SOMMAIRE - cdn2_3.reseaudescommunes.frcdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/803/documents/b8kcuy6w67mpvye.pdf1.1.3 REGLES DE CALCULS ... 2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

Commune de POIGNY – 77160

Rénovation de la Salle Polyvalente DCE

LOT – GROS OEUVRE

1/62

Cabinet RACINE – Novembre 2017

SOMMAIRE

1 DOCUMENTS OFFICIELS DE REFERENCE ................................................................................................... 5

1.1 DTU / NORMES ............................................................................................................................................. 5

1.1.1 D.T.U. ...................................................................................................................................................... 5

1.1.2 NORMES................................................................................................................................................. 7

1.1.3 REGLES DE CALCULS .......................................................................................................................... 9

1.1.4 ACOUSTIQUE ...................................................................................................................................... 10

1.1.5 AUTRES DOCUMENTS CONTRACTUELS ......................................................................................... 10

2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D’EXECUTION .................................................................................... 11

2.1 ETUDES ....................................................................................................................................................... 11

2.1.1 REGLES DE CALCULS ........................................................................................................................ 11

2.1.2 MATERIAUX ......................................................................................................................................... 11

2.1.3 ETUDES D’EXECUTION ...................................................................................................................... 12

2.1.4 CHARGES ET SURCHARGES ............................................................................................................ 12

2.1.5 SURCHARGES ..................................................................................................................................... 12

2.1.6 RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES ET DES PLANCHERS .................................................. 13

2.1.7 SONDAGES .......................................................................................................................................... 14

2.1.8 ACOUSTIQUE ...................................................................................................................................... 14

2.1.9 CONNAISSANCE DU PROJET ............................................................................................................ 14

2.1.10 PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN .............................................................................................. 14

2.1.11 CONTENU DES PRIX ........................................................................................................................... 15

2.1.12 ETAIEMENTS – ECHAFAUDAGES - MATERIELS .............................................................................. 15

2.1.13 SUJETIONS DIVERSES ....................................................................................................................... 15

2.1.14 NETTOYAGE DES CHAUSSEES ........................................................................................................ 16

2.2 GARANTIE - CONTROLE ........................................................................................................................... 16

2.3 ORGANISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER ............................................................................... 16

2.3.1 GENERALITES ..................................................................................................................................... 16

2.3.2 INSTALLATION DE CHANTIER ........................................................................................................... 16

2.3.3 CLOTURE DE CHANTIER .................................................................................................................... 17

2.3.4 ENTRETIEN CLOTURE DE CHANTIERS – CIRCULATIONS DANS LE CHANTIER ......................... 17

2.3.5 ABORDS ET ACCES ............................................................................................................................ 17

2.3.6 BRANCHEMENTS DE CHANTIER ....................................................................................................... 19

2.3.7 DISPOSITIFS COMMUNS DE SECURITE DE CHANTIER ................................................................. 19

2.3.8 IMPLANTATION ET NIVELLEMENT .................................................................................................... 20

2.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ET CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE ..................... 20

2.4.1 ETUDE ET contrôle DES BETONS ...................................................................................................... 21



LOT – GROS OEUVRE

2/62


2.4.2 FABRICATION – TRANSPORT – MISE EN œuvre DU BETON .......................................................... 22

2.4.3 ACIERS POUR BETON ARME ............................................................................................................. 23

2.4.4 PAREMENTS DES BETONS COULES EN PLACE ............................................................................. 24

2.4.5 PAREMENTS SUPERIEURS DES DALLES ........................................................................................ 26

2.5 ECHAFAUDAGES ET ETAIS ...................................................................................................................... 26

2.6 COFFRAGE - DECOFFRAGE ..................................................................................................................... 27

2.6.1 MORTIERS – ENDUITS - CHAPES ..................................................................................................... 28

2.6.2 ENDUITS TRADITIONNELS AU MORTIER DE LIANTS HYDRAULIQUES ........................................ 28

2.6.3 ENDUITS D’IMPERMEABILISATION A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES .................................... 28

2.6.4 CHAPES INCORPOREES .................................................................................................................... 29

2.7 QUALITE DES OUVRAGES ........................................................................................................................ 29

2.7.1 TOLERANCES D’EXECUTION POUR OUVRAGES DU GROS-OEUVRE ......................................... 29

2.7.2 TOLERANCE SUR LES ELEMENTS DE STRUCTURE ...................................................................... 30

2.7.3 AUTRES CARACTERISTIQUES .......................................................................................................... 30

2.7.4 PREFABRICATION ............................................................................................................................... 31

2.8 RESERVATIONS – TROUS – SCELLEMENTS - CALFEUTREMENTS .................................................... 32

2.8.1 GENERALITES ..................................................................................................................................... 32

2.8.2 FEUILLURES – TROUS – SCELLEMENTS - CALFEUTREMENTS .................................................... 32

2.8.3 LARMIERS D’ECOULEMENT DES EAUX ........................................................................................... 32

2.8.4 ENGRAVURES ..................................................................................................................................... 32

2.8.5 NETTOYAGES ...................................................................................................................................... 32

2.9 CARACTERE DES ETUDES ....................................................................................................................... 33

2.10 ECHANTILLONS - PROTOTYPES .......................................................................................................... 35

2.11 INTERVENTION D’UN ORGANISME DE CONTROLE - AUTOCONTROLE ......................................... 35

2.12 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS ................................................... 35

2.13 MAINTIEN D’ACTIVITES ......................................................................................................................... 36

2.14 SECURITE DES TIERS ............................................................................................................................ 37

2.15 IMPLANTATION DES BATIMENTS ........................................................................................................ 37

2.16 TRAITS DE NIVEAUX .............................................................................................................................. 37

2.17 EXPERTISES PRELIMINAIRES .............................................................................................................. 37

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES ................................................................................................................... 38

3.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER ............................................................................................................... 38

3.1.1 Généralités ............................................................................................................................................ 38

3.1.2 Bureau de chantier et Base Vie............................................................................................................. 39

3.1.3 Panneaux de chantier ........................................................................................................................... 39



LOT – GROS OEUVRE

3/62


3.1.4 Cloture de chantier ................................................................................................................................ 39

3.1.5 Gardiennage de chantier ....................................................................................................................... 39

3.1.6 Signalisation .......................................................................................................................................... 39

3.1.7 Benne à gravois .................................................................................................................................... 40

3.1.8 Produits dangereux ............................................................................................................................... 40

3.1.9 Chantier à faibles nuisances ................................................................................................................. 40

3.1.10 Organisation de chantier / Planning des travaux .................................................................................. 41

3.1.11 STOCKAGE SUR LE SITE ................................................................................................................... 41

3.1.12 ECHAFAUDAGES................................................................................................................................. 41

3.1.13 Garantie et entretien.............................................................................................................................. 41

3.1.14 Compte prorata ..................................................................................................................................... 42

3.1.15 Hygiène et sécurité ................................................................................................................................ 42

3.1.16 Sécurité, Protection de la santé ............................................................................................................ 42

3.2 PLANS D'EXECUTION ET SPECIFICATIONS A L'USAGE DU CHANTIER ............................................. 44

3.2.1 En complément des plans architecturaux établis au stade du projet .................................................... 44

3.2.2 Infrastructure, fondations et structure ................................................................................................... 44

3.2.3 Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie .................................................................................... 44

3.3 BRANCHEMENTS PROVISOIRES DE CHANTIER .................................................................................... 44

3.4 DEPOSE / DEMOLITIONS .......................................................................................................................... 47

3.4.1 Etaiement / Confortation De Structure .................................................................................................. 47

3.4.2 Démolitions structurelles ....................................................................................................................... 47

3.4.3 Dépose de maçonnerie ......................................................................................................................... 48

3.4.4 Dépose de maçonnerie ......................................................................................................................... 48

3.4.5 Démolition de dalle ................................................................................................................................ 48

3.5 FONDATIONS .............................................................................................................................................. 49

3.5.1 HYPOTHESE ........................................................................................................................................ 49

3.6 DALLAGE SUR TERRE PLEIN ................................................................................................................... 50

3.6.1 Traitement du fond de forme ................................................................................................................. 50

3.6.2 Composition du dallage ......................................................................................................................... 50

3.7 RESEAUX ENTERRES ................................................................................................................................ 52

3.7.1 Réseaux secs ........................................................................................................................................ 52

3.7.2 Réseaux d’évacuation EU/EV ............................................................................................................... 52

3.8 REPLI DU CHANTIER ................................................................................................................................. 52

3.9 SUPERSTRUCTURE ................................................................................................................................... 53

3.9.1 GENERALITES ..................................................................................................................................... 53

3.9.2 POTEAUX ............................................................................................................................................. 53

3.9.3 POUTRES ............................................................................................................................................. 54

3.9.4 MURS EN MAÇONNERIE DE BLOCS DE BETON ............................................................................. 54



LOT – GROS OEUVRE

4/62


3.9.5 PLANCHERS TYPE DALLE BETON ARME SUR BACS ACIER COLLABORANTS ........................ 55

3.9.6 ACROTERES ET GARDE-CORPS ...................................................................................................... 55

3.9.7 APPUIS DE BAIES ................................................................................................................................ 55

3.9.8 APPUIS DE FENETRES ....................................................................................................................... 55

3.9.9 SOCLES ET MASSIFS ......................................................................................................................... 56

3.10 MACONNERIES ....................................................................................................................................... 56

3.10.1 MURS EN PARPAINGS ........................................................................................................................ 56

3.10.2 FOURREAUX - RESERVATIONS - CALFEUTREMENTS ................................................................... 57

3.11 CANALISATIONS – FLUIDES - RESEAUX ............................................................................................. 57

3.11.1 CANALISATIONS EU - EV – EP – PRINCIPES ................................................................................... 57

3.11.2 POSE DES OUVRAGES ET CANALISATIONS ................................................................................... 57

3.11.3 REGARDS............................................................................................................................................. 59

3.11.4 SIPHONS DE SOL ................................................................................................................................ 59

3.11.5 CURAGE DES CANALISATIONS - PROTECTIONS ........................................................................... 59

3.11.6 FOURREAUX ........................................................................................................................................ 60

3.12 GAINES ET CONDUITS ........................................................................................................................... 60

3.12.1 GENERALITES ..................................................................................................................................... 60

3.12.2 SOUCHES EN TERRASSE .................................................................................................................. 61

3.12.3 SORTIES HORIZONTALES ................................................................................................................. 61

3.13 AIDE AUX CORPS D’ETAT ..................................................................................................................... 61

3.14 NETTOYAGE ........................................................................................................................................... 62



LOT – GROS OEUVRE

5/62


1 DOCUMENTS OFFICIELS DE REFERENCE Les travaux objet du présent lot devront être conformes aux derniers documents normatifs connus à la date du dépôt du PC, et à tous textes réglementaires. Les travaux seront exécutés en tenant compte des lois, décrets, arrêtés, ordonnances, circulaires, des normes françaises et européennes homologuées par l’AFNOR, des Cahiers du CSTB, des divers textes contenus dans le R.E.E.F. Il sera toujours fait application de la version du texte en vigueur à la date de remise des offres et/ou à la date de dépôt du permis de construire. La liste faite dans les parties suivantes n’est pas exhaustive et pour l’ensemble des textes cités ci-après ou non, il sera toujours fait application de la dernière édition avec mises à jour, additifs, rectificatifs, compléments modificatifs, etc… en vigueur à la date fixée pour la remise des offres. L’utilisation de matériaux ou de procédés constructifs non traditionnels devra faire l’objet de justifications techniques précises.

1.1 DTU / NORMES

1.1.1 D.T.U.

Béton armé : DTU 21 – Cahier des Clauses Techniques d’exécution des travaux en béton et son additif n°1 DTU 21.3 – Dalles et volées d’escaliers préfabriqués, en béton armé, simplement posées sur appuis sensiblement horizontaux DTU 21.4 – Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons DTU 22.1 – Travaux de murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaques pleines ou nervurées en béton ordinaire DTU 23.1 – Parois et murs en béton banché DTU 23.2 – Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton DTU 23.3 – Ossatures en éléments industrialisés en béton

Sol et Fondations : DTU 11.1 - Sondage des sols de fondations DTU 12 - Terrassement pour le bâtiment DTU 13.11 et 13.12 – Règles pour le calcul des fondations superficielles DTU 13.2 - Fondations profondes pour le bâtiment DTU 13.3 – Dallage – Conception, calcul et exécution

Maçonnerie : DTU 20.1 – Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs DTU 20.12 – Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d’étanchéité DTU 20.13 - Cloisons en maçonnerie de petits éléments

Canalisations enterrées : DTU 60.2 – Canalisations en fonte, évacuations d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eaux vannes DTU 60.31 – Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié, eau froide avec pression DTU 60.32 – Canalisation en polychlorure de vinyle non plastifié, évacuation des eaux pluviales DTU 60.33 – Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié, évacuation des eaux usées et d’eaux vannes – Cahier des charges DTU 60.41 – Canalisations en polychlorure de vinyle chloré, évacuation des eaux usées.



LOT – GROS OEUVRE

6/62


Travaux de plâtrerie éventuels : DTU 25.41 - Ouvrages en plaques de parement en plâtre DTU 25.42 - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches DTU 58.1 - Mise en œuvre des plafonds en matériaux fibreux d’origine Minérale, en panneaux dérivés du bois en métal

Divers : DTU 24.1 - Fumisterie DTU 26.1 – Travaux d’enduits de mortiers DTU 26.2 - Chape et dalles à base de liants hydrauliques DTU 27.1 – Réalisation de revêtements par injection pneumatique de laines minérales avec liant DTU 27.2 – Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux DTU 44.1 – Etanchéité des joints de façade par mise en œuvre de mastics DTU 45… - Isolation Thermique DTU 52.1 – Revêtements de sol scellés DTU 59.1 – Travaux de peinture des bâtiments

11.1 Sondages des sols de fondations 12.1968 12 Terrassement pour le bâtiment 06.1961 13.11 et 13.12 Fondations superficielles 03.1988 et règles de calculs des fondations superficielles de 11.1988 13.2. Fondations profondes pour le bâtiment NFP 11.212-1 09.1992 NFP 11.212-2 11.1994 20.1. Ouvrages en maçonnerie de petits éléments Parois et murs 04.1994 (NFP 10.202 - 1 - 2 et 3) Partie 2 : Règles de calcul et dispositions Constructives minimales + Amendement A1 20.12 Conception du gros-oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d’étanchéité 09.1993 (NFP 10.203 - 1 et 2) et additif jusqu’à 07.2000 21 Exécution des ouvrages en béton 05.1993 (NFP 18.201) et amendement de 01.1999 21.3 Dalles et volées d’escaliers préfabriquées en béton armé, simplement posées sur appuis sensiblement horizontaux 10.1970 21.4 Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et béton 10.1977 et additif de 06.1997 23.1 Parois et murs en béton banché 05.1993 (NFP 18.210) et annexe de 02.1990 26.1 Enduits aux mortiers de ciment, de chaux et de mélange 05.1993 plâtre et chaux désactivée, et additif de 05.1994 (NFP 15.201 - 1 et 2) et amendement de 12.1998 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques 05.1993 (NFP 14.201 - 1 et 2)



LOT – GROS OEUVRE

7/62


27.1. Réalisation de revêtements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant 05.1993 (NFP 15.202 - 1 et 2) 27.2 Réalisation de revêtement par projection de produits pâteux 03.1997 (NF P 15.203-1 et NF P 15.203-2) 33.2 Tolérances dimensionnelles du gros-œuvre destiné à recevoir des façades rideaux, semi-rideaux ou panneaux 12.1996 (XP 28.003) 59.2 Revêtement de plastique épais sur béton et enduits à base de liant hydraulique 05.1993 (NFP 74.202 - 1 et 2)

1.1.2 NORMES

NF EN 1990 (mars 2003) Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures NF P06-100-2 (juin 2004) Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures Partie 2 : Annexe nationale à la NF EN 1990 Eurocodes 1 et notamment : NF EN 1991-1-1 (mars 2003) Eurocode 1 - Actions sur les structures Partie 1-1 : Actions générales - Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des bâtiments NF P06-111-2 (juin 2004) Eurocode 1 - Actions sur les structures - Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des bâtiments Partie 2 : Annexe nationale à la NF EN 1991-1-1 Modifié par : Amendement A1 (mars 2009) NF EN 1991-1-3 (avril 2004) Eurocode 1 - Actions sur les structures Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige NF EN 1991-1-3/NA (mai 2007) Eurocode 1 - Actions sur les structures Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-3 NF EN 1991-1-4 (novembre 2005) Eurocode 1 - Actions sur les structures Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent NF EN 1991-1-4/NA (mars 2008) Eurocode 1 - Actions sur les structures Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-4 Eurocodes 2 et notamment : NF EN 1992-1-1 (octobre 2005) Eurocode 2 - Calcul des structures en béton Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments



LOT – GROS OEUVRE

8/62


NF EN 1992-1-1/NA (mars 2007) Eurocode 2 - Calcul des structures en béton Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 1992-1-1 Eurocodes 4 et notamment : NF EN 1994-1-1 (juin 2005) Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments NF EN 1994-1-1/NA (avril 2007) Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 1994-1-1 Eurocodes 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie et notamment : NF EN 1996-1-1 (mars 2006) Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie Partie 1-1 : Règles communes pour ouvrages en maçonnerie armée et non armée NF EN 1996-1-1/NA (décembre 2009) Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie Partie 1-1 : règles générales pour ouvrages en maçonnerie armée et non armée Annexe Nationale à la NF EN 1996-1-1 Eurocode 7 : Calcul géotechnique et notamment : NF EN 1997-1-1 (juin 2005) Eurocode 7 : Calcul géotechnique Partie 1-1 : Règles générales NF EN 1997-1/NA (Septembre 2006) Eurocode 7 – Calcul géotechnique Partie 1 : Règle générales – Annexe nationale à la NF EN 1997-1 Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance au séisme NF EN 1998-1 (septembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 : Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments NF EN 1998-1/NA (décembre 2007) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 : Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 1998-1 NF EN 1998-3 (décembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 3 : Evaluation et renforcement des bâtiments NF EN 1998-3/NA (janvier 2008) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 3 : Evaluation et renforcement des bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 1998-3 (Indice de classement : P06-033-1/NA) NF EN 1998-5 (septembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 5 : Fondations, ouvrages de soutènement et aspects géotechniques (Indice de classement : P06-035-1) NF EN 1998-5/NA (octobre 2007) : Eurocode 8 ouvrages de soutènement et aspects géotechniques - Annexe nationale à la NF EN 1998-5 (Indice de classement : P06-035-1/NA)



LOT – GROS OEUVRE

9/62


NF P 14.101

Blocs en béton pour murs et cloisons – Définitions 10.1983

NF P 14.102

Blocs en béton destinés à rester apparents – Définitions – Spécifications – Méthodes d’essai – Conditions de réception

04.1994

NF P 14.301 Blocs en béton de granulats courants pour murs et cloisons

10.1983

NF P 14.304 Blocs en béton de granulats légers pour murs et cloisons

10.1983

NF P 15.301

Ciments courants – Composition, spécifications et critères de conformité

06.1994

NF P 87.301

Marches et contremarches en béton pour volées droites

07.1976

NF A 35.018

Armatures pour BA : aptitudes au soudage 07.1984

NF A 35.020-1 Dispositifs en acier destinés au raboutage ou à l’ancrage d’armatures à haute adhérence pour béton armé – Partie 1 : Exigences générales

04.1994

NF A 35.024 Aciers pour béton – Treillis soudés constitués de fils de diamètre inférieur à 5 mm

02.1998

NF A 35.025 Armatures pour béton armé – Ronds lisses galvanisés à chaud – Barres, fils machine et fils à haute adhérence, fils constitutifs de treillis soudés galvanisés à chaud

12.1992

NF A 35.027 Armatures pour béton armé – Armatures industrielles pour le béton

12.1995

NF P 91.100 Parcs de stationnement accessibles au public – Règles d’aptitude à la fonction – Conception et dimensionnement

05/1994

NF P 91.120 Dimensions des constructions – Parcs de stationnement à usage privatif – Dimensions minimales des emplacements et des voies

04/1999

NF P 91-201 Handicapés physiques 07/1978

P 91.202 Handicapés physiques. Approches et accès aux moyens de transports collectifs.

01/1981

1.1.3 REGLES DE CALCULS

- Règles B.A.E.L. - Conception et calcul des ouvrages et constructions en Béton armé suivant la méthode des états limites

- Règles B.P.E.L. - Conception et calcul des ouvrages en béton précontraint suivant méthode des états limites (DTU P 18.703)

- NF P 92.701 - Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton (règles de calcul DTU – FB)

- Règles NV 65/76 définissant les effets de le neige et du vent sur les constructions (DTU 06.002)

- Règles P 06-013 – Règles de construction parasismique. Applicables aux bâtiments

- Règles N 84 modifiées 95- 09.1996 et 06.1997 - Actions de la neige sur les constructions (+ erratum n° 2 DTU 06.006)

- Règles thermiques de la RT 2012.



LOT – GROS OEUVRE

10/62


1.1.4 ACOUSTIQUE NF S 31.010 Caractérisation et mesurage des bruits de

l'environnement. Méthodes particulières de mesurage.

12.1996

NF EN ISO 717-1

Acoustique – Evaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction – Partie 1 : isolement aux bruits aériens (indice de classement S 31.032-1)

08.1997

NF EN ISO 717-2

Acoustique – Evaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction – Partie 2 : protection contre le bruit de choc (indice de classement S 31.032-2)

08.1997

NF S 31.057 Acoustique – Vérification de la qualité acoustique des bâtiments

10.1982

1.1.5 AUTRES DOCUMENTS CONTRACTUELS Instructions techniques n° 249 du 21 juin 1982 relative aux façades (indices C + D). Les avis techniques édités par le CSTB à la date du marché. L’ensemble des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail. Le permis de construire, ses attendus et instructions techniques. Le rapport de vérification du Bureau de Contrôle Les prescriptions techniques des fabricants et fournisseurs. Arrêté du 25 juin 1980 relatifs aux risques d’incendie et de panique dans les Etablissements recevant du public. Arrêté du 4 juin 1982 relatif aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public à usage d’enseignement Instruction technique 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.



LOT – GROS OEUVRE

11/62


2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

2.1 ETUDES

2.1.1 REGLES DE CALCULS

2.1.1.1 THERMIQUE RT 2012.

2.1.1.2 ACOUSTIQUE - Réglementation acoustique (Arrêté du 25 avril 2003) dans les établissements d’enseignements

2.1.2 MATERIAUX

2.1.2.1 ACIERS Fascicule 4 titre I - CPC :

- Aciers pour béton armé Fascicule 4 titre II - C.C.T.G :

- Armatures en acier, haute résistance pour construction en béton précontraint par pré ou post-tension

2.1.2.2 CANALISATIONS Fascicule 70 - C.C.T.G : - Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes. Fascicule 71 - C.C.T.G : - Fourniture et pose de canalisations d’eau, accessoires et branchements Fascicule spécial n° 79.49 bis, canalisations d’eau. Fascicule spécial n° 79.50 bis, du Ministère de l’Environnement, livret des consignes de sécurité. Règles sanitaires départementales type. Règlement sur les conditions de déversement des eaux usées dans les réseaux d’égout.



LOT – GROS OEUVRE

12/62


2.1.3 ETUDES D’EXECUTION Les études de structure béton seront conduites par l'entreprise, sous son entière responsabilité. Les pré-études de béton du BET ne sont données qu’à titre indicatif. En aucun cas, la stipulation ci-dessus ne pourra être considérée comme créant un lien de responsabilité entre l'entreprise et le Maître de l’Ouvrage ou le Maître d’Oeuvre, et en particulier toute erreur relevée après la signature des marchés sur les plans ou documents transmis avec le dossier ne pourrait en aucun cas modifier le montant forfaitaire arrêté entre les parties. Les dimensions indiquées sur les plans du Maître d’Oeuvre sont données à titre indicatif. L’entrepreneur est tenu de procéder à un examen technique du projet et de signaler toute impossibilité du respect architectural des documents graphiques ou écrits (dimensions sous plafonds, sous poutres, portées des planchers, épaisseur des murs et poteaux, dimensions des gaines, etc.). Son acceptation sans réserve lors de la signature des marchés engagera définitivement la responsabilité de l'entreprise, tant sur le plan technique que sur les sujétions qu'entraîne son exécution.

2.1.4 CHARGES ET SURCHARGES

2.1.4.1 CHARGES PERMANENTES Définies par la norme NF P 06.004, comprenant en plus du poids mort des ouvrages, le poids propre des plafonds, revêtements de sol, enduits, habillages de façade, cloisons lourdes et légères, doublages, chapes, forme de pente, étanchéité, protections, charge de la terre, etc.

2.1.5 SURCHARGES Surcharges climatiques définies par les règles NV 65 et N 84 modifiées : Vent région I Site normal Neige région lA Alt. <200 m Surcharges de services définies par la norme NF P 06.001 et en particulier par les valeurs suivantes : Surcharges libres . Terrasses techniques 1,5 KN/m2 non compris poids propre des équipements . Terrasse inaccessible 1,0 KN/m2 . Bureaux 2,5 KN/m2

. Salles de classe 2,5 KN/m2 . Circulation et escaliers 4,0 KN/m2

. Salles informatiques 2,5 KN/m2



LOT – GROS OEUVRE

13/62


. Stockage 6,0 KN/m2 . Hall / accueil du public 5 KN/m2 . Restaurant / Réfectoires 4 KN/m2 . Cuisine et annexes 5 KN/m2 non compris poids propre des équipements . Locaux techniques 5 KN/m2 non compris poids propre des équipements

2.1.6 RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES ET DES PLANCHERS Le degré de résistance au feu sera conforme à la réglementation pour le type d’établissement :

• ERP de 2ème catégorie, de type R avec activités de type N et L. Les ouvrages métalliques recevront une protection rapportée de type peinture intumescente quand ils sont vus et de type enduit pâteux projeté dans le cas contraire. Tous les degrés de stabilité au feu nécessaires pour les éléments porteurs, sont obtenus par le calcul suivant les règles du D.T.U. " Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier ".

2.1.6.1 ELEMENTS PRINCIPAUX Superstructure :

- Eléments verticaux : SF 1 H.

- Eléments horizontaux : CF1 H.

2.1.6.2 ELEMENTS PARTICULIERS Parois des escaliers encloisonnés : CF 1 H Parois des escaliers à l’air libre : CF ½ H Locaux à risques courants : (compartimentage) parois entre circulation et locaux : CF ½ H, autres parois PF ½ H. Locaux à risques moyens : bibliothèque, les réserves, dépôts, archives ou fournitures scolaires, lingerie, zone cuisine, parois (murs et planchers) CF et SF1 H. Locaux à risques importants : Chaufferie et local poubelles, garage, atelier, ECS, factotum, local production et planchers

Coupe-feu et stable au feu 2 heures.



LOT – GROS OEUVRE

14/62


2.1.7 SONDAGES Le rapport de sol concluant la campagne de sondages est joint au présent dossier. Sans remarque de la part de l'entreprise, avant la signature de son marché, sur les dispositions techniques du projet (fondations, superstructure), ce dernier sera considéré comme accepté par le titulaire. L’entrepreneur ne pourra donc prétendre à augmentation de son prix quant à d'éventuelles incidences, quelles qu'elles soient.

2.1.8 ACOUSTIQUE L’isolement acoustique des façades doit être de 30 dB (A) pour toutes les façades. Les ouvrages du présent corps d’état respecteront scrupuleusement les prescriptions réglementaires.

2.1.9 CONNAISSANCE DU PROJET L’Entrepreneur déclare avoir visité le site avant d’établir son offre et s’être rendu compte par lui-même de toutes les difficultés et sujétions consécutives à l’ampleur de l’opération, à la nature et à l’état du terrain et des canalisations existantes. L’Entrepreneur déclare également, avoir recueilli tous les renseignements utiles sur l’accès, sur les conditions d’enlèvement des gravois et des terres, sur les distances de rotation des véhicules, ainsi que sur les conditions de travail en bordure de voie publique et à proximité immédiate des bâtiments et ouvrages existants. Les précisions données dans la suite du CCTP, sur la nature des travaux, ne sont fournies qu’à titre indicatif Aucune modification de prix ne sera acceptée sous prétexte de différence entre les indications données et la nature réelle des travaux à exécuter. En conséquence, il ne pourra jamais être alloué de supplément quelconque pour sujétions nécessaires, mais non précisées aux pièces contractuelles. Aucune réclamation ne sera acceptée en cours d’exécution et aucun supplément de prix ne sera octroyé.

2.1.10 PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN L’entreprise prend possession du terrain dans l’état. Elle procèdera à une visite détaillée sur place et complètera son offre des sujétions éventuelles consécutives à :

- démolition d’ouvrages existants y compris en infrastructure

- déblaiement du site

- abattage et dessouchage d’arbres

- nettoyage du terrain

- dévoiement de réseaux ou de fluides en service

- enlèvement des gravois

- et toutes contraintes liées au site pour l’exécution des travaux conformément aux plans et projet du Maître d’œuvre



LOT – GROS OEUVRE

15/62


2.1.11 CONTENU DES PRIX Avant la remise de son acte d’engagement, l’Entrepreneur du présent corps d’état est réputé :

- avoir pris connaissance de la totalité du dossier de consultation des Entreprises.

- avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages, leur nature, leur importance, leurs particularités et avoir le cas échéant, demandé au Maître d’Oeuvre les précisions nécessaires.

- avoir procédé à une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la topographie et à la nature des terrains, à l’exécution des travaux à pied d’oeuvre, à l’organisation et au fonctionnement du chantier.

- avoir pris connaissance des moyens de communication et de transport, lieu d’extraction des matériaux et stockage, ressource en main d’oeuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.

- avoir examiné toutes les indications des documents du dossier de consultation des Entreprises (D.C.E.) notamment celles données par les plans, les dessins d’exécution et le C.C.T.P., et s’être assuré qu’elles sont suffisantes et concordantes, s’être entouré de tous renseignements complémentaires éventuels près de l’Architecte, et avoir pris tous les renseignements utiles, notamment en ce qui concerne la liste et la nature des divers autres travaux exécutés simultanément auprès des Services Publics ou de caractère Public, Direction de l’Equipement, Service des Eaux, Electricité de France, Gaz de France, P & T, etc.

2.1.12 ETAIEMENTS – ECHAFAUDAGES - MATERIELS Tous les éléments, blindages, échafaudages, platelage, éventails de garantie, bâches, etc. nécessaires pour l’exécution des travaux de terrassements complémentaires sont dus par l’Entrepreneur.

2.1.13 SUJETIONS DIVERSES Sont comprises, toutes les sujétions inhérentes et notamment :

- l’exécution par phases,

- les étaiements,

- la protection des talus,

- la protection contre le gel, les ravinements et les affouillements,

- les fossés et drainage pour évacuation des eaux de ruissellement,

- la démolition de tous les ouvrages de surface ou enterrés, tels que dallages, murs, caves fondations, massifs, blocs, canalisations, réseaux divers etc.

Aucune canalisation rencontrée ne devra être démolie ou déviée sans qu’une enquête ait donné la certitude qu’elle n’est plus en charge ou qu’elle ne fait pas partie d’une installation organisée présentant un caractère de propriété ou d’utilité publique ou privée.

Lorsque les dévoiements seront nécessaires pour permettre la réalisation des travaux, ils seront réalisés aux frais de l’entreprise.



LOT – GROS OEUVRE

16/62


2.1.14 NETTOYAGE DES CHAUSSEES L’Entrepreneur du présent lot, responsable du nettoyage de l'ensemble du chantier et des abords, prendra toutes dispositions pour éviter de souiller les chaussées de la voie publique à la sortie des camions. La chaussée éventuellement souillée sera nettoyée au fur et à mesure par l’Entrepreneur et à ses frais. Les services de voirie pourront être amenés à procéder à ces nettoyages. Les frais en résultant seront à la charge de l’Entrepreneur qui supportera également les amendes qui pourraient lui être infligées. En cas de détérioration de la voirie, celle-ci sera remise en état aux frais de l’entrepreneur et à cet égard, il est demandé qu’un PV contradictoire de l’état des chaussées et trottoirs soit établi avec les services de la voirie, l’Entrepreneur et le Maître d’Oeuvre, à la diligence de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur devra toute réfection éventuelle après travaux.

2.2 GARANTIE - CONTROLE L'entreprise devra garantir la conformité des niveaux de pression acoustique mesurés "in situ" suivant exigence des textes en vigueur. Des contrôles d'isolation phonique aux bruits d'impacts seront exigés. Ils seront exécutés par un spécialiste agréé suivant article 4 de l'Arrêté conjoint du décret d'application du 30/06/1999 à la charge de l’entrepreneur.

2.3 ORGANISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

2.3.1 GENERALITES Ce chapitre, et les prestations qu’il inclut, feront l’objet d’une description détaillée de la part de l’entreprise. L’entreprise doit soumettre au Maître d’œuvre au Bureau de Contrôle et au Coordonnateur SPS leur plan détaillé d’installation qui intégrera :

- les zones de cantonnements et de stockage,

- les installations communes de chantier (grues, échafaudages, protection …)

- branchements et évacuation des réseaux

- les palissades et protections spécifiques délimitant les emprises chantier et les circulations des occupants.

2.3.2 INSTALLATION DE CHANTIER

L’entrepreneur disposera durant le délai contractuel du seul terrain à aménager pour ses installations les dépôts provisoires de ces matériaux et le stationnement de son matériel. Un plan mentionnant les emplacements et les caractéristiques des matériels, des dépôts et baraquements, ainsi que des dates de repliement, sera soumis à l’accord du Maître d’œuvre, du SPS et aux services du Collège avant le début des travaux. Le terrain sera ceinturé en permanence par de clôtures provisoires réglementaires.



LOT – GROS OEUVRE

17/62


Il devra faire part au Maître d’œuvre, avant remise de son offre, des besoins complémentaires éventuellement nécessaires à son installation, sans que ces derniers ne procurent une gêne au bon déroulement des travaux TCE.

2.3.3 CLOTURE DE CHANTIER L'installation des clôtures de chantier se fera dès démarrage de celui-ci. L'affichage publicitaire ne sera pas accepté. L'installation inclura et comprendra :

- les portes et portails d'accès

- toutes les signalisations, éclairages, protections nécessaires à la protection des personnes et des lieux.

- les frais de voirie.

- le démontage, remontage, déplacements nécessaires à l'exécution des travaux.

- le maintien des clôtures en bon état.

- les nettoyages journaliers.

- les fermetures et manœuvres des portes et portail.

- le gardiennage si nécessaire. - le démontage, stockage, remise en jeu et remise en service du portail existant suivant

phasage

2.3.4 ENTRETIEN CLOTURE DE CHANTIERS – CIRCULATIONS DANS LE CHANTIER Outre la location, pose, dépose et transport des clôtures, l’entrepreneur aura en charge toutes prestations inhérentes à l'éclairage, l'entretien, avec tous accès, ouverture et fermeture quotidienne et remaniements nécessaires aux besoins des différents corps d'état et pour assurer la bonne circulation en toute sécurité des occupants. Les clôtures de chantier complémentaires sont mises en place dès que l'ordre en est donné même si l'intervention effective de l'entrepreneur sur le chantier est postérieure à la date qui lui est donnée pour la réalisation des clôtures de chantier. Toutes les parties de chantier sont accessibles au Maître de l'Ouvrage, à la Maîtrise d'Oeuvre, aux personnes des compagnies ou organismes chargés du contrôle, aux représentants des services concédés (eau, électricité, téléphone, chauffage, etc.). Sont dus au présent corps d’état, l'aménagement de passerelles, passages et accès provisoires établis conformément à la réglementation et notamment :

- passages provisoires protégés

- escalier d'accès aux normes ERP

- protections nécessaires. De plus, sera prévu la dépose en conservation, le stockage, la vérification et remise en jeu puis repose du portail existant rue Herbet.

2.3.5 ABORDS ET ACCES

2.3.5.1 AUTORISATION – LOCATION DE VOIRIE L'entreprise aura à sa charge toutes demandes auprès des services intéressés de réglementation temporaire de circulation et de stationnement aux abords du chantier.



LOT – GROS OEUVRE

18/62


Il devra toute mise en place de signalisation réglementaire ainsi que tous les frais relatifs à la location de la voirie, à son entretien et à sa remise en forme. Les dispositions ou autorisations obtenues des riverains pendant la période des travaux seront conclues dans le respect des règles de mitoyenneté.

2.3.5.2 PROTECTION DES ABORDS PUBLICS L’entreprise devra assurer la protection des abords publics de son chantier et des personnes durant les travaux. La remise en état à l’identique sera réalisée à ses frais par les soins des services de la Ville pour les dégâts qu’il aurait occasionnés aux abords publics du chantier. L'entreprise, avant le démarrage de ses travaux, devra faire son affaire de toutes les démarches nécessaires pour obtenir les autorisations administratives indispensables à la réalisation des travaux.

2.3.5.3 INSTALLATION ET BRANCHEMENTS DE CHANTIER L'entreprise prévoira toutes les installations nécessaires à l’exécution des travaux TCE. Avant le démarrage des travaux, l'entreprise soumettra à l'approbation du Maître d’Oeuvre, le plan général des installations. L'entreprise, dès l'ouverture du chantier, installera :

- une salle de réunion pour 20 personnes, avec tables, chaises, armoires. Ces locaux seront équipés de :

- Photocopieuse,

- Imprimantes,

- Fournisseur d'accès internet avec réseau WIFI,

- Panneaux de communication (2U),

- Téléphone. Ils seront chauffés, éclairés et fermeront à clés.

- Prévoir des sanitaires de chantier pour l'ensemble des corps d'état.

- Les sanitaires, vestiaires et réfectoire du personnel de chantier TCE Les frais de chantier seront réglés par l’entrepreneur. Ils comprendront notamment :

- les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone

- le panneau de chantier

- les signalisations diverses

- les installations et entretien des dispositifs communs de sécurité

- les branchements EDF - PTT et EAU, ainsi que les évacuations provisoires eaux usées, eaux vannes.

En cas d'utilisation de grues non automotrices, les plates-formes, longrines, etc. seront à la charge du présent corps d’état.



LOT – GROS OEUVRE

19/62


L'installation et l'entretien du dispositif commun de sécurité, conformément à la réglementation en vigueur, sera à la charge de l'entreprise. Aucune installation de chantier ne pourra être supprimée sans l'accord du Maître d’Oeuvre.

2.3.6 BRANCHEMENTS DE CHANTIER

2.3.6.1 ELECTRICITE Les frais de branchements et d'installation électrique complète (force, éclairage, coffrets d'étages, etc..) et de branchement provisoire nécessaires au chantier et à tous les corps d'état, seront à la charge du présent corps d’état. L'entreprise, dans sa désignation, se chargera des démarches nécessaires auprès du Collège et du Concessionnaire. Afin de ne pas perturber le démarrage du chantier et en cas de retard dans les branchements provisoires ou d'impossibilité de livrer les puissances demandées, l'entreprise prévoira l'installation de groupes électrogènes et leurs consommations.

2.3.6.2 EAU Branchement à la charge de l'entreprise.

2.3.6.3 TELEPHONE Frais d'installation et de branchement à la charge du présent corps d’état.

2.3.6.4 EGOUTS Branchements et raccordements sur les égouts créés par le corps d’état VRD.

2.3.7 DISPOSITIFS COMMUNS DE SECURITE DE CHANTIER L’entreprise doit les dispositifs de sécurité propres à tout le personnel. Ces dispositifs sont communs ou complémentaires :

- échafaudages

- éventails de protection

- bâchages

- garde-corps

- protection des trémies… L'entreprise titulaire du présent corps d’état en assure la mise en oeuvre et l'entretien au fur et à mesure de l'avancement des travaux.



LOT – GROS OEUVRE

20/62


2.3.8 IMPLANTATION ET NIVELLEMENT

2.3.8.1 IMPLANTATION GENERALE Tous les frais de géomètre, piquetage et report des repères de tracés et niveaux sont à la charge de l'entreprise, le Maître de l’Ouvrage étant uniquement tenu de fournir un plan de terrain avec indication des limites de propriété et le plan d’implantation des bâtiments existants. Les implantations seront matérialisées sur le chantier par des piquets et chaises établis en dehors des emprises du bâtiment, et comporteront des repères nécessaires à la détermination des contours et au repérage des points de niveaux. Les repères seront maintenus et entretenus par l’entreprise jusqu’à la fin des travaux.

2.3.8.2 TRAIT DE NIVEAU Le trait de niveau continu à chaque niveau du bâtiment est à la charge de l'entreprise du présent corps d’état pendant la durée des travaux T.C.E.

2.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ET CONDITIONS DE MISE

EN OEUVRE

Agrégats

Voir normes NF Classe P 18 et DTU N0 20. Les granulats doivent être propres, lavés, exempts de terre et de poussière. Des essais de granulométrie doivent déterminer les catégories de granulats à utiliser pour les bétons.

Liants

Voir normes NF Classe P 15. Avant son utilisation, le ciment doit avoir un âge suffisant pour qu’il soit complètement refroidi.

Adjuvants

Voir DTU n° 21-4 et normes NF P 18-103. Les adjuvants éventuellement utilisés ne sont acceptés que s’ils figurent sur la liste agréée par la C.O.P.L.A., et qu’ils sont mis en oeuvre conformément au Cahier des Charges du Fabricant.

Eau de gâchage du béton

Conforme au exigences de la norme NF P 18-303 concernant les caractéristiques physiques et chimiques. Les sels dissous ne doivent pas risquer de compromettre la qualité du béton, ni la conservation du béton armé. Une analyse, à la charge de l’entrepreneur, peut être demandée par le Maître d’Oeuvre.

Aciers

Voir normes NF Classe A 35.



LOT – GROS OEUVRE

21/62


TABLEAU DES BÉTONS N° class. Type d’ouvrage Dosage Fc 28 Symbole Adjuvants Contrôle en ciment (MPa) du ciment (Kg/m²)

B0 Béton de propreté 150 CLK-CEM III/C 32.5 néant et blocage CPJ-CEM II/A 32.5 B1 Béton non armé 250 15 CLK-CEM III/C 32.5 Hydrofuge atténué en contact avec la terre (puits) B2 Béton armé en 350 32 CLK-CEM III/C 32.5 Hydrofuge et strict contact avec la terre plastifiant (voiles, semelles, dallages fosses, puisards) B3 Béton armé en 350 30 élévation (pour strict CPJ-CEM II/A 32.5R strict parement lisse) B4 Béton armé pour 400 40 Plastifiant strict éléments très à CPA-CEM I 42.5 Fillers sollicités 60 B6 Béton pour forme 200 - CLK-CEM II/A 32.5 néant et recharge B7 Béton pour éléments 400 30 CPJ-CEM II/A 32.5 Plastifiant strict préfabriqués et hydrofuge ouvrages spéciaux

2.4.1 ETUDE ET contrôle DES BETONS

Les laboratoires qui effectuent les épreuves et essais dus par l’entreprise au titre de son marché, aussi bien lors de l’étude préalable que pour le contrôle du béton lors de l’exécution des ouvrages, doivent être agréés par le Maître d’Oeuvre et le Bureau de Contrôle. Un béton contrôlé a une composition qui résulte d’une étude préalable et sa production est soumise à un contrôle. Cette étude et ce contrôle sont conformes aux prescriptions des articles ci-après. Etude préalable : L’étude préalable doit être faite par l’entreprise aidée par un laboratoire si nécessaire et porte sur les deux points suivants :

- analyse granulométrique,

- recherche d’une composition optimale du béton. Tous les matériaux pris en compte dans les études (granulats, eau, ciment, adjuvant éventuel...), sont ceux qui doivent être utilisés sur le chantier.



LOT – GROS OEUVRE

22/62


On détermine les dosages en granulats, ciment, eau, adjuvant éventuel, qui conduisent à un béton ayant :

- d’une part, les caractéristiques mécaniques demandées,

- d’autre part, une consistance convenant à une mise en oeuvre correcte en fonction de l’ouvrage considéré et du matériel utilisé.

Ces essais de résistance mécanique relatifs à cette étude préalable sont à la charge de l’entreprise. Ils sont conduits suivant les prescriptions du BAEL 91. Leur nombre est déterminé selon l’article ci-dessous. Contrôle du béton en cours de fabrication Les prélèvements de contrôle sont effectués par l’entreprise. Les essais sont réalisés par un laboratoire agréé. Un prélèvement est composé de trois éprouvettes. La fréquence de ces prélèvements, dans le cas de contrôle strict, est la suivante : Volume total Un prélèvement au Nombre minimum du béton moins tous les de prélèvements V <1.000 m3 100 m3 5 1.000à5.000m3 200 m3 10 V> 5.000 m3 300 m3 15 Dans le cas d’un contrôle atténué, un prélèvement est effectué pour 300 m3, avec un minimum d’un prélèvement. Les opérations de contrôle relatives à l’acceptation des matériaux, la confection des bétons, la réception des ouvrages, sont celles définies au DTU N02O

2.4.2 FABRICATION – TRANSPORT – MISE EN œuvre DU BETON

Fabrication et transport Le béton peut être fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit être agréée par le bureau de contrôle pour les classes de béton demandées. Le transport doit alors être obligatoirement effectué dans des camions toupies. Après fabrication, la mise en oeuvre du béton doit être faite dans un délai maximum fixé en début de chantier, à titre indicatif, on pourra adopter un délai de 1 h 30 pour une température <250 C, et 1 h par temps chaud. Il peut également être installé des centrales sur le chantier. Tout ajout d’eau postérieur à la fabrication est interdit. Le délai entre fabrication et mise en oeuvre doit être réduit au minimum. Les bétons ainsi mis en oeuvre font l’objet d’un contrôle strict. Mise en œuvre : Le béton doit être mis en oeuvre à la benne. Toutefois, certains ouvrages peuvent être coulés à la pompe, après accord du Maître d’Oeuvre. Les coulages, serrages, reprises de bétonnage, etc., sont effectués conformément aux DTU. Le béton ne doit pas tomber librement d’une hauteur supérieure à 3,00 m. Il doit être mis en oeuvre par couche horizontale de faible épaisseur (20 à 30 cm au maximum). Le laps de temps entre le bétonnage de deux couches successives doit être au plus égal à 15 minutes. Le temps de vibration doit être limité pour éviter la ségrégation. La vibration par l’intermédiaire des armatures est interdite.



LOT – GROS OEUVRE

23/62


Le béton frais doit être protégé contre la dessiccation, jusqu’à la prise complète. Il est arrosé sans risque d’érosion de la surface du béton. Le béton durci, si le risque de dessiccation demeure, doit être arrosé pour conserver sa surface humide. Arrêts de bétonnage: D’une manière générale, les arrêts de bétonnage doivent être évités. L’emploi de barbotine de ciment sur les reprises de bétonnage est interdit. Aucun arrêt de bétonnage n’est admis dans les cas suivants :

- dans la hauteur d’un poteau, entre deux planchers successifs,

- dans la hauteur des acrotères, garde-corps ou bandeaux,

- dans la portée d’un ouvrage en porte à faux. Dans les poutres, l’arrêt de bétonnage, éventuellement nécessaire, doit être généralement incliné à 30° et coffré comme indiqué ci-avant, le plan de reprise étant perpendiculaire aux bielles de béton comprimé. Tout ouvrage présentant un plan de reprise contraire à cette prescription est refusé, démoli et reconstruit aux frais de l’entreprise, sur l’ordre du Maître d’Oeuvre.

2.4.3 ACIERS POUR BETON ARME

Les aciers utilisés, ronds lisses, ronds à haute adhérence (HA) ou treillis soudés, doivent être conformes à leur fiche d’homologation et au BAEL 91. Les armatures, au moment de leur mise en oeuvre et du bétonnage, sont exemptes de trace de rouille non adhérente, de peinture, de graisse ou de boue. Elles sont dimensionnées (diamètre et longueur) et façonnées conformément aux dessins. Le cintrage se fait mécaniquement à froid à l’aide de matrice, de façon à obtenir les rayons de courbure indiqués dans les conditions d’emploi qui concernent chacune des catégories. Les armatures en attente sont positionnées avec soin et conservées rectilignes, avec les longueurs nécessaires pour assurer le recouvrement avec les armatures posées ultérieurement. Au cas où les armatures en attente nécessitent un pliage, la nuance de l’acier utilisé sera obligatoirement celle de l’acier FEE 24. Les armatures qui présentent une forme en baïonnette entraînent le refus de l’ouvrage qui les comporte, donc sa démolition, sur ordre du Maître d’Oeuvre. Pour satisfaire aux mesures de sécurité, les armatures en attente verticales sont recourbées horizontalement puis redépliées au moment du coulage, ou doivent comporter une crosse. L’enrobage mesuré entre le parement du coffrage et la génératrice extérieure de toute armature est au moins égal à :

- 4 cm pour les ouvrages en béton blanc,

- 3 cm pour les parements soumis à des actions agressives,

- 3 cm pour les parements exposés aux intempéries, aux condensations ou au contact d’un liquide,



LOT – GROS OEUVRE

24/62


L’enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage en béton ou en plastique. Toute partie bétonnée laissant apparaître les armatures est soit démolie, soit repiquée et reconstituée avec du béton sur ordre du Maître d’Oeuvre. Ces valeurs d’enrobage peuvent être aggravées pour tenir compte des distances minimum aux parements pour ancrage des barres, pour la tenue au feu de la structure ou pour toutes autres causes qui exigeraient des valeurs supérieures à celles indiquées ci-dessus. Positions des armatures TABLEAU DES TOLÉRANCES (en cm) en moins en plus Enrobage (sauf dalle) 0 + 1,5 Distance entre barres longitudinales - 1,5 + 1,5

Intervalles entre cadres, étriers et épingles - 2 + 2

Position de l’extrémité d’une barre - 3 + 5

Enrobage des barres principales minimum + 1,5

pour une dalle d’épaisseur : et e/10

2.4.4 PAREMENTS DES BETONS COULES EN PLACE

Les parements doivent être exempts de tout produit nuisant à l’adhérence des enduits, des peintures, revêtements hydrofuges, etc.., ou risquant de faire apparaître des traces. Tous les ragréages, ponçages et enduits pelliculaires qui s’avèrent nécessaires pour obtenir un fini acceptable sont dus. Il en est de même pour le redressement des arêtes, notamment celles des poteaux, poutres, tableaux, voussures. Il ne sera accepté aucun ragréage sur les ouvrages en béton brut restant apparents, l’entreprise devant assurer toutes les précautions de mise en œuvre.

TABLEAU DES PAREMENTS COFFRES PLANS

Qualité Planéité d’ensemble rapportée à la règle de 2 m

Planéité locale rapportée à un réglet de 20 cm hors joint

Caractéristique de l’épiderme et tolérance d’aspect

Ordinaire (P1) parement caché ou paroi destinée à recevoir un enduit de parement traditionnel épais

15 mm

6 mm

Uniforme et homogène Nids de cailloux ou zones sableuses ragrées Balèvres affleurées par meulage Surface ind. des bulles <3cm2. Profondeur inf à 5mm. Etendue maxi des nuages 25% Arêtes et cueillies dressées



LOT – GROS OEUVRE

25/62


Courant (P2) Ouvrages susceptibles des finitions classiques de papiers peints ou peintures moyennant un rebouchage préalable et l’application d’un enduit garnissant

7 mm

2 mm

Idem parements ordinaires

Soigné (P3) même usage que le parement courant mais meilleure finition limitant les travaux ultérieurs de revêtement éventuel et n’exigeant qu’une moindre préparation. Il convient seul aux ouvrages extérieurs

5 mm

2 mm

Idem parement, ordinaire, mais l’étendue des nuages de bulles étant ramenée à 10 % Un enduit garnissant est prévu par le présent corps d’état pour obtention d’une surface sans défaut

Très soigné (P4) même usage que le parement P3, avec ragréage interdit. Obligation d’utilisation de banches et coffrages en parfait état.

Pour les surfaces cylindriques la règle sera appliquée suivant les génératrices. Traitement des parements destinés à recevoir un revêtement L’entrepreneur est tenu de tenir compte des revêtements qui sont appliqués sur les ouvrages en béton. Les parements des bétons doivent être conformes aux prescriptions des DTU spécifiques aux revêtements qui viennent les recouvrir DTU N0 26.1 Enduits de liants hydrauliques DTU N0 25.1 Enduits intérieurs en plâtre DTU N0 55 Revêtements muraux scellés DTU N0 59.1 Peinturages DTU N0 59.2 Revêtements plastiques épais sur béton. Pour les revêtements épais tels qu’enduits aux liants hydrauliques, carreaux céramiques, pierres scellés, etc., l’entrepreneur du présent corps d’état doit prévoir systématiquement un bouchardage du parement sur le béton encore frais, dès le décoffrage, soit bouchardage mécanique, soit à l’aide d’un retardateur de prise de surface passé au préalable à l’intérieur du coffrage (lavage au jet d’eau dès le décoffrage faisant apparaître les granulats). Pour les enduits, peinturages, enduits plastiques, prévoir le parement P3 “soigné”, sans trace d’huile de décoffrage ou autre produit susceptible de nuire à l’adhérence du revêtement. Toutefois, si le Cahier des Charges du fabricant prescrit un autre traitement du parement, l’entreprise doit s’y conformer.



LOT – GROS OEUVRE

26/62


2.4.5 PAREMENTS SUPERIEURS DES DALLES Ouvrages de référence

- D.T.U. 52-1 Revêtements de sols scellés.

- Recommandations professionnelles provisoires “travaux de dallage” annales de l’I.T.B.T.P., n0 482 de Mars/Avril 1990.

- Opuscule Fédération Nationale du Bâtiment Règles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des revêtements de sol mince, de Janvier 1976.

On distingue 4 types de parements, dont les caractéristiques de l’état de surfaces sont définies comme suit :

* Dl - Surface brute Destinée à recevoir un revêtement épais tel que chape, dallage, carrelage épais scellé sur lit de sable nécessitant une réserve d’épaisseur de l’ordre de 5 cm et plus. Aucune exigence particulière n’est requise pour l’état de surface.

* D2 - Surface courante

Régulière obtenue par un surfaçage à la règle ou à l’hélicoptère, et destinée à recevoir les types de revêtements tels que par exemple - carrelages scellés directement sur dalle, nécessitant une réserve de l’ordre de 2,5 cm, - parquets flottants nécessitant une réserve de l’ordre de 4cm.

* D3 - Surface soignée

Idem parement D2, mais destinée à recevoir, en collage direct, des revêtements de sol minces déformables, sous réserve d’un lissage (à la charge de l’applicateur) avec un produit agréé, en consommation limitée à 2,5 KG/m2 maximum. Au-dessus de cette valeur, un ponçage ou un ragréage ARDUR sera exigé.

* D4 - Surface très soignée (par ponçage si nécessaire) Locaux destinés à recevoir une peinture de sol ou en revêtement résine en traitement définitif

Tolérances sur l’état de surface

Elles devront être conformes aux exigences des articles du DTU 21.

2.5 ECHAFAUDAGES ET ETAIS Les échafaudages et étais doivent être calculés pour résister sans déformation aux charges qui leur sont transmises par les coffrages et leur contenant, ainsi qu’aux effets du vent. Ils doivent pouvoir être réglables à tout moment pour conserver aux coffrages supportés leur altitude et leur rectitude. Ils doivent être disposés de telle sorte qu’ils ne donnent sur les surfaces d’appui que des efforts compatibles avec leur résistance et qu’ils ne provoquent aucun tassement du sol ou déformation du plancher, qui entraînerait, par voie de conséquence, la déformation des coffrages.



LOT – GROS OEUVRE

27/62


Le système de réglage doit permettre la dépose des étais sans provoquer d’efforts sur les ouvrages réalisés.

2.6 COFFRAGE - DECOFFRAGE

Coffrage:

Les coffrages doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible, aux charges et pressions auxquelles ils sont soumis, ainsi qu’aux chocs accidentels pendant l’exécution des travaux. Ils doivent être suffisamment étanches, notamment aux arêtes, pour éviter toute perte de laitance. L’étanchéité du coffrage doit être telle que ne puissent se produire que de rares suintements de laitance non susceptibles d’affecter des qualités mécaniques ni, éventuellement, les qualités d’étanchéité ou d’aspect de la paroi. Préalablement au bétonnage, les coffrages doivent être débarrassés de tous matériaux étrangers (papier, polystyrène expansé, bois, fils d’attache, etc.). Lorsque le béton est demandé brut de décoffrage, toutes dispositions doivent être prises pour que les faces après décoffrage, ne comportent aucune pièce de bois apparente.

Produits de démoulage:

Tous les moules et coffrages doivent recevoir, sur leur parement au contact du béton, un produit destiné à éviter toute adhérence du béton au coffrage. Ce produit ne doit pas tacher ni être incompatible avec les revêtements scellés, peints ou teintés, ni attaquer le béton. Il doit faire l’objet d’essais, aux frais de l’entreprise du présent corps d’état et requérir l’avis du Maître d’Oeuvre et du bureau de contrôle.

Décoffrage:

Le décoffrage doit être entrepris lorsque le béton a acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement après, sans déformation excessive et dans des conditions de sécurité suffisantes. Les ragréages ou rebouchages ne doivent être effectués qu’après l’avis du Maître d’Oeuvre. Ils sont faits soit avec du béton à fine granulométrie, soit avec du mortier de ciment, après avis du Maître d’Oeuvre. Tout ragréage ou rebouchage qui est fait sans l’accord du Maître d’Oeuvre entraîne la démolition et la reconstruction de l’ouvrage, aux frais de l’entreprise. Les arêtes des ouvrages bétonnés sont, après décoffrage, protégées contre les chocs pendant toute la durée du chantier. Les surfaces de béton destinées à rester apparentes doivent être protégées par une feuille de polyéthylène contre les projections de mortier, de peinture, etc.



LOT – GROS OEUVRE

28/62


2.6.1 MORTIERS – ENDUITS - CHAPES

2.6.1.1 COMPOSITION

* Sable:

Ses caractéristiques géométriques, physiques et chimiques doivent être conformes à la norme NF P 18.301. Granulométrie 0,08/3mm. En particulier, le sable doit être propre et ne pas contenir des matières pouvant provoquer des effervescences. L’emploi du sable de mer est interdit.

* Eau:

L’eau employée pour le gâchage doit répondre aux prescriptions de la norme NF P 18.303.

* Dosage en liant: Désignation Dosage en liant Destination Ml 350 kg de CM 250 liants à maçonner M2 400 kg de CPA 35 ou de liants enduits ciment spéciaux pour enduits M3 200 kg de chaux XEH+ enduits bâtards 200 kg de ciment CPA 35 M4 450 kg de CPA 35 ou CPJ 45 chapes M5 600 kg de CPJ 45 pour 1rn3 de arase étanche sable sec tamisé granulométrie 0/3 Le poids du liant est donné pour 1 m3 de sable sec.

2.6.2 ENDUITS TRADITIONNELS AU MORTIER DE LIANTS HYDRAULIQUES La fabrication, la préparation du support et la mise en oeuvre doivent être conformes au D.T.U.26.1 “Travaux d’enduits aux mortiers de liants hydrauliques”. Sauf précision particulière dans la “Description des ouvrages”, l’enduit doit présenter un aspect de surface régulier (absence de trace de taloche ou truelle). Sur les cloisons intérieures, l’enduit doit être réalisé “au jeté”. Sur les façades, l’enduit doit être réalisé suivant la méthode entre “nu et repère”.

2.6.3 ENDUITS D’IMPERMEABILISATION A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES

Ces enduits s’appliquent directement sur les supports en béton ou maçonnerie, à partir d’un mortier prêt à l’emploi (mortier adjuvanté prêt à mouiller). Ils permettent d’exécuter des enduits en une couche de 10 à l2mm d’épaisseur par une ou deux passes, sans délai d’attente. Ils doivent assurer la fonction d’imperméabilisation. Le gâchage et la mise en oeuvre doivent être conformes aux prescriptions et Cahier des Charges du Fabricant.



LOT – GROS OEUVRE

29/62


2.6.4 CHAPES INCORPOREES Elles sont constituées de mortier M2, mis en oeuvre avant que le béton du support n’ait commence son durcissement, et talochées soit manuellement, soit mécaniquement. L’épaisseur minimale est de cm. L’état de surface doit être fin et régulier. La tolérance de planéité est de 5mm sous la règle de 2 mètres. Les façons de pente et raccordements aux siphons de sol sont à la charge du présent corps d’état.

2.7 QUALITE DES OUVRAGES

2.7.1 TOLERANCES D’EXECUTION POUR OUVRAGES DU GROS-OEUVRE En raccordement avec les menuiseries, les tolérances sont les suivantes :

- Ecartement maximal sur axe des baies finies : 1 cm

- Largeur des baies : + ou - 1 cm

- Ecart de verticalité sur implantation théorique : 0,4 cm

- Ecart d’horizontalité sur implantation théorique

baies de 2.00 m : 0,4 cm

- Dito sur baies de plus de 2.00 m : 0,6 cm Tolérances d’implantation du tramage L’entrepreneur fait effectuer à ses frais et sous sa propre responsabilité, par un géomètre agréé par le Maître d’Ouvrage les tracés d’implantation des ouvrages d’après les plans qui lui sont remis et les instructions qui lui sont données par le Maître d’Oeuvre. Les axes principaux de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes, qui doivent être protégées pour demeurer en parfait état pendant toute la durée du chantier. A chaque étage, l’entrepreneur doit réimplanter le tramage de l’ouvrage et les cotes de niveau. Les tolérances de positionnement de ces éléments sont les suivantes Niveaux: Distance verticale entre deux repères quelconques de niveau: la plus grande des deux valeurs:

- 0,5 cm

- 0,05 % de la distance verticale entre ces deux éléments. Tramage de plan Distance entre deux points d’intersection du maillage de la trame: la plus grande des deux valeurs

- 0,5 cm

- 0,05 % de la distance verticale entre ces deux points.



LOT – GROS OEUVRE

30/62


Verticalité Ecart de verticalité entre deux points quelconques correspondants du maillage de la trame situés à des niveaux différents : la plus grande des deux valeurs:

- 0,5 cm

- 0,05 % de la distance verticale entre ces deux points.

2.7.2 TOLERANCE SUR LES ELEMENTS DE STRUCTURE Les éléments de structure ou incorporés à la structure (poteaux, voiles, poutres, baies, etc.) sont positionnés par rapport aux éléments réels de tramage définis au paragraphe précédent, suivant les cotés indiquées sur les plans. Les tolérances sur l’implantation réelle d’un élément par rapport aux trames, et sur la distance entre deux points quelconques de l’ouvrage construit et la cote théorique résultant des plans, sont les suivantes : Ecart maximum en cm par rapport aux cotes prescrites Cote mesurée c<2,5m 2,5<c<5m 5<c<l0m 10<c<30m pr chaque 30m en+ Fondations 1,5 2 2,5 3 1 Autres éléments 1 1,5 2 2,5 1(+)

(+) par exemple pour c = 40 m, la tolérance est 2,5 + i = 3,5 cm Au cas où l’utilisation des deux critères précédents conduits à deux valeurs différentes, c’est la plus petite des deux valeurs qui s’impose. Les chiffres indiqués ci-dessus concernent par exemple

- le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche,

- la verticalité,

- la section des poteaux et des poutres,

- la distance entre éléments,

- les épaisseurs des éléments,

- le niveau d’un plancher par rapport à des niveaux de référence,

- la dimension et l’implantation de baies ou trémies. L’entrepreneur doit informer le Maître d’Oeuvre lorsque les tolérances ci-avant sont dépassées.

2.7.3 AUTRES CARACTERISTIQUES

2.7.3.1 PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LES ENDUITS Les enduits réalisés sur les nouvelles maçonneries seront exécutés dans les conditions définies au D.T.U. Pour les parties en reprises, l’entrepreneur devra l'exécution de tous les raccords d'enduits nécessaires, notamment au droit des éléments déposés.



LOT – GROS OEUVRE

31/62


Préalablement à ces reprises, l'entrepreneur devra également le piochage à vif des anciens enduits avec, éventuellement, reprises du jointoiement des maçonneries.

2.7.3.2 PENTES Façon de pente dans tous les locaux comportant des siphons de sols. Forme de pente à la demande du corps d’état Etanchéité. Pour les balcons et terrasses recevant un revêtement en carrelage, il sera prévu une pente de 1 % minimum, conformément à l'annexe 4 du DTU 52.1.

2.7.3.3 BALEVRES – BOURSOUFLURES – ARETES - CUEILLIES - BULLAGE Aussitôt décoffrés, les imperfections telles que balèvres boursouflures, arêtes, cueillies, bullage, seront immédiatement reprises. Les taquets et cours d’écartement seront enlevés. Les trous seront intégralement rebouchés et ragréés. L’entreprise devra s’assurer que le produit de ragréage est compatible avec les revêtements qu’il recevra.

2.7.4 PREFABRICATION Certains éléments pouvant être préfabriqués, il appartiendra à l’entreprise de présenter une étude de préfabrication précisant les points suivants :

- Système de moules, nature, quantité

- Composition des éléments moulés

- Finition à pied d’oeuvre

- Plan de calepinage Fourniture d’échantillons de granulométrie et de teinte des liants. Les éléments de façade, principalement les joints devront être conçus et réalisés suivant les prescriptions en usage : règles du Syndicat des Joints et Façades (S.N.J.F.). Tolérances :

- En dimensions : +/- 5 mm

- En équerrage : < 10 mm Entre les 2 diagonales d’un même panneau.



LOT – GROS OEUVRE

32/62


2.8 RESERVATIONS – TROUS – SCELLEMENTS - CALFEUTREMENTS

2.8.1 GENERALITES L'entreprise devra toutes les réservations, mises en place de fourreaux, etc., afin d'éviter au maximum les percements et reprises après coulage d'ossature et murs, les mises en place dans les coffrages des éléments de toutes natures fournis par les différents corps d'état, les feuillures pour permettre la pose de tous éléments bois ou métalliques par les Entreprises de menuiserie et de serrurerie, compris mise en place de cales en bois dur, tous étaiements nécessaires à la bonne réalisation des travaux, ainsi que toutes sujétions pouvant apparaître en cours de chantier, les contreventements pour assurer la stabilité de l'ossature, la façon de parements très soignés pour toutes les parties demeurant vues sur poteaux ou poutres, incluant les valeurs de tous travaux complémentaires : ponçage, recoupement des balèvres, élimination des bullages ou défauts de planimétrie.

2.8.2 FEUILLURES – TROUS – SCELLEMENTS - CALFEUTREMENTS L’exécution de tous les trous, trémies, feuillures, tranchées, scellements, calfeutrements et rebouchements nécessaires à l’exécution de l’ensemble de tous les ouvrages TCE sont à prévoir au présent corps d’état dans tous les ouvrages neufs (béton et maçonneries). Après pose des ouvrages des corps d'état secondaires, les trémies des planchers et percements des murs seront obturés pour obtenir l'isolement acoustique et le degré coupe-feu réglementaire. Les scellements et calfeutrements seront faits au mortier de ciment ou mortier bâtard. L’emploi de plâtre pour ces travaux est formellement interdit, hormis pour les raccords d’enduit de ce même matériau.

2.8.3 LARMIERS D’ECOULEMENT DES EAUX Des larmiers réservés par baguettes mises en oeuvre dans le coffrage, seront exécutés au droit de tous les plans horizontaux ou d’allure horizontale, placés au-dessus des panneaux verticaux ou inclinés en vue d’arrêter la coulée des eaux de pluie, en particulier, sous les porte à faux, bandeaux, corniches.

2.8.4 ENGRAVURES Quand nécessaire, des engravures permettant le logement des reliefs d’étanchéité de couverture seront aménagés par mise en oeuvre de coffrage appropriés. Leurs dispositions seront conformes aux prescriptions des D.T.U 43 et 20.12.

2.8.5 NETTOYAGES Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté et l’entrepreneur devra prendre toutes dispositions à ce sujet. Les déchets et gravois devront toujours être évacués hors du chantier, au fur et à mesure et au minimum une fois par semaine. En fin de travaux, l’entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires, dans tous les locaux touchés par les travaux, de même que ceux utilisés pour le passage des ouvriers, des approvisionnements et l'enlèvement des gravois.



LOT – GROS OEUVRE

33/62


Sur simple constat du non-respect des obligations contractuelles de l’entrepreneur, découlant des prescriptions ci-avant, le Maître d’Oeuvre fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable.

2.9 CARACTÈRE DES ÉTUDES

Plans d’exécution et notes de calculs Les documents d’exécution (plans, notes de calculs, …) et les plans d’atelier et de chantier seront dressés et fournis par l’entrepreneur. Cette mission concerne autant les phases provisoires pendant la période de chantier que celles définitives correspondant à l’exploitation de l’ouvrage. Pour ce faire ils devront tenir compte des incidences liées aux choix méthodologique de l’entreprise. Les plans d’exécution tiendront compte des charges, surcharges et autres sujétions apportées par l’ensemble des corps d’état. Les réservations demandées par les corps d’état seront en particulier reportées sur les plans d’exécution de gros œuvre.

Coordination - Synthèse Dans le cadre du présent marché, l’entreprise comprend forfaitairement dans son offre l’aide aux corps d’état dont les ouvrages ont une incidence directe sur ses propres travaux. Cette aide comprend d’une manière générale et sans que cette liste soit considérée comme limitative :

- La fourniture des renseignements concernant la conception des structures de Gros Œuvre et leur mise en œuvre et en particulier la fourniture des documents dits « Fonds de Plans Gros Œuvre » ; ces documents comprendront tous les renseignements indispensables (côtes, équarrissage, arases, …) à une parfaite exploitation par les autres corps d’état. Si nécessaire, ces informations seront explicitées au travers de coupes et élévations. Chaque élément d’ossature pourra à la lecture de ces documents être parfaitement positionné dans les trois dimensions,

- La collecte en retour des informations et des demandes exprimées par les corps d’état pour intégration sur les plans d’exécution,

- La communication des plans d’exécution et notes de calcul en temps utile.

- La création et l’entretien par le présent corps d’état d’un site FTP centralisateur des données de synthèse et de plans. Ce site accueillera également le tableau de fiches produites (mission QE).

Elle comprend aussi l’organisation et la participation aux réunions de synthèse :

- Pour assurer cette coordination, l’entreprise provoquera des réunions de synthèse auxquelles elle convoquera le représentant désigné de chaque entreprise afin d’assurer l’analyse nécessaire au bon fonctionnement d’ensemble T.C.E. des bâtiments.

- Le représentant désigné par chaque entreprise pour participer à ces réunions de synthèse et coordination devra être un technicien ayant pouvoir de prendre toutes décisions sans délai au cours de ces réunions.

Documents à fournir Les études d’exécution comprennent :

- La note d’hypothèses générales,

- Les plans de terrassement,

- Les plans de canalisations enterrées à l’intérieur du bâtiment,

- Les plans de fondations, compris dimensionnement, implantation, niveau, cotation ; échelle 1/50,

- L’implantation des axes, trames, et joints de dilatation,



LOT – GROS OEUVRE

34/62


- Les plans de coffrage des différents niveaux avec coupes de détails, dimensionnements, implantation des trémies et report des réservations définies par les entreprises concernées, maçonneries porteuses avec indications concernant la nature et le positionnement : échelle 1/50,

- La fourniture pour chaque ouvrage des natures d’acier et des carnets de ferraillage avec nomenclatures, façonnages, calepinage, quantités à commander,

- Les fonds de plan gros œuvre de tous les niveaux nécessaires aux autre corps d’état pour positionner leurs efforts, réservations et incorporations,

- Les notes de calculs d’exécution si nécessaire,

- Les plans de coffrage et de ferraillage d’éléments que l’entreprise par choix résultant de sa méthodologie propre a décidé de préfabriquer (prédalles, prémurs, …),

- Les spécifications complémentaires liées aux méthodologies et matériels propres à l’entreprise,

- Plans de coffrage et de ferraillage en élévation des voiles et poutres voiles,

- Les notes de calcul résultant de méthodologies propres à l’entreprise,

- Les plans de maçonneries,

- Les plans d’aménagement des locaux techniques,

- Les études spécifiques aux éléments préfabriqués en façade,

- Le plan général d’installation de chantier pour l’ensemble des corps d’état en conformité avec le règlement d’hygiène et de sécurité, et le PGC du coordinateur SPS,

- Les plans de phasage,

- Le PPSPS, en conformité avec le PGC du coordinateur SPS,

- Les fiches techniques et caractéristiques des matériaux et produits utilisés,

- Les documents des ouvrages exécutés.

Diffusion

L’entreprise est tenue de fournir ces documents en nombre suffisant pour diffusion auprès de tous les intervenants et en particulier auprès de :

- Maîtrise d’Ouvrage,

- Bureau de contrôle,

- Maîtrise d’œuvre,

- Chantier,

- Toutes les entreprises concernées. L’entrepreneur fera de même son affaire de la fourniture de tous les documents réclamés par les concessionnaires. Les documents non relatifs à l’exécution proprement dite des ouvrages, tels que plan d’installation de chantier et relevés géomètres complémentaires, les documents généraux, tels que PPSPS et les documents indispensables aux autres entreprises dans le cadre de leur études, tels que fond de plan gros œuvre, seront remis par l’entreprise titulaire du présent corps d’état avant le début des travaux Les documents à fournir en cours de chantier et soumis au visa de la maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique le seront quatre semaines avant l’exécution des ouvrages concernés. Les documents des ouvrages exécutés seront remis à la maîtrise d’œuvre en fin de chantier avant la réception des travaux. Le nombre d’exemplaires à fournir est indiqué dans les pièces administratives du DCE. Le titulaire du présent macro lot se charge de la collecte de tous les documents auprès de ses sous-traitants, qui constituent les dossiers en nombre conforme au CCAP et qui les remet au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre.



LOT – GROS OEUVRE

35/62


2.10 ÉCHANTILLONS - PROTOTYPES

L’entreprise aura à charge de produire les échantillons demandés par le Maître d’œuvre, de même qu’elle devra réaliser les prototypes nécessaires au choix du Maître d’œuvre. Chaque échantillon portera de façon indélébile, l’identification du matériel et de l’expéditeur. L’entreprise exposera, lors des travaux, tous les échantillons des matériaux ou matériels à mettre en œuvre selon les démarches de la Maîtrise d’œuvre.

2.11 INTERVENTION D’UN ORGANISME DE CONTRÔLE - AUTOCONTRÔLE

Les prescriptions et obligations imposées par le contrôleur technique ne seront pas considérées comme une novation au marché. L’entrepreneur se soumettra, sans pouvoir prétendre à une augmentation quelconque du prix convenu, à toutes les directives du contrôleur technique spécifiant les dispositions à prendre pour livrer les ouvrages en état de réception et d’utilisation. De plus, l’entrepreneur devra définir dans son offre son programme d’autocontrôle interne en précisant les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect. Il est tenu de désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions utiles, donner toutes instructions au personnel de son entreprise, et assister aux réunions de chantier. L’entrepreneur effectuera son autocontrôle à ses frais. Il devra en soumettre les modalités au Maître d’œuvre, ce dernier pouvant faire modifier les dispositions prévues par l’entreprise sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité. L’entrepreneur aura à sa charge les documents, procédures, procédés et essais nécessaires à l’autocontrôle.

2.12 SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS

L’entrepreneur doit, selon le planning des travaux et les phasages qui seront arrêtés par la suite, assurer l’organisation du chantier, conformément aux demandes du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé et au plan général de coordination. Conformément à la loi n° 93.1418 du 31/12/93 et au décret d’application n° 94.1159 du 26/12/94, le Maître d’Ouvrage a désigné pour la présente opération, un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé. Il a en charge principalement l’organisation entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, de la coordination de leurs activités simultanées ou successives, des modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, de leur information mutuelle, ainsi que de l’échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs. Obligations générales de l’entreprise Respect des mesures relatives à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs édictées par le Code du Travail et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965. Respect des consignes formulées par le coordonnateur et celles figurant en particulier dans le PGCSPS. Etablissement d’un plan particulier sécurité santé (PPSS) et sa mise à jour en fonction des remarques du Coordonnateur. Visite préalable du site, avec tous les sous-traitants et les intervenants éventuels, avant toute intervention, avec le Coordonnateur.



LOT – GROS OEUVRE

36/62


Participation au collège interentreprises de sécurité et des conditions de travail (CISSCT) lorsqu’il est requis. Remise en fin de chantier des documents nécessaires à la constitution par le coordonnateur SPS du DIUO.

Obligations particulières Protection : Fourniture, mise en place, entretien et repliement des protections collectives, telles que :

- Platelage,

- Garde-corps,

- Couvertures provisoires des trappes de visite, trémies, réservations et caniveaux, … Sans que cette liste soit exhaustive. Nettoyages : Des planchers : L’entreprise ainsi que ses sous-traitants sont tenu de procéder à un nettoyage quotidien de sa zone de travail et à un gros nettoyage hebdomadaire des planchers (à ses frais) pour débarrasser les surfaces de leurs matériaux, matériels, ainsi que les déchets de plâtre, de mortier, des débris provenant de ses propres travaux. Des accès : Le nettoyage permanent et journalier des accès du chantier sur les voies publiques ou privées, ainsi que les abords, est à la charge de l’entreprise titulaire du présent corps d’état. Il en sera de même de l’entretien en cours de chantier TCE, et de la remise en état éventuelle en fin de chantier des voies d’accès. Si cela s’avère nécessaire, le Maître d’œuvre se réserve le droit de faire appel à une société de nettoyage de son choix, pour assurer un balayage quotidien et un nettoyage hebdomadaire complet en sus des obligations des entreprises, restant dues, y compris enlèvement des gravois de tout le chantier, et ce, pendant toute sa durée. Les frais correspondants étant portés au compte des entreprises responsables. En cas de persistance dans le refus ou le retard apporté au nettoyage du chantier et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, le Maître d’œuvre se réserve le droit de faire exécuter le nettoyage par l’entreprise de son choix aux frais de l’entreprise défaillante.

Protections particulières : Suivant PGC, et notamment :

• Cheminement piétons protégés pour accès aux cantonnements et accès au chantier

• Tunnel et éclairage sur les échafaudages

• Aménagements intérieurs pour accès piétons et matériels aux zones de travail, compris emmarchements, rampes, platelage bois

• Escalier d’accès extérieurs provisoires et lift jusqu’à la fin du chantier Recommandations particulières : Suivant PGC.

2.13 MAINTIEN D’ACTIVITÉS

Pendant toute la durée du chantier, l’activité du collège mitoyen sera maintenue. Toutes les sujétions liées aux contraintes décrites ci-dessus seront prévues par l’entreprise. Des mesures de sécurité devront être prises et appliquées tout au long du chantier pour ne pas gêner les élèves et le personnel évoluant sur le site.



LOT – GROS OEUVRE

37/62


2.14 SÉCURITÉ DES TIERS

Toutes mesures devront être prises par l’entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers. Sans que la liste suivante ne soit exhaustive :

- Passages piétons protégés,

- Ceinture jointive de console pignons en débord de façade,

- Confinement de la zone de chantier,

- Signalisation et matérialisation des traversées des voies publiques,

- Homme trafic suivant nécessité,

- Homme clefs en charge de l’ouverture et fermeture quotidienne du chantier (portes et fenêtres), fermetures provisoires quotidiennes, la vérification quotidienne des fermetures de portes et des menuiseries extérieures ainsi que de la vérification de mise hors tension de l’armoire électrique de chantier et vérification de la coupure des éclairages d’entreprise

- Etc.

2.15 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS

L’implantation générale des bâtiments sera réalisée par le géomètre agréé par le Maître d’œuvre pour l’opération, aux frais et sous la seule responsabilité du titulaire du présent corps d’état. Cette mission comprendra :

- L’implantation et le piquetage de tous les axes importants,

- La détermination et matérialisation des repères de niveaux,

- L’entretien de ces repères disposés en dehors de l’emprise des ouvrages et servant de base pour l’implantation et le nivellement des ouvrages des autres corps d’état,

- Le contrôle de positionnement des parois principales en cours de chantier.

2.16 TRAITS DE NIVEAUX

Extérieurement Avant tout commencement de ses travaux, l’entrepreneur titulaire du présent corps d’état fera tracer sur un ouvrage fixe et indestructible, un trait de niveau servant de repère général à une cote convenue avec le maître d’œuvre. Ce repère sera rattaché au nivellement NGF et conservé pendant toute la durée du chantier par ses soins.

Intérieurement A l’intérieur de l’ouvrage et à chaque niveau, il sera tracé un trait de niveau à 1 m par rapport au sol fini, d’abord sur les éléments bruts (sur les gros murs, l’ossature et les poteaux, etc.) ensuite sur les cloisonnements et enduits, après l’exécution de ceux-ci. L’entrepreneur de Gros œuvre sera seul habilité à faire ces tracés et seul, il en devra l’entretien et la révision. L’entreprise, en aucun cas ne pourra refuser de donner un niveau ou d’indiquer un repère à un intervenant tiers et ce, quelle que soit sa profession à partir du moment qu’il a des travaux ou un contrôle quelconque à exécuter sur le chantier.

2.17 EXPERTISES PRÉLIMINAIRES Le titulaire du présent corps d’état devra, avant le démarrage des travaux, participer aux expertises contradictoires de l’état des constructions mitoyennes, suite à son appel dans le cadre de la procédure de référé préventif engagée par la Maîtrise d’ouvrage et à sa charge.



LOT – GROS OEUVRE

38/62


3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

3.1.1 Généralités

L’entreprise titulaire du présent lot prendra en charge en complément du CCAP :

- L’alimentation provisoire du TGBT de l’établissement à partir du coffret provisoire de chantier avec raccordement des coffrets et éclairage de chantier sur armoire divisionnaire en cas de retard concessionnaire ou défaillance du corps d’état électricité (puissance disponible à calibrer lors de l’installation du coffret de chantier)

- Les frais et la responsabilité de la mise à disposition de l'électricité durant toute la durée du chantier,

- L’installation des tableaux électriques de chantier,

- L’installation des éclairages extérieurs de chantier laissés en place jusqu’à la fin des OPR

- Les frais et la mise à disposition de l'eau sur le chantier,

- Dépose générale du réseau électrique provisoire chantier compris tous rebouchages soignés des percements et réservations

- Dépose des équipements publics et mobilier urbain suivant nécessité

Il est bien entendu que les entreprises titulaires des autres lots devront la réalisation de leurs propres aires de stockage et abris nécessaires à la conservation de leurs approvisionnements en conformité avec les prescriptions des fabricants. Les emplacements nécessaires aux installations de chantier seront mis à la disposition de l’entreprise titulaire du présent lot et définis sur place lors de la période de préparation de chantier. L’entreprise du présent lot devra transmettre aux intéressés (CSPS, Maître d’ouvrage, Maîtrise d’œuvre d’exécution) des plans d’installations de chantier précisant les zones de stockage, les zones de stationnement des entreprises titulaires des autres lots, les zones de livraison, le positionnement des bungalows (avec circulations intérieures), la circulation interne au chantier et les moyens de levage éventuellement prévus. En fin de travaux, toutes les entreprises seront tenus de laisser les emplacements de chantier propres et débarrassés de tous déchets et gravois, y compris remise en état des espaces verts, voirie et trottoirs. La Maîtrise d’œuvre d’exécution dispose d’un droit de contrôle sur les installations réalisées par l'entrepreneur. Une visite préalable du site sera réalisée avec le responsable du site et la Maîtrise d’œuvre d’exécution pour valider les éléments ci-avant. Les entreprises devront veiller à la mise en œuvre et à l’application du plan général de coordination santé - sécurité établit par le coordonnateur sécurité. Ce plan sera transmis au coordonnateur sécurité, à la Maîtrise d’œuvre d’exécution et au Maître d’Ouvrage. Installations à chiffrer au forfait compris frais de voirie.



LOT – GROS OEUVRE

39/62


3.1.2 Bureau de chantier et Base Vie

L’entreprise du présent lot devra la mise en place, l’entretien, la gestion, pendant toute la durée du chantier, et la dépose, en fin de chantier des installations suivantes :

- d’un bureau de chantier comprenant notamment une salle de réunion (équipées en tables et chaises) pour les réunions de chantier hebdomadaires.

- un bloc sanitaire avec WC et lavabo raccordés au réseau d’eau potable installé dans le cadre du chantier, avec comptage provisoire et prévoir un raccordement provisoire des sanitaires aux réseaux existants (EU et eau potable).

Le bureau de chantier sera installé à proximité de l’accès chantier, selon le plan d’installation de chantier. Outre les équipements nécessaires à l’installation des salles de réunions, l’entreprise intègrera les forfaits téléphonie (téléphone, fax, internet) compris intervention de l’opérateur pour branchements et réparations. En fin de travaux, après évacuation de ces équipements provisoires, l’entrepreneur devra remettre en état, à ses frais, dans le cadre de ce poste financier, la plate-forme ayant reçu le bureau et la base vie. L’entreprise du présent lot sera responsable de la bonne tenue des installations de chantier et devra réparer, à ses frais et dans les meilleurs délais, les dégradations éventuelles pendant toute la durée du chantier.

3.1.3 Panneaux de chantier

Suivant CCAP et Charte graphique du Maître d’Ouvrage.

3.1.4 Cloture de chantier L’entreprise du présent lot devra fournir, mettre en place, entretenir, gérer et déposer en fin de chantier, la clôture de chantier, constituée comme suit : Clôture de chantier, de type HERAS ou équivalent, de hauteur hors-sol égale à 2,00m à panneau scellés dans le sol. Y compris collier entre panneau devra être mise en place (500 ml). Cette clôture a pour définition :

- La sécurisation de la zone chantier - La séparation de l’espace « travaux » et des zones occupées par les élèves

La prestation comprendra les pose, dépose selon plan d’installation de chantier, nettoyage hebdomadaire des détériorations (tags, affiches publicitaires ou politiques, …).

3.1.5 Gardiennage de chantier L’entreprise devra assurer le gardiennage de chantier pendant toute la durée des travaux. Les moyens mis en œuvre sont laissés à la libre appréciation de l’entreprise.

3.1.6 Signalisation Une signalisation visible en permanence sera mise en place en relation avec le coordonnateur sécurité pendant toute la durée du chantier. Elle indiquera notamment les accès pour l’exécution des travaux.



LOT – GROS OEUVRE

40/62


3.1.7 Benne à gravois

A la charge du macrolot Gros Œuvre dans les conditions de la NFP 03-001.

3.1.8 Produits dangereux Les outils et matériels, les matériaux et produits, dès lors qu’ils présentent un risque, notamment vis-à-vis des personnes, devront être entreposés et protégés de telle sorte qu’ils n’engendrent pas de dangers ou, s’il s’agit de produits de démolition, évacués le plus rapidement possible du chantier. Ces mesures seront prises en relation avec le coordonnateur sécurité.

3.1.9 Chantier à faibles nuisances Les entrepreneurs devront :

- Limiter les nuisances en respectant les points suivants :

Voies de circulations, stationnement, parking et livraison

- Respecter les exigences réglementaires et administratives et adapter les accès chantier en conséquence,

- Veiller à organiser au mieux l’approvisionnement du chantier et les enlèvements (horaires, itinéraires…) en concertation avec les services administratifs.

Propreté des abords du chantier

- Dispositif de nettoyage des roues de camion (si nécessaire),

- Maintien de la propreté des abords du chantier.

Information des riverains et traitement de leurs éventuelles réclamations

- Désignation par les entreprises de la personne responsable de l’information des riverains et du traitement des réclamations de ces derniers,

- Définition des différentes actions à mener pour l’information des riverains. La nature des informations à communiquer est en corrélation avec les diverses nuisances (sonores par exemple).

Nuisances sonores

- Sensibilisation du personnel de chantier,

- Planification des taches bruyantes,

- Branchement électrique opérationnel pour supprimer le recours à un groupe électrogène.

- Limiter les risques de pollution pouvant affecter le lieu, les ouvriers et le voisinage en respectant les points suivants :

Respect des dispositions réglementaires

• Brulage de matériaux : le brulage des matériaux est interdit sauf dans des cas réglementaires ou sanitaires bien spécifiques (bois contamines par des insectes xylophages : termites…),

• Centrale à béton : utilisation d’un bac de décantation pour la récupération des eaux de lavage, avant leur recyclage,

• Outillage muni de filtre à poussière.

Produits dangereux

• Etiquetage des produits. Les entreprises devront avoir sur le chantier les Fiches de Données Sécurité (FDS) relatives à leurs lots.

• En cas de risque de rejet de substances dangereuses, prévoir des zones de stockage adaptées aux diverses pollutions, et faisant l’objet d’une signalétique spécifique, ainsi que les dispositions permettant une isolation du sol et une récupération des éventuels rejets.



LOT – GROS OEUVRE

41/62


Produits moins polluants

• Utilisation d’huile de décoffrage d’origine végétale

- Gestion des déchets de chantier en respectant les points suivants :

Gestion différenciée et valorisation des déchets de chantier

• Chaque entreprise doit établir la liste estimative des déchets produits selon l’avancement du chantier,

• Chaque entreprise doit établir les quantités de déchets produits selon l’avancement du chantier.

- Maitrise des ressources en eau et en énergie en respectant les points suivants :

• Engagement des entreprises à réduire leur consommation d’eau et d’énergie à travers des actions de sensibilisation des ouvriers

- Bilan de chantier en respectant les points suivants :

Etablissement en fin de chantier d’un bilan mesurant les efforts et les dispositions environnementales mises en place. Il doit contenir les informations concernant :

• Le rappel des objectifs environnementaux du chantier,

• La personne désignée par le Promoteur pour relayer les informations environnementales relatives au chantier,

• Les réclamations des riverains et leur traitement, les moyens d’information mis en œuvre,

• Les dispositions appliquées afin de réduire les nuisances,

• Les incidents ou accidents environnementaux intervenus pendant le chantier, ainsi que le traitement des dysfonctionnements,

• Les résultats détaillés sur les différents types de déchets et le bilan de leur gestion (récupération, traitement, évacuation),

• Les éléments mis en place afin de maitriser les ressources en eau et en énergie

3.1.10 Organisation de chantier / Planning des travaux Le planning général d’exécution des travaux sera établi par l’O.P.C. en prenant en compte les éléments suivants :

- Planning de la Maîtrise d’œuvre,

- Notice de phasage,

- Plans de phasage,

- Délai global de réalisation des travaux de la Maitrise d’Ouvrage,

- Des calendriers d’exécution de chaque entreprise titulaire d’un ou de plusieurs corps d’état.

Sera prévu une interruption de chantier pendant la période des examens.

3.1.11 STOCKAGE SUR LE SITE Suivant le plan d’installation de chantier établi par l’entreprise principale et validé par la Maitrise d’Œuvre, les entrepreneurs titulaires des différents corps d’état seront responsables du stockage et de la protection de leurs matériaux à l'abri des intempéries et des chocs.

3.1.12 ECHAFAUDAGES Tous les échafaudages nécessaires à la mise en œuvre sont à la charge du macrolot Gros Œuvre étendu suivant contraintes de phasage, demande de l’OPC et du CSPS.

3.1.13 Garantie et entretien



LOT – GROS OEUVRE

42/62


Au cas où des défectuosités apparaîtraient après la réception, pendant la période de garantie réglementaire, l’entrepreneur devra remédier, à ses frais, aux inconvénients signalés, jusqu'à ce que ses ouvrages aient été reconnus par le maître d'œuvre comme donnant entière satisfaction. Seront également à la charge de chaque adjudicataire, tous les travaux accessoires des autres corps d’états nécessités par la révision, l'entretien, la remise en état et le remplacement des éléments défectueux.

3.1.14 Compte prorata Les dépenses communes de chantier entreront au compte prorata général.

La gestion de compte prorata sera à la charge de l’entreprise du présent lot. Le contenu du compte prorata et sa gestion seront conformes à la convention interentreprises laquelle sera mise au point entre les titulaires des différents lots, dès l'ouverture du chantier. Il est rappelé que ni les Maîtres d'Ouvrage, ni l'équipe de Maitrise d’Œuvre n'auront à intervenir dans la gestion du compte prorata. Les entreprises devront présenter avec leur décompte définitif la preuve qu'elles ont acquitté la part leur incombant.

3.1.15 Hygiène et sécurité Le Titulaire aura l'obligation de respecter la réglementation concernant l'hygiène et la sécurité sur les chantiers ainsi que le CCG. En particulier, il devra mettre en place les dispositifs et moyens réglementaires s'opposant aux chutes et aux blessures de leur personnel, tels que garde-corps, filets, chaussures spéciales, port du casque, etc... Le coût de ces dispositions est réputé inclus dans le montant forfaitaire du Marché. Le Titulaire sera responsable de son personnel au regard de tout accident ou incident pouvant survenir à l'occasion de ses travaux.

3.1.16 Sécurité, Protection de la santé L’Entreprise titulaire et chaque sous-traitant devra se soumettre aux dispositions prises par le Coordonnateur SPS désigné pour l’opération par le Maître d’Ouvrage. Elle devra notamment prendre connaissance et intégrer dans son offre, les incidences inhérentes au PGC (Plan Général de Coordination) et établir son propre PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé). Le PGC définit entre autre les modalités d’accès, de circulation et de stockage nécessaires aux besoins du chantier, les effectifs présents sur le chantier déterminant les moyens matériels à installer. Les modalités d’affichage et les moyens de prévention seront définis par le Coordonnateur. L’usage du feu sur le chantier est interdit.

3.1.16.1 Généralités

Les installations de chantier seront réalisées suivant les indications du plan d'installation de chantier et suivant synthèse des contraintes imposées par le chef d'établissement, le Maître d'œuvre d'exécution, du Pilote de l'opération.



LOT – GROS OEUVRE

43/62


3.1.16.2 Prise de possession du chantier

L'entreprise prévoira, avant tout début d’intervention, l'établissement d'un constat d'état des lieux des abords du chantier et des bâtiments et voiries existants.

L’état des lieux sera - dans la mesure du possible - réalisé de façon contradictoire. Toutefois, faute d'accord des parties, l'entreprise fera son affaire de missionner un huissier de justice assermenté. Pour la préparation et l'aménagement de l'emprise et des accès du chantier, l'entrepreneur applique les prescriptions du CCTC.

3.1.16.3 Voies de chantier - Plate-forme de travail

Le titulaire du présent lot aura à sa charge toutes sujétions de voirie d’accès de chantier. Création de toutes voies et plateformes supplémentaires nécessaires à la circulation des engins de chantier, voies de grues, etc... Démolition de ces plateformes et évacuation des matériaux aux décharges publiques, et apport de remblais en lieu et place. Si nécessaire, station de nettoyage des véhicules (conformément au Cahier des Charges de la Ville et du site). La protection et la sécurité des personnes et véhicules concernant toutes les parties du chantier en contact avec les voies publiques et les propriétés voisines, ainsi que les voies publiques avoisinantes elles-mêmes. L'Entrepreneur étudie les mesures et les dispositifs de protection en conformité avec les règlements en vigueur, documents d'hygiène et sécurité et règlements communaux. Les engins de chantier devront être conformes à la législation en vigueur ou aux recommandations des services compétents du Ministère des Affaires Sociales tels que l'Inspection du Travail, la Sécurité Sociale, l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) et respecter les normes acoustiques. L'entrepreneur a à sa charge la vérification des grues (et d'une manière générale de tous les engins de levage) y compris leur fondation.

3.1.16.4 Adaptation en cours de chantier

En fonction du phasage des travaux, l'Entrepreneur doit les adaptations, déplacements, et aménagements nécessaires à l'avancement du chantier. Il comprendra entre autre :

• La mise en œuvre de tous les étaiements et confortations provisoires.

• La remise en place et la réfection des ouvrages pendant la durée du chantier.

• Le déplacement éventuel des matériaux ou aires de travail suivant l'avancement des travaux.

• Le démontage et déplacement éventuels des engins de levage suivant l’avancement des travaux.

• La démolition et l'évacuation des matériaux résultant à la fin des travaux.



LOT – GROS OEUVRE

44/62


3.2 PLANS D'EXÉCUTION ET SPÉCIFICATIONS À L'USAGE DU CHANTIER Dans la réalisation des études de synthèse, et en parallèle aux études d’exécution, les entreprises titulaires des différents lots, notamment techniques, devront transmettre, pour compilation et mise en cohérence, à L’entreprise du présent lot :

3.2.1 En complément des plans architecturaux établis au stade du projet

Plans de repérage et calepinage des ouvrages de second œuvre (menuiseries, faux plafonds, revêtements de sols, etc.) Coupes et détails de second œuvre à grande échelle avec définitions des interfaces entre composants et corps d’état

3.2.2 Infrastructure, fondations et structure

Plans de fondations, incluant les terrassements particuliers, les tracés de toutes les canalisations enterrées avec tous diamètres, les dimensionnements et niveaux au 1/50 des fondations superficielles et profondes Plans de ferraillage au 1/50 avec nature des aciers, sections d’armatures et implantation générale Plans de structure béton armé incluant les plans des différents niveaux au 1/50 avec cotation, dimensionnement, implantation des trémies, report des réservations définies par les entreprises et visées par la cellule de synthèse Plans des maçonneries porteuses, nature, positionnement au 1/50 Plans des ouvrages de structure métallique incluant lignes d’épure, cotation, nature des profilés, détails de principe des assemblages, des scellements et appuis

3.2.3 Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie

Plans au 1/50 intégrant les tracés des réseaux et gaines (bifilaires) avec indication des diamètres, sections et niveaux, l’implantation des terminaux et principaux accessoires Les détails de principe d’équipement des locaux techniques et sanitaires Les coupes et détails nécessaires. Ensemble des demandes formulées au corps d’état concerné

3.3 BRANCHEMENTS PROVISOIRES DE CHANTIER L’entreprise du présent lot doit faire toutes les démarches administratives auprès des concessionnaires, services municipaux et de voiries concernant les travaux préliminaires dont les branchements de chantier pour la voirie, l’eau, l’électricité, le téléphone, l’évacuation EU - EP, etc.… Les prestations dues par le présent lot comprennent également :

▪ toutes sujétions de terrassement, remblais, mise hors gel des canalisations par rapport à la plate-forme, protection au droit des voiries de chantier, etc.…

▪ l’entretien de toutes ces installations et les modifications nécessaires liées notamment au découpage en tranches.

▪ les déplacements éventuels en cours de chantier.

▪ le démontage et l’enlèvement en fin de chantier pour tous raccords nécessaires aux ouvrages construits.

▪ les charges temporaires de voirie et de police.



LOT – GROS OEUVRE

45/62


Branchement eau Prestation à la charge du lot Gros-Œuvre.

• Toutes fournitures, mise en œuvre et raccordement de canalisations de diamètre approprié pour l’alimentation du chantier, pour les appareils sanitaires y compris toutes sujétions pour :

• branchement sur réseaux publics.

• regards et compteurs.

• attentes après compteur avec vannes d’arrêt : nombre suivant nécessité du chantier.

• piquages en attente pour branchement de chantier avec vannes d’isolement : nombre suivant nécessité du chantier.

• alimentation du bureau de maîtrise d’œuvre y compris raccordement des appareils.

• Suivant réglementations en vigueur, suivant demandes des Entreprises et en accord avec le Maître d’Œuvre.

Branchement électrique et éclairage Prestation à la charge du lot Gros-Œuvre.

• Toutes fournitures, pose et raccordement électrique pour alimentation du chantier en courant 220 volts triphasé et 380 volts triphasé y compris toutes sujétions pour :

• branchement sur réseau public et comptage.

• raccordement au réseau de distribution.

• tableaux de chantier à l’abri des intempéries à chaque niveau, avec disjoncteur à très haute sensibilité (30 MA), dispositifs de coupures, etc.… : nombre suivant nécessité du chantier.

• boîtiers de connections et socles de prises étanches : nombre suivant nécessité du chantier.

• raccordement du bureau de maîtrise d’œuvre et du Coordonnateur.

• éclairage provisoire des locaux et de toutes les circulations intérieures et extérieures au bâtiment.

• démontage et enlèvement en fin de chantier. Suivant réglementations en vigueur, suivant demandes des Entreprises et en accord avec le Maître d’Œuvre. Branchement téléphone Prestation à la charge du lot Gros-Œuvre.

• Toutes fournitures et mise en œuvre pour alimentation des lignes téléphoniques, nécessaires, comprenant au minimum :

• une ligne pour branchement poste entreprise.

• une ligne raccordée au bureau de maîtrise d’œuvre avec deux postes raccordés.

• une ligne téléphonique pour le bureau du Coordonateur

• une ligne pour branchement télécopie.

• une ligne pour appel de secours sera mise à disposition du personnel.

• démontage et enlèvement en fin de chantier.

• Suivant indications du Maître d’Œuvre, les lignes supplémentaires s’avérant nécessaires pour les Entreprises seront à imputer au compte prorata.

• Réseau d’assainissement Prestation à la charge du lot Gros-Œuvre.

• Toutes fournitures et mise en œuvre de canalisations pour évacuation des eaux de l’ensemble du chantier y compris toutes sujétions pour :

• regards provisoires pour branchement du bureau de maîtrise d’œuvre et attente pour branchements des autres installations de chantier.

• raccordements des appareils de bureau de maîtrise d’œuvre.

• raccordement de l’ensemble sur réseau public existant.

• démontage et enlèvement en fin de chantier.

• entretien et nettoyage des réseaux enterrés en cours et en fin de chantier.



LOT – GROS OEUVRE

46/62


Suivant règlements en vigueur, suivant demandes des Entreprises et en accord avec le Maître d’Œuvre : pour les réseaux provisoires d’évacuation des E.U. et E.V. pour les réseaux provisoires d’évacuation des E.P.



LOT – GROS OEUVRE

47/62


3.4 DEPOSE / DEMOLITIONS

3.4.1 Etaiement / Confortation De Structure L’entrepreneur devra la réalisation de tous les étaiements nécessaires à la bonne stabilité des ouvrages existants conservés en coordination avec l'entreprise du lot Curage - Démolition. Il sera fait usage de réseaux de maintien au moyen de madriers et de bastaings pour les éléments provisoires et d'éléments métalliques pour les ouvertures de baies définitives, sur les deux parements des murs, liaisonnés entre eux afin qu’ils soient pris en moise. Les étaiements consécutifs seront répartis de façon homogène afin de ne pas créer de points de poinçonnement. L’usage de vérins hydrauliques pourra être ponctuellement nécessaire. Dans le cas d’ouverture dans les murs ou de reprise de cadres ou de baies (suivant plans) l’entreprise prévoira l’étaiement systématique des linteaux par passes alternées par mise en œuvre de linteaux et de pieddroits provisoires préalablement aux démolitions et aux reprises de tableau, appuis ou linteau. Préalablement aux travaux de démolition proprement dits, l’entreprise devra prévoir l’isolement et la mise hors d’eau et hors d’air des bâtiments contiguës aux démolitions, par mise en œuvre de cloisons provisoires et tout moyen approprié. Y compris désactivation des réseaux au préalable, tri sélectif et évacuations aux décharges publiques. L’entreprise devra vérifier les localisations en concordance avec les plans de démolition et les plans de l’Architecte Le titulaire du lot devra, en sus des prestations décrites, la réalisation de tous travaux de renforcement de structure, permettant la réalisation des travaux de démolition structurelle et de dépose de maçonnerie sans risque pour la pérennité des ouvrages et la sécurité des personnes. L’entrepreneur fera, s’il le juge nécessaire tous les sondages complémentaires à ses frais avec l’accord du Maître d’Ouvrage. Il appartient à l’entrepreneur d’exécuter toutes les investigations sur place qu’il jugerait nécessaires quant à la nature du sol notamment.

3.4.2 Démolitions structurelles Percements d'ouvertures, suppression de murs porteurs ou de poteaux, suppression de maçonneries sans poutres de reprises existantes ; ces démolitions devront s'accompagner d'étaiement , de chevalements , de tabourets métalliques et d'échafaudage à la charge du présent lot, permettant l'exécution des ouvrages béton armé de reprise : linteaux, chaînages horizontaux, reprises en sous-œuvre,.... Casse de maçonneries de toutes natures participant à la structure du bâtiment. La casse est exécutée manuellement et comprend :

• L'étaiement conservatoire des parties de bâtiment adjacentes.

• La mise en place et le suivi de points de contrôles éventuels : jauges de déformation ou points de visés rattachés à un repère fixe.

• La création éventuelle de chevêtres et de complément de linteaux

• La réalisation des points d'appuis, de quelque nature qu'ils soient, pour assurer le report



LOT – GROS OEUVRE

48/62


des charges, nécessaires à la pérennité de l'ouvrage

• La dépose de toutes les canalisations éventuellement noyées dans les murs.

• La dépose des éléments bois ou métalliques inutiles (après accord du Bureau de Contrôle).

Les gravois sont régulièrement humidifiés pour éviter les nuages de poussière. L'entreprise devra, au préalable, soumettre les notes de calculs, les plans d'étaiement, les plans d'exécution, une méthodologie et un phasage, à l'agrément du Maitre d'Œuvre et Du Bureau de Contrôle. Compris toute sujétion de fourniture, d'échafaudage, d'étaiement conservatoire, de mise en œuvre, toutes manipulations, enlèvement des déchets aux décharges publiques, frais de décharges, etc...

3.4.3 Dépose de maçonnerie Reprise soignée des voiles, des poteaux conservés comprenant le repiquage du béton existant, la passivation des fers, la réfection au mortier de réparation sans retrait.

LOCALISATION :

Escalier extérieur du Bâtiment C

3.4.4 Dépose de maçonnerie Dépose de la maçonnerie constituée de parpaings du sol jusqu'au niveau inférieure du plancher haut, compris tous renforts de structure. Ouverture de baie et percements dans les façades existantes : Note méthodologique et note de calcul à la charge de l’entreprise. Un diagnostic des murs existants et une étude de compatibilité avec les travaux de percements envisagés seront réalisés par l’entreprise titulaire du présent lot. La manutention des blocs compris chargement en bennes pour enlèvement aux D.P. ou zone de stockage suivant CCTC sera intégrée. Reprise soignée des voiles, des poteaux conservés comprenant le repiquage du béton existant, la passivation des fers, la réfection au mortier de réparation Sikadur 43 ou équivalent.

3.4.5 Démolition de dalle Démolition manuelle (moyen pneumatique prohibé) de la dalle béton, compris évacuation des gravats en décharge. Terrassement du sol existant, exécuté de façon manuelle. Compris évacuation des terres en décharges suivant diagnostic environnemental de la qualité des sols et des gaz du sol joint au DCE. Compris démolition et évacuation en décharge des anciens dallages découverts.



LOT – GROS OEUVRE

49/62


3.5 FONDATIONS

3.5.1 HYPOTHESE Il appartient à l’entreprise titulaire du présent lot de tirer les conséquences du rapport de sol joint ainsi que du diagnostic de pollution des sols. Succinctement résumé, le principe des fondations consiste en la réalisation de fondations superficielles. L’entrepreneur devra exécuter toutes les réservations qui lui seront demandées, y compris les fourreaux pour passage de canalisations de toutes sortes, câbles électriques ou autres, ainsi que tous les rebouchages et raccords après coup.

Béton de propreté Béton de propreté d’épaisseur minimale 5 cm, à réaliser sous tous les ouvrages coulés en place en contact avec le sol, notamment sous l’ensemble des longrines, semelles, fosses diverses, carneaux et caniveaux, …

LOCALISATION :

- Suivant plans de principe des fondations : fonds de fouille des semelles, sous faces des longrines, fosses, carneaux…

Gros béton de rattrapage et de purge La recherche de la couche d’assise pour ancrer les fondations, selon les directives du rapport de sol, conduira à prévoir des puits gros béton de rattrapage sous les semelles isolées ou filantes. Si des purges du sol d’assise sont nécessaires, elles seront réalisées en gros béton et font partie des prestations dues forfaitairement par le titulaire du présent corps d’état. Le respect de la règle des 2 pour 3 entre fondations voisines existantes et/ou neuves conduira également à moduler les niveaux de fonds de fouilles et à la réalisation de redans. Béton d’épaisseur et de caractéristiques correspondant à la configuration des semelles ou ouvrages voisins.

LOCALISATION :

- Suivant plan de principe des fondations et études d’exécution gros œuvre

Semelles isolées Au droit des charges ponctuelles, en tête des puits gros béton et sous les longrines si nécessaire, il sera réalisé des semelles isolées en béton armé. Béton : Fourniture et mise en œuvre d’un béton B3. Coffrage : Coulage pleine fouille suivant recommandations des rapports de sol. Aciers : Fourniture et mise en œuvre d’acier type HA, DX ou TS, suivant calculs. Inclus les sujétions pour armatures de liaisonnement et attentes.

LOCALISATION :

- Suivant plans de principe des fondations

Semelles filantes

Au droit des charges uniformément réparties, il sera réalisé des semelles filantes en béton armé.



LOT – GROS OEUVRE

50/62


Béton : Fourniture et mise en œuvre d’un béton B3. Inclus toutes sujétions d’exécution, telles que redans au droit des changements de niveau. Aciers : Fourniture et mise en œuvre d’acier type HA, DX ou TS, suivant calculs. Inclus les sujétions pour armatures de liaisonnement, attentes et chaînages.

LOCALISATION :

- Suivant plans de principe des fondations

3.6 DALLAGE SUR TERRE PLEIN Réalisation d’un dallage sur terre plein. Exécution du dallage suivant le DTU 13.3 et recommandations du rapport géotechnique G2AVP C.16.30.072 du 06/06/2016 établi par Hydrogéotechnique Nord & Ouest. Prévoir essais de plaque pour réceptionner la plateforme support de dallage. Fourniture et pose sur un feutre géotextile de grave-ciment, formant blocage, soigneusement compactée. Fourniture et pose de béton dosé à 350 kg/m³, compris armature. Ce béton sera coulé sur un film d'étanchéité pour dallage avec interposition d’un isolant thermique de type K-FOAM D de 7cm d’épaisseur, R = 2.4 m².K/W. Épaisseur du dallage suivant localisation (voir plans). L’attention de l’entreprise est attirée sur le fait que le niveau fini est variable suivant localisation.

3.6.1 Traitement du fond de forme

L’Entrepreneur du présent lot devra le traitement du fond de forme pour la réalisation des dallages sur terre plein. L’Entrepreneur devra réaliser une couche de forme propre (passant à 80µ < 5%) bien graduée (ES > 30) compactée à 95% de l’OPN, sur une épaisseur suffisante pour obtenir les valeurs minimales conformes au DTU 13-3 : Kw > 50 MPa/m avec EV2/EV1<2,2. Les essais de contrôle de compactage sont à la charge de l’entrepreneur et seront exigés par le maître d’œuvre. La teneur en eau sera contrôlée de façon à permettre un compactage efficace. Celui-ci sera réalisé par des moyens appropriés à la nature de sol et aux travaux à réaliser. Les surfaces des couches terminées ne devront pas présenter d’irrégularité ou de flaches et devront être modelées pour présenter les pentes nécessaires à l’écoulement des eaux de ruissellement.

LOCALISATION :

Sur toute l’emprise du dallage sur terre plein

3.6.2 Composition du dallage Après traitement à la chaux, compactage soigné du fond de forme, exécution d’un dallage en béton armé : Réalisation d’une couche de forme constituée des grave-ciment.



LOT – GROS OEUVRE

51/62


Compactage suivant indications de l’étude de sol. Mise en œuvre d’une interface anticapillaire (film polyéthylène) (soit joints soudés, soit à recouvrement), relevé au droit des parois verticales sur l’épaisseur de la forme. Mise en œuvre d’un dallage en béton armé C25/30, classe d’exposition XC2, épaisseur suivant plans. Armatures HA et TS Fe 50. Coupure solidienne des dallages contre les ouvrages de fondations. Compris toutes réservations demandées par les autres corps d’état. Compris joints de fractionnement, joints de retraits…recoupage des dallages par joints sciés formant des panneaux de moins de 8.5 de diagonale. Compris formes de pentes (parfaitement régulière dans tous les locaux comportant une porte sur l’extérieur, la pente portant sur la partie au droit de cette porte) Compris toutes sujétions de mise en œuvre. Finition D2 Essai à la plaque Des essais de contrôle de compactage seront réalisés au niveau du dallage par un laboratoire agréé. Le coût de ces essais restera à la charge de l’entreprise. La valeur minimale du coefficient de réaction K devra être de 35 Mpa/m, soit 3.5bar/cm sur la fondation et il est souhaitable d’obtenir K≥ 50 Mpa/m sur l’arase de la forme. En cas d’essai non concluants, l’Entrepreneur sera tenu d’effectuer la reprise des remblais dans la zone incriminée, puis de faire procéder, à ses frais, de nouveaux essais de contrôle. Le nombre d’essais à prévoir est de 1 essai tous les 100 m². Réservations Toutes les réservations pour les autres corps d’état seront à prévoir par le présent lot (trémies, décaissés, feuillures, regards, fourreaux, siphon de sol, etc...) suivant plans des lots concernés. Défoncé au droit des portes donnant sur l’extérieur pour seuil préfabriqué. Il appartiendra au titulaire du présent lot de prévenir les corps d’états concernés 48 h à l’avance pour le passage de leurs réseaux sous dallage. Compris toutes sujétions d’exécutions. NB : Si des pluies se produisent pendant les travaux ou si les précipitations sont abondantes au cours des 2 mois précédents les travaux, des adaptations seront nécessaires.

LOCALISATION :

Dallage sur terre plein



LOT – GROS OEUVRE

52/62


3.7 RÉSEAUX ENTERRÉS

3.7.1 Réseaux secs Tous les réseaux secs et tous les fourreaux enterrés sous l’emprise du bâtiment sont à la charge du présent lot. En liaison avec les réseaux enterrés dus par le lot VRD et les contraintes indiquées par les Corps d’Etat Techniques, les travaux du présent lot comprennent : Les tranchées (ouverture et remblais en tout venant). Pose de fourreaux PVC aiguillés pour courants forts et faibles, sur sabline en fonds de fouille, diamètres et implantations suivant plans : Fourreaux arrêtées par le présent lot à + 50 cm au-dessus du sol. Y compris toutes sujétions de réservations dans les ouvrages de fondation, voiles, etc… Un repérage de toutes les sorties devra être mis en place et entretenu par le titulaire du présent lot. Les fourreaux devront être parfaitement bouchés pendant toute la durée des travaux, jusqu’au moment des branchements intérieurs et extérieurs.

3.7.2 Réseaux d’évacuation EU/EV Ouverture de tranchées, y compris évacuation des déblais en décharge. Pose des canalisations sur sabline en fonds de fouille, réglage de pente avec minimum de 2 cm/m, canalisations arrêtées à +30cm au dessus du sol, Les réseaux EU/EV seront en PVC CR8, série assainissement, jusqu’aux regards situés en extérieur des bâtiments. Diamètres et implantation suivant plans, à confirmer par le lot PLOMBERIE. Remblaiement en sablon compacté. Compris coudes, contre-coudes, raccords… Y compris toutes sujétions de réservations dans fondations, voiles, etc. Un repérage de toutes les sorties devra être mis en place et entretenu par le titulaire du présent lot. Les canalisations devront être parfaitement bouchées pendant toute la durée des travaux, jusqu’au moment des branchements intérieurs et extérieurs.

LOCALISATION :

Pour réseaux d’évacuation EU/EV, enterrés sous dallage, suivant plans

3.8 REPLI DU CHANTIER La prestation à exécuter à la demande du Maître d’œuvre, soit en une seule fois, soit par phases successives, en fonction du déroulement du chantier, comprend : Le démontage et le repli de toutes les installations réalisées.



LOT – GROS OEUVRE

53/62


La remise en état du terrain pour toutes les zones ayant été utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres à son entreprise que celles de tous les corps d’état, ainsi que celles utilisées pour les installations communes. L’enlèvement de tous les gravois. L’entrepreneur se réfèrera à la Note d’Organisation du chantier.

3.9 SUPERSTRUCTURE

3.9.1 GENERALITES

Le degré de stabilité au feu de l’ossature sera conforme à la réglementation pour les types de ERP, conformément aux prescriptions générales. Les calculs tiendront compte des charges climatiques et acoustiques du projet. Tous les ouvrages décrits ci-après incluront les sujétions pour incorporation et réservations. L’entrepreneur doit les réservations dans ses ouvrages, des empochements, trémies, caniveaux, trous, chevêtres, etc., nécessaires aux entrepreneurs des autres lots. Le matériel spécifique nécessaire (fourreaux, pattes, rails, douilles, coffrets, pièces de suspension, taquets, liteaux) sera fourni par les entreprises des dits lots. Les plans de réservation donnant les implantations, dimensions et indications relatives à la mise en œuvre, seront établis par les entreprises des autres lots, mais le report sur les plans de coffrage et les adaptations du ferraillage des ouvrages de béton armé incombent au présent lot. Seules, les incorporations des lots techniques seront réalisées par ces derniers dans les coffrages du gros-œuvre. L’entrepreneur du présent lot doit réserver les feuillures et encoches éventuelles aux emplacements des portes et ouvertures dans les voiles en maçonnerie lourde. Les huisseries métalliques à incorporer dans le coffrage des voiles en béton sont fournies par les entreprises des lots concernés. Les manutentions, la pose et le réglage de ces huisseries sont assurées par le présent lot, y compris les mannequins du fournisseur utilisés obligatoirement. Cette structure se constitue de :

- murs extérieurs de façades et pignons,

- murs intérieurs et de refends,

- poteaux, poutres,

- planchers,

- ouvrages divers, acrotères, garde-corps, allèges, gaines …

3.9.2 POTEAUX Les poteaux seront réalisés en béton armé. Le dosage supplémentaire de ciment qui pourrait être imposé en raison de la faible section de certains ouvrages ne donnera lieu à aucune augmentation du montant du marché de travaux du présent lot. Les coffrages des poteaux seront rigides, indéformables, étanches parfaitement verticaux et calés de telle sorte qu’ils ne subissent aucun mouvement pendant le coulage et le vibrage du



LOT – GROS OEUVRE

54/62


béton. La composition du béton sera établie en vue de satisfaire les exigences des résistances mécaniques à obtenir, tout en recherchant une bonne capacité. Lors du coulage du béton, il y aura lieu de veiller à ce qu’aucun vide ne subsiste, pour les éviter il s’effectuera lentement par couches successives de 0,50 m d’épaisseur au plus, chacune étant vibrée. La distance des armatures aux parois ne sera jamais inférieure à 2,5 cm, elle sera de 3 cm lorsque la paroi est exposée à l’humidité. Le décoffrage des poteaux ne s’effectuera que lorsque la résistance du béton sera suffisante, celle-ci étant appréciée en fonction des conditions climatiques en accord avec le Bureau de Contrôle. Il sera réservé tous les orifices, trous, etc. permettant des entres ou sorties d’air et le passage des gaines, canalisations, câbles, etc. des différents réseaux, dans les conditions indiquées à l’article des Généralités.

LOCALISATION :

- poteaux selon études béton.

3.9.3 POUTRES Béton à résistance contrôlée. Coffrage P2 pour rester apparent Armature HA selon sollicitations Section selon plans étude BA et plan guide du Maître d’œuvre. Réservations pour béquets sur poutres acrotères, allèges ou voiles.

LOCALISATION :

- Poutres intégrées aux dalles.

3.9.4 MURS EN MAÇONNERIE DE BLOCS DE BÉTON

Épaisseur suivant plans d’architecte déduite des finitions sur chacune des faces, compatibilité avec le DTU 20.13 sur la hauteur des cloisons et la destination (intérieur ou extérieur) et respect des exigences acoustiques et de résistance au feu. Concernant les cloisons de distribution, chacune des faces sera enduite. Sinon seules les faces vues et qui resteront apparentes et/ou destinées à recevoir un revêtement de finition, seront enduites, ainsi qu’une au moins de celles des murs ayant des performances acoustiques à assurer, quelle que soit sa finition. Les maçonneries constituant l’enveloppe et le cloisonnement des locaux techniques seront de type plein. Habillage en pierre de parement du pays en appareillage avec joints ciment suivant plans et élévations Architecte et Permis de Construire.

LOCALISATION :

- Suivant plans.



LOT – GROS OEUVRE

55/62


3.9.5 PLANCHERS TYPE DALLE BÉTON ARMÉ SUR BACS ACIER COLLABORANTS Réalisation par le présent corps d’état de dalles en béton armé coulées sur bacs acier collaborants. Épaisseurs et type suivant calculs et notice acoustique. Étaiement en coordination avec la partie charpente métallique. Béton : Fourniture et mise en œuvre d’un béton de B4 coulé sur bacs acier mis en œuvre entre profilés métalliques (fourniture et pose des bacs acier et de tous connecteurs à charge du charpentier métallique). Parements des surfaces suivant finition prévue et en coordination avec les corps d’états concernés Armatures : Fourniture et pose d’acier de type HA ou TS suivant calculs. Stabilité au feu assurée par ferraillage complémentaire.

3.9.6 ACROTERES ET GARDE-CORPS Eléments en béton armé de hauteur variable à réaliser selon plans de détail avec coffrage soigné. Certains acrotères ou garde-corps sont le prolongement du voile en façade. Épaisseur suivant plans de principe, armatures suivant sollicitations appliquées, en considérant au minimum que ces ouvrages sont soit des éléments exposés au sens de l’article B.5.3. du B.A.E.L. soit des acrotères haut au sens du DTU 20.12 Aménagement des joints de recoupement selon DTU, compris traitement d’étanchéité, tous les 6.00 m maximum avec fond de joint et joint élastomère de 1ère catégorie, teinte dito ravalement. Dessus lissé avec façon de pente ou destiné à recevoir une couvertine hors lot. Pour les autres, bandeau en béton moulé, dessus pente et sous face avec larmier. Aménagement et réservation pour trop plein suivant nécessité. Réservations pour mise en œuvre des garde-corps métalliques.

LOCALISATION :

- Acrotères et garde-corps des terrasses accessibles, inaccessibles, selon plans, notamment :

. l’ensemble des terrasses étanchées du bâtiment

. terrasses inaccessibles.

3.9.7 APPUIS DE BAIES Réalisation d’un glacis, finition par bavette à la charge du lot Menuiseries extérieures.

LOCALISATION : suivant plans, détails et élévations

- Sur toutes baies hors porte-fenêtres

3.9.8 APPUIS DE FENETRES

Appuis débordant en béton préfabriqués ou coulés en place comportant un rejingot avec des retours en relevés sur les côtés encastrés dans les voiles, une pente sur le dessus et un larmier en sous-face. Pose et scellement au mortier de ciment dosé à 400 Kg/m3.



LOT – GROS OEUVRE

56/62


LOCALISATION :

- Appuis pour fenêtres des façades maçonnées, selon élévations Architecte

3.9.9 SOCLES ET MASSIFS Massifs, socles, dallettes en béton armé dosés à 300/350 kg CPA, compris armatures et coffrage soigné. Réservation dans ces massifs selon plans techniques fournis par les entreprises intéressées, compris scellement des pièces spéciales d'ancrage ou attentes par tiges filetées. Le dimensionnement des socles et la fourniture des éléments vibratoires en conformité avec les exigences liées au bon fonctionnement des systèmes suspendus restent à la charge des lots concernés. Il est à noter ici que les systèmes antivibratoires seront du type plots ponctuels et en aucun cas constitués de sous-couches continues. Epaisseur : selon demande avec minimum de 100 mm. Dimensionnements : selon demande et localisation.

LOCALISATION :

- Socles sous extracteurs de VMC, en terrasses inaccessibles et locaux techniques

- Socles autour des sorties en toiture (ventilation de chute, VMC, crosses, etc.)

- Etc.

3.10 MACONNERIES

3.10.1 MURS EN PARPAINGS Maçonnerie en aggloméré de granulats lourds, de fabrication conforme à la norme NF 14.301, hourdée au mortier de ciment CPA. Ces maçonneries seront montées verticalement, les joints croisés avec harpes au droit des murs adjacents et dans les angles, les joints refoulés en montant. Au droit de chaque ouverture, il sera prévu des linteaux en béton ou des poutres en partie haute, et la taille des feuillures dans les tableaux. Taille propre des arêtes et cueillies. Avec accord préalable du Maître d’œuvre, si les maçonneries remplacent des éléments béton en superstructure, elles seront doublées aux deux faces de BA 13 ou en plâtre où en enduit ciment au présent lot.

LOCALISATION :

- En complément pour éléments non porteurs des structures à tous niveaux

- etc Réalisation des enduits ciments sur toutes les faces des maçonneries de cloisonnement de distribution, sur les faces vues des maçonneries intérieures et sur au moins une des deux faces des murs non vus mais ayant des performances acoustiques à atteindre. En sus réalisation des enduits grillagés de protection des relevés d’étanchéité.



LOT – GROS OEUVRE

57/62


Comprend : Enduit au mortier de ciment d’une épaisseur minimum de 15 mm, finition lissée, Compris toutes sujétions pour faible largeur, arêtes, cueillies, composé de :

- La couche d’accrochage dosée à 500 kg de ciment par m3 de sable.

- La couche intermédiaire dosée à 450 kg de ciment par m3 de sable.

- La couche de finition parfaitement dressée à 400 kg de ciment.

3.10.2 FOURREAUX - RESERVATIONS - CALFEUTREMENTS Toutes les réservations à la demande des corps d’état secondaires (eau, électricité, téléphone, télévision,) sont prévus au titre du présent lot tant dans les planchers que dans les parois verticales. Tous les fourreaux nécessaires à ces différents lots pour traversée des murs et planchers des prestations faisant l'objet de leur concession sont dus par l'attributaire du présent lot. Sont en outre dues au coulage des ouvrages en béton, les incidences résultant de l'existence de conduits en tube PVC ou type métallique destinés à l'alimentation électrique, alarmes, téléphoniques, eau, télévision, éclairage extérieur et ouvrages du lot "ETANCHEITE" (moignons, trop pleins, etc...). Ces fourreaux sont à incorporer et les réservations nécessaires sont réalisées conformément aux exigences des services techniques et des corps d'état secondaires.

LOCALISATION :

- Pour l'ensemble des réseaux et parcours des fluides du projet, compris gaines.

3.11 CANALISATIONS – FLUIDES - RESEAUX

3.11.1 CANALISATIONS EU - EV – EP – PRINCIPES Les réseaux EU, EV issus des bâtiments sont évacués vers le domaine public suivant plan. L'Entreprise du présent lot devra la fourniture et la pose d'un clapet anti-retour en amont des branchements au domaine public. Elle devra également laisser en attente une culotte au départ de chaque branchement d’égout afin que l’entreprise de plomberie puisse venir piquer sa canalisation de refoulement en provenance des pompes de relevage.

3.11.2 POSE DES OUVRAGES ET CANALISATIONS Il est prévu au présent lot, l’exécution de tous les travaux de terrassements nécessaires à l’établissement des différents ouvrages des réseaux intéressants :

- eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales.

- fourreaux pour courants forts et faibles.

- fourreaux pour branchements eau Exécution de tranchées en terrain de toute nature compris démolition de tous éléments durs éventuellement rencontrés, le fond de fouille dressé et penté à la pente voulue dans la limite des blocs évoqués précédemment. La pente à donner aux canalisations ne sera jamais inférieure à 1.5 cm pour les EU et EV à 1 cm/m pour les EP.



LOT – GROS OEUVRE

58/62


Après pose des canalisations et réseaux et épreuves sur ceux-ci, remblaiement en sable jusqu’à 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure des collets de la canalisation et compactage (contrôle par le Bureau de contrôle et le Maître d’œuvre avant remblaiement). Les massifs, butées, calages, etc. nécessaires à la bonne exécution, font partie du forfait. Remblaiement des tranchées jusqu’au niveau voulu en terre en provenance de la fouille ou en matériau d’apport à fournir par l’entrepreneur si nécessaire et compactage soigné, compris fourniture et pose des grillages avertisseurs aux couleurs conventionnelles. Les contrôles et les essais de canalisation sont définis au chapitre 4 du D.T.U. 60. Les canalisations passant dans les zones inaccessibles seront éprouvées. Sortie et enlèvement hors du chantier des terres en excédent dans les conditions du diagnostic de pollution des sols. Les réseaux enterrés respecteront les règles du règlement sanitaire départemental et les DTU. Les canalisations de branchement seront réalisées conformément aux prescriptions qu’imposent les services des Egouts, que l’entreprise fera sienne et sera réputée avoir intégrées dans son prix. Limite de prestation :

- Les siphons de sol et avaloirs sont situés au sous-sol sont prévus au présent lot.

- Voiries extérieures : collecte des EP, séparateur et pénétration dans le bâtiment au lot VRD, collecteur aérien jusqu’au droit de la rétention : lot Plomberie reprise en enterrée sous plancher porté jusqu’à la rétention : lot Gros Œuvre.

- Caniveaux : au droit des rampes : au présent lot.

- Inspection par caméra obligatoire Les eaux usées seront rejetées dans un bac à graisse à la charge du lot Plomberie, compris relevage des eaux. Les canalisations enterrées sont en PVC série assainissement. Les sections seront indiquées par le lot Plomberie VMC, dès le démarrage des travaux. Dans la traversée des regards, elles ne sont pas interrompues et il est prévu un raccord hermétique de visite sur té. Essais COPREC et P.V. établis par l’entrepreneur et fournis au bureau de contrôle, accompagné obligatoirement de « Photos, passages Caméra etc. » attestant de la bonne réalisation et de la conformité des réseaux sous dallage. Nota : Un regard de « tringlage» à l’extérieur du bâtiment sera réalisé si possible ou tout autre système facilement accessible pour l’entretien des réseaux. Les reprises des siphons, avaloirs et des attentes se font par double jeu de coudes au 1/8ème ou par jonction de regard. Attentes dans bâtiments à + 10 cm au-dessus du fini.



LOT – GROS OEUVRE

59/62


LOCALISATION :

Suivant principe décrit ci-avant :

- Pour réseaux enterrés EU-EV dans l’emprise du sous-sol collectant les avaloirs, les siphons de sol, les cunettes, le débourbeur et séparateur d’hydrocarbures.

- Cheminement enterré des EP en sous-sol (issues des bâtiments et des voiries) jusqu’à la rétention

- Pour réseaux EU / EV / EP hors emprise parking jusqu’au raccordement à l’égout, y compris sous chaussée

- Collectes des EP enterrées issues des pieds de façade jusqu’aux pénétrations aériennes intérieures du sous-sol selon leur position (compris sujétion de suspentes).

- Pour raccordement en eau potable, en électricité et courants faibles des cages.

3.11.3 REGARDS

3.11.3.1 EXTERIEURS Du type préfabriqué ou réalisés de façon traditionnelle avec radier et paroi en BA, gorges, tampon fonte amovible. Section intérieure 0.60 x 0.60 jusqu’à 0.80 profondeur et 0.80 x 0.80 au-delà. Les regards de plus de 0.60 m de profondeur comportent des échelons de services scellés tous les 0.20 m et une crosse amovible, en acier galvanisé. Les regards sont couverts par tampons hydrauliques et hermétiques de visite carrés à couvercle rond en fonte série sous voirie légère étanche. Leur système de levage ne présentera aucune saillie. Les regards sous espaces verts pourront, après accord du Maître d’œuvre et du bureau de contrôle recevoir des tampons bétons.

LOCALISATION :

- en pied de chutes de toutes les EP extérieures

- avaloirs EP

- regards EU/EV/EP issues des bâtiments

3.11.4 SIPHONS DE SOL Fourniture et pose de siphons de sol de format 20 x 20 de type GENTY des Ets ACO PASSAVANT ou équivalent, compris : Grille perforée, .

LOCALISATION :

200 mm x 200 mm, suivant plans Architecte et Fluides, et notamment :

- Avaloirs des locaux Office de réchauffage, Local Poubelles.

3.11.5 CURAGE DES CANALISATIONS - PROTECTIONS L’Entrepreneur doit un curage soigné des canalisations afin qu’il ne reste aucun déchet ou détritus lors de la réception des travaux.



LOT – GROS OEUVRE

60/62


Avant mise en place des tampons définitifs, l’Entrepreneur doit prévoir des tampons bois scellés au plâtre et mettre en place une protection efficace des siphons, avaloirs, regards, etc...

LOCALISATION :

- Pour l’ensemble des réseaux enterrés sous et hors bâtiments

- Pour le bassin de rétention

- France Télécom, GDF, EDF, etc

3.11.6 FOURREAUX Fourreaux en béton armé polyéthylène du type JANOLENE sans raccord ou DYNOTHENE lisse, posé sur un lit de sable de 0.10 m épaisseur. Enrobage par béton de plus de 0.10 m au-dessus de la génératrice supérieure du fourreau. Remblai en tout venant compacté par couche de 0.20 m. Protection par grillage avertisseur de couleurs conventionnelles. Percement des parois infrastructure pour liaisons, compris raccords.

LOCALISATION :

Réseaux électriques enterrés sous dallage jusqu’au raccordement :

- France Télécom, GDF, EDF, etc…

3.12 GAINES ET CONDUITS

3.12.1 GÉNÉRALITÉS

Aménagement des orifices pour pose des grilles décrites au lot "SERRURERIE". Raccordement de l'orifice de départ dans le local ou à l'ouvrage de ventilation extérieure assurée par traînasse et éléments de conduits en staff à 4 parois lisses avec tous rejointoiements et suspentes adaptées C.F. 2 heures. Pour parties verticales des amenées d'A.F. et V.H. façon d'alvéoles et conduits en béton armé, coffrées soigneusement ou maçonnées avec réservation pour grilles et de degré C.F. nécessaire. Façon de boîtes de départ (ou d'arrivée) en béton armé et aménagement pour raccordement à l'orifice ou à l'ouvrage de ventilation, en particulier lorsque les gaines sont horizontales (voir chapitre précédemment). Raccordement des conduits V.H. en souche.

LOCALISATION :

A prévoir pour toutes gaines du projet compris dévoiement, notamment :

- VB et VH des locaux techniques suivant coordination avec le lot CVC

- Etc.



LOT – GROS OEUVRE

61/62


3.12.2 SOUCHES EN TERRASSE Aménagement des sorties de souches en terrasses en béton armé ou moulé, compris :

- costières en liaison avec dalle béton pour former relevé.

- becquets collé pour relevé d’étanchéité

- dallettes de couverture en béton armé compris légères pentes au-dessus, débords par rapport aux costières et larmier en sous-face

- pilettes de maintien entre costières et dalles ou fermeture par voiles béton ou maçonneries enduites deux faces selon demande des C.E.S.

- réservations pour grilles de ventilation LOCALISATION :

- Sur toutes les sorties de conduits, ventilations, gaines en toiture ou terrasses jardins selon projet

- Edicule de ventilation de toutes natures en terrasses

- Etc.

3.12.3 SORTIES HORIZONTALES Façon de feuillure dans les saillies des têtes de voiles pour scellement des grilles horizontales. La saillie de souche correspondra à la hauteur des relevés d’étanchéité avec couronnement d’arrêt par becquets collés.

LOCALISATION :

- sorties horizontales

3.13 AIDE AUX CORPS D’ÉTAT L'Entrepreneur du présent lot doit réserver et préparer à la demande des autres corps d'état, toutes les réservations et feuillures pour passage des canalisations et autres, dans les ouvrages en béton armé (dalle). Les entrepreneurs désirant obtenir des réservations doivent fournir à l'Entrepreneur tous renseignements utiles sur plans au cours de la période de préparation. L'Entrepreneur du présent lot doit également la pose, à la demande des corps d'état intéressés, de tous les fourreaux nécessaires dans les ouvrages de béton, de béton armé, ou lors des reprises en sous œuvre.. Les Entrepreneurs intéressés doivent fournir ces fourreaux avant exécution des ouvrages dans lesquels ils sont à incorporer. En cas de non observation des clauses ci-dessus, les percements, réservations, mises en place de fourreaux et autres sujétions décrites ci-avant, sont obligatoirement exécutées par l'Entrepreneur du présent lot mais aux frais des entreprises défaillantes. Tous les percements et réservations demandés et non utilisés sont rebouchés par l'Entrepreneur du présent lot aux frais des entreprises responsables de ces percements et réservations. Tous les scellements, raccords et calfeutrement sont parfaitement exécutés en matériaux de même nature que ceux ayant servi à leur réalisation. Tous les raccords sont équarris. L'Entrepreneur assure, dans les ouvrages en béton, en béton armé, la mise en place de tous



LOT – GROS OEUVRE

62/62


les taquets, blochets, semelles, douilles, etc. nécessaires à la fixation des ouvrages des autres corps d'état. Ces pièces sont fournies à l'Entrepreneur de GROS-OEUVRE par les corps d'état intéressés. Faute d'avoir remis, en temps utile, ces pièces avec indications nécessaires de mise en œuvre à l'Entrepreneur de GROS-OEUVRE, l'Entreprise responsable supporte les conséquences de cette omission.

3.14 NETTOYAGE Le nettoyage du chantier sera assuré par chaque entreprise intervenant sur le chantier pendant et après exécution de ces travaux. Chaque entrepreneur aura à sa charge l’évacuation de ses propres déchets jusqu’au lieu de stockage déterminé par le titulaire du présent lot. L’enlèvement des déblais stocké est à la charge du présent lot aux frais du compte prorata. Le chantier devra être nettoyé régulièrement et sur simple injonction du Maître d’œuvre. A défaut, le nettoyage sera réalisé par le titulaire du présent lot aux frais de l’Entreprise défaillante ou du compte prorata si cette dernière n’est pas identifiée. Le nettoyage de finition intérieure est à la charge du peintre.