PG-CCTP Cahier des Clauses Techniques ParticulièresExtension du Centre de Formation Valforem 02/07/2018 F.DENISART Architecte DPLG Bâtiment 1 - 10 Parvis de la Gare 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Mairie de Chooz Lot 00 Généralités TCE Extension du Centre de Formation Valforem DCE - Juin 2018

Matières d’Architecture – 1805 1/7

LOT N° 00 GENERALITES TCE NOTE PRELIMINAIRE Le présent lot n’a de valeur qu’associé aux autres lots et ne saurait en être dissocié. Le présent lot assure la parfaite synthèse avec les lots liés à ses propres ouvrages. L’entrepreneur titulaire reconnaît avoir pris parfaite connaissance des lieux et de l’ensemble des pièces écrites et graphiques constituant le présent dossier. L’entrepreneur titulaire du présent lot ayant une parfaite connaissance des éléments du dossier, des normes en vigueur et des règles constructives, il ne pourra prétendre à quelque omission que ce soit. Le présent entrepreneur reconnaît avoir une parfaite connaissance des règles d’accessibilité pour les quatre familles de handicap (moteur, visuel, auditif, et cognitif). Par ses ouvrages il assure un confort d’usage pour toute personne accédant aux locaux. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires pour sa parfaite intervention sur la base des ouvrages réalisés par les autres corps d’états l’ayant éventuellement précédé. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires à la parfaite intervention des corps d’états devant lui succéder. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires à la parfaite finition de ses ouvrages. Les différents entrepreneurs reconnaissent prendre en charge l’ensemble des prestations à mettre en œuvre pour réaliser leurs ouvrages en parfaite condition d’hygiène et de sécurité, et notamment celles demandées par le Coordonnateur SPS.



GENERALITES

CHAPITRE 1 : RENSEIGNEMENTS GENERAUX

1.1. Objet du présent C.C.T.P. Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières décrit les travaux relatifs à l’extension d’un bâtiment communal abritant le centre de formation et des aménagements nécessaires à la mise en conformité au regard des règles d’accessibilité.

1.2. Mode de réalisation des travaux Les travaux sont divisés en lots, conformément à la liste suivante : Lot 01 Gros – Oeuvre Lot 02 Etanchéité - Bardage Lot 03 Menuiseries Extérieures Alu Lot 04 Cloisonnement - Isolation – Menuiseries Intérieures Lot 05 Electricité – Chauffage Lot 06 Plomberie – Ventilation Lot 07 Peinture Lot 08 Revêtements de sols

1.3. Documents graphiques

Le présent C.C.T.P. complète les documents graphiques du Projet dont la liste est la suivante : CP Carnet de plans Existant

0.1 Plan de Masse – Projet 2.1. Plan Rez-de-Chaussée – Projet 2.2. Plan Etage – Projet 3.1 Coupes – Projet 4.1 Façades – Projet

1.4. Direction, contrôle des travaux, coordination Sécurité - Santé La direction des travaux sera assurée par l’architecte ou son représentant. Le contrôle technique des travaux sera effectué par le bureau de contrôle Bureau Véritas, missionné par le Maître de l’Ouvrage. La mission de coordination de Sécurité et de Protection de la Santé sera assurée par Ardennes Prévention, Laurent Reiff, Coordonnateur SPS missionné par le Maître de l’Ouvrage 1.5. Objectifs chantier propre Les travaux pourront se dérouler en site occupé. Il est nécessaire que chaque entreprise accorde une attention particulière au maintien de la qualité de vie dans la résidence durant les travaux. Chaque entreprise est responsable de ses déchets ainsi que ceux générés par ses travaux, l’évacuation de ces déchets sera quotidienne et fera l’objet d’un tri sélectif que l’entrepreneur aura pris soin de valoriser dans son offre. Il est rappelé ici le caractère exemplaire de la démarche du maître de l’ouvrage dans sa volonté de maintenir l’environnement du chantier en parfait état durant les travaux.



Dans le cas de négligence, il sera procédé à l’évacuation de ces derniers et au nettoyage du chantier aux frais de (ou des) entreprise(s) responsable(s) par désignation de l’architecte, et sur ordre du maître de l’ouvrage. A défaut de responsable désigné, les frais seront imputés au prorata des entreprises présentent sur le chantier.

1.6 Note générale Chaque entrepreneur reconnaît avoir pris une complète connaissance des objectifs attendus pour une parfaite réalisation du projet du présent dossier. Il ne pourra pas prétendre à quelconques travaux supplémentaires suite à un défaut d’appréciation préalable des ouvrages à exécuter dans le cadre des ces propres garanties et compétences, y compris dans le cadre des interfaces entre les différents lots et autres corps d’état. Les plans et descriptifs sont indissociables, et se complètent. Toute omission éventuelle du présent dossier en vue d’une parfaite exécution des ouvrages devra être prise en compte dès la remise de l’offre de l’entreprise.



CHAPITRE 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES 2.1. Documents de base Les documents de base auxquels les entrepreneurs devront se référer plus particulièrement sont mentionnés au chapitre 1 de chaque lot, sans pour autant que la liste soit considérée comme limitative. Les travaux seront toujours exécutés suivant les règles de l’art et conformément aux documents énumérés ci-dessous : − Les D.T.U. − Les Cahiers de Charges établis par le C.S.T.B. − Les normes françaises établies par l’A.F.N. − Les normes en vigueur lors de la réalisation des travaux − Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières − Les plans, coupes et façades indiqués à l’article 1.3. 2.2. Hygiène et sécurité du travail Conformément aux dispositions réglementaires actuelles, les entrepreneurs de tous les corps d’état prendront connaissance du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.) faisant partie du dossier d’appel d’offres. Ce document précise un certain nombre de dispositions obligatoires pour le bon déroulement du chantier. 2.3. Accès de Chantier L’accès principal du chantier se fera depuis l’entrée principale. Les accès publics doivent rester libre et sécurisés. Les entrepreneurs sont informés que l’accès au site est également l’accès des ateliers municipaux. Ils devront impérativement rester libre et sans contraintes pour les agents de la commune. Les entrepreneurs seront responsables des dégradations qu’ils occasionneraient sur les ouvrages existants conservés, sur les voiries et réseaux existants au cours des travaux, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du chantier. Ils devront assumer financièrement les réparations qui seront affectées à un ou plusieurs entrepreneurs ou au compte prorata suivant l’arbitrage de l’architecte.

2.4. Connaissance des lieux Les entrepreneurs se seront préalablement rendu sur place pour apprécier la difficulté et l’importance de ses travaux. Ultérieurement, l’entrepreneur titulaire du présent lot ne pourra pas faire état d’aucune méconnaissance. Un état des lieux sera réalisé par un huissier et organisé par l’entrepreneur du lot Gros Oeuvre avant le démarrage des travaux en présence du Maître d’Ouvrage, de l’Architecte. Ainsi qu’un représentant de la Commune, et des riverains du présent projet. 2.5. Installations de chantier L’installation de chantier est limitée dans la zone clôturée et entretenue par le lot gros œuvre. Elle fera l’objet d’une demande et d’une autorisation d’occupation par le Maître de l’Ouvrage. Un plan d’installation de chantier devra être mis au point durant la période de préparation. Tous les bungalows de chantier, zones de stockage etc..., ils devront y figurer. Il



sera présenté pour validation à la maîtrise d’œuvre et à la maîtrise d’ouvrage avant tout démarrage des travaux. Un bureau de chantier suffisamment grand devra être installé et entretenu par l’entrepreneur du lot N° 01 (hors frais de prorata du chantier). Il pourra être installé temporairement dans des locaux de l’immeuble qui pourraient être affectés à cet effet. Il devra permettre la tenue des rendez-vous de chantier. Il sera éclairé et chauffé, ainsi que les éléments suffisants et nécessaires au bon déroulement des rendez-vous de chantier. Il devra être maintenu parfaitement propre pour l’usage qui lui est spécifiquement affecté. Les plans et documents « marché » ainsi que ceux établis durant les travaux par tous les intervenants des travaux seront mis à disposition du chantier par l’ensemble des entreprises. Les plans et documents « marché » ainsi que ceux établis durant les travaux seront mis à disposition du chantier par l’ensemble des entreprises. Les charges financières liées à l’occupation éventuelle du domaine public seront à la charge des entreprises sollicitant ou gérant l’utilisation. 2.6. Plans de réservations et plans d’exécution Il incombe à chaque entrepreneur de faire ses plans de réservation et ses plans d’exécution à partir des documents graphiques de l’architecte et du présent C.C.T.P. Ces plans devront être soumis à son approbation puis être approuvés par le bureau de contrôle avant toute exécution. L’ensemble des plans de réservation devra être communiqué impérativement dans les 2 semaines calendaires qui suivent la date de l’ordre de service de démarrage ; au-delà de ce délai, l’entreprise réalisera ses propres travaux de percement ou d’ajustage dans les règles de l’art.

2.7. Dossier des ouvrages exécutés Au plus tard un mois avant la réception des travaux, l’entrepreneur doit fournir à l’architecte, en deux exemplaires papier et en numérique sur CD ou clé USB, dont un qui sera à destination du SPS pour la rédaction du DIUO, une documentation technique complète sur les ouvrages exécutés par lui, soit : − 1) Les dessins de détail établis en cours d’exécution. − 2) Les plans de récolement des réseaux. − 3) Les notices, en traduction française s’il y a lieu, de fonctionnement et d’entretien pour les

équipements divers. − 4) La liste des appareils de type spécial et de certaines de leurs pièces, en vue de leur

remplacement éventuel, indiquant la désignation exacte ainsi que les nom et adresse du fournisseur.

Dans le cas contraire et au delà du constat de non fourniture des dits documents, la réception des ouvrages de l’entreprise ne pourra pas être prononcée dans le délai contractuel.

2.8. Trous, scellements et ouvrages divers Chaque corps d’état aura à sa charge tous les trous, scellements, calfeutrements ou rebouchages nécessaires à la réalisation de ses ouvrages. Les réservations de trous dans les bétons et bétons armés seront effectués par l’entrepreneur de maçonnerie suivant les plans qui seront fournis par chaque corps d’état en temps voulu. Aucun percement après coup ne sera possible dans les ouvrages en béton armé, sans l’accord de l’entrepreneur de maçonnerie qui les réalisera au frais de l’entreprise sollicitant ces percements. Chaque corps d’état qui aura la charge de mise en œuvre d’ouvrages à supporter par la charpente existante devra préalablement obtenir l’accord de validation de supportage par la maîtrise d’œuvre et le bureau de contrôle.



2.9. Compte prorata

Le compte prorata sera tenu par l’entrepreneur du lot 1 Gros Oeuvre sous la surveillance d’une commission de compte prorata comprenant 3 ou 4 entrepreneurs, sous l’arbitrage, si nécessaire, de l’architecte. Sauf en cas de dégradations importantes et impossibles à affecter autrement qu’à l’ensemble des entreprises, ce compte prorata ne devrait pas dépasser 1%. Toutes les entreprises seront soumises à la répartition du compte prorata. Le document de référence est la Norme NF P 03-001. 2.10. Approbation des comptes rendus de chantier établis par l’architecte Les éléments notés sur les compte rendus de chantier et portés à la connaissance des entrepreneurs par leur diffusion seront acceptés et rendus contractuels en l’absence de correction apportée par l’entrepreneur sous 3 jours. 2.11. Représentation des entreprises aux rendez-vous de chantier Au préalable au démarrage des travaux, lors de la période de préparation de chantier, les entreprises communiqueront le nom des conducteurs de travaux responsables du chantier et chargés de représenter l’entreprise aux rendez-vous de chantier. Dans le cas de défaillance ou d’incapacité du représentant à prendre des décisions engageant l’entreprise, une absence sera comptabilisée. 2.12. Organisation – Pilotage de chantier Le maître d’œuvre est missionné par le maître de l’ouvrage pour la direction de chantier. Chaque entreprise est responsable des prévisions nécessaires au préalable à toute intervention (validation des plans d’exécution, approvisionnement, coordinations entre les entreprises…). Pour se faire, un planning prévisionnel des travaux qui devra être scrupuleusement respecté (hors décalage d’un lot précédent) est doublé par les comptes rendus des rendez-vous hebdomadaires adressés à chaque entreprise.

2.13. Marques et références Les marques de produits et les références citées dans le présent C.C.T.P. ne sont pas imposées et ne représentent que des produits type fixant un seuil de performances. Les entreprises peuvent proposer des matériels de marques différentes, à condition que ceux-ci soient de qualité au moins équivalente et destinés au même usage, dans les mêmes conditions d’exploitation (résistance, affaiblissement acoustique, isolation, matériaux etc. …). 2.14. Présentation d’échantillons Le maître d’œuvre se réserve un délai de 2 semaines franches pour établir ses choix avant commande par l’entrepreneur. En conséquence, l’entreprise fournira les échantillons nécessaires avec un délai suffisant. Aucun choix ne pourra être limité pour des raisons de délai d’approvisionnement avant mise en œuvre. Tout retard sera comptabilisé à l’entreprise responsable. Afin d’éviter tout dépassement, l’ensemble des échantillons sera présenté pour approbation dans le cadre du mois de préparation de chantier.



2.15. Installation électrique de chantier Suivant la norme NFP 03-001 et des exigences du P.G.C. de l’opération.

Installations électriques primaires de chantier dus au maçon :

L’entreprise titulaire du lot Gros-œuvre doit l’installation générale et le branchement électrique du chantier par l’installation d’un compteur forain et d’une armoire de répartition associée à un relais différentiel à moyenne sensibilité. De plus il doit l’alimentation des installations communes de chantier et les attentes nécessaires aux besoins du chantier (avec 2 m de longueur supplémentaire pour chacune), en plus de ses propres installations. L’entreprise devra la mise en place de ces attentes au fur et à mesure de l’avancement des travaux (à préciser au démarrage des travaux suivant l’ordre retenu par l’architecte).

Installations électriques complémentaires de chantier :

En complément des attentes électriques le lot Gros œuvre – Maçonnerie, il doit la mise en place de coffrets électriques secondaires, au fur et à mesure de l’avancement des travaux et à la demande de l’architecte. Mise en place de coffrets de chantier sous les tableaux électriques nécessaires aux besoins du chantier. 2.16. Principe de base de l’organisation des travaux Sauf information contraire, l’entreprise chargée des travaux de gros œuvre aura notamment à sa charge l’ensemble des travaux et ouvrages enterrés (y compris canalisations) en plus des plans de construction des ouvrages aériens nécessaires à leur parfaite exécution et à la reprise des corps d’état des lots de second œuvre. Les réseaux enterrés seront raccordés, hors de l’emprise du bâtiment, (y compris tous calfeutrements) sur les réseaux en aval laissés en attente par l’entreprise chargée des aménagements extérieurs. Elle a la charge de la collecte des réseaux aériens, y compris en vide sanitaire. Sauf information contraire, l’entreprise chargée des travaux de mise hors d’eau des locaux aura notamment à sa charge l’ensemble des travaux nécessaires à la parfaite réalisation de ses ouvrages et de ceux nécessaires à la parfaite étanchéité et évacuation des eaux recueillies. Pour ce faire, elle devra assurer la collecte des eaux de ruissellement et son évacuation par pénétration dans les locaux ou en façade raccordées directement sur les réseaux enterrés situés en aval (y compris tous calfeutrements) réalisés par l’entreprise chargée des aménagements extérieurs. Sauf information contraire, l’entreprise chargée des travaux de canalisations dans le bâtiment doit la collecte des tous les réseaux dans le volume du bâtiment y compris vide sanitaire jusqu’aux canalisations enterrées en attentes. Y compris parfait raccordement. Chaque lot n’a de valeur qu’associé aux autres lots et ne saurait en être dissocié. Chaque entrepreneur reconnaît avoir pris connaissance des besoins qui lui sont impartis pour la parfaite finition de chaque lot et la parfaite mise en service des ouvrages. L’entrepreneur titulaire reconnaît avoir pris parfaite connaissance des pièces écrites et graphiques constituant le présent dossier. 2.17. Performance Energétique Les entreprises sont informées que le présent projet répond aux obligations de performance énergétique au regard de la RT 2012.

Mairie de Chooz Lot n°01 Démolitions - Gros-Œuvre Extension du Centre de Formation Valforem DCE - Juin 2018

Matières d’Architecture – 1805 1/16 Mat

LOT N° 01 DEMOLITIONS - GROS-OEUVRE NOTE PRELIMINAIRE Le présent lot n’a de valeur qu’associé aux autres lots et ne saurait en être dissocié. Le présent lot assure la parfaite synthèse avec les lots liés à ses propres ouvrages. L’entrepreneur titulaire reconnaît avoir pris parfaite connaissance des lieux et de l’ensemble des pièces écrites et graphiques constituant le présent dossier. L’entrepreneur titulaire du présent lot ayant une parfaite connaissance des éléments du dossier, des normes en vigueur et des règles constructives, il ne pourra prétendre à quelque omission que ce soit. Le présent entrepreneur reconnaît avoir une parfaite connaissance des règles d’accessibilité pour les quatre familles de handicap (moteur, visuel, auditif, et cognitif). Par ses ouvrages il assure un confort d’usage pour toute personne accédant aux locaux. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires pour sa parfaite intervention sur la base des ouvrages réalisés par les autres corps d’états l’ayant éventuellement précédé. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires à la parfaite intervention des corps d’états devant lui succéder. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires à la parfaite finition de ses ouvrages. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des prestations à mettre en œuvre pour réaliser leurs ouvrages en parfaite condition d’hygiène et de sécurité, et notamment celles demandées par le Coordonnateur SPS.



CHAPITRE 1. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 1.1. Documents de base Les documents de base auxquels l’entrepreneur devra se référer sont les suivants (liste non limitative) : − Règles pour l’exécution des constructions en béton armé. − D.T.U. N° 12 de Juin 1964 applicable aux travaux de terrassements. − Norme NF P 94-261applicable aux travaux de fondations superficielles. − Norme NF P 94-262. Fondations profondes. − D.T.U. N° 20 de Janvier 1961 applicable aux travaux de maçonnerie en béton armé. − D.T.U. N° 26.1. d’Avril 1966 applicable aux travaux d’enduits au mortier de liants hydrauliques. − D.T.U. N° 20.11. de Décembre 1975, applicable aux parois et murs de façades en

maçonnerie. − Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions. 1.2. Qualités des matériaux Les matériaux employés seront toujours de première qualité et conformes aux normes en vigueur. Les ciments employés pour les bétons et mortiers devront être adaptés aux différents types d’ouvrages. Des contrôles seront effectués pour s’assurer de l’origine des ciments. Les sables, gravillons et cailloux employés proviendront des rivières. Ils seront parfaitement lavés et tamisés. Les aciers seront conformes aux normes : − N.F.A. 35.015 pour les ronds lisses. − N.F.A. 35.019 et 35.020 pour les armatures à haute adhérence. − N.F.A. 35.022 et 35.023 pour les treillis soudés.

1.3. Dosage des bétons et mortiers Les différents dosages utilisés sont les suivants (sauf indication contraire sur les plans et fiches techniques du bureau d’études de béton armé) : − Béton N° 1 : Béton de propreté 150 kg de ciment C.L.K. 45 Agrégats 0/25 − Béton N° 2 : Béton de remplissage 250 kg de ciment C.L.K. 45. Agrégats 0/40. − Béton N° 3 : Béton pour dallage 400 kg de ciment C.P.J. ou C.H.F. 45. Agrégats 0/25



− Béton N° 4 : Béton armé 350 kg de ciment C.P.J. ou C.H.F. 45. Agrégats 0/25 − Béton N° 5 : Béton armé 400 kg de ciment C.P.J. ou C.H.F. 45 Agrégats 0/25. − Mortier N° 1 : Pour hourder les maçonneries 200 kg de ciment C.P.A. ou C.P.J. 45 200 kg de ciment X.H.N 60 ou 100 − Mortier N° 2 : Pour les enduits intérieurs 150 kg de ciment C.P.A. ou C.P.J. 45 250 kg de ciment X.H.N. 60 ou 100. − Mortier N° 3 : Pour les enduits de façades (sauf enduits décoratifs) 500 kg de ciment LAFARGE 861. Sable 0/10. 1.4. Plans d’exécution Les charges d’exploitation seront, sauf cas particuliers à justifier, celles prévues par la norme N.F.P. 06.001. Il sera tenu compte des charges dues aux cloisons de distribution et des équipements du projet. L’entrepreneur devra faire étudier, à ses frais, par un bureau d’étude en béton armé de son choix et accepté par la maîtrise d’ouvrage, les planchers, ouvrages en béton armé et d’une façon générale toute la structure. Il devra faire approuver ces plans par l’architecte avant exécution ainsi que par le bureau de contrôle.

1.5. Connaissance des lieux L’entrepreneur se sera préalablement rendu sur place pour apprécier la difficulté et l’importance de ses travaux. Ultérieurement, l’entrepreneur titulaire du présent lot ne pourra pas faire état d’aucune méconnaissance. Un état des lieux sera réalisé par un huissier et organisé par l’entrepreneur du présent lot avant le démarrage des travaux en présence du Maître d’Ouvrage, de l’Architecte, des entrepreneurs de maçonnerie et de V.R.D. ainsi qu’un représentant de la Commune. 1.6. Obligations particulières de l’entrepreneur du présent lot L’entrepreneur se reportera au P.G.C.S.P.S., il devra en particulier : a) Les mesures de protection et de signalisation pendant l’exécution du chantier et d’une

façon générale les mesures de sécurité du chantier. b) La clôture du chantier avec portail fermant à clefs, l’ensemble réalisé en grillage rigide

(hauteur 2,00m ; le treillis soudé est proscrit). c) La mise en place d’installations sanitaires réglementaires sur le chantier pour les ouvriers de

toutes les entreprises ; ces installations seront laissées jusqu'à l’achèvement complet des travaux de tous les corps d’état, elles seront raccordées au réseau à créer.



d) La mise en place d’un bureau de chantier pour les rendez vous de chantier, éclairé et chauffé.

e) L’alimentation en eau du chantier et l’entretien de ces installations (prévoir quatre points d’eau).

f) L’alimentation en électricité du chantier pour ses besoins propres, ainsi que son entretien, l’alimentation et l’entretien des installations électriques du chantier pour les autres corps d’état étant à la charge de l’entrepreneur d’électricité.

g) L’établissement en accord avec les autres corps d’état des plans d’installation de chantier. h) La mise en place des protections collectives, un soin tout particulier devra être apporté

quant à la sécurité au niveau des trémies d’escaliers intérieurs. Un garde-corps en rive de trémie avec espace libre permettant la mise en place d’une échelle seront mis en place afin d’obturer ces trémies jusqu'à la réalisation des ouvrages définitifs.

i) Le nettoyage du chantier pendant et à la fin des travaux de maçonnerie. j) Dans le cas de négligence d’une ou plusieurs entreprises de second œuvre, le nettoyage et

la propreté du chantier, avec notes de frais de nettoyage au compte de la ou des entreprises responsables, sous l’arbitrage de l’architecte. Si le responsable ne peut être identifié les frais seront établis au compte prorata.

k) Le nettoyage définitif du chantier à l’extérieur des bâtiments et de leurs vides sanitaires (le nettoyage intérieur des logements étant du ressort du peintre) y compris le chargement et l’évacuation des gravois de tous les corps d’état.

l) Les réservations des trous dans les bétons et maçonneries à la demande des corps d’état de second œuvre, y compris mise en forme pour les solins de couverture.

m) La tenue du compte prorata et du compte interentreprises. n) Le maintien en état des voies d’accès et égouts et la répartition des frais de ces remises en

état avec l’arbitrage de l’architecte. Un état des lieux sera réalisé par un huissier et organisé par le présent entrepreneur avant le démarrage des travaux en présence du Maître d’Ouvrage, de l’Architecte, de l’Entrepreneur du présent lot ainsi que du lot V.R.D. et d’un représentant de la Commune.

1.7. Normes dimensionnelles Toutes les normes dimensionnelles seront respectées pour chaque type d’ouvrage. En particulier, il est rappelé les Tolérances suivantes : Tolérance sur la planéité des planchers : − Béton surfacé soigné et Chape incorporée :

§ 5 mm sous une règle de 2 mètres. § 2 mm sous une règle de 20 centimètres.

− Béton surfacé courant : § 10 mm sous une règle de 2 mètres. § 3 mm sous une règle de 20 centimètres.

− Chape rapportée : § 5 mm sous une règle de 2 mètres. § 1 mm sous une règle de 20 centimètres.

Les dalles seront réceptionnées contradictoirement avec l’entrepreneur de revêtements de sol et, si nécessaire, en présence de l’architecte. Tout défaut de planéité hors norme sera repris immédiatement par l’entrepreneur de maçonnerie par burinage et produit de ragréage agréé par l’entrepreneur de revêtements de sols. Tolérance d’exécution du gros oeuvre : − Ecart maximal sur axes de baies finies : 1,0 cm



− Largeur des baies finies : 1,0 cm − Verticalité du tableau (écart maximal de faux aplomb ou de flèches locales) : 0,4 cm − Horizontalité (écart maximal de faux niveau ou de flèches locales) :

§ Jusqu’à 2,00 m : 0,4 cm. § Au dessus de 2,00 m : 0,6 cm.

L'état de surface des faces d’appui des feuillures, appliques et tables d’appui doit permettre l’application de la garniture, du joint et son étanchéité. Les ouvrages seront réceptionnés contradictoirement avec l’entrepreneur du lot menuiseries extérieur et du lot isolation extérieur et, si nécessaire, en présence de l’architecte. Tout défaut sera repris immédiatement par l’entrepreneur de maçonnerie.

Tolérance d’exécution des ouvrages en maçonnerie : − Celles-ci seront au minimum équivalentes à celles indiquées dans le guide technique « les

tolérances dimensionnelles des ouvrages en maçonnerie » édité par la Fédération Nationale du Bâtiment et l’Union Nationale de la Maçonnerie.

1.8. Traits de niveaux Le trait de niveau sera tracé et entretenu par l’entrepreneur de gros œuvre. Il sera reporté ou tracé à chaque niveau autant de fois qu’il sera nécessaire jusqu’à la fin du chantier, sans que l’entrepreneur puisse prétendre à une indemnité ou à incorporer au compte prorata. L’entrepreneur veillera à ne pas tracer avec un produit qui puisse apparaître au travers des revêtements de murs futurs. 1.9. Dossier des ouvrages exécutés A la fin du chantier et avant réception des travaux, tous les plans techniques seront remis à jour conformément aux ouvrages exécutés et remis au Maître d’Ouvrage en deux exemplaires papier dont un au coordonnateur SPS et une version informatique aux formats PDF et DWG en CD ROM, par l’intermédiaire de l’Architecte.

1.10. Etendue des travaux Le présent lot comprend tous les travaux décrits ci-après. L’entrepreneur se reportera à la description des autres lots afin qu’il n’y ait aucune lacune. Il devra également l’exécution dans les règles de l’art de menus ouvrages en maçonnerie qui ne seraient pas décrits aux chapitres suivants, pour une parfaite finition des ouvrages. 1.11. Performance Energétique Les entreprises sont informées que le présent projet répond aux obligations de performance énergétique au regard de la RT 2012.



CHAPITRE 2. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GROS-OEUVRE

2.1. Panneau de chantier − Fourniture et pose du panneau de chantier réglementaire comportant toutes les indications

sur l’opération : Maître de l’Ouvrage, Maître d’œuvre, nature de l’opération avec les surfaces construites, numéro du Permis de Construire, dénomination des entreprises, l’intégration d’une perspective du projet ....

− Entretien, déplacements et modifications du panneau si nécessaire pendant toute la durée du chantier.

− Il sera de type composé et sera réalisé suivant les indications du Maître d’œuvre, selon un plan qui sera fourni.

− Dimensions indicative : 3,00 m x 4,00 m. 2.2. Installations de chantier Description : − Etat des lieux à organiser avant le démarrage des travaux suivant indications de l’article 1.5

du présent lot. − Clôture du chantier avec portails de 6 m fermant à clefs, l’ensemble réalisé par un grillage

rigide posé sur plots béton d’une hauteur de 2,00m. − Mise en place d’une base vie composée de bungalows pour installations sanitaires,

réfectoire, vestiaires et bureau de chantier, selon indications du PGC et des réglementations en vigueur.

− Les alimentations provisoires en eau et électricité du chantier, comme énoncé à l’article 1.6. − Plan d’installation de chantier à proposer à l’architecte et au CSPS en phase de préparation

de chantier. Position : − Clôture au pourtour de la construction projetée avec un portail pour accès depuis la rue. − Implantation base vie à proposer en phase de préparation de chantier. 2.3. Déposes et Démolitions Avant toute démolition ou dépose, l’entreprise consultera le diagnostic amiante / plomb avant travaux et s’assurera qu’aucune trace d’amiante et de plomb ne sont présentes dans les ouvrages à déposer. Dans le cas contraire, elle s’acquittera des démarches nécessaires en cas de présence d’amiante ou plomb.

De plus, l’entreprise devra soumettre toutes les notes de calculs de structure au bureau de contrôle et à la maîtrise d’œuvre, avant toute exécution des travaux, pour validation. En général le présent entrepreneur doit : Les travaux préparatoires de mise en sécurité et tous les ouvrages de protection nécessaires à ses travaux de démolition. La dépose de tous les ouvrages existants nécessaire à la parfaite exécution des travaux du présent dossier, outre les indications définies sur les plans d’état des lieux ou d’état projeté. Il doit également après les travaux de dépose et de démolition l’enlèvement quotidien de tous les déchets suivant les règles de recyclage.



Il doit notamment, suivant les différents plans et coupes, la dépose des ouvrages suivant : − Dépose partielle des plafonds suspendus existants. − Dépose complète des cloisons des sanitaires modifiés. − Dépose des menuiseries intérieures devant être modifiées. − Dépose des menuiseries extérieures puis leur fermeture par maçonnerie de parpaing creux

de 20 des ouvertures existantes non conservées. − Ouverture de baies pour installation de nouvelles menuiseries intérieures et extérieures. Y

compris linteaux et jambages pour recevoir les ouvrages de menuiseries. Y compris forme de seuil et appuis maçonnés.

− Ouvertures de baies pour liaison vers la nouvelle extension. Y compris travaux de découpes soignées des ouvrages de bardages existants et renforcement des ossatures du bâtiment existant.

− Liste non exhaustive, … 2.4. Implantation et piquetage Description : − Implantation à la charge et sous l’entière responsabilité de l’entrepreneur, par un Géomètre

expert. − Piquetage en plan et en altitude à l’aide de piquets rattachés à des repères fixes. Position : − Pour l’extension suivant indications des plans de Masse, VRD, et de niveaux. 2.5. Nature des sols − Le maître de l’ouvrage engagera une étude de sol durant la consultation des entreprises. Le

résultat sera connu avant l’attribution des marchés de travaux. Pour la présente consultation l’entreprise prendra une hypothèse de portance de sol à 0,80m de 1,5 bar.

2.6. Terrassements Terrassements généraux ; − Découpage soigné des enrobés existants. − Terrassement général des plateformes du bâtiment aux cotes nécessaires et ce quelle que

soit la nature du sol rencontré y compris anciennes fondations et les travaux d’épuisement éventuellement nécessaires.

− Anti-contaminant type BIDIM U19, TYPAR ou similaire. Nappes posées avec un recouvrement minimum de 30 cm dans les sens transversal et longitudinal. Elles seront tenues au sol par des cavaliers en fer rond d’un ml de longueur, espacés de 2 ml maximum.

− Les terrassements seront exécutés aux profondeurs nécessaires pour le complet achèvement des ouvrages, suivant les impératifs fixés par la réalisation des fondations de type superficielles, et en fonction des descentes de charges.

− La profondeur exacte des fouilles sera déterminée par le calcul du bureau d'études de l'entreprise en tenant compte des descentes de charges, des charges, surcharges, et de toutes les contraintes liées aux constructions concernées.

− Les mouvements de terre seront réduits au minimum.



− Les travaux de terrassements comprennent l'exécution :

• Des fouilles pour les fondations superficielles ou par puits. • Des fouilles en tranchées en périphérie des bâtiments sous les murs de soubassement. • Des fouilles en tranchées sous les murets de clôture et sous les massifs de départ

d’escaliers métalliques extérieurs. • Des fouilles en tranchées sous les points d'assises des escaliers métalliques extérieurs.

− Le fond de fouilles sera descendu au niveau minimum hors-gel à - 0,90 ml du terrain naturel

(du niveau le plus bas). − Exécution des déblais nécessaires des fouilles en tranchées, pour passage des longrines entre

les puits, suivant les indications portées sur les plans. − Les terrassements seront exécutés aux profondeurs nécessaires, pour le complet achèvement

des ouvrages, suivant les indications du rapport de sol. − Les fouilles en puits ou en trous ne pourront être réalisées par descentes d'hommes qu' avec

l'accord du Maître d'œuvre et du CSPS. Elles seront blindées dans les cas suivants :

• Exécution dans l'eau. • Exécution en terrain boulant. • Fouilles de profondeur supérieure à 1,30 ml.

− Les prestations de terrassements comprennent le compactage des fonds de fouilles, le

blindage des parois, le pompage des eaux éventuelles et toutes sujétions de mise en œuvre. Les terres de terrassement seront chargées en camion et enlevées en centre de traitement.

− Vérification du taux de travail du sol. − Evacuation en centre de traitement des terres excédentaires. Position : − Pour toutes les fondations et passages des longrines béton, suivant indications des plans de

béton armé à charge du bureau d’étude de l’entreprise, y compris tous les redans nécessaires.

Observations : Le fond de fouilles sera toujours hors gel (- 0,90m minimum du sol fini extérieur) Les cotes du niveau des fondations ainsi calculées pour chaque cas seront respectées si le bon sol est atteint. Le niveau sera descendu aux endroits où le taux de travail du sol serait insuffisant.

2.7. Fondations Principe : l’hypothèse de fondation prise pour cette phase est la réalisation de semelles filantes ou massifs isolés, suivant l’hypothèse connue à ce jour. Description : Résistance du sol - Etude B.A. : − Pour l’établissement de son étude et pour la mise en œuvre de ses ouvrages, l’entreprise de

gros œuvre se mettra en rapport avec les autres corps d’état, afin de connaître les



différentes descentes de charges de leurs prestations. La section, le nombre et la répartition du ferraillage des fondations seront déterminés par le calcul.

− Le dimensionnement des fondations sera établi en conséquence par le bureau d’études B.A. de l’entreprise qui aura au préalable pris connaissance du rapport final géotechnique.

Béton de propreté − Semelle de propreté en gros béton de 5cm d’épaisseur minimum coulé en fond de fouille. Le

béton de propreté sera obligatoirement coulé dans la journée d’exécution des fouilles pour éviter toute décompression des terres.

Semelles filantes et puits − Semelles filantes et isolées, en béton armé N°4 construites conformément aux plans de béton

armé sur le bon sol et hors-gel dans tous les cas en tenant compte du rapport de sol joint en annexe du présent lot.

Redans et bèches hors gel − Redans en béton n° 2, y compris coffrage éventuel et armatures éventuelles. Ils seront mis en

place à chaque dénivelé de fondations en respectant une pente maximale de 2 pour 3. − Bèche en béton n° 2 compris coffrage et armature. Mise à la terre − Une étroite collaboration avec l’entrepreneur du lot électricité sera nécessaire pour la mise

en place du câble de terre au moment du coulage des fondations.

Position

− Pour tous les ouvrages de fondation et d’infrastructure de l’extension, suivant indications des plans de structure du BET Béton armé de l’entreprise.

− Pour tous les ouvrages nécessitant la réalisation de fondations béton selon indications des plans.

2.8. Maçonneries de parpaings en infrastructure Description : − Blocs creux de 0,20m d’épaisseur, porteurs en béton de granulats courants, hourdés au

mortier de ciment, y compris incorporation de poteaux et chaînages en béton armé. − Sommiers béton armé pour renforts le cas échéant, suivant demande des autres lots. − Toutes réservations − Réalisation d’arase en pente suivant les cas. − Réalisation d’une arase hydrofuge pour coupure de capillarité en tête de mur. Position : − Pour l’élévation de l’ensemble enterrés.



2.9. Plateforme

Description : − Purges éventuelles des fondations et ouvrages existant jusqu’à 1,20m de profondeur. − Anti-contaminant type BIDIM U19, TYPAR ou similaire. Nappes posées avec un recouvrement

minimum de 30 cm dans les sens transversal et longitudinal. Elles seront tenues au sol par des cavaliers en fer rond d’un ml de longueur, espacés de 2 ml maximum.

− Une couche de forme en matériaux sablo-graveleux ou rocheux insensibles à l’eau, de granulométrie 0/50, 10/60 et/ou 50/150, sains, non évolutifs, et soigneusement compactés par couches minces avec contrôle de portance et de compactage par trois essais à la plaque pour les garage collectifs de type LCPC et WESTERGAARD. L’épaisseur minimale de cette couche de forme sera dimensionnée pour l’obtention des modules de portance exigés par le DTU 13.3.

− Mise en œuvre par temps sec. − La couche de forme sera légèrement pentée afin d’éviter les éventuelles stagnation d’eau. − Une forme en sablon de 5 cm d’épaisseur minimale, compris dressement, roulage et

compactage. − Les matériaux et épaisseurs mis en œuvre devront respecter le rapport d’étude

géotechnique. − La fiche technique des matériaux de formes sera transmise au contrôleur technique pour

avis. − Au moins trois essais à la plaque devront être réalisés. − Tranchées et remblaiement pour passage des fourreaux nécessaire à l’alimentation

électrique de divers équipements (voir lot VRD), selon demande des lots techniques concernés, compris percement des soubassements et fondations pour passages des fourreaux et resserrage étanche au pourtour après pose.

− Tranchées et remblaiement pour passage de canalisations en P.V.C. assainissement série 1 sous dallage, pour l’évacuation des eaux vannes et eaux usées, de section appropriée suivant réglementation avec pour minimum du diamètre 125 mm.

− Toutes sujétions de mise en œuvre sur lit de sable et raccordements en attente (5 cm au-dessus du niveau du dallage) pour le plombier.

− Pente des canalisations du réseau sous dallage : 2 % minimum. − Les canalisations feront l’objet d’essai d’étanchéité et d’écoulement avant coulage.

Position : − Sur l’ensemble des surfaces recevant un dallage sur terre plein suivant description à l’article

dallage sur terre plein.

2.10. Dallage béton sur terre plein Description :

− Dalle en béton N°3 de 15cm d’épaisseur minimum désolidarisé de la structure de l’extension,

compris armatures et suivant indications du BET, surfacée mécaniquement. Epaisseur déterminée avec exactitude par le calcul du Bureau d’Etudes Béton Armé de l’entreprise, en fonction des charges et surcharges.

− Joints sciés (joints de fractionnement) aux emplacements à définir, le cas échéant. − Tranchées et remblaiement pour passage des fourreaux nécessaire à l’alimentation

électrique de divers équipements (voir lot VRD), selon demande des lots techniques concernés, compris percement des soubassements et fondations pour passages des fourreaux et resserrage étanche au pourtour après pose.



− Tranchées et remblaiement pour passage de canalisations en P.V.C. assainissement série 1 sous dallage, pour l’évacuation des eaux vannes et eaux usées, de section appropriée suivant réglementation avec pour minimum du diamètre 125 mm.

− Toutes sujétions de mise en œuvre sur lit de sable et raccordements en attente (5 cm au-dessus du niveau du dallage) pour le plombier.

− Pente des canalisations du réseau sous dallage : 2 % minimum. − Les canalisations feront l’objet d’essai d’étanchéité et d’écoulement avant coulage. − Pose d’un siphon de sol fonte 0,20 x 0,20 dans le local poubelle. − Relevé périphérique en béton armé par pose de bloc à bancher, suivant description à

l’article 2.11, pour support des murs à ossature bois des abris de jardins et du bâtiment local poubelle/local vélo.

− Finition du dallage lissé mécaniquement.

Position : − Sur l’ensemble de l’extension, suivant indications des plans et coupes.

Observation : − Avant exécution du dallage, il y aura lieu de s’assurer que tous fourreaux des lots techniques,

ainsi que toutes réservations nécessaires soient mis en œuvre. − Un joint de désolidarisation sera prévu le long des constructions.

Remarque importante Le DTU dallage est applicable pour le calcul en cas de réalisation en armatures traditionnelles. 2.11. Murs en superstructure de bloc de béton Description : − Blocs creux ou plein de 0,10m, 0,15m et 0,20m d’épaisseur, porteurs en béton de granulats

courants, hourdés au mortier de ciment, y compris incorporation de poteaux et chaînages en béton armé.

− Réservations pour menuiseries extérieures avec linteaux en béton armé N° 5 coulés dans des coffrages préfabriqués en U.

− Incorporation dans les murs de façades de fourreaux pour distribution TV selon les indications des plans.

− Sommiers béton armé pour renforts le cas échéant, suivant demande des autres lots. − Enduit au mortier N° 3 ou enduit REKAL en soubassement des enduits décoratifs, sur une

hauteur de 0,50m. Position : − Tous les murs de refends et de façades de l’extension, suivant indications des plans. Observation : − Le mur de façade contigüe à la façade existante, suivant indications des plans sera en bloc

plein.



2.12. Regards et canalisations en dallage Description : − Réalisation de la tranchée dans la forme sous dallage. − Canalisations d’assainissement posées sur lit de sable et de pente parfaitement réglée, y

compris calfeutrement sur les regards. − Pente des canalisations du réseau sous dallage : 2 % minimum. − Les canalisations feront l’objet d’essai d’étanchéité et d’écoulement avant coulage. − Canalisations d’attente pour raccordement des regards EP du présent lot. − Fourreaux en attente pour les besoins du lot électricité. Position : − Réseaux en dallage de raccordement entre les regards EP extérieurs. 2.13. Plancher haut des locaux aménagés Description : − Plancher en dalle pleine de béton armé. − Planelle de rive. − Chevêtres incorporés pour trémies d’escalier. − Chaînage périphérique et planelles en façades − Epaisseur 20cm minimum, déterminée avec exactitude par le calcul du Bureau d’Etudes

Béton Armé de l’entreprise, en fonction des charges et surcharges. − Les planchers devront comporter toutes les réservations nécessaires pour passage de

canalisations, fourreaux, ventilations, etc… Un plan de réservation sera fourni au gros œuvre par les lots techniques concernés.

− Surfaçage soigné et chape incorporée destinée à recevoir un revêtement de sol souple ou le complexe d’étanchéité du lot 02 suivant les cas.

− Réalisation d’une forme de pente de 1% pour les toitures terrasse recevant un complexe d’étanchéité.

− Acrotère en béton armé sur coffrage soigné, en périphérie des toitures terrasses. Position : − En plancher haut de tous les locaux aménagés. 2.14. Escalier intérieur revêtu Description : − Paillasse en béton armé coulée sur un coffrage soigné reposant sur le plancher bas et sur le

plancher haut. − Marches et contremarches destinées à être revêtues de peinture de sol (nez de marche

arrondi). − Ragréage des faces vues (chant après et sous face de la paillasse lorsqu’elle reste visible)

pour recevoir une finition au lot peinture. − Largeur des paillasses à mettre au point pour chaque cas, avec l’architecte en fonction de

la fixation du garde-corps. − Hauteur de marche =< à 16 cm.



Position : − L’escalier d’accès à l’étage de l’extension. 2.15. Ouvrages dans les murs de façades Description : − Tous les linteaux béton nécessaires au projet pour réalisation de baies libre ou avec

menuiseries. − Appuis de fenêtre par listel et ragréage le cas échéant, servant d’appui direct des

menuiseries extérieures possédant bavette recouvrant l’isolation extérieure. − Façon de seuil au droit de toutes les portes fenêtre et portes extérieures. − Seuils de porte avec chape lissée et nez arrondi au fer à exécuter suivant un détail de

l’entrepreneur de menuiseries extérieures. − Dressement de tous les ébrasements (pour finition plâtre et peinture). − Resserrage et calfeutrement de tous les dallages au droit des gaines techniques des

logements, autour des canalisations passées par les lots techniques. − Réservations en façades de l’ensemble des percements nécessaires à la mise en place des

grilles de ventilation du lot chauffage. Position : − Suivant les indications des plans, coupes et façades et les descriptions des ouvrages des

autres lots. − Fenêtre à créer en façade arrière de l’existant. − Porte à créer en façade arrière de l’existant. 2.16. Regards et canalisations d’assainissement Description : − Découpage soigné des enrobés existants pour réalisation des tranchées de raccordement

aux ouvrages existants. − Tranchées de raccordement aux ouvrages d’assainissement existants. − Fourniture et pose sur un lit de sable ou sur une assise maçonnée non susceptible

d’affaissement, de regards préfabriqués de 0,60 x 0,60m, avec tampon en fonte (pour les voiries) et béton (dans les espaces verts).

− Canalisations d’assainissement, le cas échéant, en tuyau de P.V.C. diamètre 200mm minimum entre regards situés le long des façades des bâtiments.

− Canalisations d’assainissement posées sur lit de sable le cas échéant et de pente parfaitement réglée, y compris calfeutrement sur les regards.

− Canalisations d’attente pour raccordement par les autres lots (plomberie et VRD). − Remblaiement en matériaux seins et compactés. − Couche de finition en enrobé à chaud. Position : − Regards de collecte des eaux pluviales en pied de chute, représentés sur les plans. − L’entreprise devra l’ensemble des calfeutrements de canalisations traversant les

soubassements et fondations. − Canalisation de raccordement aux ouvrages d’assainissement existants.



Observations : En général les eaux pluviales, usées et vannes empruntent un réseau aérien de canalisations en P.V.C. en vide sanitaire. Ces réseaux sont à la charge de l’entrepreneur d’installations sanitaires (canalisation d’attente pour raccordement à la charge du présent lot). Les descentes E.P. en zinc seront branchées par le couvreur directement dans les regards prévus au présent lot. L’évacuation vers l’assainissement communal depuis les regards de collectes générales E.P. et E.U. – E.V., situés au droit des façades est à la charge du lot V.R.D. (canalisation d’attente pour raccordement à la charge du présent lot).

2.17. Enduits des façades sur maçonnerie

Description : − Enduit TRADICLAIR de PRB ou techniquement équivalent à faire accepter, projeté

mécaniquement, pour première couche de 10 mm épaisseur minimale. − Régulateur de fond CREPIFON G (300 g/m2). − Pose en deux passes d’un CREPIMUR de chez PRB ou équivalent, finition taloché fin,

granulométrie minimum de 1,5mm, teintes au choix de l’architecte (trois teintes pour logements collectifs et deux teintes pour pavillon individuels). Epaisseur de 2,5 à 5 mm.

− Arêtes d’angles et de finitions. − Arrêt en partie basse sur un profil spécial à 0,15m au dessus des abords extérieurs finis ou au

niveau du sol fini intérieur habitable (L’enduit devra recouvrir l’enduit de soubassement réalisé au lot maçonnerie).

− Exécution et précaution d’emploi strictement conformes aux recommandations du fabricant. − Prévoir toutes les sujétions particulières pour l’ensemble des supports à enduire, y compris les

liaisons entre différents supports. − Toutes sujétions pour liaisons et raccords, mises en œuvre par le présent lot. − L’entrepreneur devra au préalable, l’application d’échantillons in situ d’au moins 1m²

chacun. − Bavettes en aluminium thermo-laquées blanches pour rejet d’eau des appuis de fenêtres au

droit des finitions extérieurs. Position : − Sur l’ensemble des façades de l’extension. − Sur les maçonneries des bouchements de baies donnant sur l’extérieur.

2.18. Reprise d’enrobés

Description : − Une couche de fondation par blocage en tout venant 0/40 sur une épaisseur de 25 cm

minimum, compris réglage et compactage. − Réglage du fond de forme en respectant les différentes pentes et compactage. − Couche de grave laitier de 0,20m d’épaisseur après compactage. − Couche de finition par enrobés à chaud de 0,05m d’épaisseur à raison de 110 kg/m² après

cylindrage, composés d’agrégats en calcaire de GIVET ou similaire à raison de 40% de 0/2, 20% de 2/6 et 40% de 6/10 avec une teneur en bitume de 5,75 à 6%, répandu au finisseur en une seule passe à une température comprise entre 125°C et 140°C.



Position : − Sur toute les surfaces terrassées en reprise des enrobés existants. − En périphérie de l’extension. − En reprise des seuil de la porte de entrée modifiée pour mise aux normes accessibilité.



CHAPITRE 3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS ANNEXES 3.1. Nettoyage − L’entrepreneur du présent lot aura à charge l’évacuation quotidienne de tous les gravois

provenant des travaux réalisés pendant son intervention. − Il devra également le nettoyage complet et la remise en état éventuellement nécessaire des

abords du chantier avant réception des ouvrages. 3.2. Dossier des ouvrages exécutés A la fin du chantier et avant réception des travaux, suivant les prescriptions des généralités du présent marché, l’entrepreneur remet à l’architecte, tous les plans techniques et notices conformément aux ouvrages exécutés. Le présent dossier sera constitué de deux exemplaires papier dont un destiné au coordonnateur SPS pour rédiger son dossier DIUO ainsi qu’une version aux formats informatique (PDF et DWG) sous forme de CD ROM. Ils seront remis au Maître d’Ouvrage par l’architecte. Ces documents font l’objet d’un montant forfaitaire du bordereau de prix de l’entreprises. Ils seront nécessaires à la validation de la dernière facturation. A défaut le maître de l’ouvrage se réserve le droit de faire constituer ce dossier par un prestataire de son choix au frais de l’entreprise.

Mairie de Chooz Lot n°02 Etanchéité - Bardage Extension du Centre de Formation Valforem DCE - Juin 2018


LOT N° 02 ETANCHEITE - BARDAGE NOTE PRELIMINAIRE Le présent lot n’a de valeur qu’associé aux autres lots et ne saurait en être dissocié. Le présent lot assure la parfaite synthèse avec les lots liés à ses propres ouvrages. L’entrepreneur titulaire reconnaît avoir pris parfaite connaissance des lieux et de l’ensemble des pièces écrites et graphiques constituant le présent dossier. L’entrepreneur titulaire du présent lot ayant une parfaite connaissance des éléments du dossier, des normes en vigueur et des règles constructives, il ne pourra prétendre à quelque omission que ce soit. Le présent entrepreneur reconnaît avoir une parfaite connaissance des règles d’accessibilité pour les quatre familles de handicap (moteur, visuel, auditif, et cognitif). Par ses ouvrages il assure un confort d’usage pour toute personne accédant aux locaux. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires pour sa parfaite intervention sur la base des ouvrages réalisés par les autres corps d’états l’ayant éventuellement précédé. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires à la parfaite intervention des corps d’états devant lui succéder. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires à la parfaite finition de ses ouvrages. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des prestations à mettre en œuvre pour réaliser leurs ouvrages en parfaite condition d’hygiène et de sécurité, et notamment celles demandées par le Coordonnateur SPS.



CHAPITRE 1. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 1.1. Performance Energétique Les entreprises sont informées que le présent projet répond aux obligations de performance énergétique au regard de la RT 2012

A. ETANCHEITE

A.1.1. Règlements et normes

Tous les ouvrages du présent lot seront conçus et exécutés pour satisfaire aux impératifs des documents officiels en vigueur à la date de remise des offres, lois, décrets, réglementations, règles, normes françaises, Euronormes, Documents Techniques Unifiés (DTU) dans leur dernière édition. Tous ces documents bien que non joints au dossier seront considérés comme étant contractuels et respectés comme tels.

A.1.2. Documents d’exécution - Etudes Les travaux du présent lot comprennent les études et les dessins de détails d’étanchéité.

A.1.3. Provenance des matériaux Toutes les fournitures et tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages doivent être agréés par le Maître d’œuvre et le Bureau de Contrôle. L’entrepreneur doit, à cet effet, indiquer l’origine et le lieu de fabrication de ces fournitures et matériaux dont il restera responsable vis à vis du Maître d’Ouvrage, tant de leurs qualités que le résultat obtenu.

A.1.4. Marques de références - Echantillons Le fait de décrire les matériaux n’a pas pour objet de les imposer mais de définir un niveau de qualité ou d’aspect recherché, tous produits proposés devront être au minimum équivalents techniquement, similaires, et sans incidences financières. Dans les délais prévus par le calendrier d’exécution, qui sera fourni après l’appel d’offres, l’entrepreneur du présent lot présentera les échantillons ou documentations des différents matériaux prescrits dans le chapitre DESCRIPTION DES TRAVAUX. Ils seront référencés, ceux retenus par le maître de l’ouvrage et la maîtrise d’œuvre au cours de la réunion de présentation seront consignés sur un P.V. et conservés sur place jusqu’à la fin du chantier s’ils ne sont pas mis en œuvre comme témoin de présentation sur le chantier.



A.1.5. Agréments des matériaux On devra distinguer les matériaux suivants : − Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels, contenus et répertoriés dans les D.T.U. − Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels à la date de la consultation, mais

possédant un agrément ou un avis techniques favorable du C.S.T.B. − Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne bénéficiant pas d’un avis

technique favorable. Ceux-ci devront avoir fait l’objet d’une enquête favorable d’un contrôleur technique. Cette enquête sera consignée dans un cahier des charges de mise en œuvre.

A.1.6. Réception des matériaux L’entrepreneur devra à tout moment pouvoir prouver que les matériaux utilisés sur le chantier sont ceux qui ont fait l’objet d’un agrément. Il aura à sa charge leur authentification à la réception. A.1.7. Réception des supports Aucun ouvrage d’étanchéité ne pourra être commencé sans qu’une réception des supports n’ait eu lieu en présence des entreprises concernées et du Maître d’œuvre. Tout commencement de travaux de couverture sans réception préalable vaudra réception sans réserve des supports. A.1.8. Sécurité collective Toutes les mesures nécessaires à la sécurité collective seront prévues et chiffrées dans les offres des entreprises conformément à la réglementation en vigueur. A.1.9. Garanties L’entrepreneur est censé connaître les systèmes à employer et ne peut arguer d’erreurs ou omissions au présent Devis Descriptif, pour ne pas exécuter comme étant compris dans son offre, tous les ouvrages nécessaires au parfait et complet achèvement et conservations des travaux envisagés. La couverture et ses ouvrages bénéficient de la garantie décennale à compter du jour de la réception des travaux. Cette garantie comprend la remise en état des produits d’étanchéité, avec les mêmes produits qui ont servi à l’établissement de l’étanchéité primitive. Cette garantie couvre les risques de fuites et s’étend aux dommages causés par ces fuites à l’exclusion de biens, meubles abrités dans les locaux sous-jacents. Dans les cas urgents, l’entrepreneur s’engage à intervenir, sauf conditions atmosphériques défavorables, pour une exécution correcte, dans un délai de dix huit heures à dater de l’avis de réception du sinistre. Dans tous les autres cas, le délai est de huit jours.



B. BARDAGE B.1.1. Documents de base

Les documents de base auxquels l’entrepreneur devra se référer sont plus particulièrement : − Les Normes Françaises de l’A.F.N.O.R. − Les règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (N.V. 65-67, N.84.

Neige : Région B ; Altitude < 200m ; Vent : Région II, site normal). − Les Cahiers du C.S.T.B. N° 3450, de mars 2003 : Exigences applicables aux façades légères à

ossature en bois ou en métal comportant en revêtement extérieur une peau de bardage. − Les règles de calcul NF P 06-001, NF P 06-004, CB 71 et les règles de calcul concernant

l’isolation thermique du bâtiment. − Le DTU 41.2 relatif aux revêtements extérieurs en bois. − Le DTU 41.1 relatif aux bardages rapporté. La mise en œuvre devra être effectuée selon les règles de l’art et conformément aux documents ci-dessus et aux recommandations professionnelles.

B.1.2. Qualité et protection des matériaux

a) Bois Les caractéristiques physiques des bois sont définies dans la norme 52.001 et 52.002. Les bois employés seront du sapin du Nord ou équivalent, catégorie II, calibrés quatre faces, corroyés et de premier choix, classe A. Ils seront sciés de droit fil, à arêtes vives, avec tolérances usuelles de flashes. Ils ne contiendront aucun corps étranger. Les bois mis en œuvre doivent être à l’état de “bois sec à l’air” c’est à dire présenter un pourcentage d’humidité variant de 13 à 17%. Tous les bois seront traités par trempage avec un produit fongicide, insecticide et hydrofuge (produit homologué par un centre agréé).

b) Acier Les boulons et clous seront en acier A 50 et A 60 selon la norme N.F.A. 35.501. Les connecteurs seront en acier A.33 selon la norme N.F.A. 35.501 et galvanisés doubles face à raison de 400 g/m² selon la norme N.F. 36.321. Les pointes seront torsadées, les boulons, rondelles et écrous galvanisés ou cadmiés. Les ferrures et éléments en acier seront protégés contre la corrosion, sur toutes leurs faces par une couche de peinture primaire antirouille ou une galvanisation. c) Profils en P.V.C. Les profils en P.V.C. alvéolés rigides et les planches en cellulaire massif seront de marque DECEUNINCK ou d’une marque connue à faire accepter, sans agent de ramolissement (non plastifié), de couleur blanche.

d) Panneaux dérivés du bois Les panneaux seront conformes aux normes N.F.B. 54.100 et N.F. 54.110 pour les panneaux de particules et à la norme N.F.B. 54.161 pour les contreplaqués.



e) Zinc Il sera conforme à la norme NF EN 501, NF EN 506 et NF EN 988.

B.1.3. Responsabilité de l’entrepreneur Toutes les précautions devront être prises au transport, au stockage sur chantier et au levage pour éviter la détérioration et la reprise d’humidité des éléments de charpente. L’entrepreneur en est responsable et supportera le remplacement éventuel d’éléments abîmés et le retard occasionné par celui-ci.

B.1.4. Obligations particulières de l’entrepreneur L’entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance du lot « enduits de façades », et se mettre en rapport avec l’entrepreneur de ce lot, afin de répondre aux conditions demandées. Avant exécution, l’entrepreneur devra faire des plans d’exécution de bardage à faire approuver par l’architecte et le bureau de contrôle. La mise en place des bardages se fera conformément aux règles de sécurité. L’entrepreneur prendra connaissance des Généralités du présent C.C.T.P. et du P.G.C.S.P.S. établi par le coordonnateur SPS désigné sur cette opération.



CHAPITRE 2. DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ETANCHEITE

2.1. Travaux préparatoires − L’entreprise de couverture doit :

§ La fourniture des échafaudages, engins de levage et appareils nécessaires au montage, la pose et la dépose de ces échafaudages.

§ Toutes les protections nécessaires, telles que, filets de protection, garde-corps, etc...

2.2. Complexe d’étanchéité des toitures accessibles piétons

Constitution du complexe (classement F.I.T. demandé : F5 I4 T3) Pare-vapeur : Le pare-vapeur mis en œuvre sera conforme à l’hygrométrie des locaux. Sur support sec et dépoussiéré, mise en place : − D’un enduit d’imprégnation à froid permettant d’assurer la bonne adhérence des matériaux

d’étanchéité à base de bitume appliqué à chaud. − De feuilles d’étanchéité constituées d’une armature en fibres de verre et de bitume

élastomère. − D’équerres sur pare-vapeur en relevé d’étanchéité. Isolant thermique : − Panneaux de mousse de polyuréthane de type Efigreen Duo ou similaire, de 12 cm

d’épaisseur sous avis technique à soumettre au Bureau de Contrôle. Ces panneaux seront collés sur le pare-vapeur par colle polymérique à froid prête à l’emploi composée d’un liant bitumineux additionné d’agents collants et solvants.

− Résistance thermique des panneaux ≥ 5,20 m2.C/W minimum. Etanchéité : − Le revêtement d’étanchéité sera soumis à avis technique à communiquer au Bureau de

Contrôle pour approbation. − Première couche d’étanchéité réalisée par une feuille souple d’étanchéité constituée d’une

armature en polyester non tissé et de bitume élastomère. − Deuxième couche d’étanchéité réalisée par membrane d’étanchéité à base de bitume

élastomère SBS et d’une armature en polyester non tissé de 180 g/m2 , sous face protégée par un film thermofusible et face supérieure auto-protégée par une feuille d’aluminium.

− Résistance au poinçonnement : P4. − Bandes de renfort sur les éléments en maçonnerie par équerre et résine bitumineuse au droit

des relevés d’étanchéité (dispositif sur évacuation des eaux pluviales, éléments béton délimitant les zones de dalles sur plots, …).

Dalles sur plots : Mise en œuvre d’une terrasse accessible réalisée en dalles sur plots réglables comprenant : − Rive porte dalle sur les parois et acrotères périphériques le cas échéant en aluminium extrudé

et cordon d’étanchéité. − Plots à vérin réglable en hauteur avec bagues de rehausse. − Plaques de répartition en tête des plots assurant la jonction des dalles. − Dalles de gravillons lavés au choix de l’architecte.



Position : − Terrasse béton « accessible » avec dalles sur plot en couverture de l’extension. Observation : L’entrepreneur du présent lot procédera aux essais d’étanchéité des terrasses par la mise en eau teintée durant 24 heures minimum sur une épaisseur d’eau minimum de 0,05 m. 2.3. Relevés des terrasses sur support béton Description : − Mise en place de costière métallique le cas échéant. − Enduit d’imprégnation à froid permettant d’assurer la bonne adhérence des matériaux

d’étanchéité à base de bitume appliqué à chaud. − Equerre de renfort de 0,25 m développé. − Isolation en panneaux de mousse de polyuréthane. − Chape souple d’étanchéité constituée d’une armature en grille plus un voile de verre et de

bitume plastomère. La face intérieure est recouverte d’un film thermofusible et la face extérieure est protégée par une feuille d’aluminium gaufrée.

− Compris sorties de ventilation de chute. − Pièce en zinc formant goutte d’eau en extrémité des éléments de relevés. Position : − En périphérie de toutes les terrasses sur support maçonnerie avec acrotère béton. − Au pourtour de tous les édicules maçonnés. − Au pourtour de toutes les costières de sorties de toits des éléments étanchés sur support

béton. − Au pourtour de l’ensemble des souches des sorties de toits des éléments étanchés sur support

béton. 2.4. Etanchéité au droit des évacuations d’eaux pluviales Description : − Traitement de l’étanchéité au droit des évacuations d’eaux pluviales comme suit : − Mise en place de platines et moignons tronconiques en plomb de sections adaptés aux

diamètres des évacuations. − La platine sera prise entre la couche de surface et la plaque de renfort et enduite d’une

couche d’impression par enduit d’imprégnation à froid (EIF). − Fixation mécanique de la platine à travers l’isolant sur l’élément porteur par vis anti-corrosion

avec plaquette de fixation. − Pose de la plaque de renfort de 1 m² axée sur la platine, en bitume élastomère soudée en

plein au chalumeau. − Raccordement avec l’étanchéité de la partie courante réalisé dans un décaissé ménagé

dans la maçonnerie ou l’isolant.

Position :



− Naissances d’eaux pluviales des terrasses avec dalles sur plots pour évacuation des eaux récoltées.

2.5. Etanchéité des ouvrages en traversées de toiture (Pour mémoire) Description : Les traversées de toitures seront réalisées par platine métallique de section adaptée en traversée de toiture et comprendront : − Platine métallique de 75/100 d’épaisseur prise en sandwich dans le complexe d’étanchéité. − Platine avec relevé métallique débordant de 15 cm minimum au dessus de la protection

d’étanchéité en partie courante. − Mise en œuvre d’une plaque de renfort en périphérie de la traversée. − La platine, enduite d’EIF, sur ses deux faces, sera prise en sandwich dans le système

d’étanchéité soudé en partie courante et la plaque de renfort. − Le dispositif empêchera la pénétration d’eau de ruissellement entre l’ouvrage traversant et la

platine. − Relevé périphérique par feuille d’étanchéité en bitume armé auto-protégée par granulats

minéraux, de mêmes caractéristiques que les surfaces courantes. Position : − En fonction des besoins pour étanchéité des supports sur de terrasse étanchée. Observation : Le présent lot devra prévoir les chapeaux de protection le cas échéant. 2.6. Crosses (pour mémoire) : Description : − Les crosses seront réalisées en plomb laminé de 25/10 mm et comporteront une platine de

0,40 x 0,40 m et un tube de diamètre 63 coudé, assemblés par soudure. Position : − L’ensemble des sorties diverses et nécessaires demandées par les lots techniques (antennes,

alimentations diverses…). 2.7. Trop-plein (pour mémoire) : Description : − Ils seront prévus pour assurer le rôle d’alerte en cas de surcharge des terrasses, leur niveau se

situera au dessus de celui des entrées d’eaux pluviales dans les relevés en maçonnerie, ainsi que dans les relevés en ossatures bois.

− D’une confection identique à celle des naissances d’eaux pluviales, l’entrepreneur devra la réservation circulaire de diamètre à faire accepter et le calfeutrement après réalisation.

Position : − En fonction des besoins et conformément à la réglementation en vigueur.



2.8. Descentes E.P. Description : − Les entrées d’eau sont dues par le présent lot, y compris moignon de raccordement ou boîte

à eau en zinc N° 12 façonnées avec trop plein. − Crapaudines en acier inoxydable. − Boite à eau en zinc avec trop plein en façade. − Tuyaux cylindriques de descente en zinc N° 12 de diamètre à définir, fixés par colliers avec

boulons en acier galvanisé tous les 1,20 ml environ. − En partie basse, fourniture et pose de dauphins acier galvanisé de 1,00 m de hauteur. avec

soit raccordement au regard EP du maçon, y compris branchement et calfeutrement, soit pénétration en vide sanitaire, dans une réservation à faire prévoir par le maçon, le calfeutrement étant à la charge de l’entrepreneur d’installations sanitaires qui poursuit l’évacuation à l’intérieur du vide sanitaire (indication des plans : double tireté fin).

Position : − L’ensemble des descentes E.P. nécessaires et repérées sur les plans et façades en

évacuation de la toiture terrasse étanchée. Observation : − Le présent entrepreneur réalisera la reprise partielle de la gouttière et de la descente

existante à raccorder sur les ouvrages à créer du présent lot. 2.9. Pièces d’étanchéité particulières L’entreprise doit prévoir toutes les pièces complémentaires en zinc pour obtenir une parfaite étanchéité de ses ouvrages. En particulier le raccordement de l’extension avec les ouvrages du bâtiment existant pour parfaite étanchéité entre l’existant et l’extension (façades et couverture).



CHAPITRE 3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE BARDAGE

3.1. Plateaux de bardage Description : − Fourniture et pose d’une ossature primaire en tubes d’acier galvanisé à chaud pour forme

d’acrotère. Fixé en tête d’acrotère maçonné par plafines. − Fourniture et pose de lisses horizontales en tube d’acier galvanisé à chaud pour support de

plateaux de bardage − Fourniture et pose de plateaux de bardage en acier galvanisé, type HACIERBA de chez

HAIRONVILLE ou équivalent. Epaisseur minimale 75/100. Pose de type "horizontal", fixation sur poteau de charpente par spittage, avec interposition d’un joint d’étanchéité.

− Mise en œuvre de chevrons verticaux fixés sur les ailes des panneaux de bardage décrits ci-dessus par vis auto taraudeuse en acier inoxydable. Ils seront espacés au maximum de 30cm.

Position : − Suivant plans, coupes et façades, pour support de bardage et contre bardage en acrotère

de l’extension.

3.2. Bardage acier Description :

− Ossature primaire en acier galvanisé. − La fixation du bardage intérieur sera assurée :

§ Soit par clous spités HILTI ENP2, avec deux fixations minimales par bac sur tous les appuis (éviter de dépasser l’épaisseur des ailes des poteaux).

§ Soit par vissage avec collerettes et vis électro-zinguées ou cadmiées (les têtes de vis matées ou matraquées seront refusées et les vis remplacées).

− Mise en œuvre de chevrons verticaux fixés sur les ailes des panneaux de bardage décrits ci-dessus par vis auto taraudeuse en acier inoxydable. Ils seront espacés au maximum de 30cm.

− Mise en œuvre de tasseaux verticaux fixés sur les chevrons précédents pour blocage du pare-pluie et réalisation de lame d’air. Fixation par vis auto-taraudeuses.

− Bande d’étanchéité PVC souple de 60 x 200 mm ou similaire posée sur les chevrons au droit de chaque joint situé entre plaques.

− Bardage extérieur réalisé avec des bacs de la gamme Trapeza Hacierba 11.100.8B de chez Haironville PAB ou similaire, épaisseur 75/100 pose type verticale pré-laquée teinte RAL au choix de l’architecte dans la gamme complète du fabriquant.

− Toutes les finitions seront réalisées suivant l’avis technique d’utilisation de chaque matériel et devront répondre aux exigences règlementaires.

− Les closoirs de finition en acier thermo-laqués en jambage, linteau, appuis, et rives diverses seront pliés avant thermo-laquage de finition identique au bardage.

− Pièces et ouvrages de liaison pour une parfaite étanchéité avec les façades existantes. − Angles et pièces diverses de bardage constitués d'éléments préfabriqués en acier galvanisé

prélaqué après pliage. Fixation par vis auto-taraudeuses, compris toutes sujétions d'étanchéité complémentaire.

− Jonctions verticales type épingle du fabriquant finition identique aux plaques de parement.



− Pieds de bardage constitués d'éléments préfabriqués en acier galvanisé formant goutte d'eau. Fixation par vis auto-taraudeuses sur ossature avant exécution du bardage. Finition thermo-laquée après pliage.

− Encadrements des portes et fenêtres constitués d'éléments préfabriqués en acier galvanisé pré-laqué après pliage. Fixation par vis auto-taraudeuses, compris toutes sujétions d'étanchéité et tous accessoires nécessaires.

− L’ensemble des pièces de finition seront de teinte RAL au choix de l’Architecte identique au bardage.

Position : − Suivant indications des plans de façade (repéré bardage acier). Depuis le soubassement

jusqu’à l’acrotère. Observations : − Au droit des encadrements baies, tableaux, appuis et linteaux, l’entreprise doit prévoir la

mise en place d’élément de panneaux de bardage identique à ceux posés en façades (pas de possibilité de pliage du profil après laquage). Ces éléments permettront la mise en place de l’isolant derrière les éléments d’habillages.

3.3. Contre bardage, Couvertines, coiffes, rives Description : − Ossature horizontale complémentaire sur les élévations des acrotères et pose d’un contre

bardage réalisé en Bac acier de teinte au choix de l’architecte, depuis le haut des acrotères (sous les couvertines) jusqu’en recouvrement du relevé périphérique de l’étanchéité.

− Couvertines réalisées en acier laqué de teinte aux choix de l’architecte, d’une largeur comprenant les sur-largeurs nécessaires. Les couvertines descendront de part et d’autre de 10 cm minimum et formera une goutte d’eau.

− Pose des éléments de couvertine en bandes de 3,00m de longueur fixées par dispositif invisible tous les 0,60m maximum. Compris joints entre éléments et forme de pente vers l’intérieur et toutes sujétions d’angles.

− Plis latéraux formant goutte d’eau. Position : − Sur les acrotères périphériques de l’extension.



CHAPITRE 4. DESCRIPTION DES TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES

4.1. Nettoyage

− L’entrepreneur du présent lot aura à charge l’évacuation de tous les gravats provenant des

travaux réalisés pendant son intervention, ainsi que le nettoyage complet du chantier. − Il devra réaliser le tri de ces déchets, tel que décrit dans les objectifs chantier vert des

généralités. 4.2. Dossier des ouvrages exécutés A la fin du chantier et avant réception des travaux, suivant les prescriptions des généralités du présent marché, l’entrepreneur remet à l’architecte, tous les plans techniques et notices conformément aux ouvrages exécutés. Le présent dossier sera constitué de deux exemplaires papier dont un destiné au coordonnateur SPS pour rédiger son dossier DIUO ainsi qu’une version aux formats informatique (PDF et DWG) sous forme de CD ROM. Ils seront remis au Maître d’Ouvrage par l’architecte. Ces documents font l’objet d’un montant forfaitaire du bordereau de prix de l’entreprises. Ils seront nécessaires à la validation de la dernière facturation. A défaut le maître de l’ouvrage se réserve le droit de faire constituer ce dossier par un prestataire de son choix au frais de l’entreprise.

Mairie de Chooz Lot n°03 Menuiseries extérieures en aluminium Extension du Centre de Formation Valforem DCE - Juin 2018

Matières d’Architecture – 1805 1 / 10

LOT N° 03 MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM NOTE PRELIMINAIRE Le présent lot n’a de valeur qu’associé aux autres lots et ne saurait en être dissocié. Le présent lot assure la parfaite synthèse avec les lots liés à ses propres ouvrages. L’entrepreneur titulaire reconnaît avoir pris parfaite connaissance des lieux et de l’ensemble des pièces écrites et graphiques constituant le présent dossier. L’entrepreneur titulaire du présent lot ayant une parfaite connaissance des éléments du dossier, des normes en vigueur et des règles constructives, il ne pourra prétendre à quelque omission que ce soit. Le présent entrepreneur reconnaît avoir une parfaite connaissance des règles d’accessibilité pour les quatre familles de handicap (moteur, visuel, auditif, et cognitif). Par ses ouvrages il assure un confort d’usage pour toute personne accédant aux locaux. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires pour sa parfaite intervention sur la base des ouvrages réalisés par les autres corps d’états l’ayant éventuellement précédé. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires à la parfaite intervention des corps d’états devant lui succéder. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires à la parfaite finition de ses ouvrages. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des prestations à mettre en œuvre pour réaliser leurs ouvrages en parfaite condition d’hygiène et de sécurité, et notamment celles demandées par le Coordonnateur SPS.



CHAPITRE 1. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

1.1. Documents de base Les matériaux utilisés et leur mise en œuvre devront être conformes aux D.T.U. ou sous Avis Technique du CSTB et aux Normes Françaises notamment : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM − DTU 37.1. Menuiseries métalliques. − NF P 24 – 101 Menuiseries métalliques – terminologie − NF A 50 – 401 Aluminium et alliages d’aluminium – fils machines obtenus par coulée et

laminage en continu – caractéristiques générales. − NF A 50 – 452 Aluminium et alliages d’aluminium – produits prélaqués livrés en tôles ou en

bandes – caractéristiques. − NF A 91 – 450 Traitements de surface des matériaux – anodisation (oxydation anodique)

de l’aluminium et de ses alliages – couches anodiques sur aluminium – spécifications générales.

− Certification C 11 Fenêtres, portes fenêtres et portes extérieures non traditionnelles isolantes (certificat Acotherm).

FERMETRURES EXTERIEURES − Norme NF P 25 – 101 VITRAGES DE SECURITE − NF P 82 – 500 Verre de sécurité pour vitrage – Généralité – technologie. − NF P 78 – 303 Verre feuilleté pour vitrage de bâtiment − NF P 78 – 201 article 3.21.

1.2. Traitements de surface a) Tôles et profils d’aluminium Les profils aluminium mis en œuvre seront protégés par une laque polymérisée par cuisson de teinte RAL choisis dans la game “structurée” du fabriquant. Le laquage des profils sera de type structuré : exclusives & matières aluminium de chez TECHNAL ou équivalent. b) Quincaillerie et visserie La quincaillerie et la visserie seront protégées par galvanisation, cadmiage, chromate ou peinture antirouille au chromate de zinc, ou laquage suivant le cas.



1.3. Performences des menuiseries

Les performences minimum exigées des menuiseries extérieures sont:

- Uw: 1,6 W/ m2.K - Ug: 1,1 W/ m2.K - Fs: 0,40 - Classement acoustique global minimum des menuiseries (avec ou sans entrée

d’air) : 35 dB(a). -

Ils devront être couverts par une garantie décennale et bénéficier d’un Avis Technique.

1.4. Vitrerie (nature et pose) Les vitrages devront répondre aux critères définis dans les documents suivants : Normes AFNOR, DTU, Spécifications de l’Office des Matériaux Verriers (TECMAVER). Les vitrages seront suivant les cas : − Doubles constitués de glaces claires d’épaisseur en rapport avec la surface à vitrer. − Doubles constitués d’un vitrage clair et d’un autre feuilleté ou trempé suivant les indications

du devis descriptif. (feuilleté deux faces sur les portes, impostes et châssis latéraux ainsi que les parties vitrées inférieures à 0,90m et feuilleté sur la face extérieure pour les autres ensembles au rez de chaussée et glace Planilux à l’intérieur).

− Les vitrages feuilletés en face extérieure seront de type anti effraction. Ils devront être couverts par une garantie décennale et bénéficier d’un Avis Technique. Ils seront maintenus, soit par des joints spéciaux en néoprène, soit par des parcloses, avec feuillures autodrainante, y compris : − Garniture d’étanchéité intérieure et extérieure − Calage par cales imputrescibles.

1.5. Etanchéité et résistance mécaniques des menuiseries en aluminium En raison de l’emploi d’aspiration mécanique pour la ventilation contrôlée, les menuiseries extérieures en aluminium devront satisfaire aux critères d’étanchéité correspondant à la classification de l’U.E.A.T.C. a) Perméabilité à l’air : Classe A*3 b) Etanchéité à l’eau : Classe E*4 c) Résistance aux charges produites par le vent : Classe V*2 Prévoir à ce titre, à la charge du présent lot, tous les frais inhérents aux contrôles et essais des menuiseries mise en œuvre, le P.V. devant être fourni au Maître d’œuvre et bureau de Contrôle.



1.6. Ouvrages complémentaires pour les menuiseries en aluminium

a) Pièces de fixation : Les fixations entre ouvrages de menuiserie et éléments de structure seront assurés par pattes, équerres, douilles filetées, chevilles à expansion, etc…à l’exclusion des fixations par pistolets à cartouche. b) Joints d’étanchéité Les produits employés comprendront : − Produits de remplissage : mastics pâteux applicables à froid (élastomère de première

catégorie THIOKOL ou SILICONES). − Produits cellulaires en bandes : pour fond de joints (à cellules ouvertes ou fermées, selon le

cas). − Profilés : pour ouvrants et joints spéciaux (élastomère vulcanisés conformes au fascicule NF P

85.301). c) Entrées d’air autoréglables pour V.M.C. : Les menuiseries devront être prévues pour la pose d’entrées d’air autoréglables type ANJOS ou similaire, placées en partie haute de certaines menuiseries à la charge du présent lot et conformément aux indications données dans la description des ouvrages. d) Ouvrages de quicaillerie : Les ouvrages de quicaillerie seront choisis dans la game inox du fabriquant. Ils devrons préalablement à la pose avoir et accepté par l’architecte.

1.7. Plans de réservation et de fabrication L’entrepreneur établira ses plans de réservation à donner au maçon et ses plans de fabrication à faire agréer par l’Architecte avant fabrication. Une mise au point préalable esthétique avec l’architecte est nécessaire pour tous les ouvrages en aluminium laqué.

1.8. Etendue des travaux Les travaux décrits ci-après concernent non seulement la fabrication en atelier, mais encore la pose complète, y compris trous de scellement, scellements, raccords et calfeutrements.

1.9. Organigramme des clefs Les serrures seront équipées de cylindres européens. Une coordination étroite en cours de chantier est nécessaire avec l’entrepreneur du lot menuiseries intérieures qui sera responsable de l’établissement de l’organigramme des clefs suivant les indications données au présent C.C.T.P. et en accord avec les utilisateurs. La pose des cylindres reste à la charge du présent lot.



1.10. Cylindres provisoires de chantier Les cylindres européens définitifs sur organigramme ne pouvant être posés pour des raisons de sécurité qu’au moment de la réception des travaux, il est prévu au présent lot la fourniture et la pose de cylindres provisoires de chantier avec 2 ou 3 clefs. 1.11. Nettoyages – Vérification avant réception Indépendamment des prestations prévues au lot peinture, l’entrepreneur devra avant réception, le nettoyage définitif aux deux faces de ses ouvrages, y compris parachèvement du nettoyage des rainures et traverses. Avant réception, il sera procédé à une vérification du bon fonctionnement de tous les ouvrages de condamnation et des ouvrants.



CHAPITRE 2. DESCRIPTION DES TRAVAUX Observations préliminaires : Les portes-fenêtres seront posées sur un seuil dont le rejingot sera de niveau avec le sol fini intérieur. Les dimensions des fenêtres et portes-fenêtres vitrées sont données entre le dessus du rejingot en maçonnerie et le dessous fini du linteau pour la hauteur, et entre tableaux finis pour la largeur. L’entrepreneur donnera les cotes finies des portes d’entrée. Toute modification des volumes vitrés par rapport aux dessins de façades par l’entrepreneurs est proscrite en offre de base. L’entrepreneur peut toute fois proposer une ou des variantes annexée à son offre que l’architecte est libre de refuser. Les quantités indiquées dans les articles suivants le sont à titre indicatif, l’entrepreneur doit toutes vérifications par rapport aux plans et façades.

2.1. Les ensembles menuisés extérieurs − Les profils aluminium employés seront de type SOLEAL de chez TECHNAL ou autre fabrication

de qualité et résistance mécanique au moins équivalente. Ils seront de forme tubulaire assurant dans tous les cas d'assemblage d'ouvrants sur dormants, ou d'ouvrants entre eux, un double battement formant chambre de détente et assurant une étanchéité naturelle à l'air et à l'eau. Tous les profils employés seront à rupture de pont thermique.

− Coefficient de transmission thermique à atteindre : Uw = 1,6 W/m2.K − Toutes les menuiseries aluminium seront de catégorie M0. − Ensemble constitué par superposition et juxtaposition de châssis fixes, ouvrants, d’éléments de

remplissage et de portes battantes ou coulissantes. − Les châssis ouvrants seront en oscilo-battant avec clé de verrouillage pour la fonction

battante. − Équipement de tous les châssis et des portes, d'un double vitrage isolant tel que défini au

paragraphe 1.4 et 1.6. du présent CCTP. − Pose de bande type TRAPCO ou similaire sur maçonnerie pour application des ensembles

menuisés. − A l'extérieur, en périphérie, calfeutrement des joints par profils aluminium de teinte identique

aux profils et meneaux structurels nécessaires, compris interposition d'un joint mastic d'étanchéité entre profil et maçonnerie.

− A l'intérieur, calfeutrement des joints, entre profils et maçonnerie ou plâtrerie, par profils aluminium de teinte identique aux profils des meneaux structurels, compris interposition d'un joint d'étanchéité.

− Une bavette d'étanchéité sera mise en oeuvre en bas de chaque ensemble et couvrira la totalité des éléments d’appuis maçonnés (excepté pour les portes ouvrantes et/ou coulissantes).

− Teinte RAL des profils au choix de l’architecte dans une gamme large et structurée suivant paragraphe 1.2 des généralités du présent lot.

− Fermeture à 3 points de verrouillage avec condamnation intérieure, pour chaque vantail. − Tous calfeutrements, joints entre dormants et ouvrants, joint d’étanchéité conforme aux

indications du SNJF et de première catégorie, et toutes pièces complémentaires nécessaires à une parfaite finition.

− Les panneaux de remplissage pleins (hors vitrages) seront constitués de 2 parements en tôle d’aluminium laquée 75/100ème, teinte au choix de l’architecte avec isolation incorporée en mousse phénolique M1.



− Eléments d’habillages au pourtour de la menuiserie en raccords avec les élévations. − Tous les éléments d’habillage seront en tôle d’aluminium de teinte RAL identique à celle des

menuiseries. − Tablettes de fenêtre en MDF pré-peint.

Position : − L’ensemble des châssis menuisés de l’extension, selon indications des plans et façades.

2.2. Les portes extérieures − Ensembles de teinte : identique aux menuiseries extérieures. − Structure primaire et secondaire à rupture de pont thermique pour les ouvrages en contact

avec l’extérieur, conçue pour résister aux charges de fonctionnement et d’usage normal. − Les profils aluminium des portes seront renforcés pour pouvoir résister à l'usage intensif des

portes. La résistance devra être équivalente à des portes en acier. − Dans le cas de blocs-portes intégrés aux murs de façade maçonnée du bâtiment, les fixations

sur l’ossature béton armé ou sur les élévations en maçonnerie d’aggloméré seront réalisées en parties supérieure, latérale et au sol compris sujétion d’adaptation et calfeutrements (tapées d’isolant, joints…).

− Dans le cas d’insertion des blocs-portes dans des ensembles menuisés ou de façades rideaux, l’entreprise devra respecter toutes les recommandations du fabricant pour obtenir une parfaite étanchéité à l’air et à l’eau.

− Plinthe en partie basse en aluminium thermo laqué, compris rejet d’eau pour les façades extérieures, adaptée aux personnes à mobilité réduite.

− Bâti dormant en aluminium teinte RAL au choix de l’architecte constituant encadrement de porte avec profil à rupture de pont thermique et traverses horizontales intermédiaires (voir dessins de façades).

− Ouvrants à l’anglaise ou à la française constitués d’un ou deux vantaux, d’inégale largeur selon les cas, comprenant système anti pince doigts coté rotation à ruptures de pont thermique.

− Vantail de service laissant un passage libre minimum de 0,90m et 1,40m pour les deux vantaux, constitué d’un cadre en profil d’aluminium à rupture de pont thermique et de vitrage double tel que défini à l’article 1.4.

− Poignées de tirage en inox à proposer aux deux faces du vantail usuel ou béquille double en inox en accord avec l’architecte.

− Toutes quincailleries nécessaires, paumelles, crémones à poignée tournante pour les vantaux semi fixe.

− Toutes les portes de sortie de secours localisées ci-dessous seront pourvues d'une barre anti-panique 3 points à clé, d'un ferme porte sur le vantail usuel coté intérieur, d'une crémone pompier sur le vantail semi-fixe coté intérieur et d'une béquille extérieure sur le vantail usuel.

− Fermeture à 3 points de verrouillage sur organigramme. − Ferme porte hydraulique anti vandalisme à glissière sur l’ouvrant de l’entrée principale. − Butées de porte ou compas le cas échéant. − Tous calfeutrements, joints entre dormants et ouvrants, joint d’étanchéité conforme aux

indications du SNJF et de première catégorie, et toutes pièces complémentaires nécessaires à une parfaite finition.

Position : − L’ensemble de toutes les portes donant sur l’extérieur de l’extension. − La porte existante à l’arrière du bâtiment recevra une barre anti-panique en remplacement

de l’existant.



− La porte de sortie de l’espace Le Corbusier existante remplacée pour tierce avec passage libre de 0,90 m de passage libre du ventail de service.

2.3. Porte métallique Description : − Bâti dormant métallique avec pattes à scellement pour pose en feuillure dans la maçonnerie

dont la dimension de passage libre est de 0,90m, compris calfeutrement à la charge du présent lot.

− Un vantail en acier ouvrant à l’anglaise, avec joint d’étanchéité torique constitué par un cadre complet en tube d’acier avec remplissage 2 faces tôles planes de 20/10 d’épaisseur soudées sur l’ossature périphérique avec interposition d’un isolant en laine de roche et d’un matériau assurant le degré coupe feu demandé.

− Epaisseur minimale 50mm. − Fer plat couvre joint soudé. − Montage sur paumelles en nombre et en dimension adaptés au poids de la porte. − Serrure de sûreté à 1 point et à cylindre européen repris de l’existant. − Ferme porte hydraulique type anti-vandalisme. − Barre anti-panique intérieure et béquille en aluminium anodisé type « croix » avec plaque

extérieure. Position : − Portes un vantail pour les locaux d’intervention (CF ½). 2.4. Habillages divers − Tous les habillages de finition intérieure entre les menuiseries et les ouvrages des autres corps

d'état, gros-oeuvre, plâtrerie, seront réalisés par cornière ou champlat alu laqué clipés sur têtes de vis appropriées.

2.5. Organigramme − Tous les canons des serrures de toutes les portes décrites et localisées dans le présent lot feront

l'objet d'un organigramme dont le schéma sera à définir avec le chef d'établissement et à coordonner avec les lots métallerie et menuiseries intérieures, et ce pour la totalité du chantier.

− Tous les canons seront de type JPM 405 ou super sûreté BRICARD ou équivalent. Ceux des portes propres au présent lot seront fournis par l'entreprise de menuiseries intérieures.

2.6. Etiquettes − Equipement sur toutes les portes d'étiquettes signalétiques adhésives aux 2 faces avec

indication "Tirez-Poussez", et visualisation des vitrages conformément à la réglementation pour personnes mal voyantes.



2.7. Signalétique − Bandes de signalement adhésives collées sur les éléments vitrés disposées de 1,10 m à 1,60 m

pour repérage visuel contrasté. − Aspect dépoli et motifs décoratif à faire valider en phase chantier.

2.8. Stores d’occultation Description : − Fourniture et pose de stores d’occultation solaire à enrouleurs sous coffre en aluminium

extrudé thermolaqué. − Manœuvre par cordon montée/descente. − Guidage par coulisses aluminium thermolaqué teinte RAL à faire accepter − Toile de protection solaire en trame polyester enduite de P.V.C. aluminisé. Avec traitement

anti-poussière aux deux faces, imputrescible, ignifugée M2 et lisse basse lestée type « Soltis »de Ferrari ou similaire.

− Toutes sujétions pour l’incorporation des coffres dans les ouvrages de menuiserie, ou de bardage pour la pose en extérieure.

Position : − Ensemble vitré des locaux de formation.

2.9. Travaux de Métallerie Description - Positions : Ensembles métallisés et peints au présent lot. − Prolongation des mains courantes existantes des escaliers pour prise en main avant la première

marche. − Mains courantes de part et d’autre des emmarchements des escaliers intérieurs en fer plat de

40 mm sur écuillères avec débord en haut et bas des premières et dernières marches. − Finition métallisée et pré-peinte au présent lot



CHAPITRE 3. DESCRIPTION DES TRAVAUX ANNEXES

3.1. Nettoyage − L’entrepreneur du présent lot aura à charge l’évacuation de tous les gravats provenant des

travaux réalisés pendant son intervention, ainsi que le nettoyage complet du chantier. − Il devra réaliser le tri de ces déchets, tel que décrit dans les objectifs chantier vert des

généralités. 3.2. Dossier des ouvrages exécutés A la fin du chantier et avant réception des travaux, suivant les prescriptions des généralités du présent marché, l’entrepreneur remet à l’architecte, tous les plans techniques et notices conformément aux ouvrages exécutés. Le présent dossier sera constitué de deux exemplaires papier dont un destiné au coordonnateur SPS pour rédiger son dossier DIUO ainsi qu’une version aux formats informatique (PDF et DWG) sous forme de CD ROM. Ils seront remis au Maître d’Ouvrage par l’architecte. Ces documents font l’objet d’un montant forfaitaire du bordereau de prix de l’entreprises. Ils seront nécessaires à la validation de la dernière facturation. A défaut le maître de l’ouvrage se réserve le droit de faire constituer ce dossier par un prestataire de son choix au frais de l’entreprise.

Mairie de Chooz Lot n° 04 – Cloisonnements – Menuiseries Intérieures Extension du Centre de Formation Valforem DCE - Juin 2018

Matières d’Architecture - 1805 1/11 Mat

LOT N° 04 CLOISONNEMENTS - MENUISERIES INTERIEURES NOTE PRELIMINAIRE Le présent lot n’a de valeur qu’associé aux autres lots et ne saurait en être dissocié. Le présent lot assure la parfaite synthèse avec les lots liés à ses propres ouvrages. L’entrepreneur titulaire reconnaît avoir pris parfaite connaissance des lieux et de l’ensemble des pièces écrites et graphiques constituant le présent dossier. L’entrepreneur titulaire du présent lot ayant une parfaite connaissance des éléments du dossier, des normes en vigueur et des règles constructives, il ne pourra prétendre à quelque omission que ce soit. Le présent entrepreneur reconnaît avoir une parfaite connaissance des règles d’accessibilité pour les quatre familles de handicap (moteur, visuel, auditif, et cognitif). Par ses ouvrages il assure un confort d’usage pour toute personne accédant aux locaux. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires pour sa parfaite intervention sur la base des ouvrages réalisés par les autres corps d’états l’ayant éventuellement précédé. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires à la parfaite intervention des corps d’états devant lui succéder. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires à la parfaite finition de ses ouvrages. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des prestations à mettre en œuvre pour réaliser leurs ouvrages en parfaite condition d’hygiène et de sécurité, et notamment celles demandées par le Coordonnateur SPS.



CHAPITRE 1. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES A Cloisonnement - Isolation

A.1.1. Documents de base Les documents de base auxquels l’entrepreneur devra se référer sont plus particulièrement : − Les normes de l’A.F.N.O.R. − Les notes techniques des fabricants. − Les règles professionnelles. − Le D.T.U. N° 25.222 de Février 1960, cahier des charges applicables aux travaux de plafonds

fixés.

A.1.2. Qualité et protection des matériaux

a) Matériaux préfabriqués en plaques Les matériaux utilisés : plaques de plâtre à peindre, doublages, isolations, etc... seront toujours de première qualité et conformes aux normes en vigueur. Toutes les prescriptions techniques prévues dans la documentation du fabricant devront être respectées, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre. Les matériaux devront être protégés des intempéries et des chocs tant au transport qu’au stockage avant pose.

b) Plâtre Il sera fait emploi de plâtre projeté à la machine “LUTECE PROJECTION” utilisé conformément aux prescriptions du fabricant.

c) Isolants Les matériaux utilisés pour l’isolation et leur mise en œuvre devront être conformes aux prescriptions du présent C.C.T.P. L’entrepreneur sera tenu responsable des ponts thermiques survenant par manque de continuité de l’isolant. Les isolants devront être protégés de l’humidité.

A.1.3. Etendue des travaux Les travaux du présent lot comprennent notamment : − Le traçage au sol des cloisons. − La fourniture et la pose des raidisseurs bois éventuels et des semelles résiliantes. − La fourniture et la pose des plafonds, des doublages et des cloisons. − Les dispositifs de protection des angles par bandes armées. − Les sujétions de raccordement avec murs, sols et plafonds.



− Les travaux de calfeutrement dans les cloisons et les doublages. − La pose des câbles électriques sous fourreaux en cloisons et doublages fournis par

l’électricien, y compris calfeutrements. − L’exécution de la plâtrerie aux endroits indiqués dans le présent C.C.T.P. − Le nettoyage du chantier après travaux et principalement après travaux de plâtrerie, les

huisseries et bâtis dormants métalliques étant nettoyés immédiatement à l’éponge dès mise en place du plâtre.

− La fourniture et la pose de l’isolation en plafonds. − Calfeutrement nécessaire à la parfaite étanchéité des menuiseries sur les doublages et les

cloisons. − La pose et le réglage des huisseries de portes et de bâtis de placards fournis par le menuisier,

y compris calfeutrements. − La fourniture et pose de plafonds suspendus dans les locaux mentionnés ci-après. A.1.5. Performance Acoustique Les obligations acoustiques des gaines et soffites : - Rw+Ctr ≥ 32 dB si la gaine technique est en cuisine. - Rw+Ctr ≥ 37 dB si la gaine technique est en cuisine ouverte sur un séjour ou pièce principale. - Rw+Ctr ≥ 42 dB si la soffite est en cuisine. - Rw+Ctr ≥ 47 dB si la soffite est en cuisine ouverte sur un séjour ou pièce principale.



B Menuiseries Intérieures

B.1.1. Documents de base Les matériaux et leur mise en œuvre devront être conformes aux normes française et D.T.U. notamment : − D.T.U. 36.1. Menuiseries bois. − N.F.B. 53.504 Contreplaqués. − N.F.P. 23.302 à 304 Portes planes intérieures en bois.

B.1.2. Qualité et protection des matériaux

a) Bois pour menuiseries intérieures Pour les éléments de menuiserie intérieure non fabriqués en usine, il sera utilisé du sapin des Vosges ou du Jura et, le cas échéant, des contreplaqués, agglomérés, etc... Tous les bois seront traités par un produit fongicide et insecticide. Avant pose, ils devront avoir reçu une couche d’impression à la charge de l’entrepreneur de peinture : une bonne coordination est nécessaire à ce sujet.

Les bois devront être secs (14 % d’humidité). Les faces destinées à être vernies seront de classe A. Celles destinées à être peintes seront de classe B.

b) Portes pré-peintes Elles seront fabriquées en usine et devront bénéficier du label N.F.CTB. Toute porte pré-peinte détériorée devra être remplacée. c) Quincaillerie Toutes les serrures seront à mortaiser avec entrée et gâche à la demande. Elles seront de marque connue à faire accepter et devront bénéficier du label N.F. S.N.F.Q. Il est prévu suivant la destination des locaux : − des becs de canes à condamnation et décondamnation extérieure. − des becs de cane ordinaires. − des serrures de sûreté de marque LAPERCHE, à cylindre européen à 6 pistons, fournies avec 3

clefs. d) Poignée

L’ensemble des dispositifs de manœuvre devra se situer à une hauteur entre 0,90 m et 1,30 m



CHAPITRE 2. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CLOISONNEMENT

2.1. Enduits plâtre Description : − Mise en œuvre suivant les règles de l’art de plâtre projeté à la machine, de 12 à 15mm

d’épaisseur sur des murs en parpaings et sur la sous face des planchers hourdis du première étage des pavillons individuels.

− Lissage des surfaces. − Dressement correct des arêtes d’angles et arêtes métalliques de toute hauteur pour les

angles saillants. Position : − En reprise de plâtre suite aux travaux de maçonnerie pour création de baies, et des

démolitions. − Enduit plâtre sur les maçonneries de fermeture de baies existantes. − En enduit plâtre des maçonneries non revêtues d’isolation.

2.2. Doublages isolants thermiques à ossature métallique

Description : − Doublages isolants réalisés en PLACOSTIL de la marque PLACOPLATRE ou similaire de 135 mm

d’épaisseur totale (un BA 13 + 45 mm de laine minérale). − Ossature métallique en profilés de 6/10ème mm d’épaisseur, en acier galvanisé, composée

de rails haut et bas et d’un réseau de montants verticaux simples ou doubles suivant la hauteur avec renfort intermédiaire.

− Parements constitués d’une plaque de plâtre BA 13 Haute Dureté. − Isolation thermo-acoustique par panneau de laine minérale semi rigide de 45 mm

d’épaisseur. − Un écran de perméabilité à l’air jointoyé par bandes auto collantes pérennes. − Application dans tous les joints d’un enduit type G.D.S., puis d’une bande spéciale joint

complétée par deux passes d’enduit débordant largement les bandes (planimétrie : différence de niveau inférieure à 3mm sous une règle de 2 mètres).

− En raccord avec les plafonds, les cloisons et les murs en maçonnerie, en angle saillant ou rentrant, pose d’une bande armée et les enduits comme ci-dessus.

− Toute sujétions pour traitement des joints de dilatations (mastic + profilé). − Incorporation des tubages électriques. − Incorporation des renforts des équipements sanitaires. − Bandes et enduits couvre-joints comme ci-dessus. − Bandes armées d’angles rentrants et saillants comme ci-dessus. − Bourrage isolant dans les zones difficilement accessibles afin d’éviter tout pont thermique. − Compris ébrasements, voussures et toutes sujétions de liaisons.

Position :

− Suivant indications des plans, doublage périphérique pour l’isolation des murs de l’extension.



2.3. Cloisons de distribution à ossature métallique de 100 mm Description : − Cloisons sèches avec parement de plâtre cartonné à ossature métallique type PLACOSTIL

98/48 de la marque PLACOPLATRE ou similaire, composées d’une ossature M 48, d’une laine minérale de 45 mm et d’un parement double en plaque de plâtre BA13.

− Parements constitués d’une plaque de plâtre BA 13 Haute dureté. − Parement hydrofuge pour les pièces humides. − Dispositions particulières d’étanchéité pour les pièces humides par un profilé plastique du

fabricant. − Incorporation des bâtis bois fournis par le lot menuiseries intérieures au début du chantier. − Tous renforts intermédiaires nécessaires à l’accrochage des charges légères telles que

lavabos, supports de mains courantes, etc., … − Joints repris par enduit et bandes de joints. − Bandes armées d’angles rentrant et saillant et enduits en raccord avec les maçonneries et

plafond. Position : − Suivant indications des plans, les cloisonnements de l’extension. − En création de cloisonnement de locaux modifiés du bâtiment existant. − En création des cloisonnements des sanitaires modifiés. − En encoffrement des deux descentes de gaine de ventilation. 2.4. Note commune de traitement des joints − Traitement des joints (dissimulation et renforcement) suivant les recommandations du

fabricant de plaques. − Pour les joints : bande en papier fort micro-perforé. − Pour les angles saillants : bande armée. − L’enduit de collage sera de couleur blanche pour les bandes, 175 gr au m² de parement. − L’enduit de finition sera de couleur crème destiné au lissage du joint après application de

l’enduit de collage, 130 gr au m² de parement. 2.5. Plafond suspendu Description : − Mise en œuvre d’une ossature primaire constituée de solives en sapin. − Mise en œuvre d’une ossature métallique (suspentes et entretoises) en acier galvanisé de 15

mm revêtue d’un parement thermolaqué, fixée selon les dispositions du D.T.U. 58.1. et des prescriptions du fabricant.

− Toutes sujétions de fixation aux supports existants et de liaison avec les murs et cloisons par équerres de la même gamme que les suspentes et entretoises.

− Plaques en panneaux acoustiques auto-portant 600 x 600 mm en laine de roche volcanique à bords chanfreinés en produit inerte ne provocant pas de développement microbiens ni de champignons dans des conditions normales d’utilisation, type Tonga de la marque EUROCOUSTIC ou équivalent à faire accepter épaisseur 25mm.

− Toutes sujétions d’incorporation de luminaires et pièces nécessaires aux lots techniques. − Isolation en laine minérale de 100 mm d’épaisseur. Position :



− Suivant indications des plans, les plafond des locaux à l’étage de l’extension. − En reprise des plafonds existants partiellement modifiés suite aux travaux de démolition. 2.6. Jouées et habillages Description : − Mise en œuvre d’une ossature métallique galvanisée type Placostil ou similaire. − Plaques de plâtre de 15mm vissées sur ossature. − Réalisation des joints entre plaques à bords amincis suivant prescriptions du fabricant. − Profil de rive en cornière de même nature que le plafond. Position : − En rive de plafond au droit de la montée de l’escalier.



CHAPITRE 3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES

3.1. Bâti bois pour portes courantes Description : − Bâti en bois exotique a englobement fin, pour cloisons de plâtrerie sur ossature métalliques et

de maçonnerie isolée ou non. − Largeurs de passage libre : 0,90 m ou 1,40 m, ou 1,60 ou 1,80 m. − Hauteur : 2,05 m. − Epaisseur égale à la cloison dans laquelle il est installé. − Fixations en nombre suffisant pour les caractéristiques techniques et mécaniques des portes. − Tout habillage de même essence nécessaire à l’intégration dans leur support. − Feuillure pour porte de 40 mm d’épaisseur. − Les portes présentant un degré de protection au feu seront munies de ferme porte anti-

vandalisme. Position : − Suivant indications des plans pour les portes de l’extension. − Suivant indication des plans les portes modifiées des locaux existants. Observation : − Les bloc - portes courant de communication seront de chez HUET ou techniquement

équivalent. − Les degrés de protection au feu sont précisés sur les plans.

3.2. Portes à âmes pleines pré-peintes

Description : − Porte à âme pleine coupe feu d’un degré précisé sur les plans le cas échéant, d’une

épaisseur de 40mm. − Parement en panneaux de fibres de bois agglomérés, revêtus en usine d’une pré-peinture

durcie au four, permettant la peinture de finition appliquée par le peintre. − Epaisseur totale : 40mm. − Largeur : 0,93m repérées sur les plans. − Label CTB exigé. − Quatre paumelles vissées en acier en 110 x 80. − Béquilles et entrées en inox de marque connue à faire accepter sur plaque. − Serrure sur organigramme du présent lot. − Les portes présentant un degré de protection au feu seront munies de ferme porte anti-

vandalisme. Position : − Suivant indications des plans pour les portes de l’extension. − Suivant indication des plans les portes modifiées des locaux existants.



3.3. Habillages

Description et position − Calfeutrement de tous les joints par habillages par champlats bois 10 x 50, fixation collée et

clouée, en périphérie des portes du présent lot.

3.4. Butées de portes Description : * Butées de portes en inox à faire accepter au sol, sur cloison ou sur mur selon les

cas. * Pose en fin de chantier, y compris toutes sujétions. Position : * A toutes les portes ci-dessus qui viennent battre contre un mur ou une cloison.

3.5. Plinthes Description − Plinthes pré peintes en sapin de 100 x 10 mm. − Fixation traditionnelle par collage et clouage. − Coupe d’onglet, raccord biais etc… Position − Au pourtour de l’ensemble des locaux et dégagements recevant un sol souple ou une

peinture de l’extension. − Sur les cloisons créées dans les locaux existants. − En reprise des plinthes existantes après percements ou modifications de baies des locaux

existants.

3.6. Organigramme des clefs Description − Etablissement de l’organigramme des clefs du présent lot ainsi que pour les lots métallerie et

menuiseries extérieures bois. − Approbation de cet organigramme en cours de chantier par le Maître d’Ouvrage avec

l’assistance de l’entreprise du présent lot. − Tous les cylindres seront de type européens à 10 pistons de type SERIAL S de chez BRICARD

ou techniquement équivalent. − Achat des cylindres et des clefs et la pose en fin de chantier. Position − L’ensemble des portes décrites plus haut. − Ensemble des cylindres des portes des lots menuiseries extérieures en bois, dont la pose sera

à la charge des lots respectifs.


Matières d’Architecture - 1805 10/11

3.7. Encadrements de baies Description : – Panneau de type MDF de 22 mm d’épaisseur à chants vus non moulurés. – Panneau saillant au nu intérieur des parements avec oreille de 20 mm pour les tablettes. – Finition pré-peinte, à peindre. – Toute sujétion de fixation invisible et de joint d’étanchéité périmétrique avec les ouvrages du

lot cloisonnement. – Incorporation éventuelle d’isolant laine minérale rigide de 50 mm d’épaisseur pour continuité

d’isolation et réduction des ponts thermiques. Position : – En encadrement de toutes les baies de liaison entre les locaux existants et ceux de

l’extension. 3.8. Façade de guichet

Description Bâti : − Bâti en bois en sapin massif. − Largeurs de passage et hauteur libre suivant plans. − Fixations en nombre suffisant pour les caractéristiques techniques et mécaniques des portes. − Tout habillage de même essence nécessaire à l’intégration dans leur support. − Feuillure pour porte de 40 mm d’épaisseur. Panneau : − Panneau à âme pleine statifiée, d’une épaisseur de 40 mm. − Epaisseur totale : 40 mm. − Largeur repérée sur les plans. − Trois paumelles minimum vissées en acier inox en 110 x 80. − Serrure à mortaiser de marque connue à faire accepter, (voir article 1.2. et précisions ci-

dessous) avec entrée de cylindre de chez BRICARD ou équivalent avec entrée à carré. − Ensemble assurant un degré CF 1/2h Habillage complémentaire : − Tablette en stratifié post-formé. Position Suivant indications des plans, pour forme de guichet des magasins.



CHAPITRE 4. DESCRIPTION DES PRESTATIONS ANNEXES

4.1. Nettoyage L’entrepreneur du présent lot aura à charge l’évacuation de tous les gravats provenant des travaux réalisés pendant son intervention, ainsi que le nettoyage complet du chantier. Il devra réaliser le tri de ses déchets, tel que décrit dans les objectifs chantier propre des généralités.

4.2. Dossier des ouvrages exécutés A la fin du chantier et avant réception des travaux, suivant les prescriptions des généralités du présent marché, l’entrepreneur remet à l’architecte, tous les plans techniques et notices conformément aux ouvrages exécutés. Le présent dossier sera constitué de deux exemplaires papier dont un destiné au coordonnateur SPS pour rédiger son dossier DIUO ainsi qu’une version aux formats informatique (PDF et DWG) sous forme de CD ROM. Ils seront remis au Maître d’Ouvrage par l’architecte. Ces documents font l’objet d’un montant forfaitaire du bordereau de prix de l’entreprises. Ils seront nécessaires à la validation de la dernière facturation. A défaut le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de faire constituer ce dossier par un prestataire de son choix, aux frais de l’entreprise.

Mairie de Chooz Lot n°05 Electricité Extension du Centre de Formation Valforem DCE - Juin 2018


LOT N° 05 ELECTRICITE NOTE PRELIMINAIRE Le présent lot n’a de valeur qu’associé aux autres lots et ne saurait en être dissocié. Le présent lot assure la parfaite synthèse avec les lots liés à ses propres ouvrages. L’entrepreneur titulaire reconnaît avoir pris parfaite connaissance des lieux et de l’ensemble des pièces écrites et graphiques constituant le présent dossier. L’entrepreneur titulaire du présent lot ayant une parfaite connaissance des éléments du dossier, des normes en vigueur et des règles constructives, il ne pourra prétendre à quelque omission que ce soit. Le présent entrepreneur reconnaît avoir une parfaite connaissance des règles d’accessibilité pour les quatre familles de handicap (moteur, visuel, auditif, et cognitif). Par ses ouvrages il assure un confort d’usage pour toute personne accédant aux locaux. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires pour sa parfaite intervention sur la base des ouvrages réalisés par les autres corps d’états l’ayant éventuellement précédé. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires à la parfaite intervention des corps d’états devant lui succéder. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires à la parfaite finition de ses ouvrages. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des prestations à mettre en œuvre pour réaliser leurs ouvrages en parfaite condition d’hygiène et de sécurité, et notamment celles demandées par le Coordonnateur SPS.



CHAPITRE 1. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 1.1. Documents de base Les installations seront conformes aux normes et règlements en vigueur au moment de la réalisation et de la mise en service et particulièrement aux normes et règlements rappelés ci-après :

a) Electricité − Norme C. 14.100 − Norme C. 15.100 − Normalisation, spécifications et règles techniques établies par l’Union Technique de

l’Electricité (U.T.E.) concernant les appareillages, les conducteurs, les conduits, les mesures de protection contre la mise sous tension accidentelle des masses métalliques, etc...

− D.T.U. N° 70.1, cahier des charges applicables aux installations électriques des bâtiments à usage d’habitation.

− Règlements de l’Electricité de France. − Spécification du guide Promotelec.

b) Téléphone Les installations seront exécutées conformément aux normes et règlements suivants : − Décret N° 73.525 du 12 Juin 1973, modifiant le décret N° 69.596 du 14 Juin 1969. − Arrêtés du 14 Juin 1969 et du 22 Juin 1973 − Articles D.407.1, D.407.2, D.407.3 et D.431 du Code des P.T.T. − Documents “ Equipement Téléphonique des Immeubles Neufs ” édité par l’administration des

P.T.T.

c) Télévision Les installations seront exécutées conformément aux normes et règlements en vigueur et notamment les nouvelles normes U.L.B.

1.2. Choix du matériel Le matériel mis en œuvre portera la marque nationale de conformité aux normes N.F. USE ou la marque de qualité USE. En l’absence de marque N.F. USE ou USE pour un matériel déterminé, la qualité de ce matériel devra être garanti par la présentation d’un certificat de qualité de conformité aux normes, si elles existent, délivré par un organisme habilité à cet effet.

1.3. Etendue des travaux L’entrepreneur devra tous les appareillages nécessaires à la mise en service des installations, sauf les ampoules ordinaires. Il a à sa charge également tous les scellements, tranchées, rebouchages, raccords divers nécessité par la réalisation de ses installations.



Une coordination est nécessaire avec l’entrepreneur du lot Maçonnerie pour incorporation des tubages. L’incorporation du tubage dans les cloisons sera réalisée lors de leur pose par l’entrepreneur du lot Cloisonnements.

1.4. Plans des installations Les différents appareils seront repérés sur plan et leurs emplacements seront proposés à l’architecte pour accord. Une coordination sera nécessaire avec les entrepreneurs des autres corps d’état intéressés et en particulier l’installateur de Chauffage - V.M.C.

1.5. Plans des ouvrages exécutés Ils seront fournis au Maître de l’Ouvrage par l’intermédiaire de l’architecte à la fin des travaux, en 3 exemplaires. 1.6. Nettoyage Le chantier devra toujours être maintenu propre. En particulier les emballages devront disparaître dès qu’ils ne seront plus utiles.

1.7. Réception des travaux - CONSUEL L’entrepreneur devra réaliser les essais de fonctionnement avant la réception des travaux tels que définis par les conventions COPREC. Les travaux devront recevoir l’accord du CONSUEL. Les démarches et les frais correspondants font partie des prestations du présent lot.

1.8. Installations de chantier L’entrepreneur prendra connaissance des Généralités du présent C.C.T.P. et des obligations de l’entrepreneur de Maçonnerie (voir généralités du CCTP) ainsi que du P.G.C.S.P.S. Le lot Maçonnerie a en charge son installation électrique pour ses besoins propres.



CHAPITRE 2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Observations générales − L’ensemble des dispositifs de commande seront accessible à une hauteur situé entre 0,90 m

et 1,30 m, les prise des divers branchements devront elles se situer a une hauteur < 1,30 m. − L’entrepreneur doit la dépose, le report et/ou la neutralisation des installations existantes dans

l’emprise des travaux (SAS d’entrée A,…). − La dépose, le report, et/ou la neutralisation des équipements en façades revêtues d’ITE.

2.1. Dépose des installations existantes

Observations : Pour une parfaite connaissance des lieux l’entreprise aura préalablement à se remise d’offre visité les installations existantes. Il ne sera admis aucune modification de son offre suite à une méconnaissance des installations existantes. Avant toute démolition ou dépose, l’entreprise consultera le diagnostic amiante et plomb avant travaux et s’assurera qu’aucune trace d’amiante et de plomb n’est présente dans les ouvrages à déposer. Dans le cas contraire, elle s’acquittera des démarches nécessaires en cas de présence d’amiante ou plomb. Description et position :

Dépose sans réemploi de l'ensemble de l'installation d’électricité. Démontage des appareils, des joints, fixations ou supports - Dépose de canalisations de toute nature. Manutention et enlèvement des gravois en décharge En général le présent entrepreneur doit : − Les travaux préparatoires de mise en sécurité et tous les ouvrages de protection nécessaires

à ses travaux de démolition. − La dépose de tous les ouvrages existants nécessaire à la parfaite exécution des travaux du

présent dossier, outre les indications définies sur les plans d’état des lieux ou d’état projeté. − Il doit également après les travaux de dépose et de démolition l’enlèvement quotidien de

tous les déchets suivant les règles de recyclage.

2.2. Tableau divisionnaire

Description et position : Depuis l’alimentation générale, le présent entrepreneur doit l’installation d’un tableau divisionnaire de marque Legrand ou similaire. Il sera installé dans le dégagement aménagé au rez-de-chaussée des locaux existants et muni d’une porte avec clé de fermeture du fabriquant.

2.3. Equipement des différents locaux Observations : Les indications données ci-après restent générales et indicatives compte tenu des nombreux cas particuliers possibles. Elles ne sauraient être inférieures aux exigences



réglementaires. A l’examen du plan de chaque logement, l’entrepreneur prévoira au mieux les prestations souhaitables : va et vient, nombre de points lumineux dans les circulations et commande par télérupteur en particulier. Les commandes par détection de présence sont munies de cellule crépusculaire pour éviter l’allumage en période diurne. L’installation sera réalisée depuis le tableau divisionnaire du présent lot. Description et position : a) Les différents dégagements au rez-de-chaussée : − Plafonniers LED en applique 60/60 en aluminium anodisé répartis à proposer, sur détecteur de

présence. − Des prises de courant 2x10/16A+T à proximité des accès.

b) Vestiaires : − Plafonniers LED en applique 60/60 en aluminium anodisé répartis à proposer, sur détecteur de

présence. − 1 prise de courant 2x10/16A+T à proximité des accès.

c) Magasins : − Plafonniers LED en applique 60/60 en aluminium anodisé répartis à proposer, sur détecteur de


d) Locaux Intervention et exploitation : − Plafonniers LED en applique 60/60 en aluminium anodisé répartis à proposer, sur détecteur de


e) Dégagement à l’étage : − Plafonniers LED en applique 60/60 en aluminium anodisé répartis à proposer, sur détecteur de

présence. − Des prises de courant 2x10/16A+T à proximité des accès. f) Locaux de formation : − Plafonniers LED en applique 60/60 en aluminium anodisé répartis à proposer, sur détecteur de


Liste non exhaustive…



2.4. Alarme incendie

Description et position : Le présent entrepreneur doit la fourniture, la pose, et la mise en service d’une extension de l’alarme existante. - Les déclencheurs manuels ; - Les blocs autonomes ; - Alarmes sonores et lumineuses ; - …



CHAPITRE 3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS ANNEXES 3.1. Nettoyage − L’entrepreneur du présent lot aura à charge l’évacuation quotidienne de tous les gravois

provenant des travaux réalisés pendant son intervention. − Il devra également le nettoyage complet et la remise en état éventuellement nécessaire des

abords du chantier avant réception des ouvrages. 3.2. Dossier des ouvrages exécutés A la fin du chantier et avant réception des travaux, suivant les prescriptions des généralités du présent marché, l’entrepreneur remet à l’architecte, tous les plans techniques et notices conformément aux ouvrages exécutés. Le présent dossier sera constitué de deux exemplaires papier dont un destiné au coordonnateur SPS pour rédiger son dossier DIUO ainsi qu’une version aux formats informatique (PDF et DWG) sous forme de CD ROM. Ils seront remis au Maître d’Ouvrage par l’architecte. Ces documents font l’objet d’un montant forfaitaire du bordereau de prix de l’entreprises. Ils seront nécessaires à la validation de la dernière facturation. A défaut le maître de l’ouvrage se réserve le droit de faire constituer ce dossier par un prestataire de son choix au frais de l’entreprise.

Mairie de Chooz Lot n° 06 Plomberie – Chauffage Extension du Centre de Formation Valforem DCE - Juin 2018


LOT N° 06 PLOMBERIE – CHAUFFAGE VENTILATION NOTE PRELIMINAIRE Le présent lot n’a de valeur qu’associé aux autres lots et ne saurait en être dissocié. Le présent lot assure la parfaite synthèse avec les lots liés à ses propres ouvrages. L’entrepreneur titulaire reconnaît avoir pris parfaite connaissance des lieux et de l’ensemble des pièces écrites et graphiques constituant le présent dossier. L’entrepreneur titulaire du présent lot ayant une parfaite connaissance des éléments du dossier, des normes en vigueur et des règles constructives, il ne pourra prétendre à quelque omission que ce soit. Le présent entrepreneur reconnaît avoir une parfaite connaissance des règles d’accessibilité pour les quatre familles de handicap (moteur, visuel, auditif, et cognitif). Par ses ouvrages il assure un confort d’usage pour toute personne accédant aux locaux. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires pour sa parfaite intervention sur la base des ouvrages réalisés par les autres corps d’états l’ayant éventuellement précédé. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires à la parfaite intervention des corps d’états devant lui succéder. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires à la parfaite finition de ses ouvrages. Le présent entrepreneur est informé que les travaux seront réalisés en site occupé et en milieu scolaire. Il est interdit de fumer dans les enceintes. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des prestations à mettre en œuvre pour réaliser leurs ouvrages en parfaite condition d’hygiène et de sécurité, et notamment celles demandées par le Coordonnateur SPS.




A. PLOMBERIE A.1.1. Documents de base Les documents de base auxquels l’entrepreneur devra notamment se référer sont : − Circulaire du 15/03/1962 et du 08/09/1967 du Ministère de la Santé Publique relatives aux

eaux d’alimentation (désinfection des réseaux). − Règlement sanitaire Départemental. − Documents Techniques Unifiés et leurs additifs N°60. − Avis techniques du C.S.T.B. concernant les matériels et les utilisations. − Spécifications techniques de la compagnie concessionnaire d’eau potable.

A.1.2. Matériaux employés et qualités L’alimentation générale sera réalisée en polyéthylène haute densité. La distribution et l’alimentation des appareils seront réalisées en tube de cuivre rouge écroui de qualité conforme aux normes. Les évacuations seront en P.V.C. résistant à la chaleur. Les appareils sanitaires seront de choix A. La robinetterie sera estampillée NF et possédera le classement E.C.A.U. suivant : − Evier, lavabo, lave mains, robinets isolés pour machine à laver : E0. C2. A2. U3. − Baignoire : E3. C2. A2. U3. − Douche : E1. C2. A2. U3. − Le flotteur des W.C. aura le classement N.F.

A.1.3. Diamètre des canalisations Les diamètres minimums des canalisations en cuivre pour l’alimentation des appareils seront : − Cuvette de w.c. : 10/12 − Autres appareils : 14/16. Les diamètres des canalisations en P.V.C. pour les évacuations seront : − Evier : 46/50 − Machine à laver : 36/40 − Cuvette de w.c. : 93,6/100 − Baignoire et douches : 43,6/50 − Autres appareils : 33,6/40

A.1.4. Fixation des canalisations Les canalisations de distribution entre logement situées en gaines techniques seront fixées sur des parois lourde ≥ à 200 kgM2 à l’aide de colliers iso-phoniques. Les traversées de plancher, des murs, et des cloisons intérieurs du logement seront calfeutrées à l’aide de fourreaux résilients.



A.1.5. Etendue des travaux

Le présent lot comprend la fourniture et la pose complète et suivant les règles de l’art de tous les appareils indiqués sur les plans et décrits ci-après, avec leur alimentation, leur évacuation et toutes les pièces accessoires nécessaires même si elles ne sont pas énumérées dans la description des travaux. Ce lot comprend de plus : − Les percements nécessaires dans les ouvrages en maçonnerie si les plans de réservation

n’ont pas été fournis. − Les calfeutrements nécessaires dans les ouvrages en maçonnerie. − Les trous et scellements, raccords, calfeutrements nécessaires et l’enlèvement des gravois. − La pose de fourreaux pour le service d’eau chaude à chaque passage de cloisons et de

planchers. − Les colliers et système de supportage pour toutes les canalisations, conformément aux

normes. − L’exécution du calorifugeage des canalisations d’eau froide dans les locaux non chauffés. − La dépose et la repose des appareils pour l’exécution de la peinture. − Le nettoyage des appareils en fin de chantier − Le remplacement des appareils détériorés. − Les joints d’étanchéité au droit des murs et cloisons.

A.1.6. Coordination Une coordination est nécessaire en particulier avec l’entrepreneur d’électricité pour la position correcte de certains éclairages et de certaines prises de courant ainsi qu’avec l’entrepreneur de couverture (sorties de toits, ventilation de chute).

A.1.7. Plans des ouvrages exécutés Ils seront fournis en trois exemplaires papier plus un exemplaire informaique (CD ROM) au Maître d’Ouvrage par l’intermédiaire de l’architecte à la fin des travaux, plus un exmeplaire papier pour le CSPS. La marque et les références de tous les appareils seront fournies en annexe. Au préalable à la réception des travaux, les documents COPREC n°1 et n°2 seront remis au maître d’ouvrage avec copie au bureau de contrôle. A.1.8. Performance Energétique L’entreprise est informée que le présent projet répond aux obligations de performance énergétique au regard de la RT Existante par éléments.



B. CHAUFFAGE -VENTILATION

B.1.1. Documents de base

Les installations seront exécutées conformément aux règlements, normes françaises, D.T.U. et règles de l’art relatives aux installations de chauffage, donnés notamment ci-après : − D.T.U. “ Règles de calcul Th K 77 ” Octobre 1985 et Septembre 1986. − D.T.U. “ Règles de calcul Th G 77 ” Novembre 1977 et mise à jour Avril 1982. − D.T.U. “ Règles de calcul Th B 85 ”. − Arrêté du 24/03/82 “ Equipements et caractéristiques thermiques des bâtiments d’habitation” − Arrêté du 24/03/82 “ Dispositions relatives à l’aération des logements ” − Arrêté du 17/03/78 “ Spécifications techniques relatives à la réalisation et à la mise en œuvre

des canalisations de gaz à l’intérieur des bâtiments d’habitation ”. − Arrêtés des 14/05/69 et 22/12/75 relatifs à l’acoustique des logements. − D.T.U. 65 “ Installations de chauffage central ”. − Arrêté du 28/06/78 “ Installations fixes de chauffage et fourniture d’eau chaude sanitaire ”. − Arrêté du 23/08/77 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de

gaz combustible à l’intérieur des bâtiments d’habitation. − Spécifications techniques des compagnies concessionnaires. − Notes techniques du C.S.T.B. en particulier le cahier N° 1071 de Novembre 1971 “Exemple de

solution pour faciliter l’application du règlement de construction” (ventilation). − Label de qualité (conformité aux normes N.F. Gaz et N.F. Electricité).

B.1.2. Caractéristiques techniques à respecter

a) Température à obtenir Par une température extérieure de - 11°C, il faut obtenir + 19°C dans toutes les pièces habitables et +22°C dans les salles de bains et les toilettes. b) Isolations L’entrepreneur prendra connaissance du projet d’après les plans, façades et coupes d’une part, et d’après le devis descriptif de tous les corps d’état d’autre part. Il est prévu les isolations thermiques suivantes : 1) Isolation des planchers en béton au lot Maçonnerie 2) Isolation des combles au lot Cloisonnements - Isolation 3) Isolation verticale des murs extérieurs ou sur locaux non chauffés au lot Cloisonnements –

Isolation 4) Isolation des baies (P.V.C. et vitrages isolants) au lot Menuiseries extérieures - Vitrerie

c) Ventilation Le principe est celui de la ventilation générale permanente des logements par extraction mécanique, défini par l’arrêté du 24/3/82 et suivant les recommandations des notes techniques du C.S.T.B. Les installations seront calculées de façon à ce que la différence de pression entre deux bouches extrêmes n’excède pas 3 mm CE pour le débit de calcul. La perte de charge minimale des bouches d’extraction est de 12 mm CE. La vitesse de passage dans les gaines est limitée à :

* 4m/s dans les logements * 5m/s dans les combles.

Les calculs de pertes de charge seront faites d’après les indications de la publication “ Pertes de charges aérauliques ” du COSTIC. Les débits d’extraction sont les suivants :



Cuisine : Hygroréglable de 10 à 60m3/h de base et 135 m3/h en pointe. Salles de bains et toilettes : hygroréglable 5 à 45m3/h. W.C. : hygroréglable 15 à 30m3/h. Les isolement acoustiques sont les suivants : Cuisine fermée : (Dnew+C) ≥ 55 dB. Cuisine ouverte : (Dnew+C) ≥ 54 dB. Salles d’eau : (Dnew+C) ≥ 58 dB. Les valeurs des débits et d’isolement acoustique ci-dessus sont indicatives et devront être précisées ou approuvées par le bureau de contrôle. Les niveaux de bruit dûs à la ventilation mécanique ne dépasseront en aucun cas, 30 dB(A) dans les chambres et séjours, 35 dB(A) dans les cuisines et les pièces humides, les locaux étant meublés (tolérance 3 dB(A).

B.1.3. Etude technique Pour le calcul des coefficients U, le calcul est établi en prenant en compte les éléments de construction définis dans les CCTP des différents lots (ces valeurs ne pourront pas être supérieures aux valeurs "garde fou" définies dans le cadre de la RT 2012). L’entreprise devra fournir son étude thermique au bureau de contrôle et au maître d’œuvre au démarrage du chantier. L’entrepreneur devra fournir un dossier qui devra comprendre obligatoirement : a) Une série de plans d’architecte avec indication de toutes les canalisations et colonnes

montantes, l’indication des diamètres, des vannes et robinets d’arrêt, et un plan b) Une note de calcul avec tableau récapitulatif donnant les résumés des calculs, des calories

et des déperditions, les indications des coefficients de transmission, les renouvellements, etc… c) Les renseignements ci-après : − Les circuits de chauffage. − Les accessoires ou dispositifs d’accélération avec leurs caractéristiques. − Le type des appareils automatiques proposés avec leurs caractéristiques techniques.

B.1.4. Travaux et fournitures à la charge de l’entrepreneur Ce lot comprend : − Les percements nécessaires dans les ouvrages en maçonnerie si les plans de réservations

n’ont pas été fournis. − Les trous, scellements, raccords. − Les calfeutrements nécessaires après passage des canalisations avec incorporation des

fourreaux nécessaires. − L’enlèvement des gravois. − L’alimentation en gaz depuis les coffrets G.D.F. jusque la chaudière et la gazinière. − La fourniture et la pose de tous les appareils, canalisations et robinetteries. − La pose de fourreaux à chaque passage de cloisons et de planchers. − La fixation correcte de tous les appareils et canalisations. − Le cas échéant, la protection antirouille et une couche de peinture spéciale sur les appareils,

canalisations, colliers, supports, manchons, fourreaux etc... − Le nettoyage en fin de chantier des fournitures. − La main d’œuvre qualifiée nécessaire aux réglages et aux essais. − Le remplacement de toutes pièces et tous appareils détériorés pendant le délai de garantie,

sauf si ces détériorations proviennent d’un mauvais usage de l’installation ou du fait d’une usure normale.



B.1.5. Travaux n’étant pas à la charge du présent lot Les amenées l’électricité jusqu’en un point proche de la chaudière et du moteur de V.M.C. ne sont pas prévus au présent lot. Une coordination est cependant nécessaire en particulier avec l’entrepreneur d’Electricité.

B.1.6. Coordination Une coordination est nécessaire en particulier avec l’entrepreneur d’électricité pour la position correcte de certains éclairages et de certaines prises de courant ainsi qu’avec l’entrepreneur du lot Plomberie sanitaires et l’entrepreneur de couverture (sorties de toits, Sortie VMC). Une coordination est également nécessaire avec l’entrepreneur de maçonnerie pour la réalisation de la chape d’enrobage du plancher chauffant.

B.1.7. Contrôle des travaux Indépendamment des essais que l’entreprise doit faire, elle devra la réalisation des essais définis dans les conventions COPREC n°1 et n°2 (Comité des Organismes de Préventions et de Contrôle). Ces documents seront remis au maître de l’ouvrage avec copie au bureau de contrôle au préalable à la réception des ouvrages.

B.1.8. Réception des travaux A la réception des travaux, il sera procédé à une vérification d’ensemble de l’installation, mais la réception ne sera acquise que dans un délai d’un an à partir de la mise en marche c’est-à-dire après une saison froide. En cas de litige, l’entrepreneur devra porter remède pour obtenir le bon fonctionnement de l’installation. Des essais réalisés selon les règles de l’art pourront être exigés.

B.1.9. Dossier des ouvrages exécutés A la fin des travaux, l’entrepreneur doit fournir en 3 exemplaires papier plus un exmplaire informatique (CD ROM) au Maître d’Ouvrage par l’intermédiaire de l’architecte et un exemplaire format papier au CSPS : − les certificats de conformité de l’installation. − les plans et schéma d’exécution de l’installation. − la nomenclature du matériel, avec indication des différents fournisseurs (nom, adresse,

téléphone). − les instructions de conduites et d’entretien. − les notices d’utilisation. B.1.10. Performance Energétique L’entreprise est informée que le présent projet répond aux obligations de performance énergétique au regard de la RT Existante par éléments.



CHAPITRE 2. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE

2.1. Remplacement cuvette de WC Description : − Dépose soigné de la cuvette existante. − Fourniture et pose d’une cuvette de WC en porcelaine blanche d’une marque reconnue à

faire accepter. − Toute sujétion pour adaptation si nécessaire. − Prévoir un cuvette rallongée pour les PMR. − Abattant double blanc de la marque OLFA ou similaire. − Fourniture et pose de renfort et fourrures dans les cloisons, pour les WC de type adapté

(allongés et rehaussés) en vue de l’installation d’une barre de relevage coudée de 45 cm de longueur.

− Fourniture et pose de barres de relevage (1 u. pour chaque sanitaire adapté), coudées de 45 cm de longueur et 32 mm de diamètre, installée à 75 cm du sol (partie horizontale de la barre). Barres à orientation à 135°, haute résistance, en tube d’aluminium finition en PVC U blanc. Fixations invisibles, rosace ø90 mm, 3 points d’appui / 5 fixations par point d’appui. Modèle à proposer à l’avis de l’architecte.

− Le raccordement de la cuvette à la chute sera désolidarisée au niveau de la cloison verticale par matériau résilient de 5 mm d’épaisseur, et dépassant d’au moins 10 mm de part et d’autre de la cloison.

Position : − La cuvette dans les WC adaptés modifié, suivant indications des plans (WC adaptés avec

barres de relevage). Hauteur d’installation minimum 45 cm.

2.2. Distribution d’eau froide Description et position : − Distribution générale depuis le point mis en attente par le présent lot lors des travaux de

démolition, vers les zones d’utilisation, par réseau cuivre apparent dans les locaux ou en gaine.

− Distribution aux appareils, en tubes en cuivre, suivant indications des plans. − Piquage en tube de cuivre avec robinet puisage inoxydable sur rosace avec purge pour

attente distribution d’eau par un tuyau souple localisés sur les plans : le local ménage, les deux postes d’eau dans les salles annexes de la halle à diligence, et à proximité de l’escalier de la roseraie.

− Robinet d’arrêt pour chaque zone d’utilisation. − Fourreaux à toutes les traversées de dalles, de murs et de cloisons. − Colliers de supportage distants de moins d’un mètre. − Robinet de puisage vers les deux cours y compris percement, calfeutrement, et purge. 2.3. Evacuations Description et position : − Canalisations en P.V.C. à la sortie des appareils, correspondant aux diamètres prévus à

l’article 1.3, y compris pour la chaudière murale (entonnoir + siphon).



− Canalisations d’eau vanne et d’eau usée séparées jusqu’au ouvrages existants. − Raccordement de toutes les évacuations d’appareils sur les chutes d’eau usée et d’eau

vanne. − Ventilation primaire de chutes décrites ci-dessus, compris raccordement de ventilations

lorsqu’elles sont voisines en une. Sortie au dessus du plancher haut des sanitaires avec organe de décompression.

− Tous travaux de supportage suivant les règles de l’art. − Tous rebouchages et calfeutrements soignés aux passages des planchers, cloisons et murs.

2.4. Lavabos Description : − Lavabos d’une marque reconnue à faire accepter choisis dans une gamme accessible d’un

fabricant. − Robinet temporisé type PRESTO 7000 – Eau froide. − Siphon déporté de hauteur de garde d'eau 50 mm en PVC. − Y compris les supportages renforcés nécessaires pour résister à l’usage d’un espace public

libre d’accès. Position : − Lavabo dans le sanitaire modifié, selon indications des plans.

2.5. Laves mains

Description : − Laves mains d’une marque reconnue à faire accepter choisis dans une gamme accessible

d’un fabricant. − Robinet temporisé type PRESTO 7000 – Eau Froide. − Siphon de hauteur de garde d'eau 50 mm en PVC. − Y compris les supportages renforcés nécessaires pour résister à l’usage d’un espace public

libre d’accès. Position : − Un lave-mains dans le sanitaire modifié, selon indications des plans.



CHAPITRE 3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE

3.1. Distribution du fluide chauffant

Description : − Les canalisations seront apparentes en cuivre écroui, assemblées par raccords en cuivre à

souder par capillarité et supportées par des colliers à pattes de fixation et rosace d’écartement avec interposition de dispositif antivibratile (espacement des colliers intérieur à 1,00m pour les diamètres inférieurs à 16mm et inférieur à 1,50m pour les diamètres supérieurs à 16mm).

− Fourreaux à toutes les traversées de murs, de cloisons et de planchers pour les canalisations cuivre.

Position : − Depuis les canalisations existantes en attente vers les différents corps de chauffe.

3.2. Corps de chauffe

Description : − Radiateurs en acier de marque FINIMETAL, de type REGGANE, ou BRUGMAN (chaleur douce)

avec alimentation intégrée en partie basse, revêtus d’une peinture polymérisée au four, teinte blanc cassé, ou matériel de caractéristiques équivalentes possédant le label de qualité N.F.

− Dimensionnement des radiateurs compensant intégralement les déperditions sans déduction de l’émission par les canalisations et ayant une puissance minimale égale à 110% des déperditions.

− Pose sur une console de supportage à visser. − Robinets thermostatiques pour les chambres et la cuisine. − Robinet simple réglage sur l’arrivée pour les autres pièces chauffées, de marque SAR ou

matériel de caractéristiques équivalentes. − Té ou coude de réglage pour équilibrage de l’installation, de marque SAR en bronze ou

similaire. − Purge d’air par robinet à vis. − Robinets thermostatiques de classe de variation temporelle CA 0,45 K

Position : − Un radiateur par local aménagé en fonction des besoins. En priorité en allège des fenêtres. − Les radiateurs existants pouvant être conservés seront déposés et remis en peinture et

reposés après travaux de peinture murale et de faïence.



CHAPITRE 4. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION

4.1. Bouches d’extraction de la V.M.C. Description : − Bouches d’extraction hygroréglables (B) en P.V.C. de marque ALDES ou matériel équivalent

techniquement équivalent correspondant aux débits et exigences acoustiques indiqués en généralité. Bouches type Bahia ou équivalent compris bouches dans las sanitaires avec fonction hygro uniquement.

− Bouches d’entrée d’air hygroréglables à fournir au lot Menuiseries extérieures. Position : − Dans les locaux de l’extension.

4.2. Groupe Ventilation Description : − Groupe C4 à moteur à commutation électronique 1 vitesse, monophasé 230 volts, de

marque ALDES ou techniquement équivalent. Moteur pour installation VMC de type Hygro B. − Pose par chaînettes accrochées au plancher haut RDC avec dispositif d’absorption du son. − Raccordement au tableau de l’électricien par câble résistant au feu. − Gaines incombustible de marque ALDES ou similaire entre les bouches et le groupe et le

groupe et la toiture. − Sortie en toiture avec pièce adaptée et parfait raccordement. Position : − Suivant indications des plans, en plafond du palier de l’escalier de l’extension. − Suivant indications des plans, entre les bouches d’extraction et le moteur situé en plafond

des locaux, les gaine en plafond du rez-de-chaussée seront aparentes. − Extraction en toiture y compris toute sujétion de passage en plancher, en toiture, et organe

de sortie en toiture.



CHAPITRE 5. DESCRIPTION DES PRESTATIONS ANNEXES 5.1. Nettoyage L’entrepreneur du présent lot aura à charge l’évacuation de tous les gravats provenant des travaux réalisés pendant son intervention, ainsi que le nettoyage complet du chantier. Il devra réaliser le tri de ces déchets, tel que décrit dans les objectifs chantier propre des généralités. Préparer le nettoyage de fin de chantier en déposant les étiquettes et en laissant les appareils sanitaires exempt de toute trace (de colle notamment). 5.2. Dossier des ouvrages exécutés A la fin du chantier et avant réception des travaux, suivant les prescriptions des généralités du présent marché, l’entrepreneur remet à l’architecte, tous les plans techniques et notices conformément aux ouvrages exécutés. Le présent dossier sera constitué de deux exemplaires papier dont un destiné au coordonnateur SPS pour rédiger son dossier DIUO ainsi qu’une version aux formats informatique (PDF et DWG) sous forme de CD ROM. Ils seront remis au Maître d’Ouvrage par l’architecte. Ces documents font l’objet d’un montant forfaitaire du bordereau de prix de l’entreprises. Ils seront nécessaires à la validation de la dernière facturation. A défaut le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de faire constituer ce dossier par un prestataire de son choix, aux frais de l’entreprise. Comprenant notamment :

− les certificats de conformité de l’installation. − les plans et schéma d’exécution de l’installation. − la nomenclature du matériel, avec indication des différents fournisseurs (nom, adresse,

téléphone). − les instructions de conduites et d’entretien. − les notices d’utilisation.

La marque et les références de tous les appareils seront fournies en annexe. Au préalable à la réception des travaux, les documents COPREC n° 1 et n° 2 (types RE / RA et PB) seront remis au Maître d’Ouvrage avec copie au bureau de contrôle.

Mairie de Chooz Lot n° 07 - Peintures Extension du Centre de Formation Valforem DCE - Juin 2018


LOT N° 07 – PEINTURES NOTE PRELIMINAIRE Le présent lot n’a de valeur qu’associé aux autres lots et ne saurait en être dissocié. Le présent lot assure la parfaite synthèse avec les lots liés à ses propres ouvrages. L’entrepreneur titulaire reconnaît avoir pris parfaite connaissance des lieux et de l’ensemble des pièces écrites et graphiques constituant le présent dossier. L’entrepreneur titulaire du présent lot ayant une parfaite connaissance des éléments du dossier, des normes en vigueur et des règles constructives, il ne pourra prétendre à quelque omission que ce soit. Le présent entrepreneur reconnaît avoir une parfaite connaissance des règles d’accessibilité pour les quatre familles de handicap (moteur, visuel, auditif, et cognitif). Par ses ouvrages il assure un confort d’usage pour toute personne accédant aux locaux. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires pour sa parfaite intervention sur la base des ouvrages réalisés par les autres corps d’états l’ayant éventuellement précédé. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires à la parfaite intervention des corps d’états devant lui succéder. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires à la parfaite finition de ses ouvrages. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des prestations à mettre en œuvre pour réaliser leurs ouvrages en parfaite condition d’hygiène et de sécurité, et notamment celles demandées par le Coordonnateur SPS.




1.1. Documents de base Les documents de base auxquels l’entrepreneur doit se référer sont : − Le DTU 59.1 de juin 2013 - Travaux de peinture. − Le DTU 59.4 de février 1998 - Revêtements muraux et papiers peints. − Les spécifications U.N.P. regroupées dans un fascicule édité par l’Union Nationale des Peintres.

1.2. Qualités et mélanges de peintures Tous les matériaux et matières employés devront obligatoirement être de première qualité. Les compositions devront être conformes, dans toutes les qualités de peinture, aux spécifications des normes françaises concernant ce genre d’ouvrages. D’une façon générale, les peintures seront d’une marque connue à faire accepter. Les mélanges ne seront faits que suivant les spécifications du fabricant. Il en sera de même des lasures.

1.3. Nettoyages L’entrepreneur devra le nettoyage de mise en service qui devront être particulièrement soignés et réalisés de préférence par une entreprise spécialisée dans ce genre de travaux, sous-traitante de l’entreprise de peinture. Pendant les travaux, il aura soin de ne pas détériorer et boucher les appareils sanitaires. Si cela arrivait, il devrait faire les réparations ou débouchage nécessaires, à ses frais. Les nettoyages intéressent toutes les parties apparentes : − Sols. − Appareils sanitaires et robinetterie, cuvettes de WC, etc., ... en complément de la prestation

du lot plomberie. − Appareils électriques (interrupteurs, etc., ...) en complément de la prestation du lot

électricité. − Vitrerie, ouvrages en P.V.C. non peint, etc., ... en complément de la prestation du lot

électricité. Toutes réfections et tous remplacements seront effectués aux frais de l’entrepreneur, dans le cas de taches pénétrantes ou de rayures.

1.4. Réception des supports La réception des supports sera effectuée contradictoirement avec les entrepreneurs du lot gros-oeuvre et du lot cloisonnements - isolation et, si nécessaire, en présence de l’architecte



CHAPITRE 2. DESCRIPTION DES TRAVAUX 2.1. Peinture sur ouvrages pré-peints Description : − Dépoussiérage. − Deux couches de peinture acrylique, aspect mat sur les menuiseries extérieures. − Deux couches de peinture acrylique, aspect satin sur les menuiseries intérieures. Position : − Sur les portes et leurs bâtis du lot menuiseries intérieures.

2.2. Peinture sur canalisations Description : − Dégraissage. − Deux couches de peinture acrylique satinée pour canalisations froides. − Deux couches de peinture acrylique satinée spéciale pour canalisations chaudes. Position : − Sur toutes les canalisations apparentes du lot Installation sanitaires.

2.3. Enduit pelliculaire et peinture sur murs Description : − Dépoussiérage, impression isolante, rebouchage, révision des joints, ponçage sur plaque de

plâtre cartonnée. − Deux couches de peinture acrylique « décontaminante » satinée pour les pièces humides. − Deux couches de peinture acrylique « décontaminante » mate pour les pièces sèches.

Position : − Peinture acrylique satinée :

• En parois des sanitaires modifiés − Peinture glycérophtalique mate :

• En parois des locaux de l’extension. • En plafond des locaux du rez-de-chaussée de l’extenison. • En reprise de peinture sur les pans de parois modifiées par les travaux (dégagements). • En paroi des locaux existants modifiés.



2.4. Peinture de sol

Description :

− Toutes sujétions pour préparation du support : dépoussiérage par aspiration, nettoyage, .... − Une couche de peinture de sol aux résines époxydes polyamincanides en dispersion

aqueuse à 2 composants dilués à 5%. − Deux couches de peinture de sol aux résines époxydes polyamincanides en dispersion

aqueuse à 2 composants. Position : − Le sol des locaux et de l’escalier de l’extension. − En sol du dégagement modifié en partie arrière et latéral à l’extension. − En sol des deux locaux d’exploitation créés au rez-de-chaussée des locaux existants.

2.5. Peinture sur ouvrages béton

Description : − Toutes sujétions pour préparation du support : brossage, époussetage, égrenage,

dégrossissage des bullages et balèvres, impressions, enduisages, … − Une couche d’impression nourrissante concentrée à base de résine alkyde modifiée en

solution. − Deux couches de peinture satinée à base de résines alkyde et acrylique en émulsion. − Teintes au choix de l’architecte.

Position : − Sur les premières et dernières contre marche des escaliers existants.

2.6. Nez de marche antidérapant

Description : − Fourniture et pose de bandes adhésives antidérapante et contrastées. − Teintes au choix de l’architecte.

Position : − Sur les nez de marches des escaliers existants. − Sur les nez de marches de l’escalier de l’extension.




3.1. Nettoyage de mise en service Description : Suivant les prescriptions de l’article 1.3 du présent lot. Prévoir un premier nettoyage global pour l’organisation des Opérations Préalable à la Réception de l’architecte. L’ensemble des revêtements et appareils devra être exempt de salissure pour un constat de parfaite finition par l’architecte. Un second nettoyage, plus fin si nécessaire, sera réalisé avant la réception par le Maître d’Ouvrage et la mise en service. Position : Pour l’ensemble des locaux et leurs équipements. Observation : Avant de débuter les opérations de nettoyage des carrelages et faïences, le présent entrepreneur aura, au préalable, réceptionné ces ouvrages afin de s’assurer qu’ils soient exempt de toutes trace de colle ou joints. 3.2. Dossier des ouvrages exécutés A la fin du chantier et avant réception des travaux, suivant les prescriptions des généralités du présent marché, l’entrepreneur remet à l’architecte, tous les plans techniques et notices conformément aux ouvrages exécutés. Le présent dossier sera constitué de deux exemplaires papier dont un destiné au coordonnateur SPS pour rédiger son dossier DIUO ainsi qu’une version aux formats informatique (PDF et DWG) sous forme de CD ROM. Ils seront remis au Maître d’Ouvrage par l’architecte. Ces documents font l’objet d’un montant forfaitaire du bordereau de prix de l’entreprises. Ils seront nécessaires à la validation de la dernière facturation. A défaut le maître de l’ouvrage se réserve le droit de faire constituer ce dossier par un prestataire de son choix au frais de l’entreprise.

Mairie de Chooz Lot n° 08 Revêtements de Sols Extension du Centre de Formation Valforem DCE - Juin 2018


LOT N° 08 REVETEMENTS DE SOLS NOTE PRELIMINAIRE Le présent lot n’a de valeur qu’associé aux autres lots et ne saurait en être dissocié. Le présent lot assure la parfaite synthèse avec les lots liés à ses propres ouvrages. L’entrepreneur titulaire reconnaît avoir pris parfaite connaissance des lieux et de l’ensemble des pièces écrites et graphiques constituant le présent dossier. L’entrepreneur titulaire du présent lot ayant une parfaite connaissance des éléments du dossier, des normes en vigueur et des règles constructives, il ne pourra prétendre à quelque omission que ce soit. Le présent entrepreneur reconnaît avoir une parfaite connaissance des règles d’accessibilité pour les quatre familles de handicap (moteur, visuel, auditif, et cognitif). Par ses ouvrages il assure un confort d’usage pour toute personne accédant aux locaux. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires pour sa parfaite intervention sur la base des ouvrages réalisés par les autres corps d’états l’ayant éventuellement précédé. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires à la parfaite intervention des corps d’états devant lui succéder. Le présent entrepreneur reconnaît prendre en charge l’ensemble des ouvrages nécessaires à la parfaite finition de ses ouvrages.



CHAPITRE 1. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 1.1. Documents de base Les documents de base auxquels l’entrepreneur doit notamment se référer sont : − DTU 52.2 de décembre 2009 - Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - Pierres

naturelles − Cahier n°1504 de mai 1978 – Notice sur le classement U.P.E.C. des locaux et des revêtements

de sols minces. − Cahier du C.S.T.B. n° 35 - Cahier de préparation des ouvrages en vue de la pose des

revêtements de sols minces − Règles Professionnelles de l'APSEL concernant les travaux d'étanchéité à l'eau réalisés par

application de SEL sur planchers intermédiaires et parois verticales de locaux intérieurs humides.

− Avis techniques du C.S.T.B. sur les différents produits.

1.2. Réception des supports La réception des supports sera effectuée contradictoirement avec l’entrepreneur de maçonnerie et, si nécessaire, en présence de l’architecte. Les supports en béton pour les revêtements de sols collés doivent être livrés avec les tolérances de planéité suivantes : * 7mm sous une règle de 2 mètres. * 2mm sous une règle de 20 centimètres. 1.3. Spécifications techniques Les enduits de lissage utilisés pour les sols devront bénéficier d’un avis technique du C.S.T.B. Avant exécution des enduits de lissage, les supports seront parfaitement dépoussiérés de façon à ce que l’adhérence de l’enduit sur le support soit bonne.



CHAPITRE 2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. Travaux préparatoires

Avant tout début des travaux, l’entrepreneur chargé du revêtement de sol sera tenu de constater l’état et la planimétrie des supports qui lui seront fournis. Dans le cas de flaches importantes, ces dernières seront reprises par le gros œuvre qui devra signaler à l’entreprise la nature du ciment colle qui a été utilisé.

2.2. Revêtement de sol en carrelage Description : − Toutes sujétions pour préparation du support : dépoussiérage, nettoyage et décapage des

sols souillés, … − Fourniture et pose collée de carrelage en grés cérame de marque NOVOCERAM ou similaire,

en format 30 x 30 cm, classement U4.P4.E3.C2, teintes au choix de l’architecte dans la gamme complète du fabricant.

− Plinthes assorties de 10 x 30 cm, en pose collée. − Joints périphériques et de fractionnement souples. − Joints courants coulés à la barbotine de ciment gris. − Joints de fractionnement et de dilatation à prévoir, selon les normes. Position : − Pour tous les locaux sanitaires modifiés. 2.3. Barres de seuils Description : − A chaque changement de nature du sol pour l’ensemble de l’opération, le présent

entrepreneur devra la fourniture et pose de barres de seuils de 30mm en inox. Position : − Pour les changements de matériaux et en raccord avec les matériaux existants. Sauf en le

carrelage du présent lot et le dallage pierre.

2.4. Faïences unies

Description : − Toutes sujétions pour préparation du support : dépoussiérage, nettoyage,… − Application d’une solution d’étanchéité sur le support. − Fourniture et pose collée de faïence en grés cérame unie de type IRIDIUM, de marque

NOVOCERAM ou similaire, en format 20 x 20 cm, teintes au choix de l’architecte dans la gamme complète du fabricant, posée au ciment colle.

− Trois teintes au choix de l’architecte. − Joints à la barbotine de ciment de couleur. − Mise en œuvre d’un joint UTACYL au droit des appareils sanitaires. − Pose de profil de finition en aluminium en arrêt de faïence.



Position :

− Sur les parois des sanitaires modifiés : toute hauteur. 2.5. Revêtement de sol souple Description : − Toutes sujétions pour préparation du support : dépoussiérage, nettoyage et décapage des

sols souillés,… − Application d’un enduit de ragréage auto lissant de classe d’usure P3 sur supports sains et

secs. − Fourniture et pose de revêtement linoléum Marmoléum de marque FORBO ou similaire à faire

accepter, lés de 2m. de largeur, classe U4 P3 E2 C2, épaisseur 3,2 mm. − Isolation phonique aux bruits de d’impacts de 9dB. − Teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant. − Joints soudés à chaud en accord avec les couleurs du revêtement de pose. − Profil de finition type cornière en aluminium anodisé sur les tranches de dalle de l’étage.

Position : − Pour la reprise partielle des sols existants après percement des baies de liaison vers

l’extension.

2.6. Bande d’éveil à la vigilance Description : − Fourniture et pose de clou podotactile plastique formant bande d’éveil à la vigilance. − Mise en œuvre par collage suivant gabarit de pose du fabricant, à 50 cm du bord de la

première contremarche, sur toute la longueur des marches, en haut des escaliers. − Bande de faible largeur − Teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant. Position : − En haut des volées de l’escalier d’accès à l’étage sur revêtement de sol souple, suivant

indications des plans. − En haut des escaliers existants.




3.1. Nettoyage L’entrepreneur du présent lot aura à charge l’évacuation de tous les gravats provenant des travaux réalisés pendant son intervention, ainsi que le nettoyage complet du chantier. Il devra réaliser le tri de ses déchets et l’évacuation par une filière agrée, tel que décrit dans les objectifs chantier propre des généralités. Le présent entrepreneur doit le parfait nettoyage de ses ouvrages avant nettoyage final au lot peinture. 3.2. Dossier des ouvrages exécutés A la fin du chantier et avant réception des travaux, suivant les prescriptions des généralités du présent marché, l’entrepreneur remet à l’architecte, tous les plans techniques et notices conformément aux ouvrages exécutés. Le présent dossier sera constitué de deux exemplaires papier dont un destiné au coordonnateur SPS pour rédiger son dossier DIUO ainsi qu’une version aux formats informatique (PDF et DWG) sous forme de CD ROM. Ils seront remis au Maître d’Ouvrage par l’architecte. Ces documents font l’objet d’un montant forfaitaire du bordereau de prix de l’entreprises. Ils seront nécessaires à la validation de la dernière facturation. A défaut le maître de l’ouvrage se réserve le droit de faire constituer ce dossier par un prestataire de son choix au frais de l’entreprise.