Produits de Marquage TARIF 20 16 - SAR - FR · ... Edition 2015 Produits de marquage - Edition 2015 5 NOM DU PRODUIT ... BLANC NOM DU PRODUIT n° de ... rouleau ou avec matériel

Produits de MarquageTARIF 2016

2016 UNE NOUVELLE CLASSE DE pERfORMANCE pOUR LES pRODUItS DE MARQUAGEROUtIER EN fRANCE

SAR fera toujours le choix de la protection des hommes et de leur environnementtout en privilégiant la performance technique de ses produits.

PEInTURES à l’EAU cERTIFIéES – BlAncRétro et non rétroréfléchissantes 4 PEInTURES SolvAnTéES SAnS TolUènE cERTIFIéES – BlAncRétro et non rétroréfléchissantes 7EndUITS à FRoId cERTIFIéS – BlAncÀ l’eau rétro et non rétroréfléchissants 8Rétro et non rétroréfléchissants (avec durcisseur) 9EndUITS à FRoId PRojETéS PEInTURES PlUSIEURS comPoSAnTS cERTIFIéS – BlAncTechnique dite “liquide/liquide” 10Marquages structurés - VNTP 10Technique dite “liquide/solide” 11EndUITS à chAUd (ThERmoPlASTIQUES) cERTIFIéS – BlAncRétroréfléchissants Sabot (extrudé) 12Non rétroréfléchissants Sabot (extrudé) 12Rétroréfléchissants Rideau 12Rétroréfléchissants Projetés (spray) 13PRodUITS cERTIFIéS - jAUnE TEmPoRAIRES ET PERmAnEnTS Peintures à l’eau 14Peintures solvantées sans toluène / certifié 14Enduits à froid pulvérisés “liquide/solide” 15Enduits à froid pulvérisés “liquide/liquide” 15Enduits à froid manuel (avec durcisseur) 15

PRodUITS dE mARQUAgE coUlEURPeintures à l’eau 16Peintures solvantées sans toluène 16Peintures epoxy deux composants 17Enduits à froid projetés “liquide/solide” 17Enduits à froid manuels (avec durcisseur) 17mIcRo-BIllES dE vERRE ET chARgES AnTIglISSAnTESBilles de verre pour peinture à l’eau 18Billes de verre pour peintures solvantées sans toluène 18Billes de verre pour enduits à froid 18Billes de verre pour enduits à chaud 19Mélanges antiglissants 19PRodUITS d’AménAgEmEnT - PéPITE®

Résine pour revêtement Pépite® 20Vernis de protection Pépite® 20Granulats pour revêtement Pépite® 20Revêtement “Pépite® Pavé” 20PRodUITS dIvERSPeinture de premarquage 22Peinture pour terrain de sport 22Solvants / Diluants 22Vernis d’accrochage 23Durcisseurs – Catalyseurs 23Colle pour équipement PMR 22Rouleaux adhésifs 22PRodUITS d’AménAgEmEnT & dE SécURITé 24mAchInES dE mARQUAgE ET modUlATEURS élEcTRonIQUES 25condITIonS généRAlES dE vEnTE ET dE PRESTATIonS 26

2016 : L’ASCQUER certifie pour la première fois desproduits de marquage à deux millions de passagesde roues sur deux cycles climatiquesCette nouvelle classe de performance marque un fort écart sur les classes précédentes, pour yaccéder les produits devront être ultra performants en résistance au traffic et sur la durée.

SAR positionne d’emblée ses peintures routières à l’eau dans cette nouvelle classe :GIGA : avec des certifications Atempo en simplesaupoudrage de billes, Occito en techniqueP2B pour optimiser la roulabilité immédiateavec une rétroréflexion exceptionnelle R4 etAggrip pour une certification urbaine.NOVA : une toute nouvelle peinture sansodeurs avec deux certifications : Atempo ensimple saupoudrage et Occito en techniqueP2B pour optimiser la roulabilité immédiate.

Cette performance confirme la haute qualitédes formulations SAR en termes de produitsaqueux et la volonté de concevoir, fabriquer etcommercialiser des produits plus respectueuxdes hommes et de l’environnement.

Un thermospray ZENON et un enduit à froidMEDIAN viennent compléter cette nouvelleoffre.

L’innovation et la qualité des formulations développées par le laboratoire recherche & développement SAR sont ainsi récompensées par l’obtention de ces nouvelles certifications

Produits de marquage - Edi t ion 2015 3

Toujours impliqué dans une démarche éco responsable, SAR a décidé de rejoindre PURE : l’association professionnelle des producteurs de peintureet de produits de revêtements écologique d’origine naturelle.

LY R A bidon de 25 kg 6,82 €/kgPeinture pour chantier à grand rendement

fût de 300 kg 6,58 €/kg

conteneur de 1 T 6,79 €/kg

Rapido LYRA 1000 - Rétro - R3 - Accélérateur 1RH1293S1 échostar 2 WBP Be Fast - Fast dry A2

Ocitto LYRA 1000 - Rétro - R4 - S2 1RH1230S2 P5 500-180 WBP SRT - MBG1.A2.T(P7)

Atempo LYRA 1000 - Non Rétro - Q3 1H929S1 500-180 WBP SRT - MBG1.A2.T(P7) SIL12

Produits de marquage - Edi t ion 2015Produits de marquage - Edi t ion 2015 5

N O M D U P R O D U I T n° de classe conditionnement Prix vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison)

4

Certificat NF Environnement. Stockage : à l'abri du soleil et du gel. mise en œuvre : peintures prêtes à l’emploi. Application : rouleau ou avec matériel peinture Airless ou pneumatique. nettoyage : avec solvant Solvéo.

R É T R O R É F L É C H I S S A N T E S E T N O N R É T R O R É F L É C H I S S A N T E S

Produits de marquage - Edi t ion 2015

p E I N t U R E S À L ' E A U C E R t I f I é E S - B L A N C

N O M D U P R O D U I T n° de classe conditionnement Prix vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) G I G A bidon de 25 kg 8,09 €/kgUne nouvelle génération de peinture

fût de 300 kg 7,86 €/kghaute performance

Atempo GIGA 2000 - Rétro - R3 en cours 500-180 WBP

Occito GIGA 2000 - Rétro - R4 en cours P6 500-180 WBP

Agripp' GIGA 2000 - Non Rétro en cours Minigrain 2

Rapido GIGA 1000 - Rétro - Accélérateur 1RH1451S2 Visilok 407

Ocitto GIGA 1000 - Rétro - R3 1RH1402S2 425 - 125 AC07

Nocto GIGA 1000 - Rétro - R5 1RH1359S1 P5 MB6A1 Solidplus T15

Agripp' GIGA 1000 - Non Rétro - S3 en cours Minigrain 2

Cimento GIGA 1000 - Rétro Béton - R5 1RC1356S1 MB6A1 Solidplus T15 NO VA bidon de 25 kg 7,90 €/kgPeinture haute performance à odeur neutre

fût de 300 kg 7,67 €/kg

Atempo NOVA 2000 - Rétro - R3 en cours 500-180 WBP

Occito NOVA 2000 - Rétro - R3 en cours P6

500-180 WBP V E G A bidon de 25 kg 7,27 €/kgPeinture haute performance

fût de 300 kg 7,04 €/kg


Rapido VEGA 1000 - Rétro - R3 - Accélérateur 1RH1292S1 Echostar 2 WBP Be Fast - Fast dry A2

Ocitto VEGA 1000 - Rétro - R3 - S2 1RH1142S2 500-180 WBP - MB1.A2.T(P7)

Nocto VEGA 1000 - Rétro - R4 1RH1143S1 P5

500-180 WBP - MB1.A2.T(P7)

Agripp' VEGA 1000 - Non rétro - S3 - Q3 1H901S3 Varilux Color

Pluvio VEGA 200 - VNTPRétro VNTP - R4 -S2 - RR2 RW3 1RHP43a P3 Echostar 25 WBP SRT E X T R A bidon de 25 kg 6,82 €/kgPeinture à odeur neutre

fût de 300 kg 6,58 €/kg

Nocto EXTRA 1000 - Rétro 1RH1399S2 425-125 AC07

Ocitto EXTRA 1000 - Rétro 1RH1401S2 P5

425-125 AC07

Rapido EXTRA 1000 - Rétro - Accélérateur 1RH1450S2 Visilok 407

Agripp' EXTRA 1000 - Non Rétro - S3 1H1406S3 Minigrain 2

Pluvio EXTRA 200 - Rétro VNTP en cours VNTP Echostar 25WBPSRT+Echostar 5WBP P3

n c c P c ( G b 8

f 7

e 5

e 5

A e M

R 1 V

O 1 4

N 1 M

A e M

C 1 M V b 7

f 7

c 7

1 E

1 5

N 1 P

5

A 1 V

P V 1 P E

E b 6

f 6

1 4

1 P

4

1 V

1 M

e V E

n c c P c ( G b 8

f 7

e 5

e 5

A e M

R 1 V

O 1 4

N 1 M

A e M

C 1 M V b 7

f 7

c 7

1 E

1 5

N 1 P

5

A 1 V

P V 1 P E

E b 6

f 6

1 4

1 P

4

1 V

1 M

e V E

n c c P c ( G b 8

f 7

e 5

e 5

A e M

R 1 V

O 1 4

N 1 M

A e M

C 1 M V b 7

f 7

c 7

1 E

1 5

N 1 P

5

A 1 V

P V 1 P E

E b 6

f 6

1 4

1 P

4

1 V

1 M

e V E

V I VA bidon de 25 kg 6,82 €/kgPeinture urbaine sans titane

Agripp' VIVA 1000 - Non rétro - S4 1H1405S4 P5 Minigrain 2

AN TA L I A bidon de 5 kg 7,26 €/kgPeinture polyvalente ville/route

bidon de 25 kg 6,11 €/kg

Atempo ANTALIA 1000 - Rétro - R4 1RH963S2 500-180 WBP - MB1.A2.T(P7)

Agripp' ANTALIA 1000 - Non Rétro - S3 - Q3 1H902S3 P5

Varilux Color


N O M D U P R O D U I T n° de classe conditionnement Prix vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) B R I L L A N C E W T bidon de 25 kg 6,57 €/kgUne nouvelle génération de peinture

haute performance fût de 300 kg 6,34 €/kg

Nocto BRILLANCE WT 1000 - Rétro - R5 1RH1361S1 MB6A1 Solidplus T14

Agripp' BRILLANCE WT 1000 - Non Rétro - S3 1H1362S3 P5

Minigrain 2

D O R AN C E W T bidon de 25 kg 6,18 €/kgPeinture à roulabilité immédiate

fût de 300 kg 5,98 €/kg


Ocitto DORANCE WT 1000 - Rétro - R3 - S3 1RH965S3 P5 500-180 SBP ECO - MB1.A2.T(P2)

VA I L L A N C E W T bidon de 25 kg 6,18 €/kgPeinture à haut rendement et sèche rapide

fût de 300 kg 5,98 €/kg


Nocto VAILLANCE WT 1000 - Rétro - R3 1RH1454S1 P5 425 - 125 AC02

Nocto VAILLANCE WT 500 - Rétro - R3 1RH1446S2 500-180 SBP ECO

Occito VAILLANCE WT 500 - Rétro - S3 1RH1445S3 P4

500-180 SBP ECO

C L ÉM AN C E W T bidon de 25 kg 6,09 €/kgPeinture optimisée pour la haute saison

fût de 300 kg 5,86 €/kget les chaussées béton

Nocto CLEMANCE WT 1000 - Rétro - R4 1RH1364S1 P5 MB6A1 Solidplus T14

Cimento CLEMANCE WT 100 - Rétro Béton 1RC1286S2 P2 500-180 SBP ECO - MB1.A2.T(P2)

CON S TA N C E W T bidon de 25 kg 5,68 €/kgPeinture haute performance en technique

fût de 300 kg 5,86 €/kgtraditionnelle et P2B conteneur de 1 T 5,83 €/kg

Agripp' CONSTANCE WT 1000 - Rétro - R3 - S3 1RH958S3 600-125 (A1) SBP ECO - MB1.A1.T(P2)

Atempo CONSTANCE WT 1000 - Rétro - R3 - Q4 1RH957S1 P5

500-180 SBP ECO - MB1.A2.T(P2)

R É T R O R É F L É C H I S S A N T E S E T N O N R É T R O R É F L É C H I S S A N T E S

Sans toluène.mise en œuvre : peintures prêtes à l’emploi. Application : rouleau ou avec matériel peinture Airless ou pneumatique. Très large fenêtre d'application.nettoyage : avec solvant Solvécol.

6

N O M D U P R O D U I T n° de classe conditionnement Prix vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) O P H É L I E bidon de 5 kg 8,70 €/kgPeinture pour la ville à odeur neutre


Assenta OPHéLIE 1000 S3 - Non Rétro - S3 - Q4 1H900S3 P5 Varilux Color

G A R A N C E W T Peinture urbaine ultra blanche et antiglissante bidon de 25 kg 5,17 €/kg Sèche ultra rapide

Agripp‘ GARANCE WT 1000 - Non rétro - S3 1H1363S3 P5 Minigrain 2

V I R G I N I E bidon de 5 kg 6,93 €/kgPeinture avec le meilleur coût économique


Whity VIRGINIE 1000 - Non Rétro - Q3 1H927S1 P5 Pas de produit de saupoudrage

6

p E I N t U R E S S O LV A N t é E S S A N S t O L U è N E C E R t I f I é E S - B L A N C

B Y Z A N C E W T bidon de 25 kg 5,53 €/kgUne seule peinture pour la ville et la route

fût de 300 kg 5,24 €/kg

Nocto BYZANCE WT 1000 - Rétro - R3 - Q3 1RH1191S1 600-125 AC02 - MB3.B2.T AC02

Agripp‘ BYZANCE WT 1000 - Non Rétro - S4 - Q3 1H1066S4 P5

GEM 500 1000-150 AC02



Certificat NF Environnement. Enduits à deux composants pour des marquages durables : durcissement par réaction, sans émission de Composés Organiques Volatils (COV). Très forte durabilité pour les travaux spéciaux.mise en œuvre : Livré avec les sachets de durcisseur "dose de 100 g 34 %". Durcisseur à mélanger avant application. nettoyage : avec solvant Solvécol ou Solvéo.Application : manuelle à la spatule et/ou mécanique.

Application : manuelle à la spatule et/ou mécanique.N O M D U P R O D U I T n° de classe conditionnement Prix vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) A L O H A

bidon de 6 kg 9,23 €/kgProduit urbain

Atempo ALOHA 1000 - Non Rétro - S2 - Q3 1H1285S2 P5 Alu 21 ou Minigrain 2

A L I C I A bidon de 6 kg 9,23 €/kgProduit ville / route

Nocto ALICIA 1000 - Rétro - R3 1RH1225S1 P5 500-180 WBP SRT - MBG1.A2.T(P7) M I R R A

bidon de 6 kg 9,57 €/kgProduit urbain

Atempo MIRRA 1000 - Non Rétro - S2 - Q3 2H299S2 P5 Pas de produit de saupoudrage


E N D U I t S À f R O I D C E R t I f I é S - B L A N C

À L ' E A U R É T R O R É F L É C H I S S A N T S E T N O N R É T R O R É F L É C H I S S A N T S R É T R O R É F L É C H I S S A N T S E T N O N R É T R O R É F L É C H I S S A N T S ( A V E C D U R C I S S E U R )

N O M D U P R O D U I T n° de classe conditionnement Prix vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) E R K A N Produit haute performance ultra blanc bidon de 6 kg 7,49 €/kg

Agripp' ERKAN 1000 - Rétro - S3 1RH1392S3 MB6A1 T18

Whity ERKAN 1000 - Rétro - R3 - S2 - Q3 2RH1172S2 P5

ECHOSTAR 5 BCP SRT

O R L A N bidon de 6 kg 7,87 €/kgProduit routier

Atempo ORLAN 1000 - Rétro - R3 2RH123S1 P5 500-180 BCP SRT SIL 12 - MBG1.A2.T(F) SIL12

T I TA N bidon de 6 kg 6,50 €/kgProduit polyvalent ville et route

Nocto TITAN 1000 - Rétro - R3 - S2 1RH1227S2 500-180 BCP SRT - MBG1.A2.T(F)

Whity TITAN 1000 - Non rétro - Q4 1H1228S1 P5

Pas de produit de saupoudrage

A L B A N bidon de 6 kg 6,83 €/kg

Produit urbain sans titane

Agripp’ ALBAN 1000 - Non Rétro - S3 - Q4 1H1395S3 P5 Pas de produit de saupoudrage

G E VA U D AN bidon de 6 kg 6,89 €/kg

Produit urbain antiglissant

Agripp' GEVAUDAN 1000 - Non Rétro - S4 - Q3 2H301S4 Charges SILI 11

Arpago GEVAUDAN 1000 - Non Rétro - S2 - Q3 2H300S2 P5

Pas de produit de saupoudrage

MED I A N bidon de 6 kg 6,83 €/kg Produit très antiglissant ville et route

Atempo MEDIAN 2000-non rétro-Q4 en cours P6 Pas de produit de saupoudrage

Nocto MEDIAN 1000 - Rétro - R3 -S3 1RH1403S3 MB6A1 T18

Agripp' MEDIAN 1000 - Non Rétro - S5 1H1404S5 P5

Minigrain 2


N O M D U P R O D U I T n° de classe conditionnement Prix vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) C L A R I S - C om p o s a n t A bidon de 25 kg 12,84 €/kg

C L A R I S - C om p o s a n t B bidon de 25 kg 13,55 €/kg

Nocto CLARIS 1000 - Rétro - R4 - Q3 1RH1174S1 500-180 BCP - MB1.A2.T(F)

Atempo CLARIS 1000 - Non rétro - Q3 1H1175S1 P5

Varilux Color

Pluvio CLARIS VNTP 100 - VNTPRétro - R4 RR2 RW3 - Q3 1RHP44a P2 Echostar 35 BCP SRT

T E C H N I Q U E D I T E “ L I Q U I D E / L I Q U I D E ”

M A R Q U A G E S S T R U C T U R É S - V I S I B L E D E N U I T P A R T E M P S D E P L U I E

10

mise en œuvre : Composant A liquide (mélanger avant application le durcisseur "dose de 60 g - 50 %" livré avec le produit) et Composant B : liquide.Application : avec matériel peinture Airless ou pneumatique spécifique (2 circuits distincts pour les Composant A et Composant B liquides). Technique de jets croisés ou pistolet avec chambre de pré-mélange.nettoyage : avec solvant Solvécol.

Application : avec matériel équipé d'un kit spécifique.


Enduits à froid mécanisés : durcissement par réaction, sans émission de Composés Organiques Volatils (COV). Excellente durabilité.

mise en œuvre : Composant A : liquide et Composant B : solide (billes avec durcisseur).Application : avec matériel peinture Airless ou pneumatique. nettoyage : avec solvant sans toluène Solvécol ou Solvéo.


N O M D U P R O D U I T n° de classe conditionnement Prix vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) GRENADE bidon de 25 kg 9,68 €/kg

GRENADE 1000 VNTP 500-180 BCP - MB1.A2.T(F) 1RHP78b P5 MYR I AD E bidon de 25 kg 9,13 €/kg

MYRIADE VNTP 500-180 BCP - MB1.A2.T(F) en cours P5 CYC L AD E bidon de 25 kg 9,13 €/kg

CYCLADE VNTP 500-180 BCP - MB1.A2.T(F) 3RHP39b P3 MARQUAGES SONORES BARRETTES bidon de 25 kg 9,13 €/kg

ECHOFLEX 1000 VNTP 500-180 BCP - MB1.A2.T(F) 3RHP1365b P5

N O M D U P R O D U I T n° de classe conditionnement Prix vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) AT L A N T I S - C om p o s a n t A bidon de 20 kg 13,29 €/kgProduit à haute performance

fût de 300 kg 13,22 €/kg


Nocto ATLANTIS 1000 - Composant B - 1RH1017S1 P5 bidon de 20 kg 9,36 €/kgR4 - Q3

Pluvio ATLANTIS VNTP 200 - Composant B - VNTPR3 RR2 RW3 - S2 - Q3 1RHP33a P3

B O R E A L I S - C om p o s a n t A bidon de 20 kg 13,29 €/kg Produit ville / route antiglissant

Nocto BOREALIS 1000 - Composant B - 9,35 €/kgRétro - S3

1RH1393S3 P5 bidon de 20 kg

Agripp' BOREALIS 1000 - Composant B - 9,32 €/kgUrbain S4 1H1394S4 P5 bidon de 20 kg

T E T R I S - C om p o s a n t A bidon de 20 kg 9,98 €/kg Produit polyvalent et multi-usages

Nocto TETRIS 1000 - Composant B - S2 1RH1396S2 P5 bidon de 20 kg 9,35 €/kg

Agripp' TETRIS 1000 - Composant B - Urbain S4 1H1397S4 P5 bidon de 20 kg 9,32 €/kg

E N D U I t S À f R O I D p R O j E t é S – p E I N t U R E S p L U S I E U R S C O M p O S A N t S – C E R t I f I é S – B L A N C

T E C H N I Q U E D I T E “ L I Q U I D E / S O L I D E ”


R É T R O R É F L É C H I S S A N T S S A B O T ( E X T R U D É )

Certificat NF Environnement. mise en œuvre : avec matériel équipé de fondoir, produits livrés en sacs thermofusibles (zéro déchet). Sèche par refroidissement.

12

N O M D U P R O D U I T n° de classe conditionnement Prix vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) O R I O N sac de 15 kg 4,24 €/kgProduit haute performance

Whity ORION 1000 - Rétro - R4 - Q4 1RH913S1 P5 MB3.A7.T AC07

H Y P E R I O N sac de 15 kg 3,51 €/kgProduit 100% végétal

Nocto HYPERION 1000 - Rétro Végétal 1RH1231S2 P5 500-180 TRM SRT - MBG1.A2.T(C)

V I S I O N sac de 15 kg 3,22 €/kgProduit polyvalent ville et route

Nocto VISION 1000 - Rétro - R4 - S2 - Q3 1RH1232S2 P5 500-180 TRM SRT - MBG1.A2.T(C)

F U S I O N sac de 15 kg 3,18 €/kgProduit polyvalent ville et route

Nocto FUSION 1000 - Rétro - R3 - S2 - Q3 1RH1161S2 P5 500-180 TRM SRT - MBG1.A2.T(C)

A I G L O N sac de 15 kg 3,10 €/kgProduit multi usage

Nocto AIGLON 1000 - Rétro - R3 - S2 - Q3 en cours P5 500-180 TRM SRT

R É T R O R É F L É C H I S S A N T S P R O J E T É S ( S P R A Y )

N O M D U P R O D U I T n° de classe conditionnement Prix vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) C L A R I O N sac de 15 kg 5,34 €/kgProduit haute performance

Arpago CLARION 1000 - Rétro - R3 - Q4 1RH993S1 P5 500-180 TRM - MB1.A2.T(C)

Z E N ON sac de 15 kg 4,64 €/kgProduit polyvalent

Atempo ZENON 2000 - Rétro - R3 - Q3 en cours P6 500-180 TRM

Nocto ZENON 1000 - Rétro - R3 - S2 - Q4 en cours P5 500-180 TRM

R É T R O R É F L É C H I S S A N T S R I D E A U

N O M D U P R O D U I T n° de classe conditionnement Prix vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) H O R I Z O N sac de 15 kg 3,28 €/kgProduit ultra fluide

Nocto HORIZON 1000 - Rétro - R3 - S2 - Q4 1RH1177S2 P5 500-180 TRM SRT - MBG1.A2.T(C)

P R O TON sac de 15 kg 4,50 €/kgThermo Spots VNTP

PROTON - Rétro - R4 - Q3 - RW2 - RR2 en cours VNTP Echostar 10 TRM P3

N O N R É T R O R É F L É C H I S S A N T S S A B O T ( E X T R U D É )

N O M D U P R O D U I T n° de classe conditionnement Prix vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) H Y P E R I O N sac de 15 kg 3,51 €/kgProduit 100% végétal

Whity HYPERION - Non Rétro -S2 - Q4 1H1229S2 P5 Pas de produit de saupoudrage

L I T H I O N sac de 15 kg 2.94 €/kg Produit urbain sans titane et antiglissant

Agripp' LITHION 1000 - Non Rétro - S4 1H1400S4 P5 Pas de produit de saupoudrage

A L B I O N sac de 15 kg 2,93 €/kg Produit urbain antiglissant

Agripp' ALBION 1000 - Non rétro - S3 - Q3 1H1355S3 P5 Pas de produit de saupoudrage


E N D U I t S À C H A U D ( t H E R M O p L A S t I Q U E S ) C E R t I f I é S - B L A N C



Z A R I S - C om p o s a n t A bidon de 25 kg 13,63 €/kg

Atempo ZARIS 500 - Composant B 1H1178S1 P4 bidon de 25 kg 14,82 €/kg


E N D U I T S À F R O I D P U LV É R I S É S T E C H N I Q U E D I T E “ L I Q U I D E / L I Q U I D E ”

Z I K A N J A U N E P E RMAN EN T bidon de 6 kg 8,59 €/kg

Atempo ZIKAN 1000 - Non Rétro - S2 1H1173S2 P5 Pas de produit de saupoudrage

E N D U I T À F R O I D M A N U E L

mise en œuvre : Composant A (liquide jaune) et Composant B (billes avec durcisseur).Application : avec matériel peinture Airless ou pneumatique.

Q U I E T I S - C om p o s a n t A bidon de 20 kg 14,82 €/kg

Atempo QUIETIS 1000 - Composant B - S2 - 1H952S2 P5 bidon plastique Permanent de 20 kg 9,33 €/kg

Nocto QUIETIS 100 - Composant B - R4 - TE59H T2

bidon plastique Temporaire de 20 kg 10,28 €/kg

Enduit deux composants : durcissement par réaction, sans émission de Composés Organiques Volatils (COV). Très forte durabilité pour les travaux spéciaux.mise en œuvre : Livré avec les sachets de durcisseur "dose de 100 g 34%". Durcisseur à mélanger avant application. Application : manuelle à la spatule.

mise en œuvre : Composant A liquide (y mélanger avant application le durcisseur "dose de 60 g - 50 %" livré avec le produit) et Composant B : liquide.Application : avec matériel peinture Airless ou pneumatique spécifique (2 circuits distincts pour les Composant A et Composant B liquides). Technique de jets croisés ou pistolet avec chambre de pré-mélange.


N O M D U P R O D U I T n° de classe conditionnement Prix vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) Z I N I A Peinture permanente

bidon de 25 kg + sache 9,76 €/kg

Atempo ZINIA 1000 - Non Rétro - Permanent 1H1147S1 P5 Varilux Color

S E R E N A Peinture temporaire

bidon de 25 kg + sache 9,45 €/kg

Nocto SERENA 100 - Rétro - R5 - Temporaire TE58H T2 500-180 WBP - MB1.A2.T(P7)

A L A N D A Peinture temporaire VNTP pour une sécurité maximale bidon de 25 kg + sache 8,99 €/kg

Pluvio ALANDA 100 - Rétro VNTP - R5 RR3 RW4 - TEP3Ha VNTPTemporaire T2 Echostar 35 WBP SRT - MBGV1.A3.T

Marquage jaune temporaire (certification "TE") pour les zones en chantiers et jaune permanent (certification "1H") pour les zones livraison, arrêts de bus, interdiction de stationnement. Sans toluènes et sans chromate de plomb.nettoyage : avec solvant Solvécol ou Solvéo.

P E I N T U R E S À L ' E A U

P E I N T U R E S S O LV A N T É E S S A N S T O L U È N E / C E R T I F I É

mise en œuvre : peintures prêtes à l’emploi. Application : rouleau ou avec matériel peinture Airless ou pneumatique. Très large fenêtre d'application.

Certificat NF Environnement. Stockage : à l'abri du soleil et du gel. mise en œuvre : peintures prêtes à l’emploi. Application : rouleau ou avec matériel peinture Airless ou pneumatique.

Z E L I E Peinture permanente


Atempo ZELIE 1000 - Non Rétro - Permanent 1H1158S1 P5 Varilux Color

Z A Z I E Peinture permanente à odeur neutre


Assenta ZAZIE 1000 - Non Rétro - S2 - Q3 - Permanent 1H953S2 P5 Varilux Color

G A L I E Peinture temporaire


Nocto GALIE 100 - Rétro - R5 - Q3 - Permanent TE62H T2 600-125 (A1) SBP ECO - MB1.A1.T(P2)

p R O D U I t S t E M p O R A I R E S E t p E R M A N E N t S C E R t I f I é S - j A U N E


E N D U I T S À F R O I D P U LV É R I S É S T E C H N I Q U E D I T E “ L I Q U I D E / S O L I D E ”


N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix vente h.T. (unité de livraison) Ag r i pp ' Co l o r - Composan t B ( b i l l e s ) bidon plastique de 20 kg 9,36 €/kg

Composan t A

Agripp' Color BLEU, JAUNE, NOIR, OCRE, bidon de 20 kg 13,05 €/kg OXYDE ROUGE, VERT 6018, VERT 6024

Agripp' Color ROUGE bidon de 20 kg 14,82 €/kg

N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix vente h.T. (unité de livraison) Res i ko t e EP b l anc bidon de 32 Kg + durcisseur 10,40 €/kg

Res i ko t e EP j a une bidon de 32 Kg + durcisseur 13,00 €/kg

Res i ko t e EP c ou l eu r s bidon de 25 Kg + durcisseur 16,00 €/kg

E N D U I T S À F R O I D P R O J E T É S T E C H N I Q U E D I T E “ L I Q U I D E / S O L I D E ”

P E I N T U R E S E P O X Y D E U X C O M P O S A N T S

Enduits deux composants mécanisés : durcissement par réaction, sans émission de Composés Organiques Volatils (COV). mise en œuvre : Composant A : liquide coloré et Composant B : solide (billes avec durcisseur + charges). Application : avec matériel peinture Airless ou pneumatique.Etiquetage : sans chromate de plomb.nettoyage : avec solvant Solvécol.

Peinture deux composant sur base EpoxyPour supports difficilesmise en œuvre : Peinture livrée avec durcisseurApplication : rouleau ou machine Airless ou pneumatique

P E I N T U R E S S O LV A N T É E S S A N S T O L U È N E

Sans chromate de plomb.mise en œuvre : peintures prêtes à l’emploi.Application : rouleau ou avec matériel peinture Airless ou pneumatique.nettoyage : avec solvant Solvécol. Augmentation des performances d’antiglissance possible par ajout d'un mélange Varilux.


N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix vente h.T. (unité de livraison) H y d r a l Peintures à l’eau couleurs

B L E U , N O I R , O C R E bidon de 5 kg 9,27 €/kg


OX Y D E R O U G E bidon de 25 kg 8,27 €/kg

V E R T 6 0 2 4 bidon de 5 kg 10,82 €/kg


J A U N E bidon de 5 kg 12,36 €/kg

R O U G E bidon de 5 kg 12,36 €/kg


P E I N T U R E S À L ' E A U

L'ensemble de nos produits de couleur est formulé à partir de produits certifiés NF.L'utilisation de couleur sur chaussées doit respecter certaines règles :

- Signalisation horizontale : jaune - bleu - rouge (damiers de détresse) - Masquage : gris - noir- Renforcement du contraste : oxyde rouge - noir- Identification des espaces, terre-pleins : ocre - oxyde rouge- Pistes cyclables : vert RAL 6018 - vert RAL 6024

Sans chromate de plomb. mise en œuvre : peintures prêtes à l’emploi. Application : rouleau ou avec matériel peinture Airless ou pneumatique.nettoyage : avec solvant Solvéo. Augmentation des performances d’antiglissance possible par ajout d'un mélange Varilux.

p R O D U I t S D E M A R Q U A G E C O U L E U R

N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix vente h.T. (unité de livraison) C I T É F L E X Application à la spatule

B L E U , N O I R , O C R E , V E R T 6 0 2 4 , OX Y D E R O U G E , V E R T 6 0 1 8 bidon de 6 kg 10,73 €/kg


P L A S T I R E X Application au rouleau

B L A N C , B L E U , J A U N E , N O I R bidon de 10 kg 16,30 €/kgOCRE , OXYDE ROUGE , V ER T 6 0 1 8 , V E R T 6 0 2 4 R O U G E bidon de 10 kg 17,74 €/kg

C h a r g e s S a b l e sac de 25 kg 1,01 €/kg

Enduits à froid deux composants : durcissement par réaction, sans émission de Composés Organiques Volatils (COV). mise en œuvre : enduits livrés avec leur sachet de durcisseur "dose de 100 g 34 %" à mélanger avant application. Etiquetage : sans toluène, sans chromate de plomb.nettoyage : avec solvant Solvécol ou Solvéo.Traitement très longue durée des marquages.

E N D U I T S À F R O I D M A N U E L S ( AV E C D U R C I S S E U R )

N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix vente h.T. (unité de livraison) E c o l a c k Peintures solvantées sans toluène

B L E U , V E R T 6 0 2 4 bidon de 5 kg 8,16 €/kg


J A U N E bidon de 5 kg 8,16 €/kg

OX Y D E R O U G E , V E R T 6 0 1 8 bidon de 25 kg 7,00 €/kg

G R I S E F F A Ç A G E bidon de 25 kg 6,95 €/kg

NO I R bidon de 5 kg 7,26 €/kg


O C R E bidon de 5 kg 7,56 €/kg





N O M D U P R O D U I T granulométrie conditionnement Prix vente h.T. (unité de livraison)

500/180 sac de 25 kg 2,41 €/kg

sovibag 1 T 2,74 €/kg

600/125 sac de 25 kg 6,24 €/kg

710/125 sac de 25 kg 2,41 €/kg

710/125 sac de 25 kg 2,74 €/kg

1700/212 sac de 25 kg 4,01 €/kg

1700/212 sac de 25 kg 5,13 €/kg

100/400 sac de 25 kg 5,94 €/kg

100/400 sac de 25 kg 2,41 €/kg

100/400 sac de 25 kg 6,23 €/kg


BILLE 500-180 WBPMB1.A2.T (P7)

BILLE ECHOSTAR 2 WBP BE FASTFAST DRY A2

BILLE 500-180 WBP SRTMBG1.A2.T (P7) S IL 12

BILLE ECHOSTAR 5 WBP SRT

BILLE ECHOSTAR 25 WBP SRT

BILLE ECHOSTAR 35 WBP SRTMBG1.A3.T

BILLE MB6.A1 SOLID PLUS

BILLE 425 - 125 AC 07

VISILOK 407

B I L L E S D E V E R R E P O U R P E I N T U R E S À L ' E A U

B I L L E S D E V E R R E P O U R P E I N T U R E S S O LV A N T É E S S A N S T O L U È N E

sac de 25 kg 2,41 €/kg

500/180

big bag 1 T 2,74 €/kg


600/125

big bag 1 T 2,74 €/kg

600/125 sac de 25 kg 2,41 €/kg

710/125


B I L L E 5 0 0 - 1 8 0 S B P E C OM B 1 . A 2 .T ( P 2 )

B I L L E 6 0 0 - 1 2 5 ( A 1 ) S B P E C OM B 1 . A 1 .T ( P 2 )

B I L L E 6 0 0 - 1 2 5 A C 0 2 M B 3 . B 2 .T A C 0 2

B I L L E E CHOS TAR 5 S BP E CO

Le respect du couple certifié bille/produit est indispensable. Le traitement de surface de la bille est spécifique et adapté à la nature du produit sur lequel elle est appliquée.L’étanchéité des sacs de 25 kg est garantie par une triple épaisseur, un premier emballage plastique et une double couture.


MICRO-BILLES DE VERRE Et CHARGES ANtIGLISSANtES



N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix vente h.T. (unité de livraison)

Mélanges de billes de verre et/ou de charges antiglissantes destinés à augmenter les performances d’adhérence des marquages.

500/180 sac de 25 kg 2,41 €/kg

500/180 sac de 25 kg 2,41 €/kg

B I L L E 5 0 0 - 1 8 0 TRM M B 1 . A 2 .T ( C )

B I L L E 5 0 0 - 1 8 0 TRM SRT S I L 1 1 M B G 1 . A 2 .T ( C ) S I L 1 1

B I L L E S D E V E R R E P O U R E N D U I T S À F R O I D

B I L L E 5 0 0 - 1 8 0 BCP SRT S I L 1 2 M B G 1 . A 2 .T ( F ) S I L 1 2 500/180 sac de 25 kg 2,41 €/kg

B I L L E E CHOSTAR 5 BCP SRT 710/125 sac de 25 kg 2,74 €/kg

B I L L E MB6A1 T 1 8 100/400 sac de 25 kg 2,41 €/kg

M É L A N G E S A N T I G L I S S A N T S

VA R I L U X C O L O R bidon plastique Mélange de charges antiglissantes de 20 kg

2,86 €/kg

VA R I L U X S P E C I A L bidon plastique Mélange de billes et charges antiglissantes de 20 kg

2,86 €/kg

C h a r g e s M I N I G R A I N 2 sac de 25 kg 1,52 €/kg

C h a r g e s S a b l e S 3 2 sac de 25 kg 1,01 €/kg

C h a r g e s S i l i 1 1 sac de 20 kg 2,07 €/kg

G em 5 0 0 sac de 25 kg 2,41 €/kg

B I L L E S D E V E R R E P O U R E N D U I T S À C H A U D

2120 Produits de marquage - Edi t ion 2015

conditionnement Prix vente h.T. (unité de livraison) Résine Pépite® neutre (livrée avec ses sachets de durcisseur) Résine 2 composants destinée à la réalisation de revêtements

bidon de 20 kg 6,82 €/kg de surface au sol. Mise en œuvre : sachets de durcisseur “dose de 100 g - 34 %” à mélanger avant application

R É S I N E P O U R R E V Ê T E M E N T P É P I T E ®

conditionnement Prix vente h.T. (unité de livraison) Pépite® Protect (vernis livré avec ses sachets de durcisseur) bidon de 10 kg 23,08 €/kg“dose de 80 g - 50 %” à mélanger avant application

V E R N I S D E P R OT E C T I O N P É P I T E ®

conditionnement Prix vente h.T. (unité de livraison) "Granulats Pépite® Quartz Jaune" PG 16 - 2,5 mm / 5 mm palette de 48 sacs de 25 kg indivisible 1,48 €/kg

"Granulats Pépite® Quartz Blanc" PG 16 - 2,5 mm / 5 mm palette de 48 sacs de 25 kg indivisible 1,48 €/kg

"Granulats Pépite® Jaune" PG2 - 2,5 mm / 5 mm palette de 48 sacs de 25 kg indivisible 1,25 €/kg

"Granulats Pépite® Corail" PG09 - 2,5 mm / 5 mm palette de 48 sacs de 25 kg indivisible 1,25 €/kg

"Granulats Pépite® Or" PG10 - 2,5 mm / 5 mm palette de 48 sacs de 25 kg indivisible 1,25 €/kg

"Granulats Pépite® Sepia" PG 16 - 2,5 mm / 5 mm palette de 48 sacs de 25 kg indivisible 1,25 €/kg

GRANULATS POUR REVÊTEMENT PÉPITE ®

mise en œuvre : Technique devant être maîtrisée par des équipes d'applicateurs formés. Application : Résine appliquée à la spatule, recouverte de granulats naturels de 2 à 6 mm.granulats naturels choisis pour leurs caractéristiques esthétiques, de dureté et de moindre encrassement.

conditionnement Prix vente h.T. (unité de livraison) PAV É S P R É FA B R I Q U É S Pavés destinés à la réalisation de revêtement de surface au sol.Mise en œuvre : avec la résine Pépite® neutre comme "colle". Technique de mise en œuvre devant être maîtrisée par des équipes d'applicateurs formés. Existe en plusieurs tailles et teintes :- Jaune clair, - Gris foncé, - Rose foncé,- Jaune foncé, - Calcaire clair,- Gris clair, - Calcaire foncé.

pavés de 10 cm x 10 cm

Nous consulter


Nous consulter


Nous consulter


Nous consulter

R E V Ê T E M E N T " P É P I T E ® PAV É "


p R O D U I t S D ' A M é N A G E M E N t - p é p I t E ®

2322 Produits de marquage - Edi t ion 2015

conditionnement Prix vente h.T. (unité de livraison) S O LVA N T A S S E N TOSolvant de rinçage et de nettoyage pour toutes peintures sans toluène. Se caractérise par une odeur neutre et non agressive.

S O LVA N T S O LV E C O LSolvant de rinçage et de nettoyage pour toutes les peintures sans toluène, peintures 2 composants ou enduits à froid.

S O LVA N T S O LV E OSolvant de rinçage et de nettoyage pour toutes les peintures sans toluène, peintures 2 composants ou enduits à froid. Attention : ne convient pas lors de la procédure de rinçage du matériel pour le passage de la peinture à l'eau vers la peinture solvantée ni de la peinture solvantée vers la peinture à l'eau. Dans ce cas, utiliser le SOLVECOL.

L I A N T N E T T O YA G E T H E RMOProduit destiné au nettoyage des fondoirs d'enduit à chaud.

bidon métal de 20 l

14,17 €/l

bidon métal de 5 l 7,28 €/L

bidon métal de 20 l 6,37 €/l

fût de 200 l 5,97 €/l

bidon métal de 20 l

6,53 €/l

bido n métal de 20 l 5,87 €/l

S O LVA N T S / D I LU A N T S

p R O D U I t S D I V E R S

Le diluant est livré en bidon métallique, gage de sécurité face au risque d'arc électrique lié au phénomène d'électricité statique.

C O L L E P O U R É Q U I P E M E N T P M R

N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix vente h.T. (unité de livraison) VA R N I F L E XVernis d’accrochage pour peintures ou enduits à froidsur supports difficiles.


Dosages : 100 à 200 g/m2 (3 à 6 m2/l)

VA R N I J E T Vernis d’accrochage pour enduits à chaud sur supports difficiles.


Dosages : 150 à 200 g/m2 (4 à 5 m2/l)

V E R N I S D ' A C C R O C H A G E

N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix vente h.T. (unité de livraison) D O S E P E R O X Y D E E N S A C H E T - 3 4 % dose de 100 g 6,06 €/la dose

D O S E P E R O X Y D E E N S A C H E T - 5 0 %(pour produit CLARIS uniquement)

dose de 60 g 6,02 €/la dose

D O S E P E R O X Y D E E N S A C H E T - 5 0 % (pour Pépite® Protect)

dose de 80 g 6,04 €/la dose

D U R C I S S E U R S - C ATA LY S E U R S

N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix vente h.T. (unité de livraison) H Y D R A L D E P R EMA R Q U A G E B L A N C H E bidon de 15 kg 3,19 €/kg

H Y D R A L D E P R EMA R Q U A G E J A U N E bidon de 15 kg 4,27 €/kg

P E I N T U R E D E P R É M A R Q U A G E

N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix vente h.T. (unité de livraison) T R A F F I S P O R T P R O bidon de 15 kg 6,96 €/kg

T R A F F I S P O R T bidon de 15 kg 5,44 €/kg

T R A F F I S P O R T R O U L E A U bidon de 15 kg 4,83 €/kg

T R A F F I S P O R T C O U L E U R bidon de 15 kg 13,03 €/kg

P E I N T U R E P O U R T E R R A I N D E S P O R T


N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix vente h.T. (unité de livraison) P O D O C O L L E bidon de 6 kg ou de 18 kg 6,32 €/kg

N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix vente h.T. (unité de livraison) R O U L E A U A D H É S I F 5 CM X 5 0 M carton de 18 unités 5,14 €/rl

R O U L E A U A D H É S I F 1 0 CM X 5 0 M carton de 18 unités 9,70 €/rl

R O U L E A U X A D H É S I F S

N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix vente h.T. (unité de livraison) D O S E J A U N E dose de 100 g 33,40 €/rl

P I G M E N T T H E R M O

2524 Produits de marquage - Edi t ion 2015Produits de marquage - Edi t ion 201524

p R O D U I t S D ’ A M é N A G E M E N t & D E S é C U R I t é

N O U S CO N S U Lt E R p O U R p L U S D ’ I N fO R M At I O N S CO N S U Lt E R E U R O L I N E R S p O U R p L U S D ’ I N fO R M At I O N SCO N tA C t@E U R O L I N E R S.f R

t/ 0 3 8 7 7 9 4 8 3 8

[email protected]

ACCESSIBILITÉ ET SÉCURITÉ

M A C H I N E S D E M A R Q U A G E E t M O D U L At E U R S é L E C t R O N I Q U E S

MACHINES AIRLESS POUR MARQUAGE URBAIN ET TRAVAUX SPÉCIAUX :

MATÉRIEL AIRLESS POUR MARQUAGE ROUTIER ET AUTOROUTIER :

JEUX THERMOCOLLÉS

CLOUS

PRODUITS PLASTIQUES PLOTS

BANDES PRÉFABRIQUÉES AUTOADHÉSIVES ET THERMOCOLLÉES

Produits3M, LKF etEurotherm.

TRASSAR 251 Airless V3TRASSAR 201 AirlessTRASSAR 131 Airless

TRASSAR 8 électrique

TRASSAR 6et 7 Super

Picto

TRASSAR 8 Super et Super 2K

Camion applicateurTRASSAR 16T

Camion applicateurTRASSAR 13TTRASSAR 351 Airless


CONDItIONS GéNéRALES DE VENtE Et DE pREStAtIONSLe présent document définit, les conditions générales qui régissent la vente par l'entreprise("Entreprise"), au client personne publique ou privée ("Client"), de produits et/ou l’exécution deprestations de services (contrôle, assistance technique, formation…) s'y rapportant. Le seul fait depasser commande implique l’acceptation du Client sans réserve des présentes conditions etl’exclusion des conditions générales du Client.

FORMATION DU CONTRATLe contrat ("Contrat") désigne le marché/contrat entre l’Entreprise et le Client et comprend, sansque cette énumération soit limitative, les documents ci-après : l'acceptation de la commande àlaquelle sont annexées les conditions particulières éventuellement convenues entre les partiestelles que le devis, les présentes conditions générales, les spécifications techniques, les prescriptions techniques et règlementaires définissant les procédures à respecter par chacune des parties pour la bonne exécution du Contrat. En cas de divergence ou de contradiction entreles stipulations d'un ou plusieurs documents contractuels, l'ordre de priorité est celui établi ci-dessus.Les renseignements et indications portés sur le(s) catalogue(s) transmis ne sont donnés qu'à titreindicatif. L’Entreprise se réserve le droit d’apporter à tout moment toutes modifications dans lescaractéristiques des articles qui y figurent, sans être obligée d’effectuer les modifications sur lesproduits déjà livrés ou en cours de commande.Sauf dérogation expresse dûment acceptée par l’Entreprise, le délai de validité des offres de l’Entreprise est limité à 45 jours civils à compter de leur date d'envoi.L’Entreprise se réserve le droit de refuser les commandes des Clients ne présentant pas de garanties de solvabilité suffisantes, ou en cas de dépassement de la capacité de production des produits / d’exécution des prestations, ou en cas d’arrêt de production pour entretien. Toutecommande de produits ne sera livrée que dans les quantités minima prévues dans les condition-nements standard des produits.L’Entreprise n'est considérée comme liée vis-à-vis du Client qu'à partir de la signature du Contratpar les deux parties, ou lorsque l’Entreprise a expédié son acceptation écrite de la commande duClient ou lui a adressé une facture. Toute demande de modification de Contrat n’est applicablequ’après signature par les deux parties d’un avenant au Contrat ou d’une acceptation écrite del’Entreprise de la modification de commande fixant notamment les modifications de prix et/oude délais consécutives.

DELAIS DE LIVRAISON / D’EXECUTION – MODALITES D’EXECUTIONSauf convention contraire, les délais de livraison et/ou d’exécution ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ils seront automatiquement prorogés (i) en cas d’intempéries, grèves, émeutes, toutincident ou accident, ou tout cas de force majeure ayant pour effet de retarder tout ou partie dela livraison des produits et/ou l’exécution des prestations ; (ii) tant que toutes les conditions de livraison ou d’exécution ne dépendant pas de l’Entreprise ne seront pas réunies. Tout retard supérieur à trois mois et ayant pour origine une cause extérieure à l’Entreprise pourra entraînerla résiliation du Contrat. En conséquence, le Client ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un retard dans la livraison / l’exécution pour annuler sa commande, refuser les produits et/ou prestations, ou pour réclamer des dommages et intérêts.L’Entreprise sera notamment déliée de toute obligation en cas de survenance de cas fortuits ou de force majeure empêchant la fabrication ou la livraison des produits et/ou l’exécution des prestations. Les quantités de produits prêtes à être livrées, de même que la partie des prestationsdéjà exécutées, devront être acceptées et réglées par le Client.Le Client fournit en temps utile à l’Entreprise tous plans, documents ou toutes autres informationsnécessaires pour l'exécution du Contrat. En aucun cas, l’Entreprise ne peut être tenue responsablede toute erreur, notamment de conception ou de fabrication, qui serait la conséquence d'un défaut existant dans les plans, documents ou informations fournis par le Client.Pour les prestations effectuées sur le site désigné par le Client, le Client s'engage à faciliter àl’Entreprise l'accès au site, à lui fournir toutes autorisations d'accès, règlements de chantier, et àl'informer de toutes les obligations qui découlent pour l’Entreprise de l'application de la régle-mentation concernant l'intervention des entreprises sur le site. Le Client fournit, sans frais pourl’Entreprise, toutes les installations et services (bureaux, électricité, ...) et tous les matériels etoutillages (autres que ceux fournis par l’Entreprise selon le Contrat) nécessaires à l'exécution desprestations effectuées sur site. Après usage, toutes ces installations et outillages seront restituésau Client. L’Entreprise ne sera pas tenue responsable de leur usure normale et/ou de tout dommage résultant de leur utilisation en bon père de famille.

LIVRAISON, TRANSPORT, TRANSFERT DES RISQUES, RECEPTION DES PRESTATIONS, RESERVEDE PROPRIETEQuelles que soient la destination des produits et les conditions de vente, la livraison des produitsest toujours réputée effectuée dans l’usine ou l’agence concernée de l’Entreprise et/ou de sessous-traitants.Toutes les opérations de transport, assurance, douane, octroi, manutention, amenée à pied d’œuvre sont à la charge et aux frais du Client. En cas d’expédition par l’Entreprise l’expéditionest faite en port dû, aux tarifs les plus réduits, sauf demande expresse du Client, et, dans tous lescas sous la seule responsabilité du Client.Les risques de perte et/ou dommages aux produits sont supportés par le Client à compter de ladate de mise à disposition des produits en usine, même s’ils sont expédiés franco et avec réservede propriété. Après livraison/réception, les vérifications afférentes aux produits, qui doivent être effectuées en application de la réglementation, doivent être accomplies sous la responsabilité etaux frais exclusifs du Client.En cas de défaut d’enlèvement à l’endroit et à la date convenus, le Client est tenu d’effectuer lespaiements prévus au Contrat et rembourser à l’Entreprise les coûts ou débours liés au défautd’enlèvement (notamment, en cas de produits individualisés, l’Entreprise pourvoira au stockageaux frais, risques et périls du Client).Le Client doit vérifier les expéditions à l’arrivée et faire toutes réserves et remarques nécessairesafin de pouvoir exercer tous ses recours contre le transporteur en cas de manquants, pertes ouavaries et, le cas échéant, d'obtenir de ce dernier des indemnités pour le préjudice subi. Aucuneréclamation ne pourra être reçue par l’Entreprise si celle-ci n’a pas été informée par écrit dansles 24 heures de la livraison de tout manquant, perte ou avaries et si le Client n’a pas respecté les obligations décrites au présent article.Aucun retour de produit ne pourra être effectué sans l'accord écrit et préalable de l’Entreprise. En cas d'accord, le retour sera effectué aux frais, risques et périls du Client.L’Entreprise demeure propriétaire des produits livrés, ou fournis dans le cadre d’une prestation,jusqu'à complet paiement par le Client de la totalité des sommes dues au titre du Contrat.

GARANTIE - RESPONSABILITESLes produits et prestations sont réputés agréés par le Client au lieu et au moment de la livraison / réception tel que définie dans les présentes conditions, dès lors que le Client n’a pas présenté d’observation au moment de la livraison / réception. Aucune réclamation ne sera admise après la livraison / réception.La garantie ne couvre que les défauts ou vices de fabrication ou de conception, et rendant les produitsimpropres à l’usage auxquels ils sont contractuellement destinés. La garantie est exclue : (i) en casd’usure normale ; (ii) de défaut provenant de matières fournies ou dont l’utilisation a été imposée parle Client, ou d’une conception imposée par celui-ci ; (iii) de modifications du produit par le Client sansl’autorisation de l’Entreprise ; (iv) de la détérioration des produits due à une négligence, un défaut desurveillance, un défaut d’entretien, ou un stockage non conforme, ou une utilisation non conforme im-putables à d’autres que l’Entreprise ; (v) d’un changement de destination des produits ; (vi) d'utilisationpar le Client de matières premières approvisionnées chez des tiers. La garantie est limitée au rempla-cement du seul produit défectueux (à l’exclusion de tous dommages et intérêts, frais de transport, de manutention, d'application et effaçage ou de mise en œuvre) au lieu de livraison initial.

Le Prestataire garantit que les prestations sont exécutées avec tout le soin en usage dans sa profession et conformément aux règles de l'art. Les stipulations ci-dessus définissent l’intégralité des obligations de l’Entreprise au titre de la garantie.L’entreprise, ses sous-traitants, fournisseurs, agents, préposés, sont exonérés de toute responsabilitépour tous dommages indirects et/ou immatériels tels qu’indisponibilité des installations, interruptionde la production ou des services, perte de profits ou de revenus du Client ou de l’utilisateur final. Enoutre, la responsabilité globale de l’Entreprise n’excédera pas, au titre du Contrat et cela qu’elle qu’en soit la cause ou la nature, le montant du Contrat. Si le Contrat prévoit des pénalités de retardou performances, celles-ci sont exclusives de toute autre réparation à laquelle le Client pourrait prétendre du fait du retard ou de la non atteinte des performances.Le Client assume l’entière responsabilité des produits achetés à l’Entreprise et notamment de l’utilisationqui en est faite. Elle ne peut être tenue en aucun cas responsable des dommages corporels et/ou ma-tériels de quelque nature qu'ils soient, quand ces dommages sont la conséquence notamment d'uneutilisation non prévue à l’origine ou non prévue dans les notices d’utilisation et/ ou d'application ouanormale, inappropriée des produits mis en circulation, d’un stockage non conforme, d'un défaut quin'existait pas au moment où l’Entreprise a mis le produit en circulation, d’un défaut de surveillance oude négligence ou d’application non effectuée selon les règles de l'art à la charge du Client.

PRIXLes prix des produits et prestations de service s'entendent, hors droits et taxes. Ils sont fixés pour desproduits livrés départ usine (Ex Works). Toute commande inférieure à un montant de 250 € H.T. sup-portera un coût forfaitaire de 50 € H.T. correspondant aux frais administratifs nécessaires au traitementde cette dernière. En application de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 prévoyant la révision de pleindroit du prix du transport en fonction de la variation du prix du carburant, les charges de carburantimputées à l’Entreprise pour l’opération de transport seront refacturées au Client.

CONDITIONS DE PAIEMENTSauf convention contraire et sous réserve des conditions réglementaires applicables aux personnespubliques, les factures de l’Entreprise sont payables au siège social en EUROS et sont exigibles auxconditions ci-après :Les produits sont facturés lors de leur mise à disposition dans les usines de l’Entreprise et/ou dessous-traitants. Les prestations sont facturées à leur achèvement lorsque leur durée est inférieure àun mois, ou selon une fréquence convenue entre les parties au fur et à mesure de leur exécutionlorsque leur durée est supérieure à un mois.Les demandes d’acompte adressées par l’Entreprise au Client sont payables à réception par virementbancaire ou par chèque. Les factures adressées par l’Entreprise au Client sont payées, sans que le Clientpuisse effectuer de déduction d’aucune sorte, à la date d’échéance mentionnée sur la facture soit, auplus tard, à 30 jours fin de mois de la date d’émission de la facture par virement bancaire ou chèque.Le paiement comptant ou anticipé ne donnera pas lieu à application d'un taux d'escompte.De convention expresse, et sans qu'il soit besoin de mise en demeure, toute somme non payée parle Client à l’Entreprise à son échéance portera de plein droit intérêt au profit de l’Entreprise depuis ladate d’échéance et jusqu'au jour du parfait paiement, le taux de l'intérêt étant égal au taux appliquépar la banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement majoré de 10 points depourcentage et ce, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l’Entreprise peut éventuelle-ment prétendre.Par ailleurs, de convention expresse, le non paiement d'une facture à son échéance entraîne la déchéance du terme et donc rend immédiatement exigible la totalité des sommes dues par le Clientà l’Entreprise. Par ailleurs, l’Entreprise peut engager les actions suivantes : (i) effectuer une compen-sation entre les sommes éventuellement dues au Client et les sommes dues par ce dernier à concur-rence des montants non réglés ; (ii) exiger la restitution des produits livrés, aux frais du Client ; (iii)exiger du Client les garanties que l’Entreprise juge nécessaire à l’exécution des engagements prispar le Client en cas d’inquiétude grave sur la solvabilité de ce dernier et même après expédition par-tielle de la commande, le refus du Client d’y satisfaire donnant droit à l’Entreprise d’annuler tout oupartie du Contrat ; (iv) prononcer la résiliation du Contrat et, le cas échéant, de tout accord ou conven-tion connexe la liant au Client ; (v) suspendre toute nouvelle livraison ou exécution de prestation.

PROPRIETE INDUSTRIELLE - CONFIDENTIALITELes études, documents, données, brevets, modèles, plans, notices, devis et, plus généralement, touteinformation, quel qu’en soit la nature ou le support, communiqués par l’Entreprise au Client ou venant à la connaissance de ce dernier lors de l’exécution du Contrat sont confidentiels et sont la propriété exclusive de L’Entreprise même s’ils sont établis en collaboration avec le Client. Ils ne peuventpar conséquent être communiqués, exécutés, reproduits, diffusés ou utilisés de quelque façon quece soit sans autorisation préalable et écrite de l'Entreprise. Ils devront être restitués sur simple de-mande de l’Entreprise.Dans le cas où les produits et/ou prestations sont réalisés selon des plans, dessins et spécificationsfournis par le Client, celui-ci garantit l'Entreprise contre toutes réclamations et tous dommages résultant de la contrefaçon invoquée par un tiers de droits de propriété industrielle ou intellectuellerésultant de la mise en œuvre par l’Entreprise des documents techniques fournis par le Client.

ATTRIBUTION DE COMPETENCE ET DROIT APPLICABLEL’ensemble des relations contractuelles entre l’Entreprise et le Client sont régies par les règles matérielles du droit français. A DEFAUT DE REGLEMENT AMIABLE, LE REGLEMENT DES LITIGES SERONT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE NANTERRE.

EXpERtISE SARMESURE DES pERfORMANCES DES MARQUAGES AU SOL

NOtRE éQUIpE DéDIéESAR, spécialiste du marquage routier possède uneéquipe technique, experte, dédiée à la réalisation puis à l’analyse des mesures de performances desmarquages.

NOtRE MAtéRIELTous les appareils de mesures sont conformes à lanorme EN1436 + A1 et ses annexes. Ils sont certifiéset étalonnés par les organismes accrédités. Tous lescertificats d’étalonnage du matériel de mesure sontsystématiquement fournis.

MESURER Et ANALySER LA pERfORMANCE DE SON MARQUAGE AU SOL EN MILIEU URBAIN OU ROUtIER C’ESt :

• Assurer sécurité et confort à l’usager sur l’ensemble de son parcours• optimiser économiquement sa gestion de patrimoine, cibler

les zones nécessitant une remise en conformité. • Assumer sa responsabilité de gestionnaire de réseau en répondant

aux exigences de performances prédéfinies, ou réglementaires

•SéCURIté•RESpONSABILIté•OptIMISAtION ECONOMIQUE

CENTRE-EST

EST

IDF-NORD

SUD-OUEST

2B

2A

62

59

80

0260

76

27

08

51 55

54

57

67

68

7021

89

58

71 39

2518

45

4137

3686

1716 87

23

03

63

1924

33

40

4746

15

12

82

32

64

6531

0911

66

34 1383

81

48

43

4269

0174

7338

2607 05

0406

8430

79

4944

85

8852

10

7791

78

2835 53

2229

56

OUEST

72

14

61

50

SUD-EST

BRETAGNE

CENTRE-OUEST

Contactez-nous au :

[email protected]

103-105, rue des Trois Fontanot 92022 Nanterre CEDEX - CS30096T/ +33 1 41 20 31 00 wF/ +33 1 41 20 31 43

www.sar.fr

Docu

men

t non

con

tract

uel -

01/

2016

- AV

- 3

000

ex. -

Pho

tos :

JF C

hapu

is, A

xel H

eise

, pho

toth

èque

s : S

AR, E

urol

iner

s, Eu

rovia

.

Documents

Produits de Marquage TARIF 20 16 - SAR - FR · ... Edition 2015 Produits de marquage - Edition 2015 5 NOM DU PRODUIT ... BLANC NOM DU PRODUIT n° de ... rouleau ou avec matériel