Upload
adilos10
View
217
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
CHAPITRE I : INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES
CHAPITRE I : INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE
Lobjet du prsent est la fourniture, la pose et les essais de 58 km environ de conduites en PEHD DN50 et en PVC DN63 DN200 y compris les terrassements, les pices spciales, la robinetterie, les quipements de protection, les ouvrages annexes. Ces travaux comprennent galement le renouvellement des conduites existantes dfectueuses et la ralisation des branchements particuliers.
ARTICLE 2 : CONFORMITE AU CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES
LEntrepreneur doit se conformer au Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicables aux marchs passs pour le compte du Dpartement de lEquipement, relatives aux conduites dalimentation en eau potable n 12/97, approuv par arrt du Ministre de lAgriculture, de lEquipement et de lEnvironnement n 1059/97 du 2 Joumada I (5 septembre 1997).
ARTICLE 3 : OBJET DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Le C.P.C a pour objet de dfinir les spcifications techniques des matriaux et fournitures ainsi que leur mise en uvre. Il dfinit galement les clauses techniques gnrales relatives ltude, la fourniture, la pose, aux essais des conduites et des quipements hydrauliques et la mise en eau industrielle des conduites d'eau potable ainsi qu' l'excution de tous les travaux annexes de gnie civil sur les conduites.
Le prsent cahier dfinit la consistance et donne la description des ouvrages et travaux de conduite excuter dans le cadre du prsent march ainsi que leurs spcifications techniques particulires.
ARTICLE 4 : CONSISTANCE DES TRAVAUX
L'numration des prestations indiques ci-dessous et dans les divers chapitres du prsent cahier des prescriptions techniques n'est nullement limitative. En fait, l'Entrepreneur s'engage fournir et mettre en service un ensemble en parfait tat de marche.
L'Entrepreneur adjudicataire du prsent lot doit coordonner avec les entrepreneurs adjudicataires des autres lots pour le bon droulement des travaux d'un ensemble en parfait tat de marche.
Les travaux la charge de l'Entrepreneur sont les suivants :
Ltude gnrale des conduites dadduction.
Ltude gnrale des conduites dadduction.
Les tudes concernant l'organisation du chantier et la conduite suivant un planning faire agrer par le Matre duvre.
Les tudes et l'tablissement des plans d'excution du rseau, des quipements et des ouvrages annexes permettant une parfaite intelligence du projet et de l'excution des travaux.
Les tudes concernant la stabilit des ouvrages et en particulier les ouvrages de franchissement et de tous les ouvrages annexes.
Toutes les tudes complmentaires ncessaires l'excution des travaux (tudes gotecniques de fondation des ouvrages, tudes topographiques, tudes de bton arm, protection des ouvrages contre les inondations, etc..).
L'tablissement des plans et schmas avant les travaux et aprs l'excution de ces derniers (plans pour approbation, plans de rcolement, ).
L'tablissement des pices techniques, telles que notes de calcul, mmoire technique, notices techniques d'emploi et d'exploitation etc., pour la ralisation et lexploitation des adductions et des ouvrages.
Les tudes concernant les quipements hydrauliques du rseau (robinets vannes, ventouses, pices spciales).
Toutes les formalits ncessaires pour l'importation des fournitures.
L'implantation du rseau et de tous les ouvrages annexes.
L'implantation des ouvrages en gnie civil.
Les terrassements en tous terrains, ncessaires la pose de la conduite et la construction des ouvrages, les remblais divers, le rglage ou la mise la dcharge des terres excdentaires.
La remise en tat des voies publiques d'accs au chantier utilises par l'Entreprise.
Les essais en usine des tuyaux, raccords et matriel hydraulique.
La fourniture, le transport pied duvre et la pose des conduites, des pices spciales et appareillages annexes.
La fourniture, le transport pied d'uvre et la mise en uvre de tous les matriaux ncessaires l'excution des travaux (bton, mortiers, granulats, remblais et matriaux divers...).
La fourniture, le transport et la pose de tout l'appareillage hydraulique ncessaire au bon fonctionnement de la conduite (ventouses, vidanges, vanne, rducteur de pression, soupapes de dcharges etc..).
La fourniture, le transport et la mise en uvre de tous les matriaux ncessaires la pose de conduites (bton, mortiers, granulats, remblais, matriaux divers, etc..).
Lexcution des ouvrages annexes tels que regards, bute, ancrage et enrobage des conduites et autres ouvrages en bton.
Les travaux d'excution d'accs aux ouvrages.
L'tude et ralisation des traverses (oued, chaba, seguia, chausse, piste, ).
Les travaux spciaux d'taiement et de protection des autres canalisations, conduites et cbles croisant la tranche.
La dviation des effluents pendant les travaux.
Tous les travaux de finition, menuiserie, revtement, tanchit des toitures, peinture, vitrerie, lectrification, etc...
Les contrles et les preuves des matriaux et fournitures en usine et sur chantier.
Les essais d'tanchit des conduites en tranche.
Tous les essais complmentaires et mise au point, pour l'obtention des garanties figurant dans le C.P.S.
Etude et ralisation des piquages sur conduite existante ou autre y compris leurs quipements.
Le raccordement de dpart et de larrive des conduites.
Lexcution des diffrents raccordements suivants les plans.
La remise en tat des voies publiques d'accs au chantier utilises par l'Entrepreneur
Les travaux extrieurs tels que V.R.D., revtement, ensemencement, clture, etc.
Les nettoyages et la dsinfection des conduites et des ouvrages suivant les prescriptions du prsent C.P.S.
La fourniture de l'eau ncessaire tous les essais, lavage, rinage et strilisation des conduites.
Ltude de la ralisation des installations de protection contre la corrosion et lagressivit des sols, les courants vagabonds, ainsi que la protection anti-racine.
Les essais de la conduite (essais hydrauliques et de fonctionnement) et la mise en eau industrielle.
La mise en service du rseau.
L'tablissement et fourniture des plans de rcolement certifis conformes l'excution.
L'entretien des installations et des ouvrages pendant le dlai de garantie.
Les tudes de stabilit et d'optimisation des ouvrages.
Les tudes concernant l'tablissement des plans d'excution du gnie civil permettant une parfaite intelligence du projet et de l'excution des travaux.
Toutes les tudes complmentaires ncessaires l'excution des travaux (tude des sols de fondation des ouvrages, tudes des btons, protection des ouvrages contre les inondations, tudes des voies d'accs et pistes publiques, etc.).
Les tudes concernant l'organisation du chantier et la conduite des travaux suivant un planning faire agrer par l'ONEP.
LEntrepreneur sera aussi charg de la fourniture, transport et pose des quipements au niveau des brises-charges et de la bche (tuyauterie et accessoires tels que obturateurs disque et accessoires, vannes, cnes, coudes, ts etc..).
L'numration des prestations indiques ci-dessus et dans les divers articles du prsent cahier des prescriptions techniques particulires n'est nullement limitative.
En fait, l'entrepreneur s'engage fournir et mette en service un ensemble en parfait tat de marche.
ARTICLE 5 : DESCRIPTION DES OUVRAGES
Lobjet du prsent article est de prsenter la description des ouvrages raliser. Cette description nest pas exhaustive. Elle est complte par les plans et le bordereau des prix formant le dtail estimatif.
Les ouvrages seront excuts conformment aux plans et dossiers qui seront notifis Bon pour excution par lONEP lentreprise et qui seront en principe analogues ceux figurant en bordereaux des plans du prsent dossier ou sen rapprochant sensiblement.
Les dimensions et ctes portes sur les plans sont celles des ouvrages et travaux termins.
Lentrepreneur sera tenu de vrifier les ctes sur place et de signaler lONEP, en temps utile, toutes erreurs matrielles ou omissions qui auraient pu glisser dans les plans et pices crites qui lui sont remis.
Les cotes de niveau indiques aux plans et dans les pices crites sont rattachs au nivellement gnral du Maroc.
5.1 - CONDUITES
Les conduites poser pour lalimentation en eau potable du centre de Zegangane sont les suivantes:
Adduction:
Conduite de refoulementDiamtreMatriauPNLinaire (m)
SR3160PVC161550
Alimentation de SR3200PVC162520
SR2110PVC161180
SR1110PVC16880
Alimentation de R4 d'Ihaddadne160PVC161180
Total :7310
Distribution:
EtageDiamtreMatriauPNLinaire (m)
Etage trs haut nord de Zegangane75 PEHD102630
90PVC101560
110PVC10500
125PVC10360
Total :5050
Etage haut de Ihaddadne75PEHD104280
125PVC10760
200PVC103870
Total :8910
EtageDiamtreMatriauPNLinaire (m)
Etage bas de Ihaddadne50PEHD102050
63PEHD10510
75PEHD109080
90PVC101210
110PVC103080
125PVC10440
140PVC10330
160PVC10230
200PVC102680
Total :19610
Rseau de Jaader et Afra75PEHD105410
90PVC10520
140PVC101480
Total :7410
Etage trs haut nord de Zegangane63PEHD10400
75PEHD102560
90PVC10300
110PVC10570
125PVC10420
160PVC10250
200PVC101150
Total :5650
Etage bas de Zegangane75PEHD102690
90PVC10920
Total :3610
Etage haut de Zegangane75PVC10460
Total :460
5.2 EQUIPEMENTS ET OUVRAGES ANNEXES
a) Assemblage des conduites: Les conduites en PVC seront assembles par bague de joint, les conduites en PEHD seront assembles par lectrosoudage.
b) Ouvrages annexes: Le long des conduites objet du prsent march, il est prvu la ralisation des regards de vidanges, ventouses et des vannes de sectionnement.
CHAPITRE II : DESCRIPTION DES TRAVAUX
ARTICLE 6 : GENERALITES
Les ouvrages raliser sont dfinis titre indicatif par les plans joints au prsent dossier. Ils devront tre excuts conformment ces plans et aux spcifications du prsent devis technique. Il est noter que l'entrepreneur aura sa charge l'tablissement des plans dfinitifs d'excution des travaux qui devront tre approuvs au pralable par l'ONEP.
ARTICLE 7 : APPROVISIONNEMENT DES CONDUITES
Les conduites ne seront approvisionnes sur le chantier que lorsque le dmarrage de la pose sera imminent, cest dire ds louverture des premiers mtres de tranche.
Il en sera de mme pour les raccords et les accessoires mtalliques.
Dans lventualit dun stockage provisoire rendu ncessaire par le retard d une cause matrielle ou administrative, celui-ci seffectuerasous palette dorigine pour les conduites, et dans carton ou caisse de livraison pour les raccords et accessoires mtalliques.
Les parois latrales de lenclos ainsi constitu seront laisses libres afin de permettre une ventilation naturelle des conduites et raccords. Lorsque les travaux douverture de la tranche seront entams, les conduites pourront tre dposes le long de celle-ci sur le bord de la fouille libre, et cales afin dviter leur rotation vers la tranche.
ARTICLE 8 : TERRASSEMENTS
La largeur nominale de la tranche en tout terrain sera dfinie comme suit:
DN de la conduiteLargeur nominale de la tranche
DN 100DN 60
L'quipement des points hauts consiste en la fourniture, le transport pied d'uvre, la pose et lessai des ventouses munies de robinets vannes disolement ainsi que des accessoires de mise en place et d'exploitation (boulons, joints, etc)
Lemplacement des points hauts est indiqu sur les plans joints au prsent dossier.
L'quipement des points hauts comportera principalement :
Un t en fonte bouts et tubulaire brids DN-Conduite/DN-Ventouse
Un robinet vanne opercule en caoutchouc DN-Ventouse
Une ventouse automatique triple fonction DN-Ventouse
Deux raccords brides major DN - Conduite
Deux lments droits brides DN-Conduite de longueur 1,0 m
Un support en bton
ARTICLE 12 : EQUIPEMENT DES POINTS BAS
Tous les points bas seront quips de vidanges avec robinets vannes en fonte de diamtres suivants:
ConduiteDN Ventouse
DN < 100DN 60
DN > 100DN 80
L'quipement des points bas consiste en la fourniture, le transport, la pose et lessais de robinets vannes ainsi que les accessoires de mise en place (boulons, joints, volants de manuvre).
Lemplacement des points bas est indiqu sur les plans joints au prsent dossier.
L'quipement des points bas comportera principalement :
Un t en fonte bouts et tubulaire brids DN-Conduite/DN-Vidange
Un coude brides DN-Vidange
Un robinet vanne opercule en caoutchouc DN-Vidange
Un raccord brides major DN -Vidange
Deux raccords brides major DN-Conduite
Deux lments droits brides DN-Conduite de longueur 1,0 m
Un support en bton
ARTICLE 13 : VANNES DE SECTIONNEMENT
Les vannes de sectionnement ventuelles seront des robinets vannes opercule de caoutchouc (OCA). Le diamtre est celui de la conduite qu'elles sectionnent.
Les robinets-vannes opercule caoutchouc auront les caractristiques suivantes:
Corps fonte ductile ou acier sans gorge d'tanchit
Obturateur fonte garni d'lastomre
Vis intrieure inox ou bronze
Commande par volant
Etanchit de la vis par joints toriques remplaables en service
Les seuls matriaux autoriss pour l'excution des corps de vannes et des opercules sont la fonte ductile ou l'acier ou pour le sige d'tanchit le bronze ou un mtal d'une rsistance la corrosion et l'usure quivalente.
La fourniture, le transport des vannes munies de leurs volants de manuvre ainsi que la pose et les accessoires ncessaires leur mise en place (boulons cadmis, joints en lastomre, etc..), seront la charge de l'entrepreneur.
ARTICLE 14 : PIECES ET EQUIPEMENTS HYDROMECANIQUES
La fourniture, le transport et la mise en place des pices spciales (ts, coudes, cnes...), seront la charge de l'entrepreneur attributaire. En plus, des pices, l'entrepreneur fournira tous les accessoires ncessaires leur mise en place (boulons cadmis, joints en lastomre, etc..).
ARTICLE 15 : TRAVERSEE DE ROUTES, CHAUSSES GOUDRONNEES
Lors de la ralisation des travaux de traverse de routes et chausses, l'Entrepreneur est tenu de les effectuer selon le plan type ci-joint, et les prescriptions de la Direction des Routes sans toutefois perturber la circulation.
La traverse comprendra les terrassements, la signalisation, lclairage, les dispositifs de scurit vis vis de la circulation selon la rglementation en vigueur, lexcution de louvrage de traverse conformment aux plans dexcution approuvs par lONEP.
Les franchissements seront excuts par demi-traverse pour permettre une circulation alterne en assurant la signalisation du chantier et les dispositifs de scurit vis vis de la circulation. La chausse, ainsi que les accotements et les fosss, seront reconstitus l'origine et selon les prescriptions de la direction des routes.
La tranche sera comble par du sable de concassage de carrire arros et dam en couches de 20 cm sur une hauteur minimale 0,1 m au-dessous de la gnratrice infrieure de la conduite et de 1m au-dessus de sa gnratrice suprieure. Le reste de tranche sera remblay par du tout venant ordinaire compact sur une paisseur minimale de 0,5 m.
Les travaux comprendront la dmolition et la rfection de la chausse ainsi que l'entretien entre la rfection provisoire et dfinitive de la chausse.
La conduite sera ensuite protge par des dallettes en bton arm dos 350 kg/m3 avec quadrillage T8 ralises en dessous d'une couche de 0,50 m d'paisseur ralise en tout venant ordinaire compacte.
ARTICLE 16 : TRAVERSEE DE PISTES TRAFICABLES
Les traverses de pistes seront excutes de faon ce que la tranche soit comble par du sable de concassage de carrire arros et dam en couches de 20 cm sur une hauteur minimale 0,1 m au-dessous de la gnratrice infrieure de la conduite et de 1 m au-dessus de sa gnratrice suprieure. Le reste de tranche sera remblay par du tout venant ordinaire compact sur une paisseur minimale de 0,5 m.
ARTICLE 17 : TRAVERSEE EN SIPHON DOUEDS ET CHAABAS
Les travaux de traverse comprendront les terrassements, la dviation provisoire ventuelle de chabas et oued, excution de louvrage de traverse conformment aux CPC et plans dexcution approuvs par lONEP y compris fourniture et transport des matriaux pied duvre, raccordement de conduites, ancrages, butes, remise en tat des lieux, essais de rception et toutes sujtions de parfaite excution.
Pour la traverse en siphon des oueds et chabas, la conduite sera enrobe dans un bton tanche. La hauteur entre le fond de loued et le point le plus haut de lenrobage doit tre au minimum de 1m.
La protection de la conduite contre les affouillements sera assure par un gabionnage mailles double torsion 100/120 mm en fil galvanis chaux de 3 mm de diamtre.
Louvrage de traverse sera ralis conformment aux plans dexcution approuvs par lONEP.
ARTICLE 18 : Protections des conduites contre les gouts
L'Entrepreneur rencontrera pendant la ralisation des travaux des fosses septiques, puits perdus et le rseau d'assainissement.
Si la conduite d'eau potable croise un collecteur d'assainissement ou passe prs d'une fosse septique ou dun puit perdu, celle-ci devra tre pose 0,40 m au minimum au dessus de ces ouvrages et sera en acier enrob dans du bton pour une paisseur de 0,10 m. La longueur nominale en acier enrobe dans du bton sera dfinie par le diamtre extrieur de louvrage dassainissement augment de deux fois 1 m.
Lorsque la conduite d'eau potable passe prt d'une fosse septique ou dun puit perdu abandonn, ces derniers doivent tre condamns l'aide de remblais compact.
ARTICLE 19 : TRAVERSEE DE Lignes lectriques et tlphoniques
Les traverses comprendront les terrassements, la signalisation, les dispositifs de scurit vis vis de la circulation selon la rglementation en vigueur, l'excution de l'ouvrage de traverse conformment aux plans d'excution approuvs par l'ONEP, la protection de la conduite avec consolidation du terrain pour viter tout contact, la rfection ventuelle des gaines d'isolation, dplacement ventuel de lampadaire, remise de la grille en plastic signalant la prsence souterraine de la ligne lectrique ou tlphonique y compris transport et fourniture des matriaux pied d'uvre, la remise en tat des lieux, essais de rception et remise en tat des lieux et toutes sujtions de parfaite excution.
ARTICLE 20 : Traverses des trottoirs et dalles en bton
Les traverses comprendront les terrassements, la signalisation, les dispositifs de scurit vis vis de la circulation selon la rglementation en vigueur, la dmolition des trottoirs ou dalles en bton, lexcution de louvrage de traverse conformment aux plans dexcution approuves par lONEP, la rfection ainsi que lentretien entre la rfection provisoire et dfinitive des trottoirs, des carrelages ventuels, et des dalles btonnes ou recouvertes de pavs, essai de rception et toutes sujtions de parfaite excution.
ARTICLE 21 : Branchements particuliers
La fourniture, le transport des quipements des branchements particuliers sera assure par ladjudicataire du prsent lot. Cette fourniture comportera: collier de prise en charge, robinet de prise, raccord FIP M.F, contre bride, coudes SR, tabernacle, tube allonge, bouche cl, conduite en polythylne de longueur suffisante, rduction M.F, compteur, niche, porte niche et tous les accessoires ncessaires aux branchements.
La ralisation ou le renouvellement des branchements comprend :
les terrassements (et la dpose des anciens branchements )
la pose des nouveaux branchements
la rfection du trottoir
les anciens branchements dposs seront remis au responsable de lONEP charg des travaux.
les prix de pose des nouveaux branchements seront pays lunit.
le nombre exact des branchements ne sera dfini quau moment des travaux et en collaboration avec les responsables de lexploitation
Bouches cl:
La commande des robinet-vannes et des robinet de branchement enterrs en remblai directe ncessite linstallation des bouches cl, permettant datteindre leur carr de manuvre laide dune cl bquille. La bouche cl se compose de trois parties:
La tte, installe la surface du sol, devra tre protge par enrobage dans du bton pour rsister aux chocs de roulement. Sa forme doit tre diffrente selon le type de lappareil (robinet vanne ou vanne de branchement).
Le tube-allonge, qui assure le passage de la cl bquille, sera install de manire venir se poser sur la garniture du robinet et jouer librement dans la tte de la bouche cl. Ce qui permet de rduire les efforts supports. Il sera ralis en matire plastique (chlorure de polyvinyle). Pour faciliter le rglage en hauteur de la tte et sa mise au niveau du sol, le tube-allonge sera coup, laide dune scie, sur chantier au moment de linstallation.
La garniture du robinet, sa forme et ses dimensions seront adaptes au type et au diamtre nominal de lappareil protger.
ARTICLE 22 : LAVAGE, DESINFECTION ET RINAGE
Avant la rception provisoire, l'Entrepreneur aura sa charge, le lavage, la dsinfection et le rinage de la conduite conformment aux prescriptions du CPS. L'eau et les produits de dsinfection seront sa charge ainsi que le matriel ncessaire.
ARTICLE 23 : L'eau ncessaire aux travaux
(Pour les essais, le rinage, la dsinfection, etc.)
Les eaux ncessaires aux travaux (pour les essais, le rinage, la dsinfection, etc) sont la charge de l'entrepreneur.
les volumes d'eau utiliss par l'entrepreneur lui sont facturs au tarif industriel,
le rglement s'effectuera immdiatement aprs tablissement d'une facture d'exploitation gnrale (Facture E.G) la base des quantits prcises dans un P.V sign contradictoirement par les reprsentants de l'entreprise et de l'ONEP,
pour la quantification des volumes utiliss, l'ONEP choisira la meilleure possibilit qui s'offre, notamment: Branchement provisoire, Compteur existant, Compteur prvu dans le projet, Installation provisoire d'un compteur,
dans le cas d'impossibilit recourir aux moyens prcits, on procdera l'estimation comme suit:
Pour les essais: Les volumes considrs seront gaux une fois le volume de la conduite.
Pour le rinage et la dsinfection: Les volumes considrs seront gaux cinq fois le volume de la conduite (3.5 pour le rinage et 1.5 pour la dsinfection).
ARTICLE 24 : BORNES DE REPERAGE
LEntrepreneur excutera au-dessus des conduites des bornes de reprages en bton sur lesquelles doivent figurer les renseignements suivants:
O.N.E.P
Diamtre des canalisations avec symbole reprsentant la nature de matriaux
Symbole indiquant la nature des joints
Profondeur laquelle se trouve la conduite.
Ces bornes doivent tre places aux points de changement de direction, de diamtre et tous les 200m dans les alignements droits.
Pour lexcution de ces bornes, lEntrepreneur se basera sur le plan type joint au prsent CPS.
ARTICLE 25 : Fuites ou casses non accidentelles dclenches pendant la priode de garantie
La rparation de fuites ou casses non accidentelles dclenches sur une conduite neuve ou accessoires pendant la priode de garantie doit tre effectue par l'entrepreneur dans les dlais prciss dans le prsent CPS, le cas chant, les pertes d'eau occasionnes par la fuite, pendant toute la priode du retard seront estimes et factures l'entreprise.
Les dlais d'interventions sont fixs douze (12) heures partir de la notification de l'ordre de service de l'intervention dans le cas o le sige de l'entreprise se trouve dans un rayon de 400 km. Dans le cas contraire le dlai serait de douze (12) heures major de trois (03) heures toutes les tranches de 200 km.
ARTICLE 26 : PLANS DE RECOLEMENT
Lentrepreneur est tenu de fournir un dossier des plans de recollement des conduites et des ouvrages rellement excuts. Ce dossier sera constitu de ce qui suit:
Lensemble des fichiers AUTOCAD des plans (profils en long, tracs en plan, plans densemble, etc.) des ouvrages raliss sur support informatique (CD-ROM ).
Un jeu de calque de lensemble de ces plans.
5 jeux de tirages de ces plans certifis conformes par lentrepreneur dans des classeurs plastifis
Des albums photos accompagnant le droulement des travaux.
ARTICLE 27 : rapport dAVANCEMENT MENSUEL
A la fin de chaque mois dexcution du march, lEntrepreneur doit soumettre lONEP un rapport davancement des travaux en six (6) exemplaires indiquantltat actuel et le degr davancement de ses oprations, y compris les renseignements suivants:
Introduction ou description gnrale du March y compris le numro de rfrence, montant, rfrence dapprobation, date de notification de lapprobation, ordre de service, date de dmarrage ainsi quune description de lentendue des travaux raliser dans le cadre du march,
Liste du personnel par catgorie mobilis lEntrepreneur durant le mois courant et le pourcentage par rapport au personnel total,
Liste des quipements et matriels par catgorie mobiliss par lEntrepreneur durant le mois courant et le pourcentage par rapport au nombre total prvu dans le March,
Liste et quantit par catgorie des matriaux fournis durant le mois courant, le cumule des quantits livres au chantier et leur pourcentage par rapport aux quantits globales,
Par nature douvrage: les quantits prvues dans le programme, les quantits relles excutes, le cumul des quantits excutes, pourcentage dachvement, explication justifiant le retard ventuel et les instructions de lONEP,
Ltat davancement des travaux dexcution pour chacun des tronons prvus dans le March et le pourcentage dachvement, ltat davancement de la prparation des plans dexcution soumettre lONEP,
Les conditions climatiques, jours fris, dur darrt de chantier avec explication justificative, nombre de jours ouvrables durant le mois courant,
Tableau rcapitulatif indiquant le montant initial du March, le montant total de chaque type/nature douvrage (terrassement, conduites, ouvrages spciaux ou annexes, etc.), montant des travaux raliss durant le mois courant et leur cumule, les montants pays par le Matre duvre et leur pourcentage par rapport au montant du March,
Un jeu de photos en couleur indiquant la date et exhibant les oprations de construction, les matriaux dlivrs au chantier, ltat davancement de travaux, etc.
Les copies de procs verbaux des runions de travail tenus entre lONEP et lEntrepreneur.
Les modifications que lEntrepreneur propose dapporter au programme dexcution.
LEntrepreneur doit permettre lONEP de procder, son gr, aux vrifications de ces tats et ceux-ci peuvent donner lieu, tout moment, sur la demande de lune ou de lautre partie, un examen commun.
ARTICLE 28 : PRESSIONS CARACTERISTIQUES ET ESSAIS DES EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES
Tout accessoire hydraulique susceptible de fonctionner sous la pression des conduites aura comme pression d'essai en tranche et d'essai en usine, celles de la conduite en liaison avec lui. Si les pressions caractristiques de ces accessoires sont normalises, on prendra la plus proche dans le sens de la scurit.
L'Entrepreneur prcisera le type de chaque accessoire hydraulique qu'il propose d'installer et joindra son offre, toutes les caractristiques techniques de ces quipements.
ARTICLE 29 : DEFINITION RELATIVE AUX PRESSIONS
a- Pression maximale de service (PMS): C'est la pression maximale qui rgne en tout point de la canalisation, celle-ci en rgime permanent, augmente de 2 bars.
Pour le prsent projet, la PMS considrer pour les essais est de 16 bars pour les conduites en PEHD et en PVC et de 25 bars et 40 bars pour les conduites en fonte ductile.
b- Surpression: Les surpressions par rapport au rgime permanent seront limites 1 bar au maximum.
c- Pression d'essai en tranche (PET) en gravitaire:PET = 1,5 PMS, si PMS < 10 bars
PET = PMS + 5 bars, si PMS ( 10 bars
Sommaire
1INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES
1ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE
1CONFORMITE AU CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES
1OBJET DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
1CONSISTANCE DES TRAVAUX
2DESCRIPTION DES OUVRAGES
5DESCRIPTION DES TRAVAUX
5GENERALITES
5APPROVISIONNEMENT DES CONDUITES
5TERRASSEMENTS
5BUTEES, ANCRAGE ET CALAGE DES CONDUITES ET PIECES SPECIALES
5REGARDS
6EQUIPEMENT DES POINTS HAUTS
6EQUIPEMENT DES POINTS BAS
6VANNES DE SECTIONNEMENT
7PIECES ET EQUIPEMENTS HYDROMECANIQUES
7TRAVERSEE DE ROUTES, CHAUSSES GOUDRONNEES
7TRAVERSEE DE PISTES TRAFICABLES
7TRAVERSEE EN SIPHON DOUEDS ET CHAABAS
7ARTICLE 18 : Protections des conduites contre les gouts
7ARTICLE 19 : TRAVERSEE DE Lignes lectriques et tlphoniques
8ARTICLE 20 : Traverses des trottoirs et dalles en bton
8ARTICLE 21 : Branchements particuliers
8LAVAGE, DESINFECTION ET RINAGE
8L'eau ncessaire aux travaux
8BORNES DE REPERAGE
9Fuites ou casses non accidentelles dclenches pendant la priode de garantie
9PLANS DE RECOLEMENT
9rapport dAVANCEMENT MENSUEL
10PRESSIONS CARACTERISTIQUES ET ESSAIS DES EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES
10DEFINITION RELATIVE AUX PRESSIONS
PAGE 3