27
41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 1/27 Aménagement de la Rue de la Canardière 41360 SAVIGNY SUR BRAYE Opération de niveau 2 au sens du décret 94 1159 du 26 décembre 1994 PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE MAITRE D’OUVRAGE : Commune de SAVIGNY SUR BRAYE 1 place de l’Hôtel de Ville 41360 SAVIGNY SUR BRAYE Tél: 02 54 23 74 79 Fax: 02 54 23 75 29 Email : [email protected] MAITRE D’OEUVRE: Cabinet BARBIER Z.A. Le Pâtis 72400 LA FERTE BERNARD Tél: 02 43 71 89 89 Fax: 02 43 71 79 18 Email : ferté@cabinet barbier.fr COORDONNATEUR : MICHEL DIVARET 5, rue de la Grapionne 72400 CHERREAU Téléphone: 02 43 93 99 08 Portable : 06 78 95 29 45 Fax :09 70 06 43 55 e-mail : [email protected] Le : 19 juillet 2013 Ce document est conservé pendant 5 ans après réception des travaux par le Maître d’ouvrage.

PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE … · 8.3.4/ Signalisation temporaire des chantiers ... (voir fiche OPPBTP 43m0299) ... 8.6.5/ Accès au chantier pour les secours

  • Upload
    lythu

  • View
    218

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 1/27

Aménagement de la Rue de la Canardière 41360 SAVIGNY SUR BRAYE

Opération de niveau 2 au sens du décret 94 1159 du 26 décembre 1994

PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE

DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

MAITRE D’OUVRAGE : Commune de SAVIGNY SUR BRAYE

1 place de l’Hôtel de Ville 41360 SAVIGNY SUR BRAYE

Tél: 02 54 23 74 79 Fax: 02 54 23 75 29

Email : [email protected]

MAITRE D’OEUVRE: Cabinet BARBIER Z.A. Le Pâtis

72400 LA FERTE BERNARD Tél: 02 43 71 89 89 Fax: 02 43 71 79 18

Email : ferté@cabinet barbier.fr

COORDONNATEUR : MICHEL DIVARET

5, rue de la Grapionne 72400 CHERREAU

Téléphone: 02 43 93 99 08 Portable : 06 78 95 29 45

Fax :09 70 06 43 55 e-mail : [email protected]

Le : 19 juillet 2013

Ce document est conservé pendant 5 ans après réception des travaux par le Maître d’ouvrage.

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 2/27

SOMMAIRE

0/ PREAMBULE ................................................................................................................................................ 4

0.1/ PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION ......................................................................................... 4 0.2/ REGLEMENTATION ..................................................................................................................................... 4 0.3/ OBJET DU PLAN GENERAL DE COORDINATION ............................................................................... 5 0.4/ CHAMPS D’APPLICATION ET DUREE DE CONSERVATION DU PGC ................................................. 5 0.5/ OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE - VOIES ET RESEAUX DIVERS ......................................... 5 0.6/ INTRODUCTION .................................................................................................................................... 5

1/ AUTORITE CONFEREE AU COORDONNATEUR SPS .............................................................................. 5

2/ CATEGORIE DE L’OPERATION ............................................................................................................. 6

3/ PRESENTATION DES INTERVENANTS ..................................................................................................... 6

4/ RENSEIGNEMENTS GENERAUX ............................................................................................................... 6

5/ PRESENTATION DU PROJET ..................................................................................................................... 6

5.1/ DESCRIPTION SOMMAIRE ........................................................................................................................... 6 5.2/ SITUATION GEOGRAPHIQUE – ACCES AU SITE ........................................................................................ 7 5.3/ MODE DE CONSULTATION .......................................................................................................................... 7 5.4/ MODE DE PASSATION ................................................................................................................................ 7 5.5/ CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX ........................................................................................ 7 5.6/ NOMBRE D’ENTREPRISES – PREVISION D’EFFECTIF ..................................................................................... 7 5.7/ LISTE PREVISIONNELLE DES LOTS .............................................................................................................. 7

6/ COORDONNEES DES SERVICES PUBLICS ET ADMINISTRATIFS ........................................................ 7

7/ ENVIRONNEMENT DU CHANTIER ............................................................................................................. 9

7.1/ RECOMMANDATIONS PRELIMINAIRES ET SPECIFICITES LIEES AU SITE ..................................... 9 7.2/ NATURE DU SOL ................................................................................................................................... 9

7.2.1/ Généralités ...................................................................................................................................... 9 7.2.2/ Epuisement ..................................................................................................................................... 9

7.3/ OUVRAGES ET RESEAUX ENTERRES (DICT).................................................................................... 9 7.4/ ALIMENTATIONS DE LA BASE VIE ...................................................................................................... 9 7.5/ DEMANDE A ETABLIR PAR LES ENTREPRISES ................................................................................ 9 7.6/ PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ............................................................................................. 10 7.7/ ENGINS EXPLOSIFS ........................................................................................................................... 10 7.8/ PLAN DE RETRAIT – ELIMINATION DES DECHETS CONTENANT DE L’AMIANTE ........................ 10 7.9/ POLLUTION DES SOLS....................................................................................................................... 10

8/ ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ARRETE PAR LE MAITRE D’ŒUVRE EN ACCORD AVEC LE COORDONNATEUR SPS .............................................................................................................. 10

8.1/ GENERALITES – PLANNING – .................................................................................................................... 10 8.2/ TRAVAUX PRELIMINAIRES DE VRD ........................................................................................................... 10 8.3/ CLOTURE DE CHANTIER – ACCES ET CIRCULATION SUR LE CHANTIER.......................................................... 11

8.3.1/ Contrôle des accès ....................................................................................................................... 11 8.3.2/ Stationnement et circulation des véhicules dans le chantier ........................................................ 11 8.3.3/ Nettoyage des véhicules sortants sur la voie publique ................................................................. 11 8.3.4/ Signalisation temporaire des chantiers ......................................................................................... 11 8.3.5/ Signalétique .................................................................................................................................. 12 8.3.6/ Visites du chantier ......................................................................................................................... 12

8.4/ INSTALLATIONS DE CHANTIER ................................................................................................................... 12 8.4.1/ Localisation ................................................................................................................................... 12 8.4.2/ Plan d'installation .......................................................................................................................... 12 8.4.3/ Base-vie (voir fiche OPPBTP 43m0299) ...................................................................................... 13 8.4.4/ Circulations horizontales ............................................................................................................... 14 8.4.5/ Alimentation en eau du chantier ................................................................................................... 14

8.5/ PROPRETE DU CHANTIER ET CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'ELIMINATION DES DECHETS ........................... 14 8.5.1/ Propreté du chantier ..................................................................................................................... 14 8.5.2/ Evacuation des déchets ................................................................................................................ 14 8.5.3/ Conditions de stockage ................................................................................................................. 14 8.5.4/ Matériaux dangereux, polluants et toxiques ................................................................................. 14

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 3/27

8.6/ PROTECTIONS CONTRE L'INCENDIE .......................................................................................................... 15 8.6.1/ Base-vie ........................................................................................................................................ 15 8.6.2/ Locaux de stockage ...................................................................................................................... 15 8.6.3/ Travail par point chaud ................................................................................................................. 15 8.6.4/ Permis de feu ................................................................................................................................ 15 8.6.5/ Accès au chantier pour les secours .............................................................................................. 15

8.7/ BRUITS DE CHANTIER ....................................................................................................................... 15

9/ PROTECTIONS COLLECTIVES ................................................................................................................ 15

10/ INSTALLATION ELECTRIQUE ................................................................................................................ 17

10.1/ GENERALITES ....................................................................................................................................... 17

11/MESURES PRISES EN MATIERE D' INTERACTION SUR LE SITE ....................................................... 17

11.1/ GENERALITES ....................................................................................................................................... 17 11.2/ SUPERPOSITIONS DES TACHES .............................................................................................................. 17 11.3/ APPROVISIONNEMENTS DES MATERIAUX ................................................................................................. 17

11.3.1/ Limitation des manutentions manuelles ...................................................................................... 17 11.3.2/ Approvisionnements du chantier ................................................................................................ 17 11.3.3/ Approvisionnements des postes de travail ................................................................................. 17

11.4/ TRAVAUX ISOLES .................................................................................................................................. 18

12/ MATERIELS DE LEVAGE ........................................................................................................................ 18

12.1/ Utilisation de plate-forme élévatrices mobiles pour personne (PEMP) ......................................... 18 12.2/ Appareils de levage des matériaux ................................................................................................ 18

13/ VERIFICATIONS PERIODIQUES DES ENGINS DE LEVAGE................................................................ 18

14/ PROTECTIONS PARTICULIERES ........................................................................................................... 18

15/ MESURES DE SECURITE A PRENDRE POUR LA REALISATION DU CHANTIER ............................ 19

15.1/ PRECAUTION A PRENDRE AU VOISINAGE DES LIGNES ELECTRIQUES .......................................................... 19 15.2/ REGLES A OBSERVER A PROXIMITE DES CANALISATIONS DE GAZ H.P. ....................................................... 19 15.3/ REGLES A OBSERVER A PROXIMITE DES CANALISATIONS DE GAZ M.P. ET B.P. .......................................... 20

16/ LES RISQUES CHIMIQUES ..................................................................................................................... 20

17/ FORMATION A LA SECURITE ................................................................................................................ 20

18/ ENTREPRISES SOUS-TRAITANTE ........................................................................................................ 20

19/ EMPLOI DE PERSONNEL INTERIMAIRE ............................................................................................... 21

20/ EMPLOI D’ENTREPRISES ETRANGERES ............................................................................................. 21

21/ REGISTRES OBLIGATOIRES SUR LE CHANTIER ............................................................................... 21

22/ ORGANISATION DES SECOURS ........................................................................................................... 21

23/ VISITES D’INSPECTION COMMUNE ...................................................................................................... 21

24/ DIFFUSION ET NOMBRE D’EXEMPLAIRES DU PPSPS ....................................................................... 22

25/ DOSSIERS D’INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE .................................................... 22

ANNEXES ....................................................................................................................................................... 22

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 4/27

0/ PREAMBULE

0.1/ PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION Art L.235 – 1 du code du travail : Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et le coordonnateur mentionné à l'article L. 235-4 doivent, tant au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet que pendant la réalisation de l'ouvrage, mettre en oeuvre les principes généraux de prévention énoncés aux a, b, c, e, f, g et h du II de l'article L. 230-2. Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des opérations de chantier, en vue de permettre la planification de l'exécution des différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, de prévoir la durée de ces phases et de faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage.

a) Eviter les risques, b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, c) Combattre les risques à la source, d) Adapter le travail à l’homme, e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique, f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou par ce qui est moins dangereux, g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du

travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de

protection individuelle, i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

0.2/ REGLEMENTATION Rappel des principaux textes relatifs à la mission de « Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé » : - Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail et transposant la

directive 92-57 - Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, portant application des dispositions de la loi - Décret n° 95-607 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail, aux fins d’application aux employeurs et

travailleurs indépendants - Décret n° 95.543 du 4 mai 1995 relatif au CISSCT - Circulaire du 10 Avril 1996 du Ministère du Travail - Décret n° 2003-68 du 24 Janvier 2003 relatif à la Coordination en matière de Sécurité et de

Protection de la Santé - Arrêté du 25 février 2003 relatif à la liste des travaux comportant des risques particuliers

Ces dispositions concernent le maître de l’ouvrage, les architectes, B.E.T, contrôleurs techniques et toutes entreprises intervenantes sur le chantier étant entendu que chaque intervenant gardera sa propre responsabilité dans son domaine d’activité. L’ensemble des travaux est soumis aux normes, textes et règlements en vigueur. Il s'agit notamment : - du code de Travail - du code de la Construction et de l’Habitation, de l’Urbanisme - du code de la Sécurité Sociale (CRAM) - du décret du 8 janvier 1965 modifié - de tous les textes ayant trait à l’hygiène, la sécurité, les conditions de travail, l’ergonomie des postes

de travail, la main d’œuvre étrangère, etc… - des recommandations publiées par les organismes de prévention (Inspection du Travail, CRAM,

OPPBTP, INRS) Les responsables des entreprises doivent connaître la réglementation et notamment le décret du 8 janvier 1965 modifié. Un aide mémoire est diffusé gratuitement par les CRAM (" Aide mémoire du BTP ", référence ED 790). Toutes les mesures d’organisation générale sont arrêtées par le maître d’œuvre en concertation avec le Coordonnateur SPS conformément à l’article R.238.22 du code du travail.

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 5/27

0.3/ OBJET DU PLAN GENERAL DE COORDINATION

Le présent PGC a pour objet la définition de l’ensemble des mesures à prévenir les risques découlant de l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantier ou de la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse substituer après son achèvement des risques pour les autres entreprises. Le PGC est remis par le Maître d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter. Chaque entreprise devra prendre connaissance du PGC, et en tenir compte lors de la remise de son offre.

0.4/ CHAMPS D’APPLICATION ET DUREE DE CONSERVATION DU PGC

Le PGC est complété et adapté en fonction de l’évolution du chantier. Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises. Le PGC tenu par le Coordonnateur SPS pendant toute la durée du chantier, doit être conservé 5 années par le Maître d’Ouvrage à compter de la date de réception des travaux.

0.5/ OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE - VOIES ET RESEAUX DIVERS

Le maître d'ouvrage doit, avant toute intervention des entreprises sur le chantier prendre les mesures prévues aux articles R. 238-41 à R. 238-45 du Code du travail, à savoir :

• Une voie d'accès au chantier pour permettre aux véhicules et aux piétons de parvenir en un point au moins du périmètre d'emprise du chantier. Cette voie est prolongée dans le chantier par d'autres voies permettant aux travailleurs d'accéder à la base vie. Ces voies doivent être constamment praticables. A cet effet, les eaux pluviales doivent être drainées et évacuées. Ces voies doivent être convenablement éclairées.

• Le raccordement à un réseau de distribution d'eau potable doit être effectué de manière à permettre une alimentation suffisante des divers points d'eau prévus dans la base vie.

• Le raccordement à un réseau de distribution électrique doit permettre de disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus dans la base vie.

• Les matières usées doivent être évacuées conformément aux règlements sanitaires locaux en vigueur.

0.6/ INTRODUCTION

Le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et protection de la Santé est élaboré en fonction des éléments suivants :

� Visite des lieux du 17 juillet 2013

� Documents du maître d’œuvre Pièces constitutives du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) : o CCTP lot 1 o CCTP lot 2 o Plan travaux lot 1 (Assainissement EU, Adduction d’eau Potable) o Plan travaux lot 2 (Terrassements, Voirie, Assainissement EP)

1/ AUTORITE CONFEREE AU COORDONNATEUR SPS

Le Maître d'Ouvrage confère au Coordonnateur SPS autorité pour faire appliquer l’ensemble des mesures relatives à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail définies dans le PGC. Le Coordonnateur a autorité pour arrêter des postes de travail, voire un arrêt total de chantier, en cas de risques de Danger grave et imminent. Notification sera inscrite dans le registre journal.

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 6/27

Les observations formulées sur le registre journal par le Coordonnateur SPS, seront transmises aux entreprises concernées pour exécution, au Maître d’œuvre pour organisation et au maître d’ouvrage pour information. En cas d'accident, ou d’incident sur le chantier, les entreprises seront tenues d’informer le Coordonnateur SPS ainsi que les organismes de prévention (DDTFP, CRAM, OPPBTP, CHSCT…). Les entreprises intervenantes doivent informer le Coordonnateur SPS des visites ou des courriers qu’ils pourraient recevoir des organismes de prévention et de contrôle, concernant des recommandations, des avertissements, des injonctions ou des mises en demeure.

2/ CATEGORIE DE L’OPERATION L’opération est classée en 2

ème Catégorie au sens de l’article R 238-8 du Code du Travail. Son volume est

supérieur à 500 hommes/jour et inférieur à 10 000 hommes/jour. Chaque entreprise contractante, doit en informer ses sous-traitants.

3/ PRESENTATION DES INTERVENANTS

Maître d’ouvrage

Commune de SAVIGNY SUR BRAYE

Maître d’œuvre : Cabinet BARBIER

.

Coordination SPS : MICHEL DIVARET

1 place de l’Hôtel de Ville

41360 SAVIGNY SUR BRAYE

Z.A. Le Pâtis 72400 LA FERTE

BERNARD

5, rue de la grapionne 72400 CHERREAU

Tél: 02 54 23 74 79 Fax: 02 54 23 75 29

Email : [email protected]

Tél: 02 43 71 89 89 Fax: 02 43 71 79 18

Email : ferté@cabinet barbier.fr

� : 02 43 93 99 08/06 78 95 29 45 � : 09 70 06 43 55

E-Mail: [email protected]

4/ RENSEIGNEMENTS GENERAUX Déclaration préalable communiquée au maître d’ouvrage le : 17 juillet 2013

5/ PRESENTATION DU PROJET

5.1/ DESCRIPTION SOMMAIRE Le projet concerne l’aménagement de la Rue de la Canardière. Les travaux à réaliser sont :

• pose de canalisations et construction des ouvrages annexes nécessaires à la mise en séparatif

des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales à la reprise des branchements existants, au

raccordement de branchements et de descente d'eaux pluviales.

• renforcement du réseau d’adduction d’eau potable et la reprise des branchements jusqu’aux

compteurs existants.

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 7/27

• Travaux sur la Rue de la Canardière, à savoir : - l’aménagement de la chaussée et des trottoirs adaptés au PMR - la création d’un marquage au sol - la création de résine colorée sur certaines zones - la création d’un plateau surélevée au carrefour de la rue des Sorbiers - la création d’une signalisation verticale et horizontale. - la réalisation de l’ensemble des dispositifs de canalisation d’eaux pluviales de voirie et de

toiture

5.2/ SITUATION GEOGRAPHIQUE – ACCES AU SITE Le projet est situé en milieu urbain sur la RD5. (voir annexe 1 et 2)

5.3/ MODE DE CONSULTATION Appel d’offres : marchés Publics

5.4/ MODE DE PASSATION Lots séparés

5.5/ CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX Le calendrier général des travaux prévoit un délai d’exécution d’environ 6 mois (période de congés inclue et hors période de préparation).

5.6/ NOMBRE D’ENTREPRISES – PREVISION D’EFFECTIF Le nombre d’entreprises intervenantes est estimé à 2 (sous-traitants éventuels non compris). La prévision des effectifs en période de pointe est estimée à 10 personnes.

5.7/ LISTE PREVISIONNELLE DES LOTS

N˚ du lot Désignation

1 Assainissement EU -- Adduction d’Eau Potable

2 Terrassements – Voirie – Assainissement EP

6/ COORDONNEES DES SERVICES PUBLICS ET ADMINISTRATIFS

CARSAT CENTRE Adresse N˚ téléphone Service Prévention 36 rue de Xaintrailles

45033 ORLEANS CEDEX 02 38 81 50 00

OPPBTP Adresse N˚ téléphone

Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des

Travaux Publics

74 rue du Petit Pont 45000 ORLEANS

02 38 83 60 21

Coordonnées des organismes de prévention

Inspection du travail Adresse N˚ téléphone Direction Départementale du

Travail et de la Formation Professionnelle

34 avenue Maunoury 41011 BLOIS CEDEX

02 54 55 85 70

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 8/27

Medecine du travail Adresse N˚ téléphone

SAN. T. BTP 130 av Châteaudun 41000 BLOIS

02 54 74 37 89 02 54 56 08 57

URGENCES

Service N˚ téléphone SAMU 15

POMPIERS 18 ou 112 Gendarmerie 17

Centre Hospitalier 98 rue Poterie 41100 VENDOME

02 54 23 33 33

SOS Mains Clinique du Pré Rue René Laénnec 72000 LE MANS

02 43 77 57 75

Centre Anti POISON 4, Rue Larrey 49100 ANGERS

02 41 48 21 21

OPHTALMO Hôpital

Mail Pierre Charlot 41016 BLOIS CEDEX

02 54 55 64 15

DEMINAGE Défense et Protection Civile Préfecture de Loir er Cher

1 Place République 41000 BLOIS

0810 02 41 41

Coordonnées des services extérieurs

Service Adresse N˚ téléphone

Préfecture de Loir et Cher

1 Place République

41000 BLOIS

0810 02 41 41

DREAL (DRIRE)

Protection de l’environnement

49 Bis rue Laplace

41000 BLOIS

02 54 74 98 80

ERDF GRDF

Alerter d’un dommage causé aux ouvrages

Dépannage et sécurité Gaz

Dépannage et sécurité Electricité

0800 47 33 33 02 54 50 27 00

0810 05 17 78 09 72 67 50 41

France Télecom

Assistance ligne fixe 41100 VENDOME

10 13

CONSEIL GENERAL Division route Nord

2 rue Cheval Blanc 41100 VENDOME

02 54 67 19 40

METEO FRANCE 2 bis av Châteaudun 41000 BLOIS

08 99 71 02 41

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 9/27

7/ ENVIRONNEMENT DU CHANTIER

7.1/ RECOMMANDATIONS PRELIMINAIRES ET SPECIFICITES LIEES AU SITE

Les contraintes sont les suivantes : ● Réseaux gaz ● Lignes électriques ● Lignes téléphonique ● Accès commerces ● Piétons ● Accès Immeubles ● Servitude de voisinage

7.2/ NATURE DU SOL

7.2.1/ Généralités Les entreprises mettront en œuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque d’éboulement, renversement, ensevelissement et de pollution de l’environnement.

7.2.2/ Epuisement En cas de présence d’eau dans les fouilles ou ouvrages enterrés, les entreprises concernées (VRD, assainissement, AEP) devront prévoir l’épuisement permanent.

7.3/ OUVRAGES ET RESEAUX ENTERRES (DICT) Les chefs d’entreprises des lots sont tenus de se renseigner auprès de la mairie et, éventuellement auprès de la DDT, sur l’existence de ces ouvrages ou réseaux, et d’adresser au moins 10 jours avant le début des travaux une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) aux administrations, établissements ou organismes concernés (EDF, GDF, Télécom, services des eaux etc.) (Formulaire Cerfa n°90-0189). Les travaux ne pourront être entrepris qu’après la communication à l’entreprise des indications et recommandations fournis par la mairie. Si les travaux annoncés dans la DICT ne sont pas entrepris dans un délai de 2 mois à compter de la date du récépissé, l’entreprise devra déposer une nouvelle déclaration.

7.4/ ALIMENTATIONS DE LA BASE VIE Un lieu d’implantation de la base sera mise à disposition par le maître d’ouvrage. Les réseaux d’alimentation (EDF, Télécom…) et les autres réseaux (eau potable, E.U, E.P, etc.) de la base vie seront amenés avant le démarrage des travaux par l’entreprise du Lot 1 (terrassement, VRD, …). La base de vie devra être délimitée par des barrières (type HERAS) et fermées à clefs.

7.5/ DEMANDE A ETABLIR PAR LES ENTREPRISES Chaque entreprise doit établir toutes les demandes d’autorisations nécessaires à la réalisation des travaux, à savoir :

• Demandes d’arrêtés aux services concernés • Demande d’autorisation administrative pour occupation de la voie publique (installations d’engins

de levage, installation de palissades, dépôt momentané de gravats et matériaux, fouilles en tranchées,...) ;

• Demandes de branchements aux concessionnaires de réseaux (eau, électricité, téléphone, assainissement ….) ;

• Déclaration d’ouverture de chantier occupant au moins 10 salariés pendant plus d’une semaine, déclaration à adresser à la CRAM, l’Inspection du Travail et à l’OPPBTP ;

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 10/27

• Demande de dérogation à l’aménagement du temps de travail : en cas de travaux devant être réalisés en dehors des horaires normaux de l’entreprise.

7.6/ PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Interdiction de rejeter dans les égouts, dans les propriétés voisines ou dans l'air toute substance ou gaz susceptible de polluer l'environnement. Les eaux de lavage des engins ayant contenu du béton seront collectées dans une fosse à un emplacement défini sur le plan d’installation de chantier (à la charge du lot 1)

7.7/ ENGINS EXPLOSIFS

Rappel : Décret du 8 Janvier 1965 Art 79 : « En cas de découverte d’un engin susceptible d’exploser, le travail doit être immédiatement interrompu au voisinage, jusqu'à ce que les autorités compétentes aient fait procéder à l’enlèvement de l’engin ».

Conduite à tenir : INTERDIRE à quiconque d'y toucher : c'est là que commence le danger. MARQUER l'emplacement de l'engin par un repère quelconque. Baliser le terrain. ALERTER les services de secours (police, pompiers,...)

7.8/ PLAN DE RETRAIT – ELIMINATION DES DECHETS CONTENANT DE L’AMIANTE

• Dans le cas de présence d’amiante, l’entreprise en concertation avec le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre devra établir un plan de retrait qui sera adressé à l’DDTEFP, CRAM, OPPBTP 30 jours avant le début des travaux.

• Ce plan est soumis à l'avis du médecin du travail, du CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel.

• 1 exemplaire de ce plan sera remis au Coordonnateur SPS.

• L’entreprise de désamiantage devra fournir au Maître d’ouvrage les bordereaux de suivi des déchets contenant de l’amiante.

7.9/ POLLUTION DES SOLS

En cas de pollution un diagnostic devra être remis aux entreprises avant le démarrage des travaux. Les entreprises concernées (Terrassement, AEP,…) devront tenir compte des conclusions de ce diagnostic.

8/ ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ARRETE PAR LE MAITRE D’ŒUVRE EN ACCORD AVEC LE COORDONNATEUR SPS

8.1/ GENERALITES – PLANNING – L’organisation générale du chantier a été arrêtée par le Maître d’œuvre ; elle est conçue pour éviter, au mieux, toute interférence dans l’espace et le temps des entreprises. Le Maître d’œuvre établira un planning détaillé tout corps d’état qui évite au mieux toute co-activité des entreprises. Cette pièce intégrera les spécificités méthodologiques du PGC. Ce Planning TCE élaboré par le maître d’œuvre en début de chantier sera remis pour avis au coordonnateur SPS et sera affiché en salle de réunion.

8.2/ TRAVAUX PRELIMINAIRES DE VRD Sans objet

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 11/27

8.3/ CLOTURE DE CHANTIER – ACCES ET CIRCULATION SUR LE CHANTIER Les chantiers seront totalement clos à l’aide barrières pendant toute la durée des travaux. La fourniture, la pose, la maintenance, la dépose et ses équipements (accès, signalétique, cadenas, chaînes...) sont dues par les entreprises. L’intérieur des « chantiers » seront interdit au public mais les accès aux commerces, et chez les riverains devront être assurés en permanence. Une signalisation sera mise en place par les entreprises pour faciliter la compréhension des cheminements pour les piétons et les livraisons. Toutes les installations provisoires de chantier sont dues par les entreprises jusqu’à la fin du chantier. Chaque entreprise fournit son installation pour les besoin de son personnel. Ces prestations seront gérées par le Maître d’œuvre en collaboration avec le Coordonnateur SPS.

8.3.1/ Contrôle des accès

La liste nominative du personnel de chaque entreprise devra être à disposition dans le bureau de chantier. Cette liste sera complétée pour chaque nouveau arrivant sur le site. Le personnel ne figurant pas sur cette liste devra quitter le chantier. Le maître d'œuvre veillera à l'application de ces mesures. Chaque entreprise intervenant sur le chantier est responsable de la sécurité des personnes intervenant pour son compte (Bureau de contrôle, bureau d'étude, géomètres, loueurs, livreurs, dépanneurs, etc.).

8.3.2/ Stationnement et circulation des véhicules dans le chantier Les véhicules légers du personnel stationneront en dehors des zones de chantier. Dans l'emprise du chantier, aucun stationnement de véhicules autre que les camions de livraison et engins de chantier n'est autorisé. Si nécessaire, un Plan particulier de circulation avec zone de stationnement des camions en attente de chargement sera établi. Un homme de circulation de l’entreprise concernée sera affecté au manœuvre de sortie et d’entrée des camions.

8.3.3/ Nettoyage des véhicules sortants sur la voie publique Si besoin les véhicules des terrassements seront nettoyés à la sortie du chantier. La rue de la Canardière et celles avoisinantes seront maintenues pendant toute la durée du chantier en parfait état de propreté. Si besoin, une aire de nettoyage pour les camions et engins sera installée à proximité de la sortie du chantier, cette aire est due par chaque entreprise titulaire du lot

8.3.4/ Signalisation temporaire des chantiers Une déviation pourra être mise en place en concertation avec le maître d’ouvrage et le Conseil Général du Loir et Cher. L’entretien de cette déviation sera à la charge des entreprises. La circulation pourrait être rétablie pendant les week-ends et la durée des congés à condition que les voies soient praticables et sans danger. Certaine phases de travaux pourront être réalisées sous circulation par alternat. La nuit, l’entrepreneur devra signaler, par un balisage lumineux et rétro réfléchissant de classe 2, tout danger particulier, rétrécissement important de la chaussée, obstacle ou excavation empiétant sur la chaussée ou situé sur un accotement à moins d’un mètre de la rive de celle-ci La mise en place de et l’entretien de la signalisation temporaire intéressant la circulation sur la voie publique est à la charge des entreprises suivant les recommandations et sous le contrôle du gestionnaire du réseau routier pendant toute la durée des travaux. La signalisation temporaire de jour comme de nuit des chantiers doit être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1-huitième partie-signalisation des routes, définie par l’arrêté du 6 novembre 1992 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié).

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 12/27

Le titulaire doit soumettre à l’agrément du maître d’œuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels de signalisation qu’il compte utiliser. Avant le début des travaux et pendant tous le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaître nominativement au maître d’œuvre et au coordonnateur SPS le responsable de l’exploitation et de la signalisation du chantier, responsable qui doit pouvoir être contacté de jour comme de nuit. Le personnel des entreprises travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit être doté d’un baudrier ou d’un gilet fluorescent conformément au guide technique du SETRA « Signalisation temporaire – Routes bidirectionnelles » Volume 1- Edition 2000. Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée à l’intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches fluorescentes conformément au guide technique du SETRA « Signalisation temporaire – Routes bidirectionnelles » Volume 1- Edition 2000. Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée doivent être pourvus de feux spéciaux conformément au guide technique du SETRA « Signalisation temporaire – Routes bidirectionnelles » Volume 1- Edition 2000. En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d’un fanion K1 avertissent les usagers de la présence, à proximité, d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances. En cas d’inobservation des règles imposées, l’entrepreneur sera tenu de procéder à la remise en ordre de la signalisation sur simple injonction du Maître d’œuvre ou du coordonateur SPS sans mise à demeure préalable. Si l’entrepreneur ne répare pas, sur le champ, les anomalies signalées, le Maître d’œuvre ou le coordonateur SPS y pourvoiront aux frais de l’entrepreneur sans que la responsabilité du Maître d’œuvre ou du coordonateur SPS se trouve engagée. L’entrepreneur devra porter une attention particulière aux piétons pendant la durée du chantier.

8.3.5/ Signalétique Les panneaux suivants seront installés:

a) 1 STOP réglementaire à la sortie des « chantiers » c) « chantier interdit au public », à raison d'1 panneau tous les 25ml d) « port du casque obligatoire » e) « port des chaussures de sécurité obligatoire » g) « port des protections auditives » (au-dessus de 85 dba)

8.3.6/ Visites du chantier En aucun cas, les visites du public ne pourront s’effectuer en simultané avec des travaux. L’accueil des visiteurs sera organisé par le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre à l’entrée du chantier. Un casque de chantier sera fourni à chaque visiteur avant l’entrée sur le site.

8.4/ INSTALLATIONS DE CHANTIER

8.4.1/ Localisation

La localisation de la base vie sera définie lors de la réunion de préparation du chantier.

Aucune installation de chantier ne sera démontée, sans l'accord du Coordonnateur SPS.

8.4.2/ Plan d'installation Chaque entreprise titulaire d’un lot soumettra au coordonnateur SPS et au Maître d’œuvre un plan d’installation de chantier.

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 13/27

Ce plan d’installation affiché dans le bureau de chantier, fera apparaître :

• la salle de réunion,

• les vestiaires, réfectoires et sanitaires,

• la zone de stationnement des véhicules légers du personnel et des visiteurs,

• les aires de stockage

• les réseaux d’alimentation du chantier (AEP) et les réseaux d’évacuation (EU EV),

• l’emplacement des armoires électriques générales,

• les réseaux d'alimentation électriques

• les clôtures avec les accès,

• les circulations horizontales pour le personnel,

• les voies de circulation

• aire de retournement,

• l’emplacement des bennes d’évacuations des déchets,

• aires de lavage des camions avec son point d'eau,

• le point d’appel pour les secours.

Une réunion préparatoire à l'élaboration du PIC sera organisée par le Maître d'œuvre en présence du CSPS.

8.4.3/ Base-vie (voir fiche OPPBTP 43m0299) L’installation de chantier de chaque titulaire de lot comprend la fourniture d’un local de 15 m2, éclairé, chauffé et muni d’un poste téléphonique ou d’un téléphone portable.

8.4.3.1/ Vestiaires

Ils comportent des armoires à penderie double (type B.NF D 65.760) sont équipés de bancs, et de patères. Ils seront convenablement chauffés, ventilés pendant les périodes de forte chaleur. La surface totale est calculée en prenant comme base 1,25 m²/personne. Les sous-traitants, bénéficieront des vestiaires mis en place, et ce, pour toute la durée du chantier.

8.4.3.2/ Réfectoires

Si le personnel prend son repas sur le chantier, Des bungalows seront installés et équipés de tables, chaises en nombre suffisant . Afin d’entreposer les ordures ménagères, des poubelles hermétiquement closes, en nombre suffisant, seront à disposition. Il est rappelé qu’au titre du décret n°65.48 du 8 Janvier 1965, chaque entreprise (y compris les sous-traitants) devra, lors des périodes de forte chaleur, mettre à disposition des salariés, 3 litres d’eau fraîche par jour et par travailleur. Les réfectoires seront convenablement ventilés et climatisés lors des périodes de forte chaleur. Il est strictement interdit de manger dans les zones de travaux.

8.4.3.3/ Sanitaires

Le personnel doit disposer de :

� 1 lavabo pour 10 travailleurs avec eau courante à température réglable, � 1 cabinet d'aisance avec chasse d'eau pour 20 personnes équipé de papier hygiénique, � 1 douche équipée de rideau, pour 20 personnes, � Vestiaires et sanitaires séparés réservé au personnel féminin (art R 322-2-5 du code du

travail).

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 14/27

8.4.3.4/ Salle de réunions

Le maître d’ouvrage mettra à disposition une salle de réunion, équipée de tables et chaises pour 10 personnes. Chaque entreprise titulaire de lot mettra à disposition 10 casques et 10 paires de bottes de sécurité.

8.4.3.5/ Nettoyage et entretien de la base-vie

Les locaux doivent être tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour par les utilisateurs.

8.4.4/ Circulations horizontales Les circulations horizontales des opérateurs seront dessinées sur le PIC. Ils permettent l'accès du personnel depuis l’entrée du chantier à la base vie et aux zones de stockage.

8.4.5/ Alimentation en eau du chantier A partir d’un comptage d’eau, sont à prévoir par chaque lot, en plus de l’alimentation en eau potable de la base vie, un point d’eau pour les travaux (emplacement à fixer lors de la réunion de préparation). Il s’agit d’un robinet maintenu à 1m de haut. Toutes les prestations liées à cette installation provisoire (réseau enterré, hors gel) sont dues au titre de chaque lot, y compris la maintenance de celle-ci en bon état de fonctionnement et ce jusqu’à la fin du chantier.

8.5/ PROPRETE DU CHANTIER ET CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'ELIMINATION DES DECHETS

8.5.1/ Propreté du chantier Chaque entreprise doit tenir propre ses zones de travail et s'assurer que les déchets générés par ses activités sont stockés, transportés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur de manière à ne pas générer de nuisances pour l'environnement. Le mode d'élimination par valorisation ou recyclage sera recherché en priorité (voir CCTP). En cas de défaillance d’une ou des entreprises identifiées par le Maître d’œuvre, le Maître d’Ouvrage ou le Coordonnateur SPS, le nettoyage sera exécuté aux frais exclusifs de l’entreprise défaillante, par une entreprise désignée par le Maître d’œuvre.

8.5.2/ Evacuation des déchets Chaque entreprise évacuera ses propres déchets. Le nombre de bennes sera déterminé de manière à permettre un tri sélectif des déchets en relation avec les spécificités locales (présence de centres de tri, etc.). Les poubelles mises en place pour les réfectoires seront évacuées chaque jour par les utilisateurs.

8.5.3/ Conditions de stockage Les zones de stockage devront être délimitées par des barrières (type HERAS) et fermées à clefs. Les zones seront définies le jour de la réunion de préparation de chantier.

8.5.4/ Matériaux dangereux, polluants et toxiques L'entreprise utilisant des produits polluants ou toxiques évacuera ses propres déchets vers une décharge agréée.

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 15/27

Il est formellement interdit de déposer ces produits et leurs contenants dans la benne à déchet du chantier. Les contenants des produits toxiques (colles, peinture, etc.), porteront l'étiquetage des précautions à prendre lettres R et S.

Ils seront stockés dans un local indépendant et parfaitement ventilé. Toute entreprise utilisant des produits dangereux doit joindre dans son PPSPS les fiches de données de sécurité (FDS) ainsi que les mesures de sécurité mises en place.

8.6/ PROTECTIONS CONTRE L'INCENDIE

8.6.1/ Base-vie Des extincteurs seront installés dans les locaux de la base vie par chaque lot, ils seront facilement accessibles et repérés sur la porte des bungalows. Ceux-ci devront être vérifié et maintenu en ordre de fonctionnement permanent par le lot en ayant la charge (indiquer leurs localisations dans le PPSPS et lors de l’accueil du personnel). Le personnel aura reçu une formation sur le comportement à adopter face à un incendie.

8.6.2/ Locaux de stockage En cas de stockage de produits inflammables (colle, peinture, essence, etc…), un extincteur adapté sera prévu à proximité.

8.6.3/ Travail par point chaud Toutes les entreprises travaillant par point chaud doivent se munir d'un extincteur portatif adapté au poste de travail.

8.6.4/ Permis de feu Les feux de toute nature sont interdits dans l’enceinte du chantier.

8.6.5/ Accès au chantier pour les secours La rue de la Canardière ne devra pas être encombré de stockage, détritus, gravats, camions ou véhicule en stationnement, pouvant gêner la circulation des services de secours incendie.

8.7/ BRUITS DE CHANTIER Les entreprises devront tenir compte de la réglementation en ce qui concerne les bruits émis par les engins de chantier suivant le décret du 23.01.1995. Les employeurs doivent mettre à disposition de leurs personnels exposés à un niveau de bruit supérieur à 85 dB (A) des protections individuelles auditives adapté (utilisation de marteaux piqueurs, moteur thermique, tronçonnage…).

9/ PROTECTIONS COLLECTIVES

L’attention des entreprises est attirée par l’avantage présenté par les procédés de construction intégrant la sécurité ou permettant de l’intégrer.

Trois grands principes régissent l’organisation de la sécurité sur le chantier :

– chaque entreprise est responsable de la sécurité de ses salariés

– la coordination indispensable des interventions des différentes entreprises réclame que l’entreprise de gros œuvre soit chargée de la fourniture, de la mise en place et de la maintenance des protections

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 16/27

collectives. Cette coordination doit également éviter qu’une autre entreprise enlève une protection qui gêne son travail. Une protection adaptée à leurs travaux devra donc être mise en place .

– priorité sera donnée aux installations de protection définitives par rapport aux installations provisoires.

Les entreprises devront installer, en suivant la progression de leurs travaux, des protections collectives contre le risque de chute des personnes et des objets en tous points où cela s’avérera nécessaire. Le matériel destiné aux protections collectives sera adapté, identifié et exclusivement réservé à cet usage. Le PPSPS de l’entreprise précisera le type de matériel proposé. Elle aura la charge exclusive de l’entretien et de la maintenance de ces protections jusqu’à l’achèvement des travaux. Chaque entrepreneur ayant à intervenir sur un ouvrage considéré, et quel que soit le titre auquel il intervient, devra s’assurer que les protections mises en place sont suffisantes et adaptées à ses travaux. Si tel n’est pas le cas, il aura à sa charge et à ses frais la mise en place de dispositifs nouveaux et complémentaires pour assurer la protection collective de son personnel, ainsi que le maintien et l’entretien de ces nouvelles protections. Les modifications devront être soumises au coordonnateur et feront l’objet d’un additif au PPSPS. Chaque corps d’état doit mettre à disposition de son personnel pendant toute la durée du chantier les moyens et matériels nécessaires pour assurer sa sécurité.

De manière à éviter une dépose anticipée des protections collectives, les entreprises devront installer ses différents dispositifs de sécurité (garde-corps, filets, etc.) en tenant compte des méthodes de travail (procédés d’exécution, modes opératoires, matériels utilisés, etc.) ainsi que de l’emplacement des ouvrages réalisés par les autres corps d’état.

Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre se réservent le droit, en cas de défaillance d’une entreprise, de faire appel à une entreprise du chantier ou extérieure pour remettre en place ou en état les protections collectives aux frais de l’entreprise défaillante.

Protection des fouilles et terrassement :

� Pompage en cas de ruissellement

� Evacuation des eaux de ruissellement et/ou d’infiltration lors de l’exécution des travaux Blindage des fouilles :

Lors de l’exécution des réseaux, l’entreprise devra mettre en œuvre des blindages adaptés aux conditions exécution. Les blindages sont obligatoires à partir de 1.30m de profondeur ou respect de la règle des 2/3, 1/3 et talutage des bords de tranchées. Les échelles d’accès aux fouilles de plus de 1.30m de profondeur, le plus près possible du poste de travail. Protection des tranchées : Mise en place de garde corps avec lisse et sous lisse pour les tranchées situées sur la voie publique ou circulation de piétons dans l’emprise du chantier.

Les garde-corps provisoires de chantier devront répondre à la Norme NFP 93.340. Tout autre matériel est à proscrire. Les solutions de protections collectives visent à une obligation de résultat. Le lot 1 mettra tous les moyens nécessaires (humains et matériels) à la remise en place et à l'entretien de la totalité des protections collectives pendant toute la durée de leurs travaux Tableau de synthèse (liste non exhaustive) : Localisation du risque

Nature du risque

Protections à prévoir

Entreprise chargée de la mise en place

Entreprise chargée de l’entretien

Entreprises chargées de la dépose

Sous-sol Chute dans les fouilles

Protections collectives en tête de talus

Lot 1 et 2 Lot 1 et 2 Lot 1 et 2

Sous-sol Eboulement des terres

Talus en redent Lot 1 et 2 Lot 1 et 2 Lot 1 et 2

Sous-sol Eboulement des terres ou ensevelissement

Blindage Si profondeur >1.3m

Lot 1 et 2 Lot 1 et 2 Lot 1 et 2

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 17/27

10/ INSTALLATION ELECTRIQUE

10.1/ GENERALITES

Toutes les installations électriques seront conformes au décret du 14 novembre 1988 modifié, à la Norme NFC 15.100, et à l’aide mémoire BTP INRS ED790. Elles seront contrôlées par un organisme agréé, aux frais du lot 1.

• Au début du chantier (avant mise en service)

Une copie des rapports de vérification sera tenue à disposition dans le bureau de chantier et une copie sera envoyée au CSPS.

Toutes les armoires électriques de chantier devront être cadenassées, et protégées par des disjoncteurs haute sensibilité (30mA), seul un personnel habilité aura accès aux armoires électriques. Elles seront montées sur pied support et disposeront d’un coup de poing en face avant.

Si elle n’est pas réalisée en aérien, les câbles de l’installation électrique ne pourront se trouver à même le sol lorsqu’il traverse des voies de circulation horizontales. Ils devront être enterrés. Les prolongateurs électriques ne devront jamais se trouver dans les parties inondées. Ces installations électriques seront soumises à l’approbation du coordonateur SPS.

11/MESURES PRISES EN MATIERE D' INTERACTION SUR LE SITE

11.1/ GENERALITES Le Maître d'œuvre établira un planning, avec un phasage précis par zone, de façon à éviter toute co-activité d'entreprise dans l'espace et le temps.

11.2/ SUPERPOSITIONS DES TACHES Les entreprises assureront les mesures de protections collectives y compris l'entretien et le démontage. Tous les travaux en élévation, seront balisés au sol pour en interdire l'accès.

11.3/ APPROVISIONNEMENTS DES MATERIAUX

11.3.1/ Limitation des manutentions manuelles

En application de l'article R 231-72 du code du travail, on doit prioritairement éviter le recours à la manutention manuelle. Si celui-ci est inévitable et que les aides mécaniques ne peuvent être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis d’une façon habituelle à porter des charges supérieures à 55kg qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail. Les entreprises définissent dans leur PPSPS les détails de leur mode opératoire des approvisionnements de leurs matériels et matériaux.

11.3.2/ Approvisionnements du chantier Les entreprises devront déterminer un mode opératoire décrit dans le PPSPS concernant les opérations de chargement et de déchargement (moyens, lieux, protections…). L’entreprise devra en informer son livreur.

11.3.3/ Approvisionnements des postes de travail

Les phases d'approvisionnement seront prévues et intégrées dans le planning par le maître d'œuvre. Les matériaux de faibles dimensions ne peuvent être levés qu'au moyen de plateaux, de palettes ou d'un moyen équivalent s’opposant à leurs chutes.

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 18/27

11.4/ TRAVAUX ISOLES

Les chefs d’entreprises veilleront à ne pas affecter un travailleur à un poste de travail s’il se trouve isolé, et s’il ne peut-être secouru rapidement en cas d’accident.

12/ MATERIELS DE LEVAGE

12.1/ Utilisation de plate-forme élévatrices mobiles pour personne (PEMP) En vertu de la Recommandation CRAM R386 du 02.12.99, tout conducteur de PEMP devra posséder une autorisation de conduite de PEMP, délivrée par son chef d'entreprise. RAPPEL : Autorisation de conduite = Aptitude médicale en cours de validité + CACES de la PEMP + Consignes de sécurité spécifiques au chantier

12.2/ Appareils de levage des matériaux Les appareils devront être installés en respectant scrupuleusement la notice d’instructions fournie par le constructeur. L’installation se fera sur une zone de terrain résistante, et plane. Le point haut de déchargement sera situé sur une recette à matériaux équipée de protections collectives contre les chutes. Il est interdit d’utiliser des appareils de levage des matériaux pour le transport ou le levage du personnel (R 233-13-3 du code du travail). Aucune intervention d’une grue de quelque type qu’elle soit par vent supérieur à 60km/h.

13/ VERIFICATIONS PERIODIQUES DES ENGINS DE LEVAGE Tout moyen de levage, grue fixe, grue mobile, élévateur, treuil, apparaux, utilisé sur le chantier devra avoir satisfait aux contrôles techniques obligatoires. La mention de la validité de ce contrôle, doit être consignée sur les registres de sécurité tenus sur le chantier et présentés au CSPS à sa demande. Le chef d’entreprise utilisateur d’appareils loués devra s’assurer auprès du loueur que les vérifications périodiques ont bien été effectuées avant mise en service. L'utilisation des engins de levage est interdite tant que les éventuelles réserves n'ont pas été levées. Mention des levées de réserves seront portées sur les registres et rapports de contrôle correspondants.

En cas de démontage et de remontage sur le site, la vérification lors de la remise en service comprend :

- L’examen d’adéquation - L’examen de montage et l’installation - L’examen de l’état de conservation - L’épreuve statique - L’épreuve dynamique

14/ PROTECTIONS PARTICULIERES

Les aciers en attente verticaux ou horizontaux seront crossés ou bouchonnés, ou protégés par des systèmes équivalents afin de ne pas constituer un danger.

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 19/27

15/ MESURES DE SECURITE A PRENDRE POUR LA REALISATION DU CHANTIER

15.1/ PRECAUTION A PRENDRE AU VOISINAGE DES LIGNES ELECTRIQUES Pour l’exécution des travaux, l’entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particulières de sécurité prescrites par les réglementations en vigueur dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics. Les distances maximales à respecter par rapport à la ligne électrique aérienne devront tenir compte de toutes les éventualités de rapprochements en raison d’une part, de tous les mouvements, déplacements, balancement, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d’un organe) ou chutes possibles des engins à utiliser pour les travaux ou opérations envisagées. La distances de sécurité visée ci-dessus est égale à :

� Trois mètres pour les lignes de 1ere

ou de 2eme

catégorie, c'est-à-dire dont la plus grandes des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconque est inférieure à 57 000 volts.

� Cinq mètres pour les lignes de 3eme

catégorie, c'est-à-dire dont la plus grandes des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconque est égale ou supérieure à 57 000 volts.

Dix jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux, l’entrepreneur devra faire parvenir au représentant local (ERDF) la déclaration d’intention des travaux dans la forme prescrite par la circulaire du Premier Ministre du 30/10/79 (journal officiel du 04/11/79).

15.2/ REGLES A OBSERVER A PROXIMITE DES CANALISATIONS DE GAZ H.P. L’entrepreneur devra avertir les services du gaz réseau de France suivant la procédure indiquée ci-après, conformément à l’arrêté préfectoral des 12 août 1965 et 21 février 1972 et du 6 novembre 1972, prescrivant notamment : « toute personne qui se propose d’effectuer ou de faire effectuer, à proximité d’une canalisation de transport de gaz visée à l’article 1

er du décret n°64-81 du 23 janvier 1964, des travaux de terrassements,

de fouilles, de forage, ou d’enfoncement susceptible, au sens défini ci-après, de présenter des dangers pour ceux qui y participent ou de causer des dommages à la dite canalisation, est tenue d’en aviser dix jours francs au moins avant la date prévue pour le début des travaux (jours fériés compris), GAZ DE France ». Les travaux de terrassements, de fouilles, de forage, ou d’enfoncement visés précédemment, doivent être considérés comme susceptibles de présenter des dangers pour ceux qui y participent ou de causer des dommages à une canalisation de transport de gaz si ces travaux ont lieu en tout ou partie à moins de 6 m de ladite canalisation, notamment, si l’on se trouve dans l’un des cas suivants : exécution de fondations pour ouvrage quelconque, pose, déplacement ou enlèvement de canalisations enterrées, enfoncement par battage ou tout autre procédé de piquets, pieux, sondes perforatrices ou tout autre matériel. Le représentant du transporteur désigné précédemment est tenu d’accuser réception des déclarations qu’il reçoit ; en outre, lorsqu’il s’agit d’une canalisation souterraine ne dépendant pas de l’entreprise à laquelle il appartient, il doit transmettre les déclarations à l’exploitant de cette canalisation et ce dernier est également tenu d’en accuser réception. Dans tous les cas, l’exploitant de la canalisation est tenu de se mettre en rapport, avant la date prévue pour le début des travaux ou opérations avec la personne qui a fait la déclaration. L’exploitant de la canalisation et le réalisateur des travaux doivent déterminer conjointement les mesures à prendre pour sauvegarder la sécurité des personnes et assurer la protection des ouvrages gaziers pendant la durée des travaux ou opérations, tout en permettant dans toute la mesure du possible de commencer ceux-ci à la date prévue. Les plans de recollement des ouvrages gaziers peuvent être consultés auprès du service concerné de GRDF.

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 20/27

15.3/ REGLES A OBSERVER A PROXIMITE DES CANALISATIONS DE GAZ M.P. ET B.P. Avant le commencement des travaux, l’entrepreneur après avoir adressé la déclaration de travaux visée à l’article « Rencontre de canalisations de toutes natures », devra demander au service de GRDF, le piquetage et le repérage des canalisations moyennes pression ou basse pression existante. Si au cours des travaux, l’entrepreneur endommage une canalisation de gaz existante, il devra interrompre immédiatement le chantier et avertir le service GRDF. Les différents réseaux posés en tranchée par l’entrepreneur devront être à une distance du réseau gaz imposé et définie par GRDF. Lorsque les travaux seront parallèles à un réseau gaz ou perpendiculaires à celui-ci, les dispositions particulières d’exécution des travaux (tranchées, calage des conduits, remblaiement) devront être demandées par l’entrepreneur à GRDF.

16/ LES RISQUES CHIMIQUES Le Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail (articles R 231-54) à imposer la prise en compte du risque lié à l'utilisation d'agents chimiques. Il appartient à chaque chef d’entreprise de faire un état exhaustif des risques chimiques engendrés par leurs activités et d’intégrer dans leur PPSPS les moyens retenus pour leurs salariés ainsi que les autres entreprises intervenants sur le chantier. Une signalisation adaptée sera notamment mise en place dans les zones présentant un risque et/ou des mesures de prévention particulières doivent être mises en œuvre.

17/ FORMATION A LA SECURITE Il est rappelé à toutes les entreprises que la formation du personnel à la sécurité est obligatoire. Cette formation comprend notamment :

- la connaissance du PPSPS - l'information sur les différentes voies de circulation - la connaissance de l’organisation des premiers secours mis en place sur le chantier - le rappel des règles élémentaires d’hygiène et sécurité.

Ces informations sont à dispenser à l’ensemble du personnel arrivant sur le chantier ou qui change de poste ou de technique ainsi que l’ouvrier qui reprend son travail après un arrêt de 21 jours ou plus.

18/ ENTREPRISES SOUS-TRAITANTE Toutes les entreprises sous-traitantes devront obtenir l’agrément du maître de l’Ouvrage avant son intervention et communiquera sa décision au Coordonnateur SPS. Le contrat de sous-traitance sera établi conformément à la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.

- L’entrepreneur adjudicataire du lot doit remettre le PGC et son PPSPS à son sous traitant. - Le sous-traitant a 30 jours pour établir son PPSPS à compter de la réception du contrat signé par

l’entrepreneur. Ce délai est ramené à 8 jours pour les travaux de second œuvre n’entraînant pas de risque particulier.

- Le sous-traitant effectuera une visite d’inspection commune avec le Coordonnateur SPS avant le démarrage de ses travaux

Les travailleurs indépendants, prestataires, louageurs exerçant eux-mêmes une activité sur le chantier sont assujettis :

- A l’obligation de remettre au coordonnateur SPS un PPSPS - Au respect des décrets n° 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995

Le plan Général de Coordination leur est applicable en totalité

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 21/27

19/ EMPLOI DE PERSONNEL INTERIMAIRE

Les entreprises utilisant du personnel intérimaire doivent s’assurer que : - Le personnel est apte à effectuer le travail auquel il est destiné, - Le certificat d’aptitude médical pour la profession déterminée a bien été délivré, - L’intéressé est en règle au point de vue carte de travail ou de séjour, - L’intéressé a reçu le matériel de protection individuelle, - Sa mission doit être conforme à l’article L124 du code du travail.

20/ EMPLOI D’ENTREPRISES ETRANGERES

Les entreprises étrangères intervenantes devront avoir en permanence sur le chantier une personne parlant et lisant couramment le Français. L’objectif principal et de permettre l’appel des secours en cas d’urgence et de faciliter les relations avec les autres intervenants.

Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. Les entreprises devront traduire leur PPSPS dans la langue du personnel employé.

21/ REGISTRES OBLIGATOIRES SUR LE CHANTIER Les entreprises tiendront à jour sur le chantier les registres et documents règlementaires relatifs à la prévention :

• Le registre de sécurité (Art L 620-6 du Code du travail)

• Le registre d’observation (Décret du 8 janvier 65 art 24)

22/ ORGANISATION DES SECOURS La rue de la canardière ne devra jamais être encombré de stockage, détritus, gravats, véhicules en stationnement etc. pouvant gêner l’accès des secours. Dès le début des travaux, chaque entreprise devra disposer d’un téléphone destiné à appeler les moyens de secours extérieurs . Cet appareil devra être clairement signalé, l’information devra être communiqué à l’ensemble du personnel présent sur le site. La fiche OPPBTP d’appel des secours (Voir annexe 2) est à installer au-dessus du téléphone. Elle comprend notamment :

� les numéros de téléphone indispensables de premiers secours : o Pompiers o SAMU o Hôpitaux o médecins de proximité o secouristes de chantier

� l’adresse exacte du chantier. Il est impératif que chaque entreprise possède une trousse de premiers secours accessible à tous. Il y aura un sauveteur secouriste du travail pour 20 ouvriers sur le chantier conformément à la réglementation. Dès l’ouverture du chantier, l’entreprise prendra contact avec les sapeurs pompier pour signaler le début des travaux et communiquera Le PIC (Plan d'Installation de Chantier) et le plan d'accès au chantier.

23/ VISITES D’INSPECTION COMMUNE

Chaque entreprise prendra rendez vous avec le coordonnateur SPS pour réaliser la visite d'inspection commune 15 jours avant son intervention sur le chantier.

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 22/27

L’Inspection Commune se fera avec les entreprises principales ainsi qu’avec les sous-traitants qui seront accompagnés d’un représentant de l’entreprise principale. Les entreprises devront remettre leur PPSPS au Coordonnateur sous forme de projet avant l’inspection préalable.

24/ DIFFUSION ET NOMBRE D’EXEMPLAIRES DU PPSPS - Coordonnateur SPS 1 exemplaire - Maître d’œuvre 1 exemplaire - Bureau de chantier 1 exemplaire IMPORTANT : - Il est demandé aux entreprises adjudicataires de viser le ou les PPSPS de leurs éventuels sous-

traitants. L’envoi de ces PPSPS sera fait uniquement par l’entreprise adjudicataire. - Un projet de PPSPS pourra être envoyé avant l’Inspection Commune. Le coordonnateur SPS se

réservant le droit lors de celle-ci, de demander à l’entreprise toutes modifications du PPSPS qu’il juge utile. L’entreprise s’engageant avant toute intervention, à fournir un PPSPS tenant compte des modifications demandées par le Coordonnateur SPS ; dans le cas contraire, les travaux ne pourront être entrepris.

25/ DOSSIERS D’INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE Les entreprises devront fournir avant la réception les éléments nécessaires à l’élaboration du DIUO :

� Liste des matériels et matériaux mis en œuvre (marque, référence, teinte, fournisseur) et fourniture de leur documents (fiches techniques)

� Les plans de récolement des réseaux, des ouvrages.

ANNEXES Annexe 1 : Photo. de la rue de la Canardière Annexe 2 : Plan de situation du projet d’aménagement Annexe 3 : Consignes en cas d'accident Annexe 4 : Validations du PGC par les entreprises retenues Annexe 5 : Validations du PGC par le Maître d’ouvrage

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 23/27

Annexe 1

Rue de La Canardière (RD 5)

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 24/27

Plan de situation du projet Annexe 2

Rue de la Canardière

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 25/27

Annexe 3

Consignes en cas d’accident

Appelez les pompiers : 18 ou 112 (sur un portable)

1/Dites : “ Ici chantier … au … n° 10 de la rue de la Canardière à SAVIGNY SUR BRAYE (41360) (indiquer un point de repère et donner un n° de téléphone)

2/Précisez la nature de l’accident, par exemple : chute, éboulement, asphyxie …

La position du blessé : il est sur la terrasse, il est au sol ou dans une fouille… et s’il y a nécessité de dégagement.

3/Signalez le nombre de blessés et leur état, par exemple : trois ouvriers blessés dont un qui saigne beaucoup et un qui ne parle pas.

4/Fixez un point de rendez-vous. Envoyez quelqu’un à l’entrée du chantier pour guider les secours.

Ne jamais raccrocher le premier.

À prévenir immédiatement (nos tél.)

Numéros utiles pour l’encadrement

SAMU 15 POMPIERS 18 ou

112 (sur portable) Gendarmerie 17

Centre Hospitalier 98 rue Poterie 41100 VENDOME

02 54 23 33 33

SOS Mains Clinique du Pré 72000 LE MANS

02 43 77 57 75

Centre Anti POISON 4, Rue Larrey 49100 ANGERS

02 41 48 21 21

OPHTALMO Hôpital

Mail Pierre Charlot 41016 BLOIS CEDEX

02 54 55 64 15

MEDECIN 32 rue des Pépinières 41360 SAVIGNY/BRAYE

02 54 23 70 43

Secours EDF 0810 05 17 78 09 72 67 50 41

Secours GDF 0800 47 33 33 02 54 50 27 00

METEO FRANCE 2 bis av Châteaudun 41000 BLOIS 08 99 71 02 41

Inspection du travail Adresse N˚ téléphone DDTEFP

(Inspection du Travail) 34 avenue Maunoury 41011 BLOIS CEDEX

02 54 55 85 70

CARSAT CENTRE Service Prévention

36 rue de Xaintrailles 45033 ORLEANS CEDEX

02 38 81 50 00

OPPBTP 74 rue du Petit Pont 45000 ORLEANS

02 38 83 60 21

Medecine du travail SAN. T. BTP

130 av Châteaudun 41000 BLOIS

02 54 74 37 89 02 54 56 08 57

L’entreprise

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 26/27

Annexe 4 Michel DIVARET 5 rue de la grapionne 72400 CHERREAU Tel : 02 43 93 99 08 Mobile : 06 78 95 29 45 Mail : [email protected]

PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE

DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Aménagement de la rue de la Canardière 41360 SAVIGNY SUR BRAYE

_______________________________

ACCEPTATION DU PLAN GENERAL DE COORDINATION DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Toutes les entreprises reconnaissent par l’acceptation du présent PGC, avoir pris connaissance de toutes les directives en matière de sécurité et protection de la santé exprimées dans ce document de 27 pages numérotées, et s’engage à respecter ses

obligations de sécurité et de protection de la santé.

Cachet de l’entreprise

Nom du signataire Date Feuille à retourner au coordonnateur SPS avec votre PPSPS après réception de la commande

41360 SAVIGNY SUR BRAYE – Aménagement de la rue de la Canardière 27/27

Annexe 5

Michel DIVARET 5 rue de la grapionne 72400 CHERREAU Tel : 02 43 93 99 08 Mobile : 06 78 95 29 45 Mail : [email protected]

PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE

DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Aménagement de la rue de la Canardière 41360 SAVIGNY SUR BRAYE

_______________________________

ACCEPTATION DU PLAN GENERAL DE COORDINATION DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Le maître d’ouvrage reçoit pour accord le présent PGC, après avoir pris connaissance de toutes les directives en matière de sécurité et protection de la santé exprimées dans ce document de 27 pages numérotées.

Signature

Maître d’ouvrage Précédé de la mention « lu et approuvé »

Nom du signataire Date Feuille à retourner au coordonnateur SPS