Upload
lekhuong
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
0
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
DEPARTEMENT DE LA VENDEE
RAPPORT D’ENQUÊTE
Arnold SCHWERDORFFER
Président de la Commission
Loïc MINIER Serge MIRAUCOURT
Commissaire enquêteur Commissaire enquêteur
Décision TA n° E14000224/44 du 6 octobre 2014
Arrêté préfectoral n° 14-DRCTAJ/1-556 du 22 octobre 2014.
ENQUÊTE PUBLIQUE
relative à
la demande, déposée par le Groupement d’Intérêt Economique
Granulats Nord Gascogne (GIE GNG), portant simultanément sur :
le permis exclusif de recherches dénommé PER GNG,
la demande d’autorisation de travaux de recherches pour
l’exploitation de gisements de granulats marins, situés au
large de l’île de Noirmoutier.
1
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
SOMMAIRE
1° PARTIE : RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
1 Cadre de l’enquête ____________________________________________________ 7
Cadre général __________________________________________________________ 7
Cadre réglementaire ____________________________________________________ 9 1.2.1 Généralités ___________________________________________________________________ 9 1.2.2 Cadre spécifique aux demandes présentées par GIE-GNG ____________________________ 10 1.2.3 Cadre spécifique à l’enquête publique et à l’étude d’impact __________________________ 10
Mission de la Commission d’enquête ______________________________________ 10
2 Organisation de l’enquête _____________________________________________ 11
Désignation de la Commission d’enquête __________________________________ 11
Acte générateur de l’enquête ____________________________________________ 11
Dates et durée de l’enquête _____________________________________________ 11
Lieux d’enquête _______________________________________________________ 11
Dates, lieux et horaires des permanences __________________________________ 12
Déroulement chronologique de l’enquête __________________________________ 12
Publicité _____________________________________________________________ 12 2.7.1 Publicité par voie de presse ____________________________________________________ 12 2.7.2 Publicité par voie d’affichage ___________________________________________________ 12 2.7.3 Publicité par Internet __________________________________________________________ 13
3 Présentation du dossier d’enquête _______________________________________ 13
Partie du dossier d’enquête fournie par le pétitionnaire ______________________ 13
Compléments au dossier fournis par le GIE GNG _____________________________ 13
Partie du dossier d’enquête fournie par la Préfecture _________________________ 14
4 Présentation sommaire du projet ________________________________________ 14
Présentation du contexte général et objectifs du projet _______________________ 14
Présentation technique du projet _________________________________________ 14 4.2.1 Organisation du programme de recherche ________________________________________ 14 4.2.2 Investigations à conduite ______________________________________________________ 15
Concertation __________________________________________________________ 16
Engagement financier __________________________________________________ 16
Eléments essentiels de l’étude d’impact____________________________________ 16 4.5.1 Impacts du projet sur l’environnement ___________________________________________ 16 4.5.2 Justification du projet (points essentiels) __________________________________________ 17 4.5.3 Mesures pour réduire les risques d’effets dommageables ____________________________ 18
Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 ___________________________ 18
2
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
5 Analyse de l’avis de l’AE _______________________________________________ 18
Généralités ___________________________________________________________ 18
Présentation du projet et de son contexte __________________________________ 19
Principaux enjeux de l’évaluation environnementale _________________________ 19
Qualité de l’étude d’impact ______________________________________________ 19
Prise en compte de l’environnement par le projet ___________________________ 20
Conclusion de l’avis de l’Autorité environnementale _________________________ 20
Suite donnée par le GIE GNG à l’AE ________________________________________ 21
6 Préparation de l’enquête : visites et réunions ______________________________ 22
Réunion avec le GIE GNG ________________________________________________ 22
Réunion avec des représentants de la DREAL et de la DDTM/DLM _______________ 22
7 Réunion de synthèse __________________________________________________ 22
8 Bilan de l’enquête ____________________________________________________ 23
Bilan global ___________________________________________________________ 23
Analyse de ce bilan ____________________________________________________ 23
9 Délibérations des collectivités locales ____________________________________ 24
Présentation de l’avis émis ______________________________________________ 24
Motivation de l’avis émis _______________________________________________ 25 9.2.1 Opposition de principe au projet ________________________________________________ 25 9.2.2 Insuffisance de l’étude d’impact _________________________________________________ 26 9.2.3 Eléments de portée générale ou stratégique _______________________________________ 27 9.2.4 Enjeux locaux liés au prélèvement de granulats marins ______________________________ 29
Conclusion de l’étude de la délibération ___________________________________ 30
10 Interventions des particuliers _________________________________________ 31
Généralités ___________________________________________________________ 31
Interventions entrant dans le champ de l’enquête ___________________________ 32 10.2.1 Créneau d’enquête _________________________________________________________ 32 10.2.2 Réunion publique au terme du processus de recherche ____________________________ 32 10.2.3 Fréquence et modalités des missions de recherche _______________________________ 32 10.2.4 Impact de l’extraction sur le trait de côte _______________________________________ 32 10.2.5 Incidences du PER sur un site Natura 2000 ______________________________________ 33 10.2.6 Incidences sur la faune et la flore marine _______________________________________ 33
Conclusion de l’étude des interventions de particuliers _______________________ 33
11 Interventions d’organisations de professionnels __________________________ 34
Généralités ___________________________________________________________ 34
Etude des interventions des organisations professionnelles ____________________ 34 11.2.1 Courrier du COREPEM _______________________________________________________ 34 11.2.2 Courrier d’OPPAN __________________________________________________________ 34
3
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Conclusion de l’étude des interventions d’organisations de professionnels _______ 35
12 Interventions des associations environnementales ________________________ 35
Généralités ___________________________________________________________ 35
Etude des interventions des associations ___________________________________ 36 12.2.1 Maintien du périmètre au-delà des 12 milles ____________________________________ 36 12.2.2 Constitution d’un comité scientifique __________________________________________ 36 12.2.3 Mutualisation des connaissances ______________________________________________ 37 12.2.4 Association de toutes les parties prenantes au suivi du programme __________________ 38 12.2.5 Identifier les techniques d’extraction les moins impactantes ________________________ 38 12.2.6 Evaluation de l’incidence du projet sur tous les sites Natura 2000 ___________________ 40 12.2.7 Evaluation des travaux de recherche dans la durée _______________________________ 40 12.2.8 Nécessité de prospecter une vaste zone ________________________________________ 40 12.2.9 Intervention de la LPO ______________________________________________________ 40
Conclusion de l’étude des interventions des associations ______________________ 41
13 Intervention de Monsieur Jacques OUDIN _______________________________ 42
Généralités ___________________________________________________________ 42
Etude de l’intervention de Monsieur Jacques Oudin __________________________ 42 13.2.1 Privilégier le PER ___________________________________________________________ 42 13.2.2 Intégration des PER dans les schémas nationaux et régionaux ______________________ 43 13.2.3 Protection de la bande des 12 milles marins _____________________________________ 44 13.2.4 Création d’un véritable comité de suivi _________________________________________ 45
Conclusion de l’étude de l’intervention de Monsieur Oudin ____________________ 45
2° PARTIE : CONCLUSION ET AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE
14 Remarques générales de la Commission sur l’enquête _____________________ 47
Caractéristiques de l’enquête ____________________________________________ 47 14.1.1 Enquête comportant trois volets ______________________________________________ 47 14.1.2 Concomitance de deux enquêtes ______________________________________________ 47
Organisation de l’enquête _______________________________________________ 47
Déroulement de l’enquête ______________________________________________ 48
Particularités de l’enquête ______________________________________________ 48
Rencontre avec DDTM/ DLM et la DREAL ___________________________________ 48
Réunion de synthèse ___________________________________________________ 49
15 Rappel sommaire du projet ___________________________________________ 49
Objectif du projet ______________________________________________________ 49
Travaux de recherche __________________________________________________ 49
Impact du projet sur l’environnement _____________________________________ 49
Engagement financier du maître d’ouvrage _________________________________ 50
16 Bilan de l’enquête __________________________________________________ 50
4
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Avis émis en amont de l’enquête _________________________________________ 50 16.1.1 Généralités _______________________________________________________________ 50 16.1.2 Avis de l’Autorité environnementale ___________________________________________ 50
Bilan global des interventions du public ____________________________________ 51
Analyse du bilan des interventions du public ________________________________ 51
Bilan par nature des intervenants _________________________________________ 51
Bilan par volet de l’enquête _____________________________________________ 52
17 PER : Avis et conclusion de la Commission _______________________________ 53
Remarques préliminaire ________________________________________________ 53 17.1.1 Extrait du Livre Bleu relatif aux granulats marins _________________________________ 53
Remarque générale sur la recherche liée aux granulats marins _________________ 54
Remarques sur les éléments non déterminants ______________________________ 55 17.3.1 Non-respect du principe de précaution _________________________________________ 55 17.3.2 Surface excessive de la zone de recherche ______________________________________ 55 17.3.3 Réalisation d’études déjà prévues par le programme de recherche __________________ 55 17.3.4 Identification des techniques d’extraction les moins impactantes ____________________ 55 17.3.5 Etude des effets cumulés du PER avec les projets éoliens __________________________ 55
Remarques sur les éléments déterminants _________________________________ 56 17.4.1 Privilégier les PER par rapport à des concessions directes __________________________ 56 17.4.2 Solliciter des instances de concertation du niveau national _________________________ 56 17.4.3 Subordonner les PER à des documents nationaux et régionaux ______________________ 56 17.4.4 Maintien du périmètre dans la zone des 12 milles ________________________________ 57 17.4.5 Mise en place d’un cadre formel de concertation _________________________________ 57 17.4.6 Suivi scientifique du programme ______________________________________________ 57 17.4.7 Mutualisation des connaissances ______________________________________________ 57
Conclusion de la Commission ____________________________________________ 58
Avis de la Commission __________________________________________________ 59
18 Autorisation de travaux : Avis et conclusion de la Commission ______________ 61
Remarque préliminaire _________________________________________________ 61
Remarque sur les éléments recueillis ______________________________________ 61 18.2.1 Insuffisance de l’étude d’impact ______________________________________________ 61 18.2.2 Impact sur le trait de côte ___________________________________________________ 61 18.2.3 Incidences sur les sites Natura 2000 ___________________________________________ 62
Conclusion de la Commission ____________________________________________ 62
5
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
ANNEXES
ANNEXE 1 : Liste des autorités administratives, politiques et professionnelles
dont la liste figure à l’article 13 du décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006.
ANNEXE 2 : Déroulement chronologique de d’enquête.
ANNEXE 3 : Compte rendu de la réunion du 28 novembre de la Commission
avec des représentants du GIE Granulats Nord Gascogne
ANNEXE 4 : Compte rendu de la réunion du 21 novembre de la Commission
avec les représentants de la DREAL et de la DDTM / DML.
ANNEXE 5 : Analyse des interventions des particuliers.
ANNEXE 6 : Analyse des interventions des associations.
PIECES JOINTES
PJ 1 : Séquençage du programme de travaux de recherches.
PJ 2 : Avis de l’Autorité environnementale.
PJ 3 : Courrier donnant suite à l’avis de l’autorité environnementale.
PJ 4 : Délibération du Conseil communautaire de l’île de Noirmoutier
PJ 5 : Procès-verbal de synthèse remis au maître d’ouvrage le 2 février 2015.
PJ 6 : Mémoire en réponse du maître d’ouvrage reçu le 13 février 2015.
7
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
1° PARTIE
RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
* *
1 Cadre de l’enquête
Cadre général
Le Groupement d’Intérêt économique « Granulats Nord Gascogne » (GIE GNG) est constitué de
deux sociétés dont le champ d’action s’étend à l’extraction, la transformation et l’acheminement
de granulats marins :
CEMEX France est une filiale du groupe industriel mexicain CEMEX qui est n° 1 mondial du
béton prêt à l’emploi et n° 3 mondial des granulats.
La société belge DEME Building Materials (DBM), dont la vocation consiste à extraire par
dragage, traiter et commercialiser des granulats marins pour le marché nord européen.
Le GIE GNG est concerné à travers ses sociétés par l’extraction de granulats. La branche
Granulats de CEMEX France produit 17 Millions de mètres cubes par an (Mm3/an), dont 5 % de
granulats marins. Elle exploite 13 concessions en mer, dont une en France, et est titulaire de deux
permis exclusifs de recherches (PER). Enfin, elle dispose de terminaux de réception et de
traitement (Le Havre et Dunkerque) et d’une plateforme de transit (Rouen). S’agissant de la
société DBM, son activité d’extraction et son activité commerciale s’exercent principalement en
Europe du nord. Elle exploite des concessions en Manche, pour un total de 5 Mm3/an. Elle est de
plus titulaire d’un PER au large de la Baie de Seine qui s’est concrétisé par l’octroi d’une
concession.
Le GIE GNG a été créé le 17 septembre 2010 dans le cadre du projet de demande de PER
nommé Granulats Nord Gascogne, dont l’avis de mise en concurrence a été publié le 16 octobre
2011 au Journal Officiel de la République Française. Cette demande a été déposée dans la
perspective d’une éventuelle exploitation de gisements de granulats marins sur les fonds marins
du plateau continental, au large de l’estuaire de la Loire, sur l’ancien lit de la Loire (paléovallée).
Le site correspondant, d’une surface de 432,4 km², est situé hors des eaux territoriales françaises
à 29 km de l’île de Noirmoutier, 24 km de l’île d’Yeu et 34 km de Belle-Île. Il se situe également à
7 km de la zone pressentie pour un futur parc éolien offshore. Le périmètre du PER « Granulats
Nord Gascogne » est présenté sur le plan ci-après.
L’autorisation de recherche est sollicitée pour une durée de 5 ans.
8
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
L’octroi d’un PER par le Ministre chargé des mines donne à l’industriel le droit exclusif de mener
les recherches pendant la durée sollicitée, puis de déposer des demandes de concession minière
dans le périmètre ayant fait l’objet des recherches. Quant à l’autorisation d’ouverture de travaux
liés au permis de recherches (second volet de l’enquête), elle est délivrée par le Préfet de
département. Celui-ci fixe notamment les quantités pouvant être prélevées et les conditions dans
lesquelles elles le seront.
9
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Il est à noter que si des recherches concluantes amenaient le bénéficiaire d’un permis à déposer
par la suite une ou plusieurs demandes de concession, celles-ci devraient faire l’objet d’études
d’impacts distinctes plus poussées. Elles devront alors tenir compte du ou des projets finalisés en
termes de périmètre, de volume, de profondeur, de localisation et de conditions d’exploitation,
sur lesquelles l’autorité environnementale sera de nouveau consultée. Dans de tels cas, de
nouvelles enquêtes publiques sont organisées.
Au stade actuel, le programme de recherches vise à évaluer le potentiel en granulats
exploitable et à acquérir un premier niveau de connaissance des impacts environnementaux
éventuels, qui pourraient naître d’une future demande de concession visant à exploiter le
gisement.
L’enquête publique comporte deux volets. Ils sont sommairement rappelés ci-après :
Le Permis Exclusif de Recherches. Il donne à l’industriel le droit exclusif de mener les
recherches pendant la durée accordée, puis de déposer des demandes de concession
minière dans le périmètre ayant fait l’objet des recherches.
L’Autorisation d’ouverture de travaux liés au permis de recherches. Elle fixe notamment les
quantités pouvant être prélevées et les conditions dans lesquelles elles le seront.
Les enquêtes relatives aux demandes du GIE GNG et du GIE LGL ont été conduites
simultanément par la même commission d’enquête.
Cadre réglementaire
1.2.1 Généralités
Les demandes du GIE GNG sont déposées au titre du décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006, relatif
à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues
dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitain.
Ce décret s’applique au permis exclusif de recherches (PER) et à la concession dénommés
« titres miniers », à l’autorisation et à la déclaration d’ouverture de travaux de recherche et
d’exploitation, à l’autorisation de prospection préalable et à l’autorisation d’occupation
temporaire du Domaine Public Maritime dénommée « autorisation domaniale ».
Selon les dispositions de son article 3, le demandeur peut présenter simultanément la demande
de titre minier (PER et concession) et la demande d’autorisation d’ouverture de travaux de
recherche ou d’exploitation. Lorsque le titre minier concerne le Domaine Public Maritime, ce qui
n’est pas le cas du présent projet, la demande de titre minier est accompagnée de la demande
d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime. L’article 11 du décret prévoit
que toutes ces demandes sont soumises à une enquête publique dans les conditions prévues par
le Code de l’Environnement.
Le permis exclusif de recherches est accordé (pour une durée de 5 ans) ou refusé par arrêté du
ministre chargé des mines. La concession est accordée par décret en Conseil d’Etat (pour une
durée maximale de 50 ans). L’autorisation d’ouverture de travaux (de recherche ou d’exploitation)
est délivrée par le préfet. Elle n’est valable que pendant la durée du titre minier (PER ou
concession).
10
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Le passage par un PER, et non par une demande directe de concession minière, permet au
pétitionnaire de réunir les conditions lui permettant d’acquérir une meilleure connaissance du
milieu et d’ouvrir un cadre de concertation utile pour toute la durée de l’autorisation. Elle lui
permet également de déposer, avant la fin de sa validité, une demande de concession minière
sans être soumis à une mise en concurrence. Dans ce cas, la demande d’autorisation de travaux
d’extraction, adossée à la demande de concession minière, ferait l’objet d’une nouvelle enquête
publique.
1.2.2 Cadre spécifique aux demandes présentées par GIE-GNG
L’organisation de l’enquête ressortit au Préfet de la Vendée qui est chargé de coordonner
l’instruction. Dans le délai de deux mois suivant la clôture de l’enquête, les personnes et
organismes consultés feront connaître leur avis. Il s’agit dans le cas présent :
des autres préfets éventuellement intéressés par les demandes,
du Préfet maritime,
de l’Institut français de recherches pour l’exploitation de la mer (IFREMER),
des maires des communes côtières,
des chefs des services civils intéressés.
de l’autorité militaire intéressée.
Dans un délai de quatre mois suivant la remise du rapport d’enquête publique, le Préfet
coordinateur de l’instruction et le Préfet maritime présenteront conjointement :
la demande de titre minier (PER),
le rapport du Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
le projet d’arrêté préfectoral.
Assisteront à cette présentation les autorités administratives, politiques et professionnelles,
dont la liste figure à l’article 13 du décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 susvisé. Cette liste est
rappelée en annexe 1 du présent rapport.
1.2.3 Cadre spécifique à l’enquête publique et à l’étude d’impact
Le Code de l’Environnement encadre :
la présente enquête publique, notamment par ses articles L123-1 et suivants et R123-1 et
suivants.
l’étude d’impact, notamment par son article L122-3 (dans sa rédaction en vigueur à la date
de dépôt du dossier)1.
Mission de la Commission d’enquête
Fournir au Préfet de la Vendée, après recueil et étude des interventions du public, un avis
motivé sur les demandes présentées par le GIE GNG portant sur :
le permis exclusif de recherches dénommé PER GNG,
1 Il est à noter que du fait de sa date de dépôt, le dossier n’est pas concerné par la réforme de l’étude d’impact issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, entrée en vigueur le 1° juin 2012.
11
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
l’autorisation de travaux de recherches pour l’exploitation de gisements de granulats marins,
situés au large de l’île de Noirmoutier.
Bien que la présente enquête soit conduite simultanément avec celle relative aux demandes
présentées par le GIE-LGL, dans le cadre de la mise en concurrence rappelée au paragraphe 1.1, il
est précisé que la Commission n’a pas à établir une hiérarchie de valeur entre les deux projets.
2 Organisation de l’enquête
Désignation de la Commission d’enquête
Par décision n° E14000224 /44 du 6 octobre 2014, le Président du Tribunal Administratif de
Nantes a constitué la commission d’enquête comme suit :
Président : Arnold SCHWERDORFFER, Général de division de l’Armée de Terre.
Membres titulaires :
Loïc MINIER, officier supérieur en retraite,
Serge MIRAUCOURT, ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines en retraite.
Membres suppléants :
Michel SIMON, cadre de la fonction publique territoriale en retraite.
Patrick REDUREAU, Capitaine de Gendarmerie en retraite.
Acte générateur de l’enquête
Arrêté de Monsieur le Préfet de la Vendée n° 14-DRCTAJ/1-556 du 22 octobre 2014.
Dates et durée de l’enquête
Début de l’enquête : 8 décembre 2014,
Fin de l’enquête : 16 janvier 2015,
Lieux d’enquête
L’hôtel de la Communauté de communes de l’Île de Noirmoutier a été retenu comme siège de
l’enquête. Ont en outre été retenus comme pôles d’enquête :
le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Direction générale de
l’aménagement, du logement et de la nature, Direction de l’eau et de la biodiversité.
la Préfecture de la Vendée, Direction des relations avec les collectivités territoriales et des
affaires juridiques, Bureau du tourisme et des procédures environnementales et foncières.
Les sous-préfectures des Sables d’Olonne et de Saint-Nazaire,
La Mairie de l’Île d’Yeu.
Au siège de l’enquête et dans les pôles d’enquête ont été tenus à la disposition du public, aux
heures normales d’ouverture et pendant toute la durée de l’enquête, un exemplaire « papier » du
dossier d’enquête et un registre d’enquête. De plus, les observations pouvaient être adressées par
courrier normal au siège de l’enquête et par courrier électronique sur une adresse dédiée
exclusivement à l’enquête publique.
soit une durée de 40 jours
12
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Le résumé non technique de l’étude d’impact et l’avis de l’Autorité environnementale étaient
consultables sur le site Internet des services de l’Etat en Vendée pendant la durée de l’enquête.
Dates, lieux et horaires des permanences
Le tableau ci-après donne le planning des permanences tenues durant l’enquête.
Date Horaire Lieu Commissaires enquêteurs
8/12/15 9h00 à 12h00 Comcom Île de Noirmoutier Commission au complet
19/12/14 9h00 à 12h00 Comcom Île de Noirmoutier Arnold Schwerdorffer
Serge Miraucourt
23/12/14 9h30 à 12h30 Mairie de l’Île d’Yeu Arnold Schwerdorffer
Loïc Minier
30/12/14 14h00 à 17h00 Comcom Île de Noirmoutier Arnold Schwerdorffer
Loïc Minier
8/01/15 10h30 à 12h00 14h00 à 15h30
Mairie de l’Île d’Yeu Arnold Schwerdorffer
Serge Miraucourt
16/01/15 14h30 à 17h30 Comcom Île de Noirmoutier Commission au complet
Déroulement chronologique de l’enquête
Le déroulement chronologique de l’enquête fait l’objet de l’annexe 2.
Publicité
2.7.1 Publicité par voie de presse
Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006, l’avis de
mise à l’enquête publique a été publié :
Au niveau National :
Journal Officiel de la République Française le 13 novembre 2014,
journal « Le Marin » le 14 novembre 2014.
En Vendée :
Ouest France / Vendée : le 14 novembre2014 et le 12 décembre 2014,
L’Echo de l’Ouest : 1° parution : le 14 novembre et le 12 décembre 2014.
En Loire Atlantique
Ouest France Loire Atlantique : parution unique le 14 novembre 2014,
L’Echo de l’Ouest : le 14 novembre 2014 et le 12 décembre 2014.
2.7.2 Publicité par voie d’affichage
Conformément aux dispositions de l’arrêté du Préfet, au moins quinze jours avant le début de
l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, l’avis a été publié par voie d’affichage :
A l’hôtel de la Communauté de communes de l’Île de Noirmoutier
13
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
dans les communes de Noirmoutier en l’Île, L’Epine, La Guérinière et Barbâtre ; l’Île d’Yeu,
Le Croisic, La Turbale et Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
à la préfecture de la Vendée et aux sous-préfectures de Saint-Nazaire et des Sables d’Olonne,
L’affichage de l’avis d’enquête publique a été certifié, suivant les lieux, par le Président de la
Communauté de communes de l’Île de Noirmoutier, les Maires des communes concernées et les
Sous-préfets concernés.
En outre, du 28 novembre au 1° décembre, la Commission d’enquête a contrôlé l’affichage et
fait apporter les ajustements nécessaires. S’agissant de l’Île d’Yeu, ce contrôle a pris la forme d’un
contact téléphonique avec la mairie.
2.7.3 Publicité par Internet
L’avis d’enquête publique était également consultable, au moins quinze jours avant le début
de l’enquête, sur le site Internet des services de l’Etats de la Vendée.
3 Présentation du dossier d’enquête
Partie du dossier d’enquête fournie par le pétitionnaire
Par courrier du 15 octobre 2010, adressé au Ministre de l’Ecologie, de l’Energie et du
Développement durable, le GIE-GNG a officialisé sa demande conjointe de permis exclusif de
recherche de granulats marins «Granulats Nord Gascogne» et d’autorisation d’ouverture de
travaux de recherches. Etait joint à ce courrier le dossier composé des 13 documents suivants :
Carte d’identité du demandeur.
Volume 1 : Identification du demandeur.
Volume 2 : Nom proposé, localisation, nature et durée du titre sollicité.
Volume 3 : Mémoire justifiant le périmètre demandé.
Volume 4 : Note technique / Programme des travaux.
Volume 5 : Etude d’impact.
Volume 5 bis : Résumé non technique de l’étude d’impact.
Volume 6 : Evaluation des incidences au titre de Natura 2000.
Volume 7 : Compatibilité du projet avec la protection de la sécurité publique.
Volume 8 : Document de sécurité et santé et permis de navigation.
Volume 9 : Nature et quantités des substances à extraire.
Volume 10 : Mesures de suivi, d’autosurveillance et de contrôle des travaux et de leurs
impacts.
Volume 11 : Engagement financier du demandeur.
Carte de localisation du périmètre du permis (fond de carte SHOM 7068).
Compléments au dossier fournis par le GIE GNG
En complément du dossier initial, le GIE GNG a ajouté les deux documents suivants :
Fiche, à l’attention des lecteurs du dossier, présentant l’enquête publique comme une étape
importante de la concertation.
14
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Courrier du 17 octobre 2013 donnant suite à des demandes de précision exprimées dans
l’avis de l’Autorité environnementale.
Partie du dossier d’enquête fournie par la Préfecture
Le dossier fourni par le maître d’ouvrage est complété par :
Les diverses pièces administratives correspondant à l’organisation de l’enquête (désignation
par le TA, arrêté du Préfet, avis d’enquête, parutions dans la presse…)
L’avis de l’Autorité environnementale du 10 septembre 2013.
4 Présentation sommaire du projet
Présentation du contexte général et objectifs du projet
La demande, objet de la présente enquête, s’inscrit dans une perspective de développement
de l’activité d’extraction de granulats marins du GIE GNG et non dans une logique de relève de
concessions existantes arrivant à échéance. La démarche entreprise est cohérente avec le
document d’orientation publié en juin 2006 sous l’égide du Secrétariat général de la mer qui incite
à effectuer des recherches à grande distance des côtes.
Présentation technique du projet
4.2.1 Organisation du programme de recherche
Le programme s’échelonne sur 5 ans. Il prévoit plusieurs étapes successives et
complémentaires d’investigation à la mer. Elles sont sommairement décrites ci-après :
Une reconnaissance géophysique de la couverture sédimentaire présente sur la totalité du
site, soit sur 432,4 km².
Une expertise de l’épaisseur sédimentaire par carottage sur une surface plus restreinte,
d’une superficie maximale de 100 km², identifiée comme intéressante à la lumière des
données géophysiques précédemment récoltées. Cette zone pourrait être ou non morcelée
en un maximum de cinq sites.
Une expertise biosédimentaire portant sur une partie ou la totalité des sites prospectés par
carottage, soit également sur une emprise maximale de l’ordre de 100 km².
Des investigations d’ordre halieutique déployées au sein des mêmes sites prospectés par
la campagne biosédimentaire.
Un volet final de dragage expérimental sur une partie ou la totalité des sites prospectés,
lors des campagnes biosédimentaires et halieutiques.
Suite aux campagnes d’étude à la mer, est prévue une phase de modélisation et simulation
mathématique centrée sur les effets hydrosédimentaires de panaches turbides, issus de l’activité
d’extraction, dans l’hypothèse où le gisement s’avèrerait effectivement exploitable.
Le calendrier prévisionnel du programme de recherche est indiqué dans le tableau ci-après.
15
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Volet Etape de recherche Période
Ressources minérales
Géophysique Année 1
Carottages Année 1
Conditions et incidences environnementales
Biosédimentaire Année 2
Ressources halieutiques Années 2 et 3
Dragage expérimental (caractérisation du panache turbide, analyses physicochimiques)
Année 4
Modèle hydrosédimentaire Année 4
Synthèse Synthèse des travaux de recherche Dernière année
La pièce jointe n° 1 présente le programme dans sa globalité.
Ce programme prévisionnel pourra être modulé en fonction de la date d’autorisation du PER,
de la date d’autorisation d’ouverture des travaux, de l’évolution des travaux de recherche ou de
contraintes impératives (indisponibilité des équipements, conditions météo défavorables
persistantes…). C’est pourquoi le calendrier, ainsi que le programme de recherche, seront affinés
au cours du temps, suite aux concertations et avis des différents spécialistes et décideurs que le
pétitionnaire envisage de solliciter.
4.2.2 Investigations à conduire
Au cours du processus il sera procédé à diverses investigations. Elles sont sommairement
décrites ci-après.
Reconnaissance géophysique : Elle vise à acquérir une meilleure connaissance de la
géométrie et de la qualité du gisement. A cet effet, seront réalisées une bathymétrie précise
et une étude de la nature du fond marin. Pour cela, seront mis en œuvre les équipements
suivants : sondeur multifaisceaux, sonar à balayage latéral, sismique réflexion par sparker ou
boomer et éventuellement magnétomètre.
Campagne de carottage : La reconnaissance géophysique permettra d’identifier les sites
d’intérêt (au maximum 5). La campagne de carottage servira sur ces sites à échantillonner le
gisement sur une verticale. Pour cela, sera mis en œuvre un vibro-carottier hydraulique.
Reconnaissance biosédimentaire : Il s’agira de récolter, au moyen d’une benne de
prélèvement, des échantillons pour l’étude biosédimentaire. Ils serviront à identifier et
caractériser les peuplements de macrofaune benthique inféodés aux sédiments couvrant le
fond marin de la zone d’étude.
Identification des ressources halieutiques : son objectif est de dresser un état des lieux de
la ressource halieutique et d’intérêt halieutique (fonction de frayère). La campagne
correspondante sera réalisée selon un protocole scientifique à faire valider par l’Ifremer. Elle
comportera une recherche bibliographique, des chalutages de fond et des récoltes
d’ichtyoplancton.
Dragage expérimental : il vise à répondre aux questionnements environnemental et
industriel. Il permettra aussi d’évaluer le comportement du panache turbide inhérent aux
opérations de dragage. Au cours des trois jours de la campagne de dragage 15 000 m3 de
granulats seront prélevés.
16
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Modélisation numérique : le programme comporte également la mise en œuvre d’une
modélisation numérique afin d’appréhender divers phénomènes : panache turbide,
incidences sur les courants et la houle, dynamique sédimentaire…
Concertation
Il ressort du dossier (CF. § 4.3 du volume 3) l’importance accordée à la concertation pour la
conception et la conduite du programme de recherche, avec notamment la mise en place de deux
structures de suivi : un Comité scientifique et un Comité de suivi et de concertation. Ce point a été
rappelé dans le courrier du 17 octobre 2013 faisant suite à l’Avis de l’Autorité environnementale
(Cf. § 5.2 infra) et lors de la réunion de la Commission avec le GIE GNG (Cf. Annexe 3 : compte
rendu de la réunion).
Engagement financier
Le GIE GNG prévoit un engagement financier de 750 000 € Hors Taxes pour conduire et mener
à bien le programme d’étude tel qu’il est présenté dans le dossier. Le tableau ci-après donne la
ventilation de cette somme.
Volet Etape de recherche Prévision H.T
Ressources minérales
Géophysique 160 000 €
Carottages 210 000 €
Conditions et incidences environnementales
Biosédimentaire 90 000 €
Ressources halieutiques 180 000 €
Dragage expérimental (caractérisation du panache turbide, analyses physicochimiques)
60 000 €
Modèle hydrosédimentaire 10 000 €
Total 750 000 €
Eléments essentiels de l’étude d’impact
4.5.1 Impacts du projet sur l’environnement
4.5.1.1 Occupation de l’espace maritime
Les activités à la mer occasionneront une occupation spatiale temporaire de l’espace maritime.
Elle sera sans conséquences notables, dès lors que les règles et usages en matière de navigation
seront, comme il se doit, respectés.
4.5.1.2 Effets prévisibles des investigations géophysiques
La campagne sismique est susceptible de provoquer des effets de fuite chez certains poissons
à proximité immédiate de la source et chez les cétacés jusqu’à plusieurs kilomètres. Ces effets
seront limités à la durée de la mission, soit 10 jours.
Les effets acoustiques des autres appareils utilisés (sondeur, sonar latéral) seront quasiment
nuls. Des œufs et larves pourront certes être impactés, mais en quantité infinitésimale et donc
sans conséquences sur les ressources halieutiques. Les oiseaux ne sont pas sensibles à l’utilisation
des ondes sonores.
17
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
4.5.1.3 Effets prévisibles des investigations sédimentaires
En raison de la très faible superficie des espaces concernés par ces investigations, les
investigations sédimentaires n’auront que des effets négligeables.
4.5.1.4 Effets prévisibles des campagnes biologiques
L’échantillonnage de la macro faune, les pêches expérimentales par chalutage et les missions
d’ichtyoplancton correspondront à des prélèvements négligeables par rapport aux quantités
présentes sur les lieux considérés.
4.5.1.5 Effets prévisibles du dragage expérimental
Durant la campagne de dragage, prévue sur 3 jours, 15.000 m3 de sédiments seront prélevés
en creusant un sillon de 0,2 m de profondeur environ. La faune benthique et halieutique qui sera
détruite à cette occasion sera quantitativement imperceptible. En outre, les conditions
hydrologiques seront brièvement affectées par le panache turbide inhérent à l’opération. Ce
panache pour chaque opération d’extraction expérimentale ne sera que de quelques dizaines de
minutes.
4.5.1.6 Autres effets prévisibles
Le projet n’aura aucune incidence sur :
Les compartiments microbiologique et chimique.
Les conditions bathymétriques, géologiques et climatologiques.
La santé et la sécurité publique.
Les oiseaux migrateurs répertoriés dans la ZPS FR5212015 (secteur marin de l’Île d’Yeu
jusqu’au continent).
4.5.2 Justification du projet (points essentiels)
4.5.2.1 Raisons du choix du site
Raisons géologiques : La zone du PER présente un fort potentiel du point de vue de la
granulométrie et des volumes de matériaux.
Raisons techniques :
Les techniques d’extraction permettent désormais d’exploiter des gisements situés
entre 50 et 100 m de profondeur.
Les dimensions de la zone de recherche demandée au titre du PER permettront la
sélection, en fin de programme, d’un ou plusieurs sites favorables susceptibles d’être
compatibles avec une demande de concession.
La zone du PER est située à des distances équivalentes entre Brest et La Rochelle. Cet
emplacement répond à l’enjeu de pouvoir répondre aux besoins en granulats d’une
large part de la façade atlantique. Il est en outre cohérent, en termes d’accessibilité
(profondeur et distance des ports), avec le type de navire dont dispose le GIE-GNG.
Raisons environnementales :
L’exploitation de granulats marins permet de disposer de matériaux de substitution aux
matériaux alluvionnaires terrestres.
18
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Le site est très éloigné des côtes et du domaine maritime littoral où les conditions sont
généralement plus fragiles.
La recherche des granulats marins dans le site du PER n’est pas incompatible avec la
protection de l’environnement.
4.5.2.2 Raisons du choix du programme
Raisons du choix des travaux d’exploitation de la ressource minérale : Le but du programme
est d’obtenir une connaissance précise et complète du site du PER.
Raisons du choix des travaux d’études environnementales :
Le programme de recherche prévoit des investigations sur la macrofaune benthique et
les ressources halieutiques.
En complément des campagnes à la mer, sera réalisée une modélisation mathématique
axée sur l’étude et la simulation de la dispersion de panaches turbides et de l’effet
d’une souille d’extraction sur les conditions hydrographiques et sur le transport
sédimentaire naturel.
4.5.3 Mesures pour réduire les risques d’effets dommageables
Outre l’information nautique, la gestion du risque explosif (engins suspects), la gestion des
pollutions accidentelles d’hydrocarbure et la sécurité qui relèvent des règles de navigation, les
deux mesures suivantes seront mises en œuvre pour réduire les effets dommageables du projet :
La limitation de l’occupation du plan d’eau : organisation de campagnes courtes successives.
La maîtrise du risque de pollution : récupération des déchets, choix de navires non polluants
pour les travaux à effectuer.
Evaluation des incidences au titre de Natura 2000
La partie sud du site, pour une surface de 42 km², est située au sein de la Zone Natura 2000 ZSP
FR2512015 « secteur marin de l’Île d’Yeu jusqu’au continent ». Le site est également situé à
8 milles de la PSIC FR5202013 du plateau rocheux de l’Île d’Yeu.
L’étude du Maître d’ouvrage (volume 6) montre que le projet n’est pas susceptible d’avoir des
incidences sur ces sites, sauf évidemment en cas de pollution marine suite à un accident.
5 Analyse de l’avis de l’AE2
Généralités
En application de l’article L. 122-1 du Code de l’Environnement, l’AE a émis le 10 septembre
2013 un avis sur le projet. Cet avis se fonde sur la qualité de l’étude d’impact et sur la prise en
compte de l’environnement par le projet. Il s’articule en cinq parties :
1. Présentation du projet et de son contexte.
2. Principaux enjeux au titre de l’évaluation environnementale.
2 Dans le cas présent, il s’agit du Préfet de la Région des Pays de la Loire.
19
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
3. Qualité de l’étude d’impact.
4. Prise en compte de l’environnement par le projet.
5. Conclusion.
Présentation du projet et de son contexte
Dans cette partie, l’Autorité environnementale présente le projet et son contexte dans des
termes voisins de ceux développés aux paragraphes 1.1 du présent rapport.
Principaux enjeux de l’évaluation environnementale
L’Autorité environnementale rappelle que les enjeux environnementaux liés au projet
concernent :
la bathymétrie,
la préservation des fonds marins,
les mouvements sédimentaires,
les peuplements benthiques,
les ressources halieutiques.
Elle souligne également que la partie sud du projet intersecte le site Natura 2000 (la ZPS
FR5212015 déjà citée) sur une surface de 45 km² et qu’elle se situe à moins de 8 milles des 6 autres
sites Natura 2000 (ZPS et SIC) intéressant le secteur.
Elle appelle également l’attention sur l’importance de la zone en matière de ressources
halieutiques et sur sa fréquentation par les navires des quartiers maritimes de Noirmoutier, de
l’Île d’Yeu, des Sables d’Olonne et de Saint-Nazaire, qui pêchent la sole.
Qualité de l’étude d’impact
L’Autorité environnementale souligne que l’étude d’impact présente une analyse des impacts
potentiels liés aux opérations projetées, en s’efforçant d’apporter des réponses aux questions
usuellement soulevées par ce type de projet. Elle estime qu’elle est dans l’ensemble d’un niveau
de qualité adapté aux enjeux en présence, mais qu’elle serait à compléter sur certains points.
Ceux-ci sont sommairement présentés ci après.
Dans la perspective des études de modélisation qui demandent des données précises, il
aurait été préférable, pour l’état initial (bathymétrie et courantologie) de se référer aux
bouées CANDHIS3, plutôt qu’aux hauteurs sémaphore qui sont moins précises.
Absence d’incidences du projet sur les autres sites Natura 2000 situés à moins de 8 milles de
la zone du projet.
Utilité de préciser les lieux de débarquement et le devenir des matériaux extraits lors des
travaux de recherche, ainsi que les incidences à terre du projet qui fait l’objet d’une
procédure spécifique « ICPE »4.
Intérêt de mieux définir les techniques envisagées pour les campagnes de recherche et de
suivi, afin de pouvoir en mesurer la pertinence ainsi que la faisabilité technique et financière.
A titre d’exemple : le nombre de stations qu’il est prévu d’investiguer selon le protocole de
3 Centre d’archivage national de données houle in-situ. 4 Installation classée pour la protection de l’environnement.
20
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
l’IFREMER ; la justification du choix de réaliser exclusivement des chalutages de fond, alors
que ce protocole liste plusieurs engins.
Prise en compte de l’environnement par le projet
Considérant l’importance de l’emprise concernée (432 km²) et la nature du projet (travaux de
recherche visant notamment à caractériser l’impact environnemental d’une exploitation future),
l’AE considère qu’à ce niveau la production de données exclusivement bibliographiques est
acceptable. Par ailleurs, elle ne remet pas en cause les conclusions selon lesquelles, à ce stade de
l’analyse, les travaux de recherche à entreprendre ne sont pas susceptibles d’engendrer de risques
d’impact majeur. Elle recommande cependant :
d’inclure dans le programme de recherche, en lien avec des spécialistes et, le cas échéant,
avec des associations locales, un suivi des impacts sur l’avifaune et les mammifères marins,
de s’entourer de l’expertise d’organismes tels que le CETMEF5, le BRGM6, le Centre de
recherche sur les mammifères marins, d’Agence des aires marines protégées et les
opérateurs de site Natura 2000.
de s’attacher à préciser les caractéristiques biologiques de l’environnement local, afin
d’élaborer une base pour quantifier l’impact de futures extractions sur l’activité économique
et la pêche. A cet effet il apparaît judicieux de définir la période des dragages expérimentaux
de façon à identifier les impacts potentiels, notamment sur la ressource halieutique.
de définir pour les dragages expérimentaux une fenêtre environnementale et un calendrier
propices aux opérations, par exclusion des périodes sensibles pour les espèces d’intérêt
communautaire ou commercial, sans se limiter à la sole.
d’inscrire l’éventuelle autorisation de PER et, le cas échéant, les demandes ultérieures
d’exploitation dans le cadre de la Directive stratégie pour le milieu marin et répondre aux
objectifs environnementaux et aux indicateurs associés du Plan d’action pour le milieu marin
(PAMM) de la région sous-marine « Golfe de Gascogne », adopté postérieurement à la date
de dépôt du dossier (arrêté interpréfectoral du 19 décembre 2012 du Préfet maritime de
l’atlantique n° 158/2012 et du Préfet de la Région des Pays de la Loire n° 2012/480).
Conclusion de l’avis de l’Autorité environnementale
La conclusion de l’avis de l’Autorité environnementale est reproduite in extenso ci-après :
Avis sur les informations fournies
Sous réserve de la prise en compte des quelques remarques formulées ci-dessus, le contenu
du dossier est globalement satisfaisant et permet de comprendre les enjeux spécifiques à ce
projet.
Avis sur la prise en compte de l’environnement
L’emprise et les modalités d’intervention définies ne font pas ressortir à ce stade d’élément
rédhibitoire à la mise en œuvre du projet.
5 Centre d’études techniques maritimes et fluviales. 6 Bureau de recherches géologiques et minières.
21
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Outre la recherche à des fins industrielles, le projet vise à améliorer la connaissance des milieux
et des impacts environnementaux potentiels d’une exploitation éventuelle du stock de sédiments,
afin de retenir des sites d’étude de moindre impact en vue de demandes de concession
ultérieures. Pour ces raisons, il serait important de renforcer les aspects du dossier ayant trait à la
recherche scientifique et aux suivis environnementaux, pour démontrer la capacité du projet à
produire des données fiables et de qualité.
Suite donnée par le GIE GNG à l’avis de l’AE
Lors de la réunion du 28 novembre le GIE GNG (Cf. § 6.1 -infra), Les représentants du GIE GNG
ont remis à la Commission la lettre du 17 octobre 2013 adressée au Préfet de la Vendée, qui donne
suite aux observations contenues dans l’avis de l’Autorité environnementale. La Commission a
demandé que ce document soit joint au dossier, ce qui a été fait avant l’ouverture de l’enquête.
Les remarques essentielles présentées dans ce courrier sont rappelées dans le tableau ci-après.
Demandes de l’AE Eléments apportés par le GIE GNG
Devenir des matériaux prélevés.
Ils seront débarqués dans une installation portuaire entre Brest et la Rochelle, selon les possibilités de réception. Le lieu précis sera précisé ultérieurement avant la campagne de dragage.
Techniques envisagées pour les campagnes de recherches et de suivi.
Les protocoles seront établis en concertation au sein du comité scientifique proposé dans le dossier. Pour le volet halieutique, il est prévu de suivre le protocole proposé par l’Ifremer.
Justification de la non-incidence cumulative sur les sites Natura 2000.
Le courrier renvoie au dossier. Dès lors que l’incidence du projet est intrinsèquement négligeable, il n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur les sites Natura 2000.
Modalités du programme de recherches.
L’étude du volet mammifères et oiseaux se traduit aujourd’hui par une collaboration avec une association locale, afin de préparer la meilleure prise en compte de cette thématique.
Recommandation de s’entourer de l’expertise d’organismes tels que le CETMEF, BRGM, AAMP, opérateurs Natura 2000.
La concertation déjà mise en place depuis 2 ans a permis de rencontrer un panel de ces organismes, d’associations (VNE, LPO, Vivre l’Île 12/12), et d’élus, afin de recueillir les attentes et préparer au mieux les futures étapes du projet.
Elaboration du programme scientifique adapté aux sensibilités du site : - mesures de réduction et de
suivi, - périodes de dragage, - définition de fenêtres
environnementales…
- Le programme scientifique de basera sur l’ensemble des données disponibles lors de son déroulé et sur les données acquises en mer, suivant des protocoles robustes.
- Les protocoles seront établis en concertation au sein du comité scientifique.
- Les résultats seront mis à la disposition des parties prenantes, selon un calendrier et des conditions à définir.
- Pour le volet halieutique, il est prévu de suivre le protocole Ifremer. - S’agissant de la DCSMM : préconisation sans objet à l’époque du dépôt
du dossier, mais sera prise en compte dans le programme de recherche.
Ce tableau montre que les points sur lesquels l’Autorité Environnementale appelait l’attention
sont :
soit déjà pris en compte par le Maître d’ouvrage,
soit devront être pris en compte lors de la définition du programme de recherche, en liaison
avec le comité de suivi qui sera créé,
22
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
soit donnent d’ores et déjà lieu à des engagements du Maître d’ouvrage.
6 Préparation de l’enquête : visites et réunions
Réunion avec le GIE GNG
Compte tenu de l’emplacement du périmètre d’étude au-delà de la limite des 12 milles des
côtes, la Commission n’a pas effectué une visite des lieux. Elle n’aurait d’ailleurs présenté aucun
intérêt. En revanche elle a organisé une réunion avec les représentants des entreprises constituant
le GIE GNG. Elle s’est tenue le 28 novembre 2014 à Nantes.
La réunion a permis à la Commission de présenter les modalités de l’enquête et les dispositions
à prendre à la fin de celle-ci. Elle fut également l’occasion de se faire préciser quelques points du
dossier et le contexte général dans lequel le GIE GNG inscrit son projet en concurrence avec celui
du GIE LGL. Le compte rendu de cette visite fait l’objet de l’annexe 3.
Réunion avec des représentants de la DREAL et de la
DDTM/DLM
La Commission a organisé le 21 novembre aux Sables d’Olonne une réunion avec :
M. Yoann TERLISKA, chargé des activités risques miniers et granulats marins, Service des
risques naturels et technologiques à la DREAL des Pays-de-la-Loire,
M. Pascal NAULLEAU, chargé de mission à la Délégation Mer et Littoral de la DDTM de la
Vendée.
Pour la Commission, l’objectif principal de cette réunion étaient d’obtenir, en matière de
granulats marins, des précisions sur le contexte général (stratégie et réglementation) et local
(point de situation des concessions en exploitation et des demandes en cours…). La Commission a
également pu recevoir quelques conseils, notamment pour ce qui concerne les organismes qu’il
pourrait être utile de contacter en cours ou en fin d’enquête. Le compte rendu de cette visite fait
l’objet de l’annexe 4.
7 Réunion de synthèse
Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du Code de l’Environnement, la
Commission d’enquête a rencontré, le 2 février 2015 dans les locaux de la Communauté de
communes de l’Île de Noirmoutier, les représentants du maître d’ouvrage, afin de leur
communiquer ses observations. Celles-ci sont consignées dans le procès-verbal de synthèse qui
leur a été remis en séance et qui figure en PJ n°5. Ces observations portent sur les points suivants :
Bilan de l’enquête.
Etude de l’avis de l’Autorité environnementale.
Etude des délibérations des collectivités locales de l’île de Noirmoutier.
Etude des interventions, en distinguant :
Les interventions de particuliers,
23
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Les interventions des organisations professionnelles,
Les interventions des associations,
L’intervention de Monsieur Jacques Oudin, Vice-président du Conseil général.
Participaient à la réunion la Commission et les représentants du GIE LGL ci-après :
Monsieur Nicolas Delsinne, Directeur d’agence Centre ouest pour Cemex.
Madame Valérie Philip, chargée de mission granulats marin chez Cemex.
Madame Amélie Augem, chargée de mission granulats pour DMB.
Le mémoire en réponse, reçu par la Commission le 13 février, figure en PJ n° 5.
8 Bilan de l’enquête
Bilan global
La participation à l’enquête a été relativement faible, comme le montre le tableau ci-après.
Bilan quantitatif des interventions recueillies
Nature intervenants Registre Courrier Messages Total
Particuliers 3 2 1 6
Associations 5 5
Organisations professionnelles 2 2
Elus à titre individuel 1 1
Délibérations 5 5
Total 3 15 1 19
Analyse de ce bilan
La possibilité d’intervenir par courrier électronique n’a été utilisée que par une seule personne.
Cependant, 7 courriers et les 5 délibérations visées plus haut ont été déposés dans la boîte mail,
alors qu’ils auraient tout aussi bien pu être envoyés par la poste ou déposés au siège de l’enquête.
Il est à noter que les 5 délibérations sont strictement identiques, de sorte que le nombre
d’interventions exploitables par la Commission s’en trouve ramené à seulement 15.
On note aussi que toutes les interventions concernent indifféremment les enquêtes relatives
au projet du GIE GNG et du GIE LGL.
Au vu des observations recueillies, il apparaît que pour les intervenants l’objet du projet est
souvent passé au second plan. En effet, nombreux sont ceux qui ont saisi l’occasion offerte par
l’enquête pour présenter leurs réflexions et propositions sur le thème des granulats marins pris
dans sa globalité, ce qui inclut les activités d’extraction.
Face à ce constat la Commission, dont l’avis doit se focaliser sur l’objet précis de l’enquête, a
été amenée à ne retenir que les arguments entrant dans le champ de la demande de PER et de la
demande d’autorisation de travaux. Pour cela, elle s’est référée à :
24
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
L’étude d’impact du dossier, sachant que celle-ci n’a pour but que d’évaluer les impacts des
travaux de recherche et non d’évaluer les impacts potentiels d’une exploitation de granulats
marins.
Les objectifs du programme de recherche :
recherche de nouveaux gisements techniquement et économiquement exploitables,
localisation des secteurs de moindre contrainte,
acquisition d’une connaissance environnementale à large échelle du milieu.
Pour les arguments n’entrant pas dans le cadre de l’enquête, la Commission, par respect pour
les intervenants, s’est efforcée d’indiquer les raisons de leur non-prise en compte dans l’enquête.
Enfin, la Commission constate que les interventions s’inscrivent dans des logiques qui sont
différentes suivant la nature des intervenants. C’est la raison pour laquelle elle a jugé pertinent
de privilégier une étude des interventions par nature des intervenants plutôt que par thème.
9 Délibérations des collectivités locales
Présentation de l’avis émis
Toutes les délibérations sont strictement identiques et ont été prises à l’unanimité des élus.
Elles sont également communes aux enquêtes relatives aux demandes du GIE GNG et du GIE LGL.
C’est pourquoi, seule la délibération de la Communauté de communes est jointe au présent
rapport (Cf. PJ 4).
Leur objet est rédigé comme suit : « Motion du Conseil ………….. concernant l’extraction de
granulats marins au large de l’île de Noirmoutier / Enquêtes publiques concernant des demandes
de permis exclusifs de recherches (PER) de granulats marins au large des côtes de l’Île de
Noirmoutier et de l’Île d’Yeu.»
Les conclusions adoptées sont exprimées ainsi :
« Le Conseil ……….. après en avoir délibéré, à l’unanimité :
1. Décide de déposer son avis défavorable auprès des commissaires enquêteurs sur les deux
enquêtes publiques.
2. S’oppose fermement à l’octroi des 2 permis exclusifs de recherche de granulats marins au
large de l’Île de Noirmoutier et de l’Île d’Yeu, dans la mesure où les études réalisées sur les
incidences de ces campagnes ne mesurent pas avec précision les impacts sur la faune, la
flore et les milieux naturels.
3. Constate que les préconisations figurant dans la stratégie nationale relative aux granulats
marins et plus particulièrement le programme de mesures qui doit permettre de parvenir à
un bon état écologique des eaux marines ou à conserver celui-ci, ne devrait être mis en
œuvre qu’en 2016.
4. Demande que les craintes exprimées par les élus et les professionnels de la pêche soient
prises en considération, à travers des études portant sur l’impact de ces activités sur la
ressource halieutique et sur la dynamique hydrosédimentaire.
25
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
5. Demande une étude précise sur l’effet des extractions de granulats marins sur l’érosion des
secteurs ouest et nord de l’Île de Noirmoutier.
6. Sollicite la Commission du débat public pour qu’elle se saisisse de cette question, sur la base
d’un rapport d’analyse précis.
7. Sollicite l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques pour
recueillir son avis préalable sur la pertinence des extractions de granulats marins.
Donne pouvoir à Monsieur le ………. pour signer toutes les pièces nécessaires à intervenir dans
cette affaire. »
Motivation de l’avis émis
La délibération présente 36 points, identifiés sous la forme de « Considérant que… ». L’analyse
de cet inventaire particulièrement fourni permet, dans une certaine mesure seulement,
d’approcher les motivations et/ou préoccupations retenues par les élus pour motiver leur avis.
9.2.1 Opposition de principe au projet
Les délibérations expriment un refus catégorique de donner une suite positive à tout projet
relatif aux granulats marins, qu’il s’agisse de projets d’extraction ou qu’il s’agisse, comme dans le
cas présent, de permis exclusifs de recherches. Il est rappelé dans la délibération que ce refus
correspond à un positionnement plusieurs fois réaffirmé par les élus :
Délibération communautaire du 10 septembre 2010 qui exprimait l’inquiétude constante et
renouvelée des professionnels de la mer sur l’extraction de granulats marins.
Délibération du 20 janvier 2011 qui donnait un avis défavorable au projet Astrolabe en raison
de ses conséquences désastreuses sur la ressource halieutique.
Résolution du Conseil Général du 22 avril 2011 qui conditionnait son avis favorable au projet
éolien offshore des deux îles à la garantie, à donner par l’Etat, d’une non-réalisation des
projets Cairnstrath A, B, SN2 et Astrolabe.
Délibération communautaire du 6 juin 2013 qui s’opposait à l’extraction de granulats marins
au large de l’Île de Noirmoutier (opération Cairnstrath et Astrolabe), au motif qu’aucune étude
n’avait été réalisée sur les incidences de ces extractions.
Délibération communautaire du 24 octobre 2014 contre la réduction des quotas de pêche
dans le Golfe de Gascogne.
Remarque de la Commission
Les élus affichent clairement leur opposition à toute exploitation de la mer autre que celles
correspondant à la pêche et à l’élevage marin. Ce positionnement sans nuance ne s’inscrit pas dans
l’esprit du Grenelle de l’Environnement qui maintient la possibilité d’exploiter les ressources
énergétiques et minérales de la mer.
Bien que la Commission n’ait pas sollicité ses observations sur ce point, le Maître d’ouvrage a
jugé utile d’apporter les précisions ci-après.
Observations du Maître d’ouvrage7
7 Cf. Paragraphe 3.2.1 du mémoire en réponse
26
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
(Reprise in extenso)
Les membres du GIE GNG ne sont pas impliqués dans les demandes de concession en cours ou en
activité au large des Pays de la Loire.
Le GIE GNG a opté volontairement pour le passage par un PER sur cette zone plutôt que le dépôt
d’une demande de concession en direct car le PER permet, ici, de proposer un modèle de
gouvernance et d’ouvrir un espace de concertation qui permettra de trouver, avec les acteurs
locaux, les zones et les périodes de cohabitation possible avec les différents usages et paramètres
environnementaux.
La demande du GIE GNG est en accord avec les documents d’orientation et schémas en vigueur
lors du dépôt du dossier : SDAGE Loire Bretagne 2010-2015, Grenelle de la mer, étude
IFREMER/RGM, Schémas départementaux des carrières (pièce 3 du dossier).
Le GIE GNG a, dès le dépôt de sa demande, présenté son projet et lancé une démarche active de
concertation avec les parties prenantes locales, dont les élus (Cf. point 9.3 / référence rapport).
9.2.2 Insuffisance de l’étude d’impact
La délibération pointe des éléments figurant dans l’avis de l’Autorité environnementale :
La nécessité de faire participer les spécialistes et les associations locales à la définition des
programmes de recherche et au suivi des impacts, notamment sur l’avifaune et les
mammifères marins.
La nécessité de s’entourer de l’expertise d’organismes tels que le Centre des études
techniques maritimes et fluviales (CETMEF), le Bureau de recherches géologiques et minières
(BRGM), le Centre de recherche sur les mammifères marins, l’agence des aires marines et les
opérateurs Natura 2000.
Le besoin de proposer des mesures de réduction et de suivi des sensibilités environnementales
locales…
Le programme de recherche du GIE LGL, dont des membres sont demandeurs de concessions
en attente de décision, n’évalue pas les impacts cumulés de ces différents projets sur les sites
Natura 2000. Ce point ne concerne pas le projet GNG.
La nécessité, compte tenu du rôle fonctionnel de frayère et de nourricerie des sables visés par
le projet, d’évaluer son impact sur l’intégrité des fonds en s’appuyant sur les suivis en cours
dans d’autres régions sous-marines.
Remarque la Commission
S’agissant des points relevés dans l’avis de l’Autorité environnementale, le dossier d’enquête
indique clairement que les programmes de recherche seront affinés en concertation avec les
scientifiques (universitaires), les organismes spécialisés et les associations locales compétentes
dans les domaines considérés. Cet engagement a été rappelé par le porteur de projet dans le
document complémentaire qu’il a ajouté au dossier (courrier du 17 octobre 2013) et qui fait suite
à l’avis de l’Autorité environnementale.
La Commission note que la délibération omet de préciser que l’Autorité environnementale
considère que :
27
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
« les risques d’incidences significatives de la campagne de recherche sur le milieu physique
(courantologie, dynamique sédimentaire et qualité de l’eau) apparaissent très réduits.»
« Les différents types d’impacts directs ou indirects des travaux de recherche envisageables
pour la faune, la flore et les milieux naturels ne font pas non plus ressortir, à ce stade de
l’analyse, de risque d’impact majeur. »
Par ailleurs, l’évaluation des impacts cumulés d’une éventuelle extraction avec d’autres projets,
en attente de décision ou à l’étude, n’entre pas dans les objectifs du PER. Les études
correspondantes seront à conduire dans le cadre d’une éventuelle demande de concession minière
associée à une autorisation de travaux d’extraction.
Enfin, concernant l’impact du projet sur les sites Natura 2000, il sera évoqué dans des termes
plus larges dans l’étude des interventions des associations (Cf. § 12.2.6).
Bien que la Commission n’ait pas sollicité ses observations sur ce point, le Maître d’ouvrage a
jugé utile d’apporter les précisions ci-après.
Observations du Maître d’ouvrage8
Le Maître d’ouvrage exprime son accord avec les éclairages proposés par la Commission. Il
rappelle ses engagements pris dans son courrier du 17 octobre 2013 (Cf. PJ 3) en matière de
concertation avec des scientifiques, les organismes spécialisés et les associations, notamment
environnementales (Cf. tableau du paragraphe 4.8 / référence rapport).
Quant à la mesure de la sensibilité environnementale, il rappelle les objectifs du PER, tels qu’ils
sont définis dans le volume 4 du dossier. Enfin, s’agissant de la thématique des frayères il rappelle
qu’elle est traitée dans le volume 5 du dossier en page 95.
9.2.3 Eléments de portée générale ou stratégique
La délibération fait référence au principe constitutionnel de précaution, notamment pour ce
qui concerne la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et l’adoption de mesures
provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation de dommages.
Il est en outre fait référence aux travaux menés dans le cadre du Grenelle de l’Environnement
et retranscrits dans le Livre bleu (décembre 2009), concernant les ressources minérales du fond
de la mer, les granulats marins, en soulignant notamment :
que la ressource semble s’accroître à mesure de l’exploitation des grands fonds et des progrès
techniques,
qu’avant de développer l’extraction minière en mer il est nécessaire de s’assurer que ces
activités soient le moins préjudiciables possible aux écosystèmes marins.
qu’en matière d’extraction, il est nécessaire de mener au préalable des études sur les
potentialités d’exploitation des ressources en incluant des conditions améliorées de dialogue
entre les usagers à partir de bases scientifiques partagées et ceci, dans un cadre formel au-
delà de la seule consultation.
8 Cf. paragraphe 3.2.2 du mémoire en réponse.
28
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
que soit décidée l’élaboration d’un guide méthodologique sur l’évaluation des incidences sur
les sites sensibles des projets d’extraction pour les installations soumises à autorisation.
Il est enfin fait référence à la Directive Cadre « Stratégie pour le milieu marin », notamment sa
transposition dans le Code de l’Environnement et l’obligation d’élaborer pour chaque région sous-
marine un plan d’action.
Remarque de la Commission
Tout d’abord, pour ce qui concerne la référence au principe constitutionnel de précaution, elle
ne paraît pas pertinente dans le cadre d’une demande de PER et d’autorisation de travaux de
recherche, dès lors que leurs impacts sont jugés très faibles (Cf. avis de l’Autorité
environnementale). Il faut cependant souligner que le projet, dans son ensemble, s’inscrit lui-même
dans une démarche de mise en œuvre du principe de précaution, dès lors qu’il vise à identifier les
zones de moindres impacts et à acquérir une large connaissance du milieu.
S’agissant des références au Grenelle de l’Environnement et au Livre Bleu, les éléments évoqués
sont naturellement pris en compte dans le projet, car ils correspondent à la vocation du PER
rappelée plus haut. Il convient en outre de noter que l’étude d’impact sera approfondie et élargie
en cas de demande d’une concession d’exploitation en aval du PER.
Quant à la Directive Cadre pour le milieu marin, elle concerne l’état des eaux marines en
général, sur lequel le PER et les travaux de recherche n’ont aucune incidence.
S’agissant des documents à vocation stratégique, la Commission rappelle leur enchaînement
dans le temps :
Document de Mars 2012 : Stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres
et marins et des matériaux et substances de carrière.
Document en projet, dont la diffusion est prévue en 2015 : Guide méthodologique pour la
gestion durable de l’activité d’extraction de granulats marins.
Sera décliné de ce guide un document stratégique de façade, dont la diffusion pourrait
intervenir dans les deux ans. Il sera lui-même intégré dans le Plan d’action pour le milieu
marin.
Le premier de ces documents ne remet nullement en cause le principe de recourir à des
exploitations de granulats marins. Le second (guide méthodologique), s’il est effectivement diffusé
dès 2015, voire en 2016, pourra, et même devra, être pris en compte pour la définition précise du
programme de recherche par tout titulaire de PER. Quant au troisième (document stratégique de
façade), sa diffusion devrait intervenir bien avant le terme du créneau de cinq ans prévu par le PER,
de sorte qu’il sera disponible à temps pour encadrer les décisions à prendre par les autorités
compétentes en matière d’attribution de concessions minières. La Commission estime donc qu’il
n’y a pas lieu de prendre prétexte de l’actuelle absence de l’ensemble de ces documents pour
remettre en cause, aujourd’hui, le bien-fondé des PER ou pour retarder de plusieurs années le
processus engagé. Il convient enfin de rappeler qu’un éventuel titulaire de PER pourra, s’il considère
que cela est prudent en termes d’engagement des investissements, différer le lancement du
programme de recherche jusqu’à la diffusion du document stratégique de façade.
Notamment sur ce dernier point qui lui semble essentiel, la Commission a souhaité recevoir les
observations du Maître d’ouvrage.
29
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Observations du Maître d’ouvrage9
(Reprise in extenso)
L’Union Nationale des Producteurs de Granulats (UNPG) participe depuis le début aux différents
groupes de travail pour l’élaboration des documents stratégiques et guides méthodologiques. En
tant que membre de l’UNPG (à travers ses sociétés constitutives), le GIE GNG est d’ores et déjà
particulièrement attentif à l’élaboration de ces documents et s’engage à les prendre en compte
au fur et à mesure de leur élaboration, durant le PER. La demande de PER du GIE GNG ne peut pas
être contingentée lors du déroulement de son instruction à des présupposés, dès lors que le PER
est intrinsèquement susceptible d’évoluer au cours du temps, tant par la concertation initiée par
le GIE GNG, que par la capacité du Préfet de modifier à tout moment l’arrêté préfectoral qui sera
délivré. Le GIE GNG ne tient pas à décaler le lancement des études, dès lors que l’instruction de
ce type de demande est déjà très longue.
Remarque complémentaire de la Commission
Les observations du Maître d’ouvrage confortent la position de la Commission, selon laquelle
l’absence actuelle de la totalité des documents encadrant les granulats marins ne saurait être une
raison pour retarder le processus engagé en matière de demande de PER. La Commission note de
plus qu’en raison de la participation des sociétés constitutives du GIE aux travaux de l’UNPG, il sera
en mesure d’anticiper sur les évolutions à prendre en compte dans le programme de recherche.
9.2.4 Enjeux locaux liés au prélèvement de granulats marins
La délibération souligne les conséquences d’une extraction massive de granulats marins sur :
La pêche : fonds au large de Noirmoutier fréquentés par une cinquantaine d’unités de pêche ;
fonds ayant fait l’objet d’une exploitation rendus impropres au chalutage ; absence d’étude
d’impact sur les frayères à soles de la Baie de Bourgneuf.
La côte : équilibre des plages, aggravation de l’érosion naturelle des côtes et le coût des
travaux de sécurisation de la population et des biens.
La nécessité de ne pas accroître l’activité humaine dans le secteur en forte tension avec le
projet de parc éolien offshore.
Remarque de la Commission
La délibération se place dans le cadre d’une exploitation massive de granulats, ce qui n’est pas
le cadre du présent projet de PER. En outre, sont avancés des arguments qui auraient mérité d’être
précisés pour paraître plus convaincants. A titre d’exemple, il est affirmé que les fonds sur le site
du Pilier sont rendus impropres au chalutage. Cela mérite effectivement d’être vérifié par une
organisation indépendante. Mais il y a lieu de rappeler que la zone susceptible d’être concernée au
Pilier ne fait que 8,2 km², ce qui est infime. Il en est de même s’agissant des conséquences sur la
stabilité du trait de côte. Il semblerait en effet qu’il n’ait à ce jour pas été établi que même
l’exploitation du Pilier, pourtant proche du rivage, ait contribué gravement à l’érosion de la côte
est de Noirmoutier10.
9 Cf. paragraphe 3.2.3 du mémoire en réponse. 10 Ce point a été évoqué par l’Association Vivre l’île 12 X 12.
30
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Enfin, il convient de noter que, pour l’essentiel, les points mentionnés feront l’objet d’études
prévues dans le programme de recherche qui sera mis en œuvre dans le cadre du PER.
Bien que son avis n’ait pas été sollicité sur ce point, le Maître d’ouvrage a tenu à rappeler que
les membres du GIE GNG ne sont pas impliqués dans les concessions en exploitation ou en cours
d’instruction au large des Pays de la Loire.
Conclusion de l’étude de la délibération
La délibération repose sur l’idée simple selon laquelle l’extraction de granulats marins est a
priori néfaste pour le milieu marin et pour l’environnement, néfaste en termes d’équilibre des
plages et de stabilité du trait de côte, néfaste pour la pêche et de plus incompatible avec les projets
éoliens offshores envisagés dans le secteur. Ce constat conduit naturellement à considérer qu’il est
impératif de ne pas donner suite aux projets d’extraction en cours d’instruction et, selon cette
logique, qu’il est parfaitement inutile d’autoriser des recherches qui seraient susceptibles de
déboucher sur de nouvelles demandes d’extraction dans le secteur de l’Île de Noirmoutier.
Cette attitude de refus pourrait, dans une faible mesure seulement, être nuancée par le courrier
du 9 janvier de Monsieur Noël Faucher, Président de la Communauté de communes de l’Île de
Noirmoutier. S’exprimant dans le prolongement de la délibération et au nom des collectivités
locales de l’île, il estime qu’«il serait plus qu’opportun de conditionner ces autorisations (de PER) à
l’approbation des schémas régionaux d’extraction de granulats terrestres et marins et plus
particulièrement celui des Pays de la Loire… ». On peut considérer, à travers ce courrier, que le
refus exprimé ne serait pas aussi catégorique que la délibération ne le fait apparaître. Si tel est cas,
cela pourrait indiquer qu’il subsiste avec les élus un espace pour la concertation. Toutefois, dans
une vision moins positive, la proposition faite pourrait apparaître comme une démarche dilatoire,
visant à repousser de plusieurs années le processus engagé.
Par ailleurs, afin de donner aux projets de PER et d’extraction un caractère exceptionnel et
crucial, les élus proposent de saisir des organismes de niveau national (Commission Nationale du
débat public, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques11). Sur ce
point, la Commission considère, au moins pour ce qui concerne les demandes de PER, que cela ne
serait pas pertinent et pourrait même constituer un précèdent fâcheux. En effet, de tels projets
sont intrinsèquement très modestes et sans réels enjeux sur le plan environnemental.
Enfin, il y a lieu de mentionner la critique faite par certaines associations qui considèrent que la
position des élus, en matière de granulats marins, n’est pas cohérente avec la politique
d’urbanisation mise en œuvre par les communes littorales qui génère des besoins importants en
matériaux de construction, dont l’extraction en mer permet d’en couvrir une partie.
La Commission a souhaité recevoir les observations du Maître d’ouvrage sur cette conclusion,
notamment pour ce qui concerne la concertation avec les élus.
Observations du Maître d’ouvrage12
A) Observations concernant la concertation
11 Points 6 et 7 de l’avis émis. 12 Cf. paragraphe 3.25 du mémoire en réponse.
31
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Le Maître d’ouvrage fait connaître que, depuis le dépôt de son dossier en 2010 et dans l’esprit
de sa démarche de concertation, il a pu rencontrer, parfois à plusieurs reprises, les élus locaux. Il
estime avoir ainsi pu prendre connaissance de leurs avis et préoccupations concernant les
exploitations de granulats marins en exploitation ou en projet, tout en leur rappelant les objectifs
et modalités d’un programme de recherche tel que celui qu’il porte.
Un graphique, figurant dans son mémoire en réponse, donne le calendrier des différentes
rencontres organisées avec les élus. Au nombre de 11, la première remonte au mois de janvier
2011 et les trois dernières ont eu lieu pendant le déroulement de l’enquête publique, c’est-à-dire
en décembre 2014 et janvier 2015. On note :
une rencontre avec le Conseil Régional (janvier 2012), une avec le Conseil Général 44 (janvier
2011) et deux avec le Conseil Général 85 (juin 2012 et avril 2014),
deux rencontres avec la commune de Noirmoutier-en-l’Île (novembre 2011 et janvier 2015)
et trois avec la commune de l’Île d’Yeu (janvier 2012, février 2014 et janvier 2015),
deux rencontres avec Monsieur Jacques Oudin, Conseiller Général (juin 2014 et décembre
2014).
En outre, le 23 janvier 2015, soit une semaine après la clôture de l’enquête publique, le GIE
GNG a envoyé à l’attention des élus du Conseil Général de la Vendée un courrier réitérant son
engagement à mettre en place au cours du PER un comité de suivi auquel l’ensemble des parties
prenantes intéressées par le projet, dont les élus, pourrait participer.
B ) Observations sur les futurs schémas régionaux des carrières.
Le maître d’ouvrage estime que les futurs schémas régionaux des carrières (Loi Alur) devraient
entrer en application au 1° janvier 2020. Comme une éventuelle demande de concession par le
GIE GNG ne devrait intervenir qu’en 2021, elle devra être compatible avec le futur schéma régional
considéré.
Remarque complémentaire de la Commission
La commission prend acte de l’effort important d’information du pétitionnaire dès le dépôt de
son dossier et de sa disponibilité d’inclure des élus locaux dans le groupe de suivi qui sera créé.
10 Interventions des particuliers
Généralités
Les interventions du public ont été très peu nombreuses : 3 interventions sur le registre de
Noirmoutier, deux courriers remis aux commissaires enquêteurs sur l’Île d’Yeu et un message
électronique. Toutes ces interventions concernent indistinctement les deux enquêtes (GNG et
LGL). Chacune d’elle exprime un avis défavorable.
L’analyse des arguments recueillis fait l’objet de l’annexe 5. On constate que pour l’essentiel
ils concernent des extractions de granulats marins et non un éventuel PER. Seuls les arguments
s’inscrivant dans le champ de l’enquête sont étudiés dans le présent paragraphe. Pour ceux qui
n’entrent pas dans le champ de l’enquête, la Commission a fait figurer dans le tableau en annexe
32
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
les raisons pour lesquelles ils ne doivent pas être pris en considération dans sa conclusion et son
avis motivé.
Interventions entrant dans le champ de l’enquête
10.2.1 Créneau d’enquête
Il est jugé regrettable que l’enquête ait été organisée à une période pendant laquelle des
résidents secondaires ne sont pas présents.
Remarque de la Commission
Il aurait été tout aussi regrettable que l’enquête soit organisée à un moment où une partie des
habitants permanents et des professionnels auraient été absents. La Commission tient cependant
à rappeler que, dans le souci de toucher le plus large public possible, elle a organisé durant les
congés de fin d’années une permanence à Noirmoutier et une à l’Île d’Yeu.
10.2.2 Réunion publique au terme du processus de recherche
Une personne a demandé s’il était envisageable de présenter au terme des recherches les
résultats lors d’une réunion publique.
Remarque de la commission
Compte tenu des engagements pris par le Maître d’ouvrage (Cf. fiche relative à la concertation
jointe au dossier d’enquête), il est certain qu’en cas d’obtention du permis exclusif de recherches il
accordera une importance toute particulière à la concertation. Dans cette logique, elle devrait faire
l’objet d’une planification rigoureuse. La Commission estime qu’il serait aujourd’hui à la fois
prématuré et inutile, dans le cadre de l’enquête, de demander au Maître d’ouvrage de prendre des
engagements détaillés sur les modalités de la concertation et, notamment, sur l’organisation de
réunions publiques (nombre, objet, dates, participation…).
10.2.3 Fréquence et modalités des missions de recherche
Une intervenante demande des précisons sur la fréquence et les modalités des missions de
recherche.
Remarque de la Commission
Ces éléments figurent évidemment dans le dossier d’enquête mis à la disposition du public. Ils
sont rappelés sommairement au paragraphe 4 du présent rapport.
10.2.4 Impact de l’extraction sur le trait de côte
Une personne demande s’il est envisagé une étude des impacts de l’extraction de granulats sur
le trait de côte.
Remarque de la Commission
Le programme de recherche comporte la réalisation d’une modélisation hydrosédimentaire, ce
qui répond à l’interrogation exprimée. En outre, les extractions expérimentales ne porteront que
33
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
sur des volumes insignifiants. Elles ne sont donc pas susceptibles d’avoir une incidence sur le trait
de côte.
10.2.5 Incidences du PER sur un site Natura 2000
Une personne fait part de ses inquiétudes dues au fait que la zone de recherche empiète sur la
zone Natura 2000 du Secteur marin de l’Île d’Yeu jusqu’au continent.
Remarque de la Commission
L'étude d'impact mentionne que l'impact du PER ne sera pas significatif sur la petite partie du
site Natura 2000 située à l'extrémité sud de la zone de recherche.
Ce point n’appelait pas d’observation du Maître d’ouvrage. Il est développé plus largement dans
l’étude des interventions des associations (Cf. § 12.2.6).
10.2.6 Incidences sur la faune et la flore marine
Un intervenant affirme que les dégâts sur la faune et la flore marine ne sont pas sérieusement
étudiés.
Remarque de la Commission
L'étude d'impact retient des impacts faibles pour ce qui concerne le projet de PER. Ce point est
confirmé par l'Autorité environnementale. En revanche, le PER permettra de déterminer les zones
de moindres impacts. Une évaluation précise et détaillée de ces impacts sera obligatoirement
entreprise en cas de dépôt d'une demande de concession minière associée à une autorisation de
travaux d’extraction.
Ce point n’appelait pas d’observation du Maître d’ouvrage, d’autant qu’il a déjà été évoqué
dans l’étude des délibérations (Cf. § 9.2.2).
Conclusion de l’étude des interventions de particuliers
Comme cela a déjà été évoqué, les interventions du public ont principalement porté sur des
points concernant l’extraction de granulats marins. Les arguments se rapportant au PER ont été à
la fois peu nombreux et d’un intérêt inégal en termes d’évaluation du projet de PER présenté à
l’enquête publique.
La Commission a souhaité recueillir les observations du Maître d’ouvrage sur les interventions
des particuliers
Observations du Maître d’ouvrage13
Dans ses observations sur les interventions des particuliers, le Maître d’ouvrage développe sa
conception de la concertation dans le cadre de son projet, point qu’il développe également dans
ses observations relatives aux interventions des associations (Cf. § 12). S’agissant de la question
précise sur les réunions publiques, il fait connaître qu’il ne peut pour l’instant pas se prononcer
13 Cf. paragraphe 4.1 du mémoire en réponse.
34
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
sur la présentation des résultats lors d’une telle réunion à l’ensemble des citoyens intéressés par
le projet.
11 Interventions d’organisations de professionnels
Généralités
Deux organisations de professionnels de la mer ont adressé un courrier à la Commission :
COREPEM : Comité Régional des Pêcheurs et des Elevages Marins des Pays de la Loire.
OPPAN : Organisation de Producteurs des Pêcheurs Artisans de l’Île de Noirmoutier.
Ces deux organisations se déclarent opposées par principe aux extractions de granulats marins,
tout en souhaitant être associées aux études en cas de délivrance de permis de recherche.
Etude des interventions des organisations professionnelles
11.2.1 Courrier du COREPEM
Cette organisation souligne l’impérieuse nécessité d’une planification stratégique en matière
d’extraction de granulats marins et, plus généralement, en matière de développement des usages
de la mer. A cet effet, elle estime que le PER devra être intégré aux travaux actuellement menés
par le GT Extraction du Conseil Maritime de la Façade Nord Atlantique Manche Ouest14.
S’agissant des PER, elle demande que :
les études prennent en compte les effets cumulés de projets d’extraction qui pourraient être
actés suite au PER et aux projets éoliens.
les cinq années de réalisation du PER donnent lieu à une véritable concertation pour la
définition de zones et de modalités d’extraction de moindre contrainte pour la pêche
professionnelle.
11.2.2 Courrier d’OPPAN
Cette organisation fait état des projets envisagés dans le secteur : deux projets d’extraction,
Astrolabe et Cairnstrath, deux, voire trois, projets éoliens et les projets de PER. Elle s’inquiète de
leurs retombées directes ou indirectes.
En outre, elle appelle l’attention sur la présence de frayères, notamment de frayères à soles
dans la zone de recherche.
Remarque de la Commission
Pour ces organisations professionnelles, la réalisation d’une planification stratégique en
matière d’extraction de granulats marins, et plus généralement en matière d’usages de la mer,
apparaît cruciale. Comme cela a été précisé plus haut, cette planification est en cours de réalisation
et son absence dans l’immédiat ne devrait pas être une raison de retarder le processus engagé.
14 Il semble qu’il s’agisse d’un groupe de travail impliqué dans l’élaboration du document stratégique de façade.
35
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Comme précisé précédemment, le PER n’a pas vocation à étudier les effets cumulés de possibles
extractions avec d’autres projets. Cette étude sera à conduire dans le cadre d’une éventuelle
demande de concession minière associée à une autorisation de travaux d’extraction.
S’agissant de la concertation à mettre en œuvre pendant la durée du programme de recherche,
notamment avec les professionnels de la mer, l’engagement du maître d’ouvrage doit d’ores et
déjà être considéré comme acté, tant il est évident que l’étude des ressources halieutiques, prévue
au programme de recherche, ne peut se faire sans les pêcheurs ni l’IFREMER.
Conclusion de l’étude des interventions d’organisations de
professionnels
Les organisations professionnelles font part de leurs vives inquiétudes consécutives à ce qu’elles
ressentent comme un enchaînement de projets susceptibles de se cumuler en termes d’incidences
sur leurs conditions de travail. Cependant, bien que par principe opposées aux extractions de
granulats marins, elles se montrent disponibles, en cas d’attribution de PER, pour prendre toute
leur place dans le processus de concertation qui sera mis en œuvre par tout porteur de projet.
La Commission a souhaité recevoir les observations du Maître d’ouvrage sur les interventions
des organisations professionnelles.
Observations du Maître d’ouvrage15
Le Maître d’ouvrage rappelle qu’il a exprimé fin 2011, lors d’une rencontre avec le COREPEM,
son souhait d’associer les professionnels de la pêche aux études relatives à la ressource
halieutique et à la caractérisation de l’activité de pêche. Cet organisme a ensuite été tenu informé
par l’envoi de plusieurs lettres d’information. Il fait remarquer que cet engagement est repris dans
le dossier (volume 4 page 32). Il ajoute que les représentants des organisations professionnelles
pourront participer aux différents comités s’ils le souhaitent.
Le maître d’ouvrage rappelle également les thèmes d’études qui seront développés dans le
cadre du PER, notamment la cohabitation avec les activités humaines en mer et plus
particulièrement la pêche. S’agissant des frayères à soles, il rappelle qu’elles sont mentionnées
dans l’étude d’impact et qu’elles feront l’objet d’une étude dans le cadre du PER.
12 Interventions des associations environnementales
Généralités
Cinq Associations à vocation environnementale ont adressé un courrier à la Commission :
Vendée Nature Environnement, qui appartient à la Fédération départementale des
associations de protection de la nature et de l’environnement.
Ligue de Protection des Oiseaux / Direction générale France et Direction Vendée.
Les Amis de l’Île de Noirmoutier.
15 Cf. paragraphe 4.2 du mémoire en réponse.
36
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
La Coordination des associations environnementales du littoral vendéen (COORLIT).
Association Vivre l’Île 12 sur 12.
Toutes les interventions des associations concernent indistinctement les deux enquêtes (GNG
et LGL). La plupart également soulignent que la demande de PER est plus judicieuse que la
demande de concession directe, surtout si elle s’inscrit dans une réelle démarche de concertation
et de réflexion.
L’analyse des arguments recueillis fait l’objet de l’annexe 6. On constate que les arguments
entrant dans le champ de l’enquête sont plus nombreux que ceux qui n’y entrent pas. Seuls les
premiers sont étudiés dans le présent paragraphe. Pour les autres, la Commission a indiqué dans
le tableau les raisons pour lesquelles elles ne doivent pas être prises en considération dans sa
conclusion et son avis motivé.
Etude des interventions des associations
12.2.1 Maintien du périmètre au-delà des 12 milles
L’association Vendée Nature Environnement demande que le périmètre de recherche soit
maintenu à l’extérieur de la zone des 12 milles. C’est le cas du périmètre du projet du GIE GNG.
Ce point, qui concerne tout particulièrement le projet du GIE LGL, est également abordé par
Monsieur Jacques Oudin dans le courrier qu’il a adressé à la Commission.
Remarque de la Commission
Sur ce point, voir la remarque de la Commission au paragraphe 13.2.3 (étude du courrier de
Monsieur Jacques Oudin).
12.2.2 Constitution d’un comité scientifique
L’association Vendée Nature Environnement considère, compte tenu de la nature des études
à conduire et de leur importance en termes d’enjeux environnementaux, qu’il serait souhaitable
que soit constitué, sous l’égide de l’Etat, un comité scientifique chargé de la validation des
protocoles et du contrôle de leur interprétation. Ce comité pourrait, selon l’association, associer
des universitaires, des membres du CNRS, des membres du Conseil scientifique régional du
patrimoine naturel et des organismes publics (BRGM, IFREMER, AAMP, CEREMA…).
Remarque de la Commission
Cette proposition est séduisante, dans la mesure où elle semble répondre, d’une part à une
préoccupation émise par l’Autorité environnementale dans son avis et, d’autre part, à un besoin
de transparence et d’impartialité plusieurs fois exprimé. Un tel comité permettrait peut-être de
rationaliser les choix en matière de recherche et la mutualisation des données scientifiques et des
résultats. Cependant, il pourrait constituer pour les responsables de la conduite du programme de
recherche une forme d’entrisme, voire de conduire à une dualité en matière décisionnelle. Ils
pourraient préférer une formule plus souple consistant à s’entourer de l’expertise scientifique dont
ils ont besoin, y compris auprès des organismes publics, tout en conservant la plénitude de leurs
responsabilités dans la conduite de leur action. C’est d’ailleurs cette solution qui semble retenue
37
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
dans le projet et confirmée dans le document complémentaire ajouté au dossier d’enquête et qui
fait suite à l’avis de l’Autorité environnementale.
Sur ce point qu’elle juge important, la Commission a souhaité recevoir les observations du
Maître d’ouvrage.
Observations du Maître d’ouvrage16
Le Maître d’ouvrage rappelle les dispositions, figurant dans le dossier, qui prévoient la création
d’un comité scientifique et d’un comité de suivi et de concertation, dont les rôles sont présentés
ci-après :
Comité scientifique : contrôle et suivi des travaux de recherche,
Comité de suivi : suivre l’avancement des travaux de recherche à travers les
présentations des recherches et leurs résultats. Il s’agira d’un espace d’échange et de
partage de l’information avec les parties prenantes, membres d’un comité élargi.
Il considère que le comité scientifique a déjà fait ses preuves lors de la mise en place par des
sociétés membres du GIE GNG dans d’autres projets similaires en Manche.
Il est prévu de confier la présidence des deux comités à des garants externes. Pour le comité
scientifique, il s’oriente vers un expert scientifique reconnu par ses pairs. Pour le comité de suivi
le Maître d’ouvrage considère qu’il pourrait s’agir d’un représentant de l’Etat.
Remarque complémentaire de la Commission
Se fondant sur d’autres projets, le Maître d’ouvrage entend maintenir le comité scientifique tel
qu’il l’a conçu et présenté dans le dossier, avec comme président un garant extérieur qui serait un
expert scientifique reconnu par ses pairs. Sur ce choix, dicté par l’expérience et conforme à la
réglementation, la Commission n’a pas de remarque à formuler, d’autant qu’il ne remet nullement
en cause le soutien des organismes publics.
S’agissant de la formule envisagée de confier la Présidence du comité de suivi à un représentant
de l’Etat, elle est en revanche très réservée. Il lui semble en effet qu’à cette fonction, essentielle
pour la conception et la conduite du projet, il est préférable de ne pas impliquer l’Etat, en tant que
tel, car il lui reviendra la responsabilité par la suite d’instruire dans la continuité du PER
d’éventuelles demandes d’exploitation.
12.2.3 Mutualisation des connaissances
Les associations Vendée Nature Environnement et COORLIT expriment le souhait que les
données et les résultats acquis dans le cadre du programme de recherche soient versés dans le
domaine public en vue de les partager dans un objectif de mutualisation des connaissances. Elles
estiment que cette question est d’autant plus importante que des lacunes existent tant dans la
connaissance de l’état initial que dans l’évaluation des impacts des activités humaines sur le milieu
marin.
Remarque de la Commission
16 Cf. paragraphe 4.3.2.2 du mémoire en réponse.
38
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Cette proposition semble a priori intéressante. Toutefois la Commission n’est pas en mesure
d’en apprécier la portée, les conséquences et les contraintes qu’elle pourrait générer.
C’est pourquoi elle a souhaité recevoir sur ce point les observations du Maître d’ouvrage.
Observations du Maître d’ouvrage17
(Reprise in extenso)
Le GIE GNG s’est engagé auprès de chaque partie prenante rencontrée (à ce jour, plus de 68
personnes rencontrées au cours de 43 réunions) à transmettre volontairement les données
acquises à tout organisme qui le souhaite sous réserve de la mise en place d’une convention.
12.2.4 Association de toutes les parties prenantes au suivi du programme
L’association Vendée Nature Environnement exprime le souhait que toutes les parties
prenantes (associations de protection de la nature et de l’environnement, socio-professionnelles)
soient associées au suivi du programme, selon un processus ouvert et itératif de concertation, de
manière à ce que les différentes options soient discutées en amont de chacune des phases de
recherche.
Remarque de la Commission
La concertation avec toutes les parties prenantes est une nécessité absolue et la Commission ne
doute pas que le Maître d’ouvrage est convaincu de son caractère crucial, comme cela ressort du
dossier d’enquête et de la pièce relative à la concertation qu’il a ajoutée avant le début de
l’enquête. Cette pièce précise que le GIE GNG propose la mise en place de deux structures, un
comité scientifique et un comité de suivi et de concertation, qui seraient chargés respectivement :
du contrôle et du suivi des recherches,
de suivre l’avancement des travaux de recherche à travers les présentations des recherches
et de leurs résultats. il s’agira d’un espace d’échange et de partage de l’information.
La Commission considère que ces informations sont suffisantes et qu’elles répondent à la
préoccupation exprimée par Vendée Nature Environnement. C’est pourquoi elle n’a pas sollicité les
observations du maître d’ouvrage sur ce point, tout en lui laissant la possibilité s’il l’estimait utile
d’apporter des précisions complémentaires.
Observations du Maître d’ouvrage18
Le maître d’ouvrage renvoie à son observation faite au sujet du comité scientifique (Cf. §12.2.2).
12.2.5 Identifier les techniques d’extraction les moins impactantes
L’association Vendée Nature Environnement souhaite que le programme de recherche évalue
les effets des techniques d’extraction en vue d’identifier les moins impactantes.
Remarque de la Commission
17 Cf. paragraphe 4.3.2.3 du mémoire en réponse. 18 Cf. paragraphe 4.3.2.4 du mémoire d’enquête.
39
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Il ressort du volume 4 du dossier d’enquête que le dragage expérimental aura pour objectif de :
Confirmer ou pondérer les résultats de missions de reconnaissances géophysiques,
géotechniques et biosédimentaires.
Acquérir des observations de terrain utiles au volet environnemental du projet
(caractérisation du panache turbide et de la qualité physico-chimique des sédiments
notamment), afin d’évaluer l’impact en temps et grandeur réels du dragage sur
l’environnement et la qualité de l’eau.
Accréditer la faisabilité technique et opérationnelle d’une extraction (vérification du taux de
silice, taille des grains, proportion de coquilles).
La Commission constate que l’objectif de ce dragage expérimental n’est en aucune façon
d’évaluer différentes techniques d’extraction, en vue d’identifier notamment les moins
impactantes. Ce constat est conforté par les dispositions pratiques de l’extraction expérimentale,
qui ne prévoient la mise en œuvre que d’un seul mode d’extraction par drague aspiratrice en
marche (élinde).
Sur ce point technique, la Commission a souhaité recueillir les observations du Maître
d’ouvrage, notamment sur l’existence effective d’autres modes d’extraction en général et, dans
l’affirmative, sur d’autres modes d’extraction qui seraient potentiellement moins impactants.
Observations du Maître d’ouvrage19
(Reprise in extenso)
Les engins utilisés pour l’extraction des granulats marins en France sont essentiellement des
dragues aspiratrices en marche. Il est d’ailleurs le seul utilisable sur des sites éloignés des côtes,
où la profondeur est importante.
Dans le cadre d’une éventuelle exploitation, les moyens de moduler le futur programme
d’exploitation seront étudiés de sorte à réduire au maximum ses effets. Les résultats du dragage
expérimental, ainsi que de l’ensemble des études du PER GNG permettront de proposer des
modalités d’exploitation à mettre en œuvre afin d’impacter le moins possible l’environnement et
les autres usagers. Aujourd’hui, sur les concessions où travaillent les membres du GIE GNG, il a été
proposé par exemple un phasage temporel et spatial de l’exploitation ou encore de définir une
profondeur maximale d’exploitation adaptée aux caractéristiques du site, en concertation avec les
parties prenantes locales.
Remarque complémentaire de la Commission
La Commission note, compte tenu de l’expérience acquise sur d’autres sites, qu’il paraît
envisageable de définir des modalités d’exploitation, phasage temporel ou profondeur
d’exploitation notamment, permettant de réduire les impacts du dragage. Il estime que les études
conduites dans le cadre du PER permettront de faire des propositions dans ce domaine.
19 Cf. paragraphe 4.3.2.5 du mémoire en réponse.
40
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
12.2.6 Evaluation de l’incidence du projet sur tous les sites Natura 2000
L’association COORLIT estime que l’incidence du projet sur tous les sites Natura 2000 voisins
devrait être envisagée et pas uniquement sur le site en partie inclus dans le périmètre de
recherche.
Remarque de la Commission
Ce point a certes été évoqué par l’Autorité environnementale dans son avis dans les termes
suivants : « L’étude d’incidence Natura 2000 porte uniquement sur la ZPS FR5212015 « Secteur
marin de l’Île d’Yeu jusqu’au continent » et le PSIC « Plateau rocheux de l’Île d’Yeu » et ne justifie
pas formellement l’absence d’incidence du projet sur les autres sites Natura 2000 existant dans le
périmètre d’études. »
Dans son courrier du 17 octobre 2013 faisant suite à l’avis de l’Autorité environnementale, sur
ce point le GIE GNG souligne que dès lors que l’incidence du projet est intrinsèquement négligeable,
il n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur les autres sites Natura 2000 existant dans le
périmètre de recherche.
La Commission considère qu’il s’agit là d’une réponse de bon sens. C’est pourquoi elle n’a pas
sollicité sur ce point les observations du Maître d’ouvrage, tout en lui laissant la possibilité s’il
l’estimait utile d’apporter des précisions complémentaires.
12.2.7 Evaluation des travaux de recherche dans la durée
L’association COORLIT estime que devraient être examinés les impacts cumulés des travaux de
recherche dans la durée.
Remarque de la Commission
L’étude d’impact concernant le projet dans sa totalité, la Commission ne comprend pas le sens
de cette interrogation.
12.2.8 Nécessité de prospecter une vaste zone
L’association COORLIT s’interroge sur la nécessité de prospecter sur une aussi vaste zone que
celle retenue dans le projet.
Remarque de la Commission
Le volume 3 du dossier d’enquête présente les justifications du périmètre d’étude demandé. La
Commission estime qu’elle n’a pas à se prononcer sur ce point technique du projet.
12.2.9 Intervention de la LPO
Tous les intervenants se sont abstenus de marquer une préférence pour un projet par rapport
à l’autre, à l’exception cependant de la LPO qui émet un avis favorable sur le projet du GIE GNG et
un avis défavorable sur celui du GIE LGL.
Elle motive sa position en prenant en considération les actions de concertation et d’information
conduites depuis deux ans par le GIE GNG avec l’ensemble des acteurs concernés par le projet,
dont font partie les associations de protection de la nature telles que la LPO, à laquelle il a confié
41
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
la rédaction d’un prédiagnostic des enjeux avifaunistiques et d’un protocole de connaissance sur
les oiseaux du secteur. Elle considère en outre que ses avis sur la mégafaune marine (mammifères
et oiseaux) ont été pris en compte. Enfin elle souligne que le GIE GNG s’est engagé à associer
scientifiques et associations de protection de la nature aux comités qui seront créés pour suivre
le PER.
A l’inverse, la LPO considère que la démarche du GIE LGL est plus confuse et qu’elle intervient
après des demandes de concessions directes (Astrolabe et Cairnstrath en cours d’instruction)
effectuées par certains membres du groupement et à proximité du PER LGL. Elle note enfin
qu’aucune démarche du GIE LGL n’a été engagée auprès de la LPO et que cela pose la question de
l’ampleur de la concertation mise en place.
Remarque de la Commission
La commission rappelle qu’il ne lui appartient pas d’établir une hiérarchie de valeur entre les
deux projets.
S’agissant des actions qui seraient conduites depuis deux ans par le GIE GNG, elles relèvent de
son choix de poser, avant même la décision d’attribution d’un PER, les jalons de la concertation
qu’il mettra le cas échéant en œuvre. La Commission considère que la démarche du GIE LGL est
tout aussi logique même si, comme le subodore la LPO, elle consiste à attendre l’octroi du PER
avant de lancer ses actions de concertation.
Sur ce point, la Commission n’a pas sollicité les observations du maître d’ouvrage, tout en lui
laissant la possibilité s’il le juge nécessaire d’apporter des éléments complémentaires.
Observations du Maître d’ouvrage
Le Maître d’ouvrage rappelle de nouveau que le GIG GNG s’est lancé dans une démarche
volontaire de concertation auprès des acteurs locaux dès le dépôt en novembre 2011 du dossier.
Il donne les raisons d’ordre réglementaire de ce choix et fait mention du document joint au dossier
d’enquête intitulé « Note à l’attention des lecteurs du dossier », qui évoque notamment la
concertation menée au cours de l’instruction du dossier. En outre est présenté en annexe du
mémoire en réponse le bilan complet de la concertation.
Conclusion de l’étude des interventions des associations
Bien que d’inégale qualité, les interventions des associations valident le bien-fondé de la
démarche du PER et apportent des éléments qui ouvrent une réelle, utile et constructive réflexion
sur le projet.
Elles soulignent tout d’abord le caractère incontournable d’une large concertation et la volonté
des associations d’y tenir toute leur place, aux côtés des scientifiques, des organismes publics et
des organisations professionnelles. Elles abordent également le besoin de baliser de façon précise
le cadre scientifique à mettre en place pour l’élaboration des programmes, la définition des
protocoles et le devenir des résultats obtenus. Elles posent enfin la question cruciale de maintenir
ou non la totalité de la zone de recherche strictement au-delà de la zone des 12 milles. Ce dernier
point ne concerne évidemment pas le projet porté par le GIE GNG.
La Commission a souhaité recevoir les observations du Maître d’ouvrage sur la conclusion de
l’étude des interventions des associations.
42
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Observations du Maître d’ouvrage20
A) Observations sur la concertation avec les associations de protection de la nature
Le graphique, figurant dans le mémoire en réponse, donne le calendrier des différentes
rencontres avec les associations depuis janvier 2011. On note que le GIE GNG a rencontré :
à dix reprises la LPO,
à deux reprises Vendée Nature Environnement, COORLIT et Vivre l’île 12x12,
une seule fois la FNE des Pays de la Loire.
Remarque complémentaire de la Commission
La Commission constate l’action conduite depuis le dépôt du dossier en direction des
associations, notamment en direction de la LPO qui apparaît comme un interlocuteur privilégié.
B) Observations sur le choix d’un périmètre au-delà des 12 milles
Afin d’éviter des redondances, les observations du maître d’ouvrage sur ce point sont
synthétisées avec celles émises sur le même sujet au paragraphe 13.2.3 (Intervention de Monsieur
Oudin).
C) Observations sur la zone du PER
Le Maître d’ouvrage présente ensuite les justifications de la zone de recherche. Il s’agit d’une
reprise d’éléments figurant dans le dossier.
D) Observation sur la démarche du PER
Enfin, il rappelle des généralités sur la démarche du PER. Elles ne répondent pas à des
interrogations précises exprimées par les associations.
13 Intervention de Monsieur Jacques OUDIN
Généralités
Monsieur Jacques Oudin, Sénateur honoraire et Vice-président du Conseil Général, est le seul
élu à être intervenu à titre individuel dans la présente enquête publique.
Etude de l’intervention de Monsieur Jacques Oudin
13.2.1 Privilégier le PER
Monsieur Oudin estime qu’il y a lieu de privilégier les PER par rapport aux concessions, car ces
dernières comportent beaucoup moins d’obligations en matière d’étude d’impact que les
premiers. Dans cette logique, il souhaite que les concessions Astrolabe et Cairnstrath ne soient
20 Cf. paragraphe 4.3.3 du mémoire
43
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
pas accordées et qu’elles soient incluses dans les PER sollicités de façon à être intégrées à toutes
les études d’impacts qui seront engagées.
Remarque de la Commission
Sur le fait de privilégier les PER par rapport aux concessions directes, Monsieur Oudin rejoint un
souhait exprimé par la plupart des associations.
S’agissant de ne pas accorder les concessions Astrolabe et Cairnstrath en cours d’instruction, la
Commission considère que ce point n’entre pas dans le champ de l’enquête relative au projet porté
par le GIE GNG. Quant à les intégrer dans les PER sollicités, cela impliquerait de n’octroyer aucun
des PER présentés à l’enquête publique et d’imposer aux pétitionnaires, GIE GNG comme GIE LGL,
d’engager un nouveau processus complet, alors que le processus en cours, pour ce qui concerne le
GIE GNG, est engagé depuis 2010. Cela serait à la fois injuste, coûteux et générateur de délais
probablement inacceptables du point de vue économique et sur le plan de la stratégie d’entreprise
sur le long terme.
Sur ce point la Commission a souhaité recueillir les observations du Maître d’ouvrage.
Observations du Maître d’ouvrage
Le Maître d’ouvrage rappelle qu’il n’est pas impliqué dans les demandes de concession en cours
d’instruction ou en activité et exprime le souhait que la démarche innovante du GIE GNG aille au
bout de l’instruction.
Remarque complémentaire de la Commission
Il s’avère, pour des raisons juridiques, qu’il ne semble pas possible d’intégrer les projets en cours
d’instruction dans le PER. De toute façon, cette question ne saurait concerner le GIE GNG, comme
le souligne à juste titre le Maître d’ouvrage.
13.2.2 Intégration des PER dans les schémas nationaux et régionaux
Considérant que tous les PER impliquent des études poussées sur tous les impacts susceptibles
d’être générés par les extractions, Monsieur Oudin demande que les PER soient intégrés dans les
schémas nationaux et régionaux afin d’être validés.
Remarque de la Commission
L’affirmation selon laquelle les PER impliquent des études plus poussées sur tous les impacts
susceptibles d’être générés par les extractions ne semble pas fondée, compte tenu des limites
inhérentes à la vocation des PER qui ont été évoquées plus haut. C’est pourquoi, en cas de demande
de concession minière associée à une autorisation de travaux d’extraction déposée dans le
prolongement de l’octroi d’un PER, une nouvelle étude d’impact est imposée. C’est cette étude qui
permettra d’appréhender réellement tous les impacts générés par l’extraction.
Par ailleurs, comme le souligne Monsieur Oudin, les schémas nationaux et régionaux qu’il
évoque n’ont pas encore été finalisés et nul ne peut prédire quand ils le seront réellement. C’est
pourquoi, sans se prononcer sur le bien-fondé d’une telle mesure, la Commission estime qu’elle ne
peut s’appliquer au projet présenté à l’enquête publique, sauf à considérer qu’il serait acceptable
que la décision d’attribution du PER soit reportée sine die, avec tous les inconvénients que cela
pourrait représenter pour le pétitionnaire.
44
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Sur ce point la Commission a souhaité recueillir les observations du Maître d’ouvrage.
Observations du Maître d’ouvrage
(Reprise in extenso)
Dans son dossier, le GIE GNG a bien pris en compte les recommandations du schéma des
carrières (SDC) de Loire-Atlantique (DRIRE Pays de la Loire, 2001), dont la révision est en cours. En
effet, il précise que « le point essentiel à noter concernant les ressources, est l’absence de
possibilité de gisement de matériaux alluvionnaires depuis l’arrêt définitif des extractions de sable
de Loire. La seule ressource disponible de ce type de matériaux, réside dans les gisements de sable
marin au large de Saint-Nazaire et de Noirmoutier (Dossier, volume 3, p31) ».
Par ailleurs, les membres du GIE GNG via l’UNPG participent aux différents groupes de travail
de la Stratégie Nationale pour la Gestion Durable des Granulats terrestres et marins et se tiennent
au fait du travail des différentes instances traitant des granulats marins (Stratégie nationale pour
la mer et le littorale, DCSMM…). Le GIE GNG prendra donc en compte les préconisations qui en
ressortiront dans son programme de recherche.
Remarque complémentaire de la Commission
La position du Maître d’ouvrage sur ce point conforte celle de la Commission exprimée plus
haut.
13.2.3 Protection de la bande des 12 milles marins
Considérant que le littoral ainsi que l’espace marin attenant sont des zones fragiles, limitées
et convoitées, Monsieur Oudin estime qu’il convient absolument de les protéger au mieux dans
leurs spécificités. A cet effet, et partant du principe que l’éloignement tend à réduire les impacts,
il demande que la mer territoriale, qui s’étend sur une largeur de 12 milles marins, soit protégée
totalement des grands aménagements extérieurs qui peuvent perturber l’équilibre de ce milieu
marin. Il précise que cette sanctuarisation ne concerne ni les aménagements portuaires, ni les
ouvrages de défense contre la mer, ni le dragage des chenaux…
Il admet que cette approche est peut-être arbitraire, car fondée sur une limite administrative,
mais que celle-ci est connue de tous, qu’elle est respectée et, compte tenu de son ancienneté,
qu’elle a son ancrage dans les mœurs.
Remarque de la Commission
Il s’agit d’une proposition de portée générale. Elle ne concerne pas directement le projet du GIE
GNG, dont le périmètre de recherche est au-delà des limites de la mer territoriale. C’est pourquoi
la Commission n’a pas sollicité les observations du Maître d’ouvrage. Il a cependant tenu à
apporter les précisions suivantes.
Observations du Maître d’ouvrage
(Reprise in extenso)
La demande de PER du GIE GNG se situe volontairement au-delà des 12 milles marins. Cela découle
de :
- l’analyse préalable des enjeux de la façade maritime (pièce 3, 4 et 5 du dossier),
45
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
- des capacités techniques en termes de navires actuelles du GIE GNG,
- de sa volonté de s’éloigner de la côte.
Extrait « Enfin, si la démarche est en cohérence avec les besoins en matériaux et en connaissances
du milieu marin, l’emplacement du PER Granulats Nord Gascogne est issu de la volonté de
conjuguer les préoccupations de gestion de l’espace et de l’environnement avec les capacités
techniques du pétitionnaire (profondeurs d’exploitation des dragues : 50 – 70m ; recherche d’une
distance à la côte suffisante) » (pièce 3 du dossier p. 35).
13.2.4 Création d’un véritable comité de suivi
La dernière proposition de Monsieur Oudin porte sur la création, dès l’octroi d’un PER, d’un
véritable comité de suivi qui comprendrait toutes les parties prenantes pour procéder à la
surveillance stricte des clauses du cahier des charges.
Remarque de la commission
Ce point a été abordé à peu près dans les mêmes termes par les associations (Cf. § 12.2.2). Il
appelle une remarque identique de la Commission.
Observations du Maître d’ouvrage
Voir réponse au point 4.3.2.2 (point 12.2.2 / référence rapport).
Conclusion de l’étude de l’intervention de Monsieur Oudin
D’une façon générale, les préoccupations présentées par Monsieur Oudin se recoupent avec
certaines préoccupations exprimées par les associations.
La Commission note que pour les deux premiers points présentés plus haut, sa réflexion s’inscrit
dans une logique de long terme, qui suppose une évolution du cadre général à impulser à des
niveaux élevés, voire très élevés, alors que la présente enquête s’inscrit dans un court terme
caractérisé par un cadre réglementaire existant et une situation donnée.
Sur cette conclusion, la Commission a souhaité recueillir les observations du Maître d’ouvrage.
Observations du Maître d’ouvrage
Le Maître d’ouvrage mentionne qu’il a rencontré Monsieur Oudin à deux reprises, une fois en
juin 2014 et une seconde en décembre 2014, pendant l’enquête publique. Il indique lui avoir fait
part des difficultés consécutives au retard pris par l’instruction du dossier.
La suite de sa réponse est reproduite ci-après in extenso.
Lors de différentes rencontres avec M. Oudin, le GIE GNG lui a fait part de ses difficultés quant au
retard pris par l’instruction du dossier. Cette dernière est déjà très longue. Si la demande de PER
est prévue par la réglementation, elle n’est pas une obligation. C’est pour le GIE GNG une méthode
proposée aux parties prenantes, lui paraissant vertueuse et en accord avec les orientations de
l’ensemble des réflexions engagées dans le domaine maritime (ex. Grenelle de la mer). Il n’est
donc pas envisageable pour le GIE GNG d’attendre encore que les différents travaux régionaux et
nationaux sur les granulats marins aboutissent, dans le sens où le PER n’octroierait au GIE GNG
46
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
qu’un droit pour la réalisation d’études et non d’une exploitation, qui pourrait seulement et
éventuellement intervenir à la suite du PER.
Cette demande devrait alors faire l’objet d’un nouveau dossier avec une étude d’impact et une
enquête publique.
Du fait de cette actualité concernant les granulats marins, le programme de recherche devra
forcément évoluer dans le temps et intégrera alors les nouveaux plans, schémas, programmes qui
verront le jour et tiendra également compte de l’évolution des besoins, des attentes et des
techniques.
La conduite du programme de recherches proposé par le GIE GNG pourra éclairer les parties
prenantes, dont l’Etat et les élus, à travers des résultats scientifiques robustes et partagés, quant
à une suite possible à donner à une exploitation soutenable pour l’environnement et les usagers.
La Roche-sur-Yon le 24 février 2015
Arnold SCHWERDORFFER
Président de la Commission
Loïc MINIER Serge MIRAUCOURT
Commissaire enquêteur Commissaire enquêteur
47
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
2° PARTIE
CONCLUSION ET AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
14 Remarques générales de la Commission sur l’enquête
Caractéristiques de l’enquête
14.1.1 Enquête comportant trois volets
Le projet présenté à l’enquête publique par le Groupement d’Intérêt Economique Granulat
Nord Gascogne (GIE GNG) porte sur deux demandes. Par suite, l’enquête comporte deux volets.
Ils sont sommairement rappelés ci-après :
Le Permis Exclusif de Recherches. Il donne à l’industriel le droit exclusif de mener les
recherches pendant une durée déterminée, puis de déposer des demandes de concession
minière dans le périmètre ayant fait l’objet des recherches.
L’autorisation d’ouverture de travaux liés au permis de recherches. Elle fixe notamment les
quantités pouvant être prélevées et les conditions dans lesquelles elles le seront.
Conformément aux dispositions de l’article R. 123-7 du Code de l’Environnement, la
Commission est appelée rendre un avis motivé au titre de chacune de ces deux demandes.
14.1.2 Concomitance de deux enquêtes
La présente enquête portant sur le projet du GIE GNG s’est déroulée de façon concomitante
avec l’enquête similaire sur le projet porté par le GIE LGL (mêmes créneaux, mêmes pôles
d’enquête et mêmes permanences, mais registres et adresses électroniques différents). Bien que
ces deux GIE soient en concurrence, il est rappelé qu’il n’appartient pas à la Commission de
hiérarchiser ces projets l’un par rapport à l’autre en termes de valeur.
Organisation de l’enquête
Conformément à l’arrêté du Préfet, l’enquête s’est déroulée du 8 décembre 2014 au
16 janvier 2015. L’hôtel de la Communauté de communes de l’Île de Noirmoutier a été retenu
comme siège de l’enquête. Ont en outre été retenus comme pôles d’enquête :
le Ministère en charge de l’écologie.
la Préfecture de la Vendée et les sous-préfectures des Sables d’Olonne et de Saint Nazaire,
la Mairie de l’Île d’Yeu.
Quatre permanences ont été tenues par la Commission à la Communauté de communes de
l’l’Île de Noirmoutier et deux à la mairie de l’Île d’Yeu.
48
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions.
La procédure prévue par le Code de l’Environnement a été mise en œuvre et les dispositions
réglementaires prises pour la publicité par voie de presse et par voie d’affichage n’appellent pas
de remarque de la Commission.
Le dossier d’enquête était conforme à la réglementation. Il comportait notamment un résumé
non technique de l’étude d’impact. Il a été tenu, ainsi qu’un registre d’enquête, à la disposition du
public au siège de l’enquête et dans les pôles d’enquête. De plus, les observations pouvaient être
adressées par courrier normal au siège de l’enquête et par courrier électronique sur une adresse
dédiée exclusivement à l’enquête publique.
La participation du public a été faible. Elle s’est presque exclusivement concentrée sur les deux
dernières permanences et notamment sur la dernière au cours de laquelle la Commission a reçu
6 courriers.
Des élus se sont impliqués dans l’enquête. Alors qu’elles n’y étaient pas obligées, La
Communauté de communes et les quatre communes de l’Île de Noirmoutier ont fait connaître
leur avis par voie de délibération. Cet avis a donné lieu à plusieurs articles dans la presse locale.
Monsieur Jacques Oudin, Conseiller général de l’île de Noirmoutier et Vice-président du Conseil
général, a remis un courrier à la Commission qui a, lui aussi, fait l’objet d’un article dans la presse
locale.
L’utilisation de la messagerie est restée à un niveau extrêmement modeste, avec seulement
huit entrées enregistrées.
Particularités de l’enquête
Comme rappelé plus haut, la présente enquête porte sur une demande de PER et une demande
d’autorisation de travaux de recherche. Au vu des observations recueillies, il apparaît que pour les
intervenants les objets du projet sont souvent passés au second plan. En effet, nombreux sont
ceux qui ont saisi l’occasion offerte par l’enquête pour présenter leurs réflexions et propositions
sur le thème des granulats marins pris dans sa globalité, ce qui inclut les activités d’extraction.
Face à ce constat la Commission, dont l’avis doit se focaliser sur les objets précis de l’enquête,
a été amenée à ne retenir que les arguments entrant dans le champ des demandes présentées
par le maître d’ouvrage. Pour cela, elle s’est référée à :
L’étude d’impact du dossier, sachant que celle-ci n’a pour but que d’évaluer les impacts des
travaux de recherche et non d’évaluer les impacts potentiels d’une exploitation de granulats
marins.
Les objectifs du programme de recherche tels qu’ils sont rappelés au paragraphe 15.1.
Pour les arguments n’entrant pas dans le cadre de l’enquête, la Commission, dans le tableau
en annexes 5 et 6, par respect pour les intervenants, s’est efforcée d’indiquer les raisons de leur
non-prise en compte dans l’enquête.
Rencontre avec DDTM/ DLM et la DREAL
Afin d’approfondir sa connaissance du dossier, la Commission a rencontré le 21 novembre :
49
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
M. Yoann TERLISKA, chargé des activités risques miniers et granulats marins, Service des
risques naturels et technologiques à la DREAL des Pays-de-la-Loire,
M. Pascal NAULLEAU, chargé de mission à la Délégation Mer et Littoral de la DDTM de la
Vendée.
Le compte rendu de cette visite fait l’objet de l’annexe 4.
Réunion de synthèse
Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du Code de l’Environnement, la
Commission a rencontré le 3 février 2015 les représentants du maître d’ouvrage, afin de leur
communiquer ses observations et de leur remettre le procès-verbal de synthèse. Celui-ci figure
en pièce jointe n° 4. Le mémoire en réponse a été reçu par la Commission le 13 février. Il figure
en Pièce jointe n° 5.
15 Rappel sommaire du projet
Objectif du projet
Le projet du GIE GNG vise à obtenir un Permis Exclusif de Recherches (1° volet de l’enquête)
portant sur une surface de 432,4 km² située en totalité au-delà de la limite des 12 milles.
Les objectifs du programme de recherche sont les suivants :
recherche de nouveaux gisements techniquement et économiquement exploitables,
localisation des secteurs de moindre contrainte,
acquisition d’une connaissance environnementale à large échelle du milieu.
Travaux de recherche
Le programme est prévu se dérouler sur 5 ans. Dans certains domaines il implique la réalisation
de travaux in situ qui sont soumis à autorisation (2° volet de l’enquête). Il s’agit notamment :
des investigations sur le milieu physique, mettant en œuvre des moyens techniques
(sondeur, sonar, boomer, sparker), et des extractions expérimentales portant sur un volume
de 15.000 m3 de granulats.
des investigations sur le milieu vivant impliquant, en plus des études bibliographiques, des
prélèvements dans le milieu marin.
Impact du projet sur l’environnement
L’étude d’impact des travaux de recherche fait apparaître des incidences négligeables sur le
milieu physique, sur le milieu vivant, sur le patrimoine naturel (ZNIEFF et sites Natura 2000) et sur
le milieu humain, notamment sur la pêche.
Du fait du caractère négligeable des incidences du projet sur l’environnement, il n’est pas prévu
de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts du projet.
50
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Engagement financier du maître d’ouvrage
L’engagement financier du Maître d’ouvrage pour les 5 années du programme de recherche
s’élève à 750.000 € hors taxes. Le détail de la répartition de cette enveloppe par action de
recherche programmée est présenté dans le tableau du paragraphe 4.5.
16 Bilan de l’enquête
Avis émis en amont de l’enquête
16.1.1 Généralités
L’Autorité environnementale, dans le cas présent le Préfet de la Région des Pays de la Loire, est
la seule autorité appelée à émettre un avis en amont de l’enquête. Cet avis, en date du
10 septembre 2013, était joint au dossier d’enquête et donc consultable par le public pendant
toute la durée de celle-ci. Il fait l’objet de la pièce jointe n° 2.
Les autres autorités concernées par le projet (Cf. annexe 1) seront appelées à faire connaître
leur avis dans le délai de deux mois suivant la clôture de l’enquête.
16.1.2 Avis de l’Autorité environnementale
La conclusion de l’avis de l’Autorité environnementale est reproduite in extenso ci-après :
Avis sur les informations fournies
Sous réserve de la prise en compte des quelques remarques formulées dans l’avis, le contenu
du dossier est globalement satisfaisant et permet de comprendre les enjeux spécifiques à ce
projet.
Avis sur la prise en compte de l’environnement
L’emprise et les modalités d’intervention définies ne font pas ressortir, à ce stade, d’élément
rédhibitoire à la mise en œuvre du projet.
Outre la recherche à des fins industrielles, le projet vise à améliorer la connaissance des milieux
et des impacts environnementaux potentiels d’une exploitation éventuelle du stock de sédiments,
afin de retenir des sites d’étude de moindre impact en vue de demandes de concession
ultérieures.
Pour ces raisons, il serait important de renforcer les aspects du dossier ayant trait à la recherche
scientifique et aux suivis environnementaux, pour démontrer la capacité du projet à produire des
données fiables et de qualité.
Prise en compte de l’avis de l’Autorité environnementale par la Commission
Dans l’étude synthétique des éléments recueillis en cours d’enquête (Cf. § 17 et suivants), il
sera fait référence, autant que de besoin, aux éléments figurant dans l’avis de l’Autorité
environnementale et au courrier du 17 octobre 2013, joint au dossier, donnant suite à des
demandes de précision exprimées dans de l’avis de l’Autorité environnementale.
51
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Bilan global des interventions du public
La participation à l’enquête a été relativement faible, comme le montre le tableau ci-après.
Bilan quantitatif des interventions recueillies
Nature intervenants Registre Courrier Messages Total
Particuliers 3 2 1 6
Associations 5 5
Organisations professionnelles 2 2
Elus à titre individuel 1 1
Délibérations 5 5
Total 3 15 1 19
Analyse du bilan des interventions du public
La possibilité d’intervenir par courrier électronique n’a été utilisée que par une seule personne.
Cependant, 7 courriers et les 5 délibérations visées plus haut ont été déposés dans la boîte mail,
alors qu’ils auraient tout aussi bien pu être envoyés par la poste ou déposés au siège de l’enquête.
Il est à noter que les 5 délibérations sont strictement identiques, de sorte que le nombre
d’interventions exploitables par la Commission s’en trouve ramené à seulement 15.
On note aussi que toutes les interventions concernent indifféremment les deux enquêtes.
Bilan par nature des intervenants
La Commission a constaté que les interventions s’inscrivent dans des logiques qui sont
différentes suivant la nature des intervenants. C’est la raison pour laquelle elle a jugé pertinent
de privilégier dans la première partie du rapport une étude des interventions par nature des
intervenants plutôt que par thème. Les points essentiels qui se dégagent de cette étude sont les
suivants :
Le Conseil communautaire de l’Île de Noirmoutier et les Conseils municipaux des quatre
communes de l’île ont exprimé par délibération leur ferme opposition au projet et confirmé
leur opposition aux projets Cairnstrath et Astrolabe, en dépit des orientations définies par le
Grenelle de l’environnement en ce qui concerne les ressources marines. Dans un courrier
complémentaire, il est estimé qu’il serait opportun de conditionner les autorisations de PER
à l’approbation des schémas régionaux d’extraction de granulats marins.
Les particuliers qui sont intervenus se sont principalement exprimés sur les extractions de
granulats marins dans leur globalité, sans faire la distinction entre les extractions et les
permis exclusif de Recherches.
52
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Les organisations de professionnels de la mer ont fait part de leurs vives inquiétudes au sujet
de l’enchaînement des projets en mer. Bien qu’opposées par principe aux extractions de
granulats marins, elles se montrent disponibles, en cas d’attribution de PER, à prendre toute
leur place dans le processus de concertation qui sera mis en œuvre. Elles estiment que le PER
devrait être intégré aux travaux menés par le GT Extraction du Conseil Maritime de la Façade
Nord Atlantique Manche Ouest.
Les associations de protection de la nature valident le bien-fondé de la démarche « PER ».
Elles se montrent attentives au développement d’une concertation de qualité avec toutes
les parties prenantes et expriment leur disponibilité à y tenir toute leur place. Elles posent la
question de maintenir la zone de recherche au-delà de la limite des 12 milles.
Monsieur Oudin, seul élu à être intervenu à titre individuel, valide le bien-fondé de la
démarche « PER », mais demande que le PER soit intégré dans les schémas nationaux et
régionaux. Dans cette logique, il suggère de ne pas accorder les autorisations pour les projets
Cairnstrath et Astrolabe et de les englober dans le périmètre du PER. Il pose également la
question de maintenir la zone de recherche au-delà de la limite des 12 milles.
Bilan par volet de l’enquête
L’étude des interventions, présentée en première partie du rapport, permet de ventiler par
volet d’enquête les éléments recueillis. Elle permet également de distinguer ceux qui sont
déterminants, en termes de motivation de l’avis que doit donner la Commission, de ceux qui ne le
sont pas.
Ventilation des éléments recueillis relatifs au PER (1° volet)
Eléments recueillis Nature des
intervenants
Eléments non déterminants
Non-respect du principe de précaution. Délibérations
Surface excessive de la zone de recherche. Associations
Procéder à des études déjà prévues dans le projet de PER : - Incidences sur le trait de côte. - Frayères et nourricerie à soles. - Impacts cumulés avec le projet éolien.
Délibérations Organisations pro Associations M. Oudin
Identifier les techniques d'extraction les moins impactantes
Associations M. Oudin
Effets cumulés des extractions avec les projets éoliens. Délibérations Organisations pro
53
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Eléments déterminants
Privilégier les PER par rapport à des demandes de concession directes. Dans cette logique, ne pas accorder les concessions Cairnstrath et Astrolabe et les intégrer dans les projets de PER.
Associations M. Oudin
Solliciter la Commission du débat public et l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques.
Délibérations
Subordonner les PER à la diffusion des documents encadrant l'exploitation de granulats marins.
Délibérations Organisations pro Associations M. Oudin
Maintien du périmètre de recherche en dehors de la zone des 12 milles.
Associations M. Oudin
Mise en place d'un cadre formel de concertation.
Délibérations Organisations pro Associations M. Oudin
Suivi scientifique du programme. Associations M. Oudin
Mutualisation des connaissances. Associations M. Oudin
Eléments recueillis relatifs à l'autorisation de travaux (2° volet)
Eléments déterminants
Insuffisance de l'étude d'impact. Délibérations Particuliers Associations
Impact sur le trait de côte. Associations
Incidences sur les sites Natura 2000. Particuliers Associations
17 PER : Avis et conclusion de la Commission
Remarques préliminaire
17.1.1 Extrait du Livre Bleu relatif aux granulats marins
En guise de remarque introductive, la Commission rappelle l’extrait relatif aux granulats marins
du Livre Bleu / Stratégie nationale pour la mer et les océans (Paragraphe D / page 15).
« Le plateau continental renferme de grandes quantités de matériaux d’origine sédimentaire
ou organique (sables siliceux ou calcaires, graviers.) susceptibles d’être utilisés pour l’industrie
ou le bâtiment et les travaux publics, en complément ou en remplacement de ressources
terrestres. En effet, celles-ci se renchérissent, se raréfient ou l’impact de l’extraction ou du
transport n’est plus accepté au regard des enjeux environnementaux ou sociétaux ou du fait de
compétition d’usages.
54
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Le recours aux granulats marins constitue une partie de la solution à ce problème ; il ne
doit pas conduire à déplacer en mer les problèmes environnementaux rencontrés à terre, ni
remplacer le recyclage et la réutilisation (notamment celle des produits de dragage) qui doivent
être privilégiés. L’exploitation actuelle des matériaux à proximité du littoral constitue la
solution la plus économique, mais elle conduit à la multiplication des exploitations et des
conflits, et devrait être conditionnée par la maîtrise des impacts qu’elle entraîne sur les habitats
et les espèces dans les zones côtières ou estuariennes les plus riches et les plus productives. Les
extractions devront se reporter progressivement vers les gisements importants plus profonds
Une stratégie sera établie dès 2010 pour définir à l’échelle nationale les objectifs et les
modalités d’exploitation et de gestion des ressources en granulats marins21 ; elle s’appuiera
sur une démarche prospective et sur un inventaire complet des ressources existantes accessibles
à l’horizon 2030, et proposera des améliorations des modalités d’encadrement de cette
exploitation, en améliorant notamment l’association à la planification et aux décisions des
acteurs de la gouvernance de la mer et du littoral. Établie en liaison avec la stratégie pour les
matériaux terrestres, cette stratégie prendra en compte les capacités portuaires et la chaîne de
transport jusqu’aux lieux de consommation, et les besoins prioritaires liés à la gestion du trait
de côte. »
Cet extrait montre que les granulats marins appartiennent à la ressource en granulats, au
même titre que les granulats terrestres d’autres provenances. Ils participent à la satisfaction des
besoins en granulats pour l’industrie, le bâtiment et les travaux publics.
Remarque générale sur la recherche liée aux granulats marins
D’une façon générale, une entreprise qui n’investit pas dans la recherche est une entreprise
sans avenir. En matière de granulats marins, la recherche porte notamment sur deux domaines :
l’extraction et la prospection.
Dans le domaine de l’extraction, la recherche a permis de développer des techniques qui
autorisent d’exploiter des gisements à une profondeur de 50 m et un peu plus. Ce progrès permet
de reporter plus au large les exploitations, comme cela est préconisé dans le Livre Bleu.
Dans le domaine de la prospection de nouveaux gisements, la recherche vise à identifier les
ressources exploitables, tout en prenant en considération les contraintes environnementales.
Cette recherche peut se faire soit dans le cadre d’une demande directe d’extraction, soit dans le
cadre d’une demande de permis exclusif de recherches, ce qui est le cas du projet faisant l’objet
de la présente enquête. Dans ce cas l’objectif est de :
rechercher de nouveaux gisements techniquement et économiquement exploitables,
localiser des secteurs de moindre contrainte,
acquérir une connaissance environnementale à large échelle du milieu.
Il y a lieu de souligner que le choix de passer par un PER est pour l’industriel un choix exigeant
en termes de financement, d’engagement de personnel et surtout en termes de délai. Il l’est
également en termes de rigueur scientifique et de transparence car le sujet est sensible.
21 Il s’agit du document de mars 2012 intitulé : Stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et substances de carrières.
55
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Remarques sur les éléments non déterminants
Les éléments non déterminants correspondent aux éléments recueillis au cours de l’enquête
qui ne sont pas susceptibles de contribuer à l’élaboration de l’avis motivé que doit rendre la
Commission. Ils sont sommairement présentés ci-après.
17.3.1 Non-respect du principe de précaution
Les délibérations des collectivités locales retiennent comme un des arguments motivant leur
avis défavorable le non-respect du principe constitutionnel de précaution.
La Commission considère que la référence au non-respect du principe de précaution n’est pas
pertinente dans le cadre d’une demande de PER et d’autorisation de travaux de recherches, dès
lors que leurs impacts sont jugés très faibles (Cf. avis de l’Autorité environnementale). Sa position
est confortée par le fait que le projet de PER, dans son ensemble, s’inscrit lui-même dans une
démarche de mise en œuvre du principe de précaution, dès lors qu’il vise à identifier les zones de
moindres impacts et à acquérir une large connaissance du milieu.
17.3.2 Surface excessive de la zone de recherche
Un particulier s’interroge sur l’étendue de la surface du périmètre de recherche. Sur ce point,
la Commission considère que les justifications du périmètre de recherche présentées dans le
volume 3 du dossier n’appellent pas de remarque de sa part.
17.3.3 Réalisation d’études déjà prévues par le programme de recherche
Certaines interventions expriment la nécessité de procéder à des études qui sont déjà prévues
par le projet de PER. Par exemple, est soulignée la nécessité d’étudier l’impact sur la stabilité du
trait de côte, l’impact sur les frayères et les nourriceries…, alors que ces études sont évidemment
prises en compte par le projet.
17.3.4 Identification des techniques d’extraction les moins impactantes
Il a été estimé souhaitable que le PER permette d’évaluer les techniques d’extraction en vue
d’identifier les moins impactantes. Aujourd’hui, la seule technique d’extraction susceptible d’être
mise en œuvre en France est l’extraction par drague aspiratrice en marche. En outre, elle est
considérée comme « meilleure technique disponible ».
Toutefois, comme le souligne le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse, les modalités
de mise en œuvre des extractions peuvent être aménagées (phasage temporel ou profondeur
d’exploitation) pour réduire les impacts du dragage. Il estime qu’il lui sera possible, à l’éclairage
des dragages expérimentaux et des autres études, d’apporter des éléments sur ce sujet.
17.3.5 Etude des effets cumulés du PER avec les projets éoliens
L’étude des effets cumulés du PER avec d’autres projets, éoliens en particulier, n’entre pas dans
le cadre du PER. En effet, selon le Guide d’évaluation des incidences des projets d’extraction de
matériaux en mer sur les sites Natura 2000 publié par le Ministère de l’Environnement en mai
2010, c’est à l’Etat qu’il revient d’évaluer les incidences d’éventuels effets cumulés du ou des
56
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
projets d’un demandeur avec les autres projets ou programmes dont il a connaissance pour
statuer sur la demande.
Remarques sur les éléments déterminants
17.4.1 Privilégier les PER par rapport à des concessions directes
A plusieurs reprises, les intervenants ont exprimé l’intérêt de privilégier les PER par rapport aux
concessions directes.
Ce positionnement est sans surprise. Il conforte le pétitionnaire dans son choix. Il est vrai que
le PER, en donnant du temps au temps et en accordant toute sa place à la dimension scientifique,
permet de créer un espace de concertation rassurant en termes de rigueur dans les travaux de
recherche et de transparence.
Dans la logique de privilégier le PER, Monsieur Oudin demande de ne pas donner de suites
favorables aux projets Cairnstrath et Astrolabe et de les intégrer dans le présent projet de PER. Ce
point ne concerne évidemment pas le projet porté par le GIE GNG.
17.4.2 Solliciter des instances de concertation du niveau national
Les collectivités locales de l’Île de Noirmoutier, afin de donner aux projets de PER et
d’extraction un caractère exceptionnel, ont proposé de saisir des organismes du niveau national
(Commission Nationale du Débat Public, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques
et technologiques). Sur ce point, la Commission considère, au moins pour ce qui concerne les
demandes de PER, que cela ne serait pas pertinent et pourrait même constituer un précédent
fâcheux. En effet, elle estime que de tels projets sont intrinsèquement modestes et sans réels
enjeux sur le plan environnemental.
17.4.3 Subordonner les PER à des documents nationaux et régionaux
Il a été à plusieurs reprises souhaité de subordonner l’attribution des PER à la diffusion de
documents dont l’élaboration est en cours. L’enchaînement de ces documents est rappelé ci-
après :
Document de Mars 2012 : Stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres
et marins et des matériaux et substances de carrière.
Document en projet, dont la diffusion est prévue en 2015 : Guide méthodologique pour la
gestion durable de l’activité d’extraction de granulats marins.
Sera décliné de ce guide un document stratégique de façade, dont la diffusion pourrait
intervenir dans les deux ans. Il sera lui-même intégré dans le Plan d’action pour le milieu
marin.
La commission, confortée par la position du maître d’ouvrage sur ce point, estime qu’il n’y a
pas lieu de prendre prétexte de l’actuelle absence de l’ensemble de ces documents pour retarder
de plusieurs années le processus engagé. En effet, compte tenu de la durée de 5 ans d’un PER, ces
documents pourront être pris en compte au fur et à mesure de leur diffusion. En outre, s’agissant
plus particulièrement du document stratégique de façade, il sera certainement disponible lorsqu’il
s’agira d’instruire une éventuelle demande de concession d’exploitation qui serait déposée dans
le prolongement du PER.
57
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
17.4.4 Maintien du périmètre dans la zone des 12 milles
Des associations et Monsieur Oudin ont exprimé le souhait de proscrire toute installation
industrielle en deçà de la limite des 12 milles des côtes.
Cette proposition de portée générale ne concerne pas projet porté par le GIE GNG.
17.4.5 Mise en place d’un cadre formel de concertation
La mise en place d’un cadre formel de concertation a été plusieurs fois évoquée durant
l’enquête.
Un tel cadre de concertation est décrit dans le dossier (Pièce 3 page 37). Il a été également
présenté dans le mémoire en réponse. Il est prévu d’organiser la concertation en créant un comité
scientifique, constitué d’experts se réunissant à chaque étape clé du programme, et un comité de
suivi et de concertation, ouvert aux organismes publics concernés, aux organisations
professionnelles, aux associations… se réunissant annuellement.
Ce cadre montre clairement l’engagement du Maître d’ouvrage dans un large processus de
concertation avec les acteurs locaux.
17.4.6 Suivi scientifique du programme
Le suivi scientifique du programme a été évoqué dans l’avis de l’Autorité environnementale. Il
l’a également été par Monsieur Oudin et l’association Vendée Nature Environnement. Cette
dernière propose même, compte tenu de la nature des études à conduire et de leur importance
en termes d’enjeux environnementaux, que soit constitué, sous l’égide de l’Etat, un comité
scientifique chargé de la validation des protocoles et du contrôle de leur interprétation.
Se fondant sur d’autres projets, le Maître d’ouvrage entend maintenir le comité scientifique tel
qu’il l’a conçu et confier sa présidence à un garant extérieur qui serait un expert scientifique
reconnu par ses pairs. La Commission considère que ce choix appartient au Maître d’ouvrage. Il
lui semble d’ailleurs préférable à la solution préconisée par Vendée Nature Environnement. Elle
considère, en effet, qu’il ne serait pas pertinent d’impliquer l’Etat, en tant que tel, dans la
conception et la conduite du programme de recherches, alors qu’il lui reviendra, au terme de
celui-ci, la responsabilité d’instruire d’éventuelles demandes d’exploitation.
Dans son courrier du 17 octobre 2013, le Maître d’ouvrage fait connaître qu’il a déjà
rencontré les organismes public concernés par le projet : CETMEF, BRGM, AAMP, opérateurs
Natura 2000…
Au total, il apparaît une prise en compte de la dimension scientifique dans la conception et
la conduite du projet à hauteur de ce que préconise l’Autorité environnementale sans son
avis.
17.4.7 Mutualisation des connaissances
Le souhait d’une mutualisation des connaissances a été plusieurs fois évoqué. Sur ce point, Le
GIE GNG s’est engagé auprès de chaque partie prenante rencontrée (à ce jour, plus de 68
personnes rencontrées au cours de 43 réunions) à transmettre volontairement les données
acquises à tout organisme qui le souhaite sous réserve de la mise en place d’une convention.
58
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Conclusion de la Commission
Le passage par un PER, préalablement à une demande d’autorisation d’exploitation, n’est pas
une obligation. Il s’agit d’un choix de l’industriel. C’est un choix exigeant. Il l’est en termes
d’engagement financier et humain. Il l’est surtout en termes de délai, puisqu’il reporte d’environ
cinq ans le dépôt éventuel d’un dossier de demande d’exploitation.
Il convient de noter quelques intervenants qui jugent préférable le passage par un PER à une
autorisation d’exploitation directe.
Dans sa conclusion, la Commission a choisi de faire ressortir cette exigence à travers ce qui lui
semble caractériser le mieux le projet dans son contexte.
Un projet qui s’inscrit dans le cadre défini par le Livre Bleu
L’extrait présenté au paragraphe 17.1.1 rappelle que le Livre Bleu place les granulats marins
comme une ressource minérale de la mer dont l’exploitation concourt à la satisfaction des besoins
en granulats pour l’industrie, le bâtiment et les travaux publics.
En outre il préconise de reporter progressivement l’exploitation vers des gisements importants
plus profonds. C’est la démarche qui est suivie par le porteur de projet, puisque la zone prospectée
présente une profondeur de 50 m qui correspond aux capacités actuelles des moyens d’extraction.
Cela permet de reporter le périmètre de recherche aux limites de la mer territoriale. On note que
le report vers le large, au-delà de la zone des 12 milles, des futures exploitations correspond à une
attente exprimée à plusieurs reprises en cours d’enquête.
Un projet qui donne à la dimension scientifique toute sa place
Le dossier définit dans ses grandes lignes le programme de recherche. Celui-ci sera précisé,
selon un mode itératif, à mesure de son déroulement. A cet effet, est prévue la création d’un
comité scientifique composé d’experts. Il se réunira à chaque étape clé du programme. Il lui
reviendra de proposer les protocoles, de réaliser les études, d’analyser et d’interpréter les
résultats et d’émettre des recommandations. En outre, le porteur de projet s’est engagé dans son
courrier du 17 octobre 2013 à rechercher le soutien des organismes publics concernés.
Dans le domaine scientifique, la Commission considère que le projet et les engagements du
Maître d’ouvrage répondent aux préconisations de l’Autorité environnementale.
Un projet qui suscite à la fois opposition et attente
La Commission a noté au cours de l’enquête deux formes d’opposition :
une opposition radicale, celle des élus de l’Île de Noirmoutier et de quelques particuliers,
à l’extraction de granulats marins et, dans cette logique, au permis exclusif de recherche.
une opposition de principe, celle des professionnels de la mer, assortie d’une forte attente
en matière de participation à la concertation, qui sera mise en œuvre dans le cadre de la
conception et de la conduite du programme de recherche.
Elle a également noté la force de proposition des associations environnementales ainsi que leur
attente et leur disponibilité en matière de concertation.
59
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Un projet qui vise à développer une concertation dans un climat apaisé
Avec sa durée de cinq ans et son programme séquentiel, le PER a l’avantage de donner du
temps au temps et un rythme bien défini. Ce point est essentiel en matière de concertation. Dans
ce domaine, il est prévu de créer, en parallèle avec le Comité scientifique, un comité de suivi et de
concertation (Cf. volume 3, page 37), ouvert aux organismes publics concernés, aux organisations
professionnelles, aux associations… Il se réunira annuellement.
Il convient en outre de mentionner l’action de concertation entreprise depuis le dépôt du
dossier en 2010 une démarche de concertation en direction des élus et des associations
notamment.
Un processus à ne pas retarder
Il a été à plusieurs reprises été préconisé de subordonner les PER à la diffusion de documents
nationaux ou régionaux en cours d’élaboration, notamment le Guide méthodologique pour la
gestion durable de l’activité d’extraction de granulats marins et le Document stratégique de
façade. Il est prévu que ces documents soient diffusés dans les prochaines années. Ils pourront
donc être pris en compte dans le programme de recherche, cela d’autant plus que le GIE GNG est
impliqué dans leur réalisation. En outre, ils seront disponibles lorsqu’il s’agira d’instruire une
éventuelle demande de concession d’exploitation qui serait déposée dans le prolongement du
PER. C’est pourquoi la Commission estime qu’il n’y a pas lieu de prendre prétexte de l’actuelle
absence de ces documents pour retarder le processus engagé.
Avis de la Commission
Contexte
Le Grenelle de l’environnement a conforté la place tenue par les granulats marins dans le cadre
général de la satisfaction des besoins en granulats pour l’industrie, le bâtiment et les travaux
publics. Il n’en demeure pas moins que leur extraction fait débat, comme a pu le constater la
Commission malgré une faible participation à l’enquête publique. Il s’agit :
soit d’une opposition radicale, comme celle exprimée par les collectivités locales de l’île de
Noirmoutier,
soit d’un ras-le-bol face à l’enchaînement des projets ; c’est le cas des pêcheurs qui redoutent
une accumulation de contraintes dans l’exercice de leur métier,
soit d’une méfiance au sujet des conséquences environnementales ; c’est le cas des
particuliers et des associations auxquelles il convient d’ajouter Monsieur Oudin.
Cette situation, au demeurant peu surprenante, place tout porteur de projet en lien avec les
granulats marins face à des exigences en matière de localisation des extractions par rapport au
littoral, de rigueur scientifique dans les études conduites et de transparence dans la démarche
engagée. Dans ce contexte, le GIE GNG a fait le choix de solliciter l’obtention d’un PER plutôt
qu’une autorisation d’exploitation. A l’exception des collectivités locales de l’Île de Noirmoutier,
les participants à l’enquête ont bien pris acte de ce choix. Il faut souligner qu’il s’agit d’un choix
exigeant pour l’industriel en termes d’engagement humain et financier et, surtout, en termes de
délai, puisqu’il reporte de cinq ans le dépôt d’un éventuel dossier de demande d’exploitation.
60
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Localisation par rapport au littoral
Par rapport au site du Pilier en cours d’exploitation, le périmètre de recherche marque un bond
très important vers le large. En ce sens, le projet de PER s’inscrit dans la lettre des préconisations
figurant dans le Livre Bleu (Stratégie nationale pour la mer et les océans), qui mentionne que : « les
extractions devront se reporter progressivement vers les gisements importants plus profonds. »
En outre la localisation au-delà de la limite des 12 milles répond au souhait exprimé au cours de
l’enquête de ne pas implanter de projets industriels en deçà de cette limite.
Rigueur scientifique dans la conduite du programme
Le programme de recherche s’inscrit par nature dans une démarche itérative. C’est pourquoi
le projet n’en trace que les grandes lignes. Il devra ensuite être affiné au fur et à mesure de son
déroulement. Dans cette perspective, l’Autorité environnementale recommande de s’entourer de
l’expertise d’organismes tels que le CETMEF, le BRGM, le Centre de recherche sur les mammifères
marins, d’Agence des aires marines protégées et les opérateurs de sites Natura 2000.
En matière de suivi scientifique, le GIE GNG a prévu la création d’un comité scientifique et d’un
comité de suivi, au sein desquels ces organismes auront leur place, ainsi que les organisations
professionnelles et les associations environnementales. Dans son courrier du 17 octobre 2013, il
mentionne que des rencontres ont déjà eu lieu avec ces différents partenaires.
La Commission considère donc que le GIE GNG donne à la dimension scientifique du projet la
place qui lui revient.
Transparence dans la démarche
Le comité scientifique et de comité de suivi s’inscrivent dans une démarche de concertation et
d’information avec toutes les parties prenantes. Dans son courrier du 17 octobre 2013 et dans
son mémoire en réponse, le pétitionnaire fait état, depuis le dépôt du dossier, de la démarche de
concertation et d’information en direction des collectivités locales et des associations, afin de
recueillir leurs attentes et préparer au mieux les futures étapes du projet.
La commission considère donc que le dispositif de concertation prévu dans le cadre du projet
et les actions conduites depuis le dépôt du dossier s’inscrivent dans une démarche de
transparence vis-à-vis des parties prenantes.
Délais
Au cours de l’enquête, des propositions ont été émises, visant à subordonner l’attribution des
PER à la diffusion de documents en cours de réalisation et/ou à intégrer les PER dans ces
documents. La commission considère qu’une telle démarche reviendrait à retarder inutilement de
plusieurs années les décisions relatives aux demandes de permis de recherche. En effet, ces
documents pourront être pris en compte dans le programme de recherche au fur et à mesure de
leur diffusion, voire en anticipant leur diffusion, d’autant plus que les entreprises constitutives du
GIE GNG sont impliquées dans leur élaboration, au sein des organisations professionnelles dont
elles font partie.
61
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Avis de la Commission
Au vu des éléments présentés ci-dessus, la Commission considère que le projet de PER porté
par le GIE GNG répond aux préconisations du livre Bleu en ce qui concerne le choix du périmètre
de recherche, satisfait aux recommandations de l’Autorité environnementale en matière de suivi
scientifique du programme de recherche, et s’inscrit dans le besoin de transparence souhaité par
les parties prenantes.
C’est pourquoi elle estime dans l’ordre des choses de donner un avis favorable concernant la
demande de Permis exclusif de recherche présentée par le Groupement d’intérêt Economique
Granulats Nord Gascogne. Cet avis n’est assorti d’aucune réserve. Cependant la Commission
appelle l’attention sur le fait qu’il n’y a pas lieu de prendre prétexte de l’actuelle absence de la
totalité des documents encadrant l’exploitation de granulats marins pour retarder le processus.
18 Autorisation de travaux : Avis et conclusion de la Commission
Remarque préliminaire
Pour ce qui concerne la demande d’autorisation de travaux qui constitue le second volet de
l’enquête, la Commission a retenu les éléments relatifs aux impacts de ces travaux sur
l’environnement.
Remarque sur les éléments recueillis
18.2.1 Insuffisance de l’étude d’impact
L’insuffisance de l’étude d’impact a été évoquée dans des termes très généraux, c’est-à-dire
sans apporter d’éléments concrets susceptibles d’éclairer le propos.
Sur ce point, la Commission retient les éléments figurant dans la conclusion de l’Avis de
l’Autorité environnementale et rappelés ci-après
Avis sur les informations fournies
Sous réserve de la prise en compte des quelques remarques formulées dans l’avis, le contenu
du dossier est globalement satisfaisant et permet de comprendre les enjeux spécifiques à ce
projet.
Avis sur la prise en compte de l’environnement
L’emprise et les modalités d’intervention définies ne font pas ressortir, à ce stade, d’élément
rédhibitoire à la mise en œuvre du projet.
18.2.2 Impact sur le trait de côte
La sensibilité en matière de stabilité du trait de côte a été souvent évoquée. Elle est dans l’ordre
des choses lorsqu’il s’agit d’une exploitation, car les quantités prélevées sont alors importantes.
Mais cela n’est pas le cas des travaux de recherche. En effet, les quantités prélevées seront infimes
(15.000 m3). On peut donc affirmer que ces prélèvements n’auront aucun impact sur le trait de
côte.
62
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
18.2.3 Incidences sur les sites Natura 2000
Dans son avis, l’Autorité environnementale évoquait l’absence d’analyse des incidences
cumulatives du projet sur les sites Natura 2000. Ce point a été repris dans quelques interventions.
Dans son courrier du 17 octobre 2013 le Maître d’ouvrage considère que, dès lors que
l’incidence du projet est intrinsèquement négligeable, il n’est pas susceptible d’avoir une
incidence sur les sites Natura 2000. La Commission estime qu’il s’agit d’une réponse de bon sens.
Conclusion de la Commission
Se fondant sur le fait que les effets des travaux de recherche n’auront qu’un impact très faible,
voire nul, sur l’environnement naturel et sur le trait de côte et qu’ils sont sans réelles
conséquences sur les usages de la mer, la Commission estime dans l’ordre des choses d’accorder
l’autorisation de travaux demandée en cas d’attribution du PER.
C’est pourquoi elle émet un avis favorable à la demande d’ouverture des travaux de
recherche, sous réserve évidemment de l’octroi du permis de recherches au titre duquel ils sont
prévus.
La roche sur Yon le 24 février 2015
Arnold SCHWERDORFFER
Président de la Commission
Loïc MINIER Serge MIRAUCOURT
Commissaire enquêteur Commissaire enquêteur
63
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
ANNEXES
ANNEXE 1 : Liste des autorités administratives, politiques et professionnelles dont la liste
figure à l’article 13 du décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006.
ANNEXE 2 : Déroulement chronologique de d’enquête.
ANNEXE 3 : Compte rendu de la réunion du 28 novembre de la Commission avec des
représentants du GIE Granulats Nord Gascogne
ANNEXE 4 : Compte rendu de la réunion du 21 novembre de la Commission avec les
représentants de la DREAL et de la DDTM / DML.
ANNEXE 5 : Analyse des interventions des particuliers.
ANNEXE 6 : Analyse des interventions des associations.
64
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Annexe 1
Liste des autorités administratives, politiques et professionnelles
figurant à l’article 13 du décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006.
1. Les préfets des autres départements intéressés
2. Les présidents des conseils généraux intéressés.
3. Un représentant de l’IFREMER.
4. Un représentant de chacun des services de l’Etat respectivement chargés :
des mines, de l’équipement,
des affaires maritimes,
de l’environnement,
des communications électroniques,
des affaires culturelles ou du département des recherches archéologiques subaquatiques
et sous-marines,
des domaines lorsque la demande porte sur une partie du domaine public maritime ;
lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n’est pas
assurée par l’Etat, le représentant des domaines est remplacé par un représentant de
l’établissement public en charge de cette gestion.
5. Les maires des communes côtières intéressées, ou leurs représentants.
6. Un représentant des associations agréées de protection de la nature et de défense de
l’environnement désigné par le préfet.
7. Un représentant du comité régional ou local des pêches maritimes et des élevages marins
désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes
8. Deux personnes désignées par le préfet sur proposition respectivement de l’Union
nationale des producteurs de granulats et des armateurs de France.
9. Un représentant des professions utilisatrices de la substance qui fait l’objet de la demande,
désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives.
10. Lorsque la demande porte sur une aire maritime protégée, un représentant du gestionnaire
désigné par celui-ci.
11. Lorsque la demande porte sur une zone située à proximité d’exploitations conchylicoles,
un représentant de la section régionale conchylicole ou du Conseil national de la
conchyliculture, désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des
affaires maritimes
65
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Annexe 2
Déroulement chronologique de d’enquête.
3 octobre 2013 : Décision du Président du Tribunal Administratif de Nantes désignant la
Commission d’enquête.
17 octobre 2013 : Réunion à la Préfecture de la Vendée pour arrêter les dispositions
pratiques relatives à l’organisation de l’enquête.
21 octobre 2013, information de la Commission concernant le report sine die de l’enquête.
30 sept 2014 : Nouvelle réunion à la Préfecture de la Vendée pour arrêter les dispositions
pratiques relatives à l’organisation de l’enquête.
6 octobre 2014 : Nouvelle décision du Président du Tribunal Administratif de Nantes
désignant une nouvelle commission d’enquête, suite à la démission d’un des suppléants.
7 novembre 2014 : Préparation des dossiers et registres d’enquête avant leur expédition sur
les pôles d’enquête.
21 novembre 2014 : Réunion de la Commission au Sables d’Olonne avec M. Yoann Terliska
de la DREAL, chargé des risques miniers et granulats marins, et M. Pascal Naulleau de la
DDTM / Délégation Mer et Littoral.
28 novembre 2014 : Réunion de la Commission avec M. Delsinne, Mme Augem et Mme Philip
du GIE GNG à Nantes
Du 28 novembre au 1° décembre, la Commission a procédé au contrôle de l’affichage.
8 décembre 2014 : Ouverture de l’enquête et première permanence à la Communauté de
Communes de Noirmoutier.
19 décembre : Seconde permanence à la Communauté de Communes de Noirmoutier.
23 décembre 2014 : Troisième permanence à la Mairie de l’Île d’Yeu.
30 décembre 2014 : Quatrième permanence à la Communauté de communes de
Noirmoutier.
8 janvier 2015 : Cinquième permanence à la mairie de l’Île d’Yeu.
16 janvier 2015 : Sixième permanence à la Communauté de Communes de Noirmoutier et
clôture de l’enquête.
XX janvier 2015 : Fin de la réception des registres d’enquête
2 février 2015 : Réunion de synthèse et remise au GIE GNG du procès-verbal de synthèse.
13 février 2015 : Réception du mémoire en réponse du GIE GNG.
24 février 2015 : Signature du rapport d’enquête et dépôt de celui-ci à la Préfecture de la
Vendée.
66
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Annexe 3
Compte rendu de la réunion du 28 novembre de la Commission
avec les représentants du GIE Granulats Nord Gascogne (GIE GNG)
Lieu : Locaux du GIE Granulats Nord Gascogne, 5 Boulevard Vincent Gâche, 44 262 Nantes.
Participants :
Pour le GIE.GNG :
M. Nicolas DELSINNE Directeur d’agence CEMEX Centre Ouest.
Mme Amélie AUGEM. Ecologue, coordinatrice de projet (DBM)
Mme Valérie PHILIP. En charge du PER et de la concertation.
Pour la commission d’enquête
Arnold SCHWERDORFFER, Président de la Commission,
Loïc MINIER, membre titulaire,
Serge MIRAUCOURT, membre titulaire,
Michel SIMON, 1° suppléant
Patrick REDUREAU, 2° suppléant.
Présentation
Après une brève présentation des participants, le Président de la Commission expose le but de
cette réunion et précise les modalités de l’enquête publique (organisation, déroulement).
Monsieur Delsinne rappelle les caractéristiques principales des deux entreprises qui
constituent le GIE Granulats Nord Gascogne : CEMEX et sa filiale CEMEX France avec sa branche
Granulats, et la société DEME Building materials (DBM).
Présentation faite par les représentants du maître d’ouvrage
Cette présentation avait pour support un diaporama
Eléments relatifs aux entreprises constituant le GIE GNG
En introduction, il est précisé que la CEMEX est le leader mondial en matière de béton prêt à
l’emploi et sa branche Granulats 4° mondial dans le domaine des granulats. Cette dernière exploite
principalement des carrières terrestres. Sa Consommation et production de granulats marins en
France représente environ 8 Mt/an, soit 12 % de la production française totale. Elle est également
un acteur majeur du transport de matériaux par voie d’eau (fleuves et canaux).
67
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
L’activité de la société DEME couvre l’extraction et la commercialisation de granulats marins
pour les besoins du nord-ouest et le nord de la France, ainsi que pour des pays du nord de l’Europe,
notamment Royaume Uni, Belgique, Pays Bas…
La création du GIE GNG vise la mutualisation des moyens de ces deux sociétés, notamment des
moyens maritimes, dans la perspective du dépôt de la demande de PER.
Présentation du projet (points essentiels)
La présentation commentée du projet fait ressortir les points essentiels présentés ci-après.
Points d’ordre général :
Le GIE GNG, au travers de ses membres, dispose déjà d’une grande expérience en matière
d’extraction de granulats marins, notamment en Manche, en Mer du Nord et en Baltique.
Cette expérience porte sur l’extraction, la conduite de plusieurs projets exclusifs de
recherches et le transport, ainsi que la commercialisation principalement en Europe du Nord.
La demande de permis exclusif de recherche s’inscrit dans une logique de développement
de l’activité à la fois dans le temps (horizon 2022) et dans l’espace (Atlantique) et non dans
une logique de relève de concessions existantes arrivant à échéance à court terme.
Par rapport aux granulats terrestres et aux granulats provenant du recyclage de matériaux,
les granulats marins sont d’excellentes qualités pour la fabrication de bétons de hautes
performances.
75 % des granulats marins sont destinés à des constructions faisant suite à des commandes
publiques. Même si ces dernières ont diminué depuis quelques temps, des grands projets en
cours d’étude entraîneront dans l’avenir un besoin de plus en plus important de ce matériau.
Ce besoin sera de plus conforté par une migration de populations vers l’Ouest de la France
impliquant de nouvelles constructions.
Les entreprises du GIE GNG disposent de navires récents permettant d’exploiter à des
profondeurs supérieures à 45 m. C’est pour cette raison qu’elles proposent une zone de
recherche entre -30 à -70m de fond, éloignée de plus de 30 km des côtes.
Points relatifs au projet de PER
Le passage par un permis exclusif de recherches en amont de demandes de concession est
le mode d’action habituellement retenu par les sociétés constituant le GIE. Ce dernier a opté
de suite pour le passage par un PER sur cette zone plutôt que le dépôt d’une demande de
concession en direct, car le PER permet, selon lui, de proposer un modèle de gouvernance
et d’ouvrir un espace de concertation qui permettra de trouver, avec les acteurs locaux, les
zones et les périodes de cohabitation possible avec les différents usages et paramètres
environnementaux. Pour le GIE GNG le PER permet d’identifier et caractériser une ressource
de sables et graviers marins afin d’assurer à moyen terme un apport pour les matériaux de
construction de la façade maritime.
Le programme de recherche présenté dans le dossier prend en compte l’expérience acquise
dans le cadre d’autres PER (3 en Manche) ainsi que les recommandations d’experts
scientifiques tels que l’Ifremer.
En amont de chaque séquence de recherche, seront associés à la conception de la partie du
programme considérée des scientifiques, des représentants d’organismes publics (IFREMER
etc.), des associations en lien avec les métiers de la mer et des associations
68
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
environnementales. Leurs avis et recommandations seront pris en considération. Par suite
les moyens techniques qui seront utilisés sont susceptibles d’évoluer.
La présence des navires sur zone sera d’environ 50 jours pendant les 5 ans d’études. Les
granulats extraits dans le cadre du programme de recherche seront déposés dans des
installations portuaires existantes qualifiées pour les recevoir, les stocker et les distribuer. Il
n’est pas envisagé » de créer de nouvelles installations.
Les résultats des recherches seront tenus à la disposition des organismes susceptibles d’être
intéressés.
Points relatifs à l’information / concertation
Dès le dépôt du dossier en novembre 2010, le GIE GNG a entamé, d’initiative, une démarche
d’information auprès des principaux acteurs concernés par le projet : rencontres et approche
des modalités de la concertation à mettre en œuvre tout au long du processus de recherche.
Dans ce cadre une trentaine de réunions ont été organisées auxquelles ont participé des
services de l’Etat, des élus locaux, des représentants du monde de la mer, des associations
de défense de l’environnement. Chaque réunion a fait l’objet d’un compte rendu.
Diffusion régulière d’une lettre d’information auprès de ces différents acteurs (environ 50
destinataires).
Cette démarche a été certifiée par l’AFNOR. Le suivi de la certification sera poursuivi tout au
long du processus.
Points complémentaires
Avis de l’Autorité environnementale
Le GIE GNG a adressé au Préfet de la Vendée un courrier par lequel il fait connaître ses
remarques sur l’avis de l’Autorité environnementale. Le Président de la Commission a demandé
que ce document soit ajouté au dossier d’enquête publique.
Modalités de fin de l’enquête
Le Président de la Commission a présenté les dispositions relatives à la fin de l’enquête.
Notamment il a précisé que dans les 8 jours suivant la clôture, prévue le 16 janvier, devait être
organisée une réunion de synthèse avec remise au Maître d’ouvrage d’un procès-verbal de
synthèse. Cependant, compte tenu des délais de récupération de la totalité des registres
d’enquête, cette échéance ne pourra peut-être pas être tenue. Il est donc envisagé de retenir la
date du 27 janvier avec report possible au 2 février. Cette réunion de synthèse sera organisée à
Noirmoutier.
Loïc Minier
69
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
ANNEXE 4
Compte rendu de la réunion du 21 novembre de la Commission avec
les représentants de la DREAL et de la DDTM / DML.
Date : 21 novembre 2014.
Lieu : locaux de la DDTM/DML 85, 1, quai Dingler, 85000 LES SABLES D’OLONNE.
Participants :
Pour l’administration :
M. Yoann TERLISKA, chargé des activités risques miniers et granulats marins, Service des
risques naturels et technologiques, DREAL Pays-de-la-Loire (NANTES),
M. Pascal NAULLEAU, chargé de mission, Gestion intégrée mer et littoral, DDTM
85/DML/SGDML (LES SABLES D’OLONNE).
Pour la commission d’enquête :
Arnold SCHWERDORFFER, président de la commission,
Loïc MINIER, commissaire enquêteur,
Serge MIRAUCOURT, commissaire enquêteur,
Michel SIMON, 1er commissaire enquêteur suppléant,
Patrick REDUREAU, 2ème commissaire enquêteur suppléant.
Contexte général
Après une brève introduction qui permet à chacun de présenter son rôle ou sa fonction, le
Président de la Commission indique que cette rencontre avec les autorités administratives a pour
but en premier lieu de situer le projet par rapport au contexte réglementaire. En second lieu, de
connaître son niveau d’acceptation au niveau régional et les éventuelles oppositions. La
Commission souhaite également être éclairée sur les documents stratégiques intéressant
directement le sujet, par exemple ceux émis par le Comité de façade.
La DREAL précise que la différence entre mines et carrières ne réside pas dans la localisation
en surface ou en profondeur des travaux. La désignation de mine ou de carrière est en réalité
associée au type des matériaux exploités. Les articles L.111-1 et L.112-2 du Code Minier donnent
la liste des matériaux dont l’intérêt économique justifie que leur exploitation relève du Code
Minier. D’autres gisements peuvent être soumis à l’application du Code Minier par un texte
spécifique (C’est le cas des granulats marins avec le décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la
prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans
les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains). Dans le cas présent,
même si, au final, il s’agit du même matériau, il y a donc une différence fondamentale entre
l’extraction à terre qui relève du régime des carrières et celle, en mer, qui relève du Code Minier.
Enfin, il faut noter l’importance de l’attribution d’un PER, ce dernier donnant droit ensuite à une
demande de concession sans mise en concurrence.
70
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
La DREAL indique que les extractions de sables sont désormais interdites dans le lit mineur des
rivières, dont la Loire, et que les projets d’ouverture de nouvelles carrières terrestres se heurtent
bien souvent à des difficultés très importantes liées aux contraintes environnementales, d’où
l’intérêt des extractions marines.
Les granulats marins sont une ressource très recherchée pour l’industrie du bâtiment et des
travaux publics (BTP) car ils permettent de réaliser un béton de grande qualité. Les granulats
marins sont également utilisés en agriculture pour le maraîchage, mais dans des quantités
nettement moins importantes.
Il existe au niveau national un document d’orientation intitulé « Stratégie nationale pour la
gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et substances de carrières »
qui préconise (axe n°4) « d’encadrer le développement de l’utilisation des granulats marins dans
la définition et la mise en œuvre d’une politique maritime intégrée ».
Le « Grenelle de la mer », qui s’est tenu sur 4 ans, de 2009 à 2012, a traité du sujet des
extractions de granulats en mer et s’est traduit notamment par un « Livre bleu » réalisé par le
Comité interministériel de la mer (CIMER), validé en décembre 2009. Il indique des orientations
pour les extractions, notamment de les faire de plus en plus loin de la côte, de plus en plus
profondément, pour les rendre le moins préjudiciable possible aux écosystèmes marins et
dégrader le moins possible le trait de côte. Ce dernier problème est présent sur toute la façade
atlantique et relève de causes multiples, aucune ne pouvant être mise en exergue. Il est en
revanche certain que les dégâts dus à la tempête Xynthia de 2010, ainsi que ceux des tempêtes de
l’hiver 2013-2014 ont accru la sensibilité des populations aux phénomènes d’érosion de la côte.
La DREAL des Pays de la Loire a, quant à elle, produit une note de réflexion sur la stratégie pour
l’exploitation des granulats en mer, baptisée « CAR du 6 juillet 2011 ». Elle concerne exclusivement
les départements à façade maritime de la région Loire-Atlantique et Vendée.
Pour ce qui concerne la production de matériaux de la région Pays de la Loire, les granulats
marins représentent environ 20% de la production totale de granulats (granulats terrestres
environ 7 Mm3/an ; granulats marins : 2 Mm3/an). La région exporte vers les régions voisines,
Bretagne et Poitou-Charentes.
Dans le cas présent, la DREAL souligne que les deux dossiers de PER sont déposés en
concurrence, leur issue pouvant être soit le choix de l’un des deux pétitionnaires pour la recherche
sur l’ensemble de la zone considérée, soit un partage de la zone entre les deux demandeurs. Au
stade actuel du dossier, aucune hypothèse ne peut être écartée.
Le président de la Commission rappelle que son rôle n’est pas d’émettre un avis sur le choix du
pétitionnaire mais sur la qualité du projet présenté par chacun d’eux.
Pour ce qui concerne les projets de parc éolien prévus à proximité des zones concernées par
les demandes de PER, il s’agit d’une logique différente : les deux zones ont été définies
préalablement par les autorités pour lancer des appels à projet, alors que pour les demandes de
PER ce sont les pétitionnaires qui définissent, par leur dossier, les futures zones d’exploration, à
charge pour les autorités d’en évaluer la pertinence et de vérifier leur compatibilité avec
l’environnement.
71
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Etat des concessions de granulats marins au large de l’estuaire de la Loire et des demandes d’autorisation de travaux en cours
Le Pilier : autorisée jusqu’en 2018 pour une production annuelle de 2,3 Mm3/an, la
concession n’en produit plus aujourd’hui que 1,4 Mm3/an du fait de la conjoncture
économique actuelle. Pour des raisons de qualité des matériaux extraits, le concessionnaire
souhaiterait augmenter la profondeur d’extraction pour passer de – 26 CM à – 30 CM. Cette
demande est en cours d’étude. La prolongation de la concession au-delà de 2018 est
incertaine.
Le Grand Charpentier : autorisé à l’exploitation depuis 2012 (0,2 Mm3/an), celle-ci n’a
cependant pas encore démarré en raison d’un différend entre le concessionnaire et la
Direction des affaires culturelles au sujet du paiement de la taxe archéologique préventive
sur le périmètre de la concession.
Le Payré : L’exploitation a été autorisée pour 18 ans pour un volume autorisé de
0,35 Mm3/an.
Cairnstrath A et SN2 : le Préfet a rendu un avis défavorable sur ces dossiers et a proposé des
projets d’arrêtés de refus. Cette position a été suivie par les ministres lors de l’instruction
nationale. Cependant, le CGIET a estimé que les raisons n’étaient pas suffisantes pour refuser
la délivrance des titres miniers et a demandé que soient revus les éléments des dossiers
déposés, afin de trouver les modalités permettant l’exploitation des gisements identifiés.
Astrolabe : le dossier s’est heurté à la présence potentielle de frayères à soles dans le
périmètre de la demande. Cela a conduit la DREAL à émettre un avis favorable avec de fortes
réserves. Sur ce point, l’IFREMER a préconisé une période d’observation sur 3 années de
campagne halieutiques avant d’autoriser les travaux demandés.
Tous ces dossiers s’inscrivent dans un contexte maritime quelque peu tendu, même si les
extracteurs de granulats marins et les pécheurs partagent le même monde de la mer et travaillent
généralement en bonne entente.
A noter également 2 résolutions importantes émises par le Conseil général de la Vendée :
Le 22 avril 2011, sur les projets de parcs éoliens en mer, en indiquant que « la réalisation
d’un parc éolien offshore serait difficilement compatible avec l’existence simultanée de
projets de concession d’extraction de granulats marins, au premier rang desquels les projets
Cairnstrath A, B, SN 2 et Astrolabe. Cela signifie donc que l’Etat donne, dans le cadre de
l’appel d’offres éolien offshore, des garanties pour confirmer la non-réalisation des projets
d’extraction de granulats marins. »
Le 28 juin 2013, spécifiquement sur l’extraction de sables et granulats au large des côtes de
Vendée réclamant notamment la constitution d’un « Comité de dialogue et de suivi », des
études environnementales sur les conséquences prévisibles des extractions sur les
ressources halieutiques, la publication d’un plan national d’extraction dans les zones
littorales et des recherches économiques alternatives étudiées par l’Etat et les
professionnels concernés.
Derniers développements
Les deux demandes de PER LGL et GNG sont « au point mort » depuis 2012 et le non-respect
des délais règlementaires ouvre d’ores et déjà la possibilité de contentieux. Par ailleurs une tierce
expertise a été demandée sur les dossiers Cairnstrath et Astrolabe.
72
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Une réunion de concertation a eu lieu en juillet 2014, entre le Ministère chargé des mines, le
Conseil général de Vendée et le Préfet de Vendée. Il en ressort les décisions suivantes :
Les extractions sur la concession Cairnstrath A et SN2 peuvent être autorisées, mais sur des
périmètres réduits.
Tous les autres projets d’exploitation, dont Astrolabe, sont gelés en attendant la parution
d’un document stratégique de façade.
Pour établir ce document stratégique de façade, un groupe de travail ad-hoc est mis en place
avec un objectif de publication du guide à mi-2015 et du document stratégique en 2016.
L’instruction des demandes de PER LGL et GNG est reprise (les études entreprises à cette
occasion pouvant être utiles pour l’ensemble du sujet des extractions de granulats).
Contexte général
Conflits d’usage : la zone visée par les demandes de PER est très fréquentée par les pêcheurs
mais, comme indiqué ci-dessus, il y a généralement de bons contacts entre ceux-ci et les
extracteurs de granulats.
Interférence avec les projets éoliens : oui, sans doute (Cf. motion ci-dessus du CG85) et cela
conduira surement à des observations ou des réserves lors de l’enquête publique. Mais il ne
faut pas perdre de vue que, si le PER est demandé sur une zone de 500 km2 environ, en aucun
cas les extractions ne se feront sur une telle surface.
Navigation de plaisance : il y a peu de chances que cela pose des problèmes lors des
extractions liées aux recherches dans le cadre du PER.
Pour le public et par expérience des enquêtes précédentes sur le même sujet, des questions
seront sûrement posées quant à l’influence des extractions au niveau du trait de côte et sur
le « panache turbide » présent lors des opérations d’extraction. Cependant, s’agissant de
projets d’exploration, l’impact des travaux de recherche devrait être négligeable.
Divers
A la demande du Président de la Commission, la DREAL indique quelques-uns des organismes
compétents qu’il pourrait être utile de contacter :
Le Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), pour le trait de côte, notamment.
L’Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), qui est l’expert
réglementaire cité dans le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006, compétent sur les sujets
halieutiques.
Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement (CEREMA) pour ce qui concerne les modélisations des impacts (houles et
courants).
Serge Miraucourt.
73
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
ANNEXE 5
Analyse des interventions des particuliers
Les interventions présentées ci-après, qui entrent dans le champ de l’enquête publique, sont développées dans le corps du PV de synthèse au paragraphe 42.
Interventions de particuliers entrant dans le champ de la présente enquête Arguments présentés Remarques de la commission Intervenants
Il est regrettable que l'enquête ait été organisée à une période pendant laquelle les résidents secondaires ne sont pas présents.
Voir les remarques de la commission au paragraphe 9
de la première partie du rapport
Mme Cristi Cohen Mme Monik Malissard
Est-il envisageable de présenter au terme des recherches les résultats lors d'une réunion publique.
Mme Cristi Cohen
Demande de précisions sur la fréquence et les modalités des missions de recherche.
Mme Cristi Cohen
L'étude des impacts de l'extraction de granulats marins sur le trait de côte est-elle envisagée.
Mme Monik Malissard
Le projet de PER empiète sur un site Natura 2000. Mme Monik Malissard
Les dégâts sur la faune et la flore marine ne sont pas sérieusement étudiés.
M. Christophe DAUSSY
74
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Les interventions présentées ci-après n’entrent pas dans le champ de l’enquête publique. Elles ne sont donc pas reprises dans le corps du rapport d’enquête. Il n’en
demeure pas moins que la Commission a jugé utile de faire ses remarques dans le tableau, afin de justifier les raisons pour lesquelles elles ne sont pas susceptibles
d’être prises en considération dans sa conclusion et son avis motivé.
Interventions de particuliers n'entrant pas dans le champ de la présente enquête
Arguments présentés Remarques de la commission Intervenants
Les volumes de granulats extraits à terme seraient d'une très grande ampleur.
- L'étude de ce point n'entre pas dans le champ d'un PER. - Les quantités de granulats autorisées sont à définir par l'Etat lors d'éventuelles
d'attributions de titres miniers, sur la base de critères dont certains seront étudiés dans le cadre du PER.
Mme Cristi Cohen M. Christophe DAUSSY Mme Claire COUTANT
Effets cumulatifs de tous les projets industriels offshores existants et envisagés sur la zone.
- Le programme du PER ne prévoit pas une étude des effets cumulatifs des projets industriels existants ou envisagés dans l'environnement de la zone de recherche.
- L’étude d’impact qui sera conduite dans la cadre d’une éventuelle demande de titre minier devra aborder cette question.
Mme Cristi Cohen Mme Monik Malissard
La pêche et le tourisme semblent susceptibles d'être fragilisés par la multiplication d'activités industrielles offshores.
- Un PER n'est pas susceptible de fragiliser ces deux activités. - Le PER prévoit une étude des incidences sur la pêche, en liaison avec
l'IFREMER, et sur la plaisance.
Mme Cristi Cohen Mme Monik Malissard
Est-il envisagé des indemnisations, à charge des entreprises, pour prendre en compte les impacts environnementaux susceptibles d'être causés ? Si oui, sur quelles bases ?
- Cette question ne se pose pas dans le cadre d'un PER, dont l'impact sur l'environnement n'est pas significatif.
- Il n'appartient pas à la Commission de se prononcer sur l'aspect réglementaire et la pertinence de telles indemnisations en cas d'attribution de titres miniers.
Mme Cristi Cohen
75
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Peut-on s'assurer que les entreprises exploitantes mettront en œuvre les techniques les moins impactantes ?
La demande de PER n'est pas une demande d'exploitation. Mme Cristi Cohen
En cas d'exploitation, où seraient débarqués les granulats et quel serait le trafic de camions généré ?
- La demande de PER n'est pas une demande d'exploitation. - S'agissant des granulats extraits dans le cadre du programme de recherche, ils seront
acheminés vers des infrastructures portuaires existantes et conçues pour la réception, le traitement et l’expédition de ces matériaux.
Mme Cristi Cohen Mme Monik Malissard
L'exploitation de granulats marins pourrait présenter des risques de recul du trait de côte, ce qui n'est pas acceptable.
La demande de PER n'est pas une demande d'exploitation. Mme Monik Malissard M. Raymond BOUCQ M. Christophe DAUSSY
Peut-on être attentif à ce que l'extraction ne soit par surdimensionnée par rapport aux besoins ? - Ces questions relèvent d'orientations stratégiques du niveau national qui
découlent du Grenelle de l'Environnement. Elles figurent dans un document de mars 2012 intitulé : Stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et substances de carrières.
- S'agissant de l'extraction en mer, il y est précisé qu'il y a lieu de : ® déterminer les objectifs d'exploitation et les modalités de tout
développement de l'activité, ® de mener au préalable une étude sur les potentialités d'exploitation des
ressources à partir de bases scientifiques partagées et en incluant des conditions améliorées de dialogue entre les usagers dans un cadre formel.
La vocation du PER s'inscrit dans le cadre du second volet décrit ci-dessus.
Mme Cristi Cohen
L'offre de granulats s'adresse-t-elle au marché du littoral ou national, voire international ?
Mme Cristi Cohen
Ne serait-il pas préférable de faire porter les travaux et les dépenses de recherche sur le recyclage des gravats et autres matériaux, plutôt que sur l'extraction de granulats marins ?
Mme Monik MalissardMme Claire COUTANT
Ne doit-on pas se poser la question de construire avec des techniques moins consommatrices de sable ?
Mme Cristi Cohen
76
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
ANNEXE 6
Analyse des interventions des associations
Eléments des interventions d'association entrant dans le champ de la présente enquête
Arguments présentés Remarque de la commission Intervenants
Demande que le périmètre du PER soit fixé à l'extérieur de la limite des 12 milles.
Voir les remarques de la Commission au paragraphe 11 de la première partie de rapport
VNE
Demande que le programme de recherche évalue les effets des techniques d'extraction en vue d'identifier les moins impactantes.
VNE
Demande la constitution sous l'égide de l'Etat d'un comité scientifique chargé de la validation des protocoles et du contrôle de leur interprétation.
VNE
Demande que les données et résultats obtenus soient versés dans le domaine public en vue de les partager dans un objectif de mutualisation des connaissances.
VNE
COORLIT
Demande que toutes les parties prenantes (associations, socio-professionnels) soient associées au suivi du programme, selon un processus ouvert et itératif.
VNE
La demande de PER est plus judicieuse, en termes de protection de la nature, que la demande de concession directe, en particulier si elle s'inscrit dans une réelle démarche de concertation et de réflexion.
VNE
LPO
Vivre l'Île 12 X 12
COORLIT
77
PER GNG / Déc TA E140000224 / 44 du 6 octobre 2014
Dans quelle mesure est-il nécessaire de prospecter sur une aussi vaste surface ?
COORLIT
Les impacts cumulés des travaux de recherche dans la durée devraient être examinés
COORLIT
L'évaluation de l'incidence du projet sur tous les sites Natura 2000 voisins devrait être envisagée et pas uniquement sur le site en partie inclus dans le périmètre de recherche.
COORLIT
Eléments des interventions des associations n'entrant pas dans le champ de la présente enquête Arguments présentés Remarque de la commission Intervenants
Nécessité d'une évaluation des besoins en granulats marins.
Ce thème relève de la stratégie générale et non du PER. VNE
Vivre l'Île 12X12 COORLIT
Risque d'incidences négatives des extractions de granulats sur la stabilité du trait de côte.
La demande PER n'est pas une demande d'exploitation. Amis de l'Île de
Noirmoutier
Importances des enjeux environnementaux du secteur de la façade Atlantique considéré
Vivre l'Île 12X12
Besoin d'arriver à une vision d'ensemble des impacts cumulés de toutes les activités concernant les milieux marins et littoraux, notamment par rapport aux sites Natura 2000.
L'étude évoquée ne correspond pas à la vocation d'un PER. Elle est large, complexe et relève de la compétence de l'Etat. Par contre les études à conduire dans le cadre du PER sont susceptibles de contribuer à l'élaboration d'une vision d'ensemble.
Vivre l'Île 12X12
Besoin de disposer d'instruments permettant d'avoir une approche globale de tous les impacts et de mesurer les effets cumulés des différents projets.
Le PER n'a pas vocation à évaluer les impacts cumulés de tous les projets. Vivre l'Île 12X12
Faut-il obligatoirement exploiter la totalité des gisements finalement sélectionnés ?
Cette question n'a pas de rapport avec le projet de PER. Elle relève de la compétence de l'Etat
COORLIT
79
PIECES JOINTES
PJ 1 : Séquençage du programme de travaux de recherches.
PJ 2 : Avis de l’Autorité environnementale.
PJ 3 : Courrier donnant suite à l’avis de l’autorité environnementale.
PJ 4 : Délibération du Conseil communautaire de l’île de Noirmoutier
PJ 5 : Procès-verbal de synthèse remis au maître d’ouvrage le 2 février 2015.
PJ 6 : Mémoire en réponse du maître d’ouvrage reçu le 13 février 2015.
2
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
DEPARTEMENT DE LA VENDEE
PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
Arnold SCHWERDORFFER
Président de la Commission
Loïc MINIER Serge MIRAUCOURT
Commissaire enquêteur Commissaire enquêteur
Décision TA n° E14000224/44 du 6 octobre 2014
Arrêté préfectoral n° 14-DRCTAJ/1-556 du 22 octobre 2014.
ENQUÊTE PUBLIQUE
relative à
la demande, déposée par le Groupement d’Intérêt Economique
Granulats Nord Gascogne (GIE GNG), portant simultanément sur :
le permis exclusif de recherches dénommé PER GNG,
la demande d’autorisation de travaux de recherches pour
l’exploitation de gisements de granulats marins, situés au
large de l’île de Noirmoutier.
PJ n° 5
1
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
SOMMAIRE
1 Bilan de l’enquête .................................................................................................. 4
1.1 Généralités ............................................................................................................... 4 1.1.1 Déroulement de l’enquête .......................................................................................................... 4 1.1.2 Concomitance de deux enquêtes ................................................................................................ 4
1.2 Bilan global ............................................................................................................... 4
1.3 Analyse de ce bilan .................................................................................................... 5
1.4 Particularités de l’enquête ........................................................................................ 5
2 Avis de l’Autorité environnementale ....................................................................... 5
3 Délibérations des collectivités locales ..................................................................... 7
3.1 Présentation de l’avis émis ........................................................................................ 7
3.2 Motivation de l’avis émis........................................................................................... 7 3.2.1 Opposition de principe au projet ................................................................................................. 8 3.2.2 Insuffisance de l’étude d’impact .................................................................................................. 8 3.2.3 Eléments de portée générale ou stratégique .............................................................................. 9 3.2.4 Enjeux locaux liés au prélèvement de granulats marins ............................................................ 11 3.2.5 Conclusion de l’étude de la délibération ................................................................................... 12
4 Etude des interventions du public ......................................................................... 13
4.1 Interventions de particuliers .................................................................................... 13 4.1.1 Généralités ................................................................................................................................. 13 4.1.2 Etude des interventions entrant dans le champ de l’enquête .................................................. 13
4.1.2.1 Créneau d’enquête ........................................................................................................... 13 4.1.2.2 Réunion publique au terme du processus de recherche .................................................. 13 4.1.2.3 Fréquence et modalités des missions de recherche......................................................... 14 4.1.2.4 Impact de l’extraction sur le trait de côte ........................................................................ 14 4.1.2.5 Incidences du PER sur un site Natura 2000 ...................................................................... 14 4.1.2.6 Impacts sur la faune et la flore marine ............................................................................. 14
4.1.3 Conclusion de l’étude des interventions de particuliers ........................................................... 15
4.2 Etude des interventions ........................................................................................... 15 4.2.1 Généralités ................................................................................................................................. 15 4.2.2 Etude des interventions ............................................................................................................. 15
4.2.2.1 Courrier du COREPEM ...................................................................................................... 15 4.2.2.2 Courrier d’OPPAN ............................................................................................................. 15
4.2.3 Conclusion de l’étude des interventions d’organisations professionnelles .............................. 16
4.3 Interventions des associations environnementales .................................................. 16 4.3.1 Généralités ................................................................................................................................. 16 4.3.2 Etude des interventions des associations .................................................................................. 17
4.3.2.1 Maintien du périmètre au-delà des 12 milles.................................................................. 17 4.3.2.2 Constitution d’un comité scientifique .............................................................................. 17 4.3.2.3 Mutualisation des connaissances ..................................................................................... 18 4.3.2.4 Association de toutes les parties prenantes au suivi du programme ............................... 18 4.3.2.5 Identifier les techniques d’extraction les moins impactantes .......................................... 19
2
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
4.3.2.6 Evaluation de l’incidence du projet sur tous les sites Natura 2000 .................................. 19 4.3.2.7 Evaluation des travaux de recherche dans la durée ......................................................... 20 4.3.2.8 Nécessité de prospecter une vaste zone .......................................................................... 20 4.3.2.9 Intervention de la LPO ...................................................................................................... 20
4.3.3 Conclusion de l’étude des interventions des associations ........................................................ 21
4.4 Intervention de Monsieur Jacques OUDIN ................................................................ 21 4.4.1 Généralités ................................................................................................................................. 21 4.4.2 Etude de l’intervention de Monsieur Jacques Oudin ................................................................ 21
4.4.2.1 Privilégier le PER ............................................................................................................... 21 4.4.2.2 Intégration des PER dans les schémas nationaux et régionaux ........................................ 22 4.4.2.3 Protection de la bande des 12 milles marins .................................................................... 22 4.4.2.4 Création d’un véritable comité de suivi ............................................................................ 23
4.4.3 Conclusion de l’étude de l’intervention de Monsieur Oudin .................................................... 23
Remarque
Les annexes et la pièce jointe, pour éviter les doublons avec celles figurant
dans le rapport, ont été retirées de la pièce jointe n° 5
ANNEXES
ANNEXE 1 : Analyse des interventions des particuliers.
ANNEXE 2 : Analyse des interventions des associations
PIECE JOINTE
Délibération du Conseil communautaire de l’Île de Noirmoutier
3
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
Introduction
Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du Code de l’Environnement, la
Commission d’enquête a rencontré, le 2 février 2015 dans les locaux de la Communauté de
communes de l’Île de Noirmoutier, les représentants du maître d’ouvrage, afin de leur
communiquer ses observations. Celles-ci sont consignées dans le présent procès-verbal de
synthèse. Elles portent sur les points suivants :
Bilan de l’enquête.
Avis de l’Autorité environnementale.
Etude des délibérations des collectivités locales de l’île de Noirmoutier.
Etude des interventions, en distinguant :
Les interventions de particuliers,
Les interventions des organisations professionnelles,
Les interventions des associations,
L’intervention de Monsieur Jacques Oudin, Vice-président du Conseil général.
Le Maître d’ouvrage est invité à faire connaître ses observations sous 15 jours, en utilisant les
intervalles prévus à cet effet dans le présent document. Ainsi complété, il vaudra mémoire en
réponse et sera annexé au rapport d’enquête.
Participaient à cette réunion de synthèse :
Représentants du GIE Granulats Nord Gascogne, Maître d’ouvrage :
Nicolas Delsinne, Directeur d’agence Centre Ouest pour Cemex.
Valérie Philip, chargée de mission granulats marins chez CEMEX,
Amélie Augem, Chargée de mission granulats marins pour DBM.
Membres de la Commission :
o Monsieur Arnold Schwerdorffer, Président de la Commission d’enquête.
o Monsieur Loïc Minier, commissaire enquêteur.
o Monsieur Serge Miraucourt, commissaire enquêteur.
4
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
1 Bilan de l’enquête
Généralités
1.1.1 Déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions.
La procédure prévue par le Code de l’Environnement a été mise en œuvre et les dispositions
réglementaires prises pour la publicité par voie de presse et par voie d’affichage n’appellent pas
de remarque de la Commission.
La participation du public a été faible. Elle s’est presque exclusivement concentrée sur les deux
dernières permanences et notamment sur la dernière au cours de laquelle la Commission a reçu
6 courriers.
Des élus se sont impliqués dans l’enquête. Alors qu’elles n’y étaient pas obligées, La
Communauté de communes de l’Île de Noirmoutier et quatre communes de l‘île ont fait connaître
leur avis par voie de délibération. Cet avis a donné lieu à plusieurs articles dans la presse locale.
Monsieur Jacques Oudin, Conseiller général de l’île de Noirmoutier et Vice-président du Conseil
général, a remis un courrier à la Commission.
L’utilisation de la messagerie est restée à un niveau extrêmement modeste, avec seulement
huit entrées enregistrées.
1.1.2 Concomitance de deux enquêtes
La présente enquête portant sur le projet du GIE GNG s’est déroulée de façon concomitante
avec l’enquête similaire sur le projet porté par le GIE LGL (mêmes créneaux, mêmes pôles
d’enquête et mêmes permanences, mais registres et adresses électroniques différents). Bien que
ces deux GIE soient en concurrence, il est rappelé qu’il n’appartient pas à la Commission de
hiérarchiser ces projets l’un par rapport à l’autre en termes de valeur.
Bilan global
La participation à l’enquête a été relativement faible, comme le montre le tableau ci-après.
Bilan quantitatif des interventions recueillies
Nature intervenants Registre Courrier Messages Total
Particuliers 3 2 1 6
Associations 5 5
Organisations professionnelles 2 2
Elus à titre individuel 1 1
Délibérations 5 5
Total 3 15 1 19
5
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
Analyse de ce bilan
La possibilité d’intervenir par courrier électronique n’a été utilisée que par une seule personne.
Cependant, 7 courriers et les 5 délibérations visées plus haut ont été déposés dans la boîte mail,
alors qu’ils auraient tout aussi bien pu être envoyés par la poste ou déposés au siège de l’enquête.
Il est à noter que les 5 délibérations sont strictement identiques, de sorte que le nombre
d’interventions exploitables par la Commission s’en trouve ramené à seulement 15.
On note aussi que toutes les interventions concernent indifféremment les deux enquêtes.
Enfin, la Commission constate que les interventions s’inscrivent dans des logiques qui sont
différentes suivant la nature des intervenants. C’est la raison pour laquelle elle a jugé pertinent
de privilégier une étude des interventions par nature des intervenants plutôt que par thème.
Particularités de l’enquête
La présente enquête porte sur une demande de PER et une demande conjointe d’autorisation
de travaux de recherche. Au vu des observations recueillies, il apparaît que pour les intervenants
l’objet du projet est souvent passé au second plan. En effet, nombreux sont ceux qui ont saisi
l’occasion offerte par l’enquête pour présenter leurs réflexions et propositions sur le thème des
granulats marins pris dans sa globalité, ce qui inclut les activités d’extraction.
Face à ce constat la Commission, dont l’avis doit se focaliser sur l’objet précis de l’enquête, a
été amenée à ne retenir que les arguments entrant dans le champ de la demande de PER et de la
demande d’autorisation de travaux. Pour cela, elle s’est référée à :
L’étude d’impact du dossier, sachant que celle-ci n’a pour but que d’évaluer les impacts des
travaux de recherche et non d’évaluer les impacts potentiels d’une exploitation de granulats
marins.
Les objectifs du programme de recherche :
recherche de nouveaux gisements techniquement et économiquement exploitables,
localisation des secteurs de moindre contrainte,
acquisition d’une connaissance environnementale à large échelle du milieu.
Pour les arguments n’entrant pas dans le cadre de l’enquête, la Commission, par respect pour
les intervenants, s’est efforcée d’indiquer les raisons de leur non-prise en compte dans l’enquête.
2 Avis de l’Autorité environnementale
Donnant suite à l’avis de l’Autorité environnementale, le GIE GNG a adressé le 17 octobre 2013
un courrier au Préfet de la Vendée. Par ce document il fait connaître les remarques qu’appelle de
sa part cet avis. A la demande de la Commission, il a été joint au dossier d’enquête.
Les remarques essentielles formulées par le Maître d’ouvrage sont synthétisées dans le tableau
ci-après.
6
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
Demandes de l’AE Eléments apportés par le GIE GNG
Devenir des matériaux prélevés.
Ils seront débarqués dans une installation portuaire entre Brest et la Rochelle, selon les possibilités de réception. Le lieu précis sera précisé ultérieurement avant la campagne de dragage.
Techniques envisagées pour les campagnes de recherches et de suivi.
Les protocoles seront établis en concertation au sein du comité scientifique proposé dans le dossier. Pour le volet halieutique, il est prévu de suivre le protocole proposé par l’Ifremer.
Justification de la non-incidence cumulative sur les sites Natura 2000.
Le courrier renvoie au dossier. Dès lors que l’incidence du projet est intrinsèquement négligeable, il n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur les sites Natura 2000.
Modalités du programme de recherches
L’étude du volet mammifères et oiseaux se traduit aujourd’hui par une collaboration avec une association locale, afin de préparer la meilleure prise en compte de cette thématique.
Recommandation de s’entourer de l’expertise d’organismes tels que le CETMEF, BRGM, AAMP, opérateurs Natura 2000.
La concertation déjà mise en place depuis 2 ans a permis de rencontrer un panel de ces organismes, d’associations (VNE, LPO, Vivre l’Île 12/12), et d’élus, afin de recueillir les attentes et préparer au mieux les futures étapes du projet.
Elaboration du programme scientifique adapté aux sensibilités du site : - mesures de réduction et de
suivi, - périodes de dragage, - définition de fenêtres
environnementales…
- Le programme scientifique de basera sur l’ensemble des données disponibles lors de son déroulé et sur les données acquises en mer, suivant des protocoles robustes.
- Les protocoles seront établis en concertation au sein du comité scientifique.
- Les résultats seront mis à la disposition des parties prenantes, selon un calendrier et des conditions à définir.
- Pour le volet halieutique, il est prévu de suivre le protocole Ifremer. - S’agissant de la DCSMM : préconisation sans objet à l’époque du dépôt
du dossier, mais sera prise en compte dans le programme de recherche.
Ce tableau montre que les points sur lesquels l’Autorité environnementale appelait l’attention
sont :
soit déjà pris en compte par le Maître d’ouvrage,
soit devront être pris en compte lors de la définition du programme de recherche, en liaison
avec le comité de suivi qui sera créé,
soit donnent d’ores et déjà lieu à des engagements du Maître d’ouvrage.
Remarque de la Commission
La Commission prend acte des suites données, des précisions qui devront être apportées dans
la définition du programme de recherche à mesure de son déroulement et des engagements pris
par le Maître d’ouvrage. C’est pourquoi elle ne sollicite pas d’observation de sa part sur l’avis de
l’Autorité environnementale, à moins qu’il juge utile d’apporter des éléments complémentaires.
Observation du Maître d’ouvrage
7
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
3 Délibérations des collectivités locales
Présentation de l’avis émis
Toutes les délibérations sont strictement identiques et ont été prises à l’unanimité des élus.
Elles sont également communes aux enquêtes relatives aux demandes du GIE GNG et du GIE LGL.
C’est pourquoi, seule la délibération de la Communauté de communes est jointe au présent
procès-verbal (Cf. PJ 1).
Leur objet est rédigé comme suit : « Motion du Conseil ………….. concernant l’extraction de
granulats marins au large de l’île de Noirmoutier / Enquêtes publiques concernant des demandes
de permis exclusifs de recherche (PER) de granulats marins au large des côtes de l’Île de
Noirmoutier et de l’Île d’Yeu.»
Les conclusions adoptées sont exprimées ainsi :
« Le Conseil ……….. après en avoir délibéré, à l’unanimité :
8. Décide de déposer son avis défavorable auprès des commissaires enquêteurs sur les deux
enquêtes publiques.
9. S’oppose fermement à l’octroi des 2 permis exclusifs de recherche de granulats marins au
large de l’Île de Noirmoutier et de l’Île d’Yeu, dans la mesure où les études réalisées sur les
incidences de ces campagnes ne mesurent pas avec précision les impacts sur la faune, la
flore et les milieux naturels.
10. Constate que les préconisations figurant dans la stratégie nationale relative aux granulats
marins et plus particulièrement le programme de mesures qui doit permettre de parvenir à
un bon état écologique des eaux marines ou à conserver celui-ci, qui ne devrait être mis en
œuvre qu’en 2016.
11. Demande que les craintes exprimées par les élus et les professionnels de la pêche soient
prises en considération, à travers des études portant sur l’impact de ces activités sur la
ressource halieutique et sur la dynamique hydrosédimentaire.
12. Demande une étude précise sur l’effet des extractions de granulats marins sur l’érosion
des secteurs ouest et nord de l’Île de Noirmoutier.
13. Sollicite la Commission du débat public pour qu’elle se saisisse de cette question, sur la
base d’un rapport d’analyse précis.
14. Sollicite l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques
pour recueillir son avis préalable sur la pertinence des extractions de granulats marins.
Donne pouvoir à Monsieur le ………. pour signer toutes les pièces nécessaires à intervenir dans
cette affaire. »
Motivation de l’avis émis
La délibération présente 36 points, identifiés sous la forme de « Considérant que… ». L’analyse
de cet inventaire particulièrement fourni permet, dans une certaine mesure seulement,
d’approcher les motivations et/ou préoccupations retenues par les élus pour motiver leur avis.
8
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
3.2.1 Opposition de principe au projet
Les délibérations expriment un refus catégorique de donner une suite positive à tout projet
relatif aux granulats marins, qu’il s’agisse de projets d’extraction ou qu’il s’agisse, comme dans le
cas présent, de permis exclusifs de recherche. Il est rappelé dans la délibération que ce refus
correspond à un positionnement plusieurs fois réaffirmé par les élus :
Délibération communautaire du 10 septembre 2010 qui exprimait l’inquiétude constante et
renouvelée des professionnels de la mer sur l’extraction de granulats marins.
Délibération du 20 janvier 2011 qui donnait un avis défavorable au projet Astrolabe en raison
de ses conséquences désastreuses sur la ressource halieutique.
Résolution du Conseil Général du 22 avril 2011 qui conditionnait son avis favorable au projet
éolien offshore des deux îles à la garantie, à donner par l’Etat, d’une non-réalisation des
projets Cairnstrath A,B,SN2 et Astrolabe.
Délibération communautaire du 6 juin 2013 qui s’opposait à l’extraction de granulats marins
au large de l’Île de Noirmoutier (opération Cairnstrath et Astrolabe), au motif qu’aucune étude
n’avait été réalisée sur les incidences de ces extractions.
Délibération communautaire du 24 octobre 2014 contre la réduction des quotas de pêche
dans le Golfe de Gascogne.
Remarque de la Commission
Les élus affichent clairement leur opposition à toute exploitation de la mer autre que celles
correspondant à la pêche et à l’élevage marin.
Ce positionnement sans nuance ne s’inscrit pas dans l’esprit du Grenelle de l’Environnement qui
maintient la possibilité d’exploiter les ressources énergétiques et minérales de la mer.
Sur ce point, la Commission ne sollicite pas les observations du Maître d’ouvrage, à moins qu’il
estime utile d’apporter des précisions complémentaires.
Observations du Maître d’ouvrage
3.2.2 Insuffisance de l’étude d’impact
La délibération pointe des éléments figurant dans l’avis de l’Autorité environnementale :
La nécessité de faire participer les spécialistes et les associations locales à la définition des
programmes de recherche et au suivi des impacts, notamment sur l’avifaune et les
mammifères marins.
La nécessité de s’entourer de l’expertise d’organismes tels que le Centre des études
techniques maritimes et fluviales (CETMEF), le Bureau de recherches géologiques et minières
(BRGM), le Centre de recherche sur les mammifères marins, l’agence des aires marines et les
opérateurs Natura 2000.
Le besoin de proposer des mesures de réduction et de suivi des sensibilités environnementales
locales…
9
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
Le programme de recherche du GIE LGL, dont des membres sont demandeurs de concessions
en attente de décision, n’évalue pas les impacts cumulés de ces différents projets sur les sites
Natura 2000.
La nécessité, compte tenu du rôle fonctionnel de frayère et de nourricerie des sables visés par
le projet, d’évaluer son impact sur l’intégrité des fonds en s’appuyant sur les suivis en cours
dans d’autres régions sous-marines.
Remarque la Commission
S’agissant des points relevés dans l’avis de l’Autorité environnementale, le dossier d’enquête
indique clairement que les programmes de recherche seront affinés en concertation avec les
scientifiques (universitaires), les organismes spécialisés et les associations locales compétentes
dans les domaines considérés. Cet engagement a été rappelé par le porteur de projet dans le
document complémentaire qu’il a ajouté au dossier et qui fait suite à l’avis de l’Autorité
environnementale (Cf. § 2.)
La Commission note que la délibération omet de préciser que l’Autorité environnementale
considère que :
« les risques d’incidences significatives de la campagne de recherche sur le milieu physique
(courantologie, dynamique sédimentaire et qualité de l’eau) apparaissent très réduits.»
« Les différents types d’impacts directs ou indirects des travaux de recherche envisageables
pour la faune, la flore et les milieux naturels ne font pas non plus ressortir, à ce stade de
l’analyse, de risque d’impact majeur. »
Par ailleurs, l’évaluation des impacts cumulés d’une éventuelle extraction avec d’autres projets,
en attente de décision ou à l’étude, n’entre pas les objectifs du PER. Les études correspondantes
seront à conduire dans le cadre d’une éventuelle demande de concession minière associée à une
demande de travaux d’extraction.
Enfin, concernant l’impact du projet sur les sites Natura 2000, il sera évoqué dans des termes
plus larges dans l’étude des interventions des associations (Cf. 4.3.2.6).
Sur ces points, Commission ne sollicite pas les observations du Maître d’ouvrage, à moins qu’il
estime utile d’apporter des précisions complémentaires.
Observations du Maître d’ouvrage
3.2.3 Eléments de portée générale ou stratégique
La délibération fait référence au principe constitutionnel de précaution, notamment pour ce
qui concerne la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et l’adoption de mesures
provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation de dommages.
Il est en outre fait référence aux travaux menés dans le cadre du Grenelle de l’Environnement
et retranscrits dans le Livre bleu (décembre 2009), concernant les ressources minérales du fond
de la mer, les granulats marins, en soulignant notamment :
10
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
que la ressource semble s’accroître à mesure de l’exploitation des grands fonds et des progrès
techniques,
qu’avant de développer l’extraction minière en mer il est nécessaire de s’assurer que ces
activités soient le moins préjudiciables possible aux écosystèmes marins.
qu’en matière d’extraction, il est nécessaire de mener au préalable des études sur les
potentialités d’exploitation des ressources en incluant des conditions améliorées de dialogue
entre les usagers à partir de bases scientifiques partagées et ceci, dans un cadre formel au-
delà de la seule consultation.
que soit décidée l’élaboration d’un guide méthodologique sur l’évaluation des incidences sur
les sites sensibles des projets d’extraction pour les installations soumises à autorisation.
Il est enfin fait référence à la Directive Cadre « Stratégie pour le milieu marin », notamment sa
transposition dans le Code de l’Environnement et l’obligation d’élaborer pour chaque région sous-
marine un plan d’action.
Remarque de la Commission
Tout d’abord, pour ce qui concerne la référence au principe constitutionnel de précaution, elle
ne paraît pas pertinente dans le cadre d’une demande de PER et d’autorisation de travaux de
recherche, dès lors que leurs impacts sont jugés très faibles (Cf. avis de l’Autorité
environnementale). Il faut cependant souligner que le projet, dans son ensemble, s’inscrit lui-même
dans une démarche de mise en œuvre du principe de précaution, dès lors qu’il vise à identifier les
zones de moindres impacts et à acquérir une large connaissance du milieu.
S’agissant des références au Grenelle de l’environnement et au Livre Bleu, les éléments évoqués
sont naturellement pris en compte dans le projet, car ils correspondent à la vocation du PER
rappelée plus haut. Il convient en outre de noter que l’étude d’impact sera approfondie et élargie
en cas de demande d’une concession d’exploitation en aval du PER.
Quant à la Directive Cadre pour le milieu marin, elle concerne l’état des eaux marines en
général, sur lequel le PER n’a aucune incidence.
S’agissant des documents à vocation stratégique, la Commission rappelle leur enchaînement
dans le temps :
Document de Mars 2012 : Stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres
et marins et des matériaux et substances de carrière.
Document en projet, dont la diffusion est prévue en 2015 : Guide méthodologique pour la
gestion durable de l’activité d’extraction de granulats marins.
Sera décliné de ce guide un document stratégique de façade, dont la diffusion pourrait
intervenir dans les deux ans. Il sera lui-même intégré dans le Plan d’action pour le milieu
marin.
Le premier de ces documents ne remet nullement en cause le principe de recourir à des
exploitations de granulats marins. Le second (guide méthodologique), s’il est effectivement diffusé
dès 2015, voire en 2016, pourra, et même devra, être pris en compte pour la définition précise du
programme de recherche par tout titulaire de PER. Quant au troisième (document stratégique de
façade), sa diffusion devrait intervenir bien avant le terme du créneau de cinq ans prévu par le PER,
de sorte qu’il sera disponible à temps pour encadrer les décisions à prendre par les autorités
compétentes en matière d’attribution de concessions minières. La Commission estime donc qu’il
11
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
n’y a pas lieu de prendre prétexte de l’actuelle absence de l’ensemble de ces documents pour
remettre en cause, aujourd’hui, le bien-fondé des PER ou pour retarder de plusieurs années le
processus engagé. Il convient enfin de rappeler qu’un éventuel titulaire de PER pourra, s’il considère
que cela est prudent en termes de lancement des investissements, différer le lancement du
programme de recherche jusqu’à la diffusion du document stratégique de façade.
Notamment sur ce dernier point qui lui semble essentiel, la Commission souhaite recevoir les
observations du Maître d’ouvrage.
Observations du Maître d’ouvrage
3.2.4 Enjeux locaux liés au prélèvement de granulats marins
La délibération souligne les conséquences d’une extraction massive de granulats marins sur :
La pêche : fonds au large de Noirmoutier fréquentés par une cinquantaine unités de pêche ;
fonds ayant fait l’objet d’une exploitation rendus impropres au chalutage ; absence d’étude
d’impact sur les frayères à soles de la Baie de Bourgneuf.
La côte : équilibre des plages, aggravation de l’érosion naturelle des côtes et le coût des
travaux de sécurisation de la population et des biens.
La nécessité de ne pas accroître l’activité humaine dans le secteur en forte tension avec le
projet de parc éolien offshore.
Remarque de la Commission
La délibération se place dans le cadre d’une exploitation massive de granulats, ce qui n’est pas
le cadre du présent projet de PER. En outre, sont avancés des arguments qui auraient mérité d’être
précisés pour paraître plus convaincants. A titre d’exemple, il est affirmé que les fonds sur le site
du Pilier sont rendus impropres au chalutage. Cela mérite effectivement d’être vérifié par une
organisation indépendante. Mais il y a lieu de rappeler que la zone susceptible d’être concernée au
Pilier ne fait que 8,2 km², ce qui est infime. Il en est de même s’agissant des conséquences sur la
stabilité du trait de côte. Il semble en effet qu’il n’ait à ce jour pas été établi que même
l’exploitation du Pilier, pourtant proche du rivage, ait contribué gravement à l’érosion de la côte
est de Noirmoutier22.
Enfin, il convient de noter que, pour l’essentiel, les points mentionnés feront l’objet d’études
prévues dans le programme de recherche qui sera mis en œuvre dans le cadre du PER.
Sur ce point, Commission ne sollicite pas les observations du Maître d’ouvrage, à moins qu’il
estime utile d’apporter des précisions complémentaires.
Observations du Maître d’ouvrage
22 Ce point a été évoqué par l’Association Vivre l’île 12X12.
12
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
3.2.5 Conclusion de l’étude de la délibération
La délibération repose sur l’idée simple selon laquelle l’extraction de granulats marins est a
priori néfaste pour le milieu marin et pour l’environnement, néfaste en termes d’équilibre des
plages et de stabilité du trait de côte, néfaste pour la pêche et de plus incompatible avec les projets
éoliens offshores envisagés dans le secteur. Ce constat conduit naturellement à considérer qu’il est
impératif de ne pas donner suite aux projets d’extraction en cours d’instruction et, selon cette
logique, qu’il est parfaitement inutile d’autoriser des recherches qui seraient susceptibles de
déboucher sur de nouvelles demandes d’extraction dans le secteur de l’Île de Noirmoutier.
Cette attitude de refus pourrait, dans une faible mesure seulement, être nuancée par le courrier
du 9 janvier de Monsieur Noël Faucher, Président de la Communauté de communes de l’Île de
Noirmoutier. S’exprimant dans le prolongement de la délibération et au nom des collectivités
locales de l’île, il estime qu’«il serait plus qu’opportun de conditionner ces autorisations (de PER) à
l’approbation des schémas régionaux d’extraction de granulats terrestres et marins et plus
particulièrement celui des Pays de la Loire… ». On peut considérer, à travers ce courrier, que le
refus exprimé ne serait pas aussi catégorique que la délibération ne le fait apparaître. Si tel est cas,
cela pourrait indiquer qu’il subsiste avec les élus un espace pour la concertation. Toutefois, dans
une vision moins positive, la proposition faite pourrait apparaître comme une démarche dilatoire,
visant à repousser de plusieurs années le processus engagé.
Par ailleurs, afin de donner aux projets de PER et d’extraction un caractère exceptionnel et
crucial, les élus proposent de saisir des organismes du niveau national (Commission Nationale du
débat public, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques23). Sur ce
point, la Commission considère, au moins pour ce qui concerne les demandes de permis exclusifs
de recherche, que cela ne serait pas pertinent et pourrait même constituer un précèdent fâcheux.
En effet, de tels projets sont intrinsèquement très modestes et sans réels enjeux sur le plan
environnemental.
Enfin, il y a lieu de mentionner la critique faite par certaines associations qui considèrent que la
position des élus, en matière de granulats marins, n’est pas cohérente avec la politique
d’urbanisation mise en œuvre par les communes littorales qui génère des besoins importants en
matériaux de construction, dont l’extraction en mer permet d’en couvrir une partie.
Sur cette conclusion, la Commission souhaite recevoir les observations du Maître d’ouvrage,
notamment pour ce qui concerne la concertation avec les élus.
Observations du Maître d’ouvrage
23 Points 6 et 7 de l’avis émis.
13
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
4 Etude des interventions du public
Interventions de particuliers
4.1.1 Généralités
Les interventions du public ont été très peu nombreuses : 3 interventions sur le registre de
Noirmoutier, deux courriers remis aux commissaires enquêteurs sur l’Île d’Yeu et un message
électronique. Toutes ces interventions concernent indistinctement les deux enquêtes (GNG et
LGL). Chacune d’elle exprime un avis défavorable.
L’analyse des arguments recueillis fait l’objet de l’annexe 1. On constate que pour l’essentiel
ils concernent des extractions de granulats marins et non un éventuel PER. Seuls les arguments
s’inscrivant dans le champ de l’enquête sont étudiés dans le présent paragraphe. Pour ceux qui
n’entrent pas dans le champ de l’enquête, la Commission a fait figurer dans le tableau les raisons
pour lesquelles elles ne doivent pas être prises en considération dans sa conclusion et son avis
motivé.
4.1.2 Etude des interventions entrant dans le champ de l’enquête
4.1.2.1 Créneau d’enquête
Il est jugé regrettable que l’enquête ait été organisée à une période pendant laquelle des
résidents secondaires ne sont pas présents.
Remarque de la Commission
Il aurait été tout aussi regrettable que l’enquête soit organisée à un moment où une partie des
habitants permanents et des professionnels auraient été absents. La Commission tient cependant
à rappeler que, dans un souci de toucher le plus large public, elle a organisé durant les congés de
fin d’année une permanence à Noirmoutier et une permanence à l’Île d’Yeu.
Ce point n’appelle pas d’observation du Maître d’ouvrage.
4.1.2.2 Réunion publique au terme du processus de recherche
Une personne a demandé s’il était envisageable de présenter au terme des recherches les
résultats lors d’une réunion publique.
Remarque de la commission
Compte tenu des engagements pris par le Maître d’ouvrage (Cf. fiche relative à la concertation
jointe au dossier d’enquête), il est certain qu’en cas d’obtention du permis exclusif de recherche il
accordera une importance toute particulière à la concertation. Dans cette logique, elle devrait faire
l’objet d’une planification rigoureuse. La Commission estime qu’il serait aujourd’hui à la fois
prématuré et inutile, dans le cadre de l’enquête, de demander au Maître d’ouvrage de prendre des
engagements détaillés sur les modalités de la concertation et, notamment, sur l’organisation de
réunions publiques (nombre, objet, dates, participation…).
Sur ce point, la Commission ne sollicite pas les observations du Maître d’ouvrage, à moins qu’il
estime utile d’apporter des précisions complémentaires.
14
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
Observations du Maître d’ouvrage
4.1.2.3 Fréquence et modalités des missions de recherche
Une intervenante demande des précisons sur la fréquence et les modalités des missions de
recherche.
Remarque de la Commission
Ces éléments figurent évidemment dans le dossier d’enquête mis à la disposition du public. Ils
seront rappelés sommairement dans le rapport d’enquête.
Ce point n’appelle pas d’observation du Maître d’ouvrage.
4.1.2.4 Impact de l’extraction sur le trait de côte
Une personne demande s’il est envisagé une étude des impacts de l’extraction de granulats sur
le trait de côte.
Remarque de la Commission
Le programme de recherche comporte la réalisation d’une modélisation hydrosédimentaire, ce
qui répond à l’interrogation exprimée. En outre, les extractions expérimentales ne porteront que
sur des volumes insignifiants. Elles ne sont donc pas susceptibles d’avoir une incidence sur le trait
de côte.
Ce point n’appelle pas d’observation du Maître d’ouvrage.
4.1.2.5 Incidences du PER sur un site Natura 2000
Une personne fait part de ses inquiétudes dues au fait que la zone de recherche empiète sur la
zone Natura 2000 du Secteur marin de l’Île d’Yeu jusqu’au continent.
Remarque de la Commission
L'étude d'impact mentionne que l'impact du PER ne sera pas significatif sur la petite partie du site Natura
2000 située à l'extrémité sud de la zone de recherche.
Ce point n’appelle pas d’observation du Maître d’ouvrage.
4.1.2.6 Impacts sur la faune et la flore marine
Un intervenant affirme que les dégâts sur la faune et la flore marine ne sont pas sérieusement
étudiés.
Remarque de la Commission
L'étude d'impact retient des impacts faibles pour ce qui concerne le projet de PER. Ce point est confirmé par
l'Autorité environnementale. En revanche, le PER permettra de déterminer les zones de moindres impacts. Une
évaluation précise et détaillée de ces impacts sera obligatoirement entreprise en cas de dépôt d'une demande de
concession minière.
Ce point n’appelle pas d’observation du Maître d’ouvrage, d’autant qu’il a déjà été évoqué dans
l’étude des délibérations (Cf. § 3.2.2).
15
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
4.1.3 Conclusion de l’étude des interventions de particuliers
Comme cela a déjà été évoqué, les interventions du public ont principalement porté sur des
points concernant l’extraction de granulats marins. Les arguments se rapportant au PER ont été à
la fois peu nombreux et d’un intérêt inégal en termes d’évaluation du projet de PER présenté à
l’enquête publique.
La Commission souhaite cependant recueillir les observations du Maître d’ouvrage sur cette
conclusion.
Observations du Maître d’ouvrage
Etude des interventions des Organisations professionnelles
4.2.1 Généralités
Deux organisations de professionnels de la mer ont adressé un courrier à la Commission :
COREPEM : Comité Régional des Pêcheurs et des Elevages Marins des Pays de la Loire.
OPPAN : Organisation de Producteurs des Pêcheurs Artisans de l’Île de Noirmoutier.
Ces deux organisations se déclarent opposées par principe aux extractions de granulats marins,
tout en souhaitant être associées aux études en cas de délivrance de permis de recherche.
4.2.2 Etude des interventions
4.2.2.1 Courrier du COREPEM
Cette organisation souligne l’impérieuse nécessité d’une planification stratégique en matière
d’extraction de granulats marins et, plus généralement, en matière de développement des usages
de la mer. A cet effet, elle estime que le PER devra être intégré aux travaux actuellement menés
par le GT Extraction du Conseil Maritime de la Façade Nord Atlantique Manche Ouest24.
S’agissant des PER, elle demande que :
les études prennent en compte les effets cumulés de projets d’extraction qui pourraient être
actés suite au PER et de projets éoliens.
les cinq années de réalisation du PER donnent lieu à une véritable concertation pour la
définition de zones et de modalités d’extraction de moindre contrainte pour la pêche
professionnelle.
4.2.2.2 Courrier d’OPPAN
Cette organisation fait état des projets envisagés dans le secteur : deux projets d’extraction,
Astrolabe et Cairnstrath, deux, voire trois, projets éoliens et les projets de PER. Elle s’inquiète de
leurs retombées directes ou indirectes.
24 Il semble qu’il s’agisse d’un groupe de travail impliqué dans l’élaboration du document stratégique de façade.
16
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
En outre, elle appelle l’attention sur la présence de frayères, notamment de frayères à soles
dans la zone de recherche.
Remarque de la Commission
Pour ces organisations professionnelles, la réalisation d’une planification stratégique en
matière d’extraction de granulats marins, et plus généralement en matière d’usages de la mer,
apparaît cruciale. Comme cela a été précisé plus haut, cette planification est en cours de réalisation
et son absence dans l’immédiat ne devrait pas conduire à retarder le processus engagé.
Comme précisé précédemment, le PER n’a pas vocation à étudier les effets cumulés de possibles
extractions avec d’autres projets. Cette étude sera à conduire dans le cadre d’une éventuelle
demande de concession minière associée à une autorisation de travaux d’extraction.
S’agissant de la concertation à mettre en œuvre pendant la durée du programme de recherche,
notamment avec les professionnels de la mer, l’engagement du maître d’ouvrage doit d’ores et
déjà être considéré comme acté, tant il est évident que l’étude des ressources halieutiques, prévue
au programme de recherche, ne peut se faire sans les pêcheurs ni l’IFREMER.
4.2.3 Conclusion de l’étude des interventions d’organisations
professionnelles
Les organisations professionnelles font part de leurs vives inquiétudes consécutives à ce qu’elles
ressentent comme un enchaînement de projets susceptibles de se cumuler en termes d’incidences
sur leurs conditions de travail. Cependant, bien que par principe opposées aux extractions de
granulats marins, elles se montrent disponibles, en cas d’attribution de PER, pour prendre toute
leur place dans le processus de concertation qui sera mis en œuvre par tout porteur de projet.
La Commission souhaite recevoir les observations du Maître d’ouvrage sur les interventions des
organisations professionnelles.
Observations du Maître d’ouvrage
Interventions des associations environnementales
4.3.1 Généralités
Cinq Associations à vocation environnementale ont adressé un courrier à la Commission :
Vendée Nature Environnement, qui appartient à la Fédération départementale des
associations de protection de la nature et de l’environnement.
Ligue de Protection des Oiseaux / Direction générale France et Direction Vendée.
Les Amis de l’Île de Noirmoutier.
La Coordination des associations environnementales du littoral vendéen (COORLIT).
Association Vivre l’Île 12 sur 12.
Toutes les interventions des associations concernent indistinctement les deux enquêtes (GNG
et LGL). Toutes également soulignent que la demande de PER est plus judicieuse que la demande
17
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
de concession directe, surtout si elle s’inscrit dans une réelle démarche de concertation et de
réflexion.
L’analyse des arguments recueillis fait l’objet de l’annexe 2. On constate que les arguments
entrant dans le champ de l’enquête sont plus nombreux que ceux qui n’y entrent pas. Seuls les
premiers sont étudiés dans le présent paragraphe. Pour les autres, la Commission a indiqué dans
le tableau les raisons pour lesquelles elles ne doivent pas être prises en considération dans sa
conclusion et son avis motivé.
4.3.2 Etude des interventions des associations
4.3.2.1 Maintien du périmètre au-delà des 12 milles
L’association Vendée Nature Environnement demande que le périmètre de recherche soit
maintenu à l’extérieur de la limite des 12 milles. C’est le cas du PER GNG. S’agissant du périmètre
du PER LGL, on constate une extension d’une surface de 29,9 km² située à l’intérieur du Domaine
Public Maritime (DPM).
Ce sujet est également abordé par Monsieur Jacques Oudin dans le courrier qu’il a adressé à la
Commission.
Remarque de la Commission
Sur ce point, voir la remarque de la Commission au paragraphe 4.4.2.3 (étude du courrier de
Monsieur Oudin).
4.3.2.2 Constitution d’un comité scientifique
L’association Vendée Nature Environnement considère, compte tenu de la nature des études
à conduire et de leur importance en termes d’enjeux environnementaux, qu’il serait souhaitable
que soit constitué, sous l’égide de l’Etat, un comité scientifique chargé de la validation des
protocoles et du contrôle de leur interprétation. Ce comité pourrait, selon l’association, associer
des universitaires, des membres du CNRS, des membres du Conseil scientifique régional du
patrimoine naturel et des organismes publics (BRGM, IFREMER, AAMP, CEREMA…).
Remarque de la Commission
Cette proposition est séduisante, dans la mesure où elle semble répondre, d’une part à une
préoccupation émise par l’Autorité environnementale dans son avis et, d’autre part, à un besoin
de transparence et d’impartialité plusieurs fois exprimé. Un tel comité permettrait peut-être de
rationaliser les choix en matière de recherche et la mutualisation des données scientifiques et des
résultats. Cependant, il pourrait constituer pour les responsables de la conduite du programme de
recherche une forme d’entrisme, voire de conduire à une dualité en matière décisionnelle. Ils
pourraient préférer une formule plus souple consistant à s’entourer de l’expertise scientifique dont
ils ont besoin, y compris auprès des organismes publics, tout en conservant la plénitude de leurs
responsabilités dans la conduite de leur action. C’est d’ailleurs cette solution qui semble retenue
dans le projet et confirmée dans le document complémentaire ajouté au dossier et qui fait suite à
l’avis de l’Autorité environnementale (Cf. § 2.)
Sur ce point qu’elle juge important, la Commission souhaite recevoir les observations du Maître
d’ouvrage.
18
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
Observations du Maître d’ouvrage
4.3.2.3 Mutualisation des connaissances
Les associations Vendée Nature Environnement et COORLIT expriment le souhait que les
données et les résultats acquis dans le cadre du programme de recherche soient versés dans le
domaine public en vue de les partager dans un objectif de mutualisation des connaissances. Elles
estiment que cette question est d’autant plus importante que des lacunes existent tant dans la
connaissance de l’état initial que dans l’évaluation des impacts des activités humaines sur le milieu
marin.
Remarque de la Commission
Cette proposition semble a priori intéressante. Toutefois la Commission n’est pas en mesure
d’en apprécier la portée, les conséquences et les contraintes qu’elle pourrait générer.
C’est pourquoi elle souhaite recevoir sur ce point les observations du Maître d’ouvrage.
Observations du Maître d’ouvrage
4.3.2.4 Association de toutes les parties prenantes au suivi du programme
L’association Vendée Nature Environnement exprime le souhait que toutes les parties
prenantes (associations de protection de la nature et de l’environnement, socio-professionnelles)
soient associées au suivi du programme, selon un processus ouvert et itératif de concertation, de
manière à ce que les différentes options soient discutées en amont de chacune des phases de
recherche.
Remarque de la Commission
La concertation avec toutes les parties prenantes est une nécessité absolue et la Commission ne
doute pas que le Maître d’ouvrage est convaincu de son caractère crucial, comme cela ressort du
dossier d’enquête et de la pièce relative à la concertation qu’il a y ajoutée avant le début de
l’enquête. Cette pièce précise que le GIE GNG propose la mise en place de deux structures : un
comité scientifique et un comité de suivi et de concertation, qui seraient chargés respectivement :
du contrôle et du suivi des recherches,
de suivre l’avancement des travaux de recherche, à travers les présentations des recherches
et de leurs résultats. Il s’agira d’un espace d’échange et de partage de l’information.
La Commission considère que ces informations sont suffisantes et qu’elles répondent à la
préoccupation exprimée par Vendée Nature Environnement. C’est pourquoi elle ne sollicite pas les
observations du Maître d’ouvrage, à moins qu’il estime utile d’apporter des précisions
complémentaires.
Observations du Maître d’ouvrage
19
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
4.3.2.5 Identifier les techniques d’extraction les moins impactantes
L’association Vendée Nature Environnement souhaite que le programme de recherche évalue
les effets des techniques d’extraction en vue d’identifier les moins impactantes.
Remarque de la Commission
Il ressort du volume 4 du dossier d’enquête que le dragage expérimental aura pour objectif de :
Confirmer ou pondérer les résultats de missions de reconnaissances géophysiques,
géotechniques et biosédimentaires.
Acquérir des observations de terrain utiles au volet environnemental du projet
(caractérisation du panache turbide et de la qualité physico-chimique des sédiments
notamment) afin d’évaluer l’impact en temps et grandeur réels du dragage sur
l’environnement et la qualité de l’eau.
Accréditer la faisabilité technique et opérationnelle d’une extraction (vérification du taux de
silice, taille des grains, proportion de coquilles).
La Commission constate que l’objectif de ce dragage expérimental n’est en aucune façon
d’évaluer différentes techniques d’extraction, en vue d’identifier notamment les moins
impactantes. Ce constat est conforté par les dispositions pratiques de l’extraction expérimentale,
qui ne prévoient la mise en œuvre que d’un seul mode d’extraction par drague aspiratrice en
marche (élinde).
Sur ce point technique, la Commission souhaite recueillir les observations du Maître d’ouvrage,
notamment sur l’existence effective d’autres modes d’extraction en général et, dans l’affirmative,
sur d’autres modes d’extraction qui seraient potentiellement moins impactants.
Observations du Maître d’ouvrage
4.3.2.6 Evaluation de l’incidence du projet sur tous les sites Natura 2000
L’association COORLIT estime que l’incidence du projet sur tous les sites Natura 2000 voisins
devrait être envisagée et pas uniquement sur le site en partie inclus dans le périmètre de
recherche.
Remarque de la Commission
Ce point a certes été évoqué par l’Autorité environnementale dans son avis dans les termes
suivants : « L’étude d’incidence Natura 2000 porte uniquement sur la ZPS FR5212015 « Secteur
marin de l’Île d’Yeu jusqu’au continent » et le PSIC « Plateau rocheux de l’Île d’Yeu » et ne justifie
pas formellement l’absence d’incidence du projet sur les autres sites Natura 2000 existant dans le
périmètre d’études. »
Dans son courrier du 17 octobre faisant suite à l’avis de l’Autorité environnementale, sur ce
point le GIE GNG souligne que dès lors que l’incidence du projet est intrinsèquement négligeable,
il n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur les sites Natura 2000. La Commission considère
qu’il s’agit là d’une réponse de bon sens. C’est pourquoi elle ne sollicite pas sur ce point les
20
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
observations du Maître d’ouvrage, à moins qu’il estime utile d’apporter des précisions
complémentaires.
Remarque du Maître d’ouvrage
4.3.2.7 Evaluation des travaux de recherche dans la durée
L’association COORLIT estime que devraient être examinés les impacts cumulés des travaux de
recherche dans la durée.
Remarque de la Commission
L’étude d’impact concernant le projet dans sa totalité, la Commission ne comprend pas le sens
de cette interrogation.
4.3.2.8 Nécessité de prospecter une vaste zone
L’association COORLIT s’interroge sur la nécessité de prospecter sur une aussi vaste zone que
celle retenue dans le projet.
Remarque la Commission
Le volume 3 du dossier d’enquête présente les justifications du périmètre d’étude demandé. La
Commission estime qu’elle n’a pas à se prononcer sur ce point technique du projet.
4.3.2.9 Intervention de la LPO
Tous les intervenants se sont abstenus de marquer une préférence pour un projet par rapport
à l’autre, à l’exception cependant de la LPO qui émet un avis favorable sur le projet du GIE GNG et
un avis défavorable sur celui du GIE LGL.
Elle motive sa position en prenant en considérant les actions de concertation et d’information
conduites depuis deux ans par le GIE GNG avec l’ensemble des acteurs concernés par le projet,
dont font partie les associations de protection de la nature telles que la LPO, à laquelle il a confié
la rédaction d’un prédiagnostic des enjeux avifaunistiques et d’un protocole de connaissance sur
les oiseaux du secteur. Elle considère en outre que ses avis sur la mégafaune marine (mammifères
et oiseaux) ont été pris en compte. Enfin elle souligne que le GIE GNG s’est engagé à associer
scientifiques et associations de protection de la nature aux comités de suivi créés pour suivre le
PER.
A l’inverse, la LPO considère que la démarche du GIE LGL est plus confuse et qu’elle intervient
après des demandes de concessions directes (Astrolabe et Cairnstrath en cours d’instruction)
effectuées par certains membres du groupement et à proximité du PER LGL. Elle note enfin
qu’aucune démarche du GIE LGL n’a été engagée auprès de la LPO et que cela pose la question de
l’ampleur de la concertation mise en place.
Remarque de la Commission
La commission rappelle qu’il ne lui appartient pas d’établir une hiérarchie de valeur entre les
deux projets.
21
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
S’agissant des actions qui seraient conduites depuis deux ans par le GIG GNG, elles relèvent de
son choix de poser, avant même la décision d’attribution d’un PER, les jalons de la concertation
qu’il mettra le cas échéant en œuvre. La Commission considère que la démarche du GIE LGL est
tout aussi logique même si, comme le subodore la LPO, elle consiste à attendre l’octroi du PER
avant de lancer ses actions de concertation.
Sur ce point, la commission ne sollicite pas les observations du maître d’ouvrage, à moins qu’il
estime utile d’apporter des éléments complémentaires.
Observations du Maître d’ouvrage
4.3.3 Conclusion de l’étude des interventions des associations
Bien que d’inégale qualité, les interventions des associations valident le bien-fondé de la
démarche du PER et apportent des éléments qui ouvrent une réelle, utile et constructive réflexion
sur le projet.
Elles soulignent tout d’abord le caractère incontournable d’une large concertation et la volonté
des associations d’y tenir toute leur place, aux côtés des scientifiques, des organismes publics et
des organisations professionnelles. Elles abordent également le besoin de baliser de façon précise
le cadre scientifique à mettre en place pour l’élaboration des programmes, la définition des
protocoles et le devenir des résultats obtenus. Elles posent enfin la question cruciale de maintenir
ou non la totalité de la zone de recherche strictement au-delà de la zone des 12 milles. Ce dernier
point ne concerne évidemment pas le projet porté par le GIE GNG.
La Commission souhaite recevoir les observations du Maître d’ouvrage sur la conclusion de
l’étude des interventions des associations.
Observations du Maître d’ouvrage
Intervention de Monsieur Jacques OUDIN
4.4.1 Généralités
Monsieur Jacques Oudin, Sénateur honoraire et Vice-président du Conseil Général, est le seul
élu à être intervenu à titre individuel dans la présente enquête publique.
4.4.2 Etude de l’intervention de Monsieur Jacques Oudin
4.4.2.1 Privilégier le PER
Monsieur Oudin estime qu’il y a lieu de privilégier les PER par rapport aux concessions, car ces
dernières comportent beaucoup moins d’obligations en matière d’étude d’impact que les
premiers. Dans cette logique, il souhaite que les concessions Astrolabe et Cairnstrath ne soient
pas accordées et qu’elles soient incluses dans les PER sollicités de façon à être intégrées à toutes
les études d’impacts qui seront engagées.
Remarque de la Commission
22
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
Sur le fait de privilégier les PER par rapport aux concessions directes, Monsieur Oudin rejoint un
souhait exprimé par toutes les associations.
S’agissant de ne pas accorder les concessions Astrolabe et Cairnstrath en cours d’instruction, la
Commission considère que ce point n’entre pas dans le champ de l’enquête relative au projet porté
par le GIE GNG. Quant à les intégrer dans les PER sollicités, cela impliquerait de n’octroyer aucun
des PER présentés à l’enquête publique et d’imposer aux pétitionnaires, GIE GNG comme GIE LGL,
d’engager un nouveau processus complet, alors que le processus en cours, pour ce qui concerne le
GIE GNG, est engagé depuis 2010. Cela serait à la fois injuste, coûteux et générateur de délais
probablement inacceptables du point de vue économique et sur le plan de la stratégie d’entreprise
sur le long terme.
Sur ce point important, la Commission souhaite recueillir les observations du Maître d’ouvrage.
Observations du Maître d’ouvrage
4.4.2.2 Intégration des PER dans les schémas nationaux et régionaux
Considérant que tous les PER impliquent des études poussées sur tous les impacts susceptibles
d’être générés par les extractions, Monsieur Oudin demande que les PER soient intégrés dans les
schémas nationaux et régionaux afin d’être validés.
Remarque de la Commission
L’affirmation selon laquelle les PER impliquent des études plus poussées sur tous les impacts
susceptibles d’être générés par les extractions ne semble pas fondée, compte tenu des limites
inhérentes à la vocation des PER qui a été évoquée plus haut. C’est pourquoi, en cas de demande
de concession minière associée à une autorisation de travaux d’exploitation déposée dans le
prolongement de l’octroi d’un PER, une nouvelle étude d’impact est imposée. C’est cette étude qui
permettra d’appréhender réellement tous les impacts générés par l’extraction.
Par ailleurs, comme le souligne Monsieur Oudin, les schémas nationaux et régionaux qu’il
évoque n’ont pas encore été finalisés et nul ne peut prédire quand ils le seront réellement. C’est
pourquoi, sans se prononcer sur le bien-fondé d’une telle mesure, la Commission estime qu’elle ne
peut s’appliquer au projet présenté à l’enquête publique, sauf à considérer qu’il serait acceptable
que la décision d’attribution du PER soit reportée sine die, avec tous les inconvénients que cela
pourrait représenter pour le pétitionnaire.
Sur ce point important, la Commission souhaite recueillir les observations du Maître d’ouvrage.
Observations du Maître d’ouvrage
4.4.2.3 Protection de la bande des 12 milles marins
Considérant que le littoral ainsi que l’espace marin attenant sont des zones fragiles, limitées
et convoitées, Monsieur Oudin estime qu’il convient absolument de les protéger au mieux de dans
leurs spécificités. A cet effet, et partant du principe que l’éloignement tend à réduire les impacts,
il demande que la mer territoriale, qui s’étend sur une largeur de 12 milles marins, soit protégée
totalement des grands aménagements extérieurs qui peuvent perturber l’équilibre de ce milieu
23
PER GNG / Déc TA E140000224 // 44 du 6 octobre 2014
marin. Il précise que cette sanctuarisation ne concerne ni les aménagements portuaires, ni les
ouvrages de défense contre la mer, ni le dragage des chenaux…
Il admet que cette approche est peut-être arbitraire, car fondée sur une limite administrative,
mais que celle-ci est connue de tous, qu’elle est respectée et, compte tenu de son ancienneté,
qu’elle a son ancrage dans les mœurs.
Remarque de la Commission
Il s’agit d’une proposition de portée générale. Elle ne concerne pas directement le projet du GIE
GNG, dont le périmètre de recherche est au-delà des limites de la mer territoriale. C’est pourquoi
la Commission ne sollicite pas les observations du Maître d’ouvrage sur ce point.
4.4.2.4 Création d’un véritable comité de suivi
La dernière proposition de Monsieur Oudin porte sur la création, dès l’octroi d’un PER, d’un
véritable comité de suivi qui comprendrait toutes les parties prenantes pour procéder à la
surveillance stricte des clauses du cahier des charges.
Remarque de la commission
Ce point a été abordé à peu près dans les mêmes termes par les associations (Cf. § 4.3.2.2). Il
appelle une remarque identique de la Commission.
4.4.3 Conclusion de l’étude de l’intervention de Monsieur Oudin
D’une façon générale, les préoccupations présentées par Monsieur Oudin se recoupent avec
certaines préoccupations exprimées par les associations.
La Commission note que pour les deux premiers points présentés plus haut, sa réflexion s’inscrit
dans une logique de long terme, qui suppose une évolution du cadre général à impulser à des
niveaux élevés, voire très élevés, alors que la présente enquête s’inscrit dans un court terme
caractérisé par un cadre réglementaire existant et une situation donnée.
Sur cette conclusion, la Commission souhaite recueillir les observations du Maître’ d’ouvrage.
Observations du Maître d’ouvrage
Arnold SCHWERDORFFER
Président de la Commission
Loïc MINIER Serge MIRAUCOURT
Commissaire enquêteur Commissaire enquêteur