67
MARCHÉ DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DES LOCAUX À USAGE DE BUREAUX BÂTIMENT IN&OUT – BOULOGNE BILLANCOURT LOT N° 3A - COURANT FORT PARIS - FRANCE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MAITRE D'OUVRAGE OCDE 2 Rue André Pascal 75775 PARIS CEDEX 16 FRANCE

RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

MARCHÉ DE TRAVAUXPOUR L’AMENAGEMENT DES LOCAUX

À USAGE DE BUREAUXBÂTIMENT IN&OUT – BOULOGNE BILLANCOURT

LOT N° 3A - COURANT FORT

PARIS - FRANCE

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

MAITRE D'OUVRAGE

OCDE

2 Rue André Pascal

75775 PARIS CEDEX 16

FRANCE

Page 2: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

SOMMAIRE

ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES..................................................6

1.1 Maître de l'Ouvrage...........................................................................................................................61.2 Emplacement des travaux - Objet du marché....................................................................................61.3 Tranches - lots...................................................................................................................................61.4 Maîtrise d'Œuvre...............................................................................................................................81.5 Contrôle Technique...........................................................................................................................81.6 Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS).....................................81.7 Ordonnancement – Pilotage – Coordination (O.P.C.).......................................................................81.8 Sous-traitance....................................................................................................................................91.9 Relations entre intervenants.............................................................................................................10

ARTICLE 2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE........................................................................10

2.1 Pièces particulières..........................................................................................................................102.2 Pièces utiles à la compréhension du marché...................................................................................112.3 Pièces générales...............................................................................................................................11

ARTICLE 3 PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES.................................................................................................................12

3.1 Tranche conditionnelle....................................................................................................................12Il est rappelé que le présent marché comprend une tranche conditionnelle conformément à l’article 1.3.1. Toutefois, le programme de travaux de la tranche conditionnelle peut être amené à être révisé en cours d’exécution du présent marché en fonction, notamment en cas de non prise à bail de certains étages du bâtiment......................................................................................................................................................123.2 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages – Règlement des comptes.............................123.3 Variation dans les prix.....................................................................................................................163.4 Application de la taxe à la valeur ajoutée........................................................................................163.5 Délai de paiement............................................................................................................................173.6 Retard de paiement..........................................................................................................................17

ARTICLE 4 DELAI D'EXECUTION - PENALITES...............................................................................17

4.1 Délai d'exécution des travaux..........................................................................................................174.2 Calendrier détaillé d'exécution........................................................................................................174.3 Prolongation du délai d'exécution...................................................................................................194.4 Pénalités - Mise en régie..................................................................................................................20

ARTICLE 5 MODIFICATIONS DE L’OUVRAGE.............................................................................22

5.1 Typologie des modifications...........................................................................................................225.2 Procédure de mise en œuvre des modifications...............................................................................225.3 Limitations aux modifications.........................................................................................................23

ARTICLE 6 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE.............................................................24

6.1 Avance forfaitaire............................................................................................................................24

Page sur

Page 3: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

6.2 Avance sur matériels et acomptes sur approvisionnements............................................................24

ARTICLE 7 PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS.....................................................................................................................25

7.1 Provenance des matériaux et produits.............................................................................................257.2 Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunts........................................................................257.3 Caractéristiques - Qualité - Vérification et épreuves des matériaux et produits.............................257.4 Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage...........................................................................................................................267.5 Qualité des ouvrages - Échantillons et prototypes...........................................................................26

ARTICLE 8 IMPLANTATION DES OUVRAGES.................................................................................27

8.1 Piquetage général.............................................................................................................................27Sans objet...................................................................................................................................................278.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés..................................................................278.3 Imputation des piquetages...............................................................................................................278.4 Traits de niveaux - Implantations des axes......................................................................................27

ARTICLE 9 INSTALLATIONS, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS. 27

9.1 Rendez-vous de chantier, cahier de chantier...................................................................................279.2 Direction des travaux.......................................................................................................................289.3 Répartition des dépenses communes...............................................................................................289.4 Organisation du chantier..................................................................................................................289.5 Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à la conception et à l'exécution des travaux - Vérifications – Limites de prestations........................................................................................309.6 Garantie concernant les variantes....................................................................................................319.7 Plan d'exécution - Notes de calculs - Études de détail - Synthèse...................................................319.8 Échange de données informatisées..................................................................................................339.9 Horaires de travail...........................................................................................................................339.10 Accès au chantier.......................................................................................................................339.11 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail.......................................339.12 Organisation - Sécurité et hygiène des chantiers.......................................................................339.13 Autres obligations de l'entreprise...............................................................................................35

ARTICLE 10 ACHEVEMENT - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX.............................40

10.1 Achèvement...............................................................................................................................4010.2 Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux................................................................4110.3 Réception...................................................................................................................................4110.4 Mise à disposition d’ouvrages ou de parties d’ouvrages...........................................................4210.5 Documents à fournir par l’entreprise.........................................................................................4210.6 Formation et mise au courant du personnel exploitant..............................................................4410.7 Maintenance...............................................................................................................................4410.8 Délais de garantie.......................................................................................................................44

ARTICLE 11 RESPONSABILITE - ASSURANCES............................................................................44

11.1 Assurance Responsabilité civile pendant et après travaux.........................................................4511.2 Assurance de Responsabilité Décennale....................................................................................4511.3 Assurance "TOUS RISQUES CHANTIER".............................................................................46

ARTICLE 12 INTERRUPTION DES TRAVAUX - RESILIATION DU MARCHE............................46

12.1 Interruption des travaux.............................................................................................................46

Page sur

Page 4: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

12.2 Résiliation..................................................................................................................................4612.3 Cas de redressement ou de liquidation judiciaire.......................................................................4712.5 Poursuite du présent marché par un tiers...................................................................................4712.6 Paiement de l’entreprise.............................................................................................................47

ARTICLE 13 NANTISSEMENT.............................................................................................................47

ARTICLE 14 NON RENONCIATION - DROIT APPLICABLE - REGLEMENT DES DIFFERENDS48

14.1 Non renonciation........................................................................................................................4814.2 Droit applicable..........................................................................................................................4814.3 Règlement des différends...........................................................................................................48

ARTICLE 15 CARACTERE PERSONNEL - SUBSTITUTION............................................................49

ARTICLE 16 CONFIDENTIALITE........................................................................................................50

ARTICLE 17 BASE DE DONNEES.............................................................................................................51

Page sur

Page 5: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

PREAMBULE

Le maître d’ouvrage a décidé de procéder à des travaux pour l’aménagement des locaux à usage de bureaux sur le bâtiment IN&OUT situé au 46, quai Alphonse Le Gallo à Boulogne Billancourt.

Ce projet est traité en corps d’état séparés comprenant :

- Lot n° 0 : installation de chantier- Lot n° 1 : cloisonnement – Faux-plafonds – Faux-planchers- Lot n° 2 : maçonnerie-carrelage- Lot n° 3A : courant fort- Lot n° 3B : onduleurs- Lot n° 4A : VDI- Lot n° 4B : SSI- Lot n° 4C : GTC- Lot n° 4D : sûreté- Lot n° 5 : plomberie- Lot n° 6 : CVC- Lot n° 7 : menuiserie intérieure- Lot n° 8A : peinture- Lot n° 8B : revêtement de sol- Lot n° 9 : acoustique- Lot n° 10 : vitrophanie- Lot n° 11 : signalétique- Lot n° 12 : agencement- Lot n° 13 : nettoyage

Le présent marché porte sur le lot n° 3A – Courant fort.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que le chantier se déroulera dans un site sensible et en limite d’autres chantiers de l’OCDE et que le bâtiment sera occupé par des agents de l’OCDE pendant les travaux de la tranche conditionnelle.

Page sur

Page 6: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Maître de l'Ouvrage

Le maître d’ouvrage pour qui les travaux sont réalisés est l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques :

OCDE2 rue André Pascal75016 Paris

1.2 Emplacement des travaux - Objet du marché

a) Le lieu d'exécution est : 46 quai Alphonse le Gallo, Boulogne-Billancourt.

b) Le présent marché de travaux porte sur la réalisation des travaux du lot n° 3A – Courant fort.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques font l’objet du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et de ses annexes joints au présent marché.

c) L'entreprise entreprendra tout ce qui est nécessaire pour garantir au maître d'ouvrage l’achèvement des travaux conformément aux pièces constitutives du marché, dans le respect du prix et du délai d'achèvement définis à l’acte d’engagement.

1.3 Tranches - lots

1.3.1 Décomposition en tranches

Le présent marché est composé de deux tranches.

Une première tranche ferme porte sur l’aménagement de demi-plateaux au R+1 et au R+2. Cette tranche ferme sera lancée par l’ordre de service de démarrage des travaux qui sera envoyé par le maître d’ouvrage. La réalisation des travaux est prévue du 17 juin au 30 octobre 2015 conformément au calendrier prévisionnel.

Une deuxième tranche conditionnelle porte sur l’aménagement des autres plateaux dont la réalisation est prévue du 4 janvier au 1er septembre 2016 conformément au calendrier prévisionnel. Cette tranche sera affermie par ordre de service ou bon de commande d’affermissement envoyé par le maître d’ouvrage au titulaire du marché, au plus tard 30 (trente) jours avant le démarrage des travaux.

Toutefois, le programme de travaux de la tranche conditionnelle pourra être révisé par le maître d’Ouvrage en cours d’exécution du présent marché en cas de non prise à bail d’un étage.

À des fins d’exploitation, le titulaire du Marché s’engage à fournir dans les cinq ans qui suivent la signature du Marché, sur commande expresse du maître d’ouvrage et selon ses besoins, le matériel identique à celui mis en œuvre au titre du présent Marché.

Page sur

Page 7: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

1.3.2 Lots

Le présent marché porte sur le lot n° 3A - Courant fort

Page sur

Page 8: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

1.4 Maîtrise d'Œuvre

La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à:

ATEC SA INGENIERIE50, rue de Pontoise95870 BEZONSTel : [email protected]

1.5 Contrôle Technique

Le contrôle technique des ouvrages pourra être assuré par un organisme rémunéré par le maître d’ouvrage.

L'intervention de cet organisme oblige l'entrepreneur :

- à lui fournir à titre gracieux tous les documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions,

- à respecter, à ses frais et dans le cadre du prix forfaitaire figurant à l’acte d’engagement, les avis et prescriptions qui lui seraient imposés par cet organisme ou le maître d’œuvre, et découlant des analyses effectuées par cet organisme dans le cadre des missions susvisées.

1.6 Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS)

Les travaux, objet du présent marché, relèvent de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret 94-1159 du 26 décembre 1994 de la législation du pays hôte.

Un CSPS rémunéré par le maître d’ouvrage pourra être désigné.

L'intervention de cet organisme oblige le titulaire du présent marché :

- À lui fournir à titre gracieux tous les documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions,

- À respecter, à ses frais et dans le cadre du prix forfaitaire figurant à l’acte d’engagement, les avis et prescriptions qui lui seraient imposés par cet organisme ou le maître d’œuvre, et découlant des analyses effectuées par cet organisme dans le cadre de sa mission.

1.7 Ordonnancement – Pilotage – Coordination (O.P.C.)

S’agissant d’un marché dévolu en corps d’état séparés, la mission d’ordonnancement - pilotage et coordination des travaux est assurée par le maître d’œuvre.

L'intervention de l’OPC oblige le titulaire du présent marché :

- À lui fournir à titre gracieux tous les documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions,

- À respecter, à ses frais et dans le cadre du prix forfaitaire figurant à l’acte d’engagement, les avis et prescriptions qui lui seraient imposés par l’OPC.

Page sur

Page 9: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

1.8 Sous-traitance

1.8.1 Faculté de sous-traiter

L'entreprise a la faculté de sous-traiter certaines portions du marché à tout autre entrepreneur, pour autant qu'il soit accepté par le maître d’ouvrage, et que ses conditions de paiement soient agréées, le tout dans les conditions prévues à l'article 1.8.2 ci-après.

L'entreprise devra interdire à son ou ses sous-traitants de sous-traiter tout ou partie de leurs travaux, sous peine de résiliation de leur sous-marché, à moins d’en avoir préalablement avisé le maître d’œuvre et d’avoir obtenu l’agrément préalable du maître d’ouvrage dans les conditions prévues à l'article 1.8.2 ci-après.

L'entreprise devra également insérer dans chaque contrat de sous-traitance une clause prévoyant qu'en cas de résiliation du présent marché dans les conditions de l'article 12 ci-après, le sous-traitant devra, au choix du maître d'ouvrage, poursuivre directement avec ce dernier l'exécution du contrat de sous-traitance, aux mêmes clauses et conditions. Dans cette hypothèse, le maître d’ouvrage devra faire connaître sa décision aux sous-traitants au plus tard 30 (trente) jours à compter de la prise d'effet de la résiliation du marché, et il ne sera tenu des paiements vis à vis des sous-traitants dont les contrats sont poursuivis qu'à compter de la date de cette notification.

En cas de défaillance d'un sous-traitant, l'entreprise est tenue de soumettre sans délai son remplaçant à l'agrément du maître d’ouvrage, le maître d’ouvrage se réservant en outre le droit de demander le remplacement d'un sous-traitant non agréé ou défaillant. En tout état de cause, l’entreprise reste entièrement responsable des engagements pris au titre du présent marché et doit mettre en œuvre toute mesure nécessaire pour garantir la bonne fin des travaux.

1.8.2 Procédure d'agrément

L’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement sont constatés dans un acte spécial, signé par le maître d’ouvrage, le titulaire du marché et le sous-traitant, conforme au modèle fourni en annexe 1 de l’acte d’engagement.

Pour tout sous-traitant, le dossier d'agrément, à fournir par l'entreprise au maître d’ouvrage, devra impérativement comprendre les pièces suivantes :

- la définition du sous-marché stipulant la nature des travaux, des prestations, et les conditions d'exécution conformes au calendrier détaillé d’exécution et aux pièces constitutives du marché, en s'y référant expressément,

- les conditions de paiement du sous-traitant,- le mandat confié à l'entreprise de souscrire ou faire souscrire au nom et pour le compte du

sous-traitant les polices d’assurances requises aux termes du présent CCAP,- le certificat de qualification OPQCB et autres du sous-traitant, couvert par les polices

d'assurances,- la justification du paiement de toutes ses primes d'assurances par le sous-traitant,- les documents imposés par l'article L.8271-9 du Code du travail relatif à la lutte contre le

travail clandestin, ainsi que toutes les pièces exigées par le CSPS,- l'extrait K-bis de la société sous-traitante.

Le dossier d'agrément devra être présenté à l'agrément du maître d’ouvrage au plus tard 15 (quinze) jours avant le démarrage des travaux à sous-traiter.

Page sur

Page 10: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

Le maître d’ouvrage disposera alors de huit (8) jours à compter de la réception de la demande de l’entreprise pour lui faire part de son agrément ou de son refus, en ce cas, motivé.

Le maître d’ouvrage pourra demander toute information complémentaire qui est raisonnablement utile pour décider d'agréer ou non cet intervenant.

L'agrément des sous-traitants par le maître d’ouvrage ne peut jamais avoir pour conséquence la création d'un lien de droit quelconque entre lui et le sous-traitant.

Il est expressément convenu que dans l'hypothèse où l'entreprise ne soumettrait pas en temps utile ses sous-traitants à l'agrément du maître d’ouvrage et où le maître d’ouvrage refuserait d'agréer un sous-traitant pour des motifs valables, l'entreprise ne pourra en aucun cas invoquer ce refus pour proroger les délais stipulés dans le calendrier détaillé d’exécution, différer l'achèvement ou solliciter une augmentation du prix.

1.9 Relations entre intervenants

Les relations entre les différents intervenants du projet devront être régies par un principe général de transparence.

En toute hypothèse, l'entreprise ne pourra invoquer vis-à-vis du maître d'ouvrage un défaut quelconque de coordination ou d'information avec le maître d'œuvre, et/ou les autres intervenants dans le but de limiter et/ou de s'exonérer de sa responsabilité, et/ou d'augmenter le prix, et/ ou de différer le délai d'achèvement.

ARTICLE 2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, étant précisé qu'en cas de contradiction entre elles, elles prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées :

2.1 Pièces particulières

1. Acte d'engagement et ses annexes

Annexe 1 : Modèle d’acte spécial

Annexe 2 : Liste des options

Annexe 3 : Liste des variantes

2. Calendrier prévisionnel remplacé ultérieurement par le calendrier détaillé d’exécution

3. Présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses annexes :

Annexe 1 : Engagement pour la gestion des déchets de chantierAnnexe 2 : Fiche Chantier Vert

Page sur

Page 11: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

Annexe 3 : Protocole sur l’utilisation des fibres minérales artificielles

4. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

5. Plans

6. Décomposition du prix global forfaitaire dont seuls les prix unitaires sont contractuels (DPGF)

7. Attestations d'assurance (à remettre par le titulaire)

2.2 Pièces utiles à la compréhension du marché

Sans objet.

2.3 Pièces générales

Les documents applicables ci-après sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini à l’article 2 de l’acte d’engagement :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux du pays hôte (C.C.A.G.), approuvé par l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

2. Les avis techniques du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B.) et des assurances pour les procédés de construction, ouvrages ou matériaux donnant lieu à de tels avis

3. Et tous documents normatifs et réglementaires (DTU, …) relatifs à la construction et à l’environnement en France

Ces pièces générales sont incluses dans le marché mais ne sont pas physiquement fournies avec l’exemplaire du marché.

Page sur

Page 12: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

ARTICLE 3 PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Tranche conditionnelle

Il est rappelé que le présent marché comprend une tranche conditionnelle conformément à l’article 1.3.1. Toutefois, le programme de travaux de la tranche conditionnelle pourra être révisé par le maître d’Ouvrage en cours d’exécution du présent marché en cas de non prise à bail de l’un des étages.

3.2 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages – Règlement des comptes

3.2.1 Les prix

Les ouvrages et prestations faisant l’objet du présent marché sont réglés par un prix global et forfaitaire figurant dans l’acte d’engagement.

Les prix du marché sont hors T.V.A et réputés établis en tenant compte de tous les frais et dépenses de toutes natures résultant de l’exécution des travaux, soit l'exécution complète des travaux jusqu'après la réception des installations, levée des réserves et des défauts mineurs visés à l’article 10.1.2 comprise, le tout en parfait état de fonctionnement et de performance.

Sont également réputées incluses les sujétions d’exécution normalement prévisibles et notamment :

- Les sujétions de congés payés et congés annuels des entreprises.- Les réparations dues pour dégradations des voies publiques et des réseaux publics, un état

des lieux étant dressé contradictoirement avec l’entrepreneur au démarrage des travaux.- Toutes les charges directes ou indirectes découlant de l'application du CCAP et de ses

annexes.- Les frais découlant des obligations en matière de réception de l’ensemble des ouvrages.- Les frais d'études d’exécution et de participation à la synthèse, y compris les adaptations

éventuelles pendant la phase d'exécution des travaux.- Les frais de tracé, implantation, constatation des ouvrages faits ou à faire, leur mesurage,

pesage, les frais d'établissement des épures, calibres, modèles, maquettes, etc.- Les frais pour défaillance éventuelle des sous-traitants : le prix du présent marché passé est

établi en considérant qu’il comprend la marge pour défaillance éventuelle des entrepreneurs sous-traitants dont les prestations non exécutées seront prises en charge par le titulaire.

- Les frais liés à la coordination entre entreprises et avec les sous-traitants.- Les frais d'établissement des pièces nécessaires pour la constitution du DIUO et des

documents DOE à remettre au maître d’ouvrage.- Les frais d’information et de formation du personnel chargé par le maître d’ouvrage de

l'utilisation et de l'entretien des installations. - Les frais d'amenée de matériel, d'installation de chantier et de repli (y compris la mise en

place et le déplacement des clôtures de chantier).- Les frais d’enseignes et de signalétiques. - Les frais de gros et petit matériel, échafaudages, équipages, outillages nécessaires à la

préparation, la confection, la mise en œuvre des ouvrages et installation, y compris les frais résultant des manutentions et chargements que le chantier peut comporter.

Page sur

Page 13: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

- Les frais de transport des matériaux et du matériel au lieu d'emploi et leur manutention dans l'enceinte du chantier, y compris pour les matériels d'origine étrangère, frais de douane ou taxes spécifiques.

- Les frais de transport et mise en décharge contrôlée et/ou traitement des déchets présentant un risque pour l’environnement (amiante, plomb, etc.).

- Les frais résultant des mesures nécessaires à la protection des travaux et des existants jusqu'à leur réception.

- Les frais d'essais et de contrôle demandés par les organismes de contrôle, le maître d'œuvre ou le maître d’ouvrage, et notamment les frais d'essais COPREC.

- Les frais relatifs aux essais de fonctionnement et de performances des installations.- Les frais résultant des mesures réglementaires ou non intéressant la sécurité des ouvriers

travaillant sur le chantier, et en particulier ceux prévus au PGCSPS ou découlant des PPSPS, de leur harmonisation suite à la présence de plusieurs entreprises.

- Les frais et impôts de toutes natures frappant de quelque façon que ce soit les salariés, le matériel, les ingrédients, ou les ouvrages ou parties d'ouvrages.

- Les frais relatifs à la présentation des échantillons de tous les matériaux et à leur conservation, y compris prototypes.

- Les frais d'assurances.- Les frais liés à la nécessité éventuelle de travailler en dehors des heures normales pour

respecter les délais contractuels (travail en plusieurs postes ou pendant les jours normalement non ouvrés).

- Les frais d’études et de travaux. - Les frais liés aux sujétions que pourraient entraîner la réalisation simultanée de travaux dans

les mêmes locaux, ou sur la même ou d’autres parcelles appartenant au maître d’ouvrage.- Les frais d’exécution lors de la période de préparation du chantier :

Des voies d’accès provisoires, dispositifs d’éclairage et de signalisation, Des clôtures et panneaux de chantier (ainsi que mise à jour durant le chantier), Des branchements provisoires et raccordements intérieurs aux réseaux concessionnaires

électricité et téléphone, eau potable et assainissement pour les besoins de chantier, y compris location et mise en service des compteurs.

- Toutes les dépenses liées aux interventions sur le chantier hors consommations d’eau et d’électricité (téléphone,...).

- Les frais liés aux éventuelles démarches administratives d’autorisation durant le déroulement du chantier, période de préparation comprise.

Enfin, sont réputés inclus dans le prix les éventuels aléas et imprévus du chantier, l'entreprise faisant son affaire de toute découverte relative à l'existant (défaut de structure, pollution, contamination du site, dont le traitement serait nécessaire et des incidences éventuelles des autres chantiers du maître d’ouvrage.

3.2.2 Décomposition du prix

La DPGF figure dans les pièces du marché. Elle est établie par lot.

Elle ne sera considérée comme document contractuel que pour les prix unitaires servant à déterminer :

- le prix des travaux modificatifs ayant fait l’objet d’un ordre de service préalable,

Page sur

Page 14: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

- les décomptes mensuels établis en fonction de la décomposition financière et compte tenu de l’avancement réel des travaux au regard du calendrier contractuel détaillé d’exécution des travaux élaboré pendant la période de préparation du chantier,

- le montant des réfactions pour imperfections techniques ou non réalisation de prestations du marché.

En aucun cas, la décomposition du prix global et forfaitaire ne pourra servir à donner une indication contractuelle sur les quantités ou sur la nature des ouvrages et des fournitures à exécuter par les entreprises ou leurs sous-traitants.

3.2.3 Règlement des prix des travaux modificatifs

Toute modification au marché, qu’il s’agisse de travaux modificatifs, en supplément ou en déduction fera l’objet d’un ordre de service établi par le maître d’œuvre et validé par le maître d’ouvrage dans les conditions prévues à l’article 5. Cet ordre de service est envoyé par le maître d’ouvrage.

Aucune modification ne pourra être considérée comme acceptée si elle n’a pas fait l’objet d’un ordre de service, et aucun dédommagement ne pourra être facturé.

Les prix des travaux en plus et en moins du marché sont établis dans les conditions suivantes :

1. Pour les travaux ou ouvrages identiques à ceux prévus au détail quantitatif estimatif, formant décomposition du prix global forfaitaire : au moyen des prix unitaires de ce détail, étant rappelé que les quantités des DPGF ne sont pas contractuelles et ne peuvent en aucun cas être utilisées dans ces évaluations.

2. Pour les travaux ou ouvrages analogues ou de nature comparable à ceux figurant au dit détail  : au moyen de prix calculés sur la base de sous détails justifiant les prix unitaires des DPGF et arrêtés à la valeur du mois de référence des prix du marché.

3. Pour les ouvrages de nature différente de ceux prévus aux DPGF : au moyen des prix en valeur du mois de référence des prix du marché, débattus et convenus entre les parties.

En cas de désaccord sur l’estimation et dans le cas où les travaux correspondant devraient être entrepris sans délai, l’ordre de service sera établi par le maître d’œuvre avec mention d’un prix provisoire et validé par le maître d’ouvrage. Cette disposition ne pourra faire en aucune façon obstacle à l’exécution de l’ordre de service. Cependant, il appartiendra au titulaire de faire connaître ses réserves sur ce point dans les conditions prévues à l’article 5.

Sauf indication expresse de l'ordre de service, les travaux modificatifs seront révisés de la même façon que les travaux du marché initial.

Toute modification de l’ouvrage ou reprise qui serait demandée en raison d’une inexécution ou non-conformité des prestations du marché sera à la charge du titulaire.

3.2.4 Modalités de règlement des comptes

a) Décomptes mensuels

Au plus tard le 25 de chaque mois, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre avec copie au maître d’ouvrage contre récépissé un projet de décompte en trois exemplaires établissant le montant total,

Page sur

Page 15: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

arrêté à la fin du mois en cours, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci.

Le montant est établi à partir du prix de base, c'est-à-dire les prix figurant dans le marché, y compris les rabais ou majorations qui peuvent y être indiqués, et hors TVA.

Si des ouvrages ou travaux modificatifs ont été exécutés, les prix provisoires mentionnés aux articles 3.2.3 et 5 du CCAP sont appliqués tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.

Le projet de décompte présenté par le titulaire et vérifié par le maître d’œuvre, est visé par le maître d’ouvrage. Il est notifié à l’entrepreneur s’il a été modifié, dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la réception du décompte et il devient alors le décompte mensuel. Le décompte mensuel comporte les éléments suivants :

- Travaux de l’entreprise.- Travaux en régie.- Travaux sous-traités.- Avances.- Indemnités, pénalités, primes et retenues autres que la retenue de garantie.- Remboursements des dépenses incombant au maître d’ouvrage et avancées par l’entreprise.- Montant à déduire en cas d’exécution par un tiers aux frais du titulaire du fait de la

défaillance de celui-ci.- Intérêts moratoires.

Le montant des travaux de l’entreprise comporte le relevé des travaux exécutés tels qu’ils résultent des constats contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations ; les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des ouvrages en cours d’exécution ; les prix forfaitaires peuvent l’être pour tenir compte des travaux en cours d’exécution.

Le prix des approvisionnements constitués, livrés sur le chantier et non encore utilisés demeure à la charge du titulaire.

L’entrepreneur joint au projet de décompte les pièces suivantes :

- Le calcul des quantités prises en compte, effectué sur la base du constat contradictoire.- Le cas échéant, les pièces justifiant des débours entrant dans la composition du prix.

Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas de caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.

b) Échéancier de paiement

Le prix sera payable par le maître d'ouvrage à l'entreprise conformément aux échéances suivantes :

- 10% du montant hors taxes du marché, à l’ordre de service de démarrage des travaux, à titre d’avance forfaitaire remboursable tel que prévu à l’article 6.1,

- 100% mensuellement, au fur et à mesure de l’avancement effectif des travaux, sur constat réel, jusqu’à ce que la limite de 85% du montant hors taxes du marché soit atteinte.

- 5% au jour de la réception et de la remise des documents visés aux articles 10.5.1.a),- 5% au jour de la levée des défauts mineurs tels que définis à l’article 10.1.2 et de la remise

des documents visés à l'article 10.5.1.b),

Page sur

Page 16: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

- 5% à la plus tardive des deux dates ci-après : (i) expiration du délai de parfait achèvement ou (ii) levée du dernier défaut de parfait achèvement.

Les montants figurant dans les acomptes n’ont pas un caractère définitif

c) Décompte Général Définitif

Le Décompte Général Définitif (DGD) est le document établi à l'achèvement des travaux par le maître d’ouvrage sur proposition de l'entreprise, et après avis du maître d’œuvre, cette proposition faisant apparaître les sommes qu'elle estime lui être dues en application du marché.

L'entreprise dispose, sous peine de forclusion, d'un délai de 15 (quinze) jours à compter de la date de notification de la décision de réception pour envoyer au maître d’œuvre son projet de décompte général définitif avec les pièces justificatives. À défaut, le projet de décompte définitif est alors établi par le maître d’œuvre à sa seule appréciation.

Le maître d’ouvrage, après avis du maître d'œuvre dispose alors d'un délai de 15 (quinze) jours à compter de sa réception pour examiner et vérifier le projet de décompte et les pièces justificatives soumises par l’entreprise, puis établir le décompte général définitif et le transmettre à l’entreprise.

Le décompte général définitif fait ressortir le montant du solde dû à l'entreprise, à savoir le montant des travaux exécutés dans le cadre du marché, duquel sont déduits :

- le montant des acomptes payés,- les pénalités imputables à l'entreprise,- les retenues diverses (réserves et défauts mineurs non levés, malfaçons, non-conformités et

autres désordres, etc.) et éventuellement le coût des travaux réalisés par un entrepreneur de substitution pour le compte de l'entreprise,

- les éventuels désaccords relatifs aux travaux modificatifs ou à tous autres points.

L'entreprise dispose d'un nouveau délai de 5 (cinq) jours à compter de la date de réception du décompte général définitif pour faire valoir par écrit ses observations que le maître d’ouvrage acceptera ou refusera sur proposition du maître d’œuvre.

À défaut, l’entreprise sera réputée avoir accepté le décompte général définitif établi par le maître d'ouvrage sur avis du maître d’œuvre, et sera forclose pour le contester.

3.3 Variation dans les prix

Sans objet.

3.4 Application de la taxe à la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur dans le pays hôte lors de l'établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général définitif en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

3.5 Délai de paiement

Le délai de paiement est de 45 (quarante-cinq jours) date de facture courant :

Page sur

Page 17: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

- Pour les acomptes, à compter de la date de remise du projet de décompte mensuel au maître d’ouvrage,

- Pour le solde, exception faite des deux dernières échéances visées à l’article 3.2.4.b), à compter de l’acceptation du décompte général définitif par le maître d’ouvrage et à condition que les parties aient signé le procès-verbal de réception et que l'entreprise ait remis les documents prévus à l'article 10.5.1 a),

- Pour l’avant dernière échéance de l’article 3.2.4. b), à compter de la levée par l’entreprise de l’intégralité des défauts mineurs tels que définis à l’article 10.1.2 et de la remise des documents visés à l'article 10.5.1.b),

- Pour la dernière échéance de l’article 3.2.4. b), à compter de la plus tardive des deux dates ci-après (i) expiration du délai de parfait achèvement ou (ii) levée du dernier défaut de parfait achèvement.

3.6 Retard de paiement

Conformément à l’article 53 de la loi 2001-420 du 15 mai 2001 du pays hôte, les retards de paiement ouvrent droit au profit du titulaire, sans mise en demeure préalable, à des intérêts moratoires dont le taux sera celui pratiqué pour les marchés publics du pays hôte.

ARTICLE 4 DELAI D'EXECUTION - PENALITES

4.1 Délai d'exécution des travaux

Le titulaire s’engage à respecter les délais d'exécution du marché fixés à l’article 4 de l'acte d'engagement et les dates jalons du calendrier prévisionnel puis celles du calendrier détaillé d’exécution. Ces délais comprennent toutes sujétions d'études, d'approvisionnement et d'installation de chantier, les congés payés, la période de préparation, la période d'exécution des travaux y compris les essais, la période nécessaire aux opérations préalables à la réception et la période de remise en état des lieux et de repli des installations.

4.2 Calendrier détaillé d'exécution

4.2.1 Élaboration du calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d'exécution par tâche est élaboré par l'entreprise, pendant la période de préparation, dans le respect du calendrier prévisionnel d'exécution visé à l’article 2.1.

Ce calendrier qui aura comme unité de temps, la semaine, distingue les différents ouvrages dont la réalisation fait l'objet des travaux et sera décomposé par zone et par niveau. Il indiquera, en outre:

- les dates de production des plans d’exécution des ouvrages (PEO), notes de calcul, et documents à fournir, qui seront listés par ailleurs, les délais de coordination des études d'exécution et les dates de réunion de cette coordination (cellule de synthèse),

- la date de fourniture des documents, le circuit d'examen et les dates de visa par le maître d’œuvre, le contrôleur technique et le CSPS de manière à obtenir un visa compatible avec l'organisation et l'approvisionnement du chantier,

Page sur

Page 18: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

- les dates de libérations successives des zones d'intervention ainsi que les dates de mise à disposition provisoire de certaines salles notamment pour la mise en place des équipements informatiques.

Après élaboration par le titulaire, le calendrier détaillé d'exécution est soumis à l'examen et à l’approbation du maître d’œuvre avant l'expiration de la période de préparation définie à l’article 9.4.1, puis notifié au titulaire par ordre de service.

Cette pièce deviendra alors pièce contractuelle.

4.2.2 Respect du calendrier d'exécution – Modification du calendrier d’exécution - Rattrapage des retards

En cours de travaux, l'entrepreneur ne pourra demander aucune modification qui entraînerait des retards sur les dates de réception.

Au cas où des modifications de projet décidées par le maître d'ouvrage seraient de nature à modifier les calendriers, il appartiendra à l'entrepreneur :

- de démontrer l'incidence de la modification sur les calendriers,- de proposer des solutions de rattrapage.

Le maître d’ouvrage après avis du maître d'œuvre étudiera, en concertation avec l'entrepreneur, les mises au point à apporter aux calendriers contractuels.

En cas de retard imputable au titulaire, le maître d'œuvre en liaison avec le maître d’ouvrage lui prescrira de définir dans les 6 (six) jours, les moyens à mettre en œuvre pour résorber le retard sur la base d'un calendrier de rattrapage à fournir par le titulaire.

Des pénalités provisoires calculées suivant les clauses de l'article 4.4 ci-après lui seront automatiquement appliquées jusqu'à la résorption dudit retard.

Si le retard n'est pas imputable au titulaire, le maître d'œuvre lui notifiera de mettre à jour les documents visés à l'article 9.4.1 ci-après, (planning des travaux et approvisionnements et calendrier des études particulières d'exécution).

En tout état de cause, le titulaire est tenu de signaler au maître d’ouvrage et au maître d'œuvre, dès qu'il en a connaissance, tout motif de retard prévisible dans le déroulement de ses travaux, tous travaux modificatifs ou jugés comme tels par lui ainsi que tout événement susceptible d'affecter le bon déroulement de l'opération afin de permettre la mise en œuvre des mesures de rattrapage nécessaires.

Le calendrier initial visé en 4.2.1, éventuellement modifié comme il est indiqué en 4.2.2, est notifié par ordre de service.

4.2.3 Suivi du calendrier

Un contrôle systématique du respect du calendrier sera effectué par le maître d’œuvre chaque semaine avec copie au maître d’ouvrage.

Page sur

Page 19: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

Pour ce faire, l'entreprise remettra à une échéance fixe, déterminée pendant la période de préparation de chantier, deux exemplaires de la feuille hebdomadaire sur laquelle seront portés pour la semaine écoulée :

- les avances ou retard constatés,- les motifs des retards,- les prévisions de rattrapage,

4.3 Prolongation du délai d'exécution

Le délai d'achèvement ne pourra être prorogé qu'à la suite de la survenance d'une des causes de prorogation limitativement prévues ci-après, à condition que cette cause de prorogation soit imprévisible, irrésistible et extérieure, et rende impossible la poursuite du chantier.

4.3.1 Calcul de la prorogation

Le délai d'achèvement sera prolongé du nombre de jours pendant lesquels aura sévi une des causes de prorogation mentionnées ci-dessous.

4.3.2 Causes de Prorogation

Constituent des causes de prorogation :

a) Intempéries

Sans objet.

b) Cas de Force Majeure

Un des cas de force majeure suivants :

- l'incendie ou l'explosion ayant une origine extérieure au chantier,- la foudre,- les cyclones, inondations, tremblements de terre ou tous autres phénomènes naturels à

caractère catastrophique,- la chute d'aéronefs,- une rupture nationale d'approvisionnement en énergie,- les faits de guerre étrangère sur le territoire français, les faits de guerre civile, d'actes de

terrorisme ou de sabotage,- les effets directs ou indirects d'explosions, de dégagements de chaleur, d'irradiations

provenant de la transmission de noyaux d'atome ou de radioactivité.

Il est expressément convenu entre les parties qu'en aucun cas la découverte d'un défaut de structure, d'une pollution ou d'une contamination quelconque du site lors des travaux et qui n'aurait pas été révélée au cours des études mais dont le traitement serait rendu nécessaire par la réglementation en vigueur, ni l'état des existants, ni les autres chantiers du maître d’ouvrage, ne constituera un événement de force majeure, l'entreprise ayant préalablement aux présentes fait réaliser les recherches qu'elle considérait nécessaires pour supporter les aléas.

c) Grève Générale

Page sur

Page 20: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

Une grève générale des secteurs d'activité des entreprises intervenant sur le chantier, des services publics ou des transports, à l'exception des grèves spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier, étant précisé qu’une telle grève générale ne sera prise en compte que si sa durée est supérieure à 5 (cinq) jours.

d) Émeute, révolution ou cataclysme

Une émeute, révolution, cataclysme de telle ampleur que les travaux ne puissent être poursuivis.

e) Injonction de suspendre les travaux

Une injonction administrative ou judiciaire de suspendre les travaux pour une raison non imputable à l'entreprise ou à ses intervenants pour la réalisation du projet.

4.3.3 Conditions de prorogation

Pour donner lieu à une prorogation du délai d'achèvement, les causes de prorogation devront avoir été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception au maître d'ouvrage dans un délai de 2 (deux) jours à compter de leur survenance la date faisant foi étant la date d’envoi de la notification.

Cette lettre devra indiquer la nature exacte de la cause de prorogation, la date et l'heure de sa survenance et être accompagnée d'une attestation du maître d'œuvre établie par référence à l’article L 5424-8 du Code du travail. Lorsque la cause de prorogation aura cessé, le maître d'ouvrage en sera avisé par l'entreprise dans les mêmes termes et conditions.

À défaut d'avoir respecté les obligations ci-dessus visées, les causes de prorogation ne pourront être prises en compte.

4.4 Pénalités - Mise en régie

Les pénalités sont appliquées de plein droit et sans mise en demeure préalable, sur simple constatation du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage, sur les décomptes mensuels de l’entreprise et assujetties à la TVA.

Les pénalités s’appliquent sur le montant hors taxes du marché initial augmenté des avenants.

Les pénalités sont cumulables entre elles. Elles sont sans préjudice de l'exercice par le maître d’ouvrage de tout autre droit, y compris son droit de résiliation et d'imputation au titulaire des coûts induits par sa négligence ou d’indemnisation.

Dans le cas de résiliation du marché, les pénalités sont applicables jusqu’au jour inclus de la notification de la résiliation ou de l’arrêt de l’entreprise.

4.4.1 Pénalités de retard

Les travaux étant ordonnancés par tâches, dans le but de faire respecter les délais, des pénalités provisoires seront appliquées, en cas de retard constaté sur les dates-jalons figurant au calendrier détaillé d’exécution.

Ces pénalités pourront être levées totalement ou partiellement lors du règlement des situations suivantes si le retard a été résorbé; leur montant est fixé à 1/1000è du montant H.T. du marché initial augmenté des avenants éventuels, par jour de retard.

Page sur

Page 21: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

Au cas où le retard de l’entreprise a occasionné des coûts supplémentaires pour un autre intervenant, la levée partielle des pénalités de retard, pour cette entreprise, ne pourra être appliquée qu’après déduction du montant de ces coûts supplémentaires.

4.4.2 Mise en régie

Outre la pénalité provisoire de retard définie à l’article 4.4.1, si l'entrepreneur compromet l’avancement des travaux par son retard et sur simple constat du maître d’ouvrage, il pourra être mis en demeure d'avoir à prendre toutes dispositions pour achever les travaux concernés dans un délai déterminé.

Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, sans préjudice de la faculté pour le maître d’ouvrage de résilier le marché. Les dépenses qui résultent de la régie (y compris l’encadrement) ou du nouveau marché sont à la charge de l’entrepreneur. Elles sont prélevées sur les sommes qui lui sont dues ou à défaut sur les sûretés éventuelles sans préjudice des autres droits pouvant être exercés contre lui.

4.4.3 Pénalités pour retard dans la mise en place et/ou le repliement des installations de chantier et dans la remise en état des lieux

Les délais impartis englobent la mise en place et le repliement des installations de chantier propres à l’entreprise et la remise en état des lieux. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans l'achèvement des travaux et susceptible de l'application des pénalités correspondantes, conformément à l’article 4.4.1.

En cas de retard dans ces opérations et après mise en demeure, restée sans effet, il peut y être procédé par le maître d’ouvrage, aux frais de l'entrepreneur, dans les conditions de l’article 4.4.2, et sans préjudice de l'application des pénalités visées ci-avant à l’article 4.4.1.

4.4.4 Pénalités pour retard dans la production d’éléments nécessaires à l’avancement des études

En cas de retard dans la remise des documents et éléments nécessaires à l’avancement des études, une pénalité de 15 € HT (quinze euros hors taxes) par jour et par document ou élément non remis sera appliquée.

Notamment, sont nécessaires à l’avancement des études les documents et éléments suivants :

- échantillons et fiches jointes,- prototypes,- certificat d’agrément, procès-verbal de résistance au feu, etc.,- les plans d’exécution soumis au visa du maître d’œuvre.

Sont considérés comme non remis tous éléments ou documents :

- incomplets,- non conformes au cahier des charges informatiques,- non remis à jour.

Page sur

Page 22: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

4.4.5 Pénalités pour retard dans la remise du projet de décompte général final

En cas de retard dans la remise ou de remise incomplète des documents nécessaires à l’établissement du solde une pénalité de 500 € HT (cinq cent euros hors taxes) par jour sera appliquée.

4.4.6 Pénalités pour absence aux réunions, notamment de chantier

En cas d’absence non justifiée aux réunions, une pénalité de 100 € HT (cent euros hors taxes) par infraction sera appliquée.

ARTICLE 5 MODIFICATIONS DE L’OUVRAGE

5.1 Typologie des modifications

On entend par modification, tout changement dans le contenu du projet, entraînant des prestations en plus ou en moins (études ou travaux) ou des évolutions de la définition des prestations ayant une incidence sur le prix et éventuellement la durée d’exécution.

5.1.1 Modifications exigées par le maître d’ouvrage

À tout moment de la construction le maître d’ouvrage peut de son propre chef ou sur le conseil du maître d’œuvre exiger des modifications s’inscrivant dans l’objet du marché.

5.1.2 Modifications proposées par le titulaire

L’entreprise peut formuler des propositions de modifications dans le but d’améliorer la qualité de l’ouvrage ou d’optimiser le délai ou le coût de construction, notamment pour répondre à des contraintes particulières.

Les adaptations du projet que l’entreprise est amenée à apporter au projet de son propre gré et pour une optimisation du chantier et de ses performances, sont autorisées sous réserve d’avoir fourni une information préalable au maître d’ouvrage qui, après avis technique du maître d'œuvre, vérifie que ces adaptations ne présentent aucun inconvénient pour le maître d’ouvrage, notamment en termes de coût, de délai, d’esthétique ou de performance.

5.2 Procédure de mise en œuvre des modifications

5.2.1 Lorsque le maître d’ouvrage est à l’origine de la proposition de modification, le maître d’œuvre formule dans une fiche modificative une demande de proposition globale de traitement de la modification assortie de documents écrits et graphiques permettant au titulaire de répondre dans un délai prescrit.

Dès réception de la fiche modificative, l'entrepreneur s'engage, sans aucune incidence sur le prix ni sur les délais, à étudier les aspects techniques de la modification envisagée, à estimer le prix et les conséquences éventuelles sur le calendrier détaillé d'exécution de cette modification ou de la non mise en œuvre de celle-ci, et à en faire un rapport écrit au maître d’œuvre avec copie au maître

Page sur

Page 23: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

d’ouvrage dans le délai prescrit. Ce rapport doit prendre en compte toutes les incidences portant sur l'ensemble des corps d'état.

À défaut d’accord sur l’un ou l’autre des éléments de la proposition globale, le maître d’ouvrage pourra émettre un ordre de service comportant un prix ou un délai provisoire.

Le titulaire sera alors tenu d’engager les travaux prescrits après avoir pris soin d’émettre les réserves qui lui paraîtront nécessaires sur l’ordre de service reçu dans les 8 (huit) jours de la réception de cet ordre de service.

5.2.2 Lorsque la proposition émane du titulaire, elle est transmise au maître d'ouvrage avec copie au maître d’œuvre, sous la forme d’une offre ferme écrite assortie le cas échéant d’un programme de travaux et d’un échéancier de réalisation précisant les dates d’acceptation des plans et approvisionnement. Après analyse, le maître d’œuvre établit alors, sur la base des pièces transmises par l’entreprise, une fiche modificative.

5.2.3 Quelle que soit l’origine de la proposition de modification et en cas d’acceptation de la proposition globale, un ordre de service concernant la réalisation de la modification est transmis par le maître d’ouvrage, la date de réception par le titulaire fixant le départ des délais contractuels afférents à la demande.

Dans l'hypothèse où la modification demandée par le maître d'ouvrage conduirait à la suppression de travaux prévus par le marché mais non encore réalisés, le coût des travaux supprimés viendrait en déduction du prix de réalisation de la modification, sur la base de la DPGF, pour autant que cette moins-value n'ait pas été comptabilisée dans le devis.

Si en cours de chantier et pour répondre à des circonstances particulières, le titulaire propose une solution globale en termes de faisabilité, de délai et de coût, dès lors que le report de cette solution serait de nature à différer la réception ou l’exécution des tâches clés, il est tenu de requérir par lettre recommandée avec accusé de réception la délivrance d’un ordre de service prescrivant l’exécution des modifications qu’il juge nécessaires et indispensables à la poursuite des travaux et à la solidité de l’ouvrage.

En aucun cas le maître d’ouvrage ne pourra être tenu de prendre en charge les modifications réalisées au mépris des règles de procédure prescrites au présent article, ou résultant de toute autre erreur ou omission du titulaire.

5.3 Limitations aux modifications

Le maître d’ouvrage ne peut supprimer ou modifier des prestations du marché pour les confier à un autre entrepreneur, sauf en cas de faute du titulaire.

Le titulaire est tenu d’accepter les modifications même substantielles dès lors qu’elles ne dépassent pas les limites ci-dessous :

- Augmentation du montant initial des travaux de plus de 25%,- Diminution du montant initial des travaux de plus de 40%,- Augmentation du délai global de réalisation de plus de 50%.

En cas de dépassement de l’une de ces limites, le titulaire pourra notifier la résiliation du marché, sans indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception.

Page sur

Page 24: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

Dans ce cas, le maître d’ouvrage définira les travaux qui doivent en tout état de cause être réalisés par le titulaire, ainsi que le délai de leur réalisation.

La résiliation ne prendra effet qu’à la levée du dernier défaut mineur relatif aux travaux réalisés par le titulaire, dûment réceptionnés dans les conditions de l’article 10.

ARTICLE 6 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6.1 Avance forfaitaire

Une avance forfaitaire pourra être versée au titulaire par le maître d’ouvrage, conformément à l’article 3.2.4 b). Le montant de l’avance forfaitaire n’est ni actualisable ni révisable. Il est égal à 10% du montant hors taxes dû au titre du marché.

Une garantie à première demande couvrant le remboursement de cette avance pourra être exigée par le maître d’ouvrage.

Le remboursement de l’avance forfaitaire commencera lorsque le montant des travaux figurant sur le décompte mensuel atteindra 65% du montant initial du marché. Ce remboursement devra être terminé lorsque ledit montant aura atteint 85% du montant initial du marché.

6.2 Avance sur matériels et acomptes sur approvisionnements

Aucune avance sur matériels de chantier ni aucun acompte sur approvisionnements ne seront versés à l'entrepreneur.

ARTICLE 7 PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

7.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces.

7.2 Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunts

Sans objet.

Page sur

Page 25: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

7.3 Caractéristiques - Qualité - Vérification et épreuves des matériaux et produits

7.3.1 Le CCTP définit les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maître d’ouvrage, le maître d'œuvre et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité seront assurées par un laboratoire ou un organisme de contrôle proposé par l'entrepreneur et acceptées par le maître d’ouvrage sur avis conforme du maître d'œuvre, aux frais de l’entrepreneur.

7.3.2 Le CCTP précise les matériaux, produits et composants de construction devant faire l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication dans les usines, magasins ou carrières de l'entrepreneur, ainsi que les modalités de vérifications ou surveillance.

Sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications et la surveillance seront assurées dans les mêmes conditions qu'au 2ème alinéa de l'article 7.3.1 ci-dessus.7.3.3 L'emploi des procédés, produits ou matériaux non traditionnels ne peut être admis que sur présentation par l'entrepreneur d’un cahier des charges en cours de validité, visé par un bureau de contrôle.

En outre, l'entrepreneur doit justifier de l'accord de la Commission Technique des Assurances pour la prise en garantie de ses procédés, produits ou matériaux.

7.3.4 Bons de commande des entreprises

Sur simple demande du maître d'œuvre ou du maître d’ouvrage, l'entrepreneur transmettra les bons de commande des composants et fournitures entrant dans les ouvrages concernés.

Ces bons de commande devront comporter la date de livraison des composants et fournitures, objet du bon de commande.

7.3.5 Contrôle en usine ou en atelier

Le maître d'œuvre peut se faire représenter dans les usines, magasins, ateliers et carrières de l'entrepreneur et de ses fournisseurs pour d'éventuelles opérations de vérification et d'essais des matières premières avant usinage, de contrôle de la fabrication et d'exécution des fournitures destinées aux travaux du marché.

Les diligences nécessaires pour permettre cette représentation auprès des fournisseurs incombent à l'entrepreneur.

Le fait que le maître d'œuvre n'use pas de cette faculté ne dégage en rien l'entrepreneur des responsabilités découlant de ses obligations d'autocontrôle de la qualité des matériaux qu'il emploie.

7.4 Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage

Sans objet.

Page sur

Page 26: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

7.5 Qualité des ouvrages - Échantillons et prototypes

Il appartiendra à l'entrepreneur de présenter, à ses frais et dans les délais fixés au calendrier détaillé d’exécution, à l'approbation du maître d'œuvre, tous les échantillons et modèles ou maquettes d'éléments demandés au CCTP.

Les échantillons témoins conservés dans un local prévu à cet effet ne pourront, sauf dérogation explicite, être récupérés pour être incorporés dans les ouvrages.

Lorsque le CCTP prévoit des essais destructifs pour certains échantillons (résistance, usure, fatigue, tenue ou réaction au feu) les échantillons détruits devront être remplacés pour servir de témoins.

L'appréciation de la similitude des matériaux présentés par l'entrepreneur avec les matériaux de référence prescrits au CCTP appartiendra au maître d'œuvre.

En cas de divergence de vue avec l'entrepreneur en ce qui concerne cette similitude, celui-ci sera tenu de fournir les matériaux de référence eux-mêmes.

Les dates de présentation des échantillons seront déterminées sous la responsabilité de l'entrepreneur de telle façon que pour chaque échantillon présenté et compte tenu d'un délai d'examen de deux semaines, aucun retard ne soit entraîné si, comme indiqué à l'alinéa précédent, le matériau de référence devait s'imposer.

Les retards qui surviendraient du fait de la non observation de la prescription précédente seront sanctionnés conformément à l'article 4.4.

Aucune commande de matériel ne pourra être passée avant l'accord du maître d'œuvre sur les échantillons présentés, consignés sur un registre réservé à cet effet.

ARTICLE 8 IMPLANTATION DES OUVRAGES

8.1 Piquetage général

Sans objet.

8.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet.

8.3 Imputation des piquetages

Sans objet.

8.4 Traits de niveaux - Implantations des axes

Sans objet.

Page sur

Page 27: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

ARTICLE 9 INSTALLATIONS, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

9.1 Rendez-vous de chantier, cahier de chantier

Le titulaire est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier organisés par le maître d’œuvre ou d'y déléguer un agent ayant le pouvoir pour engager l'entreprise et donner sur le champ les ordres nécessaires aux agents de l'entreprise sur le chantier.

Les rendez-vous de chantier ont lieu au moins une fois par semaine, aux jours et heures fixés par le maître d'œuvre. Des rendez-vous extraordinaires peuvent être fixés par le maître d'œuvre.

La présence du titulaire aux rendez-vous de chantier étant indispensable, son absence ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées à quelque titre que ce soit, entraîne sa responsabilité et mention du fait est portée sur le cahier de chantier visé ci-après, et ce, sans préjudice des pénalités citées ci avant.

Il est tenu sur le chantier un cahier de chantier sur lequel sont enregistrés les procès-verbaux des rendez-vous de chantier, mention explicite étant faite des présents, et sur lequel le maître d'œuvre inscrit toutes instructions ou observations ne faisant pas, de sa part, l'objet de notifications écrites par une voie différente.

Le titulaire est tenu, à chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des inscriptions portées sur ledit cahier.

Les frais de reproduction et la diffusion des procès-verbaux précités, au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre, au bureau de contrôle, au CSPS, aux services et sociétés concessionnaires sont à la charge du titulaire.

Les incidents de chantier seront consignés sur le cahier de chantier, copie étant transmise au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre dès occurrence de l’événement et de son inscription, par toute personne représentant le titulaire présente sur le chantier.

Le maître d’ouvrage participe à des réunions chaque fois qu'il estime utile.

9.2 Direction des travaux

La direction des travaux du présent marché est assurée par le maître d'œuvre, dans le cadre de sa mission.

9.3 Répartition des dépenses communes

9.3.1 Compte prorata

Sans objet.

Page sur

Page 28: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

9.3.2 Compte interentreprises

Pour les dépenses communes non imputées, il pourra être prévu un compte interentreprises plafonné à 1,5% du montant HT du marché. Ce compte est géré par le maître d’œuvre qui informera le titulaire.

9.4 Organisation du chantier

9.4.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

La période de préparation commence à la notification du démarrage des travaux par ordre de service et s’achève dans les délais prévus au calendrier d’exécution.

Il est notamment procédé, au cours de cette période, par les soins de l'entrepreneur, aux opérations énoncées ci-après :

- Établissement et présentation au visa du maître d'œuvre et à l’approbation du maître d’ouvrage du calendrier détaillé d'exécution des travaux accompagné du projet des installations de chantier (et des ouvrages provisoires) conforme au plan de servitudes et d'installation de chantier du dossier marché, ce, sous le contrôle du CSPS.

- Réalisation des constats contradictoires nécessaires.- Réalisation de la visite préalable, avec le coordonnateur sécurité et protection de la santé.- Mise à jour des documents administratifs.- Désignation des représentants qualifiés.- Transmission des attestations et polices d'assurance conformément à l’article 11.- Transmission des certificats de qualification professionnelle délivrés depuis moins d'un an.- Demande d'agrément des sociétés sous-traitantes.- Coordination avec les autres corps d’état.- Décomposition du devis quantitatif estimatif suivant le calendrier détaillé d'exécution des

travaux, pour l'établissement des situations.- Établissement de l’échéancier financier prévisionnel.- Participation à la cellule de synthèse.- Organisation et mise en place des installations de chantier. Il est précisé que les travaux

d’installation de chantier ne pourront pas commencer avant la validation par le maître d’ouvrage et l'obtention du visa conjoint du maître d'œuvre et du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé sur ce projet.

- Réalisation du plan d'installation de chantier.- Le cas échéant toutes démarches et autorisations administratives.- Fourniture de tous justificatifs de ces démarches.- Établissement avant la fin de la période de préparation du chantier, des plans particuliers de

sécurité et de protection de la santé (PPSPS), et transmission au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.

- Spécification des documents nécessaires à l'établissement du dossier d’interventions ultérieures, avec le coordonnateur en matière d'hygiène et de protection de la santé.

- Élaboration du calendrier détaillé d'exécution par tâches incluant le calendrier des études (pré-études - synthèse - plan de réservations - études d'exécution) ainsi que le calendrier de présentation des échantillons et matériaux. Ce calendrier fera ressortir les tâches critiques. Ce calendrier décomposé par tâches, niveaux, tranches et phases, permettra de mettre en place l'échéancier de paiement. Il devra impérativement indiquer les périodes d'approbation des documents par le maître d'œuvre et le bureau de contrôle.

Page sur

Page 29: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

- Établissement de la liste des documents d'exécution avec la date de production prévisionnelle des premiers documents (note de calcul, schéma de fonctionnement, plans d'exécution, ...).

- Établissement de la liste des échantillons et fiches techniques à proposer à l'agrément du maître d’œuvre, avec date limite pour les choix.

- Établissement de la liste des approvisionnements sujets à un délai de fabrication.- Transmission de renseignements concernant le calendrier des travaux (liste des interventions,

cadence, effectif prévisionnel ...).- Établissement du calendrier détaillé des travaux accompagné d'une note définissant :

le phasage des travaux, les cadences d'exécution, la liste du matériel, l'effectif prévu.

- Établissement et présentation des plans d'exécution, notes de calculs et études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues à l'article 9.7. ci-après.

- Établissement du Plan Qualité Environnement, dans les conditions prévues à l’article 9.13.10 ci-après.

9.4.2 Panneaux de chantier

Sans objet.

9.4.3 Fermeture de chantier

Dès l’ouverture du chantier, l’entreprise fournira et fera poser les fermetures de chantier nécessaires, par panneaux démontables, les portes, l'accès pour personnes, le balisage, le tout conformément aux lois et règlements en vigueur dans le pays hôte.

En cas de nécessité, la dépose et la repose des palissades et fermetures en cours de chantier seront à entreprendre par le titulaire du lot n° 0 – installation de chantier dont la présence de panneaux occasionnera une gêne pour la réalisation du chantier et autres travaux simultanés.

À l’achèvement des travaux tel que prévu par le calendrier prévisionnel le titulaire du lot n° 0 procédera à l'enlèvement de ces fermetures, sur la demande de la maîtrise d'œuvre, et procédera à tous les travaux de réfection nécessaires.

9.4.4 Énergies nécessaires au chantier

Les consommations électriques et les consommations d’eau nécessaires au fonctionnement normal du chantier seront fournies par le maître d’ouvrage.

Les branchements électriques et les installations pour l’éclairage nécessaires au bon fonctionnement du chantier ainsi que la maintenance de ces éléments sont à la charge du titulaire du présent Marché.

Les branchements d’eau nécessaires au bon fonctionnement du chantier ainsi que la maintenance de ces installations sont à la charge du titulaire du lot n° 0 - installation de chantier.

Page sur

Page 30: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

9.5 Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à la conception et à l'exécution des travaux - Vérifications – Limites de prestations

9.5.1 Connaissance - Vérifications

Le titulaire reconnaît avoir pris connaissance du contenu des pièces du marché et avoir obtenu du maître d’œuvre toutes précisions complémentaires au dossier de consultation et notamment tous les documents l’informant sur la nature et la consistance de ses travaux et des travaux des chantiers voisins du maître d’ouvrage, ainsi que toutes les informations relatives à l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, stockage des matériaux, ressources en main d'œuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc...). Il reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des plans et CCTP des autres corps d’état. Par conséquent, il reconnaît avoir inclus dans le prix du présent marché tous travaux concourant à l’achèvement complet et au bon fonctionnement de l’ouvrage, y compris ceux découlant de l’interface avec les ouvrages existants, avec les autres corps d’état et, le cas échéant, avec les chantiers voisins du maître d’ouvrage.

Le titulaire reconnaît également qu’il a été mis à sa disposition des documents ou des informations sous quelque forme que ce soit, concernant le site, Il reconnaît que les éléments transmis par le maître d’ouvrage l’ont été à titre d’information et qu’il a pu procéder à ses propres recherches ou tests en toute indépendance avant de signer le marché.

Il reconnaît avoir eu toute latitude pour inspecter et examiner le site et ses environs.

Il reconnaît s’être informé correctement et suffisamment notamment sur les conditions physiques,, l’étendue, la nature et la disponibilité de tous les ouvrages, les matériaux de construction et la main d’œuvre nécessaire pour l’exécution des ouvrages, les moyens d’accès au site et les installations de chantier dont il peut avoir besoin. Il reconnaît avoir procédé à tous les calculs, vérifications, études et déterminations qu’il estime nécessaires, le cas échéant avec le concours du maître d’œuvre.

D’une manière générale, il est considéré avoir obtenu toutes les informations nécessaires quant aux risques et aléaset toutes autres circonstances susceptibles d’affecter l’exécution des ouvrages ou avoir une incidence sur elle, y compris les coûts et les délais nécessaires à cette exécution.

En conséquence :

- aucune contestation de l’entreprise ne pourra être admise sous prétexte d’une mauvaise appréciation des conditions d’exécution,

- le titulaire a arrêté sous sa seule responsabilité et au vu de l’ensemble des informations, analyses et tests nécessaires le montant global et forfaitaire du marché, a accepté le délai d’exécution associé ; en conséquence il fera son affaire des aléas liés au site et à l'existant et ne pourra en tirer argument pour demander une quelconque augmentation du prix et du délai d'achèvement ou encore se décharger d'une quelconque autre obligation lui incombant au titre du marché.

9.5.2 Limite de prestation

Les limites de prestations entre les différents corps d’état sont données à titre indicatif. L’énumération des prestations n’est pas limitative et l’entreprise prévoira à sa charge tout le travail nécessaire à une parfaite exécution de tous les ouvrages lui incombant.

Page sur

Page 31: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

9.6 Garantie concernant les variantes

Pour toutes les variantes proposées par l’entreprise, celle-ci s’engage à respecter des performances au moins équivalentes à celles du Dossier de Consultation des Entreprises et à obtenir l’agrément du bureau de contrôle ainsi que toutes autres autorisations nécessaires, sans augmentation de prix ni de délai. L’entreprise est responsable de la bonne exécution de ces variantes dans le respect de ces performances et garantit toutes les conséquences pouvant en découler.

9.7 Plan d'exécution - Notes de calculs - Études de détail - Synthèse

À partir des plans contractuels, définissant les principes constructifs définis au présent marché, le titulaire est tenu de fournir, sous sa responsabilité et à ses frais tous les plans d'exécution et d'atelier (plans, notes de calculs, détails d'exécution). Ces plans seront soumis au visa du maître d’œuvre et à l’avis du bureau de contrôle.

À ce titre, l'entreprise ne pourra élever aucune protestation ou réclamation sur les plans remis par le maître d’œuvre, sauf réserves écrites adressées au maître d’ouvrage lors de la consultation.

Tous les plans et détails complémentaires nécessaires à la réalisation des travaux ainsi que les notes de calculs font partie des plans d'atelier et de chantier (P.A.C.) et sont à la charge du titulaire.

Les notes de calcul établies par l'entreprise devront être claires et détaillées pour en permettre une parfaite compréhension. Seules les unités du système international seront utilisées. Les symboles et notations seront conformes aux normes de la classe NF X 02 appartenant au système normatif du pays hôte.

Toute formule utilisée devra être justifiée soit par des éléments de démonstration à partir des lois connues de la physique, soit par des références très précises aux publications ou auteurs cités. Le maître d'œuvre pourra exiger la fourniture des dites publications.

Dans le cas de calculs effectués par ordinateur, l'entreprise devra fournir :

- la description détaillée de la méthode de calcul et les caractéristiques du programme utilisé,- la liste des données,- la liste des résultats,- une note expliquant et commentant les résultats.

Tous les plans d'exécution, notes de calcul et fiches d'agrément des matériaux seront soumis à l'avis du contrôleur technique. Les plans d'exécution remis sans leurs notes de calcul seront refusés automatiquement.

Le titulaire transmet au maître d’œuvre et au bureau de contrôle ces documents en autant d'exemplaires que défini par la maîtrise d’œuvre.

Ne seront considérés comme soumis à l’accord du maître d’œuvre et du bureau de contrôle que des dossiers constitués transmis par bordereau ; en particulier tout élément d’étude transmis par télécopie ne sera considéré transmis qu’à titre d’information et non pour approbation.

L’attention de l’entreprise est attirée sur la nécessité de transmettre des dossiers d’exécution complets : dans le cas où les éléments reçus par le maître d’œuvre ou le bureau de contrôle

Page sur

Page 32: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

s’avéreraient insuffisants pour émettre un avis, ceux-ci le notifieront par courrier à l’entreprise dans les 4 (quatre) jours suivants la réception de ces éléments.

Le délai de visa (avec ou sans observation) du maître d’œuvre ne prendra effet qu’à partir de la date de réception d’un dossier constitué suffisant conformément au paragraphe précédent. Ce délai est de 14 (quatorze) jours à compter de cette date de réception. L’entreprise disposera d’un délai de 7 (sept) jours pour effectuer les éventuelles modifications demandées par le maître d’œuvre.

La synthèse des documents graphiques sera assurée par le maître d’œuvre et la coordination entre les intervenants sera réalisée pendant les réunions de chantier. Le titulaire est tenu de participer à la synthèse et, à ce titre, devra fournir au maître d’œuvre les documents nécessaires.

Les frais d'élaboration et de reproduction des documents d'exécution sont réputés inclus dans les prix forfaitaires de chaque lot, même si plusieurs circuits de mouvements de plans sont nécessaires.

Aucune modification de prestation ne donnera lieu à indemnité pour études supplémentaires.

Les modifications éventuelles prescrites ne diminuent en rien la responsabilité de l'entreprise ; si celle-ci n'a pas présenté ses objections écrites avant l’expiration du délai visé au dernier alinéa de l’article 5.2.1, elle demeure donc entièrement responsable des erreurs ou omissions qui pourraient résulter de ses plans d'exécution et des fiches modificatives.

L'entrepreneur a l'obligation de recueillir en temps utile les visas du maître d’œuvre et du contrôleur technique.

S'il commandait des fabrications ou réalisait des prestations sans ces visas, il le ferait à ses risques et périls.

9.8 Échange de données informatisées

L’entreprise accepte d’ores et déjà d’utiliser tout système d’échange de données informatisées et de gestion des plans que pourrait mettre en place le maître d’ouvrage.

L’entreprise fera son affaire du respect de ce système par ses sous-traitants, sans pouvoir demander une augmentation du prix ou des délais.

9.9 Horaires de travail

Les horaires normaux de travail de l’entreprise sont compris du lundi au vendredi, de 7H30 à 19H00.

Les travaux bruyants, les livraisons importantes et les travaux comportant le plus de nuisances pour le maître d’ouvrage ou les voisins devront être réalisés soit les samedis, soit le matin avant 8h, soit le soir après 19h, soit les dimanches et jours fériés. Le programme des livraisons importantes sera établi en liaison avec le maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage attire l’attention de l’entreprise sur le fait, que sur sa demande ou celle des voisins, il pourrait exiger de réduire les nuisances des travaux pendant certaines plages horaires ou journées spécifiques, qui seront ultérieurement notifiées par écrit à l’entreprise. L’entreprise s’engage à respecter ces contraintes horaires sans supplément de prix ni de délai.

Page sur

Page 33: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

9.10 Accès au chantier

L’accès au chantier est strictement réglementé. Une accréditation par le service de sécurité du maître d’ouvrage est obligatoire pour tous les intervenants et un badge personnel sera fourni à chaque personne travaillant sur le chantier. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de refuser la délivrance d’un badge sans donner de motif.

Pour l’obtention de ce badge, il sera demandé à l’entreprise de fournir une photocopie lisible de la carte d’identité nationale ou du passeport ou de la carte de séjour de tous ses intervenants dès la signature du marché ou au plus tard 15 (quinze) jours avant le démarrage des travaux.

9.11 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

9.11.1 L'entreprise est réputée s'être informée auprès des services de l'Inspection du Travail du pays hôte dont dépend le chantier ; Elle s'engage à respecter les modalités d'application des textes concernant le droit du travail, la protection de la main d'œuvre et les conditions de travail et maintiendra avec ces services des relations permanentes pour s'enquérir de l'évolution de ces modalités.

Les travailleurs étrangers doivent être munis du titre les autorisant à exercer une activité en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.

9.12 Organisation - Sécurité et hygiène des chantiers

9.12.1 Les mesures particulières ci-après concernant la santé, la sécurité et l'hygiène doivent être prises par l’entreprise.

a) Locaux pour le personnel

Ils sont dus par le maître d’ouvrage.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration

b) Plan particulier de sécurité et protection de la Santé (PPSPS)

Le PPSPS, remis au maître d’œuvre et au CSPS dans les conditions prévues à l’article 9.4. ci-avant, indique de façon précise et détaillée :

- Les mesures prévues pour intégrer la sécurité à l'égard des principaux risques courus par le personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases d'exécution des travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du procédé de construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention concernant, d'une part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les circulations verticales et horizontales des engins.

- Les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades.- Les mesures concourant à une bonne hygiène de travail et, notamment, en complément du

projet d'installation de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel.

Il est communiqué, ainsi que ses mises à jour :

Page sur

Page 34: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

- à la CRAMIF,- à l'Inspection du Travail,- à l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics du pays hôte

(OPPBTP),

Le chantier étant soumis aux dispositions du décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994 du pays hôte, le titulaire supportera les dépenses entraînées par l’organisation collective des PPSPS et du CISSCT.

En cas de danger grave et imminent menaçant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement,...), le CSPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut à ce titre arrêter tout ou partie du chantier, sans que l’entrepreneur puisse demander une indemnité ou une prolongation de délai.

9.12.2 La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée par l'entreprise sous le contrôle des services compétents.

9.12.3 Sauf indications contraires, données par ordre de service du maître d’ouvrage, il est interdit de régaler sur le chantier des débris ou résidus provenant des travaux. Ces détritus doivent être conduits à la décharge publique.

9.12.4 Rencontre de canalisations diverses

L'entreprise prendra des dispositions pour le dévoiement et toutes précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux installations des réseaux de toute nature situés à l’intérieur et en dehors de l’emprise de l’ouvrage.

En toutes hypothèses, les ouvrages desservis par ces réseaux devront pouvoir rester en activité et l’entrepreneur prendra à sa charge toutes dispositions nécessaires à cette fin.

Il est précisé notamment qu'il devra éventuellement prendre toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces canalisations et conduites.

L'entreprise ne sera pas admis à présenter de réclamation du fait que le tracé ou l'emplacement imposé pour les ouvrages, notamment les ouvrages d'assainissement, l'obligerait à prendre des mesures de soutien de canalisations ou de conduites sur quelque longueur qu'elles puissent s'étendre. Il restera entièrement responsable des dommages qui pourraient être causés aux canalisations ou conduites par ses agents ou par lui-même.

9.12.5 Le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre dégagent leur responsabilité dans l'éventualité où des engins non explosés viendraient à être rencontrés au cours des fouilles. Dans ce cas, l'entreprise devra prévenir immédiatement les services de police et le maître d’ouvrage de la découverte desdits engins.

9.12.6 Protection contre les nuisances

Sans préjudice des dispositions de l’article 9.9, dans le cas où les travaux nécessitent l'emploi de moteurs ou d'appareils mécaniques, l'entreprise devra prendre à ses frais, risques et périls, toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter tout danger d'incendie ou d'explosion. Le fonctionnement de ces moteurs ou appareils sera réalisé de manière à réduire au minimum la gêne imposée aux usagers et aux riverains.

Page sur

Page 35: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

Les engins de chantier équipés d'un moteur à explosion ou à combustion interne, les groupes moto compresseurs, les brise-béton et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de soudage, les groupes électrogènes de puissance, devront être conformes à un type homologué tel que défini dans les arrêtés ministériels du pays hôte du 11 avril 1972 (modifié le 5 mai 1975), du 4 novembre 1975, du 26 novembre 1975, du 10 décembre 1975 (l'ensemble de ces arrêtés ayant été modifié le 19 décembre 1977) concernant les niveaux sonores aériens émis par les engins de chantier.

Le maître d’œuvre pourra prescrire à l'entrepreneur, soit le remplacement ou la modification des moteurs et appareils dont le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit un horaire spécial pour l'emploi de ces moteurs ou appareils aux frais de l'entrepreneur, sans que ce dernier puisse demander une augmentation du prix ou des délais.

L’entreprise assumera les conséquences des troubles et nuisances consécutifs aux travaux et fera son affaire personnelle des dommages matériels et immatériels consécutifs à la mise en œuvre des travaux et au mode opératoire d'intervention tant du matériel que des matériaux utilisés.

9.13 Autres obligations de l'entreprise

9.13.1 Bureaux de chantier pour le maître d’œuvre

Sans objet.

9.13.2 Nettoyage

a) Voiries

La circulation sur les voies existantes publiques ou privées sera maintenue pendant toute la durée des travaux.

Toute intervention entraînant une restriction à celle-ci devra, préalablement, recevoir l'accord du maître d’ouvrage puis des services de voiries intéressés, y compris la mise en œuvre de tous moyens de signalisation et de défense aux frais de l’entreprise.

Le nettoyage des voies publiques sera effectué sur une distance de 400 m dans toutes les directions à partir du chantier.

L’entreprise aura l'obligation de conserver les chaussées, allées et trottoirs existants dans un état de propreté satisfaisant. Pour ce faire, elle devra prendre, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les dispositions utiles.

Page sur

Page 36: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

b) Chantier

Le titulaire est tenu de nettoyer et d'évacuer les gravois.

En cas de non-respect de cette exigence, le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d'œuvre se réserve la possibilité, après simple demande en rendez-vous de chantier non suivie d'effet sous 48 heures, de faire intervenir une entreprise de nettoyage extérieure aux frais de l'entreprise défaillante.

Il en va de même pour le nettoyage des voiries et réseaux publics ; dans ce cas l’intervention doit être immédiate.

L’entreprise devra :

ne pas entraver le fonctionnement des services du maître d’ouvrage pendant les travaux,

ne pas encombrer les issues de secours et les circulations pendant les travaux

9.13.3 Protection des ouvrages exécutés et des existants

Le titulaire respectera et protégera les travaux exécutés ainsi que les ouvrages existants.

L’entreprise protégera à ses frais, les ouvrages exécutés, réhabilités ou complétés par elle ou ses sous-traitants. Ces frais sont compris dans le prix du marché.

Les réparations ou remises en état nécessaires seront exécutées chaque fois que nécessaire.

9.13.4 Gardiennage du chantier

À compter de la mise du chantier à disposition de l’entreprise, et jusqu'à la réception des travaux, l'entreprise assurera la garde et la sécurité du site et des bâtiments existants et sera seule responsable de toute occupation illicite, vols, dégradations, etc.

À cette fin, l'entreprise prendra toutes mesures appropriées afin d'assurer l'hygiène et la sécurité tant du site que des ouvriers et de se soumettre à toutes les obligations mises à sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous les règlements de police, de voirie et autres.

Le maître d'ouvrage ne pourra être recherché pour défaut de surveillance du chantier, l'entreprise acceptant par avance tout appel de garantie de ce chef qui pourrait être exercé par le maître d'ouvrage. En conséquence, l'entreprise prendra à sa charge exclusive toutes conséquences préjudiciables tant vis-à-vis du maître d'ouvrage que de tout tiers, y compris celles résultant de sinistres de telle façon que le maître d'ouvrage ne soit aucunement inquiété ni recherché à ce titre.

L'entreprise prendra à cet effet, toutes garanties et assurances nécessaires.

Le stockage est sous la seule responsabilité de l’entreprise.

9.13.5 Échantillons

Les échantillons de matériaux et d'appareillage ou les prototypes dont la mise en œuvre est prévue par le CCTP sont stockés dans le local prévu à cet effet. Ils sont soigneusement fixés et plombés

Page sur

Page 37: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

pour éviter toute substitution. Ils sont inscrits sur un registre comportant une case réservée à la signature du maître d'œuvre.

De plus, une liste précise des matériaux et composants proposés par les entreprises et réputés conformes au CCTP et pièces marché, sera fournie à la maîtrise d'œuvre pour avis avant toute présentation.

9.13.6 Prototypes, échantillonnage in situ et ouvrages témoins

Lors de l'exécution d'ouvrages répétitifs, l'entreprise achèvera, aux dates prévues, un ouvrage témoin qui sera soumis à l'approbation du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre. Elle lèvera ensuite les éventuelles réserves dans les délais qui lui auront été fixés. Elle ne pourra reproduire cet ouvrage qu'après notification de l'approbation.

Les ouvrages témoins seront désignés par le maître d'œuvre en phase de préparation et l'échéancier de leur présentation sera mis au point en collaboration avec l'entreprise.

L'entreprise est tenue de fournir aux dates indiquées, les échantillons des prestations prévues.

Elle est également tenue de fournir aux dates indiquées, les prototypes des prestations prévues au CCTP.

Ces échantillons et prototypes sont présentés au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, pour accord. Ce n'est qu'après accord du maître d’ouvrage que les échantillons et prototypes seront considérés comme acceptés.

Les échantillons et prototypes présentés restent la propriété de l'entreprise et ne sont repris par celle-ci que lorsque l'ordre de les retirer lui est donné.

9.13.7 Documents photographiques

Sans objet.

9.13.8 Obligation de coopération au titre des aspects administratifs juridiques et judiciaires

De façon générale, l'entreprise s'engage à faire toutes diligences pour coopérer avec les différents intervenants pour permettre :

- le suivi et la bonne exécution de l'ensemble des démarches et autorisations administratives nécessaires pour l'achèvement des travaux, notamment au titre des autorisations administratives, de leurs éventuels modificatifs, et de toutes autres autorisations ou certificats nécessaires,

- la préparation et la transmission par le maître d’ouvrage dans les délais légaux des éléments permettant l’établissement des imprimés administratifs et le paiement de toutes taxes dues par le maître d’ouvrage,

- l'élimination des déchets du chantier, notamment les déchets pollués,- la limitation des troubles générés par le chantier, et notamment l’entretien de bonnes

relations avec les voisins du chantier et les sociétés concessionnaires. A ce titre, l'entreprise s'engage, notamment, à première demande du maître d’ouvrage, à intervenir volontairement à toute procédure de référé préventif introduite à l'initiative du maître d’ouvrage.

Page sur

Page 38: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

9.13.9 Droit d'accès du maître d’ouvrage

L'entreprise reconnaît expressément que le maître d’ouvrage ou ses représentants et mandataires pourront pénétrer sur le chantier à tout moment pendant ses heures d'ouverture.

En conséquence, l'entreprise assurera la sécurité des représentants ou des mandataires du maître d’ouvrage lors de leur visite sur le chantier et ne pourra interdire ou restreindre leur libre accès à tout ou partie du chantier que pour des motifs impérieux de sécurité dont il devra être dûment justifié.

En aucun cas l’entreprise ne pourra se prévaloir du droit d’accès du maître d’ouvrage pour limiter sa responsabilité notamment au titre de la garde du chantier.

9.13.10 Démarche environnementale

L’entreprise respectera les règles et usages en vigueur concernant la protection de l’environnement.

La démarche environnementale devra être mise en œuvre quotidiennement. L’entreprise s’engage à se conformer, dans l’ensemble des locaux où il exerce son activité, aux procédures relatives au respect de l’environnement.

9.13.10.1. Responsable environnement :

Le titulaire devra nommer un responsable environnement qui sensibilisera le personnel intervenant sur :

la démarche environnementale la gestion des déchets et le tri sélectif les pollutions et les moyens de les réduire les nuisances et les moyens de les réduire

9.13.10.2. Gestion des déchets

Le titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution des Travaux. Il prendra à sa charge l’évacuation des déchets dans le respect des règles et usages en vigueur dans le pays hôte.Le titulaire s’engage à gérer les déchets liés aux travaux selon les procédures décrites dans l’annexe 1-Engagement pour la gestion des déchets de chantier, qui sera complétée à la signature du contrat.

9.13.10.3. Maîtrise des nuisances et pollutions des Travaux :

Les nuisances et les pollutions seront traitées pour limiter leur impact tant pour les occupants que pour les riverains et le personnel de chantier.

En complément des exigences réglementaires, l’OCDE insiste sur : le respect des modes et horaires d’interventions permettant de travailler en site occupé la sécurité sur le chantier les dispositions pour éviter les déversements accidentels de produits polluants et limiter leur

impact la propreté du chantier pour limiter l’impact visuel des travaux, leurs nuisances, les poussières et

les pollutions la mise en place de plans de circulation et de gestion des flux. Les travaux doivent faire l’objet

d’une signalétique spécifique et appropriée.

Page sur

Page 39: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

9.13.10.4. Fiche Chantier Vert :

Le responsable environnement du titulaire complétera la Fiche Chantier Vert en annexe 2 du présent Marché dès la période de préparation de chantier. Le titulaire fournira une évaluation des déchets qui seront engendrés par le chantier et devra déterminer les filières adaptées à leur évacuation. Le titulaire prendra toutes les dispositions pour assurer la collecte et le tri des déchets afin de ne pas mélanger les déchets réglementés avec les autres typologies de déchets. La Fiche Chantier Vert sera révisée régulièrement au cours de l’exécution des travaux.

À l’issue des Travaux, le titulaire fournira les Bordereaux de suivi des déchets dangereux (BSDD) s’il y a lieu.

ARTICLE 10 ACHEVEMENT - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

10.1 Achèvement

10.1.1 Définition de l'achèvement

Pour l'exécution du marché, par dérogation expresse à l'article R.261-1 du Code de la construction et de l'habitation, on entend par achèvement la réalisation complète en parfait état de fonctionnement et de propreté des ouvrages, y compris les éléments d'équipements bénéficiant des autorisations administratives sans réserves nécessaires à l’utilisation des ouvrages, telles qu’imposées par la législation en vigueur et applicable à la date de réalisation des travaux (et se conformant aux prescriptions des autorisations administratives), conformément au marché et notamment aux règles de l'art, aux normes et DTU en vigueur, site nettoyé et dépollué, sauf pour les défauts mineurs (définis ci-dessous), l'entreprise ayant par ailleurs remis au maître d’ouvrage tous les documents prévus à l'article 10.5.1.a).

10.1.2 Défauts Mineurs

Pour l'appréciation de l'achèvement, constituent des défauts mineurs les défauts de faible importance

- par rapport aux prévisions du marché, ou- qui relèveraient des réserves normalement admissibles lors de la mise à disposition de locaux

et ouvrages de la nature de ceux objets des présentes, constituant des immeubles à usage de bureaux et activités de qualité et standing internationaux.

Page sur

Page 40: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

Toutefois, ne seront pas réputés mineurs tous défauts :

- qui dégraderaient sensiblement l’esthétique, le fonctionnement ou l'utilisation des ouvrages, ou

- qui entraînent une gêne à l'exploitation normale des ouvrages.

10.2 Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTP seront assurés aux frais de l'entreprise par l'organisme ou le laboratoire agréé par la maîtrise d'œuvre sur proposition de l'entreprise.

10.3 Réception

La réception a lieu à l'achèvement des travaux. Elle prend effet à la date de cet achèvement, date de début des divers délais de garantie et de responsabilité. Le procès-verbal de réception mentionnera la date réelle de fin des travaux.

Le titulaire avise le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, par écrit, de la date à laquelle ces travaux seront considérés comme achevés, au plus tard 7 (sept) jours avant cette date.

À l'annonce de la fin des travaux, l’entreprise devra établir une fiche d'autocontrôle contenant la liste des essais et/ou des vérifications auxquelles elle aura procédé. Cette fiche sera remise au maître d’œuvre avec copie au maître d’ouvrage avant la réception.

Postérieurement à cet avis, la procédure de réception se déroule comme suit :

Le maître d’œuvre procède aux opérations préalables à la réception (après avoir convoqué le titulaire et invité le maître d’ouvrage à y assister) dans un délai de 10 (dix) jours maximum à compter de la réception de la demande de réception mentionnée ci-dessus.

Le maître d’ouvrage assiste à ces opérations ou y est représenté.

Les opérations préalables à la réception comportent :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés,- les épreuves prévues au CCTP et autres tests,- le constat des inexécutions des prestations prévues au marché,- le constat des imperfections ou malfaçons éventuelles, - le repliement des installations sauf stipulations contraires au CCTP,- les constatations relatives à l’achèvement des travaux.

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ par le maître d’œuvre qui mentionne en outre la présence ou l’absence des participants dûment convoqués ou invités. Le maître d’œuvre et le titulaire signent le procès-verbal.

Le maître d’œuvre fait connaître dans le délai de 6 (six) jours sa décision de proposer ou non la réception au maître d’ouvrage en motivant sa position et en indiquant la date de réception proposée et les défauts mineurs éventuels, assortie d’un délai de résolution de ces problèmes.

Page sur

Page 41: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

C’est au maître d’ouvrage qu’il appartient de prononcer la réception. Celle-ci est notifiée à l’entrepreneur dans le délai de 30 (trente) jours suivant la date du procès-verbal.

En l’absence de décision dans le délai indiqué, et sans remarque de la part du maître d’ouvrage, la réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux par le titulaire.

En cas d’absence de levée des défauts mineurs dans les délais prescrits et au plus tard dans les 30 (trente) jours à compter de la réception, le maître d’ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais et risques du titulaire conformément à l’article 4.4.2.

10.4 Mise à disposition d’ouvrages ou de parties d’ouvrages

Le fait que le maître d’ouvrage soit contraint de prendre possession d’ouvrages ou de parties d’ouvrages inachevés dans les délais prévus du fait de retards imputables au titulaire ne peut être considéré comme une réception d’office. Aucune action ne pourra être entreprise par le titulaire envers le maître d’ouvrage de ce fait.

La prise de possession éventuelle sera précédée d’une visite des lieux en présence du titulaire. Un état des lieux contradictoire sera établi après convocation du titulaire au moins 8 (huit) jours avant ce constat.

10.5 Documents à fournir par l’entreprise

10.5.1 Documents

a) Documents à remettre à l'achèvement

La réception ne peut être prononcée qu'après remise au maître d’œuvre des documents techniques et administratifs nécessaires à la réception des ouvrages, tels que visés ci-dessous :

1. une copie de la Déclaration d'Achèvement des Travaux dûment signée par l'entreprise et le maître d'oeuvre,

2. les documents relatifs au fonctionnement, à la garantie et à la maintenance des ouvrages, installations ou éléments d'équipements, tous les cahiers des charges et cahiers de recettes détaillés relatifs aux installations et matériels techniques, pour que le maître d’ouvrage puisse avoir une bonne compréhension de son fonctionnement et de ses caractéristiques,

3. les clefs et badges permettant l'accès aux différentes parties des ouvrages, dûment identifiés et plans de repérage y afférents,

4. les fiches des contrôles et essais effectués pendant les travaux sur le chantier et en usine,

5. les notes de calcul, fiches d'essai et état du réglage des installations techniques,

6. l'attestation de qualification professionnelle de l'entreprise ou de chacune des entreprises ayant participé à la réalisation des projets,

7. une notice technique détaillant d'une façon précise la liste des matériaux et appareils mis en œuvre et une comparaison avec la liste des produits de référence,

Page sur

Page 42: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

8. les notices et guides de fonctionnement, de conduite, de maintenance et d'entretien des installations, en langue française,

9. les procès-verbaux de classement au feu ou les attestations de conformité des matériaux et matériels utilisés.

b) Documents à remettre à la levée des défauts mineurs

La levée des défauts mineurs ne peut intervenir qu’après la remise des documents ci-après :

1. les originaux des polices visées à l’article 11 ci-dessous, ainsi que les copies des attestations de polices de responsabilité décennale et de responsabilité civile des entreprises ayant participé à la réalisation des travaux,

2. la liste définitive des entreprises et des différents intervenants à l'acte de construire avec leurs coordonnées complètes (adresses, numéros de téléphone et de télécopie, adresses électroniques),

3. l'état des litiges avec l'ensemble des intervenants à la réalisation des travaux,

4. les plans et documents de récolement nécessaires pour l'exploitation et l'entretien de l’ensemble des ouvrages (DOE),

5. tous les documents nécessaires à l’établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) par le CSPS conformément aux dispositions de l'article R.4532-97 du Code du travail.

c) Autres documents

L’entreprise fournira également :

1. le dernier état des plans d'architecte des travaux sur Autocad dans un délai 8 (huit) jours suivant la demande du maître d'ouvrage,

2. les plans de repérage des locaux contenant de l’amiante, du plomb et des fibres minérales,

3. et tous autres documents demandés par le maître d’ouvrage, au plus tard lors des opérations prélalables à la réception.

10.5.2 Présentation

a) Format des documents à remettre

Tous les documents devront être remis en 3 (trois) exemplaires dont 1 (une) copie papier reproductible et 2 (deux) copies électroniques sur CD-rom ou DVD-rom.

Tous les documents de la copie papier seront remis au format A4 (les documents d'un format supérieur et notamment les plans seront pliés au format A4). Les documents seront imprimés sur une seule face pour faciliter la reproduction. Chaque classeur possèdera la nomenclature des documents contenus.

La version électronique intègrera une nomenclature électronique au format Excel. Les schémas et les plans de construction seront établis avec le programme AUTOCAD, au format DWG.

Page sur

Page 43: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

Tous les plans seront aux formats normalisés : AO - A1 - A2 - A3 - A4 et respecteront la charte graphique du maître d’ouvrage.

b) Repérage des DOE

Le repérage des DOE doit être cohérent avec la codification des documents émis au cours de la construction.

Ils doivent porter le cachet : "DOE conforme à l'exécution" la date et le visa du maître d’œuvre.

10.6 Formation et mise au courant du personnel exploitant

Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour que les formations du personnel en charge de l’exploitation technique de l’ouvrage soient conduites préalablement à la réception de l’ouvrage et poursuivies si nécessaire pendant la période de parfait achèvement.

Il appartient au titulaire d’obtenir de ses fournisseurs et/ou installateurs toutes les garanties nécessaires pour que ces formations et sessions d’informations soient conduites dans les délais requis.

10.7 Maintenance

L’entrepreneur devra fournir des propositions de contrat de maintenance pour une période de 5cinq) ans à partir de la date de réception des travaux, tenant compte des prescriptions du DIUO.

Un stock d’éléments de rechange devra être fourni par l’entrepreneur conformément au CCTP.

10.8 Délais de garantie

Les délais de garantie courent à compter de la date de réception des travaux.

ARTICLE 11 RESPONSABILITE - ASSURANCES

Le titulaire assume la responsabilité de tous les risques liés à l’exécution du marché et s’engage à indemniser le maître d’ouvrage pour tous les dommages pouvant résulter, directement ou indirectement, de cette exécution.

Le titulaire garantit le maître d’ouvrage ainsi que son personnel contre toutes les réclamations judiciaires ou extrajudiciaires, débours, frais et responsabilités relatifs aux dommages causés de quelque manière que ce soit à tous tiers, du fait ou à l’occasion de l’exécution du marché.

Dans un délai de 15 (quinze) jours de la signature du marché et avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur devra justifier qu'il est titulaire auprès d'une compagnie d'assurances notoirement solvable :

Page sur

Page 44: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

11.1 Assurance Responsabilité civile pendant et après travaux

Le titulaire est tenu de justifier d’une police d’assurance Responsabilité civile pendant et après les Travaux couvrant les conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber du fait ou à l'occasion des travaux qu'il est chargé de réaliser conformément aux termes du marché en raison des dommages causés aux tiers y compris aux intervenants.

La police devra comporter au minimum les garanties suivantes :

1. Responsabilité civile en cours de travaux :

Dommages corporels : 8 millions d’euros par sinistre

Dommages matériels et immatériels consécutifs ou non, y compris dommages aux existants : 3 millions d’euros par sinistre.

Pollution accidentelle : 500 000 euros tous dommages confondus par sinistre et par année d'assurance.

2. Responsabilité civile après travaux : 8millions d’euros, tous dommages confondus par sinistre et par année d'assurance

Le contrat comportera une garantie "subséquente" conforme aux dispositions de la Loi de Sécurité Financière N° 2003-706 du 1er août 2003 du pays hôte.

L'entreprise s'engage à produire ce justificatif à chaque date anniversaire de la signature du marché et ce, pendant toute la durée des travaux.

11.2 Assurance de Responsabilité Décennale

L'entreprise est tenue de justifier d'une police d'Assurance de Responsabilité Décennale en capitalisation s'appliquant à l'opération objet du présent marché, garantissant sa responsabilité décennale découlant des articles 1792 et suivants du Code civil.

Elle devra clairement mentionner que cette police s'applique sans restriction ni réserve et ne comporte aucune clause de réduction des garanties dans le cadre des travaux objet du présent marché.

L’entreprise s'engage à fournir au maître d'ouvrage une attestation valable à la date de commencement des travaux (date de la DOC ou du premier ordre de service, s’il n’y a pas de DOC).

Cette attestation devra impérativement :

- être émise par l'assureur ou son agent général sur papier à entête de la compagnie ;- préciser clairement les activités garanties qui devront correspondre aux prestations réalisées

sur le chantier.

L'entreprise devra exiger de ses sous-traitants éventuels la fourniture d'une attestation justifiant de la souscription d'un contrat garantissant des risques de même nature que ceux pris en charge ci-dessus.

Page sur

Page 45: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

11.3 Assurance "TOUS RISQUES CHANTIER"

Le maître d'ouvrage pourra mettre en place une police Tous Risques Chantier dont la franchise restera à la charge des intervenants (8 000 €), également bénéficiaires de la garantie, en fonction de leurs responsabilités respectives dans la réalisation des dommages ou, à défaut de pouvoir être établies, en fonction du pourcentage de la valeur des lots dont sont titulaires les entreprises.

ARTICLE 12 INTERRUPTION DES TRAVAUX - RESILIATION DU MARCHE

12.1 Interruption des travaux

L’ajournement des travaux peut être décidé par le maître d’ouvrage. Il est alors procédé au constat de l’avancement des ouvrages et parties d’ouvrage exécutés et des matériaux approvisionnés.

L’entreprise, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisée des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’elle aura éventuellement subi du fait de l’ajournement.

Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée dans les mêmes conditions que les prix nouveaux.

Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d’une année, l’entreprise a le droit d’obtenir la résiliation du marché sauf si, informée par écrit d’une durée d’ajournement conduisant au dépassement de la durée d’un an indiqué ci-dessus, elle n’a pas, dans un délai de 15 (quinze) jours, demandé la résiliation.

12.2 Résiliation

12.2.1 Résiliation du fait du maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage peut résilier le marché en tout ou en partie, sans qu’il y ait faute du titulaire, il n’est pas tenu de justifier sa décision.

Outre le paiement des travaux exécutés et le remboursement des frais avancés sur justificatif, le titulaire du marché est indemnisé d’un montant forfaitaire correspondant à l’application d’un pourcentage de 3% du solde du marché, exclusif de toute indemnisation complémentaire et qui couvre notamment le manque à gagner de l’entreprise.

La résiliation fera l’objet d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception et sera automatique, de plein droit et sans formalités.

12.2.2 Résiliation par le titulaire du fait de dépassement de limites

En cas de dépassement de limites, le titulaire pourra résilier le marché, conformément à l’article 5.3.

Page sur

Page 46: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

12.2.3 Résiliation aux torts du titulaire

En cas d'inexécution totale ou partielle par le titulaire de l’une quelconque de ses obligations prévues au présent marché, le maître d’ouvrage se réserve le droit de résilier ce marché aux torts du titulaire.

Si le marché est résilié aux torts du titulaire, la fraction des prestations déjà accomplie par le titulaire et acceptée par le maître d’ouvrage est rémunérée après un abattement de 10%, sans préjudice du droit du maître d’ouvrage d’exercer tout recours contre le titulaire en réparation du dommage subi.

La résiliation interviendra automatiquement après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception non suivie d’effet dans un délai de trois semaines.

12.3 Cas de redressement ou de liquidation judiciaire

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du titulaire, le marché peut être résilié par le Maître d’Ouvrage. La résiliation fera l’objet d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception et sera automatique, de plein droit et sans formalités.

12.5 Poursuite du présent marché par un tiers

Quel que soit la cause ou la responsabilité de la résiliation, le maître d’ouvrage sera libre de faire poursuivre le présent marché par un tiers de son choix.

12.6 Paiement de l’entreprise

Le versement à l’entreprise de la rémunération, des remboursements et des indemnités prévus au marché est subordonné à la remise préalable de tous les documents susceptibles d’être utiles au maître d’ouvrage, et qui demeureront la propriété du maître d’ouvrage.

ARTICLE 13 NANTISSEMENT

En même temps que sera notifiée l’approbation du marché, il sera remis à l’entreprise, sans frais et contre reçu, une copie de l’original de l’acte d’engagement certifiée conforme par le maître d’ouvrage, portant la mention : « cette pièce formera le titre en cas de nantissement consenti conformément à l’article L 521-1 du Code du commerce de la France et 2355 et suivants du Code civil de la France et est délivrée, dans ce but, en unique exemplaire ».

Page sur

Page 47: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

ARTICLE 14 NON RENONCIATION - DROIT APPLICABLE - REGLEMENT DES DIFFERENDS

14.1 Non renonciation

Rien dans le présent marché et ses annexes et notamment toute référence à la législation française ne saurait être interprété comme une quelconque renonciation du maître d’ouvrage à ses privilèges et immunités ou ceux de ses agents.

14.2 Droit applicable

Eu égard à la qualité d’organisation intergouvernementale du maître d’ouvrage, il est expressément convenu que les droits et obligations des parties seront réglés conformément au marché et, à titre subsidiaire, aux dispositions du droit français.

Il est explicitement précisé que les pièces constitutives du marché prévaudront sur les dispositions législatives ou réglementaires visées par ces pièces.

14.3 Règlement des différends

Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution du marché qui n'aura pu être réglée par accord amiable sera soumise à la décision d’un collège de trois arbitres. À cette fin, chaque partie désignera son propre arbitre. Celle qui prendra l'initiative de la procédure fera connaître à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception le nom de l'arbitre choisi; l'autre partie faisant connaître à la première, dans les 30 (trente) jours de la réception de la lettre, dans les mêmes formes, le nom du second arbitre choisi.

En cas de défaut de désignation du second arbitre, dans le délai susvisé, la partie qui aura pris l'initiative de l'arbitrage en demandera la désignation au Premier Président de la Cour d'Appel de Paris, statuant sur simple requête.

Les deux arbitres désignés s'accorderont, dans les 30 (trente) jours de la saisine du deuxième arbitre, sur la désignation du troisième arbitre. À défaut d'entente entre les deux arbitres sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci sera désigné par ordonnance du président de la juridiction précitée, à la requête de la partie la plus diligente.

Le collège arbitral prendra sa décision à la majorité des voix. La décision du collège sera souveraine et sans appel. L’arbitrage aura lieu à Paris.

Page sur

Page 48: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

ARTICLE 15 CARACTERE PERSONNEL - SUBSTITUTION

Le maître d’ouvrage a choisi de s'engager dans les termes et conditions du marché à raison de l'expérience, la réputation et les compétences de l'entreprise, professionnel de la construction spécialisé dans la réalisation d'ouvrages visés aux présentes. Le marché a donc un caractère intuitu personae et l'entreprise n'aura pas la faculté de céder et/ou transférer le présent marché et/ou les droits et obligations qui en découlent à un ou des tiers, même en partie.

Page sur

Page 49: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

ARTICLE 16 CONFIDENTIALITE

L'entreprise s'engage à conserver confidentiels tous les documents et informations communiqués par le maître d’ouvrage et s'engage en conséquence à prendre toutes mesures nécessaires afin :

- d’éviter une quelconque divulgation ou utilisation de ces données, à moins d'en obtenir préalablement l'autorisation écrite du maître d’ouvrage,

- de faire respecter cette obligation par son personnel ainsi que par l'ensemble des intervenants.

En application de cette obligation, l'entreprise s'engage en outre à solliciter l'autorisation du maître d’ouvrage, qui s'oblige à y répondre dans les meilleurs délais, avant de procéder à toute communication, publicité ou information aux tiers, qu'elle qu'en soit la nature, relative aux travaux, aux ouvrages ou au maître d’ouvrage.

L’entreprise n’utilisera, en aucun cas, le nom du maître d’ouvrage pour ses besoins commerciaux, y compris la publicité.

Page sur

Page 50: RESTRUCTURATION DU SIEGE DE L’OCDE - Projet... · Web viewLot n 8A : peinture Lot n 8B : revêtement de sol Lot n 9 : acoustique Lot n 10 : vitrophanie Lot n 11 : signalétique

ARTICLE 17 BASE DE DONNEES

L'entreprise est informée que le maître d’ouvrage compile une base de données de l'ensemble des fournisseurs du maître d’ouvrage et que les informations relatives à l’entreprise seront incluses dans cette base de données. Sous réserve du respect des politiques du maître d’ouvrage sur la protection des données personnelles, la base de données contiendra toute information pertinente sur l'entreprise et les contrats conclus entre l'entreprise et le maître d’ouvrage, y compris, sans que cette liste soit exhaustive, les conditions financières, les travaux réalisés par l'entreprise et les évaluations du travail l'entreprise. Le maître d’ouvrage a pour politique d’accorder l’accès à cette base de données à certains membres de son personnel de direction et de son personnel administratif.

Nonobstant ce qui est expressément ou implicitement prévu par le marché ou par la loi du pays hôte, et en particulier toute obligation de confidentialité incombant au maître d’ouvrage, l'entreprise comprend et accepte que le maître d’ouvrage collecte, traite et divulgue les informations relatives au Contractant selon les modalités décrites ci-dessus et renonce à toute réclamation contre le maître d’ouvrage et son personnel à cet effet.

A Paris, le

Le maître d’ouvrage L’entrepreneur

Page sur