CONVENTION-CADRE DEFINISSANT LES …notes9.mairie-quimper.fr/kportal/consqcom.nsf/0... · Electricité Réseau Distribution France, ... Lotissement comprendra, des équipements tertiaires

Zone du Moulin des Landes

- 0 -

CONVENTION-CADRE DEFINISSANT LES CONDITIONS DE FINANCEMENT ET DE REALISATION DES RESEAUX ELECTRIQUES NECESSAIRES A

L’ALIMENTATION DE L’OPERATION DE LOTISSEMENT

MOULIN DES LANDES

COMMUNE DE QUIMPER (29)

Fait en triple exemplaire, relié par le procédé Assemblac R.C. empêchant toute substitution ou addition et signé seulement à la dernière page.

Entre : Quimper Communauté , dont le siège social est Place Saint Corentin 29000 QUIMPER, représentée par Monsieur Bernard POIGNANT, en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes, et ci-après dénommée "'l'AMENAGEUR »,

D’UNE PART, ET Electricité Réseau Distribution France, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 270 037 000 € dont le siège social est situé Tour Winterthur 92085 PARIS LA DÉFENSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, représentée par Monsieur Ollivier GROB, en qualité de Directeur Patrimoine – Réseau d’ERDF RESEAU DISTRIBUTION OUEST – 9 Avenue Jacques CARTIER – BP 60 409 – 44 804 SAINT HERBLAIN Cedex, dûment habilité aux fins des présentes et ci-après dénommée « ERDF »,

D’AUTRE PART,


- 1 -

ARTICLE 1 - OBJET......................................................................................................................................... 4

ARTICLE 2 - ELEMENTS DE LA MAITRISE D’OUVRAGE ASSUREE PAR ERDF ET NON-DELEGUABLE................................................................................................................................................... 5

ARTICLE 3 - ELEMENTS DE LA MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE PAR ERDF A L’AMENAGEUR A L’INTERIEUR DE L’OPÉRATION DE LOTISSEMENT ........................................ 5

ARTICLE 4 - ELEMENTS TECHNIQUES ..................................................................................................... 6 ARTICLE 4.1 - RESEAUX HTA ......................................................................................................................... 6

Article 4.1.1 - Réseaux HTA extérieurs au secteur d’aménagement ........................................................... 6 Article 4.1.2 - Réseaux HTA à l’intérieur du secteur d’aménagement ....................................................... 6

ARTICLE 4.2 - POSTES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE ELECTRIQUE ...................................................................... 7 Article 4.2.1 - Génie civil .......................................................................................................................... 7 Article 4.2.2 - Implantation....................................................................................................................... 7 Article 4.2.3 - Mise à disposition d’ERDF de locaux ou de terrains pour l’implantation des postes de transformation de distribution publique ..................................................................................................... 7 Article 4.2.4 - Equipement électrique.......................................................................................................... 8 Article 4.2.5 - Raccordement électrique...................................................................................................... 8

ARTICLE 4.3 - POSTES PRIVES HTA ............................................................................................................... 8 ARTICLE 4.4 - RESEAUX BASSE TENSION........................................................................................................... 9 ARTICLE 4.5 - BRANCHEMENTS....................................................................................................................... 9 ARTICLE 4.6 - DEPLACEMENT DES OUVRAGES ELECTRIQUES EN CONCESSION ACTUELLEMENT DANS LA ZONE 9

ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS SPECIFIQUES DE L’AMENAGEUR..................................................... 9 ARTICLE 5.1 - REALISATION D’UNE TRANCHE OPERATIONNELLE : ................................................................... 9 ARTICLE 5.2 - REGLES D’ACCES A L’ENERGIE POUR LES OPERATEURS :............................................................ 9 ARTICLE 5.3 - RENFORCEMENT DES RESEAUX, RESEAUX COMPLEMENTAIRES................................................ 10

ARTICLE 6 - FINANCEMENT ET/OU PREFINANCEMENT ET FRAIS .............................................. 11 ARTICLE 6.1 - FACTURATION DES FRAIS DE MAITRISE D’OUVRAGE NON DELEGUEE A L ‘AMENAGEUR........... 11 ARTICLE 6.2 - TRAVAUX REALISES PAR L’AMENAGEUR A L’INTERIEUR DE LA ZONE....................................... 11 ARTICLE 6.3 - TRAVAUX REALISES PAR ERDF A L’INTERIEUR DE L’OPERATION DE LOTISSEMENT ET PRIS INTEGRALEMENT EN CHARGE PAR L’AMENAGEUR........................................................................................... 11 ARTICLE 6.4 - TRAVAUX REALISES PAR ERDF POUR L’ALIMENTATION DE L’OPERATION DE LOTISSEMENT.. 12

ARTICLE 7 - MODALITES DE REGLEMENT DES FACTURES EMISES PAR ERDF...................... 12

ARTICLE 8 - PENALITES SUR LES SOMMES DUES A ERDF............................................................. 13

ARTICLE 9 - RESPONSABILITE ................................................................................................................. 13

ARTICLE 10 - DUREE .................................................................................................................................... 13

ARTICLE 11 - ENREGISTREMENT............................................................................................................. 13

ARTICLE 12 - CAUTIONNEMENT ............................................................................................................... 14

ARTICLE 13 - ELECTION DE DOMICILE................................................................................................... 14

ARTICLE 14 - CONTESTATIONS ................................................................................................................ 14

ARTICLE 15 - ACCEPTATION ..................................................................................................................... 14


- 2 -

ARTICLE 16 - ANNEXE 1.............................................................................................................................. 25

ARTICLE 17 - CANEVAS TECHNIQUE NATIONAL 2007...................................................................... 25 ARTICLE 17.5 - FRAIS DE CHANTIERS ET DE CARTOGRAPHIE ............................................................................... 25 ARTICLE 17.6 - TRAVAUX DE TERRASSEMENT..................................................................................................... 25 ARTICLE 17.7 - FOURNITURES ET PRESTATIONS HTA SOUTERRAINES................................................................. 25 ARTICLE 17.8 - FOURNITURES ET PRESTATIONS HTA AERIENNES....................................................................... 26 ARTICLE 17.9 - POSTES DE TRANSFORMATION ELECTRIQUE ................................................................................ 26 ARTICLE 17.10 - FOURNITURES ET PRESTATIONS BT SOUTERRAINES.................................................................. 26 ARTICLE 17.11 - FOURNITURES ET PRESTATIONS BT AERIENNES........................................................................ 27 ARTICLE 17.12 - FOURNITURES ET PRESTATIONS SUR BRANCHEMENTS BT......................................................... 27 ARTICLE 17.13 - PRESTATIONS DE DEPOSES D’OUVRAGES .................................................................................. 27 ARTICLE 17.14 - PRESTATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES.............................................................................. 27


- 3 -

VU le titre IV du Code de l’urbanisme et notamment les articles L-300-1 à L.300-5 ; de L.311-1 à L.311-8 et R 300-1 à R.300-3 et;

VU le Code général des collectivités , VU le cahier des charges de concession de distribution publique d’énergie électrique

signé avec la Ville de Quimper en date du 22 décembre 1993 pour une durée de 30 ans.

VU l'arrêté technique du 17 mai 2001,

VU le guide technique de distribution d’énergie électrique ;

VU les articles 1792 et suivants du Code civil sur la garantie biennale et décennale ;

VU les articles 1382 et suivants du Code civil.

CONSIDERANT que ERDF est maître d’ouvrage au titre du cahier des charges de concession de la construction des ouvrages de distribution publique d’énergie électrique à l’intérieur et à l’extérieur de la zone d’aménagement ; ERDF est également maître d’ouvrage des déplacements d’ouvrages existants situés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone d’aménagement.

CONSIDERANT que la délégation d’une partie de la maîtrise d’ouvrage détenue par ERDF pour la construction des réseaux intérieurs, des branchements et du génie civil des postes de transformation est consentie dans le cadre d’un mandat en dehors du champ d’application de la Loi sur la Maîtrise d’Ouvrage Publique (MOP) du 12 juillet 1985 à l’AMENAGEUR.

Etant préalablement exposé que

Par délibération du conseil communautaire en date du 11 octobre 2002, Quimper Communauté a pris l’initiative de la création de l’Opération de Lotissement du Moulin des Landes à Quimper.

Il est rappelé que l’aménagement et l’équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d’urbanisme applicables, avec les indications sur le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l’intérieur de la zone.

La personne qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation (annexe 1) comprenant notamment le projet de programme des équipements publics à réaliser et le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone.

Ainsi, l’AMENAGEUR peut définir globalement les besoins en énergie électrique de l’Opération de Lotissement ( annexe 2).


- 4 -

L’organe délibérant de la personne ayant pris l’initiative de la création approuve le programme des équipements publics en application de l’article R.311-8 du code précité.

Au titre de l’article 9B du cahier des charges de concession, l’AMENAGEUR, assumera l’ensemble des frais relatifs à la construction (y compris les éventuels frais relatifs à l’archéologie préventive) et à la modification des réseaux intérieurs au secteur d’aménagement sauf l’équipement électrique des postes de transformation qui est à la charge d’ERDF..

Compte tenu que l’AMENAGEUR effectue des travaux d’ensemble à l’intérieur de l’Opération de Lotissement, ERDF consent à lui déléguer dans le cadre de la présente convention, une partie de sa maîtrise d’ouvrage pour la construction des réseaux, des branchements et du génie civil des postes de transformation situés à l’intérieur de l’Opération de Lotissement, selon les modalités définies dans la présente convention.

Pour la création des réseaux de distribution publique situés à l’extérieur de l’Opération de Lotissement et pour les déplacements des ouvrages existants en concession, ERDF conserve la maîtrise d’ouvrage de leur réalisation.

Les parties ont décidé de contractualiser leurs intérêts communs par la signature de la présente convention.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles ERDF consent à déléguer une partie de sa maîtrise d’ouvrage pour la construction des ouvrages publics de distribution d’énergie électrique situés à l’intérieur de l’Opération de Lotissement du Moulin des Landes sur la commune de Quimper. Par ouvrages publics de distribution d’énergie électrique, il convient de préciser qu’il s’agit des réseaux HTA (haute tension A) et BT (basse tension), des branchements et du génie civil des postes de transformation de distribution publique. Ce mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage est consenti par ERDF à l’AMENAGEUR jusqu’au remplissage complet de l’Opération de Lotissement. Conformément au dossier de création, la superficie de l’Opération de Lotissement est de 11.2 hectares dont 7.2 de surface cessible. Selon l’AMENAGEUR, l’Opération de Lotissement comprendra, des équipements tertiaires et commerciaux représentant une surface shon d’environ 28 000 m². A partir de ces données, ERDF en accord avec l’AMENAGEUR a établi une prévision des besoins de puissance de l’Opération de Lotissement à 2 500 kVA. En fonction de ce besoin, ERDF a défini une solution technique pour la desserte intérieure et extérieure de l’Opération de Lotissement dénommé Schéma Directeur d’Ensemble (ANNEXE 3).


- 5 -

Par ailleurs, la présente convention a également pour objet de définir les conditions relatives au préfinancement éventuel par l’AMENAGEUR des travaux de construction des réseaux électriques extérieurs nécessaires à l’alimentation globale de l’Opération de Lotissement.

ARTICLE 2 - ELEMENTS DE LA MAITRISE D’OUVRAGE ASSUREE PAR ERDF ET NON-DELEGUABLE

Il est rappelé qu’ERDF définit au travers du Schéma Directeur d’Ensemble la structure générale du réseau HTA nécessaire à l’alimentation complète et totale de l’Opération de Lotissement. ERDF conserve les attributions suivantes :

• La réalisation du Schéma Directeur d’Ensemble de l’Opération de Lotissement permettant de structurer le réseau HTA ;

• Dans l’éventualité d’une réalisation par tranches successives, la validation de chaque Avant Projet Définitif de tranche, étant précisé qu’ils devront être en adéquation avec le Schéma Directeur d’Ensemble et intégrer la construction éventuelle de réseaux provisoires HTA pour garantir la continuité de fourniture;

• L’instruction administrative des articles 49 et/ou 50, 55 et 56 en application du décret du 29 juillet 1927 modifié ;

• La confirmation par courrier à l’AMENAGEUR de la reconnaissance des entreprises retenues et du coordonnateur sécurité;

• La réception conformément aux dispositions de l’article 56 du décret du 29 juillet 1927 modifié des ouvrages construits notifiée dans le procès verbal de réception rédigé par l’AMENAGEUR ;

• La mise sous tension des ouvrages réceptionnés ; • L’intégration des ouvrages réceptionnés dans la concession ; • La fourniture de modèles de convention, la validation des projets de conventions

de servitudes pour l’implantation des réseaux, de mise à disposition de terrain ou de local pour l’implantation des postes de transformation.

• L’équipement électrique et le génie civil des postes de transformation de distribution publique ;

• La réalisation et le raccordement des réseaux HTA à l’intérieur de la zone • La réalisation des réseaux extérieurs nécessaires à l’alimentation de la zone.

ARTICLE 3 - ELEMENTS DE LA MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE PAR ERDF A L’AMENAGEUR A L’INTERIEUR DE L’OPÉRATION DE LOTISSEMENT

ERDF délègue à l’AMENAGEUR les éléments suivants : • La production informatisée du Schéma Directeur d’Ensemble de l’opération (fourni

en ANNEXE 3); • En cas d’aménagement par tranche, la réalisation des avants projets sommaires

et définitifs de chaque tranche qui doivent être cohérents avec le Schéma


- 6 -

Directeur d’Ensemble et intégrer la construction éventuelle de réseaux provisoires ;

• La constitution de l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction des articles 49 et/ou 50, 55 par les services de la Direction Départementale de l’Equipement;

• La consultation, le choix et la déclaration écrite auprès d’ERDF des entreprises intervenantes qui doivent impérativement disposer des agréments électriques pour la construction de réseaux électriques de distribution publique ;

• La réalisation des travaux de construction des ouvrages suivants : o réseau BT de premier établissement; o branchements ; o les raccordements électriques BT au x postes de distribution publique ;;

• La consultation, le choix et la déclaration écrite auprès d’ERDF du coordonnateur sécurité

• La rédaction d’un procès verbal de réception avec les documents suivants : o Attestation d’achèvement de travaux des entreprises intervenantes ; o Plans minutes avec le relevé de pose des câbles ; o Plans de récolement informatisés au forma RIVOLI au 1/200ième ; o Journal de bord de l’entreprise ; o Le compte rendu des divers essais qui auront été opérés sur les câbles posés.

• La rédaction des conventions de servitudes pour l’implantation des réseaux HTA et/ou BTA, la mise à disposition de terrain ou de local pour l’implantation des postes de transformation à l’intérieur de l’Opération de Lotissement suivant les modèles qui seront fournis par ERDF. ERDF devra les valider avant qu’elles soient transmises à la signature des parties. Les observations éventuelles d’ERDF devront impérativement être prises en compte avant toute signature. Ces conventions devront être remises à ERDF au moment de la restitution de l’ensemble du dossier administratif.

Dans le cas présent Quimper Communauté prend en charge l’aménagement électrique dans l’emprise des voiries publiques. La Maîtrise d’ouvrage de l’aménageur se limitera à la mise à disposition du génie civil des travaux : tranchée pour réseau HTA, plate forme pour le poste Distribution Publique, Réseau basse tension ou fourreaux pour ces réseaux si pose ultérieure.

ARTICLE 4 - ELEMENTS TECHNIQUES

Article 4.1 - Réseaux HTA Article 4.1.1 - Réseaux HTA extérieurs au secteur d’aménagement

La totalité des réseaux 20 kV se trouve à l’intérieur du secteur d’aménagement. Ces réseaux seront conformes au schéma directeur d’ensemble (ANNEXE 3.2).

Article 4.1.2 - Réseaux HTA à l’intérieur du secteur d’aménagement Les réseaux 20 kV seront réalisés en câbles souterrains 240 mm² alu sur une longueur d’environ 350 mètres . Ils seront conformes au schéma directeur d’ensemble (ANNEXE 3.2).


- 7 -

Article 4.2 - Postes de distribution publique électrique Article 4.2.1 - Génie civil

Le choix du type de poste doit faire l’objet d’un accord préalable entre ERDF et l’AMENAGEUR. Il pourra s’agir de constructions de génie civil maçonnées en traditionnel ou préfabriquées. Une mise à disposition d’un local adéquat en immeuble sera acceptée. La porte, les huisseries, les grilles de ventilation et la trappe de ré alimentation font partie intégrante du génie civil du poste. Les plans de ces locaux devront être soumis à ERDF pour approbation et contrôle de conformité suivant les textes et normes en vigueur.

Article 4.2.2 - Implantation Les postes de distribution Publique devront répondre aux critères suivants : tous les clients raccordés sur le réseau BT seront dans un périmètre

maximum de 250 m d’un poste ;(en limite de lot) ils seront soit intégrés dans les constructions, soit sur des parcelles

mises à disposition ; le concessionnaire devra valider l’emplacement des postes de

distribution publique avant toute construction. Pour les parcelles mises à disposition, le piquetage et le bornage sont effectués sous la responsabilité de l’AMENAGEUR. L’aménagement des abords de ces parcelles (chemin d’accès carrossable, plate-forme, clôture …) et les éventuelles prescriptions demandées par les services de l’urbanisme (toiture de poste, habillage, peinture …) sont à la charge de l’AMENAGEUR.

Article 4.2.3 - Mise à disposition d’ERDF de locaux ou de terrains pour l’implantation des postes de transformation de distribution publique

L'Aménageur s'engage à insérer dans le Cahier des Charges de cession de terrains ou à défaut dans les actes de vente, la clause suivante : "Au titre des dispositions du décret du 20 mars 1970, L'acquéreur doit mettre à la disposition d'ERDF les terrains ou locaux destinés aux postes de transformation de distribution publique d'électricité. L'implantation ou les caractéristiques de ceux-ci doivent être conformes aux spécifications ERDF, qu'il appartient à l'acquéreur de se faire préciser directement par ces services." "Cette mise à disposition donnera lieu à l'établissement de conventions particulières entre l'acquéreur et ERDF." "Dans le cas de mise à disposition d'un local adéquat en immeuble, ERDF attribue au constructeur une indemnité par m² hors œuvre, actuellement fixée à 106,71 € H.T. par m² conformément au décret du 24 Juillet 1980" (Indemnité versée uniquement si le poste est intégré à un immeuble). "L'acquéreur s'engage, en outre, à consentir à ERDF, exploitant du service public, tous les droits nécessaires à l'équipement et à l'exploitation de ces


- 8 -

postes de transformation, notamment celui d'établir et d'entretenir, en amont et en aval de ces ouvrages, toutes canalisations de raccordement au réseau, de faire accéder à tout moment son personnel et celui de ses entreprises aux canalisations et aux locaux en cause et de leur assurer en permanence des dégagements permettant le passage du matériel, y compris des véhicules tels que des camions." Dans le cas où la réalisation des postes de distribution publique serait nécessaire avant cession des terrains ou des bâtiments à des tiers, l'Aménageur s'engage à respecter personnellement les obligations énumérées dans la clause ci-dessus. L’aménageur construisant le génie civil des postes, il lui appartiendra de déposer les demandes d’autorisation de construire auprès des services instructeurs.

Article 4.2.4 - Equipement électrique L’équipement HTA est a minima de type coupure d’artère. ERDF se réserve le droit d’équiper les postes dès les premiers besoins de puissance en basse tension. La puissance maximale des transformateurs installés ne pourra excéder 1000 kVA

Article 4.2.5 - Raccordement électrique Les raccordements électriques HTA et BT au poste sont à la charge de l’AMENAGEUR.

Article 4.3 - Postes privés HTA Le raccordement s’effectuera sur le réseau HTA souterrain 20 kV. Ces postes concernent les clients qui prévoient immédiatement une puissance de raccordement supérieure à 250 kVA ou ceux pour lesquels c’est la solution technique à retenir, compte tenu des particularités de leurs utilisations. Les postes privés doivent répondre aux conditions suivantes :

• Etre équipés en coupure d’artère (avec ou sans télécommande) ; • Etre conformes aux normes en vigueur (NFC 13100, etc...) ; • Etre construits en bordure des voies publiques ou disposer d’un accès direct et permanent pour le personnel d’ERDF ; • Faire l’objet d’un entretien assuré par le propriétaire du terrain situé entre le poste et la voie publique ; • Etre conformes aux règles de l’urbanisme.

Par ailleurs, il est rappelé que :

• ERDF bénéficie d’une servitude de passage pour son personnel, l’installation et l’entretien de ses ouvrages avec tous les moyens matériels nécessaires ; • Les plans d’équipements et de génie civil doivent être soumis à l’avis préalable d’ERDF avant toute commande et tout début d’exécution.

Le raccordement du poste privé sera réalisé par ERDF.


- 9 -

Article 4.4 - Réseaux basse tension Les réseaux sont établis au fur et à mesure des besoins y compris les raccordements dans les postes. Les voies seront canalisées à minima par un câble BT 240 mm² alu. Tous les ouvrages construits devront posséder une continuité électrique. L'ensemble des réseaux sera conforme aux prescriptions techniques en vigueur, précisées par ERDF et les projets seront soumis pour accord.

Article 4.5 - Branchements Un branchement sur le réseau BT est une liaison électrique qui prend son origine au poste de distribution publique ou sur le réseau BT et se termine par un coffret sur la parcelle à desservir. Un branchement sur le réseau HTA est une liaison électrique qui prend son origine au poste source ou sur le réseau HTA et se termine dans les cellules interrupteurs du poste privé de la parcelle à desservir. Les raccordements sur le réseau BT posséderont un dispositif de téléreport individuel en coffrets S22 et C400 A. Pour les branchements supérieurs à 120 kVA un départ dédié du poste de transformation de distribution publique est nécessaire.

Article 4.6 - Déplacement des ouvrages électriques en concession actuellement dans la zone

Les éventuels déplacements des ouvrages existants (réseaux HTA et/ou BT, postes de distribution publique) à l'intérieur de l’Opération de Lotissement feront l'objet d'études complémentaires en fonction des travaux d'aménagement. Les frais relatifs à ces déplacements seront intégralement supportés par l’aménageur, y compris les frais généraux et feront l’objet d’un devis et d’une facturation spécifique.

Dans le cadre de ces travaux, si ERDF devait verser des indemnités pour l’implantation d’ouvrages déplacés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Opération de Lotissement, ces frais seraient intégralement répercutés à l’Aménageur qui devra en assurer le remboursement à ERDF.

ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS SPECIFIQUES DE L’AMENAGEUR

Article 5.1 - Réalisation d’une tranche opérationnelle : L’AMENAGEUR s’engage à transmettre à ERDF les avants projets sommaires et définitifs de chaque tranche afin que ce dernier valide la cohérence avec le Schéma Directeur d’Ensemble et la construction éventuelle de réseaux provisoires. Cette disposition est essentielle pour permettre à ERDF d’assurer sa maîtrise d’ouvrage conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente convention.

Article 5.2 - Règles d’accès à l’énergie pour les opérateurs : Il est précisé que si des dispositions autres que celles définies ci-dessous devaient entrer en vigueur après la signature de la présente convention, ces nouvelles dispositions


- 10 -

s’appliqueraient à la présente convention dans la mesure où elles sont la conséquence de la mise en œuvre d’une mesure législative ou réglementaire d’ordre public. Les nouvelles modalités feront l’objet d’un avenant. L’AMENAGEUR s’engage à informer tous les opérateurs de la zone d’aménagement des conditions particulières d’accès à l’énergie électrique de distribution publique définies ci-après : - Pour les opérations collectives : Sans objet sur cette opération - Concernant le raccordement individuel des clients dont la puissance souscrite n’excède pas 36 KVA, les prestations d’ERDF seront facturées aux clients sur la base:

• Du ticket Bleu collectif si le réseau est financé par l’aménageur o 259,16 € par point de livraison ( pendant la durée de la convention)

• ou au delà du délai de la convention,

o Puissance souscrite < 18 kva 747,00 € o Puissance souscrite de 18 à 36 kva 1006,16 €

Si des renforcements de réseau BT sont nécessaires avant la fin de la convention, ils seront pris en charge par l’Aménageur - Pour les opérations nécessitant une puissance comprise entre 36 et 250 kVA,

versement auprès d’ERDF d’un ticket Jaune réduit d’un montant maximum de 876,58 Euros dans la mesure où l’aménageur réalise la partie extérieure des branchements sinon 1 532,11 Euros ;

- Pour les opérations nécessitant une puissance supérieure à 250 kVA, versement auprès d’ERDF d’un ticket Vert réduit d’un montant maximum de 5 716,84 Euros pour une puissance maximum de 500 kW. Au delà de cette Puissance une offre individualisée est adressée au client

Article 5.3 - Renforcement des réseaux, réseaux complémentaires Si les besoins effectifs en puissance se révélaient supérieurs à ceux définis par l’Aménageur avant l'expiration de la présente convention d'aménagement soit à 2 500 kVA et si un renforcement des réseaux HTA, BT et/ou des postes de transformation devenait nécessaire, ces frais seraient à la charge de l'Aménageur pour les ouvrages intérieurs et/ou extérieurs à la l’opération. Un avenant sera alors établi à la présente convention. De même si pour les besoins de desserte des clients en basse tension il est utile de construire de nouveaux réseaux BT en complément des réseaux réalisés en premiers établissement, ERDF assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux et l’aménageur en supportera le coût.


- 11 -

ARTICLE 6 - FINANCEMENT ET/OU PREFINANCEMENT ET FRAIS

Article 6.1 - Facturation des frais de maîtrise d’ouvrage non déléguée à l ‘Aménageur Au titre du cahier des charges de concession, l’Aménageur doit supporter l’intégralité des frais relatifs à la construction des ouvrages intérieurs de l’Opération de Lotissement. Les frais de maîtrise d’ouvrage non déléguée liés à la construction des ouvrages électriques intérieurs au périmètre de l’Opération de Lotissement feront l’objet d’une facturation par ERDF à l’AMENAGEUR sur la base d’un forfait, selon les dispositions définies ci-dessous. Pour permettre à ERDF d’effectuer l’analyse de sa demande, l’Aménageur versera à ERDF une somme de 2200 Euros HT pour une puissance de 0 à 5 MW, et 700 Euros HT par tranche supérieure de 5 MW. Cette somme correspond à la réalisation par ERDF des prestations définies au 4.1 de l’annexe 4. Le paiement conditionne la réalisation de la phase opérationnelle du projet. Puis, lors de la demande de validation de l’avant projet définitif, l’Aménageur s’engage à verser à ERDF la somme de 450 Euros HT par affaire ou par tranche de travaux. Cette somme correspond à la réalisation par ERDF des prestations définies au 4.2 de l’annexe 4. Le paiement conditionne la réalisation de la prestation par ERDF. Enfin, avant la réception des ouvrages, l’Aménageur s’engage à verser à ERDF la somme de 1650 Euros HT pour une longueur de réseau à réceptionner inférieure à 1 km et 500 Euros HT par km supplémentaire. Cette somme correspond à la réalisation par ERDF des prestations définies au 4.3 de l’annexe 4. Le paiement conditionne la mise sous tension des ouvrages construits.

Article 6.2 - Travaux réalisés par l’aménageur à l’intérieur de la zone La construction des réseaux BT et des branchements situés à l’intérieur de l’Opération de Lotissement est assurée par l’AMENAGEUR au titre de la présente convention et à ses frais exclusifs, y compris les éventuels frais relatifs à l’archéologie préventive. Il est notamment précisé que les frais relatifs à l’établissement des servitudes et aux éventuelles indemnités qui surviendraient consécutivement à leur établissement resteront à la charge intégrale de l’AMENAGEUR. Les frais d’enregistrement des conventions ainsi que les éventuelles indemnités susceptibles d’être versées aux propriétaires seront pris intégralement en charge par l’AMENAGEUR.

Article 6.3 - Travaux réalisés par ERDF à l’intérieur de l’Opération de Lotissement et pris intégralement en charge par l’aménageur

La maîtrise d’ouvrage de la construction des réseaux HTA et des déplacements des ouvrages électriques existants en concession dans le périmètre intérieur de l’Opération de Lotissement sera assurée par ERDF. L’intégralité des frais relatifs à ces travaux auxquels s’ajouteront des frais généraux seront pris en charge par l’AMENAGEUR. Ils feront l’objet d’un devis et d’une facturation par ERDF.


- 12 -

Exceptionnellement et en concertation avec l’aménageur, ERDF pourra déléguer en totalité ou en partie cette maîtrise d’ouvrage. Dans le cadre de ces travaux, si ERDF devait verser des indemnités pour l’implantation d’ouvrages déplacés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Opération de Lotissement, ces frais seraient intégralement répercutés à l’AMENAGEUR qui devra en assurer le remboursement à ERDF

Article 6.4 - Travaux réalisés par ERDF pour l’alimentation de l’Opération de Lotissement

ERDF réalise les travaux de construction des réseaux électriques extérieurs nécessaires à l’alimentation globale de l’Opération de Lotissement. En application de l’article 9B du cahier des charges de concession, ces travaux feront l’objet d’un préfinancement total par l’AMENAGEUR dans la mesure où leur coût est supérieur à 50 000 Euros HT. Pour la desserte électrique de l’Opération de Lotissement « Moulin des Landes », le coût de la construction des ouvrages extérieurs à l’opération est inférieur à cette valeur. Il n’y a donc pas de préfinancement à prévoir. La prévision des besoins de puissance électrique pour l’ensemble de l’Opération de Lotissement a été estimé en commun accord par l’AMENAGEUR et ERDF à 2 500 kVA (cf. ANNEXE 2). En fonction de ce besoin, ERDF a défini une solution technique et validé un Schéma Directeur d’Ensemble pour l’alimentation de l’Opération de Lotissement (ANNEXE 3).

Ouvrages faisant l’objet d’un préfinancement par l’aménageur (ANNEXE 5) Sans objet

ARTICLE 7 - MODALITES DE REGLEMENT DES FACTURES EMISES PAR ERDF Les prestations, les travaux et frais énumérés ci-dessous feront l’objet d’une facturation par ERDF à l’AMENAGEUR. Il s’agit notamment des frais relatifs :

• A la maîtrise d’ouvrage conservée par ERDF dans le cadre des travaux réalisés à l’intérieur de l’Opération de Lotissement conformément à l’article 6.1 ;

• Aux déplacements éventuels des ouvrages électriques en concession situés à l’intérieur de l’Opération de Lotissement conformément à l’article 6.3 ;

• Aux indemnités éventuelles versées pour l’implantation des ouvrages à l’intérieur de l’Opération de Lotissement;

Les frais relatifs au déplacement éventuel des ouvrages existants en concession à l’intérieur et en périphérie (si nécessaire) de l’Opération de Lotissement feront l’objet d’une facturation avant le commencement des travaux. Il est rappelé que les travaux


- 13 -

ne débuteront qu’à la réception du paiement de l’acompte de 30% et sous réserve de l’obtention des autorisations administratives. Les frais relatifs aux éventuelles indemnités qu’ERDF serait éventuellement amenée à verser pour les ouvrages construits à l’intérieur de l’Opération de Lotissement feront l’objet d’une facturation à l’AMENAGEUR. Les factures émises par ERDF doivent être réglées dans un délai maximum de 45 jours à compter de leur date d’émission. Passé ce délai, des pénalités de retard seront systématiquement appliquées sans mise en demeure conformément à l’article 8 ci-dessous. Le règlement des factures peut se faire par chèque bancaire, postal à l’ordre d’ERDF ou par virement sur le CCP n° 20041 / 01001 / 0680355K022 / 36

ARTICLE 8 - PENALITES SUR LES SOMMES DUES A ERDF Tout retard de paiement supérieur à un (1) mois donnera lieu à la facturation d’intérêts de retard sans mise en demeure préalable, calculés conformément aux dispositions de la Loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, soit un taux égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal.

ARTICLE 9 - RESPONSABILITE L’AMENAGEUR assume toutes les responsabilités relatives aux opérations réalisées par lui dans le cadre du présent mandat établi pour la construction des ouvrages électriques situés à l’intérieur de la zone d’aménagement. Notamment, s’il s’avère qu’ERDF s’aperçoit, après réception et intégration des ouvrages électriques dans la concession que ceux-ci ne sont pas conformes aux normes édictées, ERDF convoquera sur place l’Aménageur afin qu’il puisse constater les anomalies de réalisation. Un constat d’huissier sera établi au cours de cette réunion. Il appartiendra à l’AMENAGEUR de prendre en charge l’intégralité des frais, notamment les frais relatifs à la remise aux normes desdits ouvrages, les frais d’expertise, de constat d’huissier et tous ceux qui auront été exposés suite à la découverte de cette ou ces anomalies.

ARTICLE 10 - DUREE La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les parties et prendra fin après les délais légaux de publicité de l’acte de suppression de l’Opération de Lotissement prononcés conformément aux dispositions de l’article R.311-12 du Code de l’urbanisme.

ARTICLE 11 - ENREGISTREMENT La présente convention est dispensée de la formalité de l'enregistrement. Elle est également dispensée des droits de timbre à moins qu'elle ne soit présentée volontairement à la formalité de l'enregistrement.


- 14 -

En pareil cas, les frais d'enregistrement et de timbre seront supportés par celle des parties qui en fera la demande.

ARTICLE 12 - CAUTIONNEMENT La présente convention ne fera l'objet d'aucun cautionnement.

ARTICLE 13 - ELECTION DE DOMICILE Pour l’application de la présente convention, et notamment pour toute notification, signification ou assignation, les parties conviennent de faire élection de domicile respectivement : ERDF à ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, 9 Avenue Jacques CARTIER, BP 60409, 44804 Saint Herblain Cedex. L’AMENAGEUR sise 3 square René Cassin 35 000 RENNES

ARTICLE 14 - CONTESTATIONS Les différends susceptibles de s’élever entre les parties relativement à la validité, l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, seront en cas d’impossibilité de parvenir à une conciliation, soumis à la juridiction des tribunaux compétents de VANNES

ARTICLE 15 - ACCEPTATION Les parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes les dispositions de la présente convention avant signature.


- 15 -

Fait à Saint Herblain, le xxxxxxxx En deux (2) exemplaires originaux

Pour ERDF (1) et (2) Pour l’AMENAGEUR (1) et (2) Monsieur Ollivier GROB Monsieur Bernard POIGNANT, En qualité de Directeur Patrimoine – Réseau Région Ouest

en qualité de Président

(1) Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » (2) parapher l’intégralité des pages, y compris les annexes


- 16 -

ANNEXE 1

COPIE DU DOSSIER DE REALISATION


- 17 -


- 18 -


- 19 -

ANNEXE 2

BESOIN PREVISIONNEL GLOBAL EN ENERGIE

ELECTRIQUE Besoins fournis par l’aménageur (a revoir en fonction du foisonnement à appliquer)


- 20 -

BESOINS estimés après foisonnement TOTAL

2 500 kW


- 21 -

ANNEXE 3

SCHEMA DIRECTEUR D’ENSEMBLE

ANNEXE 3.1

Schéma de desserte électrique extérieure au périmètre de l’Opération de Lotissement


- 22 -

ANNEXE 3.2 Schéma de desserte électrique HTA intérieure au périmètre de l’Opération de Lotissement

Schéma du réseau entrant dans le cadre de la convention :


- 23 -

ANNEXE 4 Frais de maîtrise d’ouvrage non

déléguée liés à la construction des réseaux intérieurs au périmètre de

l’Opération de Lotissement Annexe 4.1

- Prise en charge de la demande ; - Analyse du réseau DP (postes sources, HTA, BT ) existant ; - Calcul et intégration des puissances ; - Projet de raccordement de la zone à la structure existante ; - Réunions avec l’Aménageur ou son représentant ; - Elaboration du Schéma Directeur d’Ensemble ; - Elaboration de la présente convention ; - Etablissement de la facture.

Annexe 4.2

- Prise en charge de la demande ; - Etude détaillée du projet, vérification de la conformité avec le

Schéma Directeur d’Ensemble ; - Réponse à l’Aménageur ; - Constitution du dossier technique pour l’Aménageur ; - Etablissement de la facture.

Annexe 4.3

- Contrôle et vérification des plans d’études ; - Dépôt des dossiers administratifs (Article 49/50) ; - Traitement des réponses ; - Vérification des aptitudes des entreprises et du SPS ; - Présence à la réunion de lancement des travaux ; - Planification des travaux d’équipement du ou des postes de

distribution publique ; - Réception des ouvrages construits (Génie civil, HTA, BT,

Branchements) - Dépôt et gestion de l’article 56 du décret du 29 juillet 1927 ; - Intégration des ouvrages dans la concession de distribution publique ; - Etablissement de la facturation.


- 24 -

ANNEXE 5.

Détail financier du coût de la construction des ouvrages

intérieurs à l’opération

Articles Quantité Prix unitaire HT Coût HT Frais administratifs

Coupures et manœuvres sur réseau HTA 2 215,70 431,40Frais administratifs réseau souterrains et mise en chantier

1 734,89 734,89

Frais de Maîtrise d’ouvrage 1 3 000,00 3 000,00Frais de réception d’ouvrage 1 1 650,00 1 650,00

Etudes – cartographie Frais de cartographie 0,280 2300 644,00Frais d’études 1 314,38 314,38

Terrassements Tranchées fournies par aménageur 280 m

Travaux souterrains HTA Fourniture Câble souterrain 240² alu 300 24,09 7 227,00Jonctions souterraines 1 872,54 872,54Raccordement câble HTA dans poste 2 334,46 668,92

Postes de distribution publique Mise à disposition de génie civil 1 7 558,49 7 558,49

TOTAL HT 23 101,62 € TVA 19,6% 4 527,92 € Total TTC 27 629,54 € Il n’y a pas de réseau HTA extérieur à l’opération


- 25 -

ANNEXE 5.2

Canevas technique de chiffrage

ARTICLE 16 - ANNEXE 1

ARTICLE 17 - CANEVAS TECHNIQUE NATIONAL 2007

N° article Désignation Unité Tarif HT €

Article 17.5 - Frais de chantiers et de cartographie 0,11 Frais administratifs réseau aérien et mise en chantier U 556,3 0,12 Frais administratifs réseau souterrain et mise en chantier U 734,89 0,13 Permis de construire U 314,38

0.14A Coupure et manoeuvre sur réseau HTA U 215,7 0.14B Coupure et manoeuvre sur réseau BT U 118 0.14C Frais de pose et dépose de matériels isolants sur réseau BT U 472 0.14D Redevance de location de matériels isolants posés sur réseau BT U 16,88

Article 17.6 - Travaux de terrassement 1.1G Tranchée sous trottoir. cas général M 58,45 1.1PV Plus-value de terrassement par canal. suppl. sous-trottoir.cas général M 16,71 1.1U Tranchée sous trottoir. zone urbaine M 72,22 1.2G Tranchée sous-chaussée. cas général M 81,77

1.2PV Plus-value de terrassement par canal. suppl. sous-chaussée.cas général M 24,02

1.2U Tranchée sous-chaussée. zone urbaine M 98,56 1,3 Tranchée en terrain vierge M 36,6

1.3PV Plus-value de terrassement par canal suppl. terrain vierge.cas général M 12,9

Article 17.7 - Fournitures et prestations HTA souterraines 2,11 Câble HTA souterrain 150 mm2 alu M 18,26 2,12 Câble HTA souterrain 240 mm2 alu M 24,09 2,21 Jonction souterraine HTA sous trottoir U 1236,18

2.21C Jonction souterraine HTA sous chaussée U 1447,31 2.21S Jonction souterraine HTA sans terrassement U 872,54 2,22 Dérivation souterraine HTA sous trottoir U 1723 2.22c Dérivation souterraine HTA sous chaussée U 2039,69 2.22S Dérivation souterraine HTA sans terrassement U 1272,55 2,23 Bout perdu souterrain HTA sous trottoir U 1155,2

2.23C Bout perdu souterrain HTA sous chaussée U 1366,33


- 26 -

2.23S Bout perdu souterrain HTA sans terrassement U 791,56 2.3PV Plus value pour fusibles HTA sur ERAS HTA U 1029,4 2,31 Remontée aéro-souterraine HTA U 2158,44 2,41 Raccordement câble HTA dans poste HTA/BT existant 334,46

Article 17.8 - Fournitures et prestations HTA aériennes 3,11 Fourniture et pose des 3 conducteurs HTA sur support U 4,99 3,21 Support HTA d’alignement ou angle < 10 Gr U 885,53 3,22 Support HTA arrêt ou angle fort 3081,85 3,31 Support HTA avec IA1 (50A) U 5248,63 3,32 Support HTA avec IA2 (100A) U 6390,86 3,33 Support HTA avec IAT (Interrupteur Aérien Télécommandé 100A) U 6977,06 3,34 Assemblage de supports en portique U 279,45 3,41 Raccordement sous-tension d’une dérivation HTA U 2047,28

Article 17.9 - Postes de transformation électrique 4,11 Equipement poste de transformation sur poteau H61 50-100KVA U 2738,98 4,12 Equipement poste de transformation H61 160 KVA U 3185,18 4.21E Equipement PSS.A U 780,74 4.21G Génie civil pour PSS.A U 5053,17 4.21H Equipement PSS.B U 1504,26 4.21I Génie civil pour PSS.B U 10449,07 4.30E Equipement Poste en cabine basse 3 UF U 11668,78 4.30G Génie civil pour poste 3UF U 5724,14 4.31E Equipement Poste en cabine 5 UF U 17826,31 4.31G Génie civil pour poste 5UF U 7558,49 4.32E Equipement poste en cabine basse 4 UF U 15136,51 4.32G Génie civil pour poste 4 UF U 6651,95 4,41 Poste transformation en immeuble U 19989,35

4.5PV Plus value pour fusibles HTA sur transformateur type H61 U 565,44 4,511 Transformateur sur poteau type H61 50 KVA U 4153,53 4,512 Transformateur sur poteau type H61 100 KVA U 4803,8 4,513 Transformateur sur poteau type H61 160 KVA U 5710,98 4,52 Transformateur en cabine 100 KVA U 4733,33 4,521 Transformateur en cabine 160 KVA U 5356,66 4,522 Transformateur en cabine 250 KVA U 6481,73 4,523 Transformateur en cabine 400 KVA U 6853,76 4,524 Transformateur en cabine 630 KVA U 8950,39 4,525 Transformateur en cabine 1000 KVA U 13050,38 4,61 Adjonction d’une cellule HTA U 3530,19

Article 17.10 - Fournitures et prestations BT souterraines 5,11 Câble BT souterrain 95 mm² alu M 8,93 5,12 Câble BT souterrain 150 mm² alu M 11,27 5,13 Câble BT souterrain 240 mm² alu M 16,34 5,21 Jonction souterraine réseau BT U 590,85

5.21S Jonction souterraine réseau BT sans terrassement U 344,51


- 27 -

5,22 Boite de dérivation réseau BT U 603,73 5.22S Boite de dérivation réseau BT sans terrassement U 357,39 5,31 Equipement socle fausse coupure toutes sections U 685,45 5,32 Equipement socle étoilement U 271,08 5,33 Equipement socle de repiquage U 159,56 5,41 Remontée aéro-souterraine BT toutes sections U 477,74 5,51 Raccordement d’un départ BT dans poste HTA/BT existant U 327,79 5,61 Coffret fausse coupure et de dérivation U 762,95 5,71 Pose et équipement REMBT 3 directions U 673,28 5,72 Pose et équipement REMBT 4 directions U 852,08 5,73 Pose et équipement REMBT 6 directions U 1065,58

Article 17.11 - Fournitures et prestations BT aériennes 6,11 Conducteurs BT 70 mm² sur supports M 9,27 6,12 Conducteurs BT 150 mm² sur supports M 17,25 6,13 Conducteurs BT 70 mm2 sur façade M 49,03 6,14 Conducteurs BT 150 mm² sur façade M 62,39 6,21 Support BT d’alignement ou angle < 10 gr U 625,76 6,22 Support BT d’arrêt ou angle fort U 841,27 6,31 Jonction réseau aérien BT sans dépose du support U 242,47 6,32 Jonction BT réseau aérien avec dépose du support U 520,2

Article 17.12 - Fournitures et prestations sur branchements BT 7,11 Câble de branchement BT 35 mm² alu souterrain M 6,37 7,21 Conducteur de branchement BT <= 35 mm2 sur support M 7,28 7,22 Conducteur de branchement <= 35 mm² sur façade M 47,05 7,31 Coffret coupe-circuit en façade d’immeuble collectif U 287,44 7,41 Terminal aéro-souterrain cote réseau U 201,01 7,42 Terminal souterrain cote réseau U 74,99 7,51 Equipement coffret de comptage U 39,17 7,52 Coffret de comptage U 55,8 7,61 Socle support de coffret simple U 90,34 7,62 Socle support de coffret double U 108,26 7,71 Terminal souterrain cote client U 112,68 7,72 Terminal aérien (coffret en façade) U 267,01 7,81 Boite de dérivation réseau-branchement U 496,87

Article 17.13 - Prestations de déposes d’ouvrages 8,11 Dépose d’un support U 244,52 8,12 Dépose de réseaux divers M 0,7 8,13 Dépose d’appareillage HTA divers U 129,38

Article 17.14 - Prestations techniques particulières 9,01 ER TST Traverse de dérivation sur support existant et raccordement U 490,8 9,02 ER TST Rempl. sup. alignt+racct nouvelle derivation U 2338,91 9,03 ER TST Implant.support pleine portée+racct nouvelle dérivation U 2074,67 9,04 ER TST RAS HTA sur support exist.+raccordement U 911,44


- 28 -

9,05 ER TST RAS HTA sur sup exist. en remplacement H61 U 1307,81 9,06 ER TST H61 support existant + raccordement U 688,99 9,07 ER TST IA sur support double ancrage existant U 2314,44 9,08 ER TST Implantation support+pose IA U 3380,17 9,09 ER TST Implantation support arrêt BT à proximité U 429,72 9,10 ER TST Surisolement d’une ligne HTA existante U 477,27 9,11 ER TST Pose corne accroch. ou double cone sur ligne existante U 246,06 9,12 ER TST Changement armement support existant U 938,9 9,21 ER TST Mise à dispo+racct HTA tranfo mobile TAPIR 400KVA / 2 j. U 387,22 9,22 ER TST Mise à dispo+racct BT Groupe électrogène 100KVA / jour U 348,77 9,23 ER TST Mise à dispo+racct BT Groupe électrogène 160KVA / jour U 406,81 9,24 ER TST Mise à dispo+racct BT Groupe électrogène 250KVA / jour U 508,37 9,25 ER TST Mise à dispo+racct HTA Groupe électrogène 100KVA / jour U 799,27 9,26 ER TST Mise à dispo+racct HTA Groupe électrogène 160KVA / jour U 857,31 9,27 ER TST Mise à dispo+racct HTA Groupe électrogène 250KVA / jour U 958,87 9,30 ER TST Jour Supplémentaire TAPIR 400 KVA U 122,31 9,31 ER TST Jour supplémentaire Groupe électrogène 100 KVA U 377,23 9,32 ER TST Jour supplémentaire Groupe électrogène 160 KVA U 435,26 9,33 ER TST Jour supplémentaire Groupe électrogène 250 KVA U 536,83 H.N. Autres suggestions non définies au catalogue Sur devis


- 29 -

ANNEXE 6

INTERLOCUTEURS Pour l’AMENAGEUR

Quimper Communauté

Nom Philippe LE FEUNTEUN

adresse Hotel de Ville de Quimper Place Saint Corentin 29000 QUIMPER

Tél

Fax

e-mail

Pour ERDF

SERVICE ERDF – Unité Réseau Bretagne

NOM Gérard CAER

adresse Groupe Ingénierie Réseau (GIR) Rue Adolphe Porquier 29000 Quimper

Tél 02 98 76 81 05

Fax

e-mail [email protected]


- 30 -

SERVICE ERDF Réseau Distribution Ouest

NOM Joël ROUE

adresse

Département réseau 9, Avenue Jacques Cartier BP 60 409 44804 Saint Herblain Cedex

Tél 02 72 64 73 47

Fax 02 72 64 73 29

e-mail [email protected]

Documents

CONVENTION-CADRE DEFINISSANT LES …notes9.mairie-quimper.fr/kportal/consqcom.nsf/0... · Electricité Réseau Distribution France, ... Lotissement comprendra, des équipements tertiaires