COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CRAU · • DTU P 11-211 règles pour le calcul des fondations superficielles, (référence DTU 13.12) ; Béton : • BAEL 91 - révisées 99 : règles

COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CRAU

PLACE DU DOCTEUR BAGNANINCHI

BP 50 001

13558 SAINT MARTIN DE CRAU

TEL : 04.90.47.17.29

EXTENSION DU REFECTOIRE DU GROUPE SCOLAIRE M. PAGNOL RUE SAPORTA

13 SAINT MARTIN DE CRAU

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

C.C.T.P. BATIMENT A OSSATURE BOIS ET AMENAGEMENTS

ASSOCIES

SARL VESTECH Ingénierie 29 rue Reynaud d’Ursule

13300 SALON de PROVENCE

Tél. : 04.86.92.67.03

Courriel : [email protected]

Extension réfectoire du groupe scolaire M. Pagnol – 13 St Martin de Crau Dossier de Consultation des Entreprises

2

C.C.T.P. Lot Bâtiment ossature bois et aménagements intérieurs associés Etabli par VESTECH Ingénierie, le 24 février 2017

Sommaire

2. BATIMENT A OSSATURE BOIS ET AMENAGEMENTS ASSOCIES .......................................................................... 5

2.0. GENERALITES ......................................................................................................................................................................................... 5

2.0.1. PRESENTATION DE L’OPERATION .............................................................................................................................................................. 5

2.0.2. REGLEMENTS ET NORMES ........................................................................................................................................................................ 5

2.0.3. REGLEMENTATION THERMIQUE ................................................................................................................................................................. 6

2.0.4. RECONNAISSANCE DES LIEUX ................................................................................................................................................................... 7

2.0.5. INDICATIONS AU C.C.T.P. ........................................................................................................................................................................ 7

2.0.6. HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ........................................................................................................................................ 8

2.0.7. DISPOSITIONS DE SECURITE ...................................................................................................................................................................... 9

2.0.8. CONSTRUCTIONS AVOISINANTES ............................................................................................................................................................... 9

2.0.9. EPUISEMENT DES EAUX ............................................................................................................................................................................ 9

2.0.10. DECLARATION D’INTENTION DE COMMENCEMENT DES TRAVAUX ................................................................................................................... 9

2.0.11. LIMITES DE PRESTATIONS ....................................................................................................................................................................... 10

2.0.12. NETTOYAGE .......................................................................................................................................................................................... 10

2.0.13. DOSSIER D’EXECUTION .......................................................................................................................................................................... 10

2.0.14. NATURE ET COMPOSANTS DES OUVRAGES ............................................................................................................................................... 10

2.0.15. ETATS DE SURFACE DES OUVRAGES ........................................................................................................................................................ 13

2.0.16. HYPOTHESES ........................................................................................................................................................................................ 13

2.0.17. TOLERANCES DIMENSIONNELLES ............................................................................................................................................................ 14

2.0.18. FINITIONS AU SOL .................................................................................................................................................................................. 14

2.0.19. CONTROLES ET ESSAIS .......................................................................................................................................................................... 14

2.0.20. ORIGINE ET QUALITE DES MATERIAUX ...................................................................................................................................................... 15

2.0.21. ECHANTILLONS ..................................................................................................................................................................................... 15

2.0.22. EXECUTION DES TRAVAUX ...................................................................................................................................................................... 15

2.0.23. COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT .................................................................................................................................... 15

2.0.24. IMPLANTATION – PIQUETAGE – TRAIT DE NIVEAU ...................................................................................................................................... 15

2.0.25. ECHAFAUDAGES – MOYENS DE LEVAGE .................................................................................................................................................. 16

2.0.26. PRESTATIONS IMPLICITEMENT INCLUSES .................................................................................................................................................. 16

2.1. PREPARATION DE CHANTIER ........................................................................................................................................................ 17

2.1.1. EQUIPEMENT DE CHANTIER ..................................................................................................................................................................... 17

2.1.2. CLOTURE MOBILE 4 TUBES EN ACIER GALVANISE...................................................................................................................................... 17

2.1.3. BENNES A GRAVOIS ............................................................................................................................................................................... 17

2.1.4. PANNEAU DE CHANTIER ......................................................................................................................................................................... 17

2.1.5. FRAIS D’ETUDES .................................................................................................................................................................................... 17

2.1.6. DEPOSE VENTILO-CONVESTEUR .............................................................................................................................................................. 18

2.2. TERRASSEMENT / GROS OEUVRE / MACONNERIE ..................................................................................................................... 18

2.2.1. DECAISSEMENT, TERRASSEMENT DE FOUILLES ......................................................................................................................................... 18

2.2.2. RESEAUX SOUS DALLAGE ....................................................................................................................................................................... 18

2.2.3. FONDATIONS ......................................................................................................................................................................................... 18

2.2.4. OUVRAGES EN INFRASTRUCTURE ............................................................................................................................................................ 18

2.2.5. OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE – OUVRAGES DIVERS ........................................................................................................................... 19


3


2.2.6. ISOLATION PERIPHERIQUE DES FONDATIONS ............................................................................................................................................ 19

2.3. ELEVATIONS ..................................................................................................................................................................................... 19

2.3.1. PORTIQUES METALLIQUES ...................................................................................................................................................................... 19

2.3.2. PAROIS ................................................................................................................................................................................................. 20

2.3.3. ENDUIT DE FINITION : ............................................................................................................................................................................. 20

2.4. COUVERTURE ................................................................................................................................................................................... 20

2.4.1. TOITURE ............................................................................................................................................................................................... 20

2.4.2. CHENEAUX - DESCENTES EAUX PLUVIALES ............................................................................................................................................. 20

2.4.3. EGOUTS................................................................................................................................................................................................ 21

2.5. MENUISERIES EXTERIEURES ......................................................................................................................................................... 21

2.5.1. PORTE EXTERIEURE ............................................................................................................................................................................... 21

2.5.2. FENETRES ............................................................................................................................................................................................ 21

2.5.3. PROTECTIONS EXTERIEURES : ................................................................................................................................................................ 21

2.6. FAUX PLAFONDS - ISOLATION ....................................................................................................................................................... 21

2.6.1. FAUX PLAFONDS EN DALLE 600X600 ...................................................................................................................................................... 21

2.6.2. FAUX PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE ................................................................................................................................................ 22

2.6.3. ISOLATION ............................................................................................................................................................................................ 22

2.7. CLOISONS - DOUBLAGES ............................................................................................................................................................... 22

2.7.1. CLOISONS ............................................................................................................................................................................................. 22

2.7.2. DOUBLAGES ......................................................................................................................................................................................... 22

2.8. MENUISERIES INTERIEURES .......................................................................................................................................................... 23

2.8.1. PORTE INTERIEURE ................................................................................................................................................................................ 23

2.9. REVETEMENTS DE SOLS ET MURAUX .......................................................................................................................................... 23

2.9.1. ISOLANT THERMIQUE SOUS CARRELAGE .................................................................................................................................................. 23

2.9.2. CARRELAGE SCELLE GRES EMAILLE TYPE 30 X 30 CM. ............................................................................................................................. 23

2.9.3. PLINTHES DROITES ................................................................................................................................................................................ 24

2.9.4. TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION ................................................................................................................................................. 24

2.9.5. FAÏENCES ............................................................................................................................................................................................. 24

2.9.6. PEINTURE SUPPORTS PLATRE - TRAVAUX INTERIEURS. .............................................................................................................................. 25

2.9.7. PEINTURE SUPPORTS BETON – ANCIENS FONDS PEINTS............................................................................................................................. 25

2.9.8. PEINTURES SUR CANALISATIONS ............................................................................................................................................................. 25

2.9.9. NETTOYAGE .......................................................................................................................................................................................... 26

2.10. ELECTRICITE .................................................................................................................................................................................... 26

2.10.1. BRANCHEMENT ..................................................................................................................................................................................... 26

2.10.2. INSTALLATIONS INTERIEURES.................................................................................................................................................................. 27

2.11. CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT / VENTILATION ................................................................................................................... 27

2.11.1. GROUPE EXTERIEUR DE CONDENSATION PAR AIR ...................................................................................................................................... 28

2.11.2. UNITES INTERIEURES ............................................................................................................................................................................. 29

2.11.3. VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE DU BATIMENT ................................................................................................................................ 30

2.12. PLOMBERIE / SANITAIRES .............................................................................................................................................................. 31

2.12.1. DISTRIBUTION EAU FROIDE, EAU MITIGEE ET EAU CHAUDE ....................................................................................................................... 31

2.12.2. BALLONS ECS...................................................................................................................................................................................... 31

2.12.3. VIDOIR .................................................................................................................................................................................................. 31


4


2.12.4. LAVABOS TYPE AUGE ............................................................................................................................................................................. 32


5


2. BATIMENT A OSSATURE BOIS ET AMENAGEMENTS ASSOCIES

2.0. GENERALITES

Il est précisé à l’Entrepreneur du présent lot qu’il admet avoir pris connaissance des C.C.T.P. de tous les lots et intégré la totalité des prescriptions qui y sont énoncées. Ainsi, il ne pourra se prévaloir, en cours de chantier, d’aucune plus-value pour la mise en conformité de ces ouvrages par rapport à ces documents. Nota : Il est impératif que la liaison entre le réfectoire actuel et le logement aménagé soit réalisée pour la rentrée 2017-2018 (01/09/2017) afin que celui-ci puisse être utilisé. La zone chantier devra être close de manière hermétique afin que les repas puissent transiter dans l’espace livré dans le respect des normes d’hygiène en vigueur.

2.0.1. PRESENTATION DE L’OPERATION L’opération, objet du présent document, concerne l’extension du réfectoire de l’école primaire Marcel Pagnol sis rue Gaston Saporta à SAINT MARTIN de CRAU. L’école primaire Marcel Pagnol est classée en 4ème catégorie (type R). Le projet, en RdC, consiste à : - Construire un bâtiment neuf à ossature bois d’une superficie de 115m² environ qui s’insèrera

entre le réfectoire existant et le bâtiment logement existant, - A transformer le logement contiguë au bâtiment neuf en réfectoire, - A aménager les abords.

2.0.2. REGLEMENTS ET NORMES La mise en œuvre et les matériaux utilisés devront répondre aux qualités fixées par les Clauses et Conditions générales des documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir, sans que cette liste soit exhaustive : - Les Documents Techniques applicables aux travaux de Terrassement, de Gros Œuvre, de Béton

Armé et de Démolitions, - Les Normes Françaises et Européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en

particulier : - La Norme XP P 16-003 Travaux à proximité de réseaux : prévention des dommages et de leurs

conséquences. - Les Règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des

Cahiers des Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier :

� Le D.T.U. 12 « Terrassement pour le Bâtiment », � Le D.T.U. 13.3 « Dallage - Conception, calcul et exécution », � Le D.T.U. 13.11 « Fondations superficielles » - CCT, Modificatif n° 1 et CCS -, � La Norme N.F. P 11-212 « Fondations profondes pour le bâtiment » (référence D.T.U.

13.2 - CCT), � La Norme NF P 11-212-2 « Travaux de fondations profondes pour le bâtiment »

(référence D.T.U. 13.2 - CCS), � Le D.T.U. 20.1 « Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs », � La Conception du gros œuvre pour maçonneries des toitures destinées à recevoir un

revêtement d’étanchéité, � La Norme N.F. P 10-203-1 et amendements A1 et A2 (référence DTU 20.12 - CCT), � La Norme N.F. P 10-203-2 Marché privé (référence D.T.U. 20.12 - CCS), � La Norme N.F. P 18-201 Exécution des ouvrages en béton (référence D.T.U. 21 - CCT), � Le D.T.U. 20.1 « Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – parois et murs » -

Parties 1-1, 1-2, 2, 3 et 4, � Le D.T.U. 21 « Travaux de bâtiment – Exécution des ouvrages en béton – CCT, � Le D.T.U. 21.4 « Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des

chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons » (Prescriptions Techniques, Erratum et Modificatif n°1),

� La Norme N.F. P 18-210 « Murs en béton banché » (référence DTU 23.1 - CCT), � Le D.T.U. 23.2 « Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton », � Le D.T.U. 23.3 « Ossatures en éléments industrialisés en béton » - Parties 1-1, 1-2, 2,

3 et 4 – CCT,


6


� Le D.T.U. 26.1 « Travaux d’enduits de mortiers » - Parties 1-1, 1-2 et 2, � Le D.T.U. 26.2 « Chapes et dalles à base de liants hydrauliques », etc…

- Travaux de murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grande dimension, - Les Règles de calcul :

� Séisme :

• NF P 06-013 Règles Parasismiques applicables aux bâtiments, dites ‘Règles PS 92’,

• NF P 06-014 et Amendement A1 - Règles de construction parasismique - Construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés - Règles PS-MI 89 révisées 92,

• Les EUROCODES. � Fondations superficielles :

• DTU P 11-211 règles pour le calcul des fondations superficielles, (référence DTU 13.12) ;

� Béton :

• BAEL 91 - révisées 99 : règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites (référence DTU P 18-702),

• BPEL 91 et modificatif n° 1 : règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton précontraint suivant la méthode des états limites (référence DTU P 18-703).

� Maçonnerie :

• NF DTU 20.1 Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs - Partie 4 : Règles de calcul et dispositions constructives minimales (indice de classement : P 10-202-4).

� Feu :

• DTU P 92-701 + amendement XP P92-701/A1 - Règles FB - Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton.

� Neige :

• NV 65 règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (référence DTU P 06-002),

• Règles N 84 modifiées 95 - Action de la neige sur les constructions (référence DTU P 06-006) ;

� Plomberie :

• DTU P 40-402 règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations, d’évacuation des eaux pluviales (DTU 60.11),

- Le Code du Travail, - Le Code de la Construction et de l’Habitation, - Les Lois et textes ministériels, - L’aptitude à l’usage des produits de construction, vu le Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié

et la Directive 89/106/CEE, Arrêtés et avis portant application, - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), - Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.). Ainsi qu’aux Arrêtés, Circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités. Cette liste n’est pas exhaustive.

2.0.3. REGLEMENTATION THERMIQUE Le local concerné par la présente opération ne dépassant pas 30% de la surface RT de l’école, cette opération est concernée par la RT2012 élément par élément. Tous les isolants et doublages employés possèderont un certificat ACERMI.


7


2.0.4. RECONNAISSANCE DES LIEUX Avant la remise de son acte d'engagement, l'Entreprise du présent lot est réputée avoir pris connaissance des lieux, du terrain et des abords et avoir parfaitement apprécié les conditions d'accès et les possibilités de desserte en voirie et réseaux divers. Elle devra en outre, procéder à la collecte de tous les renseignements utiles et à tous les travaux de recherche et sondages nécessaires en vue de déterminer la nature, les dimensions et les profondeurs d'ouvrages existants dans l'emprise ou au voisinage de ses travaux. Des canalisations enterrées peuvent éventuellement exister sous l'emprise ou à proximité des bâtiments à construire. L'Entrepreneur du présent lot devra les repérer et communiquer leur localisation à la Maîtrise d'œuvre qui prendra alors les dispositions qui s'imposent si leur présence est incompatible avec les ouvrages à construire. Dans le cadre de ses travaux, l’Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions nécessaires à la protection de ces conduites et de leurs regards sur la totalité de l'emprise du terrain notamment lors des travaux de terrassement et vis à vis de la circulation des camions et engins de chantier. Tous dommages qui pourraient survenir à ces conduites par la faute ou la négligence de l'Entrepreneur du présent lot seraient réparés entièrement à ses frais.

2.0.5. INDICATIONS AU C.C.T.P. L’Entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en œuvre ainsi que tous les transports et les manutentions diverses. Il devra également tous les travaux complémentaires nécessaires pour les parfaites tenue et finition des ouvrages. En outre, il est réputé avoir une parfaite connaissance du site, de son état des lieux et de toutes les difficultés éventuelles d’exécution de ses travaux. Ainsi, il reconnait avoir eu toute liberté pour réaliser, à ses frais, tous les sondages, recherches et enquêtes nécessaires pour la remise de son offre. Pour ce qui est des voiries et réseaux avoisinants, l’Entrepreneur du présent lot doit toutes les formalités administratives lui permettant en phases provisoire et définitive de vérifier la possibilité de raccordements dans les réseaux existants. Le soumissionnaire est tenu de vérifier si les détails de construction décrits au C.C.T.P. et en plans sont complets, s’ils sont appropriés aux types de construction envisagés et s’ils présentent les qualités requises à l’utilisation pour laquelle ils sont prévus. Ceci s’applique également aux raccords à la maçonnerie et aux sollicitations auxquelles ils sont soumis. Les modifications ou compléments jugés utiles ou nécessaires devront être joints à la soumission, accompagnés des justifications correspondantes. Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent C.C.T.P. ont été choisis en référence à leurs caractéristiques techniques, à leur comportement au feu, à leur aspect ou pour leurs qualités. L’Entrepreneur du présent lot, s’il envisageait de poser des produits équivalents, devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis techniques, les procès-verbaux d’essais au feu et les échantillons associés pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu. Outre les prescriptions mentionnées sur le C.C.T.P., L’Entreprise doit prévoir, pour la remise de son offre, les ouvrages ci-après le concernant : - la fourniture d'échantillons avant approbation, - le remplacement et la réfection des matériaux ou ouvrages détériorés ou de mauvaise qualité, - les croquis, dessins d'exécution ou de réservation à communiquer au Maître d'Ouvrage et au

Maître d’œuvre, etc…


8


2.0.6. HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL Les Règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au Code du Travail, partie 4 « Santé et sécurité au travail » modifiées et complétées. En matière de Coordination Sécurité, les principales obligations de l’Entrepreneur sont les suivantes : - Respecter et appliquer les principes généraux de prévention, - Rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et O.P.P.B.T.P.) au Coordonnateur S.P.S. et/ou au Maître d’Ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage, - Participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T. quand il est nécessaire, - Respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), - Viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du Coordonnateur S.P.S.. La sécurité anti-chutes réglementaire sera prévue par l’Entreprise conformément à la Réglementation en vigueur surla protection des travailleurs, ainsi que le respect des consignes de sécurité en vigueur pour l’utilisation des moyens de manutention et travail en hauteur (filets, harnais, etc…). La protection de son chantier sera conforme avec la Réglementation en vigueur et les impératifs du Maître de l’Ouvrage notamment seront prévues la pose et l'entretien d'une clôture, hauteur 2,00 m en limites du chantier. Les pieds de façades seront régalés avant mise en place des échafaudages. Conformément à la Norme N.F. P03-001, et aux prescriptions du P.G.C.S.P.S., sont à charge de l’Entrepreneur du présent lot notamment : - Le panneau de chantier et les panneaux d'obligation (chantier interdit au public, etc...), - Toutes les démarches et autorisations administratives, redevances de voirie, etc…, - L’exécution des voies d'accès provisoires et dispositifs de nettoyage, - Les branchements provisoires d'égouts, d'eau, d'électricité, de téléphone, ainsi que les

compteurs correspondants (compris vérification et attestation de conformité par organismes agréés),

- L’évacuation à l'égout, compris captage de toutes venues hydrogéologiques du site, - L’éclairage et la signalisation extérieure au bâtiment, - Les installations communes de sécurité et d'hygiène pour les entreprises (sanitaires, vestiaires,

réfectoires, etc...), - La clôture de chantier et les portails anti-affichage, compris fermeture à clé (interfaces de

montage à gérer avec les Services Techniques de la Ville). - L’installation du bureau de chantier, d’un bureau de réunions et d’un bureau pour la Maitrise

d’œuvre meublés avec éclairage, chauffage, téléphone et télécopie, casques pour occupants et visiteurs,

- La fourniture, la mise en place, la maintenance et l'entretien des protections collectives sur l'ensemble des zones à risques (zones de circulation et de travail, notamment garde-corps en rives de dalles couvertures, protection des trémies, etc...) et ce, pour toute la durée du chantier,

- L’évacuation provisoire des E.P., - La fourniture et la mise en œuvre de bennes à ordures permettant l’évacuation des déchets

produits par l’activité du chantier, etc... L’Entrepreneur du présent lot tiendra également compte dans son prix de la fourniture, de la mise en œuvre et du repliement des matériels. Les dispositifs de protection provisoire anti-chutes, notamment sur cages d’escaliers et trémies sont dues. Le compte prorata sera géré par l’entreprise titulaire du présent lot. L'Entreprise appliquera les Règlements administratifs en vigueur notamment les Règlements de Police, en ce qui concerne l'éclairage et la protection des fouilles sur zone de circulation ainsi que le gardiennage et la signalisation du chantier. Il prendra à sa charge les droits de voiries éventuels. Par temps de pluie et dégel, il fera procéder, à ses frais, au nettoyage des routes aux abords du chantier, autant de fois qu'il sera nécessaire. L’Entrepreneur adressera au Coordonnateur S.P.S. et au Maître d’œuvre, avant le début des travaux, un plan de signalisation du chantier et de ses abords qu’il mettra en place lors de l’exécution des travaux. Ce plan sera soumis à l’agrément du Coordonnateur S.P.S. et du Maître d’œuvre, cet agrément ne diminuant en rien la responsabilité de l’Entreprise. Etant prévenu par cet article, l'Entreprise restera seul responsable des accidents de tous genres qui pourraient survenir soit à son personnel, soit au tiers du fait de sa négligence.


9


Elle sera donc tenue de réparer, sans indemnités, tous les accidents ou dommages résultant de l'inobservation de ces prescriptions. Il est entendu que les frais de gardiennage et d'éclairage durant l'exécution des travaux incombent entièrement au présent lot.

2.0.7. DISPOSITIONS DE SECURITE L'Entreprise appliquera les Règlements administratifs en vigueur notamment les Règlements de Police en ce qui concerne l'éclairage et la protection des fouilles sur zone de circulation ainsi que le gardiennage et la signalisation du chantier. Par temps de pluie et dégel, l'Entreprise fera procéder, à ses frais, au nettoyage des routes aux abords du chantier, autant de fois qu'il sera nécessaire. Il adressera au Coordonnateur S.P.S. et au Maître d’œuvre, avant le début des travaux, un plan de signalisation du chantier et de ses abords qu’il mettra en place lors de l’exécution des travaux. Ce plan sera soumis aux agréments du Coordonnateur S.P.S. et du Maître d’œuvre, ces agréments ne diminuant en rien la responsabilité de l’Entreprise. Etant prévenu par cet Article, l'Entreprise restera seul responsable des accidents de tous genres qui pourraient survenir soit à son personnel, soit au tiers du fait de sa négligence. Il sera donc tenu de réparer, sans indemnités, tous les accidents ou dommages résultant de l'inobservation de ces prescriptions. Il est entendu que les frais de gardiennage et d'éclairage durant l'exécution des travaux incombent entièrement au présent lot.

2.0.8. CONSTRUCTIONS AVOISINANTES L'Entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour préserver l'intégralité des constructions avoisinantes et à causer un minimum de gêne et de perturbation aux riverains. En particulier, les travaux ne devront en aucun cas perturber le fonctionnement des bâtiments et chantiers voisins. Tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre en accord avec le Maître d’ouvrage pour qu'il en soit ainsi. Tous les raccords et remises en état des bâtiments contigus à l'exécution des travaux sont dus par l'Entreprise, ainsi que la remise en état des espaces extérieurs, voiries, plantations, etc... Avant démarrage des travaux, l'Entreprise devra faire procéder, à ses frais, à un constat contradictoire qui sera effectué par un huissier. Préalablement à l’exécution de tous les travaux, l’Entrepreneur devra repérer exactement les limites d’alignement, conjointement avec les services administratifs concernés et les propriétaires mitoyens ou riverains.

2.0.9. EPUISEMENT DES EAUX L'Entrepreneur du présent lot devra prévoir tout dispositif visant à combattre et évacuer hors de l’enceinte du chantier (et ce jusqu’à l’exécution des raccordements définitifs) les éventuelles venues d’eau sur le chantier : précipitations, remontées de nappe, etc… Il aura la charge des pompes de refoulement qui pourraient ainsi être nécessaires Il devra prendre toutes les dispositions nécessaires à la protection des ouvrages vis à vis des affouillements, des effondrements de talus, des entraînements de terre, etc… Tous les équipements complémentaires, leur mise en place et leur fonctionnement, nécessaires aux épuisements, sont à la charge de l’Entreprise.

2.0.10. DECLARATION D’INTENTION DE COMMENCEMENT DES TRAVAUX L'Entrepreneur titulaire, devra (en Domaine Public comme en Domaine Privé) adresser une déclaration de commencement de travaux aux exploitants d’ouvrages de transport et de distribution intéressés (ouvrages de transports d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés, de produits chimiques, de transport ou de distribution de gaz, installations électriques souterraines ou aériennes, ouvrages de télécommunications, de prélèvement et de distribution d’eau, réservoirs d’eau destinée à la consommation humaine, ouvrages de transport ou de distribution de vapeur d’eau, d’eau surchauffée, d’eau chaude ou glacée, ouvrages d’assainissement, etc…).


10


2.0.11. LIMITES DE PRESTATIONS L'Entrepreneur du présent lot devra assurer toutes les réservations qui lui sont nécessaires pour la réalisation de ces ouvrages. Les trous et saignées dans les murs en maçonnerie d’agglomérés et dans les cloisons restent à la charge des représentants des corps d’état concernés. Tous les compléments d’ouvrages en terrassements (nettoyage fonds de fouille et autres), tous les étaiements, évacuations, remblais, etc… nécessaires à l’exécution de l’opération sont à prévoir au présent lot.

2.0.12. NETTOYAGE L’Entrepreneur assurera l’évacuation de tous ses déchets et gravois dans les différentes filières de traitements ou stockage en fonction de la nature des déchets, en respect du plan de gestion des déchets départemental. Il assurera le nettoyage journalier de ses zones de travail.

2.0.13. DOSSIER D’EXECUTION La responsabilité de la réalisation des plans d’exécution de ses ouvrages et les frais afférents sont à la charge de l'Entrepreneur du présent lot. L’Entrepreneur devra, avant commencement de ses travaux, produire la globalité de ses plans d’ensemble et de détails des ouvrages ainsi que les études, les plans de chantier et les nomenclatures, les fiches techniques associées, les avis techniques, les procès-verbaux d’essais au feu et, si nécessaire, les échantillons correspondants nécessaires à l'exécution des ouvrages dont il a la charge. Ce dossier sera soumis à l’approbation du Bureau de Contrôle. Tout produit ne faisant pas l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu.

2.0.14. NATURE ET COMPOSANTS DES OUVRAGES Les tolérances dimensionnelles admises pour les ouvrages de maçonnerie béton, enduits, seront celles définies par les D.T.U. et par le Guide Technique « Les tolérances dimensionnelles des ouvrages de maçonnerie », édité par la Fédération Nationale du Bâtiment. La mise en œuvre des bétons de structure sera conforme à la Norme N.F. P18-504. Les étaiements nécessaires à la mise en œuvre des ouvrages de structures bétons seront conformes à la Norme N.F. E.N.12812. Nota : le local étant amené à stocker des produits de traitements de la piscine, l’ensemble des ouvrages devra résister aux ambiances générées par ces produits (chlore, acide, etc.). Béton Les Normes Françaises et Européennes Homologuées (NF – EN) et documents de référence, en particulier, celles relatives à : - Les définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie, - Les méthodes d’essai des mortiers pour maçonnerie, - Les liants hydrauliques, - Les différents ciments et leurs méthodes d’essai, - Les chaux de construction, - Les adjuvants pour béton, mortier et coulis, - Les granulats pour mortiers. Les ciments courants seront conformes à la Norme NF EN 197-1.


11


Pour tous les types de ciment, la résistance à la compression, déterminée par la Norme NF EN 196-1, devra satisfaire aux exigences du tableau ci-dessous :

Classe

Résistance à la compression

N/mm2

Retrait des

CPA-CEM I

CPA-CEM II

Temps de

début de

prise

Stabilité

Résistance au jeune âge Résistance normale 28 jours

2 jours 7 jours 28 jours (µm/m) min mm

32,5 - - ≥ 32,5 ≤ 52,5

≤ 800 ≥ 90

≤ 10

32,5 R ≥ 13,5 -

≤ 1000 42,5 ≥ 12,5 - ≥ 42,5 ≤ 62,5

≥ 60

42,5 R ≥ 20 -

52,5 ≥ 20 - ≥ 52,5 - -

52,5R ≥ 30 -

Les exigences applicables aux matériaux constitutifs du béton, aux propriétés du béton frais et durci et à leur vérification, aux limitations imposées à la composition du béton, à la spécificité du béton, à la livraison du béton frais, aux procédures de contrôle de production, aux critères de conformité et à l’évaluation de la conformité, seront conformes à la Norme N.F. E.N. 206-1 et Amendements A1 et A2 Béton. La Norme NF EN 206-1 et Amendements A1 et A2 s’applique au béton destiné aux structures coulées en place, aux structures préfabriquées, aux éléments de structure préfabriqués pour bâtiments et structure de génie civil. Le béton peut être du béton fabriqué sur chantier, du béton prêt à l’emploi ou du béton fabriqué dans une usine de production d’éléments préfabriqués. Les prescriptions communes pour l’exécution des ouvrages en béton seront conformes à la Norme XP ENV 13670-1. En particulier, pour les constructions dont le projet est conforme à l’ENV 1992-1 et pour les parties en béton des structures mixtes dont le projet est conforme à l’ENV 1994-1. Les Normes produits relatives aux constituants et aux méthodes d’essais du béton correspondantes complétant la Norme NF EN 206-1 pour la France s’appliquent. Les Classes d’exposition sont celles définies dans le tableau 1 de la Norme NF EN 206-1. La teneur en ions chlorure dans le béton est limitée aux valeurs spécifiées dans le tableau 10 du Chap. 5.2.7 -Teneur en chlorures- de la norme NF EN 206-1. Le tableau ci-après est un résumé des valeurs limites applicables en France pour la composition et les propriétés du béton et du béton préfabriqué en fonction des classes d’exposition. Pour les autres spécificités et remarques, il y a lieu de se reporter aux tableaux NA.F.1 et NA.F.2 de l’annexe F de la Norme NF EN 206-1. Nota : Les valeurs précises seront définies par l’étude établie par le Bureau d’Etudes de l’Entrepreneur du présent lot.


12


Classes d’exposition

Aucun risque

de corrosion ou d’attaq

ue

Corrosion induite par carbonatation

Corrosion induite par les chlorures

Attaque gel / dégel

Environnement contenant des

substances chimiques

agressives 5)

Eau de mer Chlorures autres que

l’eau de mer

X 0 XC1

XC2

XC3

XC 4 XS1

XS2

XS3

XD1

XD2

XD3

XF 1

XF 2

XF 3

XF 4

XA1

XA 2

XA 3

Béton

Rapport eau / ciment maximal

- 0,65

Val

eurs

num

ériq

ues

iden

tique

s à

XC

1 V

aleu

rs n

umér

ique

s

iden

tique

s à

XF

1 V

aleu

rs n

umér

ique

s

iden

tique

s à

XF

1 1)

V

aleu

rs n

umér

ique

s

iden

tique

s à

XS

2

0,55

0,50

Val

eurs

num

ériq

ues

iden

tique

s à

XF

1

0,55

0,50

0,60

0,55

0,55

0,45

0,55

0,50 0,45

Classe de résistance minimale

- C20

/25

C30

/37

C35

/45

C30

/37

C35

/45

C25

/30

C25

/30

C30

/37

C30

/37

C30

/37

C35 /45

C40 /50

Teneur mini. en ciment (kg/m3)

150 260 2)

330

350

330

350

280 2)

300

315

340

330

350 385

Teneur minimale en air (%)

- - - - - - - 4,0

3) 4,0

3) 4,0

3) - - -

Béton préfabriqué en usine

Rapport eau / ciment maximal

- 0,60

0,55

0,50

0,50

0,45 0,45

0,40

0,50

0,50

0,45

0,50

0,50

0,45

0,40

0,50

0,45 0,40

Classe de résistance minimale

4)

4)

C30 / 37

C30 / 37

C35 / 45

C35 / 45

C35 / 45

C40

/50

C40

/50

C35/45

C35

/45

C40

/50

C35

/45

C35

/45

C35

/45

C35

/45

C35

/45

C35 /45

C40 /50

Absorption d’eau maximale %

- 7 6 6 5 6 6 4 6 5 5 6 5 6) 5 6) 4 6) 6 5 4

Teneur minimale en air (%)

- - - - - - - 4,0

3) 4,0

3) 4,0

3) - - -

1) Ces valeurs pour XC4 sont valables pour un enrobage de 30 mm en attendant les prescriptions de l’Eurocode 2. Dans le cas d’enrobage inférieur, le prescripteur devra préciser la valeur du ratio eau efficace / liant équivalent à retenir.

2) Pour le béton précontraint, la valeur est portée à 300 kg/m3.

3) Le respect de cette valeur nécessite l’utilisation d’un agent entraîneur d’air.

4) Pour des bétons non précontraints la classe de résistance minimale est C25/25.

5) Pour le choix du ciment et des additions, se référer à FD P 18-011.

6) Lorsque le béton est réalisé avec un agent entraîneur d’air, il n’y a pas d’exigence sur l’absorption d’eau maximale.

Aciers Les aciers d’armatures pour béton armé seront conformes aux Normes NF A 35-020-1 « Produits en acier - Dispositifs en acier destinés au raboutage ou à l’ancrage d’armatures à haute adhérence pour béton armé » et NF A 35-027 « Produits en acier pour béton armé – Armatures ».


13


2.0.15. ETATS DE SURFACE DES OUVRAGES Les surfaces et parements de béton seront conformes à la Norme NF P 18-503. Les états de surfaces des ouvrages béton seront conformes au Chap. 7.2 de la Norme NF P 18-201 (référence DTU. 21 - CCT). En l’absence de toute indication contraire les parements des parois latérales et sous-faces, l’état de surface des parements sera ordinaire. Cependant le parement extérieur des ouvrages exposés à la pluie, lorsqu’il est destiné à rester brut ou à être revêtu d’une peinture ou d’un carrelage collé, devra être un parement soigné. Les parements des parois latérales et sous-faces des ouvrages en béton avec finition « qualité à parement soigné » (pour toutes les faces des ouvrages susceptibles de recevoir des finitions classiques de revêtements muraux, papiers peints et tissus mural ou peinture) devront avoir une finition parfaite. Dans le cas où le parement ne satisferait pas à la qualité demandée, l’Entrepeneur du présent lot sera tenue de réaliser à sa charge les travaux de rebouchage et d’enduit de garnissage sur l’ensemble de chaque ouvrage concerné. Aucune reprise ou raccord d’enduit garnissant ne pourra être acceptée. En l’absence d’indication contraire, l’état de surface des dalles et des planchers est surfacé. Dans le cas où les dalles et planchers sont destinées à recevoir un revêtement de sol collé ou une sous couche isolante ou encore un revêtement de sol en pose scellée désolidarisé, les tolérances de planéité sous la règle de 2 ml et le réglet de 20 cm sont respectivement de 7 mm. et 2 mm..

Planéité d’ensemble rapportée à la règle de

2 m

Planéité locale - hors joints - rapportée à un

réglet de 20 cm (creux maximal sous ce

réglet)

Parements des parois latérales et sous-faces

Elémentaire Pas de spécification particulière Pas de spécification particulière

Ordinaire 15 mm 6 mm

Courant 7 mm 2 mm

Soigné 5 mm 2 mm

Etat de surface des dalles et des planchers

Brut de règle 15 mm Pas de spécification particulière

Surfacé 10 mm 3 mm

Lissé 7 mm 2 mm

2.0.16. HYPOTHESES Pesanteur ou Poussée Pour l'étude et l'exécution de ses ouvrages, l'Entrepreneur du présent lot prendra en compte, en plus du poids mort des ouvrages de structure, le poids des appareillages permanents fixes et mobiles, le poids des recharges des revêtements et des cloisons, ainsi que le poids des complexes d'isolation et d'étanchéité, des terres et végétaux recouvrant les structures (terrasses accessibles, végétalisées, etc…). Il prendra également en compte les poussées de terres et les poussées hydrostatiques éventuelles en fonction des caractéristiques du terrain et des niveaux de la nappe. Surcharges d’Exploitation Les surcharges d'utilisation seront conformes aux maximum des valeurs indiquées par la Norme NF P 06 001 et des valeurs particulières portées sur les différents documents écrits ou graphiques du projet.


14


Surcharges Climatiques Les surcharges de neige seront prises en compte conformément aux Règles NV 65 modifiées 09, en considérant que le projet est situé en zone A2 (Neige 2009) à une altitude moyenne de 200 m. NGF environ. Les surcharges de vent seront prises en compte conformément aux règles NV 65 modifiée 09, en considérant que le projet est situé en région 3 (Vent 2009), site normal. Séisme Les dispositions concernant la conception (implantation, forme générale, contreventement, superposition des pans de contreventement, niveau enterré, masses rapportées aux étages, etc…) seront conformes aux EUROCODES, les travaux étant réalisées en zone 3 (modérée). Sécurité Incendie : Les ouvrages seront de degré Coupe-Feu ou Stable au Feu requis conformément à l’Arrêté relatif à la protection contre l’incendie pour les ERP de catégorie 4 type R. L’opération est classée avec une stabilité au feu 1/2h. L’Entreprise devra satisfaire obligatoirement les exigences de la notice de sécurité, délivrée avec le Permis de Construire. Effet des Vibrations L’Entreprise veillera à ce que tous les appareillages de toutes les autres sections, posés ou fixés sur ses structures et susceptibles de générer des vibrations, comportent des éléments de désolidarisation antivibratoires.

2.0.17. TOLERANCES DIMENSIONNELLES La tolérance exprimée en cm sur toute dimension linéaire principale d'un niveau mesurée entre parements opposés ou entre arêtes ou entre intersection d'arêtes est donnée par le maximum des deux valeurs suivantes : 0,5 cm. – L/1000 plafonnée à 5 cm. La tolérance sur le cumul des défauts d'aplomb et d'implantation d'un élément vertical est limitée au minimum des deux valeurs suivantes : 1/500ème de la hauteur de cet élément – 1/20ème de la dimension minimale de cet élément

2.0.18. FINITIONS AU SOL Pour les dallages et les planchers, la finition étant fonction du revêtement de sol prévu, l'Entreprise devra donc se reporter aux lots considérés. Certains sols seront tirés avec forme de pente incorporée dans le dallage ou la dalle. Pour les revêtements collés, la finition sera telle qu'un ragréage maximum de 4 kg/m2 autorise suivant les Normes en vigueur, la pose d'un tel revêtement de sol.

2.0.19. CONTROLES ET ESSAIS L'Entrepreneur du présent lot doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations, tels que prévus dans les documents techniques AQC. Il rédigera les procès-verbaux correspondants et les adressera pour examen au Contrôleur Technique. Il doit s'organiser pour assurer un autocontrôle efficace de la qualité de ses ouvrages. Dans ce but, il devra présenter au Maître d'œuvre et au Bureau de Contrôle, avant tout commencement des travaux, un plan de contrôle interne pour approbation. En outre, il devra se plier à toutes les opérations de contrôle qui seront édictées par le Maître de l’ouvrage, le Maître d’œuvre ou le Bureau de Contrôle. Il devra notamment faire procéder au prélèvement d'éprouvettes de béton frais, soit à la centrale, soit sur les lieux de la mise en œuvre, à chaque coulée d'importance significative. Tous les essais seront effectués conformément aux Normes en vigueur, par un laboratoire agréé accepté par le Maître de l’ouvrage, le Maître d’œuvre et le Bureau de Contrôle. Les résultats de tous les essais seront consignés par écrit sur des procès-verbaux qui devront être systématiquement adressés et sans délai, au Maître d’œuvre et au Bureau de Contrôle. Les frais afférents à toutes les opérations de contrôle et à tous les essais imposés ou non, sont en totalité à la charge de l’Entreprise.


15


2.0.20. ORIGINE ET QUALITE DES MATERIAUX Les produits employés seront tous de 1ère qualité. Ils proviendront de fournisseurs reconnus avec la garantie de ceux-ci. A défaut, l’Entrepreneur supportera seul l’entière responsabilité des défectuosités qui découleraient de leur emploi. Tout élément détérioré ou déformé sera refusé. Ces produits devront être compatibles avec les supports appelés à les recevoir. D’une façon générale, toutes les marchandises devront être livrées sur le chantier dans leur emballage d’origine intact. Le marquage des emballages sera obligatoire. Le stockage sera assuré dans des locaux fermés et chauffés si nécessaire. Des échantillons pourront être prélevés et contrôlés en laboratoire.

2.0.21. ECHANTILLONS L'Entreprise devra obligatoirement dans le cadre de son prix, présenter pour acceptation par le Maître d'œuvre et le Maître d'Ouvrage, tous les échantillons qui lui seront demandés et notamment ceux des matériaux et matériels qu'il se propose d'utiliser. Ces échantillons devront être visibles pendant toute la durée du chantier. Le Maître d’œuvre pourra soumettre ces échantillons à des essais à la charge de l'Entrepreneur.

2.0.22. EXECUTION DES TRAVAUX Tous les ouvrages prévus et décrits seront à exécuter suivant les alignements, formes et dimensions prévues sur les plans et l'Entrepreneur devra respecter les dispositions précisées sur les Cahiers des Clauses Techniques Particulières. Faute de se conformer à ces prescriptions, il sera tenu seul responsable de toutes les erreurs relevées en cours d'exécution ainsi que des conséquences de toutes natures qu'elles entraîneraient. Les ouvrages non conformes seront si nécessaires, démolis et refaits aux frais de l'Entreprise.

2.0.23. COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT L'Entrepreneur devra laisser toutes possibilités aux autres corps d'état pour la mise en place de leurs fourreaux, gaines et autres éléments devant être incorporés dans les parois en béton. Elle devra leur fournir tous renseignements et précisions sur les délais et durées qui lui sont nécessaires pour son propre travail et obtenir de la part des autres corps d'état, les délais et durées qui leur sont indispensables. Elle devra veiller au bon état de conservation des éléments posés par ces entreprises. Les problèmes d'implantation exacte et de dimensionnement des diverses réservations évoquées ci-dessus seront réglés avec l'Entrepreneur du présent lot, lequel est solidairement responsable des erreurs ou omissions. Les travaux de rebouchage des réservations et de toutes les trémies des gaines techniques servant aux passages des autres corps d'état seront exécutés par l'Entreprise du présent lot, dans le but d'assurer l'isolation phonique et les protections anti-feu, tant entre les niveaux que, verticalement, entre locaux, exigés par les Règlements en vigueur et par les services locaux de sécurité. Sont à sa charge, les travaux de ragréage sur les rebouchements réalisés par les autres corps d'états secondaires après pose de leurs ouvrages. Nota : la coordination des travaux TCE sera assurée par le lot Bâtiment à ossature bois et aménagements intérieurs associés.

2.0.24. IMPLANTATION – PIQUETAGE – TRAIT DE NIVEAU L'Entrepreneur doit, à sa charge, l'implantation des ouvrages. Celle-ci devra être impérativement réalisée par un Géomètre Expert. Les tracés des traits de niveau sont également à la charge de L'Entreprise. A cet effet, celle-ci fera battre autant de fois que nécessaire un trait de niveau à 1,00 ml du sol fini de chaque niveau, tant sur la maçonnerie brute qu'après exécution des enduits ainsi que sur les bétons et huisseries palières. L'Entreprise fournira sous sa responsabilité les niveaux à tous les autres corps d'état. Les cotes de niveaux seront déterminées à partir de points de nivellement fixes. A cet effet, l'Entreprise matérialisera des points par des repères implantés à un emplacement protégé et sous une forme qui leur assurera la pérennité durant les travaux. Les niveaux seront tous repérés par rapport aux niveaux N.G.F.. L'Entreprise fera réaliser, à ses frais, par un Géomètre Expert, un levé de contrôle des niveaux finis intérieurs des planchers au droit de leurs accès.


16


2.0.25. ECHAFAUDAGES – MOYENS DE LEVAGE L'Entrepreneur devra prévoir tous les échafaudages et moyens de levage éventuellement nécessaires à l'exécution de ses travaux, ainsi que leur repliement en fin d'exécution.

2.0.26. PRESTATIONS IMPLICITEMENT INCLUSES L'Entrepreneur devra inclure dans ses prix unitaires toutes prestations nécessaires à une parfaite exécution de ses travaux conformément aux D.T.U., Normes et Règles de l'Art sans qu'il soit besoin de le rementionner au cours du présent C.C.T.P.. Il prendra en compte entre autres : - Pour les dalles et les dallages, toutes incorporations d'ouvrages, réservations, joints de

fractionnement ou de dilatation, défoncés locaux ou surépaisseurs, rives de dalle non alignées avec les parements de voiles, gouttes pendantes, etc…

- Pour les éléments verticaux et les poutres, toutes incorporations d'ouvrages, réservations, joints secs, feuillures, engravures, défoncés, gouttes pendantes, rejets d’eau, armatures de liaisonnement, rebouchages soignés des trous de banches ou de serre-joints, etc…

- Pour les ouvrages enterrés, tous pontages de canalisations, réservations, incorporations, fourreautages, etc…

- Mise à la Terre : Toute interconnexion de tous les ferraillages ainsi que les câbles de liaison compris toutes sujétions de raccordements entre les armatures et le câble de terre.


17


2.1. PREPARATION DE CHANTIER

2.1.1. EQUIPEMENT DE CHANTIER Comprenant toutes les mesures générales pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant. Ces dispositions (à adapter à l’importance du chantier), seront appliquées en tenant compte des mesures minima à mettre en place, énumérées ci-après :

- 1 lavabo ou orifice d’eau pour 5 travailleurs - 1 cabinet d’aisance pour 15 travailleurs avec nettoyage quotidien - Mise en place d’un appareil de réchauffage des aliments et d’un garde-manger.

Les installations des locaux ci-après évolueront suivant les effectifs du chantier : - Vestiaires : 1,25 m² par travailleur présent sur le chantier - Cabine de douche chaude : 1 pour 12 travailleurs - Réfectoires : 1,50 m² par travailleur présent sur le chantier - Salle de réunion.

Ces dispositions ne font nullement obstacle aux dispositions qui pourront être exigées par le coordonnateur de sécurité. Dans tous les cas l’entrepreneur devra établir son prix en prenant connaissance des exigences du coordonnateur SPS, formulées dans son Plan Général de Coordination (P.G.C.).

Localisation :

Equipement du chantier TCE.

2.1.2. CLOTURE MOBILE 4 TUBES EN ACIER GALVANISE Clôture de chantier 4 tubes en acier galvanisé composée de : - un remplissage en treillis soudé galvanisé, longueur 3 472 mm, hauteur 2 000 mm, mailles 102 x

304 mm, fils verticaux diamètre 4 mm, fils horizontaux diamètre 4 mm, les fils sont soudés sur les tubes en extrémités ;

- des plots en béton de 720 x 230 x 160 mm de 36 kg pour réception des tubes ; - jambes de force fixées entre 2 clôtures par son collier anti-vandalisme et ancré au sol par son

crayon à un plot béton ou une platine (1 jambe tous les 3 ensembles). L’ensemble compris collier anti-vandalisme, système anti-levage et portillon avec gond et roulette et autres accessoires suivant besoins. Les plots en béton seront calés afin de permettre à l’ensemble de la clôture une stabilité suffisante pour n’offrir aucun risque au public.

Localisation :

En limite de chantier et des installations de chantier TCE.

2.1.3. BENNES A GRAVOIS L’entrepreneur titulaire du présent lot devra la mise en place de bennes à gravois de deux types, en nombre suffisant, compris évacuations périodiques vers les décharges autorisées, et enlèvement en fin de chantier. Il sera prévu des bennes pour les déchets divers et celles pour les déchets dangereux (mastics silicones, colles, produits d’étanchéité, solvant). L’entreprise prévoira l’affichage correspondant.

Localisation :

Pour l’ensemble de l’opération TCE.

2.1.4. PANNEAU DE CHANTIER Fourniture et pose d’un panneau de chantier de dimensions 2mx1m selon modèle fourni par le Maître d’Ouvrage aussitôt la signature des marchés, sur emplacement indiqué par le Maître d’œuvre, compris peinture et texte. La prestation devra comprendre la dépose du panneau de chantier après la réception définitive des travaux.

Localisation :

Position suivant indication du Maître d’œuvre.

2.1.5. FRAIS D’ETUDES L’Entreprise aura à sa charge tous ses frais d’études et de dimensionnement des ouvrages décrits dans le présent document.

Localisation :

Ensemble des études, plans, schémas et détails d’exécution permettant la bonne compréhension des ouvrages


18


2.1.6. DEPOSE VENTILO-CONVESTEUR Neutralisation et dépose soignée (pour mise à disposition du MOA) des ventilo-convecteur existant dans la salle 2 du réfectoire existant. Compris vidange, bouchonnage et adaptations éventuelles du réseau.

Localisation :

Ventilo-convecteurs et réseaux existants dans la salle 2 du réfectoire.

2.2. TERRASSEMENT / GROS OEUVRE / MACONNERIE

2.2.1. DECAISSEMENT, TERRASSEMENT DE FOUILLES

Fouilles en rigoles a·-1,15m du TN (suivant étude géotechnique jointe au présent dossier) y/c élargissement et sur profondeur pour Socles ou Plots avec emploi éventuel de BRH. Terrassement en rigoles pour fondations de tous les murs, plots et socles y/c reprise manuelle pour purge et compactage des fonds de fouilles. Transport et évacuation des déblais de terrassement en déchetterie contrôlée y/c tri des matériaux, transport et paiement du droit de décharge.

Localisation :

Emprise du bâtiment neuf.

Semelles filantes ou isolées et buttons pour le bâtiment neuf.

2.2.2. RESEAUX SOUS DALLAGE Prestation comprenant dans le cadre de la réalisation des réseaux : - Tranchées à l’engin mécanique pour passage réseaux d’eaux usées et eaux vannes sous

dallage, - Pose lit de sable, - Pose seule de canalisations PVC ou fourreaux, compris coudes en attente, - Remblaiement, enrobage - Chargement et évacuation en décharge agréée des déblais excédentaires. Les attentes seront laissées 30 cm au-dessus du plancher brut. Compris toutes sujétions pour parfaite étanchéité des pénétrations.

Localisation :

Ensemble des réseaux enterrés EU/EV sous dallage depuis appareils sanitaires (attente à 1m de la façade).

2.2.3. FONDATIONS Fourniture et pose d'une membrane anti termites type TERMIFILM UV Plus développée en fond de fouilles remontée. Béton de Propreté ou gros béton suivant cas et blocage fond de fouilles avec béton gros calibre (normes NF: XC1 C16/20 CEM V/ A S-V 42,5N), coulage au camion bétonnière, ep. 50 cm minimum + remplissage de sur profondeur s'il y a lieu. Fourniture et mise en place d'armatures métallique pré façonnées pour fondations, y/c armature des poteaux raidisseurs, renforts supérieurs en chapeau pour franchissement de seuils, liaison d'angles et sortie de chevelus. Coulage Semelles en béton gros calibre normes (NF XC1 C25/30CEM V/A S-V 42,5N pour Fondation armée), coulage au camion y/c surconsommation pour imperfection du terrassement ou rognures des fouilles.

Localisation :

Fondations du bâtiment neuf.

2.2.4. OUVRAGES EN INFRASTRUCTURE Murs de soubassement en agglomères de ciment blocs à bancher de 0,20m sous murs extérieurs et refends sous dalle y/c béton et armatures aciers, y/c coulage des poteaux Raidisseurs PR en jonction de plancher. Armatures pour Consoles travaillant en surplomb au droit des J .D des murs mitoyens : Poutres en coules directement sur les plots en recepage pour longrine de sous bassement, coffrage et coulage en surplomb des semelles de fondations existante y/c armature pour longrine support de dalle reprise sur semelles béton. Aciers incorpores aux murs de soubassement en agglos à bancher y/c raidisseurs verticaux BA ancrés dans les semelles (système parasismique zone 3 intensité moyenne).


19


Crosses de reprise acier incorpores à la dalle pour remontées de murette. Etanchéité extérieure composée d'une enduction d'un enduit bitumineux applique en 2 couches croisées sur support brut, protection par une membrane a Picot avant remblaiement. Compris toutes sujétions pour coffrage.

Localisation :

Soubassements du bâtiment neuf.

2.2.5. OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE – OUVRAGES DIVERS

Réalisation d’un dallage BA porte sur terre-plein comprenant : - Confection de la Plateforme générale intérieure avec remblais, hérisson galet 50/80 (+TV 0/31,5

Silico calcaire ép. 0,10m en finition) - Fourniture et pose d'une membrane géotextile anti contaminant, - Remplissage de la plateforme intérieure tout venant compact, - Fourniture et pose d'une membrane anti termites sur terre-plein de la plateforme sous V.S y/c

recouvrement par couche de Sable 10 cm, - Forme de chape en Sablon de mortier maigre support de coffrage biodégradable 5, - Fourniture et pose en sous face de dalle d’un coffrage perdu cartonné biodégradable ép. 40mm, - Dalle portée comprenant :

o Fourniture et mise en place de béton dosé à 300kg , épaisseur suivant étude BET, tirée a la lissarde sur béton frais, sur repères rapportes au laser,

o En sous face film polyane 200 µ, o Treillis soude en panneaux : confection de double armature, o Chapeaux de murs en panneaux y/c écarteurs de nappe et chapeaux de recouvrement,

JD biodégradable incorporé contre existant, o Chape apte à recevoir l’isolant sous carrelage

- Confection de rampe avec pente de 5% compris bèches de rives, murs de socle, armatures acier, remblais de blocage sous rampe y/c confection des paliers,

- Sciage de joints de retrait à + 1jour, - Relevés pour remontées périphériques en béton armé (hauteur suivant calage altitude murs)

pour réception des rails support des murs pré fabriqués, compris chaînage périphérique, - Confection de seuils de porte en béton lissé avec pente incorporée. Compris toutes sujétions pour coffrage.

Localisation :

Dallage du bâtiment neuf.

2.2.6. ISOLATION PERIPHERIQUE DES FONDATIONS

Fourniture et pose d’un isolant en périphérie extérieure du soubassement par mise en œuvre par collage et chevillage d’isolant thermique par l’extérieur en panneaux PSE de type Knauf Periboard Ultra 30SE 55+10 ou techniquement équivalent avec protection sur face extérieure par fibre ciment. Compris réglage et remblaiement périphérique parfaitement compacté.

Localisation :

En périphérie extérieure des soubassements béton du bâtiment neuf.

2.3. ELEVATIONS

2.3.1. PORTIQUES METALLIQUES Fourniture et pose de portiques métalliques en pieds réalisés en profilés du commerce type IPE et/ou HEA, suivant plans. L’ensemble recevra, en usine, une couche de peinture anti-rouille type « Imprimfer » de chez Ripolin ou techniquement équivalent.

Localisation :

Portiques métalliques bâtiment neuf, suivant plans..


20


2.3.2. PAROIS Fourniture et pose de parois en panneaux porteurs composées de : - Une ossature bois de 92/44 mm de section avec montants et traverses, assemblages menuises,

conforme aux Normes NFB 52-001 et NFB 53-510, traitée aux produits fongicides et insecticides, - Un revêtement extérieur et intérieur en tôles plaquées planes RAL 9002, epaisseur 75/100ème

qualité Myriatech 35 HD utilisable en bord de mer, - Une âme en laine de roche rigide M0, - Un doublage intérieur de panneaux de façade «½ Stil» constitués d'une ossature en acier

galvanisé avec parement sur la face intérieure par une plaque de BA18, d’un isolant minéral de 140 mm, traitement des joints par calicotage, compris encoffrement des profilés métalliques verticaux (du sol brut à la sous-face de la toiture).

Coefficient « U » avec doublage interieur : 0,145 W/m2 .K. Réaction au feu : M1. Résistance au feu : REI 30. Avis technique en cours de validité. Ces panneaux reposent sur le dallage par l'intermédiaire d'une lisse métallique noyée dans le béton, après montage du bâtiment.

Localisation :

Elévations du bâtiment neuf, suivant plans.

2.3.3. ENDUIT DE FINITION : Application sur chantier d'un enduit de parement organique aspect taloche type « Placoflex 422 » ou techniquement équivalent sur couche d'impression pigmentée type Plascofix S granité ou techniquement équivalent, sur la face extérieure des panneaux de façades. Coloris au choix du Maître d’Ouvrage.

Localisation :

Façades du bâtiment neuf, suivant plans.

2.4. COUVERTURE

2.4.1. TOITURE La couverture est réalisée par des bacs autoportants, grandes ondes, grandes portées, de faible pente (1% de pente minimum, sous charges et surcharges normales), en alu-zinc (épaisseur 1a 1,5mm, hauteur d'ondes 36cm. suivant contraintes climatiques). Ces bacs reposent sur les panneaux porteurs par l’intermédiaire de crémaillères métalliques galvanisées assurant la fermeture des ondes de bacs. Supports de ligne de vie suivant indications du CSPS La stabilité horizontale est assurée par le plan de toiture pour un vent soufflant sur longs pans ou sur pignons. La ventilation des combles est assurée par des grilles placées sur crémaillères en haut et bas de pente. Application d’un flocage anti-condensation en sous-face des bacs. Compris toutes sujétions pour parfaite étanchéité des ouvrages. Compris toutes sujétions (JD, couvertines, etc.) pour jonction avec bâtiment existant. Compris mise en œuvre d’un plafond en plaques de plâtre BA18sur ossature galvanisé, sous l'ensemble de la couverture pour garantir la stabilité au feu de 1/2h de la structure horizontale.

Localisation :

Toiture du bâtiment neuf, suivant plans.

2.4.2. CHENEAUX - DESCENTES EAUX PLUVIALES Les eaux de pluie sont recueillies du côté bas de pente sur longs pans par des chéneaux en P.V.C. type « Corniche »> de Nicoll ou techniquement équivalent (dimensionnement suivant surface recueillie). Descentes eaux pluviales en tuyaux P.V.C., fixation par colliers P.V.C. sur panneaux, compris dauphins fonte droit d’une hauteur de 1m. compris raccordement sur regard en attente en pied de façade.

Localisation :

Récoltes E.P. du bâtiment neuf.


21


2.4.3. EGOUTS Fourniture et pose de bandeau en matériau composite hauteur 890 mm. Pour finition de l’égout. Coloris uni suivant choix du maître d’Ouvrage dans la palette du fabriquant.

Localisation :

Bandeaux de finition en partie haute des façades du bâtiment neuf.

2.5. MENUISERIES EXTERIEURES

2.5.1. PORTE EXTERIEURE Fourniture et pose d’une porte à 2 vantaux a grand oculus tiercée, réalisée en profiles aluminium a rupture de ponts thermiques, laquée, coloris RAL au choix du Maître d’Ouvrage, conforme à la norme N FP 24-301 composée de : - double vitrage feuilleté clair 44.2/15/SP10 + Argon, face extérieure à retardateur d'effraction, - dimensions : 1,60m x 2,34m ht, - ferrage par quatre paumelles réglables, - manœuvre par béquilles doubles, - serrure de sureté trois points, à cylindre européen sur organigramme, - ferme-porte hydraulique, - joints anti-pince doigts cote paumelles, - crémone pompiers sur le vantail semi-fixe.

Localisation :

Issue de secours en façade sud du bâtiment neuf, suivant plans.

2.5.2. FENETRES Fourniture et pose de fenêtres oscillo-battantes de 1;10m x 1,13m de hauteur avec allège fixe hauteur 0,67m soit une hauteur totale de 2,01m, réalisée en profiles aluminium a rupture de ponts thermiques, laquée, coloris RAL au choix du Maître d’Ouvrage, conforme à la norme N FP 24-301 composée chacune de : - Allège en double vitrages feuilleté translucide, 44.2/12/44.2 + Argon, - Ouvrant en double vitrage feuilleté clair 44.2/12/44.2 + Argon, - Imposte en double vitrage feuilleté clair 44.2/12/44.2 + Argon, - Grilles d’entrée d’air auto-réglables en nombre suffisant pour assurer le débit requis

(incorporations comprises)

Localisation :

Fenêtres en façades du bâtiment neuf, suivant plans.

2.5.3. PROTECTIONS EXTERIEURES : Mise en œuvre de protections extérieures par volets roulants incorpores coffres isolés, tabliers a lames aluminium laque double paroi, coloris RAL au choix du Maître d’Ouvrage à commande électrique. Compris raccordement électrique et commande centralisée.

Localisation :

Pour fenêtres en façades du bâtiment neuf, suivant plans.

2.6. FAUX PLAFONDS - ISOLATION

2.6.1. FAUX PLAFONDS EN DALLE 600X600 Réalisation d’un faux-plafond fixé à l'ossature de la couverture, réalisé en dalles de fibre de roche acoustiques type « EUROCOUSTIC TONGA A » ou techniquement équivalent, coloris blanc, de 600 x 600, rails apparents. Classement M0. Compris réalisation éventuelle de soffites en plaques de plâtre.

Localisation :

Ensemble des faux plafonds du bâtiment neuf hormis local ménage.


22


2.6.2. FAUX PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE Fourniture et pose d’un système de faux plafond constitué de : - Ossature primaire en acier galvanisé d'épaisseur nominale 75/100e, implantée à 1,20m

maximum d'entraxe, fixée au support par l'intermédiaire de suspentes disposées tous les 3,00m maximum, et fourrures en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e fixées par clipsage sur l'ossature primaire (au pas de 0,60 m),

- Plaques de plâtre, 1200 x 2400 mm, fixées à l'ossature permettant d’assurer un degré coupe-feu de 1h.

La mise en œuvre sera conforme à l'Avis Technique et aux recommandations du fabricant. Compris fourniture et pose de trappes coupe-feu 1h pour accéder aux équipements techniques. Compris réalisation éventuelle de soffites en plaques de plâtre.

Localisation :

Faux plafonds du local ménage bâtiment neuf.

2.6.3. ISOLATION Mise en œuvre d’un matelas déroulé de laine minérale de 300mm d’épaisseur, type IBR, compris pare-vapeur sur l’ensemble des faux-plafond décrits ci-avant, pare-vapeur cote chaud Résistance thermique R=7,50m².K/W.

Localisation :

Ensemble des faux plafonds du bâtiment neuf (compris local ménage).

2.7. CLOISONS - DOUBLAGES

2.7.1. CLOISONS Cloison de distribution plâtre avec ossature en acier galvanisé, constituée de plaques de plâtre, vissées sur une ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé épaisseur 6/10e de 48 mm de largeur. Les montants seront simples ou doubles suivant la hauteur des parois. Cloisons de distribution type 98/48 avec plaques standard et isolation, chaque parement sera constitué de 2 plaques de plâtre standard de 13 mm (gamme hydrofuge pour les locaux humides). Fibre minérale en panneaux semi-rigides de laine de roche d’épaisseur 45 mm, disposée entre les montants. L’ensemble permettant un affaiblissement acoustique de 48 dB(A). Compris plaques de plâtre hydrofuges dans les pièces humides. Cloisons coupe-feu 1h. Compris : o - Pose dans cloisons des huisseries des portes de distribution. o - Pose dans cloisons des trappes d'accès aux gaines techniques des canalisations et VMC. o - Fourniture et pose des trappes d’accès aux combles. Toutes sujétions pour mise en œuvre des châssis vitrés fixes.

Localisation :

Cloisons du local ménage.

2.7.2. DOUBLAGES Cloison de doublage plâtre sur ossature acier galvanisé, constituée de plaques de plâtre vissées sur une ossature en acier galvanisé fixée au plafond et au sol, de section suffisante suivant la hauteur des parois. Doublage avec plaques de plâtre standard type ‘BA 18’ ou équivalent. Compris toutes sujétions d’habillage des ébrasements autour des menuiseries. Compris plaques hydrofuges dans les pièces humides. Compris traitement des retours de tableaux des ouvertures et toutes sujétions pour jonctions avec menuiseries, appareillages électriques, etc.

Localisation :

Doublages intérieurs des murs existants.


23


2.8. MENUISERIES INTERIEURES

2.8.1. PORTE INTERIEURE Fourniture et pose d’une porte à 1 vantail y compris huisserie coupe-feu. L’ensemble sera Coupe-Feu : ½ heure, et un certificat du fabricant sera exigé. Ferme-porte hydraulique dimensionné pour porte coupe-feu, avec bras a glissière. Comprenant : o Panneaux âme pleine o Quincaillerie : o Serrure a cylindre européen o Garniture comprenant rosettes et béquilles double, o Butoirs de sol pour limiter la course, o Huisseries avec joints intumescents, Dimensions : 0,93 x 2,04 ht.

Localisation :

Porte du local ménage.

2.9. REVETEMENTS DE SOLS ET MURAUX

2.9.1. ISOLANT THERMIQUE SOUS CARRELAGE Fourniture et pose d'un isolant thermique comprenant : o - Fourniture et pose d'un isolant par panneau rigide de mousse polyuréthanne, rainés bouvetés

4 cotés, en une seule couche. o Bande de pontage aux joints entre plaques ou film polyane pour étanchéité lors du coulage de

la chape. o Désolidarisation périphérique par bande de rive, posée verticalement contre les murs, cloisons

et doublages. Le procédé utilisé devra être titulaire d'un procès-verbal ou d'un agrément technique. Epaisseur : 56 mm. Lambda : 0.022. Résistance thermique : 2.55 m2°C/W. Classe de compressibilité : SC1. Compression : I5. Isolant : certifié ACERMI-ISOL. Compris coupes, découpes, chutes, nettoyage et toutes sujétions de mise en œuvre. Nota : L'association de l'isolant thermique sous chape et de la sous couche acoustique mince devra être validé par un PV d'essai du CSTB.

Localisation :

Bâtiment neuf.

2.9.2. CARRELAGE SCELLE GRES EMAILLE TYPE 30 X 30 CM. Carrelage grès émaillé mat aspect grené de 30 x 30 cm scellé, compris chape de scellement, classement antidérapant R9 (Din 51130). Coloris au choix du Maître d’œuvre dans l’ensemble des teintes du fabricant, joints ciment couleur, l’entrepreneur devra proposer au moins 5 choix de coloris. Le titulaire du présent lot des rapprochera du titulaire du lot revêtements de sols du logement afin qu’il se coordonne et ainsi proposer des carreaux identiques. Classement UPEC minimum : U4P3E2C2 Compris barres de seuils au droit des ouvertures avec le réfectoire existant et de l’ancien logement).

Localisation :

Carrelage scellé dans l’extension.


24


2.9.3. PLINTHES DROITES Plinthes droites, en grès assorties aux carreaux du revêtement de sol ci avant, et de longueur correspondant au format des carreaux de manière à faire coïncider les joints des carreaux et des plinthes. Hauteur des plinthes 10 centimètres. Compris réalisation de dés béton au droit des pénétrations au niveau du sol.

Localisation :

Au droit des carrelages scellés décrits ci-avant.

2.9.4. TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION L’entreprise du présent lot doit le traitement des joints de dilatation au sol et en périphérie des liaisons entre le bâtiment existant et la nouvelle construction. Système pour fermeture des espaces de dilatation compose de deux équerres en aluminium anodise et un joint souple élastomère. - Jonction sol/sol ou mur/mur - Pose rapportée sur sol fini - Ouverture du joint 20 à 56 mm. Compris pose de profilés aluminium et seuils aluminium pour protection mécanique des JD.

Localisation :

Joints de dilatation entre extension et bâtiments existants au droit des ouvertures.

2.9.5. FAÏENCES Fourniture et pose de 3 rangs de faïence brillante couleur aspect uni de 20 x 20 cm, de 197 x 197 x 7,5 mm, en grés émaillé. Coloris au choix du Maître d’Ouvrage dans l’ensemble des teintes du fabricant (possibilité de deux couleurs + liseré), joints couleur assorti à la faïence. Revêtement en faïence, pose à la colle, ou au mortier colle, compris si nécessaire application d’un produit hydrofuge bénéficiant d’un avis technique pour les supports correspondant suivant chapitre 7 ‘Mise en œuvre’ de la NF DTU 52.2 P1-1-1. Le jointoiement sera effectué au coulis de ciment spécial faïence. Les carreaux de rebords et d’angles seront à bords extérieurs arrondis. Compris : o Découpe passages canalisations, chutes, traitement soigné des angles o Joint type silicone dans les angles rentrants horizontaux et verticaux o La protection de tous les angles saillants par un profil métallique inox (verticaux et horizontaux), o Le revêtement d’étanchéité sous carrelage au droit de la douche sous l’emprise des faïences. Coloris au choix du Maître d’Ouvrage dans la gamme standard du fabricant. Débord de 20 cm de part et d’autre des appareils, compris retours.

Localisation :

Au droit du vidoir dans le local ménage et des auges dans le bâtiment neuf.


25


2.9.6. PEINTURE SUPPORTS PLATRE - TRAVAUX INTERIEURS. L’état du support et les travaux préparatoires seront conformes aux prescriptions de la norme NF P 74-201-1 et amendement A1 (référence DTU 59.1) relatives au degré de finition choisie. Peinture satinée finition B, NF Env. - sur plaques de plâtre (Levis), travaux comprenant : o - époussetage ; o - impression 1 couche de ‘Planicryl + Prim’ ou équivalent, peinture mate en dispersion, nourrit et

bloque les fonds, recouvrable de finitions alkydes, acryliques ou vinyliques, extrait sec en poids 46 % minimum, (famille I, classe 7b2) ;

o - révision des joints ; o - enduit non repassé ‘Levis Filler’ ou équivalent, enduit rapide de finition, séchage rapide,

recouvrable de tout type de finition, extrait sec en poids 77,3 % minimum (famille III, classe 2), ponçage époussetage ;

o - intermédiaire 1 couche de ‘Planicryl + Satin’ ou équivalent, peinture mate satinée en dispersion, très opacifiante, aspect poché masquant, extrait sec en poids 58 % minimum (famille I, classe 7b2) ;

o - finition 1 couche de ‘Planicryl + Satin’ ou équivalent, peinture mate satinée en dispersion, très opacifiante, aspect poché masquant, extrait sec en poids 58 % minimum (famille I, classe 7b2).

Localisation :

Peinture sur cloisons, soffites et doublages en plaques de plâtre dans le bâtiment neuf.

2.9.7. PEINTURE SUPPORTS BETON – ANCIENS FONDS PEINTS Peinture mate finition B, Ecolabel - ancien fond peint, phase aqueuse, supports ancien fond peint en finition B, travaux comprenant : o brossage, époussetage ; o lessivage pour repeindre ; o grattage des parties mal adhérentes, ouverture des crevasses ; o impression sur parties mises à nu avec une peinture mate en dispersion, nourrit et bloque les

fonds, recouvrable de finitions alkydes, acryliques ou vinyliques, extrait sec en poids 46 % minimum (famille I, classe 7b2) ;

o raccords d’enduits ; o enduit non repassé avec un enduit rapide de finition, séchage rapide, recouvrable de tout type

de finition, extrait sec en poids 77,3 % minimum (famille III, classe 2) ; o ponçage, époussetage ; o intermédiaire 1 couche de peinture mate satinée en dispersion, très opacifiante, aspect poché

masquant, extrait sec en poids 58 % minimum (famille I, classe 7b2) (facultative : dépend du changement de couleur demandé) ;

o finition 1 couche de peinture mate satinée en dispersion, très opacifiante, aspect poché masquant, extrait sec en poids 58 % minimum (famille I, classe 7b2).

Localisation :

Dans le réfectoire existant, modénatures (40cm de large) et tableaux au droit des ouvertures créées.

2.9.8. PEINTURES SUR CANALISATIONS Peinture satinée finition courante, phase aqueuse - sur canalisations, supports matériaux rigides, travaux comprenant : - ponçage si nécessaire, dépoussiérage ; - accrochage 1 couche de peinture spéciale d'accrochage pour métaux non ferreux et pvc, résine

acrylique, très grande adhérence et durabilité, extrait sec en poids 58,1 % minimum (famille I, classe 7b1) ;

- finition 1 couche de peinture mate satinée en dispersion, très opacifiante, aspect poché masquant, extrait sec en poids 58 % minimum (famille I, classe 7b2).

Localisation :

Pour l’ensemble des canalisations apparentes (chauffage, AEP, E.U) dans le bâtiment neuf.


26


2.9.9. NETTOYAGE Nettoyage de fin de chantier intéressant toutes les parties apparentes comprenant : - nettoyage des revêtements de sol par passage de l’aspirateur puis produit lessiviel compatible avec les supports, - nettoyage des profilés de menuiseries aluminium, - nettoyage des vitrages sur les 2 faces, - nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires, - nettoyage de l’appareillage électrique, - nettoyage de l’appareillage de quincaillerie, - enlèvement des traces de peinture ou d’huile sur tous les équipements et autres ouvrages, - enlèvement des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes, - enlèvement des délivrés et déblais de chantier par l’entrepreneur dans les différentes filières de traitements ou stockage en fonction de la nature des déchets, en respect du plan de gestion des déchets départemental.

Localisation :

Nettoyage du bâtiment neuf et de ses abords à l’issue des travaux.

2.10. ELECTRICITE

2.10.1. BRANCHEMENT L’origine de l’installation se fera à partir du TGBT du réfectoire existant (cheminement câblage en plafonds). Fourniture, pose et raccordement d’un tableau comprenant : - Les disjoncteurs différentiels de chaque réseau de l’installation (chauffage, éclairage, prises de courant, éclairage de sécurité, etc.) adaptés au tarif jaune ; - Les disjoncteurs divisionnaires de protection de chaque circuit de distribution ; - Les liaisons, raccords, jonctions, et autres appareillages suivant les nécessités de l’installation ; - Les voyants ‘armoire sous tension’, ‘installation sous tension’ ; - Les attentes pour installation prises de courant et allumage des différents circuits à partir du tableau; - Une horloge journalière hebdomadaire à réserve de marche ; - Les protections chauffage ; - Voyants d’alarme technique pour caissons de ventilation ; - Protections parafoudre ; - Ensemble de bornier, goulotte et câble. Chaque fil devra être repéré à chaque extrémité. Tous les départs vers les installations devront être raccordés sur les blocs de jonction type Viking portant le repère du fil correspondant et indiqués sur un plan de montage laissé sous pochette plastique dans l’armoire. Chaque appareil de commande, de protection et de visualisation sera repéré par étiquette plastique gravée (étiquetage type Dymo interdit). La porte sera reliée au bornier de terre par une tresse métallique. Le tableau sera largement dimensionné pour permettre une extension de 30 % des installations. Compris fourniture et pose armoire métallique condamnable. Nota : le tableau devra être équipé d’un départ pour les PC, un pour l’éclairage et un pour les volets roulants (protections comprises) pour alimenter l’ancien logement.

Localisation :

Tableau dans local ménage alimenté depuis TGBT réfectoire existant.


27


2.10.2. INSTALLATIONS INTERIEURES Les équipements seront en tout point conforme avec la NFC 15-100 dans sa version la plus récente et adaptés aux futurs occupants. L’ensemble des équipements sera robuste et fiable. Les équipements proposés seront courant et facile à trouver dans le commerce. Les niveaux d'éclairement retenus sont : - 300 lux dans le réfectoire ; - 150 lux dans les circulations ; - 120 lux dans le local ménage. Nota : l’ensemble des commandes et PC seront positionnées à 1,30m du sol fini. Installations pour bâtiment neuf : - 12 Pavés LED encastrés puissance totale 40W commandé par détecteur de présence, - 2 Amenées de courant pour unités intérieures de chauffage / rafraichissement mural, - 1 Amenée de courant pour unité extérieure de chauffage / rafraichissement en toiture, - 2 PC 10/16A+T dans le réfectoire. Installations pour réfectoire existant : - 1 Amenée de courant pour unité intérieure de chauffage / rafraichissement mural dans salle 1

existante, - 2 Amenées de courant pour unité intérieure de chauffage / rafraichissement mural dans salle 2

existante. Installations pour ancien logement : - 2 Amenées de courant pour unités intérieures de chauffage / rafraichissement mural, - 1 Amenée de courant pour éclairage, - 2 Amenées de courant pour volets roulants, - 1 Amenée de courant pour PC L’ensemble compris câblages et raccordement. Installations pour local ménage : - 1 Pavé LED encastrés puissance totale 40W commandé par interrupteur SA, - 1 Amenée de courant pour Ballon ECS, - 1 Amenée de courant pour caisson de ventilation, - 1bloc de 2 PC 10/16A+T.

Localisation :

Installations électriques pour réfectoire existant, extension et ancien logement.

2.11. CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT / VENTILATION

Le chauffage et rafraichissement de confort de la salle des fêtes seront assurés par un système VRV « 2 TUBES » REVERSIBLE. L’installation sera composée d’un groupe extérieur 2 tubes Réversible refroidis par air et fonctionnant avec un caloporteur de type R410A. Il sera équipé d’un système à débit de réfrigérant variable à récupération d'énergie. Ce système à débit de réfrigérant variable sera refroidi par air et utilisera en détente directe un caloporteur inoffensif pour la couche d'ozone type R410A comme élément de transport thermique pour le chauffage et le rafraîchissement. Il sera de type monobloc et comprendra de compresseurs de type Scroll Inverter. Ce groupe sera raccordé à des unités de traitements d'air de type mural. Plage de fonctionnement froid (°C) : -5 / +43°C Plage de fonctionnement chauffage (°C) : -20 / +15,5°C Alimentation : 220V monophasé.


28


2.11.1. GROUPE EXTERIEUR DE CONDENSATION PAR AIR L’unité extérieure sera de type VRV 3ème génération approuvé, assemblées, testées et chargées en usine en fluide R410A. Chaque module comportera les éléments principaux suivants: - Carrosserie en tôle galvanisée revêtue d'une résine polypropylène imperméable. - 1 échangeur fluide frigorigène / air en cuivre et ailettes aluminium revêtues d'un film de résine anticorrosion. - Moto-ventilateurs de type hélicoïdal à plusieurs vitesses disposant de 80 Pa de pression statique externe. - Compresseurs de type spiro-orbital de fabrication DAIKIN équipés de séparateurs d'huile avec équilibrage du niveau entre compresseurs. - Ensemble de platines électroniques permettant le contrôle du système et la communication avec les unités intérieures - Ensemble de vannes d'arrêt frigorifiques pour le raccordement des canalisations. Cette unité extérieure reposera sur un châssis de profilés métalliques renforcés sur lequel viendront s'adapter des panneaux rigides en acier revêtus d'une résine polypropylène imperméable, démontables, pour faciliter un accès à tout l'équipement intérieur. Le faible poids et les dimensions réduites des unités extérieures faciliteront l'installation et limiteront les charges au sol. Compresseurs : Les compresseurs seront de type hermétique Scroll. L’un d'entre eux sera contrôlé par Inverter et permettra d'étager les montées en puissance afin de s'adapter précisément aux besoins thermiques des locaux et d'éviter les surintensités au démarrage. Ils seront dotés d'un moteur à courant continu et d'aimants néodymium permettant de garantir un rendement énergétique élevé. Les moteurs seront refroidis par les gaz d'aspiration et protégés par des sondes thermiques. Une fonction d'équilibrage des temps de fonctionnement de l'ensemble des compresseurs permettra d'en prolonger la durée de vie. Chaque unité extérieure disposera d'une fonction de sauvegarde de puissance permettant, en cas de dysfonctionnement d'un des compresseurs, d'activer la pleine capacité des autres compresseurs afin d'assurer une puissance minimum, le temps du dépannage. Echangeurs de chaleur : Les échangeurs de chaleur seront constitués de tubes cuivre sertis sur des ailettes en aluminium protégées par un film de résine anticorrosion. Ventilateurs : Chaque unité extérieure sera équipée de ventilateurs de type hélicoïde à moteur à courant continu à haut rendement. La technologie Inverter permettra de faire varier la vitesse de rotation des moteurs afin de limiter la consommation électrique de cet élément. Les grilles de refoulement situées à la sortie d'air permettront de limiter les pertes de charge et de garantir une pression statique externe de 78 Pa. Circuit de réfrigérant, système de récupération d’huile : Le circuit de réfrigérant comportera principalement une bouteille récupératrice de liquide, des vannes d'arrêt liquide et gaz pour le raccordement des tuyauteries, une vanne quatre voies permettant, selon les besoins, la réversibilité de l'installation. Un système d'équilibrage du niveau d'huile entre les compresseurs assurera une bonne lubrification de ces derniers. L'unité extérieure sera également dotée d'un système de récupération d'huile assurant un fonctionnement stable sur de grandes longueurs de canalisations frigorifiques. Les raccordements frigorifiques aux unités extérieures devront être brasés pour assurer une parfaite étanchéité. Installation : Le groupe extérieur sera positionné en toiture, il sera installé sur un châssis métallique reposant sur des dallettes béton (ensemble à la charge du présent lot) posé sur l’étanchéité. Les unités intérieures de marque DAIKIN ou équivalent approuvé, seront directement placées dans les différents locaux à traiter.

Localisation :

Unité extérieure en toiture terrasse de l’extension.


29


2.11.2. UNITES INTERIEURES Le fluide frigorigène sera acheminé en provenance du groupe extérieur dans l'état correspondant au mode de fonctionnement demandé (chaud ou froid), et le transfert de chaleur s'effectuera directement avec l'air du local considéré. Les unités intérieures seront toutes spécifiquement conçues pour fonctionner avec le fluide frigorigène R410A. Chacune sera équipée des éléments essentiels suivants : - un échangeur thermique fluide frigorigène / air en cuivre et ailettes en aluminium. - un moto-ventilateur à entraînement direct - une vanne de détente électronique motorisée pas à pas - un filtre longue durée lavable. - un dispositif d'évacuation des condensats - un système de contrôle électronique Les unités intérieures seront sélectionnées en fonction des besoins thermiques des locaux et des contraintes d'installation. Elles seront de type mural, installée sur des parois verticales en partie haute. Le soufflage par le bas par volet motorisé. Le ventilateur sera de type à courant transversal permettant d'obtenir un niveau sonore réduit. Equipements spécifiques à prévoir pour les unités intérieures dans chaque espace: - Sonde déportée filaire (installée à une hauteur de 1.60m par rapport au sol). - L’ensemble des unités intérieures sera piloté par l’intermédiaire d’une commande filaire approuvé Cette télécommande disposera des fonctionnalités Navigation intuitive et ergonomique grâce à ses menus déroulants et au rétro éclairage, Marche/Arrêt, fixation de la température de consigne, choix des paramètres de ventilation Programmation hebdomadaire, Choix du mode d'affichage (simplifiée ou avancée), Verrouillage des touches de la télécommande, Récupération des données de maintenance, Sauvegarde des données en cas de coupure de courant Cette commande sera installée dans l’armoire spécifique rafraichissement. En mode chaud, programmation de l’arrêt des ventilateurs des unités intérieurs lors du cycle de dégivrage du groupe extérieur. Le titulaire du présent lot, devra l'ensemble des liaisons électriques d'asservissement aux appareils de climatisation, y compris fourreaux, goulottes PVC. Régulation : Fourniture et pose dans l'armoire électrique de commande et de protection spécifique climatisation, d'un ensemble de gestion centralisé approuvé, comprenant notamment : - Une commande centralisée type I-touch Controller et boîtier d’encastrement, alimentée en 220V, permettra de contrôler et de piloter à distance l'ensemble des unités intérieures. Elle disposera notamment des fonctionnalités suivantes : - Ecran tactile, affichage couleur. - Configuration par zones. - Identification des unités intérieures par l'icône correspondant au modèle. - Marche/Arrêt général, individuel ou par zone. - Modification du point de consigne individuel ou par zone. - Changement de mode de fonctionnement : chauffage, rafraîchissement ou automatique. - Programmation horaire individuelle ou par zone (sur une année). - Fonction de limite de la température intérieure été/hiver hors occupation. - Alarme et identification des défauts des unités extérieures et unités intérieures. - Restriction d'utilisation des télécommandes individuelles. - Historique de fonctionnement : défauts et modification de paramètres. - Protection par mot de passe Ce boîtier de commande devra être équipé d’un module permettant le contrôle à distance (IP). Le titulaire du présent lot devra prévoir la mise en service et la formation au personnel du système par les services compétents du fournisseur (PV à fournir). Le titulaire du présent lot devra l’ensemble des liaisons électriques d’asservissement, y compris pour la fonction contrôle à distance. Liaisons frigorifiques / Calorifuges : Le raccordement entre le groupe extérieur et les unités intérieures se fera par l'intermédiaire de conduits de cuivre déshydratés de qualité frigorifique et d'une épaisseur adaptée à l'utilisation du R410a. Ces conduits chemineront sur un chemin de câble et devront être fixés à ce dernier par des colliers isolés tous les 15m (au maximum). Les chemins de câble seront neufs et passeront dans le plénum des faux plafonds de l’extension. L’installateur devra au maximum réutiliser les fixations existantes.


30


Toutes les brasures seront impérativement réalisées sous flux d'azote et une attention particulière devra être apportée durant l'installation pour réduire tous risques d'humidité, d'impuretés créant une oxydation à l'intérieur des conduits. Les différentes distributions se feront par l'intermédiaire de raccords frigorifiques et installés verticalement ou horizontalement selon les préconisations figurant dans le manuel d'installation. Le circuit frigorifique sera réalisé en diamètre réduit, depuis le groupe extérieur jusqu'à la dernière dérivation frigorifique du réseau principal. Les liaisons frigorifiques respecteront les données constructeur. Le calorifugeage des canalisations sera réalisé au moyen de coquille de mousse élastomère M1 spécial froid, de 32 mm d’épaisseur, compris rubans adhésifs, colle spéciale, fixations soignées. Tous les raccords, robinetteries, accessoires de réseaux devront être calorifugés de façon à éviter toute condensation sur les réseaux de distribution. Il ne sera admis aucun suintement sur les réseaux de distribution en fluide frigorigène. Les traversées de murs s’effectueront au travers de fourreaux métalliques, l’entreprise devra les percements et rebouchages. Les réseaux restant apparents dans les locaux, devront être dissimulés sous moulure plastique soigneusement mise en place. Ce poste comprendra raccords de goulotte, angles interne et externe, toutes les sujétions de fixation et de mise en œuvre. Réseaux de vidange / Condensats : L’installateur du présent lot devra prévoir l’ensemble des réseaux d’évacuation de condensats des unités intérieures. L’évacuation des condensats des appareils sera réalisée en tube PVC M1 marquage NF série évacuation classique compris les raccords divers en PVC M1, colle spéciale, fixations soignées, supports nécessaires à la réalisation des travaux du présent lot ou celles-ci pourront être réalisées en tube cuivre écroui, y compris raccords, brasures. En règle générale, les vidanges de condensats des unités depuis les unités intérieures traverseront les murs extérieurs afin de se rejeter dans le réseau le plus proche. Les réseaux de vidanges devront avoir une pente d’écoulement constante vers les points de raccordement comprise entre 1 et 3 cm/m. Le titulaire du présent lot devra prévoir l’ensemble des percements et rebouchages pour le passage des réseaux d’évacuation (compris étanchéité autour des pénétrations).

Localisation :

Unités intérieures :

- Salle 1 réfectoire existant,

- Salle 2 réfectoire existant,

- 2 dans extension,

- 2 dans ancien logement.

2.11.3. VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE DU BATIMENT Fourniture et pose d’un caisson d’extraction qui sera installé en faux plafonds du local ménage. Il sera équipé d’un moteur centrifuge. Les caissons d’extraction seront alimentés par une ligne protégée de façon à ne pas être affecté par un incendie survenant sur les autres circuits. Le contrôle du fonctionnement du ventilateur se fera à l’aide d’un branchement d’une alarme en cas de défaut. Raccordement électrique compris. Le type de ventilateur, le choix du point de fonctionnement du ventilateur à débit maxima, la constitution du réseau, le type de bouches utilisées et les réglages de l’installation seront réalisés afin que le niveau de bruit reçu ne dépasse pas 35 dB(A). A défaut, un pièges à son sera à prévoir. L’entreprise devra la fourniture et pose de tous les éléments de fixation du moteur en combles (à la charge de l’entreprise). Dimensionnement à la charge de l’entreprise. Réseau d’extraction Le réseau sera réalisé en conduit rigide incombustible. Le raccordement du réseau se fera avec des conduit en parfait état sans écrasement ni étranglement et en limitant les longueurs superflues. Les sections de passage seront adaptées aux débits conformément au DTU en vigueur. Compris ensemble des pièces de raccordement, supportage, étanchéité et respect de la réglementation acoustique NRA.


31


Les assemblages se font par emboîtement avec joint d’étanchéité par masticage. Le percement et le rebouchage des réservations (étanches à l’air, finition via mastic si nécessaire) est à la charge de l’entreprise. Compris clapets coupe-feu aux traversées des parois du local ménage. Bouches d’extraction auto-réglables Fourniture et pose de bouche d’extraction auto réglable, débits conformes aux normes en vigueur, en matière plastique, blanche. Compris régulateur de débit, manchette et raccordement sur conduit d’extraction.

Localisation :

Moteur dans faux plafond du local ménage. Bouches d’extraction auto-réglables dans le réfectoire, le local ménage et l’ancien logement. Entrées d’air auto-réglables sur menuiseries (compris adaptation sur anciennes menuiseries).

2.12. PLOMBERIE / SANITAIRES

2.12.1. DISTRIBUTION EAU FROIDE, EAU MITIGEE ET EAU CHAUDE L’entreprise adjudicataire devra effectuer le raccordement à la canalisation d’alimentation la plus proche dans le réfectoire existant. Les canalisations d’alimentation d’eau intérieure seront réalisées en tube multicouches. Chaque entité La distribution intérieure sera réalisée en apparent (réfectoire existant), faux plafond et doublages (bâtiment neuf et ancien logement) jusqu’aux différents équipements techniques à raccorder. Raccord aux équipements sanitaires compris. La distribution d’eau chaude sanitaire se fera en apparent (réfectoire existant), faux plafond et doublages. Raccord aux équipements compris. Des vannes d’arrêt permettront de neutraliser les différents équipements. Compris fourniture, pose et raccordement d’un robinet mitigeur dans le local ménage pour alimenter les auges (température maximum suivant normes en vigueur), compris réseau de distribution jusqu’aux auges.

Localisation :

Réseaux de distribution depuis point réseau le plus proche dans le réfectoire existant (assurant un débit et une pression suffisante) et jusqu’aux différents appareils positionnés dans l’extension et l’ancien logement.

2.12.2. BALLONS ECS Fourniture et pose d'un chauffe-eau instantanée comprenant: - Alimentation et évacuation pour ballon d'eau chaude sanitaire, - Ballon ECS capacité 15L, puissance 2000W, protection anti-corrosion, chauffe rapide, molette de réglage accessible et voyant de chauffe. - Calorifuge des tuyauteries par coquilles de mousse anti condensation épaisseur 19 mm classe M1. Fixation mural (compris renfort cloison). Compris alimentation électrique. Compris raccordement évacuation sur attente.

Localisation :

Local ménage.

2.12.3. VIDOIR Fourniture et pose, d’un vidoir suspendu ayant les caractéristiques suivantes : - Fixation mural - Dimension 450*335mm - Céramique - Grille de sceau et grille de fond. Compris renfort dans cloisons et doublages, bâti support et mitigeur thermostatique mural avec rosaces pour parfaite finition. Compris raccordement évacuation et alimentation EF/ECS sur attentes.

Localisation :

Local ménage


32


2.12.4. LAVABOS TYPE AUGE Fourniture, pose et raccordement d’un lavabo auge 2 postes en céramique, couleur blanche équipée de : - Dosseret, - Robinetteries temporisées murales. Y compris siphons, raccordement eau mitigée et EU, rosaces, bondes, grilles vissées et toutes sujétions de pose, de fixation et parfaite étanchéité. Compris renforts dans doublages.

Localisation :

Extension et logement.