Projet Solaire Photovoltaïque

Projet Solaire Photovoltaïque

SAS AGRIBIOENERGIE - VAUGOUET - 35890 BOURG DES COMPTES

Version 1

IEL ETUDES ET INSTALLATIONS

ZA de la Nivardière

Edition du 19/05/2021

Votre interlocuteur : Charles-Henri BONNEAU (07 58 07 59 55)

204 800 Wc

16 rue de l'artisanat

44860 Pont Saint Martin

Tél : 02 40 74 40 28

Fax : 02 40 80 76 48

Courriel : [email protected]

Autoconsommation totale


ZA de la Nivardière

16 rue de l'artisanat SAS AGRIBIOENERGIE

44860 Pont Saint Martin LEMOELLE GERARD

LA MARE

35890 BOURG DES COMPTES

Objet : Offre technique et économique pour la mise en place d'une centrale photovoltaïque

Offre valable jusqu'au : 18/07/2021

Pont Saint Martin, le 19/05/2021

Charles-Henri BONNEAU

Chargé d'affaires

Monsieur,

J’ai le plaisir de vous adresser la description du projet de générateur photovoltaïque que vous envisagez de nous faire installer.

Je vous remercie de l’intérêt que vous avez bien voulu nous accorder en nous confiant cette étude et j’espère que la qualité de celle-ci vous donnera entière satisfaction.

Vous trouverez notamment dans ce dossier :

- un descriptif du projet - un devis estimatif- une étude estimative de rentabilité sur 20 ans- nos limites de prestations- nos conditions générales de vente

Je me tiens à votre disposition pour toutes questions éventuelles.

En espérant que cette proposition vous satisfasse, veuillez agréer, monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.


APE : 4321A

SIREN : 498 946 979

TVA : FR96 498 946 979

SAS au capital de 30 000€

DESCRIPTIF DU PROJET 4

DEVIS ESTIMATIF 5

ETUDE DE RENTABILITE SUR 20 ANS 6

TABLEAU D'AMORTISSEMENT FINANCIER 7

NOS LIMITES DE PRESTATIONS 8

MAINTENANCE & TELESURVEILLANCE 9

BILAN ENVIRONNEMENTAL & RECYCLAGE 10

DEROULEMENT DU PROJET 11

ASSURANCES 12

MODALITES DE PAIEMENT - GARANTIES 13

SECURITE - FORMALITES ADMINISTRATIVES - PIECES REQUISES 14

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 15

SOMMAIRE


APE : 4321A

SIREN : 498 946 979

TVA : FR96 498 946 979


Page 3

Projet Photovoltaïque

Usage Long. au sol Larg. au sol Inclinaison Orientation Existant Type toiture

Bâtiment 1 STOCKAGE 30,0 m 20,0 m 15 ° SUD EST Non Mono-pente

Bâtiment 2 STOCKAGE 28,2 m 18,0 m 15 ° SUD EST Non Mono-pente

Champ 1 Champ 2

Bât. Associé Bâtiment 1 Bâtiment 2

Modules

Marque TRINA TRINA

Modèle TSM-DE09M 400 TSM-DE09M 400

Puissance crête (Wc) 400 400

Hauteur (m) 1,754 1,754

Largeur (m) 1,096 1,096

Mode d'installation Paysage Paysage

Toiture

Longueur (m) 30,0 28,2

Rampant (m) * 20,68 18,60

Surface (m²) 620,3 524,6

Couverture 0,0 0,0

Champ PV

Système d'intégration Ital Solar Ital Solar

Modules dans la longueur 16 14

Modules dans le rampant 18 16

Surface (m²) 561,4 436,6

Coeff. Utilisation Surface 90,5% 83%

Modules non connectés 0 0

Total 288 224

Puissance (Wc) 115 200 Wc 89 600 Wc

* Largeur de la panne sablière à la panne faitière

Champ 1 Champ 2

FIMER 1 1

PVS-100 1 1

Acquisition et transfert des données

Routeur M2M GSM (x1)

Affichage

Aurora Vision (x1)

Puissance totale du générateur photovoltaïque 204 800 Wc

SAS AGRIBIOENERGIE - V1

Description du (des) bâtiment(s)

Description du (des) champ(s) photovoltaïque(s)

DESCRIPTIF DU PROJET

Description des Onduleurs

Note : Poids de la couverture photovoltaïque = 22 kg/m². Bâtiment Neuf : Prévoir note de calcul pour le dimensionnement de la

charpente. Bâtiment existant : prévoir diagnostique charpente. Entraxe de pannes de 1,6m maximum (2m si Ital Solar). Abri(s)

onduleurs et tranchée+fourreau(x) à la charge du client.

Couverture : Prévoir bac acier 75/100 avec revêtement 35 microns (anti-dérapant), de type COVEO 3.45 avec Granit Mat de

chez BAC ACIER ou PML 45.333.1000 CS avec Grandem de chez Joris Ide . Recouvrement transversal des tôles de 300mm,

fixation toutes nervures toutes pannes (si Ital Solar ou EB Solar).

Description de la Surveillance


APE : 4321A

SIREN : 498 946 979


TVA : FR96 498 946 979

Page 4


Quantité PV unitaire PV Total

TSM-DE09M 400 512 142 € 72 468 €

Taxe DEEE (Eco-Taxe pour recyclage) 424 €

72 892 €

PVS-100 2 7 650 € 15 300 €

15 300 €

Extension de garantie

Sur 10 ans (Non retenu) 2 1 215 € - €

Sur 20 ans (Retenu) 2 - € - €

- €

15 300 €

- Coffrets de protection DC / AC (marque : Schneider)

- Système(s) d'intégration : Ital Solar

- Câbles électriques AC et DC (anti-UV, double isolation, 4 mm² minimum)

- Engins de levage / Outillage et consommables

- Base de vie / Benne de récupération des déchets / Stockage modules sécurisé

- Mise en sécurité du chantier ( sécurité collective en toiture ou échafaudage)

57 077 €

Surveillance

Acquisition, transfert et affichage des données

350 €

Main d'œuvre

Démarches administratives / Bureau d'études / Assurances

Pose / Raccordement des Modules (yc Sytème d'intégration)

Pose / Raccordement des Onduleurs, des Coffrets de protection

Pose / Raccordement des câbles AC (248,25 ml)

Vérification électrique par Bureau de Contrôle et CONSUEL

Mise en service, Contrôles et Essais

31 175 €

Options

Tranchée : à la charge du client 0 - € - €

- €

Montant total HT (avec options) 176 794 €

Montant total HT* (hors options) 176 794 €

* Soit 0,86 € / Wc


DEVIS ESTIMATIF

Désignation

Onduleurs

Autres Equipements

Modules photovoltaïques

(Tous les montants sont HT)


APE : 4321A

SIREN : 498 946 979


TVA : FR96 498 946 979

Page 5


ETUDE ESTIMATIVE DE RENTABILITE SUR 20 ANS

98,0%

14,0%

0,0%

1080

216 760

0,09

19 508 €

0

0

0 €

2 884 €

0 €

16 624 €

(A) Installation photovoltaïque (+ Ombrière le cas échéant) 176 794 €

Coûts annexes

Coût de raccordement au TGBT 5 721 €

(A') Coût total du projet = (A) + Coûts annexes 182 514 €

(C) Frais annuels d'exploitation

Assurance du générateur Photovoltaïque 710 €

Contrat de maintenance (Premium) 1 040 €

Nettoyage des modules tous les 2 ans 374 €

TURPE5bis (frais de gestion et de comptage par ENEDIS) - €

Abonnement GSM / GPRS 10 €

Abonnement Portail de Télésurveillance Gratuit



Bilan de la production

Taux d'autoconsommation

Coût du projet et charges d'exploitation

Taux d'autoproduction

Prix moyen de l'électricité réseau (€/kWh)

Tarif vente du surplus (1e année) (€/kWh)

Charges d'exploitation

Vente de surplus (1e année)

Production annuelle vendue (kWh)

Rendement annuel (kWh/kWc)

Economies annuelles (1e année)

Taux d'autoproduction en heures pleines

Prod. annuelle consommée (1e année) (kWh)

Primes à l'investissement

Economies nettes (1e année)


APE : 4321A

SIREN : 498 946 979


TVA : FR96 498 946 979

Page 6

POUR INFORMATION Projet Photovoltaïque

Coût total du projet (cf. page 5) 182 514 € Baisse rendement modules / an 0,30%

Taux de l'emprûnt "Solaire" 1,60%

Amortissement "Solaire" (années) 15 Prix moyen pondéré réseau évité (€ / kWh) 0,09

Apport personnel "Solaire" 0,00% Evolution du prix de l'électricité réseau + 3%

Montant emprûnté "Solaire" 182 514 € Date de mise en service juin-22

Taux d'inflation 1,30%

Rentabilité économique de l'installation (estimation)

AnnéeRendement

modules

Production

consommée

Production

vendueEconomies

Charges

exploitation

Economies

NettesIntérêts

Capital

remboursé

Economies

Nettes

- Emprunt

% kWh kWh € € € € € €

2023 100,00% 216 760 0 19 508 2 884 16 624 2 920 10 862 2 841

2024 99,70% 216 110 0 20 033 2 922 17 112 2 746 11 036 3 329

2025 99,40% 215 462 0 20 572 2 960 17 613 2 570 11 213 3 830

2026 99,10% 214 815 0 21 126 2 998 18 128 2 390 11 392 4 345

2027 98,81% 214 171 0 21 695 3 037 18 657 2 208 11 575 4 875

2028 98,51% 213 528 0 22 278 3 077 19 202 2 023 11 760 5 419

2029 98,21% 212 888 0 22 878 3 117 19 761 1 835 11 948 5 978

2030 97,92% 212 249 0 23 494 3 157 20 336 1 644 12 139 6 554

2031 97,63% 211 612 0 24 126 3 198 20 927 1 449 12 333 7 145

2032 97,33% 210 978 0 24 775 3 240 21 535 1 252 12 531 7 752

2033 97,04% 210 345 0 25 442 3 282 22 160 1 052 12 731 8 377

2034 96,75% 209 714 0 26 126 3 325 22 802 848 12 935 9 019

2035 96,46% 209 084 0 26 829 3 368 23 461 641 13 142 9 679

2036 96,17% 208 457 0 27 551 3 412 24 140 431 13 352 10 357

2037 95,88% 207 832 0 28 293 3 456 24 837 217 13 566 11 054

2038 95,59% 207 208 0 29 054 3 501 25 553 0 0 25 553

2039 95,31% 206 587 0 29 836 3 547 26 289 0 0 26 289

2040 95,02% 205 967 0 30 639 3 593 27 046 0 0 27 046

2041 94,74% 205 349 0 31 463 3 639 27 824 0 0 27 824

2042 94,45% 204 733 0 32 310 3 687 28 623 0 0 28 623

Total 4 213 849 0 508 030 65 400 442 630 24 226 182 514 235 889

Total Economies 508 030 €

Coût total avec intérêts d'emprunts et frais annuels : 272 140 €

Gains nets de trésorerie (Economies Nettes-Emprunt-Apport personnel) 235 889 €

TRI Projet 10,6%

Remarque : Le tableau ci-dessus n'a pour seul but que de permettre au client d'apprécier la rentabilité économique de son projet selon les

hypothèses considérées par IEL E&I. Compte-tenu du nombre et de la variabilité de certaines de ces hypothèses, IEL E&I ne peut s'engager

sur les résultats obtenus.

Résultats (sur 20 ans)

Hypothèses



TABLEAU D'AMORTISSEMENT FINANCIER


APE : 4321A

SIREN : 498 946 979


TVA : FR96 498 946 979

Page 7


BUREAU D'ETUDES

- Visite de conception : Relevé sur site des différents paramètres d'ingénierie, emplacement du local technique

- Etude de dimensionnement : Calepinage mécanique, Etude électrique, Répartition Onduleurs, Notes de calcul…

- Etude estimative de performance : via logiciel PV Syst à partir des donnés météorologiques locales

- Réalisation des plans d'exécution : Local technique, Tranchées, Toiture…

- Commande du matériel : Modules PV, Système d'intégration, Onduleurs…

- Réalisation des dossiers des ouvrages exécutés : DOE

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Urbanisme :

- Support de notre équipe dans l'élaboration de votre Déclaration de Travaux ou de votre Permis de Construire

ENEDIS :

- Réception / validation de la Proposition/Convention de Raccordement (PDR/CDR), Gestion de l'acompte

- Suivi du Raccordement et de la Mise en Service (formalités CONSUEL)

EDF AOA :

- Suivi de l'enregistrement de la demande du Contrat d'Achat

- Vérification de la déclaration de la Mise en Service

- Aide à l'obtention du Contrat d'Achat

CHANTIER

Système d'intégration

Modules photovoltaïques

Local ou abri onduleurs

Onduleurs

Armoires électriques

Tranchées et rebouchage

Câblage électrique (DC, AC)

Petit matériel

Télésurveillance (selon contrat de maintenance)

Important : Prévoir la mise à la terre de la charpente si métallique

SECURITE

Notre prestation "clés en main" comprend les services suivants :

- Vérification de la conformité électrique par un Bureau de Contrôle

- Mise en sécurité du chantier conformément aux instructions de notre conducteur de travaux


q

- Pour les installations ≤ 36 kVA, Saisie de la demande de raccordement et de contrat d'achat sur le portail de ENEDIS).

- Réception / validation administrative du Contrat d'Accès au Réseau de Distribution en Injection (> 36 kVA) ou du

Contrat de Raccordement, d'Accès et d'Exploitation (≤ 36 kVA)

- Mise à jour éventuelle des éléments contractuels en cas de modifications (ex : Entité juridique…)

NOS LIMITES DE PRESTATIONS

- Pour les installations >36 kVA, Renseignement et envoi des Fiches de Collecte, y compris toutes les pièces exigées

(plans, synoptiques, attestations de conformité des matériels,...)

Couverture du rampant photovoltaïque

(selon plans de toiture fournis par le client)

Fourniture matériel Mise en œuvre

qq

q

- Formation continue de nos techniciens aux risques inhérents au chantier et aux méthodes d'installation des nouveaux

équipements

q

q


APE : 4321A

SIREN : 498 946 979


TVA : FR96 498 946 979

Page 8


DEUX CONTRATS DE MAINTENANCE : PREMIUM ET STANDARD

NETTOYAGES DES MODULES

IEL E&I peut vous proposer de mettre en place un contrat de Maintenance & Télésurveillance qui comprendra :

- Une mise à disposition d’un espace internet dédié

- Un suivi en temps réel des productions et des dysfonctionnements éventuels

- Un contrôle de votre installation 5J/7J

- Un rapport annuel d’analyse de la production

- Des tarifs préférentiels lors des dépannages

Nous vous invitons à prendre connaissance du contrat de maintenance fourni en complément de ce dossier.

Nos références en Maintenance : plus de 450 contrats

Le nettoyage du champ photovoltaïque contribue significativement au maintien des performances de productivité.

Toute matière ou poussière recouvrant la surface vitrée des modules réduit d'autant l'énergie solaire incidente

pouvant être convertie en énergie électrique. Le prestataire invite par conséquent le client agissant en qualité

d'exploitant à surveiller régulièrement l'état de propreté de ses modules photovoltaïques et à procéder à un

nettoyage si nécessaire (à l'eau uniquement, sans pression). La fréquence du nettoyage est très variable d'un site à

l'autre, fonction de l'environnement de la centrale, de l'inclinaison des modules, de l'activité humaine proche et des

conditions climatiques du lieu.

IEL s'appuie sur des partenaires qualifiés pour le nettoyage des modules, dont les coordonnées pourront vous être

fournies par votre interlocuteur commercial.


MAINTENANCE & TELESURVEILLANCE


APE : 4321A

SIREN : 498 946 979


TVA : FR38488327917

Page 9


BILAN ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

Production totale annuelle de la centrale photovoltaïque 221 184 kWh

79 626 kg

64 foyers

0,05 €/kWh

Informations fournies à titre indicatif

UNE INSTALLATION PROPRE ET DURABLE


Le silicium, l’aluminium et le verre peuvent ainsi être réutilisés pour fabriquer de nouveaux panneaux, les 5%

restants sont des plastiques.

Le principe est que chaque industriel adhérent à PV Cycle s'engage à mettre une certaine somme sur un fond

bloqué qui permettra de financer le recyclage de panneaux et, par la même occasion, d'économiser les coûts de

production.

IEL Etudes et Installations est référencé comme Point de Collecte PV CYCLE

BILAN ENVIRONNEMENTAL ET RECYCLAGE

Quantité annuelle de CO2 évitée (référence européenne)

Consommation électrique annuelle équivalente (hors chauffage) :

Coût de revient du kWh électrique produit par la centrale sur 25 ans

Les fournisseurs que nous sélectionnons sont adhérents à l’association PV-Cycle. Cette association fondée en

juillet 2007 propose de collecter les modules solaires arrivés en fin de vie et de les recycler. Jan Clyncke, le

directeur de PV Cycle, estime que 95% des matériaux composant un module photovoltaïque sont recyclables.


APE : 4321A

SIREN : 498 946 979


TVA : FR96 498 946 979

Page 10


PLANIFICATION DES TRAVAUX

Etape Date

Déclaration à ENEDISENEDIS juil-2021

Début des travaux avr-2022

Fin des travaux mai-2022

Mise en Service juin-2022

CONDUITE DE TRAVAUX

SECURITE

QUALITE

Un conducteur de travaux IEL E&I sera nommé dès l’ouverture du chantier pour le suivi des travaux.

Il sera votre interlocuteur privilégié pour les questions de sécurité, d’organisation, et techniques.

Une analyse des risques liés à nos travaux sera effectuée par nos soins sur place, et nous rédigerons un Plan de

Prévention qui sera signé entre IEL E&I et le Maitre d'Ouvrage.

Toutes les mesures de prévention nécessaires seront mises en place par l’emploi de moyens adaptés :

- Nacelle

- Echafaudage

- Ligne de vie

- Harnais

- Mise en place de potelets de sécurité

Les protections collectives seront toujours préférées aux protections individuelles, dans la mesure de la faisabilité.


Le calendrier d'exécution de l'ouvrage ci-dessous est fourni à titre indicatif, selon les éléments connus au moment de

la rédaction de la présente offre. IEL E&I se réserve le droit de le modifier en termes de période et de durée en raison

des délais relatifs à la gestion administrative sujets à variation, de la date de signature du devis ou pour toute autre

raison revêtant un caractère imprévu.

Avant la mise en service, des fiches d’autocontrôle seront remplies par le chef d’équipe responsable du chantier,

afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’installation et de la conformité de celle-ci.

Les différents points vérifiés sont :

- Bonne continuité de toutes les prises de terre

- Fixation de la structure des panneaux

- Conformité du réglage des protections électriques

- Fonctionnalité des différents chaînes de modules ("strings")

- Respect des consignes spécifiques déterminées par le dossier d’étude

L’installation électrique est ensuite vérifiée par un Bureau de Contrôle indépendant permettant l'obtention de

l'attestation de conformité CONSUEL.

DEROULEMENT DU PROJET


APE : 4321A

SIREN : 498 946 979


TVA : FR96 498 946 979

Page 11


IEL E&I

"TOUS RISQUES" CHANTIER (TRME)

RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE

DOMMAGE OUVRAGE

PHASE EXPLOITATION

Votre activité de production d'électricité photovoltaïque raccordée au réseau doit être couverte a minima par une

assurance responsabilité civile. Vous pouvez également faire bénéficier votre installation (matériel) d’une assurance

dommages aux biens.

Nous pouvons vous proposer en ce sens une assurance "Bris / Perte de Recettes / Responsabilité Civile

Producteur d'Electricité". Cette assurance doit être souscrite à la date de réception du chantier. Pour obtenir un

devis, demander le formulaire à votre interlocuteur IEL E&I ou directement au cabinet O2A Assurance

([email protected]).


Le contrat qui couvre la société IEL E&I est un contrat spécifique au métier de l’installation de centrales

photovoltaïques. Il comprend notamment les raccordements de couverture, d’étanchéité, de plomberie et

électriques.

Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation à réaliser sur les ouvrages, à savoir l’installation

photovoltaïque et le bâtiment qui la supporte. Ces travaux peuvent comprendre la démolition, le déblaiement, la

dépose et le démontage.

Les dommages matériels rentrant dans le cadre de cette garantie doivent, soit compromettre la solidité des

ouvrages, les rendre impropres à leur destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable

des ouvrages.

ASSURANCES

CLIENT

Elle est souscrite par IEL E&I pendant la période des travaux. L’assurance couvre le chantier pour des dommages

tels que :

- L’incendie, les dommages électriques,

- Les événements naturels,

- Le vol, le vandalisme, le bris, etc.

En tant que Maître d'Ouvrage, la loi (article L-242-1 du Code des assurances) vous oblige à souscrire une

assurance Dommage Ouvrage. Elle est souscrite avant l'ouverture du chantier. Elle débute au terme de la première

année suivant la réception des travaux, prenant ainsi le relais de la garantie de parfait achèvement, et expire en

même temps que la garantie décennale, soit une durée totale de 9 années. Elle a pour but de procéder aux

remboursements ou à l'exécution de toutes les réparations faisant l'objet de la garantie décennale, sans attendre

une décision de justice. La compagnie fournissant cette prestation se retournera par la suite contre le responsable

des désordres.

Etudes Travaux Exploitation

Responsabilité Civile Décennale

«Tous risques chantier»

Bris / Perte Recettes /

RC producteur d'électricité

Dommage Ouvrage


APE : 4321A

SIREN : 498 946 979


TVA : FR96 498 946 979

Page 12


MODALITES DE PAIEMENT

1500 € TTC : A la commande

30% : 60 jours avant le démarrage des travaux

40% : Au démarrage des travaux

20% : A la fin des travaux

Solde : A la mise en service

Délai de paiement des factures : A réception des factures.

GARANTIES

Durée

Modules - Garantie Produit 15 ans

Modules - Garantie de Rendement > 90,35% 10 ans

Modules - Garantie de Rendement > 84,8% 25 ans

Onduleurs 20 ans

Facturation à EDF (vente d'électricité)

La facturation de l'électricité produite par le générateur photovoltaïque et injectée dans le réseau est de la responsabilité du

client, agissant en qualité d'exploitant de la centrale. La périodicité de l'émission des factures à compter de la date de

raccordement au réseau électrique varie selon la puissance totale en sortie des onduleurs.


Garantie des Fabricants

MODALITES DE PAIEMENT - GARANTIES - FACTURATION ELECTRICITE

Les modules et les onduleurs proposés par IEL sont garantis par leurs fabricants, selon des durées

propres à chaque modèle telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous. Pour plus de détail, se référer à

la documentation des fabricants spécifique aux garanties (ex : "certificat de garantie", "conditions de

garantie",...)

La société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS bénéficie d'une assurrance Responsabilité Civile et Décennale. Une

attestation peut être fournie sur simple demande.

> 36 kVA et ≤ 250 kVA≤ 36 kVA > 250 kVA

MensuelleSemestrielleAnnuelle


APE : 4321A

SIREN : 498 946 979


TVA : FR96 498 946 979

Page 13


PREVENTION DES RISQUES - OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE (Code du Travail)


Mission CSPS : Elle est organisée dès lors que plusieurs entreprises, entreprises sous-traitantes incluses,

interviennent sur un même chantier clos et indépendant.

Elle a pour but de prévenir les risques résultant d'interventions simultanées ou successives d'entreprises et de

prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques

et les protections collectives.

Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé pour les phases

de conception et de réalisation du projet.

Plan de Prévention : est établi dès lors qu'une entreprise extérieure intervient en co-activité avec l'entreprise qui a

l'usage des bâtiments concernés par le projet photovoltaïque.

Il fait suite à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels

éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures. Cette inspection a pour but d'analyser les risques

pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels.

De par la nature des travaux à réaliser dans le cadre d'une centrale photovoltaïque (travail en hauteur, installations

électriques…), le Maître d'Ouvrage est soumis à deux obligations réglementaires en matière de prévention des

risques :

- La mission de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (Loi n°93-1418 du

31 décembre 1993 et ses décrets d'application)

- La mise en place d'un Plan de Prévention (Décret n 92-158 du 20 février 1992)

SECURITE

Le client devra fournir les pièces suivantes à la société IEL E&I pour qu'elle puisse établir les demandes de Tarif

d'Achat et de Raccordement au Gestionnaire de Réseau (Puissance de la centrale > 9 kWc) :

Accord d'urbanisme : Arrêté du Permis de construire et/ou Certificat de non opposition à la Déclaration Préalable

de Travaux délivré(s) par la mairie, portant explicitement la mention "Panneaux photovoltaïques". Le document doit

être en cours de validité au moment de la dépose de la demande.

Maîtrise foncière : Copie du titre de propriété ou attestation du notaire, et le cas échéant, copie de la convention

de mise à disposition de la toiture.

Extrait K-BIS : La centrale photovoltaïque doit être rattachée à un numéro SIRET (établissement principal ou

secondaire) de la société portant le projet de centrale photovoltaïque. L'établissement concerné doit être domicilié à

l'adresse postale du site de production si la puissance de la centrale > 36 kWc.

FORMALITES ADMINISTRATIVES - PIECES REQUISES


APE : 4321A

SIREN : 498 946 979

Paraphe


TVA : FR96 498 946 979

Page 14


Conditions Générales de Vente SAS AGRIBIOENERGIE - V1

A jour au 14 février 2019

Application et opposabilité des conditions générales de vente

Les présentes conditions générales de vente (CGV) sont adressées ou remises à chaque

client et annexées au devis ou au contrat.

Toute commande emporte de plein droit de la part du client, son acceptation sans réserve

et son adhésion pleine et entière aux présentes CGV.

Les CGV prévalent sur tout autre document du client, et notamment sur toutes conditions

générales d’achat, sauf accord dérogatoire exprès et préalable de la société IEL Etudes &

Installations.

Tout autre document que les présentes CGV et notamment catalogues, prospectus,

publicités, n’a qu’une valeur informative et indicative.

Par ailleurs, aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation écrite de la société IEL

Etudes & Installations, formulée de manière expresse et non équivoque sur le devis,

déroger aux CGV.

Le fait pour la société IEL Etudes & Installations de ne pas se prévaloir, à un moment

donné, de l'une quelconque des dispositions des présentes CGV ne peut, en aucune

manière, être interprété comme valant renonciation de sa part à s’en prévaloir

ultérieurement.

Commande

La commande engage le client par la seule apposition de sa signature sur le devis.

Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été acceptées par la société IEL

Etudes & Installations.

Les engagements pris par les agents ou représentants d’IEL Etudes & Installations ne sont

valables que s’ils sont confirmés par écrit par la IEL Etudes & Installations.

La responsabilité de la société IEL Etudes & Installations se trouve dégagée lorsque le

dommage résulte d’une mauvaise information donnée par le client lors de la prise de

commande.

Rétractation :

Absence de droit à rétractation : Le contrat portant sur un bâtiment nécessaire à son

activité, le client reconnaît agir dans son champ d’activité principale, et ne pas disposer

d’un droit à rétractation.

Modification de la commande

Toute modification demandée par le client n’est prise en considération que si elle est

parvenue à IEL Etudes & Installations par lettre recommandée avec accusé de réception

dans les 7 jours calendaires suivant la date de signature du devis. Les coûts entraînés par

une modification de commande demandée par le client postérieurement à la date de

signature du devis seront facturés.

Au-delà d’un délai de 7 jours, la demande de modification de commande est considérée

comme une nouvelle commande avec des nouvelles conditions tarifaires. Les acomptes

versés lors de la première commande ne seront pas restitués et le client sera redevable

envers la société IEL Etudes & Installations du prix de l’intégralité du matériel commandé

initialement, sauf accord contraire des parties.

En cas de force majeure liée à tout défaut de l’un de nos fournisseurs entrainant

notamment des difficultés d’approvisionnement de modules, des onduleurs, du système

d’intégration ou de tout autre matériel nécessaire à la commande, IEL Etudes &

Installations s’engage à remplacer ces matériels dans un délai raisonnable tout en

conservant leurs qualités techniques et leur niveau de garantie équivalent. IEL Etudes &

Installations en informera préalablement le client. Les modifications de matériel feront

l’objet d’un avenant au devis signé que le client s’engage à signer si aucun surcoût n’est

engendré pour lui. Ces modifications résultant d’une situation à caractère exceptionnel ne

pourront servir de motif d’annulation de commande.

Livraison

Le client supporte les risques à compter de la livraison. Les marchandises sont considérées

comme livrées à l’arrivée du camion à l’adresse indiquée par le client, avant déchargement

s’il est réalisé par le client ou son représentant et après déchargement dans les autres cas.

En conséquence, en cas de déchargement du camion par le client ou son représentant, il

appartient au client, en cas d'avaries, de perte ou de manquants, d’émettre dès livraison

toutes réserves, ou d’exercer tous recours auprès des transporteurs responsables par l’envoi

d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours ouvrables suivant

celui de la réception de la marchandise, et ce conformément à l’article L.133-3 du Code de

Commerce.

Le client engage son entière, pleine et unique responsabilité lorsqu’il procède audit

déchargement.

Sans préjudice des réserves ou recours exercés contre le transporteur, les réclamations du

client concernant des vices apparents ou une non-conformité du produit livré au produit

commandé ou au bordereau d'expédition, doivent être formulées auprès de IEL Etudes &

Installations par écrit dans les trois jours ouvrés suivant celui de la livraison des produits.

Il appartiendra au client de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou

anomalies prétendus. Il devra laisser à IEL Etudes & Installations toute facilité pour

procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir

lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Il est par ailleurs précisé que IEL

Etudes & Installations a le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis

préalable, soit dans le but d’en améliorer la qualité ou les performances, soit pour y

substituer des matériaux d’égale qualité.

Paiement

Les règlements seront effectués dès réception de facture par chèque ou virement bancaire.

En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article,

non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation

de payer, mais leur règlement à l'échéance convenue.

En cas de retard de paiement, la société IEL Etudes & Installations pourra suspendre

toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Toute somme

non payée à l'échéance convenue entraînera de plein droit dès le jour suivant la date de

règlement figurant sur la facture, l'application de pénalités au taux de 1 % par mois, tout

mois commencé étant dû.

Ces pénalités seront exigibles sur simple demande de la société IEL Etudes & Installations

et sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième

alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce fixé à 40 euros.

A défaut de paiement, quarante-huit heures après une mise en demeure restée infructueuse,

le contrat sera résolu de plein droit si bon semble à IEL Etudes & Installations, qui pourra

demander devant les juridictions judiciaires la restitution des produits aux frais du client,

sans préjudice de tous autres dommages-intérêts.

En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré

comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement.

En cas de paiement échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera

l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette et ce, sans qu’il soit nécessaire d’adresser

une mise en demeure.

Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons, ou

pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles si la société IEL Etudes &

Installations n'opte pas pour la résolution des commandes correspondantes.

En aucun cas, les paiements ne pourront être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque

compensation, sans l'accord écrit et préalable de la société IEL Etudes & Installations.

Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis

sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne. La société IEL Etudes &

Installations n'entend consentir aucun escompte pour le paiement comptant ou à une date

antérieure à celle résultant des CGV. Toute détérioration du crédit du client pourra justifier

l'exigence de garanties ou la modification des conditions de paiement, avant l'exécution

des commandes reçues.

Conditions suspensives

Sous réserve de l’accord écrit de IEL Etudes & Installations, l’exécution de la commande

peut être subordonnée à la réalisation préalable de conditions suspensives à condition

qu’elles soient expressément mentionnées sur le devis avec un délai butoir. En cas de non-

réalisation dûment justifiée par le client de l’une quelconque de ces conditions

suspensives, le contrat caduc, sans indemnité de part ni d’autre.

Pour justifier de la non réalisation d’une condition suspensive liée au financement, le

client devra présenter deux attestations de refus émanant de banques différentes

La société IEL Etudes & Installations s’engage alors à rembourser le client de l’acompte

versé à la commande, dans un délai de quinze jours, sous déduction toutefois des frais déjà

engagés par la société IEL Etudes & Installations pour l’exécution du contrat.

Réserve de propriété

Les biens meubles ou immeubles objet du contrat sont vendues sous réserve de la présente

clause subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral du

prix en principal et accessoires.

Il est toutefois entendu que la simple remise d'un titre créant une obligation de payer, traite

ou autre, ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la créance originaire

de la société IEL Etudes & Installations sur le client subsistant avec toutes les garanties

qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété, jusqu'à ce que ledit effet de

commerce ait été effectivement payé.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle au transfert des risques au client, dès

livraison des marchandises.

Le client est informé qu’il devra souscrire une assurance garantissant les risques nés à

compter de la livraison des biens meubles ou immeubles.

En cas de saisie-arrêt, ou de toute autre intervention d'un tiers sur les biens meubles ou

immeubles, le client s’engage expressément à en informer IEL Etudes & Installations sans

délai, afin de lui permettre de s'y opposer et de préserver ses droits. A défaut, il sera tenu

des dommages subis par IEL Etudes & Installations.

Le client s'interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété

des biens meubles ou immeubles. IEL Etudes & Installations pourra exiger par lettre

recommandée avec accusé réception, la restitution des matériels non encore payés.

A titre de dommages et intérêts, tout acompte déjà versé par le client sera conservé par la

société IEL Etudes & Installations, cette dernière étant également alors en droit de

demander en justice la réparation du préjudice subi.

PARAPHE

……………./……………….


APE : 4321A

SIREN : 498 946 979


TVA : FR96 498 946 979

Page 15


Conditions Générales de Vente SAS AGRIBIOENERGIE - V1

Garanties générales

IEL Etudes & Installations n’assume aucune autre obligation que celles stipulées dans le contrat ; les obligations d’IEL Etudes & Installations s’entendent comme des

obligations de moyen.

En cas de mise en jeu par le client d’une garantie, dans le délai imparti, IEL Etudes & Installations procèdera, à son choix, et en cas de responsabilité qui lui serait imputable,

au renouvellement de la prestation en cause, sauf si ce mode de dédommagement s'avère impossible ou disproportionné. IEL Etudes & Installations peut, à titre strictement

commercial et si elle le souhaite, intervenir sans que cela ne puisse être interprété même implicitement comme une reconnaisse de responsabilité.

Les frais éventuels directement liés à la prestation seront à la charge du client qui ne pourra prétendre à une quelconque indemnité en cas d'immobilisation du bien ou

d’absence de production du fait de l'application de la garantie et/ou de l’intervention d’IEL Etudes & Installations.

Par ailleurs, les interventions ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée des garanties..

En tout état de cause, les garanties sont exclues dans les cas suivants :

- défauts et détériorations causés par un accident extérieur, par la pollution, la salissure, par une utilisation inappropriée des produits, par mauvais entretien ou défaut

d’entretien, par négligence, par une défaillance des structures portantes, par une modification du produit et/ou de l’installation, non prévue ni spécifiée par IEL Etudes &

Installations ;

- manipulation des produits, ne permettant plus de les affecter clairement à un numéro de série ;

- intervention d’un tiers sur le matériel, y compris le client ;

- usure normale du matériel ;

Toute réparation de dommages indirects ou immatériels tel que pertes d’exploitation, pertes financières et manque à gagner qui seraient causés par nos produits, services ou

logiciels est exclue, les éléments fournis dans la simulation financière étant d’ordre purement indicatif et ne sauraient engager d’aucune manière la responsabilité d’IEL

Etudes & Installations.

Délais d’installation

Les délais d’installation des panneaux solaires ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ils ne constituent pas une obligation de livrer à la date indiquée . Le client ne saurait s’en

prévaloir pour revendiquer l’annulation de la commande, des pénalités ou indemnités, et ou un refus de paiement du prix ou des acomptes prévus dans la commande.

Constructions neuves

En cas d’intervention d’IEL Etudes & Installations sur une construction neuve, le client fera son affaire du respect par son constructeur des contraintes de dimensionnement

imposées par la mise en œuvre d’une couverture photovoltaïque, et cela selon les données fournies préalablement par IEL Etudes & Installations relativement à l’équipement

fourni par elle, les normes et recommandations du CSTB, ainsi que les normes, recommandations et DTU de la construction en vigueur à la date de réalisation de l’ouvrage.

Le client devra veiller notamment à porter une attention particulière à la résistance des structures et charpentes aux charges de couverture, et au respect des disposit ions

réglementaires en vigueur et notamment de la règlementation neige et vents. La norme électrique NFC15-100 et ses annexes devront être respectées, notamment pour les

circuits de mise à la terre. Il appartiendra au client de s’assurer que son constructeur possède les qualifications et assurances requises. La responsabilité d’IEL Etudes &

Installations ne saurait être engagée si le client ne respecte pas ces obligations.

Constructions existantes

En cas d’intervention d’IEL Etudes & Installations sur une construction existante et si, suite au diagnostic charpente que réalisera le client, la mission de renforcement de la

charpente n’est pas confiée à IEL Etudes & Installations, le client veillera à ce que les contraintes de dimensionnement imposées par la mise en œuvre d’une couverture

photovoltaïque, et cela selon les données fournies par IEL Etudes & Installations au regard du diagnostic charpente, soient respectées par le prestataire que le client aura

choisi pour cette mission.

Le client s’engage à ce que tout renforcement qui s’avérerait nécessaire soit réalisé avant l’installation par IEL Etudes & Installations.

Il sera notamment porté une attention particulière à la résistance des structures et charpentes aux charges de couverture, et au respect des dispositions réglementaires en

vigueur et notamment de la règlementation neige et vents. La norme électrique NFC15-100 et ses annexes devront être respectées, notamment pour les circuits de mise à la

terre Il appartiendra au client de s’assurer que son prestataire possède les qualifications et assurances requises.

Accès au chantier

Le site ainsi que le ou les bâtiments devra être accessible aux véhicules de chantier et permettre la pose d’un échafaudage le long du versant équipé, ainsi qu’aux deux pignons

si l’implantation des modules vient jusqu’aux rives de la toiture. De même, la nature du sol devra permettre l’accès en toiture du matériel par des moyens de levage

conventionnels (monte-charge, télescopiques, etc. …). A défaut, le client devra prendre en charge les surcoûts éventuels. Le client s’engage à délimiter la zone à risque et un

espace libre de tout matériel ou encombrant.

Local technique

Un ou plusieurs local(aux) sec(s) et aéré(s) proche(s) du champ photovoltaïque doit(vent) être affecté(s) par le client à titre de local technique uniquement, le(s)quel(s)

abritera(ont) les onduleurs et les systèmes de protection installés par IEL Etudes & Installations, ainsi que les systèmes de comptage installés par le gestionnaire de réseaux.

La construction de ce(s) local(aux) devra respecter les préconisations fournies par IEL Etudes & Installations en termes de surface, de ventilation naturelle et de matériaux de

construction notamment, d’équipement électrique intérieur (non compris dans la prestation IEL Etudes & Installations). Le client s’engage à respecter les préconisations

définies par la réglementation établie par la NFC15-100 quant à l’usage de ce(s) local(aux).

Réseau téléphonique

Le client fera son affaire de la mise en place du système de télé-relevé par liaison téléphonique des appareils de comptage, et notamment à cet effet de l’ouverture, auprès de

l’opérateur de réseau téléphonique, d’une ligne téléphonique. La responsabilité d’IEL Etudes et Installations ne pourra en aucun cas être engagée au motif de désordres sur le

réseau.

Réception des travaux

A la fin des travaux les ouvrages doivent être réceptionnés par le client. La date de réception constitue le point de départ des garanties légales. La réception pourra intervenir

avant la mise en service au réseau qui n’entre pas dans les prérogatives de la Société IEL Etudes & Installations mais pas avant la date de l’attestation de conformité

CONSUEL.

Compétence – Contestation

Avant toute action contentieuse, en cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat, la partie la plus diligente informe l’autre partie par lettre

recommandée avec accusé de réception en indiquant les éléments du différend. Les parties désignent alors, d’un commun accord ou à défaut par voie judiciaire à l’initiative

de la partie la plus diligente, un expert afin que celui-ci se prononce sur la réalité des griefs, sur les causes et les responsabilités éventuellement encourues. Les frais et

honoraires seront répartis par moitié entre les parties. Le différend pourra ensuite être soumis à la juridiction compétente à l’initiative de la partie la plus diligente.

Seront seuls compétents en cas de litige ou contestation de toute nature, les tribunaux de Saint-Brieuc. Cette clause s'applique également en cas de référé, de demande

incidente, de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, et quels que soient le mode et les modalités de paiement, sans que les clauses attributives de juridiction pouvant

exister sur les documents du client puissent y faire obstacle.

PARAPHE

……………./……………….


APE : 4321A

SIREN : 498 946 979


TVA : FR96 498 946 979

Page 16

Documents

Projet Solaire Photovoltaïque