Qui sommes-nous · Le sanglier Réf. 120 520 ... Poids de l’ensemle: environ 7 kg * ... 60 355,45 362,72 90 362,39 537,28 h. zinc cuivre 90 552,49 639,08 120

L’Atelier de la Girouetterie Rue des Mûriers - BP 60021 - 49260 Le Coudray-Macouard

Tél. : +33 (0)2 41 67 80 90 ou +33 (0)2 41 53 41 90 - Fax : +33 (0)2 41 67 27 91 E-mail : [email protected] - Site web : www.girouette.com

p. 2

Qui sommes-nous ?

L’Atelier de la Girouetterie se situe dans le petit village du Coudray-Macouard, Village de charme et Petite cité de caractère, entre Saumur et Montreuil-Bellay dans le Maine-et-Loire. Créé en 1992 au sein d’une entreprise de couverture, l’Atelier de la Girouetterie crée, restaure et reproduit des girouettes et des enseignes, en cuivre, zinc et laiton. Le girouettier façonne entièrement à la main ces bijoux qui ornent nos toits. Notre atelier possède plus de 800 modèles et 10 000 dessins ou photos pour satisfaire toutes vos envies. Pour une girouette personnalisée, nous pouvons créer votre propre modèle à partir d’une idée, une esquisse ou une photo. Certains de nos modèles sont disponibles sur stock, n’hésitez pas à nous contacter. Nos réalisations sont livrées prêtes à monter à l’emplacement de votre choix, avec une notice de montage.

Ouvert au public, l’atelier expose ses réalisations sur un arbre à girouettes, véritable théâtre d’ombres et de lumières qui joue avec le vent. Le girouettier se charge de la visite en expliquant les étapes de la fabrication avec toute sa passion pour ces objets de notre patrimoine d’art populaire. Venez nous rendre visite ! L’atelier est ouvert : Du lundi au samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h45 En juillet et août : ouvert aussi le dimanche de 15h30 à 19h (Fermé entre Noël et le Jour de l’An)

Contact Rue des Mûriers – BP 60021 49260 Le Coudray-Macouard

Tél. : +33 (0)2 41 67 80 90 ou +33 (0)2 41 53 41 90 Fax : +33 (0)2 41 67 27 91

E-mail : [email protected]

Site web : www.girouette.com

En 2008, l’Atelier de la Girouetterie a intégré Adhéneo l’atelier, spécialisé dans le travail du zinc, du cuivre et du plomb. Essentiellement tourné vers l’ornement de toiture, l’atelier crée, restaure et reproduit tous types d’ouvrages. Il est l’un des derniers en France à perpétuer ce savoir-faire ancestral, alliant les techniques traditionnelles aux méthodes industrielles. Adhéneo l’atelier fait partie du groupe Adhéneo, né du rassemblement de Toitures Petit et de Gautier-Yvon Les Toitures d’Anjou en 2008. Intervenant sur les plus beaux monuments historiques et trésors de notre patrimoine, ses experts de la restauration de toiture bénéficient d’une expérience de 180 ans.

mailto:[email protected]

http://www.girouette.com/



p. 3

Les girouettes

Retrouvez dans ce catalogue une sélection de références standards. N’oubliez pas que l’atelier est à votre écoute pour toute création.

Les deux chats Réf. 109

Le chat lune Réf. 122

La jument et son poulain Réf. 410

460 € 480 € 530 €

L’étalon cabré Réf. 412

L’épagneul Réf. 137

Le lapin Réf. 115

600 € 570 € 530 €

Les écureuils Réf. 112

L’écureuil seul Réf. 126

La biche et le faon Réf. 113

540 € 450 € 540 €

Prix public T.T.C pour un élément rotatif monté sur tige de fixation avec points cardinaux standards. Prix applicable à compter du 1

er avril 2013.



p. 4

Le chevreuil Réf. 116

Le cerf Réf. 129

Le sanglier Réf. 120

520 € 560 € 560 €

Les deux sangliers Réf. 136

Le coq Réf. 301

Les canards Réf. 302

560 € 480 € 590 €

Le paon Réf. 326

Les hirondelles Réf. 316

La cigogne Réf. 320

630 € 500 € 520 €

Prix public T.T.C pour un élément rotatif monté sur tige de fixation avec points cardinaux standards.



p. 5

Les chouettes Réf. 309

Le faisan Réf. 311

Le chasseur et le lapin Réf. 201

620 € 590 € 570 €

La chasse aux canards Réf. 208

La chasse à la bécasse Réf. 210

Le pêcheur sur sa barque Réf. 211

570 € 590 € 540 €

La caravelle Réf. 801

La Gabarre de Loire Réf. 803

Le voilier et son phare Réf. 807

850 € 570 € 540 €




p. 6

La truite Réf. 217

Le laboureur et les 2 chevaux Réf. 603

La jardinière Réf. 608

590 € 590 € 590 €

Le jardinier Réf. 609

Le peintre Réf. 710

Duo jazz Réf. 1002

550 € 560 € 580 €

Le vélo Réf. 1202

Les randonneurs Réf. 1207

Le trial Réf. 1210

570 € 560 € 570 €




p. 7

Le couple de golfeurs Réf. 1218

La coccinelle Réf. 1510

Le vagabond Réf. 510

570 € 600 € 540 €

Les amoureux Réf. 511

La romance Réf. 514

Le moulin à vent Réf. 1404

650 € 670 € 570 €

Le soleil lune Réf. 1302

Cupidon Réf. 1304

La sorcière balais Réf. 1507

550 € 560 € 420 €

Prix public T.T.C pour un élément rotatif monté sur tige de fixation avec points cardinaux standard.



p. 8

Le maçon Réf. 906

Le boulanger Réf. 910

Le cuisinier Réf. 912

570 € 570 € 580 €

Le facteur Réf. 915

Les couvreurs Réf. 925

Scène de vigne Réf. 1102

520 € 520 € 580 €

Les porteurs de grappes Réf. 1105

Le vigneron Réf. 1109

Bacchus Réf. 1101

570 € 550 € 890 €




p. 9

Les enseignes

Réf. 1701 Sans potence

Réf. 1702 Suspendue par chaîne

Réf. 1703 Sans potence

630 € 630 € 470 €

Réf. 1704

Sans potence

Réf. 1705

Sans potence

Réf. 1706

Sans potence

580 € 560 € 550 €

Ref. 1709

Sans potence

Réf. 1710

Avec potence

Réf. 1711

Sans potence

580 € 740 € 560 €

Prix public T.T.C.



p. 10

Points cardinaux Soleil Lune Étoile

Réf. 4

Points cardinaux Coq Lune Étoile

Réf. 5

Points cardinaux standards Réf. 1

Les points cardinaux

.

Ces points cardinaux standards sont compris dans le prix public T.T.C.

indiqué et livrés avec toute girouette mentionnée dans ce catalogue.

Votre girouette peut être accompagnée d’un autre modèle de points cardinaux, sur étude, par exemple :



p. 11

Informations pratiques Dimensions :

- Grand modèle, pour une pose à plus de 5 m : . hauteur : environ 1 m * . envergure : environ 0,80 m *

- Petit modèle, pour une pose à moins de 5 m : . hauteur : environ 0,80 m * . envergure : environ 0,50 m *

Poids de l’ensemble : environ 7 kg *

Matériau : cuivre 10/10ème

Délai de fabrication : 3 à 4 semaines après validation de votre commande

Conditions de règlement : - Le tarif s’entend au départ de notre atelier. - Un forfait pour le port de 49 € T.T.C. peut être proposé. - 50% à la commande. Solde avant livraison.

* selon le modèle

Comment monter votre girouette ? (Livrée avec notice de montage)

1. Percer un trou de 14 mm dans le

faîtage (tuile, zinc, cuivre ou ardoise). Pour cela, percer un avant-trou dans la

panne faîtière pour ne pas éclater le bois.

2. Visser de 10 à 15 cm de profondeur.

Orienter les points cardinaux à l’aide d’une boussole.

3. Faire un joint de silicone pour

l’étanchéité. 4. Emboîter la girouette en la

positionnant sur la bille, sur les points cardinaux.

Envergure

H a u t e u r



p. 12

Comment définir la hauteur

de votre épi ? Comment fixer

votre épi ?

Ref

. ad

30

05

Ref

. ad

30

06

Ref

. ad

30

07

Ref

. ad

30

08

Prix € TTC

Les épis de faîtage

Ref

. ad

30

03

Ref

. ad

30

04

Ref

. ad

30

02

Hauteur du pignon

En m

Hauteur de l’épi En cm

Jusqu’à 3 30

3 à 4 40

3 à 6 50

4 à 6 60

5 à 7 70

7 à 10 90

10 à 15 120

12 à 15 150

15 à 20 180

18 et plus Au-delà

Quelles sont les différentes embases possibles ?

h. zinc cuivre 120 478,21 662,99 150 549,20 679,73 180 743,43 919,32

h. zinc cuivre (cm) 30 178,61 277,88 40 202,66 281,41 60 258,10 345,62

h. zinc cuivre 45 239,61 338,28 70 268,44 404,95 90 358,18 560,73

h. zinc cuivre 45 264,67 334,26 60 355,45 362,72 90 362,39 537,28 120 444,55 645,19

h. zinc cuivre 90 552,49 639,08 120 608,24 687,14

h. zinc cuivre 120 640,34 715,72 150 687,21 752,99 180 1 005,23 1 021,43

h. zinc cuivre 50 280,82 346,18 70 318,85 391,27 90 404,61 537,41



p. 13

Conseil en ornementation

Service technique avec possibilité d’intervention sur chantier*

Prise de rendez-vous sur chantier*

Présentation des modèles aux architectes*

Création de moules sur mesure : bois, plâtre, résine, élastomère, zinc

Réactivité dans nos réponses

Fourniture d’un kit devis pour simplifier vos demandes

Références standards en stock

* Selon les chantiers

Le groupe Adhéneo a créé en septembre 2008 Adhéneo l’atelier, spécialisé dans le travail du zinc, du cuivre et du plomb. Essentiellement tourné vers l’ornement de toiture, l’atelier crée, restaure et reproduit tous types d’ouvrages. Cet atelier est l’un des derniers en France à perpétuer ce savoir-faire ancestral, alliant les techniques traditionnelles aux méthodes industrielles. Adhéneo l’atelier fait partie du groupe Adhéneo, né du rassemblement de Toitures Petit et de Gautier-Yvon Les Toitures d’Anjou en 2008. Intervenant sur les plus beaux monuments historiques et trésors de notre patrimoine, ses experts de la restauration de toiture bénéficient d’une expérience de 180 ans.

Un savoir-faire reposant sur diverses techniques de façonnage Traçage, dessin, mise en volume, emboutissage, estampage, repoussage, moulage, fonderie, assemblage…

Pour toute demande ou étude, contactez Adhéneo l’atelier, par téléphone au +33 (0)2 41 53 41 91 ou par e-mail sur [email protected].

Château de Chenonceau Création de la fleur de lys disparue Hauteur 40 cm en plomb Janvier 2009

Gare de Valenciennes Pots à feu en zinc Janvier 2010



p. 14

Conditions Générales de Vente Article 1 - Objet et champ d'application Toute commande implique l'acceptation sans réserve par l'acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d'achat, sauf accord dérogatoire exprès et préalable de notre société. Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de produits et services par notre société sauf accord spécifique préalable à la commande convenu par écrit entre les parties. En conséquence, la passation d'une commande par un client emporte l'adhésion sans réserve, de ce dernier, aux présentes conditions générales de vente, sauf conditions particulières consenties par écrit par notre société à l'acquéreur. Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n'a qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle. Article 2 - Propriété intellectuelle Tous les documents techniques (projets, études, dessins et prototypes) remis à nos clients demeurent la propriété exclusive de notre société, seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces documents, et doivent lui être rendus à sa demande. Nos clients s'engagent à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle de notre société, et s'engagent à ne les divulguer à aucun tiers. Article 3 – Commandes Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur nos produits ou services figurant sur nos tarifs, et accepté par notre société, accompagné du paiement de l'acompte éventuellement prévu sur le bon de commande. Les commandes transmises à notre société sont irrévocables pour le client, sauf acceptation écrite de notre part. En cas de modification de la commande par le client, notre société sera déliée des délais convenus pour son exécution. Article 4 – Livraisons/réalisations 4.1 Délai Les délais de livraison et/ou de réalisation ne sont donnés qu'à titre informatif et indicatif sauf stipulation contraire du marché. Les délais d'exécution figurant dans une commande ne sont acceptés par notre société et ne l'engagent, que sous les conditions suivantes : respect par le client des conditions de paiement et de versement des acomptes, fourniture à temps des spécifications techniques, absence de retard dans les études ou travaux préparatoires, absence de cas de force majeure, d'événements sociaux, politiques, économiques ou techniques entravant la marche de nos usines ou leur approvisionnement en composants, en énergie ou en matières premières. Tout retard par rapport aux délais indicatifs de livraison ou d’exécution initialement prévus, ne saurait justifier une résiliation de la commande passée par le client et enregistrée par notre société. 4.2 Risques Le transfert des risques sur les produits vendus par notre société s'effectue à la remise des produits au transporteur. Il appartient au client, en cas d'avarie des marchandises livrées ou de manquants, d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur. Tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves par lettre recommandée avec AR dans les 3 jours de sa réception auprès du transporteur, conformément à l'article L. 133-3 du code de commerce, et dont copie sera adressée simultanément à notre société, sera considéré accepté par le client. Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par le client sans l'accord préalable exprès, écrit, de notre société. Article 5 - Tarif - Prix Nos prix sont fixés par le tarif en vigueur au jour de la passation de la commande. Ils s'entendent toujours hors taxes. Ils sont calculés nets sans escompte. Prix départ atelier. Article 6 - Modalités de paiement 6.1 Marchés privés particuliers Nos factures sont payables 30% du montant total TTC à la commande ; le solde à la réception de la facture, c'est-à-dire à la réception des marchandises. Aucun escompte ne sera consenti pour paiement anticipé. Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités de retard calculées sur la base du taux de l’intérêt légal majoré de 10 points. En application de l'article L. 441-6 du code de commerce, ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l'avis informant l'acquéreur que nous les avons portées à son débit. 6.2 Marchés privés autres (donneurs d’ordre professionnels) Nos factures sont payables à 60 jours nets à compter de la date d’émission de la facture, ou du décompte mensuel, ou de l’état de la situation (selon les clauses du marché), conformément à la loi LME en vigueur depuis le 1er janvier 2009. Aucun escompte ne sera consenti pour paiement anticipé. Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux de l’intérêt légal. En application de l'article L. 441-6 du code de commerce, ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l'avis informant l'acquéreur que nous les avons portées à son débit. 6.3 Marchés publics Nos factures sont payables à 30 jours nets à compter de la réception par le maitre d’œuvre du projet de décompte, ou du décompte mensuel, ou de l’état de la situation (selon les clauses du marché). Le paiement du solde (décompte général) devra être effectué dans les 45 jours à compter de la date de réception du décompte général et définitif par le maitre d’ouvrage. Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au



p. 15

paiement d’intérêts moratoires. Ils sont dus dès l’expiration des délais de paiement prévus au marché, que le retard soit imputable au maitre de l’ouvrage, au maitre d’œuvre ou au comptable public. Ces intérêts moratoires seront calculés au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne (BCE) majoré de 7 points. En application de l'article L. 441-6 du code de commerce, ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l'avis informant l'acquéreur que nous les avons portées à son débit. 6.2 Non-paiement Notre société se réserve la faculté de saisir le tribunal compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexécution, sous astreinte journalière par jour de retard. Article 7 - Réserve de propriété Le transfert de propriété de nos produits est suspendu jusqu'à complet paiement du prix de ceux-ci par le client, en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d'achat, est réputée non écrite, conformément à l'article L. 621-122 du code de commerce. La présente clause n'empêche pas que les risques des marchandises soient transférés à l'acheteur dès leur livraison à celui-ci (à la livraison sur le chantier si le transport est assuré par nos soins, à la sortie d’atelier dans tous les autres cas). À compter de la livraison, l'acheteur est constitué dépositaire et gardien desdites marchandises. Article 8 - Garantie des vices apparents et cachés 8.1 Les produits doivent être vérifiés par le client à leur livraison, et toute réclamation, réserve ou contestation relative aux manquants et vices apparents, doit être effectuée dans les conditions fixées à l'article 4. En cas de défauts apparents, les pièces défectueuses sont remplacées par nos soins, sous réserve de vérification des défauts allégués. Le client devra fournir toute justification quant à la réalité des défauts constatés, notre société se réservant le droit de procéder, directement ou indirectement, à toute constatation et vérification sur place. 8.2 La dénonciation des défauts existants au moment de la livraison, et révélés auprès de la réception des produits, devra être formulée par le client par écrit dans un délai de 3 jours suivant la date à laquelle il aura découvert le défaut de conformité. Aucune dénonciation ne sera prise en compte si elle intervient plus de 3 jours francs à compter de la livraison des produits. 8.3 Aucune action en non-conformité ne pourra être engagée par le client plus de 10 jours après la livraison des produits. Les défauts et détériorations des produits livrés consécutifs à des conditions anormales de stockage et/ou de conservation chez le client, notamment en cas d'un accident de quelque nature que ce soit, ne pourront ouvrir droit à la garantie due par notre société. 8.5 Au titre de la garantie des vices cachés, notre société ne sera tenue que du remplacement sans frais, des marchandises défectueuses, sans que le client puisse prétendre à l'obtention de dommages et intérêts, pour quelque cause que ce soit. Article 9 - Force majeure Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, les événements indépendants de la volonté des parties, qu'elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu'elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l'exécution des obligations. Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuits déchargeant notre société de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus : les grèves de la totalité ou d'une partie du personnel de notre société ou de ses transporteurs habituels, l'incendie, l'inondation, la guerre, les arrêts de production dus à des pannes fortuites, l'impossibilité d'être approvisionné en matière première, les épidémies, les barrières de dégel, les barrages routiers, grève ou rupture d'approvisionnement EDF-GDF, ou rupture d'approvisionnement pour une cause non imputable à notre société, ainsi que toute autre cause de rupture d'approvisionnement imputable à nos fournisseurs. Article 10 - Attribution de juridiction En cas de contestation, le Tribunal de Commerce d’Angers est seul compétent. L'attribution de compétence est générale et s'applique, qu'il s'agisse d'une demande principale, d'une demande incidente, d'une action au fond ou d'un référé. En outre, en cas d'action judiciaire ou toute autre action en recouvrement de créances par notre société, les frais de sommation, de justice, ainsi que les honoraires d'avocat et d'huissier, et tous les frais annexes seront à la charge du client fautif, ainsi que les frais liés ou découlant du non-respect par le client des conditions de paiement ou de livraison de la commande considérée. Article 11 – Renonciation Le fait pour notre société de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses. Article 12 - Droit applicable Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera régie par la loi française à l'exclusion de toute autre droit, et à titre supplétif, par la convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises .



Documents

Qui sommes-nous · Le sanglier Réf. 120 520 ... Poids de l’ensemle: environ 7 kg * ... 60 355,45 362,72 90 362,39 537,28 h. zinc cuivre 90 552,49 639,08 120