MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Direction des Services Informatiques de l’Ouest14 Rue des Marsauderies

BP 7260744326 NANTES Cédex 03

Etablissement de Services Informatiques de RENNES– ESI35 -

14-16 Rue Jean-Louis BertrandCS 60301

35903 RENNES Cédex

- Cahier des Clauses Techniques Particulières -C.C.T.P.

REALISATION D’UN OPENSPACE

& CREATION de BUREAUX

LOT 3 – CLIMATISATION – CHAUFFAGE - VMC

Maître d’ouvrage : Ministère de l’Economie et des FinancesDirection Générale des FInances Publiques - DGFIP

Direction des Services Informatiques de l’Ouest - DISI

Maître d’œuvre : Service Gestionnaire de l’Etablissement de ServicesInformatiques de Rennes

Etablissement de Services Informatiques de RENNES – ESI 35 - CCTP 1

A - DONNEES GENERALES

1 – Présentation

Dans le cadre des nouvelles missions confiées à l’Etablissement de ServicesInformatiques de RENNES (ESI), il y a lieu d’aménager des locaux inoccupés en lestransformant pour partie en bureaux individuels et open-space et, pour autrepartie en salle de réunion.

Les travaux seront réalisés au 2ème étage de l’ESI dans l’aile est du bâtiment, surune surface au sol de 251m².

L’acheminement des matériaux se fera par le monte charge située près du quai dedéchargement.

Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet de définir lesprestations se rapportant aux travaux de chauffage, de climatisation et deventilation dans des bureaux individuels, dans un open-space et une salle deréunion créés sur le plateau technique éditique et façonnage de l’ESI35.

2 – Généralités

Tout ce qui n’est pas précisé dans le présent CCTP est soumis aux lois, décrets,arrêtés, circulaires et instructions ministériels, préfectoraux, communaux en vigueur,aux règles et guides des normes européennes et françaises en vigueur, UTE, lesCCTG, les DTU et les avis techniques en vigueur.

21 – Mode opératoireLes travaux listés ci-dessus seront réalisés sur un espace inoccupé.Toutes les dispositions devront être prises, par l’entreprise, pour assurer lacompatibilité des travaux avec la continuité du service dans les bureauxmitoyens. Par ailleurs, elle devra respecter les principes généraux de sécurité etde la protection de la santé.

22 – Obligation de l’entrepriseLes frais d’installation de chantier décrits seront entièrement à la charge duprésent lot. L’entreprise retenue devra se conformer au plan de prévention.

3 – Reconnaissance des lieux

Pour prendre connaissance des travaux à réaliser, et pouvoir soumissionner à l’appeld’offres, les entreprises effectueront une visite obligatoire en présence du maîtred’œuvre, en prenant contact avec la ou les personnes désignées ci-après :

Jean-Marie PAQUOTTél : 02.23.48.08.34Courriel : jean-marie.paquot@dgfip.finances.gouv.fr

Hubert GAUDIN02 23 48 08 50Courriel : hubert.gaudin@dgfip.finances.gouv.fr

Etablissement de Services Informatiques de RENNES – ESI 35 - CCTP 2

B - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les plans des locaux actuel et futur sont annexés au C.C.T.P. Ils sont présentés sousforme de planches numérotées de 0 à 6.L’entreprise pourra apporter, au maître d’œuvre, les conseils nécessaires à la bonneexécution des travaux à entreprendre.

Produits à installer

���� Climatisation Chauffage

Installation de cassettes plafonnières de TYPE COADIS 235/22 ou équivalent dans lesbureaux repérés sur le plan : Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3 et Open-space –(Planches N° 1 et N° 2).

Ces cassettes seront connectées au réseau existant si celui ci le permet. Dans le cascontraire la société fournira la solution technique permettant le chauffage de cesbureaux. Elles seront ajoutées aux boitiers TMF présents dans la loge veilleur pourleur pilotage. Le nombre des appareils est fonction de la superficie des locaux àclimatiser et à chauffer.

Le raccordement électrique s’effectuera dans l’armoire électrique CHRE 2.

���� Ventilation

L’arrivée d’air de l’open-space et des bureaux repérés sur le plan « Bureaux 1, 2 et3 » se fera en se connectant sur la C.T.A de l’ancien plateau façonnage, si cela esttechniquement réalisable (voir plan avant travaux). Si cette prolongation estimpossible la société fournira la solution technique permettant de réaliser cetteprestation. (Planches N° 1 et N° 2).

L’extraction d’air de l’open-space et des bureaux repérés sur le plan « Bureaux 1, 2 et3 » se fera en prolongeant la V.M.C des bureaux CHORUS si cela est techniquementréalisable (voir plan). Si cette prolongation est impossible la société fournira lasolution technique permettant la ventilation de cet espace.

Etablissement de Services Informatiques de RENNES – ESI 35 - CCTP 3

C – CHANTIER : Plan de prévention, Installation, Pilotage et Réception

���� Plan de prévention

L’entreprise devra fournir au maître de l’ouvrage tous les renseignements nécessairesà l’élaboration du plan de prévention conformément aux prescriptions du décret n°92-158 du 20 février 1992.

���� Installation

Elle commencera à courir à compter de la notification du marché et comprendra lamise en place d’un calendrier d’exécution.

���� Pilotage des travaux

Le pilotage des travaux sera assuré par le maître d’œuvre.

���� Réception des travaux

Le maître d’ouvrage procèdera à une visite de parfait achèvement à la fin des travaux.

���� Nettoyage

Les locaux devront être maintenus, tout au long des interventions, et préalablementaux opérations de réception dans un état de propreté exemplaire.La gestion des déchets issus des interventions impliquées par le présent lot,comprenant notamment leur tri sélectif, incombe à l’adjudicataire.

Etablissement de Services Informatiques de RENNES – ESI 35 - CCTP 4

Maître d’ouvrage : Ministère de l’Economie et des FinancesDirection Générale des FInances Publiques - DGFIP

Direction des Services Informatiques de l’Ouest - DISI

Maître d’œuvre : Service Gestionnaire de l’Etablissement deServices Informatiques de Rennes

REALISATION D’UN OPENSPACE&

CREATION de BUREAUX

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

LOT 3 – CLIMATISATION – CHAUFFAGE - VMC

Etablissement de Services Informatiques de RENNES – ESI 35 - CCTP

Désignation Unité Quantité Prix H.T.

Calendrier d’exécution

Installation de chantier

Etat des lieux

Climatisation Chauffage

Fournitures et installation decassettes plafonnièresRaccordement électrique àl’armoire existante

Ventilation - VMC

Fournitures et pose d’une VMC enprolongation de l’existant

Nettoyage du chantier

Total H.T

TVA

Total T.T.C.

5