Embed Size (px)
Citation preview
ASL Pièce de Terre TRAVAUXSuivi exercice 2016
1. Synthèses.................................................................................................... ...............................................................12. Travaux en cours.................................................................................................... .....................................................1
2.1. Plan lumière (TRAV-2015-001) [Terminé]..................................................................................................... .........12.2. Rénovation réseau ERDF (TRAV-2015-002) [En cours].........................................................................................82.3. Peinture Lampadaires (TRAV-2015-007) [Abandonné].........................................................................................112.4. Rénovation dallage (TRAV-2016-001) {Ouvert}....................................................................................................112.5. Rénovation signalétique (TRAV-2016-002).................................................................................................... ......122.6. Sécurisation chemin Bannière Maupertuis (TRAV-2016-003) {en cours}...............................................................12
3. Maintenance récurrente.................................................................................................... .........................................133.1. Maintenance récurrente 2016.................................................................................................... ..........................133.2. TV-ASL.................................................................................................... ...........................................................13
3.2.1. 4-5 avril 2016 passage en HD.................................................................................................... ...................134. Travaux terminés.................................................................................................... ...................................................14
4.1. Bosse sur chaussée (TRAV-2015-003) [Terminé].................................................................................................144.2. Panne électrique (25-33) (TRAV-2015-004) [Terminé]..........................................................................................144.3. Trottoir soulevé (37-41) (TRAV-2015-005) [Terminé]............................................................................................144.4. Anti-tag transformateur ERDF (TRAV-2015-006) [Terminé]..................................................................................154.5. Synthèse des travaux au 31 mars 2016 (fin exercice 2015)..................................................................................184.6. Maintenance récurrente 2015.................................................................................................... ..........................19
1. Synthèses
2. Travaux en cours2.1.Plan lumière (TRAV-2015-001) [Terminé].Objet : Profiter du plan de remplacement des lampadaires de la commune de Gif, pour rénover nos lampadaires.
Synthèse : Les 19 lampadaires ont été remplacés à neuf (mâts, lanternes, connecteurs) et les protections ciments en « pointes de diamants ». Le chantier a pris fin en dernière semaine de 2016. Le risque résiduel sur les lampadaires, est le vieillissement du réseau sous-terrain qui pourrait faire disjoncter par défaut d'isolation.
ASLPdT-TRAV-2015-001-43_Facture Bouygues du 16-12-2016.pdfASLPdT-TRAV-2015-001-27_Bouygues_devis_ D2 -mâts_16-01.14.098.04_2016-03-28.pdfASLPdT-TRAV-2015-001-26_Bouygues_devis_ F2 -mâts_16-01.14.098.04_2016-03-28.pdfASLPdT-TRAV-2015-001-01_ECLAIRAGE PUBLIC 2014-11-29 .pptASLPdT-TRAV-2015-001-02_ECLAIRAGE PUBLIC 2015-12-15 .pptASLPdT-TRAV-2015-001-01_AUDIT_BES_Devis16 01 14 045 01.pdfASLPdT-TRAV-2015-001-14_Bouygues_devis_Audit_installation_16-03,14,098,02_2016-03-08.pdfASLPdT-TRAV-2015-001-15_Bouygues_devis_ lanternes D2 AVENUE LED.pdfASLPdT-TRAV-2015-001-16_Bouygues_devis_ lanternes D2 AVENUE LEDmâts OCTOCONIQUE.pdf
31/12/2016 En définitive l'audit installation n'a pas été commandé, car Guy Jacquinod n'a pas eu le temps de faire des tests complémentaires. Compte tenu du déroulement des travaux, l'audit n'aurait pas pu être fait en même temps que l'installation. L'installation se faisait lampadaire/lampadaire ; l'audit devait se faire après déconnexion complète de tous les lampadaires.
12/12/2016 Lampadaires installés ; reste pointes de diamantDe : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : vendredi 2 décembre 2016 21:34À : ASL PdT Travaux Objet : ASLPdT TRAV-2015-001 Nouveau planning CR Discussion Ruellan J’ai eu Mr Ruellan au téléphone en fin d’après-midi.Des terrassiers sont venus Pièce de Terre pour commencer le dégagement (LAMP-02, 05, 14). Ils ont évité le LAMP-08 où le dallage est à casser : j’ai averti Mr Ruellan.Bouygues a du retard. L’installation commencera mercredi. Les mâts ne seront pas stockés à l’avance mais déchargés-installés un par un.
ASLPdT-TRAVAUX-Suivi-exercice2016.doc 1/19 version 03
ASL Pièce de Terre TRAVAUXSuivi exercice 2016
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : mardi 8 novembre 2016 12:12À : Président ASL Pièce de terreCc : '[email protected]'; '[email protected]'Objet : ASLPdT TRAV-2015-001 CR Visite à JC Bertrand du 8/11/2016
Au Président et au trésorier,Présents : Nhiem, Guy, JC Bertrand· Mr Bertrand nous a rappelé la genèse de l’offre commerciale.· 35 ASL ont passé commande dans le cadre du lot des commandes de mai à décembre 2016.· Les travaux d’installation ont commencé depuis environ deux semaines.· Mr Bertrand nous a remis les conditions générales de vente : pas de scoop. Dans les conditions de paiement, il est stipulé 30% àla commande, sauf accord spécial. On peut considérer que l’absence d’indication sur la proposition concernant cet acompte tient lieu d’ »accord spécial ». En accord avec Mr Bertrand, je préconise de ne pas payer d’acompte de notre propre initiative, mais de payer cetacompte si Bouygues nous le demandait.· Mr Bertrand est étonné que Mr RUELLAN ne se souvienne pas de la planification de notre allée en semaine 49. J’ai réaffirmé notre absence d’impératif de dates.· Mr Bertrand reste attentif au déroulement du projet jusqu’à la fin. Il peut être un garde fou en cas de dérapage de Bouygues.
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : vendredi 4 novembre 2016 16:06Objet : ASLPdT TRAV-2015-001 Stokage des mâts pendant les travaux Aux résidents de la raquette RAQ34-50Bonjour,Bouygues aura besoin d’un endroit un peu discret (au cas où certains croiraient qu’il s’agit d’encombrants) pour stocker les 19 mâts du chantier lampadaire de notre allée.Nous sommes convenus avec le chef de chantier du fond de votre raquette le long de la clôture de Mr MARTIN.Je vous demande de faire un bon accueil à l’équipe qui viendra entreposer les mâts et de veiller à ce que les mâts ne mettent pas les voiles.Cordialement ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : vendredi 4 novembre 2016 15:44À : NHIEM VO TRAN ; ASL PdT Travaux ; ASLPdT espacesverts; Gérard Carnet; Julie BOURGEOIS; Président ASL Pièce de terre; Secrétaire ASLPdT Objet : ASLPdT TRAV-2015-001 Suivi du projet n°1 Pré requis Aux syndics,1. Mr Bussière m’a confirmé qu’il avait bien reçu nos conditions particulières incluses dans l’intention de commande2. Première visite de chantier le 04/11/2016: Stéphane RUELLAN, MP ROCHE, Nhiem TRAN, Guy JACQUINODo Objectif : vérifier qu’avec ce que nous avons prévu, il n’y aurait pas de blocage du chantiero Remise à Mr RUELLAN des conditions particulières de la commandeo Mr RUELLAN va vérifier la date des travaux dans son planning ; il nous confirmerao Dégagement : Mr RUELLAN est globalement arrangeant. Il fait son affaire du lampadaire près de la clôture de Mr Lacoutière (n° 34).MP est tombée d’accord avec Mr RUELLAN, sur le dégagement des végétaux ; nous avons autorisé Bouygues à élaguer si besoin pour des rectifications mineures.o Stockage des fûts : nous avons autorisé Bouygues à stocker les 19 fûts dans la raquette RAQ34-50 le long de la haie du 46.o Les terrassiers vont faire un premier passage pour libérer les pieds des mâts actuels.
De : Président ASL PDT [mailto:[email protected]] Envoyé : vendredi 7 octobre 2016 10:32À : BUSSIERE, FranckCc : Jean-Claude Bertrand; Travaux ASL; nhiem tranvo; ASL PdT Trésorier; Julie BOURGEOIS; Marie-Pierre ROCHE; secretaire.aslpdtObjet : Devis signé et intention de commande lampadaires Gif Chevry ASL Pièce de terre Bonjour Monsieur,Vous trouverez ci-joint le devis du 21/07/2016 dûment signé avec les modifications suivantes :
Postes B et C : remplacement de la couleur des mâts RAL 900 Sablé foncé par RAL 8016 Brun Acajou. Poste E : précision qu'il s'agit de lanternes de 41 watts produisant un éclairage Blanc/Chaud 3000 °K.
De : BUSSIERE, Franck [mailto:[email protected]] Envoyé : jeudi 30 juin 2016 10:54À : Travaux ASL PdT
ASLPdT-TRAVAUX-Suivi-exercice2016.doc 2/19 version 03
ASL Pièce de Terre TRAVAUXSuivi exercice 2016
Cc : Jean-Claude BERTRANDObjet : Bonjour M. JACQUINOD Suite à votre dernière question concernant le passage des lanternes asymétriques en symétrique , le retour du fournisseur est la suivante :Il n’y a pas de possibilité de faire une modification direct sur la lanterne , il faut faire un remplacement complet de celle-ci pour le passage de l’asymétrique en symétrique (pour les deux cas) De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : lundi 27 juin 2016 23:53À : FRanck BUSSIERE BOUYGUES E-SCc : Jean-Claude BertrandObjet : ASL Pièce de Terre Lanternes - passage de asymétrique à symétrique Bonjour Mr Bussière, Sur 19 lanternes, nous sommes fixés pour 15 d’entre elles sur le choix symétrique-asymétrique.Notre allée a la particularité d’être constituée d’une allée principale desservant des mini-allées en arêtes de poisson. Ces mini-allées ont un rond-point. Pour certaines d’entre elles, le rond-point est occupé par un arbre et le lampadaire est rejeté à l’extrémité, ce qui ne facilite par l’éclairage. Nous devrions donc choisir une lanterne asymétrique comme si la mini-allée était une voie. Après le chantier des lampadaires, nous allons nous lancer dans la rénovation du revêtement des mini-allées, te temps de reconstituer nos finances. Il est probable que nous allons en profiter pour ramener les lampadaires au milieu du rond-point. Nous aurons lors à convertir ces lanternes asymétriques en symétriques.Je vous serais gré de nous indiquer comment pourra se faire une telle opération : procédé et une idée non contractuelle du prix. Ainsi nous pourrons faire le choix de prendre du asymétrique + conversion en symétrique ou de commander directement du symétrique en acceptant d’être mal éclairé pendant quelques années.
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : jeudi 30 juin 2016 11:13À : FRanck BUSSIERE BOUYGUES E-SCc : 'Jean-Claude BERTRAND'Objet : RE: ASL Pièce de Terre Lampadaires - Flexibilité mâts Confirmation Bonjour Mr BUSSIERE,Sans réponse de votre part à une question simple, je vous ai envoyé un SMS le 30/06/2019 11h24 :« Bonjour,J’attends votre réponse sur l »équivalence des mâts de votre devis avec ceux des 32 Arpents. Nous risquons de devoir relancer une Assemblée Générale si nous n’avons pas cette précision.« Vous m’avez répondu le même jour à 12h« Les 2 fournisseurs répondent aux normes EN40.Ce sont le mêmes caractéristiques techniques entre les 2 fournisseurs.L’ensemble des fournisseurs de mâts français ont 1 seul fournisseur de bobines acier.En espérant avoir répondu à vos questions.« Je ne retiendrai que votre deuxième argument » Ce sont le mêmes caractéristiques techniques entre les 2 fournisseurs » en considérant que les deux fournisseurs sont celui des 32 Arpents et celui que vous allez choisir pour honorer votre devis. Concernant la norme EN40 (trop chère à acheter pour l’étudier dans le détail), celle-ci spécifie les caractéristiques minimale des fûts et non pas la robustesse spécifique des mâts compris dans votre offre. Je ne vous ressortirai pas le poncif de comparaison entre une automobile C1 et une Rolls qui répondent toutes les deux aux normes européennes et qui n’en sont pas néanmoins différentes en terme de robustesse.Quant à l’unicité du fournisseur d’acier, je suppose qu’il n’a pas qu’une sorte d’acier et qu’une seule épaisseur de tôle à son catalogue !CordialementGuy Jacquinod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASL Pièce de Terre - Travaux et web voir site www.aslpdt.e-monsite.com- Guy JACQUINOD (Responsable ) 26, Allée de la Pièce de Terre 91190 GIF sur YVETTE 06 86 62 69 00- TRAN VO NHIEM (Adjoint) 19, Allée de la Pièce de Terre 91190 GIF sur YVETTE 06 52 32 93 09 De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : vendredi 24 juin 2016 17:15À : FRanck BUSSIERE BOUYGUES E-S
ASLPdT-TRAVAUX-Suivi-exercice2016.doc 3/19 version 03
ASL Pièce de Terre TRAVAUXSuivi exercice 2016
Cc : Jean-Claude BertrandObjet : RE: ASL Pièce de Terre Lampadaires - Retour d'expérience RAPPEL Merci de répondre à notre demandeGuy Jacquinod------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASL Pièce de Terre - Travaux et web voir site www.aslpdt.e-monsite.com- Guy JACQUINOD (Responsable ) 26, Allée de la Pièce de Terre 91190 GIF sur YVETTE 06 86 62 69 00- TRAN VO NHIEM (Adjoint) 19, Allée de la Pièce de Terre 91190 GIF sur YVETTE 06 52 32 93 09 De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : lundi 20 juin 2016 12:24À : 'Jean-Claude BERTRAND'Cc : FRanck BUSSIERE BOUYGUES E-SObjet : RE: ASL Pièce de Terre Lampadaires - Retour d'expérience Bonjour M. Bertrand et Bussière,Je me suis rendu ce matin aux 32 Arpents avec mon Collègue Mr TRAN.Les mâts sont très rigides. Nous avons été étonnés de voir que les lanternes n’avaient pas été changées. De plus les mâts ne sont pas de la marque Valmont mais GHMLes mâts installés par Bouygues à ce jour sont-ils de même caractéristiques mécaniques ? Si OUI, je peux inviter les propriétaires sceptiques à venir tester le mât.Cordialement
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : jeudi 26 mai 2016 16:04À : FRanck BUSSIERE BOUYGUES E-S, Laurent PONTHUS DerichebourgCc : Jean-Claude BertrandObjet : ASLPièce de Terre - Flexibilité des mâts Brouillon A l’attention de Mr Bussière,Plusieurs propriétaires de notre allée s’inquiètent de la flexibilité plus grande des mâts en démonstration par rapport aux mâts existants dans notre allée, qui sont très rigides et très stables.Nous nous étions orientés vers des mâts de 3,5m et 4,5 m de hauteur de forme octo-coniques qui sont dans un style plus proche des mâts actuels.Les mâts cylindro-coniques sont-ils plus rigides que les octo-coniques pour ces 2 hauteurs? Nous avons besoin des caractéristiques techniques (diamètre au sol, diamètre au sommet, épaisseur de la tôle, qualité de la tôle acier, type de galvanisation, type de peinture, type et mode de fixation aux socles bétons existants) des mâts cylindro-coniques et octo-coniques de 3,5m et 4,5m. Si vous pensez que nous pouvons trouver les informations techniques des mâts sur le site web de votre fournisseur, nous sommes à même d’aller chercher l’information nous-mêmes, pour autant que vous nous indiquiez la référence. Concernant le flux lumineux où peut-on aller voir une lanterne Avenue F2 LED en diffusion routière (asymétrique) sur un mât de 3,5m (en effet les lampadaires ne sont que très rarement implantés au centre des raquettes) Au fait, quelles sont les garanties qui s’appliquent à la fourniture et à l’installation ?
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : samedi 21 mai 2016 23:07À : 'Christophe Vinsonneau'Cc : ASL PdT Travaux ; ASL PdT Trésorier; ASLPdT espacesverts; Marie-Pierre Roche; Président ASL Pièce de terre; Secret ASLPdT ([email protected]); Tran Vo NhiemObjet : RE: ASLPdT RE: Nouveaux lampadaires flexibles Bonsoir,J'ai informé tous les colotis de notre allée le 18/02/2016 de la présence d'un lampadaire type que chacun pouvait examiner. Ces éléments pouvaient être connus. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un vice caché.A titre personnel, je ne crois pas que la flexibilité soit rédhibitoire sauf à considérer que les deux fabricants en France livrent des mâts impropres à leur usage (les lanternes actuelles sont sans doute plus légères avec moins de prise au vent). Je crois que c’est l’évolution technologique. (cf automobile).Je transmets votre suggestion au syndicat.Au plan statutaire, les statuts prévoient qu’une AG peut être convoquée si la moitié des propriétaires en points le demande.Cordialement ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASL Pièce de Terre - Responsable travaux et web voir site www.aslpdt.e-monsite.comGuy JACQUINOD 26, Allée de la Pièce de Terre 91190 GIF sur YVETTE 06 86 62 69 00
ASLPdT-TRAVAUX-Suivi-exercice2016.doc 4/19 version 03
ASL Pièce de Terre TRAVAUXSuivi exercice 2016
-----Message d'origine-----De : Christophe Vinsonneau [mailto:[email protected]] Envoyé : samedi 21 mai 2016 15:41À : Travaux ASL PdTObjet : Re: ASLPdT RE: Nouveaux lampadaires flexibles Bonjour, Je ne vois pas en quoi le vote doit être définitif si de nouveaux éléments non connus au moment du vote sont portés à notre connaissance. N’est il pas possible compte tenu de l’importance des enjeux de reconvoquer une AG extra-ordinaire si on estime que la qualité des poteaux proposés n’est pas à la hauteur de nos attentes. Il serait en effet dommage de remplacer des poteaux ayant tenu 40 ans, par de nouveaux poteaux beaucoup plus fragiles.
-----Message d'origine-----De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : samedi 21 mai 2016 15:34A : Tous les colotisObjet : ASLPdT RE: Nouveaux lampadaires flexibles Re-Bonjour Mme Kerléguer, Votre remarque est intéressante.Je n'ai pas pensé à faire le test.Dommage que vous l'ayez pas faite avant l'AG, quand je vous ai demandé vos remarques que j'aurais diffusé à tout le monde. Cela aurait pu orienter le vote vers la conservation des anciens mâts. Maintenant la décision est prise.Est-ce rédhibitoire? Les services techniques de la mairie ont étudié tous les aspects techniques et je ne vois pas quoi faire de mieux. Vous avez fait l'expérience sur les mâts des deux seuls fabricants français.DésoléCordialement -----Message d'origine-----De : Odile Kerleguer Envoyé : samedi 21 mai 2016 13:41Objet : Nouveaux lampadaires Bonjour à tous, Suite à l'assemblée générale de l'ASL de notre allée de ce matin, je suis allée voir le lampadaire du n°58 de l'allée du Fief Lambert. Je me suis aperçue là que l'on pouvait facilement le "secouer", la section du poteau est aussi assez petite.Je suis ensuite allée renouveler l'expérience avec les poteaux de la place de Chevry : même constat, ils sont très flexibles. Nouvelles normes anti-sismique ? Ce qui est sûr est que ces nouveaux poteaux sont beaucoup plus légers que les anciens. Merci aux spécialistes de regarder cela de très près, car la nouvelle peinture est faite pour durer, mais les poteaux ? Odile Kerléguer (43 allée de la PDT)
Audit des mâts abandonné, car pas assez performant.Audit préalable des lampadaires en-cours.
Vérification de la connectique : contrôle visuel d'un connecteur récent. (sans intérêt si l'installateur le remplacesystématiquement, sachant que les vis en laiton sont fragiles
vérification du mécanisme : contrôle visuel de l'état extérieur, palpation de l'intérieur du mât pour voir si la rouille a créé des boursouflures. Résultat :bon, vétuste, mauvais ; tous serons probablement vétustes. Aucun intérêt si remplacement des mâts.
Vérification de la mise à la terre : cela consiste à vérifier visuellement sur ch que mât que les liaisons équipotentielles existent
Vérification de la connectique : j'ai cru comprendre qu'il s'agissait des 2 armoires : mesure sur chacun des circuits (probablement 6) de l'impédance de l'ensemble de chaque circuit (liaison enfouie et lanterne) La mesure est caduque si on change les lanternes
De : Jean-Claude BERTRAND [mailto:[email protected]] Envoyé : mercredi 30 mars 2016 09:16À : 'Travaux ASL PdT'Objet : RE: ASLPdT Plan lumière (TRAV-2015-001) - TVA Bonjour Monsieur,
ASLPdT-TRAVAUX-Suivi-exercice2016.doc 5/19 version 03
ASL Pièce de Terre TRAVAUXSuivi exercice 2016
Oui nous pourrons bénéficier d’une TVA 10%, car les lampadaires sont des équipements privés fixés au sol propriété privée du quartieret ils éclairent les parties communes de la copropriété-quartier. C’est analogue à l’éclairage des parties communes d’une copropriété verticale.Ce taux est également applicable dans le cas ou vous deviez refaire vos trottoirs.Nous avons remis aux fournisseurs l’imprimé officiel CERFA .
De : BUSSIERE, Franck [mailto:[email protected]] Envoyé : lundi 28 mars 2016 17:32À : [email protected] : Jean-Claude BERTRANDObjet : Bonjour M.JACQUINOD,Veuillez trouver les deux devis remaniés avec la même hauteur de vos mâts existants et un avec des lanternes F2 et l’autre en D2.L’intervention sur le massif N°5 sauf erreur de ma part correspond à dû place sur place sur massif déjà existant. Pour exécuter les travaux il faut un dégagement de 1m minimum autour des mats du bas et sur la hauteur des mâts.
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : mercredi 23 mars 2016 18:01À : 'BUSSIERE, Franck'Objet : ASL Pièce de Terre Plan lumière (TRAV-2015-001) - précision 2 sur devis Bonjour Mr Bussière,Merci de toutes ces précisions.J’ai examiné vos devis et j’ai deux remarque que j’aurai pu voir dans la version précédente des devis : 1/ Taille des mâtsPar souci d’homogénéisation, vous nous avez proposé une hauteur uniforme à 4m. Nous préférons garder les hauteurs actuelles en lesramenant à deux hauteurs types : 11 mâts de 3,5m et 8 mâts de 4,5m.Merci de votre aménagement des devis 16/01.14.098.03 du 16/03/2016 (avenue F2 + mats) et 16/01.14.098.03 du 8/03/2016 (avenue D2 + mâts). Pour ce dernier l’ajout de la reprise de massif existant (candélabre n°05) est-il bien possible ? 2/ Dégagement autour des mâts.A titre indicatif, quel espace devons-nous dégager autour des mâts pour permettre une intervention correcte de vos équipes ?
De : PONTHUS Laurent [mailto:[email protected]] Envoyé : vendredi 26 février 2016 18:56À : ASL PdT Travaux Cc : Jean-Claude Bertrand; ASL PdT TrésorierObjet : RE: ASLPdT-TRAV-2015-001-04_Cahier des charges lampadaires_v00 Bonjour Monsieur, Je vous remercie de votre consultation, en réponse, vous trouverez ci-joint nos propositions conforme à votre cahier des charges ainsi que les fiches techniques du matériel proposé. 1er devis remplacement des supports par mâts octogonaux 4.5m et 3.5m + luminaires Thorn Avenue D2 Asymétrique 41W : Je vous propose une hauteur de 4.5m sur la voie principale équivalente aux mâts actuels et nécessaire en raison des très grandes distances entre 2 mâts et une seule hauteur de 3.5m pour les allées et impasses de façon à uniformiser les installations et également nécessaire avec plus de 30m d’inter distance. 2ème devis remplacement des luminaires sur mâts existants :Luminaires Thorn Avenue D2 41W en version asymétrique qui ont un flux lumineux dirigé à 80% vers l’avant et donc plus efficaces queles symétriques, avec ainsi peu de flux lumineux arrière pour ne pas gêner les riverains. Je vous confirme qu’il est nécessaire de remplacer les coffrets de raccordement et de protection pour la mise en conformité de vos installations (poste CAPS2.26.1 de nos devis).L’ensemble des prestations sont bien prévus dans nos offres, y compris les consignations réalisés par nos soins, la seul surprise imprévisible serait éventuellement la destruction et confection de nouveaux massifs d’ancrage qui pourraient être défectueux pour la version 1 (cas extrêmement rare sur les prestations déjà réalisé sur Gif). La seule contrainte vous concernant serait l’élagage des végétaux pour la Version 1 à réaliser par les différents propriétaire avant les travaux…Pour ce qui concerne les consignations, vous n’aurez aucune interruption de fonctionnement sur la période des travaux, elles s’effectueront la journée entre 8h00 et 16h30 pour une durée de 4 jours maximum pour la version 1 et 2 jours maxi en version 2. Pour chaque offre, nous avons prévu une option « audit » qui consisterait à effectuer une mesure d’isolement de tous les câbles souterrains afin de vous confirmer l’état des câbles actuels.Nous avons également appliqué le rabais de 1% selon l’accord convenu avec l’ASL de Chevry 2 qui pourrait évolué selon le regroupement éventuel de bons de commandes d’ASL de Chevry2 pour une même période. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire dont vous auriez besoin. Cordialement
ASLPdT-TRAVAUX-Suivi-exercice2016.doc 6/19 version 03
ASL Pièce de Terre TRAVAUXSuivi exercice 2016
Laurent PONTHUSChargé d’Affaires DERICHEBOURG Éclairage PublicCS 60014 - 35 rue de Valenton94046 Créteil cedexLigne directe: 01 45 13 12 86 Mobile: 06 16 36 33 07
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : jeudi 18 février 2016 09:13À : Laurent Ponthus derichebourgCc : Jean-Claude Bertrand; ASL PdT TrésorierObjet : ASLPdT-TRAV-2015-001-04_Cahier des charges lampadaires_v00 Bonjour Mr Ponthus,Veuillez trouver le cahier des charges de notre ASL Pièce de Terre à Gif sur Yvette (Chevry) dont nous attendons une réponse dans le cadre de l’ASL Chevry2 pour le 15 mai 2016Vous trouverez en PJ le descriptif des lampadaires à rénover.Nous sommes à votre disposition à partir du 29 février pour vous donner toutes les informations nécessaires pour une bonne offre
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : jeudi 18 février 2016 09:02À : M.F. BUSSIERE BOUYGUES E&SObjet : ASLPdT-TRAV-2015-001-04_Cahier des charges lampadaires_v00 Bonjour Mr Bussière,Veuillez trouver le cahier des charges de notre ASL Pièce de Terre à Gif sur Yvette (Chevry) dont nous attendons une réponse dans le cadre de l’ASL Chevry2 pour le 15 mai 2016Vous trouverez en PJ le descriptif des lampadaires à rénover.Nous sommes à votre disposition à partir du 29 février pour vous donner toutes les informations nécessaires pour une bonne offreCordialement
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : vendredi 12 février 2016 09:46À : 'ESSEUL, Veronique'Cc : '[email protected]'; 'RUELLAN, Stéphane (BYES)'Objet : RE: ASLPdT Lampadaires - Diagnostic (TRAV-2015-001)-demande de dates Bonjour,J’ai été très étonné de votre courriel, alors que je n’ai pas encore signé l’acceptation du devis.Mr Ruellan n’était pas venu pour cela non plus.Cette rencontre a été instructive pour nous et mis en évidence des vérifications au-delà du simple audit des lampadaires sur lesquelles je réfléchis avec mes collègues du syndicat.
De : Jean-Claude BERTRAND [mailto:[email protected]] Envoyé : mardi 26 janvier 2016 11:28À : 'PONTHUS Laurent'Objet : devis Cher Monsieur, Nous ASL bénéficions d’une TVA 10%, car les lampadaires sont des équipements privés fixés au sol propriété privé du quartier et ils éclairent les parties communes de la copropriété-quartier.
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : mardi 2 février 2016 09:28À : M.F. BUSSIERE BOUYGUES E&SCc : 'Jean-Claude BERTRAND'Objet : RE: ASLPdT Lampadaires - Diagnostic (TRAV-2015-001)-demande de dates Bonjour, M F Bussière,J’ai bien reçu votre devis 16/01.14.045.01 et je vous en remercieNous sommes d’accord pour vous confier cet audit mais avant de signer la commande, je souhaiterais avoir une prévision approximative des dates début et fin d’exécution.
De : BUSSIERE, Franck [mailto:[email protected]] Envoyé : lundi 25 janvier 2016 18:48À : [email protected]
ASLPdT-TRAVAUX-Suivi-exercice2016.doc 7/19 version 03
ASL Pièce de Terre TRAVAUXSuivi exercice 2016
Cc : Jean-Claude BERTRANDObjet : Envoi électronique - AUDIT.pdf Bonsoir M. G Jacquinod,Veuillez trouver ci-joint le devis pour la vérification de vos mâts.Très cordialementFranck
Franck BUSSIEREChef de Groupe [email protected]
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : jeudi 21 janvier 2016 10:12À : M.F. BUSSIERE BOUYGUES E&SCc : 'Jean-Claude BERTRAND'Objet : ASLPdT Lampadaires - Diagnostic (TRAV-2015-001) Bonjour, M F Bussière, Notre ASL Pièce de Terre sise à Chevry GIF sur YVETTE, a mandaté son syndicat pour proposer la rénovation (lampe ou lampe+mât) de ses 19 lampadaires à son assemblée générale de mi mai 2016.Dans la première phase, nous souhaitons procéder à leur audit.Merci de nous communiquer votre proposition afin que nous ayons les conditions d’exécution de cet audit, le détail des prestations et les conditions financières.
De : Secrétariat ASL CHEVRY 2 <[email protected]> Date : 15/12/2015 12:04 (GMT+01:00) À : Objet : Plan lumière/ASL Chevry Bonjour Le marché du ‘Plan lumière’ de notre commune a été attribué à la société Derichebourg.L’analyse de la liste de prix sur les éléments nous concernant nous a amené aux constatations suivantes (par comparaison à l’offre dont nous bénéficions auprès de Bouygues E&S et qui est toujours d’actualité) :Prix des lanternes compétitifsPrix des mats nettement supérieursConditions diverses (frais de chantier, consignation/déconsignation armoire, remise par tranche de prix) défavorablesAprès avoir rencontré la commune, nous avons engagé une négociation avec Derichebourg et sommes arrivés à la situation suivante :Amélioration sur les prix des mats qui restent néanmoins supérieurs à l’offre BouyguesSuppression des frais de chantier et partiellement du poste consignation/déconsignationAmélioration sur les conditions de remise qui restent cependant inférieures à Bouygues sur les tranches qui pourraient nous concerner si nous groupons nos commandes.En synthèse les offres Derichebourg peuvent être compétitives pour les quartiers ne commandant que des lanternes, les offres Bouygues étant meilleures si la commande comporte mats et lanternes.Dans tous les cas de figure l’incidence des remises par tranche de prix est à prendre en compte.
Notre recommandation est donc :Demander systématiquement un devis à chaque entrepriseCommuniquer avec l’ASL Chevry pour bénéficier au mieux des remises par tranches Nous vous joignons un document reprenant l’ensemble des offres et conditions ainsi que les coordonnées des points de contact des deux entreprises concernées.En ce qui concerne l’ASL Chevry votre point de contact est toujours :
Jean-Claude Bertrand ([email protected])Bien cordialement Jean CAPETTE Jean-Claude BERTRAND
2.2.Rénovation réseau ERDF (TRAV-2015-002) [En cours]Objet : ERDF rénove son réseau 20000volts en repassant des câbles souterrains et en rénovant les transformateurs
SynthèseEnfouissement des câbles 20000v terminé ; Reste remise en état du trottoir 60-62 et ensemencement de la pelouse à côté du transformateur.
Dernière intervention : 2ème quinzaine d'avril 2016
ASLPdT-TRAVAUX-Suivi-exercice2016.doc 8/19 version 03
ASL Pièce de Terre TRAVAUXSuivi exercice 2016
ASLPdT-TRAV-2015-002-01_Présentation Programme Travaux GIF.pdfASLPdT-TRAV-2015-002-02_planning travaux Gif.pdfASLPdT-TRAV-2015-002-03_Infos riverains.pdf
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : mercredi 7 décembre 2016 23:15À : 'Manuel AFONSO GONCALVES'; 'Florent Leveau ERDF'; 'DARDOISE LIPSKI Kevin'Cc : '[email protected]'Objet : RE: ASL Pièce de Terre Rénovation réseau ERDF (TRAV-2015-002)_Travaux avril 2016 RAPPEL2 Bonjour,En vérifiant l’état de l’allée, il manque encore la remise en état du trottoir taillé pendant une deuxième phase des travaux. Voir photo enpièce jointe.RappelIl vous reste la remise en état de la pelouse à côté du transformateur GYMONET Cordialement
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : dimanche 8 mai 2016 22:32À : 'Manuel AFONSO GONCALVES'; 'Florent Leveau ERDF'; 'DARDOISE LIPSKI Kevin'Cc : '[email protected]'Objet : RE: ASL Pièce de Terre Rénovation réseau ERDF (TRAV-2015-002)_Travaux avril 2016 Bonjour,J’ai constaté avec satisfaction que vous avez fait les remises en état du béton des trottoirs au niveau 60-62.Il vous reste le remise en état de la pelouse à côté du transformateur GYMONET et au niveau 60-62.
De : Manuel AFONSO GONCALVES [mailto:[email protected]] Envoyé : lundi 7 mars 2016 07:17À : ASL PdT Travaux ; 'Florent Leveau ERDF'; 'DARDOISE LIPSKI Kevin'Cc : 'Florent Leveau ERDF'Objet : RE: ASL Pièce de Terre Rénovation réseau ERDF (TRAV-2015-002)_Travaux avril 2016 Bonjour, excuse-moi mais je viens juste de regarder les plans de l’ensemble du projet et effectivement ERDF à prévu des travaux de renouvellement dans le Poste Monet,
De : Manuel AFONSO GONCALVES [mailto:[email protected]] Envoyé : mercredi 2 mars 2016 10:16À : ASL PdT Travaux ; Florent Leveau ERDF; DARDOISE LIPSKI KevinCc : Gérard Liesse Mairie-gif; Jean-Claude Bertrand; Président ASL Pièce de terreObjet : RE: ASL Pièce de Terre Rénovation réseau ERDF (TRAV-2015-002)_remise en état Bonjour à tous, j’en prend bien note de votre demande, Monsieur LEVEAU actuellement en arrêt c’est Monsieur DARDOISE en copie de ce mail qui prend la relève, nous feront le nécessaire lord que la météo resteras plus calme pour travailler dans les partie terre, aussinous reprendrons le béton, le chantier étant très vaste nous nous concentrons dans la pose tranchée plus remblai, nous resterons danstoute la zone des travaux pour une durée d’environ 5 mois, Aussi je vous informe qu’une autre affaire liée va sortir de ce même Poste et là nous vendrons à nouveau dans votre allée, je pense finavril nous vous l’informerons, ci-dessous mes coordonnées n'hésitez pas à me faire vos remarques
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : mercredi 2 mars 2016 09:50À : Manuel Alfonso Goncalvez STPS; Florent Leveau ERDFCc : Gérard Liesse Mairie-gif; Jean-Claude Bertrand; Président ASL Pièce de terreObjet : ASL Pièce de Terre Rénovation réseau ERDF (TRAV-2015-002)_remise en état A Mr GONCALVEZ, LEVEAU,Messieurs,Vous êtes intervenus dans l’allée de la Pièce de Terre, pour amener des câbles au transformateur GYMONET.Deux remises en état n’ont pas été faites.1. Pelouse à proximité du transformateur.2. Trottoirs entre le 60 et le 62. Le trottoir avant travaux est constitué d’une dalle de béton de 10cm d’épaisseur et ferraillé avec du treillis de 5 mm. Merci de m’indiquer quelle suite vous comptez donner. PJ photos des trottoirs
ASLPdT-TRAVAUX-Suivi-exercice2016.doc 9/19 version 03
ASL Pièce de Terre TRAVAUXSuivi exercice 2016
Le 24 janv. 2016 à 16:45, Secrétariat ASL CHEVRY 2 <[email protected]> a écrit :Bonjour,Comme convenu suit le point sur le projet ERDF après notre réunion en mairie: Compte rendu réunion entre ERDF, les services techniques de la Mairie de Gif Sur Yvette,l’ASL de Chevry2 et la société STPS le 22 Janvier à 11h00 à la mairie de Gif sur YvetteÉtaient présents :Pour la mairie : Monsieur Liesse, Monsieur Eudet, Monsieur Valentin (élu)Pour l’ASL de Chevry2 : Monsieur Jean Capette président, Monsieur Christian LezPour ERDF : Monsieur LeveauPour STPS (prestataire en charge des travaux) : Monsieur Manuel Alfonso Concalves (conducteur des travaux)Objet de la réunion : Définir le planning d’interventionLes travaux consistent à la rénovation des alimentations électriques Haute tension (changement des câbles et rénovations des transformateurs) de Chevry Les travaux doivent commencer le 1er février 2016 .La mairie donne son accord formel sur cette date sous les réserves suivantes1- Que suite à une réunion préalable de chantier entre Monsieur Capette (président de l’ASL des 32 Arpents) et premier quartier concerné, ERDF et la société STPS , un accord écrit annexé à la convention de servitude , définisse précisément le tracé des travaux, les éléments (haies, passage piéton, voie de circulation , pelouse et autres éléments concernés par les travaux d’ERDF) à remettre en état d’origine à la fin des travaux.2- Ce document sera établi conjointement et signé par toutes les parties et annexé à la convention de servitude qui sera elle aussi signée par toutes les parties.3- Le travail décrit précédemment sera fait systématiquement avec chaque président de chaque allée concernée par les travaux d’ERDF au fur et à mesure du déroulement du planning. ERDF initialisera les réunions.Les travaux commenceront par la partie 08 puis 13, 14, 15, 16,17 (la zone de l’école des Neuveries sera traitée pendant la période de congés scolaires de Février 2016) ainsi que les zones 05, 06,07. Cette partie sera suivie de toute la boucle de la rocade de Frileuse et prendra fin au terme de 3 mois calendaires soit fin Avril 2016 par la partie 50.Monsieur Concalves indique qu’il peut mettre en œuvre une seconde équipe pour faire les travaux sur la deuxième partie de Chevry . La mairie donne un accord de principe mais demande un décalage d’un mois minimum entre les deux départs de chantier arguant du fait que moins longtemps dureront les travaux mieux les habitants se porteront.Une communication devra être établie en permanence entre les parties concernées ( ERDF , ASL , STPS la mairie) afin de veiller constamment à la bonne information de tous les présidents d’ASL concernés . La réunion se termine a 12h30NB : un plan masse est consultable à l’ASL Compte rendu rédigé par Christian Lez
De : Travaux ASL [mailto:[email protected]] Envoyé : lundi 27 juillet 2015 08:56À : '[email protected]'Cc : Président ASL Pièce de terre; ASL Travaux; '[email protected]'Objet : ASL Pièce de Terre Nouveau bureau Bonjour Monsieur ROQUELLE,Depuis notre assemblée générale du 30 mai 2015, notre président est monsieur Luc RAVINET ([email protected]) en remplacement de Christian MERAT ([email protected]).De plus j’ai été nommé responsable des travaux ([email protected]).Je suivrai ce dossier et saurais gré que vous actualisiez sur votre liste de diffusion.
De: Philippe ROQUELLE <[email protected]>Objet: GIF sur YVETTE - Présentation ERDF du 13/06/2015Date: 15 juin 2015 10:24:58 UTC+2À: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], "pierre.garcia7" <[email protected]>, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], christianguillermond <[email protected]>, [email protected]: Florent LEVEAU <[email protected]>, [email protected], [email protected], Jerome LENOIR <[email protected]>, [email protected] Mesdames, Messieurs,
Mon collègue Florent Leveau s'associe à moi pour vous remercier de votre présence et de l'intérêt que vous avez porté à notre présentation.Comme convenu, vous voudrez bien trouver ci-joint le document récapitulatif qui a servi de base à nos échanges. Vous pouvez l'utiliser pour vos assemblées respectives mais je vous remercie cependant de ne pas en faire une trop large diffusion. Depuis qu'ERDF a décidé ces investissements d'ampleur, nous avons travaillé de façon très coordonnée avec les élus et les responsables de services de la mairie. Nous souhaitons renforcer ce lien et utiliser tous les moyens que Monsieur le Maire nous fait le plaisir de mettre à notre disposition. Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour tout complément d'information et nous reviendrons vers vous à chaque étape importante de ce dossier.Vous souhaitant bonne réception de ces éléments et vous renouvelant nos remerciements,Bien cordialement
ASLPdT-TRAVAUX-Suivi-exercice2016.doc 10/19 version 03
ASL Pièce de Terre TRAVAUXSuivi exercice 2016
2.3.Peinture Lampadaires (TRAV-2015-007) [Abandonné].Au cas où où ne lance pas le remplacement des mâts, on pourrait les repeindre.
ASLPdT-TRAV-2015-007-02_City Peinture devis-2016-03-21 .pdfASLPdT-TRAV-2015-007-03-City Peinture Devis complémentaire-2016-03-24.pdf
SOPEVA 61, rte de Chartres 91440Bures sur Yvette marie.sopeva 0169074109 [pas de réponse]City peinture J. Rouiller 0629398336 (connu ASL Chevry)GEDECO 12, rue Abbesse Eremburge 91190 Gif sur Yvette [email protected] . [pas de réponse]AVS [attente de réponse]
2.4.Rénovation dallage (TRAV-2016-001) {Ouvert}.
De : Jean-Claude BERTRAND [mailto:[email protected]] Envoyé : vendredi 27 janvier 2017 10:24À : 'Travaux ASL PdT'Cc : Jean. CapetteObjet : RE: ASLPdT TRAV-2006-001 Rénovation dallage - initialisation Cher Monsieur, En réponse à votre question, vous trouverez ci-dessous une approche prix, qui à priori peut se situer à ces niveaux. Démolition bitume 8 €/m2 Démolition ciment 12 €/m2 Revêtement posé prix moyen HT Bitume rouge 43 €/m2 pour montées de garage et trottoir. Prix inférieur à 37 €/m2 pour le bitume noir. Ciment 85/m2 , Il s’agit de ciment désactivé. A noter que le taux de TVA applicable sera de 10% car les trottoirs, doigt de gant, montées de garage sont des propriétés privées desservant des propriétés privées. Le document CERFA devra être rempli.
De: Jean-Claude BERTRAND <[email protected]>À: 'ASLPdT espacesverts' <[email protected]>Cc: Jean. Capette <[email protected]>Envoyé: Wed, 25 Jan 2017 12:14:35 +0100 (CET)Objet: TR: Réfection trottoirs, raquettes, montées de garage s des Sociétés retenues, dans le cadre de réfection des trottoirs, raquettes et montées de garage des particuliers (voies privées)Les domaines de compétence des entreprises ont été considérés : bitume et ciment. Bitume : Eiffage 91630 Aurainville Tel : 01 69 26 81 78 Chef de secteur, Julie Garnier Tel : 06 21 56 50 70 Mail : [email protected], (prix compétitif) Colas 91 Montlhery Tel : 01 69 80 10 00 Chef de secteur, A. Boulanger Tel : 06 58 25 12 82, Ludovic Bailly, tel : 06 64 02 25 41 Mail : [email protected] ( prix compétitif) Jean Lefebvre 91 Grigny Tel : 01 69 02 23 30 Chef de secteur, D.Masson Tel : 06 09 72 82 21 Mail : [email protected] xSfre 91150 Etampes Tel : 01 69 78 19 92, Mr Mailhes, Tel : 06 80 60 06 79 Mail : [email protected] Ciment : Parc Espace 78 Rambouillet Tel : 01 34 86 04 36 Directeur Mr J.Olivreau (PDG) Tel : 06 86 57 20 97 Mail : [email protected] . Ils sont également décorateurs d’espaces verts. Les Paveurs de Montrouge 91 Palaiseau Tel : 01 69 31 74 99 Mr Erwan Quennemet Mail : [email protected] x Sfre 91 Etampes Tel : 01 69 78 19 92 , Monsieur Mailhes, Conducteur de travaux Manuel Martens Tel : 06 80 60 06 86 x ColasVous êtes invité à contacter directement ces entreprises pour visite et demande de devis, en vous remerciant de bien vouloir mettre en copie : [email protected] et [email protected]
ASLPdT-TRAVAUX-Suivi-exercice2016.doc 11/19 version 03
ASL Pièce de Terre TRAVAUXSuivi exercice 2016
2.5.Rénovation signalétique (TRAV-2016-002)Remettre les signalétiques de n° de maison visibles depuis la voie centraleIndication du côté de stationnement Signalisation réseau sous trottoir
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : mercredi 7 décembre 2016 23:47À : '[email protected]'Objet : ASQLPdT TRAV-2016-002-Signalétique - barrière sur chemin desservant Bannière de Maupertuis Nord Bonsoir Alain et Fabienne, Je me souviens d’une discussion avec Alain sur la sécurité routière de l’allée. Alain m’avait informé qu’un enfant avait dévalé le sentier piéton desservant la Bannière de Maupertuis nord, le long du Fief Lambert et avait percuté une voiture. L’obstacle en quinconce était détruit par le temps. J’envisage donc de poser une barrière pour empêcher un cycliste d’arriver droit sur la chaussée de la voie centrale.Or Fabienne utilise ce chemin avec son vélo. Je souhaite donc vérifier avec elle que cette barrière ne l’empêche pas de passer. Merci de m’appeler au 06 86 62 69 00 afin que nous convenions d’un RDV.
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : vendredi 2 décembre 2016 10:13À : NHIEM VO TRAN ; ASL PdT Travaux ; ASLPdT espacesverts; Gérard Carnet; Julie BOURGEOIS; Président ASL Pièce de terre; Secrétaire ASLPdT Objet : ASLPdT TRAV2016-002 2.5. Rénovation signalétique-Stationnement Chers amis syndic,J’ai ouvert la tâche de rénovation des panneaux de numéros de maison en entrée de raquette, car certains ont une mine pitoyable.Je souhaiterais ajouter un panneau à l’entrée de l’allée « STATIONNEMENT COTE PAIR ». Avant de demander le devis, je demande au syndicat, qui comprend beaucoup de nouveaux syndics, de confirmer l’option qui a été prise dans le passé que je pourrais synthétiser ainsi :« Attendu · que la chaussée principale de l’allée est large· que les trottoirs sont fragiles, risquant d’endommager les conduits des câblages souterrains {la question ne devrait même pas se poser, car il s’agit d’une règle de sécurité pour les piétons, tout particulièrement pour les enfants}.Il est convenu que le stationnement des véhicules se fasse sur la chaussée côté pair. » Explications :· Depuis que la voirie principale a été remise à la commune, nous ne pouvons plus interdire le stationnement côté impair, mais uniquement demander à la mairie un arrêté municipal en ce sens {personnellement, au nom du surchoc de simplification, je ne suis pas favorable à une pression pour toujours plus de règlementation étatique}. Nous ne pouvons mettre à l’entrée de la résidence qu’un panneau informationnel, et non une interdiction.· Côté pair ou impair : le côté impair étant le long du trottoir, il serait plus tentant pour les automobilistes de mordre sur le trottoir.· Il est évident que pour la qualité des pelouses il est incivil de se garer dessus.· Le panneau à l’entrée + les courriels constituent sans doute le moyen le plus économique pour éviter d’avoir à réparer un enfoncement de conduit réseau, tout particulièrement la fibre optique. Maintenant que le projet lampadaire touche à sa fin, je souhaite régler ce problème de signalisation, sans attendre la prochaine réuniondu syndicat. Je me charge de la fixation des poteaux. Pour fixer le panneau, j’ai le choix entre · Le poteau de droite qui porte des panneaux du code de la route (appartient-il à la mairie ?)· Le poteau de gauche qui porte un sur la présence d’enfants.Merci de votre retour.Guy
2.6.Sécurisation chemin Bannière Maupertuis (TRAV-2016-003) {en cours}Déplacer le panneau « Ralentir Attention enfants, pour augmenter la prévention.
En 2015, comme Guy Jacquinod refusait la pose d'un casse-vitesse, Alain Robillard a évoqué l'accident entre un jeune cycliste et une voiture et mettait en cause la responsabilité de l'ASL Après discussion, il s'avère que le jeune cycliste a dévalé le chemin et heurté la voiture sans dommages corporels. La chicane devant freiner les cyclistes n'existait plus déjà à ce moment. Elle n'a pas été remplacée au frais de la municipalité par une chicane métallique stylée, pour un motif inconnu.En 2016, la question est ré-ouverte. Fabienne Robillard nous a dit qu'elle utilisait ce chemin avec son cycle. Dans un premier temps, nous avons cherché un moyen de freiner les cyclistes, sans les empêcher de passer :La solution de poser une barrière métallique a été envisagée :
ASLPdT-TRAVAUX-Suivi-exercice2016.doc 12/19 version 03
ASL Pièce de Terre TRAVAUXSuivi exercice 2016
Ce projet a été abandonné, car jugé inefficace, car les jeunes cyclistes allaient passer sur la pelouse.Par contre Alain Robillard, au cours de la discussion du projet, a clairement déplacé le problème sur le non respect dela vitesse des voitures venant du fond de l'allée et proposé de rendre plus visible le panneau « Ralentir Attention enfants »
en le nettoyant (ce qui a été fait par Nhiem le 15/02/2017) en le déplaçant vers le fond de l'allée, en l'orientant bien face au conducteur de véhicule sortant de l'allée.
Cette opération sera faite en même temps que le scellement des panneaux de signalétique.
De : nhiem.0-gmail [mailto:[email protected]] Envoyé : jeudi 8 décembre 2016 19:50À : PdT-TravauxObjet : Re: ASQLPdT TRAV-2016-002-Signalétique - barrière sur chemin desservant Bannière de Maupertuis Nord bonsoir guy le colotis du no 37 est bien au courant de l'accident survenu presque devant son entrée. son pt de vue est de placer la nouvelle barrière métallique à l'emplacement de l'ancien (en bois, qui a été expressément sciée, parai il)
å discuter avec lui ?! pour bien reflėchir avant realisation
De : Alain ROBILLARD [mailto:[email protected]] Envoyé : dimanche 8 janvier 2017 19:00À : Travaux ASL PdTObjet : RE: ASQLPdT TRAV-2016-002-Signalétique - barrière sur chemin desservant Bannière de Maupertuis Nord Mr Jacquinod,Je vous confirme que je suis là jusqu'à jeudi soir ou bien que l'on pourra en parler dans la première quinzaine de février.Apparemment les mesures actuelles (panneau de'information pour les automobilistes) semble suffire quoique certains automobilistes de l'extrémité de l'allée roulent toujours trop vite.Cordialement, Alain ROBILLARD
3. Maintenance récurrente3.1.Maintenance récurrente 2016
3.2.TV-ASL3.2.1. 4-5 avril 2016 passage en HD
Réseau ASL Chevry 2 TNT : passage en MPEG-4. Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, toutes les chaînes de la TNT passeront en mode de diffusion HD (MPEG-4).Les téléviseurs non équipés de ce standard (MPEG-2) ne pourront donc plus recevoir les programmes de la TNT.
ASLPdT-TRAVAUX-Suivi-exercice2016.doc 13/19 version 03
ASL Pièce de Terre TRAVAUXSuivi exercice 2016
Pour pouvoir visualiser les programmes, il faudra se procurer un adaptateur TNT HD qui effectuera la réception des chaînes HD (coût de l’ordre de 25 à 30€) et permettra de transmettre au téléviseur via un cordon péritel ou HDMI, les images sélectionnées.Il est possible de vérifier la compatibilité de son téléviseur en visualisant la chaîne ARTE (ou TF1, FR2 et M6), le sigle HD figure à coté du nom de la chaîne. Dans ce cas, votre téléviseur permet bien de recevoir les programmes HD.Après la bascule du 5 avril 2016, il sera nécessaire d’effectuer une recherche et mémorisation des chaînes pour recaler l’ensemble des nouveaux programmes en qualité HD.Le réseau TV de Chevry assurera donc bien la diffusion de l’ensemble du bouquet TNT à la norme MPEG-4.Dans le même temps, les chaînes analogiques non TNT continueront toujours à être diffusées par le réseau TV de Chevry. Notre mainteneur, la société GScom Maintenance (01 60 12 47 61), restera à votre disposition pour toutes prestations et fournitures d’équipements pour assurer cette transition.
4. Travaux terminés4.1.Bosse sur chaussée (TRAV-2015-003) [Terminé]
Christian a écrit à la mairie qui a été très réactive.
4.2.Panne électrique (25-33) (TRAV-2015-004) [Terminé]Bouygues service n'a pas été le meilleur maçon sur la moitié de la tranchée.
Problème ERDF ; coupure de ligne souterraine au niveau de raccordement. La dalle a été creusée. Un bloc de dérivation aérien a été installé au niveau du 27. La tranchée a été rebouchée. Bouygues service n'a pas été le meilleurmaçon sur la moitié de la tranchée.
4.3.Trottoir soulevé (37-41) (TRAV-2015-005) [Terminé]Travail fit par Agilebatir correspondant bien à l'option de rafistolage. AVS aurait réalisé un travail plus professionnel.
ASLPdT-TRAV-2015-005-01_AVS_Devis.pdfASLPdT-TRAV-2015-005-02_Devis Da Silvas n477 .pdfASLPdT-TRAV-2015-005-03_AgileBatir-devis 1712-01.pdfASLPdT-TRAV-2015-005-04_AgileBatir-devis 1712-01_accepté.pdfASLPdT-TRAV-2015-005-05_AgileBatir-Facture 1812-29_BonàPayer.pdf
De : Travaux ASL [mailto:[email protected]] Envoyé : jeudi 17 décembre 2015 23:29À : 'Agile Batir'Objet : RE: Affaire GIF sur Yvette refus de devis Bonsoir, Le devis ne correspond pas à ce que j’avais compris.Les ASL ne récupèrent pas la TVA !J’avais compris 1500 TTC.Je ne suis pas d’accord avec votre devis.
De : Travaux ASL [mailto:[email protected]] Envoyé : mardi 15 décembre 2015 23:13À : '[email protected]'Objet : ASLPdT TRAV 2015-005 RE: Devis Trottoir Bonsoir Monsieur Da Silva Alcides, Je vous remercie de votre devis.Cependant, il ne constitue pas la meilleure offre et nous ne donnerons pas suite.Cordialement
Candidats : Marmoud 06 79 03 24 11 (Fours Blancs)4/12/2015 Appel BV Répondu le 15/12/2015
société AVS = A Votre Service aux Molières 01 60 12 43 31Motivé RDV lundi 7/12/2015
Da Silva Gometz la ville 01 69 07 91 89 (Myriam)
ASLPdT-TRAVAUX-Suivi-exercice2016.doc 14/19 version 03
ASL Pièce de Terre TRAVAUXSuivi exercice 2016
4/12/2015 appel rappelle si intéresséCR RDV 7/12/2015Plus maçon que multiserviceRéparation sans doute moins performante que AVS. Au 37 recoulerait toute une bande de 30 cmDevis pour le 11/12/2015
Marquès est très compétent et sérieux, mais il est très sollicité et il faut donc être patient. Son tél: 06 08 21 15 11.4/12/2015 Appel BV rappelle si intéressé.
MARTINS Gometz 3, rue résistance Gometz le chatel4/12/2015 appel BV Rappelle si intéressé
4.4.Anti-tag transformateur ERDF (TRAV-2015-006) [Terminé]Faire disparaître les tags et se prémunir pour ceux à venir.
Couleur du Guide des couleurs de la Vallée de Chevreuse : crépi B07 et porte D33
ASLPdT-TRAV-2015-006 Anti-tag transformateur EDF_Cahier des charges_v01.pdfASLPdT-TRAV-2015-006-01_City Peinture Devis .pdfASLPdT-TRAV-2015-006-02_Devis_AVS__20160102.pdfASLPdT-TRAV-2015-006-03_Commande_AVS_20160314.jpgPro Net Eure 14, rue de la Gare 28630 Berchères les Pierres 02 37 26 03 82AVS 06 85 05 23 31City peinture J. Rouiller 0629398336 (connu ASL Chevry)TechniPro Maolé (artisan Gif) {n'a jamais envoyé d'offre}
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : mardi 22 mars 2016 09:53À : 'ROQUELLE Philippe'Cc : 'LEVEAU Florent'; 'MONGODIN Jean-Marc'; '[email protected]'Objet : RE: ASLPdT Rénovation réseau ERDF (TRAV-2015-002) - affiches de sécurité à poser Bonjour,Les portes des 2 transformateurs MATISSE et GYMONET ont été repeinte après que le peintre eut retiré les consignes de sécurité sur les deux transformateurs et l’affiche défense d’afficher pour l’une d’elle.Vous pouvez dès maintenant, comme convenu reposer de nouvelles affiches.J’ai bien noté aussi que vous allez intervenir dans la deuxième quinzaine d’avril.Cordialement ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASL Pièce de Terre - Responsable travaux et web voir site www.aslpdt.e-monsite.comGuy JACQUINOD 26, Allée de la Pièce de Terre 91190 GIF sur YVETTE 06 86 62 69 00
ASLPdT-TRAVAUX-Suivi-exercice2016.doc 15/19 version 03
ASL Pièce de Terre TRAVAUXSuivi exercice 2016
De : ROQUELLE Philippe [mailto:[email protected]] Envoyé : lundi 8 février 2016 08:35À : [email protected] : [email protected]; LEVEAU Florent; MONGODIN Jean-Marc; [email protected] : RE: ASLPdT Rénovation réseau ERDF (TRAV-2015-002) - affiches de sécurité RAPPEL Bonjour, Lors des travaux de renouvellement des câbles HTA 20 kV, un certain nombre de postes HTA/BT vont être remplacés. C’est pourquoi mon collègue qui suit l’intégralité du chantier me lit en copie.Tout comme vous, nous ne pouvons pas faire face sans arrêt aux incivilités que représentent les Tags et le matériel détérioré sur les postes. Dans l’attente, je vous propose de les dériveter et nous reposerons d’autres affiches après les travaux de peinture.
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : mardi 8 mars 2016 12:26À : AVSCc : ASL PdT TrésorierObjet : RE: ASLPdT-TRAVAUX- Anti-tag transformateur EDF (TRAV-2015-006)_Cahier des charges Bonjour,Je n‘ai pas de réponse de la commission d’architecture ; je suis prêt à vous passer néanmoins commande Je souhaite que le chantier soit mené et facturé avant le 31 mars 2016, date de fin de l’exercice, mais en choisissant des conditions météorologiques qui conviennent à la bonne tenue de la peinture.La couleur du crépi est le code couleur du guide du parc naturel de Chevreuse B07 correspondant à Les références fabricants et RAL du B 07 sont :B 07 WEBER ET BROUTIN enduits talochés 231 jaune ivoire WEBER ET BROUTIN enduits grattés 225 jaune ocre LA SEIGNEURIE Chromatic CH1 0258 Jaune Auber RAL (Ral élargie) 085 90 20La couleur des portes galvanisée est D33 correspondant à Les pancartes de sécurité sur les portes pourront être enlevées pour la peinture. Il est convenu qu’ERDF en remettra de nouvelles (ERDF doit intervenir dans l’allée en 2ème quinzaine d’avril 2016).Je vous serai gré de nous laisser les reste de peinture, au cas nous aurions à faire quelques retouches. Ces peintures font-elles l’objet d’une garantie ? Si ces conditions vous agréent, je signe la commande.
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : jeudi 18 février 2016 08:13À : AVSObjet : RE: ASLPdT-TRAVAUX- Anti-tag transformateur EDF (TRAV-2015-006)_Cahier des charges Bonjour Mr Derela,Je suis très intéressé par votre offre.Cependant, je me suis senti obligé de contacter la commission d’architecture pour la couleur des peintures.J’attends sa réponse quelques semaines pour conclure définitivementCordialementPS : je suis absent pour une semaine non joignable au téléphone
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : lundi 8 février 2016 10:37À : [email protected] : [email protected] : ASLPdT Anti tag transformateur Bonjour,Notre ASL a décidé de faire nettoyer deux transformateurs salis par des « tags » <Photos> Un nettoyage simple étant insuffisant, nous allons devoir repeindre :Le crépi en B07 « Guide des couleurs et des matériaux du bâti – Le pavillonnaire en site urbain »La porte métallique en D33 « Guide des couleurs et des matériaux du bâti – Bâtiments d’activité » Suis-je sur la bonne voie. Faut-il déposer une demande officielle de travaux ?
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : lundi 8 février 2016 10:25À : 'ROQUELLE Philippe'
ASLPdT-TRAVAUX-Suivi-exercice2016.doc 16/19 version 03
ASL Pièce de Terre TRAVAUXSuivi exercice 2016
Cc : '[email protected]'; 'LEVEAU Florent'; 'MONGODIN Jean-Marc'; '[email protected]'Objet : RE: ASLPdT Rénovation réseau ERDF (TRAV-2015-002) - affiches de sécurité Merci de votre réponse rapide,Pour les affiches, nous ferons comme a minima comme vous l’indiquez. Je peux même faire mieux en rivetant moi-même, tout de suite après les travaux, les affiches que vous me confierez.« intervention par des moyens sous pression » : le professionnel contacté est déjà au courant
De : ROQUELLE Philippe [mailto:[email protected]] Envoyé : lundi 8 février 2016 08:35À : [email protected] : [email protected]; LEVEAU Florent; MONGODIN Jean-Marc; [email protected] : RE: ASLPdT Rénovation réseau ERDF (TRAV-2015-002) - affiches de sécurité RAPPEL Bonjour, Lors des travaux de renouvellement des câbles HTA 20 kV, un certain nombre de postes HTA/BT vont être remplacés. C’est pourquoi mon collègue qui suit l’intégralité du chantier me lit en copie.Tout comme vous, nous ne pouvons pas faire face sans arrêt aux incivilités que représentent les Tags et le matériel détérioré sur les postes. Dans l’attente, je vous propose de les dériveter et nous reposerons d’autres affiches après les travaux de peinture.Je profite de cette échange pour vous indiquer que les travaux sur les postes et plus particulièrement sur le génie civil sont régis par d’autres règles de sécurité. Ainsi, il sera fait application du décret 92-158 de février 1992 et tout intervention par des moyens sous pression, sur les parois comportant des parties métalliques (porte) ou des grilles de ventilation est interdite.Nous revenons vers vous dans les meilleurs délais pour le planning détaillé des travaux de réseaux.Cordialement
De : CITY Peinture [mailto:[email protected]] Envoyé : jeudi 28 janvier 2016 17:37À : Travaux ASL PdTObjet : Re: ASLPdT-TRAVAUX- Anti-tag transformateur EDF (TRAV-2015-006)_Cahier des charges manque un bout de mur Bonjour, Vous trouverez, ci-joint, le devis concernant les travaux demandés. Bonne réception, Le 23 janvier 2016 à 17:52, Travaux ASL PdT <[email protected]> a écrit : Bonjour Mr Rouiller,Je viens de m’apercevoir qu’un tag sur le côté d’un transformateur était visible de la rue.Ci-joint le cahier des charges modifié
-----Message d'origine-----De : Isabelle BEAUVILLARD [mailto:[email protected]] Envoyé : lundi 25 janvier 2016 11:06À : [email protected] : Réf B07 Bonjour, Le B07 est une référence Parc,Les références fabricants et RAL du B 07 sont :B 07 WEBER ET BROUTIN enduits talochés 231 jaune ivoire WEBER ET BROUTIN enduits grattés 225 jaune ocre LA SEIGNEURIE Chromatic CH1 0258 Jaune Auber RAL (Ral élargie) 085 90 20 Je reste à votre disposition si nécessaire Cordialement Isabelle BEAUVILLARDAtelier d'Architecture d'Urbanisme et de Paysage
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : samedi 23 janvier 2016 17:00À : Philippe Roquelle ERDFCc : 'Président ASL PDT'Objet : ASLPdT Rénovation réseau ERDF (TRAV-2015-002) - affiches de sécurité Bonjour,
ASLPdT-TRAVAUX-Suivi-exercice2016.doc 17/19 version 03
ASL Pièce de Terre TRAVAUXSuivi exercice 2016
Allée de la Pièce de Terre à Gif sur Yvette, j’ai constaté que les affiches de sécurité riveté sur les transformateurs GYMONET et MATISSE étaient usées et illisible, voire arrachée pour l’une d’entre elle.Je suis en train de faire enlever les tags sur les façades des transformateurs. Dont les affiches de sécurité sont taguées. Dans le cadre des travaux HTA du 16/06/2015 sur la commune de Gif sur Yvette (dont j’attends le programme plus détaillé dont d’éventuelles tranchées dans la chaussée), allez-vous remplacer les affiches de sécurité ?
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : mercredi 20 janvier 2016 10:28À : City Peinture ([email protected])Objet : ASLPdT-TRAVAUX- Anti-tag transformateur EDF (TRAV-2015-006)_Cahier des charges Bonjour Mr Rouiller,Je vous serais gré de me faire un devis pour les petits travaux décrits dans le document joint.Je suis à votre disposition pour vous apporter toute information utile.
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : mercredi 20 janvier 2016 10:29À : AVSObjet : ASLPdT-TRAVAUX- Anti-tag transformateur EDF (TRAV-2015-006)_Cahier des charges Bonjour Mr le directeur,Je vous serais gré de me faire un devis pour les petits travaux décrits dans le document joint.
De : Travaux ASL PdT [mailto:[email protected]] Envoyé : mercredi 20 janvier 2016 10:30À : Technipro Maole ([email protected])Objet : ASLPdT-TRAVAUX- Anti-tag transformateur EDF (TRAV-2015-006)_Cahier des charges Bonjour Mr Maolé,Je vous serais gré de me faire un devis pour les petits travaux décrits dans le document joint.
De : Jean-Claude BERTRAND [mailto:[email protected]] Envoyé : lundi 11 janvier 2016 10:22À : 'Travaux ASL'Objet : RE: ASLPdT Anti Tag sur transformateur EDF Allée de la Pièce de Terre Cher Monsieur, Nous vous conseillons de vous adresser à la Société City peinture, Monsieur J.Rouiller , Tel : 06 29 39 83 36 ; Mail : [email protected] Il serai bon de lui envoyer la photo de l’armoire avec les dimensions et la couleur, cela lui permettra de vous faire un devis estimatif.Nous avons ainsi que deux autres quartiers travaillé avec eux pour les peintures de nos mats électrique, ils sont professionnels.
De : Travaux ASL [mailto:[email protected]] Envoyé : lundi 4 janvier 2016 10:58À : Jean-Claude BertrandCc : 'Président ASL Pièce de terre'Objet : ASLPdT Anti Tag sur transformateur EDF Allée de la Pièce de Terre Bonjour,Nous avons deux transformateurs EDF dans notre allée.Ils sont tagués.Avez-vous quelques bonnes adresses d’entreprise de nettoyage-peinture, à me communiquer ?
4.5.Synthèse des travaux au 31 mars 2016 (fin exercice 2015).
4.6.Maintenance récurrente 2015Réparation du gond de la porte de l'armoire de commande lampadaire.
ASLPdT-TRAVAUX-Suivi-exercice2016.doc 18/19 version 03
ASL Pièce de Terre TRAVAUXSuivi exercice 2016
Tableau des modificationsDate Objet Version résultante04/01/16 v0031/03/16 Version fin d'exercice 2015 v0123/04/16 Ajout de synthèse23/04/16 Version fin d'exercice 2015 v0216/02/17 v03
ASLPdT-TRAVAUX-Suivi-exercice2016.doc 19/19 version 03
