EXTENSION DE LA MAISON DES PROFESSIONNELS DE … LOT 13... · PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE ... Les installations de plomberie seront réalisées par des professionnels titulaires

COMMUNE DE BESNE EXTENSION DE LA MAISON DES PROFESSIONNELS DE SANTE DE BESNE

AAP Atelier Architecture du Pouliguen 36 rue de la gare 44510 le Pouliguen Tél :02 40 15 00 00 Fax :02 40 15 00 10 Mail :[email protected]

Octobre 2017 Page1

MAITRE D’OUVRAGE

Commune de BESNE

15 place de l’Eglise

44160 BESNE

EXTENSION DE LA MAISON DES PROFESSIONNELS DE SANTE

Cahier des Clauses Techniques

Particulières LOTS 13

PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE

MAITRISE D’ŒUVRE :

Architecte Mandataire :

Atelier d'Architecture du Pouliguen ‐ 36 rue de la Gare ‐ 44510 LE POULIGUEN‐ Tél : 02 40 15 00 00

E‐Mail : [email protected]

Economiste :

Bureau de contrôle

?

Bureau SPS :

?

Stade : DCE

Date d’édition : septembre 2017



Octobre 2017 Page2

Sommaire

1 PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE 1.1‐ ENVIRONNEMENT DU PROJET 1.1‐1. Objet des travaux 1.1.2. Normes et règlements 1.1.3. Organisation de chantier 1.1.4. Hygiène et sécurité de chantier ‐1.1.4.1. Généralités ‐1.1.4.2. Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ‐1.1.4.3. Gestion des déchets 1.1.5. Nature des materiaux 1.1.6. Capacites et obligations du titulaire 1.2‐ BASES ET HYPOTHESES DE CALCUL 1.2.1. Règlementation thermique 1.2.2 Plomberie ‐1.2.2.1 Distribution eau froide – eau chaude

‐1.2.2.2.Vitesse de circulation : ‐1.2.2.3.Coefficient de simultanéité : 1.2.3 évacuation eaux usées – eaux vannes 1.2.4 Exigence de confort acoustique 1.2.7 Conformité des appareils

1.3 DETAIL DES TRAVAUX NON COMPRIS AU PRESENT LOT

1.3‐1. V.r.d.

1.3‐2. Gros‐œuvre

1.3‐3. Couverture – étanchéité

1.3‐4. Menuiseries intérieures

1.3‐5. Cloisons sèches – plafonds suspendus – isolation

1.3‐6. Carrelage – faïence

1.3‐7. Sols souples ‐ revêtements muraux – peintures

1.3‐8. Electricité courants forts – courants faibles

1.3‐9. Maitre d’ouvrage

1.4‐ TRAVAUX DE DEPOSE 1.4‐1. Neutralisation – consignation 1.4‐2. Travaux de dépose 1.5‐ INSTALLATIONS DE PLOMBERIE 1.5‐1. Appareillage et accessoires ‐1.5.1.1 Appareils sanitaires Evier une cuve Lave‐mains droit WC surélevé 1.5‐2. Alimentation générale eau froide 1.5‐3. Production d'eau chaude sanitaire



Octobre 2017 Page3

1.5‐4. Distribution eau froide – eau chaude ‐1.5‐4.1. Réseaux de distribution ‐1.5‐4.2. Calorifuge ‐1.5‐4.3. Désinfection des réseaux eau froide et eau chaude sanitaire 1.5‐5. Evacuation des réseaux eu et ev 1.5-6. Réseaux ep 1.6 CHAUFFAGE 1.6.1 Pompe à chaleur air/eau

1.6.2 Plancher chauffant

1.6.3. Canalisations

1.6.4. Armoire et raccordements électriques

1.7‐ PRESTATIONS FIN DE CHANTIER 1.7‐1. Repérage des installations

1. 7‐2. Essais

1.7‐3 Plomberie

1.7‐4. Réception des installations

1.7‐5. Documents

1.7‐6. Garantie



Octobre 2017 Page4

1 PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE 1.1‐ ENVIRONNEMENT DU PROJET 1.1‐1. Objet des travaux Le présent descriptif a pour but de définir les travaux de plomberie relatifs à l’extension de la maison des professionnels de santé de Besné En dehors des travaux décrits dans ce cahier des charges et des plans indiqués ci‐dessous, l’entreprise titulaire du marché sera dans l’obligation de réaliser toutes les prestations complémentaires utiles à la bonne réalisation des travaux de plomberie. L’entreprise aura à sa charge les installations provisoires ainsi que les aménagements nécessaires pour le bon fonctionnement des installations existantes pendant la durée des travaux. Les travaux suivants sont à la charge de l’entreprise : Plomberie : ‐ Alimentation en eau froide du bâtiment ‐ Appareillages et accessoires neufs, ‐ Production ECS par ballon électrique localisé ‐ Alimentation et évacuations des appareils, ‐ Distribution eau chaude, eau froide, ‐ Evacuation eaux usées, eaux vannes, ‐ Fourniture et mise d’une pompe à chaleur. ‐ Mise en place d’un plancher chauffant Electricité : ‐ Liaisons équipotentielles des installations métalliques du présent lot ‐ Régulation Divers ‐ Raccordements électriques des installations du présent lot ‐ Essais et mise en service des installations ‐ Dossier des ouvrages exécutés 1.1.2. Normes et règlements Les installations de plomberie seront réalisées par des professionnels titulaires de la qualification QUALIBAT suivant l'importance et la technicité des travaux. Elles seront conformes aux documents en cours tels que : Documents d’ordre général ‐ Avis techniques, essais, homologation et agréments de matériaux et matériels. ‐ Arrêté du 25 juin 1980 modifié ‐ Règlement de sécurité contre les risques d'incendie relatifs aux établissements recevant du public. ‐ Circulaire du 9 août 1978 modifiée relative à la révision du règlement sanitaire départemental (RSDT) ‐ Code de la construction et de l’habitation ‐ Code du travail ‐ DTU, normes françaises, AFNOR, décrets, arrêtés, circulaires, consignes spéciales des compagnies concessionnaires. Electricité ‐ Décret n°72‐1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux normes de sécurité en vigueur ‐ NF C 15‐100 : installations électriques à basse tension



Octobre 2017 Page5

1.1.3. Organisation de chantier L’entreprise titulaire du marché indiquera à la maîtrise d’oeuvre dès le début du chantier, tous ses besoins utiles à la bonne réalisation de ses travaux. Aucun changement au projet retenu ne pourra être apporté en cours d’exécution sans l’autorisation du Maître d’Ouvrage et du BET. Les frais résultant des changements non autorisés, de leurs conséquences et des travaux supplémentaires réalisés sans écrit seront à la charge de l’entreprise. Les entreprises ont l’obligation de répondre sur le présent descriptif et reconnaissent également avoir vu tous les plans et lu le CCTP. Elles devront se rendre sur place pour apprécier les conditions d’exécution de ces ouvrages et en tenir compte lors de la remise de leur offre. Avant tout commencement d’exécution des travaux, l’entreprise fournira à la maîtrise d’oeuvre les notes de calculs et plans d’exécution pour vérification et accord si prestations modificatives par rapport au CCTP. Tous les travaux réalisés en dehors du présent descriptif ou de tout accord écrit de la part de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’oeuvre seront repris par le titulaire du présent lot entièrement à ses frais. L’entreprise participera au frais de compte‐prorata. 1.1.4. Hygiène et sécurité de chantier ‐1.1.4.1. Généralités En complément de la coordination générale de l'ensemble des travaux exécutés par les différents corps d'état, prévue au Cahier des Clauses Administratives Générales, il est rappelé que l'entrepreneur devra prévoir la réalisation de certaines parties de son lot à des époques différentes suivant l'avancement des autres corps d'état prévu. En conséquence, l'entrepreneur devra prendre connaissance des C.C.T.P. des autres lots ainsi que toutes les mesures utiles pour la bonne réalisation des travaux dans le délai contractuel prévu au marché pour lequel il s’est engagé. La mise en oeuvre du matériel sera faite avec le plus grand soin et selon les règles de l'art, tant pour assurer une réalisation correcte de l'installation que pour éviter toute détérioration des ouvrages réalisés par les autres corps d'état. Le personnel de l’entreprise travaillant sur le site devra être facilement identifiable, et portera un badge mentionnant au minimum son entreprise et son nom. ‐1.1.4.2. Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé Conformément à la loi du 31 décembre 1993 et à son décret d’application du 26 décembre 1994, l’entreprise devra se conformer à la réglementation ainsi qu'aux exigences du coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé et prendre en compte ses observations, ses recommandations et demandes. L’entreprise chiffrera dans son offre les coûts des dispositions nécessaires au respect de la législation en vigueur dans ce domaine. L’entreprise se rapprochera du coordinateur SPS pour fournir le Plan Hygiène et Sécurité relatif au chantier. Les différents certificats et habilitations seront à fournir dés le début du chantier. Le personnel de l’entreprise travaillant sur le site devra être facilement identifiable, et portera un badge mentionnant au minimum son entreprise et son nom. ‐1.1.4.3. Gestion des déchets L’entreprise attributaire du présent lot aura à sa charge la gestion de ses déchets à savoir : ‐ Tri sur chantier ‐ Mise à disposition des bennes ou contenants nécessaires



Octobre 2017 Page6

‐ Enlèvement et transfert vers les centres de stockage de classe I, II, III ou autres lieux de traitements appropriés selon la nature des déchets 1.1.5. Nature des materiaux Les matériaux et appareils mis en oeuvre par le titulaire du marché devront être de la meilleure qualité, et respecteront en tous points les conditions nécessaires à la bonne réalisation des travaux. Le matériel devra être conforme, par ordre de priorité, aux normes et règlements en vigueur, au cahier des clauses administratives générales et au cahier des clauses techniques particulières. Dans le cas où les travaux, matériaux et appareils mis en oeuvre par le titulaire du marché s’avéraient défectueux, toutes les conséquences techniques et financières liées à la remise en état de bon fonctionnement des installations seront à la charge du présent lot. Toutes les installations décrites au cahier des charges sont considérées fournies, posées, raccordées et mises en service avec toutes les sujétions liées à ces travaux (supports, consoles, peinture, ...). Les appareils seront livrés sur le site avec protections extérieures qui ne seront retirées que le jour de la réception des travaux. Pendant toute la durée du chantier, l’entreprise reste seule responsable de ses matériaux et appareils contre toute sorte de détérioration éventuelle. De ce fait, tout appareil abîmé avant la réception des travaux, par une personne de quelque entreprise que ce soit, sera refusé au compte unique du titulaire du présent lot. Les distances réglementaires vis à vis du voisinage des canalisations de nature différentes devront être conformes aux réglementations en vigueur. Les canalisations électriques et les canalisations d’eau seront espacées de 3 cm en parcours parallèle et de 1 cm en croisement. 1.1.6. Capacites et obligations du titulaire Les travaux seront à réaliser dans le cadre d’une installation en service. En conséquence, le titulaire du présent lot aura intégré cet élément et ses éventuelles répercutions sur les travaux de raccordements provisoires, réseaux en attente, continuité du fonctionnement des distributions existantes. L’entrepreneur garantit que l’exploitation peut continuer pendant les phases de travaux sans interruption importante et préjudiciable. L’entreprise aura incorporée dans son prix, tous les travaux indispensables, ainsi que les installations provisoires, les aménagements nécessaires pour le bon fonctionnement des installations durant les travaux. Elle ne pourra se prévaloir après le dépôt de sa soumission d’erreurs, d’omissions aux plans et aux textes du devis descriptif. Les installations prévues pour véhiculer un gaz à une pression supérieure à 400 mbar doivent être réalisées par des ouvriers munis d’une attestation d’aptitude professionnelle spécifique du mode d’assemblage concerné, délivrées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du gaz et des comburants. Sont à la charge du présent lot : ‐ Les études de dimensionnements des appareils. ‐ La reprise de l'étude thermique réglementaire en cas de non équivalence de matériel ‐ Les études et plans d’exécution de chantier ‐ Les plans de réservation et toutes informations nécessaires aux autres corps d'état pour une parfaite exécution des travaux. ‐ Les études et les plans de fabrication. Le transport, déchargement, stockage et manutention de tous les matériels de chantier. ‐ La protection des matériels pour éviter toute détérioration des autres corps d'état au cours des travaux. ‐ La mise en oeuvre de l'intégralité des fournitures ainsi que l'exécution des travaux divers et décrits



Octobre 2017 Page7

précédemment. ‐ Toutes les matières consommables nécessaires à la mise en oeuvre des fournitures à l'exception de l'eau et de l'électricité. ‐ Les modifications pour mise en conformité avec les conditions imposées au présent marché. ‐ Les réglages, essais et mises au point des installations. ‐ Les fournitures et travaux prescrits par écrit par l'acheteur pouvant donner lieu à plus ou moins value par rapport au marché de base. ‐ L'assistance à la réception des installations. ‐ Les percements aux dimensions des fourreaux et canalisations par carottages dans les isolants et la mise en place des fourreaux et canalisations ‐ Les percements par carottages des hourdis polystyrène pour le passage de leurs fourreaux et canalisations aux dimensions adaptées ‐ Les travaux nécessaires pour la levée des réserves de réception. La formation du personnel d'exploitation des installations. Le dossier de fin d'affaire avec les documents précisés ci‐après. ‐ Tout ce qui est nécessaire d'une manière générale à la bonne marche des installations. ‐ Dans les bâtiments existants, tous les percements pour passage des canalisations de plomberie, scellements et rebouchage après passage des canalisations utiles à la bonne réalisation des travaux du présent lot sont à la charge du présent lot. ‐ Dans les bâtiments neufs, tous les percements pour passage des canalisations de plomberie dont le diamètre extérieur est inférieur ou égal au Ø110, scellements et rebouchage après passage des canalisations utiles à la bonne réalisation des travaux du présent lot sont à la charge du présent lot. ‐ Les calfeutrements avec des matériaux compatibles avec ceux des parois traversées après pose des gaines et tuyauteries. ‐ La peinture primaire de protection de tous les éléments des installations. ‐ Tous les systèmes anti‐vibratiles des socles et supports de canalisations. ‐ Les frais de Consuel des installations du présent lot



Octobre 2017 Page8

1.2‐ BASES ET HYPOTHESES DE CALCUL 1.2.1. Règlementation thermique La construction est sous réglementation thermique RT 2012 l’entrepreneur de se lot devra se référer à l’étude thermique joint au dossier. Il aura à sa charge les plans d’exécutions ,les calculs de puissance et dimensionnement nécessaire ∙ Chapitre IV Eau chaude sanitaire Art. 30. Pour les chauffe‐eau électriques à accumulation installés ou remplacés, les pertes maximales Qpr exprimées en kWh par 24 heures au sens de la norme NF‐EN 60 379 sont les suivantes : ‐ Chauffe‐eau de V inférieur à 75 litres : ≤ 0,147 4 + 0,071 9 V2/3 ; ‐ Chauffe‐eau horizontal de V supérieur ou égal à 75 litres : ≤ 0,75 + 0,008 V ; ‐ Chauffe‐eau vertical de V supérieur ou égal à 75 litres : ≤ 0,22 + 0,057 V ²/³. ‐ Où V est la capacité de stockage du ballon en litres. Ces dispositions peuvent ne pas s'appliquer pour les bâtiments achevés depuis moins de 15 ans par rapport à la date des travaux d'installation ou de remplacement de l'équipement visé. 1.2.2 Plomberie ‐1.2.2.1 Distribution eau froide – eau chaude

Les diamètres des tuyauteries d’alimentation sont choisis en fonction du débit qu’elles ont à assurer aux différents points d’utilisation, de leur développement, de la hauteur de distribution et de la pression minimale au sol dont on dispose. Le tableau ci‐dessous indique les débits minimaux (en l/s) à prendre en considération pour le

calcul des installations d’alimentation ainsi que les diamètres intérieurs mini des canalisations

d’alimentation (en mm) des appareils pris individuellement.

Q min de calcul Diamètres intérieurs

mini des

canalisations

d’alimentation (mm)

Désignation de l’appareil

Eau froide ou

eau mélangée

(l/s)

Eau chaude (l/s)

Evier ‐ timbre d’office 0.20 0.20 10

Lavabo 0.20 0.20 10

Lavabo collectif (par jet) 0.05 0.05 suivant nombre de jets

Douche 0.20 0.20 10

Poste d’eau robinet ½ 0.33 10

Poste d’eau robinet ¾ 0.42 13

WC avec réservoir de chasse 0.10 10

Urinoir avec robinet individuel 0.15 10

Lave‐mains 0.10 10

Bac à laver 0.33 13

Machine à laver le linge 0.20 10

Machine à laver la vaisselle 0.10 10

Machine industrielle ou autre Se conformer à l’instruction du fabricant appareil



Octobre 2017 Page9

‐1.2.2.2.Vitesse de circulation :

1,80 m/s pour canalisations dans les locaux non habitables

1,50 m/s pour canalisations en gaine technique ou encastrée

1,00 m/s pour canalisations en distribution

0,60 m/s pour canalisations en raccordement aux appareils

0,20 m/s ≤ pour canalisation de recyclage ECS ≤ 0,7 m/s

La pression minimale au robinet le plus défavorisé sera de 0.5 bar. La pression maximale à tous les robinets sera de 3 bars.

‐1.2.2.3.Coefficient de simultanéité :

Il est déterminé dans chaque cas particulier et tient compte des conditions de fonctionnement.

Les robinets de chasse ne fonctionnant que pendant un court instant, sont comptabilisés de la manière suivante:

pour 3 robinets installés : 1 seul robinet en fonctionnement

pour 4 à 10 robinets installés : 2 robinets en fonctionnement



pour plus de 50 robinets installés : 5 robinets en fonctionnement

Le débit ainsi obtenu pour les robinets de chasse est à ajouter à la somme des débits obtenus pour les autres appareils après application du coefficient de simultanéité suivant : Y = 0,8/ √(x ‐ 1)

1.2.3 évacuation eaux usées – eaux vannes x étant le nombre d'appareil Cette formule est valable pour x supérieur à 5

Les canalisations d’évacuation des eaux doivent assurer l’évacuation rapide et sans stagnation des eaux usées provenant des appareils sanitaires et ménagers.

Le diamètre intérieur des branchements de vidange doit être au moins égal à celui des siphons qu’il reçoit. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les baignoires raccordées individuellement par un collecteur de longueur inférieure à 1 m.

Tous les diamètres des tuyauteries d’évacuations d’eau usée et eau vannes seront déterminés suivant la nouvelle norme NF EN 10056 – Réseaux d’évacuation gravitaire à l’intérieur des bâtiments. Parties 1 à 5. Le tableau ci‐dessous indique les diamètres intérieurs minimaux, exprimés en millimètres, des

tuyaux, de chutes ou de descentes en fonction du nombre des appareils desservis.

Appareil

Nombre total d’appareils

Diamètre intérieur

mini (mm)

WC 1 ou plusieurs 90

1 à 3 appareils autres que baignoire ou 1 baignoire au

l50



Octobre 2017 Page10

Baignoire, évier, lavabo,

douche, urinoir, bidet, lave‐mains, machines à laver

4 à 10 appareils incluant 2 baignoires au plus 65

11 appareils et au‐delà 90

Les réseaux seront du type séparatif :

Un système d'évacuation sera réalisé pour les eaux usées,

Un système d'évacuation sera réalisé pour les eaux vannes.

Pour les collecteurs généraux (en sous‐sol, vide‐sanitaire ou sous dalle), ces deux réseaux se regrouperont afin de réaliser un réseau unitaire.

Le réseau Eaux Pluviales sera séparatif sur tout son parcours.

Système séparatif EU + EV..................EP seule Débit de base individuel des appareils :

Diamètre des collecteurs d'eaux usées : Formule de BAZIN.

1.2.4 Exigence de confort acoustique

Les niveaux sonores maximaux admis, générés par les installations en fonctionnement, seront de 30 dB(A).

Le respect de ces valeurs maximales implique le respect de certaines règles concernant la fourniture et la mise en place du matériel, en particulier l’absence de caractère solidien avec le bâtiment :

supports élastiques des conduits attaches antivibratiles interposition de fourreaux résilients à la traversée des parois

Prendre toutes les précautions pour éviter les inclusions de béton et de mortier entre les canalisations et fourreaux.

1.2.7 Conformité des appareils

Tous les appareils installés seront de norme NF avec un avis technique favorable.

Tous les changements de matériel ne correspondant pas du point de vue équivalence ou norme à celui préconisé devra être déclaré au Maître d'ouvrage et B.E.T. avant travaux afin de contrôler leur avis technique.

Appareil Débit (l/s)

Bidet – lave-mains – appareil avec bonde à grille 0.50

Douche 0.50

Lavabo 0.75

Évier 0.75

Bac à laver 0.75

Urinoir 0.50

WC à chasse direct 1.50

WC à action siphonique 1.50

Machine à laver le linge (domestique) 0.65

Machine à laver la vaisselle (domestique) 0.40



Octobre 2017 Page11

1.3 DETAIL DES TRAVAUX NON COMPRIS AU PRESENT LOT

Les travaux ci‐après seront réalisés par les entreprises des corps d’état concernés sous la surveillance de l’entreprise du présent lot. 1.3‐1. V.r.d. ‐ Fourniture et pose en limite de propriété d’un nouveau citerneau pour alimentation en eau potable. ‐ Réalisation de la tranchée, y compris lit de sable et remblaie, pour le réseau AEP depuis le citerneau en limite de propriété jusqu'en pénétration dans le bâtiment. ‐ Mise en place des regards extérieurs EU/EV et EP suivant plan architecte. ‐ Réalisation des réseaux extérieurs EU/EV et EP depuis sorties du bâtiment du présent lot. 1.3‐2. Gros‐oeuvre ‐ Réservations dans les murs et planchers d’un diamètre supérieur au Ø 110 mm, si fournies avant réalisation des plans d’exécution du lot concerné. ‐ Fourniture et pose des siphons de sol des locaux sans revêtement de sol, suivant plan architecte. ‐ Percements pour mise en place des siphons de sol des locaux avec revêtements de sol, suivant plan architecte. ‐ Ensemble des réseaux EU/EV et EP sous dallage, compris attente au sol au droit des appareils sanitaires suivant indications du présent lot. 1.3‐3. Couverture – étanchéité ‐ Fourniture et pose des fourreaux avec reprise d’étanchéité pour chaque sortie en toiture, y compris toutes sujétions de pose et mise en oeuvre (chevêtre, renforts, …) : ‐ Fourniture et pose, compris étanchéité, des sorties de toiture des ventilations primaires des réseaux d'évacuations des eaux usées et eaux vannes. ‐ Descentes d'eaux pluviales extérieures au bâtiment. ‐ Fourniture et pose des naissances d'eaux pluviales (isolées) laissées en attentes en sous‐face de toiture. 1.3‐4. Menuiseries intérieures ‐ Fourniture et pose des miroirs. ‐ Réalisation des plans menuisés pour encastrement des appareils sanitaires. ‐ Réalisation des coffres d’habillage autour des canalisations d’évacuation EU/EV et EP apparentes verticales sur toute la hauteur des locaux ou horizontales en plafond. 1.3‐5. Cloisons sèches – plafonds suspendus ‐ isolation ‐ Réservations, découpes de trémies pour mise en place des appareils encastrés. ‐ Renforts dans cloisons légères pour supportage des appareils et accessoires sanitaires. ‐ Réalisation des coffres d’habillage autour des canalisations d’évacuation EU/EV et EP apparentes verticales sur toute la hauteur des locaux ou horizontales en plafond. 1.3‐6. Carrelage ‐ faïence ‐ Fourniture et pose de la faïence autour des appareils sanitaires, après pose de ceux‐ci.



Octobre 2017 Page12

‐ Fourniture et pose des siphons de sol dans les locaux avec carrelage, suivant plans architecte. 1.3‐7. Sols souples ‐ revêtements muraux ‐ peintures ‐ Peinture définitive des canalisations apparentes. ‐ Reprises de peinture après pose des appareils sanitaires. ‐ Fourniture et pose des siphons de sol dans les locaux avec revêtement, suivant plans architecte. 1.3‐8. Électricite courants forts – courants faibles ‐ L’éclairage des locaux techniques. ‐ L’éclairage de sécurité des locaux techniques y compris blocs portatifs. ‐ Attentes pour mise à la terre réglementaire des installations métalliques du présent lot. ‐ Alimentations électriques des appareils suivants :

Localisation Appareils Tension

Local technique Ballon ECS Mono

Façade Est Pompe à chaleur mono

‐ Reprise des informations de défaut des appareils u présent lot rapportées à proximité de l'armoire technique du lot Electricité par le présent lot. 1.3‐9. Maitre d’ouvrage ‐ Fourniture des petits accessoires de type : distributeur de papier hygiénique, pater, etc… ‐ Relation et contrat concessionnaire des eaux.



Octobre 2017 Page13

1.4‐ TRAVAUX DE DEPOSE 1.4‐1. Neutralisation – consignation L'entreprise devra la consignation des réseaux Cette consignation donnera lieu à un échange de procès verbaux entre le chargé de consignation et le chargé de travaux. 1.4‐2. Travaux de dépose Après consignation, l’entreprise titulaire du présent lot devra la dépose de l’ensemble des installations existantes de plomberie et de chauffage à savoir : ‐ Canalisation eau chaude eau froide ‐ Evier ‐ Réseaux de plomberie EF, EC, EU ‐ Alimentation général EF L’ensemble du matériel déposé sera mis à disposition du Maître d’Ouvrage. Tout le matériel non réutilisé sera mis à la décharge par le présent lot après accord du Maître d’Ouvrage. Localisation: Evier Bureau de sage femme existant (future espace attente 2)



Octobre 2017 Page14

1.5‐ INSTALLATIONS DE PLOMBERIE 1.5‐1. Appareillage et accessoires Tous les appareils sont prévus complètement installés, y compris toutes les fournitures et accessoires, les alimentations eau froide, eau chaude, la vidange, raccordées aux canalisations correspondantes. La robinetterie sera raccordée en tube cuivre écroui ou recuit, d'un diamètre en rapport avec les orifices de puisage. Les limiteurs de température des robinetteries seront réglés de façon à ce que la température d’eau à la sortie de la robinetterie ne dépasse jamais la valeur de 45°C dans toutes les conditions d’utilisation. Les types d'appareils seront soumis à l'approbation de l'Architecte avant l'approvisionnement. Un échantillon de chaque appareil sera présenté à celui‐ci au début du chantier. Tous les appareils mis en place devront être de qualité identique à cet échantillon. Ils devront être de choix unique et devront posséder l'étiquetage indiquant ce choix. L'ensemble des appareils et équipements correspondants ne devra présenter, au regard des normes de sécurité, aucune saillie ni arrête dangereuse. La hauteur de pose des lavabos se fera en accord avec le maître d’ouvrage. Fourniture, pose et raccordements d’appareillage et accessoires qui auront pour caractéristiques : ‐1.5.1.1 Appareils sanitaires Evier une cuve Plan de travail menuisé HORS LOT.

Evier à encastrer Description :

Evier 1 cuve en inox de marque FRANK type Acquario réf. ACT 610 ou équivalent, de dimension 84 x 48 cm. équipé d’un robinet à commande électronique de marque PRESTO référence 6900. Lʼ évier sera encastré dans le plan de travail à fournir par le lot Menuiserie selon plan architecte, hauteur 85 cm.

Localisation :A intégrer dans le plan vasque fourni par le Lot menuiseries dans le bureau 1,2,3 3 unité Lave‐mains droit Lave‐mains autoportant, en porcelaine vitrifiée, de marque PORCHER ou équivalent, percé 1 trou central, sans trou de tropplein. Y compris accessoires de fixations.



Octobre 2017 Page15

Série : MATURA 2, référence : S2134, dimensions : 37 x 31 cm. Bonde à grille laiton pour écoulement libre, référence : D 5852. Siphon d’évacuation tube gain de place, référence : D 5864. Robinet EAU FROIDE temporisé de lavabo, à poser sur plage, avec sécurité Anti-Blocage en écoulement continu, fermeture automatique temporisée à 15 sec., débit pré-réglé à 3 litres/mn réglable par l'extérieur, sans démonter la cartouche, ni couper l'eau, fixation renforcée par 3 vis inox, corps en laiton massif chromé avec brise jet et bec. Marque : DELABIE, série : TEMPOSTOP AB, référence 745 301, L.108, H.37 mm, ou équivalent Localisation : Sanitaires privé 1 unité WC surélevé Pack WC surélevé "prêt à poser" : Cuvette au sol en céramique blanche à sortie horizontale. Réservoir monté à alimentation latérale (sur le côté), silencieux, certifié NF classe acoustique 1, soupape à double chasse 3/6 l, ensemble de fixations cuvette/réservoir. Kit de fixation au sol. Abattant thermodur, fixation par le dessus, charnière inox. Hauteur d'assise : 45 cm sans abatant, 47 cm avec abattant. Marque : PORCHER, série : ULYSSE, réf. : E 9056, ou équivalent, dim. (LxlxH) : 70 x 38.5 x 83 cm Localisation : Sanitaires privé 1 unité 1.5‐2. Alimentation générale eau froide L’alimentation générale d’eau froide aura pour origine le citerneau extérieur hors lot placé en limite de propriété suivant indications du concessionnaire du service des eaux. Depuis cette origine, l’entreprise devra la fourniture, pose et raccordement d’une tuyauterie enterrée en tube PEHD 80 à bande bleue agréé eau potable PN16, jusqu’en pénétration dans le bâtiment, y compris grillage avertisseur de couleur conventionnelle bleue, dans une tranchée à la charge du lot VRD. Dès la pénétration dans le bâtiment, l’entreprise devra la fourniture et la pose de : ‐ vanne d’isolement générale à opercule de marque SOCLA type S‐1141V, ‐ filtre corps en fonte à tamis inox et robinet de rinçage, ‐ clapet anti‐pollution NF type EA, ‐ réducteur de pression, ‐ manomètre avec robinet porte‐manomètre ‐ vanne d’isolement générale ¼ de tour. 1.5‐3. Production d'eau chaude sanitaire La production d'eau chaude sanitaire sera assurée par ballon électrique de petite capacité 75L, de marque ATLANTIC ou équivalent, gamme Zénéo VM, ‐ Temps de chauffe rapide ‐ Réglages de température accessibles ‐ Résistances blindées avec résistance ohmique de protection (optimise la protection anticorrosion et prolonge la durée de vie de l'anode) ‐ Indicateur lumineux de chauffe Equipé d’un groupe de sécurité NF taré à 7 bars (sur l'arrivée EF). Evacuation sur un entonnoir siphonné avec garde d'air, raccordé au réseau EU par tube PVC Ø32. Raccordement électrique depuis attente laissée à proximité du ballon ECS, par le lot électricité.



Octobre 2017 Page16

Fonctionnement en continu. Localisation : Ballon électrique situé dans le local technique Nota : le ballon sera suspendu à la vertical pose vertical prévoir coordination avec le lot Doublage cloisons pour renfort nécessaire 1.5‐4. Distribution eau froide – eau chaude ‐1.5‐4.1. Réseaux de distribution La distribution intérieure sera en tube en cuivre écroui d'épaisseur 1 mm ou recuit sous fourreau, pour alimentation des appareils suivant plans. Fourniture et pose de vannes d'isolement EF et ECS sur groupes d'appareils ou appareil isolé. Les parties incorporées seront, quel que soit leur diamètre, obligatoirement en cuivre recuit sans raccord et sans soudure et mis en place sous gaine Cintroplast permettant la libre dilatation des canalisations. Les encastrements en tube de toutes natures, ne devront pas comporter de raccord, ni de soudure. Les diamètres des tuyauteries d'alimentation seront calculés en fonction du débit qu'elles auront à assurer, de leur développement, de la hauteur de distribution et de la pression au sol dont on dispose. Les diamètres des distributions principales devront être suffisants pour que le fonctionnement simultané des appareils ne puisse perturber le débit des autres appareils de fonctionnement en même temps. Les traversées de murs, planchers et cloisons s'effectueront par des fourreaux scellés, de diamètre suffisant pour permettre la libre dilatation. Ces fourreaux seront en tube incombustible. Toute les sorties de tuyauterie seront habillé d’une rosace de finition. Les essais d'étanchéité devront être réalisés avant la pose des faux‐plafonds et des encoffrements. Dans le cas contraire, toute détérioration due à une fuite sera imputable à l'entrepreneur qui devra en supporter les conséquences financières. Toutes les canalisations devront être fixées sur les supports par des colliers possédant une bague plastique ou caoutchouc, permettant une libre dilatation et une isolation phonique. Tous les supports métalliques des canalisations devront également être traités anticorrosion avant la pose des canalisations. ‐1.5‐4.2. Calorifuge Toutes les canalisations de distribution d’eau froide, d’eau chaude sanitaire et de recyclage ECS passant en locaux non chauffés, vide sanitaire, sous‐sol, vide de faux‐plafond, et gaines techniques seront soigneusement calorifugées par un isolant de type ARMAFLEX XG auto‐adhésif classés au feu M1 épaisseur 19 mm ou similaire, avec continuité de l’isolant au droit des colliers de fixation par utilisation de supports isolants de même nature. Ce calorifuge sera mis en oeuvre très soigneusement de manière à ne pas laisser à l’air libre de partie métallique susceptible de produire de la condensation, la fermeture s’effectuera par lissage de languette de recouvrement longitudinale adhésive. Les tuyauteries seront calorifugées indépendamment les unes des autres. 1.5‐4.3. Désinfection des réseaux eau froide et eau chaude sanitaire Avant mise en service, désinfection par une solution de 15 g de permanganate de potassium par 100 litres de capacité de l'installation pendant une durée de 24 h. Rinçage avant et après désinfection, analyse de contrôle effectuée par un laboratoire agréé et comprenant entre autre : ‐ Test de légionnelles ‐ Potabilité



Octobre 2017 Page17

‐ Etc… Renouvellement de la stérilisation et des rinçages autant de fois que nécessaire pour obtenir l'avis favorable du laboratoire d'hygiène et de l’ARS. 1.5‐5. Evacuation des réseaux eu et ev Pour les parties sur vide‐sanitaire : Le présent lot devra la fourniture pose et raccordement des réseaux eaux usées et eaux vannes depuis les appareils jusqu’aux sorties du bâtiment. Les réseaux d’eaux usées et d’eau vannes en vide‐sanitaire sont à la charge du présent lot. Pour les parties sur terre‐plein : Le présent lot devra la fourniture pose et raccordement des réseaux eaux usées et eaux vannes depuis les appareils jusqu’aux attentes au sol du lot Gros‐Oeuvre. Les réseaux d’eaux usées et d’eau vannes sous dalle sont à la charge du lot Gros‐Oeuvre. Les vidanges des appareils seront prévues en tube PVC classement Me, NF, de la société NICOLL ou équivalent. Diamètre des canalisations suivant Prescriptions Techniques. Raccordement depuis siphons des appareils sanitaires. Bouchons de dégorgement à chaque changement de direction et en tête de chaque collecteur. Evacuation siphonnée de marque NICOLL ou équivalent pour raccordement des appareils. Réseaux EU et EV Les réseaux seront prévus en tube PVC classement Me, NF, de la société NICOLL ou équivalent. Les chutes auront un diamètre constant sur toute leur hauteur, diamètres des chutes suivant prescriptions techniques. L’entreprise devra prévoir tous les raccords et accessoires, y compris toutes sujétions de pose et de raccordement. Ventilations primaires Les ventilations primaires des chutes, réalisées en tube PVC classement M1, NF, seront raccordées sur les attentes en toiture prévues au lot étanchéité. Une ventilation primaire réunissant deux chutes sera d’un diamètre immédiatement supérieur au plus grand des diamètres des chutes raccordées. Isolation phonique Il sera prévu sur l'ensemble des chutes (toute hauteur), une isolation phonique constituée de coquilles de laine de roche M1 d’une épaisseur de 40 mm avec ligature externe de fixation. L’isolation doit être filante donc doit être positionnée sur les parties verticales et horizontales. Les traversées de plancher et parois verticales seront enrobées à l’aide d’un matelas de laine de roche épaisseur 15 mm. Pour la traversée de parois verticales restant visibles, les évacuations seront enrobées d’un isolant du type MISELFIX, ETHAFOAM ou équivalent. Une attention toute particulière sera portée au problème de l'acoustique des équipements : D’une façon générale, aucun contact direct ne doit se produire entre la cuvette de WC et ses accessoires, chutes, etc... d’une part et les structures de l’ensemble d’autre part. Lorsque le coude de raccordement de la cuvette du WC se trouve noyé ou en parti noyé dans le plancher, il y a lieu de le revêtir de laine minérale. 1.5-6. Réseaux ep Tous les réseaux d’eau pluviale à l’intérieur du bâtiment seront à la charge du présent lot. Le titulaire du présent devra la réalisation des chutes d’eaux pluviales intérieures au bâtiment depuis les naissances en toiture jusqu’aux attentes en sol, y compris raccordements. Elles seront à réalisées en tube PVC classement Me, NF, assemblées par collage et seront posées sur



Octobre 2017 Page18

colliers isophoniques, y compris tous raccords, joints de dilatation, té de visite en pieds de chute, percements, rebouchage des trous et raccords d’enduit et toutes sujétions de raccordement et de mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant. Les descentes extérieures au bâtiment ne sont pas à la charge du présent lot, de même que les réseaux sous dallage et extérieurs. Isolation phonique Il sera prévu sur l'ensemble des chutes (toute hauteur), une isolation phonique constituée de coquilles de laine de roche M1 d’une épaisseur de 40 mm avec ligature externe de fixation. L’isolation doit être filante donc doit être positionnée sur les parties verticales et horizontales. Les traversées de plancher et parois verticales seront enrobées à l’aide d’un matelas de laine de roche épaisseur 15 mm. Pour la traversée de parois verticales restant visibles, les évacuations seront enrobées d’un isolant du type MISELFIX, ETHAFOAM ou équivalent. Une attention toute particulière sera portée au problème de l'acoustique des équipements . 1.6 CHAUFFAGE 1.6.1 Pompe à chaleur air/eau

La production de chaleur sera réalisée par une pompe à chaleur de type Air/Eau.

La PAC sera placée à l’extérieur sur un socle à disposition sur plots antivibratiles, vers le local

technique. Cette PAC, sous forme de split‐system, est un ensemble constitué d’un groupe extérieur

fabrication DAIKIN ou équivalent et d’un module hydraulique avec résistance de secours de 6 kW.

Une liaison frigorigène par gaz R410 A assure le transfert d’énergie en chaud du groupe extérieur

avec l’unité intérieure que constitue le module hydraulique.

Les pompes à chaleur devront posséder le marquage CE.

Le module hydraulique sera situé dans le local technique.

La liaison frigorigène sera en tube cuivre spécial froid calorifugé avec passage en apparent sous

goulotte de protection en tôle galva à l’extérieur.

Un régulateur de marque DAIKIN permettra la régulation de l’installation en fonction de ses trois

sondes (extérieur, intérieur et départ d’eau). Celle‐ci permettra la commande et la programmation

du circuit plancher chauffant.

Pilotage de la résistance de secours 6 kW si nécessaire, par ce régulateur.

Un ensemble d’adhésifs et/ou membranes de reprise pour maintenir l’étanchéité à l’air sera prévu

au passage de la liaison dans le mur du local technique.

De plus, les produits mis en œuvre (adhésifs, manchettes EPDM,...) doivent être adaptés aux

supports et pare‐vapeur, selon prescriptions du fabricant de pare‐vapeur. Cette étanchéité à l’air

sera réalisée sur l’isolant côté face intérieure du mur.

Caractéristiques techniques de la PAC (ces caractéristique ne sont qu’a titre indicatif le présent lot

devra à sa charge une étude de calcul pour la puissance nécessaire de son matériel au bon

fonctionnement des locaux)

Unité extérieure : Tension : MONO 230 volts Puissance absorbée nominale: 3,76 kW environ (+7°C Ext./ 35°C) Puissance restituée : 16 kW environ (+7°C Ext./ 35°C) COP pivot (RT2012): 4, 25 (+7°Cext./35°C)



Octobre 2017 Page19

Plage de fonctionnement chauffage: ‐25 °C/ +35°C Régime d’eau circuit chauffage : 40/34°C Fluide réfrigérant : Fréon R 410A Appareil composé de : ‐Echangeur de chaleur ‐Ventilateur à helice ‐Compresseur swing hermétique ‐Détendeur électronique ‐Vannes, manchons, filtres et accessoires ‐Capteur de température échangeur chaleur extérieur pour commande de dégivrage ‐Régulation par loi d’eau et technologie INVERTER ‐Ensemble des sondes de régulation et de sécurité des différents circuits ‐Pressostats de sécurité HP et BP Y compris les options suivantes : ‐Plots anti‐vibratiles ‐Manomètres HP/BP ‐Remplissage du (des) circuit(s) frigorifique(s). ‐Contrôleurs de débit d’eau ‐Démarrage Soft Start ‐Mise en service par le fabricant ou par un service agréé par le constructeur

Poids à vide : 113 Kg

Raccordement électrique depuis attente protégée à proximité, l’entrepreneur devra toutes sujétions

de percements, scellement, pose, fixations.

Unité intérieur : Le module hydraulique fonctionnera en chauffage seul. Il alimentera les circuits

plancher chauffant du bâtiment et sera installé dans le local technique. Il sera équipé en complément

d’une batterie électrique d’appoint.

Caractéristiques techniques : (ces caractéristique ne sont qu’a titre indicatif le présent lot devra à sa

charge une étude de calcul pour la puissance nécessaire de son matériel au bon fonctionnement des

locaux)

Tension : MONO 230 volts

Puissance électrique d’appoint : 6 kW

Dimensions : ht : 890 x Lg : 480 x P : 344 mm

Régime d’eau circuit chauffage : 40/34°C µ

Fluide réfrigérant : Fréon R 410A

Appareil composé de : ‐Pompe de circulation ‐Raccordement d’arrivée d’eau 1 1/4" F BSP ‐Raccordement de sortie d’eau 1 1/4" F BSP ‐Raccord à dudgeon 15.9 pour raccordement du tuyau d’aspiration ‐Raccord du tuyau pour liquideØ9.52 raccord à dudgeon ‐Purge d’air ‐Réservoir d’expansion + embout +Relevage ‐Vanne de soufflage ‐Evacuation de soufflage ‐Manomètre + filtre à eau ‐Vannes d’arrêt avec vanne de vidange/remplissage ‐Résistance électrique de 6 kW



Octobre 2017 Page20

‐Interface utilisateur L’unité intérieure de climatisation sera équipée d’une interface utilisateur permettant la régulation de pompe à chaleur. Elle assurera la marche et l’arrêt de la machine, la programmation horaire et la température de départ du circuit chauffage en fonction des conditions extérieures. L’entrepreneur devra également inclure dans son offre la régulation par thermostats électroniques équipés de sonde d’ambiance, permettant d’ajuster au mieux la consommation d’énergie en offrant un confort optimal. Une horloge journalière de fonctionnement sera mise en place dans chaque local individuel avec une possibilité de marche forcée temps de fonctionnement limité à 2h à chaque réarmement. Sonde de coupure sur thermostat ambiant limitant les excès de températures. Le titulaire du présent lot devra les liaisons électriques de régulation entre l’unité extérieure et l’unité intérieur Une mesure des consommations sera possible avec la mise en place d’un compteur de calorie. Calorifugeage anti‐condensation par gaine souple spécial climatisation des canalisations apparentes. Raccordement des condensats et de l’évacuation de la soupape de sécurité avec siphon entonnoir et liaison en tube PVC sur le réseau EU/EV. Une fois l'installation terminée et éprouvée, un technicien DAIKIN assurera la mise en service du matériel en présence de l'installateur. Accessoires Le remplissage de l’installation comprendra : ‐ 1 disconnecteur à zone de pression réduite non contrôlable, type CA raccordé à la vidange avec siphon ‐ 1 filtre à tamis ‐ 1 pot d’introduction de produit de traitement d ’eau anti boue ‐ 2 vannes d'isolement ¼ de tour Le remplissage sera pris sur la canalisation d’eau froide située dans le local technique. 1.6.2 Plancher chauffant Chauffage de ces locaux par un plancher basse température avec création de panneaux chauffants répartis depuis 1 jeu de collecteurs placés dans le local technique. Avec la répartition suivante dans les locaux (non compris les liaisons aux collecteurs) : Bureau 1 : 1 boucle Bureau 2 : 1 boucle Bureau 1 : 1 boucle Espace attente circulation et LT : 2 boucle Le système employé sera du type basse température de fabrication REHAU ou techniquement équivalent. L’entreprise devra la pose de l’isolant spécifique qui sera des plaques planes de type TMS MF SI de chez EFISOL de 80 mm (R=3.7m2.K/W). Pose d’un isolant sur la périphérie des murs et clo isons. Epaisseur minimum de 5 mm. Les tubes seront enrobés dans une chape de béton conforme au DTU 21 et 26.2 dosée au moins à 350 Kg/m3 de béton ou chape anhydrite (lot Carrelage). Cette chape comportera un treillis anti‐retrait d’une maille minimale de 50x50 et une masse minimale de 650 g/m² (lot Carrelage), non nécessaire dans le cas d’une chape anhydrite. L’entreprise de chauffage fournira l’adjuvant au Carreleur pour la chape (non nécessaire pour la

chape anhydrite). Les tubes chauffants de type : Rautherm‐Rau avec barrière anti‐oxygène BAO

seront placés à 5 cm minimum des murs finis, avec fixations par agrafes sur l'isolant. Le diamètre du

tube sera de DN 20, soit 16 m/m intérieur minimum.

Le rayon de courbure minimal sera de 140 mm.

En cas de réalisation des joints de fractionnement après coup, il est impératif pour ne pas



Octobre 2017 Page21

endommager les tubes, de respecter les profondeurs de sciage. Les surfaces entre joints de

fractionnement ne doivent pas dépasser 40 m², la plus grande longueur étant toutefois inférieure à 8

ml. Si la mise en œuvre de la dalle demande des joints de fractionnement plus nombreux au sens du

DTU maçonnerie, ceux‐ci seront pris en considération. Dans le cas de joints de dilatation, le tube doit

être protégé par un fourreau en matériau compressible (type alvéolaire), d’une longueur de 30 cm de

part et d’autres du joint et d’un Ø égal à 2 fois le Ø extérieur du tube. Seules les canalisations aller et

retour peuvent traverser le joint de dilatation, le serpentin lui‐même ne le traverse pas.

Régulation individuelle des bureaux par robinet thermostatisé régie par un thermostat d’ambiance.

Depuis attentes électriques à proximité, alimentations électriques de ces robinets équipés d’un

moteur électrothermique et asservissement en câble souple sous fourreau de chaque thermostat

d’ambiance.

1 robinet thermostatisé pour les locaux comportant 2 boucles.

La mise en œuvre des revêtements du sol (hors lot) sera conforme aux DTU en vigueur

La première mise en température sera faite par l’entreprise de chauffage.

Une mise en chauffe préalable à la pose du revêtement de sol est obligatoire pour les planchers

chauffants de type A, et facultative pour les planchers de type C ou de type A comportant un

revêtement de sol scellé désolidarisé

La mise en chauffe doit commencer 14 jours au minimum après la réalisation de la dalle si celle‐ci est

en béton, 7 jours dans le cas de dalles à base d’anhydrite. Le fluide caloporteur doit être monté

progressivement en température avec une première période de trois jours entre 20 et 25 °C, puis

une seconde période de 4 jours continus à la température maximale de service, calculé suivant les

conditions de base et les prescriptions de la norme NF EN 1264‐4.

Des dispositions particulières doivent être prises en fonction de la nature du revêtement de sol

utilisé, en particulier l'arrêt de la mise en chauffe préalablement à la mise en œuvre du revêtement.

Dans tous les cas, il est important de se conformer aux avis techniques et instructions des fabricants

1.6.3. Canalisations Les canalisations principales seront en cuivre écroui, posées sur colliers isolants antivibratiles. Purgeurs automatiques en haut de colonne avec vannes d'arrêt. Les réseaux seront complètement rincés et purgés de toutes impuretés avant remplissage définitif. La liaison entre le module hydraulique et le jeu de collecteurs du plancher basse température sera réalisée en tube cuivre écroui calorifugé, sur colliers isolants 1.6.4. Armoire et raccordements électriques Les commandes et protections seront centralisées dans une armoire modulaire étanche en PVC en local technique et regroupant l'ensemble des appareils du local technique à protéger soit : ‐ le module hydraulique et sa régulation ‐ le collecteur du plancher chauffant Armoire avec prise de courant et sa protection intégrée 30 mA. Etiquettes de repérage et schéma électrique de l'armoire. Les raccordements, protections électriques et relayage de tous les appareils, sont à la charge de la présente entreprise. Les conducteurs seront placés sur chemins de câbles ou sous goulottes plastiques. Alimentation de cette armoire depuis attente électrique protégée à proximité. Pose d'un extincteur à neige carbonique à proximité de l’armoire électrique du présent lot.



Octobre 2017 Page22

1.7‐ PRESTATIONS FIN DE CHANTIER 1.7‐1. Repérage des installations Tous les équipements seront repérés par des étiquettes gravées indiquant leur fonction. Tous les symboles seront conformes aux normes et devront être reportés sur les plans, les schémas et les notices d'entretien. Chaque circuit sera repéré par une étiquette avec indication de la fonction. Présentation des étiquettes : écriture blanche sur fond noir, hauteur minimum de lettre 6 mm, fixation par rivets. 1. 7‐2. Essais Les essais ci‐après ont pour but de s’assurer du bon fonctionnement des installations indépendamment des essais et vérifications effectués dans le cadre de la sécurité des personnes. Les essais de fonctionnement porteront sur : ‐ les réseaux de distribution (eau chaude et eau froide) ‐ les réseaux d’évacuation situés dans l’emprise du bâtiment (eaux usées et eaux vannes) En ce qui concerne les parties de canalisations des réseaux de distribution comportant au moins un assemblage et destinés à être rendues inaccessibles, les contrôles et essais doivent être effectués avant qu’elles soient inobservables, sauf pour les parties de canalisations non soumises à l’essai d’étanchéité à 10 bars ou 1,5 fois la pression de service. 1.7‐3 Plomberie a ) Essais d’étanchéité Réseaux de distribution eau chaude et eau froide La partie du réseau essayée est remplie d’eau froide et purgée. Les robinets d’arrêt situés dans cette partie sont maintenus ouverts. L’essai peut être effectué en une seule fois sur l’ensemble du réseau ou en plusieurs fois, sur des parties pouvant être isolées. La pression d’essai est de 10 bars ou de 1.5 fois la pression de service si le résultat du calcul donne une valeur supérieure à 10 bars. Elle est appliquée et maintenue à l’aide d’une pompe d’épreuve ou de tout autre système équivalent. La durée du maintien à la pression d’essai est égale au temps nécessaire à l’inspection de l’ensemble du réseau avec un minimum de 30 minutes. Des réajustements de la pression sont possibles en cours d’essai. Fait l’objet de cet essai l’ensemble des canalisations de distribution d’eau chaude et d’eau froide à l’exception de : parties apparentes des canalisations à usage privatif. parties inaccessibles des canalisations à usage privatif ne comportant aucun assemblage ou comportant un ou plusieurs assemblages par emboîtures ou par raccord mécanique, réalisés après mise en oeuvre de la dalle ou de la paroi et situés au voisinage de la ou les sorties. les appareils protégés par une soupape dont la pression de tarage est inférieure à la pression d’essai. parties de canalisations modifiées ou ajoutées à une installation existante, si leur longueur développée est inférieure ou égale à 3m. Les parties de canalisations exclues ci‐avant font l’objet d’un essai d’étanchéité à la pression de distribution générale de l’eau au moment de l’essai, après réglage des surpresseurs et réducteurs de pression éventuels, l’installation étant alimentée par les branchements définitifs en eau et en énergie. Un examen visuel de la canalisation doit permettre de ne déceler aucune fuite.



Octobre 2017 Page23

Réseaux d’évacuation eaux usées et eaux vannes Fait l’objet de ces essais l’ensemble des canalisations d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes. L’essai consiste à faire couler l’eau dans chacun des appareils raccordés au réseau et à observer visuellement la partie visible de la canalisation le desservant. De plus les collecteurs d’allure horizontale, d’un diamètre intérieur supérieur à 110 mm seront mis en charge en eau froide, à une pression voisine de 0.1 bar, pendant le temps nécessaire à leur inspection. Aucune fuite ne doit apparaître. b ) Essais de fonctionnement Les essais de fonctionnement sont effectués à la pression de distribution générale de l’eau au moment de l’essai, après réglage des surpresseurs et réducteurs de pression éventuels, l’installation étant alimentée par les branchements définitifs en eau et en énergie. Le maître d’ouvrage prend à son compte les consommations d’énergie nécessaire aux essais. Fonctionnement des appareils pris séparément Font l’objet de cet essai tous les appareils que comporte l’installation. L’installation sera essayée avec la simultanéité conforme à l’hypothèse de calcul pour s’assurer de son bon fonctionnement. On vérifie en particulier : Chaque appareil sera essayé pour s’assurer de son bon fonctionnement et en particulier il sera vérifié que la manoeuvre des robinets et des commandes de vidage soit aisée et sans défauts, tout comme les chasses des WC qui devront être efficaces. En ce qui concerne les appareils autres que WC, il est vérifié qu’en manoeuvrant le ou les robinet(s) et le dispositif de vidage, les alimentations en eau chaude et/ou en eau froide, l’étanchéité de la bonde lorsqu’elle existe, et la vidange sont réalisées. En ce qui concerne les WC, une observation du réservoir et de la cuvette permet de vérifier l’absence de fuite et une manoeuvre du système de chasse permet de vérifier que son fonctionnement est possible et que l’eau s’évacue correctement. En ce qui concerne les surpresseurs, les réducteurs de pression, les appareils de production d’eau chaude, etc., les vérifications sont purement qualitatives sauf pour : le contrôle des valeurs de pression après détente ou surpression, à l’exception des matériels préréglés en usine le contrôle des valeurs mesurées, indiquées par les appareils de mesure installés à demeure (températures, débits, pression,...). L’entreprise titulaire du présent lot restera garante du bon fonctionnement de ses installations pendant une année à partir de la date de réception des installations. 1.7‐4. Réception des installations Lorsque les contrôles ci‐dessus seront jugés satisfaisants par la maîtrise d’oeuvre, la réception des ouvrages sera prononcée. Si les essais sont insatisfaisants, il sera annexé au procès verbal de réception une liste de réserves ou tout simplement l’ajournement de la réception dans le cas de manquements importants. Si après les essais et le non respect des délais imposés par la maîtrise d’oeuvre, les installations ne répondaient pas aux exigences du cahier des charges, la totalité des modifications nécessaires pour un fonctionnement normal de ces installations sera réalisée par des entreprises choisies par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre aux frais de l’entreprise titulaire du présent lot. Lorsque la réception sera prononcée, la maîtrise d’ouvrage en prendra la responsabilité et l’exploitation 1.7‐5. Documents



Octobre 2017 Page24

Les contrôles et essais des installations précédents seront dus par l’entreprise du présent lot conformément aux documents COPREC N°1. Les procès verbaux devront être rédigés sous la forme définie dans le document COPREC N°2. Ces procès verbaux seront fournis à la maîtrise d’oeuvre ainsi qu'au bureau de contrôle, le jour de la réception des travaux. Au plus tard, un mois après la réception des travaux, il sera fourni par le présent lot l’ensemble des dossiers des ouvrages exécutés qui sera conforme aux recommandations du CCAP. Les contrôles et essais des installations électriques (CONSUEL) mises en place par le présent lot seront dus par l’entreprise du présent lot 1.7‐6. Garantie Pendant la période séparant l’achèvement des travaux de la réception des installations, l’entreprise en est la seule responsable. Il est rappelé à l’entreprise, que la période de garantie des appareils débute le jour de la réception et en aucun cas le jour de son installation sur le site. Pendant une durée minimale d’une année, toutes les installations du présent lot seront obligatoirement garanties à partir du jour de la réception stipulant le parfait achèvement des travaux. L’entreprise intégrera dans son offre la maintenance des installations pendant la durée de garantie