LA REALISATION DES TRAVAUX DE CABLAGE INFORMATIQUE DU SIEGE DU MINISTERE DE … · 2014-11-05 · Appel d'offres ouvert sur offre de prix N°14/2014/MFPMA Cahier des prescriptions

Appel d'offres ouvert sur offre de prix

N°14/2014/MFPMA

Cahier des prescriptions spéciales

LA REALISATION DES TRAVAUX DE CABLAGE

INFORMATIQUE DU SIEGE DU MINISTERE

DE LA FONCTION PUBLIQUE

ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION

MFPMA/DSI/DSII Page 2

PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres deprix en application des prescriptions de

l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 16, paragraphe 1 de l’article 17, l'alinéa 3 du

paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du 08 Joumada I 1934 (20Mars 2013)

relatif aux marchés publics.

Entre

Le Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, représenté

par Monsieur le Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la Fonction

Publique et de la Modernisation de l’Administration ou son délégué. Désigné ci-après par le

terme «maître d’ouvrage»,

D’UNE PART

ET

M..........................................................qualité.............................................................

Agissant au nom et pour le compte de........................ en vertu des pouvoirs qui lui sont

conférés

Au capital social ........................................................... Patente n°.....................................

Registre de commerce de ........................................ Sous le n°..................................

Identifiant fiscal ................................................................................................

Affilié à la CNSS sous n° .......................................................................

Faisant élection de domicile au .................................................................................

Compte bancaire n° (RIB sur 24 positions)..............................

........................................ouvert auprès de......................................................................

Désigné ci-après par le terme «titulaire».

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT


SOMMAIRE

CHAPITRE PREMIER : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ..................................... 5

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE ..................................................................................................... 5

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS ............................................................................... 5

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE .................................................................. 5

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE ........ 5

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE ................... 6

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU PRESTATAIRE .................................................... 6

ARTICLE 7 : ELECTION DU DOMICILE DU PRESTATAIRE ................................................................. 6

ARTICLE 8 : NANTISSEMENT ........................................................................................................... 6

ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE ........................................................................................................ 7

ARTICLE 10 : DELAI D'EXECUTION .................................................................................................... 7

ARTICLE 11 : NATURE DES PRIX ........................................................................................................ 7

ARTICLE 12 : CARACTERE DES PRIX .................................................................................................. 7

ARTICLE 13 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF ............................... 8

ARTICLE 14 : RETENUE DE GARANTIE ............................................................................................... 8

ARTICLE 15 : ASSURANCES - RESPONSABILITE ................................................................................. 8

ARTICLE 16 : DELAI DE GARANTIE .................................................................................................... 9

ARTICLE 17 : MODALITES DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT ........................................................... 9

ARTICLE 18 : COMITE DE SUIVI DU MARCHE ................................................................................... 9

ARTICLE 19 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE .................................................................. 10

ARTICLE 20 : PENALITES POUR RETARD ......................................................................................... 10

ARTICLE 21 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT ............................................................. 11

ARTICLE 22 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION ....................................................... 11

ARTICLE 23 : RESILIATION DU MARCHE ......................................................................................... 11

ARTICLE 24 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES………………………………………………………………11

ARTICLE 25 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX……………………………………….……..….11

ARTICLE 26: APPROVISIONNEMENTS……………………………………………………………………………………….11

ARTICLE 27 : RECRUTEMENTS ET PAIEMENT DES OUVRIERS……………………………………………………….11

ARTICLE 28 : MESURES DE SECURITE ET D'HYGIENE………………………………………………………………….…12

ARTICLE 29 : PROVENANCE ET QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX…………………………………….12

ARTICLE 30 : AVANCES…………………………………………………………………………………………………….…….….12


ARTICLE 31:CAS DE FORCE MAJEURE………..……………………………………….………………………………..…….12

ARTICLE 32: MOYENS A METTRE EN OEUVRE ……………………………………………….…………………………….12

ARTICLE 33: MALFACONS……………………………………………………………….……………………………………...….13

ARTICLE 34: REMISE EN ETAT DES LIEUX ET NETTOYAGE DU CHANTIER………………………………...….13

ARTICLE 35: CONDITIONS DE COMMENCEMENT…………………………………………………………………...….13

CHAPITRE 2 : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ....................................................... 11

ARTICLE 1 :DOSSIER DE RECOLLEMENTET DOCUMENTATION .......................................................... 15

ARTICLE 2 :TRANSFERT DE COMPETENCE ......................................................................................... 15

ARTICLE 3 : TESTS ET CERTIFICATION DU CABLAGE.....…………………………………………………………………15

ARTICLE 4 : CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES A GARANTIR .............................................................. 13

ARCTICLE 5 : NATURE ET SPECIFICATION DES PRESTATIONS ............................................................ 16

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF ...................................................................................... 26


CHAPITRE PREMIER : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de câblage informatique du siège du

Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration à Rabat.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les prestations objet du marché sont réparties comme suit :

- Travaux de câblage réseau y compris la livraison des différents équipements de câblage;

- Livraison et mise en place des équipements actifs ;

- Test, recette et élaboration des documents et plans de câblage ;

- Transfert de compétence.

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-après :

1. L’acte d’engagement. 2. Le présent cahier des prescriptions spéciales. 3. Le Bordereau des Prix Détail Estimatif. 4. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux exécutés

pour le compte de l’Etat (CCAG-T) approuvé par le décret n°2-99-1087 du 29 Moharrem 1421 (14 Mai 2000).

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces

prévalent dans l’ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux textes généraux suivants :

• Dahir n° 1-03-194 du 14 rajeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au code du travail.

• Le Dahir du 28 août 1948 relatif au Nantissement tel qu’il a été modifié et complété.

• Dahir n°1-56-211 du 11décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics.

• décret Royal n° 330/66 du 21 avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété.

• Le décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

• Décret n° 2-07-1235 du 05 kaâda 1429 (04 novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de l’Etat.

• décret n° 2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’État.

• décret n° 2-03-703 du 18 Ramadan 1424 (13 Novembre 2003) relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat.

• Décret n° 2-14-272 du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matière de marchés publics.


• Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n° 1-56-211 du 11 décembre 1956 relative aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics.

Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus applicables à la date d’ouverture des plis.

Le prestataire devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après son approbation par l'autorité

compétente.

Le délai que se réserve le maître d'ouvrage pour notifier au titulaire l'approbation du marché est de

soixante-quinze jours (75) jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Toutefois, si le délai de validité des offres est prorogé, il sera fait application des dispositions de

l'article 153 du décret n° 2-12-349 précité.

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU PRESTATAIRE

Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement au

prestataire, contre décharge, les documents constitutifs du marché en l’occurrence les pièces

expressément désignées à l’article 3 du présent CPS à l’exception du CCAG-T.

Le maître d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement

définitif.

ARTICLE 7 : ELECTION DU DOMICILE DU PRESTATAIRE

Toutes les correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées au domicile du

prestataire.

Le titulaire du marché doit se conformer à l’article 17 du CCAG-T

En cas de changement de domicile, le fournisseur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage dans un

délai de 15 jours suivant ce changement.

ARTICLE 8 : NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions du dahir

du 28 août 1948 relatif au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

• La liquidation des sommes dues par l’Administration, le Ministère de la de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, maître d’ouvrage, en exécution du marché sera opérée par la Direction des Ressources Humaines et Financières.

• Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu’aux bénéficiaires des nantissements ou subrogations les renseignements et état prévus à l’article 7 du Dahir du 28 août 1948 est le chef de la Division de la Programmation et des Ressources Financières.

• Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier Ministériel auprès du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.


• Le maître d’ouvrage délivre, sans frais, au titulaire, sur sa demande et contre récépissé,

l’exemplaire spécial du marché portant la mention « exemplaire unique » et destiné à former

titre conformément aux dispositions du Dahir du 28 choual 1367 (28 Août 1948) relatif au

nantissement des marchés publics.

Les frais de timbre et d’enregistrement de l’original du marché et de l’exemplaire unique remis au

prestataire sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE

Le titulaire du marché, après accord du maître d’ouvrage, peut recourir à la sous-traitance à

condition qu’elle soit conforme aux dispositions de l’article 158 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I

1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Le corps d’état principal du marché est constitué des prestations suivantes :

• Les travaux de câblage informatique objet des prix : 4, 6 et 11.

Les prestations qui ne peuvent faire l’objet de sous-traitance sont :

• Les travaux de mise en œuvre des équipements actifs, objet des prix : 17, 18 et 19.

ARTICLE 10 : DELAI D'EXECUTION

Le délai d'exécution du marché est fixé à six (6) mois, à compter du lendemain de la date indiquée

dans l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution du marché.

ARTICLE 11 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au

bordereau des prix détail estimatif joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités

réellement livrées conformément au marché.

Les prix du marché doivent être établis en dirham marocain et comprennent le bénéfice ainsi que

tout droit, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et, d’une façon générale, toutes les dépenses qui

sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des prestations objet du marché découlant

du présent appel d’offres.

ARTICLE 12 : CARACTERE DES PRIX

Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2-12-349 précité, les prix du marché sont

révisables.

Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de

remise des offres, le maître d’ouvrage répercute cette modification sur le prix du règlement.

La formule de révision des prix est :

P = P0x (0,15 + 0,85 ING/INGo)


Avec :

P = le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;

Po = le montant initial hors taxe de cette même prestation ;

INGo = la valeur de référence de l’index global ingénierie à la date limite de la remise de l’offre ;

ING = la valeur du même index à la date de l’exigibilité de la révision.

La révision des prix se fait conformément à l’arrêté du chef du gouvernement n° 03-205-14 du 11

Châabane 1429 (09 juin 2014) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés

publics.

ARTICLE 13 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

A/ Le cautionnement provisoire :

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à cinquante mille (50 000,00) dirhams, il sera

restitué au Titulaire après la constitution du cautionnement définitif.

B/ Le cautionnement définitif:

Le cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3 %) du montant initial du marché, arrondi au

dirham supérieur. Il doit être constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification de

l'approbation du marché sinon le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis à

l’Etat.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d’une

mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la

réception définitive de la totalité des prestations.

ARTICLE 14 : RETENUE DE GARANTIE

La retenue de garantie à prélever sur les acomptes est de dix pourcent (10 %). Elle cessera de croître

lorsqu’elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant du marché.

La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande du titulaire, par une caution personnelle

et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d’une

mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la

réception définitive des prestations.

ARTICLE 15 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

Le titulaire devra souscrire les assurances couvrant les risques inhérents à l’exécution du marché, et

ce conformément à l’article 24 du CCAG-T tel qu’il a été modifié et approuvé par le Décret N° 02-05-

1433 du 06 Dou al Kaâda 1426 (28 décembre 2005).

Il doit être titulaire d'une police d'assurance de "responsabilité civile du chef d'entreprise"

concernant les conséquences pécuniaires de dommages de toutes natures, corporels ou matériels,


causés aux tiers, soit par le personnel salarié, en activité de travail, ou par le matériel d'entreprise ou

d'exploitation, soit du fait des livraisons, soit du fait d'incidents survenus après la fin des livraisons et

mettant en cause sa responsabilité.

Cette responsabilité s’entend durant toute la période d’exécution du marché.

Le titulaire doit également souscrire une police d'assurance attestant que la totalité de son personnel

est assuré contre les risques prévus par la législation en vigueur sur les accidents de travail.

ARTICLE 16 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie, à compter de la date de la réception provisoire est fixé à douze mois (12).

Durant la période de garantie le prestataire s’engage à respecter les points suivants :

• La disponibilité d’une écoute client pour tous types de problèmes relevés,

• Le remplacement de tous matériels ou composantes défectueux dans un délai maximum de 24 heures à compter de l’heure de réception de la demande d’intervention,

• L’intervention suite à la demande du maître d’ouvrage dans un délai maximum de 4 heures à compter de l’heure de réception de la demande d’intervention adressée par le maître d’ouvrage au titulaire,

• La résolution de tout problème signalé dans un délai de 24 heures. Pendant la durée du délai de garantie, le titulaire du marché demeure responsable des ouvrages et il est tenu de les entretenir à ses frais. Il reste de même responsable des actions ou indemnités formulées par des tiers pour dommages résultants de l’exécution des prestations.

ARTICLE 17 : MODALITES DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT

Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maître d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix - détail estimatif aux quantités réellement exécutées, déduction faite de la retenue de garantie, et l’application des pénalités pour retard, le cas échéant.

Sur ordre du maître d’ouvrage, les sommes dues au prestataire seront versées au compte ouvert au nom du titulaire indiqué dans son acte d'engagement et rappelé au préambule du marché.

ARTICLE 18 : COMITE DE SUIVI DU MARCHE

Le maître d'ouvrage instituera un comité de suivi composée des membres relevant de la Direction

des Systèmes d’Information (DSI) et de la Direction des Ressources Humaines et Financières (DRHF)

et tout autre expert ou technicien dont la présence est jugée utile qui sera chargé de l'examen des

questions essentielles qui demanderaient éventuellement d'être tranchées pendant l'exécution du

marché. Le comité de suivi aura également pour tâche l'approbation du planning détaillé faisant

ressortir les différentes étapes de réalisation et la validation des attachements et la signature des

Procès-verbaux provisoires et définitifs.

Les membres de ce comité apporteront au titulaire tout appui qui lui serait nécessaire pour

l'exécution du marché.


Le comité de suivi, désigné conformément à l’article 19 ci-dessus, sera chargé de contrôler la

conformité des articles livrés et des travaux réalisés avec les dispositions du marché et la

documentation technique présentée lors de la procédure de l'appel d'offres.

Quand il constate que les prestations objet du présent marché ne répondent pas aux spécifications

exigées, la commission refuse de prononcer la réception.

ARTICLE 19 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE

A - RECEPTION PROVISOIRE

Le maître d’ouvrage prononce la réception provisoire, après la fin des travaux et la livraison de

l'ensemble des matériels, l'installation, l'essai, la mise en service et le transfert de compétence et si

les spécifications techniques du matériel et solutions mise en place sont conformes à celles du

marché.

B - RECEPTION DEFINITIVE

Le maître d’ouvrage disposera d’un délai de garantie de douze mois (12) pour prononcer la réception

définitive à compter de la date de la prononciation de la réception provisoire.

La réception définitive sera prononcée par l’établissement d’un procès-verbal si toutes les prestations

réalisées n'ont présenté aucun vice ou anomalie de fonctionnement durant la période de garantie, à

compter de la date de la prononciation de la réception provisoire.

Au cas où la réception définitive ne peut être prononcée, l'Administration en avisera le concurrent

qui disposera d'un délai de 15 jours pour procéder aux rectifications nécessaires. Passé ce délai,

l'administration disposera alors d'un nouveau délai de deux (02) mois pour prononcer la réception

définitive.

L’acceptation des prestations réalisées par le prestataire fera l’objet d’un procès verbal qui vaut

réception provisoire dont une copie est notifiée au titulaire du marché.

ARTICLE 20 : PENALITES POUR RETARD

A défaut d'avoir terminé les travaux de câblage dans le délai prescrit, il sera appliqué au fournisseur, une pénalité par jour calendaire de retard de 1 ‰ (un pour mille) du montant initial du marché modifié ou complété éventuellement par les avenants.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues au

prestataire.

L’application de ces pénalités ne libère en rien le prestataire de l’ensemble des autres obligations et

responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à dix pour cent (10 %) du montant initial

du marché modifié ou complété éventuellement par des avenants.


Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché

après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives

conformément aux dispositions de l’article 70 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

ARTICLE 21 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Le titulaire doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l’enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 22 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

conformément aux dispositions de l’article 168, le concurrent ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

Le concurrent ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du marché.

ARTICLE 23 : RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut être prononcée conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics et celles prévues par le CCAG applicable aux marchés de travaux

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge du fournisseur, le ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le fournisseur est passible, peut par décision motivée, prise après avis de la Commission des Marchés, l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de son administration.

ARTICLE 24 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si en cours de la réalisation du marché, des différends et litiges surviennent avec le prestataire, les parties s’engagent à régler celles-ci dans le cadre des stipulations des articles 71 et 72 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Les litiges entre le maître d’ouvrage et le prestataire sont soumis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 25 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

En application de l’article 40 du CCAG-Tavaux, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition du prestataire est de dix (10) jours de calendrier à compter de la date de réception provisoire. Une pénalité particulière de mille cinq cent Dirhams (1500,00) DH par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues au prestataire.


ARTICLE 26 : APPROVISIONNEMENTS

Le présent marché ne prévoit pas d’acomptes sur approvisionnements de matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché.

ARTICLE 27 : RECRUTEMENTS ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions des articles 20 et 21 du CCAG-T

ARTICLE 28 : MESURES DE SECURITE ET D'HYGIENE

Le prestataire s’engage à respecter les mesures de sécurité et d’hygiène conformément aux dispositions de l’article 30 du CCAG-T. Ces mesures se rapportent notamment :

• Aux conditions de sécurité et de protection du personnel du chantier et des tiers ;

• A la protection de l’environnement.

ARTICLE 29 : PROVENANCE ET QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

Le prestataire doit se conformer aux dispositions de l’article 38 du CCAG-T.

ARTICLE 30 : AVANCES

Conformément au décret n° 2-14-272 du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matière de marchés publics, le titulaire du marché bénéficie d’une avance selon les modalités suivantes :

• Le montant de l’avance est fixé à 10 % du montant du marché toutes taxes comprises.

• L’avance ne peut être octroyée au titulaire du marché pour la part du marché qui fait l’objet de sous-traitance.

• Le remboursement du montant de l’avance est effectué par déduction sur les acomptes dus au titulaire du marché.

• Le remboursement du montant total de l’avance doit, en tout état de cause, être effectué lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire du marché atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre dudit marché.

• Le titulaire du marché est tenu de constituer préalablement à l’octroi de l’avance, une caution personnelle et solidaire s’engageant avec lui à rembourser la totalité du montant des avances consenties par le maître d’ouvrage.

• La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les établissements agréés à cet effet par le ministre chargé des finances.

• L’avance est réglée dans les 60 jours après la notification de l’ordre de service de commencement de la livraison des équipements et l’acceptation de la caution bancaire.

• Le remboursement de l’avance sera effectué par déduction de 100% du montant de cette avance sur le premier décompte.

ARTICLE 31 : CAS DE FORCE MAJEURE

Conformément aux prescriptions de l’article 43 du CCAG-T notamment son paragraphe 2, les seuils des intempéries qui sont réputés constituer un événement de force majeure sont définis comme suit :


• La neige : 35 cm.

• La pluie : 100 mm.

• Le vent: 120 km/h.

• Le séisme : 6,5 degré sur l’échelle de Richter.

ARTICLE 32 : MOYENS A METTRE EN OEUVRE

La réalisation de ce projet représente une phase délicate et importante conditionnant la réussite de

la mise en service et le bon fonctionnement ultérieur. Le titulaire doit donc être conscient de l'enjeu

de ce projet pour le ministère et devra mettre en œuvre toutes les ressources humaines qu'il juge

nécessaires pour le bon déroulement du projet.

Ainsi, le Titulaire du marché devra affecter au projet une équipe hautement qualifiée. Le titulaire doit

présenter les CVs, diplômes et certificats des membres de l’équipe projet avant le commencement

des travaux.

L’équipe projet doit être composée au minimum des profils suivants :

• Un chef de projet

• Un expert réseau et sécurité des systèmes d’information possédant les certifications

nécessaires

• 3 techniciens ayant une expérience suffisante dans le domaine.

Le chef de projet remplira le rôle de coordinateur auprès du maître d'ouvrage pour toute la durée

d'exécution du marché.

Le chef de projet devra être dûment habilité par le titulaire à prendre toute décision d'ordre

technique ou organisationnel liée à la bonne conduite du projet.

En particulier, il participera aux visites préparatoires des sites (définition de l'emplacement des

matériels, des alimentations, des raccordements), veillera à la réalisation des travaux selon le

planning établi, définira les paramètres de configuration, participera aux tests des équipements

installés, aux phases de démarrage et/ou basculement.

Des réunions de coordination seront tenues régulièrement entre le comité de suivi et le chef de

projet désigné par le titulaire ; elles donneront lieu à l'établissement d'un compte-rendu à la charge

du titulaire, dont l'approbation sera obligatoire au début de la réunion suivante. Les éventuelles

remarques concernant ces comptes rendus devront être impérativement formulées par écrit avant la

réunion suivante.

ARTICLE 33 : MALFACONS

Si des malfaçons venaient à être décelées, les travaux seront refaits à la charge du titulaire.

ARTICLE 34 : REMISE EN ETAT DES LIEUX ET NETTOYAGE DU CHANTIER

Le prestataire doit respecter l’architecture du bâtiment où les travaux de câblage seront réalisés. Il a

aussi la charge de remettre en état les lieux sur lesquels il a

travaillé, surtout en ce qui concerne l’état de revêtement du sol, l’état du plafond


et l’état des murs. Il devra évacuer régulièrement les locaux où il travaille, les gravats ou débris qui

sont le fait de ses activités.

ARTICLE 35 : CONDITIONS DE COMMENCEMENT

Avant toute exécution, le titulaire devra informer, au moins 48 heures, le maître d'ouvrage par écrit

de la date de commencement de l'exécution du marché.


CHAPITRE 2 : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 1 :DOSSIER DE RECOLLEMENT ET DOCUMENTATION

En fin d'exécution, le prestataire remettra à l'administration un calque en format électronique sur CD

et 5 tirages de dessins, pliés au format 21 x 29,7 de tous les ouvrages visibles et non visibles tels qu'ils

ont été posés, repérés par des symboles et teintes conventionnellement utilisés avec indication des

sections et autres caractéristiques, il doit aussi livrer un document technique qui détaille

l’architecture réseau cible, l’ensemble des phases de déploiement et les configurations effectuées

durant toutes les phases de la réalisation afin d’assurer une meilleure maîtrise du réseau et

configuration systèmes par l’équipe technique.

Faute par le prestataire d'avoir fourni les plans de recollement quinze (15) jours à dater du lendemain

du jour de la réception provisoire, il lui sera appliqué une retenue de un pour cent (1%) du montant

du marché.

Le dernier décompte ne peut être réglé à l'entreprise avant la remise du dossier de recollement.

Toute documentation fournie doit être en langue française.

ARTICLE 2 : TRANSFERT DE COMPETENCE

A la fin de l’exécution des ouvrages le titulaire doit assurer le transfert de compétences au profit de

l’équipe technique du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration

composé de huit (8) personnes sur toutes les phases de réalisation du projet.

Ce transfert de compétence doit être sous forme de formation d’une durée d’un jour et doit être

organisée pour assurer l’autonomie de l’équipe du Ministère de la Fonction Publique et de la

Modernisation de l’Administration en matière d’exploitation fonctionnelle de tous les éléments du

réseau cible.

ARTICLE 3 : TESTS ET CERTIFICATION DU CABLAGE

Au cours des opérations de réception, le titulaire du marché attributaire est tenu de disposer des

appareils de mesure nécessaires au contrôle et essais du réseau projeté.

L'appareillage doit permettre de mesurer au moins la longueur, l'impédance, l'affaiblissement

(atténuation) et la para-diaphonie à des fréquences du câblage ainsi que toutes les mesures

nécessaire pour la certification du câblage.

A la réception, les contrôles porteront sur les finis des ouvrages. Dans le cas de malfaçons le

prestataire devra refaire les ouvrages défectueux et corriger ceux-ci si le maître d'ouvrage représenté

par le comité de suivi ne juge pas leur remplacement indispensable.

ARTICLE 4 : CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES A GARANTIR

1. Les matériaux utilisés pour les travaux de câblage et ceux entrant dans les produits

manufacturés devront satisfaire par ordre de priorité:

• Aux normes en vigueur au Maroc ;


A défaut des normes marocaines, on va recourir :

• Aux normes européennes en vigueur ;

• Aux normes de qualité ;

2. Les équipements doivent faire l'objet d'un label de qualité agrée par le maître d'ouvrage (les

équipements et matériel doivent être certifiés ISO 9002) ;

3. Tous les équipements passifs du câblage informatique, de bout en bout, doivent être de

constructeurs de grande renommée.

4. Les Switchs d’accès et les Switchs cœur doivent être du même constructeur ;

L'application de ces normes ou règlements ne dispense pas de respecter les prescriptions, règles,

circulaires et décrets administratifs, tant généraux que particuliers ou locaux, ainsi que tous les textes

officiels complétant ou modifiant les pièces dont il est fait état, et qui seront publiés postérieurement

à l'élaboration du présent cahier des spécifications techniques générales.

En cas de contradiction entre les divers règlements et normes édités et en cours d'édition, tant

Marocains qu'Européens, ce sont les spécifications préconisées par la dernière version qui seront

appliquées.

ARTICLE 5 : NATURE ET SPECIFICATIONS DES PRESTATIONS

Les spécifications techniques minimales du matériel à livrer et des travaux à réaliser sont décrites

comme suit :

PRIX 1: CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE

Le chemin de câble sera de marque connue dont la partie des ailes est arrondie. Chaque segment de

chemin sera muni d'accessoires de pose (éclisses, peignes, tiges filetées, chevilles en acier pour

béton). Les chemins de câbles verticaux seront protégés jusqu’à une hauteur de 2m au-dessus du sol

par une plaque métallique galvanisée.

Le dimensionnement du chemin de câble est "dicté" par les spécifications du prestataire. En effet, la

charge supportée varie en fonction de la nature et du nombre de câbles acheminés et de l'espace-

ment entre supports au niveau de l'installation. Toutefois, les dimensions minimales seront de

95x63mm.

L'installation du chemin de câble demandé tiendra compte des contraintes (charge et environ-

nement électromagnétiques d'installation) conformément aux spécifications physiques du

constructeur.

Ce prix inclus aussi les accessoires nécessaires pour la fixation du chemin de câble au plafond.

Bien entendu, le chemin de câble sera relié à la terre pour la protection des intervenants et pour

écouler les charges électrostatiques éventuelles sur la terre.

Ce prix est payé au mètre linéaire, y compris la fourniture, la pose et l’installation avec tous les accessoires nécessaires pour fixation et toutes autres sujétions.


PRIX 2: GOULOTTE PLASTIQUE de 80 x 50 mm

De couleur blanche, d’une taille minimale de80x50 mm, avec tous les accessoires nécessaires. La

goulotte devra être conforme aux normes NF C 68-1 02. La goulotte sera utilisée pour le

cheminement des câbles informatiques.

Le passage de la goulotte sera étudié afin qu‘elle ne soit pas accessible à hauteur d’homme dans

toutes les circulations et zones publiques (hall, couloir) pour éviter toute source de perturbation

(magnétique, thermique, conduits d'eau, néon). avec 20 % minimum des capacités libres dans les

goulottes pour éventuelle extension.

La goulotte sera équipée de tous les accessoires nécessaires :

• Embout d'extrémité (à chaque fin de segment)

• Angle intérieur variable (à chaque angle intérieur).

• Angle extérieur variable (à chaque angle extérieur).

• Angle plat variable (à chaque montée / descente).

• Dérivation o Joint - agrafe (à chaque liaison entre longueurs) o Cloison de fractionnement.

La goulotte doit être conforme aux normes en vigueur.

Ce prix est payé au mètre linéaire y compris la fourniture, la pose, les accessoires pour montage,

angles intérieurs, angles extérieurs, dérivations, embouts, joints - agrafe, les perçages éventuels de

cloison et toutes autres sujétions d'installation.

PRIX 3: COFFRET DE BRASSAGE

Le coffret doit être pivotant de capacité minimale de 21 Unités, et il doit répondre aux

caractéristiques minimales suivantes :

• Profondeur : 600 mm ;

• largeur : 600 mm ;

• Charge admissible : 3 kg / U ;

• Le coffret doit être équipé de : o Panneaux latéraux pivotants démontables par l'intérieur sans outil ; o Porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié ; o Serrure à clé ; o 2 montants 19" réglables en profondeur ; o Plaques d'entrées de câbles pleines en partie haute et basse ; o Ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en

partie haute (équipements pour la gestion thermique) ; o kit de mise à la masse.

Ce prix est payé à l’unité y compris la fourniture, la pose, les accessoires pour montage et toutes

autres sujétions d'installation.


PRIX 4: PANNEAUX DE BRASSAGE

Les panneaux de brassage entre les coulisses et les prises seront modulaires et à angle au format 19

pouces, avec une capacité de 24 modules U/UTP Cat 6, équipé d'un guide de câbles arrière et avec

circuit de terre inclus pour efficacité du blindage et facilité dans les liaisons des modules.

Les panneaux de brassage pourront recevoir des connecteurs de tout type de prises RJ45 de

catégorie 6.

Les postes de travail seront raccordés aux prises terminales via des prises RJ45 catégorie 6. Ces

platines seront installées dans les racks ou dans les baies.

En ce qui concerne le rayon de courbure du câble, il est établi dans les normes qu'il ne doit jamais

être inférieur à 4 fois le diamètre externe du câble (généralement environ 25 mm).

• Panneau modulaire p/ 24 Modules ;

• Module rôle U/UTP cat6;

• Passe câbles IU avec Couverture.

Le panneau doit être complet, équipé de 24 prises UTP ayants les mêmes spécifications que les prises

objet du prix 8 ci-dessous.

Ce prix est payé à l’unité y compris la fourniture, la pose, raccordement, repérage, tests et toutes

autres sujétions.

PRIX 5: PANNEAU PASSE-FIL

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de panneau passe-fils pour une bonne gestion du câblage :

• Montage sur baies 19’’ 1 U;

• Panneaux en métal avec balais ;

• Fixation rapide ;

Ce prix est payé à l'unité, y compris, la fourniture, la pose et toutes autres sujétions.

PRIX 6: CABLE DE TRANSMISSION

Le système de câblage demandé est un système structuré de catégorie 6 U/UTP classe E conforme à

la norme ANSI/TIA/EIA 568 B-2.10 permettant de supporter l'application 10GBase T norme 802.3 an.

Le câblage de catégorie 6 U/UTP est la meilleure technologie car elle permet de ne pas avoir à tester

les différents paramètres tels que I'ANEXT (para diaphonie exogène) ou I'AFEXT (télé diaphonie

exogène).

L'architecture du pré câblage proposée est conforme aux normes et standards liés à l'environnement

de la catégorie 6 et les performances garanties.


La liaison entre les panneaux passifs et les prises RJ45 sera faite à travers d'un câble U/UTP non

blindé Cat6 LSOH, certifié pour 150MHz. Le câble devra avoir un isolement central afin de maintenir

l'entrelacement des paires avant, pendant et après l'installation.

Caractéristiquestechniques minimales:

construction U/UTP non blindé

Couverture LSOH

Nombre de paires 4 paires

Diamètre des conducteurs 24 AWG

Résistance DC <17,0O/100m

Impédance Caractéristique 10-100MHz 100 ± 5 Ohms

Diamètre du câble 6,5 mm

Temps de propagation < 500 ns / 100m

Vitesse nominale de Propagation 70% C

Les tests seront réalisés à l'aide d'un réflectomètre pour cuivre (scanner) permettant de tester

longueur, impédance. Capacitance, affaiblissement, para diaphonie.

Les câbles de distribution seront posés fixés par colliers sur des chemins de câbles (nouveaux et/ou

existants).

Ce prix est payé au mètre linéaire y compris la fourniture, la pose, raccordement, fixations, repérage, tests, mise en œuvre et toutes autres sujétions.

PRIX 7: CORDON DE BRASSAGE 1M

Les cordons demandés devraient être testés aux usines du constructeur, portant le marquage indiquant les références concordantes avec le catalogue du constructeur et garantis par ses soins.

Chaque cordon sera testé individuellement, cacheté, conditionnés et livrés dans leur emballage

d'origine.

Les cordons proposés doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

• Câble 4 paires torsadées U/UTP Cat.6

• Plugs Catégorie 6

• Plugs à barre d’engagement avec pièces métalliques de contrôle d’impédance.

• Câblage droit, 4 paires RJ45 / RJ45

• Longueur : 1M Ce prix est payé à l’unité y compris la fourniture, la pose, le brassage, repérage, tests et mise en service et toutes autres sujétions.

PRIX 8: CORDON DE BRASSAGE 2M




d'origine.


• Câble 4 paires torsadées U/UTP Cat.6

• Plugs Catégorie 6

• Plugs à barre d’engagement avec pièces métalliques de contrôle d’impédance.

• Câblage droit, 4 paires RJ45 / RJ45

• Longueur : 1M Ce prix est payé à l’unité y compris la fourniture, la pose, le brassage, repérage, tests et mise en service et toutes autres sujétions.

PRIX 9: CORDON DE LIAISON 3M



d'origine.


� Câble 4 paires torsadées U/UTP Cat.6 � Plugs Catégorie 6 � Plugs à barre d’engagement avec pièces métalliques de contrôle d’impédance. � Câblage droit, 4 paires RJ45 / RJ45

Ils devront avoir la longueur de 3M.

Ce prix est payé à l’unité y compris la fourniture, la pose, raccordement, tests et mise en service et toutes autres sujétions

PRIX 10: CORDON DE LIAISON 5M



d'origine.


� Câble 4 paires torsadées U/UTP Cat.6 � Plugs Catégorie 6 � Plugs à barre d’engagement avec pièces métalliques de contrôle d’impédance. � Câblage droit, 4 paires RJ45 / RJ45

Ils devront avoir la longueur de 5M.

Ce prix est payé à l’unité y compris la fourniture, la pose, raccordement, tests et mise en service et toutes autres sujétions.

PRIX 11: PRISE INFORMATIQUE

Il s’agit de livrer et mettre en place des prises informatiques RJ45 U/UTP de catégories 6.


La prise informatique doit être complète (livrée avec tous les accessoires nécessaires : plastron,

support…).

Les supports pour prises doivent être commandés

La prise informatique doit être de type RJ45 femelle et conforment à la norme catégorie 6

ANSI/TIA/EIA 568 B 2.10.

Cette prise devra être banalisée, câblée comme une prise informatique (sur les quatre paires).

Les modules pour les prises devront être du type U/UTP Cat6, avec auto-rattachable, compatibilité

EMI. La prise doit être complète.

Les prises simples seront de montage dans surface et les doubles de montage encastrable et avec du

dessin dans angle pour protection du cordons de liaison.

- Prise de surface /1 Module - Module RJ45 U/UTP Cat6

Ce prix est payé à l’unité, y compris la fourniture, la pose, le câblage, étiquetage, tests et mise en service et toutes autres sujétions.

PRIX 12: CABLE FIBRE OPTIQUE

La fibre optique proposée doit être du type Multimode de classe OM3, supportant des grandes

vitesses de transmission des données (10 GBits/s) exempts de bruit, de distorsion ou d'interférences

et permettant ainsi l'élimination des problèmes liés aux circuits de masse, aux perturbations

électromagnétiques, aux perturbations radioélectriques et à la foudre, tout en améliorant les

caractéristiques de distance et de largeur de bande. Elle est utilisée comme élément principal d'un

câblage de distribution dans les systèmes de données ou de télécommunication à fibre optique. Elle

transite par les colonnes montantes, les conduits d'air conditionné, sous les planchers surélevés des

salles informatiques et autres cheminements lorsqu'un nombre élevé de fibres est nécessaire.

Les câbles fibre optique assurent les liaisons entre le répartiteur général et les sous répartiteurs.

Tous les brins devront être connectés au niveau du tiroir optique.

Caractéristiques physiques:

• Nb de fibres : 06 brins

• DIA Coeur revêtement : 50/125 μm

• DIA Ext. Câble : 6 mm

• Charge de rupture : 15000 N/100 mm

• Protection : int/ext

• Conformité : IEC- 60332-1; IEC 1034-1/2; IEC 754-1/2; ISO/IEC 11801

• Connexion terminale : SC.

Ce prix est payé au mètre linéaire y compris la fourniture, la pose, raccordements, fixations, repérage, tests et toutes autres sujétions.


PRIX 13: TIROIRS OPTIQUES 12 PORTS

Le tiroir optique installé dans les armoires informatiques sera un tiroir optique coulissant conforme

aux normes internationales ISO 11801. Il devra être équipé des différents coupleurs SC duplex, d’un

passe câble, d’une presse en PVC, d’un dérouleur optique afin de permettre la canalisation de la fibre

dénudée vers le port d’affectation. Chaque tiroir optique aura une capacité maximale de 12 ports SC

duplex. Le tiroir doit être équipé des connecteurs nécessaires pour connecter deux câbles fibre

optique multi-mode de classe OM3, de 6 brins chacun.

Ce prix est payé à l'unité, par tiroir optique, y compris la fourniture, la pose, le raccordement,

fixation, tests et toutes autres sujétions.

PRIX 14: TIROIRS OPTIQUES 24 PORTS

Le tiroir optique installé dans les armoires informatiques sera un tiroir optique coulissant conforme

aux normes internationales ISO 11801. Il devra être équipé des différents coupleurs SC duplex, d’un

passe câble, d’une presse en PVC, d’un dérouleur optique afin de permettre la canalisation de la fibre

dénudée vers le port d’affectation. Chaque tiroir optique aura une capacité maximale de 24 ports SC

duplex. Le tiroir doit être équipé des connecteurs nécessaires pour connecter 8 câbles fibre optique

multi-mode de classe OM3, de 6 brins chacun.

Ce prix est payé à l'unité, par tiroir optique, y compris la fourniture, la pose, le raccordement, fixation, tests et toutes autres sujétions.

PRIX 15: JARRETIERES OPTIQUES SC-LC

Les Jarretières optiques de 2 m, de type SC-LC de classe OM3, permettront de réaliser les liaisons à

l'intérieur des répartiteurs entre les arrivées actives et les départs passifs. Ils seront également

certifiés ISO 11801 et fournis dans leur emballage d'origine donc confectionnés par des machines

spécialisées.

Ce prix est payé à l'unité, par Jarretière optique, y compris la fourniture, la pose, raccordements,

fixations, tests et toutes autres sujétions.

PRIX 16: JARRETIERES OPTIQUES LC-LC

Les Jarretières optiques de 2 m, de type LC-LC de classe OM3, permettront de réaliser les liaisons à

l'intérieur des répartiteurs entre les arrivées actives. Ils seront également certifiés ISO 11801 et

fournis dans leur emballage d'origine donc confectionnés par des machines spécialisées.

Ce prix est payé à l'unité par Jarretière optique y compris, la fourniture, pose, raccordements,

fixations, essais et toutes autres sujétions.

PRIX 17: SWITCH CŒUR

Le Commutateur cœur doit répondre au minimum aux spécifications techniques suivantes :

• Type de périphérique : Commutateur Full managé niveau 3 avancé – empilable. • Type de châssis : Montable sur rack - 1U (19 ‘’) • Fonctions d'administration : SNMP, RMON, WEB, CLI • Ports :


o 24 ports fixes SFP+ 10 GbE (10 Gbit/s / 1 Gbit/s) à détection automatique o 1 port console inclus ; o Module d’extension remplaçable à chaud prenant en charge deux ports QSFP+ , quatre

ports 10GBaseT ou quatre ports SFP+. o Empilage haute disponibilité à l’aide de ports 40 GbE prenant en charge jusqu’à 160

Gbit/s (duplex intégral) • Capacités :

o Mémoire : 2Go o Taille du tampon de paquets : 9 Mo ; o Mémoire flash : 256Moh o Débit de transfert: 9.5 Mpps ; o Capacité de commutation : 640 Gbit/s ;

• Qualité de service : o Ports niveau 4 TCP / UDP ( type d’applications) o Mode de services QoS par port o Mode des niveaux de QoS évalués en fonction des flux o Contrôle du flux en fonction de la priorité o Architecture DiffServ

• Sécurité : o Listes de contrôle d’accès (ACL) o Support de l’authentification par Radius o Support de SSL et SSH

• VLAN : 802.1 Q, Dynamic VLAN avec GVRP • Routage : RIP, OSPF, NSSA, VRRP. • Deux (2) blocs d’alimentation redondants remplaçables à chaud ; • Autres :

o Agrégation de liens : 128 groupes d’agrégation des liaisons (LAG) o Protocole STP (Spanning Tree)et Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree)

• Le switch doit être fourni avec : o Un (1) câble d’empilement o Huit (8) Transceiver SFP+ de 10GbE o les accessoires nécessaires pour le montage en rack.

Ce prix est payé à l’unité y compris la fourniture, la pose, la mise en rack, l’empilement avec les autres switch de l’armoire, la configuration de l’adressage IP et des VLAN selon les indications du maitre d’ouvrage et toutes autres sujétions.

PRIX 18: SWITCH D’ACCES 24 PORTS

Le Commutateur doit répondre au minimum aux spécifications techniques suivantes :


o 24 ports RJ45 PoE+ 10/100/1 000 Mbit/s (jusqu’à 30,8 W) à détection automatique. o 2 ports 10G SFP+dédiés o 2 ports d’empilage (21 Gbit/s) prenant en charge jusqu’à 84 Gbit/s (duplex intégral)

• Capacités : o Matrice de commutation minimale de 172 Gbit/s o Bande passante : 128 Mpps


• Qualité de service : o Ports niveau 4 TCP / UDP (type d’applications) o Mode de services QoS par port o Mode des niveaux de QoS évalués en fonction des flux o Contrôle du flux en fonction de la priorité o Architecture DiffServ

• Sécurité : o Support de l’authentification par Radius o Support de SSL et SSH

• VLAN : 802.1 Q, Dynamic VLAN avec GVRP • Routage : RIP, OSPF, NSSA, VRRP. • Autres :

o Agrégation de liens : 128 groupes d’agrégation des liaisons (LAG) o Protocole STP (Spanning Tree)et Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree)

• Le switch doit être fourni avec : o Un (1) Câble d’empilage d’un mètre o 1 Transceivers SFP+ de 10GbE o les accessoires nécessaires pour le montage en rack.


PRIX 19: SWITCH D’ACCES 48 PORTS

Le Commutateur doit répondre au minimum aux spécifications techniques suivantes :


o 48 ports RJ45 PoE+ 10/100/1 000 Mbit/s (jusqu’à 30,8 W) à détection automatique. o 2 ports 10G SFP+dédiés o 2 ports d’empilage (21 Gbit/s) prenant en charge jusqu’à 84 Gbit/s (duplex intégral)

• Capacités : o Matrice de commutation minimale de 220 Gbit/s o Bande passante : 164 Mpps

• Qualité de service : o Ports niveau 4 TCP / UDP (type d’applications) o Mode de services QoS par port o Mode des niveaux de QoS évalués en fonction des flux o Contrôle du flux en fonction de la priorité o Architecture DiffServ

• Sécurité : o Support de l’authentification par Radius o Support de SSL et SSH

• VLAN : 802.1 Q, Dynamic VLAN avec GVRP • Routage : RIP, OSPF, NSSA, VRRP. • Autres :

o Agrégation de liens : 128 groupes d’agrégation des liaisons (LAG)


o Protocole STP (Spanning Tree)et Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree) • Le switch doit être fourni avec :

o Un (1) Câble d’empilaged’un mètre o 1 Transceivers SFP+ de 10GbE o les accessoires nécessaires pour le montage en rack.


PRIX 20: TRAVAUX DE CONNEXION DES BUREAUX D’ACCEUIL

Ce prix a pour objet la réalisation des travaux d’installation des conduites de câble pour la connexion des bureaux et locaux d’accueil du siège. A savoir :

o Bureaux d’accueil de l’entrée principale

o Bureau d’accueil de l’entrer secondaire ;

o Bureau de l’association des œuvres sociales ;

o Buvette.

Ce prix inclus les points suivants :

• Fourniture et pose de buses en PVC de 100 mm ;

• Travaux de génie-civil nécessaires, y compris creusement et reconstitution des itinéraires, à exécuter dans les règles de l’art.

Ce prix est payé au mètre linéaire y compris la fourniture des buses, la pose, les travaux géni civile

nécessaires et toutes autres sujétions.

PRIX 21: CABLAGE ELECTRIQUE DES REPARTITEURS D’ETAGES

Ce prix a pour objet la réalisation des travaux de liaison électrique des répartiteurs d’étage à partir de l’onduleur central, installé à la salle machine informatique. Les répartiteurs sont en nombre de 6.

Ce prix inclus la fourniture et pose de câble électrique3x4mm² de. Le câble électrique doit être posé dans des molures à fournir à la charge du titulaire.

Ce prix est payé au mètre linéaire y compris la fourniture, la pose, repérage, tests, et toutes autres sujétions.


Bordereau des prix – détail estimatif -Appel d’offres n°14/2014/MFPMA

OBJET : LA REALISATIOIN DES TRAVAUX DE CABLAGE INFORMATIQUE DU SIEGE DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION

N° de Prix Désignation de prestation Unité de compte Quantité Prix unitaire (en DH hors TVA) en chiffre

Prix total (en DH)

1 CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE ML 400

2 GOULOTTE PLASTIQUE 80x50mm ML 1200

3 COFFRET DE BRASSAGE Unité 2

4 PANNEAUX DE BARASSAGE Unité 26

5 PANNEAU PASSE-FIL Unité 20

6 CABLE DE TRANSMISSION ML 28000

7 CORDON DE BRASSAGE 1M Unité 150

8 CORDON DE BRASSAGE 2M Unité 150

9 CORDON DE LIAISON 3M Unité 150

10 CORDON DE LIAISON 5M Unité 150

11 PRISE INFORMATIQUE Unité 600

12 CABLE FIBRE OPTIQUE ML 400

13 TIROIR OPTIQUE 12 ports Unité 6

14 TIROIR OPTIQUE 24 ports Unité 2

15 JARRETIERES OPTIQUE SC-LC Unité 30

16 JARRETIERES OPTIQUE LC-LC Unité 4

17 SWITCH CŒUR Unité 2

18 SWITCH D'ACCES 24 PORTS Unité 8

19 SWITCH D'ACCES 48 PORTS Unité 6

20 TRAVAUX DE CONNEXION DES BUREAUX D’ACCEUIL ML 120

21 CABLAGE ELECTRIQUE DES REPARTITEURS D’ETAGES ML 200

Total hors TVA -

Taux de la TVA (20 %) -

Total TTC -


MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION

APPEL D’OFFRES SUR OFFRES DE PRIX N° 14/2014/MFPMA

OBJET : LA REALISATION DES TRAVAUX DE CABLAGE INFORMATIQUE DU SIEGE DU MINISTERE

DELA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION.

PREPARE PAR

VERIFIE PAR

L’ADMINISTRATION

FOURNISSEUR

(lu et accepté manuscrite)

Documents

LA REALISATION DES TRAVAUX DE CABLAGE INFORMATIQUE DU SIEGE DU MINISTERE DE … · 2014-11-05 · Appel d'offres ouvert sur offre de prix N°14/2014/MFPMA Cahier des prescriptions