Cahier des Charges Valant REGLEMENT DE CONSULTATION · Polynésie, à les accompagner dans leurs démarches administratives, à favoriser la formation ... esthétiques et fonctionnelles

Cahier des Charges

Valant

REGLEMENT DE CONSULTATION

AMENAGEMENT DE L’ACCUEIL ET DU HALL

DE LA CCISM

CDC/RC – Accueil CCISM - 2

Table des matières 1 INFORMATIONS RELATIVES A L’ACHETEUR PUBLIC ……………………………… 3 2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE de LA CCISM .................................................. 3 3 OBJET ET CARACTERISTIQUES DU MARCHE ............................................. 3 3.1 Type de procédure ......................................................................... 3 3.2 Objet ............................................................................................... 3 3.3 Composition des lots …................................................................... 4 3.4 Durée du contrat …......................................................................... 4 3.5 Pénalités …..................................................................................... 4 4 REGLEMENT DE CONSULTATION : ........................................................... 4 4.1 Documents attendus dans le cadre de la consultation .................. 4 4.2 Critères de sélection ...................................................................... 5 4.3 Modalités de remise des plis ......................................................... 5 4.4 Conditions d’envoi et de remise des offres ................................... 5 ANNEXES

1 - Lot n°1 – Prescriptions particulières ………........................................... 7 2 - Lot n°2 – Prescriptions particulières ………........................................... 12 3 - Lot n°3 – Prescriptions particulières ………........................................... 14 4 - Lot n°4 – Prescriptions particulières ………........................................... 24 5 - DPGF Lot n°1 …………………………………………........................................... 28 6 - DPGF Lot n°2 ………............................................................................... 29 7 - DPGF Lot n°3 ………............................................................................... 30 8 - DPGF Lot n°4 ………............................................................................... 32

Pièces jointes :

Plans


1 INFORMATIONS RELATIVES A L’ACHETEUR PUBLIC

1°) Catégorie à laquelle appartient l’acheteur public : Etablissement public à caractère particulier

2°) Nom et coordonnées de l’acheteur public : Chambre de Commerce, d’Industrie, des Services et des Métiers, 41 rue du Docteur Cassiau- BP 118 - 98713 PAPEETE- Tél : 40.47.27.00- Fax : 40.54 07 01. Email : [email protected] Tél : (689) 40 47 27 71

3°) Autorité compétente pour mener les opérations de passation et de signature du marché : M. Stéphane CHIN LOY, Président de la CCISM

2 PRESENTATION GENERALE DE LA CCISM

Etablissement public à statut particulier, la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Services et des Métiers (CCISM) constitue auprès des pouvoirs publics l’organe représentatif des intérêts du commerce, de l’industrie, des services et des métiers de la Polynésie française. Elle est domiciliée à Papeete.

La CCISM s'engage à représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts des 22 000 entreprises de Polynésie, à les accompagner dans leurs démarches administratives, à favoriser la formation professionnelle des chefs d’entreprise et des salariés. Elle a également pour vocation d'étudier, concevoir, animer, développer l’espace public pour favoriser l'activité économique.

3 OBJET ET CARACTERISTIQUES DU MARCHE

3.1 Type de procédure

Le marché est passé selon la procédure adaptée (MAPA) en application des articles LP 321-1, LP 321-2 du code polynésien des marchés publics et des dispositions de l’arrêté n° 1455 CM du 24 août 2017 modifié.

L’acheteur public se réserve le droit de négocier avec les candidats ayant remis une offre classée aux trois premières places. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre. L’acheteur public peut également attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation.

3.2 Objet

Le présent marché a pour objet la réalisation d’un espace accueil dans l’atrium et la fermeture du hall par des baies vitrées rétractables Ce marché se décompose en 4 lots : Lot 1 : ALUMINIUM Lot 2 : MOBILIER Lot 3 : AGENCEMENT ET DIVERS Lot 4 : FLUIDES ET EQUIPEMENTS

3.3 Composition des lots

Les prescriptions particulières de chaque lot sont précisées en annexes. LOT N°1 – ALUMINIUM - cf. Annexe 1 LOT N°2 – MOBILIER - cf. Annexe 2


LOT N°3 – AGENCEMENT ET DIVERS - cf. Annexe 3 LOT N°4 – FLUIDES ET EQUIPEMENTS - cf. Annexe 4

Les candidats sont autorisés à présenter une offre pour un, deux, trois ou tous les lots. 3.4 Durée du contrat

Le marché est passé pour la durée allant de la date de sa notification jusqu’au 15 juin 2020. 3.5 Pénalités

Les pénalités de retard sont calculées selon le calendrier prévisionnel détaillé d’exécution des prestations proposé par le prestataire lors de la remise de son offre. Le non-respect des délais d’exécution des prestations définis par le titulaire entraîne l'application d'une pénalité pour retard correspondant à 20 000 F CFP par jour de retard. L’exécution aux frais et risques du titulaire est encourue par le titulaire en cas d’inexécution d’une prestation qui ne peut souffrir d’aucun retard dans les conditions prévues à l’article 36 du CCAG FCS. 4 REGLEMENT DE CONSULTATION

4.1 Documents attendus dans le cadre de la consultation

- Une lettre de candidature ou déclaration d’intention de soumissionner, établie sur papier libre, dûment datée et signée et précisant le nom et l’adresse du candidat, le numéro et la nature du (des) lot(s) concerné(s)

- L’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés daté de moins de trois (3) mois et/ou le numéro TAHITI ou équivalent ;

- Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner définies à l’article LP 233-1 du code polynésien des marchés publics ;

- Les attestations ou certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il satisfait à ses obligations fiscales et sociales (DICP, Trésor public, CPS) ;

- Preuve d’une assurance couvrant la responsabilité civile du candidat ;

- Une copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en situation de redressement judiciaire ;

Le candidat doit présenter un dossier relatif à l’offre entièrement exprimée en francs pacifiques XPF comprenant les pièces suivantes :

- Un acte d’engagement à parapher sur chaque page, à compléter, dater et signer par la personne habilitée à engager la société

- Le Cahier des charges valant règlement de consultation à accepter sans modification, à parapher sur chaque page et signer ;

- La décomposition du prix global et forfaitaire par lot ; L’offre présentera ses compétences et ses références professionnelles. Elle fera apparaître également les moyens humains affectés à l’exécution du présent marché.


Le candidat devra également donner toutes indications, propositions et/ou justificatifs permettant d’apprécier la qualité de sa candidature au regard des prestations objet de la présente consultation.

4.2 Critères de sélection

Les critères de sélection retenus sont (sans ordre prédéfini) :

Critères Points

Les délais de réalisation de la totalité des travaux du lot. 40/100

Le positionnement financier de la proposition. 30/100

La qualité des solutions proposées : valeur technique et caractéristiques esthétiques et fonctionnelles de la mise en œuvre proposée,

20/100

L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché 10/100

Lorsqu’il n’a été proposé aucune offre ou uniquement des offres inappropriées, irrégulières ou inadaptées, l’acheteur public peut mettre fin à la procédure en la déclarant sans suite pour cause d’infructuosité. L’acheteur public peut passer un marché en procédure négociée sans publicité et mise en concurrence préalable. 4.3 Modalités de remise des plis

Toute question sur le présent cahier des charges doit être formulée avant le 06 janvier 2020 par courriel à l’adresse : [email protected] – [email protected]

Les candidats peuvent visiter les locaux préalablement à la remise des propositions

Les offres devront être remises contre récépissé le Lundi 13 janvier 2020 avant 12h00 au plus tard (date et heure locales de Tahiti) soit directement, soit par courrier express (CHRONOPOST, FEDEX, DHL, etc.) à l'adresse suivante :

CCISM

Service des Moyens Généraux

41 rue du Docteur Cassiau 98713 PAPEETE Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Les propositions seront étudiées par la CCISM sur la base des critères du point 4.2. Le cas échéant, il pourra être demandé des compléments d’information ou des précisions.

La décision d’attribution du marché reviendra à la CCISM. Les candidats non retenus seront informés par courriel simple en demandant aux candidats un accusé réception express.

4.4 conditions d’envoi et de remise des offres

Les offres et les candidatures doivent être remises sous pli cacheté.

Le pli portera l’indication suivante :

AAC - AMENAGEMENT DE L’ACCUEIL ET DU HALL DE LA CCISM - NE PAS OUVRIR


- Le pli sera composé d’une seule enveloppe qui comprendra :

L’ensemble des documents demandés à l'article 4.1

Le présent document valant cahier des charges et règlement de consultation à accepter sans modification, devra être paraphé sur chaque page et signé.

Les dossiers qui seraient remis, ou dont l’avis de réception serait délivré, après la date et l’heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous pli non cacheté, ne seront pas retenus.

Ils seront renvoyés aux candidats.


Annexe 1

CAHIER DES CHARGES Lot 1 - ALUMINIUM

SOMMAIRE DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

1. ALUMINIUM

1.1. FERMETURE DE BAIES

1.1.1. ATRIUM 1.1.1.1 Chassis persienne fixez Alu ML/2,5 m de haut atrium coté arrière 1.1.1.2 Retombée vitrée au-dessus de la banque d'accueil 1.1.1.3 Dépose et remplacement des 3 portes principales d'entrée qui sont dysfonctionnelles.

1.1.2. SALLE EXPO 1.1.2.1 Fermeture de la paroi perforée ventilée dans l'angle à droite en entrant. 1.1.2.2 Fermeture des persiennes de fenêtres 1.1.2.3 Paroi vitrée tout hauteur pour fermer la salle d'exposition 1. 1.1.2.4 Porte coulissante automatique dans paroi ci - dessus

1. ALUMINIUM

Dossier d'exécution :

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :

• Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage, • Les plans d'exécution, • Les plans d'atelier et de chantier, • Les notes de calculs, • Les procédures de fabrication, de montage, • Les procès-verbaux d'essais d'étude et d'agrément, • Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés, • Les fiches techniques définissant les revêtements de surface des métaux et leurs procédures d'application, • La description des techniques particulières, hors normes, mises en œuvre pour respecter le Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent être établis et avoir été visés, préalablement à l'exécution.

Après la signature du présent marché, l'Entrepreneur soumet à la Maîtrise d'œuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents.

Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

Plans d'exécution :

Les plans d'exécution doivent définir à eux seuls complètement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes leurs pièces et leurs assemblages.


Ils comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant établi à une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des pièces dessinées à l'échelle ainsi que les éléments contigus mis en œuvre par d'autres lots.

Les plans d'exécution sont établis à partir du dossier et des indications fournis par la Maîtrise d'œuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage.

Ces plans sont exécutés conformément aux règles de l'art

Visa du dossier d’exécution :

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution à la Maîtrise d'œuvre. Ce dossier peut être remis par étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maîtrise d'œuvre à la condition qu'à chaque étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pièces justificatives correspondants.

Dossier des ouvrages exécutés :

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent être complétés ou refaits de façon à être rendus conformes à l'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés.

Comprend :

• Le dossier d'exécution mis à jour ; • Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ; • Les fiches de contrôles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pièces générales du marché.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

1.1. FERMETURE DE BAIES

1.1.1. ATRIUM

Le titulaire établit, d'après les documents particuliers du marché, notamment d'après les éléments de définition du projet, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution,

Notes de calculs, études de détail. Le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure.

Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.

Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en œuvre.

1.1.1.1 Chassis persienne fixez Alu ML/2,5 m de haut atrium coté arrière

Fourniture et pose de châssis fixes en aluminium pour ventilation permanente.

- Cadres dormant en aluminium extrudé, ép.42mm - Assemblage par équerre à sertir ou par équerre munie d'un dispositif à vis et contre-plaque - Remplissage lames persienne 'z' anti pluie. Pose horizontale. Y compris démontage des tôles actuelles


1.1.1.2 Retombée vitrée au- dessus de la banque d'accueil

Les verres feuilletés SGG STADIP se composent de deux feuilles de verre assemblées par au moins un film de butyral de polyvinyle (PVB) d'une épaisseur nominale de 0,38mm.

Protection contre le risque de chutes de verre (toitures et verrières) Composition du vitrage feuilleté L'épaisseur des composants verriers est définie suivant la dimension du vitrage et son exposition aux charges climatiques.

Au moins 1 film intercalaire PVB de 0,38 mm d'épaisseur.

Dans le cas d'un double ou d'un triple vitrage, le verre feuilleté SGG STADIP sera positionné du côté intérieur du bâtiment.

Type 44.1 Classe EN12600 282 8 mm Kg/m2 21

PROFIL latéral et haut pour verre suspendu

Produit pouvant convenir : STREMLER Réf/ modèle KL002 ou équivalent (similaire en terme de qualité technique, normative, économique, décorative et architecturale, garantie, etc.)

1.1.1.3 Dépose et remplacement des 3 portes proncipales d'entrée qui sont dysfonctionnelles.

Dépose et remplacement à l'identique (ou très similaire)


1.1.2. SALLE EXPO

1.1.2.1 Fermeture de la paroi perforée ventilée dans l’angle à droite en entrant.

Mise en place d'une tôle pleine isoplane

• Epaisseur 10 / dixième de millimètre en tôle galvanisé prélaqué 2 faces

• Coloris identiques à la menuiserie en aluminium

• Fixation par rivets eux-mêmes peints proprement de la couleur de la tôle

• Sur toute la hauteur du rez-de-chaussée pour empêcher les pertes de climatisation

Détail à soumettre à l'architecte avant réalisation.

1.1.2.2 Fermeture des persiennes de fenêtres

Mise en place de volets battants à basculement monté sur équerre rétractable pour fermer les persiennes au-dessus des châssis de fenêtres

(Option lorsque la salle est climatisée)

• Fixation directe sur le châssis aluminium dormant existent

• Charnière aluminium coloris idem que le châssis existant

• Fermeture par simple pivot au centre du volet à fixer sur l'ossature dormante existante


1.1.2.3 Paroi vitrée tout hauteur pour fermer la salle d'exposition 1.

Façade vitrée sans encadrement (fixation en partie haute et basse, renforts au besoin en retrait des vitrages coté intérieur)

Encastrement du rail bas par engravure dans le sol pour masquer le rail. Y compris toutes sujétions de support et renfort en dalle haute.

1.1.2.4 Porte coulissante automatique dans paroi ci - dessus

Porte coulissante automatique 2 vantaux conforme aux exigences de sécurité (déverouillage automatique en cas d'incendie)


Annexe 2

CAHIER DES CHARGES Lot 2 - MOBILIER


2. MOBILIER 2.1 Banque de réception du public AV 2.2 Banque de réception du public AR 2.3 Module PMR 2.4 Cloisons et portes gauche et droite (bois stratifié idem meuble)

2. MOBILIER

2.1 Banque de réception du public AV

Un habillage Frontal avec deux découpes de service pour accéder aux connectiques des tablettes

Finition : Laquage polyuréthane bi-composant noir absolu finition brillant

Deux habillage Latéraux un droit et un gauche, les chants seront renforcés en bois dur avant le laquage pour garantir une bonne fixation des charnières des Portes d'accès

Finition : laquage polyuréthane bi-composant noir absolu finition brillant Deux jambages assura la stabilité et divisera l'ensemble en trois espace Finition : laquage polyuréthane bi-composant blanc absolu finition brillant

Un plan de Travail en médium doublage en épaisseur doté de trois perçages passe-câble, le joint sera reparti en 1/3 et 2/3 afin de se retrouver sur un jambage et pas au milieu d'un espace de travail

Finition : laquage polyuréthane bi-composant blanc absolu finition brillant

Un Caisson en médium dont la partie supérieure sera incliné pour recevoir les tablettes numériques. Finition de la partie inclinée : laquage polyuréthane bi-composant noir absolu finition brillant

La fixation avec un système antivol sera prévue pour les deux écrans numériques 15'. Des supports métalliques viendront servir d'entretoise et de fixation du plateau de verre.

Le Logo viendra se coller sur la face aluminium brossé

Il est impérativement que l'entrepreneur réalise une étude d’exécution pour ce qui concerne l’ensemble des travaux à réaliser. Il ne pourra entamer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu l'approbation ou le visa du maître d'œuvre sur les documents nécessaires à cette exécution

Selon plans architecte et sur le modèle du meuble accueil du POLE ENTREPRISE (CCISM);

2.2 Banque de réception du public AR

Deux meubles 896/1200/400 en mélaminé hydrofuge en partie inférieur une étagère et deux portes coulissantes par meuble en partie supérieur 1 tiroir sortie totale

Un meuble central 768/1200/400 en mélaminé hydrofuge servira de support au fax et a l'imprimante prévoir tous les passages de câbles en partie inférieur une étagère et deux portes coulissantes par meuble Les éléments seront monté sur socle 36 mm Deux habillages Latéraux un droite et un gauche,


Finition : laquage polyuréthane bi-composant noir et blanc absolu finition satiné

Un plateau de 38 mm sur chaque meuble finition laque blanc absolu finition satiné

Voir détail et dimensions sur le plan

Il est impérativement que l'entrepreneur réalise une étude d’exécution pour ce qui concerne l’ensemble des travaux à réaliser.Il ne pourra entamer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu l'approbation ou le visa du maître d'oeuvre sur les documents nécessaires à cette exécution.

+ Placards à rayonages de part et d'autre de l'ancienne porte vitrée. 5 rayons stratifiés, et portes stratifiées idem meuble. Selon plans architecte et sur le modèle du meuble accueil du POLE ENTREPRISE (CCISM)

2.3 Module PMR

Suivant le plan :

Un plateau rabaisser sera fixer a l'extérieur

Selon plans architecte et sur le modèle du meuble accueil du POLE ENTREPRISE (CCISM)

2.4 Cloisons et portes gauche et droite (bois stratifié idem meuble)


Annexe 3

CAHIER DES CHARGES Lot 3 - AGENCEMENT et DIVERS


3. AGENCEMENT et DIVERS 3.1. ETUDES D'EXÉCUTION

3.1.1 Ensemble 3.2. DÉMOLITION ET DÉPOSES

3.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER => F&P de CLOISONNEMENT PROVISOIRE INTERIEUR 3.2.2 DEMOLITION DE CARRELAGES DE SOL 3.2.3 DEMOLITION DE FORMES EN BETON ARME 3.2.4 ENLEVEMENT DES GRAVOIS 3.3. SOL

3.3.1 RAMPE D'ACCES A PENTE DOUCE PMR 3.3.2 DALLAGE NEUF (zone '3 marches') 3.3.3 Chape (rattrapage 4cm à 0cm sol) 3.3.4 Fourniture et pose carrelage 3.3.5 Balisage lumineux nez de marche avec leds 3.4. PLAFOND

3.4.1 Plafond placo sous face et fibro en face supérieur pour triangle entre extension salle expo et façade vitrée du bâtiment. (ossature métallique)

3.4.2 Dépose du plafond de la galerie extérieure 3.4.3 F&P de panneaux persienne lames Z en plafond de la galerie couverte. 3.4.4 Ossature support des brasseurs d'air : tubes 30x60 galva peints trame 3m 3.4.5 Dépose panneau acoustique et repose selon plan de projet 3.4.6 Plafond placoplâtre au-dessus de l'accueil avec luminaire type 'led / pluie d'étoile' 3.4.7 Pate de fixation pour support projecteur

3.4.8 plafond et soffite en placo platre dans l'espace restant entre la cage d'escalier et la nouvelle paroi vitrée

3.5. MUR (peinture)

3.5.1 Peinture de rafraîchissement intérieur (murs et poteaux) 3.6. AGENCEMENT

3.6.1 PLACO + PEINTURE derrière banque accueil (devant la menuiserie) 3.7. EXTÉRIEUR

3.7.1. EP 3.7.1.1 Regard de collecte en 40x40 par 50 cm de profondeur 3.7.1.2 Découpage de la dalle de seuil 3.7.1.3 tranchée (espace serré et réseaux probables) 3.7.1.4 réseau enterré en PVC 3.7.1.5 regard d'angle 40x40 par 50 cm de profondeur 3.7.1.6 reprise de la dalle de seuil 3.7.1.7 rebouchage tranchée 3.7.1.8 Gravier de propreté finition 3.7.1.9 Percement du muret 3.7.1.10 Découpe du trottoir sur 80 cm de large 3.7.1.11 Regoudronnage du trottoir 3.7.1.12 Branchement sur le regard EP existant

3. AGENCEMENT et DIVERS


3.1. ETUDES D'EXÉCUTION

3.1.1 Ensemble

Dossier d'exécution


• Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage, • Les plans d'exécution, • Les plans d'atelier et de chantier, • Les notes de calculs, • Les procédures de fabrication, de montage, • Les procès-verbaux d'essais d'étude et d'agrément, • Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés, • Les fiches techniques définissant les revêtements de surface des métaux et leurs procédures d'application, • La description des techniques particulières, hors normes, mises en oeuvre pour respecter le Cahier des Charges.


Après la signature du présent marché, l'Entrepreneur soumet à la Maîtrise d'Oeuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents.

Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers- retours.







Visa du dossier d'exécution :


Dossier des ouvrages executés :

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent être complétés ou refaits de façon à être rendus conformes à l'exécution définitive. Le dossier des ouvrages executes.

Comprend :



Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pièces générales du marché.

3.2. DÉMOLITION ET DÉPOSES

3.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER => F&P DE CLOISONNEMENT PROVISOIRE INTERIEUR

En fonction du planning des travaux, fourniture et pose de cloisonnement provisoire pour isoler entièrement la zone temporaire des travaux des locaux restant en activité et délimiter les circulations provisoires :

- Au moyen de cloisonnement en panneaux d'aggloméré de bois vissés sur ossature en montants et traverses, compris tous accès nécessaires au fonctionnement du chantier - Doublage par polyane pour éviter la dispersion des poussières - Le parement délimitant la circulation du personnel sera recouverte d'une couche de peinture vinylique - Enlèvement en fin de travaux et remise des lieux en l'état

3.2.2 DEMOLITION DE CARRELAGES DE SOL

Démolition de carrelage de sol existant :

- Piquage et enlèvement des carreaux y compris mortier de scellement - Décaissement du sol jusqu'à la cote voulue, avec surcreusement éventuel sur une largeur de 1,00 m le long des parois froides pour mise en place d'un isolant de sol - Rangement des gravois en attente d'enlèvement - Prise en charge et évacuations des déchets

3.2.3 DEMOLITION DE FORMES EN BETON ARME

Démolition de forme ou de dalle en béton armé :

- Démolition de forme sur plancher en béton armé par tout moyen approprié - Transport par camion ou camionnette et mise en dépôt dans une décharge

3.2.4 ENLEVEMENT DES GRAVOIS

Enlèvement des gravois à la décharge :

- Transport par camion ou camionnette - Mise en dépôt dans une décharge

3.3. SOL

3.3.1 RAMPE D'ACCES A PENTE DOUCE PMR

Réalisation de rampe d'accès destinées aux handicapés physiques :

- Tous travaux de démolitions de sols existants - Terrassement exécuté mécaniquement ou manuellement - Enlèvement des terres excavées à la décharge publique - Apport, mise en œuvre et réglage du hérisson de cailloux ou de gravillons - Compactage de la forme au rouleau vibrant, par couches de 20 cm - Dalle en béton sur terre plein réglée à la pente voulue pour n'excéder en aucun cas 5% :

+ Béton dosé à 300 kg de CPJ-CEM II/A / m3, résistance minimum 230 bars à 28 jours, tirée à la règle sur repères

+ Serrage mécanique à la règle vibrante ;

+ Armature par treillis soudé 100 x 100 DN 1,4 x 1,8, ms = 335g/ m2


- Joints longitudinaux et joints de construction réalisés sous forme de joints secs, notamment à la jonction avec les murs d'infrastructure - Ces joints seront réalisés soit sous forme de joints secs, soit par un coup de scie sur un quart de l'épaisseur Selon la localisation..

- Surface de qualité courante destinée à recevoir un revêtement tel que carrelages scellés directement sur dalle, nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 25 mm

3.3.2 DALLAGE NEUF (zone '3 marches')

Réalisation d'une dalle pleine en béton armé, horizontal, réalisée avec béton C25/30 (XC1(F); D10; S3; Cl 0,4) et acier Fe E

500, avec une quantité approximative de 22 kg/m²;

le montage et le démontage du système de coffrage continu avec des étais, des poutrelles métalliques et une surface coffrante en bois traité renforcée avec des baguettes et des profilés.

Comprend les nervures et les chaînages périmétriques d'étage et les ouvertures, et le séchage du béton.

Elaboration, transport et mise en oeuvre du béton:

NF EN 206-1. Béton. Partie 1: Spécification, performances, production et conformité. NF EN 13670. Exécution des structures en béton.

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton.

Exécution:

- NF EN 13670. Exécution des structures en béton. - Montage et démontage du système de coffrage : - NF EN 13670. Exécution des structures en béton. - NF P 18-201. DTU 21. Travaux de bâtiment. Exécution des ouvrages en béton.

3.3.3 Chape (rattrapage 4cm à 0cm sol)

Réalisation d'une chape, avec mortier léger de ciment, CT - C12 - F3 selon NF EN 13813, de 40 mm d'épaisseur, coulage sur support en béton armé ou en mortier pour augmentation de section, impression préalable de la surface support, qui agit comme pont de liaison, tirée à la règle, arasée et préparée pour son utilisation postérieure comme support de revêtement de sol. Comprend l'implantation et le marquage des niveaux de finition, la mise en place d'une bande de panneau rigide en polystyrène expansé de 10 mm d'épaisseur sur le périmètre, entourant les éléments verticaux et dans les joints de rupture, la réalisation des joints de retrait et le séchage du mortier.

Produit pouvant convenir Sikafloor® Level-30

[Mortier d’égalisation à hautes performances, autonivelant, à base de ciment et à séchage rapide pour l’intérieur et l’extérieur, épaisseur de couche 4-30 mm]


3.3.4 Fourniture et pose carrelage

Fourniture et réalisation d'un revêtement via la méthode de mise en place par couche fine, de carreaux, placés avec adhésif cémenteux normal, C1 sans aucune caractéristique supplémentaire, couleur muti ton suivant le calpinage de l'architecte, étendu sur la surface support avec une truelle dentée. Comprend le nettoyage, la vérification de la surface support, les implantations, les découpes, la réalisation des joints périmétriques continus, de largeur supérieure ou égale à 5 mm, aux limites avec les parois, les poteaux intérieurs et les élévations de niveau et, s'il y a lieu, les joints de cloisons et les joints de rupture existant sur la surface support, le jointoiement avec lait de ciment et de sable, L, 1/3

CEM II/A-P 32,5 R, pour joint ouvert (> 15 mm), colorée de la même tonalité que les pièces et l'élimination du matériau excédant de jointoiement.

3.3.5 Balisage lumineux nez de marche avec leds

+Rebord pour limite de dalle coté margelle façade

Fourniture et pose de profilé aluminium et ruban LED destiné à éclairer les marches d'escalier

- fixation sur le nez de marche par vissage. Les vis sont dissimulées par un couvercle de finition. - embouts de finition droite et gauche - rubans LED jusqu'à 12 mm de large. - Aluminium finition anodisé - Comprend câblage, branchement et raccordement électrique - Les circuits et les éléments seront convenablement identifiés

Totalement monté, connecté et mis en fonctionnement par l'entreprise installatrice pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

Produit pouvant convenir : 'profilé LED aluminium marches escaliers - CRAFT - S01 Réf. : PR-S-01-F-S001' ou équivalent (similaire en termes de qualité technique, normative, économique, décorative et architecturale, garantie, etc.).


3.4. PLAFOND

3.4.1 Plafond placo sous face et fibro en face supérieure pour triangle entre extension salle expo et façade vitrée du bâtiment. (ossature métallique)

Sur ossature tubulaire métallique galvanisé

- soudure continue pour empêcher l’air de circuler à l’intérieur du cube. - mis en peinture de couches d’antirouille et deux couches de finition - pose en face supérieur du fibro ciment 18mm, finition sol identique de l'existant et sur le même niveau -en face inférieur fourniture et montage d'un faux plafond continu suspendu, lisse, système 'PLACO',

constitué d'une plaque de plâtre A / NF EN 520 - 1200 / 2600 / 13 / bord aminci,

Placoplatre BA 13 'PLACO', constituée d'une âme en plâtre d'origine naturelle fourrée et liée aux deux lames de carton fort, Euroclasse A2-s1, d0 de réaction au feu,

Vissée à une structure portante de profilés primaires Fourrure Stil F530 'PLACO'.

Comprend les fixations, la résolution du périmètre et des points particuliers, le traitement des joints et les accessoires de montage y compris impression, peinture.

Totalement et terminé

3.4.2 Dépose du plafond de la galerie extérieure

3.4.3 F&P de panneaux persienne lames Z en plafond de la galerie couverte.

Fourniture et pose de châssis fixes en aluminium pour ventilation permamente

- Cadres dormant en aluminium extrudé, ép.42mm - Assemblage par équerre à sertir ou par équerre munie d'un dispositif à vis et contre-plaque - Remplissage lames persienne 'z' anti-pluie. Pose horizontale.

3.4.4 Ossature support des brasseurs d’air : tubes 30x60 galva peints trame 3m

Mis en place d’une structure tubulaire métallique à souder suspendu

- Tubes galvanisé 30x60x3 - Trames 3000/3000 mm - Mis en place et soudure selon calepinage du plan - soudure continue pour empêcher l’air de circuler à l’intérieur du cube. - mis en peinture de couches d’antirouille et deux couches de finition - fixation par soudure sur l’ossature en de platine de support de brasseurs d’air

3.4.5 Dépose panneau acoustique et repose selon plan de projet

3.4.6 Plafond placo plâtre au- dessus de l'accueil avec luminaire type 'led / pluie d'étoile'

Casquette placo au-dessus de l'accueil (y compris incorporation des luminaires et ossature support métal galva)

Les luminaires sont fournis par le lot FLUIDES

Fourniture et montage d'un faux plafond continu suspendu, situé à une hauteur inférieure à 4 m, lisse, système 'PLACO', constitué d'une plaque de plâtre A / NF EN 520 - 1200 / 2600 / 13 / bord aminci, Placoplatre BA 13 'PLACO', constituée d'une âme en plâtre d'origine naturelle fourrée et liée aux deux lames de carton fort, Euroclasse A2-s1, d0 de réaction au feu, boulonnée à une structure portante de profilés primaires Fourrure Stil F530

'PLACO'. Comprend les fixations, la résolution du périmètre et des points particuliers, le traitement des joints et les accessoires de montage. Totalement terminé et prêt pour impression, peinture ou revêtement.

3.4.7 Pate de fixation pour support projecteur

Mis en place d’un support tubulaire métallique à souder suspendu

- Tubes galvanisé 30x30x3 - Cadres positionnement du projecteur - Soudure continue pour empêcher l’air de circuler à l’intérieur du cube. - Mise en peinture de couches d’antirouille et deux couches de finition - Fixation suivant directives MOE

3.4.8 plafond et soffite en placo platre dans l'espace restant entre la cage d’escalier et la nouvelle paroi vitrée

Y compris ossature support et finition peinture.


3.5. MUR (peinture)

3.5.1 Peinture de rafraîchissement intérieur (murs et poteaux)

3.6. AGENCEMENT

3.6.1 PLACO + PEINTURE derrière banque accueil (devant la menuiserie)

Fourniture et montage d'une cloison simple peau, système 'PLACO', autoportante, de 126 mm d'épaisseur totale, sur bande autoadhésive, Ruban Résilient 45 'PLACO', placée sous l'ossature périphérique, constituée d'une ossature simple autoportante de profilés métalliques en acier galvanisé constituée de rails R 100 'PLACO' et montants M 100 'PLACO', avec une séparation entre les montants de 400 mm et une disposition normale 'N', de chaque côté de laquelle est vissée une plaque de plâtre A / NF EN 520 - 1200 / 2600 / 13 / bord aminci,

Placoplatre BA 13 'PLACO' sur une face et une autre plaque A / NF EN 520 - 1200 / 2600 / 13 / bord aminci, Placoplatre BA 13 'PLACO' sur l'autre face.

Comprend implantation des profilés, des zones de passage et des ouvertures ;

Mise en place sur tout le périmètre de rubans et de bandes étanches, sur la surface d'appui ou de contact des profilés avec les parements ;

Ancrages des rails et des montants métalliques ; découpe et fixation des plaques par vissage ; traitement des zones de passage et des ouvertures ;

Réalisation des angles ;

Traitement des joints avec pâte et bande à joints ;

Placement des coffrets pour l'hébergement des mécanismes électriques et pour le passage des installations, implantation préalable de leur emplacement sur les plaques et perforation de celles-ci, et nettoyage final.

Totalement terminé y compris impression et peinture de finition

3.7. EXTÉRIEUR

Le titulaire établit, d’après les documents particuliers du marché, notamment d’après les éléments de définition du projet, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution, notes de calculs, études de détail. Le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance. Les plans d’exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d’ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en œuvre.

Dossier d'exécution



• Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage, • Les plans d'exécution, • Les plans d'atelier et de chantier, • Les notes de calculs, • Les procédures de fabrication, de montage, • Les procès-verbaux d'essais d'étude et d'agrément, • Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés, • Les fiches techniques définissant les revêtements de surface des métaux et leurs procédures d'application, • La description des techniques particulières, hors normes, mises en oeuvre pour respecter le Cahier des Charges.


Après la signature du présent marché,l'Entrepreneur soumet à la Maîtrise d'Oeuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents.

Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers- retours.







Visa du dossier d'exécution :


Dossier des ouvrages exécutés

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent être complétés ou refaits de façon à être rendus conformes à l'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés

Comprend :


Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pièces générales du marché

3.7.1. EP

Comprend :


3.7.1.1 Regard de collecte en 40x40 par 50 cm de profondeur

3.7.1.2 Découpage de la dalle de seuil

3.7.1.3 Tranchée (espace serré et reseaux probables)

3.7.1.4 réseau enterré en PVC

3.7.1.5 regard d'angle 40x40 par 50 cm de profondeur

3.7.1.6 reprise de la dalle de seuil

3.7.1.7 rebouchage tranchée

3.7.1.8 Gravier de propreté finition

3.7.1.9 Percement du muret

3.7.1.10 Decoupe du trottoir sur 80 cm de large

3.7.1.11 Regoudronnage du trottoir

3.7.1.12 Branchement sur le regard EP existant

Annexe 4


CAHIER DES CHARGES Lot 4 - FLUIDES et EQUIPEMENTS


4. FLUIDES et EQUIPEMENTS

4.1. ZONE EXPO 4.1.1 Conduite d'extraction des fumées et tourelle mécanique 4.1.2 Eclairage de sécurité par BAES 4.1.3 Extincteur à eau pulvérisée 6litres

4.2. ATRIUM

4.2.1 Extincteur à mousse carbonique 2kg (F et P) 4.2.2 BASSEUR d'AIR y compris toutes sujétions de pose, de raccordement et de mise en service (F et P) 4.2.3 Climatisation box accueil (6000 BTU) (F et P) 4.2.4 Luminaires LED sous verrière (éclairage général Atrium) (F et P) 4.2.5 Luminaires LED sous ossature Tubes (éclairage ponctuel) (F et P) 4.2.6 Luminaires LED pour bureau accueil (F et P)

4. FLUIDES et EQUIPEMENTS

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

4.1. ZONE EXPO

4.1.1 Conduite d'extraction des fumées et tourelle mécanique

Conduit désenfumage réalisée par :

- Gaines verticales système shunt épaisseur des parois coupe-feu 1h - Installation d'une grille d'extraction en aluminium finition anodisée - leur section doit être au moins égale à la surface libre des bouches qu'ils desservent par niveau ; - le rapport de la plus grande à la plus petite dimension de leur section doit être inférieur ou égal à 2. - les conduits verticaux d'évacuation peuvent comporter aux plus deux dévoiements dont l'angle avec la verticale

n'excède pas 20 degrés. - la longueur des raccordements horizontaux d'étage des conduits d'évacuation, dits traînasses, ne doit pas

excéder 2 m, à moins de justifier d'un débit suffisant. Le calcul de justification est effectué pour des fumées à 70° C, une température extérieure de + 15° C et en l'absence de vent.

- les conduits doivent être réalisés en matériaux de catégorie M0 ou A2 s2 d0 et être stables au feu de degré 1/4 h. Les conduits d'amenée d'air sont des conduits de ventilation et doivent, s'ils traversent d'autres locaux, assurer un coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois limitant ces derniers.

Par contre, les conduits d'évacuation de fumée sont des conduits de désenfumage et essayés avec un feu intérieur. Leur degré de résistance au feu doit être d'une durée égale au degré coupe-feu de la paroi traversée. Ces exigences peuvent être assurées par la gaine dans laquelle ils sont placés, à condition qu'ils soient seuls dans cette gaine et que celle-ci présente une résistance au feu identique à celle des parois traversées.

4.1.2 Eclairage de Sécurité par BAES

Eclairage de sécurité par BAES d’évacuation à LEDs ECO1 SATI AutoDiag réf. 0 625 25 de marque Legrand ou équivalent en pose saillie :

- 45 lm – 1 h équipés de sources lumineuses à LEDs sans maintenance - à faible consommation d'énergie (≤ 1,2 W) - IP43 - IK07


- débrochables facilement à l’aide de la patère universelle Legrand pour faciliter leur maintenance sans recâblage - certifiés à la marque de qualité NF AEAS performance SATI - de qualité environnementale, certifiés à l'Ecolabel NF Environnement « Blocs d’Eclairage de Sécurité » et éligibles

aux Certificats d'Economie d'Energie CEE - équipés d'un système de test automatique SATI permettant un test des lampes tous les 10 jours et un test des

batteries tous les 70 jours

Recommandations techniques pour la rédaction d’un CCTP BAES ECO 1 SATI AUTODIAG

- dont l’état de fonctionnement est périodiquement contrôlé à distance et centralisé sur un afficheur à LEDs (réf. 0

625 09) ou sur un écran tactile (réf. 0 625 03) en appareillage mural permettant de signaler en temps réel l’apparition d’un bloc en défaut, la disparition d’un bloc et toute défaillance de l’infrastructure de télécommande et du système de contrôle et de signalisation (technologie SATI AutoDiag)

- équipés d'étiquettes de signalisation d'évacuation visibles à 20 m de dimensions > 200 x 100 mm, positionnables, répondant aux principales indications d'évacuation

- permettant une meilleure lisibilité du sens d’évacuation par installation complémentaire de plaque de signalisation verticale réf. 0 626 85

- protégeables par une grille de protection contre les petits chocs (IK10) réf. 0 626 90 ou plus important (IK20) réf. 0 626 92

- mise au repos à distance par télécommande non polarisée réf. 0 039 00/0 039 01 ou par télécommandeAutoDiag réf. 0 625 00/0 625 02

4.1.3 Extincteur à eau pulvérisée 6 litres

Extincteurs portatifs

Les extincteurs portatifs doivent être certifiés par l'AFNOR et porter la marque NF Extincteurs (illustrée par une estampille de couleur grise apposée sur le corps de l'appareil) Cette certification garantit notamment leur conformité à la norme NF EN-3.

L'application de cette norme qui définit les caractéristiques et essais permettant d'apprécier le bon fonctionnement et l'efficacité extinctrice des appareils, a été rendue obligatoire par l'arrêté du 21 avril 1997 (J.O. du 29 avril 1997).

La spécificité de l'extinction des feux de métaux ne permet pas de définir un foyer type normalisé représentatif. L'efficacité sur foyer de classe D n'est pas couverte par la norme NF EN 3-1.

Il n'existe donc pas d'extincteur certifié pour cette classe de feu.

Pour les feux de gaz (classe C), la marque NF-Extincteurs a repris, dans son règlement particulier, l'essai décrit dans la norme Les extincteurs à poudre BC et ABCC sont généralement certifiés pour cette classe de feu.

La liste des extincteurs certifiés est disponible à l'AFNOR (Association Française de Normalisation) ou au CNMIS (Comité National du Matériel d'Incendie et de Sécurité).

Une estampille de couleur bleue portant en clair la mention 'Remise en service' atteste que l'appareil concerné a été remis en état de fonctionnement normal et en conformité au modèle du même type admis à la marque NF-Extincteurs par le constructeur ou ses concessionnaires exclusifs dans leurs ateliers.

Fourniture et mise en place d'extincteur à eau pulvérisée 6litres avec tuyau avec embout diffuseur. Comprend support, accessoires de montage et signalitique. Totalement monté

4.2. ATRIUM

4.2.1 Extincteur à mousse carbonique 2kg (F et P)


Fourniture et mise en place d'extincteur à mousse carbonique 2kg avec tuyau avec embout diffuseur. Comprend support, accessoires de montage et signalitique.

Totalement monté

Selon plan de sécurité

A proximité du tableau de répartition électrique A proximité de la centrale de traitement d'air chaud

4.2.2 BASSEUR d'AIR y compris toutes sujétions de pose, de raccordement et de mise en service (F et P)

Dépose des brasseurs d'air existant et leur support

Fourniture et pose d'un grand ventilateur de plafond industriel de 142 cm

La grande vitesse de rotation et les 3 pales en métal aiguisées nécessitent une hauteur minimum sous plafond de 3 m.

La marche-avant permet de rafraîchir en été et la marche-arrière permet d'économiser jusqu'à 30% d'énergie de chauffage en hiver. La rotation vers la gauche assure une circulation homogène de l'air chaud.

- Diamètre de 142 cm (pour pièces hautes d'au moins 3 m. sous plafond)

- Inclinaison des pales de 8°

- Rotations/min. : 250/210/150/90 (4 niveaux de réglage)

- 63/40/23/10 Watts

- Moteur : 172x12 mm

- Interrupteur rotation droite/gauche

- Distance entre le plafond et l'extrémité des pales : 42,2 cm

- Distance entre le plafond et l'extrémité du boîtier : 39,4 cm

- Avec interrupteur mural télécommande

Y compris toutes sujétions de pose, de raccordement et de mise en service

Produit pouvant convenir : Westinghouse INDUSTRIAL 56' Référence : 9602213 ou équivalent (similaire en termes de qualité technique, normative, économique, décorative et architecturale, garantie, etc.).

4.2.3 Climatisation box accueil (6000 BTU) (F et P)

La fourniture et la pose de split-system de 6 000 BTU y compris

Tous les accessoires ainsi que les tubages et fileries pour l’installation sur le réseau électrique existant et pour un bon fonctionnement de matériels en assurant l’évacuation des eaux de condensat

Caractéristiques techniques minimales exigées

Spécifications techniques Proposées :

Type de climatiseur : froid Alimentation électrique : 220V 50 Hz Puissance de refroidissement : 12000 Btu /h au minimum Fonction déshumidification Mode veille Minuterie programmable Réglage automatique de ventilation

Niveau sonore : Pour l’unité intérieure : 52 dB au maximum Pour l’unité extérieure : 62 dB au maximum

Accessoires : Support en acier galvanisé


Tuyau en PVC cristal armé pour l'évacuation du condensat Liaison frigorifique calorifugée et fournitures nécessaires (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) Liaison électrique et fournitures nécessaires (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) Télécommande infra rouge Livraison sur site et implantation y compris remise en état des revêtements (de toutes natures) détériorés (Conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) Mise en service Manuel d’utilisation en langue française Tout climatiseur dépassant le classement énergétique de 1 à 3 sera rejeté

4.2.4 Luminaires LED sous verrière (éclairage general Atrium) (F et P)

4.2.5 Luminaires LED sous ossature Tubes (éclairage ponctuel) (F et P)

4.2.6 Luminaires LED pour bureau accueil (F et P)


Annexe 5

Opération : AMENAGEMENT DE L’ACCUEIL ET DU HALL DE LA CCISM Edition du

Maître d'ouvrage : CCISM - 41 rue du Docteur Cassiau

Maître d'œuvre : David CHAUVIN, Architecte - BP 40 470 PPT - Tél :87 79 22 39 - [email protected]

19/11/2019

BORDEREAU D.P.G.F. ENTREPRISE POUR ÉTABLISSEMENT DE L'OFFRE

Lot n° 1 : ALUMINIUM Montants à exprimer en francs Pacifique (XPF) Qtt Total U. Px unit. Px Total

1 ALUMINIUM 1.1 FERMETURE DE BAIES 1.1.1 ATRIUM 1.1.1.1 Chassis persienne fixez Alu ML/2,5 m de haut atrium coté arrière 25.407 ml 1.1.1.2 Retombée vitrée au-dessus de la banque d'accueil 19.74 m² 1.1.1.3 Dépose et remplacement des 3 portes principales d'entrée qui sont dysfonctionnelles.

3 U

Sous-total ATRIUM

1.1.2 SALLE EXPO 1.1.2.1 Fermeture de la paroi perforée ventilée dans l'angle à droite en entrant. 1 ENS 1.1.2.2 Fermeture des persiennes de fenêtres 3 U 1.1.2.3 Paroi vitrée tout hauteur pour fermer la salle d'exposition 1. 1 ENS 1.1.2.4 Porte coulissante automatique dans paroi ci - dessus 2 U

Sous-total SALLE EXPO

Sous-total FERMETURE DE BAIES

Total Lot 1 - ALUMINIUM TVA 13.00%

TTC

Etabli par l'entrepreneur :

A Le


Annexe 6




19/11/2019


Lot n° 2 : MOBILIER Montants à exprimer en francs Pacifique (XPF) Qtt Total U. Px unit. Px Total

2 MOBILIER 2.1 Banque de réception du public AV 1 Unit 2.2 Banque de réception du public AR 1 Unit 2.3 Module PMR 1 Unit 2.4 cloisons et portes gauche et droite (bois stratifié idem meuble) 2 Unit

Total Lot 2 - MOBILIER TVA 13.00%

TTC


A Le


Annexe 7




19/11/2019


Lot n°3 : AGENCEMENT et DIVERS

Montants à exprimer en francs Pacifique (XPF) Qtt Total U. Px unit. Px Total

3 AGENCEMENT et DIVERS 3.1 ETUDES D'EXÉCUTION 3.1.1 Ensemble 1 fft

Sous-total ETUDES D'EXÉCUTION

3.2 DÉMOLITION ET DÉPOSES 3.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER => F&P de CLOISONNEMENT PROVISOIRE INTERIEUR

31.25 ml

3.2.2 DEMOLITION DE CARRELAGES DE SOL 153 m2 3.2.3 DEMOLITION DE FORMES EN BETON ARME 6.5 m3 3.2.4 ENLEVEMENT DES GRAVOIS 18.74 m3

Sous-total DÉMOLITION ET DÉPOSES

3.3 SOL 3.3.1 RAMPE D'ACCES A PENTE DOUCE PMR 0.56 m3 3.3.2 DALLAGE NEUF (zone '3 marches') 19.6 m3 3.3.3 Chape (rattrapage 4cm à 0cm sol) 35 m2 3.3.4 Fourniture et pose carrelage 158 m2 3.3.5 Balisage lumineux nez de marche avec leds 49.021 ml

Sous-total SOL

3.4 PLAFOND 3.4.1 Plafond placo sous face et fibro en face supérieur pour triangle entre extension salle expo et façade vitrée du bâtiment. (ossature métallique)

3.58 m²

3.4.2 Dépose du plafond de la galerie extérieure 47 Ens 3.4.3 F&P de panneaux persienne lames Z en plafond de la galerie couverte. 47 Ens 3.4.4 Ossature support des brasseurs d'air : tubes 30x60 galva peints trame 3m 893.23 kg

3.4.5 Dépose panneau acoustique et repose selon plan de projet 1 ens 3.4.6 Plafond placoplâtre au-dessus de l'accueil avec luminaire type 'led / pluie d'étoile' 6.4 m2

3.4.7 Pate de fixation pour support projecteur 1 U 3.4.8 plafond et soffite en placo platre dans l'espace restant entre la cage d'escalier et la nouvelle paroi vitrée 1 ENS

Sous-total PLAFOND

3.5 MUR (peinture) 3.5.1 Peinture de rafraîchissement intérieur (murs et poteaux) 180 m²

Sous-total MUR (peinture) 3.6 AGENCEMENT 3.6.1 PLACO + PEINTURE derrière banque accueil (devant la menuiserie) 8.66 m²

Sous-total AGENCEMENT

3.7 EXTÉRIEUR 3.7.1 EP 3.7.1.1 Regard de collecte en 40x40 par 50 cm de profondeur 1 U


3.7.1.2 Découpage de la dalle de seuil 1 U 3.7.1.3 tranchée (espace serré et réseaux probables) 28 ml 3.7.1.4 réseau enterré en PVC 28 ml 3.7.1.5 regard d'angle 40x40 par 50 cm de profondeur 3 U 3.7.1.6 reprise de la dalle de seuil 1 U 3.7.1.7 rebouchage tranchée 28 ml 3.7.1.8 Gravier de propreté finition 28 m2 3.7.1.9 Percement du muret 1 U 3.7.1.10 Découpe du trottoir sur 80 cm de large 2 ml 3.7.1.11 Regoudronnage du trottoir 2 ml 3.7.1.12 Branchement sur le regard EP existant 1 U

Sous-total EP

Sous-total EXTÉRIEUR

Total Lot 3 - AGENCEMENT et DIVERS TVA 13.00%

TTC


A Le


Annexe 8

Opération : Aménagement accueil (239 - Siège de la CCISM Papeete Edition du



19/11/2019


Lot n° 4 : FLUIDES et EQUIPEMENT

Montants à exprimer en francs Pacifique (XPF) Qtt Total U. Px unit. Px Total

4 FLUIDES et EQUIPEMENTS 4.1 ZONE EXPO 4.1.1 Conduite d'extraction des fumées et tourelle mécanique 15.139 ml 4.1.2 Eclairage de sécurité par BAES 8 Unit 4.1.3 Extincteur à eau pulvérisée 6litres 8 Unit

Sous-total ZONE EXPO

4.2 ATRIUM 4.2.1 Extincteur à mousse carbonique 2kg (F et P) 3 Unit 4.2.2 BASSEUR d'AIR y compris toutes sujétions de pose, de raccordement et de mise en service (F et P) 8 Unit

4.2.3 Climatisation box accueil (6000 BTU) (F et P) 1 Unit 4.2.4 Luminaires LED sous verrière (éclairage général Atrium) (F et P) 4 Unit 4.2.5 Luminaires LED sous ossature Tubes (éclairage ponctuel) (F et P) 10 Unit 4.2.6 Luminaires LED pour bureau accueil (F et P) 6 Unit

Sous-total ATRIUM

Total Lot 4 - FLUIDES et EQUIPEMENTS TVA 13.00%

TTC


A Le