COMMUNE DE POUGUES LES EAUXMarché Public de fournitures courantes et services

DOCUMENT UNIQUE DE CONSULTATIONvalant R.C. – CCAP et Acte d’Engagement

Marché de Travaux inférieurs à 90 000 € HTRéférence: T2020-02

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIES AVENUE DU CASINO ET IMPASSE DES VARENNES

Pouvoir adjudicateur/Entité adjudicatrice : COMMUNE DE POUGUES LES EAUX58 320 POUGUES LES EAUX

Maître d’œuvre COMMUNE DE POUGUES LES EAUXServices Techniques58320 POUGUES LES EAUX

SPS

CONTROLE TECHNIQUE

Marché public passé en application d’une procédure adaptée en application de l’article L.2123-1 du code de la commande publique.

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article R.2191-46 du code de la commande publique : Madame le Maire

Ordonnateur: Madame le Maire

Comptable public assignataire des paiements: Comptable public Trésorerie de NEVERS

Date et heure limites de réception des offres : Jeudi 19 Mars 2020 à 12h Visite obligatoire pour tous les lots : Non concerné

1ère Partie : règles de la consultation..................................................................................................5

I. Objet et forme du marché.......................................................................................................... 5

1. Objet du marché........................................................................................................................52. Lieu d’exécution........................................................................................................................53. Durée du marché – Délai d’exécution - Allotissement.............................................................5

II. Conditions de la consultation......................................................................................................5

1. Variantes....................................................................................................................................52. Contenu du dossier de consultation...........................................................................................5

III. Présentation des candidatures et des offres...........................................................................6

1. Pièces de la candidature .....................................................................................................62. Pièces de l’offre.........................................................................................................................7

IV. Conditions d’envoi ou de remise des offres............................................................................7

1. Conditions générales.................................................................................................................72. Transmission par voie électronique...........................................................................................7

V. Examen des candidatures, des offres et attribution du marché................................................10

1. Examen des candidatures........................................................................................................102. Examen des offres...................................................................................................................103. Négociation.............................................................................................................................114. Attribution du marché.............................................................................................................11

VI. Renseignements complémentaires.......................................................................................12

1. Demande de renseignements complémentaires..........................................................................122. Visite obligatoire........................................................................................................................12

2ème partie : clauses administratives.................................................................................................13

I. Documents contractuels et exécution......................................................................................13

1. Pièces particulières..................................................................................................................132. Pièces générales.......................................................................................................................133. Exécution des prestations........................................................................................................134. Marchés sans publicité et sans mise en concurrence...............................................................13

II. Prolongations des délais d’exécution - Pénalités......................................................................13

1. Prolongation des délais d'exécution en cas d’intempéries......................................................132. Pénalités...................................................................................................................................143. Pénalités de retard dans l'exécution des travaux.....................................................................144. Délai et retenues pour remise des documents fournis après exécution...................................145. Pénalités pour travail dissimulé...............................................................................................14

III. Clause de financement et de sûreté......................................................................................15

1. Garantie financière..................................................................................................................15

2

2. Avances...................................................................................................................................15

IV. Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits........................15

V. Implantation des ouvrages........................................................................................................15

VI. Préparation, coordination et exécution des travaux.............................................................16

1. Période de préparation – Programme d’exécution des travaux...............................................162. Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers...................................................163. Garde du chantier en cas de défaillance de l'entrepreneur......................................................164. Exécution et coordination du chantier.....................................................................................16

VII. Prix et mode d’évaluation des ouvrages................................................................................17

1. Répartition des dépenses communes de chantier....................................................................172. Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier......................................................173. Dépenses d’entretien...............................................................................................................174. Projets de décomptes – Acomptes...........................................................................................175. Décompte final – Décompte général et solde..........................................................................176. Paiement du titulaire du marché..............................................................................................177. Variation dans les prix.............................................................................................................188. Modalités de règlement des comptes.......................................................................................18

VIII. Dossier des ouvrages exécutés (DOE), Dossier d’intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO).............................................................................................................................................. 18

IX. Contrôles et réception des travaux.......................................................................................18

1. Essais et contrôles des ouvrages..............................................................................................182. Réception et réception partielle...............................................................................................183. Délais de garantie....................................................................................................................194. Assurances...............................................................................................................................19

X. Exécution aux frais et risques....................................................................................................19

XI. Résiliation du marché............................................................................................................19

XII. Droit et règlement des litiges................................................................................................19

XIII. Dérogations au CCAG-Travaux...............................................................................................20

3ème partie : Engagement du candidat..............................................................................................21

I. Désignation du co-contractant..................................................................................................21

1. Identification du candidat........................................................................................................212. Moyens du candidat.................................................................................................................223. Références du candidat............................................................................................................224. Attestations sur l’honneur, à l’exception des candidatures DUME........................................22

II. Prix............................................................................................................................................ 22

III. Durée du marché – Délai d’exécution...................................................................................23

IV. Paiement............................................................................................................................... 23

V. Avance.......................................................................................................................................24

3

VI. Engagement du candidat (à compléter par le candidat)........................................................24

VII. Acceptation de l’offre par le pouvoir adjudicateur................................................................24

VIII. Nantissement ou cession de créances...................................................................................26

4

1ère Partie : règles de la consultation

I. Objet et forme du marché

1. Objet du marchéLa présente consultation concerne TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIES : AVENUE DU CASINO ET IMPASSE DES VARENNES

2. Lieu d’exécution

58 320 POUGUES LES EAUX

3. Durée du marché – Délai d’exécution - Allotissement

La durée du marché est de 4 semaines incluant la période de préparation.

Le marché n’est pas alloti.

II. Conditions de la consultation

1. Variantes Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au cahier des charges.

Les variantes sont Interdites.

2. Contenu du dossier de consultationLe dossier de consultation comprend les pièces suivantes :

� Le document unique de consultation valant RC, CCAP, AE ;� Le Bordereau des Prix (BPU) ;� Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) ;� Pièces complémentaires :

o Plan de localisation des travauxo Plan détail impasse des Varennes

5

III. Présentation des candidatures et des offresLes offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.

1. Pièces de la candidature L'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de

marché européen (DUME) : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=fr .Toutefois, les candidats ne peuvent pas se limiter à indiquer dans le document unique de marché

européen qu'ils disposent de l'aptitude et des capacités requises sans fournir d'informations particulières sur celles-ci.

Le dispositif D.U.M.E. (cf. tutoriels de Territoire Numérique : https://docs.ternum-bfc.fr/repondre-consultation-dume-operateur-economique et https://docs.ternum-bfc.fr/sdm-groupement-avec-dume) permet de remplacer les éléments de candidatures, en ce qui concerne la situation juridique et la capacité économique et financière du candidat.

S’ils n’ont pas recours au DUME, les candidats sont invités à utiliser le cadre de candidature proposé à l’article 1.4 de la 3ème partie du présent document.

Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr . Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous :

� Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise/groupement : Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés

aux articles L.2141-1, L.2141-2, L.2141-3, L.2141-4, L.2141-5 du code de la commande publique ; Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat ; Habilitation(s)/attestation(s) de pouvoir(s) de représentation de la société. Article R.2142-5 : justificatif d’inscription sur un registre professionnel.

� Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise/groupement tels que prévus à l’article R.2142-6 du code de la commande publique : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations de travaux objets du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles sans minimum exigé ;

� Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise/groupement tels que prévus aux articles R.2142-13 et R.2142-14 du code de la commande publique :

Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années (montant, époque, lieu d'exécution, destinataire public ou privé) ;

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.

6

2. Pièces de l’offre � Le présent document unique de consultation, à compléter, dater et signer ;

� Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE), à compléter, dater et signer ;

� Une note technique répondant aux exigences du BPU et qui précisera notamment :

Méthodologie d’organisation en termes de Moyens Humains affecté au chantier Méthodologie d’organisation en termes de Moyens Techniques Spécificités dédiées au chantier.

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli unique contenant les pièces de la candidature et de l’offre.

L’absence de signature des documents n’est pas éliminatoire ; cependant l’apposition de la signature sera obligatoire avant toute attribution du marché.

IV. Conditions d’envoi ou de remise des offres

1. Conditions généralesLes offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française. Elles seront libellées en EURO et pourront être remises par voie électronique, uniquement via la plateforme e-bourgogne (https://www.e-bourgogne.fr/entreprise), avant le 19 Mars 2020 – 12h00 :

La transmission des offres sous plis “papier” ou par email n'est pas autorisée.

Les plis remis par voie électronique pourront être matérialisés par le pouvoir adjudicateur pour analyse et, le cas échéant, signature du marché.

Dans le cas d'une offre présentée par un groupement, le mandataire assure la sécurité et l’authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article R2142-21 du Code de la commande publique.

En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R2142-24 du Code de la commande publique.

2. Transmission par voie électroniqueLa signature électronique n’est pas imposée dans le cadre de cette consultation.

Un guide est à disposition des entreprises ici :

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/dematerialisation/20180601_Guide-MP-dematerialisation-2018-OE.pdf

Les dispositions suivantes doivent être respectées :

7

1. La signature d’un fichier compressé ne vaut pas signature des fichiers qu’il contient.

2. Les fichiers à signer sont précisés à l’article III.2 du présent RC.

3. Les formats de signature sont XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la décision d'exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015.

La signature électronique n’est pas nécessairement visible (empreinte apparente) dans le document ou sur le document, cela dépend notamment du format de signature (XAdES, CAdES et PAdES) et du format du document signé (xml, tableur, Pdf…).

Par exemple, avec le format XAdES, les informations sur la signature (identité, date…) sont dans le fichier .xml qui est généré. Avec le format PAdES, la signature est identifiable dans le fichier sous forme d’empreinte visible.

Cela signifie que dans certains cas, la signature est intégrée au document et qu’un seul fichier existe pour le document et la signature, alors que dans d’autres cas, il y a un fichier pour la signature et un fichier pour le document. Les deux fichiers sont alors transmis simultanément. Dans tous les cas, l’identité du signataire est affichée lors de la création de la signature, puis demeure avec ou dans le fichier.

4. Quel certificat de signature électronique utiliser ?

Il faut acheter une signature électronique au minimum avancée reposant sur un certificat qualifié, conforme au règlement eIDAS1. Dans la commande publique (en Europe comme en France) qui concentre des enjeux économiques et juridiques importants sont autorisés :

soit la signature électronique avancée avec certificat qualifié (niveau 3) ; soit la signature électronique qualifiée (niveau 4).

Dates et heures limites du dépôt des offres dématérialisées

Les dates et heures limites du dépôt de l’offre dématérialisée sont celles indiquées dans le Règlement de la consultation. Les plis transmis par voie électronique sont horodatés ; tout pli parvenant au-delà des dates et heures limites de dépôt sera considérés comme hors délai.

Format des fichiers de la réponse dématérialisée

Tous les formats électroniques mentionnés ci- après ou des formats compatibles sont admis : Word, Excel, Acrobat pdf, jpg, dwg. Les documents ayant une extension en .exe et .html sont proscrits.

Les candidats doivent s’assurer de répondre aux pré-requis techniques de la plateforme : https://territoires-numeriques-bfc.fr

Afin de préparer la réponse électronique à une consultation, il est nécessaire d'anticiper la bonne configuration du poste de travail, en réalisant un diagnostic de configuration : https://marches.e-bourgogne.fr/?page=commun.DiagnosticPoste&callFrom=entreprise

1 Le règlement du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS) vise à établir un cadre d’interopérabilité pour les différents systèmes mis en place au sein des États membres afin de promouvoir le développement d’un marché de la confiance numérique. Il a également pour objectif d’instaurer un cadre juridique pour l’utilisation des services de confiance et prévoit des exigences pour les services de confiance relatifs à la signature électronique.

8

A titre indicatif, renommer les documents après signature n’est pas possible, sous peine de perte de la valeur juridique.

Dépôt des offres

Les candidats doivent remettre leur offre par voie électronique à l'adresse suivante :

https://marches.ternum-bfc.fr

Référence du dossier : T2020-02

Les plis remis par voie électronique pourront être matérialisés par le pouvoir adjudicateur pour analyse et, le cas échéant, signature du marché.

Antivirus

L’entreprise devra préalablement contrôler tout fichier constitutif de la candidature et de l’offre par un antivirus tenu à jour.En l’absence de l’envoi d’une copie de sauvegarde, les candidatures et les offres transmises par voiedématérialisée et dans lesquelles on détecte un programme informatique malveillant, peuvent faire l’objet d’une réparation.Lorsque les candidatures et les offres transmises par voie dématérialisée sont accompagnées par une copie de sauvegarde et que l’on détecte un programme informatique malveillant, la copie de sauvegarde sera ouverte.

Un document dématérialisé contenu dans l’enveloppe unique qui n’a pas fait l’objet d’une réparation ou dont la réparation a échoué est réputé n’avoir jamais été reçu et le candidat concerné en est informé.

Par ailleurs, afin d'empêcher la diffusion des virus informatiques, les candidats ne doivent utiliser ni les exécutables (notamment les "exe"), ni les "macros".

Copie de sauvegarde

Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.La copie de sauvegarde, transmise à l'acheteur ou l'autorité concédante sur support papier ou sur support physique électronique, doit être placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ».

La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :1° Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;2° Lorsqu'une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

En revanche, lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l'autorité concédante.

9

NB :  Les   offres   sont   transmises   en   une   seule   fois.   Si   plusieurs   offres   sont   adressées   ou   transmises successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise des offres sera ouverte. 

Assistance informatique

Le GIP Territoires Numériques dispose d’un centre d’appel pour l’aide technique des utilisateurs de la plateforme www.ternum-bfc.fr aussi bien côté entreprises que organisme public.

Contact tél. : 0 970 609 909 (tarif local depuis un poste fixe)

Horaires : � du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h00 pour l'ensemble des services � jusqu'à 19h pour les appels relatifs à la salle des marchés publics.

Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre ou contacter le support technique en « dernière minute ».

V. Examen des candidatures, des offres et attribution du marché

1. Examen des candidatures

Les critères relatifs à la candidature sont :

Garanties et capacités financièresCapacités techniques et professionnelles

NOTA : Les pièces de la candidature pourront être examinées après l’examen des pièces de l’offre. Les éléments manquants pourront être complétés avant attribution du marché.

2. Examen des offres

Pour chaque lot, le classement des offres et le choix de l'attributaire sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération sous forme de pourcentage :

Critères Pondération1- Prix 40%

2- Valeur technique 60%2.1 Méthodologie d’organisation en termes de Moyens

Humains : -effectif prévu au regard du calendrier prévisionnel –organigrammme affichant les interlocuteurs du chantier, qualifications et expériences de chacun -désignation de l’interlocuteur référent auprès du maître d’œuvre – dispositions prises par l’entreprise en interne

20%

10

pour le contrôle qualité d’exécution des travaux et pour la gestion de l’année de parfait achèvement. Planification de l’opération, respect du planning de l’opération joint au DCE.

2.2 Méthodologie d’organisation en termes de Moyens Techniques : -matériel utilisé pour réaliser les travaux –équipements et dispositifs dédiés à la sécurité des employés sur le chantier – dispositions prises pour le stockage des matériaux de chantier –dispositions prises pour le nettoyage de chantier – dispositions prises pour la gestion des déchets de chantier –liste des produits mis en œuvre et fiches techniques correspondantes

20 %

2.3 Spécificités dédiées au chantier : -dispositions pour assurer la qualité environnementale des travaux –propositions de l’entreprise pour optimiser les délais de réalisation des travaux – prise en compte du contexte environnant : description des mesures prises pour limiter les nuissances aux riverains

20 %

La valeur technique sera appréciée sur la base du mémoire technique remis par l’entrepreneur, en fonction des éléments de notation précisés dans le cadre de la valeur technique.

3. NégociationA l’issue de la première notation effectuée selon les critères précités à l’article 5.2 du présent règlement de consultation, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les candidats sélectionnés.

Dans le cas où la négociation serait mise en œuvre, celle-ci pourrait prendre la forme d’un échange de courriel, courrier, rencontre physique en mairie, entretien téléphonique.Après la ou les phases de négociation, une nouvelle notation des offres sera effectuée selon les critères précités.

Conformément à l’article R2123-5 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur garde la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation ou de ne pas tenir compte de la négociation.

4. Attribution du marchéA la suite d’une proposition de classement découlant de l’analyse des offres, le candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sera retenu par le pouvoir adjudicateur, sous réserve des dispositions suivantes :

Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un délai de 5 jours francs à compter de la date de réception de la demande de la personne publique les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents.

Si le candidat retenu ne peut produire les certificats précités dans le délai fixé par la personne publique, son offre est rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat est prononcée par la personne publique. La personne publique présente la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.

Conformément à l’article 3.3 du présent règlement, l'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un D.U.M.E en lieu et place de la déclaration sur l'honneur et des renseignements mentionnés à l'article précité ci-dessus. Les opérateurs économiques peuvent réutiliser le

11

D.U.M.E. qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition de confirmer que les informations qui y figurent sont toujours valables.

La personne publique se réserve le droit de déclarer la procédure sans suite pour des motifs d’intérêt général.

VI. Renseignements complémentaires

1. Demande de renseignements complémentairesLes renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :D'ordre technique :NOM Prénom : EQUENOT LydiaService : Services techniquesTél : 06.45.75.85.95Email : st@ville-pouguesleseaux.fr

D'ordre administratif :NOM Prénom : SUAREZ MariaService : secrétariat généralTél : 03 86 90 96 02Email : maria.suarez@ville-pouguesleseaux.fr

Les candidats peuvent transmettre leur demande de renseignements complémentaires 7 jours avant la date limite de réception des offres par l’intermédiaire du profil d’acheteur du Pouvoir Adjudicateur, à l’adresse URL suivante : https://marches.ternum-bfc.fr

Une réponse sera alors adressée par écrit via la plateforme du profil acheteur à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 5 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

2. Visite obligatoire Une visite du site n’est pas obligatoire.

12

2ème partie : clauses administratives

I. Documents contractuels et exécutionPar exception à l’article 4 du CCAG-travaux, le marché est constitué par les éléments contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

1. Pièces particulières� L’acte d'engagement et ses annexes (AE),� Le présent document,� Le BPU, � Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE)� Le mémoire technique du titulaire.

2. Pièces générales� Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés publics de travaux,� Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-

Travaux) issu de l’arrêté du 8 septembre 2009, portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux.

3. Exécution des prestationsLe marché s’exécute au moyen d’ordres de service, dans les conditions du CCAG-travaux.

4. Marchés sans publicité et sans mise en concurrence

Conformément à l’article R2122-7 du Code de la commande public, l’acheteur peut passer un marché public de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire dans le cadre du présent marché.

Les conditions de recours :

La possibilité doit être prévue dans le présent marché, ce qui est le cas en l’espèce.

Le montant total envisagé du présent marché, y compris celui des nouveaux travaux ou services, comprend le montant de ces prestations similaires susceptibles d’intervenir plus tard au cours de l’exécution du marché.

La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché public initial.

II. Prolongations des délais d’exécution - Pénalités

1. Prolongation des délais d'exécution en cas d’intempériesL’article 19.2.3 du CCAG-travaux s’applique.

13

Le nombre de jours d’intempéries prévisible est d’un dixième du total de jours prévus au planning (validé au préalable avec le maître d’œuvre).

Les phénomènes climatiques suivants engendrent une prolongation de délai, au-delà des jours prévisibles d’intempéries, lorsqu’ils atteignent la durée et l’intensité indiquées au sein du tableau ci-dessous (la station météo de référence étant : La Sangsue – Aérodrome de Nevers-Fourchambault).

Nature du phénomène Intensité limite et DuréePluie 10 mm / 24 h

Gel - 5 º C pendant 1 jour ouinférieure au degré prescrit pour l’utilisation des produits.

Vent 60 km/h pendant 8 heures

Neige 2 cm / 24 h

Pertes et avariesLes articles 18.1, 18.2 et 18.3 du CCAG Travaux s’appliquent.

2. Pénalités Par dérogation à l’article 20 du CCAG-travaux, les pénalités définies ci-après s’appliquent dès le 1er euro. Le montant cumulé des différentes pénalités appliquées ne pourront pas dépasser 15 % du montant final du marché.

3. Pénalités de retard dans l'exécution des travauxEn cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une variante pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité de 100 € net par jour de retard.

4. Délai et retenues pour remise des documents fournis après exécutionLe cas échéant : en cas de retard dans la remise des plans et autres documents à remettre après exécution (DOE) par le titulaire, et conformément à l'article 40 du C.C.A.G., une retenue égale à 2 % de la valeur de l’opération commandée (valeur du marché augmenté des avenants éventuels), en prenant la valeur la plus élevée, est opérée, dans les conditions stipulées à l'article 20.5 du C.C.A.G., sur les sommes dues au titulaire.

5. Pénalités pour travail dissimuléSi le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail dissimulé, par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant à 10 % du montant TTC du marché.

Le montant de la pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé

14

III. Clause de financement et de sûreté

1. Garantie financièreIl est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal à 5.00 % du montant initial du marché, corrigée le cas échéant, lorsqu’un avenant en diminution ou augmentation du prix intervient.

La retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire ou par une garantie à première demande dans les conditions prévues aux articles R 2191-36 et suivants du code de la commande publique.

La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur garantie à première demande sont libérées dans les conditions prévues aux articles R 2191-42 du code de la commande publique et à l'article 44.1 du C.C.A.G.

2. AvancesUne avance est versée au titulaire dans les conditions prévues aux articles R.2191-3 à R2191-15 du Code la commande publique, sauf en cas de renonciation précisée dans l'acte d'engagement.

Ainsi, une avance de 5% pourra être versée au titulaire, dans le cas où le montant initial du marché comporte un montant minimum supérieur à 50 000€ HT et si le délai d’exécution est supérieur à deux mois.

L'avance n'est pas affectée par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.

Le paiement de cette avance ne sera possible qu’à condition que le titulaire fournisse la garantie à première demande prévue à l'article L.2191-7 du Code de la commande publique. La garantie à première demande peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire dans le cadre du présent marché. La personne publique conserve la liberté d'accepter ou non les organismes apportant leur garantie.

Le délai de paiement de cette avance court à partir de la notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution des prestations correspondant à l'avance, si un tel acte est prévu, ou, à défaut, à partir de la date de notification du marché. Toutefois, le délai de paiement de l’avance ne peut courir avant la réception de la garantie ou de la caution.

L’avance sera remboursée en une seule fois lorsque le seuil de 65% est atteint. Ce remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant initial toutes taxes comprises du marché.

Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct.

IV. Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits

Les articles 24, 25 et 26 du CCAG-travaux s’appliquent.

V. Implantation des ouvragesLe cas échéant, les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d’œuvre avant tout commencement des travaux par l’entrepreneur (cf. art. 27 CCAG-travaux).

15

VI. Préparation, coordination et exécution des travaux

1. Période de préparation – Programme d’exécution des travauxUn ordre de service marquera le début du délai d’exécution (préparation + exécution) des travaux par exception à l’article 19.1.1 du CCAG - Travaux). Le délai de préparation commence à la date de notification de l’ordre de service.

2. Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiersIl doit être tenu compte des dispositions spécifiques suivantes :

1-Installations à réaliser par l'entreprise

Il sera fait application de l’article 31 du CCAG-Travaux.

2-Emplacements mis à disposition pour déblais.

Les déblais éventuels de bonne qualité pourront être stockés pour être réutilisés après accord du maître d’œuvre.

3-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier.

Les stipulations de l’article 6 du CCAG-Travaux sont applicables.

4-Signalisation des chantiers.

La signalisation du chantier est à la charge de l’entrepreneur dans les conditions mentionnées au cahier des clauses techniques particulières.

5-Utilisation des voies publiques.

Les stipulations de l'article 34 du CCAG sont applicables.

6-Autorisations administratives.

Par dérogation à l’article 31-3 du CCAG, l’entrepreneur fera son affaire des demandes d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, et des permissions de voirie nécessaires à la réalisation des ouvrages.

3. Garde du chantier en cas de défaillance de l'entrepreneurEn cas de d’absence de prise en charge par l’entreprise pour la garde du chantier, le maître d’ouvrage prendra toutes dispositions nécessaires. Le coût financier sera supporté par le titulaire.

4. Exécution et coordination du chantierLe chantier fera l’objet de réunions régulières programmées par la maîtrise d’œuvre entre le maître d’œuvre et le titulaire, afin d’assurer le suivi du déroulement du chantier.

16

VII. Prix et mode d’évaluation des ouvrages

1. Répartition des dépenses communes de chantier

2. Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantierDans le cas de travaux concommittants nécessitant coordination, les obligations énumérées au présent article 31 du CCAG sont réparties entre les titulaires des différents marchés conformément aux dispositions prévues par les documents particuliers du marché.

3. Dépenses d’entretienLe titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l’exécution des travaux dont il est chargé. Il aura à sa charge :

� l’évacuation de ses propres déblais,� le nettoyage, la réparation, la remise en état des installations qu’il aura salies ou détériorées et le

remplacement de tout matériel dérobé.

Le titulaire assurera la gestion du tri de ses déchets du départ du chantier jusqu’au lieu de stockage. Pour l’établissement de ses prix, il reconnaît avoir pris connaissance des textes en vigueur en la matière.

4. Projets de décomptes – AcomptesLe titulaire présentera son décompte suivant l’article 13 du CCAG Travaux, il sera transmis au Maître d’œuvre à la fin de chaque opération.

Le décompte comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu’ils résultent des constats contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d’exécution.

5. Décompte final – Décompte général et solde� Demande de paiement finale L’article 13.3.1 du C.C.A.G. travaux s’applique.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre.

� Décompte général et solde : L’article 13.4 du C.C.A.G. travaux est applicable.

6. Paiement du titulaire du marchéLes travaux, objet du présent marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

17

Le taux des intérêts moratoires s’applique conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

7. Variation dans les prixLes prix sont fermes, non actualisables.

8. Modalités de règlement des comptes1. Dématérialisation des factures

Les demandes de paiement seront présentées conformément à l’article 13.1 du C.C.A.G.-Travaux.

A partir du 1er janvier 2020, toutes les entreprises ont l’obligation de transmettre des factures électroniques aux acheteurs publics.

Ces dispositions s’appliquent tant au titulaire du marché qu’aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Communauté Chorus Pro, dédié à la préparation à la facturation électronique : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

La monnaie de compte du marché est l’euro. L’euro est la même monnaie de compte pour toutes les parties prenantes (sous-traitants compris). Les attestations de paiement direct sont dans la même unité que celle retenue pour le titulaire.

2. Délai global de paiementLes prestations seront rémunérés dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

VIII. Dossier des ouvrages exécutés (DOE), Dossier d’intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO)

L’article 40 du CCAG Travaux est applicable.

IX. Contrôles et réception des travaux

1. Essais et contrôles des ouvragesLes essais et contrôles des ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG sont à la charge du titulaire.

Si le maître d’ouvrage prescrit pour les ouvrages d’autres essais ou contrôles, ils sont à la charge du maître de l’ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d’une faute de l’entreprise responsable de la réalisation de l’ouvrage. Dans le cas contraire, ces essais et contrôles sont pris en charge par le titulaire.

2. Réception et réception partiellePar dérogation à l’article 41 du CCAG Travaux, c’est le maître d’œuvre qui prend l’initiative de provoquer les Opérations Préalables à la Réception. Le reste du contenu de l’article 41 du CCAG Travaux est applicable.La date retenue par le maître d’ouvrage pour prononcer la réception est unique pour l’ensemble des ouvrages. L’intégralité des risques découlant de la garde des ouvrages jusqu’à la date d’effet est assumée solidairement par l’ensemble des entrepreneurs.

18

Par dérogation à l’article 42.2 du CCAG-travaux, pour des motifs d’intérêts généraux, le maître d’ouvrage pourra, avant l’achèvement de l’ensemble des travaux, prendre possession de certains ouvrages ou parties d’ouvrages.

3. Délais de garantieConforme aux stipulations de l’article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie de parfait achèvement commence à courir à compter de la date d’effet de la réception ou après levée des dernières réserves du marché, selon la plus tardive des 2 dates.

En cas de désordres relevant de l’obligation de parfait achèvement, les réparations pourront être effectuées par une autre entreprise que le titulaire, à la demande de la commune. Toutefois, même dans ce cas, les coûts de l’intervention demeurent à la charge du titulaire.

4. AssurancesLe titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, du représentant du Pouvoir Adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par l’exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut l’assurance de responsabilité décennale.

L’article 9 du CCAG-travaux est applicable.

X. Exécution aux frais et risquesL'exécution aux frais et risques (ou encore exécution par défaut, mise en régie ou exécution d'office) est susceptible d’être appliquée, dès lors que le prestataire n’a exécuté les prestations dans les délais, ou lorsque les prestations ont été mal exécutées (envoi d’un courrier en recommandé pour actions correctives, resté sans réponses dans le délai imparti).

Elle consiste à pallier les défaillances du titulaire en lui substituant l'administration ou un tiers dans l'exécution de ses obligations en lui en imputant le surcoût.

XI. Résiliation du marchéLes stipulations des articles 45 à 48 du C.C.A.G.-Travaux, relatives à la résiliation du marché, sont applicables.

XII. Droit et règlement des litigesIl est fait application des dispositions de l’article 37 du CCAG-FCS.Tout litige qui pourrait naître à l’occasion de la lecture et de l’exécution du présent marché sera porté devant le :

Tribunal Administratif de Dijon22 rue d’Assas21 000 DIJON

Tel : 03.80.73.91.00 – Fax : 03.80.73.39.89

19

@ : greffe.ta-dijon@juradm.fr

Tout litige devra faire l’objet d’une tentative de conciliation entre les parties avant d’être porté devant le tribunal.

XIII. Dérogations au CCAG-TravauxArticles de la 2ème partie Articles du CCAG-Travaux

1 42.2 206.2 19.1.1 et 31.39.2 41 et 42.2

20

3ème partie : Engagement du candidat

I. Désignation du co-contractantAprès avoir pris connaissance des éléments indiquées dans le présent document, qui fait notamment référence au CCAG-travaux et conformément à leurs clauses et stipulations ;

1. Identification du candidat

 Le signataire (Candidat individuel),

M ...................................................................................................................................................................................Agissant en qualité de ....................................................................................................................................................

m’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;

Nom commercial et dénomination sociale .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Adresse ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Adresse électronique ......................................................................................................................................................Numéro de téléphone ......................................................... Télécopie ..............................................................Numéro de SIRET .............................................................. Code APE ...........................................................................Numéro de TVA intracommunautaire ............................................................................................................................

engage la société ............................................................. sur la base de son offre ;

Nom commercial et dénomination sociale ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Adresse ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Adresse électronique ......................................................................................................................................................Numéro de téléphone ......................................................... Télécopie ..............................................................Numéro de SIRET .............................................................. Code APE............................................................................Numéro de TVA intracommunautaire ...........................................................................................................................

Le mandataire (Candidat groupé),

M ....................................................................................................................................................................................Agissant en qualité de ...................................................................................................................................................

désigné mandataire : du groupement solidaire solidaire du groupement conjoint non solidaire du groupement conjoint

Nom commercial et dénomination sociale ....................................................................................................................Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Adresse électronique .....................................................................................................................................................Numéro de téléphone ......................................................... Télécopie .............................................................Numéro de SIRET .............................................................. Code APE ...........................................................................Numéro de TVA intracommunautaire ...........................................................................................................................

S’engage, au nom des membres du groupement2, sur la base de l’offre du groupement,

2 L'annexe relative à la désignation des co-traitants est à dupliquer en autant d'exemplaires que nécessaire. Elle est recommandée dans le cas d'un groupement conjoint.

21

2. Moyens du candidatChiffres d’affaires 2017 :

2018 :2019 :

Effectifs du candidat 2017 :2018 :2019 :

Qualifications du candidat (si qualification exigée au tire de la consultation)

3. Références du candidat(minimum 3 références de prestation équivalente et datant de moins de 5 ans)

Intitulé de l’opération Maître d’ouvrage Année de réalisation Montant en € HT

4. Attestations sur l’honneur, à l’exception des candidatures DUMECocher la ou les case(s) correspondante(s))

Je déclare sur l'honneur n'entrer dans aucun des cas d'interdictions de soumissionner prévus aux articles L2141-1, L2141-2, L2141-3, L2141-4, L2141-5 du code de la commande publique.

Je certifie avoir contracté les assurances permettant de garantir ma responsabilité à l'égard de l'acheteur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations pour lesquelles je candidate.

Je déclare posséder le pouvoir d'engager la société, soit en tant que dirigeant, soit comme délégataire d’un dirigeant. Toute fausse déclaration est passible de sanctions pénales.

Représentant légal : ……………………….. , en qualité de : ……………………………..

J’autorise l'acheteur à vérifier les informations de mon entreprise auprès des administrations concernées. Ces informations resteront strictement confidentielles.

II. PrixLes prestations seront rémunérées selon le DQE. Le prix doit comprendre toutes les prestations demandées au cahier des charges. Ce prix contient également les frais de déplacement et/ou frais de transport des fournitures/personnes.

22

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais afférents à l’assurance, au transport.

Prix :

en € HT : ……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….

Taux TVA : ………….. %

en € TTC : ……………………………………..……………………………….…………………………

en € TTC en toutes lettres :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Durée du marché – Délai d’exécution

La durée du marché est de 4 semaines incluant la période de préparation.

IV. PaiementLa personne publique contractante se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants3 :

RIB DE VOTRE BANQUE

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur4 :

un compte unique ouvert au nom du mandataire;

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe du présent document.

NB : Si aucune case n’est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que seules les dispositions du CCAP s’appliquent.

3 Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.4 Cocher la case correspondant à votre situation

23

V. Avance

Sans objet

VI. Engagement du candidat (à compléter par le candidat)� à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies dans le présent

marché : Oui Non

� à assurer la validité de l’offre dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation : Oui Non

� à accepter le présent document, ainsi que le cahier des charges, sans réserve :

Oui Non

Fait en un seul original Signature du candidat

A .......................................... Porter la mention manuscrite

Le .......................................... Lu et approuvé

VII. Acceptation de l’offre par le pouvoir adjudicateur

Est acceptée la présente offre pour valoir

marché

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur habilité ………………

A .......................................... Le Maire

Prénom et Nom

Le ..........................................

24

25

VIII. Nantissement ou cession de créancesCertificat de cessibilité établi en date du ………………………….. à ……………………………………

OU

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance de :

1 La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :

2 La totalité du bon de commande n° afférent au marché (indiquer le montant en chiffres

et lettres) :

3 La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, est évaluée à (indiquer en chiffres et en lettres) :

4 La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :

et devant être exécutée par

en qualité de : membre d’un groupement d’entreprise

sous-traitant

A ......................................………….. le ……………………………..5

Signature

5 Date et signature originales

26

ANNEXE N° 1 : désignation des cotraitants et répartition des prestations

Désignation de l’entreprise Prestations concernées Montant H.T.Taux

T.V.A.Montant T.T.C.

Dénomination sociale :

SIRET : ………………………….….Code APE…………

N° TVA intracommunautaire :

Adresse :

Dénomination sociale :

SIRET : ………………………….….Code APE…………

N° TVA intracommunautaire :

Adresse :

Dénomination sociale :

SIRET : ………………………….….Code APE…………

N° TVA intracommunautaire :

Adresse :

Dénomination sociale :

SIRET : ………………………….….Code APE…………

N° TVA intracommunautaire :

Adresse :

Totaux

27

ANNEXE N° 2 : DC4 pour la sous-traitance

28