PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION - amf28.org

2 Allée des Atlantes - Les Propylées B2 - 28000 CHARTRESTél : 02.45.34.03.01 - Fax : - - Courriel : [email protected]

SAS au capital de 300.000 € - R.C. VERSAILLES 403 200 256 - SIRET 403 200 256 00440 - APE 7112 BSiège Social : Vélizy Plus, Bâtiment E, 1 bis rue du Petit Clamart – 78941 VELIZY CEDEX – Tél. : 01 40 83 75 75 – Fax : 01 46 30 39 62

N° TVA Intracommunautaire : FR 13 403 200 256

PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION

CREATION GROUPE SCOLAIRE COMMUNE DE CLOYES LES 3 RIVIERES

Catégorie opération 1

COMMUNE NOUVELLE CLOYES LES 3 RIVIERES28220 CLOYES-SUR-LE-LOIR

Maître d'ouvrage Maître d'œuvre Coordonnateur SPS

- COMMUNE DE CLOYES LES TROIS RIVIERES

- ARCHIGONE - DIAGONAL THIERRY DUFOUR

CREATION GROUPE SCOLAIRE COMMUNE DE CLOYES LES 3 RIVIERES - 409282000032

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

04/09/2020 Plan général de coordination 2 / 46

TABLEAU DES REVISIONS

Indice Date Description

1 10/08/2020 Plan Général de coordination ind 1 avec mesures coronavirus COVID 19 et fiches annexes

2 04/09/2020 Plan Général de coordination ind 2 avec mesures coronavirus COVID 19 et fiches annexes ( mise à jour P.I.C)




SOMMAIRE

TABLEAU DES REVISIONS ...........................................................................................................................................2

0 RAPPEL RÈGLEMENTAIRE SUR LE PGC......................................................................................................................6

0.1 ETABLISSEMNT DU PGC ............................................................................................................................................6

0.2 CE QUE DÉFINIT LE PGC.............................................................................................................................................6

0.3 LES DESTINATAIRES DU PGC .....................................................................................................................................6

0.4 EVOLUTION DU PGC..................................................................................................................................................6

0.5 CONSERVATION DU PGC ...........................................................................................................................................6

0.6 LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION .............................................................................................................6

1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS GÉNÉRAUX.....................................................................................................8

1.1 DÉSIGNATION DE L’OPÉRATION................................................................................................................................8

1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE .........................................................................................................................................8

1.3 LISTE DES INTERVENANTS / NOMENCLATURE DES LOTS ..........................................................................................9

1.4 CALENDRIER DES TRAVAUX – PRÉVISION D’EFFECTIF – CATÉGORIE DE L’OPÉRATION...........................................10

1.5 PERSONNEL INTÉRIMAIRE.......................................................................................................................................11

1.6 PRÊT PERSONNEL ET SOUS TRAITANCE...................................................................................................................11

1.7 TRAVAILLEURS DÉTACHÉS.......................................................................................................................................11

1.8 DIVERS.....................................................................................................................................................................11

2 CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D'ORGANISATION GÉNÉRALES DU CHANTIER ARRÊTÉES PAR LE MAÎTRE D'ŒUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR ......................................................................................12

2.1 PLANNING ...............................................................................................................................................................12

2.2 NATURE DE SOL.......................................................................................................................................................12

2.3 RÉSEAUX ENTERRÉS OU AÉRIENS............................................................................................................................12

2.4 INSTALLATION DE CHANTIER EN LIAISON AVEC LA VOIE PUBLIQUE.......................................................................13

2.5 CONDITIONS D'ACCÈS AU CHANTIER À PARTIR DE LA VOIE PUBLIQUE ..................................................................15

2.6 DIVERS.....................................................................................................................................................................16

3 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR ..........................................................................19

3.1 ORGANISATION DES DÉPLACEMENTS ET DES CIRCULATIONS.................................................................................193.1.1 Circulation des véhicules à l’intérieur du chantier ..........................................................................................203.1.2 Circulation des piétons à l’intérieur du chantier .............................................................................................21

3.2 CONDITIONS DE MANUTENTION ET LIMITATION DES MANUTENTIONS MANUELLES............................................223.2.1 Moyens de levage et de manutention.............................................................................................................233.2.2 Sécurisation des moyens mis en place ............................................................................................................243.2.3 Limitation du recours aux manutentions manuelles .......................................................................................25

3.3 STOCKAGE ET ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX ......................................................................................................25

3.4 NETTOYAGE DE CHANTIER ......................................................................................................................................27

3.5 TRAVAUX SPÉCIFIQUES PRÉSENTANT UN DANGER PARTICULIER...........................................................................283.5.1 Autres matériaux (radioactifs, gaz, terres polluées, déchets contaminés, …).................................................28




3.5.2 Travaux divers .................................................................................................................................................28

3.6 PROTECTION COLLECTIVES......................................................................................................................................28

3.7 MUTUALISATION DES MOYENS ..............................................................................................................................31

3.8 ELECTRICITÉ DE CHANTIER ......................................................................................................................................32

3.9 GESTION DE LA COACTIVITÉ....................................................................................................................................33

3.10 TRAVAUX A RISQUES PARTICULIERS .....................................................................................................................35

4 SUJETIONS DÉCOULANT DES INTERFÉRENCES AVEC DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION SUR LE SITE À L'INTÉRIEUR OU À PROXIMITÉ DUQUEL EST IMPLANTÉ LE CHANTIER .................................................................................................37

5 MESURES GÉNÉRALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE ET EN ÉTAT DE SALUBRITÉ SATISFAISANT ........................................................................................................................................38

5.1 VRD PRÉALABLES AUX TRAVAUX ............................................................................................................................38

5.2 CANTONNEMENTS ..................................................................................................................................................38

5.3 PROCÉDURES PARTICULIÈRES .................................................................................................................................415.3.1 Mise en place bungalows ................................................................................................................................415.3.2 Cantonnement à étages. .................................................................................................................................415.3.3 Installation électrique......................................................................................................................................41

6 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPÉRATION CONCERNANT LES SECOURS ET L'ÉVACUATION DES TRAVAILLEURS AINSI QUE LES MESURES COMMUNES D'ORGANISATION PRISES EN LA MATIÈRE ......................42

6.1 ORGANISATION.......................................................................................................................................................42

6.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................................................................................................................436.2.1 Interdiction de travail avec ouvrier isolé .........................................................................................................436.2.2 Interdiction de fumer ......................................................................................................................................43

7 MODALITÉ DE COOPÉRATION ENTRE LES ENTREPRISES, LES EMPLOYEURS, LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS ....44

7.1 PPSPS .....................................................................................................................................................................44

7.2 PRESTATAIRE DE SERVICE .......................................................................................................................................44

7.3 TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS ..............................................................................................................................44

7.4 TRAVAILLEURS DÉTACHÉS.......................................................................................................................................44

8 COLLÈGE INTER ENTREPRISES DE SÉCURITÉ DE SANTÉ ET DE CONDITIONS DE TRAVAIL ..........................................46

9 Annexes ................................................................................................................................................................47

Projet de règlement CISSCT..........................................................................................................................................47

Port du masque COVID 19............................................................................................................................................47

Les bons gestes COVID 19 ............................................................................................................................................47

Salarié à risque COVID 19 ............................................................................................................................................47

Base vie COVID 19........................................................................................................................................................47

Consignes nettoyage COVID 19....................................................................................................................................47

Se laver les mains COVID 19.........................................................................................................................................47

Fiche de poste référent COVID 19 ................................................................................................................................47

Compléments consignes COVID 19 propre à chaque entreprise ..................................................................................47

Affiche canicule travailler protéger COVID 19 .............................................................................................................47




Guide de préconisations COVID 19 OPPBTP du 08/07/2020........................................................................................47

Aide à la rédaction P.P.S.P.S ........................................................................................................................................47

Plan d'installation de chantier .....................................................................................................................................47

Panneau : En cas d'accident.........................................................................................................................................47




0 RAPPEL RÈGLEMENTAIRE SUR LE PGC

0.1 ETABLISSEMNT DU PGC

Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui, soit fait l’objet de déclaration préalable, soit nécessite l’exécution d’un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers, le maître d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination.Ce plan est rédigé dès la phase de conception et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.

0.2 CE QUE DÉFINIT LE PGC

Le PGC définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises

0.3 LES DESTINATAIRES DU PGC

Le PGC est joint aux autres documents remis par le maître d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter.Sur leur demande, le maître d’ouvrage adresse le PGC aux organismes de prévention (inspection du travail, prévention sécurité sociale, OPPBTP).

0.4 EVOLUTION DU PGC

Le PGC intègre, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les PPSPS ainsi que, lorsqu’ils sont requis, les plans de prévention. Le PGC pourra être amendé en cours d’opération par une inspection commune complémentaire nécessitée par (liste non exhaustive) :

Une modification de la configuration du chantier. Un changement de méthodologie de travail. Une tâche complémentaire qu’il n’était pas possible de répertorier lors de l’inspection commune

initiale.

0.5 CONSERVATION DU PGC

Le PGC est conservé par le maître d’ouvrage pendant une période de cinq années à compter de la date de réception de l’ouvrage.

0.6 LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

1 – Eviter les risques.2 – Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.3 – Combattre les risques à la source.




4 – Adapter le travail à l’homme, en vue notamment de limiter le travail monotone et cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.5 – Tenir compte de l’état d’évolution de la technique.6 – Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.7 – Planifier la prévention en y intégrant, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, l’influence des facteurs ambiants …8 – Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.9 – Donner les instructions appropriées aux travailleurs.




1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS GÉNÉRAUX

1.1 DÉSIGNATION DE L’OPÉRATION



1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE

Description

CRÉATION GROUPE SCOLAIRE COMMUNE DE CLOYES LES 3 RIVIERES Voir dossier DCE

Nombre de niveaux (infra et superstructure)

Bâtiment en RDC, présence d'un vide sanitaire

Nature de la couverture / toiture

Complexe d’étanchéité en terrasse




Nature des façades

Bardage Bois

1.3 LISTE DES INTERVENANTS / NOMENCLATURE DES LOTS

Maître d'ouvrage COMMUNE DE CLOYES LES TROIS RIVIERES1 PLACE GAMBETTA - CLOYES SUR LE LOIR28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES

TEL : 0237986492

Architecte DIAGONAL2 rue Antoine Bourdelle28630 LE COUDRAY

TEL : 0237300107

Architecte ARCHIGONE10, rue Marceau28600 LUISANT

TEL : 02 37 35 95 95

CSPS Qualiconsult Sécurité CSPSAgence Du Mans - 46, rue du Moulin aux Moines72650 La Chapelle St Aubin

TEL : 06 98 93 74 53

Inspection du travail Inspection du Travail13, rue du Docteur André Haye - Inspection du Travail28019 Chartres Cedex

TEL : 02 37 18 79 00

OPPBTP OPPBTP74, rue du Petit Pont45000 ORLEANS

TEL : 02 38 83 60 21

CARSAT CARSAT CENTREBoulevard Jean-Jaurès45033 ORLEANS cedex 1

TEL : 02 38 79 70 00

Pompier Pompiers

TEL : 18 / 112

SAMU SAMU

TEL : 15 / 112

Police ou Gendarmerie POLICE OU GENDARMERIE

TEL : 17

Hôpital le plus proche Centre Hospitalier Chartres4, rue Claude Bernard28000 Chartres

TEL : 02 37 30 30 30

Centre anti-poison Centre Anti PoisonCHU d'Angers - 4 Rue Larrey49033 Angers

TEL : 02 41 48 21 21

EDF ENEDIS URGENCE 28 TEL : 09 72 67 50 28




GDF GRDF URGENCE

TEL : 0 800 47 33 33

Lot(s) sans entreprise à ce stade : N°00 - Cahier des clauses Techniques communes N°01 - VRD N°02 - Gros-Oeuvre N°03 - Ravalement N°04 - Charpente Bardage Bois N°05 - Étanchéité N°06 - Serrurerie N°07 - Menuiseries extérieures Aluminium N°08 - Menuiseries intérieures N°09 - Cloisons Doublages Plâtre N°10 - Faux Plafonds N°11 - Carrelage Faïence N°12 - Revêtements de sols souples N°13 - Peinture N°14 - Chauffage Ventilation Plomberie N°15 - Electricité courants forts- courants faibles N°17 - Equipements de cuisine N°18 - Espaces Verts-Clôtures

Voir liste des intervenants / Déclaration préalable, en annexe du présent PGC

1.4 CALENDRIER DES TRAVAUX – PRÉVISION D’EFFECTIF – CATÉGORIE DE L’OPÉRATION

Le démarrage des travaux est prévu le 11/01/2021 pour une durée de 17 mois, y compris la période de préparation.L’effectif prévisionnel sera de 25.Au regard du volume Hommes-jours, le chantier est classé en catégorie 1 au sens de l’article R 4532-1 du décret N°94-1159 du 26 décembre 1994 avec constitution d'un CISSCT. Si des travailleurs détachés sont affectés à l’opération, le maître d’ouvrage doit porter à la connaissance de ces travailleurs (par affiche pérenne apposée dans le local vestiaire) les informations sur la réglementation française de droit du travail qui leur est applicable (durée du travail, salaire minimum, hébergement, prévention des chutes de hauteur, EPI obligatoires, droit de retrait). Ces informations sont traduites dans l’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance de ces salariés. Mode de dévolution des travaux : Lots séparés

L’opération de catégorie 1 est soumise à CISSCT, dont le projet de règlement est en annexe.

Si des travailleurs détachés sont affectés à l’opération, le maître d’ouvrage doit porter à la connaissance de ces travailleurs(par affiche pérenne apposée dans le local vestiaire) les informations sur la réglementation française de droit du travail qui leur est applicable(durée du travail, salaire minimum, hébergement,




prévention des chutes de hauteur, EPI obligatoires, droit de retrait). Ces informations sont traduites dans l’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance de ces salariés. Mode de passation des marchés : Public

1.5 PERSONNEL INTÉRIMAIRE

L’emploi de personnel intérimaire est STRICTEMENT INTERDIT pour les travaux sur des matériaux amiantés.Il est recommandé de ne pas employer de personnel intérimaire pour les travaux à risques (en particulier démolitions) ou nécessitant un suivi médical (en particulier travaux sur matériaux contenant du plomb).

1.6 PRÊT PERSONNEL ET SOUS TRAITANCE

Toute entreprise sous-traitante qui interviendra sur le chantier devra avoir été agréée par le maître d’ouvrage (ou son représentant).Le coordonnateur SPS n’effectuera l’inspection commune avec l’entreprise qu’après avoir été averti de l’obtention de l’agrément.Il ne pourra pas être fait appel à de la sous-traitance au-delà du deuxième rang.Le recours au prêt de personnel ne pourra se faire qu’exceptionnellement et dans le strict respect des procédures légales existantes.La non observation des dispositions ci-dessus entrainerait, par le maître d’ouvrage, l’exclusion immédiate du chantier, de ou des entreprises prises en défaut.

1.7 TRAVAILLEURS DÉTACHÉS

Voir articles 1.4 et 7.4.

1.8 DIVERS

Sans objet.




2 CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D'ORGANISATION GÉNÉRALES DU CHANTIER ARRÊTÉES PAR LE MAÎTRE D'ŒUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR

2.1 PLANNING

Le planning prévu par le maître d’œuvre d’exécution, en concertation avec les entreprises, sera établi pour GERER TOUTE COACTIVITE dans une même zone de travail, en particulier pour les travaux à risques et pour les travaux superposés en hauteur.Dans ces situations, des réunions de coordination entre le maître d’œuvre de réalisation, le coordonnateur SPS et les entreprises, seront effectuées pour définir les méthodologies d’intervention et pour mutualiser les moyens mis en œuvre

2.2 NATURE DE SOL

Rapport d’étude de sol : référence : …Ce document est joint au DCE (Dossier de Consultation des Entreprises).

2.3 RÉSEAUX ENTERRÉS OU AÉRIENS

Les travaux ne pourront commencer sans l’établissement d’une DT (Déclaration de projet de Travaux) par le maître d’ouvrage auprès des concessionnaires répertoriés dans le Guichet Unique géré par INERIS (réseaux-et-canalisations.gouv.fr).La DT sera complétée par la DICT (Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux) établit par l’entreprise, auprès des concessionnaires : LOTS…VRD et Gros-OeuvreDans le cas d’incertitude sur la position des réseaux, le maître d’ouvrage lancera des investigations complémentaires réalisées par un prestataire agréé.Réseaux impactés : …Localisation des réseaux impactés : le maître d’ouvrage doit les faire repérer ou piqueter de manière efficace, pendant toute la durée des travaux : LOTS…VRD, Gros-Oeuvre Consulter les D.O.E des ouvrages de construction Pour mémoire: nouvel arrêté à prendre en compte Arrêté du 22 décembre 2015 relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les travaux à proximité des réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux -Consignation, de tous les réseaux, formalisée par écrit, purges des tuyaux etc.... Localisation Dans la zone chantier et tout autour du chantier Lot chargé des dispositions à prendre Les lots : VRD et Gros-Oeuvre




-Ils respecteront les préconisations des concessionnaires concernés et maintiendront en place tout balisage ou autre protection déjà existante-Au minima les réseaux enterrés seront localisés et matériels au sol (peinture, marquage, clôtures)-Ce marquage sera maintenu pendant la durée des travaux-Mettre un chef de manœuvre pour toute entrée et sortie de véhicule et de livraison, laisser la chaussée propre-Limiter au maximum les nuisances bruit NOTA: En application du décret 2099-687 du 16/06/09, et l'arrêté du 15/02/12 du Code de L'Environnement articles 7-13-16-17 et 24, pour la réalisation de travaux à proximité de réseaux enterrés, aériens ou subaquatiques: le maître d'ouvrage doit joindre au DCE les réponses des concessionnaires à la déclaration de travaux établie auprès du guichet unique. Suivant le niveau de précision des réponses des exploitants, le maître d'ouvrage peut lancer des investigations complémentaires. Les résultats de ces dernières doivent aussi être jointes au DCE. Les entreprises doivent s'appuyer sur la DT du maître d'ouvrage, les réponses des exploitants, les résultats des investigations complémentaires pour effectuer leur DICT sur le guichet unique.

2.4 INSTALLATION DE CHANTIER EN LIAISON AVEC LA VOIE PUBLIQUE

Disposition principale Le chantier devra être maintenu clos et indépendant en sa périphérie dès la première intervention sur le site d'une entreprise liée au programme des travaux. Gabarit à respecter Les entreprises concernées prendront contact avec les services compétents de la voirie, afin de connaître les gabarits admissibles sur les voies empruntées (mis en annexe au PPSPS). Elles prendront aussi en compte les lignes aériennes, et tout élément susceptible d'occasionner une gêne (Conformément au code de la route et arrêtés des services de voirie) Mise en place de panneaux type code de la route si nécessaire. Charge admissible Les entreprises concernées prendront contact avec les services compétents de la voirie, afin de connaître les charges admissibles sur les voies empruntées par les divers véhicules de chantier (mis en annexe au PPSPS) conformément au code de la route et arrêtées des services de voirie. A charge de chaque entreprise de les respecter, mise en place de panneaux type code de la route si nécessaire.

Designation Nature Implantation Lot chargé de la réalisation

Lot chargé de l'entretien






PIC (plan d'installation de chantier)

Doit comporter:-les emprises sur voirie;-la grue avec son aire de survol;-les cantonnements;-les aires de stockage et préfabrication;-les points d'alimentation électrique;-les points de puisage;-les clôtures;-les accès;-les flux de circulation (piéton, véhicule, exploitant.....)-le stockage des terres;-les dénivelés

-A diffuser à chaque intervenant-A afficher dans les cantonnements

Lot GO Lot GO

Clôture Grilles acier galvanisé type treillis soudé en bon état pour la phase démolition.Clôture pleine bac acier fixés sur poteaux métallique pour la phase construction.-Hauteur 2,00 m.-Liées en pied et en tête.-Stabilité par plots suffisamment dimensionnés

Selon P.I.C Lot GO Lot GO

Portail et portillon -Portail: refermables par chaîne/cadenas à code et munies de roues d'une largeur d'au moins 5,00 m.-Portillon:fermeture par chaîne/cadenas à code d'une largueur d'au moins 0,90 m.

-Selon P.I.C-Sur cheminement piéton pour accès base-vie

Lot GO Lot GO






AuventPassage piéton couvert

Mise en place d'un passage piétons couvert, type tunnel ouvert et éclairé adapté à l'accessibilité PMR

-Selon P.I.C-A l'aplomb des cheminements piétons

Lot GO Lot GO

Homme trafic Salarié pour toute manœuvre sur la voie publique et sur voie chantier sans parfaite visibilité

Entrée/Sortie du chantier et dans l'enceinte du chantier

Entreprise concernées

Entreprises Concernées

Dévoiement voirie publique

Voir dispositions principales


Signalisation Selon la huitième partie de l'instruction ministérielle sur la sécurité routière, relative à la signalisation routière temporaire

Interactions chantier/domaine public

Lot VRD et Lot GO Lot VRD et GO

Grue et engin de levage

-Grue à tour-Grue à montage rapide-Grue Mobile


Disposition en cas de litige ou de défaillanceEn cas de manquement, le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et sur demande, pourra décider de faire procéder au nettoyage des postes de travail par une entreprise extérieure, aux frais de ou des entreprises défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants.

2.5 CONDITIONS D'ACCÈS AU CHANTIER À PARTIR DE LA VOIE PUBLIQUE

Aucun dispositif particulier hormis la clôture de chantier n'est prévu sur cette opération.L'entreprise en charge de l'installation et de l'entretien de la clôture de chantier installera une signalétique type chantier interdit au public-défense d'enter-port des EPI adaptés obligatoire, au droit des accès au chantier et en rive du domaine public. Le personnel de chantier doit être identifiable par le coordonnateur SPS: carte d'identification BTP. Si le personnel ne peut justifier de son appartenance à une entreprise, il sera exclu du chantier sur le champs.Chaque entreprise est responsable de l'accueil de ses salariés. Chaque entreprise devra communiquer les consignes de sécurité à ses salariés. Chaque entreprise, sous traitant inclus aura obligation avant même de rentrer sur le chantier à:




1 Réaliser une Visite d'inspection Commune avec le coordonnateur SPS, conformément au décret du code de travail R 4532-13La prise de rendez-vous se fera 2 semaines avant la date souhaitée de la VIC. 2 La rédaction et la diffusion d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, conformément au décret du code de travail R 4532-56 à R 4532-74.Sans objection du coordonnateur SPS dans les 5 jours qui suivent la réception de ce document, l'entreprise pourra débuter ses travaux.

Designation Nature Lot chargé de la mise en place

Lot chargé de la gestion

Accès principal Portail et portillon d'accès sur rue.....

Lot GO Lot GO

Accès secondaire Portail et portillon d'accès sur rue.....

Lot GO Lot GO

Carte d'identification professionnelle des salariés du BTP

Chaque salarié doit la détenir sur lui

Ensemble des Lots et leurs intervenants

Ensemble des Lots

Liste du personnel -la liste du personnel doit figurer sur le PPSPS de chaque entreprise.-Le PPSPS doit être maintenu à disposition sur site

Ensemble des Lots Ensemble des Lots

Disposition en cas de litige ou défaillanceEn cas de manquement, le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et sur demande, pourra décider de faire procéder au nettoyage des postes de travail par une entreprise extérieure, aux frais de ou des entreprises défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants.

2.6 DIVERS

Dangers spécifiques liés à l'environnement du chantier. Description générale Chaque personne intervenant sur site doit être équipé d'EPI adapté à la tâche à réaliser et à l'environnement de chantier. Exemples de risques: Plusieurs entreprises interviendront en même temps: liste non exhaustive-les entreprises devront prendre en compte les dangers et contraintes liés à la configuration et mettre les moyens nécessaires pour éviter les risques. - le planning des tâches à exécuter sera élaboré de sorte à éviter au maximum toute coactivité. Si nécessaire, chaque entreprise neutralisera sa zone d'intervention.




-Toute superposition de tâches est interdite. Risques électriques: liste non exhaustive -S'assurer de la consignation des installations électriques du site (si existante)-Aucun appareil ne doit rester sous-tension dans le périmètre de sécurité du chantier-Mettre à la terre tous les accessoires de projection d'eau-Ne pas utiliser des matériels ou matériaux défectueux-Avoir des habilitations nécessaires.-les installations électriques doivent-être vérifiées et validées par une personne habilitée Risques chute de hauteur: liste non exhaustive -Tous les équipements de protections doivent être mis en place en sécurité par un personnel formé.-Tous les équipements de protections doivent être contrôlés maintenus conforme, nettoyés et entretenus régulièrement.-Tous les équipements de travaux en hauteur doivent-être réglementaire, conforme et en bonne état (PIRL,échafaudage,....)-Interdiction de travailler dans les zones dépourvues de protections collectives.-Toutes les trémies et ouvertures doivent-être protégées mécaniquement. Risques de chute de plain pied: liste non exhaustive -Les chutes de plain pied sont souvent consécutives à une glissade ou à une perte d'équilibre-les paramètres à prendre en compte pour évaluer le risque de chute par glissade sont l'état des sols au cours de l'intervention, la visibilité dans la zone d'intervention, la technique de travail utilisée.-les paramètres à prendre compte pour évaluer le risque de chute par perte d'équilibre, sont la nature du travail réalisé, l'encombrement du sol, la fatigue de l'opérateur,....-laisser les zones de circulations dégagés-Chaque entreprise nettoie sa zone de travail-S'assurer que les cheminements de circulation et d'intervention sont bien nettoyés et dégagés-Placer les tuyaux de telle sorte que la zone de travail soit la plus dégagée possible-Retirer et ranger les flexibles et/ou câbles qui ne sont pas ou plus nécessaires pour l'opération-Ranger les outils, matériels et:ou matériaux non utilisés-Utiliser des chaussures de sécurité à fort pouvoir antidérapant-Utiliser des produits adaptés pour réduire la glissance du sol avant l'intervention en cas de présence de produits gras ou de verglas-Bien signaler, repérer et protéger les irrégularités de sols et obstacles et les rendre bien visibles pour les opérateurs.-Les zones de circulation et d'intervention doivent-être éclairées Risques liés au bruit: liste non exhaustive -Utiliser de préférence des véhicules et des équipements insonorisés-Fournir et faire porter les équipements de protection auditive individuelle adaptés-Lors d'une communication, garder un contact visuel avec son interlocuteur-Se faire confirmer la compréhension des instructions données, par exemple par un language des signes-L'utilisation d'équipements de communication radio adaptés à une zone à risque doit être envisagée si nécessaire




Risques liés à la nature des produits (chimiques, incendie, explosion):liste non exhaustive -Ne mettre en oeuvre que du matériel adapté aux zones à risque d'explosion-Si présence de produit(s) non attendu(s)/non identifié(s): Suspendre l'intervention et baliser la zone-Pas de coactivité dans les zones points chauds. Avoir un extincteur pour chaque tâche en point chaud. D'autres risques liés à l’environnement de la zone de travail et moyens de prévention: liste non exhaustive -Mise en place tout autour du périmètre de sécurité de panneaux d'interdiction d'accès avec signalisation claire et visible des dangers-Visite préalable à effectuer pour effectuer la reconnaissance des lieux et déterminer les risques d'interférence-Etablissement d'un PPSPS écrit reprenant en plus des risques propres, les risques d'interférence mis en évidence et précisant pour chacun de ces risques les mesures de prévention. Les responsabilités pour la mise en oeuvre de ces mesures ainsi que les principes de coordination sera déterminé dans les pièces marché.- Le planning sera établi de sorte à éviter ou à limiter la coactivité




3 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR

3.1 ORGANISATION DES DÉPLACEMENTS ET DES CIRCULATIONS

Dispositions générale Circulations des véhicules Chaque entreprise est responsable des véhicules de livraison et informera ses fournisseurs des modalités d'accès au chantierUn chef de manœuvre doit être désigné pour tout mouvement de véhicule et plus particulièrement en sortie de chantier.Les zones d'évolution des engins seront balisées et sécurisées, par un moyen durable, pas de rubalise. Voies intérieures La zone de circulation des véhicules à l'intérieur du chantier définie sur le plan d’installation de chantier du lot Entreprise Générale sera à matérialiser.Elle sera différenciée de la circulation piétonne. Entretien Ces circulations seront maintenues en bon état d'usage pendant toute la durée du chantier Déchargement Des zones spécifiques accessibles seront à prévoir et figureront sur le plan d'installation de chantier du lot:Entreprise Générale Stationnement Un espace spécifique accessibles seront à prévoir et figureront sur le plan d'installation de chantier du lot:Entreprise Générale Mise en place d'un bureau de trafic Non décrit au CCTP Dispositions prises pour le guidage et les manœuvres des engins Toute manœuvre d'engin sur la voie publique devra obligatoirement être réalisée sous la direction d'un chef de manœuvre chargé de diriger les mouvements de l'engin et de s'assurer que la zone est libre de tout obstacle et de la présence de public. Circulations piétons Disposition générale Une circulation piétonne intérieure sera mise en place. Cette circulation doit permettre d’accéder aux installations de chantier (réfectoire, bureaux, sanitaires, etc...) aux parkings, aux portails d'entrée et de




sortie du chantier et permettre à chacun de se rendre sur son poste de travail. L'entretien durant toute la durée du chantier sera assuré par le lot chargé des installations de chantier Les abords et pieds de bâtiment seront maintenus propres sans dépôts de gravois ou matériaux, les aciers en attente seront crossés ou protégés. Les puisards, cuvettes, regards seront protégés, ou fermés dès que possible. Les locaux, circulations, seront régulièrement nettoyées et débarrassés de tous matériaux. De plus, toutes les circulations horizontales et verticales seront éclairées. Cette circulation sera prévue de façon à éviter les chutes de plain pied et toujours maintenue en bon état et d'une parfaite propreté.Elle sera également matérialisée par le titulaire.

Dispositions liées à la situation exceptionnelle du risque sanitaire et de pandémie COVID-19 dechaque entreprise et leurs intervenants :Mise en place et respect de toutes les mesures suivantes par le référent COVID-19 :- Interdire la présence de personne à risque aggravé du fait de leur santé (selon les critères définis par la Sécurité Sociale).- Transport en véhicule partagé pour venir au chantier : Veiller à assurer la distance minimale d’un mètre entre les personnes : une personne par rang maximum, et en quinconce si plusieurs rangs.- Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule et pour les engins, prévoir la désinfection des surfaces de contact entre utilisateurs (volant, boutons de commande, poignée de changement de vitesse…) et la mise à disposition de lingettes désinfectantes et de gel ou de solution hydroalcoolique. Désactiver le recyclage d’air et privilégier l’ouverture des fenêtres pour assurer une aération continue. - Privilégier les modes de transport individuels. Recourir le cas échéant au véhicule personnel (indemnité de transport et assurance à vérifier).- En cas d’utilisation des transports en commun : respect de la distance minimale d’un mètre, port du masque obligatoire et lavage des mains obligatoire à l’arrivée au chantier.- Fourniture de désinfectants sur site.- Essayer de maintenir les mêmes équipes chargées des livraisons afin de créer une cohésion solidaire et respectueuse les uns envers les autres pendant cette crise.- Organisation des postes de travail pour limiter au maximum les tâches simultanées de proximité et de longue durée, y compris pour les phases de livraisons.- Eviter/Limiter les échanges et prêt d’outils de travail et/ou désinfecter ces derniers régulièrement ou à chaque changement de main.- Affichage de brochures sur les règles d'hygiène à respecter.- Il conviendra que les livreurs et les chauffeurs restent cantonnés dans leur cabine. En cas de réelle nécessité les distances de sécurité devront être respectées.Rappel :- Une bonne hygiène contribue à prévenir la transmission du coronavirus sur le chantier.- les entreprises intervenantes sur site de bien doivent veiller à ce que ces dispositions soient mises en place et respectées.- Les sous-traitants et prestataires sont soumis aux mêmes disposition.

3.1.1 Circulation des véhicules à l’intérieur du chantier

Désignation Nature Implantation Lot en chargé de la mise en œuvre







Accueil Pour des livraisons, guidage par entreprise concernée

Dés le portail de chantier

Lot concerné SO

Voie intérieure Voie empierrée d'une largueur d'au moins 3,00 m


Aire de livraison Aire empierrée Selon P.I.C Lot GO Lot GO

Quai de déchargement

Plate forme avec accès aménagé et gardes corps

-Au droit de l'aire de stockage-Selon P.I.C

Lot GO Lot GO

Aire de stationnement

Aire empierré et signalisation à mettre en place

-Selon P.I.C-A proximité des cantonnements

Lot GO Lot GO

Signalisation Signalisation permettant de différencier les flux

-Entrées/sorties de chantier-Changements de direction-Intersections de flux

Lot GO Lot GO

Homme de manœuvre

Salarié sensibilisé aux manoeuvres

Pour toutes manœuvres avec une visibilité imparfaite

Ensembles des intervenants

SO

Avertisseur de manœuvre

Avertisseur sonore -Poids lourds-Nacelles-Élévateur télescopique

Lot VRD et Lot GO Lot VRD et Lot GO

Nettoyage avant sortie

Débourbeur avec nettoyage haute pression et bac de rétention sur réseau EU

Selon P.I.C sur voie de sortie

Lot GO et Lot VRD Lot GO et Lot VRD

3.1.2 Circulation des piétons à l’intérieur du chantier



Accueil Portillon d'accès depuis la rue







Accès au cantonnement

Cheminement à pied empruntable en tenue de ville


Cheminement cantonnement/chantier

Cheminement à pied réservé aux piétons


Séparation piétons/véhicules

Barrières type (1,00 m) ou type "baliroads"


Cheminement sur chantier

Cheminement à pied réservé aux piètons


Eclairage -Privilégier l'éclairage led-60 lux dans les circulations verticales-40 lux dans les circulations horizontales

Toutes les circulations définitives

Lot électricité Lot électricité

Signalisation Signalisation permettant de différencier les flux

-Entrées/sorties de chantier-Changements de direction-Intersections de flux

Lot GO Lot GO

Accès couverture/terrasse

-Échafaudage de pied-Lift sur échafaudage de pied-Tour échafaude

Selon P.I.C Lot étanchéité Lot étanchéité

Auvent protection accès

Auvent ou tunnel de protection en partie basse afin de prévenir les risques d'éclaboussures ou projection de peinture, de chutes d'objets et de salissure


3.2 CONDITIONS DE MANUTENTION ET LIMITATION DES MANUTENTIONS MANUELLES

Description Disposition générale




Pour les manutentions ne pouvant être qu'exécutées manuellement, le personnel doit être formé aux gestes et postures définis pour ces postes de travail. Depuis les dispositions entrées en vigueur le 01/01/1993, la réglementation ne se borne plus à fixer des limites chiffrées de port des charges, mais oriente les principes de prévention liés à la manutention manuelle.On doit obligatoirement éviter le recours à la manutention manuelle. Si le recours à la manutention manuelle ne peut être évité, on doit chercher à limiter l'effort physique et à réduire au maximum les risques encourus par les opérateurs. Evaluer les risques (Poids de la charge, effort physique requis, caractéristique du milieu de travail, fréquence, distances et durées des manutentions)-Organiser les postes de travail (Dans le P.P.S.P.S, prévoir par exemple, les méthodes d’approvisionnement et les techniques de travail, en fournissant des aides mécaniques ou, à défaut, des accessoires de prévention.-Informer les opérateurs (centre de gravité de la charge, risques encourus lorsqu'il y a une mauvaise manœuvre , le poids de la charge ne doit pas dépasser 55 kg de manière habituelle.-Former les opérateurs (gestes et postures, protections individuelles, formation au montage et démontage d'échafaudage, etc...) Suivant les phases travaux, l'absence de moyen de levage mécanique sur le chantier ne devra en aucun cas générer des manutentions manuelles contraire à la loi.Les camions de livraison devront être déchargeables.Des engins mécaniques (treuils, monte-charges) devront être prévus pour distribuer matériels et matériaux aux différents étages. Si besoin est, les entreprises s'équiperont d'engins mécaniques de manutention (transpalettes, diables etc...) afin d'éviter toute manutention manuelle excessive.

3.2.1 Moyens de levage et de manutention

Désignation Implantation Lot en chargé de la mise en place

Lot utilisateur Appareil commandement de manoeuvre

Grue à tour Selon P.I.C Lot GO -Obligation au lot installateur de réaliser le levage des autres lots jusqu'au départ de la grue.-Départ de la grue après les travaux de couverture au plus tôt.

Apparaux de levage sous la responsabilité de l'entreprise installatrice

Grue automotrice -Selon examen d'adéquation.-Montage et démontage de la grue à tour



Apparaux de levage sous la responsabilité de l'entreprise installatrice




Désignation Implantation Lot en chargé de la mise en place

Lot utilisateur Appareil commandement de manoeuvre

Camion auto-déchargeable

-Aire de stockage-En pied de façade



Apparaux de levage sous la responsabilité de l'entreprise utilisatrice

Autres moyens -Manutention manuelle à proscrire-S'il n'y a pas d'autre solution: port des E.P.I adaptés et respect des charges maximales autorisée

T.C.E Ensembles des intervenants

SO

3.2.2 Sécurisation des moyens mis en place

Grue à tour

L’entreprise devra tenir à disposition sur chantier :

Etude de site. Contrôle avant mise en service. Contrôle périodique. Vérification du limiteur de survol en charge, en limite de chantier. Vérification du système d’interférence entre plusieurs grues sur le chantier, qui seront numérotées.

Dans le cas de chantiers mitoyens, un système d’interférence sera mis en place entre les grues de chaque chantier ; la numérotation des grues se fera en continuité et non par chantier. Un anémomètre devra être installé sur chaque grue, avec liaison en cabine, et l’entreprise devra avoir un abonnement avec un service météorologique.

Grue automotrice

L’entreprise devra tenir à disposition sur chantier, le contrôle périodique de l’engin. L’anémomètre de l’engin devra être vérifié et en liaison avec la cabine.

Autres engins

Les entreprises utilisatrices devront tenir à disposition sur chantier, les contrôles périodiques de chaque engin

Personnel utilisateur

Toute personne utilisant un engin de levage sur le chantier (grue à tour, grue automotrice, chariot élévateur, …) devra avoir une autorisation de conduite valide ; le personnel affecté aux manœuvres de levage sera formé, en particulier aux gestes de commandement et à l’élingage. Les utilisateurs de matériel de manutention (lift, ascenseur, monte-charge, monte matériaux, treuil, …) devront avoir reçu une




formation spécifique.

Appareils de levage

Les entreprises devront tenir à disposition, sur chantier, les justificatifs des contrôles périodiques de chaque élément utilisé.

Sécurisation des moyens de levage

Les zones d’implantation seront vérifiées pour éviter tout risque de renversement (en particulier engin en bordure de fouille ou sur terrain remanié après terrassement).La solidité des ouvrages, sur lesquels des dispositifs de levage ou de manutention seraient fixés, devra être contrôlée par un organisme compétent.

Convention de prêt

Sans objet.

3.2.3 Limitation du recours aux manutentions manuelles

Il ne devra pas exister d’interruption de moyen de manutention verticale pendant toute la durée du chantier.

Phasage et moyens prévus

Jusqu'au démontage de la grue à tour: à charger lu lot Gros-Oeuvre de réaliser les approvisionnements des autres lots Avant le démontage de la grue, le lot Gros-Oeuvre, mettra en oeuvre un moyen de levage adapté à

la typologie de l'ouvrage et matériaux à approvisionner.

Il ne devra pas exister de rupture de charge entre le point de livraison et la zone de translation horizontale : différence de niveau, mise en place de rampe ou de moyen de manutention.

Lot chagé de la mise en place

Lot Gros-Oeuvre


Lot Gros-Oeuvre

Prise en compte par chaque entreprise des charges à manutentionner

3.3 STOCKAGE ET ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX

Les zones de stockage seront nivelées et planes pour éviter tout risque de basculement ou de renversement des matériaux stockés.

Nature Moyen de stockage Implantation Ventilation Sécurisation





Banches -Conformément aux prescriptions des fabricants-Stabilisation par compas (jumelées)-Stabilisation par étais et ancrage-Ancrage sur lest amovibles-Ancrage sur structure-Horizontalement

-Zone de stockage matériel.-Au droit des élévations déjà coulées-Hors circulations

SO Selon prescriptions fabricants (à disposition sur chantier)

Etais Racks grutables et télescopables

Selon besoinHors des circulations

SO Ne pas charger au maximum possible les racks lors du transport

Armatures -Stockage sur racks-Protection des aciers par crossage ou couronnement

Zone de stockage matériaux

SO -Mise en oeuvre de bouchons-Crossage-Approvisionnement à pied d'oeuvre à mesure de l’avancement

"Pré-murs" -Pas de stockage sur la zone chantier-Approvisionnement adapté(retournement) pour une pose immédiate

-Zone de livraison-Selon P.I.C-Hors des circulations

SO Maintien par étais avant désélingage

-Poutres B.A-Longrines B.A-Poteaux B.A

-Stockage sur support adapté si livraison de préfabriqué.-Stockage sur banc de préfabrication si coulé sur place

-Zone de livraison ou de préfabrication-Selon préfabrication-Selon P.I.C-Hors des circulations

SO Maintien par étais avant désélingage

Eléments à maçonner -Stockage sur palettes-Pas de superposition de plus de deux palettes

Zone de stockage SO Pas de décolisage avant l'amenée à pied d'oeuvre





-Charpente bois-Charpente métallique

-Stockage sur support dédié-Stockage à plat-Pas de stockage sur les élévations

Zone de stockage SO -Pose des éléments à l'avancement-Contreventement de chaque élément

-Complexe d'étanchéité et isolation-Bardage Bois

Stockage à plat permettant l’approvisionnement par fourche

Zone de stockage SO -Pas de décolisage avant élingage ou transport par télescopique-Balisage des zones d'évolution du téléscopique-Pose de filets en sous-face de toiture

Menuiseries extérieures

Stockage sur portiques ( à privilégier) ou palettes adaptées

Zone de stockage SO Pas de manutention de palettes décolisées

-Produits dangereux-Peintures

-Stockage dans le local ventilé-Utilisation de bacs de rétention.Ne pas stocker de produits incompatibles entre eux-Respect des consignes de sécurité-Consultation des FD (à maintenir sur place)

Container dédié avec identification

Obligatoire Utilisation des E.P.I adaptés

3.4 NETTOYAGE DE CHANTIER

Bennes de Tri mis en place et gérer par le Lot GONettoyage régulier des postes de travail et évacuation des déchets au fur et à mesure, fait par chaque Lot Le Lot GO doit le balayage de la route autant de fois que nécessaire ainsi que le nettoyage des voiries de chantier et zone parking Nettoyage quotidien des installations de la base-vie et ensemble des points d'eau pour le lavage des mains, fait par le Lot Gros-Oeuvre

Dispositions liées à la situation exceptionnelle du risque sanitaire et de pandémie COVID-19 :Mise en place et respect de toutes les mesures suivantes par le référent COVID-19 :- Interdire la présence de personne à risque aggravé du fait de leur santé (selon les critères définis par la Sécurité Sociale).- Fourniture de désinfectants sur site.




- Eviter/Limiter les échanges et prêt d’outils de travail et/ou désinfecter ces derniers régulièrement ou à chaque changement de main.- Affichage de brochures sur les règles d'hygiène à respecter.- Nettoyage renforcé de la base vie et désinfection quotidienne des surfaces (poignées de portes, tables, dossiers de chaises, porte frigo micro-ondes etc...)Rappel:- Une bonne hygiène contribue à prévenir la transmission du coronavirus sur le chantier.

DESIGNATION LOCALISATION FREQUENCE LOT CHARGE MISE EN PLACE

LOT CHARGE DE LA GESTION

Poste de travail Tous les postes de travail

Quotidienne Chaque lot pour ses propres tâches

Chaque lot pour ses propres tâches

Bennes sur roue Pour évacuation dans les différents niveaux

Quotidienne Chaque lot pour ses propres tâches

Bennes fournies par le lot Entreprise Générale

Bennes avec tri Selon P.I.C -Dès que nécessaire-De manière hebdomadaire

Lot GO Lot GO

Interdictions

Jets de gravats par les baies d’étages, vers le sol. Elimination de déchets par brûlage.

Disposition en cas de litige ou défaillanceEn cas de manquement, le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et sur demande, pourra décider de faire procéder au nettoyage des postes de travail par une entreprise extérieure, aux frais de ou des entreprises défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants

3.5 TRAVAUX SPÉCIFIQUES PRÉSENTANT UN DANGER PARTICULIER

3.5.1 Autres matériaux (radioactifs, gaz, terres polluées, déchets contaminés, …)

3.5.2 Travaux divers

Sans objet.

3.6 PROTECTION COLLECTIVES

Disposition en cas de litige ou défaillanceEn cas de danger et imminent détecté par le Coordonnateur SPS ou le maître d'oeuvre, sous la responsabilité du Maître D'Ouvrage, procéderont à un arrêt de tâche immédiat du poste de travail concerné. L'entreprise, par l'intermédiaire du chef d'entreprise ou du chef de chantier désigné devra sans délai remettre en conformité son poste de travail.




En cas d'impossibilité technique de sécuriser sur le chant le poste de travail (manque de moyen humain ou matériel), l'entreprise concernée consignera sa zone de travail de manière à ne pas exposer les autres intervenants à une situation dangereuse. Si nécessaire, le maître d'oeuvre fera appel à une entreprise extérieure aux frais de l'entreprise en défaut. Voir prescriptions complémentaires du CCAP.

Nature des protections collectivesLes protections collectives installées par les entreprises devront être suffisamment dimensionnées et adaptée et solidaire de l'ouvrage de manière à ce qu'elles se révèlent efficaces et répondent à leur fonction première le cas échéant.

Désignation Type de sécurité Lot chargé de la mise en place

Lot chargé de la maintenance

Fouille Clôture continue et jointiveà le plus loin possible de la tête de talus

Lots VRD et GO Lots VRD et GO

Tranchée -Fermeture à avancement- Si la profondeur est supérieure à 1, 30 m et la largeur inférieure aux 2/3 de la profondeur, blindage systématique.-Dispositif de franchissement-Clôture continue à 1,00 m du bord de fouille

Lots VRD et EG Lots VRD et GO

Rive de plancher -Gardes-corps composés de lisse, sous lisse et plinthes-L'espacement entre potelets sera conforme à celui prescrit par le fabricant-La distance entre le dessus du plancher et le haut de la lisse sera d'au moins 1,00 m-Ces gardes-corps ne devront souffrir d'aucune discontinuité et pouvoir, en tout temps retenir la chute d'une personne

Lot GO Lot GO






Trémie petite dimension Obturation par:-bloc de béton cellulaire;-plaques de contreplaqué hydrofuge chevillée au plancher-armatures continues

Lot GO Lot GO

Trémie grande dimension -Gardes-corps composés de lisse, sous lisse et plinthes. L'espacement entre potelets sera conforme à celui prescrit par le fabricant-La distance entre le dessus du plancher et le haut de la lisse sera d'au moins 1,00 m-Ces gardes-corps ne devront souffrir d'aucune discontinuité et pouvoir, en tout temps retenir la chute d'une personne-Les cages d’escaliers pourront recevoir un platelage avec trappe amovible permettant la fixation d'une échelle ou la pose d'un escalier provisoire-Ces platelages devront laisser possible l'approvisionnement de matériaux encombrants (plaques de plâtre....)

Lot GO Lot GO






Châssis en façade sur allège < 1m

-Gardes-corps composés de lisse, sous lisse et plinthes-L'espacement entre les potelets sera conforme à celui prescrit par le fabriquant-la distance entre le dessus du plancher et le haut de la lisse sera d'au moins 1,00 m-Ces gardes-corps ne devront souffrir d'aucune discontinuité et pouvoir, en tout temps retenir la chute d'une personne.-Adapter le type de garde-corps au mode de pose des menuiseries.

Lot GO Lot GO

Périphérie toiture terrasse Garde de corps , comprenant lisse basse et haute et filet de protection en périphérie des terrasses

Lot étanchéité Lot étanchéité

Charpente -Utilisation de nacelle-Utilisation d'échafaudage roulant

Lot Charpente Lot Charpente

3.7 MUTUALISATION DES MOYENS

Les entreprises utilisant en commun des moyens et protections collectives (tels échafaudages, monte matériaux, escalier provisoire ou autres) devront procéder à la réception du matériel.Cette réception fera l'objet d'un procès verbal définissant les modalités d'utilisation, d'entretien, et ou de modifications du matériel entre les parties concernées ( monteur, fournisseurs et entreprises utilisatrices) Nota: Afin de prévenir des risques liés aux manutentions et dans le respect des principes généraux de prévention, les entrepreneurs sont fortement invités à se concerter pour parvenir à une utilisation partagée de moyens de manutention mécanisés adaptés et de recettes à matériaux. Les entrepreneurs pourront se concerter et organiser avec la maîtrise d'oeuvre le phasage de leurs interventions et livraisons pour permettre l'utilisation en communs des moyens de levage.

Disposition générale

Mise en place d'une convention entre l'entreprise installatrice et les entreprises utilisatricesDésignation Localisation Planification Lot chargé de la

mise en placeLot chargé de la maintenance

Utilisateur




Désignation Localisation Planification Lot chargé de la mise en place


Utilisateur

Echafaudage de pied

A préciser dans le PPSPS

Maître d'oeuvre Lot Ravalement et Lot Bardage

Entreprise propriétaire du matériel

Toute entreprise concernée

Echafaudage intérieur

Sur poste de travail balisé en cas de coactivité

Maître d'oeuvre Entreprises Concernées

Entreprise propriétaire du matériel

Entreprise concernée

3.8 ELECTRICITÉ DE CHANTIER

Disposition en cas de litige ou défaillanceLe Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires à la remise en sécurité de la zone de travail aux frais de l’entreprise défaillante.



Alimentation principale

-A partir d'un point de livraison ENEDIS provisoire-La puissance devra être suffisante (notamment pour les installations propres au retrait d'amiante)

Installation de chantier

Entreprise titulaire Entreprise titulaire

Armoire générale Selon P.I.C Installation de chantier


Alimentation cantonnement

A proximité des cantonnements selon P.I.C

Installation du chantier


Alimentation grue à tour

-Au pied de la grue-Selon P.I.C

Installation de chantier

Lot GO Lot GO

Alimentation équipement manutention verticale

Au pied de l’installation

Installation de chantier (prévision)







Armoires secondaires -Coffrets divisionnaires limitant l'emploi de prolongateur à 25,00 m-Un coffret minimum par étage et par cage d'escalier-Coffrets fixés au mur ou sur trépied

Dès la fin des élévations


Eclairage circulation verticale

Cages d’escalier Installation de chantier


Eclairage circulation horizontale

Circulations Installation de chantier


Eclairage poste de travail

Chaque poste de travail (120 lux minimum)

Toute tâche Ensembles des intervenants

Ensemble des intervenants

Le titulaire du lot chargé de l'installation du tableau de comptage du chantier et des locaux de la base vie du chantier, aura à sa charge, la vérification initiale des installations électriques. Y compris la périodicité et toutes modifications apportées à l'installation.Le titulaire du lot chargé des installations secondaires des coffrets et des éclairages des circulation du chantier aura à sa charge, la vérification initiale des installations électriques. Y compris la périodicité et toutes modifications apportées à l'installation.

3.9 GESTION DE LA COACTIVITÉ

Travaux superposés Autant que possible, les travaux superposés seront interdits sans des mesures adaptées dans le calendrier des travaux.En cas d'impossibilité, l'entreprise travaillant en partie haute prendra les dispositions pour installer et obtenir les dispositifs destinés à assurer la protection des personnels situés en dessous.Chaque cas sera examiné par la maîtrise d’œuvre et le Coordonnateur SPS.D'une manière générale, avant de réaliser des travaux en hauteur (sur les façades notamment), les entreprises devront interdire la circulation du personnel en dessous et à l'aplomb de leur poste de travail. Cette interdiction d'accès sera assurée par la mise en place puis la maintenance de clôtures rigides (clôtures amovibles) Protections liées à la superposition de tâches dans un lot Quelle qu'en soit l'origine, le titulaire du lot devra mettre en place les mesures de protection nécessaires ( platelage, plinthes, balisage de zone, ...) et en assurera l'entretien et le démontage.Si l'origine vient de la configuration des locaux ou de la nature des prestations, le ou les lots réalisant les travaux les plus en hauteur auront en charge la mise en place des protections nécessaires.Si l'origine provient d'un retard, le titulaire du lot en retard mettra en place à ses frais les protections nécessaires à la sécurité des autres lots.L'utilisation de dispositifs de protection collectifs sera privilégiée plutôt que le recours aux protections individuelles.Les travaux générateurs de nuisances tels que bruit, émanation de vapeurs dangereuses ou de




poussières seront dans la mesure du possible, réalisés dans des zones isolées.En cas d'impossibilité, il appartiendra à l'entreprise génératrice de ces nuisances de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la mise en sécurité des autres intervenants.L'utilisation d'engins à moteur thermique sera à proscrire dans les locaux confinés, insuffisamment aérés, au profit de l'utilisation de matériel à moteur électrique.

Mesures de préventions liées à la situation exceptionnelle du risque sanitaire COVID-19 : Ensemble des mesures propre à chaque Lot et leurs intervenants Gestion exceptionnelle de la coactivité.Suite à la demande de maintien ou reprise de l'activité pour le secteur du BTP de la part du gouvernement, et suivant le guide des bonnes pratiques de l'OPPBTP spécifiques, liées à la pandémie de COVID-19. Tout doit être mis en œuvre pour permettre de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.Mise en place et respect de toutes les mesures suivantes par le référent COVID-19 :- Interdire la présence de personne à risque aggravé du fait de leur santé (selon les critères définis par la Sécurité Sociale).- Limiter le nombre de personnes pour réduire les risques de rencontre et de contact.- Essayer de maintenir les mêmes équipes afin de créer une cohésion d'équipe solidaire et respectueuse les uns envers les autres pendant cette crise.- Organisation des postes de travail pour limiter au maximum les tâches simultanées de proximité et de longue durée.-Attribuer les outillages de façon individuelle, sauf en cas de port systématique de gants de travail. Limiter le prêt de matériel entre compagnons. Désinfecter le matériel entre deux compagnons, le cas échéant.- Mettre en place un plan de circulation permettant de respecter la distance d’un mètre entre les personnes, notamment lors des croisements. Privilégier les circulations circulaires.- Organiser la réception des matériaux et matériels de façon à éviter tout contact physique.- Présenter l’organisation exceptionnelle des travaux avant chaque prise de poste et chaque demi-journée.- Avant chaque début de tâche, vérifier que les modes opératoires permettent de respecter la distance d’au moins un mètre. En cas d’impossibilité, faire porter des lunettes et des masques de type à usage non-sanitaire de catégorie 1 (filtration supérieure ou égale à 90% - « masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public » selon la note DGS/ DGE/DGT du 29 mars 2020), de type FFP1, de type chirurgical. (possibilité d’utiliser des masques de protection supérieure y compris ceux de type à cartouche ou masque à ventilation assistée). Le port du masque ne dispense pas du respect dans la mesure du possible de la distanciation sociale et dans tous les cas de l’hygiène des mains. Ecrans faciaux ou visières couvrantes (ajoutée au port du masque selon évaluation du risque) : descendant au moins 3 cm sous le menton. - Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, le ministère des solidarités et de la santé recommande, en population générale, d’éviter de porter des gants car ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur.- Affichage de brochures sur les règles d'hygiène à respecter.- Décalage des horaires de prises de déjeuners pour éviter les regroupements de compagnons et la promiscuité dans les locaux.- Réunions de chantiers limitées à un nombre d’intervenants selon les dispositions sanitaires en vigueur, à tenir hors espace confiné ou à mener en Visio conférence.Même après la vague de pandémie, il conviendra de respecter pendant un temps les mesures de précautions.Les plannings devront être adaptés en conséquence et permettre des interventions décalées et non simultanées, zones de travail bien distinctes.Stopper l’activité en cas d’impossibilité.– Les masques chirurgicaux et les cartouches sont à jeter après chaque intervention dans un sac à déchets. Les masques non jetables et les lunettes seront essuyés à la lingette désinfectante à l’intérieur et à




l’extérieur.


3.10 TRAVAUX A RISQUES PARTICULIERS

Travaux de grande hauteur Tous les lots en fonction du types d'ouvrages à réaliser et au moyen d'intervention retenus. Localisation à préciser dans le PPSPS Conditions d'intervention A préciser dans le PPSPS avec les mesures de prévention Travaux de terrassement ou de tranchés Description Conformément au CCTP par rapport aux ouvrages à réaliser Conditions d'intervention En absence de coactivitéEn cas de co activité à proximité, les entreprises baliseront leur zone d’intervention Dangers spécifiques -Co activité,-Fouille ouverte,-Intervention humaine dans une fouille,-Circulation d'engin-Levage de charges,-Intervention sur terrain possiblement humide,-Activité du chantier à proximité du ruisseau,-Réseaux existants Travaux de fondations Réseaux enterrés Connus et repérés par l'entreprise concernée suite à la réalisation des DICT (Dito 2.4 Dangers spécifiques liés à l’environnement du chantier). Conditions d'intervention Respecter les prescriptions du concessionnaireRespecter les prescriptions du géotechnicien, du PPR et du rapport hydrotechnique <








4 SUJETIONS DÉCOULANT DES INTERFÉRENCES AVEC DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION SUR LE SITE À L'INTÉRIEUR OU À PROXIMITÉ DUQUEL EST IMPLANTÉ LE CHANTIER

Disposition générale Le chantier sera impérativement maintenu clos et indépendant Rendre le chantier strictement clos et indépendant est la première des mesures à prendre par la mise en place des clôtures de chantier.Les principaux approvisionnements devront être programmés en dehors des créneaux d'affluence et l'arrêté de voirie strictement respecte Chaque corps d’état devra prendre toutes dispositions afin de ne pas entraver le travail des autres corps d’état, en respectant les consignes particulières de leurs P.P.S.P.S. et de mettre en œuvre les conditions de travail liées à la co-activité éventuelle pouvant se présenter sur le chantier. SI proximité de bâtiments:Clôturer le chantierRespecter strictement l'arrêté voirie de la ville (si arrêté)Mettre en place les panneaux réglementaire et déviations éventuelles nécessairesRespecter les limitations de vitesse Aucun survol des charges en dehors de l'emprise chantierAucun déchargement en dehors de l'emprise chantierMaintien de la route en parfait état de propretéÉvacuation des déchets régulièreArrosage des terres, déblais et gravats En + si mitoyenneté d'un bâtiment occupé :Limiter les nuisances





5 MESURES GÉNÉRALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE ET EN ÉTAT DE SALUBRITÉ SATISFAISANT

5.1 VRD PRÉALABLES AUX TRAVAUX

5.2 CANTONNEMENTS

Le cantonnement sera réalisé dès le début du chantier et devra être conforme aux recommandations de la CRAMIF N°27.En cas de présence de personnel féminin, prévoir des installations complémentaires spécifiques et exclusivement dédiées au personnel féminin (vestiaires, sanitaires). Nettoyage Quotidien des installations de chantier assurer par le Lot GO et affichage des consignes sanitaires.Il y a aura une rotation pour les repas des entreprises. Le Lot GO devra installer des points de lavage portatif comprenant un lavabo avec robinet à commande fémoral, distributeur papier, distributeur savon poubelle à pédale et affichage des consignes sanitaires, prévoir plusieurs points sur le chantier ( voir principe sur plan d'installation de chantier, au nombre de quatre). Le Lot GO doit le balayage de la route autant de fois que nécessaire.

Mise en place des mesures visant à prévenir le risque de contagion COVID-19 : Le Lot GO doit les aménagements de la base-vie et aménagement d'un plan de circulation sur le chantier ( mise en place d'un principe de circulation avec fléchage et indication des entrées et sorties du chantier) autant de fois que nécessaire dans le cadre des mesures COVID 19. Gestion des déchets potentiellement contaminés : essuie-mains, lingettes, essuie-tout, masques, gants… doivent être jetés dans des poubelles à pédale et couvercle équipées de sacs à déchets étanches qui seront fermés par un lien et jetés via la filière des ordures ménagères.Lieu de vie, de contacts et d’échanges, la base vie ou le bungalow de chantier sont des espaces où l’organisation des présences et des déplacements doit faire l’objet d’une attention soutenue.Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires.Respecter, en toutes circonstances, une distance de 4m² minimum par personne, ce qui doit permettre de garantir une distance minimale de 1 mètre autour d’une personne (dans toutes les directions):

éventuellement, en organisant les ordres de passage, éventuellement, en décalant les prises de poste, éventuellement, en mettant en place des marqueurs pour faire respecter une distance d’au moins

un mètre. bande adhésive au sol, barriérage (par exemple avec utilisation des tables et des chaises),

organisation des circulations intérieures… en limitant l’accès aux espaces et salles de réunion. Installer, si possible, des lieux de réunion, de repos et de pause en extérieur. Installer un point d’eau ou un distributeur de gel ou de solution hydroalcoolique à l’extérieur et

imposer le lavage des mains avant toute entrée dans les bases vie ou bungalows de chantier. Essuie-mains à usage unique et poubelle à disposition au point d’eau.




Mettre à disposition des flacons de gel ou de solution hydroalcoolique (si disponibles) dans les lieux fréquentés et à proximité des surfaces de contact (tables, comptoir…). Mettre à disposition des lingettes désinfectantes dans les toilettes pour désinfection avant chaque

usage. Vérifier plusieurs fois par jour que les distributeurs de savon, d’essuie-mains, de lingettes jetables

et/ou de gel ou de solution hydroalcoolique sont approvisionnés. Assurer une fréquence de nettoyage 2 fois par jour de toutes les installations communes et

désinfection des douches au moyen de produits désinfectants. En cas d'arrêt de l'utilisation de la base vie inférieur à 5 jours, une désinfection devra se faire avant la reprise. Les travaux de nettoyage comprennent sols, meubles, postes de travail dont poste de garde. Les surfaces de contact les plus usuelles (portes, rampes d’escalier, fenêtres et tout autre équipement où l’on peut poser les mains, toilettes, y compris toilettes mobiles) doivent être nettoyées. Le personnel en charge du nettoyage doit être compétent et dûment équipé. Aérer les locaux et vérifier, le cas échéant, les installations de ventilation et climatisation. Organiser l’usage des réfectoires par roulement afin de limiter le nombre de personnes à un instant

donné, de façon à respecter les distances de sécurité. Assurer une désinfection par nettoyage, dont fours micro-ondes, réfrigérateurs…, entre chaque

tour de repas. Faire respecter de façon stricte les consignes de lavage des mains à l’eau et au savon avant les repas. Privilégier, le cas échéant, la pratique de la gamelle et du thermos individuels apportés par chaque

compagnon.Désignation Effectif de

baseLocalisation Aménagemen

t particulierLot chargé de la mise en place


Lot chargé du nettoyage

Vestiaires -1,25 m2 par personne-Effectif prévisionnel en pointe:

Selon P.I.C -chauffage-Armoires fermables par cadenas-Banc -Patères

Lot GO Lot GONettoyage quotidien et affichage des consignes sanitaire

Réfectoire -1,25 m2 par personne-Effectif prévisionnel en pointe:

Selon P.I.C -Tables et chaises en suffisance-Chauffe plat-Réfrigérateur-Chauffage-Poubelles

Lot GO Lot GONettoyage QuotidienAffichage des consignes sanitaire

Sanitaires Hommes: 1 W-C et un urinoir pour 20 personnes.Femmes: 2 W-C pour 20 personnes

Selon P.I.C -Ballon d'eau chaude-Chauffage-Douche encloisonnée-Lave-mains-Patères-Porte papiers et distributeurs essuie mains

Lot GO Lot GONettoyage quotidienAffichage des consignes sanitaire




Désignation Effectif de base

Localisation Aménagement particulier

Lot chargé de la mise en place


Lot chargé du nettoyage

Sanitaires sur chantier

Bloc sanitaire grutable

Selon P.I.C SO Lot GO Lot GONettoyage Quotidien Affichage des consignes sanitaire

EG

Douches 1 douche pour 20 personnes

Selon P.I.C SO Lot GO Nettoyage QuotidienAffichage des consignes sanitaire

Bureaux A préciser sur le P.I.C

Téléphone mobile avec accès limité au seul appel d'urgence

A la charge du lot concerné

Nettoyage Quotidien assuré par l'entreprise utilisatrice

Salle de réunion

Salle dimensionné en adéquation avec l'effectif du chantier.Dimensionné afin de permettre les réunions de chantier et réunion de CISSCT, salle permettant d'accueillir 30 personnes

A préciser sur le P.I.C

-Tables-Chaises

Lot GO Lot GONettoyage QuotidienAffichage des consignes sanitaire

Lavage botte En adéquation avec l'effectif sur chantier

A préciser sur le P.I.C

Lot GO Lot GO

NOTA : Des sanitaires spécifiques seront mis en place en cas d’intervention de personnel féminin sur le chantier.





5.3 PROCÉDURES PARTICULIÈRES

Pose en sécurité avec ring en couverture Sécurité collective en couverture par garde-corps périphérique

5.3.1 Mise en place bungalows

Pose en sécurité avec ring en couverture Sécurité collective en couverture par garde-corps périphérique.

Lots concernésPose des cantonnements avec moyen de protection contre le risque de chute "ring"

5.3.2 Cantonnement à étages.

Escaliers compatibles, en nombre et en largeur, avec effectif global prévu dans le cantonnement

5.3.3 Installation électrique

Désignation Contrôle avant mise en exploitation Contrôle périodique

Lot concerné Entreprise titulaire Entreprise titulaire




6 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPÉRATION CONCERNANT LES SECOURS ET L'ÉVACUATION DES TRAVAILLEURS AINSI QUE LES MESURES COMMUNES D'ORGANISATION PRISES EN LA MATIÈRE

Numéro d'appel en cas d'urgenceGénéral: 112Pompiers-Tél: 18Police-Tél: 17Samu-Tél:15

6.1 ORGANISATION

De manière général et compte tenue de l'évolution de la technique, chaque lot doit mettre à disposition un téléphone mobile à ses employés.

Désignation Localisation Disposition particulière

Signalisation Lot chargé de la mise en place

Téléphone d’urgence Téléphone portable en possession de chaque chef d'équipe au minimum

Annuaire d'urgence à affiché dans les cantonnements

-Affiche-Mention sur le P.I.C

Ensemble des Lots

Liaison avec les secours

Selon la procédure en annexe du présent document

A annexer aux P.P.S.P.S

A afficher Ensemble des Lots

Accès secours A définir sur le P.I.C Prendre les dispositions afin de permettre les accès aux secours

Mettre en place la signalisation des accès du chantier

Lot GO

Point de rencontre A définir sur le P.I.C Mettre en place la signalisation réglementaire et à définir le P.I.C

Mettre en place la signalisation

EG

Secouriste Selon les dispositions du code de travail

1 par équipe pour les travaux dangereux

Écusson sur vêtement et Stickers sur le casque

Ensemble des Lots

Trousse de secours A proximité des postes de travail

Veiller aux dates de péremption des produits

SO Ensemble des Lots

Extincteur cantonnement

A mettre en place dans l'ensemble des cantonnements

Adapté aux risques Signalisation réglementaire

Lot GO




Désignation Localisation Disposition particulière

Signalisation Lot chargé de la mise en place

Extincteur chantier A proximité de tous travaux par point chaud

Adapté aux risques Signalisation réglementaire

Lots Concernés

6.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

6.2.1 Interdiction de travail avec ouvrier isolé

6.2.2 Interdiction de fumer

Dans les cantonnements. Sur le chantier, dans les locaux fermés.




7 MODALITÉ DE COOPÉRATION ENTRE LES ENTREPRISES, LES EMPLOYEURS, LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

7.1 PPSPS

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

Rédigé par l’entreprise après visite d’inspection commune avec le CSPS (Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé). Transmis au CSPS avant démarrage des travaux. Tenu à disposition et consultable sur chantier. Diffusé aux organismes de prévention (Inspection du travail, CRAM ou CARSAT, OPPBTP) pour le lot

gros-œuvre, le lot principal, les lots avec travaux à risques particuliers. Conservé 5 ans par l’entreprise.

7.2 PRESTATAIRE DE SERVICE

Les entreprises qui utilisent des prestataires de service extérieurs à l’entreprise, tels que livreurs, grues mobiles, camion toupie-béton,…, devront :

Leur transmettre les informations du présent PGC qui les concernent. Leur transmettre un exemplaire de leur PPSPS, auquel sera joint le DHOL (Document Harmonisé

d’Organisation des Livraisons en sécurité sur chantier), annexé au présent PGC. Indiquer dans leur PPSPS le recours à ces prestataires et traiter les risques inhérents à leurs

interventions (à partir des informations du DHOL). Informer le CSPS du recours à ces prestataires. Accueillir ces prestataires à leur arrivée sur le chantier et les informer des consignes de sécurité

spécifiques à respecter.

7.3 TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Les travailleurs indépendants qui exercent directement une activité sur le chantier sont soumis aux dispositions du présent PGC et doivent se rapprocher du CSPS.

7.4 TRAVAILLEURS DÉTACHÉS

Pour toute opération sur laquelle se trouvent engagés des travailleurs détachés, le maître d’ouvrage demande (à l’employeur des travailleurs détachés) copie de la déclaration de détachement transmise par l’employeur, établi hors de France, à l’unité territoriale de la DIRECCTE dont dépend géographiquement l’opération. Le maître d’ouvrage s’assure que l’employeur, établi hors de France, a désigné un représentant en France. Le maître d’ouvrage, informé par écrit par un agent de contrôle compétent (agent de contrôle de l’inspection du travail, agent des organismes de sécurité sociale, …) du non-respect de la législation par l’employeur, établi hors de France (hébergement, durée du travail, salaire minimum, règles relatives à la santé et sécurité au travail, …), doit enjoindre l’employeur, établi hors de France, de faire cesser sans délai cette situation et transmettre à l’agent de contrôle (mentionné ci-dessus) le résultat de son action. A défaut




de régularisation, la responsabilité du maître d’ouvrage serait engagée (sanction administrative, prise en charge hébergement, paiement des rémunérations, …).




8 COLLÈGE INTER ENTREPRISES DE SÉCURITÉ DE SANTÉ ET DE CONDITIONS DE TRAVAIL

Règlement de CISSCT est joint en annexe (si opération de 1ère catégorie uniquement)


SAS au capital de 300.000 € - R.C. VERSAILLES 403 200 256 - SIRET 403 200 256 00440 - APE 7112 B

Siège Social : Vélizy Plus, Bâtiment E, 1 bis rue du Petit Clamart – 78941 VELIZY CEDEX – Tél. : 01 40 83 75 75 – Fax : 01 46 30 39 62

N° TVA Intracommunautaire : FR 13 403 200 256

ANNEXES



Liste des annexes

1 - Projet de règlement de CISSCT

2 - Port du masque COVID 19

3 - Les bons gestes COVID 19

4 - Salarié à risque COVID 19

5 - Base vie COVID 19

6 - Consignes nettoyage COVID 19

7 - Se laver les mains COVID 19

8 - Fiche de poste référent COVID 19

9 - Compléments consignes COVID 19 propre à chaque entreprise

10 - Affiche canicule travailler protéger COVID 19

11 - Guide de préconisations COVID 19 OPPBTP du 08/07/2020

12 - Aide à la rédaction P.P.S.P.S

13 - Plan d'installation de chantier

14 - Panneau : En cas d'accident

9.1 Projet de règlement CISSCT

Article 1 - CONSTITUTION ET DUREE DU CISSCT : Un Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) est constitué à l’initiative du Maître de l’Ouvrage, conformément aux articles L 4532-10 et R 4532-77 du Code du Travail et au Décret 95.543 du 4 mai 1995. Il cessera ses activités sur sa décision, au plus tard, à la réception des travaux. Article 2 - LES MISSIONS DU CISSCT : Les missions du Collège, définies par les articles L 4532-13 et R 4532-90 du Code du Travail sont, notamment :

2-1 : d’approuver le règlement du CISSCT. 2-2 : de définir les règles communes destinées à contribuer à la coordination des mesures prises pour assurer

le respect des mesures de Sécurité et de Protection de la Santé applicables au chantier. 2-3 : de s’assurer de la suite donnée aux mesures retenues par les membres du CISSCT et de vérifier que

l’ensemble des règles prescrites sont effectivement mises en œuvre, notamment lors des visites de chantier. 2-4 : d’examiner les accidents ou incidents du travail survenus sur le chantier et de participer à l’enquête des

accidents graves. 2-5 : de proposer des formations de sécurité complémentaires et d’examiner les formations règlementaires

dispensées par les entreprises en application de l’article L 4141-2 du Code du Travail. 2-6 : de régler les difficultés qui pourraient subvenir entre ses membres.

Article 3 - RESPONSABILITE DU CISSCT : L’intervention du Collège ne saurait modifier :

La nature et l’étendue des responsabilités qui incombent aux participants à l’opération de bâtiment ou de génie civil, en application des autres dispositions du Code du Travail.

Les attributions des institutions représentatives du personnel compétentes en matière d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (article L 4532-14 du Code du Travail).

Article 4 - COMPOSITION DU CISSCT : 4-1 : Les membres ayant voix délibérative :

4-1-1 : Le Président du CISSCT, à savoir le Coordonnateur de Réalisation de la Sécurité et de la Protection de la Santé.

4-1-2 : Le Coordonnateur SPS de Conception, s’il est différent. 4-1-3 : Le ou les divers Maîtres d’œuvre intervenant sur le chantier, ou leurs représentants habilités. 4-1-4 : Les entrepreneurs. Le chef de chacune des entreprises intervenant sur le chantier, ou son

représentant habilité. 4-1-5 : Les sous-traitants : Le chef de chacune des entreprises sous-traitantes intervenant sur le chantier, ou

son représentant habilité. 4-1-6 : Ne sont pas tenues de participer au CISSCT, les entreprises qui n’auront pas sur le chantier au moins

dix travailleurs pendant au moins quatre semaines, à condition qu’elles n’exécutent pas des travaux à risques particuliers.

4-1-7 : Les travailleurs indépendants. 4-2 : Les participants ayant voix consultative :

Un représentant salarié de chacune des entreprises intervenantes (titulaires de marché ou sous-traitantes), effectivement employé sur le chantier et désigné par le CHSCT, ou par les délégués du personnel.En l’absence de CHSCT ou de délégué du personnel au sein de l’entreprise, le représentant salarié sera choisi par les membres de l’équipe qui intervient sur le site. 4-3 : Peuvent assister aux réunions, avec voix consultative :

L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail ou son représentant. L’ingénieur en chef du service prévention de la (CARSAT ou CRAMIF) ou son représentant. Le secrétaire du comité régional de l’OPPBTP ou son représentant. Le ou les médecins du travail des entreprises qui interviennent sur le chantier. Ces dernières devront indiquer

les coordonnées de leur médecin du travail au Président du CISSCT. Le Maître de l’Ouvrage ou son représentant.

4-4 : Nomination des représentants : Chaque entreprise communique les noms de ses deux représentants au Président du CISSCT, au plus tard avant la réunion d’adoption du règlement.Dans la mesure du possible, les représentants seront toujours les mêmes.

4-5 : Liste des membres : Elle est tenue à jour et affichée sur le chantier par le président du CISSCT. 4-6 : Nota : Le CISSCT peut décider d’entendre toute personne particulièrement compétente sur un sujet déterminé, inscrit à l’ordre du jour de sa réunion. Article 5 - ATTRIBUTION DU PRESIDENT DU CISSCT :

5-1 : Il établit (ou entérine, s’il n’est pas le coordonnateur SPS de conception,) le projet de règlement qui précise le fonctionnement et les missions du CISSCT.

5-2 : Il s’assure de la continuité et de l’application de la coordination des mesures adoptées par le CISSCT et le respect des règles de santé et de sécurité du travail applicables au chantier.

5-3 : Il convoque les membres du CISSCT et les participants aux réunions ordinaires et extraordinaires, plénières ou restreintes.

5-4 : Il diffuse et arrête l’ordre du jour des réunions. 5-5 : Il préside les réunions avec voix prépondérante, ainsi que spécifié à l’article 6 ci-dessous. 5-6 : Il signe et annexe les procès verbaux des réunions, après leur adoption par le CISSCT, dans un registre

mis à disposition, sur le chantier, et les conserve pendant cinq ans après la réception de l’ouvrage. 5-7 : Il représente le CISSCT à l’égard des tiers pendant la période d’activité du CISSCT et a autorité, dans le

cadre de sa mission, sur le personnel mis à disposition du CISSCT. 5-8 : Il répond par écrit aux observations formulées par les membres des CHSCT ou des délégués du

personnel des entreprises intervenant sur le chantier. 5-9 : Il informe les membres du CISSCT de toutes ses actions, accomplies dans le cadre de sa mission de

Président. Article 6 - ADOPTION DES DECISIONS DU CISSCT : Les décisions du CISSCT sont adoptées à la majorité simple des membres présents, ayant voix délibérative.En cas de partage égal des voix, celle du Président emporte la décision.

Article 7 - CONVOCATION DU CISSCT : Les convocations écrites sont adressées, au plus tard quinze jours avant la réunion (sauf urgence), à tous les membres du CISSCT et aux participants.L’ordre du jour, arrêté par le Président, est annexé à la convocation. Article 8 - REUNION CONSTITUTIVE DU CISSCT : Le Maître de l’Ouvrage convoque les membres du CISSCT et les participants à une réunion constitutive, qui doit se tenir au plus tard vingt et un jours avant le début des travaux. L’ordre du jour de cette réunion comprend obligatoirement :

8-1 : L’adoption du règlement du CISSCT. 8-2 : L’examen des premières mesures de coordination du chantier en matière de santé et de sécurité. 8-3 : L’examen et la définition des règles communes nécessaires pour assurer le respect des mesures de

sécurité et de protection de la santé applicables au chantier. 8-4 : La fixation de la date de la première réunion du CISSCT suivant l’ouverture du chantier, si cela est

possible, sinon voir l’article 9 ci-après. Le Président du CISSCT transmet le règlement, dès son adoption et à leur demande, à l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail, à l’ingénieur du service prévention de la (CARSAT ou CRAMIF), au comité régional de l’OPPBTP. Le procès verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le règlement du CISSCT est joint à cette transmission. Ce PV mentionne les résultats du vote émis à l’occasion de cette adoption. Article 9 - REUNIONS PLENIERES DU CISSCT :

9-1 : Première réunion suivant l’ouverture du chantier : Le Président convoque par lettre, avec ordre du jour, tous les membres et tous les participants à la première réunion du CISSCT, prévue à l’article R 4532-85 du Code du Travail. Cette convocation est faite dès le commencement effectif des travaux, lorsque deux entreprises au moins sont présentes sur le site.

9-2 : Périodicité des réunions : Sans préjudice des dispositions des articles 8, 9 et 10, la date de chaque réunion sera fixée lors de la réunion précédente, selon une périodicité de trois mois. Ce délai ne pouvant en aucun cas être dépassé, il pourra être réduit sur proposition du Président si l’importance et la nature des travaux le justifie. Chaque réunion est précédée d’une visite de chantier. Le Président peut, en cas de nécessité, provoquer une réunion plénière extraordinaire du CISSCT en dehors des dates initialement arrêtées, notamment sur la demande : - De la majorité des représentants ayant voix délibérative. - Du tiers des représentants du personnel. - Eventuelle du Maître d’Ouvrage.

Ou dans le cas d’accident ou d’incident ayant des conséquences graves pour les ouvriers.

9-3 : Objet des réunions plénières : Les réunions plénières sont consacrées, en principe, à l’examen des seules questions qui concernent l’ensemble des entreprises. En plus des points prévus aux articles 8 et 9, ces questions comprennent : - L’approbation du procès verbal de la réunion précédente. - L’examen des suites données aux observations et décisions formulées lors de la réunion précédente. - Le résumé de l’activité de la période écoulée depuis la réunion précédente. - Les suggestions et observations faites par les membres du CISSCT. - L’examen des accidents ou incidents survenus sur le chantier et l’étude des accidents ou incidents survenus, dont une des causes pourrait avoir son origine dans les mesures retenues par le CISSCT. Il est rappelé que chaque entreprise est tenue d’adresser au Président du CISSCT, dans les quarante huit heures, une copie de toute déclaration d’accident du travail entrainant un arrêt. - Les prévisions d’activité pour le trimestre à venir. Les délibérations du CISSCT sont consignées dans les procès verbaux établis par le Président du CISSCT et transmises, dans la semaine qui suit la réunion, à tous les membres du CISSCT, aux participants et au CHSCT ou aux délégués du personnel des entreprises. Les procès verbaux font ressortir notamment : - L’ensemble des décisions prises par le CISSCT. - Les compte-rendu des visites de chantier. - Les formations dispensées par les entreprises en application de l’article L 4141-2 du Code du Travail, ainsi que les formations sécurité complémentaires décidées par le CISSCT. Article 10 - REUNIONS RESTREINTES DU CISSCT : Des réunions restreintes peuvent être organisées par le Président ou à la demande d’un membre du CISSCT pour examiner et étudier des mesures propres à résoudre des problèmes qui, bien qu’entrant dans les attributions du CISSCT, ne concernent qu’un nombre restreint d’entrepreneurs. Les procès verbaux de ces réunions sont communiqués pour information et adoption à la réunion plénière suivante du CISSCT. Article 11 - APPLICATION DES DECISIONS DU CISSCT : Les décisions du CISSCT sont immédiatement exécutoires et, sans spécifications contraires, s’appliquent à toutes les entreprises présentes sur le chantier, ainsi qu’aux entreprises qui y arriveront ultérieurement. Les mesures et risques communs en matière de Sécurité et de Protection de la Santé et des Conditions de Travail sont intégrés par le Coordonnateur SPS au Plan Général de Coordination et de Protection de la Santé. Article 12 - MESURES DE FONCTIONNEMENT DU CISSCT : La gestion financière de fonctionnement du CISSCT est assurée par le Maître de l’Ouvrage. Les dépenses engagées par le CISSCT sont supportées au prorata des entreprises concernées. En cas de défaillance de l’une des entreprises, les dépenses lui incombant seront prélevées par tout moyen à la

convenance du Maître de l’Ouvrage. Le CISSCT peut confier au Président la possibilité de saisir une entreprise affectée au chantier pour pallier à la carence d’une autre entreprise dont les moyens de sécurité et les règles de santé sont insuffisants. Les frais engagés par la-dite entreprise seront à la charge de l’entrepreneur défaillant. Article 13 - PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFICULTES : Tout différend entre les entreprises, à propos des mesures décidées par le CISSCT, fera l’objet d’une conciliation en réunion plénière. Il en sera de même pour tout différend entre entrepreneur et membre du CISSCT avec voix consultative. En dernier recours, il sera fait appel au Maître d’Ouvrage pour régler tout litige relatif à l’application du présent règlement, ou de décision prise par le CISSCT. Article 14 - PENALITES POUR ABSENCE AUX REUNIONS DE CISSCT : Suivant les dispositions relatives au décret 95-543 du 4 mai 1995, précisant les modalités de fonctionnement du CISSCT, et plus particulièrement l’article 2 pour l’application des sanctions par les autorités administratives assermentées ; il est rappelé que des contraventions de cinquième classe peuvent être dressées pour toute infraction à la législation. Dans le fonctionnement du CISSCT, son Président, à la demande du Maître de l’Ouvrage, prévoit, par ailleurs, l’application de pénalités pour :

Absence du représentant de la direction d’une entreprise intervenant sur le site et dûment convoqué : 500 Euros.

Absence du représentant salarié dûment convoqué : 500 Euros, à la charge de l’entreprise. Non application des décisions prises par le CISSCT : 1500 Euros.

Le Président tiendra à jour un tableau des pénalités sur chaque procès verbal de réunion du CISSCT. Le montant des pénalités sera prélevé, en temps utile, par le Maître de l’Ouvrage sur les situations de travaux émises par les entreprises et affecté à l’aide au financement de formation sur le chantier.

9.2 Port du masque COVID 19

Version à jour au 10/04/2020 – Ces éléments sont mis à jour régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr

COVID-19

CORONAVIRUS,PORTER EFFICACEMENT SON MASQUE POUR SE PROTÉGER

DANS L’ATELIER ET SUR LE CHANTIER DU BTP

(Conseils à afficher dans les bureaux, dépôts, ateliers, bases vie et bungalows de chantier)

Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec un gel hydroalcoolique.

Repérer le haut (barrette nasale).

Passer les élastiques derrière la tête, de part et d’autre des oreilles.

Vérifier que le masque couvre bien le menton.

Ajuster le masque en pinçant la barrette s ur le nez.

Tester l’étanchéité : couvrir le masque avec les mains et inspirer ; le masque doit se plaquer sur le visage.

Après usage, retirer le masque par l’arrière par les attaches et le jeter. Ne touchez pas la partie qui couvre votre visage.

Se laver les mains.

7

3

2

45

6

1

8

9.3 Les bons gestes COVID 19

Lavez-vous les mains avec du savon très fréquemment dans les bases vie et installations prévues à cet e�et. Prévoyez des lingettes ou produits hydroalcooliques dans les véhicules utilitaires.

Évitez le contact physique et assurez la distance d'un mètre entre les personnes.

Nettoyez régulièrement les surfaces et lieux collectifs (tables, poignées...) ainsi que les équipements individuels (téléphone, lunettes, bouchons d’oreilles...).

Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le dans une poubelle.

Évitez de vous toucher le visage.

Utilisez les équipements de protection : gants métier, lunettes ou écran facial pour casque, protection respiratoire (lorsque la distance d'un mètre avec une autre personne ne peut pas être respectée).

VOUS AVEZ UN DOUTE, UNE QUESTION ?

Contactez la plateforme téléphonique d’information au 0800 130 000 (appel gratuit).



COVID-19

CORONAVIRUS,LES BONS GESTES POUR SE PROTÉGER

SUR LE CHANTIER ET DANS L’ATELIER DU BTP

9.4 Salarié à risque COVID 19

CORONAVIRUS,LES SALARIÉS À RISQUE ÉLEVÉ

COVID-19

Informer les salariés que certaines maladies sont associées à un risque important de développer une forme sévère du Covid-19Les salariés pris en charge en affection longue durée (pris en charge à 100%) et les femmes enceintes dans le dernier trimestre peuvent se connecter directement sur le site declare.ameli.fr (https://declare.ameli.fr/) pour demander à être mis en arrêt maladie pour une durée initiale de 21 jours sans passer par l’employeur ou leur médecin traitant. La liste ci-après précise les maladies permettant de recourir à cette procédure. L’assurance maladie procédera aux vérifications nécessaires et un arrêt maladie leur sera délivré. Les salariés souffrant d’une pathologie chronique identifiée mais non prise en charge au titre des affections longue durée sont invitées à prendre contact avec leur médecin traitant. Pour obtenir des informations complémentaires sur ces dispositions, les salariés peuvent contacter leur médecin traitant et/ou du travail qui pourra les conseiller et les aider dans leurs démarches.

Les personnes dont l’état de santé présente un risque de développer une forme sévère du Covid-19 sont celles souffrant de :▪ Maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique) ▪ Insuffisances respiratoires chroniques▪ Mucoviscidose▪ Insuffisances cardiaques toutes causes▪ Maladies des coronaires▪ Antécédents d’accident vasculaire cérébral ▪ Hypertension artérielle▪ Insuffisance rénale chronique dialysée▪ Diabètes de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2Sont également concernées : ▪ Les femmes enceintes▪ Les personnes avec une immunodépression : pathologies cancéreuses

et hématologiques, transplantations d’organe et de cellules souches hématopoïétiques, maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur, personnes infectées par le VIH

▪ Les personnes souffrant de maladie hépatique chronique avec cirrhose▪ Obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Ces personnes doivent impérativement rester à leur domicile, en arrêt de travail, si aucune solution de télétravail n’est envisageable.Attention, « declare.ameli.fr » n’est pas un téléservice de déclaration des personnes présentant des symptômes du coronavirus ou infectées par cette maladie.(source Communiqué de presse Ameli.fr du 17 mars _ Extension du service aux personnes à risque élevé)


FICHE CONSEILS

9.5 Base vie COVID 19

Lavez-vous les mains avec du savon très fréquemment dans les bases vie et installations prévues à cet e�et. Prévoyez des lingettes ou produits hydroalcooliques dans les véhicules utilitaires.

Évitez le contact physique et assurez la distance d'un mètre entre les personnes.

Nettoyez régulièrement les surfaces et lieux collectifs (tables, poignées...) ainsi que les équipements individuels (téléphone, lunettes, bouchons d’oreilles...).

Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le dans une poubelle.

Évitez de vous toucher le visage.

Utilisez les équipements de protection : gants métier, lunettes ou écran facial pour casque, protection respiratoire (lorsque la distance d'un mètre avec une autre personne ne peut pas être respectée).

VOUS AVEZ UN DOUTE, UNE QUESTION ?

Contactez la plateforme téléphonique d’information au 0800 130 000 (appel gratuit).



COVID-19

CORONAVIRUS,LES BONS GESTES POUR SE PROTÉGER

SUR LE CHANTIER ET DANS L’ATELIER DU BTP

9.6 Consignes nettoyage COVID 19

(Conseils à afficher dans les bases vie et bungalows)


COVID-19

CORONAVIRUS,DES CONSIGNES DE NETTOYAGE

POUR SE PROTÉGER

Lavez-vous les mains toutes les deux heures à l’eau et au savon ou utilisez un gel hydroalcoolique.

Désinfectez systématiquement les véhicules et les engins à chaque changement d’utilisateur et d’utilisation : volant, levier de vitesse, poignées de coffre, de portes, comodos…

Nettoyez les surfaces de contact fréquent toutes les deux heures et lieux collectifs au minimum deux fois par jour : poignées de porte, tables, comptoirs, sols…

Laver régulièrement les équipements individuels : téléphone, lunettes, bouchons d’oreilles…

Désinfectez les matériels : gants métiers, outils, outillages…

Nettoyez vos vêtements et vos tenues de travail régulièrement.

9.7 Se laver les mains COVID 19

Rincez-vous bien les mains

Utilisez du savon

Frottez pendant 30 secondes

Nettoyez la zone entre vos doigts

Nettoyez également vos ongles


Étape 1

Étape 3

Étape 3

Étape 2

Étape 3

Étape 4

(Conseils à afficher près des points d’eau)


CORONAVIRUS,SE LAVER LES MAINS POUR SE PROTÉGER


COVID-19

9.8 Fiche de poste référent COVID 19

Fiche de poste type référent Covid-19 chantier

Version à jour au 20/04/2020 – Ces éléments sont mis à jourrégulièrement sur le site www.preventionbtp.fr

Champ d’application : entreprises du BTP

Périmètre d’application : agences, bureaux, dépôts, chantiers, activités…

Un service

FICHE CONSEILS

COVID-19

Assistance technique en ligne


2

Objectif principalEn cette période d’épidémie du Covid-19, la mise en œuvre des mesures de prévention protégeant la santé des collaborateurs et de leur entourage est une priorité de l’entreprise.

Ces mesures exigeantes bouleversent largement les habitudes des personnels sur les chantiers. Il faut adopter de nouvelles façons de travailler, prendre de nouvelles habitudes, acquérir de nouveaux réflexes. Il est donc indispensable de mobiliser les moyens humains pour accompagner les équipes à réussir la mise en œuvre des mesures liées au Covid-19.

C’est la raison pour laquelle le guide de préconisations de l’OPPBTP propose de désigner un ou plusieurs référents Covid-19 en entreprise et sur le chantier.

Le référent Covid-19 chantier a spécifiquement pour mission de mettre en œuvre et de faire respecter les mesures Covid-19 sur le ou les chantiers dont il est chargé, en lien avec le référent Covid-19 entreprise.

Engagement de la directionPour rendre la mission claire et effective, le chef d’entreprise ou son délégataire s’assure que le référent Covid-19 chantier désigné précédemment dispose :

• de missions clairement définies et formalisées par une fiche de poste ;

• de l’autorité nécessaire à leur réalisation ;

• des informations et de la sensibilisation nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées.

Connaissances et compétences préalables• connaître et maîtriser les gestes barrières et les mesures

du « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 » ;

• savoir déployer les gestes barrières face à des situations exceptionnelles : accidents, attroupements, nouveaux cas… ;


3

Missions confiées au référent Covid-19 chantierPour vous aider, voici quelques exemples de missions complémentaires à personnaliser-compléter selon votre contexte d’entreprise.

• Définir, avec le référent Covid-19 entreprise, les mesures spécifiques pour le chantier ou simplement connaître et faire respecter les mesures définies pour le chantier dont il a la charge : modes opératoires adaptés, moyens de protection collective spécifiques, EPI complémentaires… ;

• Contribuer au choix des équipements de protection individuelle et sensibiliser les collaborateurs du chantier à leur bonne utilisation ;

• Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires sur le chantier pour sensibiliser les collaborateurs et faire respecter les mesures décidées par l’entreprise ;

• Installer ou s’assurer de l’existence d’un point d’eau ou d’un distributeur de gel ou de solution hydroalcoolique à l’extérieur et imposer le lavage des mains avant toute entrée dans les bases vie ou bungalows de chantier.

• Mettre en place un plan de circulation permettant de respecter la distance d’un mètre entre les personnes, notamment lors des croisements, en privilégiant si possible les circulations circulaires.

• Organiser et vérifier le nettoyage régulier des installations sanitaires du chantier selon les modes opératoires adaptés ;

• Mettre à disposition des flacons de gel ou de solution hydroalcoolique (si disponibles) dans les lieux fréquentés et à proximité des surfaces de contact (tables, comptoir…) ;

• S’assurer de la mise en œuvre des mesures Covid-19 sur le chantier, conformément aux consignes de l’entreprise et en utilisant les ressources mises à sa disposition, y compris auprès des intérimaires ;

• Animer et participer à des réunions régulières, voire quotidiennes sur chantier, de type quart d’heure sécurité, minute prévention, briefing de poste, causerie…, tout en faisant respecter bien sûr les gestes barrières et recommandations du guide ;

• Vérifier la disponibilité des EPI et autres fournitures en quantité suffisante, avant et pendant les interventions, en lien avec le référent Covid-19 entreprise si la gestion est centralisée ;

• Dans le cadre des grands déplacements, alerter en cas de non-compatibilité des conditions d’hébergement et de restauration avec les gestes barrières et les mesures sanitaires nécessaires ;

• Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule et d’engins sur le chantier, rappeler les consignes de désinfection des surfaces de contact entre utilisateurs et mettre à disposition des conducteurs des lingettes désinfectantes et du gel ou solution hydroalcoolique.

• Être l’interlocuteur des secouristes présents sur le chantier ;

• Être un des interlocuteurs privilégiés des parties prenantes sur le chantier : autres entreprises intervenant sur le chantier, riverains…

• Communiquer des retours terrain au référent Covid-19 entreprise (état des lieux, retour d’expérience…).

9.9 Compléments consignes COVID 19 propre à chaque entreprise

COMPLEMENT CONSIGNES COVID 19 PROPRE A CHAQUE ENTREPRISE

DISPOSITIONS EN LIEN AVEC LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

Mesures à charge de tous les intervenants sur site (dont gestes barrières) :

• port des E.P.I. nécessaires (toujours en avoir sur soi) ;

• lavage des mains en début et fin de journée, toutes les deux heures, avant et après chaque repas ;

• respect de la distanciation sociale ;

• éviter de se toucher le visage ;

• respect des consignes des autorités sanitaires ;

• tous cas avéré de contamination par le COVID-19 devra faire l'objet d'une communication de la part de

l'entreprise à tous les intervenants.

Mesures à mettre en oeuvre par toutes les entreprises et à faire respecter par leur référent COVID-19 sur site :

• fournir à chacun de vos salariés, des contenants individuels de solutions hydroalcooliques et des

lingettes à avoir à proximité en permanence ;

• formation des effectifs au port du masque et au lavage des mains ;

• rappeler à vos salariés la nécessité de ne pas se toucher le visage sans lavage des mains préalable ;

• s'assurer que chaque compagnon se lave les mains toutes les deux heures.

Matériel en possession de tous les intervenants :

• masques de cat. 1 ou FFP1 à minima ;

• lunettes de protection ;

• gants adaptés ;

• solution hydroalcoolique individuelle.

9.10 Affiche canicule travailler protéger COVID 19


COVID-19CANICULE, Travailler par forte chaleur et se protéger

du Covid-19 sur les chantiers du BTP

En cas de malaise ou de coup de chaleur, alerter un sauveteur secouriste du travail ou appeler le 15,

Canicule Info Service : 0800 06 66 66www.social-sante.gouv.fr/canicule

Aménager les horaires de travail

aux heures les moins chaudes de la journée

Eviter le travail isolé

Protéger sa tête et sa peau du soleil

Boire beaucoup d’eau plusieurs fois par jour

Augmenter le nombre de pauses à l’ombre ou

dans des lieux frais.

Installer des points d’eau potable à proximité

des postes de travail

7

3

45

6

1

Respecter les distances entre compagnons pour éviter le port du masque

en continu

2

9.11 Guide de préconisations COVID 19 OPPBTP du 08/07/2020

les essentiels

Un serviceLe présent document a été établi le 8 juillet 2020. Il est révisé et mis à jour régulièrement en tenant compte des évolutions de l’épidémie et des préco-nisations issues du gouvernement avec une veille quotidienne assurée par l’OPPBTP. Une version à jour est disponible sur : www.preventionbtp.fr.

GUIDE DE PRÉCONISATIONS DE SÉCURITÉ SANITAIRE POUR LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS DE LA CONSTRUCTION EN PÉRIODE D’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS SARS-COV-2

En cette période d’épidémie du coronavirus SARS-CoV-2 responsable d’une maladie nommée Covid-19, la priorité des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics est d’adopter des mesures de prévention protégeant la santé de leurs collaborateurs, conformément aux responsabilités des employeurs et de les inciter à veiller sur leur santé, leur sécurité et celle de leur entourage.

Ce document liste les mesures urgentes et spécifiques à mettre en œuvre pour assurer les conditions sanitaires nécessaires aux personnels du bâtiment et travaux publics appelés à travailler en bureaux, ateliers, dépôts ou chantiers et autres lieux, en complément de toute mesure sanitaire édictée par les Pouvoirs Publics, qui ont approuvé ces mesures spécifiques.

Dans le contexte de cette crise sanitaire d’ampleur exceptionnelle, la mise en œuvre de ces mesures est une condition incontournable des activités du bâtiment et travaux publics. Il appartient à chaque entreprise d’évaluer sa capacité à s’y conformer et de prendre les dispositions nécessaires.

les essentiels

Le SARS-CoV-2 fait partie de la famille des Coronavirus qui forment une grande famille de virus responsables généralement de rhumes et de syndromes grippaux bénins. Ils peuvent néanmoins présenter des formes graves en particulier chez des personnes fragiles (personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques, nourrissons, femmes enceintes…).

La transmission du virus s’effectue par projection de gouttelettes et par contact physique principalement par les mains via des objets contaminés, ce qui en fait une maladie

très contagieuse (même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement en l’absence de mesures de protection…). À l’heure actuelle, il n’y a ni vaccin ni traitement spécifique.

Seul le respect des mesures préventives permet de limiter les risques d’infection. Prévenir la contagion dans les activités du bâtiment et travaux publics exige d’appliquer stricte-ment les mesures barrières dans les activités de chantier/atelier et annexes (bureaux, fournisseurs…).

En période d’épidémie, les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics doivent respecter strictement les préconisations de ce guide, et à défaut de pouvoir le faire, stopper leur activité sur les travaux concernés.

Ce guide est conforme aux recommandations des ministères de la transition écologique et solidaire, de la ville et du logement, des solidarités et de la santé, et du travail.

1

COVID-19H

5 G

02

20

Version à jour du 8 juillet 2020, intégrant les recommandations du Haut Conseil de Santé Publique et du Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés, publié par le ministère du travail, version du 24 juin 2020. Le présent guide est le document de référence pour les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics.

les essentiels

Le présent document a été établi le 8 juillet 2020. Il est révisé et mis à jour régulièrement en tenant compte des évolutions de l’épidémie et des préco-nisations issues du gouvernement avec une veille quotidienne assurée par l’OPPBTP. Une version à jour est disponible sur : www.preventionbtp.fr. Un service

GUIDE DE PRÉCONISATIONS DE SÉCURITÉ SANITAIRE POUR LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS DE LA CONSTRUCTION ENPÉRIODE D’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS SARS-COV-2

H5

G 0

2 20

2

Exigences préalables

Obtenir systématiquement l’accord préalable des clients :

– Pour chaque opération, quelle que soit sa taille, le maître d’ouvrage formalise, après analyse, le cas échéant par le maître d’œuvre et le coordonnateur SPS (lorsque l’opération est soumise à ce dispositif), en accord avec les entreprises intervenantes, une liste des conditions sanitaires afin de s’assurer que les différents acteurs pourront mettre en œuvre et respecter dans la durée les mesures complémen-taires édictées. Cette analyse prendra en compte :

• la capacité de toute la chaîne de production de reprendre son activité (maître d’œuvre, coordon-nateurs SPS, bureaux de contrôles, sous-traitants, fournisseurs, transporteurs…),

• les conditions d’intervention extérieures ou intérieures,

• le nombre de personnes sur le chantier.

– Afin de favoriser le respect d’une distance minimale de 1 m, il est toujours recommandé de porter une attention particulière à la coactivité, et en fonction de l’analyse des risques, de la limiter le cas échéant ou de veiller à mettre en œuvre diverses mesures barrières, comme par exemple séparation de zones, organisation des circulations et zones de travail, port du masque…

– Le maître d’ouvrage pourra désigner un référent Covid-19 chargé de coordonner les mesures à mettre en œuvre.

– Pour les opérations de 1ère catégorie, un CISSCT doit se tenir, idéalement par visioconférence.

– Pour les opérations relevant de la coordination SPS, le coordonnateur SPS met à jour le PGC SPS afin de définir les mesures de prévention de l’épidémie sur le chantier dans le cadre des exigences du présent guide et le respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires ; il doit notamment définir les mesures collectives et organisationnelles pour pouvoir les décliner dans les modes opératoires/PPSPS. Les évolutions complémentaires mineures peuvent être actées en réunion de chantier et/ou de CISSCT ; les mesures prises devront être systéma-tiquement inscrites au compte-rendu des réunions ou dans le registre journal sans nécessité de faire évoluer le PGC SPS.

– Il en va de même, pour les opérations relevant d’un Plan de prévention (décret de 1992), qui est mis à jour directement par le donneur d’ordre.

– Le coordonnateur SPS doit pouvoir assurer sa mission, y compris les visites régulières du chantier, limiter si besoin la coactivité et préciser les conditions de respect des mesures sanitaires en cas de coactivité.

– Pour les clients particuliers, il convient que ces derniers acceptent les conditions générales d’inter-vention, et en particulier les conditions spécifiques d’hygiène et de règles sanitaires (capacité à respecter les gestes barrières, distance minimale de 1 m avec toute personne, accès à un point d’eau pour le lavage des mains, accès aux installations d’hygiène).

Grands déplacements :

– Les entreprises ayant du personnel en grand déplacement doivent s’assurer de la disponibilité d’hébergements en chambre individuelle et de la possibilité de restauration.

Apprentis, stagiaires et alternants :

– Dès lors que les centres de formation et les CFA reprennent leurs activités et ouvrent à nouveau, il importe que tous les apprentis, stagiaires et alter-nants, majeurs et mineurs, puissent retrouver des conditions normales de formation, et accéder à nouveau aux chantiers et ateliers du bâtiment et travaux publics. Il est recommandé aux entreprises de prendre contact avec le centre de formation de leurs apprentis, stagiaires et alternants pour réadapter, le cas échéant, le calendrier initial de l’alternance.

les essentiels

Le présent document a été établi le 8 juillet 2020. Il est révisé et mis à jour régulièrement en tenant compte des évolutions de l’épidémie et des préco-nisations issues du gouvernement avec une veille quotidienne assurée par l’OPPBTP. Une version à jour est disponible sur : www.preventionbtp.fr. Un serviceH

5 G

02

20GUIDE DE PRÉCONISATIONS DE SÉCURITÉ SANITAIRE POUR LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS DE LA CONSTRUCTION ENPÉRIODE D’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS SARS-COV-2

Consignes générales

• Respecter strictement les gestes barrières, et en particulier :

– Respect d’une distance minimale d’un mètre entre les personnes à tout moment, sauf consigne particulière indiquée ci-après. A défaut, port d’un masque de protection respiratoire (voir ci-dessous).

– Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon, a minima en début de journée, à chaque changement de tâche, et toutes les 2 heures en cas de port non perma-nent des gants, après contact impromptu avec d’autres personnes ou port d’objets récemment manipulés par d’autres personnes, puis séchage avec essuie-mains en papier à usage unique. Se laver les mains avant de boire, manger et fumer ; si les mains sont visiblement propres, en utilisant une solution hydroalcoolique.

– Respecter les consignes émises par les autorités sanitaires.

– Rappeler aux personnels la nécessité d’éviter de se toucher le visage, avec ou sans gants, et sans nettoyage préalable des mains.

La possibilité de se laver les mains avec accès à un point d’eau et du savon est une condition incontournable pour auto-riser l’activité.

• Port d’un masque de protection respiratoire :

– Le port du masque est obligatoire dans les cas suivants : • travail à moins d’un mètre d’une autre personne :

port d’un masque de type à usage non-sanitaire de catégorie I (filtration supérieure ou égale à 90%) « masques individuels à usage des professionnels

en contact avec le public » selon la note DGS/ DGE/DGT du 29 mars 2020, de type FFP1, de type

chirurgical ou de protection supérieure. • intervention chez une personne malade, si cette inter-

vention ne peut pas être différée : port d’un masque chirurgical de type II a minima ; la personne malade et son entourage doivent impérativement porter un masque chirurgical de type II a minima également (principe de protection croisée).

• intervention chez une personne à risque de forme grave de Covid-19 : port d’un masque de type à usage non-sanitaire de catégorie I (filtration supérieure ou égale à 90%) « masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public » selon la note DGS/DGE/DGT du 29 mars 2020, de type FFP1, de type chirurgical ou de protection supérieure.

• Le port de lunettes ou d’un écran facial en association au masque est obligatoire dans les trois cas ci-dessus sauf en cas de port du masque par toutes les personnes présentes, en vertu du principe de protection croisée.

– Le port d’un masque est obligatoire dès lors que la distance physique d’au moins 1 mètre ne peut être garantie ou s’il y a un doute sur la possibilité de l’organiser et la respecter.

– Pour les travaux en extérieur exposés aux intempé-ries, l’association d’un écran facial ou d’une visière est recommandée pour protéger le masque de la pluie.

– Dans les autres cas, le port du masque n’est pas obli-gatoire et fait l’objet d’une discussion dans le cadre du dialogue social de l’entreprise. Les fiches pratiques de l’OPPBTP peuvent servir à nourrir ce dialogue.

3

Consignes générales pour le lavage des mains

– Privilégier le lavage des mains (donc avoir des points d’eau à disposition).

– Mettre à disposition du savon et des essuie-mains en papier à usage unique.

– Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans les locaux et les véhicules de chantier (la mise à disposition de flacons de solution hydroalcoolique en association avec l’installation de distributeurs (appa-reils muraux ou flacons distributeurs) de produits pour l’hygiène de mains favorise une observance optimale de l’hygiène des mains).

– Adopter des pratiques préservant au maximum l’in-tégrité de la peau des mains :

• Utiliser de l’eau froide ou tempérée ; • Se sécher les mains ; • Ne pas utiliser plusieurs produits désinfectants en

alternance ; • Appliquer régulièrement une crème pour les mains.


COVID-19

CORONAVIRUS,PORTER EFFICACEMENT SON MASQUE POUR SE PROTÉGER



Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec un gel hydroalcoolique.

Repérer le haut (barrette nasale).

Passer les élastiques derrière la tête, de part et d’autre des oreilles.

Vérifier que le masque couvre bien le menton.

Ajuster le masque en pinçant la barrette s ur le nez.

Tester l’étanchéité : couvrir le masque avec les mains et inspirer ; le masque doit se plaquer sur le visage.

Après usage, retirer le masque par l’arrière par les attaches et le jeter. Ne touchez pas la partie qui couvre votre visage.

Se laver les mains.

7

3

2

45

6

1

8


Utilisez du savon

Frottez pendant 30 secondes

Nettoyez la zone entre vos doigts

Nettoyez également vos ongles


Étape 1

Étape 3

Étape 3

Étape 2

Étape 3

Étape 4

(Conseils à afficher près des points d’eau)


CORONAVIRUS,SE LAVER LES MAINS POUR SE PROTÉGER


COVID-19

À télécharger sur : www.preventionbtp.fr

les essentiels



H5

G 0

2 20

– En cas de fortes chaleurs, privilégier la distanciation entre les personnels et limiter le port du masque, prévoir des temps de repos réguliers et l’approvisionnement en boisson fraîche adéquat (cf : Fiche canicule, travailler par forte chaleur et se protéger de la Covid-19).

– Les personnels doivent être formés à l’utilisation des masques.

– Le respect de la distance minimale de 1 m reste indis-pensable pour éviter les risques de contact, sauf en cas d’impossibilité technique avérée.

• Contrôler l’accès des salariés et autres intervenants en entreprise et sur chantier.

– Refuser l’accès et faire rentrer chez elle, avec le port d’un masque chirurgical, toute personne présentant des symptômes de maladie, en particulier toux, détresse respiratoire, température, perte d’odorat et/ou du goût. Un protocole particulier doit être rédigé et diffusé aux salariés pour la prise en charge des personnes symptomatiques sur le lieu de travail, ainsi que pour l’identification et la prise en charge des contacts (cf. Protocole national de déconfinement et fiche conseil OPPBTP – Que faire en présence d’une personne malade ?).

– Les mesures de prise de température à l’entrée des locaux et des chantiers ne sont pas recommandées par le ministère des Solidarités et de la Santé. Certains patients atteints de la Covid-19 ne présentent pas de température en début d’infection alors qu’ils sont conta-gieux. Toutefois, les entreprises, dans le cadre d’un ensemble de mesures de précaution, peuvent organiser un contrôle de température des personnes entrant sur leur site ou sur leur chantier en respectant les obliga-tions de consultation et d’information du personnel et les recommandations du Protocole national de décon-finement (voir également fiche OPPBTP Covid et prise de température).

– Il est recommandé également de questionner les sala-riés lors de la prise de poste (« Auto-questionnaire de santé » en annexes).

• Les salariés à risque de forme grave de Covid-19 selon le Haut Comité de Santé Publique ou partageant le domicile de personnes à risque de forme grave de Covid-19 doivent faire l’objet de mesures particulières :

– Le télétravail doit être favorisé par les employeurs, sur demande des intéressés et si besoin après échange entre le médecin traitant et le médecin du travail, dans le respect du secret médical.

– Lorsque le télétravail ne peut être accordé, il convient d’assortir le travail présentiel de mesures de protection complémentaires :

• mise à disposition d’un masque à usage médical (type chirurgical II si toutes les personnes portent un masque, à défaut de type FFP2) par l’entre-prise au collaborateur, qui devra le porter sur les lieux de travail et dans les transports en commun lors des trajets domicile-travail et en déplace-ments professionnels (durée maximale du port de masque : 4 heures) ;

• vigilance particulière de ce travailleur quant à l’hy-giène régulière des mains ;

• aménagement du poste de travail : bureau dédié ou limitation du risque (ex. : écran de protection).

– Les salariés concernés qui ne peuvent pas télétra-vailler peuvent consulter leur médecin traitant ou leur médecin du travail pour bénéficier d’un arrêt de travail ou d’un certificat d’isolement.

• Désigner un référent Covid-19 pour l’entreprise et par chantier, qui peut coordonner les mesures à mettre en œuvre et à faire respecter (par exemple : chef d’entreprise, conjoint-collaborateur, chef de chan-tier, salarié chargé de prévention, représentant du personnel…).

• Assurer une information et une communication de qualité avec les personnels :

L’information des salariés est essentielle en cette période de pandémie, en assurant la bonne compré-hension des consignes. C’est une condition de leur adhésion aux mesures préconisées, qui demandent l’engagement et la bonne volonté de chacun.

– Les représentants du personnel et leurs instances représentatives, CSE et CSSCT en particulier, s’il en existe, doivent être étroitement associés.

– L’identification d’un cas sur un chantier doit être signalée aux compagnons dans un souci de trans-parence et d’incitation aux respects des règles.

– Les réunions à l’air libre doivent être privilégiées.

– Organiser des réunions régulières, voire quotidiennes, (de type quart d’heure de sécurité) avec le personnel pour faire connaître les consignes et obtenir l’adhé-sion (en respectant la distance minimale d’un mètre), ou assurer un contact téléphonique.

4

En complément de la mobilisation sur la Covid 19 et dans le contexte de reprise, une attention particulière doit être portée sur tous les risques « traditionnels » des chantiers, et en particulier les risques de chute, de heurt, ceux liés à l’électricité, aux engins, aux produits chimiques, au port de charge et aux postures.

Consignes générales

les essentiels


5 G

02


Bureaux, dépôts et ateliers

– Le télétravail n’est plus la norme mais il reste une solution à privilégier dans le cadre d’un retour progressif à une activité présentielle, y compris alternée.

– Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires.

– Respecter, en toutes circonstances, une distance d’au moins 1 m entre les personnes, par exemple en :

• mettant en place des marqueurs pour faire respecter une distance d’au moins 1 m : bande adhésive au sol, barriérage, organisation des postes de travail et circulations intérieures…

• limitant l’accès aux salles et espaces collectifs, dont réfectoire et salles de pause.

• portant une attention particulière à l’organisation des flux de personnes.

• à défaut, faire porter un masque.

– Lors de la reprise d’activité après plus de 5 jours d’inoccupation, il n’est pas nécessaire de procéder à une désinfection des locaux, le protocole habituel de nettoyage suffit.

– Maintenir un nettoyage quotidien des sols lavables avec les produits détergents habituels, des moquettes avec un aspirateur muni d’un filtre HEPA. Les ateliers et les dépôts ne nécessitent pas de protocole de nettoyage spécifique.

– Procéder à un nettoyage régulier, si possible deux fois par jour, et au minimum une fois par jour, des surfaces de contact les plus usuelles au moyen de

produit désinfectant ménager courant (poignées de portes, tables, comptoirs, postes de travail, claviers, téléphones…).

– Aérer régulièrement les locaux (au moins 3 fois 15 minutes par jour) et vérifier le cas échéant les instal-lations de ventilation et de climatisation.

– Ne réaliser des opérations de désinfection que lorsque l’évaluation des risques le justifie. L’usage de produits désinfectants virucides en remplacement de détergents habituels n’est nécessaire qu’en cas de présence de personnes contaminées ou soupçon-nées de l’être.

– Indiquer clairement la localisation des lavabos et affi-cher l’obligation de lavage des mains en arrivant sur site et apposer l’affiche nettoyage des mains.

– Mettre à disposition des flacons de gel ou de solu-tion hydroalcoolique (si disponibles dans les lieux fréquentés et à proximité des surfaces de contact (tables, comptoir…).

– Organiser la mise à disposition du matériel et des four-nitures pour réduire au minimum les passages au dépôt du personnel.

– Prévoir si possible un stockage des fournitures et matériaux pour plusieurs jours sur chantier ou dans les véhicules.

– Privilégier l’arrivée du personnel directement sur le chantier.

– Le cas échéant, organiser une logistique centralisée pour alimenter les chantiers (livraison par le dépôt et les fournisseurs directement sur chantier).

5

Consignes particulières

– Produits détergents de nettoyage usuels contenant des agents tensio-actifs.

– Désinfectants virucides répondant à la norme EN 14476 + A2 (du type Javel diluée, alcool à 70°, et autres produits du commerce – attention aux précautions d’emploi et ne jamais utiliser ces produits dans la cuvette des installations sanitaires mobiles autonomes).

– Lingettes désinfectantes (poignées, clavier d’ordinateurs, siège de toilettes, véhicules, engins, outillage…).

– Savon.– Essuie-mains jetables.– Poubelles à pédale et couvercle pour jeter les consommables

d’hygiène après usage.– Sacs à déchets ; les déchets (masques et gants jetables,

essuie-mains usagés, lingettes…) doivent être enfermés dans des sacs étanches jetés via la filière des ordures ménagères. Dans le cas de déchets susceptibles d’être contaminés (présence d’une personne malade ou soupçonnée de l’être), les déchets doivent être jetés dans des doubles sacs entreposés 24h avant élimination via la filière des ordures ménagères.

– Gants usuels de travail.– Gants jetables pour manipuler les poubelles et pour le

nettoyage/désinfection.– En cas d’absence de point d’eau sur le lieu de travail, bidons

d’eau clairement marqués « eau de lavage mains ».– Gel ou solution hydroalcoolique (en complément).– Lunettes, écrans faciaux ou visières couvrantes (descendant

au moins 3 cm sous le menton).– Masques de protection respiratoire, en fonction des situations

de travail* : • Masques de type à usage non-sanitaire de catégorie I

(filtration supérieure ou égale à 90% - « masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public » selon la note DGS/DGE/DGT du 29 mars 2020) ou de type FFP1.

• Masques chirurgicaux de type II ou de protection supérieure (en complément et pour activités spécifiques).

* se référer aux fiches-conseils « Port du masque » et « Aide au choix d’un masquea » en annexes

Fournitures à prévoir pour le respect des consignes sanitaires

les essentiels



H5

G 0

2 20


6

- Privilégier les modes de transport individuel. Recourir le cas échéant au véhicule personnel (indemnité de transport et assurance à vérifier).

- Lors d’une utilisation partagée de véhicule, veiller à assurer la distance minimale de 1m entre les personnes : 1 personne par rang maximum et en quinconce si plusieurs rangs. A défaut, le port du masque est obligatoire. L’emploi d’écrans étanches installés par ou selon une procédure fournie par des installateurs automobiles agréés permet de respecter la distance minimale de 1m.

- Dans le cas où il n’y a pas d’autre alternative, dans les camions et dans les véhicules utilitaires à trois places au 1er rang, il est possible d’utiliser les trois sièges d’un même rang avec port du masque obligatoire, en veillant à l’absence de contact direct et au respect strict de l’hygiène des mains. Il est néanmoins recommandé de privilégier les mesures de distance ou écrans de séparation pour les grands déplacements.

- Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule et pour les engins, prévoir la désinfection des surfaces de contact entre utilisateurs (volant, boutons de commande, poignée de changement de vitesse…) et la mise à disposition de lingettes désinfectantes et de gel ou solution hydroalcoolique.

- Désactiver le recyclage d’air et privilégier l’ouverture des fenêtres pour assurer une aération continue.

- En cas d’utilisation des transports en commun : respect de la distance minimale de 1m, port du masque obligatoire et lavage des mains obligatoire à l’arrivée au chantier, organiser si possible une arrivée en horaires décalés pour éviter les heures de pointe.


COVID-19

CORONAVIRUS,SE DÉPLACER EN SÉCURITÉ POUR SE PROTÉGER

DANS LES VÉHICULES ET LES ENGINS DU BTP

(Conseils à afficher dans le véhicule ou dans l’engin.)

Assurez la distance d’un mètre entre les personnes.

Privilégiez le déplacement individuel dans un véhicule personnel. Si plusieurs personnes : une personne par rang, positionnées en quinconce.

Désinfectez systématiquement les surfaces à chaque changement d’utilisateur et d’utilisation : volant, levier de vitesse, poignées de coffre, de portes et comodos...

Conservez sur vous l’autorisation de déplacementde l’entreprise.


Véhicules et engins

Bases vie et bungalows de chantier

Lieu de vie, de contacts et d’échanges, la base vie ou le bungalow de chantier sont des espaces où l’organisation des présences et des déplacements doit faire l’objet d’une attention soutenue.

– Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires.

– Respecter, en toutes circonstances, une distance d’au moins 1 m entre les personnes, notamment :

• éventuellement, en organisant les ordres de passage,

• éventuellement, en décalant les prises de poste, • éventuellement, en mettant en place des

marqueurs pour faire respecter une distance d’au moins un mètre : bande adhésive au sol, barrié-rage (par exemple avec utilisation des tables et des chaises), organisation des circulations…

• en limitant l’accès aux espaces et salles de réunion.

• à défaut, faire porter un masque.

– Installer si possible des lieux de réunion, de repos et de pause en extérieur.

les essentiels


5 G

02


7

Consignes particulières– En raison de l’impossibilité du port du masque lors de

la restauration, veiller à l’aménagement des espaces de restauration et de pause et/ou l’organisation de tours de passage pour permettre le respect de la distance minimale de 1 m et inciter les personnels à la respecter. Assurer un nettoyage entre chaque tour de repas, dont fours micro-ondes, réfrigérateurs... Privilégier le cas échéant la pratique de la gamelle et du thermos individuel apportés par chaque compa-gnon. Faire respecter de façon stricte les consignes de lavage des mains avec eau et savon avant les repas.

– Installer un point d’eau ou un distributeur de gel ou de solution hydroalcoolique à l’extérieur et imposer le lavage des mains avant toute entrée dans les bases-vie ou bungalows de chantier.

– Mettre à disposition des flacons de gel ou solution hydroalcoolique dans les lieux fréquentés et à proxi-mité des surfaces de contact (tables, comptoir…).

– Mettre à disposition du produit de nettoyage ou du désinfectant dans les toilettes pour nettoyage avant chaque usage. Attention, pour les sanitaires mobiles, ne pas utiliser de désinfectant javellisant et ne pas jeter les lingettes dans la cuvette et faire procéder à la vidange hebdomadaire dans le respect de la norme NF EN 16194, avec désinfection au moyen d’un virucide répondant à la norme EN 14476.

– Vérifier plusieurs fois par jour que les distributeurs de savon, d’essuie-mains, de lingettes jetables et de gel ou solution hydroalcoolique sont approvisionnés.

– Lors de la reprise d’activité après plus de 5 jours d’inoccupation, il n’est pas nécessaire de procéder à une désinfection des locaux, le protocole habituel de nettoyage suffit.

– Assurer une fréquence quotidienne de nettoyage de toutes les installations communes selon le proto-cole de nettoyage habituel. Les travaux de nettoyage comprennent : sol, meubles, postes de travail fixes dont poste de garde. Les surfaces de contacts les plus usuelles (portes et poignées, rampes d’esca-lier, fenêtres et tout autre équipement où l’on peut poser les mains, toilettes (y compris toilettes mobiles) doivent nettoyées si possible 2 fois par jour, et au minimum une fois par jour.

– Les douches collectives doivent faire l’objet d’un protocole particulier, avec désinfection générale (bac, parois et pommeau) assurée une fois par jour minimum, et désinfection au moyen de vapori-sateur par chaque usager de la douche, avant et après usage (laisser agir le produit pendant la durée recommandée par le fabricant).

– Le personnel en charge du nettoyage doit être compé-tent et dûment équipé (cf. guide INRS ED 6347).

– Ne réaliser des opérations de désinfection que lorsque l’évaluation des risques le justifie. L’usage de produits désinfectants virucides en remplacement des détergents habituels n’est nécessaire qu’en cas de présence de personnes contaminées ou soupçonnées de l’être.

– Aérer les locaux au moins 3 fois 15 minutes par jour.

(Conseils à afficher dans les bases vie et bungalows)


COVID-19

CORONAVIRUS,ADOPTER LES BONS RÉFLEXES POUR SE PROTÉGER

DANS LES BASES VIE ET BUNGALOWS DE CHANTIER DU BTP

Respecter les horaires de prise de poste.

Assurer la distance d’un mètre entre les personnes.

Respecter le nombre de personnes autorisées dans les lieux de vie (vestiaires, réfectoire…).

Se rendre dans les lieux de vie lorsque c’est son tour.

Apporter sa gamelle et son thermos individuels.

Se laver les mains fréquemment (eau + savon ou gel hydroalcoolique).

Signaler si les produits pour se laver les mains sont manquants et si le nettoyage n’a pas été réalisé.


les essentiels



H5

G 0

2 20

8


Activités de travaux

Il est rappelé qu’en complément de la mobilisation sur la Covid et dans le contexte de reprise, une attention particulière doit être portée sur tous les risques « traditionnels » des chantiers, et en particulier les risques de chute, de heurt, ceux liés à l’électricité, aux engins, aux produits chimiques, au port de charge et aux postures.

– Il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre une politique de nettoyage ou de désinfection spécifique des chantiers lors de la reprise d’activité, si ceux-ci ont été inoccupés plus de 5 jours. Par la suite, le nettoyage habituel quotidien en cours et en fin de chantier suffit.

– Ne réaliser des opérations de désinfection que lorsque l’évaluation des risques le justifie. L’usage de produits désinfectants virucides en remplacement des détergents habituels n’est nécessaire qu’en cas de présence de personnes contaminées ou soupçonnées de l’être.

– Limiter le nombre de personnes pour limiter les risques de rencontre et de contact.

– Afin de favoriser le respect d’une distance minimale de 1 m, porter une attention particulière à la coactivité, et en fonction de l’analyse des risques, la limiter le cas échéant ou veiller à mettre en œuvre diverses mesures barrières, comme par exemple séparation de zones, organisations des circulations et zones de travail, port du masque…

– Mettre en place un plan de circulation permettant de respecter la distance de 1 m entre les personnes, notamment lors des croisements. Privilégier les circulations circulaires.

– Attribuer les outillages de façon individuelle sauf en cas de port systématique de gants de travail. Limiter le prêt de matériel entre compagnons. Éviter l’échange de matériel ou, à défaut, désinfecter le matériel entre deux compagnons.

– Organiser la réception des matériaux et matériels de façon à éviter tout contact physique.

– Présenter l’organisation exceptionnelle des travaux et le rappel des consignes Covid avant chaque prise de poste.

– Avant chaque début de tâche, vérifier que les modes opératoires permettent de respecter la distance d’au moins un mètre. En cas d’impossibilité, faire porter des masques de type à usage non-sanitaire de catégorie I (filtration supérieure ou égale à 90% - « masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public » selon la note DGS/DGE/DGT du 29 mars 2020), de type FFP1, de type chirurgical, ou de protection supérieure y compris masque à cartouche ou masque à ventilation assistée. Dans le cas d’un travail de plusieurs opérateurs dans un environnement confiné sans ventilation, le port d’un masque de type FFP1 ou de protection supérieure devra être privilégié.

Stopper l’activité en cas d’impossibilité.

– Les masques et autres protections jetables sont à jeter après chaque intervention dans un sac à déchets. Les masques non jetables (1/2 masques ou masques intégraux) seront essuyés à la lingette désinfectante à l’intérieur et à l’extérieur ou selon les préconisations du fabricant. Quand elles sont utilisées uniquement contre la Covid-19, les cartouches peuvent être réutilisées ; elles sont nettoyées et stockées dans un sac propre, au sec, les orifices fermés avec l’opercule prévu à cet effet. Les masques alternatifs lavables seront lavés selon les consignes du fabricant. Les tenues de travail, chaussures, les gants et EPI habituels font l’objet des procédures habituelles d’entretien et de nettoyage. Il est rappelé qu’il est recommandé de mettre et enlever les tenues de travail sur le lieu de travail.

– Pour les travaux souterrains, la ventilation habituelle suffit, en s’assurant de son bon fonctionnement et du bon positionnement des entrées et des extractions d’air.

les essentiels


5 G

02


9


Activités de travaux

Activités dans les locaux de clients Mesures spécifiques

– Vérifier avec le client au préalable de l’intervention les conditions d’intervention permettant de respecter les consignes sanitaires (« Aide à la préparation de chantier » en annexes) :

• lieu et procédure d’accueil, • consignes particulières à respecter (milieu

hospitalier…), • mise à disposition des installations d’hygiène

(lavage de mains, sanitaires…), • respect de la distance minimale d’un mètre.

– Éloigner les occupants de la zone d’intervention.

– Tous les consommables utilisés et souillés doivent être emportés dans un sac fermé en fin de journée et en fin d’intervention.

Activités chez les particuliers Mesures spécifiques

– Vérifier avec le client au préalable de l’intervention les conditions d’intervention permettant de respecter les consignes sanitaires (« Aide à la préparation de chantier » et « Protocoles » en annexes) :

• respect de la distance de sécurité d’un mètre,

• accès à un point d’eau avec savon et essuie-mains jetables (sauf si les compagnons sont équipés en autonome ou disposent de gel hydroalcoolique),

• accès aux sanitaires, • désinfection des surfaces de contact.

– Éloigner les occupants de la zone d’intervention.

– Tous les consommables utilisés et souillés doivent être emportés dans un sac fermé en fin de journée et en fin d’intervention.

– Seule une interven-t ion indispensable et urgente au domi-cile d’une personne malade peut être réalisée, en suivant un protocole particulier (« Protocoles d’inter-vention au domicile d ’une pe r sonne m a l a d e d e l a Covid-19 »).


COVID-19

CORONAVIRUS,SE PROTÉGER POUR INTERVENIRCHEZ UN PARTICULIER À RISQUE

(Conseils à afficher)

Mettre les déchets dans un sac fermé et les emmener.

8

Revenir au véhicule.

9

Enlever les EPI et les jeter dans un sac fermé.

10

2

Se déplacer en sécurité.

1

Enfiler une combinaison jetable.

3

Positionner le masque.

5

Mettre des gants neufs.

4

Maintenir le client (et sa famille) à l’écart de la zone de travail

6

Mode d’intervention chez le particulier à risque

Se laver les mains (eau + savon ou gel hydroalcoolique).

Réaliser les travaux.

7

Le kit de fournitures d’intervention : Combinaison jetable Sur-chaussures Gants neufs adaptés à la tâche Masque de protection respiratoire Gel hydroalcoolique Lunettes, écrans faciaux

ou visières couvrante Lingettes désinfectantes Sac à déchets Eau et savon Essuie-mains jetable


Annexes et liens utiles • Auto-questionnaire de santé• Procédure de déclaration des personnes à risque de forme grave de Covid-19• Fiche conseils prise de température en entreprise ou sur chantier• Fiche conseils port du masque• Fiche conseils aide au choix d’un masque• Affiche canicule, travailler par forte chaleur et se protéger de la Covid-19• Aide à la préparation de chantier (check-list client particulier et client professionnel)• Protocole d’intervention chez un particulier à risque de forme grave de Covid-19• Protocole d’intervention chez un particulier malade de la Covid-19 • Protocole d’intervention chez un particulier• Fiche conseils « Que faire en présence d’une personne malade ? »

Liens utiles :• Avis du Haut Conseil de Santé Publique du 24 avril 2020 :

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=806• Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés :

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf• Conduite à tenir en cas de symptômes et selon leur gravité :

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus• Guide de nettoyage des locaux de travail INRS ED 6347 :

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206347• Boîte à outils Covid-19 avec des fiches et des affiches à disposition sur : www.preventionbtp.fr

Un service

FICHE CONSEILS

Auto-questionnaire sur l’état de santé du collaborateur

COVID-19

• Pensez-vous avoir ou avoir eu de la fièvre ces derniers jours (frissons, sueurs) ?

• Avez-vous des courbatures ?

• Depuis ces derniers jours, avez-vous une toux ou une augmentation de votre toux habituelle ?

• Ces derniers jours, avez-vous noté une forte diminution ou perte de votre goût ou de votre odorat ?

• Ces derniers jours, avez-vous eu mal à la gorge ?

• Ces dernières 24 heures, avez-vous eu de la diarrhée ? Avec au moins 3 selles molles.

• Ces derniers jours, ressentez-vous une fatigue inhabituelle ?

• Dans les dernières 24 heures, avez-vous noté un manque de souffle INHABITUEL lorsque vous parlez ou faites un petit effort ?

La présence d’un ou surtout de plusieurs de ces symptômes constitue une alerte. Vous devez rester à votre domicile ou regagner votre domicile et contacter par téléphone votre médecin traitant ou appeler le numéro de permanence de soins de vos régions ou votre médecin du travail. Vous pouvez d’ailleurs bénéficier d’une téléconsultation. Si vos symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et des signes d’étouffement, appelez le Samu-Centre 15. (En cas de symptômes se référer aux consignes de la fiche Covid-19 « Que faire en présence d’une personne malade ? »).


Cette fiche constitue un auto-diagnostic destiné aux collaborateurs. Il permet d’évaluer son état de santé avant de se rendre sur son lieu de travail, ou bien en arrivant sur le chantier, voire en cours de journée afin de surveiller son état de santé.En aucun cas, ce questionnaire ne doit donner lieu à des fiches recueillies et enregistrées.

Rappel : L’enregistrement des données personnelles de santé est interdit,à moins d’être réalisé par du personnel médical, médecin ou infirmier/infirmière.

Un service

FICHE CONSEILS

Auto-questionnaire sur l’état de santé du collaborateur

COVID-19

• Pensez-vous avoir ou avoir eu de la fièvre ces derniers jours (frissons, sueurs) ?

• Avez-vous des courbatures ?

• Depuis ces derniers jours, avez-vous une toux ou une augmentation de votre toux habituelle ?

• Ces derniers jours, avez-vous noté une forte diminution ou perte de votre goût ou de votre odorat ?

• Ces derniers jours, avez-vous eu mal à la gorge ?

• Ces dernières 24 heures, avez-vous eu de la diarrhée ? Avec au moins 3 selles molles.

• Ces derniers jours, ressentez-vous une fatigue inhabituelle ?

• Dans les dernières 24 heures, avez-vous noté un manque de souffle INHABITUEL lorsque vous parlez ou faites un petit effort ?

La présence d’un ou surtout de plusieurs de ces symptômes constitue une alerte. Vous devez rester à votre domicile ou regagner votre domicile et contacter par téléphone votre médecin traitant ou appeler le numéro de permanence de soins de vos régions ou votre médecin du travail. Vous pouvez d’ailleurs bénéficier d’une téléconsultation. Si vos symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et des signes d’étouffement, appelez le Samu-Centre 15. (En cas de symptômes se référer aux consignes de la fiche Covid-19 « Que faire en présence d’une personne malade ? »).


Cette fiche constitue un auto-diagnostic destiné aux collaborateurs. Il permet d’évaluer son état de santé avant de se rendre sur son lieu de travail, ou bien en arrivant sur le chantier, voire en cours de journée afin de surveiller son état de santé.En aucun cas, ce questionnaire ne doit donner lieu à des fiches recueillies et enregistrées.

Rappel : L’enregistrement des données personnelles de santé est interdit,à moins d’être réalisé par du personnel médical, médecin ou infirmier/infirmière.

CORONAVIRUS,LES COLLABORATEURS À RISQUE DE FORME GRAVE DE COVID-19

COVID-19

Informer les collaborateurs que certaines maladies sont associées à un risque important de développer une forme sévère de la Covid-19Les collaborateurs à risque de forme grave de la Covid-19 selon le Haut Comité de Santé Publique ou partageant le domicile de personnes à risque de forme grave de la Covid-19 doivent faire l’objet de mesures particulières :

1. Le télétravail doit être favorisé par les employeurs, sur demande des intéressés et si besoin après échange entre le médecin traitant et le médecin du travail, dans le respect du secret médical.

2. Lorsque le télétravail ne peut être accordé, il convient d’assortir le travail présentiel de mesures de protection complémentaires :

• mise à disposition d’un masque à usage médical (type chirurgical II si toutes les personnes portent un masque, à défaut de type FFP2) par l’entreprise au collaborateur, qui devra le porter sur les lieux de travail et dans les transports en commun lors des trajets domicile-travail et en déplacements professionnels (durée maximale du port de masque : 4 heures) ;

• vigilance particulière de ce travailleur quant à l’hygiène régulière des mains ;

• aménagement du poste de travail : bureau dédié ou limitation du risque (ex. : écran de protection).

3. Les salariés concernés qui ne peuvent pas télétravailler peuvent consulter leur médecin traitant ou leur médecin du travail pour bénéficier d’un arrêt de travail ou d’un certificat d’isolement.

La liste ci-après précise les maladies permettant de recourir à cette procédure.

Les collaborateurs souffrant d’une pathologie chronique identifiée, mais non prise en charge au titre des affections longue durée, sont invités à prendre contact avec leur médecin traitant.


FICHE CONSEILS

Les personnes pouvant être considérées comme vulnérables sont celles répondant à l’un des critères suivants :1. Être âgé de 65 ans et plus ;

2. Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

3. Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

4. Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

5. Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

6. Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

7. Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kg/m2) ;

8. Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :

- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;

- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;

- consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules-souches hématopoïétiques ;

- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

9. Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

10. Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

11. Être au troisième trimestre de la grossesse.

Il est conseillé à ces personnes de contacter leur médecin traitant et/ou leur médecin du travail qui les conseillera, au cas par cas, sur la conduite à tenir.

-

COVID-19

CORONAVIRUS,PORTER EFFICACEMENT SON MASQUE

POUR SE PROTÉGER

FICHE CONSEILS

Mettre en place son masque pour une protection efficace Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution

hydroalcoolique. Extraire de l’emballage uniquement le masque qui sera porté. S’assurer que la mention imprimée sur le masque figure à l’extérieur.

En absence d’indication spécifique, on applique sur le visage le côté le plus rembourré de la barrette.

Vérifier le sens du masque en plaçant la barrette nasale (si existante) sur le nez.

Tenir le masque en face du nez et de la bouche et passer les élastiques derrière la tête sans les croiser (pour les modèles « Bec de canard » et « FFP2 par pliage ») ou derrière les oreilles (selon les modèles).

Ajuster son masque pour une étanchéité efficace Pincer la barrette nasale (si existante) avec les deux mains

pour l’ajuster au niveau du nez et limiter les fuites. Abaisser le bas du masque sous le menton. Le masque doit couvrir

à la fois le nez, le menton et la bouche. Contrôler l’étanchéité des masques FFP (pour davantage d’efficacité,

il est recommandé d’être rasé) : • Obturer la surface filtrante avec les mains. • Inhaler lentement et vérifier que le masque tend à s’écraser. • S’il est possible d’inhaler facilement, le masque fuit.Une fois le masque porté, ajusté et étanche Ne plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois que le masque

est touché, le porteur doit se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.

Éviter de baisser ou retirer le masque, notamment pour parler. Veiller à parler en maintenant le masque dans son état après sa vérification (étape n°8).

Retirer son masque avec précaution Respecter la durée du port du masque (voir la notice du fabricant).

En cas de fortes chaleurs, veiller à assurer la distance d’1 m entre deux compagnons afin de leur permettre de limiter le temps de port du masque.

Retirer le masque en saisissant par l’arrière les élastiques du jeu de brides, sans toucher la partie avant du masque.

Mettre les EPI jetables dans un sac fermé, les emmener et les éliminer via la filière des ordures ménagères.


7

3

2

4

5

6

1

8

9

10

11

12

13

1

FICHE CONSEILS COVID-19

En revanche, un contrôle de température à l’entrée des établissements ou chantiers est déconseillé par le protocole de déconfinement du ministère du Travail, qui rappelle que de nombreux porteurs de la Covid-19, que de nombreux porteurs du Covid-19, dits « asymptomatiques », n’ont pas de température et/ou ne présentent pas d’autres symptômes, et sont néanmoins contagieux.

Toutefois, les entreprises, dans le cadre d’un ensemble de mesures de précaution, peuvent organiser un contrôle de la température des personnes entrant sur leur site ou leur chantier, selon les recommandations ci-après :

• Les mesures de prise de température doivent respecter les dispositions du code du travail : - être proportionnées à l’objectif recherché; - offrir toutes les garanties requises aux salariés concernés en matière : • d’information préalable, • de préservation de la dignité, • de conséquences à tirer pour l’accès au site, • d’absence de conservation des données.

• Il est rappelé que l’enregistrement des données personnelles de santé est formellement interdit, à moins d’être réalisé par du personnel médical, médecin ou infirmier/infirmière. Seules des informations non médicales facilitant l’identification des personnes qui auraient pu être en contact avec une personne malade sont autorisées.

• Associer étroitement les collaborateurs et les instances représentatives du personnel à l’élaboration et à la décision de mise en place d’une mesure de prise de température. L’adhésion des collaborateurs est gage de succès. Il est recommandé d’associer également le médecin du travail.

Le ministère des Solidarités et de la Santé recommande à toute personne de mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de la Covid-19.

Version à jour au 08/07/2020 – Ces éléments sont mis à jour régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr Un service

CORONAVIRUS,PRISE DE TEMPÉRATURE EN ENTREPRISE OU SUR CHANTIER

1

FICHE CONSEILS COVID-19

En revanche, un contrôle de température à l’entrée des établissements ou chantiers est déconseillé par le protocole de déconfinement du ministère du Travail, qui rappelle que de nombreux porteurs de la Covid-19, que de nombreux porteurs du Covid-19, dits « asymptomatiques », n’ont pas de température et/ou ne présentent pas d’autres symptômes, et sont néanmoins contagieux.

Toutefois, les entreprises, dans le cadre d’un ensemble de mesures de précaution, peuvent organiser un contrôle de la température des personnes entrant sur leur site ou leur chantier, selon les recommandations ci-après :

• Les mesures de prise de température doivent respecter les dispositions du code du travail : - être proportionnées à l’objectif recherché; - offrir toutes les garanties requises aux salariés concernés en matière : • d’information préalable, • de préservation de la dignité, • de conséquences à tirer pour l’accès au site, • d’absence de conservation des données.

• Il est rappelé que l’enregistrement des données personnelles de santé est formellement interdit, à moins d’être réalisé par du personnel médical, médecin ou infirmier/infirmière. Seules des informations non médicales facilitant l’identification des personnes qui auraient pu être en contact avec une personne malade sont autorisées.

• Associer étroitement les collaborateurs et les instances représentatives du personnel à l’élaboration et à la décision de mise en place d’une mesure de prise de température. L’adhésion des collaborateurs est gage de succès. Il est recommandé d’associer également le médecin du travail.

Le ministère des Solidarités et de la Santé recommande à toute personne de mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de la Covid-19.

Version à jour au 08/07/2020 – Ces éléments sont mis à jour régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr Un service

CORONAVIRUS,PRISE DE TEMPÉRATURE EN ENTREPRISE OU SUR CHANTIER

2


• La décision de prise de température peut être établie par l’élaboration d’une note de service (valant adjonction au règlement intérieur comme prévu à l’article L.1321-5 du code du travail). Ce dispositif autorise une application immédiate des obligations relatives à la santé et à la sécurité dès lors qu’il y a communication simultanée au secrétaire du comité social et économique (CSE), ainsi qu’à l’inspection du travail.

• Assurer une information des compagnons par note de service, par affichage, ou par tout autre moyen.

• Pour les chantiers sur lesquels interviennent plusieurs entreprises, la mise en œuvre de mesures de prise de température à l’entrée doit faire l’objet :

- d’une décision du coordonnateur SPS, pour les chantiers soumis à coordination SPS. Quand cela est applicable, le CISSCT doit être saisi au préalable ;

- d’une décision collective des entreprises intervenantes, avec information du maître d’ouvrage, dans les autres cas.

• La prise de température doit être faite dans un local à l’abri du soleil et du vent, dans des conditions respectant la dignité des personnes.

• Seuls des thermomètres numériques sans contact peuvent être utilisés, en prise de température frontale ou temporale (selon les indications du thermomètre utilisé).

• La prise de température doit être faite par une personne explicitement désignée et formée à cet effet.

• En cas de température supérieure à 38°C (ou autre température convenue avec le médecin du travail), le référent Covid-19 du chantier ou de l’entreprise recommande à la personne concernée de rentrer chez elle et, le cas échéant, de prendre contact avec son médecin traitant qui pourra la mettra en arrêt maladie si nécessaire. Appliquer si besoin les consignes de la fiche Covid-19 « Que faire en présence d’une personne malade ? »

En tout état de cause, le contrôle de température n’a pas un caractère obligatoire et le salarié est en droit de le refuser. Si l’employeur, devant ce refus, ne laisse pas le salarié accéder à son poste, il peut être tenu de lui verser le salaire correspondant à la journée de travail perdue.

PRISE DE TEMPÉRATURE EN ENTREPRISE OU SUR CHANTIERFICHE CONSEILS COVID-19

Un service

FICHE CONSEILS CORONAVIRUS, AIDE AU CHOIX D’UN MASQUE DE QUALITÉ POUR SE PROTÉGER COVID-19

Version à jour au 08/07/2020 Ces éléments sont mis à jour régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr

Masque à usage non sanitaire Masque de protection Masque chirurgical Masque de protection

Mas

qu

e av

ec f

iltr

es d

ém

onta

bles

/ D

em

i-m

asq

ue

/ M

asq

ue

com

ple

t /

Mas

qu

e à

ven

tila

tion

ass

isté

e /

Isol

ant

Catégorie 1

FFP1 Type I Type II Type II-R FFP2 FFP3

Pour qui ? Destiné aux personnels amenés à travailler à moins d’un mètre d’une autre personne ou à intervenir chez une personne à risque de santé. Dans le cas d'un travail de plusieurs opérateurs dans un environnement confiné sans ventilation, le port du FFP1 devra être privilégié.

Destiné aux personnels amenés à travailler à moins d’un mètre d’une autre personne ou à intervenir chez une personne à risque de santé. Type II : Destiné aux personnels amenés à travailler à intervenir chez une personne malade.

Destiné aux personnels amenés à se protéger à la fois d’un risque métier habituel et du Covid-19. Ils offrent une protection supérieure par rapport aux masques précités.

Fonctionnement ? Des masques alternatifs en tissu protégeant des projections de gouttelettes avec une efficacité de filtration > 90% pour des particules émises.

Filtre l’air expiré et inspiré et stoppe les virus, des bactéries et autres particules. Filtrant au moins 80 % des aérosols avec une fuite totale vers l’intérieur < 22 %. Il existe des masques avec des soupapes (valves) d’expiration pour offrir un meilleur confort au moment de l’expiration : ils ne filtrent pas habituellement l’air expiré (pour cela, il est important de porter le même niveau de protection).

Protège contre les propagations de gouttelettes lorsqu’une personne contaminée tousse ou éternue, et protège ainsi les autres avec un taux de filtration de :

Filtre l’air expiré et inspiré et stoppe les virus, des bactéries et autres particules. Filtrant au moins 94 % des aérosols avec une fuite totale vers l’intérieur < 8 %.

Filtre l’air expiré et inspiré et stoppe les virus, des bactéries et autres particules. Filtrant au moins 99 % des aérosols avec une fuite totale vers l’intérieur < 2 %.

Type I : > 95 % Type II :> 98 % Type II-R : > 98 % et une résistance aux projections

Il existe des masques avec des soupapes (valves) d’expiration pour offrir un meilleur confort au moment de l’expiration : ils ne filtrent pas habituellement l’air expiré (pour cela il est important de porter le même niveau de protection).

Protection contre le Covid-19 du porteur du masque ?

Oui à condition d’un port collectif et de respecter les prescriptions d’utilisation. En présence de poussières et d’éléments salissants, l’utilisation de masques lavables est non recommandée.

Oui à condition que : • Le masque épouse correctement la

forme du visage. • Le masque soit correctement porté et

retiré : ▪ il convient de ne pas le mettre en position d’attente sur le front ou sous le menton pendant et après utilisation.

Oui à condition d’un port collectif et de respecter les prescriptions d’utilisation.

Oui à condition que : • Le masque épouse correctement la forme du

visage. • Le masque soit correctement porté et retiré : ▪ il convient de ne pas le mettre en position d’attente sur le front ou sous le menton pendant et après utilisation.

Normes concernées ? Soit sur la base du protocole de la EN 149, soit le protocole d’essai élaboré par les organismes notifiés ou soit le protocole d’essai décrit par la DGA du 25 mars 2020

EN 149 ou d’autres normes similaires autorisées par le ministre de l’Action et des Comptes publics (voir le tableau des correspondances).

En 14683 ou d’autres normes similaires autorisées par le ministre de l’Action et des Comptes publics (voir le tableau des correspondances).

EN 149 ou d’autres normes similaires autorisées par le ministre de l’Action et des Comptes publics (voir le tableau des correspondances).

Quels marquages ? Un logo spécifique doit être imposé avec un référencement obligatoire par la DGE : https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection (Attention: éviter les masques avec la mention « Test en cours » ou « Non testé », prendre uniquement les masques avec une filtration > 90%)

Règlement (UE) 2016/425EPI « EPI » : EPI catégorie 3 - Marquage CE basé sur une attestation UE de type délivrée par un organisme notifié ou une correspondance selon d’autres normes similaires.

Directive 93/42/CEE « Dispositifs médicaux » : Marquage CE basé sur une auto-déclaration du fabricant ou une correspondance selon d’autres normes similaires.

Règlement (UE) 2016/425EPI « EPI » : EPI catégorie 3 - Marquage CE basé sur une attestation UE de type délivrée par un organisme notifié ou une correspondance selon d’autres normes similaires.

S’agit-il d’un EPI ? Non Oui Non Oui Oui

FICHE CONSEILS TABLEAU DES CORRESPONDANCES,

NORMES ADMISES POUR L’IMPORTATION DE MASQUES DE PROTECTION PENDANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

COVID-19

Type d’équipements de protection individuelle Norme harmonisée européenne / Classe de protection

Normes étrangères / Classe de protection

Masques à usage médical («masques chirurgicaux») Norme EN 14683:2019 (types I, II, et II-R)

Type I : ASTM F2100-19 level 1 ou YY/T 0969-2013 ou YY 0469-2011

Type II-R: ASTM F2100-19 level 2 et ASTM F2100-19 level 3

Masques de protection respiratoire (FFP2) Norme EN149+A1:2009 «Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants contre les particules - Exigences, essais, marquage» / FFP2

Norme américaine NIOSH 42 CFR 84/N95 ainsi que P95 et R95

Norme chinoise GB2626-2006/KN95 ainsi que KP95, ainsi que GB/T 32610-2016/classeA

Norme australienne et néozélandaise AS/NZS 1716:2012/P2

Norme brésilienne ABNT/NBR 13698:2011/PFF2

Norme mexicaine NOM-116-2009/N95 ainsi que P95, R95

Norme japonaise Japan JMHLW-Notification 214, 2018/DS2 ainsi que DL2

Norme coréenne KMOEL - 2017-64/1re classe

Masques de protection respiratoire (FFP3) NF EN 149 : 2001+A1:2009 «Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants contre les particules - Exigences, essais, marquage» / FFP3

Norme américaine NIOSH 42 CFR 84/N99, ainsi que N100, P99, P100, R99, R100

Norme chinoise GB2626-2006/KN100 ainsi que KP100

Norme australienne et néozélandaise AS/NZS 1716:2012/P3

Norme mexicaine NOM-116-2009/ N99, ainsi que N100, P99, P100, R99, R100

Norme japonaise Japan JMHLW-Notification 214, 2018/DS3 ainsi que DL3

Norme brésilienne ABNT/NBR 13698:2011/PFF3

Attention : une protection revendiquée doit être prouvée ! • Tout masque dont la fiche technique n’est conforme à aucune des normes précitées ne garantira pas la protection recherchée ;

• Toute revendication non justifiée par une attestation de conformité aux normes en vigueur peut être interprétée comme une tentative d’escroquerie ;

• Ne pas confondre une protection anti-pollution avec une protection contre les virus (cette confusion est fréquente, notamment avec les masques dédiés aux cyclistes urbains). Version à jour au 08/07/2020 Ces éléments sont mis à jour régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr

2


• La décision de prise de température peut être établie par l’élaboration d’une note de service (valant adjonction au règlement intérieur comme prévu à l’article L.1321-5 du code du travail). Ce dispositif autorise une application immédiate des obligations relatives à la santé et à la sécurité dès lors qu’il y a communication simultanée au secrétaire du comité social et économique (CSE), ainsi qu’à l’inspection du travail.

• Assurer une information des compagnons par note de service, par affichage, ou par tout autre moyen.

• Pour les chantiers sur lesquels interviennent plusieurs entreprises, la mise en œuvre de mesures de prise de température à l’entrée doit faire l’objet :

- d’une décision du coordonnateur SPS, pour les chantiers soumis à coordination SPS. Quand cela est applicable, le CISSCT doit être saisi au préalable ;

- d’une décision collective des entreprises intervenantes, avec information du maître d’ouvrage, dans les autres cas.

• La prise de température doit être faite dans un local à l’abri du soleil et du vent, dans des conditions respectant la dignité des personnes.

• Seuls des thermomètres numériques sans contact peuvent être utilisés, en prise de température frontale ou temporale (selon les indications du thermomètre utilisé).

• La prise de température doit être faite par une personne explicitement désignée et formée à cet effet.

• En cas de température supérieure à 38°C (ou autre température convenue avec le médecin du travail), le référent Covid-19 du chantier ou de l’entreprise recommande à la personne concernée de rentrer chez elle et, le cas échéant, de prendre contact avec son médecin traitant qui pourra la mettra en arrêt maladie si nécessaire. Appliquer si besoin les consignes de la fiche Covid-19 « Que faire en présence d’une personne malade ? »

En tout état de cause, le contrôle de température n’a pas un caractère obligatoire et le salarié est en droit de le refuser. Si l’employeur, devant ce refus, ne laisse pas le salarié accéder à son poste, il peut être tenu de lui verser le salaire correspondant à la journée de travail perdue.

PRISE DE TEMPÉRATURE EN ENTREPRISE OU SUR CHANTIERFICHE CONSEILS COVID-19

Un service


COVID-19CANICULE, Travailler par forte chaleur et se protéger

de la Covid-19 sur les chantiers du BTP

En cas de malaise ou de coup de chaleur, alerter un sauveteur secouriste du travail ou appeler le 15,

Canicule Info Service : 0800 06 66 66www.social-sante.gouv.fr/canicule

Aménager les horaires de travail

aux heures les moins chaudes de la journée

Eviter le travail isolé

Protéger sa tête et sa peau du soleil

Boire beaucoup d’eau plusieurs fois par jour

Augmenter le nombre de pauses à l’ombre ou

dans des lieux frais

Installer des points d’eau potable à proximité

des postes de travail

7

3

45

6

1

Respecter les distances entre compagnons pour éviter le port du masque

en continu

2

Aide à la préparation d’activité de chantieren période d’épidémie de Covid-19-CLIENTS




Un service

FICHE CHECK-LIST

COVID-19

Aide à la préparation d’activité de chantieren période d’épidémie de Covid-19-CLIENTS




Un service

FICHE CHECK-LIST

COVID-19

Aide à la préparation de chantier en cas de reprise totale ou partielle 2

Pourquoi ces check-lists ? Pour bien préparer son intervention/son chantier dans le contexte de la Covid-19, dans le but : • de définir et respecter les modalités spécifiques face aux risques liés à la Covid-19

en phase travaux, avec une clarification du « qui fait quoi ? » propre à chaque nature d’opération du BTP,

• de s’assurer que les conditions d’exécution sont bien toutes garanties avec les principales parties prenantes (client => fournisseurs => prestataires / sous-traitants / co-traitants),

Nous mettons à votre disposition 3 check-lists pratiques pour vous aider à préparer vos reprises de chantiers déjà engagés ou initiaux : • 10 questions à poser au préalable

à mon client particulier• 10 questions à poser au préalable

à mon client professionnel (commerçant, industriel, collectivités…)• 10 questions à poser au préalable

à mes fournisseurs

Pour chacune des fiches, les points sont classés en 3 étapes clés :

L’organisation du chantier

Le travail en sécurité

Le repli du chantier


10 points à échanger avec mon client particulier

Cette fiche a pour objectif d’évaluer et de fixer les conditions d’intervention de l’entreprise chez son client particulier en période d’épidémie de Covid-19. Cette évaluation doit se faire au regard des recommandations prescrites dans le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 ».

À l’issue de l’évaluation, l’entreprise et le client s’accordent sur la possibilité d’engager ou non les travaux selon les trois cas ci-dessous :1. Toutes les recommandations sanitaires peuvent être respectées et le client a donné son accord :

> l’entreprise peut intervenir2. Une ou plusieurs recommandations sanitaires ne peuvent pas être respectées :

> l’entreprise ne peut pas intervenir3. Le client ne donne pas son accord :

> l’entreprise ne peut pas intervenir.

Le document devra être signé par les deux parties et conservé par l’entreprise. Une copie pourra être adressée au client.

Nom du client

Nom de l’entreprise

Référence commande ou devis

Nature de l’intervention

Conditions d’intervention (préciser l’environnement de travail et les éventuelles particularités de l’intervention)

Établi le

Responsable des travaux ou rédacteur autre

État sanitaire chez le client Oui Non Sans objet

Préciser les conditions d’intervention et les mesures sanitaires

1) Un échange a été réalisé avec mon client particulier quant à l’état de santé des occupants du domicile (toux, fièvre, difficultés respiratoires, personne à risque élevé vis à vis de la Covid-19...) Note importante : si intervention chez une personne touchée par la Covid-19, appliquer la procédure « Intervention urgente au domicile d’une personne malade » jointe au guide général.

2) L’accès au chantier depuis la voie publique peut-il se faire dans des conditions compatibles avec les recommandations sanitaires (accès parking, parties communes, ascenseurs, parties privatives…) ?


10 points à échanger avec mon client particulier







Nom du client


Référence commande ou devis



Établi le

Responsable des travaux ou rédacteur autre

État sanitaire chez le client Oui Non Sans objet


1) Un échange a été réalisé avec mon client particulier quant à l’état de santé des occupants du domicile (toux, fièvre, difficultés respiratoires, personne à risque élevé vis à vis de la Covid-19...) Note importante : si intervention chez une personne touchée par la Covid-19, appliquer la procédure « Intervention urgente au domicile d’une personne malade » jointe au guide général.

2) L’accès au chantier depuis la voie publique peut-il se faire dans des conditions compatibles avec les recommandations sanitaires (accès parking, parties communes, ascenseurs, parties privatives…) ?


Pour bien organiser mon chantier… Oui Non Sans objet


3) La zone de chantier/d’intervention est-elle isolable (distance > 1 m par rapport aux occupants) ? Avant intervention, le nettoyage/désinfection de la zone d’intervention est-il prévu par le client ou l’entreprise ? (À définir)

4) L’espace de travail permet-il de travailler à plusieurs personnels intervenants en respectant une distance > 1 m ?

5) Si nécessaire, est-il possible d’isoler mes matériaux/matériels dans une zone inaccessible pour les occupants et/ou les riverains ?

6) Est-il possible d’amener à pied d’œuvre du matériel encombrant (échafaudage, bétonnière…) ? (Conseil : ne pas utiliser le matériel du client disponible sur place).

Ajout d’une situation particulière :

Pour travailler en sécurité… Oui Non Sans objet


7) Le personnel intervenant peut-il disposer d’un point d’eau avec savon et essuie-mains jetable pour le lavage des mains et l’accès à vos sanitaires ?

8) Info : Le personnel intervenant de l’entreprise a reçu un rappel des consignes sanitaires à respecter : distance >1 m, port du masque, port de gants, lavage des mains, gestion des déchets…

10 Points à partager avec mon client particulier


Avant de quitter le chantier… Oui Non Sans objet


9) Info : le personnel intervenant prévoit l’évacuation de tous les consommables utilisés et souillés dans un sac fermé chaque fin de journée.

10) Info : le personnel intervenant prévoit un nettoyage avec un produit détergent ou désinfectant de la zone de travaux à la fin de notre intervention.


Conclusion de l’évaluation :□ Toutes les recommandations sanitaires peuvent être respectées et le client a donné son accord :

l’entreprise peut intervenir.□ Une ou plusieurs recommandations sanitaires ne peuvent pas être respectées :

l’entreprise ne peut pas intervenir.□ Le client ne donne pas son accord : l’entreprise ne peut pas intervenir.

Nom et signature de l’entreprise Nom et signature du clientFait à : le :

Engagement client : Le client s’engage à respecter et faire respecter par les occupants les mêmes consignes de sécurité sanitaires (distanciation physique, lavage des mains…)



Pour bien organiser mon chantier… Oui Non Sans objet


3) La zone de chantier/d’intervention est-elle isolable (distance > 1 m par rapport aux occupants) ? Avant intervention, le nettoyage/désinfection de la zone d’intervention est-il prévu par le client ou l’entreprise ? (À définir)

4) L’espace de travail permet-il de travailler à plusieurs personnels intervenants en respectant une distance > 1 m ?

5) Si nécessaire, est-il possible d’isoler mes matériaux/matériels dans une zone inaccessible pour les occupants et/ou les riverains ?

6) Est-il possible d’amener à pied d’œuvre du matériel encombrant (échafaudage, bétonnière…) ? (Conseil : ne pas utiliser le matériel du client disponible sur place).




7) Le personnel intervenant peut-il disposer d’un point d’eau avec savon et essuie-mains jetable pour le lavage des mains et l’accès à vos sanitaires ?

8) Info : Le personnel intervenant de l’entreprise a reçu un rappel des consignes sanitaires à respecter : distance >1 m, port du masque, port de gants, lavage des mains, gestion des déchets…





9) Info : le personnel intervenant prévoit l’évacuation de tous les consommables utilisés et souillés dans un sac fermé chaque fin de journée.

10) Info : le personnel intervenant prévoit un nettoyage avec un produit détergent ou désinfectant de la zone de travaux à la fin de notre intervention.



l’entreprise peut intervenir.□ Une ou plusieurs recommandations sanitaires ne peuvent pas être respectées :

l’entreprise ne peut pas intervenir.□ Le client ne donne pas son accord : l’entreprise ne peut pas intervenir.


Engagement client : Le client s’engage à respecter et faire respecter par les occupants les mêmes consignes de sécurité sanitaires (distanciation physique, lavage des mains…)



10 points à échanger avec mon client professionnel, (commerçant, industriel, collectivités…)(cas d’un

Cette fiche a pour objectif d’évaluer et de fixer les conditions d’intervention de l’entreprise chez son client professionnel en période d’épidémie de Covid-19. Cette évaluation doit se faire au regard des recommandations prescrites dans le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 ».






Nom du client


Référence commande et devis



Établi le

Responsable des travaux ou autre rédacteur :

Pour bien organiser mon chantier…

Oui Non Sans objet


1) Avez-vous prévu les conditions sanitaires spécifiques liées à la période d’épidémie actuelle ?

2) Où l’intervention est-elle située (en zone occupée, isolable ou non) ?

3) S’il existe, votre Plan de prévention a-t-il été mis à jour ? (Mesures de prévention de l’épidémie sur le chantier, respect des gestes barrières, procédures d’accueil de mes personnels et fournisseur).


4) Votre bon de commande, ou l’avenant pour la reprise du chantier, prévoit-il des clauses sur vos mesures générales de prévention et les risques liés à l’épidémie de coronavirus Covid-19, (conformes aux prescriptions des autorités sanitaires) ?




5) Comment le client a-t-il prévu de s’organiser pour faire respecter la distance > à 1 m et les gestes barrières par ses personnels dans nos zones d’intervention (parking, cheminements, zones de stockage, poste de travail) ?

6) Avant notre intervention, le client a-t-il prévu le nettoyage/désinfection de la zone d’intervention ?

7) Le client peut-il mettre à disposition de nos personnels intervenants un point d’eau pour le lavage des mains et l’accès aux installations d’hygiène ? Le nettoyage de ces installations est-il organisé ? Nota : notre personnel intervenant a reçu un rappel des consignes sanitaires à respecter : distance > 1 m, port du masque, port de gants, lavage des mains, gestion des déchets…

8) Nos personnels intervenants peuvent-ils amener à pied d’œuvre du matériel encombrant (échafaudage, bétonnière…) ? Conseil : ne pas utiliser le matériel du client disponible sur place.


10 Points à partager avec mon client professionnel


10 points à échanger avec mon client professionnel, (commerçant, industriel, collectivités…)(cas d’un

Cette fiche a pour objectif d’évaluer et de fixer les conditions d’intervention de l’entreprise chez son client professionnel en période d’épidémie de Covid-19. Cette évaluation doit se faire au regard des recommandations prescrites dans le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 ».






Nom du client


Référence commande et devis



Établi le

Responsable des travaux ou autre rédacteur :


Oui Non Sans objet



2) Où l’intervention est-elle située (en zone occupée, isolable ou non) ?

3) S’il existe, votre Plan de prévention a-t-il été mis à jour ? (Mesures de prévention de l’épidémie sur le chantier, respect des gestes barrières, procédures d’accueil de mes personnels et fournisseur).


4) Votre bon de commande, ou l’avenant pour la reprise du chantier, prévoit-il des clauses sur vos mesures générales de prévention et les risques liés à l’épidémie de coronavirus Covid-19, (conformes aux prescriptions des autorités sanitaires) ?




5) Comment le client a-t-il prévu de s’organiser pour faire respecter la distance > à 1 m et les gestes barrières par ses personnels dans nos zones d’intervention (parking, cheminements, zones de stockage, poste de travail) ?

6) Avant notre intervention, le client a-t-il prévu le nettoyage/désinfection de la zone d’intervention ?

7) Le client peut-il mettre à disposition de nos personnels intervenants un point d’eau pour le lavage des mains et l’accès aux installations d’hygiène ? Le nettoyage de ces installations est-il organisé ? Nota : notre personnel intervenant a reçu un rappel des consignes sanitaires à respecter : distance > 1 m, port du masque, port de gants, lavage des mains, gestion des déchets…

8) Nos personnels intervenants peuvent-ils amener à pied d’œuvre du matériel encombrant (échafaudage, bétonnière…) ? Conseil : ne pas utiliser le matériel du client disponible sur place.




Avant de quitter le chantier, Oui Non Sans objet


9) Notre personnel intervenant prévoit l’évacuation de tous les consommables utilisés et souillés dans un sac fermé chaque fin de journée. Est-il possible d’utiliser votre benne de collecte ?

10) Qui prend en charge le nettoyage avec un produit détergent ou désinfectant de la zone de travaux à la fin de notre intervention (le personnel intervenant ou le service dédié du client) ?


l’entreprise peut intervenir□ Une ou plusieurs recommandations sanitaires ne peuvent pas être respectées :

l’entreprise ne peut pas intervenir□ Le client ne donne pas son accord : l’entreprise ne peut pas intervenir.




10 points à échanger avec mon fournisseur


À l’issue de l’évaluation, vos commentaires sur l’intervention.

Nom du client


Référence commande


Établi le

Rédacteur/Chargé de l’intervention


Oui Non Sans objet



2) Quelle est votre capacité de production dans la période ? Quels sont les délais ?

3) Votre partenaire de logistique-transport est-il en activité ? Quels sont ses délais ?

4) Avez-vous modifié vos modalités de prise de commandes, tarification, facturation, politique de retour de marchandises/matériels ?

5) Info : précisions sur les modalités d’accès au chantier (cheminement, zone de stockage dédiée…)



Avant de quitter le chantier, Oui Non Sans objet


9) Notre personnel intervenant prévoit l’évacuation de tous les consommables utilisés et souillés dans un sac fermé chaque fin de journée. Est-il possible d’utiliser votre benne de collecte ?

10) Qui prend en charge le nettoyage avec un produit détergent ou désinfectant de la zone de travaux à la fin de notre intervention (le personnel intervenant ou le service dédié du client) ?


l’entreprise peut intervenir□ Une ou plusieurs recommandations sanitaires ne peuvent pas être respectées :

l’entreprise ne peut pas intervenir□ Le client ne donne pas son accord : l’entreprise ne peut pas intervenir.




10 points à échanger avec mon fournisseur


À l’issue de l’évaluation, vos commentaires sur l’intervention.

Nom du client


Référence commande


Établi le

Rédacteur/Chargé de l’intervention


Oui Non Sans objet



2) Quelle est votre capacité de production dans la période ? Quels sont les délais ?

3) Votre partenaire de logistique-transport est-il en activité ? Quels sont ses délais ?

4) Avez-vous modifié vos modalités de prise de commandes, tarification, facturation, politique de retour de marchandises/matériels ?

5) Info : précisions sur les modalités d’accès au chantier (cheminement, zone de stockage dédiée…)


Un service

FICHE CONSEILS

Protocole d’intervention chez un particulier à risque de forme grave de Covid-19

Dans le cas de travaux au domicile de particuliers fragiles, présentant un risque de forme grave de Covid-19, un protocole d’intervention doit être respecté pour éviter que le compagnon du BTP ne contamine la personne à risque (dans le cas où le compagnon serait un « porteur sain »).

COVID-19

Mettre à disposition un kit de fournitures d’intervention particulier composé de : • Combinaison jetable. • Sur-chaussures. • Gants neufs adaptés à la tâche. • Masque de protection respiratoire. • Lunettes ou écrans faciaux ou visières couvrantes • Gel hydroalcoolique. • Lingettes désinfectantes. • Eau et savon. • Essuie-mains jetables.

• Sac à déchets.

Partager et faire respecter le mode opératoire suivant : • Privilégier chaque fois que possible les modes de transport individuel. Sinon vous reporter à

la fiche «Se déplacer en sécurité pour se protéger dans les véhicules et les engins du BTP». • Se laver les mains (eau + savon ou gel hydroalcoolique). • Enfiler la combinaison. • Mettre ses gants métiers. • Positionner le masque + les lunettes .. • Maintenir le client (et sa famille) à l’écart de la zone de travail. • Réaliser les travaux. • Mettre les déchets dans un sac fermé et les emmener. • Revenir au véhicule. • Enlever les EPI, pour ceux qui sont jetables, les mettre dans un sac fermé, les emmener et

les éliminer via la filière des ordures ménagères. • Se laver les mains (eau + savon ou gel hydroalcoolique).

Version à jour au 08/07/2020 – Ces éléments sont mis à jour régulièrement sur le site www.preventionbtp.frAide à la préparation de chantier en cas de reprise totale ou partielle 10



6) Quelles sont les précautions sanitaires prises pour vos transporteurs et livreurs ?

7) Info : le personnel intervenant de l’entreprise a reçu un rappel des consignes sanitaires à respecter : distance > 1 m, port du masque, port de gants, lavage des mains, gestion des déchets…

8) Avez-vous de nouvelles exigences techniques sur l’adéquation des équipements et lieux de travail pour vos opérations de chargement-déchargement ?

9) Qui fait quoi au moment de la livraison ?




10) En cas de retour de matériel-matériaux, comment devons-nous procéder ?

10 Points à partager avec mon fournisseur

Commentaires :

Un service

FICHE CONSEILS

Protocole d’intervention chez un particulier à risque de forme grave de Covid-19

Dans le cas de travaux au domicile de particuliers fragiles, présentant un risque de forme grave de Covid-19, un protocole d’intervention doit être respecté pour éviter que le compagnon du BTP ne contamine la personne à risque (dans le cas où le compagnon serait un « porteur sain »).

COVID-19

Mettre à disposition un kit de fournitures d’intervention particulier composé de : • Combinaison jetable. • Sur-chaussures. • Gants neufs adaptés à la tâche. • Masque de protection respiratoire. • Lunettes ou écrans faciaux ou visières couvrantes • Gel hydroalcoolique. • Lingettes désinfectantes. • Eau et savon. • Essuie-mains jetables.


Partager et faire respecter le mode opératoire suivant : • Privilégier chaque fois que possible les modes de transport individuel. Sinon vous reporter à

la fiche «Se déplacer en sécurité pour se protéger dans les véhicules et les engins du BTP». • Se laver les mains (eau + savon ou gel hydroalcoolique). • Enfiler la combinaison. • Mettre ses gants métiers. • Positionner le masque + les lunettes .. • Maintenir le client (et sa famille) à l’écart de la zone de travail. • Réaliser les travaux. • Mettre les déchets dans un sac fermé et les emmener. • Revenir au véhicule. • Enlever les EPI, pour ceux qui sont jetables, les mettre dans un sac fermé, les emmener et

les éliminer via la filière des ordures ménagères. • Se laver les mains (eau + savon ou gel hydroalcoolique).

Version à jour au 08/07/2020 – Ces éléments sont mis à jour régulièrement sur le site www.preventionbtp.frAide à la préparation de chantier en cas de reprise totale ou partielle 10



6) Quelles sont les précautions sanitaires prises pour vos transporteurs et livreurs ?

7) Info : le personnel intervenant de l’entreprise a reçu un rappel des consignes sanitaires à respecter : distance > 1 m, port du masque, port de gants, lavage des mains, gestion des déchets…

8) Avez-vous de nouvelles exigences techniques sur l’adéquation des équipements et lieux de travail pour vos opérations de chargement-déchargement ?

9) Qui fait quoi au moment de la livraison ?




10) En cas de retour de matériel-matériaux, comment devons-nous procéder ?

10 Points à partager avec mon fournisseur

Commentaires :

Un service

FICHE CONSEILS

Protocole d’intervention chez un particulier malade de la Covid-19

Assurer les travaux de première nécessité ou de réparation d’urgence chez les particuliers est une priorité pour les entreprises du BTP, y compris au domicile de personnes malades de la Covid-19.C’est un acte de solidarité citoyenne essentiel. Dans ce cas, un protocole d’intervention particulier doit être respecté pour éviter que le particulier malade ne contamine le compagnon du BTP.

Ne faire intervenir que des personnels en bonne santé et sur la base du volontariat.

COVID-19


Mettre à disposition un kit de fournitures d’intervention particulier : • Combinaison jetable.

• Sur-chaussures.

• EPI usuels adaptés à la tâche (ex: gants...).

• Masque chirurgical de type II

• Lunettes, écrans faciaux ou visières couvrantes (descendant au moins 3 cm sous le menton)

• Gel hydroalcoolique.

• Lingettes désinfectantes.

• Eau et savon.

• Essuie-mains jetables.


Partager et faire respecter le mode opératoire suivant : • Respecter une distance de 1 m et maintenir le particulier et son entourage à l’écart de la zone

d’intervention.

• Privilégier chaque fois que possible les modes de transport individuel. Sinon vous reporter à la fiche « Se déplacer en sécurité dans le BTP ».

• Se laver les mains (eau+savon ou gel hydroalcoolique).

• Enfiler la combinaison.

• Mettre ses EPI usuels (gants...).

• Positionner le masque chirurgical et vérifier que le malade, ainsi que son entourage, est également protégé par un masque chirurgical.

• Porter les lunettes, écran facial ou visière couvrante (obligatoire avec le port du masque).

• Réaliser les travaux.

• Mettre les déchets dans un sac fermé et les emmener.

• Revenir au véhicule.

• Enlever les EPI. Pour ceux qui sont jetables, les mettre dans un premier sac fermé puis dans un deuxième sac fermé, les stocker 24 heures avant de les éliminer via la filière des ordures ménagères..


Un service

FICHE CONSEILS

Protocole d’intervention chez un particulier

Un protocole d’intervention doit être respecté pour travailler en toute sécurité, dans le cadre d’interventions et activités de chantier réalisées chez un particulier.

Si vous identifiez en amont la présence potentielle de « personnes à risque de forme grave de Covid-19 » ou de « personnes malades de Covid-19 » au domicile du particulier, reportez-vous aux protocoles disponibles pour ces types d’interventions.

COVID-19


Mettre à disposition un kit de fournitures d’intervention particulier composé de : • Gants adaptés à la tâche. • Gel hydroalcoolique. • Lingettes désinfectantes. • Eau et savon. • Essuie-mains jetables. • Sac à déchets.

Partager et faire respecter le mode opératoire suivant : • Respecter une distance de 1 m et maintenir le particulier et son entourage à

l’écart de la zone d’intervention. A défaut porter un masque respiratoire.

• Privilégier chaque fois que possible les modes de transport individuel. Sinon vous reporter à la fiche «Se déplacer en sécurité dans le BTP».


• Mettre ses gants métier.




• Enlever les EPI et les jeter dans un sac fermé avant de les nettoyer.


Un service

FICHE CONSEILS

Protocole d’intervention chez un particulier malade de la Covid-19

Assurer les travaux de première nécessité ou de réparation d’urgence chez les particuliers est une priorité pour les entreprises du BTP, y compris au domicile de personnes malades de la Covid-19.C’est un acte de solidarité citoyenne essentiel. Dans ce cas, un protocole d’intervention particulier doit être respecté pour éviter que le particulier malade ne contamine le compagnon du BTP.

Ne faire intervenir que des personnels en bonne santé et sur la base du volontariat.

COVID-19


Mettre à disposition un kit de fournitures d’intervention particulier : • Combinaison jetable.

• Sur-chaussures.

• EPI usuels adaptés à la tâche (ex: gants...).

• Masque chirurgical de type II

• Lunettes, écrans faciaux ou visières couvrantes (descendant au moins 3 cm sous le menton)

• Gel hydroalcoolique.

• Lingettes désinfectantes.

• Eau et savon.

• Essuie-mains jetables.


Partager et faire respecter le mode opératoire suivant : • Respecter une distance de 1 m et maintenir le particulier et son entourage à l’écart de la zone

d’intervention.

• Privilégier chaque fois que possible les modes de transport individuel. Sinon vous reporter à la fiche « Se déplacer en sécurité dans le BTP ».


• Enfiler la combinaison.

• Mettre ses EPI usuels (gants...).

• Positionner le masque chirurgical et vérifier que le malade, ainsi que son entourage, est également protégé par un masque chirurgical.

• Porter les lunettes, écran facial ou visière couvrante (obligatoire avec le port du masque).




• Enlever les EPI. Pour ceux qui sont jetables, les mettre dans un premier sac fermé puis dans un deuxième sac fermé, les stocker 24 heures avant de les éliminer via la filière des ordures ménagères..


Un service

FICHE CONSEILS

Protocole d’intervention chez un particulier

Un protocole d’intervention doit être respecté pour travailler en toute sécurité, dans le cadre d’interventions et activités de chantier réalisées chez un particulier.

Si vous identifiez en amont la présence potentielle de « personnes à risque de forme grave de Covid-19 » ou de « personnes malades de Covid-19 » au domicile du particulier, reportez-vous aux protocoles disponibles pour ces types d’interventions.

COVID-19


Mettre à disposition un kit de fournitures d’intervention particulier composé de : • Gants adaptés à la tâche. • Gel hydroalcoolique. • Lingettes désinfectantes. • Eau et savon. • Essuie-mains jetables. • Sac à déchets.

Partager et faire respecter le mode opératoire suivant : • Respecter une distance de 1 m et maintenir le particulier et son entourage à

l’écart de la zone d’intervention. A défaut porter un masque respiratoire.

• Privilégier chaque fois que possible les modes de transport individuel. Sinon vous reporter à la fiche «Se déplacer en sécurité dans le BTP».


• Mettre ses gants métier.




• Enlever les EPI et les jeter dans un sac fermé avant de les nettoyer.


CORONAVIRUS,QUE FAIRE EN PRÉSENCE D’UNE PERSONNE MALADE

OU SOUPÇONNÉE DE L’ÊTRE

COVID-19

En cas de personne présentant des symptômes sur le lieu de travail▪ Isoler la personne dans un espace séparé des autres personnes.▪ Appliquer immédiatement les gestes barrières (garder une distance de 1 mètre) et

porter un masque chirurgical. ▪ Lui faire porter un masque du type chirurgical.▪ Éviter tout contact étroit, ne pas la déséquiper. Avertir rapidement un sauveteur-secouriste du travail formé au risque COVID-19 ou le référent COVID-19.▪ Lui faire porter un masque chirurgical type II, des lunettes de protection, des gants

jetables.▪ Evaluer la situation.▪ En l’absence de signe de gravité, demander à la personne de contacter son médecin

traitant pour avis médical ou contacter le médecin du travail. Si confirmation d’absence de signes de gravité, organiser son retour à domicile en évitant les transports en commun.

En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU - composer le 15.

En attendant la désinfection de la zone et avant de se déséquiper, la personne qui porte assistance s’assure de :▪ Signaler et matérialiser chaque surface qui a été souillée, y compris les locaux

collectifs (salles de pause, toilettes...).▪ Déterminer avec le gestionnaire du site les installations à neutraliser

(climatisation, ventilation, escaliers…).

Désinfecter la zone et les équipements potentiellement contaminés

La personne qui a porté assistance se déséquipe▪ Se munir d’un sac à déchets.▪ Retirer les lunettes de protection puis le masque.▪ Retirer les gants en veillant à ne pas toucher la surface extérieure.▪ Mettre tous les équipements jetables dans un sac plastique et le fermer.▪ Placer ce sac dans un deuxième sac fermé et entreposer 24 heures avant

élimination via la filière des ordures ménagères.▪ Abandonner le tout sur place jusqu’à la désinfection.▪ Désinfecter les équipements réutilisables.▪ Se laver les mains.

Contribuer au Contact-tracing▪ Lister les personnes qui ont côtoyé la personne malade de façon rapprochée

(1 mètre) et prolongée (+ 15 de minutes) depuis l’apparition des symptômes et dans les 24 heures qui précèdent.


FICHE CONSEILS

9.12 Aide à la rédaction P.P.S.P.S

Aide à la rédaction P.P.S .P.S

INFORMATIONS ESSENTIELLES A FAIRE FIGURER AU P.P.S.P.S.

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1. Informations sur l’opération de travaux

- Nom de l’opération, description courte- Adresse du chantier- Coordonnées des intervenants- Maître d’Ouvrage- Maître d’Oeuvre- O.P.C.- C.S.P.S- Organismes de Prévention (Direccte, Carsat, OPPBTP, Medecin du Travail).

1.2. Informations sur l’entreprise

- Raison sociale- Adresse postale- Coordonnées téléphonique et courriel- Responsable de l’entreprise- Lot concerné- Responsable des travaux et ses coordonnées (mail et téléphone)- Responsable de l’application du P.P.S.P.S. et ses coordonnées- Responsable sur chantier et coordonnées (chef de chantier, chef d’équipe, référent COVID-19…)- Durée et date d’intervention- Effectif sur site- Recours à la sous-traitance (si sous-traitants connus, les renseigner ainsi que leurs coordonnées)

1.3. Informations sur le chantier

- Environnement- Installations de chantier- Circulations- Protections collectives en place lors de l’intervention

2. MOYENS DE SECOURS

- Matériel médical- S.S.T.- Mesures d’évacuation- Personnes à contacter

3. MODES OPERATOIRES / TACHES A REALISER

- Les modes opératoires doivent décrire chaque tâche et la manière dont elles vont être réalisées (main d’oeuvre, matériel, matériaux).- Pour chaque mode opératoire, il convient de recenser les risques propres et exportés ainsi que les mesures de prévention adaptées.- Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, préciser les mesures prises.

4. ANALYSE DES RISQUES IMPORTES ET MESURES DE PREVENTION

5. MESURES PRISES PAR L’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE COVID-19.

- Modalités d’information des salariés : ces modalités doivent être décrites, il ne suffit pas d’annexer les fiches OPPBTP.- Modalités d’application des gestes barrières (lavage des mains, méthode, fréquence, formation).- Affichage des consignes sanitaire.- Justification de la compétence des salariés à réaliser des tâches de désinfection.

6. MISSIONS DU REFERENT COVID-19

- A charge du référent COVID-19 des entreprises de :- s’assurer de l’auto-questionnement de chacun de ses collègues ;- organiser les tâches de manière à limiter les déplacements sur le chantier (matériel, matériaux…) ;- gérer les livraisons et prestations extérieures, autant que possible les livreurs et chauffeurs devront rester dans les cabines des véhicules ;- s’assurer, avant chaque tâche, que le mode opératoire permet la distanciation sociale. Si cela s’avère impossible, s’assurer du port des E.P.I. par chacun ;- s’assurer du lavage des mains de ses collègues ;- s’assurer du respect des gestes barrières ;- suivre les stocks d’E.P.I. et consommables.

7. HYGIENE DU CHANTIER DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

- Préciser qui est en charge de l'entretien et de la désinfection des cantonnements.- Préciser qui est en charge de la désinfection des surfaces courantes.- Préciser qui est en charge de la fourniture des consommables et de la gestion des déchets.- Utilisation des cantonnements (prise de repas sur place ou non, utilisation des vestiaires...).

9.13 Plan d'installation de chantier

ENTREE DESVEHICULES

STOCKAGECHANTIER

SORTIE DE CHANTIERSTOP SUR DEPARTEMENTALE

REFECTOIREREFECTOIRE

VESTIAIRESVESTIAIRESSANITAIRES 1

REUNIONSANITAIRES 2

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4

GRUE A GRUE B


PHASE 1 ET 2

GRUE B GRUE A


PHASE 3

PANNEAU DE PRESENCESite confiné à ... ouvriers et ... visiteurs maximum

Cabane n°2

Une fois le tableau de présence plein l'entrée sur le site est interdit.Horaire d'ouverture: 8h00-interdiction de sortir avant 17h00.

Horaire de pause: 12h00 - 13h00

Cabane n°1Horaire de pause: 11h45 - 12h45



Visiteurs


LES ZONES 1-2-3-4 CORRESPONDENT AU ZONE D' INVERVENTION AU PLANNING

MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE CLOYES LES 3 RIVIERES1, place GambettaCloyes sur le Loir

28 220 CLOYES LES TROIS RIVIERES

A

PROAff. 29.0101

17/01/2020

CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRERoute de Montigny - Cloyes sur le Loir - 28 220 CLOYES LES TROIS RIVIERES

ARCHITECTE MANDATAIRESARL DIAGONAL / [email protected], rue Antoine Bourdelle - 28630 LE COUDRAY

ARCHITECTE CO-TRAITANTSARL ARCHIGONE / [email protected], rue Marceau - 28600 LUISANT

LAMALLE INGENIERIE BET Structure - VRD / [email protected] des Bois de Mormoulins - 5, allée de la Scierie - 28210 CHAUDON

BET SAISON PARAGOT BET Génie climatique - fluides / [email protected] de la Fosse Bouchard - 12 rue de la Coquetterie - 28630 NOGENT LE PHAYE

PREVENTI SSI / [email protected], boulevard Rocheplatte - 45000 ORLEANS

SAS BET GESBERT BET Electricité / [email protected] H, Boulevard Louise Michel - Les Aunettes - 91030 EVRY CEDEX

ACOUSTIQUEYVES HERNOT SARL

BET Acoustique / [email protected]"Cicé" - 35170 BRUZ

Tel : 02 37 82 34 68

Tel : 02 37 88 02 80

Tel : 02 38 22 02 01

Tel : 01 60 77 11 43

Tel : 02 99 05 07 00

B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

ESQ

APS

ADP / DPC

PRO

DCE

DET

Bureau de contrôle / [email protected] du Parc d'Archevilliers - Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES

QUALICONSULTSECURITE

SPS / [email protected], rue du Moulin aux Moines - 72650 LA CHAPELLE SAINT AUBIN

Tel : 02 37 30 01 07

Tel : 02 37 35 95 95

Tel : 02 37 36 63 77

Tel : 02 45 34 03 20

13/03/2020

15/05/2020

BUREAU VERITASCONSTRUCTION

Ech.

12/06/2020

17/07/2020

POINT LAVAGE DE MAINS - EAU ET SAVONREFECTOIRE

PANNEAUX DE PRESENCE

PLAN INSTALLATION DE CHANTIER

LES ZONES 1-2-3-4 CORRESPONDENT AU ZONE D' INVERVENTION AU PLANNING

OPC 10

AutoCAD SHX Text

20,00m - 2575kg

AutoCAD SHX Text

25,00m - 1965kg

AutoCAD SHX Text

15,00m - 3655kg

AutoCAD SHX Text

20,00m - 2575kg

AutoCAD SHX Text

25,00m - 1965kg

AutoCAD SHX Text

15,00m - 3655kg

AutoCAD SHX Text

20,00m - 2575kg

AutoCAD SHX Text

25,00m - 1965kg

AutoCAD SHX Text

15,00m - 3655kg

AutoCAD SHX Text

20,00m - 2575kg

AutoCAD SHX Text

25,00m - 1965kg

AutoCAD SHX Text

15,00m - 3655kg

9.14 Panneau : En cas d'accident


APPELEZ LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

18 POMPIERS OU 15 SAMU A partir d'un téléphone portable, composez le : 112

... Et dites :

A: CLOYES-SUR-LE-LOIRRUE :COMMUNE NOUVELLE CLOYES LES 3 RIVIERES

Par exemple : éboulement, asphyxie, chute...ET LA POSITION DU BLESSE : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille...ET S'IL Y A NECESSITE DE DEGAGEMENT

3Par exemple : 3 ouvriers blessés, dont 1 saigne beaucoup et 1 ne parle pas

Par exemple : Bouche à bouche, bouche à bouche avec massage cardiaque externe, etc.

5Envoyer quelqu'un à ce point pour guider les secours

6Faites répéter le message

7

Tél: 02.45.34.03.01 .

5

6

7

ICI CHANTIER1

PRECISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT2

SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT

DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE4FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS

NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER

Dans tous les cas, INFORMEZ QUALICONSULT SECURITE

3

Documents

PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION - amf28.org