LOT n° 2 Création d’une fontaine - Claye-souilly.fr CDG-CCTP Fontaine.pdf• DTU N° 13.1 ‐ Travaux de fondations superficielles et Règles de calcul ... • Règles Techniques

Commune de CLAYE SOUILLY Place Charles de Gaulle - Création d’un giratoire et d’une fontaine

DCE

1/1

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Pièce n° 30

LOT n° 2 Création d’une fontaine

Maître de l’ouvrage

Commune de CLAYE SOUILLY

Objet de la consultation

Aménagement de la Place Charles de Gaulle à CLAYE SOUILLY

Création d’une fontaine

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P.)

CCTP – Génie civil – Gros Œuvre – Etanchéité ‐ Fontainerie

Page 1 sur 27

0. Avertissement ...............................................................................................................................3

I ‐ GENERALITES ..................................................................................................................................4

I‐01‐Descriptif général de la fontaine ..............................................................................................4

I‐02‐Génie Civil................................................................................................................................4

I‐02‐a Local technique / bâche tampon .......................................................................................4

I‐02‐b Bassin circulaire ................................................................................................................4

I‐03‐Etanchéité ...............................................................................................................................4

I‐04‐Divers ......................................................................................................................................5

II ‐ NORMES ET REGLEMENTS..............................................................................................................5

II‐1‐Généralités ...............................................................................................................................5

II‐2‐Normes.....................................................................................................................................5

II‐3‐Normes françaises ....................................................................................................................6

II‐4‐Autres publications...................................................................................................................6

II‐5‐Sujétion des entreprises............................................................................................................6

II‐6‐Etudes ......................................................................................................................................7

II‐7‐Exécutions des travaux .............................................................................................................7

III ‐ GROS OEUVRE...............................................................................................................................8

III‐1‐Généralités ..............................................................................................................................8

III‐2‐Terrassements .........................................................................................................................8

III‐3‐Objet des travaux de GENIE CIVIL.............................................................................................9

III‐4‐Limites de prestation avec les travaux de VRD .......................................................................10

IV – PESCRIPTIONS TECHNIQUES.......................................................................................................11

IV‐1‐Terrassement ........................................................................................................................11

IV‐2‐Implantation – traçage ‐ piquetage ‐ repères .........................................................................11

IV‐3‐Réservations..........................................................................................................................12

IV‐4‐Fosse de relevage ..................................................................................................................12

IV‐5‐Bétons ...................................................................................................................................12

IV‐6‐Coffrage ................................................................................................................................14


Page 2 sur 27

IV‐7‐Armatures .............................................................................................................................15

IV‐8‐Décoffrages ...........................................................................................................................15

V – CONTRÔLES – QUALITE DES OUVRAGES ......................................................................................15

VI – OUVRAGES DIVERS.....................................................................................................................16

VII ‐ OBJET DES TRAVAUX D’ETANCHEITE ..........................................................................................16

VII‐1‐Consistance des travaux .......................................................................................................16

VII‐2‐Provenance des matériaux....................................................................................................16

VII‐3‐Nature des étanchéités.........................................................................................................17

Imperméabilisation fosse de relevage et bâche tampon............................................................17

Joint d'étanchéité......................................................................................................................17

VIII ‐ OBJET DES TRAVAUX DE REVETEMENTS EN PIERRES .................................................................17

IX ‐ OBJET DES TRAVAUX DE FONTAINERIE........................................................................................19

X‐ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE FONTAINERIE.............................................................................21

X‐1‐Tubes et canalisations.............................................................................................................21

X‐2‐Ajutages .................................................................................................................................21

X‐3‐Pompes d’animation...............................................................................................................22

X‐4‐Pompe de filtration.................................................................................................................22

X‐5‐Pompes immergées ................................................................................................................22

X‐6‐Protection des pompes ...........................................................................................................23

X‐7‐Raccords et robinetterie .........................................................................................................23

X‐8‐Traitement de l’eau ................................................................................................................24

X‐9‐Comptage et disconnection ....................................................................................................24

X‐10‐Serrurerie .............................................................................................................................24

X‐11‐Electricité et éclairage...........................................................................................................25


Page 3 sur 27

0 ‐ AVERTISSEMENT

1. La réalisation de la fontaine comprend le génie civil et l’ensemble du matériel nécessaire au fonctionnement ainsi que le raccordement aux réseaux amenés sur le site.

Le constructeur installateur aura à sa disposition les réseaux électricité – alimentation en eau et écoulement EU amenés dans le périmètre du bassin avec des branchements provisoires.

Il devra assurer le raccordement aux réseaux et livré son ouvrage terminé avec les ouvrages définitifs de raccordements aux réseaux. L’entreprise comprend bien la réalisation des regards, tampons et tous ouvrages définitifs à la charge du constructeur installateur.

2. La fontaine fait partie du marché d’aménagement de la place comprenant :

La construction du giratoire comprenant elle même les chaussées, trottoirs et équipements. Cette construction se limite au centre la réalisation de la couronne pavée

La construction, l’équipement et la mise en service de la fontaine et tous ouvrages compris à l’intérieur de la couronne pavée.

Le constructeur installateur de la fontaine assurera tous les ouvrages situés à l’intérieur de la couronne pavée comprenant :

La réception des réseaux trouvés amenés pour l’opération

La réception du terrain

Toutes les opérations de coordination avec le constructeur du giratoire

Les demandes au Maître d’Ouvrage et Maître d’œuvre avant démarrage des travaux

Par conséquent la présence dès le démarrage des travaux du giratoire et jusqu’au démarrage de ses travaux afin qu’il n’y ai pas de phénomène aléatoire susceptible de retarder le démarrage de son intervention. Il pourra être invité à des réunions de suivi de travaux du giratoire.


Page 4 sur 27

I ‐ GENERALITES

I‐01‐Descriptif général de la fontaine

La fontaine est composée des éléments suivants :

- un bassin circulaire de 4,7m de rayon extérieur dont la hauteur est variable en fonction du nivellement futur et existant. Ce bassin est déversant en deux zones formant des pans inclinés de 6ml de longueur. Ces chutes déversent vers des caniveaux de retour d’eau en pied de voile.

- un local technique placé sous le bassin composé d’une partie sèche et d’une bâche réservoir. Ce local abrite les équipements électromécaniques et de traitement d’eau nécessaire au fonctionnement des effets d’eau, de l’éclairage et au maintien de la qualité de l’eau

- un effet d’eau complémentaire aux déversoirs composé d’une couronne de 8 jets d’eau périphériques et d’un jet central

- la mise en lumière de ces effets d’eau à l’intérieur du bassin et du génie civil à l’extérieur du bassin de la fontaine par des spots à LED blanches

I‐02‐Génie Civil

I‐02‐a Local technique / bâche tampon Le génie civil du local technique et de la bâche tampon sera réalisé en béton armé. L’ensemble de l’ouvrage sera réalisé coulé en place. Etant donné la destination de l’ouvrage, les éléments préfabriqués ne seront pas tolérés. A chaque reprise de bétonnage sera mis en place un joint d’étanchéité de type « Waterstop » ou équivalent.

I‐02‐b Bassin circulaire Le génie civil du bassin, semelle, fondation, voiles, dalle, mur d’eau, sera réalisé en béton armé L’ensemble de l’ouvrage sera réalisé coulé en place. Etant donné la destination de l’ouvrage, les éléments préfabriqués ne seront pas tolérés. Le bassin circulaire est équipé de deux murs d’eau permettant une marche en circuit fermé du système de fontainerie. Ces murs d’eau seront habillés par des pavés de type « comblanchien », finition « toutes faces éclatées », de dimensions 15x15x15. Le voile de maintien des pavés présentera un fruit défini sur les plans projet. Les murs d’eau seront disposés et implantés suivant le plan du projet. La récupération des eaux de ces murs d’eau se fera par l’intermédiaire de caniveau à grille. Ces caniveaux seront reliés à la bâche tampon par un système de canalisations en inox 316L de section DN150 figurant sur les plans de l’ouvrage.

I‐03‐Etanchéité Les voiles extérieurs recevront un enduit d’imperméabilisation type Flinkote. Les voiles intérieurs de la bâche tampon et du bassin circulaire, et d’un point de vue général, tous les ouvrages en contact avec l’eau de circulation des fontaines, seront étanchés avec une étanchéité de


Page 5 sur 27

type MASTERSEAL FX ou équivalent à base de résines polymères, prévue pour l’étanchéité des réservoirs et bassins avec traitement spécial des joints évitant la fissuration.

I‐04‐Divers Le présent CCTP indique les conditions à garantir en fonction des bases de calculs, les clauses de garantie et de réception suivant les conditions de fourniture, d’exécution, de pose et de raccordement. Au présent descriptif sont joints les plans nécessaires à la bonne compréhension et la réalisation du projet. Les entreprises soumissionnaires devront se rendre impérativement sur le site pour examiner les espaces extérieurs, et appréhender les difficultés d’exécution et d’accès.

II ‐ NORMES ET REGLEMENTS

II‐1‐Généralités

Les Entreprises chargées de l'exécution des travaux sont tenues de respecter l'ensemble des documents législatifs et réglementaires comme énoncés dans le C.C.A.P. et au C.C.A.G. qui s'appliquent à l'ensemble de cette réalisation ainsi que les documents qui régissent techniquement les travaux de son corps d'état et de ceux qui sont directement liés aux siens. Le C.C.T.P. rappelle les documents relatifs à certains ouvrages de manière à attirer l'attention de l'Entrepreneur sur quelques points particuliers, sans que ceux‐ci soient limitatifs, l'Entrepreneur étant réputé connaître l'ensemble des textes concourant à l'établissement et à l'exécution du projet dans les règles de l'art.

II‐2‐Normes

Tous les travaux devront être exécutés suivant les règles de l’Art et conformément aux lois, arrêtés, décrets, normes et textes réglementaires en France (D.T.U; etc…) Il sera toujours fait application de la dernière édition avec mises à jour, additifs, rectificatifs, etc. en vigueur à la date fixée pour la remise des offres. Dans le cas de superposition, le document le plus contraignant sera tenu comme document de référence. En cas de modification de la réglementation, les textes en vigueur au moment de la signature du marché feront foi. En aucun cas l’Entreprise ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces documents.


Page 6 sur 27

II‐3‐Normes françaises

Gros Œuvre ‐ Etanchéité • Cahier des charges applicable à la construction des bassins et piscines à structure en béton édité par les ANNALES de l’Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics “I.T.B.T.P.” n° 350 de mai 1977 série béton 166 • DTU N° 12 ‐ Travaux de terrassement pour bâtiment. • DTU N° 13.1 ‐ Travaux de fondations superficielles et Règles de calcul des fondations superficielles. • DTU N° 14.1 ‐ Travaux de cuvelage. • DTU N° 20.12 – maçonnerie des toitures et d’étanchéité, • DTU N°.23.1 ‐ Travaux de parois et murs en béton banché, règles de calculs, cahiers des charges. • Règles BAEL 91 modifiées. • Rapport de sol. • Normes Françaises homologuées, éditées par l’A.F.NO.R à l’exclusion de la NF P 03.001 d’Avril • 1982 et de la NF P 03.011 de Mai 1966. • Règles Techniques de Conception, de Calcul et d’Exécution des Ouvrages éditées par le C.S.T.B. • Avis Technique du C.S.T.B. pour les ouvrages non traditionnels, en particulier pour les étanchéités à base de résine ou bien à défaut un Cahier des Charges pris en référence par un bureau de Contrôle avec avis sur l’année en cours.

II‐4‐Autres publications

NOTA : En cas de discordance entre les documents cités précédemment et ceux énumérés au présent article, les spécifications édictées par les D.T.U. et Normes Françaises priment sur toutes les autres.

II‐5‐Sujétion des entreprises

Les différents entrepreneurs reconnaissent : Avoir contrôlé toutes les indications desdits plans et documents, s'être assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'être entouré de tous renseignements complémentaires éventuels auprès du Maître d'œuvre, avoir pris tous les renseignements nécessaires auprès des Services Publics et Concessionnaires. Avoir procédé à une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la topographie et à la nature des terrains (couche superficielle, venue d'eau, etc...), à l'exécution des travaux à pied d'ouvrage ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communications et transport, lieu d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'ouvrage, énergie électrique, eau, installations de chantier, décharges publiques ou privées). Un relevé topographique avec la fourniture d’un plan d’exécution sera fait au démarrage du chantier. Après avoir pris connaissance auprès des Services Publics et Concessionnaires de l'emplacement de tous les réseaux affectés par les travaux et d'avoir tenu compte dans ses prix de toutes les sujétions que ces réseaux pourront lui occasionner. Chaque Entrepreneur sera responsable envers les tiers de tous les accidents qui pourraient survenir du fait de ses travaux, à proximité des conduites, lignes ou supports. Ils ne sauraient se prévaloir, à l'encontre de leur responsabilité résultant du présent article des renseignements qui pourraient être portés aux diverses pièces du dossier d'appel d'offres, lesquels sont réputés n'être fournis qu'à titre indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter à ses frais par tous sondages nécessaires.


Page 7 sur 27

II‐6‐Etudes

L’Entrepreneur doit établir à sa charge, d'après les plans et les détails de principe du Maître d'œuvre, ses propres dessins d'exécution, les plans de ferraillage, calepins et épures, notes de calculs, notices explicatives, prototypes et documentations nécessaires à la parfaite réalisation de l'ouvrage. Il devra en outre joindre à son offre de prix les notes de calcul définissant les caractéristiques (débit, Hmt) des pompes qu’il propose de mettre en œuvre. Dans le cas de l'établissement des études par un bureau d'études extérieur à l'Entreprise, ce bureau d'études doit recevoir l'agrément préalable du Maître d'œuvre. Hypothèse de calcul B.A Il est expressément stipulé que les travaux de béton respecteront, outre les normes et prescriptions en vigueur, les règles suivantes : ‐ les règles d’utilisation du béton armé, ‐ les règles BAEL en vigueur à la date de l’appel d’offres, ‐ les règles édictées par le Comité Européen du Béton (ainsi que les principes énoncés au présent descriptif) pour les éléments de structure béton, cahiers C.S.T.B., ‐ les règles NV 65 et leurs annexes, révisée avril 2000, ‐ les surcharges d’exploitation habituelles (normes NF 06 001 de juin 1986 et ses avenants), ‐ les surcharges particulières nécessitées par les prestations diverses définies dans la description des ouvrages.

II‐7‐Exécutions des travaux

L'exécution des travaux sera conforme aux prescriptions contenues au présent C.C.T.P. et suivant les dispositions figurant aux plans. L'ensemble des sujétions afférentes à la mise en œuvre des prestations et leur incidence financière fera partie des dites prestations. Il ne sera accepté aucun travail supplémentaire, sauf ceux faisant l'objet d'un ordre de service signé par le Maître d'Ouvrage.


Page 8 sur 27

III ‐ GROS OEUVRE

III‐1‐Généralités

Nivellement et Implantation L’entrepreneur reconnaîtra avoir eu connaissance des plans et topographie des environnants du terrain de la présente opération. Une intervention d’un Géomètre expert, agréé par le Maître d’ouvrage, sera effectuée aux frais de l’entreprise, afin de fixer un repère altimétrique et les axes nécessaires à l’implantation des ouvrages. L’Entrepreneur sera responsable de ses implantations. Il sera chargé de faire toutes les démarches utiles auprès des administrations compétentes, vérifier les gabarits et obtenir les permissions de voirie nécessaires pour le raccordement aux existants. Connaissance des environnants Un constat des environnants sera dressé dans le cadre d’un référé préventif diligenté par le Maître de l’ouvrage. Les entreprises seront tenues de s’y faire représenter. Tout frais en découlant étant réputé rémunéré dans le cadre du marché. Les entreprises pourront néanmoins faire établir, à leurs frais, tous constats complémentaires qu’elles jugeraient utiles. Contraintes concernant les existants L’entrepreneur prendra possession du terrain dans l’état où il se trouve. L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que dans le cadre de son forfait, il doit les fournitures, pose et enlèvement (avec remise en état des surfaces d’application) de tous témoins qui pourront lui être demandé par le Maître d’œuvre. Aucun désordre ou dégradation ne saura être toléré dans les ouvrages voisins, arbres, éclairage public, enterrés ou non. L’entrepreneur mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer leur protection et pour ne pas les endommager. Toutes dégradations éventuelles devront être réparées, à la charge de l’Entreprise, immédiatement et sans délai, afin de ne pas porter préjudices aux usagers. Recherche de canalisations existantes Pour ce qui concerne les réseaux existants, l’Entrepreneur sera tenu de faire les recherches nécessaires pour repérer les canalisations sur lesquelles seront branchés les réseaux du projet, ainsi que celles qui devront être protégées. L’entrepreneur devra rentrer en contact avec les concessionnaires en début de chantier pour faire un état des lieux des réseaux. Il devra s’engager à travers un document écrit et signé par chaque concessionnaire, à ne pas endommager les réseaux et à prendre en charge toutes les détériorations qu’il fera subir au réseau. Cet état des lieux s’effectuera en début de chantier, en milieu et en fin de chantier en présence des concessionnaires.

III‐2‐Terrassements

Prescriptions techniques particulières L’Entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les dommages que pourraient subir les existants, les ouvrages souterrains, les canalisations de toutes sortes, les arbres et les plantations, les revêtements de sol, etc... ; Des accidents qui pourraient survenir sur le chantier ou aux abords du chantier du fait de ses travaux, quel qu’en soit le motif, y compris ceux occasionnés par des écoulements d’eaux superficiels ou d’eaux provenant d’ouvrages souterrains dont il doit assurer l’écoulement. Les fouilles seront blindées jusqu’aux opérations de décoffrage. Démolition d’ouvrage en béton


Page 9 sur 27

Les ouvrages en béton ou béton armé existant dans l’emprise des travaux à exécuter sont démolis à l’aide de matériels laissés au choix de l’entrepreneur, mais agréés par le Maître d’Ouvrage. L’emploi d’explosifs est interdit. Les débris de béton et les aciers éventuels sont évacués à la décharge de l’Entreprise Evacuation Dans tous les cas de mise en décharge (évacuation de terre, démolition de chaussée, trottoirs, etc..), l’Entrepreneur fera son propre choix, du lieu de décharge, des droits de décharge ou des accords à prendre avec les propriétaires de terrains et en supportera la charge financière. L’entrepreneur devra fournir au maître d’ouvrage tous les bons journaliers d’évacuation des déblais à la décharge.

III‐3‐Objet des travaux de GENIE CIVIL

Les travaux du présent marché comprennent : La réalisation d’un local technique enterré en béton armé posé sur un béton de propreté. • radier en BA coulé sur une forme de propreté avec incorporation d'hydrofuge, • parois en BA avec incorporation d'hydrofuge, • enduit étanche sur les parois et chape sur le radier formant cuvelage de l'ensemble, • profondeur : suivant plan de détail joint au dossier, • réservation pour passage des ventilations et réseaux, • etc … Il comprendra une fosse de relevage de 0.50 x 0.50 x 0.70. Le radier comprendra une forme de pente vers cette fosse. Les pompes de circulation seront posées sur des socles de propreté de 10cm d’épaisseur. Ceux‐ci seront posés sur bande talmisol ou équivalent. Les ventilations haute et basse du local seront réalisées en tube PVC série évacuation. Les fonds de celles‐ci seront sur puits perdu. En partie haute, l’arase supérieure des canalisations PVC se situera 3 à 5cm au dessus d’un béton de propreté support du contre cadre cornière (fourni et posé par le fontainier) Les diverses réservations seront rebouchées à l’aide d’un mortier sans retrait et d’un joint hydro gonflant. Déblais/remblais Tous les travaux de remblai, déblai et de finition en périphérie du local technique sont à la charge du présent corps d’état. Il est précisé à l’entreprise qu’elle ne doit que les terrassements de ces ouvrages. Les démolitions d’éventuels ouvrages enterrés non connus pourront éventuellement être traités par le présent corps d’état après acceptation d’un devis transmis avant travaux à la Maîtrise d’Ouvrage.


Page 10 sur 27

III‐4‐Limites de prestation avec les travaux de VRD

Le local technique devra être raccordé aux réseaux nécessaires au bon fonctionnement de la fontaine laissés en attente par l’entreprise en charge des VRD à savoir :

- réseau EU pour évacuations (trop plein, vidange) et purges, - réseau AEP pour alimentation en eau, - réseau électricité pour l’alimentation de l’armoire de commande et du matériel

électromécanique L’entreprise en charge des travaux de génie civil et de fontainerie devra :

- raccorder à un regard d’assainissement EU créé par l’entreprise en charge des travaux préparatoires de mise en œuvre des réseaux, dans l’emprise du local technique, les canalisations de vidange et de trop plein de l’ouvrage

L’entreprise en charge des travaux préparatoires devra:

- une canalisation d’arrivée d’eau en attente dans le local technique en DN 40 - le câble électrique d’alimentation protégé en attente dans le local technique. A titre

d’information, l’amenée électrique devra être en courant triphasé et la puissance nécessaire est d’environ 23 kW.

L’entreprise chargée des travaux de la fontaine devra assurer tous les raccordements sur ces trois réseaux ainsi que les ouvrages nécessaires à la livraison définitive (regards, tampons, boites, etc…).


Page 11 sur 27

IV – PESCRIPTIONS TECHNIQUES

IV‐1‐Terrassement

Les travaux comprennent : • les terrassements pour confection du local technique. • l’évacuation en décharge publique de tous les déblais et gravois excédentaires. Les transports des déblais pourront se faire par tout moyen, sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du DTU n° 12. Tous les déblais provenant des démolitions, terrassements, etc... seront évacués aux décharges publiques. L’offre du corps d’état comprendra tous les frais de décharges. Tous les remblais au pourtour des ouvrages enterrés seront réalisés en terre saine, purgée ou en sable tout venant par couches minces soigneusement compactées. Si les terres provenant des fouilles ne sont pas acceptables elles seront rebutées.

IV‐2‐Implantation – traçage ‐ piquetage ‐ repères

Implantation L’implantation sur le terrain sera exécutée obligatoirement par le géomètre agréé par le Maître d’ouvrage, en coordonnées X, Y, Z. Le gros œuvre implantera les ouvrages d’après les plans qui lui sont remis et les instructions qui lui sont données par le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre. L’entrepreneur doit vérifier avant tout commencement d’exécution les cotes des plans qui lui ont été remis par le maître d’œuvre. Il l’avertira immédiatement en cas de non concordance entre les tracés des plans et les tracés sur le terrain. Traçage L’entrepreneur doit, au titre de l’incorporation dans ses propres ouvrages des matériels ou matériaux fournis par d’autres corps d’état, tous les traçages nécessaires. Tous ces traçages sont effectués par référence aux gabarits que sont tenus de fournir tous les corps d’état intéressés. Tous les Corps d’état intéressés à un titre ou à un autre par ces traçages, doivent s’assurer que ceux‐ci conviennent bien à l’implantation des ouvrages qu’ils doivent réaliser au titre de leurs travaux. Piquetages Il devra également les piquetages qui devront être conservés et, en cas de nécessité, rétablis ou remplacés. Repères Dès le commencement des travaux, l’entrepreneur placera un ou plusieurs repères rattachés au repère du Nivellement Général de la France (NGF). Les repères seront placés aux endroits fixés par le géomètre et constitués par un chevron fixé dans un massif en béton. La tête d’un clou enfoncé dans le piquet correspondra à la cote immuable d’un repère. L’entrepreneur veillera à la conservation des repères et les vérifiera lors de l’achèvement des travaux.


Page 12 sur 27

IV‐3‐Réservations

L’entreprise doit implanter et réserver les ouvrages demandés par les autres entreprises tels que trous, passages horizontaux et verticaux, feuillures, socles, etc… Elle doit également les renforts de ferraillage qui sont nécessaires. Ces réservations sont faites suivant les plans d’exécution des ouvrages (ou à défaut suivant demande écrite) du corps d’état concerné.

IV‐4‐Fosse de relevage

Réalisation de la fosse de relevage en béton armé : ‐ radier en BA coulé sur une forme de propreté suivant articles ci‐après, ‐ parois en BA avec incorporation d’hydrofuge, ‐ profondeur : suivant caractéristiques de la pompe de relevage. ‐ etc …

IV‐5‐Bétons

L’entrepreneur devra veiller tout particulièrement à l’enrobage des aciers et l’épaisseur d’enrobage sera comptée à partir du nu extérieur des cadres entourant les aciers principaux ou de l’acier extérieur le plus saillant, afin que les prescriptions soient strictement respectées et que les aciers ne soient pas visibles à la surface du béton. Les bétons seront vibrés par des vibreurs introduits dans la masse même du béton et, lorsque ce travail sera impossible (dans le cas de poteau et par suite de la densité des armatures), par des vibrateurs posés sur le coffrage ou les aciers. Pour les éléments verticaux de faible épaisseur, le vibrage sera effectué avec le plus grand soin. Les vibreurs seront placés en fond de coffrage pour être ensuite relevés progressivement. La masse de béton devra être pleine et en contact parfait avec les parois des coffrages et sur toute la surface des armatures. n° du béton

Destination Dosage miniciment kg/m3

Ciment Agrégats (dimens. maxi.)

Fe28 (MPa) BAEL

Contrôle cf. DTU 21

B1 Béton de propreté

150 CLK45 3 de 0/20 Néant

B2 Béton pour forme

250 CPJ45 2 ou 3 de 0/20

20 Néant

B3 Béton de fondation

350 CPJ45 3 ou 4 de 0/20

30 Strict

B4 Béton pour voile fissuration préjudiciable selon BAEL 91 modifiée 99

350 CPJ45 3 ou 4 de 0/20

30 Strict

B5 Béton en 350 CPACEM 3 ou 4 de 30 Strict


Page 13 sur 27

contact avec l’eau Fissuration très préjudiciable selon BAEL 91 modifié 99

5.2R.P. M

0/20

Bétonnage par temps froid Aucun béton ne sera coulé par temps de gel. En période de gel, les bétons frais seront couverts soigneusement tous les soirs et, en cas d’interruption de travail, ils resteront couverts jusqu’à la reprise. A ce moment, on démolira toutes les parties qui auraient subi des atteintes de gel et on exécutera les reprises comme indiquées ci‐dessus. Dans le cadre de l’application du paragraphe 22‐8 du fascicule 65 du CCTG, la température, au‐dessous de laquelle la mise en place des mortiers et bétons ne sera autorisée que sous réserve de l’emploi des moyens et procédés préalablement agréés par le maître d’œuvre, est fixée à plus de cinq degrés Celsius. Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure à zéro degré Celsius, le bétonnage sera formellement interdit à l’air libre. En cas de pluie ou de soleil, le béton sera tenu à l’abri jusqu’à ce qu’il ait suffisamment durci. Les coffrages et le béton seront maintenus humides un certain temps, pour assurer la prise du béton dans de bonnes conditions. L’arrosage sera fait de telle façon qu’il n’ait pas pour effet de détériorer la couche superficielle du béton. Béton de propreté Sous tous les ouvrages reposant directement sur le sol, coulage d’un béton de propreté en béton n° 01 « B1 » de 5 à 10 cm d’épaisseur débordant de 5 à 10 cm dans tous les sens, coulé immédiatement après le terrassement. Semelles et massifs Semelles et massifs forment l’ensemble des fondations et sont constitués par du béton armé n° 03 « B3 ». Dans le cas d’exécution de puits, le gros béton employé non armé sera dosé à 300 kg/m3 et coulé au tube plongeur. Armatures de liaison en attente en acier doux pour raccordement.


Page 14 sur 27

Radiers L’Entreprise devra la réalisation de radiers suivant les plans guides du maître d’œuvre. Les caractéristiques principales sont les suivantes : béton n° 4 Voiles L’étude devra prévoir pour ces voiles un ferraillage et une qualité de béton armé suivant les exigences structurelles et les exigences des fournisseurs des produits d’étanchéité mis en œuvre, en respect des normes en vigueur. Le coffrage devra être de qualité pour permettre d’atteindre les exigences édictées par le fournisseur. Les écarteurs de coffrages devront être traités conformément aux exigences et aux demandes du Bureau de Contrôle par un mortier sans retrait agréé par le Bureau de Contrôle. Les adjuvants nécessaires pour l’enlèvement de la laitance seront prévus afin d’obtenir dès le décoffrage et après grattage la suppression de la laitance. Les liaisons entre voiles devront être parfaites et conformes aux exigences. L’épaisseur minimum de ces voiles sera définie suivant les plans guides de la maîtrise d’œuvre et les notes de calcul de l’Entreprise. Les caractéristiques principales sont les suivantes : béton n° 4 « B4 », ‐ coffrage « soignés » Planchers coulés en place Ils seront réalisés en dalle pleine de béton armé coulé en place. Les planchers formeront chaînage au pourtour de chaque niveau et prendront appuis sur les ossatures intérieures et extérieures avec lesquelles ils seront liaisonnés. Ils comporteront toutes poutres, linteaux, renforts, retombées, etc. Les caractéristiques principales seront : • béton n° 4, • coffrage soigné, Ils auront une épaisseur suivant calcul du B E et surcharges. En aucun cas, les irrégularités devront dépasser plus ou moins 3 mm, le bullage devra être conforme aux normes.

IV‐6‐Coffrage

Types de coffrage L’entrepreneur soumettra à l’agrément du maître d’œuvre les systèmes de coffrages qu’il compte utiliser. Les coffrages présenteront une rigidité suffisante pour résister sans déformation sensible aux charges et aux chocs qu’ils sont exposés à subir pendant l’exécution des travaux compte tenu des forces engendrées par le serrage du béton. Les joints entre panneaux devront être étanches pour ne pas laisser échapper la laitance. Dans la description des éléments d’ouvrage, la qualité d’aspect du béton a été classée de la manière suivante : Les coffrages devront être propres, et en particulier : ‐ avant humidification ou enduction d’un démoulant, les coffrages sont débarrassés de toute souillure susceptible de tâcher la surface du béton, la finition du nettoyage étant assuré par air comprimé, ‐ les coffrages métalliques subiront un décapage avant la première utilisation, ‐ en cas de réemploi, les panneaux de coffrage sont nettoyés remis en état et protégés des intempéries, ‐ aucun élément de fixation ne doit rester en saillie sur les parois destinées au parement.


Page 15 sur 27

IV‐7‐Armatures

Leurs caractéristiques seront conformes aux règles BAEL 91 modifié 99 et BA 1968. Les aciers utilisés seront de l’acier mi‐dur à haute adhérence pour les armatures principales, de l’acier doux ou à adhérence améliorée pour les armatures secondaires et du treillis soudé pour dalle de faible épaisseur. Les armatures devront être exemptes de pailles, criques, gerçures, stries ou soufflures. Elles devront être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non adhérente, graisse ou peinture. Elles seront cotées sur les plans et coupées aux longueurs définies. Elles seront obligatoirement façonnées à froid et auront exactement les formes prescrites sur les détails de ferraillage. Au moment de leur mise en œuvre, elles seront parfaitement propres, placées conformément aux dessins et bien arrimées pour résister sans déplacement aux efforts subits pendant la mise en œuvre du béton. Les écarts tolérés dans la mise en place des aciers ne dépasseront pas la moitié du diamètre sans être, en aucun cas, supérieurs à 6 mm. La distance des armatures entre elles et les parois de coffrage sera suffisante pour permettre le remplissage de tous les vides par le béton. Les ligatures, barres de hourdis et étriers seront enrobés d’au moins 1 cm de béton. Pour le maintien en place des armatures, seuls les écarteurs agréés par le Bureau de Contrôle seront tolérés au contact des coffrages.

IV‐8‐Décoffrages

Sous les parties décoffrées, des étais (chandelles) seront maintenus pendant le temps nécessaire, en vue de parer aux surcharges qui pourraient être appliquées à certaines parties d’ouvrages. Ce décoffrage commencera quand le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement après, sans déformations excessives et dans les conditions de sécurité suffisantes.

V – CONTRÔLES – QUALITE DES OUVRAGES

Essais et épreuve Le corps d’état devra les vérifications techniques stipulées par le DTU 21. Chaque type de béton proposé fera l’objet d’essais dans un laboratoire agréé, aux frais de l’entrepreneur. Les résultats de ces essais seront consignés dans des procès‐verbaux. Des essais de résistance seront exécutés en cours de chantier pour chaque type de béton et, tous les 30 m3 mis en œuvre, il pourra être exécuté un prélèvement pour essais de contrôle. Ces essais conduits selon les normes en vigueur et sous la vérification d’un laboratoire agréé, porteront sur la détermination des résistances à la compression et à la traction à 7 et 28 jours sur 12 éprouvettes au sol par essai. Les prélèvements seront exécutés inopinément à la demande du contrôleur technique. La fourniture des moules pour éprouvettes et du béton ainsi que le transport et les frais de laboratoire sont à la charge de l’entrepreneur.


Page 16 sur 27

VI – OUVRAGES DIVERS

Etanchéité des voiles enterrés Sur toutes les faces extérieures des voiles en béton remblayées, il y aura lieu de prévoir un badigeon à deux couches de peinture bitumineuse de type “Flinkote” ou équivalent. L’entrepreneur devra ménager dans ses ouvrages toutes les réservations de baies prévues dans les plans, ainsi que l’insertion de certains fourreaux avant bétonnage. Il devra également exécuter les calfeutrements et rebouchage, après passage des tuyauteries, câbles et autres fluides dans des ouvrages béton à l’aide de mortier sans retrait pré‐dosé. L’entrepreneur devra l’insertion de fourreaux dans le radier avant bétonnage. En cas d’omissions, de retard dans les incorporations, il devra exécuter les calfeutrements et rebouchage, après passage des tuyauteries, câbles et autres fluides dans les ouvrages béton à l’aide de mortier sans retrait pré dosé. Seuls les produits de scellements et de réparation repris sur la liste NF de l’année en cours du type Barat 713 ou équivalent pourront être utilisés. Ils devront également posséder un PV d’essai de bonne tenue aux eaux sulfatées.

VII ‐ OBJET DES TRAVAUX D’ETANCHEITE

VII‐1‐Consistance des travaux

Les travaux consistent à la réalisation: ‐ L’imperméabilisation de la fosse de relevage en local technique, ‐L’imperméabilisation de la bâche tampon, ‐L’imperméabilisation du bassin circulaire et des deux murs d’eau, Les travaux d’étanchéité comporteront dans tous les cas, sans que cette liste soit limitative la fourniture et le transport à pied d’œuvre, le stockage, les manutentions, la pose et la mise en œuvre des matériaux. Et en général tous les travaux nécessaires à une parfaite exécution et une finition complète des ouvrages.

VII‐2‐Provenance des matériaux

Les complexes d’étanchéité doivent avoir obtenu un avis technique favorables du C.S.T.B. et être obligatoirement agrées et acceptés en garantie par l’A.R.C.E.S. (association pour l’assurance des risques de la construction des Entrepreneurs Syndiqués) notamment pour les produits de conception non traditionnelle. Il doit être valable à la date présumée de réception des travaux. Les complexes d’étanchéité mis en œuvre sont constitués par des matériaux souples permettant une adaptation élastique ou plastique aux microfissures de surfaces ou internes, aux dilatations et rétractions dues aux variations climatiques quelques soient les températures ambiantes.


Page 17 sur 27

VII‐3‐Nature des étanchéités

Imperméabilisation fosse de relevage et bâche tampon

Le complexe d’imperméabilisation sera mis en œuvre sur une forme en béton neuve et homogène sans balèvres ni nids de cailloux après une période comprise entre 8 et 28 jours de séchage des bétons. Revêtement d’étanchéité type MASTERSEAL FX des établissements M.B.T ou équivalent à base de résines polymères s’appliquant pour l’étanchéité des réservoirs et bassins en béton en plusieurs couches liquides avec application d’une couche primaire d’imprégnation. Finition Gris Foncé ou bleu foncé selon demandes du Maître d’ouvrage. Les produits seront mis en œuvre suivant les directives du fabricant Après temps de séchage des bétons.

Joint d'étanchéité

La mise en place des matériaux pour joint doit être absolument conforme au cahier des prescriptions de pose du fabricant. Celui‐ci doit être proposé en tant que dossier technique en début de chantier. Les joints peuvent être de type "RX VOLCLAY" ou similaire pour ce qui concerne les joints de reprise de bétonnage ou de type "WATER‐STOP" ou similaires pour ce qui concerne les joints de dilatation. Ils doivent pouvoir subir, sans rupture, pour ce qui concerne les joints de type "WATER‐STOP", les déformations relatives des deux parties d'ouvrages et répondre en particulier aux caractéristiques suivantes : � Résistance à la traction : au moins 25 Mpa � Allongement : au moins 500 %.

VIII ‐ OBJET DES TRAVAUX DE REVETEMENTS EN PIERRES

Couronnement et pavés des murs d’eau en pierre calcaire : Une doucine, ou couronnement, en pierre calcaire type « Comblanchien » sera disposée sur les voiles du bassin circulaire suivant le détail joint au présent dossier et aura des dimensions de 0.45m x 0.20m épaisseur. La finition des pièces sera lisse. Des pièces spéciales seront disposées aux quatre coins formés par le voile du bassin et le retour de voile des murs d’eau. Habillage des murs d’eau : Les murs d’eau seront habillés de pavés en calcaire de Comblanchien, finition brut de sciage. Les dimensions des pavés seront de 15cm x 15cm x 15cm. PIERRE DE COMBLANCHIEN ∙ LIEU D’EXTRACTION : Site de Comblanchien ∙ TYPE DE ROCHE : CALCAIRE MARBRIER, JURASSIQUE ∙ ASPECT : PIERRE COMPACTE A GRAINS TRES FINS ∙ COULEUR DOMINANTE : BEIGE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ∙ DENSITE ‐ MASSE VOLUMIQUE APPARENTE : > 2 600 kg/m3 (cf NF EN 1936) ∙ POROSITE : < 1,3 % (cf NF EN 1936) ∙ RESISTANCE A LA FLEXION SOUS CHARGE CENTREE : > 16 MPa (cf NF EN 12372) ∙ VITESSE DE PROPAGATION DU SON : > 6 050 m/s (cf NF EN 14579)


Page 18 sur 27

∙ USURE AU DISQUE METALLIQUE : 21,2 mm (cf NF EN 14157) ∙ RESISTANCE A LA COMPRESSION : > 165 MPa (cf NF EN 1926) ∙ GELIVITE : Aucune altération après 240 cycles gel/dégel (cf NF EN 12 371) ∙ RESISTANCE AUX ATTACHES : 148 daN ∙ MODULE D’ELASTICITE DYNAMIQUE : 70 000 MPa ∙ DURETE SUPERFICIELLE : 0,8 mm ∙ NUMERO D’IDENTIFICATION : 12 ∙ DIFFFICULTE DE TAILLE : 13/14 Habillage des voiles extérieurs de la fontaine : Les voiles de la fontaine seront habillés par des dalles de granit « Rose de la Clarté ». Ces dalles auront des dimensions de 20cm x 20cm x 2cm d’épaisseur. Elles seront posées de façon à respecter l’aspect circulaire du bassin. La face vue sera flammée, les autres faces seront sciées. GRANIT ROSE DE LA CLARTE ∙ LIEU D’EXTRACTION : Site de PERROS GUIRREC ∙ TYPE DE ROCHE : ROCHE PLUTONIQUE ∙ ASPECT : PIERRE COMPACTE A GRAINS TRES FINS ∙ COULEUR DOMINANTE : BEIGE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Masse volumique apparente : 2589.00 kg/m3 Porosité : 0.5 % Résistance à la compression : 145 MPa Résistance à la flexion : 12.2 MPa Gélivité : non > à 240 cycles Vitesse de propagation du son : de 5122 m/s Usure au disque métallique : 15 mm Chaque pierre fera l’objet d’une fiche technique propre à cette affaire. Trois échantillons, de chaque pierre, de 20cm x 20cm x 2cm devront être fournis au moment de la remise des offres.


Page 19 sur 27

IX ‐ OBJET DES TRAVAUX DE FONTAINERIE

La fontaine comprend 3 effets d’eau distincts :

• Un jet geyser central de diamètre 100 mm d’une hauteur de 4m.

• Une couronne de 8 jets périphériques de diam 20mm d’une hauteur de 2.5m

• Deux murs déversoir en pans inclinés habillés de pavés Sur un linéaire de 6ml chacun

Le bassin sera, pour assurer ces effets, équipé d’un ajutage central type cascade, d’une nourrice de distribution pour les jets périphériques et de deux points de diffusion pour les effets déversoir.


Page 20 sur 27

Chaque animation sera éclairée par des Spots immergés à leds blancs.

Le fonctionnement général de la fontaine sera de type « circuit fermé ». L’eau émise par les différents effets d’eau sera prélevée en bâche tampon et retournera dans celle‐ci via les murs déversoir et les caniveaux de réception liés à la bâche.

Le remplissage de la bâche tampon et du bassin de la fontaine se fera par le réseau d’eau potable de la ville préalablement adoucie en local technique.

La mise en place d’un adoucisseur évitera l’augmentation de la concentration en minéraux dans l’eau de la fontaine et de ce fait l’apparition de dépôt sur les revêtements et les accessoires immergés (ajutages, Spots, nourrice…)

Dans le local sec, seront implantés :

Pour l’animation :

• Une pompe pour la création de l’effet d’eau déversoir.

Cette pompe sera équipée d’une crépine d’aspiration et des éléments de tuyauteries et équipements nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble.

Pour le traitement :

• Une pompe de filtration et traitement de l’eau de la bâche. Cette pompe sera équipée d’un panier préfiltre à l’aspiration et des éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble (clapet, vannes, purges, manchons…)

• Un filtre à sable à rinçage automatique servant à la rétention des MES et à réduire la turbidité de l’eau.

• Un traitement par régulation de ph et injection de chlore (algicide et bactéricide).

Pour l’alimentation électrique et la commande de la fontaine, le local sera équipé :

• D’un coffret électrique de commande des animations, de l’éclairage, du traitement et des pompes de relevage.

Le local sera mécaniquement ventilé.

Le local sera implanté sous la fontaine, l’accès se fera par une trappe positionnée sur le voile périphérique.

Les caniveaux de récupération de l’eau émise lors de l’animation seront directement connectés à la bâche tampon par des canalisations de liaison. Les caniveaux seront protégés par des caillebotis inox.

Le bassin sera équipé des équipements électromécaniques suivants :


Page 21 sur 27

• Une pompe effet d’eau pour le jet central • Une pompe effet d’eau pour les jets périphériques

Ces pompes seront équipées de support de fixation inox et de crépine, elles seront positionnées dans une sur profondeur fermée par des caillebotis en INOX 316 L.

X‐ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE FONTAINERIE

Tous les matériaux et matériels mis en œuvre devront être de première qualité et porter, chaque fois que cela sera référencé, les estampilles NF ou NE.

X‐1‐Tubes et canalisations

Les canalisations devront être : - en acier inoxydable, de nuance 316 L pour toutes les pièces en insert dans les ouvrages bétons,

les aspirations et manchettes de refoulements des pompes, les canalisations de retour d’eau et les nourrices de diffusion en bassin.

- en PEHD PN 10 raccordées par électrosoudure pour toutes les canalisations enterrées de liaisons - en PVC pression PN 10 pour les purges et les canalisations de rinçage en local technique Les pièces de traversées en insert ainsi que les nourrices devront être réalisées en atelier selon des plans de préfabrication soumis à approbation.

X‐2‐Ajutages

Les ajutages mis en œuvre seront de type :

- veine pleine de Ø20mm pour l’effet d’eau périphérique. Ils seront équipés d’une vanne de réglage à passage direct.

- cascade de Diamètre 100mm pour le jet central équipé d’une vanne à passage direct.


Page 22 sur 27

X‐3‐Pompes d’animation

Le groupe électropompe de surface alimentant les déversoirs sera de type centrifuge monobloc, de modèle ETABLOC de marque KSB ou équivalent à amorçage automatique avec raccordement par brides équipé d’un moteur normalisé à flasque bride IP54 suivant Norme DIN 42 677. Le corps de pompe sera en fonte.

Ses caractéristiques, à titre indicatif, seront les suivantes : ‐ 145m3/h pour une Hmt de 3,5 Mce

L’entrepreneur devra fournir des fiches techniques et les notes de calcul du matériel indiquant les éléments suivants pour approbation :

‐ Le débit ‐ Le calcul des pertes de charge ‐ La courbe débit et Hmt ‐ Le rendement ‐ La puissance absorbée ‐ Le poids La lame d’eau assurée par la pompe d’animation des déversoirs devra avoir une épaisseur minimale de 8mm.

X‐4‐Pompe de filtration

La pompe sera de type piscine équipée d’un pré filtre intégré de marque KSB ou équivalent. Corps et impulseur fonte avec bague d’usure, arbre en acier avec chemise d’arbre en acier au molybdène. Type de protection : IP 55 L’entrepreneur devra fournir des fiches techniques des matériels indiquant les éléments suivants pour approbation :

‐ Le calcul des pertes de charge ‐ La courbe débit et H.m.t ‐ Le rendement ‐ La puissance absorbée ‐ Le poids

Le moteur sera Asynchrone ‐rotor en court‐circuit ‐ protection IP 68 ‐ bobinage isolation classe F avec protection thermique à prévoir dans l’armoire TRI 400 V vitesse de rotation maxi 2900 t/mn.

Cette pompe alimentera un filtre à sable automatique, elle devra assurer un débit de 15m3/h et avoir une Hmt couvrant les pertes de charges liées à l’encrassement périodique (avant rinçage) du filtre.

X‐5‐Pompes immergées


Page 23 sur 27

Les pompes immergées en bassin seront du type submersible pour eaux usées, hydraulique monocellulaire à roue VORTEX, elles seront de modèle Amarex, de marque KSB ou équivalent. Elles seront équipées d’un support inox et positionnée horizontalement dans une surprofondeur conçue à cet effet.

L’aspiration des pompes sera protégée par une crépine circulaire en inox réalisée en tôle perforée.

Leurs caractéristiques, à titre indicatif, seront les suivantes : - 16m3/h pour une Hmt de 13 Mce pour l’animation du jet central - 70m3/h pour une Hmt de 5,5 Mce pour l’animation des 8 jets périphériques

L’entrepreneur devra fournir des fiches techniques et les notes de calcul du matériel indiquant les éléments suivants pour approbation :

‐ Le débit ‐ Le calcul des pertes de charge ‐ La courbe débit et Hmt ‐ Le rendement ‐ La puissance absorbée ‐ Le poids

X‐6‐Protection des pompes

L’ensemble des pompes sera protégé par un ou plusieurs contacteurs interdisant toute marche par manque d’eau.

X‐7‐Raccords et robinetterie

Vannes :

- vanne papillon à oreille taraudée facilitant le démontage avec commande par poignée crantée pour tous les diamètres supérieur ou égal au DN 65

- vanne à boisseau sphérique pour tous les diamètres inférieurs au DN 65

Clapet de non retour

Les clapets de non retour seront systématiquement en fonte.

- Ils seront de type à brides, à ressort et obturateur laiton pour ce qui concerne l’eau claire - Ils seront de type à boule pour les diamètres inférieurs au DN65

Manchons anti‐vibratiles

Les manchons Anti‐vibratiles seront équipés de raccords unions de type CR POLYCHLOROPRENE pour le circuit de filtration et de brides pour le circuit d’animation.

Electrovanne

L’électrovanne d’appoint d’eau de régulation sera du type NF à commande par solénoïde 220V à corps en laiton.


Page 24 sur 27

X‐8‐Traitement de l’eau

Filtration

Pour assurer la filtration et le recyclage de l’eau de la fontaine, un filtre à sable automatique de type Permo Boy 60 ou équivalent sera mis en œuvre.

Traitement de l’eau Le maintien de la qualité de l’eau sera assuré par un analyseur/régulateur de mesure et de correction de pH et de Chlore libre de type PERMOLOG 2 de la marque PERMO ou équivalent gérant deux pompes de dosage.

Adoucisseur Afin de permettre une compensation en eau adoucie des pertes par évaporations, un adoucisseur équipé d’un préfiltre manuel sera mis en œuvre en by‐pass sur la nourrice d’arrivée d’eau. Il sera de modèle PERMO 6075 ou équivalent.

X‐9‐Comptage et disconnection

L’entrepreneur devra mettre en œuvre sur l’arrivée d’eau un compteur d’eau divisionnaire permettant de contrôler les consommations de la fontaine et un ensemble de disconnection composé d’une vanne amont, d’un filtre à purge, d’un disconnecteur à zone de pression contrôlable, et d’une vanne aval. L’ensemble sera en DN 40.

X‐10‐Serrurerie

Trappe d’accès

L’accès au local sec et à la bâche de stockage sera assuré par la mise en œuvre d’une trappe située dans le voile périphérique de la fontaine.

Echelles : Les accès au local et à la bâche seront assurés par des échelles de meunier en aluminium ou en acier inoxydable comportant toutes les sécurités telles que mains courantes, crosse d’accès indispensables à la mise en sécurité des interventions d’entretien périodique. L’échelle d’accès à la bâche sera double.


Page 25 sur 27

Caillebotis :

Les caniveaux en pieds de déversoirs seront protégés par des caillebotis en acier inoxydable, de maille 30x30. Ces caillebotis suivront la forme circulaire du bassin : ils seront de découpes courbes. Ils seront attachés les uns aux autres par des cavaliers en acier inox. Les caniveaux seront équipés de traverses de supportage. Ces dernières seront en acier inoxydable, réalisées en tubes carré sur lesquels seront soudés des plats de maintien des caillebotis et des plaques de fixations percées pour mises en œuvre de chevilles chimique dans les voiles. Ces supports seront fixés tous les 0.5ml. La surprofondeur abritant les pompes immergées sera également protégée par un maillage en caillebotis inox de maille 30x30. Ces derniers devront également être supportés par des traverses en acier inoxydable démontables.

Dégrilleur en bâche : Un dégrilleur sera mis en œuvre dans la bâche tampon afin de retenir les flottants. Il sera en inox, toute largeur, en inox, en profil de maille Euroslot ou équivalent.

X‐11‐Electricité et éclairage

Eclairage :

La mise en lumière sera assurée par des spots à leds blanches : - spots immergeables IP 68 en bronze à 3 leds de type luxéon en caniveaux pour mise en lumière

des déversoirs - spots immergeables IP 68 en bronze à 6 leds de type luxéon en bassin pour mise en lumière du

jet central - spots annulaires immergeables IP 68 en bronze à 12 leds de type luxéon en bassin pour mise en

lumière des ajutages périphériques - spots linéaires de 30 leds blanches en aluminium IP 65 pour mise en lumière du voile extérieur

du bassin.

Electricité : Toutes les protections seront réalisées par des disjoncteurs multipolaires. Les parties métalliques seront reliées à la terre.

L’armoire sera dimensionnée de façon à permettre une extension ultérieure de 20 %.

Elle protègera :

‐ l’éclairage du local technique et du bassin, ‐ les prises de courant, ‐ les pompes de circulation et de filtration, ‐ la prise force pour les besoins annexes ‐ les pompes de relevage, ‐ l’extracteur, etc...


Page 26 sur 27

Elle répondra aux caractéristiques suivantes : Régime de neutre : TT Tension de service : 410/237 V Fréquence industrielle : 50 Hz Niveau d’isolement : 2 500 V Indice de protection : IP 319 Fil de câblage 1 mm² H07 V‐K Jeux de barres en cuivre électrolytique L’armoire de commande (type SAREL) sera en tôle, peinture Epoxy, avec système de fermeture à clé N°1242 E et pattes de fixation murales. Equipement général: ‐ Sectionneur général extérieur permettant la mise hors tension sans ouverture de la porte. ‐ Un dispositif d’éclairage à l’intérieur de l’armoire ou coffret de dimensions supérieures à 50 x 50 commandé par l’ouverture de la porte, ‐ Protection différentielle générale 30 mA, ‐ Voyant de tension général ‐ Schéma de câblage ‐ Repérage numérique des câbles ‐ Les conducteurs seront installés dans des goulottes équipées de couvercles amovibles ‐ La liaison avec la porte de l’armoire se fera par un touron ‐ L’armoire tiendra compte de la possibilité d’adjonction de matériel. Une réserve de 20 % (+/‐ 5 %) d’espace (goulottes, rails, …) est demandée ‐ Les câbles seront équipés d’embouts ou de cosses serties et isolés ‐ L’armoire sera équipée de grilles de ventilation (haute et basse) ‐ Les raccordements se feront sur un bornier situé dans le bas de l’armoire. ‐ Un repérage des bornes se reporté sur le schéma de câblage ‐ Les pompes seront protégées par contacteurs et sondes de niveau interdisant toute marche en automatique ou en manuel par manque d’eau. ‐ Les pompes d’animations seront commandées par horloge multicanaux ‐ Les appoints d’eau se feront indépendamment et à tout moment. ‐ Le groupe de filtration fonctionnera en continu 24h/24, il sera asservi aux contacteurs manque d’eau. L’armoire sera équipée, pour chaque pompe de protection thermique et de commutateur de choix de marche (auto/arrêt/manuel) installé sur la façade extérieure de la porte. Elle aura également en façade un voyant de marche/défaut de pompe.

Le maintien du niveau d’eau sera assuré par Régulasonde multipoints (modèle AT50 ou 20 ou équivalent).

Le régulasonde pilotera la mise sous tension d’une électrovanne 24 volts (normalement fermée) assurant le remplissage automatique.

Il conviendra de prévoir dans l’armoire de commande un départ d’éclairage pour le local technique. Cet éclairage sera assuré par deux néons standards. (36w blanc).


Page 27 sur 27

Anémomètre :

Le fonctionnement de l’animation sera asservi à un anémomètre à deux seuils.

Extracteur d’air :

Le renouvellement de l’air du local technique sera assuré par un extracteur d’air assurant au minimum un débit de 400m3//h (soit 10 renouvellements par heure).

Documents

LOT n° 2 Création d’une fontaine - Claye-souilly.fr CDG-CCTP Fontaine.pdf• DTU N° 13.1 ‐ Travaux de fondations superficielles et Règles de calcul ... • Règles Techniques