MAITRE D’OUVRAGE BUREAU D’ETUDES · 2019. 1. 25. · - DTU N°68.2 – NF P50-411-1 – NF P50-411-2 : Exécution des installations de ventilation mécanique, - DTU N°70.1 –

CCTP du 15 mai 2018 – v1

Votre interlocuteur : M. Francis WOOG Expert de Justice Ingénieur Conseil

Ingénier Arts et Métiers et IFFI

MAITRE D’OUVRAGE :

Lycée Hoche 73, Avenue de Saint-Cloud

78000 VERSAILLES

Tél. : 01.30.84.08.50 Fax : 01.39.50.62.17

E-mail :

[email protected] [email protected]

[email protected]

[email protected]

BUREAU D’ETUDES :

E3C CONSEIL

21, Avenue du Docteur Arnold Netter 75012 PARIS

Tél. : 01.71.18.22.30 Fax : 01.71.18.22.31

E-mail : [email protected] Site : www.e3c-conseil.com

LYCEE HOCHE – BATIMENT D’HABITATION CCTP :

LOT 1 - MISE EN CONFORMITE :

VMC CONDUIT DE CHEMINEE

javascript:void(0)

mailto:[email protected]



CCTP MISE EN CONFORMITE DE LA VMC ET DE LA CHAUFFERIE MAI 2018

Lycée HOCHE – VERSAILLES 2/26

SOMMAIRE

1. GENERALITES...................................................................................................................................... 4

1. 1. OBJET DU MARCHE............................................................................................................................. 4 1. 2. INTERVENANTS .................................................................................................................................. 4 1. 3. REGLEMENTATION ET REGLES DE L’ART ............................................................................................... 5 1. 4. CONTEXTE REGLEMENTAIRE SUR LA VENTILATION DES LOGEMENTS ...................................................................... 7 1. 2. PHASE D'ETUDE ET DE PREPARATION ................................................................................................. 10 1. 3. PHASE D'EXECUTION DES TRAVAUX ................................................................................................... 10 1. 4. PHASE PRECEDENT LA RECEPTION ...................................................................................................... 11 1. 5. RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS ET PRIVES ............................................................................. 12 1. 6. RELATIONS AVEC LES AUTRES LOTS .................................................................................................... 12 1. 7. RESPONSABILITES DE L'ENTREPRISE ................................................................................................... 12 1. 8. MATERIAUX ET MATERIELS ................................................................................................................ 13 1. 9. MODIFICATION DES PRESTATIONS EN COURS D'EXECUTION ............................................................... 13 1. 10. RECEPTION ..................................................................................................................................... 14 1. 11. DELAIS ET PENALITES ....................................................................................................................... 14 1. 12. GARANTIES DE L'ENTREPRISE (1 AN + BIENNALE) .................................................................................. 16

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES .......................................................................................... 17

2. 1. PASSAGES - TROUS DE SCELLEMENTS - SCELLEMENTS - RACCORDS ...................................................... 17 2. 2. GAINES DE VMC ................................................................................................................................ 17 2. 3. CALORIFUGE ..................................................................................................................................... 17 2. 4. INSTALLATIONS ELECTRIQUES............................................................................................................ 18 2. 5. ACOUSTIQUE .................................................................................................................................... 18 2. 6. ESSAIS – MISE EN SERVICE ................................................................................................................. 18

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES .................................................................................... 20

3. 1. INSTALLATIONS EXISTANTES .............................................................................................................. 20 3. 2. ETUDES D’EXECUTION ....................................................................................................................... 22 3. 3. DESCRIPTION DES TRAVAUX .............................................................................................................. 22

4. CONTROLES ET ESSAIS AVANT RECEPTION .......................................................................................... 25

4. 1. MISE AU POINT DE L'INSTALLATION ................................................................................................... 25 4. 2. MISE AU POINT DE L'INSTALLATION ................................................................................................... 25 4. 3. CONTROLE DE LA CONFORMITE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX ......................................................................... 25

5. ESSAIS DE RECEPTION ........................................................................................................................ 25

6. GARANTIES ....................................................................................................................................... 26

6. 1. GENERALITES .................................................................................................................................... 26 6. 2. GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT ................................................................................................ 26



6. 3. GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT .............................................................................................. 26



1. GENERALITES

1. 1. OBJET DU MARCHE

Le présent CCTP a pour objet les travaux de mise en conformité de l’installation de VMC ainsi que de la ventilation haute de la chaufferie. Lors de nos inspections, nous avons constaté que les débits d’extraction de la VMC étaient insuffisants, cette insuffisance de débit est la conséquence d’un conduit d’extraction non débouchant en toiture. Ces investigations ont également mis en évidence que la ventilation haute de la chaufferie est non débouchante en toiture et de plus, elle utilise le même conduit que la VMC. Les travaux du présent marché consistent principalement en (liste indicative et non limitative) :

- Séparer les conduits ventilation haute de la chaufferie et VMC,

- Rendre la ventilation haute chaufferie débouchante en toiture,

- Créer un conduit débouchant en toiture pour la VMC.

1. 2. INTERVENANTS

Les parties contractantes au marché de travaux sont : LE MAITRE D’OUVRAGE: Lycée Hoche 73, Avenue de Saint-Cloud 78000 VERSAILLES Désigné dans les documents par « Le Maître d'Ouvrage » d'une part, Et L’ENTREPRISE, dont l’acte d’engagement a été accepté par le Maître d’Ouvrage et désignée dans les documents par « Le Titulaire », « L’Entreprise » ou « L’Entrepreneur », d'autre part. Enfin, le présent document est visé par : LE MAÎTRE D'ŒUVRE : E3C CONSEIL 21, avenue Arnold Netter 75012 PARIS Tél. : 01.71.18.22.30 Fax : 01.71.18.22.31 E-mail : [email protected]




1. 3. REGLEMENTATION ET REGLES DE L’ART

Toutes les prescriptions, normes et règlements concernant les installations de ventilation, les installations électriques concernant les économies d’énergie, seront applicables à la remise des offres. En aucun cas, l'Entrepreneur ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces documents et les prix de celui-ci sont toujours réputés avoir été produits compte tenu de toutes ces prestations. En règle générale, l'Entreprise devra se tenir au courant de toutes les modifications sur l'ensemble des normes et de la réglementation. Si en cours des travaux de nouveaux règlements ou normes entraient en vigueur, l'Entreprise serait tenue d'en référer par écrit au Maître d'Ouvrage (une copie du courrier étant également adressée au Maître d'Œuvre d'Exécution). Les travaux seront à réaliser suivant les règles de l'art et conformément aux réglementations en vigueur à la signature du marché et notamment aux règlements et normes suivants :

- Textes officiels, lois, décrets, arrêtés, circulaires et leurs additifs, ainsi que fiches, notes et commentaires techniques qui les précisent et ce dans leurs dernières éditions,

- Publications du C.S.T.B., notices et documents techniques unifiés (D.T.U.),

- Projets de décrets ou règles, faisant état de pratique courante de la profession, proposée à l'homologation,

- Règles interprofessionnelles pour les garanties résultant des obligations d'assurance,

- Art. R4534-1 à R4534-156 du Code du travail, règlement d'hygiène et de sécurité,

- Circulaire du 11 avril 1984 relative à l'éclairage des lieux de travail,

- Circulaire du 9 octobre 2012 relative à la prévention des risques électriques,

- Code de la Construction et de l'Habitation,

- Règles administratives nationales et locales, telles que le service incendie, ainsi que les directives des services municipaux et des services publics (EDF - GDF - PTT - etc.),

- Réglementation thermique des bâtiments existants,

- Les cahiers des charges des fabricants. Et plus particulièrement : Documents techniques unifiés :

- DTU N°65.2 – NF P P52-306 : Isolation des circuits, appareils et accessoires,

- DTU N°68.1 – NF XP P50-410 : Installations de ventilation mécanique contrôlée – règles de conception et de dimensionnement,

- DTU N°68.2 – NF P50-411-1 – NF P50-411-2 : Exécution des installations de ventilation mécanique,

- DTU N°70.1 – NF P80-201-2 : Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation,



Autres normes :

- NF P 03-001 : CCAG,

- NF E 51-700 Composants de ventilation mécanique contrôlée – Terminologie,

- NF E 51-708 Composants de ventilation mécanique contrôlée - Conduits souples, renforcés, nus et cylindriques,

- NF E 51-713 Composants de ventilation mécanique contrôlée (VMC) - Bouches d'extraction pour VMC - Spécifications et contrôle de la conformité aux spécifications,

- NF E 51-732 Composants de ventilation mécanique contrôlée - Entrées d'air en façade – Caractéristiques,

- NFC 15.100 : Installations électriques à basse tension. Textes réglementaires et particuliers :

- Arrêté du 24 mars 1982 et du 28 octobre 1983 relatif à l'aération des logements,

- Arrêté du 30 juin 1999 modifié relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation et aux modalités d'application de la réglementation acoustique,

- Arrêté du 3 mai 2007 - caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants (RT-Ex),

- Décret n° 88-523 du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage,

- Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.

Cahier des Prescriptions Techniques :

- GS 14 : systèmes de ventilation hygroréglable – Cahier des Prescriptions Techniques Communes (cahier du CSTB n°3615-V3).

Les documents appelés CCTG ne sont pas nommément désignés, chaque Entrepreneur étant contractuellement réputé doit connaître tous les documents CCTG applicables aux travaux de son lot, être en possession de ces documents techniques et savoir parfaitement mettre en application les clauses, conditions et prescriptions énoncées dans ces documents. Pour les textes législatifs ou réglementaires, les prescriptions du texte le plus récent seront applicables.



1. 4. CONTEXTE REGLEMENTAIRE SUR LA VENTILATION DES LOGEMENTS

Nombre de pièces principales

1 2 3 4 5 6 7

Débit total minimal en m3/h 10 10 15 20 25 30 35

Tableau 1 : Ventilation mécanique de type hygroréglable : débit d’air extrait en fonction du nombre de pièces

1) Contexte réglementaire : ventilation

La ventilation des habitations est réglementée par l’arrêté du 24 mars 1982 modifié par l’arrêté du

28 octobre 1983.

Le renouvellement d’air des bâtiments d’habitations repose sur le principe de la ventilation

générale (toutes les pièces du logement sont traitées) et permanente (la ventilation ne peut être

interrompue).

La circulation de l’air doit pouvoir se faire par l’entrée d’air dans les pièces principales (séjour,

chambres) et son extraction dans les pièces de services (cuisine, salles de bains, WC).

Cette réglementation fixe les débits d’air minimaux extraits en fonction du nombre de pièces

principales du logement :

Débits extraits exprimés en m3/h

Nb de pièces principales du

logement

Débit mini pour l'ensemble

du logement Cuisine

Salle de bains ou de douches

Autre salle d'eau

WC

Unique Multiple

1 2 3 4 5 6 7

35 60 75 90 105 120 135

20/75 30/90 45/105 45/120 45/130 45/135 45/165

15 15 30 30 30 30 30

15 15 15 15 15 15 15

15 15 15 30 30 30 30

15 15 15 15 15 15 15

Tableau 1 : Débit d’air extrait en fonction du nombre de pièces

Dans le cas d'une ventilation mécanique de type hygroréglable qui module automatiquement le

renouvellement d'air du logement, les valeurs de débit total minimales extraites peuvent être

limitées aux valeurs suivantes :



Nota : Dans un système de ventilation mécanique contrôlée, la bouche d’extraction placée dans chacune des pièces techniques (cuisine, salle de bains, WC) permet de garantir l’extraction suffisante et permanente des pollutions intérieures (odeurs, humidité, CO2 et gaz brûlés si VMC Gaz). Elle est associée à des entrées d’air placées dans les pièces principales permettant le renouvellement d’air grâce à l’introduction d’air neuf. Dans un système autoréglable, les bouches d’extraction sont autorégulées grâce à une membrane en silicone. Cette membrane a pour fonction de garantir un débit constant, en modifiant la section de passage d’air de la bouche en fonction de la dépression disponible. Dans un système hygroréglable, la bouche d’extraction est constituée d’un capteur hygrométrique (tresse en nylon) qui ajuste spontanément les débits d’extraction (et d’amenée d’air) en fonction du taux d’humidité intérieure. La VMC hygroréglable adapte la ventilation du logement en fonction de l’humidité de la pièce. L’objectif est d’obtenir un renouvellement d’air optimal et de limiter ainsi les déperditions dues à la ventilation. La ventilation hygroréglable est un système centralisé : l'extracteur du local technique est relié par des conduits à des bouches placées dans les pièces polluées ou humides (WC, salle de bains, cuisine). C’est la VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée), système obligatoire dans toutes les habitations neuves depuis 1982 et est recommandée lors des rénovations thermiques. Le type de ventilation hygroréglable, de type VMC Hygro A, associe des entrées d’air autoréglables (à débit fixe) avec des bouches d’extraction hygroréglables (à débit variable). Dans cette configuration, l’extraction de l’air va se faire de manière automatique en fonction de l’humidité et de l’activité humaine. VMC hygro B : les entrées d'air sont hygroréglables, c'est-à-dire qu'elles sont équipées de capteurs d'humidité, ce qui permet une régulation plus fine. En version hygroréglable, le débit d'air varie en fonction de la présence et de l'activité des occupants.



Plage de fonctionnement des bouches : Extrait de la norme XP P 50-410 de juillet 1995 - DTU 68.1 - Installations de ventilation mécanique contrôlée - Règles de conception et de dimensionnement. Les caractéristiques aérauliques et acoustiques des bouches sont fonction de la différence de pression entre l'amont et l'aval de la bouche. Les limites d'utilisation sont exprimées en Pascals ; elles correspondent à la plus grande plage à l'intérieur de laquelle il y a simultanément respect des exigences aérauliques et acoustiques. Les limites d'utilisation sont spécifiées par le fabricant et reproduites dans le rapport d'essai. D’où : Une bouche autoréglable a une plage de fonctionnement de 50 à 150 Pa. Ces valeurs sont les différences de pression entre le logement et le réseau derrière la bouche, nécessaires au bon fonctionnement de la bouche (aéraulique et acoustique). Les bouches d’extraction hygroréglables sont définies dans les avis techniques. Elles sont caractérisées par leur débit d’extraction (en m3/h), à une dépression donnée (100 Pa) et en fonction de l’humidité relative (HR en %). Une bouche hygroréglable a une plage de fonctionnement de 80 à 160 Pa. Ces valeurs sont les différences de pression, entre le logement et le réseau derrière la bouche, nécessaires au bon fonctionnement de la bouche (aéraulique et acoustique). Pour s'y retrouver, ci-dessous le tableau récapitulatif (selon le cahier des prescriptions techniques n° 3615 édité par le CSTB).

http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3615_V2.PDF



1. 2. PHASE D'ETUDE ET DE PREPARATION

Les plans et schémas fournis au D.C.E. par le Bureau d'Etudes sont des plans de base d’exécution, l'Entrepreneur aura donc à sa charge la réalisation des études d’exécution et plans d'atelier et de chantier, afin d'assurer une parfaite définition des ouvrages qu'il va réaliser. Il devra se conformer à toutes les exigences qualitatives et quantitatives du Maître d'Ouvrage et Maître d'Œuvre à cet effet. L’Entreprise par ses propres moyens validera les solutions retenues par le Maître d’Œuvre et pourra proposer à la maîtrise d’œuvre, si elle le juge nécessaire, des adaptations permettant d’améliorer les performances du projet sans toutefois remettre en cause le principe de conception générale de celui-ci. Après désignation, l'Entrepreneur remettra dans un délai fixé par le Maître d'Œuvre, un projet complet des travaux comportant tous les renseignements utiles à la bonne réalisation des prestations :

- Schémas de principe,

- Plans d'exécution,

- Notes de calcul,

- Fiches techniques des matériels,

- Planning d'exécution détaillé établi en collaboration avec ses sous-traitants éventuels,

- Liste des sous-traitants. L'ensemble de ces documents devra recevoir l'approbation du Maître d’Œuvre avant l'exécution des travaux. Cette liste n’est pas limitative. Tous les plans et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et à l’exploitation des installations pourront être demandés. En particulier, l'Entrepreneur réalisera les démarches auprès du Guichet Unique : DT, DICT. Sur demande du Maître d'Ouvrage ou du Maître d’Œuvre, il sera fourni des échantillons de matériel.

1. 3. PHASE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les prestations dues par l'Entrepreneur comprennent la fourniture, la livraison et la mise en œuvre du matériel selon les normes et les descriptions des travaux spécifiés au marché. Sont notamment à la charge de l'Entreprise :

- L’amenée, l'installation et le repliement de tous les appareils, engins de levage et échafaudages nécessaires à la réalisation parfaite de l'installation,

- Le nettoyage répété aussi souvent que nécessaire des zones de chantier et de leurs abords (zones manifestement salies du fait de l'exécution des travaux : acheminement des matériels, circulation des personnels ; etc…),

- L’évacuation des déchets résultant des travaux du présent marché en décharge adaptée,

- Tous les travaux annexes découlant du programme d'opération et nécessaires à l'achèvement complet des travaux tels que percements, scellements, saignées, raccords, fourreaux, vidanges, remplissages, purges, etc…,

- L’enlèvement des gravats et emballages divers, avec nettoyage complet des lieux en fin de chantier et sur demande en cas de nécessité,

- Les réglages et mise en service de l’ensemble des équipements mis en œuvre.



Les spécifications et conditions indiquées au CCTP ne sont pas limitatives. Les entreprises devront prévoir dans l'établissement de leur projet tout le matériel nécessaire, même si ce matériel n'est pas explicitement décrit dans le présent document. Elles ne pourront se prévaloir, après le dépôt de leur offre, d'erreur ou d'omission aux plans et aux textes du CCTP.

L'Entrepreneur doit également proposer, en temps utile, au Maître d'Œuvre, toutes les modifications du projet et des ordres reçus, qui seraient de nature à améliorer la qualité de ses travaux ou celle de l'ensemble du bâtiment. Il devra surveiller personnellement les travaux de façon suivie et maintenir en permanence sur le chantier, s'il ne s'y trouve pas lui-même, un directeur de chantier responsable qui sera habilité à recevoir valablement tous les ordres de service ou instructions provenant du Maître d'Ouvrage ou du Maître d’Œuvre. Pendant toute la durée des travaux, l'Entrepreneur devra veiller à la protection de ses ouvrages, du bâtiment et des équipements mobiliers et spécifiques existants. Toutes les mesures destinées à la protection de ces matériels seront dues par l'entreprise. En cas de dégradation, l'Entrepreneur devra leur remettre en état, leurs réparations ou leurs remplacements à ses frais. L'offre sera donc réputée contenir toutes les incidences financières dues aux mesures provisoires à mettre en œuvre pour maintenir des installations en fonctionnement dues à d'éventuelles prestations réalisées en dehors des heures et jours conventionnels, ou à des mesures prises par le Maître d’Ouvrage pour maintenir la sécurité des lieux.

1. 4. PHASE PRECEDANT LA RECEPTION

Dans la période précédant la réception, l'Entreprise assurera, à la demande du Maître d'Ouvrage, l'exploitation des nouvelles installations, jusqu'à la date de réception. Cette prestation reste à la charge de l'Entreprise. Aussitôt après l'achèvement de l'installation et avant réception, l'Entreprise devra remettre au Maître d'Œuvre un Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) en 2 exemplaires papier (classeur) et 2 supports numériques (CD ou clé USB), comprenant notamment :

- Les plans d'exécution et schémas mis à jour et conformes à la réalisation,

- Les notes de calculs détaillées,

- Pour chaque matériel installé, les fiches techniques et notices d'utilisation émanant des constructeurs,

- Les rapports d'essais et de contrôles. Le carnet des résultats d'essais comprenant notamment :

- Les mesures de débit des différents circuits.



1. 5. RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS ET PRIVES

RELATIONS AVEC LE MAITRE D’OEUVRE 1.5.1.

L'Entrepreneur désignera, dès la passation du marché, un responsable de l'exécution qui devra être l'unique interlocuteur face aux représentants du Maître d’Œuvre. Une réunion regroupant le Maître d’Œuvre, le chargé d'affaires de l'entreprise et le chef de chantier, sera organisée avant le début des travaux. Le suivi de l'avancement des travaux fera l'objet de constats contradictoires entre le représentant de l'entreprise et celui du Maître d'Ouvrage, consigné sur un procès-verbal d'avancement de chantier.

CONCESSIONNAIRES 1.5.2.

L'entreprise sera chargée si nécessaire, sans supplément de coût, d'établir tous les contacts avec les services concessionnaires, publics ou privés, afin d'assurer une bonne coordination des travaux.

EXPLOITANT 1.5.3.

La responsabilité de l'Entreprise ne porte que sur la ou les parties de l'installation faisant l'objet de son marché, le reste de l'installation relevant de la responsabilité de l'exploitant de l'installation de chauffage. Cette situation implique pour les deux parties les contraintes suivantes :

- L’exploitant interviendra pour toute anomalie portant sur une partie de l'installation ne faisant pas l'objet du marché. Il aura également la charge d'informer l'Entreprise titulaire du marché de travaux, de l'état, des particularités et des points de purge de l'installation.

- Au cas où l'exploitant serait amené à intervenir, l'Entreprise aura le devoir de lui permettre le libre accès des moyens de manœuvre situés en chaufferie, et ceci même en son absence. En contrepartie, l'exploitant devra informer l'Entreprise dans les plus brefs délais des dispositions qu'elle aura été amenée à prendre, notamment en cas de vidange de l'installation.

1. 6. RELATIONS AVEC LES AUTRES LOTS

Sans objet.

1. 7. RESPONSABILITES DE L'ENTREPRISE

L'acceptation par le Maître d'Œuvre du marché présenté ne diminue en rien la responsabilité de l'Entrepreneur. Il appartient à ce dernier d'établir sa proposition pour que les prix unitaires et le prix global qu'il indiquera soient calculés en prenant en compte les impératifs techniques et d'exécution, aucune plus-value n'étant admise dans le cadre du programme de travaux décrit au CCTP ; l'Entreprise ayant toute latitude de s'informer auprès du Maître d'Œuvre en cas de difficulté d'interprétation de ce document. En toutes circonstances, l'Entrepreneur demeure seul responsable de tous les dommages et accidents causés à tiers ou aux biens, par suite de l'exécution de travaux résultant de son propre fait ou de son personnel.



L'Entreprise devra organiser le déroulement de son chantier de manière à perturber le moins possible la vie du bâtiment. En particulier :

- Assurer un service quasi-permanent de fourniture du chauffage et de l’eau chaude sanitaire (coupures réduites à leur strict minimum),

- Permettre la circulation des véhicules et des personnes dans les allées, parkings et voies d'accès diverses situées dans et à proximité de l'emprise de chantier.

1. 8. MATERIAUX ET MATERIELS

BREVETS 1.8.1.

L'Entrepreneur s'engage à détenir la propriété des systèmes, procédés ou objets qu'il emploie et à défaut, s'engagera auprès du Maître d’Ouvrage à acquérir toutes les licences nécessaires aux brevets qui les couvrent.

QUALITES DES MATERIAUX ET MATERIELS (GARANTIES CONSTRUCTEURS) 1.8.2.

L'entrepreneur devra désigner clairement dans un tableau estimatif et quantitatif les marques et références des principaux matériels (bouches d’entrée d’air, bouches d’extraction, extracteurs, etc..). En outre, il devra remettre toute information quant aux performances techniques et aux caractéristiques économiques de ces matériels. L'Entreprise aura le choix commercial du matériel proposé sous réserve que celui-ci soit conforme aux spécifications techniques du CCTP et aux garanties du constructeur suivantes. Le matériel sera choisi dans une gamme de bonne qualité, le Maître d'Ouvrage se réservant le droit d'imposer un choix de matériel autre que celui proposé en cas d'incertitude sur la qualité des composants.

Les matériels seront livrés neufs sur le chantier, exempts de toute altération et dans la présentation du constructeur, les étiquettes justifiant les marques, types et choix devront être visibles. Tout appareil non identifiable sera refusé.

STOCKAGE 1.8.3.

Aucun dépôt de matériels ou de matériaux ni aucun atelier de chantier ne devront être établis en dehors des zones expressément réservées à cet usage par le Maître d'Ouvrage.

1. 9. MODIFICATION DES PRESTATIONS EN COURS D'EXECUTION

Aucun changement au présent marché ne pourra être apporté en cours d'exécution sans l'autorisation expresse du Maître d'Ouvrage ou du Maître d’Œuvre ; les frais résultant de tous travaux supplémentaires non autorisés seront à la charge de l'Entreprise. Réciproquement, toute modification demandée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d’Œuvre devra faire l'objet d'un ordre de service écrit. En cas de problème majeur, l'Entreprise devra alerter le Maître d’Œuvre dans les plus brefs délais.



1. 10. RECEPTION

PERIODE D'ESSAIS ET REGLAGES 1.10.1.

L'Entreprise devra effectuer les essais et réglages nécessaires au bon fonctionnement de l'installation sans gêner le fonctionnement de la vie des résidents. Toutes les sujétions sont à la charge de l'entreprise à l'exception des frais de consommation.

AVIS D’ACHEVEMENT DES TRAVAUX 1.10.2.

L'avis d'achèvement de travaux sera adressé par l'Entreprise au Maître d'Ouvrage. À la réception de cet avis, la date des opérations préalables à la réception sera fixée par le Maître d'Ouvrage. A cette date, tous les ouvrages et les premiers réglages devront être exécutés.

PROCES VERBAL DE RECEPTION 1.10.3.

À l'issue de cette visite, il sera établi un procès-verbal au vu duquel le Maître d'Ouvrage décide de prononcer la réception des installations, avec ou sans réserve. Dans le cas où l'installation serait terminée, mais où les réglages ne donnent pas satisfaction, la réception est prononcée avec réserves. Un délai de complet achèvement sera indiqué dans le procès-verbal ci-dessus. Une deuxième visite aura lieu après la levée des réserves ; lors cette visite, il sera établi un deuxième procès-verbal au vu duquel le Maître d'Œuvre décide de lever les réserves.

ENTREE EN POSSESSION DU MAITRE D’OUVRAGE 1.10.4.

Le Maître d’Ouvrage entre en possession des ouvrages lors des opérations préalables à la réception, s'il n'y est pas fait état de réserves majeures.

1. 11. DELAIS ET PENALITES

ORDRE DE SERVICE 1.11.1.

L’ordre de service marque l’ouverture de chantier, la prise de possession du terrain et le point de départ du délai contractuel. Les ordres de service sont signés par le Maître d’Ouvrage et contresignés par le Maître d’Œuvre.

DELAI D'EXECUTION 1.11.2.

Le délai global d’exécution est arrêté à cinq mois, y compris intempéries, congés et période de préparation. Les travaux faisant l’objet du présent marché seront exécutés dans le délai prévu au calendrier général qui sera détaillé pour chaque prestation. L’entreprise devra remettre au Maître d’Œuvre, au plus tard deux semaines après réception de l’O.S., ses contraintes et délais (commande, approvisionnement, exécution…).



1.11.2.1. Force majeure

Par dérogation aux articles 21.4 et 21.5 du C.C.A.G, les journées de grève dans les professions concourant à l’objet du présent marché ne seront en aucune façon considérées comme cas de force majeure susceptible de donner lieu à indemnisation par le Maître d’Ouvrage.

PENALITES 1.11.3.

1.11.3.1. Retard dans la livraison des ouvrages

En dérogation à l’article 20 du C.C.A.G., le montant des pénalités sera calculé sur les bases suivantes :

200€ par jour calendaire de retard. Cette pénalité ne sera pas limitée durant l’exécution des travaux. En fin d’opération le montant des pénalités de retard ne pourra pas dépasser 5 % (cinq pour cent) de la valeur des travaux de base (et supplémentaires le cas échéant). Les pénalités pour retard dans l’exécution des travaux seront appliquées à l’Entreprise, quelle qu’en soit la cause.

1.11.3.2. Pénalités pour retard dans la remise des documents et échantillons

Pour tout retard dans la présentation des pièces « marché », de tous plans, tous documents, échantillons et maquettes d’exécution, une pénalité de 100 € (cent euros) par jour calendaire de retard sera appliquée, sans mise en demeure préalable.

1.11.3.3. Pénalités pour absences ou retards aux rendez-vous de chantier

Toute absence ou retard au rendez-vous de chantier sera sanctionné par les pénalités suivantes :

Retard : 50 € (cinquante euros),

Absence : 200 € (deux cents euros). Le remplacement de l’entrepreneur par un collaborateur non qualifié pour engager la responsabilité de l’entreprise sera considéré comme absence, et pénalisé comme telle.

1.11.3.4. Pénalités pour non-respect des instructions du Maître d’Œuvre

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’Entreprise est tenue d’exécuter immédiatement les instructions données par le Maître d’Œuvre. Notamment, l’Entreprise doit procéder à ses frais, au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le Maître d’Ouvrage. Une pénalité de 1/1000 du montant HT des travaux par jour calendaire de retard sera appliquée par le Maître d’Œuvre en cas de retard par rapport aux délais fixés dans l’ordre de service et le planning contractuel, ceci sans mise en demeure préalable. Ces quatre dernières pénalités seront retenues automatiquement sur les situations du mois au cours duquel elles auront été constatées ou sur celles du mois suivant. Le Maître d’Œuvre est chargé de la tenue du compte des pénalités.



1. 12. GARANTIES DE L'ENTREPRISE (1 AN + BIENNALE)

En plus de la garantie "constructeur" exposée au chapitre 1.6.2, l'Entreprise sera soumise à la garantie "travaux", conformément au texte de la norme NF P 03-001. La période de garantie portera sur un an à compter de la date de réception, les réserves éventuelles étant levées. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la garantie, à toute nouvelle série d'essais qu'elle jugerait opportune, après en avoir averti l'Entrepreneur. L'Entrepreneur reste responsable de tous les accidents matériels et corporels qui pourraient résulter du fonctionnement ou de l'installation des appareils ainsi que des dommages qui pourraient être réclamés à la suite d'accidents ou de nuisances. S'il négligeait de faire les réparations qu'il doit effectuer dans les délais qui lui sont impartis, ces réparations seraient exécutées d'office, et les frais lui en seraient imputés. L'Entrepreneur ne sera pas rendu responsable des bris de matériel ou de la conséquence de fausses manœuvres de la part du personnel d'exploitation, à condition toutefois que la clause demandant communication et affichage des procédures de fonctionnement ait été respectée. Cette garantie d’un an débutant après la réception des travaux, sera totale, matériel et main d’œuvre. La garantie biennale, dite de bon de fonctionnement sera de 2 ans.



2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2. 1. PASSAGES - TROUS DE SCELLEMENTS - SCELLEMENTS - RACCORDS

PASSAGES - TOUS DE SCELLEMENTS - SAIGNEES 2.1.1.

Dans les ouvrages en maçonnerie et murs existants, tous les passages, trous de scellement, fosses, etc. nécessaires à l'exécution des ouvrages du présent lot, seront exécutés par l'Entrepreneur du présent lot.

SCELLEMENTS - REBOUCHAGES 2.1.2.

Tous les scellements et rebouchages afférents à ses travaux seront exécutés par l'Entrepreneur du présent lot. Ces scellements et rebouchages seront exécutés au mortier, ciment CPA ou CHF et sable de rivière.

RACCORDS 2.1.3.

Sur toutes les parois enduites ou non, les rebouchages et reprises de peinture éventuelle seront à la charge de l'Entrepreneur du présent lot.

2. 2. GAINES DE VMC

Afin de garantir la qualité et la pérennité de l'installation, l'épaisseur des conduits sera conforme aux exigences de résistance de la NF XP 51-620. L'acier galvanisé utilisé aura une qualité conforme à la norme EN 10-142 (homogénéité de la galvanisation). Les conduits et accessoires seront conformes aux exigences dimensionnelles de fabrication de la norme EN 15-06 qui garantit une qualité de fabrication et une compatibilité des conduits et accessoires dans le temps. Par sa nature, l'acier galvanisé, rigide comme flexible est classé A1 (ancien classement M0) (arrêté du 21/11/2002, Annexe 3). Les conduits seront fixés à l’aide de colliers et de feuillards, raccordés par des pièces de raccordement livrées d’usine. En traversée de toiture, la liaison sera assurée par un joint de traversée, permettant d’amortir les vibrations dans les structures et les émissions d’ondes sonores. Tous ces réseaux seront munis de trappes de visite judicieusement réparties pour permettre l’entretien de cette installation. La mise en œuvre des conduits devra être conforme aux préconisations du DTU 68.1. L’installation de ventilation respectera les normes XP P 50-410 (DTU 68-1) et NF P 50-411-1 et 2 (DTU 68.2), notamment en ce qui concerne l’implantation des équipements et leur accès, afin de réaliser les interventions de vérification, d’entretien et de maintenance.

2. 3. CALORIFUGE

Le calorifugeage des gaines VMC extérieures sera réalisé avec des matériaux imputrescibles, résistants à la chaleur et à l’humidité. Le matériau présenté devra répondre aux prescriptions de sécurité et sa mise en œuvre devra garantir une présentation soignée et une bonne tenue dans le temps. Le calorifuge sera de marque ISOVER type CLIMCOVER ROLL ALU1 ou équivalent :



- Isolant laine de verre conductivité thermique 0,032 W/Mk,

- Épaisseur 25 mm mini,

- Pare-vapeur sur face extérieure en aluminium renforcé d'une grille de verre tri directionnelle,

- Revêtement en tôles d'aluminium type ISOXAL ou équivalent.

2. 4. INSTALLATIONS ELECTRIQUES

LIAISONS ELECTRIQUES 2.4.1.

Les chemins de câbles seront constitués par des câbles de la série U1000 RO2V. Ils seront de type résistant au feu pour le raccordement des équipements de sécurité. Les sections de câbles seront déterminées en fonction de la norme NFC 15.100, en tenant compte des intensités de démarrage. Les câbles seront posés en une seule couche sur chemins de câbles du type métallique perforés à bords soyés, fixés, et raccordés exclusivement avec des accessoires adaptés et de même origine. Ils seront prévus avec 30 % de réserves. Les descentes sur moteur seront réalisées sous conduit du type IRO. L’Entreprise devra également assurer la mise à la terre de toutes les masses métalliques d'équipements électriques par conducteurs de protection associés aux conducteurs actifs, ainsi que toutes les liaisons équipotentielles des canalisations métalliques, chemins de câbles, armoires, etc.

2. 5. ACOUSTIQUE

Il sera fait application des textes réglementaires acoustiques applicables à la date de signature du Marché. L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge, toutes les sujétions pour livrer une installation conforme aux valeurs limites imposées par les réglementations et la jurisprudence tant pour l'immeuble que pour les riverains. Il aura à sa charge la détermination et la fourniture des amortisseurs, manchettes anti-vibratiles, pièges à sons, etc... Dont le choix devra être déterminé par une note de calculs. Il est entendu que si l'entrepreneur estime la présence d'un acousticien indispensable, cette intervention restera à sa charge.

2. 6. ESSAIS – MISE EN SERVICE

CONTROLES, VERIFICATIONS 2.6.1.

L’entrepreneur signalera en temps utile au Maître d’Œuvre que les installations, objet du présent lot, peuvent être mises en service et ont été dûment vérifiées par lui. Ces vérifications pourront être exécutées à l’aide du courant disponible sur le chantier. Il sera fait appel, si nécessaire, au distributeur d’énergie électrique. L’entrepreneur mettra à la disposition du Maître d’Œuvre les appareils de mesure et le personnel nécessaire aux essais. Le procès-verbal relatant les résultats sera établi par le Maître d’Œuvre et signé par l’entrepreneur.



Le Maître d’Œuvre interviendra par sondage pour s’assurer que ces vérifications sont bien satisfaisantes. Les vérifications comprennent :

- Une vérification de la bonne fixation des appareils et équipements,

- Une vérification de la bonne fixation des bouches,

- Une mise sous tension avec vérifications diverses,

- L’équilibrage des circuits aérauliques,

- Mise en marche et contrôle de fonctionnement des extracteurs et éléments de sécurité,

- Mesures de débits d’air extraits, sur chaque antenne reliée à l’extracteur et au refoulement de l’extracteur)

- Mesures des débits d’air sur les bouches d’extraction des appartements.



3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3. 1. INSTALLATIONS EXISTANTES

COMPOSITION DES BATIMENTS 3.1.1.

Le bâtiment est composé de 13 logements répartis sur 4 niveaux et un parking en sous-sol.

Plan de la résidence

La ventilation existante est de type mécanique simple flux hygroréglable. La chaufferie assurant le chauffage du bâtiment est située au sous-sol du bâtiment.

L’extracteur VMC est situé dans les combles du bâtiment.

PRINCIPE GENERAL 3.1.2.

Le renouvellement d’air des logements est assuré par un système de VMC par conduits avec extraction mécanique dans les salles d’eau. Les logements sont mis en dépression par le système de VMC. L’air se



renouvelle par les entrées d’air placées sur les coffres de volets roulants, et par infiltration au niveau des fenêtres. L’air transite entre les pièces sèches et les pièces humides par les portes intérieures détalonnées.

BOUCHES D’EXTRACTION 3.1.3.

Les bouches d’extraction sont de type hygroréglable et elles seront conservées.

BOUCHES D’ENTREE D’AIR 3.1.4.

Les entrées d’air dans les coffres de volets roulants seront conservées. Sera ajoutée une bouche d’entrée d’air dans le coffrage de volets roulants des pièces d’angle qui ne comportent qu’une seule grille d’entrée d’air extérieur.

EXTRACTEUR VMC 3.1.5.

Il n’est prévu de conserver l’extracteur.

Les caractéristiques à prévoir du nouvel extracteur sont de 1400 m3/h – 180 pa.

L’extracteur de VMC en place est de marque ALDES modèle VEC 271 B. Les deux gaines de VMC raccordées sur l’extracteur seront équipées de pièges à sons (gaines de diamètre

300mm).

RESEAU DE VMC EN AMONT DU CAISSON 3.1.6.

Les réseaux de VMC sont en gaine tôle circulaire galvanisée spiralée. Les réseaux de VMC en amont du caisson d’extraction seront conservés et modifiés pour la mise en place des pièges à son et organes de réglages. Des organes de réglage devront être mis en place sur chaque antenne de la VMC qui arrive au local VMC ; Des orifices seront prévus pour les mesures de pression.

RESEAU DE VMC EN AVAL DU CAISSON 3.1.7.

Le réseau de VMC est en gaine tôle circulaire galvanisée spiralée. La gaine de refoulement de VMC sera déposée afin de modifier la configuration du rejet d’air, qui actuellement refoule dans la gaine ventilation haute de la chaufferie, trémie qui est obturée en partie haute. Une nouvelle gaine de refoulement sera passée directement de l’extracteur verticalement vers la toiture en ardoise ; la sortie sera finie en forme de sifflet avec grillage anti-volatile. La sortie VMC sera distante de plus de 8 m de toute ouverture de logements. La sortie en toiture sera réalisée en sous-traitante par une entreprise de couverture.



Le trou de communication avec la trémie de ventilation haute de la chaufferie sera rebouché en matériau coupe-feu 2h.

MISE EN CONFORMITE DE LA VENTILATION HAUTE DE LA CHAUFFERIE 3.1.8.

Actuellement la ventilation haute de la chaufferie ne débouche pas en toiture et le caisson de VMC refoule dans cette ventilation. Le rejet d’air de la VMC doit être rendu indépendant du conduit servant à la ventilation haute ; Le conduit maçonné servant de ventilation et au passage du conduit de cheminée devant être coupe-feu 2h.

TRAITEMENT DES MOISISSURES ET REPRISE DES PEINTURES 3.1.9.

Ces interventions concernent les pièces d’angle essentiellement et font l’objet d’un marché séparé.

3. 2. ETUDES D’EXECUTION

Les études d’exécution sont à la charge de l’Entreprise (cf. paragraphe 1. 2). Elle devra valider l’ensemble du matériel décrit au présent CCTP nécessaire aux travaux et fournir les notes de calculs de validation correspondantes. L'établissement des plans d'exécution ainsi que les plans de détails et de chantier sont à la charge de l'Entreprise.

3. 3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

DEPOSE DES EQUIPEMENTS 3.3.1.

L'Entreprise prendra en charge la dépose du conduit d’air en aval du caisson d’extraction. Les matériels déposés et les matériels désaffectés devront être évacués en décharge adaptée. L'Entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires lors de la manutention des matériels et gravats, pour la protection des appartements et parties communes.

MANUTENTION – GRUTAGE 3.3.2.

L’Entreprise assurera en totalité ses prestations de levage, manutention, grutage. Les opérations de grutage s’effectueront depuis l’enceinte du lycée. L’Entreprise devra mettre en place un dispositif de protection du public et des agents.

MODIFICATION DE LA GAINE EN AVAL DU CAISSON 3.3.3.

L’Entreprise réalisera une nouvelle gaine de rejet d’air en toiture. Sont représentés ci-dessous le schéma de principe de la ventilation actuelle et le schéma projeté de l’extraction.



Fonctionnement actuel

CAISSON VMC

CO

ND

UIT

DE

CH

EMIN

EE



Configuration prévue

L’entreprise devra assurer le rebouchage de la trémie dans laquelle la gaine refoulait, cette trémie servant de ventilation haute à la chaufferie elle devra être coupe-feu 2 heures. L’entreprise devra assurer l’étanchéité du passage de la gaine en toiture.

TREMIE VENTILATION HAUTE CHAUFFERIE 3.3.4.

L’entreprise en charge du présent lot réalisera la mise en conformité de la ventilation haute de la chaufferie. Vérification d’une ventilation haute suivant la formule suivante : SURFACE DE LA CHAUFFERIE [m²] ---------= Surface VH en dm² 10 Cette surface de ventilation haute ne devra pas être inférieure à 2.50 dm². La ventilation haute de la chaufferie est assurée par un conduit vertical qui débouchera en toiture ardoise avec grillage anti-volatiles, compris sortie de toiture et étanchéité autour de ce conduit en traversée de toiture (section libre 2,50 dm²).

CO

ND

UIT

DE

CH

EMIN

EE

CAISSON VMC



La dalle de recouvrement de la trémie sera désolidarisée et remontée de 10 cm. Elle sera posée sur deux longrines de part et d’autre, le conduit de fumées restera traversant la dalle.

SONT A LA CHARGE DU PRESENT LOT : 3.3.5.

Tous les percements et leurs rebouchages dans les parois existantes. Le débouché au travers de la toiture ardoise. Les ossatures et supports nécessaires pour tous les ouvrages du présent lot. La fixation et le scellement de tous les supports et appareils. Les percements des trous dans les murs en agglos et les cloisons. Les rebouchages des trous demandés ou effectués. La peinture antirouille de toutes les parties de l'installation le nécessitant. La protection de tout le matériel et des appareils

4. CONTROLES ET ESSAIS AVANT RECEPTION

4. 1. MISE AU POINT DE L'INSTALLATION

Après la fin des travaux de montage et dès que les conditions nécessaires seront réunies, l'Entrepreneur mettra l'installation en marche et en effectuera les essais, mesures et mises au point en accord avec le Maître d'Œuvre, L'Entrepreneur aura à sa charge les essais et la rédaction des procès-verbaux tels que définis dans les documents techniques COPREC N°1 et 2 (Police dommage ouvrage, contrôle technique du type A).

4. 2. MISE AU POINT DE L'INSTALLATION

Il sera prévu le contrôle de la bonne ventilation des pièces sèches des appartements et notamment le débit d’air pris dans les nouvelles bouches d’entrée d’air.

4. 3. CONTROLE DE LA CONFORMITE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Il sera prévu le contrôle des sections de ventilation chaufferie et isolation coupe-feu entre la chaufferie et les logements et avec les autres locaux techniques.

5. ESSAIS DE RECEPTION Se reporter au paragraphe 2.5.



6. GARANTIES

6. 1. GENERALITES

A compter de la date de réception, l'Entrepreneur doit garantir l'installation dans les conditions garanties ci-après. Les garanties sont aussi décrites au paragraphe 1.14.

6. 2. GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

L'entreprise est tenue à la garantie du parfait achèvement des travaux pendant un délai d'un an à compter de la réception.

6. 3. GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

L'ensemble de l'installation fait l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.