Tarif Toitures-terrasses Bardages 2009 ROCKWOOL

7/25/2019 Tarif Toitures-terrasses Bardages 2009 ROCKWOOL

1/28

ISOLATION EN LAINE DE ROCHE

TARIF AU 5 JANVIER 2009

toitures-terrasses et bardages


2/28

2

2 POUR EN SAVOIR PLUS : ROCKWOOL.FR


3/28

1

ROCKBARDAGE REVTU LVRE DROITE

ROCKBARDAGE REVTU LVRE CAISSONROCKSOURDINE

QUALIT DE SERVICETABLEAU DES PERFORMANCES THERMIQUESCONDITIONS GNRALES DE VENTE

25

22

ISOLER LES BARDAGES

ROCKBARDAGE NU LVRE DROITEROCKBARDAGE NU LVRE CAISSON

66

7

77

ROCKFAADE 8

bardages mtalliques double peau

bardages sur support maonn

SOLUTIONS ACOUSTIQUESROCKACIER B NUROCKACIER B NU GRANDE LONGUEURROCKACIER C NUROCKACIER C NU GRANDE LONGUEUR

HARDROCK 2HARDROCK 2 GRANDE LONGUEURHARDROCK 2 GRANDE SURFACE

ROCKACIER B SOUDABLEROCKACIER C SOUDABLE

ISOLER LES TOITURES-TERRASSES ACIER

tle dacier nervure standard

12131414

151516

1717

SOLUTIONS POUR TANCHIT BITUMINEUSEFIXE MCANIQUEMENT

SOLUTIONS POUR TANCHIT SYNTHTIQUEFIXE MCANIQUEMENT

SOLUTIONS SOUDABLES POUR TANCHITBITUMINEUSE

ROCKVALLEROCKVALLE GRANDE LONGUEUR

tle dacier nervure Grande Porte

1819

202020

SOLUTIONS POUR TANCHIT BITUMINEUSE OUSYNTHTIQUE FIXE MCANIQUEMENT

solutions acoustiques

ROCKSOURDINETRAPZESBANDES

ROCK UP C NU PETIT FORMATROCK UP C NU

99

1010

ROCK UP C SOUDABLE PETIT FORMATROCK UP C SOUDABLE

SOLUTIONS POUR TANCHIT BITUMINEUSEOU SYNTHTIQUE FIXE MCANIQUEMENT OU ENPOSE LIBRE SOUS PROTECTION LOURDE

SOLUTIONS SOUDABLES POUR TANCHITBITUMINEUSE

ISOLER LES TOITURES-TERRASSES BETON

ACCESSOIRE POUR SUPPORT BTON11COLLE FIX UP

SOMMAIRE


4/28

2


QUALIT DE SERVICE

Nous sommes conscients que le respect de nosengagements en terme de qualit de service est unecomposante majeure de notre relation commerciale.

Notre service client - compos de nos assistantescommerciales - et les services logistiques, prsentssur chacun de nos sites de production, veillentquotidiennement votre approvisionnement enproduits Rockwool. Ainsi, durant lanne 2007, cesont des millions de m de nos produits, qui ont t

livrs directement sur les chantiers, et plus de 25000camions, qui ont t chargs sur notre seul site deproduction de Saint-Eloy-Les-Mines.

Afin de vous garantir la meilleure performancelogistique, votre commande monopolise donc toutelattention du service client ROCKWOOL.

OFFRE DE PRODUITS SPCIAUX

Ce tarif prsente nos produits standards pour lensembdes applications en toitures inaccessibles et bardages.Cependant, nous sommes dans la possibilit de rpond dautres demandes spciales relatives vos besoien termes : -dpaisseurs (ex : demi-paisseur) -de conductivit thermique, -de performance mcanique

-de performances acoustiques

CONDITIONNEMENT

Le conditionnement des produits est susceptible changer en fonction du lieu de production. La facturatiest, elle, toujours tablie daprs les surfaces livres.

COMMANDES, MODIFICATIONSET ANNONCE DE LIVRAISON

Ds rception de votre commande, nous validons

conformit en termes de prix, adresse et date de livraissouhaites. Elle est ensuite enregistre et fait lobdun envoi systmatique dune confirmation votattention. Vous pouvez ainsi en vrifier lexactitude.

Les commandes sont modifiables gratuitement, daleur contenu ou leur dlai,jusqu 5 jours ouvrs avala date de livraison prvue, et ce avant 10 heures matin.Ces modifications entranent alors une nouvecommande et un nouveau dlai. Les modifications hodlai donnent lieu des pnalits telles que dfinidans nos conditions gnrales de ventes.

Une annonce spcifique vous parvient 48 heuravant la livraison, pour vous confirmer date, liet transporteur. Grce ce document, vous pouvorganiser au mieux la rception de vos marchandiseA cette tape de votre commande, la production edj effectue et laffrtement programm.

25 000 CAMIONSCHARGS

SUR LE SEUL SITE DE PRODUCTIONSAINT-ELOY-LES-MINES

LA SATISFACTION DE NOS CLIENTSRESTE AU CUR DE NOS PROCCUPATIONS.


5/28

3

3

QUALIT DE SERVICE

MOYENS DE TRANSPORT, LIVRAISONS ET DLAIS

Notre franco : semi-tautliner (standard)

Afin de faire perdurer le niveau de la qualit de serviceauprs de nos clients, les livraisons directes sur leschantiers infrieurs un demi-tautliner serontfactures forfaitairement comme suit :

Autres moyens de transport :Vous souhaitez utiliser dautres moyens de transportque le camion semi-tautliner, Rockwool vous proposeselon les disponibilits :

- Camion plateau : forfait 205HT- Camion auto-dchargeable : forfait 280HT

Le dlai de livraison sapplique au plus tard le lendemainmatin du jour ouvr de la rception de la commande.

REPRISE DES PALETTES BOIS

En 2009, vous disposez dun service de reprise depalettes sur chantier pour nos produits grand format(2400x600 mm ou 2400x1200 mm). Les conditions et

demandes de formulaire sont disponibles auprs denos assistantes commerciales.

Ce service vise faciliter la gestion de vos dchets surchantier et sinscrit dans la dmarche de Rockwool derespecter lenvironnement.

A titre dinformation, notre site de production de Saint-Eloy-les-Mines traite en interne 98% de ses dchets.

Volume de chargement Cot forfaitaire

Camion complet Gratuit

camion Gratuit

< camion 70 HT

< camion 210 HT

Solde de livraison Gratuit

Produits

Nombre de palettes

Format despanneaux (mm)

camioncomplet

1/2camion

1/4camion

Rockacier B Nu 1200 x 1000 26 13 6

Rockacier B Nu GL 2400 x 600 22 11 5

Rockacier B Soudable 1200 x 1000 26 13 6

Rockacier C Nu 1200 x 1000 26 13 6

Rockacier C Nu GL 2400 x 600 22 11 5

Rockacier C Soudable 1200 x 1000 26 13 6

Rockvalle 1200 x 1000 26 13 6

Rockvalle GL 2400 x 600 22 11 5

Hardrock 2 1200 x 1000 26 13 6

Hardrock 2 GL 2400 x 600 22 11 5

Hardrock 2 GS 2400 x 1200 22 11 5

Rock Up C Nu 1200 x 1000 52 26 13

Rock Up C Nu PF 1200 x 600 44 22 11

Rock Up C Soudable 1200 x 1000 52 26 13

Rock Up C Soudable PF 1200 x 600 44 22 11

Rockbardage Nulvre droite

1350 22 11 5

Rockbardage Nulvre caisson

1200 24 12 6

Rockbardage Revtulvre droite

1200 24 12 6

Rockbardage Revtulvre caisson

1200 24 12 6

Class es Type de chargement Dlais(en jours ouvrs)

Quantit minimum

A camion complet 5 non

A autres 7 10 non

Btout type de

livraison7 10 oui


6/28

2B

29

0

74

13

05

31

65

47

82

79

35

17

64

84

0103

07

08

09

10

11

12

14

15

16

18

19

21

22

23

24

25

26

30

32

33

34

36

38

39

40

41

42

43

44

45

4648

5051

53

55

56

57

58

62

63

67

69

70

71

72

73

81

83

8586

87

88

89

66

68

54

27

59

60

61

76

80

02

52

4937

04

28

77

91

78

959394

92

Lassistance commerciale sur la France :

4


QUALIT DE SERVICE

VOS CONTACTS SUR VOTRE SECTEUR

Votre responsable des ventes :

Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Secteur Haute-Normandie, Pas-de-Calais,Secteur Haute-Normandie, Pas-de-Calais,

Picardie Champagne-Ardenne :Picardie & Champagne-Ardenne :-Jessica Meddour : 01 40 77 83 44

Secteur Ile de France :Secteur Ile de France :-Marie Alves : 01 40 77 82 33

Secteur Bretagne & Basse Normandie :-Margot Harbulot : 01 40 77 83 80

Secteur Pays de la Loire, Centre

& Poitou-Charentes :

-Margot Harbulot : 01 40 77 83 80

Secteur Aquitaine, Limousin& Midi-Pyrnes :

-Zahra Eddeaif : 01 40 77 83 62

Secteur Alpes-Ctes dAzur, CorseSecteur Alpes-Ctes dAzur, Corse Languedoc-Roussillon :& Languedoc-Roussillon :-Laurence Agrippa : 01 40 77 83 34

Secteur Rhne-Alpes & Auvergne :-Franoise Benoit : 01 40 77 83 60

Secteur Alsace-Lorraine, Bourgogne& Franche-Comt :-Laurence Agrippa : 01 40 77 83 34

Votre assistante commerciale :

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7/28POUR EN SAVOIR PLUS : ROCKWOOL.FR & RT2005.COM

5

5

TABLEAU DES PERFORMANCES THERMIQUES

RSISTANCES THERMIQUES R (m.K/W) SELON PAISSEURS (en mm)

Applications Produits N certificat

Acermi 40 50 55 60 70 80 90 100 110 115 120 130 135 140 150 160 170 180

Bardages ROCKBARDAGE 305 04/015/305* 3,20 3,80 4,05

ROCKBARDAGE REVETU 305 08/015/477* 3,20 3,80 4,05

ROCKFAADE 401 02/015/027 1,50 2,20 2,80 3,35 3,90

Toitures-Terrassesacier

ROCKACIER B NU 04/015/295 1,00 1,25 1,50 1,75 2,05 2,30 2,55 2,80 2,95 3,05 3,30 3,55 3,85 4,10 4,35 4,60

ROCKACIER B SOUDABLE 02/015/019 1,00 1,25 1,50 1,75 2,05

ROCKACIER C NU 02/015/011 1,45 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70 2,95 3,20 3,45 3,70 3,95

ROCKACIER C SOUDABLE 02/015/013 1,45 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70 2,95 3,20 3,45 3,70 3,95

ROCKVALLEE 05/015/383 1,15 1,30 1,40 1,70 1,95 2,20 2,55 2,80 2,95 3,05 3,30 3,55 3,85 4,10 4,35 4,60

HARDROCK 2 NU 06/015/415 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

Toitures-Terrassesbton

ROCK UP C NU 360 03/015/285 1,15 1,40

ROCK UP C NU 395 02/015/045 1,75 2,05 2,30 2,55 2,80 3,05 3,30 3,45 3,55

ROCK UP C SOUDABLE 369 06/015/385 1,15 1,40

ROCK UP C SOUDABLE 396 02/015/047 1,75 2,05 2,30 2,55 2,80 3,05 3,30 3,45 3,55

* Performance thermique efficace en partie courante.NB : les valeurs de rsistance thermiques sont celles tablies au 1erOctobre 2008 par lACERMI. Il appartient cependant lutilisateur de vrifier leurs validits auprsdu certificateur.

NOTES


8/28

6

6

ROCKBARDAGE NuLvre Droite

ROCKBARDAGE Nu

Lvre Caisson

Panneau nu monodensit rainur sur une tranche Raction au feu - Euroclasse A1 (incombustible)

Panneau nu monodensit feuillur sur une tranche

Raction au feu - Euroclasse A1 (incombustible)

1

2

Dimensions e x L x l(mm)

Rsistancethermique(m2.K/W)

Nombredunits / colis

Nombre dem2/ co lis

Nombre decolis / palette

Nombre dem2/ pa lette

Camion tautlinerm2et palettes /

chargement

Classe &Quantit

minimum (m2)Prix / m2

110 x 1350 x 400 3,20 4 2,16 18 38,88 855,36 22 B/427,68 16,63

130 x 1350 x 400 3,80 3 1,62 18 29,16 641,52 22 A 19,65110 x 1350 x 450 3,20 4 2,43 12 29,16 816,48 28 A 16,63

130 x 1350 x 450 3,80 3 1,82 12 21,87 612,36 28 B/306,18 19,65

110 x 1350 x 500 3,20 4 2,70 12 32,40 842,40 26 A 16,63

130 x 1350 x 500 3,80 3 2,03 12 24,30 631,80 26 A 19,65

140 x 1350 x 600 4,05 3 2,43 12 29,16 758,16 26 B/379,08 21,16



Nombre dem2/ panneau

Nombre depanneaux /

palette

Nombre dem2/ pal ette


chargement

Classe &Quantit


110 x 1200 x 400 3,20 0,48 55 26,40 633,60 24 A 16,63

130 x 1200 x 400 3,80 0,48 45 21,60 518,40 24 B/259,20 19,65

110 x 1200 x 450 3,20 0,54 44 23,76 665,28 28 A 16,63

130 x 1200 x 450 3,80 0,54 36 19,44 544,32 28 B/272,16 19,65

110 x 1200 x 500 3,20 0,60 44 26,40 633,60 24 B/316,80 16,63

130 x 1200 x 500 3,80 0,60 36 21,60 518,40 24 A 19,65

21

ISOLER LES BARDAGES / BARDAGES MTALLIQUES DOUBLE PEAU


9/28

7

7

1 2 3


Nombre dem2/ rouleau

Nombre derouleaux / palette

Nombre dem2/ palette

Camion tautlinerm2/ chargement(26 palettes)

Classe &Quantit


3 x 60 000 x 1200 72,00 9 648,00 28 512,00 1 palette 10,47

SOLUTIONS ACOUSTIQUES

Panneau monodensit revtu dun voile minral noirrainur sur une tranche


Panneau monodensit revtu dun voile minral noirfeuillur sur une tranche


ROCKBARDAGE RevtuLvre Droite

ROCKBARDAGE RevtuLvre Caisson

1

2

ROCKSOURDINE Rouleau de voile de verre noir tiss revtu dunpare-vapeur aluminium

Raction au feu : Euroclasse A2 s1 d0

3




Nombre depanneaux /

palette



chargement

Classe &Quantit


110 x 1200 x 400 3,20 0,48 55 26,40 633,60 24 B/316,80 23,42

130 x 1200 x 400 3,80 0,48 45 21,60 518,40 24 B/259,20 26,44110 x 1200 x 450 3,20 0,54 44 23,76 665,28 28 B/332,64 23,42

130 x 1200 x 450 3,80 0,54 36 19,40 544,32 28 B/272,16 26,44

110 x 1200 x 500 3,20 0,60 44 26,40 633,60 24 B/316,80 23,42

130 x 1200 x 500 3,80 0,60 36 21,60 518,40 24 B/259,20 26,44

140 x 1200 x 600 4,05 0,72 27 19,44 544,32 28 B/272,16 27,96




Nombre depanneaux /

palette



chargement

Classe &Quantit


110 x 1200 x 400 3,20 0,48 55 26,40 633,60 24 B/316,80 23,42

130 x 1200 x 400 3,80 0,48 45 21,60 518,40 24 B/259,20 26,44

110 x 1200 x 450 3,20 0,54 44 23,76 665,28 28 B/332,64 23,42

130 x 1200 x 450 3,80 0,54 36 19,40 544,32 28 B/272,16 26,44

110 x 1200 x 500 3,20 0,60 44 26,40 633,60 24 B/316,80 23,42

130 x 1200 x 500 3,80 0,60 36 21,60 518,40 24 B/259,20 26,44

ISOLER LES BARDAGES / BARDAGES MTALLIQUES DOUBLE PEAU


10/28

8


Panneau rigide non revtu Raction au feu : Euroclasse A1 (Incombustible)

ROCKFAADE1

NOTES




Nombre dem2/ co lis



Camion tautlinerm2/ chargement

(22 palettes)

Classe &Quantit


55 x 600 x 1350 1,50 8 6,48 12 77,76 1710,72 A 7,32

80 x 600 x 1350 2,20 6 4,86 12 58,32 1283,04 A 10,65

100 x 600 x 1350 2,80 5 4,05 12 48,60 1069,20 A 13,31

120 x 600 x 1350 3,35 4 3,24 12 38,88 855,36 A 15,97

140 x 600 x 1350 3,90 3 2,43 12 29,16 641,52 A 18,64

Est surligne en couleur la valeur de rfrenceRT 2005.

ISOLER LES BARDAGES / BARDAGESSUR SUPPORT MAONN


11/28

9

9

1/2 paisseur, nous consulter. Les colisagespeuvent changer selon lorigine de fabrication.Est surligne en couleur la valeur de rfrenceRT 2005.

ISOLER LES TOITURES-TERRASSES BTON

SOLUTIONS POUR TANCHIT BITUMINEUSE OU SYNTHTIQUE FIXE MCANIQUEMENTOU EN POSE LIBRE SOUS PROTECTION LOURDE

ROCK UP C nu2




Nombre dem2/ colis




(52 palettes)

Classe &Quantit


50 x 1200 x 1000 1,15 3 3,60 8 28,80 1497,60 A 16,07

60 x 1200 x 1000 1,40 3 3,60 7 25,20 1310,40 A 19,28

70 x 1200 x 1000 1,75 2 2,40 9 21,60 1123,20 B/453,60 22,50

80 x 1200 x 1000 2,05 2 2,40 8 19,20 998,40 B/384,00 25,71

90 x 1200 x 1000 2,30 2 2,40 7 16,80 873,60 B/352,80 28,92

100 x 1200 x 1000 2,55 2 2,40 6 14,40 748,80 B/316,80 32,14

110 x 1200 x 1000 2,80 2 2,40 5 12,00 624,00 B/276,00 35,35

120 x 1200 x 1000 3,05 2 2,40 5 12,00 624,00 A 38,56

130 x 1200 x 1000 3,30 2 2,40 4 9,60 499,20 B/240,00 41,78

135 x 1200 x 1000 3,45 2 2,40 4 9,60 499,20 B/230,40 43,38

140 x 1200 x 1000 3,55 2 2,40 4 9,60 499,20 B/220,80 44,99

Panneau nu dont la couche suprieure est surdensifie ( partir de lpaisseur 70 mm) et rprable par un marquage(classe de compressibilit = C)Sous Document Technique dApplicationRaction au feu : Euroclasse A1 (Incombustible)

ROCK UP C nuPetit Format




Nombre dem2/ colis




(44 palettes)

Classe &Quantit


70 x 1200 x 600 1,75 3 2,16 12 25,90 1140,48 B/440,64 22,50

80 x 1200 X 600 2,05 3 2,16 10 21,60 950,40 B/388,80 25,71

90 x 1200 X 600 2,30 2 1,44 14 20,16 887,04 B/342,72 28,92

100 x 1200 X 600 2,55 2 1,44 12 17,28 760,32 B/311,04 32,14

110 x 1200 X 600 2,80 2 1,44 10 14,40 633,60 B/288,00 35,35

120 x 1200 X 600 3,05 2 1,44 10 14,40 633,60 A 38,56

130 x 1200 X 600 3,30 2 1,44 8 11,52 506,88 B/241,92 41,78

135 x 1200 X 600 3,45 2 1,44 8 11,52 506,88 B/230,40 43,38

140 x 1200 X 600 3,55 2 1,44 8 11,52 506,88 B/218,88 44,99

Panneau nu dont la couche suprieure est surdensifie et rprable par un marquage (classe de compressibilit = C)Sous Document Technique dApplicationRaction au feu : Euroclasse A1 (Incombustible)

1


12/28


1/2 paisseur, nous consulter. Les colisagespeuvent changer selon lorigine de fabrication.Est surligne en couleur la valeur de rfrenceRT 2005.


SOLUTIONS SOUDABLES POUR TANCHIT BITUMINEUSE

ROCK UP C Soudable2




Nombre dem2/ co lis




(52 palettes)

Classe &Quantit


50 x 1200 x 1000 1,15 3 3,60 8 28,80 1497,60 A 17,71

60 x 1200 x 1000 1,40 3 3,60 7 25,20 1310,40 A 20,92

70 x 1200 x 1000 1,75 2 2,40 9 21,60 1123,20 B/453,60 24,13

80 x 1200 x 1000 2,05 2 2,40 8 19,20 998,40 A 27,35

90 x 1200 x 1000 2,30 2 2,40 7 16,80 873,60 B/352,80 30,56

100 x 1200 x 1000 2,55 2 2,40 6 14,40 748,80 A 33,78

110 x 1200 x 1000 2,80 2 2,40 5 12,00 624,00 A 36,99

120 x 1200 x 1000 3,05 2 2,40 5 12,00 624,00 A 40,20

130 x 1200 x 1000 3,30 2 2,40 4 9,60 499,20 B/240,00 43,42

135 x 1200 x 1000 3,45 2 2,40 4 9,60 499,20 B/230,40 45,02

140 x 1200 x 1000 3,55 2 2,40 4 9,60 499,20 B/220,88 46,63

Panneau dont la couche suprieure est surdensifie ( partir de lpaisseur 70 mm) et revtue dune couche de bitume (classe de compressibilit = C)Sous Document Technique dApplication : en coursRaction au feu : Euroclasse F*

*aucune performance dtermine

ROCK UP C SoudablePetit Format

1




Nombre dem2/ col is




(44 palettes)

Classe &Quantit


70 x 1200 x 600 1,75 3 2,16 12 25,90 1140,48 B/440,64 24,13

80 x 1200 X 600 2,05 2 1,44 10 14,40 633,60 A 27,35

90 x 1200 X 600 2,30 2 1,44 14 20,16 887,04 B/342,72 30,56

100 x 1200 X 600 2,55 2 1,44 12 17,28 760,32 A 33,78

110 x 1200 X 600 2,80 2 1,44 10 14,40 633,60 A 36,99

120 x 1200 X 600 3,05 2 1,44 10 14,40 633,60 A 40,20

130 x 1200 X 600 3,30 2 1,44 8 11,52 506,88 B/241,92 43,42

135 x 1200 X 600 3,45 2 1,44 8 11,52 506,88 B/230,40 45,02

140 x 1200 X 600 3,55 2 1,44 8 11,52 506,88 B/218,88 46,63

Panneau dont la couche suprieure est surdensifie et revtue dune couche de bitume (classe de compressibilit = C)Sous Document Technique dApplication : en coursRaction au feu : Euroclasse F*

*aucune performance dtermine


13/28

11


Mortier de collage froid de panneaux isolants sur bton Consommation moyenne (extrait sec) de 2,5 kg/m2

COLLE FIX UP1

ACCESSOIRE POUR SUPPORT MAONN

Conditionnement Nombre de sacs / palette Nombre de kg / palette Quantit minimum Prix / m2

Sac de 25 kg 60 1 500,00 1 palette 1,13

NOTES


14/28

2


1/2 paisseur, nous consulter. Les colisagespeuvent changer selon lorigine de fabrication.Est surligne en couleur la valeur Garde-Foucorrespondant au minimum rglementaire de la RT 2005 (conformment aux rgles Th-U incluant les ponts thermiqintgrs raison de 4 fixations de diamtre 4,8 mm/m2).

ISOLER LES TOITURES-TERRASSES ACIER / TLE DACIER NERVURE STANDARD




Nombre depanneaux /

palette



(26 palettes)

Classe &Quantit


60 x 1200 x 1000 1,50 1,20 42 50,40 1310,40 A 18,18

70 x 1200 x 1000 1,75 1,20 36 43,20 1123,20 A 21,21

80 x 1200 x 1000 2,05 1,20 32 38,40 998,40 A 24,24

90 x 1200 x 1000 2,30 1,20 28 33,60 873,60 A 27,27

100 x 1200 x 1000 2,55 1,20 26 31,20 811,20 A 30,30

110 x 1200 x 1000 2,80 1,20 22 26,40 686,40 A 33,33

115 x 1200 x 1000 2,95 1,20 22 26,40 686,40 A 34,85

120 x 1200 x 1000 3,05 1,20 22 26,40 686,40 A 36,36

130 x 1200 x 1000 3,30 1,20 20 24,00 624,00 A 39,39

140 x 1200 x 1000 3,55 1,20 18 21,60 561,60 A 42,42

150 x 1200 x 1000 3,85 1,20 16 19,20 499,20 A 45,45

160 x 1200 x 1000 4,10 1,20 16 19,20 499,20 A 48,48

170 x 1200 x 1000 4,35 1,20 15 18,00 468,00 B/252,00 51,51

180 x 1200 x 1000 4,60 1,20 14 16,80 436,80 B/235,20 54,54

Panneau nu monodensit (classe de compressibilit = Sous Document Technique dApplication Raction au feu - Euroclasse A1 (incombustible)

ROCKACIER B Nu1

SOLUTIONS POUR TANCHIT BITUMINEUSE FIXE MCANIQUEMENT




Nombre dem2/ col is




(26 palettes)

Classe &Quantit


40 x 1200 x 1000 1,00 4 4,80 16 76,80 1996,80 A 13,09

50 x 1200 x 1000 1,25 4 4,80 13 62,40 1622,40 A 15,15


15/28

3

13

1/2 paisseur, nous consulter. Les colisagespeuvent changer selon lorigine de fabrication.Est surligne en couleur la valeur Garde-Foucorrespondant au minimum rglementaire de la RT 2005 (conformment aux rgles Th-U incluant les ponts thermiquesintgrs raison de 4 fixations de diamtre 4,8 mm/m2).


POUR GRANDS CHANTIERS

Panneau nu monodensit (classe de compressibilit = B) Sous Document Technique dApplication Raction au feu - Euroclasse A1 (incombustible)

ROCKACIER B NuGrande Longueur

1




Nombre depanneaux /

palette


Camion tautlinerm2/ cha rgement

(22 palettes)

Classe &Quantit


80 x 2400 x 600 2,05 1,44 30 43,20 950,40 A 25,20

90 x 2400 x 600 2,30 1,44 28 40,32 887,04 B/443,52 28,35

100 x 2400 x 600 2,55 1,44 24 34,56 760,32 A 31,50

110 x 2400 x 600 2,80 1,44 20 28,80 633,60 B/374,40 34,65

115 x 2400 x 600 2,95 1,44 20 28,80 633,60 A 34,85

120 x 2400 x 600 3,05 1,44 20 28,80 633,60 A 37,80

130 x 2400 x 600 3,30 1,44 18 25,92 570,24 A 40,95

140 x 2400 x 600 3,55 1,44 16 23,04 506,88 B/299,52 44,10

150 x 2400 x 600 3,85 1,44 16 23,04 506,88 B/276,48 47,25

160 x 2400 x 600 4,10 1,44 16 23,04 506,88 B/253,44 50,40

170 x 2400 x 600 4,35 1,44 14 20,16 443,52 B/241,92 53,55

180 x 2400 x 600 4,60 1,44 14 20,16 443,52 B/241,92 56,70



16/28

4


1 2





ROCKACIER C Nu

ROCKACIER C NuGrande Longueur

1

2






Nombre depanneaux /

palette



(26 palettes)

Classe &Quantit


60 x 1200 x 1000 1,45 1,20 42 50,40 1310,40 A 19,4570 x 1200 x 1000 1,70 1,20 36 43,20 1123,20 B/518,40 22,69

80 x 1200 x 1000 1,95 1,20 32 38,40 998,40 A 25,93

90 x 1200 x 1000 2,20 1,20 28 33,60 873,60 B/403,20 29,17

100 x 1200 x 1000 2,45 1,20 26 31,20 811,20 A 32,41

110 x 1200 x 1000 2,70 1,20 22 26,40 686,40 B/316,80 35,65

120 x 1200 x 1000 2,95 1,20 22 26,40 686,40 A 38,90

130 x 1200 x 1000 3,20 1,20 20 24,00 624,00 B/288,00 42,14

140 x 1200 x 1000 3,45 1,20 18 21,60 561,60 B/259,20 45,38

150 x 1200 x 1000 3,65 1,20 16 19,20 499,20 B/230,40 48,62

160 x 1200 x 1000 3,95 1,20 16 19,20 499,20 B/230,40 51,86




Nombre depanneaux /

palette



(22 palettes)

Classe &Quantit


80 x 2400 x 600 1,95 1,44 30 43,20 950,40 B/432,00 26,97

90 x 2400 x 600 2,20 1,44 28 40,32 887,04 B/403,20 30,34

100 x 2400 x 600 2,45 1,44 24 34,56 760,32 A 33,71

110 x 2400 x 600 2,70 1,44 20 28,80 633,60 B/316,80 37,08

120 x 2400 x 600 2,95 1,44 20 28,80 633,60 A 40,45

130 x 2400 x 600 3,20 1,44 18 25,92 570,24 B/285,12 43,82

140 x 2400 x 600 3,45 1,44 16 23,04 506,88 B/253,44 47,19

150 x 2400 x 600 3,70 1,44 16 23,04 506,88 B/230,40 50,56

160 x 2400 x 600 3,95 1,44 16 23,04 506,88 B/230,40 53,94


17/28

5

15


1/2 paisseur, nous consulter. Les colisagespeuvent changer selon lorigine de fabrication.Est surligne en couleur la valeur Garde-Foucorrespondant au minimum rglementaire de la RT 2005 (conformment aux rgles Th-U incluant les ponts thermiquesintgrs raison de 4 fixations de diamtre 4,8 mm/m2).

HARDROCK 2

HARDROCK 2Grande Longueur

1

2

SOLUTIONS POUR TANCHIT SYNTHTIQUE FIXE MCANIQUEMENT




Nombre depanneaux /

palette



(26 palettes)

Classe &Quantit


50 x 1200 x 1000 1,25 1,20 52 62,40 1622,40 B/686,40 15,52

60 x 1200 x 1000 1,50 1,20 42 50,40 1310,40 A 18,63

70 x 1200 x 1000 1,75 1,20 36 43,20 1123,20 B/518,40 21,73

80 x 1200 x 1000 2,00 1,20 32 38,40 998,40 A 24,84

90 x 1200 x 1000 2,25 1,20 28 33,60 873,60 B/403,20 27,94

100 x 1200 x 1000 2,50 1,20 26 31,20 811,20 A 31,05

110 x 1200 x 1000 2,75 1,20 22 26,40 686,40 A 34,15

120 x 1200 x 1000 3,00 1,20 22 26,40 686,40 A 37,26

130 x 1200 x 1000 3,25 1,20 20 24,00 624,00 A 40,36

140 x 1200 x 1000 3,50 1,20 18 21,60 561,60 B/259,20 43,47

150 x 1200 x 1000 3,75 1,20 16 19,20 499,20 B/249,60 46,57

160 x 1200 x 1000 4,00 1,20 16 19,20 499,20 B/230,40 49,68




Nombre depanneaux /

palette



(22 palettes)

Classe &Quantit


50 x 2400 x 600 1,25 1,44 48 69,12 1520,64 B/691,20 15,52

60 x 2400 x 600 1,50 1,44 40 57,60 1267,20 A 18,63

70 x 2400 x 600 1,75 1,44 36 51,84 1140,48 B/518,40 21,73

80 x 2400 x 600 2,00 1,44 30 43,20 950,40 B/432,00 24,84

90 x 2400 x 600 2,25 1,44 28 40,32 887,04 B/403,20 27,94

100 x 2400 x 600 2,50 1,44 24 34,56 760,32 A 31,05

110 x 2400 x 600 2,75 1,44 20 28,80 633,60 A 34,15

120 x 2400 x 600 3,00 1,44 20 28,80 633,60 A 37,26

130 x 2400 x 600 3,25 1,44 18 25,92 570,24 B/285,12 40,36

140 x 2400 x 600 3,50 1,44 16 23,04 599,04 B/253,44 43,47

150 x 2400 x 600 3,75 1,44 16 23,04 599,04 B/253,44 46,57

160 x 2400 x 600 4,00 1,44 16 23,04 599,04 B/230,40 49,68

Panneau nu dont la couche suprieure est surdensifie pour une meilleure duret de surface et rprable par un marquage (classe de compressibilit = B) Sous Document Technique dApplication Raction au feu : Euroclasse A1 (Incombustible)

Panneau nu dont la couche suprieure est surdensifie pour une meilleure duret de surface et rprable par un marquage (classe de compressibilit = B) Sous Document Technique dApplication Raction au feu : Euroclasse A1 (Incombustible)POUR GRANDS CHANTIERS


18/28

6





Nombre depanneaux /

palette



(22 palettes)

Classe &Quantit


50 x 2400 x 1200 1,25 2,88 24 69,12 1 520,64 A 15,52

60 x 2400 x 1200 1,50 2,88 20 57,60 1 267,20 A 18,63

70 x 2400 x 1200 1,75 2,88 18 51,84 1140,48 B/518,40 21,73

80 x 2400 x 1200 2,00 2,88 15 43,20 950,40 B/432,00 24,84

90 x 2400 x 1200 2,25 2,88 14 40,32 887,04 B/403,20 27,94

100 x 2400 x 1200 2,50 2,88 12 34,56 760,32 A 31,05

110 x 2400 x 1200 2,75 2,88 10 28,80 633,60 A 34,15

120 x 2400 x 1200 3,00 2,88 10 28,80 633,60 A 37,26

130 x 2400 x 1200 3,25 2,88 9 25,92 570,24 B/285,12 40,36

140 x 2400 x 1200 3,50 2,88 8 23,04 599,04 B/253,44 43,47

150 x 2400 x 1200 3,75 2,88 8 23,04 599,04 B/253,44 46,57

160 x 2400 x 1200 4,00 2,88 8 23,04 599,04 B/230,40 49,68

SOLUTIONS POUR TANCHIT SYNTHTIQUE FIXE MCANIQUEMENT

NOTES


Panneau nu dont la couche suprieure est surdensifie pour une meilleure duret de surface et rprable par un marquage (classe de compressibilit = B) Sous Document Technique dApplication Raction au feu : Euroclasse A1 (Incombustible)

HARDROCK 2Grande Surface

1




19/28

7

17

1/2 paisseur, nous consulter. Les colisagespeuvent changer selon lorigine de fabrication.Est surligne en couleur la valeur Garde-Foucorrespondant au minimum rglementaire de la RT 2005.

1 2

ROCKACIER C Soudable

* aucune performance dtermine

Panneau monodensit revtu dune couche de bitume(classe de compressibilit = B)

Sous Document Technique dApplication Raction au feu - Euroclasse F* Produit intgr au procd NOFIX ACIER RW

ROCKACIER B Soudable1

2

SOLUTIONS SOUDABLES POUR TANCHIT BITUMINEUSE

Panneau monodensit revtu dune couche de bitume(classe de compressibilit = C)

Sous Document Technique dApplication

Raction au feu - Euroclasse F* Produit intgr au procd NOFIX ACIER RW

* aucune performance dtermine


Rsistancethermique*(m2.K/W)


Nombre dem2/ co lis



Camion tautlinerm2/ chargemen t

(26 palettes)

Classe &Quantit


60 x 1200 x 1000 1,45 3 3,60 14 50,40 1310,40 A 21,10

70 x 1200 x 1000 1,70 3 3,60 12 43,20 1123,20 B/518,40 24,34

80 x 1200 x 1000 1,95 2 2,40 16 38,40 998,40 A 27,59

90 x 1200 x 1000 2,20 2 2,40 14 33,60 873,60 B/403,20 30,83

100 x 1200 x 1000 2,45 2 2,40 13 31,20 811,20 A 34,07

110 x 1200 x 1000 2,70 2 2,40 11 26,40 686,40 B/316,80 37,31

120 x 1200 x 1000 2,95 2 2,40 11 26,40 686,40 A 40,55

130 x 1200 x 1000 3,20 2 2,40 10 24,00 624,00 A 43,79

140 x 1200 x 1000 3,45 2 2,40 9 21,60 561,60 B/259,20 47,03

150 x 1200 x 1000 3,70 2 2,40 8 19,20 499,20 B/230,40 50,27

160 x 1200 x 1000 3,95 2 2,40 8 19,20 499,20 B/230,40 53,52


Rsistancethermique*(m2.K/W)


Nombre dem2/ co lis



Camion tautlinerm2/ chargemen t(26 palettes)

Classe &Quantit


40 x 1200 x 1000 1,00 4 4,80 16 76,80 1996,80 A 14,75

50 x 1200 x 1000 1,25 4 4,80 13 62,40 1622,40 A 16,81

60 x 1200 x 1000 1,50 3 3,60 14 50,40 1310,40 A 19,84

70 x 1200 x 1000 1,75 3 3,60 12 43,20 1123,20 B/561,60 22,87

80 x 1200 x 1000 2,05 2 2,40 16 38,40 998,40 A 25,90



20/28

8



ISOLER LES TOITURES-TERRASSES ACIER / TLES DACIER NERVURE GRANDE PORTE

ROCKVALLE1

SOLUTIONS POUR TANCHIT BITUMINEUSE OU SYNTHTIQUE FIXE MCANIQUEMENT




Nombre depanneaux /

palette



(26 palettes)

Classe &Quantit


50 x 1200 x 1000 1,15 1,20 52 62,40 1 622,40 A 16,40

55 x 1200 x 1000 1,30 1,20 45 54,00 1 404,00 A 18,04

60 x 1200 x 1000 1,40 1,20 42 50,40 1 310,40 A 19,68

70 x 1200 x 1000 1,70 1,20 36 43,20 1 123,20 B/518,40 22,00

80 x 1200 x 1000 1,95 1,20 32 38,40 998,40 A 25,15

90 x 1200 x 1000 2,20 1,20 28 33,60 873,60 B/403,20 28,29

100 x 1200 x 1000 2,55 1,20 26 31,20 811,20 A 31,43

110 x 1200 x 1000 2,80 1,20 22 26,40 686,40 B/369,60 34,58

115 x 1200 x 1000 2,95 1,20 22 26,40 686,40 A 36,15

120 x 1200 x 1000 3,05 1,20 22 26,40 686,40 A 37,72

130 x 1200 x 1000 3,30 1,20 20 24,00 624,00 B/312,00 40,86

140 x 1200 x 1000 3,55 1,20 18 21,60 561,60 B/302,40 44,01

150 x 1200 x 1000 3,85 1,20 16 19,20 499,20 B/268,80 47,15

160 x 1200 x 1000 4,10 1,20 16 19,20 499,20 B/268,80 50,29

170 x 1200 x 1000 4,35 1,20 15 18,00 468,00 B/252,00 53,44

180 x 1200 x 1000 4,60 1,20 14 16,80 436,80 B/235,20 56,58

Panneau nu monodensit (classe de compressibilit = pour les p. de 50 95 mm, B pour les p. 100 mm

Sous Document Technique dApplication Raction au feu : Euroclasse A1 (Incombustible)


21/28

9

19

1/2 paisseur, nous consulter. Les colisagespeuvent changer selon lorigine de fabrication.Est surligne en couleur la valeur Garde-Foucorrespondant au minimum rglementaire de la RT 2005 (conformment aux rgles Th-U incluant les ponts thermiquesintgrs raison de 4 fixations de diamtre 4,8 mm/m 2).

ISOLER LES TOITURES-TERRASSES ACIER / TLES DACIER NERVURE GRANDE PORTE

ROCKVALLEGrande Longueur

1

SOLUTIONS POUR TANCHIT BITUMINEUSE OU SYNTHTIQUE FIXE MCANIQUEMENT




Nombre depanneaux /

palette



(22 palettes)

Classe &Quantit


50 x 2400 x 600 1,15 1,44 48 69,12 1 520,64 A 16,40

55 x 2400 x 600 1,30 1,44 45 64,80 1 425,60 A 18,04

60 x 2400 x 600 1,40 1,44 40 57,60 1 267,20 A 19,68

70 x 2400 x 600 1,70 1,44 36 51,84 1 140,48 B/518,40 22,00

80 x 2400 x 600 1,95 1,44 30 43,20 950,40 A 25,15

90 x 2400 x 600 2,20 1,44 28 40,32 887,04 B/403,20 28,29

100 x 2400 x 600 2,55 1,44 24 34,56 760,32 B/414,72 31,43

110 x 2400 x 600 2,80 1,44 20 28,80 633,60 B/374,40 34,58

115 x 2400 x 600 2,95 1,44 20 28,80 633,60 A 36,15

120 x 2400 x 600 3,05 1,44 20 28,80 633,60 B/345,60 37,72

130 x 2400 x 600 3,30 1,44 18 25,92 570,24 B/311,04 40,86

140 x 2400 x 600 3,55 1,44 16 23,04 506,88 B/299,52 44,01

150 x 2400 x 600 3,85 1,44 16 23,04 506,88 B/276,48 47,15

160 x 2400 x 600 4,10 1,44 14 20,16 443,52 B/262,08 50,29

170 x 2400 x 600 4,35 1,44 14 20,16 443,52 B/241,92 53,44

180 x 2400 x 600 4,60 1,44 14 20,16 443,52 B/241,92 56,58

Panneau nu monodensit (classe de compressibilit = Cpour les p. de 50 95 mm, B pour les p. 100 mm)

Sous Document Technique dApplication Raction au feu : Euroclasse A1 (Incombustible)



22/28

2


1 2

Profil du bac (mm) Dimensions du trapze (mm) Quantitminimum(en ml)

Prix / mlLargeur devalle haute

Largeur devalle basse

Hauteur Grande base Petite base Hauteur

70 20 56 69 19 55

Nous consul ter Nous consult

70 22 59 70 21 59

70 24 74 70 23 74

122 39 110 122 37 110

110 34 118,5 110 32 118,5

161 39 153 161 37 153

148 40 165 148 38 165

3


Nombre dem2/ rouleau

Nombre derouleaux / palette



(26 palettes)

Classe &Quantit


3 x 60 000 x 1200 72,00 9 648,00 28 512,00 1 palette 10,47

ISOLER LES TOITURES-TERRASSES ACIER /SOLUTIONS ACOUSTIQUES

TRAPZES

BANDES

Trapzes destins au remplissage des ondes de tles daci nervures perfores pour une meilleure isolation acoustiqRaction au feu du primitif : Euroclasse A1 (Incombustib

ROCKSOURDINE Rouleau de voile de verre noir tiss revtu dun pare-vapeur aluminium Raction au feu : Euroclasse A2 s1 d0 A associer ROCKACIER, ROCKVALLEet HARDROCK

1

2

3

Profil du bac (mm) Dimensions de la bande (mm)Quantit minimum

(en ml)Prix / m

Hauteur Largeur Hauteur Largeur

38 260 37 259

Nous consulter Nous consult

60 260 59 259

45 255 44 254

50 250 49 249

45 220 44 219

40 200 39 199

30 200 29 199

40 185 39 184

40 180 39 179

40 166 39 165

40 160 39 159

40 100 39 99

30 30 29 29

Trapzes et Bandes non standard : nous consulterTransport Express possible : nous consulter

Bandes destines au remplissage des ondes de tles daci nervures perfores pour une meilleure isolation acoustiquRaction au feu du primitif : Euroclasse A1 (Incombustib


23/28

2

21

NOTES


24/28

22


CONDITIONS GNRALES DE VENTE

PREAMBULELes prsentes Conditions Gnrales de Vente sappliquent toutes lescommandes passes auprs de la socit ROCKWOOL FRANCE SAS (ci-aprsdnomme le Vendeur ) par ses clients (ci-aprs dnomm le/les Client(s)), quel que soit le lieu de livraison des produits (France mtropolitaine, DOMTOM, tranger).En consquence, toute commande passe au Vendeur impliquencessairement, titre de condition essentielle et dterminante, lacceptationentire et sans rserve par le Client desdites Conditions Gnrales de Vente.Toute condition contraire et, notamment, toutes conditions gnrales ouparticulires manant du Client, y compris ses ventuelles conditions dachatet ses bons de commande, sont en consquence inopposables au Vendeur,sauf acceptation pralable et crite. Le fait de ne pas se prvaloir, un momentdonn, de lune quelconque des prsentes Conditions Gnrales de Vente nepeut tre interprt par le Client comme valant renonciation par le Vendeur se prvaloir ultrieurement de lune quelconque desdites Conditions. Lesprsentes Conditions Gnrales de Vente sont modifiables tout moment,tant entendu que toute ventuelle modification sera notifie par tlcopie oupar lettre recommande avec demande davis de rception au Client et quelleprendra effet trente jours aprs rception de la notification

1 - PASSATION DE COMMANDELes commandes doivent tre adresses au sige social du Vendeur parcourrier, tlcopie ou par courrier lectronique ladresse suivante :ROCKWOOL FRANCE SAS, 111, rue du Chteau des Rentiers, 75013 Parisen prcisant activit ROCKWOOL France ou ROCKFON . Les numrosde tlcopies ou adresses lectroniques seront communiqus au Clientpar lorganisation de vente concerne. Les commandes doivent mentionnerle libell, les rfrences, la quantit des produits commands ainsi quunedescription prcise (assortie dun schma si ncessa ire) dans le cas de produits

hors standard, cest--dire, hors tarif habituel. Elles stipuleront galement defaon claire le lieu de livraison demand ainsi que les ventuelles contraintesdaccs ce lieu. Le Vendeur se rserve le droit de refuser les commandes encas de manquement du Client lune quelconque de ses obligations et, plusgnralement, de refuser toute commande prsentant un caractre anormalpour quelque raison que ce soit ou passe de mauvaise foi. Les commandes nedeviennent fermes et dfinitives quaprs confirmation crite par le Vendeur,sous forme dun Accus de Rception de Commande notifi par courrier, partlcopie ou par courrier lectronique ; en cas de confirmation par tlcopie,la production du bordereau dmission tabli par lappareil de tlcopie oulordinateur du Vendeur fera foi. Toute annulation ou modification de commandedu Client devra tre notifie par crit au Vendeur par tlcopie ou par lettrerecommande avec demande davis de rception et devra faire lobjet duneacceptation expresse et crite du Vendeur, que ce dernier se rserve le droit derefuser. En tout tat de cause, le remboursement de la marchandise ne pourratre que proportionnel la quantit considre comme r-expdiable parlusine rceptionnant ladite marchandise, dduction faite des diffrents cotsde transport concerns.Toute modification de commande en terme de contenuet/ou dlais concernant des produits au tarif (hors accessoires) sans quantitminimum seffectue au plus tard cinq jours ouvrs avant la date de livraisonprvue et avant dix heures. Dans cette hypothse, le Vendeur considre la

modification comme une nouvelle commande, annulant la prcdente, etconfirme au Client le nouveau dlai. Pour les produits figurant au tarif avecune quantit minimum, les produits accessoires ou les produits hors standardabsents du tarif, toute modification ou annulation devra intervenir au plus tard8 semaines avant la semaine de livraison prvue (nous consulter pour les fraisen cas dannulation ou de modification de commande intervenant moins de 8semaines avant la date de livraison).Le Vendeur se rserve le droit dexiger duClient le paiement du montant total de la commande. A cette fin, le Vendeuradressera au Client une facture pro forma. La commande ne sera alorsconsidre comme ferme et dfinitive qu lencaissement par le Vendeur dumontant factur.Le Vendeur se rserve le droit, mme en cours dexcutionde commande, dexiger une garantie, qui pourra notamment prendre la formedune caution bancaire pour la bonne excution des engagements, tout refusautorisant lannulation de tout ou partie des commandes passes.

2 - TARIFLes prix des produits sont fixs par les conditions tarifaires applicables la date de la commande par le Client. Les prix sentendent hors taxes. Tousimpts et droits ventuellement exigibles sont la charge du Client. Pour leslivraisons en France mtropolitaine, Corse exclue, les prix sentendent francode port et emballages compris. Pour les ventes destination de la Corse,les prix sentendent franco, port de dpart (Marseille ou Nice), emballagescompris. Sagissant des ventes destination des dpartements et territoiresdoutre-mer et de ltranger, les prix sentendent dpart usine ou entreptdu Vendeur (EXW), emballages standard compris. Lorsquil supporte le cotdacheminement des marchandises au point de livraison du Client (ventesfranco), le Vendeur retiendra les moyens de transport les plus adapts. Les prixet renseignements figurant dans les documents promotionnels, catalogueset prospectus qui pourraient tre mis par le Vendeur sont donns titrepurement indicatif ; seules prvalent les conditions tarifaires du Vendeur envigueur au jour de la commande. Le Vendeur se rserve le droit dappliquerses conditions tarifaires en vigueur la date de la livraison, notamment encas de fluctuations du prix des matires premires ou en cas de survenue dunvnement indpendant de sa volont qui aurait pour consquence daccrotrele cot des produits. Les tarifs des produits sont tablis en fonction de leurconditionnement habituel.

3 - LIVRAISON - LOGISTIQUELes dlais de livraison ne sont donns que sur demande et titre indicatifne sauraient en aucun cas engager la responsabilit du Vendeur. Il ne ptre envisag de ddommagement ou dindemnisation de quelque nature qce soit et ce, pour quelque motif que ce soit en cas de retard de livraisLes produits sont livrs ou mis la disposition du Client sur des supportslivraisons et dans des conditionnements dfinis dans les tarifs du VendeLes produits voyagent aux risques et prils du Client, qui il appartient

vrifier les produits au moment de leur rception et de faire immdiatemtoutes rserves utiles auprs du transporteur, dans les conditions prcis larticle L.133-3 du Code du commerce (rserves sur rcpiss, confirmpar lettre recommande dans les trois jours, non compris les jours fris)responsabilit du Vendeur est limite au remplacement ou au remboursemdes produits reconnus dfectueux ou manquants, dans les conditions dcr larticle 6 ci-dessous. De plus, la responsabilit du Vendeur ne saurait engage au cas o les produits vendus seraient dchargs ou entreposs ddes conditions anormales ou incompatibles avec leur nature.

4 - CONDITIONS DE RGLEMENTLes factures sont payables au sige social du Vendeur 45 (quarante cjours fin de mois ou 60 (soixante) jours compter de la date dmissionla facture, par chque, virement ou effet de commerce. Pour les ventelexportation, les moyens de rglement sont ceux couramment utiliss dans changes internationaux. Les effets de commerce devront tre retournsVendeur revtus de lacceptation du Client dans les dix jours de leur rceptLacceptation pralable de traite ou lettre de change ne peut en aucun constituer une drogation au dlai de rglement ci-dessus vis.Seul le rglement lchance convenue est libratoire. Conformment adispositions vises sous les articles L.441-3 et L.441-6 du Code de commetoute inexcution par le Client, totale ou partielle, de ses obligations paiement ou tout retard, entranera lexigibilit de plein droit dune pnalit dmontant gal trois fois le taux dintrt lgal en vigueur la date dchanLes intrts commenceront courir compter de la date de paiement figursur la facture et continueront courir jusquau jour du parfait paiement detotalit des sommes dues au Vendeur. Tout mois commenc sera intgralemd. Le Vendeur pourra imputer de plein droit lesdites pnalits de retard stoute rduction de prix due au Client. A dfaut de paiement, mme partdune seule des chances convenues pour lune quelconque des livraisole Vendeur se rserve la possibilit de demander lexigibilit immdiate detotalit des sommes dues par le Client quelque titre que ce soit. En cas paiement par effet de commerce, le dfaut de retour de leffet sera considcomme un refus dacceptation assimilable un dfaut de paiement. Aupaiement ne peut faire lobjet dune compensation la seule initiative Client, laccord pralable et crit du Vendeur tant indispensable et ce, quelque soient les dispositions ventuellement contraires pouvant figurer dales conditions dachat du Client. En cas de retard ou dinexcution totalepartielle, par le Client, de ses obligations de paiement, le Vendeur pounotifier au Client, par tlcopie ou lettre recommande avec demande dade rception, la suspension de ses livraisons. Ces dispositions cesseront leeffets au paiement intgral des factures, le Client acceptant alors les nouvedlais de livraison qui lui seront notifis par le Vendeur. En cas dinsolvabinotoire, de paiement au-del de la date dchance, de redressement de liquidation judiciaire, le Vendeur pourra, sous rserve des dispositiimpratives de larticle L.621-28 du Code de commerce : - procder de pdroit et sans autre formalit, la reprise des marchandises correspondant commande en cause et ventuellement aux commandes impayes antrieuque leur paiement soit chu ou non ; - rsilier de plein droit le contrat en totasur simple avis donn au Client par lettre recommande avec demande dade rception, sans autre formalit et sans prjudice de lexercice de tous sautres droits. Toute dtrioration du crdit du Client pourra, tout momejustifier en fonction des risques encourus, la fixation dun plafond en dcouvventuellement autoris du Client, lexigence de certains dlais de paiemedun rglement comptant des commandes en cours et venir et de certaigaranties. Ce sera notamment le cas si une cession, location-grance, men nantissement ou un apport de son fond de commerce ou de certains de slments, ou encore un changement de contrle ou de structure de lentrepdu Client ou dans la personne de son dirigeant, est susceptible de produireeffet dfavorable sur le crdit du Client. Conformment aux dispositions vissous larticle L.621-24 du Code de commerce, et de convention expresse,cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire du Client, le montnon encore pay des factures quil aurait pu mettre au titre des prestatioeffectues au profit du Vendeur et celui des rductions de prix ventuellemdues, se compensera avec les sommes quil resterait devoir au Vendeur, cellci devenant immdiatement exigibles. Si, par ailleurs, le Vendeur est mis dlobligation de sadresser un mandataire (avocat, huissier, etc.) pour obtele rglement des sommes dues, il est expressment convenu titre de claupnale stipule forfaitairement et de plein droit, et non rductible, lapplicatdune majoration calcule au taux de 10 % du montant des sommes dues le Client et ce, sans prjudice des intrts de retard et dommages et intrventuels.

5 - RSERVE DE PROPRITLes produits vendus demeurent la proprit du Vendeur jusquau paiemintgral des factures. A cet gard, ne constitue pas un paiement au sens la prsente clause, la remise dune traite, dun chque bancaire ou pos


25/28

23

23

CONDITIONS GNRALES DE VENTE

ou de tout titre crant une obligation de payer. Le paiement ne pourra treconsidr effectu que lors de lencaissement effectif du prix par le Vendeur.Si les produits, objet de la rserve de proprit, ont t revendus par leClient, la crance du Vendeur sera automatiquement transporte sur lacrance du prix des produits ainsi vendus par le Client. Le Client cde ds prsent au Vendeur toutes crances qui natraient de la revente des produitsimpays sous rserve de proprit. En cas de redressement ou de liquidationjudiciaire du Client, les produits pourront tre revendiqus, conformment aux

dispositions lgales et /ou rglementaires en vigueur. En cas de revendicationdes marchandises, pour non paiement partiel ou total, les produits en stockseront rputs correspondre aux crances impayes. Conformment auxarticles 121 et 153-4 de la loi du 25 janvier 1985 (respectivement codifis sousles articles L.621-122 et L.622-14 du Code de commerce), nonobstant touteclause contraire, la prsente clause de rserve de proprit est opposable auClient. Le Vendeur est dores et dj autoris par le Client qui laccepte, faire dresser un inventaire et/ou mettre sous squestre les produits impaysdtenus par lui. Tous acomptes antrieurement pays resteront acquis, dansleur totalit, au Vendeur titre de clause pnale. Nonobstant la prsenteclause de rserve de proprit, tous les risques affrents aux produits vendussont la charge du Client. Le Client sera ainsi tenu pour seul responsable detous les risques de dtrioration, de perte, de destruction partielle ou totale,quelle que soit la cause du dommage, mme sil sagit dun cas fortuit ou deforce majeure. Jusquau complet paiement, le Client sinterdit de confrer unnantissement ou un gage sur les produits vendus sous rserve de proprit,ou de les utiliser titre de garantie. Le Client soblige informer tout tiers,notamment en cas de saisie, du fait que les produits sous clause de rserve deproprit appartiennent au Vendeur, et informer le Vendeur immdiatementde toute saisie ou opration similaire.

6 - MANQUANTS NON CONFORMIT - GARANTIELes produits commercialiss par le Vendeur sont conformes aux spcificationstechniques requises et la lgislation et/ou rglementation et/ou normesen vigueur et sont garantis contre tous vices de fabrication. Tout ventuelmanquant, dfaut de conformit ou vice cach sera port la connaissancedu Vendeur par le Client, sous forme de notification crite adresse par lettrerecommande avec accus de rception dans les huit jours suivant la livraisonou la dcouverte du vice cach. En cas de manquant, dfaut de conformit oude vice cach, la garantie du Vendeur est limite au remplacement des produitsmanquants ou dfectueux ou ltablissement dun avoir sans donner droitau versement dune quelconque indemnit ou de dommages et intrts pourquelque cause que ce soit. Le Vendeur devra avoir accs au produit ou chantierlitigieux afin de pouvoir effectuer ses constatations. Un retour des marchandiseslitigieuses sera demand par le Vendeur et organis par ses soins sous quinzejour ouvrs. Le Client devra veiller mettre la dite marchandise dispositionau moment prvu pour son enlvement par le Vendeur. La garantie du Vendeurne sappliquera pas dans lhypothse o les produits auraient t transforms,intgrs ou incorpors. Les produits commercialiss par le Vendeur tant desproduits techniques, ils requirent bien entendu un strict respect des fichestechniques les accompagnant. Le Client sengage ce titre respecter ou faire respecter les rgles de lart ou normes rgissant ces produits. LeVendeur recommande au Client de sassurer, avant de vendre ou mettre leproduit en uvre quil convient exactement lemploi envisag en procdant,au besoin, des essais prliminaires. Dans le cas de produits combinsfaisant appel dautres produits que ceux commercialiss par le Vendeur,linstallateur doit vrifier pralablement la compatibilit desdits produitset, en aucun cas, installer des produits commercialiss par le Vendeur enassociation avec des produits dune autre marque susceptibles dentraner unmauvais fonctionnement de lensemble, voire un danger pour les utilisateursou, de manire plus gnrale, pour toute personne. Lutilisation des produitscommercialiss par le Vendeur doit tre conforme aux documentations etprconisations crites fournies par le Vendeur. Pour tout autre usage, le Clientdevra obtenir du Vendeur une autorisation crite.

7 - RETOURSAucun retour de produit ne sera admis sans laccord pralable et crit duVendeur (hormis dans le cas des marchandises reues endommages par leClient et laisses au transporteur). En toute hypothse, les cots affrentsau transport des produits retourns resteront la charge du Client aprsacceptation de la date de retour par le Vendeur. Aucun retour de produit horsstandard ne sera accept. Le remboursement au Client de la marchandiseretourne sera fonction des quantits pouvant tre reprises en stock par leVendeur des fins de revente.

8 - DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE - MARQUESLe Vendeur est titulaire de lensemble des droits de proprit intellectuelle et, ce titre, notamment des brevets et des marques couvrant les produits vendusau Client sous les marques Rockwool , Rockfon et/ou toute autre marqueutilise par le Vendeur. Le cas chant, les produits livrs par le Vendeursous les marques Rockwool , Rockfon et/ou toutes autres marquesutilises par le Vendeur ne pourront tre revendus que dans leur prsentationdorigine et dans des conditions conformes leur image de marque et leursspcificits techniques. Le Client qui aurait connaissance dune contrefaondes brevets protgeant les produits ou des marques dtenus par le Vendeurdevra en informer immdiatement le Vendeur par tlcopie ou par e-mailconfirm par lettre recommande avec demande davis de rception.

9 - FORCE MAJEURELexcution par les parties de tout ou partie de leurs obligations serasuspendue en cas de survenance dun cas fortuit ou de force majeure qui engnerait ou retarderait lexcution. Sont considrs comme tels notamment,sans que cette liste soit limitative, la guerre, les meutes, linsurrection, lestroubles sociaux, les grves de toute nature, les retards ou interruption desmoyens de transports et les problmes dapprovisionnement du Vendeur. Cettesuspension ne sapplique cependant pas aux obligations de paiement. Au cas

o cette suspension se poursuivrait au-del dun dlai de quinze jours, lautrepartie aura la possibilit de rsilier la commande en cours.

10 - REDUCTIONS DE PRIXLe Client bnficiera des remises et ristournes consenties par le Vendeur,pour autant que les conditions y donnant droit seront respectes. Le paiementdes ristournes par le Vendeur est subordonn la condition que le Client aitrespect les chances de la totalit des factures mises par le Vendeur etprcdant la mise en paiement desdites ristournes. Il est bien entendu quele rglement des ristournes portes sur facture aux fins de respect desdispositions lgales, ne pourra intervenir que pour autant quau 31 dcembrede lanne en cours, les conditions y donnant droit continuent dtre satisfaitespar le Client. A dfaut de paiement, mme partiel, dune seule facture, lesavances sur ristournes ventuellement intervenues seront purement etsimplement annules et devront tre rembourses immdiatement par leClient.

11 - COOPRATION COMMERCIALELe Vendeur peut tre amen rmunrer des prestations de service renduespar le Client entrant dans le champ dapplication de larticle L.441-6, 5mealina du Code de commerce. Conformment larticle L.441-3 du Code decommerce, les factures de prestations de services doivent notamment prciserle nom et ladresse des parties, la date de la facture, les dates de dbut et finde la prestation de service, sa description prcise avec cette fin les produitset marques concerns, ainsi que le prix hors TVA. Ces factures devront treen tous points conformes au dispositions de larticle 289 du Code gnral desimpts et de larticle 242 nonies de lannexe 2 du Code gnral des impts.Les factures sont payes par chque, aprs constatation de la ralisation dela prestation. Elles ne sont pas compensables avec les factures de livraisondes produits et ne peuvent tre dduites du rglement de ces dernires,tout dduction tant assimile un dfaut de paiement du Client. Lorsquela rmunration de la prestation de service est dtermine par applicationdun pourcentage sur le chiffre daffaires, celui-ci sentend net de tous droits,taxes et de toutes dgradations tarifaires ventuellement consenties et horscotisation environnementale sur les emballages.

12 - CONDITIONS PARTICULIRESLe Vendeur pourra accorder des conditions particulires de vente, drogeantainsi aux prsentes Conditions Gnrales de vente, ses Clients, pour autantque ces conditions particulires soient justifies par une contrepartie relle,dont la ralit, tout le moins potentielle, devra tre pralablement dmontrepar les Clients. Ces conditions particulires donneront lieu la rdactiondun accord ponctuel ou annuel venant complter les prsentes ConditionsGnrales de Vente.

13 - EXCLUSION DE TOUTES PNALITSAucune pnalit ne sera accepte par le Vendeur, sauf accord pralable etcrit de ce dernier et ce, quelle que soit la motivation de la pnalit.

14 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION DROIT APPLICABLELensemble des relations contractuelles entre le Vendeur et le Client issu delapplication des prsentes Conditions Gnrales de Vente, et les ventuelsaccords particuliers qui pourraient tre conclus, et tous les litiges endcoulant, quel quen soit la nature, seront soumis tous gards au droitfranais et ce, quand bien mme les produits seraient-ils vendus un Clienttabli lextrieur du territoire franais. Les parties conviennent de faire leurpossible pour rsoudre lamiable les dsaccords susceptibles de rsulter delinterprtation, lexcution ou la cessation des relations commerciales entre leVendeur et le Client. Tout litige ayant son origine dans lexcution des relationscontractuelles tablies entre le Vendeur et le Client, ainsi que les actes qui enseront la consquence, seront soumis la juridiction des tribunaux comptentsde Paris, nonobstant toute demande incidente ou tout appel en garantie, ouen cas de pluralit de dfendeurs. Cette clause dattribution de comptencesappliquera mme en cas de rfr. Le Vendeur disposera nanmoins de lafacult de saisir toute autre juridiction comptente, en particulier celle dusige social du Client ou celle du lieu de situation des marchandises livres.Les effets de commerce ou acceptation de rglement ne feront ni novation, nidrogation la prsente clause.

15 - ENTREE EN VIGUEURLes prsentes Conditions Gnrales de Vente prennent effet le 5 janvier 2009.Elles annulent et remplacent celles tablies antrieurement la date desprsentes.


26/28

24


NOTES


27/28

BUREAU DE PIA 5gCO2

/m3

A

En Scandinavie, on aime autant lcologie que la technologie, cest pour a quon aime la laine de roche...Cest avec le plus grand soin et une technique prouve que ROCKWOOL fabrique sa laine de roche. Produitnaturel en roche volcanique, sa structure permet de vous protger efficacement du froid et du chaud. Ajoutez cela des performances exceptionnelles pour vous protger du bruit, de lhumidit et du feu, tout en respectantlenvironnement, et vous comprendrez pourquoi la laine de roche ROCKWOOL est devenue lisolant prfr desscandinaves. www.rockwool.fr

SKRPING FJORDAIR PUR

BUREAU DE KIRSTENAIR PUR


28/28

/

isolant100%da

nois

ROCKWOOL FRANCE S.A.S.111, rue du chteau des rentiers 75013 paris

tl.+33 [0]1 40 77 82 82 | fax.+33 [0]1 40 77 82 84

Documents

Tarif Toitures-terrasses Bardages 2009 ROCKWOOL