résistance mécanique à la traction par flexion : environ 7 MPa ;

- Résistance aux températures de -40°C à +100°C ;

- Couleur au choix dans le nuancier du fabriquant.

Localisation :

- Sanitaires : Pour tous sols carrelés,

- Ateliers : Pour tous sols carrelés.

6.5 PLINTHES CARRELEES

6.5.1 PLINTHES CARRELEES

Fourniture et pose de plinthes en grés cérame dito carrelage décrit ci-avant. Les socles béton créés à chaque traversée de canalisation seront carrelés.

Localisation :

- Sanitaires : Pour tous sols carrelés,

- Ateliers : Pour tous sols carrelés.

6.5.2 JOINTS

Réalisation de joints de plinthe avec produit hydrofuge haute résistance type WEBER.JOINT HR ou techniquement équivalent.

- Ces joints seront adaptés à des locaux humides à utilisation importante et nettoyage fréquent ;

- Classification selon NF EN 13888 : CG2 WA ;

- Classe d’émissions dans l’air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+ ;

- Résistance mécanique à la compression : environ 55 MPa ;

- Résistance mécanique à la traction par flexion : environ 7 MPa ;

- Résistance aux températures de -40°C à +100°C ;

- Couleur au choix dans le nuancier du fabriquant.

Localisation :

Page 21: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 21 / 58

- Sanitaires : Pour tous sols carrelés,

- Ateliers : Pour tous sols carrelés.

6.6 FAÏENCE MURALE

6.6.1 FAÏENCE

Fourniture et pose collée, de carreaux de faïence collection URBAN CARGALEIRO de chez ALELUIA CERAMICAS ou prestations similaires et de qualité au moins équivalente. Classification et caractéristiques techniques des revêtements :

- Carreau de faïence en grès céram émaillé ;

- Format carré 20x20 cm ou 15x15cm ;

- Aspect : uni ;

- Finition : au choix de l’architecte ;

- Pose : collée ;

- Six teintes au choix dans la gamme du fabricant.

Conditions particulières :

- Toute hauteur pour les cloisons des sanitaires ;

- Jusqu’à 2m de hauteur pour le sanitaire / douche atelier ;

- Coloris retenus sur présentation d’échantillons ;

- Pose selon calepinage de couleurs aux choix de l’architecte.

Localisation :

- Sanitaires : Pour l’ensemble des parois verticales carrelées, des pieds et socles maçonnés,

- Ateliers : Pour l’ensemble des parois verticales carrelées, des pieds et socles maçonnés.

- Ateliers : crédence au droit de l’auge.

6.6.2 JOINTS DE FAÏENCE

Réalisation de joints de faïence hydrofuge haute résistance type WEBER.JOINT HR ou techniquement équivalent.

- Ces joints seront adaptés à des locaux humides à utilisation importante et nettoyage quotidien ;

- Classification selon NF EN 13888 : CG2 WA ;

- Classe d’émissions dans l’air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+ ;

- Résistance mécanique à la compression : environ 55 MPa ;

- Résistance mécanique à la traction par flexion : environ 7 MPa ;

- Résistance aux températures de -40°C à +100°C ;

- Couleur au choix dans le nuancier du fabriquant.

Localisation :

- Sanitaires : Pour l’ensemble des revêtues de faïence,

- Ateliers : Pour l’ensemble des revêtues de faïence.

6.6.3 TRAPPE A CARRELER

Fourniture et pose de trappe de visite à carreler comprenant :

Page 22: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 22 / 58

- Cadre et contre cadre inox scellé ;

- Epaisseur adaptée à celle de la faïence ;

- Ouverture par carré pompier.

Localisation :

- Sanitaires : Pour les coffrages visitables pour accès aux vannes, registres etc… ,

- Ateliers : Pour accès aux vannes, registres etc intégrés aux doublages ou cloisons….

6.7 PROFIL METALLIQUES DE FINITION

6.7.1 PROFILS

Fourniture et pose de profilés en inox de chez SCHLUTER ou techniquement équivalent de type :

- SCHIENE E V4A pour l’arrêt du revêtement au niveau du seuil d’entrée ;

- QUADEC E V4A pour les arrêtes des pieds d’auges, doublages ;

- QUADEC E V4A pour l’arrêt de la faïence murale ;

- ECK-E V4A pour les arrêtes saillantes verticales et horizontales ;

- L’ensemble compris toutes pièces finitions capuchons et pièces d’angle, dimensions adaptées aux carreaux.

Localisation :

- Sanitaires : Pour l’ensembles des arêtes vives carrelées et les seuils,

- Ateliers : Pour l’ensembles des arêtes vives carrelées et les seuils.

6.8 APPAREILLAGE SCELLE

6.8.1 TAPIS DE SOL

Fourniture et pose d’un tapis brosse de chez EMCO ou techniquement équivalent comprenant :

- Tapis en rouleau ayant l'agrément pour accès handicapés ;

- Coloris choix dans la gamme du fabriquant ;

- Propriété antidérapante R12 selon DIN 51130 ;

- Revêtements gomme et cassettes brosse ;

- Tapis enroulable ;

- Dimension suivant plans.

Localisation :

- Sanitaires = à l’entrée de chaque bloc sanitaire.

6.8.2 SIPHONS DE SOL

Fourniture et pose de siphon de sol de marque LIMATEC ou techniquement équivalent comprenant :

- En acier inox EN 1.4301 ;

- Avec rosette fixée par vis d'inviolabilité ;

- Liaison pour mise à la terre ;

- Ecoulement selon calculs ;

- Etanchéité par platine en plomb de 25/10e, moignon cylindrique en plomb de 25/10e soudés à la platine ;

Page 23: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 23 / 58

- Longueur : épaisseur du complexe de plancher + 15 cm.

Localisation :

- Ateliers = pour les siphons dans le vestiaire et la douche.

- Sanitaires = pour l’ensemble des siphons de sol (voir plans).

Page 24: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 24 / 58

7 CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX-PLAFONDS

7.1 ETUDES ET PLANS D’EXECUTION

CF. 1.3

7.2 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE

Fourniture et pose de cloisons en plaques de plâtre sur ossature 98 /62 comprenant :

- Ossature rails stil R62 et montants Stil M62 doublé, entraxe 45 cm ;

- Matelas 60 mm d’isolant acoustique entre ossatures en panneaux semi-rigides de laine minérale PAR ;

- Parements constitués d’une plaque BA 18 pour les pièces sèches et BA18 S marine pour les pièces humides ;

- Joints entre plaques ;

- Indice d’affaiblissement acoustique Rw 47 db ;

- Mise en œuvre conforme aux DTU et aux recommandations du fabriquant ;

- Toutes sujétions et renforts pour implantation des huisseries, barres de relèvement, appareils sanitaires etc…

Localisation : - Pour les cloisons neuves dans les Ateliers.

7.3 DOUBLAGES

Mise en œuvre de doublages collés sur les parois verticales périphériques de la salle comprenant :

- Fourniture et pose collée de plaques de plâtre HABITO ou techniquement équivalent ;

- Joints entre plaques ;

- Toutes sujétions de tableaux et sous-face de linteaux cintrés au droit des baies ;

- Placo qualité Marine ou techniquement équivalent dans les locaux humides ;

- Mise en œuvre conforme aux DTU et aux recommandations du fabriquant.

Conditions particulières :

- Hauteur sous plafond de 4,6 m dans les ateliers.

- Traitement des ébarasements de portes et fenêtres, baies en arc segmentaire compris ;

Localisation : - En périphérie des murs des salles à rénover des ateliers.

7.4 FAUX-PLAFONDS DEMONTABLES EN DALLES

Fourniture et pose de plafonds suspendus démontables en laine de roche de forte densité comprenant :

- Dimensions des dalles : 600 x 600 mm ;

- Epaisseur minimum : 20 mm ;

- Bord droit pour ossature T ;

- La face apparente sera pourvue d'un voile de verre Blanc et Lisse ;

- Euroclasse A2-s1, d0 ;

- Toutes sujétions de découpe et de bonne mise en œuvre.

Page 25: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 25 / 58

Conditions particulières :

- Solution technique adaptée aux locaux humides pour la zone vestiaire sanitaires / douche.

Localisation : - Plafonds du local vestiaire / douche et du bureau des Ateliers.

7.5 FAUX-PLAFONDS CF

Fourniture et mise en œuvre de faux plafond en plaques de plâtre hydrofuge type Placomarine de chez PLACOPLATRE ou techniquement équivalent comprenant :

- Fixation sur ossature métallique,

- Garantissant un degré coupe-feu minimal de 1h et pare flammes 1/2h,

- PV d’essais à fournir CF1h et PF1/2h00.

Conditions particulières :

- L’habillage en plaques de plâtre sera à prévoir sur les 2 faces (extérieure et intérieure du local).

Localisation : - Faux plafond du local ménage du bloc sanitaire « Sud ».

7.6 SOFFITES

Mise en œuvre de joues verticales en retombée pour fermer les faux plafonds et comprenant :

- Retombée en plaque de plâtre standard ;

- Ossature métallique ;

- Découpes pour passage de gaines et divers ;

- Jonction entre plaques par bande calicot ;

- Calfeutrement et toutes finitions de raccords et de ponçage ;

- Mise en œuvre conforme aux DTUs et recommandations du fabriquant ;

- Voir détail précisé sur les planches graphiques.

Localisation : - En limite de faux-plafonds du local vestiaire / douche et du bureau des Ateliers le long des

façades vitrées.

Page 26: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 26 / 58

8 MENUISERIE INTERIEURE

8.1 ETUDES ET PLANS D’EXECUTION

CF. 1.3

8.2 BLOC-PORTE AME PLEINE

Fourniture et pose de bloc-porte de communication de chez MALERBA ou techniquement équivalent de caractéristiques suivantes :

- Âme pleine ;

- Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) ;

- Vantaux : Épaisseur 40 mm – Âme agglo, cadre bois exotique ou européen ;

- Ferrage par 4 paumelles de 130 ;

- Serrure 1 point ;

- H = 2040mm L=variable ;

- Finition prépeinte.

8.2.1 DIMENSIONS 0,83 X 2.04 HT

Localisation : - Ateliers = bureau et vestiaire.

8.2.2 DIMENSIONS 0,83 X 2.04 HT, FINITION STRATIFIEE

En sus de la description au 8.2, finition stratifiée 2 faces.

Localisation : - Sanitaires = pour les portes de cabine hors PMR.

8.2.3 DIMENSIONS 0,93 X 2.04 HT, FINITION STRATIFIEE

Localisation : - Sanitaires = pour la cabine PMR.

8.3 BLOC-PORTE CF

En sus de la description au 8.2 le bloc porte comprendra :

- Finition stratifiée 2 faces ;

- Garantissant un degré CF 1/2h ;

- PV d’essai CF à fournir.

Localisation : - Sanitaires = pour la porte du local ménage, bloc sanitaire « Sud ».

8.4 PORTE COULISSANTE A GALANDAGE

Fourniture de bloc porte coulissante à galandage à un vantail suspendue entre deux cloisons, comprenant :

- Caisson métallique recevant la porte avec structure en acier galvanisé ;

- Structure métallique en acier galvanisé, supports du vantail à intégrer dans les cloisons, compris rails hauts encastrés dans les cloisons ;

- Guidages bas et toutes ossatures métalliques nécessaires ;

- Vantail à âme pleine allégée de 40 mm d'épaisseur ;

Page 27: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 27 / 58

- Parements pré-peints ;

- Support de rail supérieur permettant la fixation en imposte par vissage. Ferrages comprenant :

- Rail monobloc en aluminium extrudé ;

- Chariots sur roulements aiguille, charge admise 80 kg maximum ;

- Butée antiretour réglable ;

- Guide de tête de caisson nécessitant une rainure de 6 x 15 mm en traverse basse du vantail ;

- Étriers, butées fixes, vis et accessoires ;

- Balais et joints isophoniques ;

- Serrure bec de canne avec condamnation/dé-condamnation sans clé y compris rosace.

Localisation :

- Ateliers : Pour le sanitaire PMR.

8.5 QUINCAILLERIE

8.5.1 BEQUILLES

Fourniture et pose de béquilles réf. 07227 de chez LA QUINCAILLERIE ou équivalent avec rosaces deux faces béquilles + rosace 2 faces cylindre et toutes fixations. L'ensemble en laiton chromé mat.

Localisation : - Ateliers = porte bureau, porte vestiaire. - Sanitaires = porte placard/local ménage.

8.5.2 BUTEES

Fourniture et pose de butée de porte en inox avec anneau caoutchouc type modèle E498 de chez HOPPE ou techniquement équivalent.

Localisation : - Ateliers = pour l’ensemble des portes intérieures et extérieures. - Sanitaires = pour l’ensemble des portes intérieures et extérieures.

8.5.3 SERRURES

Serrures à larder pour cylindre à penne dormant de la marque VACHETTE ou équivalent. La serrure bénéficiera d’une garantie de 10 ans et sera certifiée NF.

Localisation : - Ateliers = porte bureau, porte vestiaire. - Sanitaires = porte placard/local ménage.

8.5.4 CYLINDRES

Cylindre européen de la marque VACHETTE ou équivalent.

Conditions particulières :

- Serrure à condamnation côté intérieur porte local vestiaire et douche / sanitaire ;

- Bouton moleté côté intérieur pour l’entrée des sanitaires et des ateliers.

Localisation : - Ateliers = porte bureau. - Ateliers = avec organe de condamnation intérieure pour portes vestiaire et douche / sanitaire. - Sanitaires = porte placard/local ménage.

Page 28: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 28 / 58

8.5.5 FERME-PORTE

8.5.5.1 Pour porte de distribution

Fourniture et pose de ferme-porte à glissière de type TS 93 de chez DORMA ou techniquement équivalent. Le ferme porte devra être conforme à la réglementation française relative à l’accessibilité des personnes handicapées (< 50N) avec rapport d’essai par laboratoire agréé.

Localisation : - Pour les portes d’entrée des blocs sanitaires ; - Pour la porte du local ménage ; - Pour la porte d’entrée de l’atelier.

8.6 CACHE SIPHON

Fourniture et pose de cache siphons démontables sous les lavabos collectifs comprenant :

- Ossature support en acier inoxydable ou acier galvanisé ;

- Habillage Toutes faces verticales visibles par plaque en compact ;

- Teinte du compact au choix de l’architecte ;

- Compris système d’ouverture / fermeture par carré pompier.

Localisation : - Sanitaires : pour habillage sous les auges des siphons.

8.7 CHANTPLATS

8.7.1 MENUISERIES INTERIEURES

Fourniture et pose de chants plats d’habillages en bois dur et à angle vifs en périphérie des huisseries et cadres d’embrasure des fenêtres et portes fenêtres. Compris tous raccords au saintobois et ponçage. Toutes sujétions de pièces cintrées comprises.

Conditions particulières :

- Sabot en bas de porte pour les pièces comportant des plinthes bois.

Localisation : - Ateliers : pour toutes les portes et fenêtres, - Sanitaires : pour toutes les portes et fenêtres.

8.7.2 MENUISERIES EXTERIEURES

Dito 8.6.1.

Conditions particulières :

- Sabot en bas de porte pour les pièces comportant des plinthes bois.

Localisation : - Ateliers : pour toutes les portes et fenêtres, - Sanitaires : pour toutes les portes et fenêtres.

8.8 PLINTHES BOIS

Fourniture et pose clouée de plinthes comprenant :

- Bords droits en CTBX de 20mm d’épaisseur et 150mm de hauteur ;

- Assemblées par coupes d'onglets ;

- Toutes coupes, ajustages au sol et fixations suivant supports compris ;

- Tous raccords au saintobois et ponçage compris avant peinture.

Page 29: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 29 / 58

Localisation : - Ateliers : en périphérie de toutes les pièces et coffrages ne comprenant pas de sol carrelé.

8.9 PLANCHER OSB

Fourniture et pose d’un plancher OSB comprenant :

- Dalles emboitables ;

- Resistance au feu ;

- Traitement de finition ;

- Toutes sujétions d’ajustement et de découpe pour ébrasement de fenêtres, poteaux etc…

- Façon de chanfrein en limite de zone pour retrouver le niveau de sol fini de référence.

Localisation : - Ateliers : selon plans architecte.

8.10 TRAITEMENT DES SOLS PARQUET

8.10.1 RACCORDS DE PARQUET

Révision et remplacement en recherche des lames de parquet existant.

Localisation : - Ateliers : en recherche pour tous les sols existants en parquet.

8.10.2 PONÇAGE ET VITRIFICATION

Vitrification du parquet existant, comprenant :

- Nettoyage, enlèvement de tous clous et vis ;

- Ponçage de la vitrification existante du parquet ;

- Vitrification de celui-ci en 3 couches, compris ponçage léger entre couches ;

- Finition mate.

Localisation : - Ateliers : pour les sols existants en parquet.

8.11 TRAITEMENT DE SOL MOSAÏQUE

- Nettoyage du sol en mosaïque de l’entrée comprenant le dégraissage et le décrassage ;

- Raccords ciment soigné pour les zones de manque.

Localisation : - Ateliers : pour le sol mosaïque existant dans le hall.

8.12 HABILLAGE D’IMPOSTE

8.12.1 POUR SORTIE DE VMC SANITAIRE

Réalisation d’un habillage d’imposte pour sortie de l’extraction de la VMC sanitaire comprenant :

- Dépose d’un vitrage en imposte ;

- Fourniture et pose d’un double panneautage sur mesure en médium ou contreplaqué entre les petits bois ;

- Réservation au diamètre correspondant pour la sortie de ventilation.

Page 30: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 30 / 58

Localisation : - Ateliers : En imposte de la porte condamnée donnant dans le bureau.

8.12.2 POUR SORTIE DE EXTRACTION ATELIERS

Réalisation d’un habillage d’imposte pour sortie de l’extraction de la VMC de la zone découpe et comprenant :

- Dépose d’un vitrage en imposte ;

- Panneautage intérieur sur mesure en médium ou contreplaqué sur l’ensemble de l’imposte ;

- Réalisation de la façade extérieure en lames orientées fixées sur cadre dormant fixe pour l’ensemble de l’imposte, l’ensemble en BER prépeint ;

- Réservation au diamètre correspondant pour la sortie de ventilation côté intérieur ;

- Coffrage complet sur mesure pour intégrer le ventilateur.

Localisation : - Ateliers : En imposte de la porte fenêtre dans les espaces découpe verre et bois.

Page 31: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 31 / 58

9 MENUISERIE EXTERIEURE

9.1 ETUDES ET PLANS D’EXECUTION

CF. 1.3

9.2 MENUISERIES BOIS EXISTANTES

9.2.1 RENOVATION DE MENUISERIES EXTERIEURES

Rénovation des menuiseries extérieures et mise en jeu comprenant :

- Remplacement des verres fendus ou cassés ;

- Révision des mastics vitriers ;

- Réparation des crémones / organes de fermeture-ouverture ;

- Graissages des paumelles ;

- Mise en jeu des vantaux ;

- Réglage des vantaux ;

- Remplacement de petites fournitures telles qu’équerres, vis, paumelles…

Localisation : - Ateliers : pour les portes-fenêtres et fenêtres conservées. - Sanitaires : pour les portes et fenêtres conservées.

9.3 MENUISERIES METALLIQUES NEUVES

9.3.1 MENUISERIE NEUVE A SOUFFLET

Fabrication, fourniture et pose de menuiserie extérieure comprenant :

- Ouverture à soufflet ;

- Bâti et châssis en acier, profilés dito existant ;

- Finition prépeinte blanche ;

- Simple vitrage armé posé au bain de mastic vitrier ;

- Ouverture à soufflet ;

- Profil à l’identique des châssis existants ;

- Calfeutrement à l’eau et à l’air soigné.

Ferrage

- Paumelles acier zingué 160x60 à bout rond.

Garniture

- Ouverture / fermeture par dispositif à distance comprenant câble souple, gaines rigide et poignée.

Localisation : - Bloc sanitaire « Sud » : pour menuiserie extérieure crée en remplacement de porte.

9.4 FILMS ADHESIFS

9.4.1 FILM ADHESIF MIROIR

Page 32: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 32 / 58

Fourniture et pose collée de film effet miroir pour masquer la condamnation de porte fenêtre sur passage cocher.

- 1 film pour chaque petit carreau ;

- Film adhésif (pose réversible) ;

- Sur face extérieure.

Localisation : - Ateliers : Pour les vitrages de la PF condamnée du bureau.

9.4.2 FILM ADHESIF SABLE

Fourniture et pose collée de film effet sablé pour masquer les vues.

- 1 film pour chaque petit carreau ;

- Film adhésif (pose réversible) ;

- Sur face intérieure.

Localisation : - Ateliers : Pour les vitrages de la fenêtre du sanitaire/douche.

9.4.3 FILM ADHESIF COLORE

Fourniture et pose collée de film adhésif coloré translucide en sous face de vitrage.

- Forfait pour disposition aléatoire de 50 découpés sous forme de carrés colorés ;

- 8 teintes au choix de l’architecte ;

- Film adhésif (pose réversible) ;

- Sur face intérieure.

Localisation : - Sanitaires : Pour les verrières des blocs « Nord » et « Sud »

Page 33: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 33 / 58

10 PEINTURE Les peintures employées seront choisies parmi les marques Guittet, Tollens, La Seigneurie, Zolpan ou techniquement équivalent. Elles seront adaptées au type de support et leur mise en œuvre sera conforme aux DTUs et prescriptions techniques du fabriquant.

10.1 PEINTURE SUR MURS

10.1.1 ANCIENS FONDS

- Lessivage des anciennes peintures ;

- Ouverture des fissures, révision des enduits et rebouchages ;

- Impression ;

- 2 couches de finition mate lessivable ;

- Teinte au choix de l’architecte sur présentation d’échantillons en situation.

Conditions particulières :

- Peinture acrylique en phase aqueuse avec Ecolabel Européen (émission dans l’air intérieur A+) ;

- Pour les supports recouverts de peinture au plomb se référer au chapitre 4 « traitement des peintures plombées ».

Localisation : - Ateliers : sans objet. - Sanitaires : murs au-dessus du revêtement de faïence.

10.1.2 FONDS NEUFS

- Dépoussiérage ;

- Enduit préparatoire et ponçage ;

- Impression ;

- 2 couches de finition mate lessivable ;

- Teinte au choix de l’architecte sur présentation d’échantillons en situation.

Conditions particulières :

- Peinture acrylique en phase aqueuse avec Ecolabel Européen (émission dans l’air intérieur A+) ;

- Pour les supports recouverts de peinture au plomb se référer au chapitre 4 « traitement des peintures plombées ».

Localisation : - Ateliers : murs doublés / jouées / soffites neufs restant visibles. - Sanitaires : sans objet

10.2 PEINTURE SUR PLAFONDS

10.2.1 ANCIENS FONDS

- Lessivage des anciennes peintures ;

- Ouverture des fissures, révision des enduits et rebouchages ;

- Impression ;

- 2 couches de finition mate lessivable ;

- Teinte au choix de l’architecte sur présentation d’échantillons en situation.

Page 34: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 34 / 58

Conditions particulières :

- Peinture acrylique en phase aqueuse avec Ecolabel Européen (émission dans l’air intérieur A+) ;

- Pour les supports recouverts de peinture au plomb se référer au chapitre 4 « traitement des peintures plombées » ;

- Pour les plafonds des ateliers laissés visibles = entoilage lisse.

Localisation : - Ateliers : plafonds restant visibles. - Sanitaires : sans objet

10.2.2 FONDS NEUFS

- Dépoussiérage ;

- Impression ;

- 2 couches de finition mate lessivable ;

- Teinte au choix de l’architecte sur présentation d’échantillons en situation.

Conditions particulières :

- Peinture acrylique en phase aqueuse avec Ecolabel Européen (émission dans l’air intérieur A+) ;

- Pour les supports recouverts de peinture au plomb se référer au chapitre 4 « traitement des peintures plombées » ;

- Pour les supports recouverts de peinture au plomb entoilage lisse.

Localisation : - Ateliers : plafonds / jouées / soffites neufs restant visibles. - Bloc Sanitaires « Sud » : faux plafond du local ménage.

10.3 PEINTURE SUR BOIS

10.3.1 ANCIENS FONDS

- Nettoyage et dépoussiérage ;

- Grattage des parties peintes mal adhérentes ;

- Ponçage des anciennes peintures pour mise à nu du support ;

- Impression microporeuse et rebouchage ;

- 2 couches de finition satinée lessivable ;

- Teinte au choix de l’architecte sur présentation d’échantillons en situation.

Conditions particulières :

- Peinture microporeuse acrylique satinée en phase aqueuse avec Ecolabel Européen (émission dans l’air intérieur A+) ;

- Pour les supports recouverts de peinture au plomb se référer au chapitre 4 « traitement des peintures plombées ».

Localisation : - Ateliers : Ouvrages bois conservés (menuiseries extérieures sur leur face intérieure). - Sanitaires : ouvrages bois conservés en extérieur ou en intérieur, toutes faces visibles (lambris,

menuiseries, coffrages…).

10.3.2 FONDS NEUFS

- Nettoyage et dépoussiérage ;

- Impression microporeuse et rebouchage ;

Page 35: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 35 / 58

- 2 couches de finition satinée lessivable ;

- Teinte au choix de l’architecte sur présentation d’échantillons en situation.

Conditions particulières :

- Peinture microporeuse acrylique satinée en phase aqueuse avec Ecolabel Européen (émission dans l’air intérieur A+).

Localisation : - Ateliers : Ouvrages bois neufs. - Sanitaires : ouvrages bois neufs.

10.4 PEINTURE SUR METAUX

10.4.1 ANCIENS FONDS

- Nettoyage et dépoussiérage ;

- Brossage, époussetage ;

- Grattage des parties peintes mal adhérentes ;

- Primaire inhibiteur de corrosion ;

- 2 couches de finition satinée lessivable ;

- Teinte au choix de l’architecte sur présentation d’échantillons en situation.

Localisation : - Ateliers : ouvrages métalliques existants conservés (radiateurs …). - Sanitaires : charpentes métalliques intérieures.

10.5 PEINTURE SUR CANALISATIONS

10.5.1 ANCIENS FONDS

- Nettoyage et dépoussiérage ;

- Brossage, époussetage ;

- Primaire inhibiteur de corrosion ;

- 2 couches de finition.

Localisation : - Ateliers : canalisations conservées hors métaux ferreux. - Sanitaires : canalisations conservées hors métaux ferreux.

10.5.2 FONDS NEUFS

- Nettoyage et dépoussiérage ;

- Dégraissage, dérochage et rinçage ;

- Primaire inhibiteur de corrosion ;

- 2 couches de finition.

Localisation : - Ateliers : canalisations et gaines ventilation neuves hors métaux ferreux. - Sanitaires : canalisations neuves hors métaux ferreux.

Page 36: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 36 / 58

10.6 SIGNALETIQUE

10.6.1 PLAQUE SIGNALETIQUE EXTERIEURE

Fourniture et pose d’une signalétique extérieure en plaque de laiton gravée (Intitulé au choix du maître d’ouvrage) de format 21 x29,7 cm environ, compris vis laiton.

Localisation : - Ateliers : pour la porte d’accès

10.6.2 PLAQUE SIGNALETIQUE PARTICULIERE

Fourniture et pose d’une signalétique intérieure type Littera de chez MARCAL ou techniquement équivalent composée de :

- La découpe devra être l’objet d‘une attention particulière afin que aucune aspérité risquant de blesser le doigt ne soit perceptible,

- Pictogramme en inox brossé de 20/10ème,

- Avec insertion de billes inox pour l’information en braille,

- La découpe devra être l’objet d‘une attention particulière afin que aucune aspérité risquant de blesser le doigt ne soit perceptible,

- A coller.

Localisation : - Ateliers : pour le vestaire, la douche et le bureau. - Sanitaires : pour la cabine PMR et le placard ménage.

Page 37: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 37 / 58

11 ELECTRICITE

11.1 ETUDES ET PLANS D’EXECUTION

CF. 1.3

11.2 DEPOSE

Dépose préalable installations électriques courants forts et faibles comprenant :

- Isolement et mise hors tension des installations ;

- Dépose des appareillages terminaux, câblages, goulottes etc…

Localisation : - Sanitaires : ensemble des installations électriques. - Ateliers : ensemble des installations électriques.

11.3 COURANTS FORTS ET FAIBLES

11.3.1 ALIMENTATION TABLEAU DIVISIONNAIRE

Les tableaux divisionnaires seront contrôlés et réappareillés, leur enveloppe et alimentation principale seront conservées.

11.3.2 TABLEAU DE PROTECTION DIVISIONNAIRE

Le tableau divisionnaire depuis lequel seront issus les différents circuits et alimentations sera conservé en place. Les appareillages intérieurs seront quant à eux remplacés/complétés et du même type que l’existant (Schneider électrique – Legrand …). Le tableau final comprendra notamment les éléments suivants :

- 2 prise de courant 16A 2P+T,

- 1 porte documents dans lequel seront placés les des plans d’armoire, mis à jour,

- Une enveloppe permettant une extension de 30% des équipements,

- Les disjoncteurs différentiels nécessaires,

- Les disjoncteurs divisionnaires nécessaires,

- L’ensemble des télérupteurs, minuteries pour permettre la télécommande des appareils d’éclairage,

- L’étiquetage des circuits.

Localisation : - Sanitaires : pour l’ensemble des installations. - Atelier : pour l’ensemble des installations, hors enveloppe conservée.

11.3.3 CHEMINS DE CABLES ET GOULOTTES

11.3.3.1 Chemins de câble

- En fils d’acier soudé et galvanisé à chaud ;

- Dimension pour 25% de câbles supplémentaires ;

- Fixation des câbles par colliers de type « COLSON » ou équivalent disposés tous les 30cm.

Localisation : - Sanitaires : pour la distribution non visible. - Atelier : pour l’ensemble des installations, dans ou hors plénum.

11.3.3.2 Goulottes de distribution

Page 38: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 38 / 58

Goulotte de distribution pour les parties apparentes (quand pas de passage en plénum, sous-sol ou encastré possible et comprenant :

- Goulotte avec séparation cx forts et cx faibles ;

- Embouts, angles, tés, couvercles et jonctions.

Localisation : - Atelier : Selon plans architecte, dans le bureau et les ateliers.

11.3.3.3 Goulottes d’appareillage

Goulotte d’appareillage disposée en ceinture périphérique pour les courants forts et faibles et comprenant :

- 3 compartiments (1 cx forts, 1 cx faibles, 1 central appareillage) ;

- Embouts, angles, tés, couvercles et jonctions.

Localisation : - Atelier : Selon plans architecte, dans le bureau et les ateliers.

11.3.3.4 Fourreaux et gaines

Protection des câblages sous gaines plastique annelée flexible des circuits et alimentations cheminant par le sous-sol ainsi que le fourreautage à chaque traversée de plancher, mur ou paroi.

Localisation : - Sanitaires : selon les besoins du chantier pour l’ensemble des travaux. - Atelier : selon les besoins du chantier pour l’ensemble des travaux.

11.3.4 CABLAGE COURANT FORT

Fourniture et pose des câblages des circuits depuis l’armoire divisionnaire (éclairage, PC, alimentations, appareillages etc…) et comprenant :

- Câbles type U1000RO2V ;

- Sous goulotte PVC toute hauteur au droit du tableau ;

- Sur chemin de câble horizontal en sous-sol ou en plénum ;

- En encastré sous fourreaux dans les murs et cloisons ;

- Sous goulotte de distribution selon les cas ;

- Toutes saignées, rebouchages etc… compris.

Localisation : - Sanitaires : Pour l’ensemble des installations électriques cx forts. - Atelier : Pour l’ensemble des installations électriques cx forts.

11.3.5 CABLAGE COURANT FAIBLE

Fourniture et pose de câblage VDI permettant de relier les prises RJ45 terminales à la baie informatique et comprenant :

- Câblage de catégorie 6 ;

- Connecteurs des prises RJ45 de mêmes caractéristiques que les connecteurs montés en coffret de brassage avec en complément :

o Un porte-étiquette pour une meilleure visibilité ;

o Une protection de l’étiquette par une fenêtre translucide encastrée ;

o Un Système d’accroche haute densité pour tenue sur tous supports au format 45x45 ;

o Un plastron simple ou double.

- Repérage des câbles et cordons aux 2 extrémités.

Localisation :

Page 39: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 39 / 58

- Atelier : cf plans.

11.3.6 LIAISON AUTOCOM

La liaison avec l’autocom se fera via des câbles multipaires depuis la baie jusqu’à chaque prise terminale.

Localisation : - Ateliers : pour la ligne du bureau.

11.3.7 BRASSAGE

Le brassage sera réalisé par le lycée.

Localisation : - Ateliers : pour le bureau.

11.3.8 MISE A LA TERRE

La barrette de terre du tableau divisionnaire sera reliée par un conducteur a la prise de terre générale. L’ensemble des circuits, appareillages électriques et métaux seront reliés au réseau de terre tels que :

- Les prises de courant,

- Les appareillages terminaux d’éclairage ou autres,

- Les chemins de câbles,

- Les huisseries et châssis métalliques,

- Les conduits métalliques d'eau chaude,

- Les conduits métalliques d'eau froide,

- Les ossatures métalliques des faux plafonds,

- Les gaines de ventilations,

- etc…

Localisation : - Ateliers : pour l’ensemble des installations. - Sanitaires : pour l’ensemble des installations

11.4 APPAREILLAGE TERMINAL ET ALIMENTATIONS SPECIFIQUES

11.4.1.1 Prises de courant type ménage

- Boîtes d’encastrement ;

- Prise 2P+T ;

- Enjoliveur.

Localisation : - Sanitaires : selon plans électriques. - Atelier : selon plans électriques.

11.4.1.2 Prises de courant pour goulotte d’appareillage

- Prise 2P+T ;

- Bloc 2 prises 2P+T ;

- Bloc 3 prises 2P+T.

Localisation :

Page 40: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 40 / 58

- Atelier : selon plans électriques.

11.4.1.3 Bloc de prises d’atelier suspendu

Distribution de courant à suspendre comprenant :

- Câble de longueur suffisante ;

- Chaînette 3m ;

- Bloc support avec poignée ;

- 4 prises 2P + T sur chaque face.

Localisation : - Atelier : Zones verre et bois.

11.4.1.4 Ensemble de prises pour poste de travail

Ensemble de prises comprenant :

- Colonnette pour installation au sol depuis le vide sanitaire ;

- Bloc 4 prises 2P+T ;

- 2 prises RJ45 cat 6 ;

- Socle, caches et embouts.

Localisation : - Atelier : bureau.

11.4.1.5 Interrupteurs

Gamme Mosaic 2 Legrand ou techniquement équivalent comprenant :

- Boîtes d’encastrement ;

- Supports ;

- Mécanisme (simple, double, va et vient, variateur…) ;

- Enjoliveur ou plaque.

Localisation : - Sanitaires : selon plans électriques. - Atelier : selon plans électriques.

11.4.1.6 Alimentations

- Boite d’encastrement ;

- Support ;

- Sortie de câble.

Localisation : - Sanitaires : selon plans électriques, pour BECS, sèche-main, barrière infrarouge urinoirs etc… - Atelier : selon plans électriques (BECS, sèche mains, VMCs…).

11.4.1.7 Luminaires type 1 : plafonnier LED

- Dalle LED 60x60 type DALLED 600 de chez ALTER ou techniquement équivalent ;

- Encastré à optique diffusante saillante pour faux plafond en T ;

- 4 platines LED Mid-Power ;

Page 41: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 41 / 58

- Caisson porteur, encastré en tôle d’acier laqué blanc RAL 9210 ;

- Diffusant verre extra clair trempé dépoli et sérigraphié à bords polis.(VXB) ;

Conditions particulières :

- Niveau d’éclairement : Bureaux 300 lux minimum (au sol).

Localisation : - Atelier : pour le bureau et le vestiaire.

11.4.1.8 Luminaires type 2 : spot LED encastré

Spots LED encastrés pour faux-plafonds type de chez PHILIPPS ou techniquement équivalent et comprenant :

- Tension nominale : 220 - 240 V AC, 50 Hz ;

- Plage de tension d’entrée : 207 - 253 V AC ;

- Classe de protection : II, IP : 67, IK : 10+ / 80 joules, IRC 80 – 4000K ;

- Montage : en applique, en suspension ;

- Diamètre 120mm, diffuseur satiné diffusant.

Localisation : - Sanitaires : selon plans électriques. - Atelier : selon plans électriques.

11.4.1.9 Eclairage type 3 : Hublot anti-vandale

Éclairage de cabine individuelle par appliques LED anti vandalisme type RONDINO de chez SECURLITE ou techniquement équivalent et comprenant :

- Tension nominale : 220 - 240 V AC, 50 Hz ;

- Plage de tension d’entrée : 207 - 253 V AC ;

- Classe de protection : I ;

- IP : 66 ;

- IK : 10+ / 120 joules ;

- IRC 80 ;

- ERP/ IGH : test au fil incandescent 850° / 30 s ;

- Température ambiante nominale de fonctionnement : 25° C selon norme NF EN 60598 – 1 ;

- Jupe anti-arrachement, 4 points fixations internes ;

- Montage : VK56 en applique, VK56 en plafonnier, VK56 en encastrement ;

- Base en fonte d’aluminium qualité marine avec chromatation de surface ;

- Diffuseur : polycarbonate opale ;

- Diffuseur : fermeture par 3 vis inox M5 antivandales 2 points, avec rondelles d’étanchéité ;

- Certificat CE ;

- Certificat test fil incandescent ;

- Diam. 27 cm, prof. 9,7cm ;

- Coloris au choix de l’architecte dans la gamme du fabriquant ;

- Compris les lampes ;

- Avec détecteur de présence intégré et réglage de mode crépusculaire.

Conditions particulières :

- L’ensemble des appareils d’éclairage seront commandés par des détecteurs de présence, pour les cabines ils seront à fonctionnement isolé, pour le restent ils fonctionneront par zones en liaison avec les hublots.

Page 42: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 42 / 58

Localisation : - Sanitaires : selon plans électriques.

11.4.1.10 Eclairage type 4 : Suspension LED étanche

Éclairage des circulations par réglette LED étanche anti vandalisme type FILA de chez SECURLITE ou techniquement équivalent et comprenant :

- Tension nominale : 220 - 240 V AC, 50 Hz ;

- Plage de tension d’entrée : 207 - 253 V AC ;

- Classe de protection : II, IP : 67, IK : 10+ / 80 joules, IRC 80 – 4000K ;

- Montage : en applique, en suspension ;

- Diamètre 100mm, diffuseur satiné diffusant ;

- Longueur 1275mm ;

- Corps en polycarbonate ép. 3mm ;

- Embouts inox 304L poli ;

- Certificat CE ;

- Certificat test fil incandescent ;

- Compris accessoires pour support pour suspension ou applique ;

- Compris les lampes ;

- Avec détecteur de présence intégré et réglage de mode crépusculaire.

Conditions particulières :

- L’ensemble des appareils d’éclairage seront commandés par des détecteurs de présence, pour les cabines ils seront à fonctionnement isolé, pour le restent ils fonctionneront par zones en liaison avec les hublots.

Localisation : - Sanitaires : selon plans électriques. - Ateliers : selon plans électriques.

11.4.1.11 Eclairage type 5 : BAES

Eclairage de sécurité de type balisage par des blocs autonomes comprenant :

- Les alimentations de ces blocs seront reprises après les disjoncteurs divisionnaires de protection des éclairages des locaux considérés ;

- Pose en applique sur murs ;

- Pose en encastré sur faux plafonds ;

- 45lm – 1 h d’autonomie ;

- Sources lumineuses à LEDs sans maintenance ;

- IP43, IK07, NF CE.

Localisation : - Sanitaires : selon plans électriques. - Ateliers : selon plans électriques.

Page 43: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 43 / 58

12 SECURITE INCENDIE

12.1 PLANS D’EXECUTION, ETUDES ET DIMENSIONNEMENT

CF. 1.3.

12.2 PURGE DES INSTALLATIONS

L'entreprise devra pendant les travaux la dépose provisoire des appareils terminaux et leur repose concernant :

- Conservation des diffuseurs sonores existants ;

- Conservation des déclencheurs manuels existants.

Localisation : - Sanitaires : voir plans. - Atelier : voir plans.

12.3 ARCHITECTURE DES INSTALLATIONS

Les installations créées se conformeront aux prescriptions du CSSI et de sa notice de synthèse jointe au dossier de consultation.

12.4 CABLAGE

Le câblage employé sera obligatoirement compatible et de marque identique avec les installations existantes du SSI du lycée. Il sera conforme aux normes et exigences règlementaire au jour de l’exécution des travaux et comprendra :

- Cheminement sur chemins de câble ;

- Identification des lignes ;

- Câble C2 pour lignes de télécommande par rupture de courant ;

- Câble CR1 pour les ligne de télécommande par émission de courant (obligatoirement surveillées) ;

- Câble CR1 pour les lignes de contrôle ;

- Câble CR1 pour les diffuseurs d’alarme sonore et flashs lumineux ;

- Câble CR2 pour les déclencheurs manuels (alimentés en tension permanente). En outre l’entreprise aura à sa charge :

- L'intégration des flashs sur les bus des diffuseurs sonores existants de l'établissement.

Localisation : - Ateliers = voir plans CSSI. - Sanitaires = voir plans CSSI.

12.5 APPAREILLAGE

Les appareillages à fournir seront de la marque des installations existantes et compatibles. Les équipements à fournir sont les suivants :

- Fourniture et pose de flashs lumineux ;

- Fourniture et pose de déclencheurs manuels.

Page 44: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 44 / 58

Elle devra la transmission :

- Des procès-verbaux des flashs lumineux ;

- Des procès-verbaux des déclencheurs manuels ;

- De l'autocontrôle d'essais des flashs lumineux et déclencheurs manuels.

Localisation : - Ateliers = voir plans CSSI. - Sanitaires = voir plans CSSI.

12.6 MISE EN SERVICE

La mise en service aura lieu en présence de l’entreprise titulaire du marché, de l’entreprise de maintenance, du coordonnateur SSI et du maître d’œuvre. A l’issue de cette réunion un PV sera signé par tous. Le mainteneur du système de sécurité incendie aura à sa charge :

- La programmation des nouveaux flashs ;

- La programmation des nouveaux déclencheurs manuels ;

- La fourniture de la nouvelle programmation sur support papier et informatique.

Page 45: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 45 / 58

13 PLOMBERIE

13.1 PLANS D’EXECUTION, ETUDES ET DIMENSIONNEMENT

CF. 1.3.

13.2 DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Avant dépose :

- Consignation des réseaux et purge. L’entreprise procède à la dépose :

- Des réseaux non conservés ;

- Des appareillages de plomberie/sanitaire et robinetterie.

Localisation : - Sanitaires = selon plans ; - Ateliers = selon plans.

13.3 RESEAU ALIMENTATION EF/ECS

Les canalisations seront réalisées en cuivre rouge écroui, de diamètre et épaisseurs conformes à la norme NFA 68.201 et au DTU 60.11 (NF P40-202).

13.3.1 RESEAU D’ALIMENTATION DES LAVABOS, EVIERS

Création d’un nouveau réseau eau froide / ECS en cuivre pour les équipements sanitaires et comprenant :

- Piquage sur colonnes existantes à proximité ;

- Vanne de d’isolement étiquetée ;

- Clapet anti-retour ;

- Canalisation cuivre dimensionnées par le plombier ;

- Toutes les jonctions cuivre devront être visibles et placées dans les zones accessibles ;

- Les robinets d'arrêt pour isoler chaque fonction sanitaire (lave-mains, lavabo, vidoir, attente fontaine),

- Les alimentations chemineront autant que possible en sous face du plancher bas dans les sous-sols,

- Les encastrements de canalisations se limiteront aux traversées de parois et planchers.

Conditions particulières :

- Les lavabos collectifs seront alimentés en EF uniquement ;

- Le lavabo PMR des sanitaires sera alimenté en EF uniquement ;

- Le vidoir dans le local ménage sera alimenté en eau mitigée ;

- Le lavabo et la douche du personnel de l’atelier sera alimenté en EF et ECS ;

- Le lavabo côté ateliers sera alimenté en eau mitigée ;

- Le sanitaire du personnel de l’atelier sera alimenté en EF.

Localisation : - Sanitaires = selon plans ; - Ateliers = selon plans.

13.3.2 RESEAU D’ALIMENTATION DE CHASSES DIRECTES

Fourniture et mise en œuvre d’un réseau d’alimentation pour chasses directes comprenant :

- Dimensionnement par le plombier ;

Page 46: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 46 / 58

- Reprise sur réseaux existants des anciennes installations ;

- Toutes pièces de fixations par colliers isophoniques ;

- Vannes d’isolement pour chaque groupe de WC ou urinoirs ;

- Raccordement sur les robinets terminaux ;

- Tous coudes, tés, manchons etc…

Conditions particulières :

- Les urinoirs seront commandés par système électronique en barrage.

Localisation : - Sanitaires = pour les WCs et urinoirs ; - Ateliers = sans objet.

13.4 RESEAUX D’EVACUATION

- Réseaux en PVC M1 – NF ;

- Dimensionnement et implantation selon plan à établir par le plombier ;

- Toutes les pièces de raccordement (manchons, coudes, culottes, tés de visite…),

- Tampons de visite et tés hermétiques accessibles pour nettoyage des réseaux,

- Suspentes et colliers antis vibratiles,

- Les passages de canalisations dans les planchers seront réalisés sous fourreaux PVC, calfeutrés au mortier hydrofugé. Les articles CO30 à CO33 du règlement de sécurité incendie seront à respecter pour mémoire ;

- Mise en œuvre conforme aux DTUs et spécifications du fabriquant.

Conditions particulières :

- Les vidanges de chaque urinoir resteront apparentes en position verticale uniquement, le collecteur horizontal devra se situer sous la dalle obligatoire.

Localisation : - Sanitaires = pour les réseaux d’évacuation EU/EV du projet. - Ateliers = pour les réseaux d’évacuation EU/EV du projet.

13.4.1 RACCORDEMENT AUX COLLECTEURS EXISTANTS

L’ensemble des réseaux d’évacuation créés seront raccordés sur les collecteurs existants en vide sanitaire.

Localisation : - Sanitaires = pour les réseaux d’évacuation EU/EV du projet. - Ateliers = pour les réseaux d’évacuation EU/EV du projet.

13.4.2 VENTILATION DE CHUTE

Les ventilations de chute seront réalisées en tube PVC M1 en intérieur toute hauteur terminée par un clapet équilibreur de pression bénéficiant d’un avis technique.

Localisation : - Sanitaires = pour les réseaux d’évacuation EU/EV du projet. - Ateliers = pour les réseaux d’évacuation EU/EV du projet.

13.5 APPAREILLAGE DE PLOMBERIE

Pour les appareillages décrits ci-après sont considérés comme inclus d’office les équipements secondaires nécessaires à l’alimentation, au bon fonctionnement et à l’évacuation des appareils (type siphons, joints, bondes, flexibles, raccords et embouts…)

13.5.1 LOCAL MENAGE SANITAIRES ELEVES

13.5.1.1 Vidoir

Page 47: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 47 / 58

Fourniture et pose de vidoir en pose mural de type NORMA ref E1899-00 de chez Jacob Delafon ou techniquement équivalent, ayant les caractéristiques suivantes :

- Vidoir en céramique ;

- dim. 45x35 ;

- Bonde à grille inox pour vidoir avec tirette à clapet ;

- Grille porte-seau ;

- Siphon.

13.5.1.2 Ballon ECS

Fourniture et pose de ballon ECS de chez ATLANTIC ou techniquement équivalent, ayant les caractéristiques suivantes :

- NF performance, marquage CE, IP 24 ;

- Capacité 100L ;

- Cuve avec protection anti-corrosion par revêtement en émail ;

- Calorifugeage en mousse de polyuréthane injectée ;

- Thermostat embrochable à double action assurant les fonctions de régulation et de sécurité ;

- Résistance immergée de type blindée dotée d’un composant d’équilibrage des potentiels ;

- Voyant de mise en chauffe ;

- Protection de la cuve par anode en magnésium ;

- Raccord diélectrique ;

- Température de chauffe de 15°C à 65°C ;

- Compris groupe de sécurité.

13.5.1.3 Mitigeur

Fourniture et pose de mitigeur thermostatique de type Premix compact de chez DELABIE ou techniquement équivalent, ayant les caractéristiques suivantes :

- Alimentation de 2 à 10 postes sanitaires (selon le débit) ;

- Sécurité anti-brûlure : fermeture automatique en cas de coupure d’alimentation en eau froide ;

- Température réglable de 30 à 60°C, verrouillable par l’installateur ;

- Filtres et clapets antiretours ;

- Débit minimum de fonctionnement : 5 l/min ;

- Possibilité de choc thermique M3/4" (KV 23 l/min) ;

- Corps en laiton et volant chromés ;

- Garantie 10 ans.

13.5.1.4 Robinetterie vidoir

Fourniture et pose de robinetterie adaptée pour le bac à laver de chez JACOB DELAFON, HANSGROHE, ALLIA, DELABIE ou techniquement équivalent comprenant :

- Bec orientable ;

- Poignée de mitigeur.

13.5.1.5 Dispositif d’incorporation de produit nettoyant

Fourniture et pose d’un poste hydraulique pour le nettoyage et la désinfection en basse pression du type Topmater Mini CA de chez ECOLAB ou techniquement équivalent, ayant les caractéristiques techniques suivantes :

- Dosage automatique d’un détergent ou d’un détergent désinfectant selon la concentration souhaitée ;

- Appareil conforme à la norme européenne EN1717 ;

Page 48: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 48 / 58

- Avis Technique Sanitaire favorable, délivré par le CRECEP ;

- Appareil comprenant un fond support, un injecteur, un clapet anti retour, un disconnecteur type CA NF, un tuyau de 15m de qualité alimentaire, un support en inox pour bidon, une poignée pistolet, une vanne d’alimentation générale avec filtre, un sélecteur lavage / rinçage.

13.5.2 URINOIRS SANITAIRES ELEVES

13.5.2.1 Urinoir

Fourniture et pose d’urinoir de type AUBAGNE 2 de chez ALLIA ou techniquement équivalent, ayant les caractéristiques suivantes :

- En céramique blanche ;

- Bonde à grille inox ;

- Siphon réglable à culot démontable, sortie diam. 32 ;

- Tubulure d’alimentation avec effet d’eau ;

- Attaches crochets de lavabos ;

- Marquage NF, CE.

13.5.2.2 Robinet d’urinoir

Robinet électronique d’urinoirs en barrage réf. 487620 de chez DELABIE ou techniquement équivalent comprenant :

- Rinçage jusqu’à 8 urinoirs ordinaires/stalles ou 2 urinoirs siphoniques ;

- Module électronique avec transformateur 230/12 V ;

- Module hydraulique avec électrovanne, robinet d’arrêt M3/4’’ et filtre ;

- Rinçage périodique hygiénique toutes les 12h après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage ;

- Détection de présence par barrière infrarouge ;

- Détecteur infrarouge encastré diam. 50 et réflecteur diam. 85 ;

- Possibilité de prérinçage automatique à l’arrivée du premier utilisateur ;

- Rinçage automatique toutes les 30 ou 60 sec. ;

- Temporisation préréglée à 3 sec. Ajustable de 2 à 14 sec. ;

- Débit 0,3 l/sec. A 3 bar, ajustable ;

- Portée maximum conseillée = 6 m ;

- Sécurité antiblocage : fermeture automatique après 20 cycles ininterrompus ;

- Garantie 10 ans.

Conditions particulières :

- 6 urinoirs maximum par système de robinet électronique.

13.5.2.3 Séparateur d’urinoir

Fourniture et pose de séparateur d’urinoir de type PUBLICA 2 de chez ALLIA ou techniquement équivalent, ayant les caractéristiques suivantes :

- En céramique blanche ;

- Avec attaches crochets acier et tire-fonds compris ;

- Dimensions : 40 x 70 cm, poids 9,5 kg.

13.5.3 CABINE WC ELEVES

13.5.3.1 Cuvette sur pied standard

Fourniture et pose de cuvette de chez ALLIA ou techniquement équivalent, ayant les caractéristiques suivantes :

- En céramique sanitaire ;

- Pose sur pied ;

Page 49: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 49 / 58

- Compatible avec système de chasse directe ;

- A sortie verticale ;

- Avec abattant charnière en Inox à descente progressive compatible ;

- Dimension 53.5x35.5cm.

13.5.3.2 Robinet de chasse directe

Fourniture et pose de robinet de chasse directe de type TEMPOCHASSE de chez DELABIE ou techniquement équivalent, ayant les caractéristiques suivantes :

- Robinet temporisé de chasse directe 7sec ;

- A poser en applique ;

- Pour cuvette traditionnelle ;

- Protection antisiphonique ;

- Robinet d’arrêt et de réglage de débit : volume droit F1’’ ;

- Corps et bouton en laiton massif chromé ;

- Mécanisme antichoc ;

- Nez de jonction diam. 32/55 à bride ;

- Garantie 10 ans.

13.5.3.3 Tube de chasse

Fourniture et pose de tube de chasse de chez DELABIE ou techniquement équivalent, ayant les caractéristiques suivantes :

- Tube coudé Inox poli brillant ;

- Diam. 32 avec collier et écrou ;

- Avec nez de jonction diam. 28/55 à bride ;

- Garanti 10 ans ;

- Adapté au système de robinetterie temporisée et à la cuvette.

13.5.4 APPAREILLAGE SPECIFIQUE CABINE PMR

13.5.4.1 Cuvette sur pied PMR (au lieu de cuvette standard)

Fourniture et pose de cuvette PMR de chez ALLIA ou techniquement équivalent, ayant les caractéristiques suivantes :

- En céramique blanche sanitaire ;

- Pose sur pied ;

- Compatible avec système de chasse directe ;

- A sortie verticale ;

- Avec abattant charnière en Inox à descente progressive compatible.

13.5.4.2 Barre de relèvement

Fourniture et pose de barre de relèvement de type coudée 135° de chez DELABIE ou techniquement équivalent, ayant les caractéristiques suivantes :

- Tube inox diamètre 32, deux longueurs de 400 mm ;

- Coudée 135° ;

- Finition poli brillant ;

- Résistance en pression : 200 kg ;

- Garantie 10 ans ;

- Marquage CE.

Page 50: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 50 / 58

13.5.4.3 Barre de fermeture de porte

Fourniture et pose de barre de type droite de chez DELABIE ou techniquement équivalent, ayant les caractéristiques suivantes :

- Tube inox diamètre 32 longueur de 500 mm ;

- Finition poli brillant ;

- Garantie 10 ans ;

- Marquage CE.

13.5.4.4 Lavabo PMR

Fourniture et pose de lavabo PMR de type ARCHITEC VITAL MED de chez DURAVIT ou techniquement équivalent ayant les caractéristiques suivantes :

- En céramique sanitaire ;

- Avec trop-plein ;

- Avec plage de robinetterie ;

- Liberté pour les pieds et genoux de 670x300mm à une hauteur de montage de 800mm ;

- Dimensions 575 mm ;

- Blanc ;

- Tous accessoires compris (syphon, bonde inox…).

13.5.4.5 Robinetterie de lavabo PMR

Fourniture et pose de robinet temporisé pour lavabo de type TEMPOSOFT de chez DELABIE ou techniquement équivalent ayant les caractéristiques suivantes :

- Robinet temporisé de lavabo sur plage ;

- Déclenchement souple ;

- Temporisation ~7 sec ;

- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min ;

- Aérateur antitartre ;

- Corps en laiton massif chromé M1/2" ;

- Fixation renforcée par contre-écrou à 3 vis Inox ;

- Livré avec un repère bleu et rouge ;

- Garantie 10 ans.

13.5.4.6 Miroir

Fourniture et pose de miroir clair :

- A bords chanfreinés ;

- En pose sur fixations apparente cache vis inox brillant ;

- Dimensions : la largeur des miroirs correspondra à la largeur des lavabos et la hauteur sera de 80cm.

13.5.5 CIRCULATIONS SANITAIRES ELEVES

13.5.5.1 Sèche main électrique

Fourniture et pose de sèche main électrique ayant les caractéristiques suivantes :

- Sèche-mains à air pulsé bi-direction ;

- Mise en marche automatique par détection infrarouge ;

- Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains ou après 18 secondes de séchage ;

- Filtre HEPA ;

Page 51: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 51 / 58

- Revêtement anti bactérien ;

- Puissance 1600W, 90 000 tours / minute ;

- Dimensions : 303 x 661 x 247 mm ;

- Compris système de fixations et visserie inox anti vandalisme ;

- IP35, CE ;

- Garantie 5 ans sur les pièces et 1 an sur la main d’œuvre ;

- De marque DYSON, modèle AIRBLADE DB ou techniquement équivalent.

13.5.5.2 Lavabo

Fourniture et pose de lavabo ayant les caractéristiques suivantes :

- Matériau : céramique ;

- Couleur : blanche ;

- Dimensions : L.1000 x H.235 x l.405mm ;

- Fixation : sur jambages maçonnés pour mémoire et consoles adaptées en acier thermolaqué blanc ;

- Dosserets adaptés ;

- Couvre-joint intermédiaire lavabos et dosserets ;

- Siphon compris ;

- Dim. : 1000x390mm H. 200mm ;

- Marque ALLIA, modèle PUBLICA réf. 00762000000 ou techniquement équivalent.

13.5.5.3 Robinetterie lavabo

Fourniture et pose de robinet simple temporisé pour lavabo ayant les caractéristiques suivantes :

- En pose murale ;

- Eau froide seule ;

- Déclenchement souple ;

- Temporisation 7sec ;

- Débit : 3 l/mn à 3 bars, ajustable à de 1,5 à 6l /min ;

- M 1/2" Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée ;

- Corps en laiton massif chromé M1/2’’ ;

- Marque DELABIE, modèle TEMPOSOFT ou techniquement équivalent ;

- Garanti 10 ans.

Conditions particulières :

- Deux unités par lavabo.

13.5.5.4 Siphon de sol

CF. 6.8

13.5.5.5 Tapis brosse

CF. 6.8

13.5.6 VESTIAIRE / DOUCHE / WC ATELIER

13.5.6.1 WC PMR

Fourniture et pose de pack WC surélevé ayant les caractéristiques suivantes :

- Cuvette longue PMR ;

- Installation au sol

Page 52: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 52 / 58

- Matériau : céramique sanitaire ;

- Coloris : blanc ;

- Bride traditionnelle 45cm conforme PMR ;

- Abattant thermodur ;

- Charnières métal ;

- Réservoir de chasse 3/6 L ;

- Dim. 68 x 41 cm ;

- Certifié NF ;

- Marque JACOB DELAFON modèle ODEON UP ou techniquement équivalent.

13.5.6.2 Lavabo PMR

Fourniture et pose de lavabo adapté PMR ayant les caractéristiques suivantes :

- Matériau : céramique sanitaire ;

- Coloris : blanc ;

- Percé un trou pour robinetterie ;

- Sans trou de trop plein ;

- Compris siphon ;

- Adapté PMR ;

- Certifié NF ;

- Marque Jacob Delafon modèle ODEON UP ou techniquement équivalent.

13.5.6.3 Robinetterie lavabo

Fourniture et pose de robinetterie de lavabo ayant les caractéristiques suivantes :

- Robinetterie mitigeur monocommande lavabo ;

- Finition : chromée ;

- Avec poignée extra longue (pour PMR) ;

- Montage sur plage ;

- Avec cartouche céramique ;

- De Marque HANSGROHE ou techniquement équivalent.

13.5.6.4 Miroir

Fourniture et pose de miroir ayant les caractéristiques suivantes :

- Miroir clair ép. 6mm ;

- Bords polis ;

- Dimensions 50 x 90 cm ;

- Pate de support rond à miroir chromée diam. 18mm.

13.5.6.5 Barre de relèvement

Fourniture et pose de barre de relèvement PMR ayant les caractéristiques suivantes :

- En tubes inox ronds diam. 32 ;

- Coudée 135° ;

- Finition poli brillant ;

- Cache platines ;

- Résistance en pression : 200 kg ;

Conditions particulières :

Page 53: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 53 / 58

- Ensemble sur mesure avec une fixation murale et une fixation au sol.

13.5.6.6 Barre de fermeture de porte

Fourniture et pose de barre PMR de préhension intérieure de porte ayant les caractéristiques suivantes :

- Tube inox diamètre 32 longueur de 500 mm ;

- Finition poli brillant ;

- Pose verticale sur porte coulissante ;

- Jeu de rosaces de finition adaptées comprises ;

- Marquage CE.

13.5.6.7 Set de douche

Fourniture, pose et raccordement de set de douche ayant les caractéristiques suivantes :

- Kit de douche à pose murale ;

- Douchette et tête de douche ;

- Mitigeur ;

- Finition poli brillant ;

- Jeu de rosaces de finition adaptées comprises ;

- Marquage CE ;

- De marque HANSGROHE ou techniquement équivalent.

13.5.6.8 Pare-douche

Fourniture et pose d’un pare douche sur mesure ayant les caractéristiques suivantes :

- En verre sécurit sablé ;

- Fixé sur sabots horizontaux et verticaux inox ;

- Bords du verre polis ;

- Marquage CE.

13.5.6.9 Ballon ECS

Fourniture et pose de ballon ECS de chez ATLANTIC ou techniquement équivalent, ayant les caractéristiques suivantes :

- NF performance, marquage CE, IP 24 ;

- Capacité 100L ;

- Cuve avec protection anti-corrosion par revêtement en émail ;

- Calorifugeage en mousse de polyuréthane injectée ;

- Thermostat embrochable à double action assurant les fonctions de régulation et de sécurité ;

- Résistance immergée de type blindée dotée d’un composant d’équilibrage des potentiels ;

- Voyant de mise en chauffe ;

- Protection de la cuve par anode en magnésium ;

- Raccord diélectrique ;

- Température de chauffe de 15°C à 65°C ;

- Compris groupe de sécurité.

13.5.6.10 Siphon de sol

CF6.8

13.5.7 ESPACE ATELIER

Page 54: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 54 / 58

13.5.7.1 Lavabo

Fourniture et pose de lavabo ayant les caractéristiques suivantes :

- Matériau : céramique ;

- Couleur : blanche ;

- Dimensions : L.1000 x H.235 x l.405mm ;

- Fixation : sur consoles adaptées en acier thermolaqué blanc ;

- Dosserets adaptés ;

- Siphon ;

- Couvre-joint intermédiaire lavabos et dosserets ;

- Dim. : 1000x390mm H. 200mm ;

- Marque ALLIA, modèle PUBLICA ou techniquement équivalent.

13.5.7.2 Robinetterie lavabo

Fourniture et pose de robinet simple temporisé pour lavabo ayant les caractéristiques suivantes :

- En pose murale ;

- Eau mitigée ;

- Déclenchement souple ;

- Temporisation 7sec ;

- Débit : 3 l/mn à 3 bars, ajustable à de 1,5 à 6l /min ;

- M 1/2" Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée ;

- Corps en laiton massif chromé M1/2’’ ;

- Marque DELABIE, modèle TEMPOSOFT ou techniquement équivalent ;

- Garanti 10 ans.

13.5.7.3 Miroir

Fourniture et pose de miroir ayant les caractéristiques suivantes :

- Miroir clair ép. 6mm ;

- Bords polis ;

- Dimensions 50 x 90 cm ;

- Pate de support rond à miroir chromée diam. 18mm.

13.5.7.4 Sèche-main

Fourniture et pose de sèche main électrique ayant les caractéristiques suivantes :

- Sèche-mains à air pulsé bi-direction ;

- Mise en marche automatique par détection infrarouge ;

- Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains ou après 18 secondes de séchage ;

- Filtre HEPA ;

- Revêtement anti bactérien ;

- Puissance 1600W, 90 000 tours / minute ;

- Dimensions : 303 x 661 x 247 mm ;

- Compris système de fixations et visserie inox anti vandalisme ;

- IP35, CE ;

- Garantie 5 ans sur les pièces et 1 an sur la main d’œuvre ;

De marque DYSON, modèle AIRBLADE DB ou techniquement équivalent.

Page 55: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 55 / 58

13.5.8 JOINTS SANITAIRES

Les joints périphériques des appareils sanitaires seront à traiter à la pompe au silicone transparent.

Localisation :

- Ateliers = en jonction verticale et horizontale de chaque appareil sanitaire et de son support.

- Sanitaires = en jonction verticale et horizontale de chaque appareil sanitaire et de son support.

13.5.9 POSE DE PETITS APPAREILLAGES

Pose des petits appareillages type distributeur de savon, dérouleur de papier, poubelle, porte balais, patère… fournis par le lycée

Localisation :

- Pour les sanitaires et ateliers.

13.6 TESTS DE MISE EN SERVICE

Tout au long de la mise en œuvre des installations de plomberie l’entreprise réalisera des tests d’autocontrôle (mise sous pression, essais de bon écoulement, test des appareillages etc..) qu’elle recensera sous formes de fiches et compilera dans son DOE.

Localisation : - Sanitaires = l’ensemble des installations de plomberie. - Ateliers = l’ensemble des installations de plomberie.

Page 56: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 56 / 58

14 CHAUFFAGE 14.1.1 DEPOSE / CONSERVATION DE RADIATEURS

Les installations de chauffage de l’établissement sont gérées par contrat d’entretien, le prestataire du lycée procèdera à la purge des zones concernées par les travaux. L’entreprise procède à la suite :

- A la dépose des radiateurs et le bouchonnage des réseaux ;

- Au remisage en conservation des radiateurs pour mise en peinture et repose.

Conditions particulières :

- Les radiateurs des sanitaires seront supprimés.

Localisation : - Ateliers = pour l’ensemble des radiateurs.

14.1.2 MODIFICATION DES RESEAUX DE CHAUFFAGE

Sans objet.

14.1.3 REPOSE / RACORDEMENT DES RADIATEURS CONSERVES

Repose des radiateurs comprenant :

- L’amenée sur site des radiateurs repeints ;

- Toutes pièces de fixation adaptées aux radiateurs et au supports ;

- La repose et le raccordement de chaque radiateur.

Localisation : - Ateliers = pour tous les radiateurs.

Page 57: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 57 / 58

15 VENTILATION

15.1 VMC SANITAIRE ATELIER

15.1.1 CAISSON

Fourniture et pose d’un groupe de ventilation simple flux permanente autoréglable comprenant :

- Implantation en plénum ;

- Groupe en matières recyclable, entièrement monté sur silent-blocs ;

- 1 piquage Ø 125 avec auto-amplificateur intégré ;

- 3 piquages Ø 80 démontables avec régulateur intégré ;

- Rejet Ø 125 ;

- Silent blocs pré-montés sous pattes de fixation ;

- Moteur asynchrone 2 vitesses sur roulements à billes avec protection thermique ;

- Le matériel sera NF et CE ;

- Marque ALDES modèle COMPACT ou techniquement équivalent.

Conditions particulières :

- Ventilation 2 vitesses.

Localisation : - Ateliers = pour le sanitaire, le vestiaire et le bureau.

15.1.2 BOUCHES, FLEXIBLES, CONDUITS RIGIDES

Fourniture et pose des éléments suivants :

- Conduits rigides en acier galvanisé fixés par colliers antivibratiles et suspensions ;

- Raccordements terminaux colonne / bouche par liaison flexible étanche RT Flex ou techniquement équivalent ;

- Bouches autoréglables type Bap’SI ou techniquement équivalent ;

- L’ensemble compris toutes pièces de raccordement et toutes sujétions de bonne mise en œuvre.

Conditions particulières :

- Extraction de l’air vicié sur le passage cocher depuis le bureau.

Localisation : - Ateliers = pour le sanitaire, le vestiaire et le bureau.

15.2 VENTILATION ZONE ATELIER

15.2.1 VENTILATEUR HELICOÏDE

Fourniture et pose d’un ventilateur hélicoïde comprenant :

- A hélice zinguée, peinte en noir ;

- Grille de protection côté aspiration ;

- Moteur à rotor extérieur IP 44, classe F ;

- Variation de vitesse possible ;

- Pose en applique sur imposte vitrée ;

Page 58: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP · 75116 Paris Représentant du maître d’ouvrage : M. Patrick SORIN, Proviseur Assistance Maîtrise d’Ouvrage REGION ILE-DE-FRANCE

CMR Janson de Sailly – Paris 16ème Aménagement d’un atelier de maintenance et rénovation de sanitaires

PRO / DCE CCTP lot Tous Corps d’Etat

GO ARCHITECTURE p. 58 / 58

- Utilisation en extraction.

Conditions particulières :

- Appareil habillé par caisson sur mesure (CF 8.11)

Localisation : - Ateliers = pour la salle comprenant les zones de découpe.

15.2.2 AMENEE D’AIR

En fonctionnement avec le ventilateur hélicoïde, mise en place d’un dispositif d’amenée d’air statique comprenant :

- Ailettes plastique transparentes ;

- Intégré à un vitrage existant (toutes sujétions de découpes comprises) ;

- Possibilité de le maintenir en position fermée.

Localisation : - Ateliers = pour la salle comprenant les zones de découpe.