REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C) Valant C.C.A.P et C.C.T Aeroport... · Consultation – MOE TRAVAUX DE RENOVATION DES MAISONS DU SMALB – RC Page 2 sur 24 Pouvoir Adjudicateur

Consultation – MOE TRAVAUX DE RENOVATION DES MAISONS DU SMALB – RC Page 1 sur 24

Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de

rénovation des maisons du syndicat mixte de l’aéroport

de Limoges-Bellegarde

Marché passé selon la procédure allégée, puisque inférieure à 25 000 € HT.

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C)

Valant C.C.A.P et C.C.T.P

Date limite de réception des offres : le jeudi 17 janvier 2019

Heure limite de réception des offres : 16h00

Lieu de réception des offres :

Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne

Secrétariat de la Commission Technique

16, place Jourdan – B.P. 403

87011 LIMOGES Cedex


Pouvoir Adjudicateur

Syndicat Mixte de l’Aéroport International de Limoges Bellegarde

181, avenue de l’Aéroport

87100 LIMOGES

Téléphone : 05.55.45.15.18

Courriel : [email protected]

Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Monsieur le Président de la

Chambre de commerce et d’industrie

de Limoges et de la Haute-Vienne

16, place Jourdan – BP 403

87 011 LIMOGES CEDEX

Comptable Assignataire

Monsieur le Trésorier de la

Chambre de commerce et d’industrie

de Limoges et de la Haute-Vienne

16, place Jourdan – BP 403

87 011 LIMOGES CEDEX

mailto:[email protected]


SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION. ............................................................... 6

1.1 - Objet du marché. ......................................................................................................................... 6

1.1 1 - Objet de la mission. .............................................................................................................. 6

1.1 2 - Code CPV principal. .............................................................................................................. 6

1.1 3 - Lieux d’exécution de la prestation. ........................................................................................ 6

1.1 4 - Maîtrise d’ouvrage. ............................................................................................................... 6

1.2 - Objet principal de la mission de maîtrise d’œuvre. ..................................................................... 6

1.2 1 - Eléments de la MOE. ............................................................................................................ 6

1.2 2 - Mission du M.O.E. ................................................................................................................. 7

1.2 3 - Obligation pesant sur le M.O.E. ........................................................................................... 7

1.3 - Contenus plus spécifiques de la mission. .................................................................................... 8

1.3 1 - Etudes de diagnostic (D.I.A). ................................................................................................ 8

1.3 2 - Etudes d’esquisse (E.S.Q). ................................................................................................... 8

1.3 3 - Etudes d’avant-projet (A.P.S et A.P.D). ................................................................................ 8

1.3 4 - Etudes de projet (P.R.O). .................................................................................................... 10

1.3 5 - Assistance pour la passation des contrats de travaux (A.C.T). ........................................... 11

1.3 6 - Etudes d’exécution et de synthèse (E.X.E). ........................................................................ 11

1.3 7 - Visa des Etudes d’exécution et de synthèse (V.I.S.A). ....................................................... 12

1.3 8 - Direction de l’exécution des contrats de travaux (D.E.T). ................................................... 12

1.3 9 - Assistance aux opérations de réception (A.O.R). ............................................................... 12

1.3 10 - Eléments de mission complémentaires (M.C). .................................................................. 13

1.4 - Mode de passation. .................................................................................................................... 13

1.5 - Type et forme du contrat. ........................................................................................................... 13

1.6 - Décomposition de la consultation. ............................................................................................. 13

1.7 - Date limite de remise des candidatures et des offres. ............................................................... 13

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION. ......................................................................... 13

2.1 - Délai de validité des offres. ........................................................................................................ 13

2.2 - Forme juridique du groupement. ................................................................................................ 14

2.3 - Engagement de la consultation. ................................................................................................. 14

2.4 – Variantes. .................................................................................................................................. 14

2.5 - Confidentialité et mesure de sécurité. ........................................................................................ 14


2.6 - Sous-traitance. ........................................................................................................................... 15

2.7 - Visite des locaux. ....................................................................................................................... 15

ARTICLE 3 – CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT. ..................................................................... 15

3.1 - Durée du contrat ou délai d’exécution. ....................................................................................... 15

3.2 - Modalités de financement et de paiement. ............................................................................... 16

3.3 - Règlement des comptes. ........................................................................................................... 16

3.3 1 - Réalisation des prestations d’études : A.P.S / A.P.D à P.R.O. ........................................... 16

3.3 2 - Réalisation des prestations de contrôle d’exécution : A.C.T à A.O.R.................................. 16

3.3 3 - Montant de l'acompte. ......................................................................................................... 16

3.4 - Soldes. ....................................................................................................................................... 17

3.5 - Retenue de garantie. ................................................................................................................. 18

3.6 - Délais de paiement. ................................................................................................................... 18

3.7 - Variation dans les prix. ............................................................................................................... 18

3.8 - Application de la Taxe à la Valeur Ajoutée. ............................................................................... 18

3.9 - Assurances. ............................................................................................................................... 19

3.10 - Conditions d’exécution des prestations. ................................................................................... 19

3.11 - Pénalités pour retard dans la présentation des documents d'études. ...................................... 19

3.12 - Pénalités pour non-communication de la date de réception d’une demande de paiement. ..... 19

3.13 - Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance des travaux. ............................................. 19

ARTICLE 4 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION. ............................................................ 20

ARTICLE 5 – PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES. ......................................... 20

5.1 - Pièces relatives à la candidature. .............................................................................................. 20

5.2 - Pièces relatives à l’offre. ............................................................................................................ 21

5.2 1 - Offre. ................................................................................................................................... 21

5.2 2 - Documents demandés au seul candidat retenu. ................................................................. 21

ARTICLE 6 – CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES PLIS. ....................................................... 22

6.1 - Remise par voie électronique. .................................................................................................. 22

6.2 - Remise dans un format papier. ................................................................................................ 22

ARTICLE 7 – EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES. ...................................................... 22

7.1 - Sélection des candidatures. ....................................................................................................... 22

7.2 - Jugement des offres. ................................................................................................................. 23

7.3 - Négociations. ............................................................................................................................. 23

7.4 - Notification des résultats. ........................................................................................................... 24


ARTICLE 8 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES................................................................... 24

8.1 - Renseignements administratifs. ................................................................................................. 24

8.2 - Attribution de compétences en cas de litige. .............................................................................. 24

8.3 - Contacts. .................................................................................................................................... 24


ARTICLE 1 - OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION.

1.1 - Objet du marché.

1.1 1 - Objet de la mission.

Le présent marché a pour objet une mission de maîtrise d’œuvre afin :

- d’étudier la nature des travaux à réaliser dans le cadre du projet de rénovation des maisons ;

- de réaliser les diagnostics et les études d’avant-projet relatives aux travaux de rénovation

possibles avec plusieurs scénarios quant à l’étendue des travaux;

- de superviser la réalisation des travaux et d’assister le maître d’ouvrage.

La mission de maîtrise d’œuvre doit permettre une réponse fonctionnelle (technique) et économique au programme ci-dessus défini. L’objectif premier de ce projet étant de donner au propriétaire une estimation budgétaire très précise sur plusieurs scénarios possibles (solutions d’aménagement intérieur, ou extérieur ou mixte des trois maisons en vue d’une mise en location). La part indicative de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître d’ouvrage est fixée à 110 000 € H.T.

1.1 2 - Code CPV principal.

71000000-8 - Services d’architecture, services de construction, services d’ingénierie et services d’inspection.

1.1 3 - Lieux d’exécution de la prestation.

Les lieux d’exécution des prestations sont les suivants :

2 logements, type pavillon jumelé, année 1972, situés au 59 et 61, avenue de l’aéroport – 87100 LIMOGES.

1 logement, type maison individuelle, année 1954, situé Allée Christian BARRIET – 87100 LIMOGES.

1.1 4 - Maîtrise d’ouvrage.

La maîtrise d’ouvrage du présent marché est assurée par le syndicat mixte de l’aéroport de Limoges –Bellegarde. Le représentant légal du pouvoir adjudicateur, personne responsable du marché, est Monsieur

MASSY, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Limoges et de la Haute-Vienne.

1.2 - Objet principal de la mission de maîtrise d’œuvre.

1.2 1 - Eléments de la MOE.

La mission de maîtrise d’œuvre est constituée des éléments définis dans l’annexe III de l’arrêté du 21 décembre 1993, et s’effectue dans le cadre de l’article 77 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (marché public comportant une tranche ferme et des tranches optionnelles. Ces éléments sont considérés comme des phases techniques :


DIA : Renseigner le maître de l’ouvrage sur l’état du bâtiment et sur la faisabilité de l’opération ;

ESQ : Proposer des solutions et faisabilité de l’opération ;

APS : études d’avant-projet sommaire ;

APD : études d’avant-projet définitif ;

PRO : études de projet et constitution des permis de construire ;

ACT : assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux ;

EXE : études d’exécution, le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, la totalité des études de synthèse et le devis quantitatif détaillé ;

VISA : examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les entrepreneurs ;

DET : direction de l’exécution des contrats de travaux ;

OPC : ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ;

AOR : assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de Parfait Achèvement" (G.P.A) prévue par l’article 44.1 du C.C.A.G –Travaux.

1.2 2 - Mission du M.O.E.

La mission du M.O.E porte notamment sur :

- la conception conforme aux réglementations en vigueur, répondant aux besoins, données et contraintes de la notice programme ; - la définition de l’ensemble des scénarios et phasages de travaux en tenant compte des contraintes et exigences générales ; - le respect du calendrier des études et une évaluation étayée et précise d’un calendrier prévisionnel des travaux ;

Dans le cadre de cette mission, le maître d’ouvrage, après la réalisation des études de la phase

PRO, et au regard des résultats présentés, décidera de l’opportunité de poursuivre la mission,

et de réaliser les travaux de rénovation.

- la maîtrise des conditions de sécurité dont la réglementation incendie, amiante en matière de logement, de la qualité, des délais et des coûts de réalisation dans les conditions définies au présent cahier des charges.

1.2 3 - Obligation pesant sur le M.O.E.

Le MOE est tenu, à travers chaque élément de mission, au devoir de conseil le plus étendu. Cela

passe par :

- l’information systématique sur les conséquences des différentes décisions et arbitrages qu’il peut être amené à lui faire prendre ;

- l’information sur les choix techniques retenus par le maître d’œuvre si plusieurs techniques existent ;

- l’information sur les risques décelés de quelque nature que ce soit dans le cadre d’une rénovation de logements à usage d’habitation ;

- la suggestion de démarches ou solutions utiles au parfait accomplissement de cette mission ; - l’assistance par des missions d’expertise en cas de litige avec des tiers à l’opération ; - la protection au mieux ses intérêts.


Le maître d’œuvre se référera à la description détaillée des éléments de mission de la loi « MOP ». Le maître d’ouvrage reprend dans les chapitres suivants les éléments spécifiques à l’opération et/ou sur lesquels il souhaite attirer l’attention du maître d’œuvre.

1.3 - Contenus plus spécifiques de la mission.

1.3 1 - Etudes de diagnostic (D.I.A).

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maître d'ouvrage sur l'état du bâtiment et sur la faisabilité de l'opération et ont pour objet :

- d’établir un état des lieux. Le maître d'ouvrage a la charge de remettre à la maîtrise d'œuvre, tous les renseignements en sa possession concernant le bâtiment. La maîtrise d'œuvre est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires à l'établissement de cet état des lieux ;

- de prévoir l’analyse et la prise en compte du fonctionnement des équipements existants et de la perception architecturale des bâtis existants, ainsi que permettre une meilleure prise en compte des attentes des usagers ;

- de procéder à une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux règlements d'hygiène et de sécurité ;

- de permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du bâtiment ainsi qu'une estimation financière et d'en déduire la faisabilité de l'opération ;

- de proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants.

1.3 2 - Etudes d’esquisse (E.S.Q).

La mission E.S.Q a pour but de renseigner le maître d'ouvrage sur la faisabilité des opérations, et elle permet d’arrêter les types d’aménagement et de création qui serviront de base de travail pour la phase avant-projet, et de préciser le calendrier de réalisation des études et des tranches de travaux.

Les études d'esquisse ont pour objet de : - prendre connaissance et analyser le dossier programme et les documents fournis par le

maître d'ouvrage ; - visiter les lieux et analyser le site ; - analyser les données administratives et les contraintes réglementaires ; - analyser les données techniques ; - analyser les données financières ; - explorer les différentes solutions ou scénarios envisageables et en proposer un ou plusieurs

traduisant les éléments majeurs du programme, présenter les dispositions générales techniques envisagées et indiquer les délais de réalisation ; - vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d’ouvrage et affectée aux travaux ; - vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et proposer éventuellement des études complémentaires.

1.3 3 - Etudes d’avant-projet (A.P.S et A.P.D).

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé à l'issue des études d'esquisse approuvées par le maître d'ouvrage, comprennent les études d'avant-projet sommaire et les études d'avant-projet définitif.


1.3. 3. 1 - Les études d'avant-projet sommaire (A.P.S).

Les études d'avant-projet sommaire (A.P.S) ont pour objet: - de préciser la composition générale en plan et en volume ; - de contrôler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ; - d’apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, ainsi que les intentions de

traitement des espaces d'accompagnement ; - de vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site

ainsi qu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives à l'hygiène, la sécurité, etc… ; - d’examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux ; - de proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ainsi qu'éventuellement les

performances techniques à atteindre ; - de préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches

fonctionnelles ; - d’établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux par scénarios.

Dans le cadre de ces études d'A.P.S, des réunions de concertation sont organisées avec le maître d'ouvrage au cours desquelles sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

A CE STADE, LE CHOIX D’UN SCENARIO PAR LE MAITRE D’OUVRAGE EST NECESSAIRE POUR CONTINUER LES

ETUDES.

1.3.3. 2 - Les études d'avant-projet définitif (A.P.D).

- Objet des études d'avant-projet définitif (A.P.D).

Fondées sur l'avant-projet sommaire du scénario approuvé par le maître d'ouvrage, elles permettent :

de déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

d’arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ;

de définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement indicatif ;

de définir les matériaux ;

de justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques et les raccordements ;

de vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité ;

d’établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés ;

de permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en fonction de l'estimation des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;

d’arrêter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues au présent marché.

Dans le cadre de ces études d'A.P.D, des réunions de concertation sont organisées avec le maître d'ouvrage, dans le cadre desquelles sont fournies, au fur et à mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposées.

- Etablissement des dossiers d’autorisations administratives à déposer également, le cas

échéant, en vue de l'obtention d’un permis de construire nécessaire et qui relèvent de la


compétence de la maîtrise d'œuvre, ainsi que l’assistance du maître de l'ouvrage au cours de

leur instruction.

- Autres éléments à intégrer :

le pré dimensionnement des ouvrages ;

les notices et plans des travaux préparatoires rendus nécessaires pour assurer la continuité d’exploitation ;

les plans d’implantation et plans d’aménagements ;

les coupes ;

les équipements nécessaires (évacuation, sécurité incendie, accessibilité, VMC, rafraichissement…) ;

les plans des réseaux secs et humides ;

principes des installations de chantier, (convenues avec le C.S.P.S si contracté par le maître d’ouvrage, et le responsable S.G.S et coordonnateur HS), et de circulation au sol avec balisage de chantier à prévoir de mettre en place ;

les notices et plans de phasage des travaux principaux et préparatoires en fonction des contraintes opérationnelles et en coordination avec les opérations connexes ;

le calendrier général de l’opération, le planning détaillé des études et des opérations ;

la décomposition des coûts conforme à l’article du présent programme sur la gestion des coûts et en identifiant les coûts résultant de l’évolution du programme ;

un document de synthèse et sa présentation à la direction de l’aéroport avec les supports adaptés à la prise de décision des propriétaires ;

l’assistance à maître d’ouvrage pour la coordination éventuelle avec les services de l’Etat.

Les plans seront à l’échelle 1/100 et les coupes au 1/50.

Le M.O.E proposera différentes possibilités d’allotissement des contrats de travaux et différents modes de passation des contrats et fournira une notice descriptive des travaux par ouvrage et par allotissement. En dehors des réunions périodiques nécessaires au suivi de l’avancement des études (en moyenne 1 par semaine à 1 pour deux semaines), le M.O.E identifiera les réunions spécifiques pour respecter le planning détaillé.

1.3 4 - Etudes de projet (P.R.O).

Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d'avant-projet approuvées par le maître d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de : - préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la

construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en œuvre ;

- déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale des ouvrages ;


- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet ;

- établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un avant métré ;

- permettre au maître d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son exploitation ;

- déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.

LA DECISION DE POURSUIVRE LE PROJET DE REHABILITATION DES LOGEMENTS

SERA PRISE A CE STADE , ET CONDITIONNERA LA REALISATION DES ETUDES SUIVANTES.

1.3 5 - Assistance pour la passation des contrats de travaux (A.C.T).

L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études qu’il a approuvées, a pour objet :

- de préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d'œuvre correspondant à l'étape de la conception choisie par le maître d'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou à des entreprises groupées ou à l'entreprise générale ;

- de préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ; - d’analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes à ces offres ; procéder à la

vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisés dans le règlement de la consultation. La partie financière de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux ;

- de préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le maître d'ouvrage.

1.3 6 - Etudes d’exécution et de synthèse (E.X.E).

Les études d'exécution, pour l'ensemble des lots ou certains d'entre eux, lorsque le contrat le précise, sont fondées sur le projet approuvé par le maître de l'ouvrage, et permettent la réalisation de l'ouvrage.

Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés : - l'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier, en

cohérence avec les plans de synthèse correspondants et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans nécessiter pour l'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ;

- la réalisation des études de synthèse ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par des plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un même support, l’implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations ;


- l’établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou corps d'état ;

- l’actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.

Lorsque le contrat précise que les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis, partie par la maîtrise d'œuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots, le présent élément de mission comporte la mise en cohérence par la maîtrise d'œuvre des documents fournis par les entreprises.

1.3 7 - Visa des Etudes d’exécution et de synthèse (V.I.S.A).

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d'œuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse faite par le ou les entrepreneurs ainsi que leur visa par le maître d’œuvre ont pour objet d’assurer au maître d’ouvrage que les documents établis par l’entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maître d’œuvre. Le cas échéant, le maître d’œuvre participe aux travaux de la cellule de synthèse.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un homme de l'art. Il ne comprend ni le contrôle ni la vérification intégrale des documents établis par les entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité.

1.3 8 - Direction de l’exécution des contrats de travaux (D.E.T).

La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de : - s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation

respectent les études effectuées ; - s'assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des

contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l'art ;

- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un ;

- délivrer tout ordre de service et établir tout procès-verbal nécessaire à l'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ;

- informer systématiquement le maître d'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les entrepreneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur et établir le décompte général ;

- donner un avis au maître d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître d'ouvrage en cas de litige sur l’exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation de ou des entreprises.

1.3 9 - Assistance aux opérations de réception (A.O.R).

L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet :

- d’organiser les opérations préalables à la réception des travaux ; - d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ; - de procéder à l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage ;


- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage à partir des plans conformes à l’exécution remis par l’entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mise en œuvre.

1.3 10 - Eléments de mission complémentaires (M.C).

Sont réputés compris dans les éléments de mission mentionnés ci-dessus, les éléments de mission complémentaires d’assistance ci-après énumérés :

- assistance au maître d’ouvrage pour la rédaction de cahiers des charges et définition des besoins en reconnaissances géotechniques et/ou structurelles complémentaires si nécessaires ;

- les évaluations des différentes variantes envisagées en règlementation sécurité-incendie en matière d’habitation, accessibilité… ;

- application du dossier loi sur l’eau avec l’arrêté en vigueur sur la plateforme.

1.4 - Mode de passation.

La présente consultation est passée selon une procédure allégée, inférieure à 25 000 € HT.

1.5 - Type et forme du contrat.

Il s’agit d’un marché simple, non fractionné et non alloti.

1.6 - Décomposition de la consultation.

Il n’est pas prévu de décomposition en lots, du fait de la nature du marché.

Ce marché est un marché à tranches conditionnelles, en application de l’article 77 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

1.7 - Date limite de remise des candidatures et des offres.

La date limite de remise des candidatures et des offres est fixée au le jeudi 17 janvier 2019 à 16h00.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION.

2.1 - Délai de validité des offres.

Le délai de validité des offres est fixé à quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.


2.2 - Forme juridique du groupement.

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus.

2.3 - Engagement de la consultation.

Avis d’appel à la concurrence. Publication sur le site de Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne.

Retrait du dossier de consultation des entreprises. Le présent dossier de consultation des entreprises est téléchargeable, à partir du site www.limoges.cci.fr « rubrique achats », Le dossier de consultation sera adressé ou remis gratuitement à chaque candidat sur leur demande formulée à [email protected] .

2.4 - Variantes.

Le candidat doit présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation. Les variantes ne sont pas autorisées.

2.5 - Confidentialité et mesure de sécurité.

- Dans le cadre de la réalisation de la commande, le fournisseur (ou titulaire du marché) qui a accès ou

traite des données individuelles est tenu au respect de la législation en vigueur sur la protection des

données à caractère personnel et assure un niveau de sécurité adéquat de manière à en garantir

l’intégrité et la sécurité de ces données. Ce niveau de sécurité doit être conforme à la règlementation en

vigueur (loi Informatique et Libertés N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement UE 2016/679 du

27 avril 2016 relatif à la protection de personnes physiques à l’égard du traitement des données à

caractère personnel et la libre circulation de ces données (R.G.P.D)).

Par ailleurs, le fournisseur (ou titulaire du marché) est tenu, ainsi que l’ensemble de son personnel et

celui de ses éventuels sous-traitants, au secret professionnel et à l’obligation de confidentialité pour tout

ce qui concerne les faits, informations, études, données, illustrations, dont il a ou aura eu connaissance

au titre de l’exécution de la commande.

Il s’interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise

d’informations et/ou de données, sur quelque support que ce soit, à des tiers sans accord préalable de

la Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne.

Le non-respect de ces dispositions est considéré comme une faute de nature à conduire la Chambre de

commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne à résilier le marché aux torts du titulaire, aux

frais et risques de ce dernier, sans préjudice des réparations éventuelles demandées par la Chambre

http://www.limoges.cci.fr/



de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne au titulaire, au titre de l’article 1217 du

Code Civil (sans préavis ni indemnités).

Le titulaire s’engage à reconstituer, à ses frais, les informations qui seraient perdues ou rendues

inutilisables de son fait.

- En cas de sous-traitance de données, une convention spécifique sera signée avant l’attribution

définitive de la commande (ou du marché).

2.6 - Sous-traitance.

La sous-traitance sera autorisée dans les conditions prévues par les articles 133 et suivants du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. La sous-traitance de l'exécution de certaines parties du marché est possible à condition d'avoir obtenu de la personne publique contractante l'acceptation préalable de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement. Les sous-traitants sont soumis à l’accord préalable de la Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne. Le sous-traitant peut être présenté soit au stade de la candidature, soit au stade de l’offre, ou encore au stade de l’exécution de la prestation.

2.7 - Visite des locaux.

Pour toute remise d’une offre, la visite des locaux est fortement recommandée. Les candidats pourront ainsi se rendre compte sur place des prestations à effectuer et ne pourront arguer d’une méconnaissance des lieux pour limiter leurs interventions ultérieurement. Le titulaire aura ainsi estimé toutes les difficultés inhérentes au marché et ne pourra prétendre à aucune indemnité supplémentaire pour défaut d’information. De même, il ne pourra induire des imprécisions, d’erreurs, omissions ou contradictions du présent règlement de consultation pour justifier une demande de supplément. Deux dates de visite sont prévues : les jeudis 3 et 10 janvier à partir de 09 h 00. Pour se rendre sur le site, les candidats devront s’adresser à :

Standard de l’Aéroport 05 55 43 30 30

T. ROQUIER Responsable Infrastructures 05 55 43 30 27

[email protected]

ARTICLE 3 – CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT.

3.1 - Durée du contrat ou délai d’exécution.

La durée d’exécution du marché est d’une (1) année à compter de la date de notification du marché, renouvelable une fois par reconduction expresse pour une période d’un an sans que sa durée ne puisse excéder 2 ans.



3.2 - Modalités de financement et de paiement.

La rémunération est forfaitaire. Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même mission. Le titulaire s’engage à ne percevoir aucune rémunération d’intervenants autre que la maîtrise d’ouvrage au titre de la présente opération.

Le forfait de rémunération pour la mission de maîtrise d’œuvre est décomposé, en fonction des différents éléments de mission (voir D.P.G.F en annexe à compléter). En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maître d’ouvrage, le marché fait l’objet d’un avenant en application du paragraphe III de l’article 30 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 et selon les modalités suivantes :

La rémunération est adaptée à partir d'une proposition du titulaire faisant apparaître notamment la description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire à leur exécution, par compétences et éléments de mission.

Cette proposition est négociée sur la base des critères d'étendue et de complexité du programme ou de la mission modifiés et des informations figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire initial.

Le paiement des sommes dues au titulaire et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, interviendra sur présentation d’une facture ou des demandes de paiement équivalentes dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Le mode de règlement est le virement bancaire.

Le marché est financé sur fonds propres de la Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne.

3.3 - Règlement des comptes.

3.3 1 - Réalisation des prestations d’études : A.P.S / A.P.D à P.R.O.

Les prestations incluses dans ces éléments sont réglées après achèvement total des prestations relatives à chaque phase de la mission.

3.3 2 - Réalisation des prestations de contrôle d’exécution : A.C.T à A.O.R.

Les prestations incluses conclues dans ces éléments de mission seront réglées après achèvement total de chacun des éléments. Pour les phases D.E.T et A.O.R, le règlement aura lieu après la remises du dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) et la levée de toutes les réserves, sans attendre la fin de la période de garantie de parfait achèvement.

3.3 3 - Montant de l'acompte.

Le règlement des sommes dues au maître d'œuvre fait l'objet d'acomptes périodiques calculés à partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Les demandes de règlement présentées par le maître d’œuvre sont fonction des avancements respectifs des différentes opérations individualisées constitutives du programme de travaux.

A - Projet de décompte périodique. Pour l'application des articles 11 et 11.4 du C.C.A.G. - P.I, le maître d'œuvre envoie au maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé dûment


daté, son projet de décompte périodique correspondant au montant des sommes dues depuis le début de l'exécution des prestations relatives au présent marché jusqu'à l'expiration de la période concernée. Il comporte :

· l'évaluation du montant, en prix de base hors TVA, de la fraction de la rémunération initiale à régler compte tenu des prestations effectuées ;

· les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maître d'œuvre des documents, calculées conformément aux dispositions figurant dans le présent marché. B - Décompte périodique.

Le projet de décompte périodique devient le décompte périodique après visa pour acceptation par le maître d'ouvrage.

C - Acompte périodique. Le montant de l'acompte périodique à verser au maître d'œuvre est déterminé sur la base du décompte périodique concerné, validé par le maître d'ouvrage. L'état d'acompte mentionne au moins :

a) les montants du décompte périodique ci-dessus et du décompte périodique antérieur ainsi que leur différence ;

b) l'incidence de la TVA ; c) le montant total de l'acompte à verser, ce montant étant la récapitulation des montants a) et b)

ci-dessus augmentée éventuellement des intérêts moratoires dus au maître d'œuvre. Si le maître d'ouvrage modifie le projet du maître d'œuvre, il notifie au maître d'œuvre l'état d'acompte accompagné du décompte modifié. Les acomptes n’ont pas le caractère de paiements non susceptibles d’être remis en cause conformément à l’article 115 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.

3.4 - Soldes.

Après constatation de l'achèvement de sa mission, le maître d'œuvre adresse au maître de l'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.

- Le décompte final établi par le maître d'œuvre comprend : a) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ; b) la pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte des

contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage, telle que définie à l'article 3.14 du présent Règlement de consultation intitulé "Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance des travaux" ;

c) les pénalités éventuelles susceptibles d'être appliquées au maître d'œuvre en application du présent marché ;

d) le montant de la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour l'exécution de l'ensemble de la mission ; cette rémunération est égale au montant du poste a) diminué des montants des postes b) et c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

- décompte général - état du solde, établi par le maître d'œuvre, sous forme de projet de décompte, et qui comprend :

a) le décompte final établi comme il est spécifié ci-dessus ; b) la récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le maître de l'ouvrage ; c) le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant est égal à la différence entre le

décompte final et le décompte immédiatement antérieur ; d) l'incidence de la TVA ; e) l'état du solde à verser au titulaire du présent marché ; ce montant est égal à la somme des

postes c) et d) ci-dessus ;


f) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser ; cette récapitulation constitue le montant du décompte général.

Le projet de décompte général devient le "décompte général" après visa pour acceptation par le maître d'ouvrage. Le décompte général devient "définitif" après acceptation par le titulaire du présent marché.

3.5 - Retenue de garantie.

Il ne sera pas procédé à une retenue de garantie.

3.6 - Délais de paiement.

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 30 jours. Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intérêts moratoires applicable est celui du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne (B.C.E) augmenté de sept points, et ce quelles que soient les stipulations du marché. Le point de départ du délai global de paiement des acomptes et du solde est la date de réception du projet de décompte par le conducteur d'opération.

Pour l’application des articles 12.1 et 12.2 du C.C.A.G - P.I, le terme "paiement" est substitué à celui de "mandatement".

3.7 - Variation dans les prix.

Le prix ferme est actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date d’établissement du prix initial et la date d’effet de l’acte portant commencement d’exécution des prestations. L’actualisation est effectuée par application à la valeur initiale du prix du marché d’un coefficient d’actualisation (CA), arrondi au millième supérieur, donné par la formule :

CA = l (m – 3) / Io dans laquelle : I0 = valeur de l’index national « ingénierie » (base 100 en janvier 1973) du mois « m0 études » fixé dans l’acte d’engagement (mois d’établissement du prix) l (m – 3) = valeur de l’index national « ingénierie » du mois antérieur de trois mois au mois «m» contractuel de commencement de la mission. Ce mois «m» est celui de l’accusé de réception par le titulaire de la notification de son marché ou bien celui de la date fixée pour le commencement d’exécution du présent marché, si la notification n’emporte pas commencement d’exécution.

3.8 - Application de la Taxe à la Valeur Ajoutée.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA. Les montants des règlements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à la date du fait générateur de la TVA.


3.9 - Assurances.

Le titulaire doit être couvert par un contrat d’assurance, en cours de validité et contracté auprès d’une assurance de solvabilité notoire, au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 et 1242 du Code Civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, garantissant les conséquences pécuniaires qu’il pourrait encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels causés à l’occasion de l’exécution des prestations, objet du présent marché.

Il doit produire, dans le délai de quinze (15) jours conformément aux dispositions générales du C.C.A.G - P.I à compter de la notification du marché et à toute demande de la Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, une attestation de son assureur en cours de validité indiquant la nature et la durée de la garantie.

Le titulaire s’engage à informer expressément le pouvoir adjudicateur de toute modification de son contrat d’assurance, pour quelque motif que ce soit, et à lui remettre, immédiatement, une nouvelle attestation.

3.10 - Conditions d’exécution des prestations.

Les prestations devront être conformes aux stipulations du présent marché (les normes et spécifications techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché).

3.11 - Pénalités pour retard dans la présentation des documents d'études.

Les stipulations du C.C.A.G - P.I sont applicables.

3.12 - Pénalités pour non-communication de la date de réception d’une

demande de paiement.

Le défaut de communication par le maître d’œuvre au maître d’ouvrage de la date à laquelle la demande de paiement d’un entrepreneur lui a été remise (ou la date à laquelle il a reçu cette demande) simultanément à la remise de l’état d’acompte concerné fait encourir au maître d’œuvre, sur ses créances, une pénalité forfaitaire de 10 euros. Cette pénalité n’est due que dans le cas où le maître d’ouvrage aurait à payer des intérêts moratoires du fait du maître d’œuvre.

3.13 - Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance des travaux.

Le coût prévisionnel et le coût de réalisation des travaux sont assortis d’un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 10%. Chaque fois que le maitre d’œuvre constate que le projet qu’il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maître d’œuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître d’ouvrage le lui demande.


Le seuil de tolérance est égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance. Le coût constaté déterminé par le maître d’ouvrage après achèvement de l’ouvrage est le montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de l’ouvrage et hors révision ou actualisation de prix. Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance, le maître d’œuvre supporte une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-après. Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments constitutifs du marché de maîtrise d’œuvre postérieurs à l’attribution des marchés de travaux.

ARTICLE 4 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION.

Le présent dossier de consultation des entreprises comprend : - Le Règlement de Consultation (R.C) tenant lieu de Cahier des Clauses Administratives

Particulières (C.C.A.P) et de Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) ; - La Notice Programme ; - Les annexes avec les montants détaillés (D.P.G.F) et planning par éléments de mission.

Les candidats sont tenus de vérifier la composition du dossier de consultation des entreprises, de réclamer les pièces éventuellement manquantes ou qui leur paraissent nécessaires à la compréhension du marché. Ils ne pourront pas ultérieurement, si leur offre est retenue, faire état de carences dans la composition du dossier pour réclamer des plus-values. A noter que le C.C.A.G.-F.C.S. (Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services) étant réputé connu des entreprises répondant au présent marché n’est pas joint matériellement au présent dossier de consultation des entreprises. Le document applicable sera celui en vigueur à la date de remise des offres fixée par le règlement de consultation. Ce document est téléchargeable sur le site

http://www.economie.gouv.fr/daj/Cahiers-des-Clauses-Administratives-Generales .

ARTICLE 5 – PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES.

Les candidats auront à produire un dossier complet, entièrement rédigé en français, comprenant les

pièces de la candidature et les pièces de l’offre.

5.1 - Pièces relatives à la candidature.

1. Une lettre de candidature précisant le ou les membres du groupement, datée (formulaire

DC1 ou équivalent).

2. Une déclaration sur l'honneur dûment complétée par la personne habilitée à engager la

personne morale candidate (DC2 ou équivalent).

3. Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet

effet ainsi que la justification qu'il est habilité à poursuivre son activité pendant la durée d'exécution du

marché.

4. Un ou plusieurs justificatifs de la capacité économique et financière des candidats à

exécuter les prestations du marché, à savoir :

http://www.economie.gouv.fr/daj/Cahiers-des-Clauses-Administratives-Generales


o La déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les

prestations du même type que celles faisant l'objet du marché au cours des trois dernières

années d'exercice ;

o La déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel

d'encadrement à savoir les moyens humains et matériels.

5. Un ou plusieurs justificatifs de la capacité professionnelle et technique des candidats à

exécuter les prestations du marché, à savoir :

o la liste des principales prestations de même nature que les prestations faisant l'objet du

présent marché effectuées au cours des trois dernières années ;

o les qualifications professionnelles des candidats : la preuve de la capacité des candidats

peut être apportée par tout moyen, notamment des certificats d'identité professionnelle ou

des références attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser les prestations faisant

l'objet du marché.

6. Indication des titres d’études et professionnels des cadres de l’entreprise (C.V.).

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont demandés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations objet du présent marché, le candidat produit en engagement écrit de l’opérateur économique.

5.2 - Pièces relatives à l’offre.

5.2 1 - Offre.

- Le bordereau des prix unitaires (ou décomposition du prix global et forfaitaire D.P.G.F.), dûment

complété ;

- Un planning de phasage du projet (compléter le phasage sur onglet D.P.G.F.) ;

- Un mémoire technique / devis décrivant les moyens humains mis en œuvre pour l’exécution

du marché, les moyens matériels.

5.2 2 - Documents demandés au seul candidat retenu.

- Le règlement de consultation valant cahier des charges paraphé et signé ;

- Une attestation de vigilance de l’U.R.S.S.A.F. de moins de 6 mois (http://www.net-

entreprises.fr/inscription.htm);

- Une attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois (https://www.service-

public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23384).

Ces pièces seront signées et renvoyées sous format papier ou par voie électronique ou déposées à la

Chambre de Commerce et d’Industrie selon les conditions de l’article 6 du présent règlement de

consultation.


ARTICLE 6 – CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES PLIS.

Deux formes de remise des plis sont offertes comme décrits aux paragraphes 6.1 et 6.2 ci-après. Le

marché étant inférieur à 25 000 €, Les candidats doivent choisir l’une ou l’autre forme mais en aucun

cas les deux formes sous peine de rejet des plis.

6.1 - Remise par voie électronique.

Envoi des candidatures par email à l’adresse [email protected] ou [email protected]

L’objet du courriel doit comporter la mention suivante :

«MOE DE TRAVAUX DE RENOVATION DES MAISONS DU SMALB

‘NOM DU CANDIDAT’ »

6.2 - Remise dans un format papier.

Dans un souci de développement durable, si les candidats font le choix d’une transmission papier, ils

sont vivement encouragés, à présenter leurs documents imprimés en noir et blanc, recto-verso et

agrafés. Les documents constitutifs de la candidature et de l’offre sont transmis sous pli cacheté avec

les mentions suivantes :

« CONSULTATION – MISSION DE MOE DE TRAVAUX DE RENOVATION DES MAISONS DU SMALB

NE PAS OUVRIR

‘NOM DU CANDIDAT’ »

Ainsi que l’adresse suivante :

Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne

Service achats et Patrimoine - 16, place Jourdan- B.P. 403 - 87011 LIMOGES CEDEX

Les plis peuvent être expédiés par tout type d’envoi permettant de déterminer de façon certaine la date

et l’heure de leur réception (notamment envoi en recommandé avec avis de réception) ou remis contre

récépissé à l’adresse ci-dessus.

En cas de remise en main propre, les horaires d’ouverture du service sont : du lundi au jeudi de 8 h 30

à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites

fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.

ARTICLE 7 – EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES.

7.1 - Sélection des candidatures.

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et heure limites fixées dans le

présent dossier de consultation des entreprises et dans l’avis d’appel public à la concurrence.




7.2 - Jugement des offres.

Le jugement de l’offre économiquement la plus avantageuse sera effectuée selon les critères suivants :

Critère d’attribution Pondération

La valeur technique de l’offre décrite dans le mémoire technique

- expériences de l’intervenant

- moyens humains et matériels

- délais

60%

- 30 %

- 15 %

- 15 %

Le prix des prestations (selon le D.P.G.F. joint à compléter) 40%

Les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables seront éliminées.

Il sera procédé au classement des offres restantes, conformément aux critères ci-dessus énumérés.

En cas d’imprécision, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire préciser par les candidats,

après la remise de leur offre, les points techniques qui lui sembleraient nécessaires de détailler. Le

pouvoir adjudicateur pourra demander aux candidats de compléter la teneur de leur offre.

Les modifications ou compléments éventuels ne pourront pas remettre en cause l’économie générale

de l’offre initiale et ne devront en aucun cas consister en de nouvelles propositions.

Si des erreurs de multiplication, d’addition ou de report, sont constatées dans la décomposition du prix,

le montant total ne sera pas rectifié pour le choix de l’offre la plus avantageuse. Toutefois, si le

prestataire concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition pour la

mettre en harmonie avec le prix forfaitaire correspondant : en cas de refus, son offre sera éliminée

comme non cohérente.

Le pouvoir adjudicateur pourra à tout moment mettre fin à la procédure pour des motifs d’intérêt

général.

Le pouvoir adjudicateur se réserve également le droit de ne pas donner suite à la présente consultation

si aucune des propositions obtenues ne lui paraît acceptable.

7.3 - Négociations.

Conformément à l’article 27 al 2 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le

pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’engager des négociations avec les trois (3) candidats ayant

présenté les offres les plus intéressantes. Au terme de ces négociations, le pouvoir adjudicateur pourra

attribuer le marché au candidat dont l’offre est économiquement la plus avantageuse au regard des

critères ci-dessus.

En l’absence de négociation, le pouvoir adjudicateur pourra attribuer le marché sur la base des offres

initiales.


7.4 - Notification des résultats.

Le candidat dont l’offre est retenue en est informé par courrier.

Les candidats dont les offres ne sont pas retenues en sont informés par courrier.

ARTICLE 8 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES.

8.1 - Renseignements administratifs.

L’unité monétaire retenue pour la conclusion du marché est l’euro.

Les candidats formuleront leur offre en euro.

Les offres des candidats et tous les documents relatifs au présent marché seront entièrement

rédigés en français.

Il est rappelé que le ou les signataire(s), lors de l’attribution, doivent être habilités à engager la société. Les soumissionnaires désignent, dans les documents transmis, la personne habilitée à les représenter.

Ils mettent en place les procédures permettant, au pouvoir adjudicateur, de s’assurer que leurs

candidatures et leurs offres sont transmises et signées par cette personne.

8.2 - Attribution de compétences en cas de litige.

En cas de litige qui n’aurait pu être réglé à l’amiable, il est fait attribution de juridiction au :

Tribunal Administratif de Limoges - 1, cours Vergniaud - 87000 LIMOGES

Tél : 05 55 33 91 55

8.3 - Contacts.

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats pourront prendre contact avec :

Jean-Christophe ROYER - Responsable du service Achats et Patrimoine 05 55 45 15 18 [email protected] Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne

16, place Jourdan – BP 403 - 87011 LIMOGES Cedex

Lu et accepté

Signature du maître d’œuvre
