LOIGNY-LA-BATAILLE RENOVATION DU MUSEE – … · Article 28 du Code des Marchés Publics ... 13.2 Canalisations Eaux pluviales ... Les travaux de démolition ne font l’objet d’aucun

Architecte Lefèvre - Architectes

11, avenue Franco–Russe – 75007 Paris

La.be.l Architecture Laurence et Bertrand Leys - Architectes

Pavillon Saint-Hubert 28340 La Ferté Vidame

Economiste

Cabinet FOURNIGAULT Economiste de la construction

104 Avenue du Général Leclerc

61000 ALENCON

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Procédure adaptée M.A.P.A. Article 28 du Code des Marchés Publics

MAITRE D’OUVRAGE : COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA BEAUCE D’ORGERES

2 rue de l’arsenal 28140 Orgères en Beauce

LOIGNY-LA-BATAILLE

OPERATION : RENOVATION DU MUSEE – RESTAURATION DE LA CHAPELLE COMMEMORATIVE

Première phase : Clos et couvert du musée et assainissement de la chapelle

LLOOTT NN°°33 –– DDEEMMOOLLIITTIIOONNSS –– GGRROOSS--ŒŒUUVVRREE --

RRAAVVAALLEEMMEENNTTSS

CCAAHHIIEERR DDEESS CCLLAAUUSSEESS TTEECCHHNNIIQQUUEESS PPAARRTTIICCUULLIIEERREESS ((CC..CC..TT..PP..))

DCE

Avril 2014

28 – Loigny-la-Bataille – Musée et chapelle commémorative – Lot n°3 - DEMOLITIONS – GO – RAVALEMENTS CCTP Page 2/67 Phase 1 : Clos et couvert du musée et assainissement de la chapelle commémorative.

IINNTTEERRVVEENNAANNTTSS

Maître d’Ouvrage : Communauté de commune de la Beauce d’Orgères 2 rue de l’arsenal 28140 Orgères en Beauce Tel: 02 37 99 72 84 - Fax: 02 37 99 72 85

Equipe Maîtrise d’œuvre : LEFEVRE ARCHITECTES 11, Avenue Franco-Russe

75007 PARIS La.be.l Architectures Laurence et Bertrand LEYS

Pavillon Saint-Hubert 28340 La Ferté-Vidame

Economiste Cabinet FOURNIGAULT Economistes de la construction 104, avenue du Général Leclerc 61000 ALENCON Tel: 02 33 26 73 94 - Fax: 02 33 26 52 06 [email protected]

BET Structure Sans objet

BET Electricité Sans objet

BET Fluides Sans objet Coordonnateur SPS: Groupe Qualiconsult

431 Rue de la Bergeresse 45160 OLIVET Tel: 02 38 49 32 00 - Fax: 02 38 63 06 25

Contrôleur technique: Groupe Qualiconsult

431 Rue de la Bergeresse 45160 OLIVET Tel: 02 38 49 32 00 - Fax: 02 38 63 06 25


SSOOMMMMAAIIRREE

1 GENERALITES........................................................................................................................................... 7

1.1 OBJET DU PRESENT C.C.T.P ............................................................................................................................ 7

1.2 GENERALITES DEMOLITIONS .......................................................................................................................... 7 1.2.1 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS...................................................................................................7 1.2.2 NORMES ET REGLEMENTS PARTICULIERS .............................................................................................................8 1.2.3 GARANTIES ............................................................................................................................................................9 1.2.4 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES..............................................................................................9 1.2.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES .............................................................................................................................10 1.2.6 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION ...........................................................................................................................11

1.3 GENERALITES - DESAMIANTAGE................................................................................................................. 12

1.4 GENERALITES - PLOMB................................................................................................................................. 16

1.5 GENERALITES GROS-OEUVRE ...................................................................................................................... 18 1.5.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX ............................................................................................................................18 1.5.2 RECEPTION DES SUPPORTS .................................................................................................................................19 1.5.3 PROTECTION DES OUVRAGES ...........................................................................................................................19 1.5.4 QUALITE DES MATERIAUX ...................................................................................................................................19 1.5.5 ETUDE BETON ARME............................................................................................................................................20 1.5.6 RECONNAISSANCE GEOLOGIQUE ...................................................................................................................20 1.5.7 PLANS DE STRUCTURES........................................................................................................................................20 1.5.8 RESISTANCE AU FEU ............................................................................................................................................21 1.5.9 BETON et ACIER ..................................................................................................................................................21 1.5.10 MISE EN ŒUVRE DES BETONS ..........................................................................................................................21 1.5.11 ESSAIS ET PRELEVEMENT DES BETONS ..............................................................................................................22 1.5.12 REGLES DE CALCUL. .........................................................................................................................................22 1.5.13 TOLERANCES .....................................................................................................................................................22 1.5.14 BETON ARME .....................................................................................................................................................23 1.5.15 FONDATIONS.....................................................................................................................................................23 1.5.16 RESERVATIONS ET SCELLEMENTS......................................................................................................................23 1.5.17 BLOCS DE BETON MANUFACTURES.................................................................................................................23 1.5.18 REPARATIONS ET RAGREAGES.........................................................................................................................23

2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – INSTALLATIONS DE CHANTIER........................................................ 24

2.1 Constat d’huissier ....................................................................................................................................... 24

2.2 Panneau de chantier ................................................................................................................................. 24

2.3 Locaux de chantier .................................................................................................................................... 25

2.4 Branchement provisoire électrique de chantier ...................................................................................... 26

2.5 Branchement provisoire et amené d’eau potable.................................................................................. 27

2.6 Clôtures de chantier................................................................................................................................... 27

2.7 Protections des parties de bâtiment et des ouvrages existants conservés avant démolition .............. 27

2.8 Sas étanche ................................................................................................................................................ 27

3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – TRAVAUX PREPARATOIRES ............................................................. 28

3.1 Accès de chantier...................................................................................................................................... 28

3.2 Etude béton armé et structurelle .............................................................................................................. 28

3.3 Implantation des ouvrages et trait de niveau .......................................................................................... 28


4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES - DESAMIANTAGE ............................................................................. 29

4.1 Evacuation de plaques ondulées en amiante......................................................................................... 29

5 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – RETRAIT MATERIAUX CONTENANT DU PLOMB............................... 30

5.1 Présence de peinture au plomb ............................................................................................................... 30

6 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – DEMOLITIONS ET DEPOSE SUR BÂTIMENTS EXISTANTS................... 30

6.1 DEMOLITIONS DE BÂTIMENT ........................................................................................................................ 30 6.1.1 Démolition du musée actuel ............................................................................................................................30 6.1.2 Démolition de l’abri de la carriole ...................................................................................................................31 6.1.3 Démolition du sanitaire......................................................................................................................................31

6.2 DEMOLITIONS DIVERSES EXTERIEURES ......................................................................................................... 31 6.2.1 Démolition des emmarchements.....................................................................................................................31

6.3 DEMOLITIONS INTERIEURES.......................................................................................................................... 32 6.3.1 Etaiements - Etrésillonnements .........................................................................................................................32 6.3.2 Echafaudage roulant ........................................................................................................................................32 6.3.3 Dépose des équipements.................................................................................................................................32 6.3.4 Démolition du plafond.......................................................................................................................................33 6.3.5 Démolition de cloisons et murs non porteur ...................................................................................................33 6.3.6 Démolition murs porteurs...................................................................................................................................33 6.3.7 Dépose des plinthes et habillages de murs ....................................................................................................33 6.3.8 Dépose de menuiseries extérieures .................................................................................................................33 6.3.9 Démolition carrelage grès ................................................................................................................................34 6.3.10 Dépose dallage à cabochon en conservation...........................................................................................34 6.3.11 Décaissement de sol........................................................................................................................................34

7 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – TRAVAUX INTERIEURS SUR BÂTIMENTS EXISTANTS ......................... 34

7.1 RENFORCEMENT PLANCHER........................................................................................................................ 34 7.1.1 Sommiers béton..................................................................................................................................................34 7.1.2 Poutres principales en acier..............................................................................................................................35

7.2 DALLAGE...................................................................................................................................................... 35 7.2.1 Dallage sur terre plein avec isolant .................................................................................................................35

7.3 ELEVATIONS INTERIEURS .............................................................................................................................. 36 7.3.1 Piochement d’enduit.........................................................................................................................................36 7.3.2 Reprise de maçonnerie moellons ....................................................................................................................36 7.3.3 Confortation interne par injection de coulis...................................................................................................36 7.3.4 Dégrossis au mortier de chaux .........................................................................................................................37 7.3.5 Cloison en béton cellulaire ...............................................................................................................................37 7.3.6 Enduit au mortier de chaux ..............................................................................................................................37

7.4 TRAVAUX DIVERS......................................................................................................................................... 37 7.4.1 Fourreaux.............................................................................................................................................................37 7.4.2 Amenée d’eau Potable....................................................................................................................................38 7.4.3 Evacuation EU-EV intérieur ................................................................................................................................38 7.4.4 Percements, saignées et raccords ..................................................................................................................38

8 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – MODIFICATION ET CREATION D’OUVERTURE ................................ 39

8.1 Création d’ouverture extérieure .....................................................................................................................39

8.2 Création d’ouverture intérieure ......................................................................................................................40

8.3 Modification de portes en fenêtres ................................................................................................................40

8.4 Rehaussement d’ouverture .............................................................................................................................41


8.5 Bouchement d’ouverture et niche.................................................................................................................41

8.6 Reprofilages de feuillures .................................................................................................................................42

9 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – TRAVAUX D’EXTENSION DU MUSEE................................................ 42

9.1 TERRASSEMENT............................................................................................................................................. 42 9.1.1 Décapage ..........................................................................................................................................................42 9.1.2 Enlèvement des terres excédentaires .............................................................................................................42

9.2 FONDATIONS............................................................................................................................................... 42 9.2.1 Micropieux...........................................................................................................................................................43

9.2.1.1 Travaux préliminaires .........................................................................................................................................43 9.2.1.2 Protection .............................................................................................................................................................43 9.2.1.3 Micropieux ............................................................................................................................................................44 9.2.1.4 Recépage des micropieux ..............................................................................................................................44 9.2.1.5 Semelle répartition pour micro pieux ............................................................................................................45 9.2.1.6 Evacuation des déblais ....................................................................................................................................45

9.2.2 Longrine...............................................................................................................................................................45 9.2.3 Fourreaux et réservation diverses.....................................................................................................................45 9.2.4 Plancher poutrelles hourdis ...............................................................................................................................45 9.2.5 Arase étanche....................................................................................................................................................46

9.3 SUPERSTRUCTURE ......................................................................................................................................... 46 9.3.1 Massif en béton armé........................................................................................................................................46 9.3.2 Maçonnerie de briques 6x11x2 en parements...............................................................................................46 9.3.3 Murs en agglos de 0.20m. .................................................................................................................................47 9.3.4 Chaînages horizontaux. ....................................................................................................................................47 9.3.5 Chaînages verticaux. ........................................................................................................................................47 9.3.6 Rempannage. ....................................................................................................................................................48 9.3.7 Seuil en pierre de Berchères .............................................................................................................................48

10 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – RAVALEMENT DES FACADES.......................................................... 48

10.1 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS.............................................................................................................. 48 10.1.1 Echafaudage vertical à emboîtement.........................................................................................................48 10.1.2 Protection des menuiseries .............................................................................................................................52

10.2 TRAVAUX DE MACONNERIE ........................................................................................................................ 52 10.2.1 Piochement d’enduit.......................................................................................................................................52 10.2.2 Nettoyage des parements..............................................................................................................................52 10.2.3 Reprise de maçonnerie moellons ..................................................................................................................53 10.2.4 Confortation interne par injection de coulis.................................................................................................53 10.2.5 Rejointoiement sur parement brique – moellon – pierre de taille..............................................................53 10.2.6 Jointoiement sur parement brique ................................................................................................................54 10.2.7 Bouchons en pierre neuve..............................................................................................................................55 10.2.8 Reprise ponctuelle des enduits ......................................................................................................................55 10.2.9 Enduit plein au mortier de chaux...................................................................................................................55 10.2.10 Traitement biocide.........................................................................................................................................56 10.2.11 Badigeon au lait de chaux grasse (aérienne) ...........................................................................................57

11 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – CREATION DE RAMPE PMR............................................................. 57

11.1 TERRASSEMENT............................................................................................................................................. 57 11.1.1 Décapage ........................................................................................................................................................57 11.1.2 Fouilles en rigoles ..............................................................................................................................................57 11.1.3 Enlèvement des terres excédentaires ...........................................................................................................58 11.1.4 Remblai..............................................................................................................................................................58

11.2 FONDATIONS............................................................................................................................................... 58 11.2.1 Semelle filantes.................................................................................................................................................58


11.2.2 Murs de fondations en agglos de 0.20m.......................................................................................................58 11.2.3 Chaînage horizontal. .......................................................................................................................................58 11.2.4 Chaînage verticaux.........................................................................................................................................59 11.2.5 Dallage en béton désactivé ..........................................................................................................................59

11.3 SUPERSTRUCTURE ......................................................................................................................................... 59 11.3.1 Murs en agglos de 0.20m. ...............................................................................................................................59 11.3.2 Chaînages horizontaux. ..................................................................................................................................60 11.3.3 Chaînages verticaux. ......................................................................................................................................60

11.4 OUVRAGES DIVERS...................................................................................................................................... 60 11.4.1 Couronnement en brique ...............................................................................................................................60 11.4.2 Emmarchement en pierre de Berchères.......................................................................................................60 11.4.3 Enduit au mortier de chaux ............................................................................................................................61 11.4.4 Ventilation du soupirail ....................................................................................................................................61 11.4.5 Mise à niveau des regards ..............................................................................................................................61 11.4.6 Revêtement stabilisé de la cour.....................................................................................................................61

12 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – CREATION DE AUVENT ................................................................... 62

12.1 TRAVAUX PREPARATOIRES .......................................................................................................................... 62 12.1.1 Préparation arase du mur d’enceinte...........................................................................................................62

12.2 TERRASSEMENT............................................................................................................................................. 62 12.2.1 Décapage ........................................................................................................................................................62 12.2.2 Fouilles en trous.................................................................................................................................................62 12.2.3 Enlèvement des terres excédentaires ...........................................................................................................62

12.3 FONDATIONS............................................................................................................................................... 63 12.3.1 Semelles isolées ou puits..................................................................................................................................63 12.3.2 Longrine.............................................................................................................................................................63 12.3.3 Dallage porté sur terre plein ...........................................................................................................................63

12.4 SUPERSTRUCTURE ......................................................................................................................................... 63 12.4.1 Murs en agglos de 0.20m. ...............................................................................................................................63 12.4.2 Plot béton..........................................................................................................................................................63 12.4.3 Rehausse en maçonnerie de moellon ..........................................................................................................64

13 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – RESEAUX EAUX PLUVIALES ............................................................. 64

13.1 Puisards...............................................................................................................................................................64

13.2 Canalisations Eaux pluviales............................................................................................................................65

13.3 Regards 30x30 ...................................................................................................................................................65

14 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – TRAVAUX DIVERS............................................................................ 65

14.1 Travaux en coordination avec le lot n°4.......................................................................................................65

14.2 Remise en état des abords..............................................................................................................................66

14.3 Evacuation des gravois ....................................................................................................................................66

14.4 Nettoyage de fin de chantier .........................................................................................................................66

14.5 Dossier documentaire ......................................................................................................................................66


LLOOTT NN°° 33 -- DDEEMMOOLLIITTIIOONNSS –– GGRROOSS--ŒŒUUVVRREE -- RRAAVVAALLEEMMEENNTTSS

1 GENERALITES 1.1 OBJET DU PRESENT C.C.T.P

Le présent CCTP a pour objet la description du programme du lot n°3, à savoir :

− Les installations de chantier, − les travaux préparatoires, − la démolition du musée actuel, appenti et sanitaires adossés, − les extensions Nord et Sud du futur musée compris infrastructure (fondations

spéciales) et superstructures, − le ravalement et modifications des façades de l’actuel presbytère, de la

dépendance, de la sacrisite, de l’église (côté aile Nord créé), du mur de clôture et du porche.

− la réalisation d’une rampe PMR en façade avant et arrière du musée, − la création d’un réseau d’eaux pluviales du musée, − les démolitions intérieures de l’ancien presbytère pour réagencement en

seconde phase, − les créations et/ou modifications d’ouverture, le renforcement des planchers, − les travaux intérieurs dans la dépendance et la sacristie, − la création des auvent Nord et Sud

L’entreprise chiffrera en prestation supplémentaires éventuelle la réfection du dallage intérieur au rdc du presbytère. Les travaux seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent descriptif suivant les clauses des normes et règlements en vigueur.

1.2 GENERALITES DEMOLITIONS 1.2.1 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les travaux de démolition ne font l’objet d’aucun DTU, ni CCTG et aucun document de référence contractuel ne peut être cité ici. Les travaux de démolition devront par contre respecter strictement les différentes réglementations les concernant, notamment : - les prescriptions du permis de démolir, le cas échéant ; - les réglementations locales concernant les démolitions, ou, à défaut, les instructions des services publics concernés ; - toutes les réglementations concernant la sécurité ; - tous les textes relatifs à l’hygiène et à la sécurité sur les chantiers, à la protection de l’environnement, aux limitations des bruits de chantier, etc. - L’entreprise mettra en place l’ensemble des protections périphériques et gardes corps. Un plan et une note méthodologique seront élaborés par l’entreprise et validés par le Maître d’Ouvrage, Maître d’œuvre, bureau de contrôle et Coordinateur sécurité. L'entrepreneur aura à sa charge les prestations et fournitures pour l’achèvement complet des ouvrages conformément aux règles de l’Art et cela sans qu’il puisse prétendre à aucune majoration de prix pour raison d’erreurs ou d’omissions dans les pièces du dossier.


Il appartient à l’entrepreneur du présent lot de prendre connaissance des plans et C.C.T.P. des autres corps d’état afin de pouvoir estimer les prestations lui incombant.

1.2.2 NORMES ET REGLEMENTS PARTICULIERS Les travaux envisagés sont considérés à risque et doivent répondre aux textes en vigueur. Ces travaux seront exécutés suivant les règles de l’art et en respectant scrupuleusement les normes et règlements en vigueur et notamment les documents suivants (non exhaustifs) :

- Loi n°75.633 du 15 juillet 1975 modifié, relative à l’élimination des déchets et à la

récupération des matériaux - Loi n°76663 du 19 juillet 1976 modifié, relative à l’élimination des déchets et à la

récupération des matériaux - Loi n°92.646 du 13 juillet relative à l’élimination des déchets et aux installations

classées pour la protection de l’environnement - Loi n°95.101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de

l’environnement - Code du travail article L231.12 - Code de la santé publique L1-L2-L48-L772 - Loi n°96-452 article 39 - Décret n°77-974 du 19 août 1977 relatif à l’élimination des déchets - Directive européenne n°83/477/CEE du 19 mars 1983 concernant la protection

des travailleurs contre les risques de l’exposition à l’amiante - Décret n°88-466 du 28 août 1988 relatif à l’étiquetage des produits contenant de

l’amiante - Circulaire du 27 janvier 1993 relative au plan de retrait amiante - Décret n°94-614 du 26 juillet 1994 modifiant les dispositions relatives aux produits

contenant de l’amiante (décret du 20.03.78) - Décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les

risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante - Arrêté du 4 avril 1996 - Arrêté du 14 mai 1996 modifié par l’arrêté du 26 décembre 1997 - Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - Arrêté du 6 décembre 1996 - Décret n°96-1132 du 24 décembre 1996 modifiant le décret du 7 février 1996 - Circulaire du 9 janvier 1997 relative à l’élimination des déchets amiante - Arrête du 26 décembre 1997 modifiant l’arrêté du 14 mai 1996 - Décret n°97-1219 du 26 décembre 1997 modifiant le décret, 96-98 du 7 février

1996 modifié - Circulaire DRT 98/10 du 5 novembre 1998 (emploi) relative aux modalités

d’application des dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’amiante

- Norme NF-X et NF EN en vigueur - Norme NFX 46-050 : détermination de la concentration en fibre d’amiante par

microscopie électronique et transmission analytique - Les avis techniques en vigueur


1.2.3 GARANTIES Dans le cadre du présent dossier, l’entrepreneur, doit assurer une garantie de résultat. A l’issue des travaux de démontage des matériaux contenant de l’amiante, les conditions de travail devront respecter le décret 96-98 du 7 février 1996 et notamment son article 18.

1.2.4 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Obligations de l’entrepreneur L’entreprise devra faire une synthèse entre les plans futurs et l’état actuel, et prévoir tous les travaux de démolition ou modification nécessaires pour obtenir le résultat défini par le projet. L'entrepreneur du présent lot devra avoir une connaissance parfaite du projet. Il devra prévoir tous les travaux complémentaires, palier à toutes les omissions et imperfections du CCTP afin de livrer les travaux dans un état de parfait achèvement. Dans le cas d’omissions dans la description, l’entrepreneur concerné devra le signaler à l'architecte au plus tard dans sa remise de prix. Par conséquent, l’adjudicataire du présent lot ne pourra arguer du défaut d'énonciation du devis descriptif ou du quantitatif, pour demander des suppléments lors de l'exécution des travaux. L’entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions particulières qui pourraient lui être imposées pour l’exécution de ces travaux de démolition. Il supportera toutes les conséquences des règlements administratifs, notamment celles qui résultent des règlements de police en vigueur ou à intervenir, qui se rapportent plus particulièrement à la sécurité de la circulation. Il posera tous les panneaux de signalisation nécessaires et prendra toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu’ils peuvent encourir aux abords du chantier. Toutes mesures devront être prises par l’entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers et la préservation des ouvrages conservés. Bruits de chantier Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le site considéré. À défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux, seront strictement applicables. Salissures du domaine public et privé Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public devront toujours être maintenues en parfait état de propreté. En cas de non-respect de cette obligation, l’entrepreneur sera seul responsable des conséquences. Coupures des branchements Il appartiendra à l’entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services et corps d'état techniques concernés pour s’assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages ou coupures des branchements eau, électricité et éventuellement gaz, téléphone ou autres.


L’ensemble des câblages, câbles ou autres éléments de quelques natures que se soit devront faire l’objet d’une consignation ou d’un dévoiement pour éviter les risques d’accident en aucun cas des câbles électriques ou canalisations présentant des risques pour les intervenants ne subsisteront dans quelques zones que ce soit pendant les phases de démolition et construction des nouveaux locaux. L’entreprise établira à sa charge les DICT auprès des différents concessionnaires et des services techniques de la communauté de communes. Responsabilités de l’entrepreneur L’entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégâts, dégradations, désordres occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou à des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc. Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou à proximité dus à un manque de protection ou de signalisation. En aucun cas, le maître de l’ouvrage ne pourra être tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et survenus à des tiers. L'entreprise de Démolitions aura à sa charge les frais d'un constat d'huissier concernant l'état des zones contigües aux zones d’intervention ainsi que des voiries et devra remettre un exemplaire au maître d'ouvrage.

1.2.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES Méthodes de démolition Les méthodes de démolition sont laissées à l’appréciation de l’entrepreneur qui adoptera les dispositions qui lui conviennent. Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre de la réglementation et des instructions qui lui seront données par les services compétents. L’entrepreneur devra lors de ce choix, tenir compte qu’il devra assurer dans tous les cas : - la sécurité du personnel et la sécurité du public ; - la protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés à proximité ; - le bon fonctionnement des réseaux eaux usées, pluviales; eau potable, électriques, gaz etc… - et toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particulières du chantier. Consistance des travaux Les travaux comprendront la démolition complète des ouvrages y compris toutes les installations et équipements quels qu’ils soient. Tous ces travaux seront exécutés avec soins, de manière à sauvegarder au maximum les ouvrages qui doivent être conservés. L’entrepreneur aura à sa charge toutes les sujétions de blindages, étaiements, chevalements nécessaires pour préserver les bâtiments et ouvrages conservés de tout désordre. Si certains travaux résultant des démolitions ou aménagements prévus au présent lot, s’avèreraient nécessaires et qu’ils ne soient pas décrits explicitement dans les lots des corps d’état concernés, l’entrepreneur du présent lot devra les prendre en charge, et les réaliser suivant les décisions prises en cours de chantier.


A la suite des différents travaux de démolitions, le présent lot devra prévoir le triage de l’ensemble des gravois en résultant, selon leur catégorie, et d’en assurer l’évacuation en décharges publiques appropriées, suivant réglementation en vigueur. Les frais éventuels de décharges sont à la charge de l’entreprise.

1.2.6 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

Lors de l’exécution des travaux de démolition, l’entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter la chute de matériaux ainsi que tous effondrements même partiels pendant la durée des travaux. L’entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barrières de garantie, garde-gravois, etc., ainsi que tous étaiements, étrésillonnements, etc., qui s’avéreront nécessaires pour l’exécution des travaux. Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures pour éviter des projections de poussières aux abords du chantier. Il sera formellement interdit de faire brûler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance des démolitions. En fin de travaux, l’ensemble du chantier sera livré propre et débarrassé de tous gravois ou matériaux de démolition. Il est bien entendu que l’entrepreneur sera tenu à la réparation et remise en état sans indemnité de tous dommages causés par le fait de ses travaux. Sauvegarde des canalisations et câbles éventuellement rencontrés L’entrepreneur devra prendre toutes précautions lors de l’exécution des travaux, afin de ne pas endommager ou détruire les canalisations ou câbles éventuellement rencontrés et devant être conservés pour le bon fonctionnement des installations voisines. L’entrepreneur prendra, le cas échéant, en temps utile, tous les contacts nécessaires avec les services concernés pour les déposes ou dévoiements éventuels de réseaux risquant de se trouver dans le champ des activités de démolition. Il devra le cas échéant, dès la localisation d’un de ces ouvrages, averti immédiatement le maître d’œuvre et les services techniques compétents. Sauvegarde des constructions existantes à proximité Les travaux de démolition sont à réaliser à proximité de constructions existantes conservées. En conséquence, l’entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions d’exécution spéciales qui lui seront imposées par ces conditions de chantier particulières. Utilisation de gros engins L’attention de l’entrepreneur est attirée sur les risques que pourrait éventuellement présenter l’utilisation de gros engins pour l’exécution des travaux. En tout état de cause, il est ici formellement spécifié que l’utilisation de tels engins ne devra en aucun cas : - causer des vibrations d’une ampleur telle qu’elles seraient perceptibles dans les bâtiments existants;


- entraîner par suite des manœuvres et des vibrations, des désordres, si minimes soient-ils, aux constructions existantes et voiries existantes. Sauvegarde des constructions existantes L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir et sauvegarder dans leur état actuel toutes les constructions existantes à proximité, pouvant subir du fait de ses travaux, directement ou indirectement, des dommages ou des désordres. Constructions mitoyennes ou contiguës Toutes dispositions particulières devront être prises par l’entrepreneur pour sauvegarder les constructions mitoyennes ou contiguës au chantier de démolition, et ce avant, pendant et après les travaux de démolition. Dans le cadre de ces dispositions, l’entrepreneur aura notamment à sa charge, le cas échéant : - la mise en place de tous étaiements et autres qui s’avéreront nécessaires et leur maintien pendant la durée nécessaire ; - toutes reprises de maçonnerie nécessaires, le cas échéant ; - le coupement soigné des murs perpendiculaires au mitoyen avec dressement par un enduit au mortier au nu fini du mur ; - et toutes autres dispositions qui s’avéreraient nécessaires. En résumé, l’entrepreneur aura implicitement à sa charge toutes les dispositions nécessaires pour assurer et garantir dans tous les cas la sauvegarde et le maintien sans dommages des ouvrages mitoyens pendant et après l’exécution des démolitions.

1.3 GENERALITES - DESAMIANTAGE Documents de références

Les travaux seront exécutés conformément aux règles, règlements et normes en vigueur à la date de la remise de l’offre.

- Arrêté du 13 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l’amiante (Remplacement de l’art. 3) NOR MTST0920654A

- Décret n° 96.1133 du 24 décembre 1996 (relatif à l’interdiction générale de

l’amiante). - Décret n° 96.98 du 7 Février 1996 (relatif à la protection des travailleurs contre les

risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante). - Décret n° 96.1132 du 24 Décembre 1996 modifiant le décret 96.98 du 7 février

1996 - Décret n° 97.1219 du 26 Décembre 1997 modifiant le décret 96.98 du 7 février

1996 rendant obligatoire la qualification des entreprises. - Arrêté du 6 Décembre 1996 fixant le modèle d’attestation d’exposition à remplir

par l’employeur et le médecin du travail. - Arrêté du 13 Décembre 1996 déterminant les recommandations et fixant les

instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance des salariés concernés.


- Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux modalités de contrôle de l’empoussièrement. - Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les

entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d’amiante. - Arrêté du 26 Décembre 1997 modifiant l’arrêté du 14 mai 1996. - Arrêté du 26 Décembre 1997 portant homologation des référentiels servant de

base à la délivrance du certificat de qualification des entreprises. - Loi n°96.452 du 28 mai 1996, article 39, élargissant les cas d’ouverture de la

procédure d’arrêt de chantier. - Arrêté du 4 avril 1996 modifiant l’arrêté du 8 octobre 1995, fixant les travaux

dangereux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux travailleurs intérimaires.

- Circulaire n° 97.15 du 9 janvier 1997 relatif à l’élimination des déchets d’amiante-ciment générés lors de travaux de démolition ou réhabilitation de bâtiments.

- Circulaire du 12 mars 1997 relative à l’élimination des déchets d’amiante fortement liés.

- Circulaire 98.10 du 5 novembre 1998 relative aux dispositions pour la protection des travailleurs contre les risques liés à l’amiante.

Cette liste est non limitative et ne saurait dégager l'entrepreneur de ses responsabilités.

Garantie de résultat. - L’entreprise garantie au Maître d’ouvrage le respect de l’application conforme

des décrets, arrêts et normes en vigueur. Elle est en outre pleinement responsable de l’obtention des accords administratifs nécessaires à l’accomplissement des ses travaux et de tous les frais en résultant.

- Outre le nettoiement général des matériaux et matériels ainsi que le bâtiment de toutes salissures et poussières, l’assainissement des ses travaux et de tous les frais en résultant.

- Les mesures seront effectuées par un organisme agréé à la charge de l’entreprise. Elles seront renouvelées jusqu’à obtention du résultat recherché et seront réalisées conformément à la norme NFX 43.050 relative à la détermination de la concentration des fibres d’amiante par microscopie électronique à transmission.

- L’entreprise s’engage à effectuer tous les travaux complémentaires de nettoyage et mesures d’empoussièrement, à ses frais, jusqu’à obtention de la valeur réglementaire minimum.

Plan de retrait.

- L’entreprise établira un plan de retrait conformément à l’article 23 du décret 96.98 du 7 février 1996 et le diffusera aux divers organismes concernés pour approbation 30 jours avant intervention.

- Le plan de retrait est établi sous la seule responsabilité de l’entreprise.

Enlèvement de l’amiante. - Le mode d’élimination retenu est le stockage dans une décharge de classes I, II

ou III et ce en fonction des matériaux déposés et des équipements de protection.


Procédure d’intervention proposée

Prise en possession des lieux - Balisage et signalisation du chantier avec panneaux réglementaires - Base vie création d’une zone en extérieur pour surveillance, vestiaire et sortie en

sas - Fermeture du chantier afin d’éviter les intrusions

Matériel mis en œuvre - Sas de décontamination à plusieurs compartiments - Aspirateurs très haute efficacité à filtration absolue (99.997%) - Appareils de liaison (talkie walkie) - Extincteurs en zone et hors zone - Trousse à pharmacie - Procédure de secours - Etablissement des consignes, notamment pour donner l’alerte aux services de

secours - Présence de secouristes dans l’équipe de travail

Mise en aspiration des zones calfeutrées La mise en aspiration de chaque zone concernée sera assurée par une et/ou plusieurs unités déprimogènes d’un débit total de5v/h minimum en dont les rejets s’effectueront par des orifices ménagés dans les vitrages donnant sur l’extérieur ou toutes autre partie de bâtiment concerné et qui fonctionneront en permanence pendant tous les travaux de dépose dans la zone. En tout état de cause, le système de mise en dépression doit être secouru par un groupe électrogène ou par tout système réputé équivalent. Il est nécessaire de prévoir 2 extracteurs au minimum, de telle sorte qu’une ventilation soit assurée en cas de défaillance de l’un d’eux. Sas L’accès à la zone calfeutrée se fera par un sas à plusieurs compartiments situés au plus près du bâtiment en accord avec les services de la Cram et l’inspection du travail. Protections individuelles collectives Vêtement de travail étanche équipé de capuche, fermé au cou, chevilles, poignets Gants jetables, botte de sécurité. Les vêtements seront jetables et considéré comme déchets. Les règle à suivre en matière de protection du personnel sont définie lorsque que le maître d’Ouvrage accepte le plan de retrait d’amiante que lui a soumis l’entreprise conformément au décret ^2/634 du 6 juillet 1992. Protections collectives Confinement : construction d’une enveloppe étanche au passage de l’air et de l’eau par mise en place de 2 épaisseurs de polyane 200 microns fixés de manière jointive par juxtaposition à l’aide d’adhésifs avec joints d’étanchéité croisés. Le dispositif sera disposé du sol au plafond avec aménagement d’un passage d’air suffisant pour assurer l’arrivée d’air de l’unité déprimogène. Porte d’accès étanche en position fermé. Affichage des procédures d’entrée et de sortie du sas personnel.


Traitement de l’eau Mise en place d’une unité de filtration 25 et 5 microns pour traitement des eaux des douches du personnel avant rejet dans le réseau EU. Mesures d’empoussièrement en cours de travaux. Conditionnement et évacuation des déchets Suivant l’article 7 sections I chapitre II du décret du 07 février 1996. Les déchets devront être évacués au fur et à mesure de l’avancement des travaux de manière à empêcher l’accumulation des déchets dans la zone. Les déchets d’amiante seront mis dans 2 conditionnements. Le premier sera aspiré surfacté et mis ensuite dans un deuxième sac étiqueté ou selon les cas filmés sur palette. Les éléments et matériel qui n’auront pas pu être décontaminés seront conditionné de la même façon. Traitement des sacs dépoussiérage du 1er sac à déchets. Surfaçage et mise en sac étanche étiqueté amiante à l’extérieur de la zone (double ensachage) l’ensemble des équipements jetables (combinaisons, gants etc …) sera également traité en double ensachage. Mise en big bag des sacs étiquetés amiante : inscription du nom du client, du chantier, de l’entreprise et la catégorie de déchets. Le transport des déchets sera effectué suivant les règles ADR par un transporteur agrée en accord avec le maître d’Ouvrage. Emission de bordereau de suivi de déchets. Contrôle de l’empoussièrement Il s’agit des mesures qui seront faites à la charge de l’entreprise avant et pendant les travaux de retrait jusqu’à la restitution du bâtiment dépollué. Le prélèvement est réalisé sur des filtres MT millipore de diamètre 47mm dont la dimension de pores est de 0.45um. Les filtres sont montés sur un support filtre aérosol standard placé en position horizontal à 1.50m du sol. Une pompe à membrane et un compteur volumétrique complètent la chaîne de prélèvement. Ces contrôles interviendront à 3 stades différents du déroulement des travaux de retrait. Les résultats des mesures seront communiqués directement au maître d’Ouvrage par le laboratoire.

Réception La réception a pour objet de constater la bonne exécution des travaux et de la restitution des lieux par l’entreprise.


1.4 GENERALITES - PLOMB Documents de références

Les travaux exposant au plomb et à ses composés sont soumis aux dispositions du code du travail sur la prévention du risque chimique et à celle spécifiques aux substances cancérogènes mutagènes et toxiques.

- Décret du 8 janvier 1965 modifié par décret du 6 mai 1965 – hygiène dans les

travaux du bâtiment, les travaux publics et tous autres travaux concernant des immeubles.

- Loi du 31 décembre 1991 - Art L4121-1 – L4121-2 – L4121-3 - Mesures de protection à prendre par le chef d’établissement – principes généraux de prévention Evaluation des risques – Obligation de résultats

- Décret du 3 décembre 1992 modifié par décret du 1er mars 1994 Art R4411-3 à 5 - Prévention du risque chimique - classement des substances et préparations dangereuse – règle générales de prévention

- La prévention du risque est encadrée par plusieurs textes réglementaires. Le décret de 1988 fixe des obligations d’information, de protection individuelle, d’assainissement collectif et de surveillance médicale. L’évolution de ce cadre juridique s’est faite sur plusieurs années du fait la transformation de directives européennes.

Il existe dans le code du travail plusieurs articles spécifiques à la prévention du risque

d’exposition au plomb, et notamment :

Article R. 4412-161 L’emploi de la céruse (hydrocarbonate de plomb), du sulfate de plomb et de toute préparation renfermant l’une de ces substances est interdit dans tous les travaux de peinture.

Article R. 4412-156 Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés doivent disposer de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l’établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail, ainsi que de douches assurant la communication entre les deux vestiaires.

Article R. 4412-157 L’employeur veille à ce que les travailleurs exposés n’accèdent au second vestiaire qu’après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu’après leur passage dans les installations de douches.

Article R. 4412-158 L’employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail. Les travailleurs doivent manger en vêtement de ville ou porter une combinaison jetable, fournie par l’employeur.

Article R. 4412-159 Lorsque le lavage des vêtements de travail est effectué par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb sans préjudice des dispositions prévues à l’article R.4412-73.


Article R. 4412-160 Une surveillance médicale renforcée des travailleurs est assurée : 1° - soit si l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est supérieure à 0,05 mg/m3, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures, 2° - soit si une plombémie supérieure à 200 micro g/l de sang pour les hommes ou 100 micro g/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur. Par ailleurs : L’article R. 4412-152 fixe des valeurs limites biologiques. Pour les travailleurs exposés au

plomb et à ses composés, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser sont fixées à : 1° - 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes ; 2° - 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes. L’article R. 4412-149 fixe une valeur limite de moyenne d’exposition (VME) pour le

plomb et ses composés de 0,1 mg/m3 exprimée en plomb métal. Protections

Les travaux de rénovation, de réhabilitation ou de démolition en général peuvent être à l’origine d’un risque d’exposition au plomb pour les salariés. Lors d’une opération de démontage de pièces métalliques recouvertes (protection anticorrosion à base de minium de plomb, de jaune de plomb…), le problème se situe au niveau du risque d’ingestion ou d’inhalation de poussières de plomb suite au contact avec des poussières libérées à l’occasion du déboulonnage. Il convient de mettre en œuvre un mode opératoire privilégiant le démontage sans casse des éléments « Plombés ». Les salariés doivent se protéger en portant une combinaison étanche de type 5, un masque anti poussière de type P3 et des gants. L’utilisation de chalumeaux oxycoupeurs, déconseillés mais pourtant nécessaires dans le cas de pièces impossibles à déboulonner, entraîne un dégagement de vapeurs de plomb. En pareil cas, seul un masque à ventilation assistée est efficace. Il est important de veiller au respect des règles d’hygiène qui consistent à éviter le transfert des poussières et, de fait, la contamination des lieux d’habitation. L’article R4412-156 du Code du travail préconise la mise en place de locaux permettant d’identifier trois zones distinctes : une zone pour enlever les vêtements de travail souillés, une zone pour prendre une douche et une zone pour mettre les vêtements de ville. Des consignes strictes doivent être transmises aux opérateurs : interdiction de fumer et de manger sur le lieu de travail. Aspirateur à filtre absolu. Mesures de préventions Les mesure de prévention décrites ci après seront à soumettre à l’approbation du Coordonnateur SPS, de la Cram et de l’inspection du travail

- Isoler la zone des travaux par fermeture des accès ou mettre des barrières

verticales en film polyéthylène fixées avec création de sas d’accès ou zone tampon

- Protection si nécessaire des sols, dispersion de produit fixant les poussières - Utilisation de plate forme individuelle si nécessaire - Equipement de protection individuelle adapté aux tâches à réaliser


- Effectuer l’opération en phase humide pour limiter la production de poussières - En cas de recours à des outils électroportatifs à moteur pour le brossage ou

ponçage, des subjectiles générant une production importante de poussières au plomb, s’assurer de l’aspiration à la source de ces outils et du port d’EPI adapté

- Les écailles et poussières seront aspirées à l’aide d’un aspirateur à filtre absolu. - Les déchets contaminés seront évacués ; combinaisons jetables, gants, surbottes,

maques jetables, film polyane etc … - Etablissement des bordereaux de suivi des déchets dangereux - Evacuer les déchets à m’avancement des travaux. les placer dans des sacs

étanches et les stocker dans un local fermé, puis procéder à l’évacuation définitive vers les centres de traitements définis en fonction de la teneur en plomb lixiviable.

Gestion des déchets La filière d’élimination s’effectue en fonction de la nature des déchets et de la teneur en plomb Lixiviable. Matériaux inerte (pierre, briques, blocs de béton….sauf plâtre) revêtus de peinture au plomb avec teneur en plomb lixiviable inférieur à 0.50 mg/kg :

- stockage de déchets inerte (classe3) Eléments non déstructurés en bois ou m métalliques, éléments en plâtres, revêtus de peinture plomb :

- Ensachage (filmage sur palette par ex.) - Stockage de déchets non dangereux (classe 2) ou en filière de valorisation ou en

filière plâtre avec alvéoles monomatériaux Débris et poussières de peinture plomb avec teneur en plomb lixiviable inférieur à 50mg/kg :

- Stockage de déchet dangereux (classe 1) Si la teneur en plomb est supérieure à 50mg/kg :

- Traitement dans un centre spécialisé afin d’obtenir une teneur en plomb inférieure à 50 mg/kg avant stockage de déchets dangereux (classe 1)

Bordereau de suivi des déchets dangereux 1.5 GENERALITES GROS-OEUVRE 1.5.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent Cahier décrit l’essentiel des ouvrages dus par l’entrepreneur. Le titulaire du présent lot doit les prestations ci-après, sans que cette liste soit exhaustive:

− Les autorisations administratives nécessaires et le paiement des taxes afférentes − Les opérations d’implantation, de traçage et de matérialisation des repères, − La conception et les études nécessaires à la réalisation des ouvrages (plans et

notes) − Les plans et études d’exécution, note de calculs, relevés. − Les clôtures de chantier. − Les installations de chantier − L’amenée à pied d’œuvre et le magasinage de l’outillage nécessaire à la

bonne réalisation des prestations − La fourniture, les stockages, la mise en œuvre de tous les matériaux et produits


entrant dans la réalisation des ouvrages − La protection des ouvrages existants conservés − La fourniture des matériaux. − La fabrication des pièces et ouvrages en atelier. − Le transport et le levage à pied d’œuvre y compris toutes sujétions nécessaires. − La mise en œuvre des matériaux proprement dits selon les prescriptions des

fabricants − Les réservations demandées par les autres corps d’état lors de la période de

préparation. − La fourniture du dossier d’études des bétons. − La fourniture de tous certificats demandés par le Maître d’œuvre et/ou le

bureau de contrôle. − La fourniture des DOE et du DIUO en fin de chantier. − Le nettoyage général et remise en état des lieux après travaux

1.5.2 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout début d’exécution, l’entrepreneur du présent lot devra procéder à la réception des supports sur lesquels il devra effectuer ses travaux. Cette réception devra se faire de manière contradictoire avec les entrepreneurs ayant réalisés lesdits supports. En cas de contestation, l’entrepreneur devra en avisé le Maître d’Œuvre par écrit dans les plus brefs délais. Tout début des travaux équivaudra à une acceptation sans réserve des supports. L’entrepreneur conservant l’entière responsabilité du résultat fini des travaux qu’il aura effectués.

1.5.3 PROTECTION DES OUVRAGES L’entrepreneur devra assurer la protection totale de ses ouvrages pendant et après leur exécution, et ceci jusqu’à la réception. L’entrepreneur assurera l’enlèvement des protections. Dans le cas où des dégradations apparaîtraient après l’enlèvement des protections, l’entrepreneur du présent lot devra prévoir la remise en état de ses ouvrages.

1.5.4 QUALITE DES MATERIAUX

Référence aux normes D’une manière générale et sauf cas particulier faisant l’objet de prescription au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, les travaux seront régis par les Normes Françaises en vigueur et devront être conformes au D.T.U. ainsi qu’aux prescriptions et cahiers des charges des fabricants. L’entrepreneur est tenu d’appliquer les textes en vigueur à la date de la signature du marché, sans que le rappel ci-après puisse être considéré comme exhaustif : L'entrepreneur du présent lot devra se reporter 1. Aux prescriptions communes à tous les corps d'état. (Lot n°0) 2. Aux prescriptions des documents suivants dont la liste n'est pas limitative. L'exécution des travaux sera conforme aux prescriptions des textes à caractère général cités dans les Normes françaises homologuées correspondant aux ouvrages visés au présent lot.


Les matériaux utilisés devront être neufs, de première qualité et conformes aux normes en vigueur. - NF P 18-201 - DTU 21 de mars 2004. Travaux de bâtiment – Exécution des ouvrages en béton armé. Cahier des clauses techniques. - D.T.U 13.11- Exécution des fondations superficielles. Modification n° 1 au CCT (Juin 1997). - D.T.U. 20.1 avec ses deux parties P1-1 et P1-2- Ouvrages en maçonnerie de petits éléments; parois et murs. - NF P 14-201.1 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. - NF P 15-201 et 15-201/A1. Enduits au mortier de ciment, de chaux et de mélange plâtre et chaux aériennes. - NF P 18-210 Murs en béton banché. - NF EN 14992 « Produits préfabriqués en béton - Eléments de mur », - NF P 41-213 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux usées et eaux vannes. - NFP 18.503 - Surfaces et parements de béton. Eléments d'identification - NF 14 101 et NFP 14 301 Blocs en béton pour murs et cloisons - NF 24 201 Emploi des blocs creux ou pleins en béton - Ouvrages en béton, références normatives chapitre 2 de la Norme NF P 18-201 - Règles BAEL 91 ouvrages en béton armé BAL. 91 révisées 99. Liste non exhaustive, il appartient à l’entreprise de réaliser l’ensemble de ses ouvrages conformément aux normes en vigueur, même si celles-ci ne sont pas citées. Cette liste est non limitative, l’entrepreneur devra tenir compte de tous les arrêtés et règlements en vigueur à la date de la soumission.

1.5.5 ETUDE BETON ARME

L’entreprise aura à sa charge les études d’exécution des ouvrages en maçonnerie, béton et béton armé et les plans complémentaires dits plans de chantier réalisés en fonction des choix et méthodes de chantier, les nomenclatures des aciers. L’étude béton armé sera réalisée par un ingénieur béton à charge de l’entreprise. Les plans seront soumis à l’approbation du maître d’œuvre et du contrôleur technique.

1.5.6 RECONNAISSANCE GEOLOGIQUE Une étude géotechnique d’avant-projet a été réalisée par la société GEOTEC Agence centre, 270 rue de Picardie – 45160 OLIVET annexée au dossier. Les hypothèses sont basées sur l’étude géotechnique du 17/10/2013 établie par GEOTEC agence Centre.

1.5.7 PLANS DE STRUCTURES

Les études sont à la charge du présent lot. L’entreprise devra s’assurer que les flèches ne seront pas supérieures à celles des ouvrages prévus à ce projet. Il conviendra de vérifier que les descentes de charge réelles du projet sont inférieures aux charges admissibles calculées suivant la géométrie des massifs (23/24 t à l'ELS).


1.5.8 RESISTANCE AU FEU Les exigences de tenue au feu seront obtenues par les calculs de résistance des structures en béton selon les règles FB « Prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton ». Classement du bâtiment • Bâtiment ERP de 5ème catégorie type Y

1.5.9 BETON et ACIER

Béton conformes à l’EN 206-1 Ciment Conforme à la norme NF P 15-301. Sauf justifications spéciales, les ouvrages en béton devront être homologués. En principe et sauf justifications spéciales, les ouvrages en béton et béton armé seront réalisés en ciment CPJ-CEM II 32.5, à l’exception de certains éléments d’ouvrages pour lesquels les ciments suivants pourront être employés : CLK-CEM III 32.5 (massifs, gros béton pour fondations). Agrégats Les agrégats employés devront être conformes aux normes NF P 18-301 & 18-304. Emploi possible d’agrégats roulés ou d’agrégats de concassage. Ils devront dans tous les cas, présenter un bon rapport de forme. Les agrégats de concassage devront être soigneusement lavés. Les caractéristiques (granulométrie, provenance, etc..) des agrégats ainsi que leur dosage seront déterminés par l’entrepreneur du présent lot avec l’accord du bureau de contrôle, en fonction de la destination des bétons et mortiers et des types de finitions prescrits. Aciers Les aciers seront conformes au titre 1er du fascicule n°4 du cahier des prescriptions communes. Toutefois, seuls les aciers sortant d’usines agrées seront admis. Les aciers utilisés seront :

o du type haute adhérence HA FeE 500 pour les barres et treillis soudés (conformes aux spécifications de l’A.D.E.T.S.).

o du type doux FeE24. Indépendamment des considérations de pression exercées sur le béton, les diamètres minimaux de cintrage seront ceux figurant sur la fiche d’homologation.

1.5.10 MISE EN ŒUVRE DES BETONS Les bétons employés seront du type normalisé, suivant la norme NF P 18-305, dont la résistance caractéristique de compression à 28 jours est de 25 MPa. Le dosage en ciment sera de 350kg/m3 minimum. La mise en œuvre des bétons sera conforme aux D.T.U. 20 / 20.11 & 23.1. Les bétons seront soigneusement vibrés en évitant toute ségrégation (utilisation de règles vibrantes pour les dalles).


Les coffrages devront être suffisamment rigides pour ne pas se déformer lors du vibrage. Les joints entre panneaux devront être étanches et il ne sera pas accepté d’huile de décoffrage sans accord au préalable du maître d’œuvre. L’enrobage des aciers sera au minimum celui prévu par les règles du B.A.E.L. et D.T.U. Tous les aciers inférieurs et en chapeaux seront soigneusement maintenus en position pendant toute la phase de coulage. Afin de limiter le retrait des bétons, on veillera à diminuer la quantité d’eau par l’utilisation d’un fluidifiant. Le bétonnage par temps froid sera formellement interdit, même avec addition d’adjuvants.

1.5.11 ESSAIS ET PRELEVEMENT DES BETONS L’entrepreneur devra à ses frais, tous les essais de convenance des bétons, nécessaires pour assurer une continuité dans la qualité des bétons. Ces essais contrôleront la résistance en compression et en traction.

1.5.12 REGLES DE CALCUL. D.T.U. NV 65/67- Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, modifiées pour ce qui concerne les effets de la neige par "Règles N 84". Fascicule 62 - Règles techniques de conception et de calcul titre 1 des ouvrages de construction en béton armé, section I suivant la méthode des états limites. Règles "B.A.E.L. 91" révisées 99 Fascicule 62 - Règles techniques de conception et de calcul titre 1 des ouvrages de construction en béton section II précontraint suivant la méthode des états limites. D.T.U. 13.12 - Règles pour le calcul des fondations superficielles. 2225 de mars 1988 et 2296 de novembre 1988.

1.5.13 TOLERANCES

Planéité des planchers règle de 2,00 m de 0,20 - Finition chape surfacée 8 mm 3 mm - Finition chape rapportée 5 mm 2 mm EXECUTION EN GROS-ŒUVRE Les ouvrages de gros œuvre intéressés par le raccordement des ouvrages de menuiseries, devront être réalisés avec les tolérances d'exécution suivantes : COTES EN CM Ecart maximum sur axe de baies finies + 1 Largeur des baies finies - 1 Verticalité des tableaux Faux aplomb ou flèches locales 0,4 Horizontalité du tableau Faux niveaux ou flèches locales 0,4


Ecart maximal entre face d'appui des feuillures ou applique et plan théorique 0,3 L'état des surfaces des faces d'appui des feuillures, appliques et tables d'appui doit permettre l'application de la garniture du joint et de son étanchéité.

1.5.14 BETON ARME Les calculs seront conduits à partir des règles BAEL. 91 révisées 99. Catégorie de bâtiment A. NF P 18-201 DTU 21 mars 2004. Travaux de bâtiment – Exécution des ouvrages en béton armé. Cahier des clauses techniques. - Béton conformes à l’EN 206-1 - Règles BAEL 91 révisées 99 - Ouvrages en béton armé - Caractéristiques dimensionnelles des ouvrages – Article 7 de la norme. - Plans et notes de calculs. Article 8 de la norme.

1.5.15 FONDATIONS Méthode d'exécution des travaux selon étude géotechnique d’avant-projet annexée au dossier. L’entreprise aura à sa charge toutes les études béton armé pour le dimensionnement : - des fondations spéciales - des fondations superficielles

1.5.16 RESERVATIONS ET SCELLEMENTS. Toutes les réservations nécessaires aux autres corps d'état seront réalisées suivant les indications de ces autres corps d'état. Toute réservation oubliée ne pourra être faite que par l'entreprise de gros-œuvre et après approbation du bureau de contrôle sur la méthode proposée par l'entreprise de gros-œuvre. Ces percements de rattrapage seront à la charge de l'entreprise défaillante.

1.5.17 BLOCS DE BETON MANUFACTURES Leurs caractéristiques devront répondre à celles définies au Cahier des Charges du C.S.T.B. «blocs de béton manufacturés » et de la norme NF P 14.301 - 14.101 - 14.201 - 14.301. Agglomérés pleins ou creux en béton de ciment et grave de rivière d’une densité supérieure ou égale à 2.200 kg/m3 de béton. Résistance mécanique : - B 80 pour les blocs pleins - B 60 pour les blocs creux.

1.5.18 REPARATIONS ET RAGREAGES.

Les réparations et les ragréages sur les bétons devant rester apparents seront impérativement réalisés à l'aide de mortiers de résine, pour les reprises de faible épaisseur, et à l'aide d'un primaire d'accrochage de type PCI.


2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – INSTALLATIONS DE CHANTIER

Nota : L’entrepreneur prendra connaissance de l’ensemble des pièces constitutives du dossier, notamment les CCTP des autres lots.

Les installations de chantier décrites ci-dessous ne sont pas limitatives. Elles devront être conformes au PGC établi par le coordonnateur S.P.S. Le plan d’installation de chantier sera établi par le présent lot et soumis à l’accord du coordonnateur S.P.S et de l’architecte et aux autres corps d’état. Il mentionnera notamment :

o Les accès, les circulations, o Les zones de cantonnement, o Les limites des clôtures, o Les implantations d’échafaudages, o Les zones de stockages des matériaux neufs ou de réemploi, o L’emplacement des bennes à gravois.

2.1 Constat d’huissier

Un constat d'huissier sera établi au frais du présent lot, avant le démarrage des travaux pour décrire les ouvrages existant conservés en l'état, les parties de bâtiment situées au droit des constructions, les abords non modifiés. Cette description sera faite contradictoirement en présence du Maître d'Ouvrage, du Maître d'œuvre et des entreprises. Cet état des lieux comprendra un dossier photographies complétant la description ci-dessus - des façades - des abords en périphérie de l’édifice - sur l’emprise des installations - depuis le domaine public jusqu’au chantier

Localisation : � Pour les bâtiments et parties de bâtiments conservés, pour les voiries, les murs

d’enceinte, espace vert, les façades de la chapelle commémorative.

2.2 Panneau de chantier

L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge la fourniture, la pose, l’entretien pendant la durée des travaux et la dépose du panneau de chantier, à mettre en place dès l’ouverture du chantier. Celui-ci sera positionné dans un endroit déterminé par le maître d’ouvrage et ne sera enlevé qu’en fin de chantier. Le modèle du panneau de chantier sera communiqué à l’entreprise titulaire. Il mentionnera : Les coordonnées et logo du Maître d’Ouvrage, financeurs, équipe de maîtrise d’œuvre, coordonnateur SPS. L’objet et le coût des travaux. Les coordonnées des différentes entreprises. Dimensions : Selon maquette soumis à validation du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage Sa structure et son mode de fixation réversible, devront être calculés et mis en œuvre afin qu'il résiste aux conditions climatiques extrêmes définies par les normes.


Au début de la période de préparation, l'entrepreneur chargé du panneau de chantier devra afficher, à l'entrée de celui-ci, l’autorisation de travaux lorsque celle-ci est requise, fournie par le Maître d’ouvrage.

Localisation :

� Selon directives du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre

2.3 Locaux de chantier

Les installations de chantier devront répondre aux dispositions du Code du Travail (livre II, titre II : hygiène et sécurité des travailleurs), décrets, arrêtés et circulaires ministérielles en vigueur. L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge : Les prescriptions indiquées dans le P.G.C. établi par le coordonnateur SPS désigné par le Maître d’Ouvrage. Installations communes pour tous les intervenants Les installations décrites ci-après sont prévues mises en place en phase préparatoire et déposées à la fin des travaux. Location. Le prix global soumissionné comprendra, outre les frais pour l'amenée, le montage, le démontage et le retour des matériels et agrès divers, la location du matériel pour la durée des travaux. Pour éviter toute contestation ultérieure, la durée de location s'entend : - Départ : Installation terminée en totalité et actée au compte-rendu de chantier du Maître d'œuvre. - Fin : Date de l'Ordre de Service ou compte-rendu de chantier prescrivant le démontage Durée de location. Les frais de consommations de l’ensemble des installations communes sont à la charge du compte prorata. Durée prévisionnelle des travaux : 6 mois hors mois de préparation de chantier. Ces prestations seront exécutées dès le début du délai contractuel prescrit par l’ordre de service, de manière à ne prendre aucun retard dans les travaux. Chaque corps d’état devra intervenir dès le début de son délai contractuel. Toutes les autorisations et demandes auprès des services concédés auront été faites pendant la période de préparation. Le matériel employé pour les installations décrites ci-après sera en parfait état et parfaitement entretenu pendant toute la durée du chantier. Tous les matériaux et matériels employés seront impérativement évacués en fin de travaux. Ils deviendront, dans le cas contraire, la propriété du Maître de l'Ouvrage ou seront enlevés au frais du titulaire du présent lot. L’ensemble des installations décrites ci-après sera sous l’entière responsabilité de l’Entreprise. A prévoir au présent lot : Aménagements de chantier Au titre de son marché, l’entreprise titulaire du présent lot devra les aménagements provisoires suivants :


- 1 Bureau de chantier - 1 Vestiaire/Réfectoire - 1 bloc Sanitaire Ces aménagements seront réalisés dans des baraques de chantier (baraques préfabriquées), de types agréés, en parfait état d’aspect et de fonctionnement, notamment au niveau des installations électriques. Toute installation ne présentant pas ces critères ne sera pas acceptée. Ils seront installés sur le site et l'entrepreneur devra toutes les sujétions particulières liées à cette particularité, notamment les préparations et protections des sols, les moyens nécessaires pour la mise en œuvre, etc. 1 Bureau de chantier (Effectif 10 personnes minimum) : - tables pour 10 personnes au minimum. - 10 chaises au minimum. - 1 armoire fermant à clef. - Chauffage et électricité à brancher sur l’installation de chantier. - 1 exemplaire complet du dossier (CCAP, CCTP de tous les lots, Plans, PGC), avec les plans affichés sur un tableau spécifique. - Panneau comportant toutes les informations utiles (Sécurité, Pompiers, Police, Docteur, Pharmacie, Entreprises intervenantes sur le chantier) - Une trousse de Premiers Secours. 1 Vestiaire/Réfectoire - Local chauffé, éclairé, aéré et nettoyé une fois par jour. - Nombre suffisant de sièges et d’armoires - vestiaires individuels fermant à clef. 1 Bloc Sanitaires chauffés, aérés et équipés de : - Lavabos à eau potable, à raison d’un orifice pour 10 personnes. Mise à disposition de savon, moyens de séchage et d’essuyage. - Cabinets d’aisance, munis de portes pleines avec dispositif de fermeture décondamnables de l’extérieur, papier hygiénique et brosse. - Douches munies de portes pleines avec dispositif de fermeture décondamnables de l’extérieur. Ces locaux seront nettoyés, désinfecté chaque jour. Protection de sols Toutes les protections nécessaires seront dues en ce qui concerne les sols recevant ces installations. La prestation comprendra l’apport et l’installation des matériels, la location et l’entretien durant les travaux, le déplacement au fur et à mesure des travaux si nécessaire, la dépose et le repli du matériel en fin de travaux, la remise en état des lieux après coup.

o Une aire de gâchage, étanche avec bac de rétention, o Aire de stockages.

Localisation :

� Selon plan de principe et directives du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre

2.4 Branchement provisoire électrique de chantier A la charge du lot n°7 Plomberie/Electricité Frais de consommation à la charge du compte prorata


2.5 Branchement provisoire et amené d’eau potable A la charge du lot n°7 Plomberie/Electricité Frais de consommation à la charge du compte prorata

2.6 Clôtures de chantier

L’entreprise titulaire du présent lot devra : Clôtures extérieures

Une clôture de chantier de type Héras ou équivalent de 2.50 m hauteur. Elles limiteront l’emprise du chantier, de la base vie, et des aires d’approvisionnements et de stockage de matériels. Signalisation diurne et nocturne selon réglementation, selon les cas. Panneaux de signalisation " Port du casque obligatoire", " Chantier interdit au Public", etc.… Les clôtures devront empêcher l’accès des personnes non habilitées à la zone de chantier. La prestation comprendra l’apport et l’installation du matériel, la location et l’entretien durant les travaux, tous les remaniements nécessaires dus à l’avancement des travaux, la dépose et le repli du matériel en fin de travaux, la remise en état des lieux après coup.

Localisation :

� En périphérie de la base vie et de la zone de stockage des matériaux. 2.7 Protections des parties de bâtiment et des ouvrages existants conservés avant démolition

Ces travaux ont pour but d'assurer la conservation des ouvrages situés à proximité ou au droit des travaux. Mise en œuvre : - réalisation de protections mécaniques en matériaux résilients : bois, métal, isolant, ..., assurant la protection des ouvrages conservés contre les chutes de matériaux provenant des travaux et contre les manœuvres des engins. - modifications, adaptations et déplacements nécessaires au cours du chantier pour s'adapter au déroulement des travaux - dépose des ouvrages de protection après coup y compris tous les raccords nécessaires.

Localisation :

� Pour les bâtiments conservés à l’intérieur comme à l’extérieur (Presbytère, sacristie, église…)

� Pour les ouvrages extérieurs conservés (couverture du presbytère…) � Pour escalier intérieur du presbytère conservé

2.8 Sas étanche

Mise en place de sas étanches en contreplaqué. Compris fixations et tous remaniages en cours de travaux. Dépose en fin de travaux.

Localisation :

� Pour protection de l’étage du presbytère


3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – TRAVAUX PREPARATOIRES 3.1 Accès de chantier

L’entreprise du présent lot devra tous les accès chantier nécessaire au projet suivant les différentes phases, les travaux comprendront : - Les démarches administratives nécessaires - La signalisation réglementaire - Les portails - Le nettoyage des accès (voiries, trottoirs, etc…) aussi souvent que nécessaire - L’entretien pendant toute la durée des travaux - La remise en état à l’initial en fin d’opération y compris remise en état de tous les espaces verts dégradés.

Localisation :

� Pour l’ensemble de l’opération 3.2 Etude béton armé et structurelle

Les plans d’exécution chantier seront réalisés par un bureau d’étude agréé, les frais étant à la charge de l’entreprise du présent lot. Ces plans seront soumis au bureau de contrôle et à l’architecte pour l’accord préalable avant toute exécution des travaux.

Localisation : Pour le dimensionnement sans que cette liste soit exhaustive:

� Des fondations spéciales des extensions du musée (micropieux) � Des fondations superficielles des rampes PMR (semelles filantes et semelles isolées) � Des longrines � Du plancher hourdis ou dalle portée � Des murs de fondations agglos � Des élévations agglos des extensions � Du dallage intérieur (dépendance) et extérieur (rampes)….. � Des modifications et créations d’ouverture � Des reprises du plancher haut intérieur du presbytère

3.3 Implantation des ouvrages et trait de niveau

Il appartiendra à par l’entrepreneur du présent lot la vérification par un géomètre expert. Avant toute exécution des fouilles, l’entrepreneur devra s’assurer que les dimensions des bâtiments et rampes soient respectées. Implantation des ouvrages comprenant : - L'implantation générale par rapport au plan de masse. L'entreprise doit s'assurer de l'exactitude des limites de propriété avant toute implantation, en cas d'erreur l'entreprise sera seule responsable. - L'implantation des fondations et de la structure des ouvrages. - La matérialisation du niveau de référence NGF. - Le repérage du ou des niveaux finis à + 1,00 ml pour tous les ouvrages et à tous les niveaux pendant toute la durée du chantier.


Localisation : � Implantation des extensions � Implantation des rampes PMR

4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES - DESAMIANTAGE

Les travaux de dépose des éléments contenants de l'amiante seront réalisés conformément aux prescriptions techniques des documents et tous les documents officiels connus à ce jour, (décrets, arrêté, circulaire)

- La dépose d’un plan de retrait par l’entreprise auprès de l’inspection du travail 30 jours avant le début des travaux.

- L’emploi de personnel habilité (visite médicale d’aptitude) de plus de 18 ans en CDI.

- Personnel équipé de : � combinaison jetable à capuche, fermée au cou, aux chevilles et aux

poignets (les vêtements jetables seront traités comme des déchets amiantés) masque complet classe TMP3 (norme NF EN 147)

� Nota : lors de l’enlèvement, sans détérioration, d’éléments dans lesquels l’amiante est fortement liée, une protection respiratoire de type P3 est admise.

- Installation d’un bungalow de décontamination comprenant vestiaire et douche.

- Mise en place de clôture et panneau en périphérie du chantier. - Dépose en fin de travaux

L’entreprise devra être titulaire du certificat de qualification en vigueur conformément à l’Arrêté du 13 Octobre 2009, modifiant l’arrêté du 22 février 2007.

4.1 Evacuation de plaques ondulées en amiante

L'entreprise titulaire du présent lot devra l'évacuation des tous les gravois contenant de l'amiante jusqu'aux décharges agréées (bordereaux de réception et de suivi de déchets à remettre au maître d'œuvre). Stockage sur palettes, filmage double enveloppe. Nettoyage complet du site.

Localisation : � Extérieur : plaque ondulées de la toiture de l’abri de la carriole.

Selon diagnostic amiante


5 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – RETRAIT MATERIAUX CONTENANT DU PLOMB Installations spécifiques de chantier, protections collectives et individuelles (cf. généralités plomb).

5.1 Présence de peinture au plomb

Certains éléments de construction à démolir sont recouverts d’une peinture au plomb. Pour ses travaux de démolitions les entreprises devront équiper les ouvriers de combinaison et de masque jetable PPF3, conformément à la réglementation en vigueur. Stockage des déchets sur palette et filmage Les déchets seront évacués dans une décharge agréée. Voir rapport plomb joint au dossier d’appel d’offre

Localisation :

� Presbytère au Rdc : Ensemble des blocs portes intérieurs, des placards, volets… � Musée actuel : volets métalliques du Rdc, fenêtres au grenier. � Sacristie : bloc porte entre la sacristie et le musée actuel � Dépendance : Portes extérieures

Cette liste n’est pas limitative, l’entreprise devra se référer au diagnostic Plomb joint au présent dossier.

Nota : Aucun travaux ne sont prévus au droit des placards de la sacristie (2u) et de la porte entre l’église et la sacristie (Repère 78, 79, 80, 81 et 82 selon le rapport plomb). Le maître d’ouvrage devra veiller à l’entretien des revêtements afin d’éviter leur dégradation future.

6 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – DEMOLITIONS ET DEPOSE SUR BÂTIMENTS EXISTANTS Nota : Evacuation du mobilier du presbytère et du musée à la charge du maître d’ouvrage. 6.1 DEMOLITIONS DE BÂTIMENT

6.1.1 Démolition du musée actuel Dépose en démolition du musée actuel comprenant : Dépose en démolition de la charpente compris tous descellements. Dépose de l’ensemble des menuiseries extérieures. Démolition des parties maçonnées et de l’ossature porteuse (bois, béton) compris toutes découpes préalables. Démolition du dallage béton. Dépose et démolition avec le plus grand soin au droit des parties conservées. Compris tous moyens d’exécution (échafaudages, nacelles, etc…) et toutes protections préalables.


L’entrepreneur est seul juge des moyens et du matériel à mettre en place pour l’exécution des ses travaux, ce dernier aura la faculté d’employer telles méthodes ou tels procédés, comme bon lui semblera à l’exclusion des matériaux explosifs. Les procédés employés retenus devront inclure les mesures de protection afin d’éviter l’émission de poussières vers les zones voisines Les prix de l’entrepreneur comprennent donc tous les engins et tout le matériel nécessaires à la parfaite réalisation de ses travaux Toutefois l’entrepreneur soumettra au coordonnateur SPS, maître d’ouvrage, les moyens et matériels à mettre en place pour l’exécution des ses travaux de démolitions. Conservation du mur façade Nord du presbytère, du mur gouttereau Sud de l’église et façades de la sacristie. Reprise de maçonnerie après démolition et raccord d’enduit au mortier de chaux. Chargement et évacuation des gravois à la décharge.

Localisation :

� Ensemble du musée actuel

6.1.2 Démolition de l’abri de la carriole Après désamiantage de la toiture (ci-avant), démolition de l’abri comprenant : Dépose de l’ensemble de la structure compris tous descellements. Dépose de l’ensemble des parties verticales (tôles, grillage…). Raccord d’enduit au droit des parties maçonnées après démolition. Raccord au sol identique à l’existant. Chargement et évacuation des gravois à la décharge.

Localisation :

� Abri adossé à l’église.

6.1.3 Démolition du sanitaire Dito article 6.1.1 ci-avant

Localisation :

� Ensemble du sanitaire actuel adossé à la sacristie et au musée actuel en façade Ouest.

6.2 DEMOLITIONS DIVERSES EXTERIEURES

6.2.1 Démolition des emmarchements Démolition de l’emmarchement comprenant : Dépose de la dalle palière en pierre (à conserver sur site). Démolition des marches en bétons Démolition des murs d’échiffre en brique de parement. Démolition de la main courante Enlèvement des gravats

Localisation : � Emmarchement de l’entrée principale Est du presbytère � Emmarchement Ouest côté jardin


6.3 DEMOLITIONS INTERIEURES

6.3.1 Etaiements - Etrésillonnements L'entrepreneur aura à prévoir et à mettre en œuvre tous les étaiements, étrésillonnements, etc et éventuellement des butonnages nécessaires à la réalisation des travaux. Il devra également mettre en place toutes les installations de protection, de sauvegarde et de garantie que l’entrepreneur jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandés par le maître d’œuvre, coordonnateur sécurité. Il incombera à l’entrepreneur sous sa responsabilité pleine et entière de déterminer le principe ainsi que la nature, les dimensions et emplacements des dispositifs à mettre en œuvre pour obtenir des résultats garantis. Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois ou métal, de sections suffisantes pour prendre en compte les surcharges et contraintes rencontrées. Avant la mise en place, l’entrepreneur devra s’assurer que les sols d’appui des dispositifs d’étaiements sont aptes à supporter les surcharges apportées. Dans le cas contraires, il aura à prendre toutes dispositions quelles qu’elles soient pour remédier à cet état de cause. Pour tous ces étaiements, l’entrepreneur aura à sa charge :

o L’amenée, le montage et la mise en place. o La location pendant la durée nécessaire. o La dépose, la descente et le repliement ainsi que la fourniture de tous

accessoires nécessaires.

Localisation : � Etaiements nécessaires au bon déroulement des opérations : démolition de mur

porteur du presbytère et mise en place de poutres supportant le plancher haut du Rdc.

� Etrésillonnements éventuels des baies – pour le presbytère.

6.3.2 Echafaudage roulant Amenée, mise en place, location, dépose et repli d’un échafaudage léger roulant nécessaires pour l’ensemble des démolitions intérieures. Echafaudage répondant aux normes en vigueur. Location et entretien pour la durée des travaux.

Localisation :

� Pour l’ensemble des démolitions intérieures du presbytère et de la dépendance

6.3.3 Dépose des équipements Avant tout commencement de démolition lourde intérieure, l’entreprise aura à sa charge la dépose et évacuation de l’ensemble des équipements intérieurs, encombrants divers tels que cuisine emménagée, appareillages de salle de bain ect… Manutentions, chargement et évacuation des gravois à la décharge.

Localisation :

� Equipement du presbytère au Rdc seulement.


6.3.4 Démolition du plafond Démolition du plafond plâtre existant, dépose du lattis, arrachage complet des clous. Découpe soignée en périphérie des pièces. Manutentions, chargement et évacuation des gravois à la décharge.

Localisation : � Presbytère : Ensemble des plafonds haut du Rdc.

6.3.5 Démolition de cloisons et murs non porteur Démolition des cloisons de toutes natures et de toute épaisseur y compris tous équipements et aménagements intérieurs quels qu'ils soient, incorporés dans ces ouvrages. Descellement, décalfeutrement et dépose des menuiseries incorporées aux cloisons (portes, châssis, placards (contenant du plomb), plinthes, faïence, patères, habillage divers, etc ...) Toutes sujétions pour étaiements prévues ci-dessus. Protection des sols au droit des zones de démolitions par feutre bidim et plaque de contreplaqué. Manutentions, chargement et évacuation des gravois à la décharge. Toutes armatures coupées seront passivées puis ré enrobées avec un mortier approprié.

Localisation :

� Presbytère : Ensemble des cloisons et murs non porteur du niveau Rdc. Selon plans

6.3.6 Démolition murs porteurs Dito article 6.3.6 ci-dessus Toutes sujétions pour étaiements prévues ci-avant.

Localisation :

� Presbytère : Ensemble des murs porteurs du niveau Rdc. Selon plans

6.3.7 Dépose des plinthes et habillages de murs Dépose sans réemploi de plinthes, des habillages de murs (papier peint, toile de verre, faïences et de toutes autres natures. Manutentions, chargement et évacuation des gravois à la décharge.

Localisation :

� Presbytère : Dans l’ensemble des pièces du Rdc.

6.3.8 Dépose de menuiseries extérieures Dépose sans réemploi de menuiseries extérieures compris dormant de toutes natures. Manutentions, chargement et évacuation des gravois à la décharge.

Localisation :

� Presbytère : Ensemble des menuiseries extérieures au Rdc seulement.


6.3.9 Démolition carrelage grès Démolition du carrelage compris forme et chape de pose, nettoyage du support et ponçage. Manutentions, chargement et évacuation des gravois à la décharge.

Localisation :

� Presbytère : Pour l’ensemble du rdc hormis dallage cabochon de la pièce Nord/Ouest qui sera déposé en conservation.

6.3.10 Dépose dallage à cabochon en conservation Dépose en conservation du dallage à cabochon, compris démolition de la forme et chape de pose. Découpe soignée en périphérie. Tri, décrottage, brossage et stockage sur site, à l’abri des intempéries, en attente de réutilisation. Protection des dalles pendant leur stockage provisoire. Nettoyage du support et ponçage. Manutentions, chargement et évacuation des gravois à la décharge.

Localisation :

� Presbytère : Sol de la pièce Nord/Ouest

6.3.11 Décaissement de sol

Décaissement du sol comprenant : o le décaissement proprement dit, o le nivellement et le dressement du fond de fouille, o toutes les précautions au droit des parties conservées et attenantes, o toutes manutentions nécessaires pour la sortie des gravois, o les éventuelles reprises de maçonnerie de moellon découverture en pied de mur o le nettoyage général après coup.

Manutentions, chargement et évacuation des gravois à la décharge.

Localisation : � Dépendance : Décaissement du sol intérieur.

7 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – TRAVAUX INTERIEURS SUR BÂTIMENTS EXISTANTS

7.1 RENFORCEMENT PLANCHER

7.1.1 Sommiers béton Façon de sommier en béton armé, dimension selon étude structurelle, y compris coffrages et armatures pour assurer le transfert des charges des poutres principales sur les murs de façade et mur refend en maçonnerie traditionnelle. Sommiers placés sous chaque extrémité de poutre, sur la totalité de l’épaisseur du mur façade et refend, répartissant ainsi de façon uniforme les charges appliquées aux murs.


Compris refouillement de la maçonnerie et enlèvement des gravats. Coulage du béton du sommier et à la tête de poutre acier ci-dessous. Raccord d’enduit propre en façade. Manutentions, chargement et évacuation des gravois à la décharge. Nota : L’accès en façade extérieure se fera par l’échafaudage prévu au chapitre ravalement, mise en place par le présent lot

Localisation :

� Presbytère : Sommiers pour poutres prévues selon étude structurelle ci-avant.

7.1.2 Poutres principales en acier Fourniture et mise en œuvre de poutre en acier, dimension selon étude structurelle comprenant : Adaptation et mise en œuvre de poutre métallique de type à déterminer par le BET. Ancrage avec le sommier BA. Compris tous moyens de levage nécessaire au bon déroulement de l’opération.

Localisation : � Presbytère : Poutres selon étude structurelle et plans architecte

7.2 DALLAGE

7.2.1 Dallage sur terre plein avec isolant Réalisation d’un dallage sur terre plein conforme à la norme NF P 11-213 comprenant : Fourniture et mise en œuvre d’un géotextile. Exécution d'un remblai tout-venant, matériaux granulaire de type D2 sur 0.30cm environ, soigneusement compacté, épaisseur à confirmer selon étude de sols et béton armé. Mise en place d'un lit de sable stabilisé de 0.05m. épaisseur. Le module de déformation du support (avec ou sans forme) déterminé en surface, par essai à la plaque devra être égal au moins à Kw = 50 Mpa/m Soit 4 essais. Isolant type Knauff UE0.228 sous toute la surface des dallages compris remontée périphérique de l’isolant, hauteur du dallage. (R= 2.85m2 c/w) Certificat ACERMI à fournir, fiche technique à faire valider par le bureau de contrôle Dalle en béton armé de gravillons, dosé à 350 kgs de CPA. Treillis soudés conforme à la NF P 18-201. Epaisseur du dallage : 0.13 m minimum et selon étude béton armé. Finition brute.

Localisation : � Dépendance : Dallage de propreté sur hérissonnage. Selon étude béton armé ci-

avant. � En prestations supplémentaires éventuelles 1 : Réfection du dallage Rdc du

presbytère.


7.3 ELEVATIONS INTERIEURS 7.3.1 Piochement d’enduit Piochement des enduits à la chaux, des raccords éventuels au ciment compris, dégradation des joints sur 0.04m éps environ. Nettoyage et lavage à l’eau claire. Manutentions, chargement et évacuation des gravois à la décharge.

Localisation : Parements intérieurs :

� de la dépendance 7.3.2 Reprise de maçonnerie moellons Identification préalable des modes constructifs (assisés, type d’appareil, ….). Protections et étaiement complémentaires éventuels. Maçonnerie de moellons identique à l’existant comprenant :

o Dépose de maçonnerie par refouillement ou par le dessus o Etaiement ponctuel lors des travaux de reprise o Tri, décrottage des maçonneries pour réemploi o Fourniture de maçonnerie de moellons complémentaires o Pose de moellons au mortier de chaux dit « à bain soufflant », pose 1 face

alignée et/ou à l’identique de l’existant. o Façon de parement et appareillage identiques aux parements anciens, o Jointoiement aux dosages et de l'aspect des moellons en œuvre. o Relancis de moellons.

Manutentions, chargement et évacuation des gravois à la décharge.


� de la dépendance. 5% de la surface. 7.3.3 Confortation interne par injection de coulis Injection des maçonneries au coulis comprenant :

o Forage des trous dans les joints des maçonneries pour injection aux inclinaisons, espacements et profondeurs requis.

o Fourniture des matériaux constitutifs des coulis et la confection des coulis o Calfeutrements, garnissages à l’exclusion des rejointoiements, relancis, reprises

de mur s’ils s’avéraient nécessaires aux injections. o Précautions pour éviter d’endommager les existants. o Nettoyage du parement après injection.

Manutentions, chargement et évacuation des gravois à la décharge. Nature des maçonneries à conforter : maçonnerie de moellons. Modalité d’exécution des trous d’injection : à la mèche, inclinaison 30 degrés. Constitution des coulis : coulis au mortier de chaux faiblement hydraulique Modalité des injections : gravitaire



� de la dépendance 7.3.4 Dégrossis au mortier de chaux Dito article 10.2.9 ci-après


� de la dépendance 7.3.5 Cloison en béton cellulaire Cloisons réalisés en blocs de bétons cellulaires autoclavé conforme à la norme NF EN 711-4, d’épaisseur minimale 15cm. Mise en œuvre à joints croisés à l’aide de mortier colle et de l’outillage adaptés suivant prescriptions techniques du DTU 20. 1 et recommandations du fabricant. Le premier rang sera posé sur une arase de mortier incluant une bande de feutre bitumé. Les retours d’angles, trumeaux, jambages, linteaux etc.… seront exécutés avec des blocs spéciaux destinés à cet effet. Y compris coupes, chutes, échafaudage, protection des parties conservées et toutes sujétions de pose. Compris chaînages, linteaux, raidisseurs, feuillures pour recevoir bâtis de porte

Localisation : � Pour agencement des sanitaires créés dans la sacristie, selon plans.

7.3.6 Enduit au mortier de chaux Dito article 10.2.9 ci-après

Localisation : � Sacristie : Finition lissée sur cloisonnement en béton cellulaire. Sur la face côté

sacristie. 7.4 TRAVAUX DIVERS

7.4.1 Fourreaux Fourniture et pose de fourreaux TPC rouge de 63, aiguillé. Remontée à 0.80m. du sol fini. Compris tranchée, grillage avertisseur, remblais parfaitement compactés. Manutentions, chargement et évacuation des gravois à la décharge.

Localisation :

� Dépendance : Provision de 2 fourreaux (longueur de 5 ml) sous dallage créé. � Pour alimentation de la pompe de relevage (posée par le lot n°2). Prévoir 10 ml,

depuis le futur tableau électrique du musée vers la pompe.


7.4.2 Amenée d’eau Potable Fourniture et pose de fourreaux PVC aiguillé de 80 pour passage du polyéthylène. (A la charge du lot n°7). Compris tranchée à – 0.80m pour mise hors gel et grillage avertisseur, remblais parfaitement compactés. Manutentions, chargement et évacuation des gravois à la décharge.

Localisation :

� Sacristie : Amenée d’eau potable à la sacristie pour futurs sanitaires depuis le compteur d’eau existant.

7.4.3 Evacuation EU-EV intérieur Provision pour réseau d’évacuation des EU-EV sous dallage existant comprenant : Dépose en conservation du revêtement sol en carrelage terre cuite compris découpe soignée au droit des parties conservées. Fouille en tranché compris forme de pente et mise en dépôt pour remblaiement. Apport, fourniture et mise en œuvre de sable en fond de fouille Fourniture et pose de canalisations en tuyaux PVC Ø à définir selon appareillage, de qualité assainissement, compris coudes. Y compris tampons de visite à l’extérieur du bâtiment pour raccordement sur le réseau d’assainissement autonome, pentes, essais d’étanchéité avant fermeture. Toutes sujétions de raccordement aux chutes EU-EV. Apport et fourniture de tout venant en complément. Remblais, tassement et nivellement. Reprise du dallage BA éventuel. Repose du carrelage terre cuite sur chape au mortier de chaux, jointoiement de l’ensemble et raccord avec l’existant. Compris fourniture éventuelle de carrelage identique aux anciens. Manutentions, chargement et évacuation des gravois à la décharge. Les attentes au sol sortiront à + 0.20m Au-dessus du dallage fini et seront soigneusement bouchonnées.

Localisation :

� Sacristie : Provision d’évacuation PVC sous dallage relative à la création de sanitaire dans la sacristie

7.4.4 Percements, saignées et raccords Percements, réalisation de saignées, réservation dans maçonneries des bâtiments des existants. C’est travaux comprennent :

o Implantation et traçage des percements à réaliser o Démolition de mur, soubassement en infrastructure, de plafonds et des ouvrages

existants au droit de l'ouverture à créer. o Réalisation de saignées pour encastrement du réseau électrique. o Renforts nécessaires suivant dimensions des percements à réaliser. o Rebouchage, garnissage et raccords divers au droit des percements, saignées

ect… o Exécution de tous les raccords (enduit, ragréage ...) à l'identique du parement


existant. o Sortie des gravois, chargement et évacuation à la décharge publique.

Localisation :

� Percement de mur à prévoir au droit de la sacristie pour évacuation des EU-EV vers la fosse toutes-eaux. (2 u)

� Réalisation de saignée au droit des murs intérieurs des sanitaires pour réseau électrique encastré.

� Provision de percements de mur au droit du presbytère et de la dépendance � Réservation dans le dallage béton de l’auvent Sud pour passage de la ventilation

verticale du réseau d’assainissement autonome (ventilation à la charge du lot n°2). � Percement soigné du plafond de la sacristie pour passage des ventilations de chute

des WC (2u) – Se mettre en coordination avec le lot n°7.

8 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – MODIFICATION ET CREATION D’OUVERTURE

8.1 Création d’ouverture extérieure Création de passage dans bâtiment existant, selon plans comprenant :

o Echafaudages, les étaiements, les blindages et les protections nécessaires. o Implantation et traçage de la baie à réaliser. o Démolition de mur et des ouvrages existants au droit de l'ouverture à créer. o Semelles d'assises et jambages en BA avec feuillures, y compris armatures et

coffrages. o Linteaux ou poutre en BA, compris armatures et coffrages. (en cas d’utilisation

de linteaux en profilés métallique, l’entreprise devra l’enrobage pour la stabilité au feu 1 heure par un enduit plâtre sur treillis NERGALTO.

o Garnissage au dessus du linteau, y compris calage pour reprise des charges par celui-ci.

o Dépose de l'étaiement o Façon de feuillure. o Garnissage et raccords divers au droit de la démolition sur les ouvrages

conservés. o Prévoir réservation pour restitution d’un encadrement en brique de parement,

appareillage selon existant. o Fourniture, débit, taille et pose d’un seuil de porte en pierre de Berchères. o Sortie des gravois, chargement et évacuation à la décharge.

Finition des encadrements selon localisations :

o Restitution d’un encadrement en brique de parement, appareillage traditionnel selon existant. Description de la pose et jointoiement dito articles 9.3.2 et 10.2.6 ci-après

ou o Enduit plein au mortier de chaux compris façon d’appareillage faux joints tiré au

fer et badigeon d’harmonisation. Description enduit dito article 10.2.9 ci-après.


Localisation : Percement pour porte dans le mur :

� Ouest de la sacristie pour futur accès au sanitaire. (Finition encadrement : brique) � Sud de l’église pour futur accès à l’aile Nord (Finition encadrement aux deux faces :

enduit) Repérage selon plans.

8.2 Création d’ouverture intérieure Création de passage dans bâtiment existant, selon plans comprenant :

o Echafaudages, les étaiements, les blindages et les protections nécessaires. o Implantation et traçage de la baie à réaliser. o Démolition de mur et des ouvrages existants au droit de l'ouverture à créer. o Semelles d'assises et jambages en BA avec feuillures, y compris armatures et

coffrages. o Linteaux ou poutre en BA, compris armatures et coffrages. (en cas d’utilisation

de linteaux en profilés métallique, l’entreprise devra l’enrobage pour la stabilité au feu 1 heure par un enduit plâtre sur treillis NERGALTO.

o Garnissage au dessus du linteau, y compris calage pour reprise des charges par celui-ci.

o Dépose de l'étaiement o Garnissage et raccords divers au droit de la démolition sur les ouvrages

conservés o Façon de feuillure. o Sortie des gravois, chargement et évacuation à la décharge.

Localisation : Percement pour passage intérieur dans le mur façade :

� Sud du presbytère pour accès vers future aile Sud. (2u) � Nord du presbytère pour accès vers future aile Nord. (2u)

Repérage selon plans. 8.3 Modification de portes en fenêtres

Modification de porte en fenêtre comprenant : o Remontage d’une allège en maçonnerie de moellon hourdée au mortier de

chaux. Nouvelle dimension selon plans o Remontage et adaptation des ébrasements intérieurs selon plans. o Fourniture, débit, taille et pose d’un appui de en pierre de Berchères compris

façon de rejingot, forme de pente – Selon plans o Reprofilage des feuillures. o Restitution d’un encadrement en brique de parement, appareillage traditionnel

selon existant. Description de la pose et du jointoiement dito articles 9.3.2 et 10.2.6

o Sortie des gravois, chargement et évacuation à la décharge.

Nota : le rejointoiement des encadrement briques et l’enduit au mortier chaux extérieur sont prévus dans le ravalement ci-dessus.


Localisation : Modification d’une porte en fenêtre :

� Ancienne porte Ouest de la dépendance � Ancienne porte Nord de la dépendance � Accès vers ancien sanitaire depuis la sacristie. Création d’une baie avec arc plein

cintre identique aux existantes. Repérage selon plans.

8.4 Rehaussement d’ouverture Rehaussement d’une ouverture comprenant :

o Echafaudages, les étaiements, les blindages et les protections nécessaires. o Dépose du linteau bois existant. o Dépose de la maçonnerie de moellon et de brique au dessus du linteau.

Hauteur de rehaussement selon plans. o Vérification de la bonne tenue des piédroits en maçonnerie brique. o Sommier en BA y compris armatures et coffrage, dimensionnement selon étude

béton. o Fourniture et pose d’un linteau bois neuf selon altimétrie demandé. o Garnissage au dessus du linteau, y compris calage pour reprise des charges par

celui-ci. o Dépose de l'étaiement o Garnissage et raccords divers au droit de la démolition sur les ouvrages

conservés o Habillage en brique de parement au droit des sommiers créés (aux trois faces) o Fourniture, débit, taille et pose d’un seuil de porte en pierre de Berchères

compris démolition de l’existant au préalable. o Sortie des gravois, chargement et évacuation à la décharge.

Localisation :

� Rehaussement de la porte Est de la dépendance. Repérage selon plans.

8.5 Bouchement d’ouverture et niche

Bouchement d’ouverture et niches existantes comprenant : o Démolition préalable des éléments nécessaires à la réalisation d'une assise pour

le bouchement à réaliser. o Réalisation d'ancrages de liaison dans la maçonnerie existante. o Réalisation du bouchement en maçonnerie d’agglomérés, épaisseur selon murs

existants, y compris calfeutrement nécessaire. o Gobetage au mortier de chaux aux deux faces o Enduit de finition au mortier de chaux côté restant vue o Evacuation des gravois à la décharge publique.

Localisation : Bouchement de porte :

� Ancien accès au musée, porte Est de la sacristie (enduit de finition côté sacristie) � Ancien accès aux sanitaires, porte à l’angle Nord/Ouest du presbytère (enduit de

finition en raccord avec la façade) � Ancienne niche intérieure dans mur Ouest de la dépendance.


8.6 Reprofilages de feuillures Reprofilage de feuillures dans maçonnerie existante compris garnissage et calfeutrement comprenant :

o Buchages ou réservations des feuillures, o Sciage éventuel pour remise à l’aplomb des fonds de feuillures existantes o La réalisation de calfeutrements au mortier de chaux après pose des ouvrages. o Pour le calfeutrement des menuiseries extérieures en bois, il convient de se

reporter au DTU 36.5 calfeutrement humide renforcé Localisation :

� Presbytère : Ensemble des menuiseries extérieures remplacées au Rdc (7u) � Dépendance : Ensemble des menuiseries extérieures neuves (4u)

9 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – TRAVAUX D’EXTENSION DU MUSEE

9.1 TERRASSEMENT

9.1.1 Décapage Après la réalisation des démolitions, l’entreprise du présent lot devra un décapage sur l’emprise des extensions. Sur 0.25 m épaisseur environ. Décapage pour mise à niveau des plates-formes en fonction des cotes d'altimétrie du projet. Ce décapage sera réalisé en tenant compte de l’étude de sol, par purge du remblai existant. Ce terrassement sera traité forfaitairement. Aucun supplément ne sera alloué.

Localisation : � Pour l’ensemble des extensions Nord et Sud

9.1.2 Enlèvement des terres excédentaires Les matériaux provenant des fouilles et non réutilisables seront repris, chargés en camion et évacués à la décharge.

Localisation : � Pour le déblai des fouilles ci-dessus

9.2 FONDATIONS

GENERALITES Le niveau d'assise des fondations sera établi par l'entreprise à partir des résultats de l'étude de sol. Aucune fondation ne sera établie sur un sol qui ne soit pas manifestement " en place ". Les dimensions des maçonneries de fondations devront être telles que le taux de travail du sol reste inférieur à la charge limite admissible et qu'il soit uniforme pour l'ensemble de la construction. Avant de réaliser les fondations, l’entrepreneur devra prévoir, si nécessaire, tous les systèmes d'évacuation des eaux de pluie et de sources éventuelles (regards, canalisations avec rejet des eaux au fossé etc ...)


Compris le coulage éventuel dans l'eau du gros béton avec tube plongeur. Dossier technique de conception et d’exécution L'entreprise devra communiquer à la maîtrise d’œuvre et au bureau de contrôle en temps utile : Avant exécution : - Analyse des eaux dans le sol - Rapport éventuel d’essais préliminaires - Descriptif des micros pieux - Note technique de justification des micros pieux. Pendant exécution : - Plan de pilotage - Attachements - Rapports d’essais préliminaires - Essais de contrôle

9.2.1 Micropieux 9.2.1.1 Travaux préliminaires

Amenée et repli du matériel. Le prix comprendra l’amenée, le montage, et en fin de chantier le démontage et le repli de ces matériels. Les matériels utilisés pour l’exécution des micropieux seront adaptés à l’importance des travaux à exécuter, ainsi qu’à la configuration des lieux et à la nature du terrain. Implantation et piquetage. L’entreprise fournira les plans et notes de calculs de dimensionnement en fonction des descentes de charges des bâtiments. Réalisé pour chacun des pieux, à partir des axes généraux matérialisés sur place par l’entreprise ou un géomètre dont les frais seront à sa charge.

Localisation :

� Pour chaque micropieux des extensions Nord et Sud, selon étude BA. 9.2.1.2 Protection

Protection des ouvrages existants par tous moyens évitant toute dégradation. Déplacement du matériel d’un micropieu à l’autre quelque soit le cheminement, y compris l’aménagement de l’aire de travail nécessaire, implantation, mise en station de l’engin et toutes autres sujétions.

Localisation :

� Pour chaque micropieux des extensions Nord et Sud, selon étude BA.


9.2.1.3 Micropieux Exécution complète de micropieux comprenant le forage, le béton, le coulis de scellement, les armatures. Section et longueurs à déterminer par l’entreprise. La prestation comprendra la fourniture et mise en œuvre d’armatures en acier de type monobarre ou tubulaire sur toute la longueur du micropieux, platine en tête assurant le transfert des charges de la superstructure sur le micro pieux. Le forage sera réalisé avec un tubage provisoire pour maintenir les formations superficielles de d’argiles limoneuse et remblai argileux et éviter toute décompression des sols aux alentours des micro pieux. La tenue au flambement des micropieux devra être vérifiée (méthode de MANDEL). Le technique mise en œuvre devra permettre de limiter les nuisances, vibrations et d’éviter les poussées horizontales sur les parois du forage (générées notamment en cas de refoulement horizontal ou d’injection de béton sous haute pression) et l’on privilégiera la mise en œuvre de micropieux de petit diamètre (150mm), de façon à ne pas remettre en cause la stabilité des fondations existantes. Les micropieux devront être ancrés dans le Marno calcaire. Le type et la longueur des micropieux sont déterminés par l’étude de sol et l’étude béton armé. Les pieux devront être armés sur toute leur hauteur. A partir de la plateforme compris : • Chargement et évacuation des déblais à la décharge • Curage du fond de forage • Carnet de forage • Essais d’information Section et longueur à déterminer par l’entreprise En fonction des capacités portantes nécessaires, les micropieux devront être ancrés d’au moins 1 à 2 m dans le Marrno calcaire. Le type et les modalités d’exécution seront à confirmer par l’entreprise au bureau de contrôle. Le résultat des essais et commentaires sera également à diffuser au bureau de contrôle après exécution.

Localisation :

� Pour chaque micropieux des extensions Nord et Sud, selon étude BA. 9.2.1.4 Recépage des micropieux

Démolition au marteau piqueur des têtes de micro pieux y compris évacuation des gravois à la décharge. Toutes les précautions nécessaires seront prises pour ne pas endommager les armatures.

Localisation :

� Pour chaque tête des micropieux des extensions Nord et Sud, selon plans.


9.2.1.5 Semelle répartition pour micro pieux Semelle isolée en béton compris armatures, coffrage ordinaires. Classe de résistance des bétons et section des armatures selon étude technique du BET structure

Localisation :

� Pour chaque tête des micropieux des extensions Nord et Sud, selon étude BA. 9.2.1.6 Evacuation des déblais

Tous les produits résultant de la réalisation des travaux du présent corps d’état sont à la charge de l’entrepreneur. Tous ces produits (compris bloc béton) seront évacués en décharges publiques, tous frais de manutention, transport et droit sont à la charge de l’entreprise.

Localisation : � Concerne l’évacuation des déchets suites aux fondations spéciales

9.2.2 Longrine Longrine en béton armé compris coffrage soigné et armatures. Compris fouilles en rigoles au préalable selon nécessité, et coulage de béton de propreté. Ragréage nécessaire et clavetage au droit des semelles BA de répartitions. Classe de résistance des bétons et section des armatures selon étude technique du BET structure

Localisation : � Pour longrine de fondation des extensions Nord et Sud, selon étude BA.

9.2.3 Fourreaux et réservation diverses. Fourniture et pose de fourreaux TPC rouge de 63, aiguillé. Remontée à 0.80m. du sol fini. Le titulaire du présent lot devra la pose, la fourniture et mise en œuvre de fourreaux aiguillés ø 63mm minimum sous plancher créé. Manutentions, chargement et évacuation des gravois à la décharge.

Localisation : � Aile Nord et Sud : Provision de fourreaux sous plancher et réservation dans

maçonnerie.

9.2.4 Plancher poutrelles hourdis Réalisation d’un plancher classé M1 plancher poutrelles hourdis épaisseur selon portée et étude béton armé ci-avant comprenant :

o poutrelles en béton précontraint certifié RSE avec 1 étai pour les portées de +5.00m, compris encastrement côté murs de l’église et sommiers béton.

o entrevous polystyrène ignifugé avec languette (Up = 0.28 W/m².K), o rupteurs thermiques Thermosten, o armatures périphériques, renforts d’ancrages, chapeaux de rives, chapeaux de


continuité. o dalle de compression d’épaisseur selon étude béton armé, en béton armé treillis

soudé conforme à la norme NF P 18-201. o finition dalle brut, o Joint de dilatation,

Selon étude technique du BET structure à la charge du présent lot Localisation :

� Plancher pour la totalité du rdc de l’aile Nord et Sud.

9.2.5 Arase étanche Arase étanche au mortier dosé à 600kg/m3 avec incorporation d’un hydrofuge de masse de type SIKA. Celui-ci devra être situé à 15cm, minimum au dessus du terrain extérieur fini.

Localisation :

� Entre l’infrastructure et superstructure des ailes Nord et Sud. En périphérie. 9.3 SUPERSTRUCTURE

9.3.1 Massif en béton armé Massif en béton en béton compris armatures, coffrages soignés. Classe de résistance des bétons et section des armatures selon étude technique du BET structure

Localisation :

� Massif en béton armé pour portique en lamellé collé (à la charge du lot n°4). Selon plans.

9.3.2 Maçonnerie de briques 6x11x2 en parements L'entreprise du présent lot devra l'ensemble des fournitures, façon et mise en œuvre maçonnerie en brique pleine terre cuite hourdés au mortier de chaux apparentes, ainsi que l'ensemble des travaux annexes nécessaires découlant de cette intervention. Ces travaux comprendront :

o le transport des briques jusqu'au lieu d'emploi o la fourniture des briques : brique d’aspect et de teinte similaire à l’existant.

Dimensions selon modèle existant. o la pose incluant : la distribution et la répartition des briques, le mortier de pose, la

pose proprement dite avec trempage préalable des briques, toutes les coupes, le réglage et alignement à chaque rang afin d'obtenir un parement dressé parfaitement aligné pour parement uni ou pour façon de redans, bandeau ou décor, le nettoyage pour faire disparaître toutes traces de laitance pendant la période de séchage après durcissement des joints, la manutention des déchets et leur stockage en attente d'enlèvement général.

o Compris plus value pour appareillage des encadrements…corniches, fausse baie ect…


o Nettoyage : à exécuter après la pose avec emploi de produit n'attaquant pas la brique

Nota : Les échafaudages sont prévus au poste 10.1.1 du présent CCTP.

Localisation :

� Pour élévation des façades Est et Ouest de l’aile Nord � Pour élévation des façades Est et Ouest de l’aile Sud � Pour encadrement de baies des extensions Nord et Sud � Pour bandeau et corniche

Repère et appareillage selon plans.

9.3.3 Murs en agglos de 0.20m. Murs en maçonnerie d'agglomérés de ciment de 0.20m conformément au DTU et suivant les normes NF. Maçonnerie hourdée au mortier de ciment M1, et ce conformément au chapitre 1.09.3 du CCTG, et du DTU. La fourniture devra répondre aux exigences de l'article 1.05 du CCTG. Les joints de construction seront parfaitement rejointoyés. Selon étude technique du BET structure à la charge du présent lot

Localisation :

� Pour le mur pignon Sud de l’aile Sud. � Pour le mur Ouest de l’aile Nord � Pour le mur Ouest de l’aile Sud

9.3.4 Chaînages horizontaux. Chaînages horizontaux en béton armé dosage 350 kgs, compris coffrages et armatures. Selon étude technique du BET structure à la charge du présent lot

Localisation : � En tête des murs agglos du mur pignon Sud de l’aile Sud.

9.3.5 Chaînages verticaux. Chaînages verticaux en éléments blocs d'angles, compris armatures et béton selon étude technique du BET structure. Les pieds seront cassés pour permettre un nettoyage des fonds avant coulage du béton et pour assurer une parfaite liaison avec le chaînage d’arase.

Localisation :

� Pour les murs en agglos pignon Sud de l’aile Sud


9.3.6 Rempannage. Découpe des agglos selon rampants, coffrage avec about placés de chaque coté du mur dans son épaisseur et remplissage en béton armé compris armatures. Selon étude technique du BET structure à la charge du présent lot

Localisation :

� Rempannages du pignon Sud de l’aile Sud en agglos

9.3.7 Seuil en pierre de Berchères Façon de seuil en pierre de Berchères comprenant :

o La fourniture, débit, taille de la pierre selon calepin réalisé par l’entreprise o La réalisation d’une forme en béton de chaux pour assise du seuil. o La pose et le mortier de pose. o La patine pour harmonisation des tons.

Localisation :

� Pour les portes Ouest des ailes Nord et Sud (2u)

10 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – RAVALEMENT DES FACADES

10.1 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

10.1.1 Echafaudage vertical à emboîtement

CONCEPTION Les échafaudages seront conçus en collaboration avec les autres lots, notamment pour ce qui est des planchers de travail (hauteur, emplacement) et des longueurs de trame afin d’éviter toute disposition gênante au bon déroulement des travaux. De ce fait, le titulaire du présent lot présentera un plan d’échafaudage à l’Architecte, au coordonnateur SPS et aux entrepreneurs avant tout montage. Le plan des échafaudages devra être approuvé par l’Architecte et le coordonnateur SPS avant le commencement des travaux. Ces échafaudages resteront à la disposition de tous les lots pendant toute la durée des travaux. Ils devront permettre l’accès à toutes les parties intéressées par les travaux. Une mise à la terre devra être installée, pour l’ensemble des échafaudages, par une entreprise compétente, à la charge du présent lot. SECURITE Les personnes intervenant sur les échafaudages seront munies des EPI requis de ceintures, de harnais et de casques de sécurité pour la pose, la dépose et les modifications en cours de travaux sur les échafaudages. L’entreprise veillera à ce que les échafaudages et les agrès ne facilitent pas l’accès de l’édifice aux personnes étrangères aux entreprises et particulièrement en dehors des heures de travail. ECHAFAUDAGE VERTICAL


Le matériel d’échafaudage sera couvert par la norme NF et marque NF, l’entreprise devra fournir la notice descriptive de son modèle d’échafaudage. Les éléments utilisés au sein du même échafaudage seront tous de même origine et de même marque. Celui-ci sera en tubes métalliques assemblés par colliers ou clavettes de serrage ou autres moyens sécurisants. Les échafaudages seront de fabrication prévus pour les travaux de maçonnerie et pour le stockage de matériaux. La classe de l’échafaudage est à définir par l’entreprise du présent lot et sera relative aux travaux demandés. Les échafaudages seront montés conformément aux réglementations en vigueurs et notices du fabricant. Tous les éléments seront en acier galvanisé, propres et en bon état (plateaux, tubes de montants, moises, garde-corps, contreventements, consoles, cadres, colliers, pare gravois, amarrage, platines, vérins, potences). Tout élément rouillé, sale ou déformé sera systématiquement refusé. La trame sera de 2.00 ml (hauteur entre 2 planchers).

ASSISES Avant d’installer les échafaudages, l’entrepreneur devra s’assurer de la pression que le sol peut supporter. Il est indispensable de répartir les charges transmises par les semelles des poteaux en faisant notamment reposer sur une même semelle de répartition (au minimum un bastaing) les 2 pieds des poteaux situés dans un plan transversal de l’échafaudage. Les pieds d’échafaudage ne devront jamais reposer sur des matériaux de construction creux ou des pièces de bois travaillant en flexion si leur résistance n’a pas été calculée. L’entreprise devra tous les dispositifs nécessaires à la répartition des charges (platelages, cales, couchis de madriers, …). OSSATURE : (Poteaux, semelles, moises et traverses) Elle sera composée d’éléments préfabriqués, multidirectionnels portant le label N.F. Les produits utilisés seront en acier galvanisé, propres et en bon état.

Semelles

Elles seront réglables par vérin à vis. La longueur minimale de la tige dans le poteau devra être au minimum de 15 cm. La liaison entre la tige filetée et la semelle ne devra pas être rigide afin de compenser les défauts de perpendicularité.

Poteaux

Ils seront constitués de tubes creux qui s’emboîtent les uns dans les autres et seront liaisonnés par une remontée de 16 cm mini, ou bien verrouillés. Tous les 50 cm des collerettes soudées seront destinées à recevoir les moises ou traverses.

Moises

Elles sont en tubes creux. Chaque extrémité sera terminée par une tête à clavette.

Longerons et lisses

La largeur des travées sera fonction de la trame adoptée. L’entreprise devra fournir des longerons conformes à la charge demandée.


Traverses

Leurs dimensions devront correspondre à la classe demandée.

Poutres de franchissement

Elles sont en acier galvanisé à chaud – hauteur 0,45 m. Liaison aux poteaux : membrure supérieure : têtes à clavettes Membrure inférieure : colliers de liaison. LIAISON AU MUR En cas de nécessité d’ancrage dans les maçonneries, les points d’ancrage seront obligatoirement dans les joints sans percement des pierres et en aucun cas sur des éléments fragiles. Les ancrages devront être figurés sur les plans et soumis à l’Architecte pour approbation. En cas d’ancrage par étrésillons, les vérins ne devront en aucun cas risquer de détériorer les parements; ces vérins seront posés sur cales en contreplaqué CTBX. Dans le cas où des éléments d’échafaudages seraient en saillies, ils seraient protégés par des pièces en bois et des matériaux souples, pour éviter d’endommager les parements. L’entrepreneur du présent lot devra la reprise des parements dégradés par son échafaudage. PLANCHERS Les planchers seront horizontaux, et composés d’éléments préfabriqués en métal galvanisé antidérapants en parfait état. La largeur libre de circulation sera d’au mois 1,00 m. Chaque élément du platelage, reposera sur 2 appuis et seront assujettis à l’ossature de l’échafaudage par un dispositif conçu de manière à ne pouvoir ni basculer, ni se déplacer, ni se soulever sous l’effet du vent. Sur chaque plateau devra être indiqué, de façon inaltérable, la charge utile d’utilisation. Cette indication sera reportée sur le registre de sécurité. S’il y a lieu des débords prenant appui sur des consoles devront être installés. MOYENS D’ACCES Les échafaudages seront équipés de dispositifs d’accès aux différents plateaux de travail, et comporteront : o des échelles inclinées, à échelons :

Elles seront incorporées aux plateaux et indissociables. Elles devront être rabattables en sous-face du plancher.

ECHELLES Les échelles ou escaliers seront tous en parfait état, du même aspect et de même dimension; il sera placé une échelle entre chaque plancher. Elles seront disposées dans un alignement vertical parfait, amarrées en tête et munies d’un dispositif antidérapant au pied. L’entreprise prendra les dispositions nécessaires pour que les échafaudages ne soient pas accessibles aux personnes non habilités, notamment le soir, la veille de chaque week-end, jours féries et périodes de vacances. GARDE-CORPS Les garde-corps seront constitués de deux lisses ou mains-courantes placées, l’une à 1,00 m. et l’autre à 0,45 m. au dessus du plancher, d’une plinthe de 0,15 m. Les garde-corps et plinthes seront posés à tous les niveaux de plancher, face avant et retours, sans mention publicitaire.


Le bord du plancher sera à 20 cm de la construction. Dans le cas où, en accord avec l’Architecte et les autres corps d’état, cette distance de 20 cm devra être augmentée, les garde-corps et plinthes seront prévus en face arrière. PLAN D’IMPLANTATION DE MONTAGE Les échafaudages ne peuvent être construits, démontés ou sensiblement modifiés que sous la responsabilité d’une personne compétente et par du personnel compétent habitué au travail dans les monuments historiques et anciens. Le plan comprendra :

- les hypothèses de charges verticales et horizontales et les charges particulières ponctuelles

- La classe de chargements des planchers - La position de l’ouvrage dans son environnement - La position des travées d’accès - La présence des passages et accès à laisser libres - La présence d’un filet ou de bâche PVC, des surfaces de recueil - Le nombre, la position et la nature des amarrages et des ancrages - Les rehausses verticales, le parapluie - Les répartitions au sol (descente de charge maximum par poteau, les pressions au sol

et donc la répartition au sol qui en découle) - La position de tous les contreventements, renforts, etc.

ENTRETIENS ET AUTO CONTRÔLES L’entretien comprendra : o Toutes les visites de sécurité, vérification des assemblages, resserrage des écrous,

changement éventuel des pièces défectueuses. o Les examens seront consignés sur les fiches d’auto contrôle. o Toutes les modifications éventuelles de conception des échafaudages (planchers,

etc.) à la demande et en collaboration des autres lots. o Toutes les modifications et déposes/reposes en cours de chantier pour permettre les

interventions des autres corps d’état (dépose/repose du pignon, de la rose, des charpentes, de la voûte en bois, …). Ces interventions seront définies précisément en phase préparatoire avec l’ensemble des autres d’état.

Auto Contrôle : o Examen périodique de ses installations (minimum 1 examen par semaine et toujours

après le week-end). o Cet examen sera également à prévoir à chaque fois que la station météorologique

locale annonce un fort vent. L’examen sera renouvelé après le passage du coup de vent

o Ces contrôles seront consignés au Registre de sécurité et communiqués au coordonnateur SPS.

Localisation :

� Apport, montage, location et démontage d’un échafaudage léger extérieur avec plancher tous les deux mètres pour :

o l’ensemble des façades du presbytère o l’ensemble des façades de la dépendance o l’ensemble des façades de la sacristie o Aux 2 faces du mur de clôture o Aux 2 faces du porche


o Mur pignon Sud de l’aile Sud o Façade Est et Ouest des ailes Nord et Sud

Nota : les échafaudages seront mis à disposition du charpentier/couvreur.

10.1.2 Protection des menuiseries Fourniture et mise en place de protection provisoire par plaque de contreplaqué sur ossature et interposition d’un film polyane, compris :

o sujétions de découpes o fixations provisoires non destructives o location, entretien nécessaire pour la durée du chantier o Tous coltinages pour montage et descente o dépose après travaux o Nettoyage et enlèvement des gravois

Localisation :

� Au droit de l’ensemble des menuiseries conservées du presbytère, des vitraux de la sacristie

10.2 TRAVAUX DE MACONNERIE

10.2.1 Piochement d’enduit Piochement des enduits à la chaux, des raccords éventuels au ciment compris, dégradation des joints sur 0.04m éps environ. Nettoyage et lavage à l’eau claire.

Localisation : Parements extérieurs :

� de la dépendance � de la sacristie

10.2.2 Nettoyage des parements Nettoyage de l’ensemble des parements conservés à la charge du présent lot.

Nettoyage par brossage à l’eau des parements - Brossage à la brosse douce à l’exclusion de toutes brosses métalliques, avec addition d’eau clair, puis rinçage à l’eau clair sans pression. - La dureté de la brosse sera adaptée à la nature de la pierre - Purge superficielle afin d’éliminer les parties non adhérentes

Localisation :

� Ensemble des parements enduits, briques et pierres de taille du presbytère � Ensemble des parements moellons et enduits du mur de clôture Est (aux deux faces) � Ensemble des parements moellons et enduits du porche Est (aux deux faces)


10.2.3 Reprise de maçonnerie moellons Identification préalable des modes constructifs (assisés, type d’appareil, ….). Protections et étaiement complémentaires éventuels. Maçonnerie de moellons identique à l’existant comprenant :

o Dépose de maçonnerie par refouillement ou par le dessus o Etaiement ponctuel lors des travaux de reprise o Tri, décrottage des maçonneries pour réemploi o Fourniture de maçonnerie de moellons complémentaires o Pose de moellons au mortier de chaux dit « à bain soufflant », pose 1 face

alignée et/ou à l’identique de l’existant. o Façon de parement et appareillage identiques aux parements anciens, o Jointoiement aux dosages et de l'aspect des moellons en œuvre. o Relancis de moellons.

Localisation : Reprise ponctuelle des parements extérieurs :

� de la dépendance. 5% de la surface. � de la sacristie compris au droit des ouvrages démolis (ancien musée et sanitaires

adossés)

10.2.4 Confortation interne par injection de coulis Injection des maçonneries au coulis comprenant :

o Forage des trous dans les joints des maçonneries pour injection aux inclinaisons, espacements et profondeurs requis.

o Fourniture des matériaux constitutifs des coulis et la confection des coulis o Calfeutrements, garnissages à l’exclusion des rejointoiements, relancis, reprises

de mur s’ils s’avéraient nécessaires aux injections. o Précautions pour éviter d’endommager les existants. o Nettoyage du parement après injection.

Nature des maçonneries à conforter : maçonnerie de moellons. Modalité d’exécution des trous d’injection : à la mèche, inclinaison 30 degrés. Constitution des coulis : coulis au mortier de chaux faiblement hydraulique Modalité des injections : gravitaire

Localisation : A la demande pour l’ensemble des parements extérieurs :

� de la dépendance � de la sacristie compris au droit des ouvrages démolis (ancien musée et sanitaires

adossés)

10.2.5 Rejointoiement sur parement brique – moellon – pierre de taille Nettoyage par brossage au préalable avec addition d’eau clair, puis rinçage à l’eau clair sans pression. Dégarnissage des joints avec soins, de manière à ne pas dégrader les arêtes des parements. Dégradation mécanique des joints sera autorisée sous réserve de ne pas détériorer les arêtes des parements.


En cas de non satisfaction de l’Architecte, ce dernier est en droit d’exiger une exécution à l’outil manuel sans compensation financière de l’entreprise. Regarnissage réalisé conformément aux dispositions particulières avec humidification préalable. Les essais de convenance demandés par l’Architecte. Fichage des parties pouvant être fortement dégradé. Les manutentions des gravois en résultant jusqu’aux décharges. Compris relancis de moellon et brique au cas échéant. Les joints anciens en bon état seront impérativement conservés, les joints neufs devront reprendre les mêmes textures et coloris que l’existant. Interdit : Plâtre et ciment L’emploi de la chaux NHL-Z est proscrit. En cas de dégarnissage de joints ciment : l’usage du disque est possible pour les pierres dures. L’entreprise devra toujours dégarnir les joints en recherche. Tout dégarnissage général est interdit, sauf nécessité constatée par l’Architecte en Chef des Monuments Historiques. - profondeur moyenne du dégarnissage : 2 à 5 cm - nature du mortier à dégarnir : selon existant - granularité ; sable : de l'avant joint : selon existant du joint de finition : selon existant - liant et dosage : avant-joint : semblable au mortier de pose joint de finition : chaux grasse - traitement de surface : patine pour harmonisation avec anciens joints adjacents.

Localisation : Parement brique :

� Presbytère : rejointoiement très ponctuel. 15% environ compris relancis de brique. � Dépendance : rejointoiement complet. � Sacristie : rejointoiement complet � Porche (faces extérieure et intérieure) : rejointoiement ponctuel

Parement moellon : � Mur de clôture (face intérieure) : rejointoiement ponctuel – envrion 50% de la surface � Porche (face intérieure) : rejointoiement complet.

10.2.6 Jointoiement sur parement brique Jointoiement au mortier de chaux des parements brique neufs. Finition au choix de l’architecte. L’entreprise devra la réalisation d’échantillon au préalable, pour validation par l’architecte.


Jointoiement : . Largeur : 10 mm moy. . Mortier : mortier de chaux dosé à 500 kg

Localisation :

� Ensembles des parements brique neufs extérieurs des ailes Nord et Sud.

10.2.7 Bouchons en pierre neuve Bouchons en pierre de taille neuve comprenant :

o La fourniture de la pierre de Berchère o L'incrustement à joints vifs dans un élément d'assise en place. o Le refouillement et toutes tailles sur pierres neuves et en place. o La pose et le mortier de pose. o La taille des parements compris adaptation des arêtes aux existants. o Les manutentions et l'évacuation des gravois aux décharges publiques. o La patine pour harmonisation des tons.

Localisation : Façades du presbytère : Provision de bouchons en pierre de taille pour bandeaux, soubassement, chaines d’angles….

10.2.8 Reprise ponctuelle des enduits Reprise ponctuelle d’enduit, identique aux existants comprenant :

o Purge des enduits pulvérulents et/ou friables o Humidification des parements. o Raccords d’enduit au mortier de chaux grasse (aérienne) compris façon de

raccord avec les enduits anciens conservés, compris patines d’harmonisation.

Localisation : Provision pour reprise ponctuelle des enduits extérieurs :

� du mur de clôture (face extérieures): 20% de la surface totale � du porche (face extérieure) : 50% de la surface totale � de l’église (mur gouttereau Sud) au droit des ouvrages démolis (ancien musée)

10.2.9 Enduit plein au mortier de chaux Humidification des parements. Exécution des différentes couches constitutives des enduits, y compris sujétions de cueillies, d'angles d'arrêt et de garnissage des joints Renformis éventuels découlant de la planimétrie des existants et de la planimétrie exigée de l’enduit fini. Teinte et granulométrie au choix de l’architecte La finition sera lissée, brossée ou lavée au choix de l’architecte. Présentation d’échantillons de 1.00M2 minimum La coloration par sable naturel. La protection des enduits frais et jeunes, compte tenu des conditions


- matériaux constituant le support : Maçonnerie en moellons - 1ère couche

o nature des matériaux et dosage : 1/2 volume chaux aérienne +1/2 volume de chaux faiblement hydraulique et 1.5 vol de sable

o adjuvants et produit d'accrochage : Sans objet o mode d'application : manuel ou mécanique o surcharge : 20 mm moy.

- 2ème couche

o nature des matériaux et dosage : 1 volume chaux aérienne et 2.5 volume sable

o matériaux d'ajouts : sans objet o mode d'application : manuel

- 3ème couche

o couche de finition à la chaux aérienne + sablon local coloré de 10 mm ép. moyenne, avec resserrage entre 4 et 24 heures après son application pour refermer les microfissures qui se seraient formées.


� de la dépendance � de la sacristie � du pignon Sud de l’aile Sud (seulement sur la zone vue). � Murets apparents des rampes PMR Est et Ouest

10.2.10 Traitement biocide Traitement chimiques des algues et lichens sur éléments en pierre de taille, briques et enduits comprenant : - Protections des parties adjacentes - enlèvement à la spatule bois des mousses avant traitement. Il ne sera employé aucun outil susceptible d’altérer le parement. Produits à utiliser : - Tétrachlorure de benzalonium (net’Toit professionnel, laboratoires Sicca hygiène, distribué par CTS France, 26 passage Thiéré, 75011 PARIS, tél : 01 43 55 60 44, Fax : 01 43 55 66 87) ou similaire, dilué à 3-5% dans l’eau, en pulvérisation, à raison de 0.3L de solution par m². Les produits et la méthodologie devront être soumis à l’approbation de l’architecte. Les prescriptions d’utilisation du fabricant (température, délais d’application, rinçage, …) devront être scrupuleusement respectées.


� du presbytère sur pierre de taille, briques et enduits. � du mur de clôture (face extérieures) sur enduits. � du porche (face extérieures) sur pierre de taille, briques et enduits


10.2.11 Badigeon au lait de chaux grasse (aérienne) Application d’un badigeon au lait de chaux sur l’ensemble des enduits anciens nettoyés. Badigeon constitué de 1 volume de chaux grasse aérienne pour 1 à 2 volumes d’eau. Réalisation d’échantillons de 1.00m2 pour détermination du choix Architecte. L’application du nombre de couches nécessaires selon échantillon retenu, application à la brosse ou au pinceau. Compris protection des parties adjacentes, nettoyages après application.


� du presbytère sur pierre de taille et enduits � du mur de clôture (face extérieures) sur enduits. � du porche (face extérieures) sur pierre de taille et enduits

11 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – CREATION DE RAMPE PMR

11.1 TERRASSEMENT

11.1.1 Décapage Dito article 9.1.1 ci-avant

Localisation : � Pour l’ensemble des rampes PMR Est et Ouest

11.1.2 Fouilles en rigoles Fouille en rigole en terrain de toute nature. Les fonds de fouilles seront parfaitement sains et seront arasés à – 0.80m minimum au niveau fini extérieur. Côte revue selon la nature du sol. Nota : le contrôleur technique et le géotechnicien devront être avertis à l’ouverture des fouilles. Il est rappelé que dans le cas d'ouverture de fouilles de fondations, le fond de celles-ci devra être recouvert de gros béton dans la journée. Dans le cas où les conditions météo défavorables viendraient endommager un fond de fouille, une purge de ce fond de fouille sera nécessaire et le comblement s'effectuera en gros béton à la charge de l'entreprise. Les fonds de fouilles seront parfaitement de niveau et débarrassés de toutes les parties impropres. Compris coffrages si besoin pour éviter que la terre, au moment du coulage des fondations ne se mélange au béton.

Localisation :

� Pour semelle filante des rampes PMR Est et Ouest.




11.1.4 Remblai Après exécution des murs de fondations, prévoir la remise en place de remblais en tout-venant 0.63 et finition 0.31,5 parfaitement compacté et cylindré. Les remblais seront parfaitement compactés par couches successives de 0.20m épaisseur.

Localisation :

� En remblai au pourtour des murs de fondation des rampes PMR Est et Ouest. 11.2 FONDATIONS

11.2.1 Semelle filantes Semelles filantes de fondations en béton armé, compris armatures et liaisons avec les murs de fondations et béton de propreté en fond de fouille. La mise en œuvre se fera immédiatement après l'exécution des fouilles de manière à éviter la décompression superficielle du terrain. Classe de résistance des bétons et section des armatures selon étude technique du BET structure

Localisation :

� Pour fondation des rampes PMR Est et Ouest

11.2.2 Murs de fondations en agglos de 0.20m. Murs en maçonnerie d'agglomérés de ciment de 0.20m conformément au DTU et suivant les normes NF. Maçonnerie hourdée au mortier de ciment M1, et ce conformément au chapitre 1.09.3 du CCTG, et du DTU. La fourniture devra répondre aux exigences de l'article 1.05 du CCTG. Les joints de construction seront parfaitement rejointoyés. Selon étude technique du BET structure.

Localisation :

� Pour les murs de fondations des rampes PMR Est et Ouest.

11.2.3 Chaînage horizontal. Réalisation de chaînages horizontaux en béton armé compris coffrage et armatures selon étude technique du BET structure.

Localisation : � En tête des murs de fondation en agglos des rampes PMR Est et Ouest


11.2.4 Chaînage verticaux. Réalisation de chaînages verticaux en éléments blocs d'angles, compris remplissage en béton armé, dosage 350 kgs. Les agglos seront cassés en pied pour permettre le nettoyage des fonds et assurer une parfaite liaison avec les semelles de fondations. Selon étude technique du BET structure.

Localisation :

� Pour les angles et raidisseurs des murs agglos de fondations

11.2.5 Dallage en béton désactivé Fourniture et mise en œuvre d’un géotextile à fonction anticontaminante et de renforcement. Fourniture et mise en œuvre d’une couche de forme en granulat de bonne qualité insensible à l’eau et demandant peu de compactage. Mise en œuvre en deux couches de 20cm compris compactage. Le nivellement et les formes de pente seront respectés. Coulage de béton dosé à 350 kg CPJ 55 PM armé par treillis, dimensionnement selon étude béton armé. Les joints de fractionnement seront exécutés à la scie Clipper, tous les 12 m2 environ. Compris toute sujétion pour forme de pente. Le béton sera désactivé en surface par pulvérisation d’un désactivant sur la surface fraîche puis lavé au nettoyeur haute-pression. La mise en œuvre retenue permettra la plus grande homogénéité d'aspect du matériau, tout en conservant au matériau ses qualités de résistance. Les gravillons devront rester en surface, leur densité devra être régulière sur un même carré et d'un carré à l'autre. Le traitement de surface fera apparaître les granulats de couleurs en éliminant la laitance sans le déchausser et créer des trous. L'état de surface ne devra pas être trop rugueux (Choix des granulats à soumettre à l’architecte) Un soin particulier sera apporté à la protection des pieds de façade et ouvrages divers contre toute projection de béton et de désactivant.

Localisation : � Revêtement des rampes PMR Est et Ouest selon plans

11.3 SUPERSTRUCTURE

11.3.1 Murs en agglos de 0.20m. Murs en maçonnerie d'agglomérés de ciment de 0.20m conformément au DTU et suivant les normes NF. Maçonnerie hourdée au mortier de ciment M1, et ce conformément au chapitre 1.09.3 du CCTG, et du DTU. La fourniture devra répondre aux exigences de l'article 1.05 du CCTG. Les joints de construction seront parfaitement rejointoyés. Selon étude technique du BET structure à la charge du présent lot


Localisation : � Pour muret de soubassement des rampes PMR Est et Ouest

11.3.2 Chaînages horizontaux. Chaînages horizontaux en béton armé dosage 350 kgs, compris coffrages et armatures. Selon étude technique du BET structure à la charge du présent lot

Localisation : � En tête des murs agglos des murets de soubassement des rampes PMR Est et Ouest

11.3.3 Chaînages verticaux. Chaînages verticaux en éléments blocs d'angles, compris armatures et béton selon étude technique du BET structure. Les pieds seront cassés pour permettre un nettoyage des fonds avant coulage du béton et pour assurer une parfaite liaison avec le chaînage d’arase.

Localisation :

� Pour les murets de soubassement des rampes PMR Est et Ouest. 11.4 OUVRAGES DIVERS

11.4.1 Couronnement en brique Façon de couronnement en brique des têtes des murets comprenant la fourniture et pose de brique sur chant, pose dito article 7.3.1 Ci-avant. Les échantillons de brique seront soumis à l’approbation de l’architecte.

Localisation :

� Pour couronnement des murets des rampes PMR Est et Ouest (brique sur chant)

11.4.2 Emmarchement en pierre de Berchères Réalisation d’un emmarchement en pierre de Berchères comprenant :

o La fourniture des matériels et personnels, leur apport à pied d’œuvre. o La forme de pose en béton compris coffrages et armatures. o La fourniture, débit, taille des blocs marches en pierre de Berchères selon calepin

réalisé par l’entreprise, face apparente du giron en finition adoucie et vieillie ou bouchardé fin et toutes les autres faces adoucies, les arrêtes légèrement épaufrées, dimension selon plans.

o La pose des blocs à la règle et bien horizontal et le mortier de pose. o La patine pour harmonisation des tons.

Localisation :

� Emmarchement (2 marches) de la rampe PMR Est � Emmarchement (3 marches) de la rampe PMR Ouest


11.4.3 Enduit au mortier de chaux Dito article 10.2.9 ci-avant

Localisation :

� Pour les parements apparents des murets de soubassement des rampes PMR

11.4.4 Ventilation du soupirail Création d’une ventilation dans le muret de soubassement de la rampe PMR afin de garder une ventilation du soupirail existant situé en façade Est du presbytère (côté Nord). Ces travaux comprendront :

o La réservation dans la maçonnerie d’agglos du muret o Apport d’air frais sous dallage par tuyau PVC de diamètre adapté à la surface

de ventilation actuelle. o La fourniture et pose d’une grille acier o Mise en peinture de la grille pour harmonisation avec les enduits des murets

Localisation :

� Dans muret de la rampe PMR Est

11.4.5 Mise à niveau des regards Pendant les travaux de terrassement (décapage), l’entreprise devra la protection des regards à conserver. Mise à niveau des regards compris toutes sujétions de déposes/repose des regards, adaptations des rehausses fournies sur l’existants, scellement de l’ensemble ect…

Localisation : � Regards existants à conserver dans la cour Est.

11.4.6 Revêtement stabilisé de la cour Décapage de l’existant selon article ci-avant. Fond de forme Le fond de forme devra être réglé suivant une pente uniforme de 0,02 m. Il sera fortement compacté avant toute mise en œuvre de matériaux de fondation. Couche de fondation en GNT 0/31. La fondation sera constituée par une grave naturelle de granulométrie 0/31 et d’équivalent de sable E.S. supérieur ou égal à 30. L’épaisseur totale sera de 0.25 m. Couche de finition. Fourniture et mise en œuvre d’une surface en stabilisé concassé d’épaisseur 5cm compris compactage. Revêtement roulable pour PMR

Localisation :

� Aménagement de la cour Est selon plans architecte.


12 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – CREATION DE AUVENT

12.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

12.1.1 Préparation arase du mur d’enceinte Préparation de l’arase du mur d’enceinte pour permettre l’implantation des auvents comprenant :

o Petit échafaudage pour accès o Dépose soignée du couronnement en tuile terre cuite du mur d’enceinte. o Reprise de maçonnerie de moellon éventuelle o Dressement des maçonneries et réalisation d’une chape d’arase au mortier de

chaux pour recevoir les futures sablières des auvents. o Evacuation des gravats

Localisation : � Préparation de la tête du mur d’enceinte Est pour recevoir les charpentes des auvents

Nord et Sud. � Préparation de la tête du mur d’enceinte Nord pour montage d’un pignon sur l’auvent

Nord. 12.2 TERRASSEMENT

12.2.1 Décapage Dito article 9.1.1 ci-avant

Localisation : � Dans l’emprise des auvents Nord et Sud créés, selon plans architecte.

12.2.2 Fouilles en trous Fouille en trous en terrain de toute nature. Les fonds de fouilles seront parfaitement sains et seront arasés à – 0.80m minimum au niveau fini extérieur. Côte revue selon la nature du sol. Dimension selon étude technique du BET structure.

Localisation :

� Pour semelle isolée des auvents Nord et Sud




12.3 FONDATIONS

12.3.1 Semelles isolées ou puits Semelles isolées ou puits de fondations en béton armé, compris armatures et liaisons avec les longrines de fondations. La mise en œuvre se fera immédiatement après l'exécution des fouilles de manière à éviter la décompression superficielle du terrain. Classe de résistance des bétons et section des armatures selon étude technique du BET structure

Localisation :

� Pour fondation des auvents Nord et Sud

12.3.2 Longrine Longrine en béton armé compris coffrage soigné et armatures. Ragréage nécessaire et clavetage au droit des semelles isolées ou puits Classe de résistance des bétons et section des armatures selon étude technique du BET structure

Localisation : � Pour longrine de fondation des auvents Nord et Sud, selon plans

12.3.3 Dallage porté sur terre plein Réalisation d’un dallage sur terre plein conforme NF P 11-213, identique à l’article 7.2.1 ci-avant, sans isolant. Classe de résistance des bétons et section des armatures selon étude technique du BET structure

Localisation :

� Pour dallage des auvents Nord et Sud, selon plans 12.4 SUPERSTRUCTURE

12.4.1 Murs en agglos de 0.20m. Description selon article 9.3.3, 9.3.4 et 9.3.5 ci-avant

Localisation :

� Pour soubassement au droit des pignons bardés en Douglas (Bardage à la charge du lot n°4)

12.4.2 Plot béton Plot en béton armé compris coffrage soigné et armatures. Ragréage nécessaire.


Classe de résistance des bétons et section des armatures selon étude technique du BET structure

Localisation :

� Plots béton sous poteaux des charpentes des auvents Nord et Sud

12.4.3 Rehausse en maçonnerie de moellon Fourniture et pose de moellons neufs ou de récupération comprenant : Les manutentions de moellons depuis le lieu de stockage jusqu’au lieu de pose. La retaille de moellons si nécessaire pour leur donner la forme prescrite. Pose de moellons au mortier de chaux dit « à bain soufflant », pose 2 faces alignées. Façon de parement et appareillage identiques aux parements anciens, Jointoiement aux dosages et à l'aspect des moellons en œuvre, réalisé au mortier de chaux avec un coefficient de dureté adapté, suivant largeur, profondeur, forme et finition des joints existants et selon les directives de l’Architecte. Le traitement de surface pour respecter le caractère ancien Réalisation d’un enduit au mortier de chaux, en raccord avec l’enduit existant du mur de clôture (face extérieur) Jointoiement au mortier de chaux, en raccord avec les joints du mur de clôture (face intérieure). Patine d’harmonisation en finition L’emploi de la chaux NHL-Z est proscrit.

Localisation :

� Rehausse pour pignon Nord de l’auvent Nord sur maçonnerie existante du mur d’enceinte Est. Selon plans architecte.

13 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – RESEAUX EAUX PLUVIALES

13.1 Puisards Réalisation d’un puisard pour recevoir les eaux de pluie comprenant : - Terrassement en trous - Dressement des parois et nivellement du fond de fouille. - Fourniture et pose de buses en béton armé Ø 140 avec tampon de fonte série lourde en fermeture. - Habillage des parois en feutre géotextile S31. - Remblaiement en matériaux drainant sur 1.50 profondeur en gravillon 11/22. - Le tube de la canalisation débouchera de 50 cm environ dans le remblai en gravier. - Recouvrement en feutre géotextile et remblaiement en terre issue de la fouille sur 50 cm d’épaisseur. - Dimension du puisard : 140 cm Ø et 200 cm hauteur.

Localisation :

� Puisard, suivant plan du réseau des eaux pluviales (1u dans le jardin et 1u dans la cour)


13.2 Canalisations Eaux pluviales Fouille mécanique ou manuelle en tranchée de 0.40 largeur moyenne à - 0.80m. Dressement et nivellement du fond de fouille. Fourniture et pose de canalisation en PVC gamme assainissement CR4 de Ø 120mm, compris réglage des pentes sur lit de sable de 0/5, de rivière en 10 cm épaisseur. Remblaiement de 10 cm au dessus de la matrice. Grillage avertisseur. Remblaiement par couches successibles de 20 cm d'épaisseur compris compactage. Chargement et enlèvement des gravois. Compris toutes sujétions de reprises et de raccordement au droit des pieds des descentes EP existantes et créées.

Localisation : Linéaire selon plan du réseau d’évacuation des eaux pluviales :

� Pour la chapelle � Au droit de la sacristie � Au droit de la dépendance � Au droit du presbytère

13.3 Regards 30x30

Fourniture et pose d’un regard en béton préfabriqué section 30x30, compris tampons de fermeture en pierre de Berchères. Manchons, coudes et autres raccords à coller, branchement et scellement au mortier de ciment sur regards.

Localisation :

� Regards en pied de descente EP et pour changement de direction du réseau. Selon plan du réseau d’eaux pluviales. (15u)

14 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES – TRAVAUX DIVERS

14.1 Travaux en coordination avec le lot n°4 Le lot n° 03 réalisera toutes les fixations entre éléments de charpente et ouvrages en béton armé. Le titulaire du lot n°4 charpente-couverture fournira au présent lot les platines, tiges filetées, vis et boulons. Le lot n°4 reste responsable de l’implantation des trous et fixation dont il a besoin.

Localisation :

� Fixation des platines sur massif BA pour portique en Lamellé collé des ailes Nord et Sud.

� Fixation des platines sur massif BA pour poteaux en chêne des auvents Nord et Sud.


14.2 Remise en état des abords A la fin des travaux, remise en état du terrain, démolition des aires et évacuation des gravats.

14.3 Evacuation des gravois Evacuation des gravois jusqu’aux décharges comprenant : Les manutentions, chargement et transports en camions, bennes, conteneurs. Les droits de décharge. Les nettoyages de voiries réglementaires. Tri sélectif des matériaux pour valorisation des déchets et acheminement dans les filières de recyclage. Le chantier devra rester en permanence facile d’accès et propre Les stockages de gravois sur les planchers d’échafaudages sont à proscrire.

Localisation :

� A inclure dans l’offre. Pour l’ensemble des travaux décrits ci-dessus.

14.4 Nettoyage de fin de chantier L’entreprise aura à sa charge, l’ensemble des nettoyages nécessaires pour une livraison de ses ouvrages en parfait état de propreté

14.5 Dossier documentaire

Attachement : A chaque décompte financier, L’entreprise doit joindre un attachement écrit figuré et photo nécessaire à la justification des prestations réellement exécutée en vue de la constitution du DOE. Ce document est nécessaire à la justification des prestations et à leur localisation Les attachements seront côté et soumis au visa du maître d’œuvre. A chaque décompte il devra être joint l’attachement figuré correspondant aux interventions décrites dans le dit décompte. 4 exemplaires originaux seront envoyés directement à l’architecte. Les coûts des attachements sont inclus dans les prix lorsque qu’ils ne font pas partie d’un article du BPU DOE : L’entreprise devra prévoir l’établissement d’un dossier documentaire pour l’ensemble des ouvrages réalisés Le document comprendra : Un volet technique avec une description technique des travaux réalisés, la liste des matériaux utilisés.( pour l’ensemble du lot) Un attachement photographique comprenant des vues avant et après travaux (datées et légendées). Les DOE seront fournis en 4 exemplaires originaux au format A4 et deux sur CD Rom.

Localisation

� Pour l’ensemble des travaux décrits ci-dessus.


A Loigny la Bataille le ........................ 2014.

Cachet et signature de l'entreprise