CPS SIGNE CTRE CONFERENCE AO 01-Pr-15 .pdf

ROYAUME DU MAROC

MAITRE D’OUVRAGE

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ET DE LA FORMATION DES CADRES _______________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ HASSAN 1ER

À SETTAT

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE

MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT,

DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE ______________________________________________________________________________________________

DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS RABAT

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX

(SEANCE PUBLIQUE)

N° 01/PR/2015 DU 22/01/2015

TRAVAUX DE CONSTRUCTION

DU CENTRE DES CONFERENCES DE L'UNIVERSITE HASSAN IER

DE SETTAT EN LOT UNIQUE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Page 2

ROYAUME DU MAROC

MAITRE D’OUVRAGE

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ET DE LA FORMATION DES CADRES _______________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ HASSAN 1ER

À SETTAT

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE

MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT,

DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE ______________________________________________________________________________________________

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

RABAT

MARCHE N°……………………….

TRAVAUX DE CONSTRUCTION

DU CENTRE DES CONFÉRENCES DE L’UNIVERSITE HASSAN 1ER

DE SETTAT

EN LOT UNIQUE

Appel d’offre ouvert sur offre de Prix en séance publique en vertu de l’alinéa 2 § 1 de l’article 16 et

l’alinéa 3 §3 de l’article 17 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés

pour le compte de l’Université Hassan Ier (Settat) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion

et à leur contrôle (tel qu’adopté par le conseil de l’Université lors de sa réunion du 12 Février 2013,

et visé par le ministère de l’économie et des finances le 16 Juin 2014).

ENTRE :

Le Président de l’Université Hassan 1er

à Settat,

Désignée ci-après par « le Maître d’Ouvrage » ou « l’Administration »

D'UNE PART

ET :

Monsieur ..........................................................................................................................................

Agissant au nom et pour le compte de : .............................................................................................

Au capital de .............................................................................................................................. Dhs

Inscrit au registre de commerce de :……………………………………………sous le n°: .................

Affilié à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sous le n° : .............................................................

Titulaire d'un compte bancaire n° : ....................................................................................................

Ouvert à ............................................................................................................................................

Faisant élection de domicile au : .......................................................................................................

Patente n° : ……………………………………………………. N° d’I.Fiscale : ................................

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, désigné ci-après par « l’Entrepreneur ».

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Page 237 et dernière

SOMMAIRE

SOMMAIRE................................................................................................................................................................................. 1

CHAPITRE I :CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ............................................................... 3 ARTICLE 1

ER : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES ....................................................................................................................................... 3

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DES TRAVAUX ......................................................................................................................................... 3 ARTICLE 4 : MODE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES.............................................................................................................. 3 ARTICLE 5 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE ........................................................................................................................... 4 ARTICLE 6 : PIÈCES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE ................................................... 4 ARTICLE 7 : DOCUMENTS GÉNÉRAUX Ŕ TEXTES SPÉCIAUX........................................................................................................... 4 ARTICLE 8 : VALIDITÉ DU MARCHE Ŕ DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION ............................................................ 5 ARTICLE 9 : MAITRE D’OUVRAGE ET MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : ...................................................................................... 6 ARTICLE 10 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT ............................................................................................................ 6 ARTICLE 11 : DÉLAI D’EXÉCUTION Ŕ CAS DE FORCE MAJEURE Ŕ PÉNALITÉS............................................................................ 6 ARTICLE 12 : COMMUNICATIONS .......................................................................................................................................................... 7 ARTICLE 13 : ORDRES DE SERVICE Ŕ INSTRUCTIONS ....................................................................................................................... 7 ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENTS .......................................................................................................................................................... 7 ARTICLE 15 : RETENUE DE GARANTIE ................................................................................................................................................. 7 ARTICLE 16 : NANTISSEMENT ................................................................................................................................................................ 8 ARTICLE 17 : DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR .................................................................................................................................. 8 ARTICLE 18 : PRÉSENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX ....................................................................... 8 ARTICLE 19 : QUALIFICATION DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE ............................................................................................... 8 ARTICLE 20 : MAIN D’ŒUVRE ................................................................................................................................................................. 8 ARTICLE 21 : CONTROLE DES TRAVAUX ............................................................................................................................................. 9 ARTICLE 22 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE.............................................................................................................................. 9 ARTICLE 23 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR ..................................................................................................... 10 ARTICLE 24 : DOCUMENTS FOURNIS PAR L’ENREPRISE ................................................................................................................ 13 ARTICLE 25 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE ..................................................................................................................... 14 ARTICLE 26 : MALFACONS .................................................................................................................................................................... 14 ARTICLE 27 : COMMENCEMENT DES TRAVAUX .............................................................................................................................. 14 ARTICLE 28 : ORGANISATION DU CHANTIER ................................................................................................................................... 14 ARTICLE 29 : LIAISON ENTRE LA MAITRISE D’ŒUVRE ET L’ENTREPRENEUR ......................................................................... 14 ARTICLE 30 : INSTALLATIONS DE CHANTIER................................................................................................................................... 15 ARTICLE 31 : PLANNING D’EXECUTION DES TRAVAUX ................................................................................................................ 15 ARTICLE 32 : FRAIS D’ETUDES ET D’EDITION .................................................................................................................................. 17 ARTICLE 33 : SOUS-TRAITANCE ........................................................................................................................................................... 17 ARTICLE 34 : CESSION DU MARCHE .................................................................................................................................................... 17 ARTICLE 35 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS ......................................................... 17 ARTICLE 36 : REUNIONS DE CHANTIER.............................................................................................................................................. 18 ARTICLE 37 : DOCUMENTS D’EXECUTION ........................................................................................................................................ 18 ARTICLE 38 : AJOURNEMENT DES TRAVAUX ................................................................................................................................... 18 ARTICLE 39 : CESSATION DES TRAVAUX .......................................................................................................................................... 18 ARTICLE 40 : CARACTERES DES PRIX................................................................................................................................................. 18 ARTICLE 41 : SOUS DETAIL DES PRIX ................................................................................................................................................. 19 ARTICLE 42 : TAXES ................................................................................................................................................................................ 20 ARTICLE 43 : VARIATION DES PRIX .................................................................................................................................................... 20 ARTICLE 44 : CARACTERE DU MARCHE Ŕ REGLEMENT DES TRAVAUX .................................................................................... 20 ARTICLE 45 : PRIX DES OUVRAGES OU TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES .................................................................................... 21 ARTICLE 46 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ................................................................ 21 ARTICLE 47 : CHANGEMENT DANS LES DIVERSES NATURES D’OUVRAGES ............................................................................ 21 ARTICLE 48 : ATTACHEMENTS Ŕ SITUATIONS ET RELEVES .......................................................................................................... 21 ARTICLE 49 : DECOMPTES PROVISOIRES ........................................................................................................................................... 21 ARTICLE 50 : APPROVISIONNEMENTS ................................................................................................................................................ 21 ARTICLE 51 : DÉCOMPTE GENERAL ET DÉFINITIF .......................................................................................................................... 21 ARTICLE 52 : ESSAI ET CONTROLE DES MATÉRIAUX ET MATÉRIELS ........................................................................................ 21 ARTICLE 53 : NETTOYAGE DU CHANTIER ......................................................................................................................................... 21 ARTICLE 54 : NETTOYAGE APRES RECEPTION PROVISOIRE ......................................................................................................... 21 ARTICLE 55 : RECEPTION PROVISOIRE ............................................................................................................................................... 22 ARTICLE 56 : PLANS DE RECOLLEMENT ............................................................................................................................................ 22 ARTICLE 57 : GARANTIES CONTRACTUELLES ................................................................................................................................. 22 ARTICLE 58 : RECEPTION DEFINITIVE ................................................................................................................................................ 23 ARTICLE 59 : RESPONSABILITE APRES LA RECEPTION DEFINITIVE ........................................................................................... 23 ARTICLE 60 : MESURES COERCITIVES ................................................................................................................................................ 23 ARTICLE 61 : RÉSILIATION .................................................................................................................................................................... 23 ARTICLE 62 : LITIGES .............................................................................................................................................................................. 23 ARTICLE 63 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................................................... 23

CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ......................................................................................... 24 1 - TERRASSEMENT GROS-ŒUVRES .................................................................................................................................................... 24 2 - ÉTANCHÉITÉ ....................................................................................................................................................................................... 32 3 - REVÊTEMENTS ................................................................................................................................................................................... 33 4 - PEINTURE ............................................................................................................................................................................................. 34


6 - FAUX PLAFOND .................................................................................................................................................................................. 35 7 - MENUISERIES ...................................................................................................................................................................................... 41 8 -PLOMBERIE SANITAIRE- PROTECTION INCENDIE ...................................................................................................................... 53 9 -CLIMATISATION- DÉSENFUMAGE .................................................................................................................................................. 65 10 -ÉLECTRICITÉ - LUSTRERIE - TÉLÉPHONE - DÉTECTION INCENDIE....................................................................................... 69 11 Ŕ COURANTS FAIBLES ....................................................................................................................................................................... 88

CHAPITRE III : DESCRIPTION DES OUVRAGES ET MODE DE REGLEMENT ............................................................. 94 100 - GROS ŒUVRES ................................................................................................................................................................................ 94 200 - ÉTANCHEITE ................................................................................................................................................................................. 104 300 Ŕ REVETEMENT ............................................................................................................................................................................... 107 400 - FAUX PLAFOND ............................................................................................................................................................................ 111 500 Ŕ PEINTURE ...................................................................................................................................................................................... 112 600 - MENUISERIE .................................................................................................................................................................................. 114 700 - AMENAGEMENT EXTERIEUR .................................................................................................................................................... 131 800 - PLOMBERIE SANITAIRE- PROTECTION INCENDIE................................................................................................................ 143 900 - CLIMATISATION Ŕ VENTILATION Ŕ DÉSENFUMAGE............................................................................................................ 151 1000 - ÉLECTRICITÉ ............................................................................................................................................................................... 168 1100Ŕ COURANTS FAIBLES .................................................................................................................................................................. 195

CHAPITRE IV :BORDEREAU D’APPROVISIONNEMENTS ............................................................................................. 219

CHAPITREV :BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF .......................................................................................... 221


CHAPITRE I :CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

ARTICLE 1ER

: OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offres a pour objet :

Travaux de Construction du Centre des Conférences de l’Université Hassan 1er

de Settat en Lot

Unique.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DU PROJET

Le projet est situé au campus universitaire de Settat, d’une surface hors œuvres d’environ 2160m² et, à titre

indicatif, il comprend en plus de des aménagements extérieurs :

Salle de Conférence

(RDC + 1 étage)

1 Hall et Réception Ŕ Accueil ;

1 Amphithéâtre + Régie ;

5 Salles de commissions ;

1 Médiathèque ;

1 salle de réunion pour

l’administration ;

Bureaux paysagers ;

Sanitaires H/F ;

Local technique.

Le programme définitif sera arrêté lors de la phase du projet d’exécution architectural.

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent marché seront exécutés en lot unique, et comprennent :

100 - GROS ŒUVRES

200 - ÉTANCHEITE

300 Ŕ REVETEMENT

400 - FAUX PLAFOND

500 Ŕ PEINTURE

600 - MENUISERIE

700 - AMENAGEMENT EXTERIEUR

800 - PLOMBERIE SANITAIRE- PROTECTION INCENDIE.

900 - CLIMATISATION Ŕ VENTILATION Ŕ DÉSENFUMAGE

1000 - ÉLECTRICITÉ

1100Ŕ COURANTS FAIBLES

ARTICLE 4 : MODE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offres est passé par appel d'offres ouvert sur offre de prix en séance publique en vertu de l’alinéa 2 § 1 de l’article 16 et l’alinéa 3 §3 de l’article 17 du règlement relatif aux en conditions et

formes de passation des marchés pour le compte de l’Université Hassan Ier (Settat) ainsi que certaines règles

relatives à leur gestion et à leur contrôle (tel qu’adopté par le conseil de l’Université lors de sa réunion du 08 juillet 2014, et visé par le ministère de l’économie et des finances 16 juin 2014).


ARTICLE 5 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Conformément à l’article 4 du CCAG-T, les pièces constitutives du marché comprennent :

- L'acte d’engagement ;

- Le présent cahier des prescriptions spéciales ;

- Les plans d’architecture ;

- Le dossier des plans d’exécution ;

- Les Bordereaux des prix Ŕ détail estimatif ;

- Le CPC fixant les règles de conception et de calcul des structures en béton armé (RMBA 07)

applicable à certains marchés d’études ou de travaux de construction des ouvrages en béton armé ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-T) applicable aux Marchés des travaux

exécutés pour le compte de l’Etat approuvé par le Décret n°2-99-1087 du 29 Moharram 1421

(04 Mai 2000).

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

ARTICLE 6 : PIÈCES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU

MARCHE

- Les ordres de services ;

- Les avenants ;

- La décision prévue au paragraphe 3 de l’article 52 du CCAG-T le cas échéant.

ARTICLE 7 : DOCUMENTS GÉNÉRAUX Ŕ TEXTES SPÉCIAUX

Outre les pièces constitutives du marché et les pièces contractuelles, citées aux articles 5 et 6 du présent,

les obligations de l’entrepreneur pour l’exécution des travaux objet du présent marché résultent de l’ensemble des documents suivants :

Documents généraux :

- Le dahir du 28 Août 1948 relatif au nantissement, tel qu’il a été modifié et complété;

- Le dahir n°1-56-211 du 11 Décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et

adjudicataires des marchés publics ;

- Le dahir n° 1-03-194 du 14 rajeb 1424(11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n°65-99

relative au code du travail ;

- Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte de l’Université

Hassan Ier (Settat) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (tel qu’adopté

par le conseil de l’Université lors de sa réunion du 12 Février 2013, et visé par le ministère de

l’économie et des finances 16 juin 2014). ;

- Le décret 2-99-1087 du 04 Mai 2000 approuvant le cahier des clauses administratives générales

applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat ;

- Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de

comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété ;

- Le décret n ° 2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement et

aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat., Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992

d’application du Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des

soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics ;

- Tous les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi, les salaires de la main d’œuvre

particulièrement le décret royal n° 2.73.685 du 12 Kaâda 1393 (08 Décembre 1973) portant


revalorisation du salaire minimum dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et

l’agriculture ;

- Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus applicables à la date de

signature du marché ;

- La Circulaire du Ministère des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation

des Cadres n° D.A.T/31/716 du 14 Février 1994 prescrivant les mesures de sécurité dans les chantiers

de Bâtiment et de Travaux Publics ;

- Ainsi que tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la soumission.

Textes spéciaux :

- Le devis général d’architecture (Edition 1956) du Royaume du Maroc ;

- Devis général pour les travaux d’assainissement (Edition 1961) D.G.T.A ;

- Arrêté n°350.67 du Ministère de l’Equipement de la Formation Professionnelles et de la Formation

des Cadres du 15/07/1967 ainsi qu’aux règles techniques P.N.M. 711.005 et 006 annexées à l’arrêté

n°350/67 ;

- Le Dahir n° 170-157 du 26 Joumada I 1390 (30/07/1970) relatif à la normalisation industrielle

notamment son article 3 définissant l’ensemble des normes Marocaines homologuées se rapportant

aux travaux de bâtiment ;

- En l’absence des normes marocaines, les normes françaises et en particulier les D.T.U. (Documents

Techniques Unifiés) se rapportant aux travaux du bâtiment ;

- La circulaire n°1.61.SGG du 30 Janvier 1961 relative à l’utilisation des produits d’origine et des

fabrications marocaines ;

- La norme NM.10.01.F004 arrêté d’homologation N1137.85 du 21 Safar 1406 (5/11/1985) sur

l’utilisation des ciments ;

- La circulaire n° 6001 T.P. du 07/08/1858 relative aux transports des matériaux et marchandises pour

l’exécution des travaux publics ;

- Les règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé

(fascicule 61 titre VI du C.P.C. des marchés de l’état) dites les Règles BAEL ;

- Les règles définissant les effets de la neige et du vent (NV 65) ou similaires ;

- Les règles de constructions en vigueur à appliquer dans les régions sujettes aux séismes (RPS 2000)

complétés par le règlement français (PS 92) ;

- Les règlements locaux concernant les alimentations en eau et électricité des logements ;

- Les règlements de prévision contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements

recevant du public et locaux à usage d’habitations ;

- Les D.T.U. 43 et 43.1 relatifs aux travaux d’étanchéité ;

- Les textes réglementaires techniques en vigueur à la date de la signature du marché.

ARTICLE 8 : VALIDITÉ DU MARCHE Ŕ DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après visa du contrôleur d’État de

l’Université Hassan Ier Settat et son approbation par l’autorité compétente.

L’approbation du marché doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de 75 (soixante quinze) jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de la réglementation en vigueur.

Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’attributaire est libérée de son engagement vis-à-vis du Maître d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée, à sa demande, de son

cautionnement provisoire, le cas échéant.


ARTICLE 9 : MAITRE D’OUVRAGE ET MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE :

- Le Maître d’Ouvrage est : l’Université Hassan 1er

à Settat ;

- Le Maître d’Ouvrage Délégué est : le Ministère de l’Équipement, du Transport et de la

Logistique représenté par la Direction des Equipements Publics - Rabat.

ARTICLE 10 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Conformément à l’article 6 du CCAG-T, l’entrepreneur acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le

timbre et l’enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 11 : DÉLAI D’EXÉCUTION Ŕ CAS DE FORCE MAJEURE Ŕ PÉNALITÉS

Délai d’exécution

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en moyens humains et matériels adaptés aux conditions de travail pour terminer impérativement les travaux du présent marché dans un délai de (Dix huit

mois) 18 mois.

Les délais d’exécution comprennent les journées hebdomadaires de repos ainsi que les jours fériés ou

chômés.

Conformément à l’article 7 du CCAG-T, le délai d’exécution des travaux commence à courir le

lendemain du jour où c’est produit l’acte ou le fait générateur du délai et comprend l’achèvement de tous les

travaux prévus incombant à l’entrepreneur y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux.

Les délais de préparation et d’installation du chantier seront compris dans le présent délai.

Lorsque le dernier jour d’un délai est un jour déclaré férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la fin

du premier jour ouvrable qui suit.

Les retards des fournisseurs de l’entrepreneur ne pourront en aucun cas être opposés au Maître d’ouvrage

en ce qui concerne ces délais.

Afin d’éviter toutes contestations sur la date d’achèvement total des travaux, l’entrepreneur sera tenu d’en aviser le Maître d’ouvrage par lettre recommandée, postée 10 jours (dix jours) avant la date prévue pour

l’achèvement des travaux.

Faute par lui de se conformer à cette dernière prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation par le Maître d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait encourir de ce

chef et les retards à prononcer la réception provisoire.

Cas de force majeure

Conformément aux dispositions de l’article 43 du CCAG-T et en cas de survenance d’un événement de force majeure, l’entrepreneur a droit à une augmentation raisonnable des délais d’exécution.

En cas de survenance d’un événement de force majeure, l’entrepreneur devra dans un délai maximum de

sept (7) jours adresser au Maître d’ouvrage une notification par lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur la réalisation du marché.

La notification de la prolongation des délais sera opérée par les soins de Monsieur le Président de

l’université Hassan Ier à Settat.

Pénalités

En cas de retard dans l’exécution des travaux, il est appliqué à l’entrepreneur, sans préjudice de

l’application de l’article 70 du C.C.A.G.T, une pénalité journalière de un pour mille (1/1000) du montant

de l’ensemble des travaux. Ce montant est celui du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

Conformément aux dispositions de l’article 60 du CCAG-T, le montant des pénalités est plafonné à

dix pour cent (10%) du montant du marché initial de l’ensemble des travaux, éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

Le montant total de ces pénalités sera déduit d’office des acomptes des sommes dues à l’entrepreneur.


Lorsque le plafond des pénalités est atteint, le Maître d’ouvrage est en droit de résilier le marché après

mise en demeure préalable et sans préjudice de l’application des autres mesures coercitives prévues à

l’article 70 du CCAG-T.

ARTICLE 12 : COMMUNICATIONS

Conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du CCAG-T, lorsque dans les cas prévus au CCAG-T et

du présent CPS, l’entrepreneur adresse au Maître d’ouvrage un document écrit, il doit dans le délai imparti,

s’il en est prévu un, soit le déposer contre récépissé auprès du destinataire, soit le lui faire parvenir par lettre

recommandée avec accusé de réception.

La date du récépissé ou de l’accusé de réception fait foi en matière de délai.

ARTICLE 13 : ORDRES DE SERVICE Ŕ INSTRUCTIONS

Les modalités d’établissement et de notification des ordres de service donnés par le Maître d’ouvrage à

l’entrepreneur seront conformes aux dispositions de l’article 9 du CCAG-T.

Lorsque l’entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de service dépassent les obligations de son

marché, il doit, sous peine de forclusion, en présenter l’observation écrite et motivée au Maître d’ouvrage

dans un délai de dix jours (10) à compter de la date de notification de cet ordre de service. La réclamation ne

suspend pas l’exécution de l’ordre de service à moins qu’il en soit ordonné autrement par le Maître d’ouvrage.

L’entrepreneur se conformera strictement aux ordres de service, lettres et instructions qui lui seront

adressés par le Maître d’ouvrage.

Il sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans

ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire à

la volonté de l’Administration ou pour justifier un retard dans l’exécution des travaux.

Il sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par l’Administration et plus

précisément, il doit vérifier les côtes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui auraient pu se

glisser dans les plans ou pièces écrites.

Toutes les notifications lui seront faites au domicile qu’il a élu à proximité des travaux ou à défaut à l’adresse indiquée dans son acte d’engagement.

Il sera tenu d’adresser toutes correspondances ou lettres recommandées concernant son marché à

l’Administration.

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENTS

Les cautionnements provisoires sont fixés à Deux Cent Vingt Mille Dirhams (220 000,00 DH).

Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché arrondi à la dizaine de dirhams

supérieure. Il doit être constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification de l’approbation du

marché.

Les modalités de constitution et d’établissement de ces cautionnements devront être conformes aux

dispositions de l’article 14 du CCAG-T.

Les droits du Maître d’ouvrage sur ces cautionnements sont ceux prévus à l’article 15 du CCAG-T.

La restitution par le Maître d’ouvrage de ces cautionnements sera effectuée conformément aux

dispositions des articles 12 et 16 du CCAG-T.

ARTICLE 15 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément aux articles 13 et 59 du CCAG-T, la retenue de garantie à prélever sur les acomptes mensuels de l’entreprise est de 10%. Elle cessera de croître quand elle atteindra 7% du montant initial des

travaux augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Le remplacement de cette retenue, à la demande de l’entrepreneur, par une caution bancaire peut être

effectué conformément aux dispositions des articles 14 et 59 du CCAG-T.


ARTICLE 16 : NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que :

1. La liquidation des sommes dues par l’administration en exécution du présent marché sera opérée par

les soins de Monsieur le Président de l’Université Hassan Ier à Settat.

2. Le responsable chargé de fournir au titulaire du présent marché ainsi qu’aux bénéficiaires des

nantissements ou subrogations les renseignements et l’état prévus à l’article 7 du dahir du 28 août

1948 tel qu’il est modifié et complété par le dahir du 31/01/ 1961 et du 29/10/1962 est Monsieur le

Président de l’Université Hassan Ier à Settat.

3. Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier payeur de l’Université

Hassan Ier

à Settat, seul qualifié pour recevoir les significations des créances du titulaire du marché.

ARTICLE 17 : DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

A défaut par l’entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l’article 17 du CCAG-T en ne faisant pas

élection de domicile à proximité des travaux, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont

valables lorsqu’elles lui ont été faites au siège de l’entreprise dont l’adresse est indiquée dans l’acte d’engagement.

En cas de changement de domicile, l’Entrepreneur est tenu d’en aviser le Maître d’ouvrage, par lettre

recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d’intervention de ce changement.

ARTICLE 18 : PRÉSENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX

- Pendant la durée des travaux, l’entrepreneur doit être présent sur le lieu d’exécution des travaux ou

se faire représenter par un agent dûment agrée par le Maître d’ouvrage, muni des pouvoirs nécessaires,

de manière qu’aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue en raison de son absence.

- L’entrepreneur ou son représentant est tenu de répondre aux convocations qui lui seront adressées

pour se rendre soit dans les bureaux du Maître d’ouvrage soit sur les lieux des travaux, toutes les fois

qu’il en est requis.

ARTICLE 19 : QUALIFICATION DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE

L’entrepreneur, est tenu de fournir au Maître d’ouvrage, et à sa demande, tous les renseignements concernant la qualification et les références de son personnel.

Il ne doit prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour l’exécution des travaux.

Dans tous les cas, il demeure responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient commises par ses

collaborateurs dans l’exécution des travaux.

ARTICLE 20 : MAIN D’ŒUVRE

L’entrepreneur devra faire connaître huit (8) jours au moins avant l’ouverture du chantier, au bureau de

placement compétent pour le lieu où s’exécuteront les travaux, ses besoins en main d’œuvre par profession,

avec toutes les indications utiles de travail, de salaires et généralement tous renseignements de nature à intéresser les chômeurs en quête d’emploi.

Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu’il se trouvera dans l’obligation de

procéder à des nouvelles embauches.

Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois sa liberté d’embauche

restera entière et il ne sera pas tenu d’engager les ouvriers qui ne présenteront pas les aptitudes requises. Il

devra, en cas de refus, en indiquer le motif sur la carte de représentation qui est délivrée par le bureau et qui

est renvoyée à ce bureau soit par le chômeur, soit par l’entrepreneur.

Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employés

sont applicables au présent marché.


ARTICLE 21 : CONTROLE DES TRAVAUX

L’entrepreneur sera soumis pour l’exécution de ses travaux au contrôle du Maître d’ouvrage, en outre il

sera soumis au contrôle de :

- L’Architecte

- Maître d’Ouvrage Délégué : Direction des Equipements Publics représenté par la Direction de

l’Équipement, du Transport et de la Logistique de la Chaouia Ouardigha- Settat

- Le Bureau d’Études Techniques désigné par le « B.E.T »

- L’Architecte et le Bureau d’Études Techniques sont désignés conjointement par « la Maîtrise

d’œuvre »

- Le Bureau de Contrôle désigné par le « B.C.T ».

Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de procéder à d’autres contrôles qu’il jugera nécessaires, soit par ses propres moyens, soit par d’autres organismes de contrôles (Laboratoire d’essais et d’analyses, etc.)

Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrôle auront libre accès sur le chantier et pourront

prélever aussi souvent que nécessaire les échantillons de matériaux et matériels mises en œuvre pour essais et examens, ils vérifieront la conformité de l’exécution avec les plans visés bon pour exécution remis à

l’entrepreneur, ils assisteront à la réception des fouilles, au coulage du béton, etc. …

L’entrepreneur sera tenu de fournir à ses frais la main d’œuvre, les récipients, l’échafaudage et le matériel nécessaires aux prélèvements visés ci-avant.

L’entrepreneur s’engage à accepter l’arbitrage du Maître d’ouvrage sur tout différent l’opposant aux

agents de contrôle de la Maîtrise d’œuvre ou autres agents désignés pour contrôler les travaux.

ARTICLE 22 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

Conformément à l‘article 24 du C.C.A.G-T et avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser au Maître d’ouvrage les copies de polices d’assurances qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les

risques inhérents à l’exécution de son marché, à savoir celles se rapportant :

Aux véhicules automobiles

Les véhicules automobiles utilisés sur le chantier doivent être assurés conformément à la législation et à

la réglementation en vigueur.

Aux accidents du travail

Les accidents du travail survenant au personnel de l’entrepreneur doivent être garantis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le Maître d’ouvrage ne peut être tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales à payer en

cas d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de l’entrepreneur ou de ses sous-traitants.

A ce titre, l’entrepreneur garantira le Maître d’ouvrage contre toute demande de dommages intérêts ou

indemnités et contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et dépense de toute nature relative à

ces accidents.

L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le Maître d’ouvrage de tout accident survenu sur son chantier

et le consigner sur le cahier de chantier prévu par le cahier des prescriptions communes ou le cahier des

prescriptions spéciales.

A la responsabilité civile

Doivent être garanties les responsabilités civiles incombant :

- à l’entrepreneur en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages, objet du présent marché,

jusqu’à la réception définitive, les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de

l’Entrepreneur, etc. … quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de l’entrepreneur,

de ses agents ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels ;


- à l’entrepreneur en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du

Maître d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maître d’ouvrage à accéder

aux chantiers, jusqu’à la réception définitive.

- Au Maître d’ouvrage ou ses représentants, en raison des dommages causés aux tiers sur le chantier et

ses dépendances par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents, etc. …

le contrat d’assurance correspondant à cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de

recours contre le Maître d’ouvrage ou ses représentants

- Au Maître d’ouvrage ou ses représentants, en raison des dommages causés au personnel de

l’entrepreneur et provenant soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait

responsable, et qui entraîneraient un recours de la victime ou de l’assurance « accident du travail ».

Aux assurances tous risques de chantier (« trc »)

L’entrepreneur est tenu de souscrire à la police d’assurance « Tous Risques Chantier » couvrant, pendant

la durée des travaux jusqu’à la réception définitive, l’ensemble des constructions, installations et approvisionnements divers contre pertes, avaries et détérioration qu’elle qu’en soit la cause fortuite telle que

maladresse, négligence, incendie, vol ou détournement, crue, tempête, ouragan, cyclone, affaissement de

terrain et dégâts des eaux.

Cette assurance doit couvrir aussi les activités sur le chantier du Maître d’ouvrage, de l’Architecte, du B.E.T. et du bureau de contrôle et tout autre personne désignée par le Maître d’ouvrage pour suivre et

contrôler les travaux.

Le contrat d’assurance « T.R.C. » doit être soumis à l’approbation du Maître d’ouvrage avant sa signature.

Il est précisé que l’assurance T.R.C. doit couvrir l’ensemble des ouvrages et des constructions y

afférentes.

Présentation des polices

L’entrepreneur est tenu d’adresser au maître d’ouvrage dans les vingt (20) jours qui suivent la notification

du marché, la photocopie des polices d’assurances contractées pour la couverture des risques énumérés ci-

dessus. Elles doivent toutes comporter une clause interdisant leur résiliation, sans un avis préalable de la compagnie d’assurance au Maître d’ouvrage. Ces polices doivent être prises auprès d’une (ou plusieurs)

compagnie d’assurance autorisée au Maroc. Le Maître d’ouvrage peut refuser toute police qui ne lui

conviendrait pas en donnant les raisons motivées de son refus.

L’entrepreneur est tenu également de présenter au Maître d’ouvrage chaque fois qu’il le demandera, et en

particulier à tous paiements d’acomptes, les attestations émanant de la compagnie d’assurance certifiant que

les primes ont bien été réglées.

Aucun règlement des travaux ne sera effectué tant que l’entreprise n’aura pas adressé au Maître d’ouvrage les copies certifiées conformes des polices d’assurances citées ci-dessus.

En cas d’accident aux ouvrages, objet du présent marché, qu’elle qu’en soit la cause, l’entrepreneur est

tenu de procéder dans les délais les plus réduits à leur remise en état. Le prix payé par le Maître d’ouvrage à l’entrepreneur pour ces ouvrages est, dans le cas ou les dommages sont imputables à l’entrepreneur, obtenu

par application des dispositions du présent marché dans l’hypothèse ou l’accident ne se serait pas produit.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux sous-traitants.

ARTICLE 23 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR

Agrément du Directeur du chantier

Le Directeur de chantier de l’entreprise doit être agrée par le Maître d’ouvrage, l’Architecte et le B.E.T.,

il doit produire des références personnelles signées par des Architectes ou de B.E.T. attestant qu’il a déjà exécuté des travaux de nature et d’importance équivalente à celles objet de présent marché.

Connaissance du dossier

L’entrepreneur soumissionnaire déclare avoir :


- Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l’emplacement des constructions, des accès,

des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter au cours des

travaux pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération ;

- Avoir pris pleine connaissance de l’ensemble des travaux ;

- Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation ;

- Avoir fait tout calcul et tout détail ;

- N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage présenté par elle et

de nature à donner lieu à discussion.

Si une omission était faite dans le dossier ou sur les plans, l’entrepreneur devrait la signaler dans sa

proposition et faire ressortir à part le montant de la dépense correspondante aux travaux jugés nécessaires.

Faute de quoi, il serait tenu à l’exécution de ces travaux sans plus-value.

Connaissance des lieux

L’entrepreneur atteste qu’il a reconnu en personne ou fait reconnaître par un représentant qualifié

l’emplacement des ouvrages à réaliser, ainsi que les constructions et ouvrages existants. Il est censé avoir

une parfaite connaissance des lieux et des sujétions d’exécution résultant des conditions du site de chantier.

L’entrepreneur ne peut en aucun cas formuler de réclamations basées sur une connaissance insuffisante

des lieux et des conditions d’exécution des travaux.

L’entrepreneur ne pourra également présenter de réclamations pour les sujétions qui pourraient lui être imposées par l’exécution simultanée d’autres travaux dans le voisinage.

Emplacements à la disposition de l’entrepreneur

L’entrepreneur devra, en concertation avec le Maître d’ouvrage, choisir les terrains nécessaires pour les

installations du chantier, et ce, avant le commencement des travaux.

Matériel de chantier

Tout le matériel et l’outillage nécessaire pour la bonne marche des travaux sont à la charge de

l’entrepreneur. Ce matériel est conduit et entretenu par ses soins et à ses frais.

La liste du matériel fourni dans le mémoire technique n’est pas limitative et il ne peut élever aucune

réclamation si, en cours de travaux, il est amené à modifier ou à compléter ce matériel.

Si l’entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel avant l’achèvement des travaux, il ne peut le faire qu’avec l’accord écrit du Maître d’ouvrage, l’Architecte et B.E.T.

Voies de communication et accès

L’aménagement d’un accès provisoire pendant toute la durée du chantier incombe à l’entrepreneur. Celui-

ci assume toute la responsabilité et les dépenses consécutives à la mise en œuvre et à l’entretien de cet accès jusqu’à la réception provisoire de tous les travaux.

Alimentation en électricité Ŕ Téléphone et en eau

L’entrepreneur a à sa charge toute l’installation d’alimentation en eau et en électricité du chantier et de ses sites.

Électricité :

L’alimentation électrique se fera à partir des postes de chantier fournis par l’entrepreneur, judicieusement

placés et alimentés sur sa demande par la société distributrice éventuellement ou par ses propres moyens. Les frais d’équipement et de branchement sont à la charge de l’entrepreneur.

Téléphone :

L’entrepreneur devra assurer, par ses propres moyens et à ses frais, l’installation d’une ligne téléphonique dont le poste principal sera installée dans la salle de réunion.

Eau :

L’entrepreneur devra assurer, par ses propres moyens et à ses frais, l’alimentation en eau du chantier et des baraquements.


Cantonnements, hygiène des cantonnements :

L’entrepreneur doit se conformer à la réglementation en vigueur, il est tenu d’assurer à ses frais le logement pour son personnel et l’emplacement de ses bureaux à proximité du chantier.

L’entrepreneur doit assurer également à ses frais l’hygiène de ses cantonnements. A ce titre, il doit fournir

notamment le personnel et les moyens nécessaires :

- Au service du nettoyage quotidien

- À l’entretien des réseaux d’égouts et d’alimentation d’eau

- A la désinfection des cantonnements

- À l’élimination des ordures ménagères

Service médical du chantier et des cantonnements :

L’entrepreneur a à sa charge le service médical du chantier dans les conditions prévues par les lois et

règlements en vigueur et est tenu d’assurer à ses frais les soins médicaux et les fournitures pharmaceutiques aux ouvriers victimes d’accidents ou de maladie survenues du fait des travaux.

L’évacuation sanitaire de cas graves sur les hôpitaux de la région est assurée par l’entrepreneur. Le

personnel du Maître d’ouvrage, l’Architecte, le B.E.T. et le Bureau de Contrôle bénéficient de ces soins et

transports à titre gratuit.

Gardiennage du chantier et des cantonnements Ŕ Police de chantier :

L’entrepreneur doit assurer, à ses frais, le gardiennage du chantier et de cantonnements notamment durant

les jours de repos. En conséquence, il n’est dû à l’entrepreneur aucune indemnité en raison des vols du matériel ou de matériaux dont il serait victime de jour et de nuit.

En outre, l’entrepreneur aura à sa charge :

- De maintenir, à ses frais son chantier en bon état de propreté

- De se conformer aux ordres et consignes qui lui sont donnés par le Maitre d’ouvrage, l’Architecte et

le B.E.T. concernant l’ordre de la discipline sur le chantier.

- D’observer tous les règlements et consignes du Maitre d’ouvrage concernant la police des chantiers

ainsi que, le cas échéant, les consignes spéciales, tels que les règlements du chantier, édictés par le

Maître d’ouvrage en vue d’assurer la police générale de l’ensemble des entreprises travaillant sur le

chantier.

Sécurité du chantier :

Pendant toute la durée du chantier, l’entrepreneur est tenu de prendre, sous sa responsabilité et à ses frais, les mesures générales de sécurité, qui peuvent être applicables en vertu des textes légaux ou réglementaires

ou prescrits pour le chantier en question et en tenant compte des sujétions normales d’exploitation. Il s’agit

essentiellement de :

- Toutes les mesures particulières de sécurité qui sont nécessaires eu égard à la nature de ses propres

travaux et des matières qu’il emploie et aux dangers que celles-ci comportent, notamment en ce qui

concerne les dangers provenant de l’utilisation des matières dangereuses tels qu’explosifs, chlore

gazeux, les risques d’incendie, les dangers d’origine électrique.

- Toutes les mesures communes de sécurité concernant l’hygiène, la prévention des accidents, la

médecine de travail, les premiers secours ou soins aux accidents et malades, ainsi que la protection

contre l’incendie, les dangers d’origine électrique pouvant être rendus nécessaires par la présence

simultanée à proximité de son chantier d’autres entrepreneurs se trouvant sur le site du chantier au

moment où l’entrepreneur doit commencer ses travaux ou s’y installant pendant l’exécution de ceux-

ci.

En conséquence, il appartient à l’entrepreneur de donner à son personnel l’instruction nécessaire et de lui prescrire les consignes à observer concernant la prévention des accidents et qui sont prévues par des textes

réglementaires.


En particulier, l’entrepreneur est tenu d’établir des voies de circulation suffisantes et d’assurer, d’une

manière permanente l’entretien des pistes ainsi que leur arrosage afin de prévenir la poussière. Par ailleurs, il

doit notamment, pour les chantiers en élévation, établir des accès provisoires commodes et sûrs (échelle, passerelles de circulation, etc. …)

Dans le cadre de la sécurité et au titre de la prévention des accidents, l’entrepreneur doit prendre

notamment toutes le mesures efficaces et utiles concernant la circulation et le stationnement sur l’ensemble

du chantier, les dispositions individuelles (casques, gants, bottes, lunettes …) le secourisme, hygiène et la propreté .…

En ce qui concerne les mesures particulières de sécurité contre l’incendie et les dangers d’origine

électrique, l’entrepreneur est tenu de :

- Prévoir, à ses frais, les moyens nécessaires en matériel et en personnel pour la protection contre

l’incendie des chantiers et cantonnements.

- Donner l’instruction nécessaire à son personnel pour la prévention d’incendies et des risques

d’origine électrique.

- Mettre son personnel à la disposition du service incendie organisé par la Maître d’ouvrage, si

nécessaire.

- Eviter tous les risques d’incendie (matériaux incombustibles, conduits d’appel d’air, etc. …), tant

pour les constructions provisoires reconnues nécessaires telles que ateliers mobiles, abris de montage,

vestiaire, bureaux, magasins, que pour les bâtiments définitifs abritant les installations intérieures.

En cas de carence de l’entrepreneur, le Maître d’ouvrage peut prendre aux frais de l’entrepreneur les mesures nécessaires, après mise en demeure de celui-ci restée sans effet. En cas d’urgence ou de danger, ces

mesures peuvent être prises sans mises en demeure.

Signalisation des chantiers

La signalisation complète de jour ou de nuit de ses chantiers, tant extérieure qu’intérieure incombe à l’entrepreneur.

Prescription relative aux fournitures :

Toutes les fournitures, de quelque nature qu’elles soient, destinées à être employées ou placées dans la construction, devront avoir été agréées préalablement par le Maître d’ouvrage, l’Architecte et le B.E.T.

Toutes les parties d’ouvrages exécutés et toutes fournitures placées sans avoir été agréées par le Maître

d’ouvrage, l’Architecte et le B.E.T pourraient être refusés et devraient être immédiatement refaites ou

remplacées.

Documents d’exécution :

L’entrepreneur est tenu de provoquer lui-même par écrit, les documents et instructions écrites et figurées

qui pourraient lui manquer, dans ses conditions, il ne pourra jamais se prévaloir de manque de renseignements pour justifier une exécution contraire à la volonté du Maître d’ouvrage. Toute demande de

documents ou instructions non consignées dans le cahier de chantier ou non établie par lettre ne sera pas

prise en considération.

ARTICLE 24 : DOCUMENTS FOURNIS PAR L’ENREPRISE

L’entrepreneur devra fournir, dans les délais indique ci-après, les documents suivant :

- Mémoire technique et planning prévisionnel d’exécution des travaux dans un délai de 7 jours

calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service prescrivant le

commencement des travaux ;

- Installation et organisation du chantier dans un délai de 15 jours calendaires à dater du lendemain du

jour de la notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux ;

- Désignation du responsable du chantier dans un délai de 7 jours calendaires à dater du lendemain du

jour de la notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux ;

- Sous détail de prix dans un délai de 30 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la

notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux ;


- Plans de recollement dans un délai de 15 jours calendaires avant la date de la réception provisoire

des travaux ;

- Attestations d’assurance un délai de 15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la

notification de l’approbation du marcher.

ARTICLE 25 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L’entrepreneur devra obligatoirement se soumettre à tous les règlements de polices et de voirie en vigueur

de la Wilaya de Settat

Il sera responsable de tous les dégâts ou détournements commis par son personnel ou par des tiers sur son

chantier ou dans les bâtiments mis à sa disposition.

ARTICLE 26 : MALFACONS

Si des malfaçons venaient à être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de l’entrepreneur. Si ces réfections entraînent des dépenses pour les autres corps d’état, ces dépenses seront

également à la charge de l’entrepreneur responsable des malfaçons.

ARTICLE 27 : COMMENCEMENT DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de l’article 36 du CCAG-T, le commencement des travaux intervient sur

ordre de service du Maître d’ouvrage qui doit être donné dans un délai maximum de trente (30)jours qui suit la date de la notification de l’approbation du marché.

Lorsque l’ordre de service notifiant l’approbation du marché prescrit également le commencement de

l’exécution des travaux, un délai de quinze (15) jours doit s’écouler entre la date de notification de cet ordre de service et le commencement du délai contractuel d’exécution.

ARTICLE 28 : ORGANISATION DU CHANTIER

Dans un délai de huit (8) jours à dater du jour de la notification de l’ordre du service lui prescrivant de

commencer les travaux, l’entrepreneur devra faire agréer par le Maître d’ouvrage les dispositions détaillées

qu’il compte adopter et le matériel qu’il compte utiliser.

De même, il devra soumettre à l’approbation du Maître d’ouvrage, l’organigramme structural du

personnel d’encadrement devant mener les diverses opérations, accompagné des C.V. et qualifications

correspondantes.

Le Maître d’ouvrage pourra exiger que soient modifiées ou complétées ces dispositions si, à l’expérience,

elles ne donnent pas satisfaction, en particulier si l’usure du matériel est la cause d’une qualité ou d’une

cadence insuffisante dans l’exécution des travaux.

Il est spécifié que l’agrément du matériel par le Maître d’ouvrage ne diminue en rien la responsabilité de

l’entrepreneur quand au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait

avoir à l’égard des tiers.

Si à un moment quelconque en cours d’exécution, le Maître d’ouvrage constate que le programme n’est pas respecté, l’entrepreneur devra dans un délai de huit (8) jours à partir de l’invitation qui lui en sera faite

par ordre de service, proposer un nouveau programme permettant de rattraper le retard et respecter le délai

contractuel.

L’acceptation éventuelle du nouveau programme par le Maître d’ouvrage ne modifierait en rien le calcul

des pénalités stipulées à l’article 11 du présent C.P.S.

ARTICLE 29 : LIAISON ENTRE LA MAITRISE D’ŒUVRE ET L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur se conformera strictement aux ordres de services, lettres et instructions, qui lui seront

adressés par l’Administration.

Il sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans

ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire à

la volonté de l’Administration ou pour justifier un retard dans l’exécution des travaux.


Il sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par l’Administration et plus

précisément, il doit vérifier les côtes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui auraient pu se

glisser dans les plans ou pièces écrites.

Toutes les notifications lui seront faites au domicile qu’il a élu à proximité des travaux ou à défaut à

l’adresse indiquée dans son acte d’engagement.

Il est tenu de fournir à tout moment tous renseignements intéressant l'exécution du marché dont le

Maitre d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence des travaux confiés à l'Entrepreneur sur des travaux confiés à d'autres entreprises.

Il est précisé que les demandes de renseignements adressées à l'Entrepreneur par la Maîtrise d'œuvre ne

peuvent être considérées comme ingérence de celle-ci dans l'exécution du marché à entraîner un partage quelconque de responsabilité entre la Maîtrise d’œuvre et l'Entrepreneur. Ces demandes conservent un

caractère documentaire.

Il doit informer notamment la Maîtrise d’œuvre des incidents de chantier, de l'avancement des travaux, de la situation des effectifs, de l'état des livraisons de chantier et des commandes de matériaux

(approvisionnements, fournitures etc... ) et doit mettre à la disposition de celle-ci tous documents relatifs à

l'exécution des travaux.

ARTICLE 30 : INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entrepreneur disposera pour l'installation de son chantier de la parcelle de terrain réservée au projet.

Dès la réception de l'ordre de service prescrivant l'ouverture du chantier, l'entrepreneur :

- Fournit et pose, sur les indications de l'Administration et de la Maîtrise d'œuvre un panneau de

dimension suffisante pour indiquer notamment les noms et adresses du Maître d'ouvrage, du Maître

d'ouvrage délégué, de la Maîtrise d'œuvre (Architecte, Bureau d'Études et Bureau de Contrôle), du

Bureau de contrôle et des autres Entreprises à venir, la désignation de l'ouvrage, la date ainsi que le

numéro et la date de l'autorisation de construire.

- Établit les clôtures provisoires.

- Établit les bureaux et sanitaires provisoires destinés à tous les intervenants pour les réunions de

chantier, à prévoir dès l'ouverture du chantier la construction d'un local en dur à usage de bureau pour

les réunions de chantier, ce local devra avoir 20 m2 minimum, et comportera des panneaux d'affichage

pour les plans, planning, ...etc, une table de travail pour vingt personnes sera installée avec les chaises

ou bancs de même capacité.

- Un cahier de chantier en trifold sera en permanence à la disposition du Maître d'Ouvrage, et des

agents de contrôle.

- Dépose un dossier complet des plans et pièces descriptives jointes au dossier au marché des

différents corps d'état, chacun en ce qui le concerne

Les frais d'installation de chantier et toutes autres installations nécessaires sont à la charge de

l'entrepreneur y compris nettoyage du terrain de l’emprise du bâtiment, décapage et débroussaillage des herbes et arbres.

Il est précisé que tous les locaux nécessaires pour le stockage de matériaux ou matériels d'entreprise

seront établis en dehors des constructions sur des emplacements soumis pour approbation à la Maîtrise d'œuvre et à l'administration.

ARTICLE 31 : PLANNING D’EXECUTION DES TRAVAUX

L’entrepreneur est tenu de soumettre à l’agrément du Maître d’ouvrage dans les quinze (15) jours suivant

la notification de l’approbation de son marché, le programme des opérations selon lesquelles il compte

conduire les travaux.

Ce programme d’opérations doit permettre l’étude générale d’ordonnancement et de planification du

chantier.

Il sera présenté sous forme d’un planning détaillé et fera ressortir les délais d’exécution des travaux par immeuble, par phase et par tâche. Il deviendra contractuel après son approbation par le Maître d’ouvrage.


Ce planning fait obligation à l’entrepreneur :

- de commencer les travaux relevant de sa spécialité aux dates prévues

- de prendre toutes les mesures pour réaliser ses études et approvisionnements, de telle sorte qu’il n’en

résulte pas de retard sur le déroulement des travaux.

- De terminer chaque tâche aux dates portées sur ce planning.

Lorsque des circonstances extérieures imprévisibles risquent de perturber le déroulement normal des

travaux, l’entrepreneur est tenu d’en aviser sans retard la Maîtrise d’œuvre. Il en est de même lorsque les travaux relevant de l’activité de l’entrepreneur peuvent être exécutés plus tôt que prévu sans perturber les

tâches précédentes.

Le planning détaillé d’exécution est établi à la diligence du Maître d’ouvrage. Ce planning doit s’inscrire dans le planning enveloppe établi par la Maîtrise d’œuvre.

En vue de l’approbation du planning d’exécution présenté, l’entrepreneur est tenu de fournir, au Maître de

l’ouvrage tous les renseignements nécessaires qui ont permis l’établissement de ce planning et notamment :

- La décomposition en phases élémentaires d’intervention de ses propres travaux.

- Le nombre et les rendements des équipes nécessaires à l’exécution du chantier.

- Les délais de fabrication et d’approvisionnement des matériels et matériaux.

- Les difficultés propres à l’exécution de ses propres travaux ou les contraintes apportées par ceux-ci

au autres corps d’état.

- D’une façon générale, tous renseignements facilitant l’approbation du planning et évitant les conflits

entre corps d’état.

Le planning détaillé d’exécution est diffusé et accepté pour tous les corps d’état.

Après cette approbation l’entrepreneur est tenu de respecter strictement ce planning et de résorber tout

retard constaté sur les différentes tâches et notamment sur les tâches sans marge libre.

Le planning détaillé d’exécution est affiché dans le bureau de chantier et mis à jour par la Maîtrise d’œuvre qui attirera immédiatement l’attention de l’entrepreneur en cas de retard et étudiera avec ce dernier

les moyens permettant de le résorber.

L’entrepreneur doit organiser son chantier et prévoir ses interventions suivant les plannings ou

programmes qui lui sont remis par le Maître d’ouvrage, à l’exclusion de toute entente directe avec les autres corps d’état.

En cas de désaccord sur les instructions qui lui sont données, il doit aviser immédiatement le Maître

d’ouvrage.

L’entrepreneur s’engage à signaler en temps utile toute circonstance ou difficulté, de quelque nature

qu’elle soit, pouvant avoir des répercussions sur le déroulement normal des travaux. Il est en particulier tenu

de vérifier à tous moments la situation de ses commandes et approvisionnements et d’en tenir le Maître

d’ouvrage informé.

Il est précisé que les emplacements sur lesquels l’entrepreneur aura à exécuter successivement les travaux

pourront être quelconques. L’entrepreneur pourra être amené à exécuter des travaux à un emplacement

déterminés puis ensuite à reporter ses équipes à un emplacement non contigu au premier, qui lui sera désigné par le Maître d’ouvrage, imposé par l’avancement des travaux d’autres corps d’état.

L’entrepreneur devra prévoir éventuellement le nombre d’équipes suffisant pour mener simultanément

des travaux sur plusieurs points du chantier.

Si à un moment quelconque en cas d’exécution, le Maître d’ouvrage constate que les programmes ne sont

pas respectés, l’entrepreneur devra remanier l’organisation de son chantier.

Les conséquences de ce remaniement seront aux frais de l’entrepreneur. Les difficultés que pourrait

rencontrer l’entrepreneur pour effectuer ce remaniement ne pourront en aucun cas justifier une demande de prolongation de délais, ni l’autoriser à présenter une réclamation basée sur ce chef.


ARTICLE 32 : FRAIS D’ETUDES ET D’EDITION

Prescription relative aux études :

Toutes les études architecturales et techniques sont à la charge du Maître d’ouvrage.

Ces études seront remises à l’entrepreneur au titre des pièces constitutives du marché.

Toutefois, l’entrepreneur devra faire part à la Maîtrise d’œuvre des erreurs ou omissions qu’il aurait pu

constater en apportant toutes les justifications nécessaires.

Plans de détails d’exécution et de variantes à la charge de l’entrepreneur :

L’établissement du plan de levé topographique du terrain, avant le commencement de l’exécution, des

plans de pose des poutrelles, des plans de recollement ainsi que les éventuelles variantes proposées par

l’entrepreneur sont à la charge de celui-ci.

De même, les dessins d’exécution et les notes de calculs correspondantes seront dressés par l’entreprise et

à sa charge.

Ces plans seront soumis, après leur approbation par l’Architecte, le B.E.T et le Maître d’Ouvrage, au visa d’un B.C.T accepté par le Maître d’ouvrage.

Documents visés :

Lorsque l’entreprise aura reçu notification du visa d’un document, il devra dans les sept (7) jours du

calendrier, faire parvenir au Maître d’ouvrage huit (8) exemplaires de ce document et pièces justificatives et nomenclature correspondantes.

A défaut par l’entrepreneur d’avoir fourni ces documents à l’expiration du délai prescrit ci-dessus, il lui

sera exigé de respecter les plans de base établis par le B.E.T et dûment visé et signé par le B.C.T.

Frais d’édition des plans et pièces écrites :

Conformément au paragraphe 5 de l’article 35 du CCAG-T, l’entrepreneur recevra gratuitement une copie

certifiée et visée « bon pour exécution » de chacun des plans relatifs aux dispositions imposées par le projet et des autres documents nécessaires à l’exécution des travaux.

Tous les documents supplémentaires lui seront remis contre remboursement des frais de tirage ou

d’édition, suivant les tarifs commerciaux en vigueur.

ARTICLE 33 : SOUS-TRAITANCE

Les conditions de sous-traitance sont régies par les dispositions de l’article 84 du règlement relatif aux en conditions et formes de passation des marchés pour le compte de l’Université Hassan Ier (Settat) ainsi que

certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (tel qu’adopté par le conseil de l’Université lors de

sa réunion du 12 Février 2013, et visé par le ministère de l’économie et des finances le 07 Mars 2013).

Dans tous les cas, l’entrepreneur demeure personnellement responsable tant envers le Maître d’Ouvrage

que vis-à-vis des tiers, de la qualité des travaux et du règlement des dépenses.

ARTICLE 34 : CESSION DU MARCHE

Conformément aux prescriptions de l’article 26 du CCAG-T, la cession du marché est interdite sauf dans

le cas de cession totale ou d’une partie du patrimoine de l’entreprise titulaire à l’occasion d’une fusion ou d’une cession et après autorisation expresse du Maître d’ouvrage, sous la base de cette autorisation un

avenant sera établi.

ARTICLE 35 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS

En application de l’article 38 du CCAG-T, les matériaux destinés à l’exécution des travaux seront d’origine nationale. Il ne sera fait appel aux matériaux d’origine étrangère, qu’en cas d’impossibilité de se les

procurer de fabrication locale.

Tous les matériaux et produits entrant dans la construction des ouvrages seront de première qualité et

exempts de tous les défauts. Ils doivent être conformes aux spécifications techniques et aux normes marocaines homologuées, spécifiées aux chapitres prescriptions et descriptions techniques du présent

marché, et à défaut aux normes internationales.


L’entrepreneur devra fournir avant approvisionnement, la liste complète comportant toute indication sur

la marque, la qualité et la provenance des matériels et matériaux qu’il compte utiliser, ainsi qu’un

échantillonnage correspondant à cette liste.

Ces échantillons seront soumis à l’agrément du Maître d’ouvrage et de la Maîtrise d’œuvre avant mise en

œuvre. Tout matériel ou matériau non-conforme à l’échantillon sera obligatoirement refusé.

La demande de réception du matériel devra être présentée au moins sept (7) jours avant son emploi.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires à la vérification et l’acceptation des matériaux par le Maître d’ouvrage afin de ne pas gêner la bonne marche des travaux.

ARTICLE 36 : REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de chantier se tiendront périodiquement sur le lieu des travaux. Elles réuniront outre le

Maître d’ouvrage, la Maîtrise d’œuvre, l’Entrepreneur, les Chefs de chantier, les sous-traitants agrées et tous autres mandataires du Maître d’ouvrage habiletés à contrôler les travaux.

À chaque réunion un procès-verbal sera établi, résumant l’état d’avancement des travaux, les décisions

prises, les anomalies constatées et les instructions données par le Maître d’ouvrage et la Maîtrise d’œuvre.

L’entrepreneur devra l’exécution immédiate de toutes ces décisions ou instructions concernant les

travaux.

ARTICLE 37 : DOCUMENTS D’EXECUTION

Il est précisé que les pièces écrites primeront toujours sur les documents graphiques. Les plans remis à

l’entrepreneur restent la base d’exécution mais ne peuvent en aucune manière enlever à l’entrepreneur l’entière responsabilité de ses ouvrages. L’entrepreneur étant réputé homme de l’art, il lui appartient de

soumettre tout détail d’exécution, à partir des plans de base, qui lui sembleront nécessaires pour la pérennité

des ouvrages qu’il doit réaliser.

L’entrepreneur est tenu de vérifier les côtes et de signaler, par écrit en temps voulu, toutes erreurs

matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui seraient notifiés.

La non observation de cette prescription entraînera la responsabilité de l’entrepreneur qui endossera les

frais nécessaires à la remise en ordre des ouvrages.

Aucune côte ne sera prise à l’échelle sur les plans, de l’Architecte ou du B.E.T., pour l’exécution des

travaux. L’entrepreneur devra assurer sur place avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les

côtes et indications des plans et dessins de détail. Dans le cas de doute il se référera immédiatement au Maître d’ouvrage par écrit.

Si les désignations du devis particulier ou des plans ne sont pas jugées suffisantes, il demeure bien

entendu que la signature du marché implique que les renseignements complémentaires ont été obtenus par l’entrepreneur avant la remise de ses offres de prix.

L’entrepreneur sera tenu de demander les documents de base (plans et pièces écrites) par lettre

recommandée. Il en sera de même pour tous plans modificatifs. Il ne pourra ainsi jamais se prévaloir d’un

manque de documents ou instructions pour une réclamation quelconque.

ARTICLE 38 : AJOURNEMENT DES TRAVAUX

En cas d’ajournement des travaux, les prescriptions de l’article 44 du CCAG-T seront appliquées.

ARTICLE 39 : CESSATION DES TRAVAUX

Dans le cas de cessation des travaux, les prescriptions de l’article 45 du CCAG-T seront appliquées.

ARTICLE 40 : CARACTERES DES PRIX

Il est formellement stipulé que l’entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des

conditions et des difficultés d’exécution du projet, pour avoir personnellement, visité l’emplacement des futures constructions, examiné dans leur détails les pièces du projet établi par le Maître d’ouvrage, s’être

entouré de tous les renseignements nécessaires à la composition des prix et avoir obtenu toutes les précisions


désirables pour que le l’ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l’art et aux prescriptions du présent

C.P.S. et des normes en vigueur.

Les prix établis par l’entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état d’achèvement et de fonctionnement, ils comprennent également tous percements, saignées, rebouchages, raccords de toute nature

et en général toutes sujétions nécessaires pour une meilleure réalisation des ouvrages.

Ils tiennent compte également de :

- Tous les frais d’installation de chantier et leur entretien.

- Tous les frais d’implantations par un géomètre agréé.

- Tous les frais généraux et bénéfices de l’entreprise.

- Toutes les charges sociales et fiscales y compris la T.V.A.

- Tous frais d’achats de matériaux, matières consommables et fournitures diverses (combustibles,

eaux, électricité, etc. …).

- Tous frais de main d’œuvre, de gardiennage et signalisation de chantier.

- Tous frais de transports de main d’œuvre, matériaux ou matériels concernant l’exécution de ses

travaux.

- Tous frais résultant du maintien de la circulation sur les voies se raccordant ou traversant le chantier,

ainsi que les frais résultant de l’occupation temporaire de la chaussée et le maintien de l’accès normal

aux propriétés riveraines.

- Tous frais d’équipement, de blindage et d’épuisement des eaux s’il y a lieu.

- De l’établissement de métrés d’exécution, des plans de recollement, des essais et d’analyses de

laboratoire et des études complémentaires ou de variantes.

- Des frais de branchement aux réseaux d’eau potable, d’électricité et de téléphone, ainsi que les frais

de consommations correspondants.

- De tous frais du compte prorata

- De tous les frais de gardiennage des bâtiments pour toute la période entre la date de commencement

des travaux et celle de la réception définitive.

- Les frais d’assurance, droits et brevets, de licences d’importation, etc...

- Les dépenses d’énergie et de matière consommable.

- Cette énumération n’est pas limitative, l’entrepreneur devra livrer les ouvrages parfaitement terminés

sans aucune intervention ou prestation de l’Administration autres que celles désignées dans les

conditions particulières du marché.

ARTICLE 41 : SOUS DETAIL DES PRIX

Dans un délai de 15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’approbation du

marché, l’entrepreneur fournira, à la demande du Maître d’ouvrage, les sous détails de prix justificatifs dans lesquels il fera apparaître nettement :

Pour les matériaux

Leurs caractéristiques, leurs origines ou l’usine d’où ils parviennent, le prix des fournitures départ usine ou carrière, les frais d’amenée à pieds d’œuvre, non compris les majorations pour frais généraux, impôts,

T.V.A. et bénéfice.

Pour les dépenses de main-d’œuvre

Les prix pratiqués pour les différentes catégories d’ouvriers, y compris les chefs d’équipes, non compris les charges sociales, les taxes et frais généraux, impôt et bénéfices.

Les pourcentages

De majorations globales appliquées, d’une part aux dépenses de main d’œuvre, d’autre part, aux dépenses de matériaux.


Ces éléments justifieront les prix de main d’œuvre et de matériaux figurant dans les sous détails. Pour

chaque prix il y aura lieu de faire apparaître les heures de travail, les quantités de matériaux utilisés, les

dépenses de gros outillages, etc. …, et tous les autres éléments entrant dans la composition des prix considérés.

ARTICLE 42 : TAXES

Tous les prix du marché qui résulte du présent appel d’offres seront établis en tenant compte de toutes les

taxes et charges diverses, y compris la Taxe sur la Valeur Ajoutée « TVA », justifiée par le Dahir n°

1.85.347 DU 17 Rabii II 1406 (30 Décembre 1985) portant prolongation de la loi n°30.85 relative à la T.V.A BO N° 3818 du 19 Rabii II 1406 (1 Janvier 1986) et le décret correspondant.

ARTICLE 43 : VARIATION DES PRIX

Conforment à l'arrêté du 1er Ministre N° 3-14-08 du 10 mars 2008, les prix du marché seront révisables

en application de la formule de révision des prix suivante :

P = P0 x (0.15+ 0.85xBAT6/BAT6o)

Po le montant initial hors taxe des travaux

P le montant hors taxe révisé des travaux

BAT6o Indice global de bâtiment tout corps d'état à l’époque de base

BAT6 Indice global de bâtiment tout corps d'état du mois de la date de l'exigibilité de la révision.

NB : L’époque de base correspond à la date limite de remise des offres.

ARTICLE 44 : CARACTERE DU MARCHE Ŕ REGLEMENT DES TRAVAUX

Travaux au Métrés :

Les travaux objet du présent marché seront évalués aux métrés pour l’ensemble des prix.

Les attachements seront pris contradictoirement en présence des représentants de l’entrepreneur et de l’administration.

Ces attachements seront pris au fur et à mesure de l’avancement des travaux, pour déterminer tous les

faits matériels utiles au règlement et qui ne pourraient être constatés ultérieurement.

L’entrepreneur devra avertir l’administration au moins sept (7) jours avant la date de prise d’attachement qu’il propose.

Les situations seront présentées à l’Administration pour approbation.

Tous les attachements seront établis et signés par l’administration et l’entrepreneur, chacun des signataires conservera une copie dûment signée.

Au cas où l’entrepreneur n’assiste pas aux prises d’attachement ou ne les signe pas, ils lui seront transmis

sous pli recommandé par l’administration et lui sera accordé un délai d’acceptation. Passé ce délai, les attachements sont censés être acceptés par lui comme s’ils étaient signés sans aucune réserve.

Le paragraphe ci-dessus s’applique aussi au cas où des rectifications seront apportées par l’administration

sur les situations et métrés présentés par l’entreprise.

Le règlement des travaux se fera par application dans les décomptes des prix unitaires du bordereau des prix détail estimatif aux quantités réellement exécutées.

Les décompte seront dressé mensuellement sur la base des métrés et situations établies par un bureau de

métré préalablement agrée par le Maître d’ouvrage délégué.

Les frais des métrés d’exécution, établissement des situations et des décomptes sont à la charge exclusive

de l’entrepreneur.


ARTICLE 45 : PRIX DES OUVRAGES OU TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Tous les ouvrages ou travaux ne figurant pas au bordereau des prix ou ceux dont la provenance des

matériaux telle qu’elle est imposée par le CPS a été modifiée, seront réglés conformément aux dispositions

de l’article 51 du CCAG-T.

ARTICLE 46 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

Toute augmentation ou diminution dans la masse des travaux du présent marché, sera faite conformément

aux dispositions des articles 52 et 53 du CCAG-T.

ARTICLE 47 : CHANGEMENT DANS LES DIVERSES NATURES D’OUVRAGES

Tout changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrages du présent marché, sera fait

conformément aux dispositions de l’article 54 du CCAG-T.

ARTICLE 48 : ATTACHEMENTS Ŕ SITUATIONS ET RELEVES

Les attachements, situations et relevés relatifs au règlement des travaux exécutés seront établis

conformément aux dispositions de l’article 56 du CCAG-T.

ARTICLE 49 : DECOMPTES PROVISOIRES

Les décomptes provisoires des travaux exécutés seront établis conformément aux dispositions de l’article

57 du CCAG-T.

ARTICLE 50 : APPROVISIONNEMENTS

Les approvisionnements en matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des

travaux ou des fournitures des divers objets du marché peuvent donner lieu à des acomptes sous réserve :

- qu’ils aient été acquis par l’entrepreneur en toute propriété et effectivement payés par lui,

- qu’ils soient lotis sur le chantier d’une telle manière que leur destination ne fasse aucun doute et

qu’ils puissent être facilement contrôlés.

Les acomptes sur approvisionnement seront réglés par application des prix du bordereau des prix rendus

sur le chantier aux quantités déposées sur le chantier, avec abattement de 20% (vingt pour cent).

ARTICLE 51 : DÉCOMPTE GENERAL ET DÉFINITIF

Les décomptes général et définitif seront établis conformément aux dispositions du paragraphe B de


ARTICLE 52 : ESSAI ET CONTROLE DES MATÉRIAUX ET MATÉRIELS

L’entrepreneur aura à sa charge les essais de formulation des bétons, de convenance des matériaux ainsi

que les essais de réception des différents ouvrages et installations techniques. Ces essais et analyses doivent être réalisés conformément aux règles de l’art et normes en vigueur par un laboratoire agrée à la charge de

l’entrepreneur.

ARTICLE 53 : NETTOYAGE DU CHANTIER

L’entrepreneur devra évacuer régulièrement des locaux où il travaille, des gravats ou débris qui sont le fait de ses activités.

Aucune personne ne doit habiter l’immeuble. L’entrepreneur devra construire des baraques de chantier en

un endroit désigné par l’administration.

ARTICLE 54 : NETTOYAGE APRES RECEPTION PROVISOIRE

En application de l’article 40 du C.C.A.G-T , le délai fixé pour le dégagement , le nettoyage et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur est fixé à quinze (15) jours de calendrier à

compter de la date de la réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de 200 DH par jour de


calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette

pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues à l’entrepreneur.

ARTICLE 55 : RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire aura lieu à la date fixée par le Maître d’ouvrage, celui-ci doit être avisé par l’entrepreneur par lettre recommandée postée dix (10) jours avant la date prévue.

Les opérations préalables à la réception provisoire (essais etc …) seront réalisées en présence de la

maîtrise d’œuvre. La procédure de prononciation de cette réception et ses conséquences est celle décrite à


ARTICLE 56 : PLANS DE RECOLLEMENT

En fin d’exécution, l’entrepreneur remettra au Maître d’ouvrage, par l’intermédiaire de la Maîtrise

d’œuvre, un calque support stable et 5tirages des dessins suivants, au format 21x31 et sur support

informatique en format DXF ou DWG et image.

Dessins côtés des ouvrages non visibles comme les fondations, les conduits d’évacuation des eaux

pluviales et usées, dont la réalisation peut être différente des dessins primitifs et tels que ces ouvrages ont été

réellement exécutés.

- Dessins des conduits, canalisations, conducteurs visibles et non visibles, tels qu’ils ont été posés,

repérés par des symboles et teintes conventionnelles avec indications des sections et autres

caractéristiques. Ces dessins indiqueront la position de tous les regards et caniveaux techniques

d’assainissement, d’eau potable, de téléphone et d’électricité.

- Toutes notices, instructions écrites sur le fonctionnement des appareillages et matériels installés, en

trois (3) exemplaires à remettre au Maître d’ouvrage.

Faute par l’entrepreneur d’avoir fourni les plans de recollement lors de la réception provisoire, il lui sera appliqué d’office par le Maître d’ouvrage et sur les sommes encore dues, ou à défaut sur la retenue de

garantie ou la caution encore entre les mains de ce dernier, une retenue de 1% (un pour cent) du montant du

marché arrondi à la dizaine de dirhams supérieure.

Les plans de recollement doivent être visés par la maîtrise d’œuvre.

Aucun décompte définitif ne sera réglé à l’entreprise avant la remise et la validation par l’administration

du dossier de recollement.

ARTICLE 57 : GARANTIES CONTRACTUELLES

57.1. Délai de garantie :

Le délai de garantie est d’une année. Elle est égale à la durée comprise entre la réception provisoire et

celle définitive.

Pendant ce délai, l’entrepreneur est tenu à une obligation dite de « Obligation de parfait achèvement » au

titre de laquelle il doit, à ses frais, tous les travaux, les prestations et les prescriptions des alinéas

conformément aux dispositions du paragraphe A de l’article 67 du CCAG-T.

57.2. Garanties particulières :

L’entrepreneur est responsable pendant dix (10) années, à compter de la réception définitive de

l’ensemble des travaux du gros œuvre et de l’étanchéité complète contre toutes dégradations ou infiltrations

provoquées par une mauvaise qualité des produits employés ou par une mauvaise exécution des travaux.

À cet effet, l’entrepreneur devra souscrire, au plus tard à la réception définitive, à une police d’assurance

couvrant les risques liés à ces travaux.

57.3. Assurance décennale :

L’entrepreneur devra souscrire, au plus tard à la réception définitive, à une police d’assurance

responsabilité décennale, couvrant les risques liés à la responsabilité décennale de l’entrepreneur telle que

celle-ci est définie à l’article 769 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12/08/1913) formant code des obligations et

contrats.


La période de validité de cette assurance court depuis la réception définitive jusqu’à la fin de la dixième

année qui suit cette réception.

Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de contracter directement la police d’assurances Garantie Décennale pour les sous lots gros œuvre Ŕ étanchéité. Dans ce cas, les frais correspondants arrêtés à 1% (un

pour cent) du montant TTC des travaux des 2 sous lots plus les avenants éventuels seront défalqués des

sommes dues à l’entrepreneur au prorata des décomptes provisoires. L’entreprise sera remboursée des

montants défalqués le jour ou elle remet l’assurance décennale.

ARTICLE 58 : RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive sera prononcée un an après la date du procès-verbal de la réception provisoire.

Cette réception sera prononcée dans les conditions de l’article 68 du CCAG-T.

ARTICLE 59 : RESPONSABILITE APRES LA RECEPTION DEFINITIVE

Après la réception définitive des travaux, l’entrepreneur est dégagé de ses obligations, à l’exception de ses obligations contractuelles définies à l’article 53 du présent CPS.

ARTICLE 60 : MESURES COERCITIVES

Les mesures coercitives à appliquer à l’entrepreneur s’il ne se conforme pas soit aux stipulations du

marché, soit aux ordres de services qui lui sont donnés par le Maître d’ouvrage et leurs modalités

d’exécution sont ceux prévus à l’article 70 du CCAG-T.

ARTICLE 61 : RÉSILIATION

Tous les cas de résiliation et leurs modalités d’exécution sont ceux prévus aux différents articles du

CCAG-T sans exception.

ARTICLE 62 : LITIGES

Les différentes contestations qui pourraient survenir entre le Maître d’ouvrage et l’entrepreneur seront traitées conformément aux dispositions de l’article 72 du CCAGT.

Les différents litiges qui pourraient survenir entre l’Administration et l’entrepreneur seront soumis au

tribunal compétent de Casablanca « article 73 du CCAGT».

ARTICLE 63 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Toutes les dispositions relatives au relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte

de l’Université Hassan Ier (Settat) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ainsi

que les dispositions du CCAG-T non mentionnées au présent marché restent applicables.


CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1 - TERRASSEMENT GROS-ŒUVRES

ARTICLE 1Ŕ PROVENANCE DES MATÉRIAUX

Les matériaux destinés à l’exécution des travaux seront d’origine marocaine ; il ne sera fait appel aux matériaux d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de les procurer sur le marché marocain. Les

matériaux proviendront en principe des lieux d’extraction ou de production suivants:

DÉSIGNATIONS DES MATÉRIAUX QUANTITÉ ET PROVENANCE

Sable

Gravette, pierres cassées

Tout venant

Ciment

Chaux grasse

Briques

Tuyaux de ciment, hourdis, éléments préfabriqués en ciment

Acier HLE FeE500

Granulats

Des meilleures carrières de la région

De concassage de calcaire dur des meilleures carrières agrées de la région, tamisées et lavées

avant emploi ; la gravette de rivière est exclue

pour le B.A.

Des meilleures carrières de la région

CPJ45-CPJ35, des usines de la région

Des fours à chaux de la région

Des usines de la région devant satisfaire aux

prescriptions des articles 18 et 19 du D.G.A.

Des usines agrées

Des dépôts agréés devant satisfaire aux conditions de l’article 61 du D.G.A.

Des meilleures carrières de la région.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux.

ARTICLE 2 Ŕ VERIFICATION DES MATERIAUX

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux

vérifiés et acceptés indispensable à la bonne marche des travaux et dont l’échantillonnage sera agrée par la

maîtrise d’œuvre.

La demande de réception d’un matériel autre que les matériaux préfabriqués devront être faits au moins

quatre jours avant son emploi. Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d’un mois à pied d’œuvre.

ARTICLE 3 Ŕ TERRASSEMENTS GENERAUX

3.1 Ŕ Terrassements et fouilles pour ouvrages béton

a Ŕ Les terrassements et les fouilles d’ouvrage seront poussés jusqu’à la profondeur nécessaire définie et

réceptionnée par le laboratoire.

b- Le fond de fouille doit être en mesure de supporter l’ouvrage. Si l’on se trouve inopinément en fond de fouille en présence d’un sol ne répondant pas aux caractéristiques exigées, il appartiendra au B.E.T. de

prendre les mesures palliatives nécessaires.


c- Dans le cas de fouilles de profondeur exceptionnelle, la base des massifs de fondations reposera sur un

remblai rapporté.

Dans tous les cas, les bétons de blocage ne seront tolérés qu’après accord du maître de l’ouvrage et du B.E.T. d- si l’ouvrage est fondé sur la roche, celle-ci sera mise à nu, nettoyé et taillée à niveau ou en gradin.

e- Si les circonstances l’imposent, les fouilles seront convenablement étayées et boisées.

f- l’entrepreneur se protégera contre les venues d’eau en général par l’exécution de rigoles, puisards et autres

dispositifs d’épuisement de puissance suffisante. g- l’entrepreneur devra arrêter l’exécution des remblais dès que les conditions climatiques risquent de

compromettre leur bonne tenue et ne les reprendra qu’après un délai suffisant (Gel-2°).

3.2 Ŕ Préparation de substratum pour les remblais mis en place par l’entrepreneur

a- le substratum devra tout d’abord être débarrassé de tous matériaux organiques, tels que mottes d’herbe, racines etc…ainsi que des vases et terres fluentes.

b- le matériel utilisé pour le remblaiement devra posséder les caractéristiques ci-après.

- Courbe granulométrique permettant le compactage (Fuseau TALBOT),

- Equivalent de sable ES 75, - Indice de plasticité IP 10,

c- l’ensemble de substratum sera suffisamment et uniformément compacté pour éviter les tassements

différentiels. d- le niveau sera vérifié avant coulage du béton.

e- Lorsqu’un dallage devra être coulé sur une sous couche d’agrégats, celle-ci sera constituée par des

produits de concassage du calibre 15-25.

3.3 Ŕ Contrôle des travaux

L’entrepreneur devra procéder aux essais suivants :

3.3.1 Ŕ Avant le commencement des travaux

- Essai Proctor Standard des matériaux utilisés en remblai et du sol de fondation dans les zones des déblais. Il sera effectué autant d’essais que de nature de sol traversé.

- Essai Proctor modifié du tout-venant d’Oued avec courbe d’étalonnage pour la correction

« cailloux ».

3.3.2 Ŕ Au cours d’exécution des travaux

- Mesure de la compacité après compactage des remblais du sol, de la plate-forme et des matériaux d’assise.

Il sera effectué un contrôle de compactage suivant les indications du B.E.T.

Dans le cas où l’entrepreneur ne disposerait pas d’un laboratoire de chantier, les essais seront effectués à ses

frais dans un laboratoire agréé par la maitrise d’œuvre. Dans ce dernier cas, l’entrepreneur restera

responsable des travaux qu’il exécutera entre la date d’envoi des échantillons au laboratoire et la

transmission des résultats. La maitrise d’œuvre pourra exiger la démolition des travaux exécutés pendant ce délai si les essais ne correspondent pas aux normes prescrites par le cahier des prescriptions spéciales ou les

normes en vigueur.

Il est toutefois précisé que les essais Proctor seront obligatoirement exécutés par un Laboratoire agrée aux frais de l’entrepreneur. Les essais Proctor de tout-venant seront accompagnés d’une courbe d’étalonnage

pour la correction cailloux.

ARTICLE 4 - COMPOSITION DES BÉTONS ET MORTIERS

4.1 ŔBétons

Les bétons doivent satisfaire à la norme N.M. 10.1.008. Ils sont donnés par classe comme indiqué dans le tableau ci après.

L’Entrepreneur est tenu de faire réaliser à ses frais une étude de formulation par un laboratoire agréé.

La composition du béton doit être également étudiée en fonction de la classe d’exposition au sens de la norme et de la qualité des parements à obtenir.


Le tableau suivant donne les classes à utiliser en fonction de la destination des bétons :

Classe de résistance à la

compression Cas courants d’utilisation

B10 Bétons de propreté

B15 Bétons de masse, bétons de remplissage, gros massifs de fondation

B20 Bétons non armé ou très faiblement armé de petites dimensions, bétons de dallage

B25 Bétons pour structures en béton armé

B30 Béton de renforcement ou de reprofilage de structures

Cas du béton prêt à l’emploi

L'Entrepreneur peut utiliser des bétons prêts à l'emploi préparés en usine, sous réserve de l'accord du maître

d'ouvrage et du respect des conditions suivantes: - Le béton prêt à l’emploi doit satisfaire aux exigences de la norme NM 10.1.011.

- Le choix du béton doit être fait en fonction des exigences de l’ouvrage (résistance, environnement,

etc.), des conditions de mise en œuvre et des conditions climatiques. La valeur de l’ouvrabilité du béton

doit être celle définie par l’étude de formulation du béton correspondant. - Dans tous les cas, l’Entrepreneur reste responsable de la conformité des bétons aux stipulations du

CPS.un bordereau accompagne chaque charge livrée et est tenu à la disposition du maître d’ouvrage.

- L’Entrepreneur donne toutes facilités utiles au contrôle extérieur pour effectuer les épreuves de contrôle de conformité. Celles-ci sont effectuées par lots ; le béton étant prélevé juste avant sa mise en

place dans la partie d'ouvrage concernée.

- le fournisseur accepte les essais effectués au titre du contrôle par l'Entrepreneur ou par le maître d'ouvrage.

4.2 Ŕ Tableau des mortiers

Désignation des mortiers N° du

mortier

Ciment

CPJ.35

Chaux grasse Grains de

Riz en 1.

Sable en litre

Mortier de reprise béton

Mortier pour hourdage

Mortier hydrofuge

Mortier pour enduit

N°1

N°2

N°3

N°3

400

400

500

500

-

-

-

600

350

-

400

650

1 dose d’adjuvent

hydrofuge en masse

600

N.B Ŕ Les compositions données dans le tableau 4.1. Sont à titre indicatif.

La composition à retenir pour chaque classe de béton sera donnée par des essais de formulation et des essais de convenances faits par un laboratoire agréé aux frais de l’entreprise.

Le tableau des dosages indiqué à l’article ci-avant ne deviendra définitif qu’après acceptation de la maîtrise d’oeuvre.

ARTICLE 5 Ŕ PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MORTIERS ET BETONS

Tous les mortiers et bétons seront fabriqués mécaniquement.

L’étude de béton armé est effectuée par : le B.E.T


Le béton armé sera vibré et pervibré. La granulométrie et la quantité d’eau de gâchage seront déterminée à la

suite d’une étude faite aux frais de l’entreprise par un laboratoire agrée et dont les résultats seront soumis à la

maîtrise d’œuvre pour approbation.

ARTICLE 6 Ŕ EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON

6.1 Ŕ Echafaudages

Les plans et calculs de résistance et de déformation des échafaudages devront avoir l’agrément de la maîtrise

d’oeuvre.

Les étais devront permettre un décoffrage progressif.

6.2 Ŕ Coffrages

a- Les formes et les dimensions de volumes limités par les coffrages sont conformes à celles indiquées

sur les plans d’exécution. L’implantation et les niveaux de tous les ouvrages doivent être vérifiés par l’entrepreneur avant mise en place du béton.

b- Les coffrages devront présenter une rigidité suffisante pour résister sans déformations aux charges et

aux chocs qu’ils devront subir pendant l’exécution du travail jusqu’au décoffrage. Ils devront en outre être suffisamment étanches pour empêcher toute fuite de laitance.

c- Les coffrages des parements devant rester brut de décoffrage seront soigneusement traités. Ils

pourront être constitués soit par l’assemblage des panneaux métalliques standard, soit par panneaux en bois rabotés ou revêtus de contre-plaqué traité en huile de lin.

d- Aucun décoffrage, ni enlèvement de supports de coffrage ne sera entrepris avant que le béton n’ait

atteint une résistance suffisante. Les trous laissés dans le béton après décoffrage seront

immédiatement et soigneusement traités dans les regles de l’art et les instructions de la maîtrise.

Les temps des décoffrages ci-après sont à maintenir pour les températures moyennes de 15°C (béton de

ciment portland) :

- Murs et surfaces verticales : 2 jours minimum

- Poteaux : 3 à 4 jours minimum

- Joints des poutres et solives : 3 à 4 jours minimum - Etaits des poutres : 21 jours minimum

- Sous face des hourdis : 21 jours minimum

Si l’on peut craindre des surcharges de chantier, on augmentera les délais jusqu’à 30 jours pour les étais.

e- On ajoutera aux délais précédents le nombre de jours pendant lesquels la température a été inférieure à + 5° C.

f- Le délai de décoffrage variera avec la nature des aliments utilisés. A 15° C, les délais suivants seront

adoptés pour les étais de poutres et sous faces des hourdis.

- Ciments de laitier : 28 à 30 jours

- Ciments de Portland : 21 jours - Superciments : 7 à 10 jours

- Ciments fondus : 7 à 10 jours

N.B. Ŕ Les temps de décoffrage sont donnés à titre indicatif.

6.3 Ŕ façonnage et arrimage des armatures

a- Les armatures auront les formes prescrites et occuperont les emplacements prévus sur les plans

d’exécution.


Les écarts tolérés dans la position de chaque armature ne dépasseront pas la moitié de son diamètre sans être

en aucun cas supérieur à 6mm.

6.4 Ŕ Granulats

Les granulats seront stockés sur les aires spécialement aménagées. En outre, les catégories seront séparées

par des cloisons pleines. Les accès aux aires de stockage seront conçus pour empêcher les engins de livraison ou de manutention de

souiller le sol des aires et les granulats.

6.5 - Ciment

Le ciment C.P.J. sera stocké conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et doit avoir une contenance totale correspondant à 2 jours de bétonnage. Toutes dispositions seront prises pour que

l’alimentation du chantier pendant le coulage des planchers soit normalement assurée.

6.6 Ŕ Fabrication des bétons

a- Les bétons seront fabriqués mécaniquement avec de l’eau douce immédiatement avant leur emploi. La

composition des bétons sera affichée en permanence sur la bétonnière.

Le dosage des constituants sera fait dans les proportions indiquées. Tolérance admise 3 % en poids.

Tous les matériaux entrant dans la confection d’une gâchée seront malaxés pendant un minimum d’une

minute et demie, la cuve tournant à la vitesse pour laquelle elle a été prévue. Pour les gâchées de plus de

0,750 m3. La durée de malaxage sera augmentée d’une demi-minute par 0,750m3.

b- Le béton sera transporté au point d’utilisation par des procédés permettant d’éviter toute ségrégation des

éléments et tout commencement de prise avant la mise en œuvre.

6.7 Ŕ Mise en œuvre des bétons

a- La mise en œuvre du béton devra lui conserver toute son homogénéité et ne permettra aucune

ségrégation. b- Les parties de béton non mises en place dans la demi-heure qui suivra la fabrication, seront aussitôt

rebutées et transportées en dehors du chantier par les soins et aux frais de l’entrepreneur.

c- Avant coulage, les surfaces de reprises éventuelles seront nettoyées et repiquées sur 1 cm. Pour faire saillir les graviers, toute trace de laitance sera éliminée. L’ancien béton sera mouillé aussi longtemps

pour qu’il soit bien imbibé avant d’être mis en contact avec le béton frais. Il est indispensable que

l’entrepreneur puisse prévoir toutes les reprises pour placer les aciers de couture. L’emploi de barbotine de ciment sera prescrit.

En revanche, le dosage de la première couche de béton en contact avec la surface de reprise sera

augmenté et le diamètre des gros grains utilisés sera diminué.

d- Pour les parties qui devront être coulées sans reprise de bétonnage toutes les dispositions devront

être prises (travail à trois postes) pour qu’une fois le bétonnage commencé, il soit poursuivi sans arrêt jusqu’à la terminaison du coulage.

e- Le béton sera vibré soit par vibration superficielle dalles et semelles par couches de 0,15 m

d’épaisseur de telle sorte que l’eau de gâchage reflue à la surface, soit à l’aide de pervibrateurs introduits dans la masse même du béton. En outre, pour les ouvrages dont les parements sont

destinés à rester bruts de coffrage après terminaison, une vibration des coffrages sera recommandée.

Les appareils vibreurs seront de type et de la dimension adaptée aux ouvrages à vibrer, la vibration sera effectuée en fréquence élevée pour avoir le serrage maximum sans qu’apparaisse la ségrégation.

- 8.000 pulsations à la minute pour les appareils de pervibrations ou les vibroplats. - 3.000 pulsations à la minute pour les appareils de vibration de coffrage.


Le béton devra être plein et en contact parfait avec les parois des coffrages et les armatures sur toute leur

surface.

f- En temps de gelée, le bétonnage sera interrompu à défaut de la possibilité de prévenir les effets

nuisibles du froid. Des précautions spéciales devront être prises pour assurer la prise et le

durcissement du béton dans des conditions qui ne nuisent pas à sa qualité.

Lorsque la moyenne des températures extrêmes de la journée s’abaissera à + 5°C, le bétonnage sera

interrompu à moins que l’entrepreneur ne dispose de moyens efficaces (incorporation d’adjuvants, eau de

gâchage chauffée à 40° C, protection des parois par des matériaux isolants techniques.

Toutes les parties du béton qui auront été endommagés par l’action du gel seront démolies et reconstruites

aux frais de l’entrepreneur.

g- Le béton fraîchement coulé sera protégé contre toute possibilité d’endommagement, si besoin est, il

sera protégé par des bâches.

h- Le béton sera tenu à l’abri de la pluie et du soleil jusqu’à ce qu’il ait suffisamment durci, l’humidité nécessaire pour en assurer la prise dans de bonnes conditions y sera entretenue quinze jours au moins

après exécution pour des ouvrages devant être construits dans des régions au climat particulièrement

sec et ensoleillé. i- Les agrégats, l’eau, les armatures, les coffrages et le sol sous les semelles devront être exempts de

givre et de glace au moment où s’effectue la coulée.

j- La mise en place du béton immergé pourra se réaliser à condition que la température de l’eau soit supérieure ou égale à + 7°C.

k- Après la mise en place des appareils, les manchons ou trous de boulons seront remplis au béton de

gravillon et les espaces réservés au réglage seront bourrés au mortier de ciment.

6.8 Ŕ Réception des ferraillages

Avant toutes opérations de bétonnage, un procès verbal de réception des armatures sera établi par la maîtrise d’œuvre.

6.9- Essais de laboratoire 6.9.1 Ŕ Essais de granulométrie des agrégats et sables Ŕ essais d’équivalence des sables

Les sables et les agrégats employés devront être conformes aux normes prescrites par le DGA.

Toutefois, dès l’ouverture du chantier, l’entreprise adjudicataire du présent lot devra obligatoirement demander à un laboratoire agrée de procéder aux essais de granulométrie des agrégats et sables qu’il se

propose d’employer.

Seule l’utilisation des agrégats concassés est autorisée.

Pour les sables, le pourcentage en éléments de 0 < 0,80 sera maximum de 4%. L’essai d’équivalence de sable

sera supérieur à 75%.

La constance des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés est exigée.

Les frais des essais sont à la charge de l’entrepreneur.

6.9.2 Ŕ Essais préalables

Chaque type de béton proposé fera l’objet d’essais par le laboratoire et aux frais de l’entrepreneur. Les résultats de ces essais seront consignés dans des procès verbaux qui comporteront les renseignements

suivants:

- Nature du granulat et carrière d’origine pour chacun d’eux, - Granulométrie- granulat,


- Coefficient DEVAL des pierres à partir desquelles sera fabriqué le granulat,

- Caractéristiques du ciment (en référence à la norme N.M, 10.01F004) et usine d’origine,

- Résultats d’analyse de l’eau dont l’emploi est prévu, - Composition du béton (granulat, ciment, eau),

- Nature, marque, dosage des adjuvants éventuellement proposés avec copies obligatoires de

l’agrément CSTB,

- Résultats des essais à la compression à la traction à 7 et 28 jours sur 18 éprouvettes au total, - Résultats des trois essais dits « slump test» de référence exécutée sur le béton ayant servi à constituer

les éprouvettes,

- Temps de malaxage préconisé pour le béton proposé.

Il sera également joint des échantillons des granulats proposés. Leur grosseur et leur nature devront tenir

compte de l’aspect ou parement fini obtenu après décoffrage.

Enfin, l’entrepreneur devra fournir d’une façon détaillée pour chaque partie d’ouvrage le type de béton qu’il

propose d’employer. Il devra en être fait mention d’une façon claire sur les plans d’exécution fournis par

l’entrepreneur à l’agrément du B.E.T.

6.9.3 Ŕ Essais de contrôle

Au cours du chantier, l’entrepreneur sera tenu d’utiliser des matériaux ayant les mêmes qualités et les mêmes

dosages. Au cas où pour des raisons diverses, l’entrepreneur serait amené à modifier l’origine de ses

matériaux, il serait tenu d’effectuer une nouvelle série d’essais identiques à ceux décrits à l’article 6.9.2 pour justifier les caractéristiques des nouveaux types de béton proposés.

L’entrepreneur devra toujours pouvoir fournir la preuve de l’origine de matériaux approvisionnés et de leur

qualité.

Des essais de résistance seront exécutés régulièrement en cours de chantier pour chaque type de béton pour

chaque plate-forme et tous les 40 m3 mis en œuvre il pourra être exécuté un prélèvement pour essais de contrôle.

Ces essais, conduits suivant les normes en vigueur et sous la vérification du laboratoire, porteront sur la

détermination des résistances à la compression sur cylindre à 7 et 28 jours sur 9 éprouvettes au sol par essai.

Les prélèvements seront exécutés inopinément à la demande de la maitrise d’oeuvre dans la limite de

fréquence fixée plus haut, cette fréquence étant une fréquence moyenne.

La fourniture des moules pour éprouvettes et du béton ainsi que le transport et les frais de laboratoire, sont à la charge de l’entrepreneur.

Au cas où, les caractéristiques résultant les essais de contrôle seraient inférieurs au caractéristique exigible, la maîtrise d’œuvre décidera du sort des ouvrages défectueux. Les mesures imposées pourront aller jusqu’à

la destruction et la reconstruction de ces ouvrages.

ARTICLE 7 Ŕ OUVRAGES ET PRESCRIPTIONS DIVERS

7.1 Ŕ Rocher

Sera considéré comme rocher uniquement au terrain définie par le laboratoire et nécessitant l’emploi

obligatoirement de compresseur ou d’explosif

L’entrepreneur ne devra engager des travaux de terrassement en rocher qu’après constat par la maitrise

d’oeuvre de la nature rocheuse du sol. Une prise d’attachement contradictoire est obligatoire.

7.2 Ŕ Tuyaux d’assainissement

Les tuyaux seront en ciment vibre de provenance d’une usine agréée. Les génératrices seront rectilignes. L’épaisseur régulière la longueur d’une pièce ne dépassera pas 2,5 m.


Les essais d’étanchéité seront effectués à une pression de 1 bar.

La pose sera assurée sur couche de sable et cailloux, avec empochements à l’endroit des collets. L’alignement sera assuré sans ressaut.

Les joints seront comblés au mortier spécial sable-ciment par mortier.

Un écouvillon sera passé à l’intérieur pour éviter toute balèvre les branchements et dérivations seront assurés à au moins 75°, et déborderont sur les faces des regards.

Aux traversées des chaussées les tuyaux seront enrobés de béton + 50 cm au delà des bordures.

7.3 Ŕ Murs en agglomérés de béton

Ils seront exécutés conformément au D.T.U.- 20.11. Une période égale ou supérieure à 28 jours devra séparer leur fabrication de leurs mises en œuvre.

Il ne sera pas toléré de fabrication artisanale sur chantier, une confection industrielle sur chantier peut être

éventuellement acceptée après accord de la maîtrise d’œuvre sur les moyens utilisés.

Les blocs agglomérés de béton pour murs porteurs seront soumis à essais et agrées par le bureau de contrôle. Les blocs porteurs devront résister à une compression égale ou supérieure à 80 bars. Leur densité réelle sera

d’au moins 2.200 kg/m3. Les blocs non porteurs devront résister à une compression égale ou supérieure à 40

bars. La maçonnerie devra être montée par assises réglées à joints croisés avec recouvrement entre assises d’eau

moins 10 cm.

Les joints verticaux et horizontaux auront une épaisseur régulière de 15 à 20 mm. Le mortier devra garnir toute la surface des joints.

7.4 Ŕ Cloisons en brique

Elles seront réalisées en briques creuses et humidifiées avant mise en œuvre par trempage. Le montage sera assuré à bains soufflant de mortier par assises à joint croisé, le recouvrement étant de 0,05

au moins. Les joints étant d’une épaisseur régulière de 10 à 20 mm.

La taille se fera obligatoirement par sciage. Les saignées seront effectuées mécaniquement.

7.5 Ŕ Enduits

Les supports seront nets, propres, exempts de poussières, balèvres, etc…et présenteront une rugosité

suffisante pour un bon accrochage. Les joints de maçonnerie seront brossés et si nécessaires piqués.

Les supports seront humidifiés à refus, en plusieurs fois, à un quart d’heure d’intervalle, puis réessayés au moment de la pose.

La couche de finition sera exécutée après prise, mais avant séchage de la couche de dégrossissage.

Les couches de finition seront parfaitement dressées (tolérance 0,25cm, sur 2 mètres). Un grillage « spécial enduit » sera interposé à tout changement de nature de support (15 cm de part et d’autre de la séparation),

fixé par gobetage.

Joint creux au fer raccordement avec le revêtement de sol.

7.6 Ŕ Raccords et ajustement

L’entrepreneur doit, et cela sans supplément, tous les raccords nécessaires au droit de tous les percements,

trous et scellements y compris toutes fournitures et façons, toutes coupes et sciottages prévus, angles

d’équerre saillants et rentrants ajustés par recouvrements.

7.7 Ŕ Choix des matériaux

Les matériaux mis en œuvre seront de 1ère

qualité.


2 - ÉTANCHÉITÉ

ARTICLE 1 : Nature des travaux

Les travaux faisant l’objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entièrement terminés, exécutés suivant les règles de l’art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la description des

ouvrages au chapitre respectif.

ARTICLE 2 : Provenance des matériaux

Les matériaux proviendront, en principe, des lieux d’extraction ou de production suivants :

DESIGNATION DES MATERIAUX QUALITE ET PROVENANCE

- Sable Carrière de la région

- Ciment Artificiel classe CPJ 35 ou 45 livré

obligatoirement en sacs de papier 50 kg

Usines de ciment du Maroc

- Bitume Pur oxydé 90/40 des dépôts du Maroc

- Feutre Surfacé type 36 S des dépôts du Maroc

Par le fait, même du dépôt de son offre, l’entrepreneur est réputé connaître les ressources des carrières, usines ou dépôts indiqués ci-dessus ainsi que leurs conditions d’accès et d’exploitation.

Aucune réclamation ne devra présenter à toute réquisition. Les certificats et attestations prouvant l’origine de

la qualité des matériaux. Tous ces matériaux seront de 1ère

qualité et répondront aux prescriptions du Cahier de Description des Ouvrages du D.G.A et D.T.U.

ARTICLE 3 : Vérification des matériaux L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux

vérifiés et acceptés, indispensable à la bonne marche des travaux et dont l’échantillonnage aura agrée par la

Maîtrise d’œuvre (B.E.T et architecte).

Tous matériaux ou matériels refusés seront évacués du chantier dans un délai de 24 heures.

ARTICLE 4 : Essais d’étanchéité

Indépendamment des essais qu’il pourra juger nécessaires, la Maîtrise d’œuvre (BET et architecte) pourra prescrire des prélèvements destinés à effectuer des essais de laboratoire pour le contrôle des quantités,

résistance, souplesse, etc…prévus au titre II, chapitre VII du D.G.A.

A cet effet, en présence de l’entrepreneur, on découpera dans le revêtement d’étanchéité des échantillons de 0,30 m de longueur sur 0,15 à 0,20 de largeur. Les prélèvements devront être effectués ou plus tard le jour de

la terminaison des travaux d’étanchéité proprement dits, et en tous cas avant l’exécution de la protection.

Les prélèvements à la charge de l’entrepreneur seront limités à un échantillon par terrasse d’une superficie

inférieure à 500 m², deux échantillons par terrasse d’une superficie comprise entre 500 et 1.000 m² et ainsi de

suite. Le rebouchage sera effectué immédiatement. Les frais de prélèvement, d’essais et de rebouchage seront entièrement à la charge de l’entrepreneur, dans les

limites fixées ci-dessus.

ARTICLE 5 : Garantie L’entrepreneur s’engage à garantir ses travaux pendant une période de 10 ans. Cette garantie est applicable

tant à l’étanchéité proprement dite qu’aux reliefs, aux protections mécaniques et à la bonne tenue de la forme

support.

Conformément à l’article 205 du D.G.A.


3 - REVÊTEMENTS

ARTICLE 1 : Généralités

Dans l’exécution des travaux de revêtements l’entrepreneur devra: - Exécuter les travaux selon les plans et détails de la Maîtrise d’œuvre.

- Soumettre avant tout commencement d’exécution, à l’approbation de la Maîtrise d’œuvre et du

Maître d’ouvrage tous les plans, schémas et procédés qu’il serait amené à mettre au point et à utiliser.

- Présenter pour réception et agrément des échantillons de tous les matériaux qui seront mis en œuvre.

- Avant toute exécution, vérifier toutes les cotes des dessins remis par la Maîtrise d’œuvre, et des

travaux exécutés par les autres corps d’état, signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que tous les éventuels changements qu’il se proposerait d’y apporter.

- Assurer la protection et la conservation de tous ses ouvrages jusqu’à la réception des travaux.

- Savoir que de toute manière, le fait d’exécuter sans rien changer aux prescriptions des documents remis par la Maîtrise d’œuvre, ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et entière responsabilité

de réalisateur.

- Les indications des plans à grande échelle, font prime sur celles des plans d’ensemble.

ARTICLE 2 : Qualité des revêtements

Les revêtements de sols et muraux mis en œuvre devront être de première qualité, exempts de tous défauts et devront satisfaire aux normes en vigueur.

Des échantillons seront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage avant toute mise en

œuvre. Tout matériel ou matériaux non conforme à l’échantillon sera obligatoirement refusé.

ARTICLE 3 :Prescriptions techniques

Normes à respecter : Les travaux exécutés au titre du présent Chapitre seront rigoureusement conformes aux D.T.U., Normes et

Règlements en vigueur à la date de signature du marché, notamment :

D.T.U 52 : Cahier des Charges applicables aux travaux de revêtement de sols scellés, applicable

aux locaux d’habitation et de bureaux.

D.T.U 55 : Cahier des Charges applicables aux travaux de revêtements muraux scellés, destinés

aux locaux d’habitation et de bureau.

Les revêtements posés à la colle (ou au ciment colle) seront obligatoirement réalisés avec des produits ayant obtenu un avis technique du C.S.T.B. par les groupes spécialisés suivants :

Groupe N° 12 : Revêtements de sol

Groupe N° 13 : Revêtements muraux

A défaut, il sera tenu scrupuleusement compte des recommandations et prescriptions des fabricants.

Outre l’avis technique du C.S.T.B., le système de fixation de revêtements devra, le cas échéant, être accepté

par la Maîtrise d’œuvre et le Bureau d’Etudes.

Nature des supports fournis

Les sols intérieurs sont constitués par des dalles ou dallages en béton. L’entrepreneur devra tenir compte des fourreaux, des boîtes de dérivation nécessaires pour l’installation

électrique, etc.

L’entrepreneur doit, au titre du présent lot, prévoir toutes les protections nécessaires pour ne pas détériorer

les travaux déjà réalisés, notamment ceux de menuiserie et de vitrerie.

Pose au sol

L’entrepreneur devra avant toute mise en œuvre de ses matériaux, un dépoussiérage total de toutes les

surfaces à recouvrir.


La pose sera faite sur une forme de mortier de 0,04 m d’épaisseur minimum parfaitement dressée et damée.

Les matériaux seront posés au mortier de ciment et battus afin que le mortier reflue partiellement dans les

joints. Ces matériaux seront posés à joints réduits, le coulis de remplissage des joints sera exécuté au ciment pur,

après durcissement suffisant du mortier déposé pour éviter les descellements des carreaux, et au plus tôt le

lendemain de la pose.

Les plinthes seront posées au mortier de ciment ou collées. Dans le cas d’une pose au nu de l’enduit, un joint en creux sera réservé entre l’enduit et la plinthe.

Joints

Les joints au sol seront réalisés au coulis de ciment. Ils ne devront jamais dépasser 1mm.

La planéité des surfaces sera parfaite et pourra éventuellement être testée à la bille d’acier.

Nettoyage des revêtements

Les revêtements de sols et murs seront livrés en parfait état de propreté et devront permettre une mise en service immédiate.

Le nettoyage sera réalisé au fur et à mesure du travail de pose pour éviter le terrnissage des matériaux, et

avant livraison du revêtement fini.

ARTICLE4 : Protection des ouvrages

L’entrepreneur devra assurer la parfaite protection de ses ouvrages jusqu’à moment de la réception. Il devra

également assurer la bonne conservation de ses protections et les remplacer éventuellement. Cette protection

devra être très efficace car toute détérioration des revêtements obligera à une réfection entièrement à la

charge de l’entrepreneur.

ARTICLE 5 : Travaux de finition

L’entrepreneur doit tous les travaux de finitions y compris le polissage soigné.

Ces travaux de finition seront réalisés avec les protections nécessaires pour éviter de détériorer les travaux

exécutés par les autres corps d’état.

A la demande de la Maîtrise d’œuvre, l’entrepreneur devra enlever les protections qu’elle aura mise en place. Il devra assurer l’enlèvement de tous gravats et débris. Après évacuation des gravats, l’entrepreneur fera un

lavage complet et efficace des surfaces à l’eau savonneuse (savon noir).

Travaux et fournitures diverses

Nonobstant les travaux décrits précédemment, l’entrepreneur devra tous travaux ou fournitures nécessaires

pour une parfaite finition de ses ouvrages. Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou

pièces concernant le présent lot, et qui serait contraire à la volonté du Maître d’œuvre.

De plus, l’entrepreneur est réputé connaître la climatologie locale et ne pourra de ce fait se prévaloir de

défauts qui pourraient se révéler après la pose des revêtements.

4 - PEINTURE

ARTICLE 1 NORMES Les normes marocaines en vigueur ou à défaut les normes internationales:

ARTICLE 2 GENERALITES L’entrepreneur devra faire connaître l’origine de tous ses matériaux et soumette les échantillons qui lui

seront demandés à l’approbation du B.E.T tous les matériaux seront de première qualité et mis en œuvre


conformément aux prescriptions des fabricants. Tous les éléments peints devront être bien couverts et ne

devront pas présenter d’imbus. Le maître de l’œuvre pourra demander l’exécution de couches

supplémentaires sur celles prévues et sans que l’entrepreneur puisse prétendre à aucun supplément, si les peintures ne couvraient pas parfaitement le support. Tous les rechampissages, qu’ils soient seront compris

dans les prix unitaires, notamment les chambranles. Il pourra être demandé sans majoration de prix, l’emploi

de couleurs fines, telles que vert de zinc, oxyde de chrome bleu de Prusse, etc…

Seront à la charge de l’entrepreneur : le transport des matériaux, leur mise en œuvre, la confection des échantillons.

ARTICLE 3 PEINTURE L’entrepreneur devra tous les travaux préparatoires et travaux de finition pour une parfaite exécution des

diverses peintures. Les travaux de peinture comprendront obligatoirement les phases suivantes :

Apprêt, nettoyage des fonds, brûlage pour les menuiseries bois rebouchages, impression, enduit général, etc…

La première couche de peinture après le séchage parfait de la première.

Le nettoyage parfait de toutes les pièces de quincaillerie ou appareillage électrique.

Tous les sols devront être efficacement protégés afin de n’être pas tachés. Chaque opération terminée pourra faire l’objet d’un constat, les deux couches de peinture devront se

différencier par une légère nuance de teinte, la deuxième peinture devra se différencier par une légère nuance

de teinte, la deuxième couche étant bien entendue, au ton exact défini par le B.E.T l’attention de reprises au savon noir, l’esprit de sel étant formellement interdite (sauf accord du maître de l’œuvre). Les hauts et bas de

portes hors vue devront être peints, les serrures des portes bloquées devront être nettoyées avec précaution à

l’essence et huilées ainsi que toutes les autres quincailleries, crémones, targettes, paumelles, etc… toutes les paumelles ou charnières perforées devront être huilées.

Les vitrages seront également soigneusement nettoyés avant la remise des bâtiments.

Le blanc de zinc devra être obligatoirement composé d’un minimum de 99.6% d’oxyde de zinc pour label de

qualité. « cachet vert » tout produit destiné à remplacer l’huile de lin pure est formellement interdit.

ARTICLE 4 APPROVISIONNEMENT EN EAU Dans le cas ou le branchement d’eau pour l’alimentation générale du chantier ne serait pas encore réalisé lors

du démarrage des travaux, l’entrepreneur devra assurer son approvisionnement à l’aide de citernes qui

devront être en nombre suffisant afin de ne pas freiner la cadence normale dans l’exécution de son lot.

ARTICLE 5 PROTECTION DES OUVRAGES

L’entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. Il devra

également assurer la bonne conservation de ses protections et les remplacer éventuellement.

ARTICLE 6 TRAVAUX ET FOURNITURES DEVERSES

Nonobstant les travaux décrits précédemment, l’entrepreneur de présent lot devra tous les travaux

nécessaires ou fournitures pour une parfaite finition de ses ouvrages. Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou pièces écrites concernant le présent

lot, et qui serait contraire à la volonté du B.E.T.

6 - FAUX PLAFOND

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent chapitre a pour objet de définir les ouvrages à réaliser ou les matériels ou installations mis en

œuvre et en ordre de marche par l’entrepreneur, et les exigences fonctionnelles auxquelles les ouvrages et installations devront répondre ainsi que les prescriptions auxquelles l’exécution des travaux sera assujetti

afin de réaliser la totalité des ouvrages objet du présent lot

ARTICLE 2 : DEFINITIONS DES OUVRAGES


Les ouvrages prévus au présent marché comprennent l’exécution des travaux du présent lot à savoir :

a- La fourniture, le transport, l’amenée à pied d’œuvre, le stockage, la pose et la mise en œuvre de tous

les matériaux conformément aux prescriptions des D.T.U. b- Les percements des réservations pour luminaires, climatisations, etc,…

c- Le rebouchage et lissage des joints.

d- Les retouches de finitions.

e- La protection des sols et murs. f- Il sera donc exécuté, au titre du présent lot, et au fur et à mesure de l’avancement des travaux, le

nettoyage soigné des revêtements, plinthes et murs par balayage , grattage et lavage, jusqu’à ce que

toutes les traces des plâtres aient disparu des sols et murs. g- L’enlèvement hors chantier de tous déchets et gravois résultent des travaux.

Il est précisé que tous les travaux qui sont le complément indispensable des ouvrages projetés pour le parfait achèvement de l’ensemble des travaux du présent titre seront dus par l’entrepreneur.

ARTICLE 3 : LIAISON AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra se mettre en liaison avec les entreprises chargées des autres

travaux par l’intermédiaire de la Maîtrise d’œuvre.

Il devra fournir en temps utiles toutes indications pour l’exécution des travaux nécessaires aux installations.

L’entrepreneur veillera à s’inscrire dans le planning d’exécution et dans le calendrier des travaux qui sera dressé afin d’avoir toutes facilités pour l’exécution de ses travaux en accord avec les entreprises des autres

corps d’état et de ne pas retarder l’avancement général des travaux.

Tous travaux exécutés par suite de retard de l’entrepreneur seraient à sa charge sans préjudice des recours que le Maître de l’Ouvrage pourrait exercer contre lui.

ARTICLE 4 : LIMITES DES PRESTATIONS

a) Sont à la charge du présent lot :

1) La fourniture, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la pose, le réglage de tous les

matériaux, matériels, éléments constitutifs et ouvrages accessoires nécessaires à l’exécution des travaux conformément aux dispositions du devis descriptif.

2) La conduite et la surveillance du chantier jusqu’à la réception des travaux et levée de toutes

réserves. 3) La fourniture, la mise en place et repli de tous échafaudes nécessaires.

4) La protection impérative des chapes et revêtement.

5) La réfection des ouvrages soit avant la réception des travaux avec toutes les conséquences en découlant soit en cours de travaux.

6) La fourniture d’échantillons suivant le choix des produits, formes et nuances retenues par le

Maître d’Ouvrages et la Maîtrise d’œuvre dans les conditions effectives de réalisations.

7) La protection de tous les ouvrages, en cours de chantier, jusqu’à la réception des travaux. 8) Les nettoyages- par une équipe spécialisée permanente- en cours et en fin des travaux et

l’enlèvement des déchets, gravois etc… et tous les matériels utilisés pour la mise en œuvre

des ouvrages. 9) Le nettoyage et la remise en état des voies de circulation dégradées par la circulation, de ses

engins de transport du fait du chargement ou des matériaux transportés.

10) L’entrepreneur à sa charge, l’exécution de tous les travaux définis par présent cahier des charges. Il devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et supplées par ses connaissances

professionnelles aux détails qui seraient nécessaires au parfait achèvement des ouvrage

suivant les règle de l’Art.

11) Les honoraires des mètres d’exécution. 12) Les frais du compte prorata

b) Sont exclus du présent lot : 1) Les travaux de plâtre artisanal


2) Les plâtres des façades

ARTICLE 5 : CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre, avoir pleine connaissance des lieux, les avoir

examinés et s’être rendu compte de toutes les sujétions particulières au chantier, et avoir contrôlé toutes les

indications qui lui sont nécessaires.

L’Entrepreneur devra s’assurer de la présence et des emplacements des réseaux (eaux, électricité, téléphone,

etc.,…), Il devra effectuer toutes les démarches utiles pour obtenir les renseignements nécessaires à l’exécution de ses propres travaux.

ARTCILE 6 : ORIGINE DES OUVRAGES A REALISER

L’entrepreneur du présent lot débutent à la sous face des planchers brutes et à la cote indiquée, et

comprennent l’intégralité des ouvrages nécessaires à une parfaite et complète terminaison des travaux.

Il appartient à l’entreprise du présent lot d’en reconnaître les cotes, la qualité et l’état des supports.

Pour cela, elle doit veiller à ce que les supports soient aptes à recevoir les faux plafonds.

S’il le faut, l’entreprise présentera à la Maîtrise d’œuvre, par écrit, ses observations et fera remédier aux

défauts constatés.

ARTICLE 7 : IMPLANTAIONS

Les implantations planimétriques et altimétriques seront effectuées obligatoirement, sous la responsabilité de

l’entrepreneur. Les repères de ase (trait de niveau) qui figurent sur le site doivent être vérifiés par l’entrepreneur.

Dans le cas ou l’entrepreneur aurait des objections à formuler, il doit en informer la Maîtrise d’œuvre dans les plus brefs délais.

Les rectifications éventuelles seront faites contradictoirement entre l’entrepreneur et la Maîtrise d’œuvre. Les

résultats définitifs de ces rectifications feront l’objet d’un procès verbal contradictoire.

ARTICLE 8 : INSTALLATION Ŕ ORGANISATION DU CHANTIER

A sa demande, l’Entrepreneur pourra disposer pour l’installation de son chantier d’un terrain dont les limites seront définies dans le plan masse et cela après accord du Maître de l’Ouvrage.

Il apportera un soin tout particulier lors de la mise en place de ses matériels lourds, si ceux-ci sont roulés, à ne pas détériorer les revêtements ou étanchéité ou tous les ouvrages déjà réalisés dont la réparation, réfection

ou remise en état resterait à son change.

ARTICLE 9 : NORMES ET REGLEMENTS

L’Entrepreneur du présent lot devra exécuter tous ses travaux conformément aux textes législatifs et

réglementaires marocains où à défaut français, en vigueur durant la réalisation de ses travaux soit en particulier

a- les normes marocaines

b- le DGA c- les DTU n° : 25.1 Ŕ 25.221 Ŕ 25.222 Ŕ 25.232 Ŕ 25.31 Ŕ 25.41 Ŕ 25.51

NOTA :

a- L’application de ces documents auxquels les travaux susvisés peuvent être tenus de satisfaire ne

dispense pas de respecter les prescriptions, circulaires et décrets administratifs, tant généraux que

particuliers ou locaux, ainsi que tous les textes officiels l’élaboration du pressent chapitre des Clauses techniques.


b- En cas de contradiction entre les divers règlements et normes françaises éditées en cours d’édition,

ces les

c- indications préconisées par ces derniers qui seront applicables.

ARTICLE 10 Ŕ PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

10.01 Ŕ Provenance et origines des matériaux :

Les matériaux destinés à l’exécution des travaux seront d’origine marocaine. Il ne sera fait appel aux

matériaux d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de ce procurer sur le marché marocain.

Par le fait même de son offre, l’Entrepreneur est réputé connaître parfaitement les lieux de provenance des

matériaux ainsi que leur éloignement du chantier, leurs conductions d’accès et de fourniture

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux.

10.02 Ŕ Qualité des matériaux

Tous les matériaux proposés par l’Entrepreneur doivent être de fabrication standard, sauf dérogations

spéciales et soumis à l’agrément du Maître d’œuvre.

L’Entrepreneur doit justifier par des documents ou par des procès-verbaux d’essais que les matériaux

proposés répondent bien aux conditions normales d’exploitation demandées.

ARTICLE 11 : ECHANTILLONS

L’Entrepreneur devra, avant de commencer les travaux et durant la période de préparation: Soumettre à l’acceptation de la maîtrise d’œuvre les échantillons de chacun des types de Faux plafond,

gorges et corniches prévus.

ARTICLE 12 : VERTICTION DES MATERIAUX

Les matériaux devront être livrés sur le chantier dans leur emballage d’origine. Le déballage

N’aura lieu que sur le chantier lui-même.

Dans le cas ou l’Entrepreneur désirerait vérifier ses réceptions dans un autre lieu, il devra en

Tenir informé l’Architecte qui jugera et précisera les modalités de la réception et la vérification Qu’il voit réalisée.

La Maîtrise d’œuvre se réserve le droit de faire effectuer par un laboratoire agréé et à la charge De l’Entreprise, des prélèvements pour analyse et essais conformément aux règlements en vigueur.

ARTICLE 13 : CONSERATION DES MATERIAUX

L’Entrepreneur prendra toutes dispositions pour tenir sur son chantier la quantité de matériaux indispensable

à la bonne marche de ses travaux, correspondant aux échantillons agréés par la maîtrise d’œuvre.

Les matériaux fournis par l’Entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité même

Après avoir été accepté provisoirement par l’Ingénieur Spécialisé du B.E.T et le Maitre d’Ouvrage.

Les matériaux devront être stockés dans un emplacement clos gardé .Ils ne pourront être approvisionnés sur

les lieux des travaux qu’au moment de la pose.

L’Entrepreneur en conséquence, supportera les pertes et avaries pouvant survenir jusqu’à la réception

provisoire des travaux.

ARTICLE 14 : MISE EN ŒUVRE


14.01 : Généralités

Nonobstant les travaux décrits, L’Entrepreneur du présent lot devra tous travaux nécessaires ou

Fourniture pour une parfaite finition et fonctionnement de ces ouvrages.

De plus, l’Entrepreneur est réputé etc. la climatologie locale et ne pourra de fait se prévaloir de défauts qui pourraient se révéler après la pose des faux plafonds par suite d’avarie quelconque des plâtres employés.

L’Entrepreneur est responsable de la protection intégrale de tous les ouvrages et ce jusqu’au Complet achèvement des travaux (réception provisoire tous corps d’état confondus).

Il assurera pour cela la fourniture et la pose des éléments de protection solides et durables de façon qu’aucune altération ne soit constatée entre l’état au moment de la livraison et l’état au moment des

réceptions.

Dans le cas où malgré les soins de protection certaines altérations seraient constatées, leur réparation restera à la charge de l’entrepreneur du présent lot.

14.02 : Dimensions Les hauteurs, longueurs et largeurs sont celles indiquées sur les plans et/ ou au présent CPS.

Toutefois l’entreprise devra contrôler en place les côtes théoriques. Si l’entrepreneur estime que les sections indiquées sont insuffisantes à la bonne tenue des ouvrages, il devra

augmenter après accord de la Maîtrise d’Ouvrage et en tenir compte dans l’établissement de son prix qui ne

pourra de ce fait subir aucune modification.

Les dispositions devront être prévues pour permettre la libre dilatation des éléments, de façon à ne subir

aucune déformation.

14.03 : Plaques en staff

Elles seront à base de plâtre de premier choix armés de fibres végétales

Leurs dimensions maximales sont de 120x60 cm pour une épaisseur minimale de 02 cm. La plénitude de chaque planque sera elle qu’une réglede100cm, promenée en tous sens, ne puisse faire

apparaître une différence supérieur à 01 mm.

La plénitude des plaques mises en œuvre sera telle qu’une règle de 200 cm, promenée en tous sens, ne puisse faire apparaître une différence supérieure 02mm.

Le percement des plaques, avant ou après pose, ne s’effectueront en aucun cas par percutions

Mais par découpage à la forêt ou à la scie Aucune saignée ne sera tolérée.

Chaque surface sera obligatoirement constituée par des plaques de même fabrication. Le panache de

fabrications différentes est formellement interdit.

14-04 Ŕ Suspentes

Les suspentes seront, après accord de la Maîtrise d’œuvre, soit :

En polochons constitués de fillasse étirée, intimement imprégnée de plâtre à staff, de façon à former un

cordon d’un diamètre de 25mm. En fil de fer de 03mm de diamètre au plafond.

14-05 Mode d’exécution

Le taux d’humidité des plaques au moment de leur mise en œuvre ne doit pas dépasser 10% en poids.

Les plaques seront posées à joints croisés sur règles de support en aluminium préalablement mise en place.


Les plaques seront reliées entre elles par des patins de scellement composé de fillasse et de plâtre.

Les joints entre plaques de mm maximum seront remplis au plâtre à staff et parfaitement lissées.

Les fixations de suspentes au plancher seront exécutées par spitage pour le fil de fer galvanisé et par pains de

scellement pour les polochons.

Le nombre des suspentes de fixation ne doit pas être inférieur à 04 unités par mètre carré et leur espacement

ne doit pas dépasser 60cm.

14-06 Etanchéité des ouvrages

L’étanchéité des ouvrages devra correspondre à la classification UETAC (Union Européenne pour l’Agrément Technique de la Conservation), pour la perméabilité à l’air (cahier 1127, livraison 145 du

C.S.T.B° ;

14-07 Pose des ouvrages

Tous les ouvrages seront mis en place et réglés par l’Entrepreneur avec la plus grande exactitude et aplomb

parfait.

A cet effet, il devra :

Effectuer les éléments de scellements suffisamment nombreux et solides pour éviter tous désordres.

Toutes les cales, protections ou autres ouvrages nécessaires pour empêcher les déformations.

Surveiller et vérifier tous les scellements.

Les calfeutrements des jonctions entre plâtre et maçonneries, devront permettre l’étanchéité des faux

plafonds et limiter les ponts phoniques éventuels.

14-08 Rigidité

Les plaques de plâtre devront être d’une grande rigidité. Elles ne devront ni vibrer ni accuser aucune

déformation dans le temps.

L’entrepreneur du présent lot sera payé comme suit:

a- Staff lisse : au mètre carré réellement exécuté vide enduit. b- Gorges : au mètre linéaire réellement exécuté mesuré à l’axe de la gorge.

c- Corniches : au mètre linéaire réellement exécuté mesuré à l’axe de la corniche.

ARTICLE 15- NETTOYAGE

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux et pour la date de la réception provisoire, l’entrepreneur doit

le parfait nettoyage de ses ouvrages.

Les nettoyages se feront par une équipe spécialisée permanente en cours et en fin des travaux.

Ces travaux comprendront aussi la dépose et l’enlèvement de tous les dispositifs ou matériaux de protections

utilisés pour la mise en œuvre des ouvrages, le balayage, le dépoussiérage, l’enlèvement des déchets,

gravois, etc.…

L’entrepreneur fournira tout le matériel et la main d’œuvre nécessaire à ces nettoyages.


7 - MENUISERIES

L’entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et règlements en

vigueur au MAROC à la date de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et règlements Français,

notamment:

Les normes Marocaines et les normes AFNOR concernant la Menuiserie Bois et métallique auxquelles

l’Entrepreneur est tenu de se conformer sont:

NORMES MAROCAINES

NM 10.0.003 : Dessin de bâtiment - traits - chiffres - lettres - symboles de présentation

NM 13.6.002 : Vocabulaire du bois NM 10.2.035 : Dimensions des portes intérieures

NM 10.2.036 : Dimensions des portes extérieures et des fenêtres de série

NM 10.2.037 : Portes planes intérieures en bois terminologie et caractéristiques générales NM 03.3.001 : Vocabulaire des peintures

NM 13.4.001 : Verres plans - terminologie

NM 13.4.002 : Verres à vitre - Généralités

NORMES AFNOR

N 52.001 : Règles d’utilisation des bois dans les constructions

B 53.510 : Bois de menuiserie B 54.100 et 110 : Panneaux de fibres

B 54.100 et 110 : Panneaux de particules

B 54.150 : Contre-plaqué P 26.101 et 301 : Serrures

P 26.304 : Articles de quincaillerie en applique caractéristiques générales

A 45.602 - Profilés laminés et métaux spéciaux

P 26.405 - Ensemble entrées - béquilles D.T.U.N - 36.1 (Juin 1996) relatif aux travaux de menuiserie bois.

- D.T.U. 37.1 : Travaux de menuiseries métalliques et Aluminium

- D.T.U. 39 : Travaux de miroiterie - vitrerie - NFA 50 - 452 : Aluminium et alliage d’aluminium produits prélaqués - caractéristiques

- NFA 91 - 450 : Anodisation de l’aluminium et de ses alliages.

Pour la conception, la réalisation, les essais et contrôles, les constructeurs devront se référer aux documents suivants:

- Cahier des prescriptions techniques générales pour la fourniture et la pose des menuiseries en alliage

léger et des menuiseries en acier cahier du C.S.T.B. n°12.

- Directives communes pour l’agrément des fenêtres établies par l’U.E.T.A.C. (Union Européenne - pour l’agrément technique dans la construction) cahier du C.S.T.B. n°622.

- Normes PNA 91.110 concernant l’oxydation anodique.

- Normes PNA 91.201 concernant la métallisation au Zinc. - Normes PNA 57.350 et 57.650 concernant les profilés en alliage léger.

- Règles de calcul BAEL 91 révisé en ce qui concerne la liaison avec le béton armé.

- Règles NV. 72 définissants les effets de la neige et du Vent. - Règles parasismiques RPS 2000.

- Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des façades rideaux et façades des

panneaux métalliques - Septembre 1979 2ème édition (SNFA).

- D.T.U. n° 39.1. Vitrerie (Février 1980). - D.T.U. n° 39.4. Miroiterie et vitrerie en verre épais (Mars 1977).

- Recommandations professionnelles de sécurité contre l’incendie, concernant les façades et fenêtres

métalliques (Septembre 77 SNFA) 1ére édition. - Directives communes U.E.A.T.C. pour l’agrément des façades légères.

- Recommandations professionnelles concernant l’utilisation des mastics pour l’étanchéité des joints du

syndicat national des joints et façades (Septembre 1972 1ére édition) SNFA.

- Recommandations professionnelles pour la liaison et la coordination des façades cloisons démontables et amovibles, habillages intérieurs métalliques et plafonds suspendus (Janvier 1978 -


- 1ére édition) SNFA.

- Cahier des charges du Centre d’Etudes et de Recherches des façades et fenêtres (CERFF) pour la

délivrance du certificat d’essais conformes CERFF (Décembre 1977). - Règles pour le calcul des bâtis destinés à recevoir les éléments de remplissage et conditions de mise en

œuvre de ces éléments de remplissage (SNER).

CARACTERISTIQUES DE L’ALUMINIUM Les profils seront en alliage d’aluminium, qualité OAI (oxydation anodique industrielle) Alliage 6060

A.G.S., soit :

- Magnésium Mg = 0,08 % - Silicium Si = 0,06 %

- Aluminium Al = le reste

- Classement au feu = M0

A/ MENUISERIE-BOIS :

ARTICLE 1 Prescriptions Générales :

D’une façon générale, l’entrepreneur sera soumis en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre des

matériaux et l’exécution des travaux aux prescriptions du D.G.A. articles 37 à 45 et 135 à 145 inclus ainsi qu’aux normes marocaines

L’entrepreneur est responsable des cotes et quantités qu’il devra vérifier sur plans et sur place. Il devra, en outre, soumettre des plans de détails et des échantillons à l’approbation de l’architecte.

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail d’architecture et les descriptifs. Au cas où le

contractant constaterait des omissions dans ces détails ou descriptifs, il devra en avertir l’architecte, faute de

quoi sa responsabilité restera entière. Si par ailleurs, il remarquait des dispositions incompatibles avec une bonne mise en œuvre, il devra également discuter de ces points avant d’opter pour une solution différente qui

devra nécessairement être agréés.

Les quincailleries seront choisies dans des marques assurant la bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles devront être soumises à l’approbation du maître de l’œuvre avant toutes passations de

commandes, et figureront sur un tableau d’échantillon disposé dans le bureau de chantier, pendant toute la

durée des travaux, lequel servira de base de références lors de la réception provisoire. Ces quincailleries

seront nécessairement du modèle le plus récent. Elles devront être très complètes : verrous, loqueteux, butées d’arrêt, amortisseurs, etc…Les serrures ou cylindres de serrure seront de marque 1

er choix pour menuiserie

bois. L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans

l’usage, même si certaines spécifications les concernent ont été omises ou non reprises dans le bordereau des prix-détail estimatif.

Les prix seront calculés pour des éléments entièrement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre d’utilisation

normale. Ils comprendront également toutes les fournitures, façon, pose, ainsi que toutes sujétions, de préparations, trous, pose et scellements nécessaires, notamment pour gâches, butoirs, taquets, rails, etc…

ARTICLE 2 Fabrication :

Les bois seront absolument secs, exempts de tous défauts, sans nœuds susceptibles de nuire à la résistance

des pièces et sans aubier.

L’entrepreneur devra déterminer les cotes et les dimensions des divers scellements nécessaires au maintien des châssis, portes, de façon à assurer une parfaite tenue des ouvrages et une rigidité satisfaisante en tenant

compte d’une utilisation normale du bâtiment.

L’entrepreneur devra prévoir l’exécution, en atelier, du plus grand nombre possible d’assemblage. Il ne sera toléré sur le chantier que les assemblages strictement nécessaires.

Il sera tenu compte du jeu nécessaire pour l’application de trois (3) couches de peinture entre toutes les

parties mobiles. Les portes ouvrantes à française seront équipées de buttoirs arrêtoirs vissés dans les sols ou

sur les murs. Cette sujétion ne sera pas reprise dans les prix unitaires de détail. L'entrepreneur devra reprendre ou refaire les menuiseries refusées. Toutes les menuiseries seront assemblées avec les plus grands

soins à tenon et mortaise, à l’exclusion de tout autre mode d’assemblage et fixé par chevilles en bois dur,

carrées ou à pans, entrées de force.


L’assemblage des cadres sera exécuté dans les mêmes conditions, mais à enfourchement. Un renforcement

sera assuré par deux (2) pointes de 100 sur champ. Les parements devront être bien affleurés, parfaitement

dressés, rives droites sans épaufrures. Un ponçage, autant de fois que nécessaire, pourra être prescrit pour faire disparaître les défauts qui se présenteraient.

Il ne sera jamais toléré dans les ouvrages de menuiserie l’emploi des pièces rapportées de cales, pointes, vis

ou mastic pour cacher des malfaçons. Tous les ouvrages ou parties d’ouvrages qui présenteraient des vices de construction ou défauts dans la

qualité des bois seront refusés et refaits aux frais de l’entrepreneur qui supportera également les réfections

des autres corps d’état s’il y a lieu. Tous les châssis ou croisées à vitrer seront munis de parcloses en bois dur assemblé d’onglet.

ARTICLE 3 Faux Ŕ cadres Ŕ Cadres dormants-huisserie :

Les faux-cadres seront en bois Rouge étuvé et auront au minimum 35 mm. D’épaisseur. Les cadres

dormants, dimensions et essences suivant plan de détails et descriptifs, seront exécutés avec parement

intérieurs très largement évasés. Les huisseries en contact avec les cloisons ou maçonnerie seront rainurées sur au moins 10mm. De profondeur pour recevoir les briques. Les feuillures seront de 15 mm. Minimum et

d’une profondeur correspondant à l’épaisseur des bâtis. Les pièces d’appui comporteront obligatoirement une

gorge de condensation avec trous d’écoulement, les larmiers feront toute la longueur de la pièce, les rejets d’eau seront en bois dur avec chanfrein et goutte d’eau.

Avant leur départ de l’atelier, tous les cadres et arrêtent intérieurs des dormants seront protégés et maintenus en place jusqu’au moment du ferrage. L’entrepreneur devra s’assurer, en cours de travaux, que les

protections sont toujours en place, et si besoin et, les remplacer au fur et à mesure de l’avancement du

chantier. Les feuillures opposées aux paumelles comporteront, dans leur hauteur, des tampons type

« Silencia », minimum trois (3) tampons, Les spécifications ci-dessus ne seront pas reprisent dans les descriptions de détails.

Les pattes à scellement métallique en tête d’acier ou en fer plat vissées sur les champs extérieurs seront de

dimensions appropriées et en nombre suffisant en rapport avec l’importance des ouvrages à fixer. Les huisseries à fixer sur dallage comporteront un goujon en fer rond de 14 mm. Minimum par montant. Dans le

cas de B.A. il est

Préconisé d’effectuer les scellements par broches d’acier enfoncé au pistolet « SPIT » ou par chevilles

« SPIT ROC » et vis à tête noyée.

- Couvre-joints :

Toutes les menuiseries seront pourvues de couvre-joints, profils selon détails de l’architecte, formés selon les

cas de chambranles de 50 x 10 mm, baguettes d’encoignure ou autres. Les menuiseries placées dans des

structures B.A. brut exigeront des couvre-joints sur les deux faces, et ils devront être prévus pour tous les cas de ce genre. Tous les couvre-joints seront d’une seule pièce et fixé au moyen de pointes « tête d’homme »

noyées, dispensées tous les 250 mm. Sur une seule rive de joint.

Ils seront assemblés d’onglet et auront l’épaisseur nécessaire au recouvrement des plinthes et revêtement. Aucun socle ne sera admis. Les spécifications les concernant ne seront pas reprises dans les descriptions de

détails.

- Quincaillerie :

Tous les ouvrages bois comporteront la quincaillerie nécessaire à leur bon fonctionnement. Tous les articles de quincaillerie seront avant la pose, démontés, vérifiés et soigneusement graissés par l’entrepreneur, qui

devra s’assurer de leur parfait état de fonctionnement. Ils seront posées avec le plus grand soin, les entailles

nécessaires auront les formes et les dimensions exactes de la ferrure, et seront vissés au moyen d’un

tournevis et non par percussion. Tous les objets de quincaillerie servant au développement des vantaux devront, après la pose, laisser un mouvement franc aux menuiseries. Les bâtis des châssis et croisées

comporteront les équerres en acier de renfort nécessaires.

ARTICLE 4 Fixation-Scellement-Calfeutrement :


- Fixations :

La fixation des châssis et portes sera assurée par des pattes à scellement dimensionnées et disposées suivant

les spécifications prévues par la norme marocaines.

- Percements et scellements :

Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière afin de tenir compte des structures qui doivent

recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader.

Les scellements au « SPIT ROC » paraissent être les mieux adaptés pour protéger les bétons en œuvre, et

seul les chevilles auto foreuses sont admises. Il est rappelé que les trous de scellements dans les bétons et cloisons seront réservés par l’entrepreneur, sous l’entière responsabilité de l’entrepreneur du présent lot,

lesquels devra en conséquence fournir au plus tôt les plans de réservation à prévoir, indiquant la nature,

l’encombrement et le mode de fixation des cadres, et ce, dans un délai de QUINZE (15) jours à partir de la

notification de l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux . Faute par lui de n’avoir pas effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui même, et à ses frais les percements nécessaires ainsi

que les raccords d’enduits éventuels. Tous les scellements se feront au mortier de ciment Portland artificiel

CPJ 45 à l’exclusion de tout autre (ciment à prise rapide, ciment de Wassy, ciment expansif). L’emploi de plâtre est formellement interdit.

- Pose et réglage :

La pose des châssis aura lieu au fur et à mesure de l’avancement des cloisons, et ce, bien avant l’exécution

des enduits sur les maçonneries. Toutes les précautions nécessaires à la pose, au réglage et au maintien des

différents éléments devront être prises par l’entrepreneur du présent lot, qui devra leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. Il demeurera responsable de leurs tenues après l’exécution des maçonneries

ou des scellements autour de ces éléments.

L’entrepreneur sera tenu d’effectuer une vérification et un réglage de tous les châssis et portes après

exécution des enduits et avant application des couches intermédiaires et de finition des peintures sur les

menuiseries. Une vérification et un réglage définitif, après passage de tous les autres corps d’état, seront

effectués à la fin de l’entreprise. Les éléments de menuiserie devront être parfaitement étanches aux eaux de pluie ainsi qu’à l’air et à la poussière.

- Calfeutrement :

L’entrepreneur devra prévoir des calfeutrements soignés aux raccordements avec les différentes parties de la

construction. Il tiendra compte notamment des tolérances de dimensions de la maçonnerie et les

calfeutrements qu’il prévoira devront compenser ces tolérances. Tous les moyens devront être étudiés pour

assurer une herméticité parfaite des éléments en œuvre, notamment profil en caoutchouc mousse pour les coulissants et bande genre 1

er choix sous cadre des menuiseries en contact avec l’extérieur (portes de

terrasse ou autres). Les calfeutrements seront posés sur tout le pourtour des éléments sans discontinuité. Les

éléments de menuiserie comporteront également (même si cela n’est pas précisé dans les dessins ou descriptifs) les couvre-joints qui paraîtraient nécessaires, les profils caoutchouc assurant l’étanchéité des

panneaux ou l’herméticité au niveau du Gros-Œuvre (profils « CAPECO ») ou équivalents. L’entreprise du

présent lot devra fournir les différents calfeutrements prévus ainsi que les ordons bitumeux destinés à colmater les vides sous les pièces d’appuis ou rejingots. L’entreprise de maçonnerie assurera la fermeture au

ciment gras des vides ainsi colmates.

ARTICLE 5 Protection par peinture :

Toutes les menuiseries métalliques, ainsi que toutes les parties métalliques des menuiseries bois (non protégé

d’origine ou d’usine) seront livrés sur le chantier mais d’une couche de peinture antirouille soigneusement appliquée après décapage et nettoyage des métaux.


Cette protection sera effectuée en atelier au chromate de zinc, le minimum de plomb étant formellement

prohibé. Les éléments en alliage léger pourront éventuellement être traités par oxydation anodique après accord préalable de l’architecte. La peinture sera exécutée à la brosse. Toutes les menuiseries bois seront

livrés sans peinture, par contre tous les nœuds seront soigneusement brûlés à la lampe à souder et passés à

la gomme laquée avant de recevoir une couche d’impression à l’huile de lin. Après le transport, les surfaces

qui seront cachées à l’achèvement seront terminées et les dégradations éventuelles de la couche primaire seront réparées avant montage. Après la mise en place des ouvrages, Les dégradations de la couche primaire

seront également reprises et réparées soigneusement.

ARTICLE 6 Transport-Stockage-Manutention :

Le transport de tous les éléments de la construction envisagés sera exécuté avec toutes les précautions nécessaires pour éviter des détériorations de toutes natures. Au déchargement sur le chantier, chaque pièce

sera rangée, sur un échafaudage ou sur des tasseaux, de façon à les maintenir au-dessus du sol et à l’abri de

l’eau de ruissellement. Tous les voilements, torsions ou courbures de faible importance seront soigneusement

réparés avant montage, étant bien entendus que ces réparations ne devront pas modifier de façon appréciable la résistance et l’esthétique des éléments.

L'entrepreneur devra reprendre ou refaire les menuiseries refusées.

ARTICLE 7 Quincaillerie-Serrurerie :

Toutes les menuiseries comporteront la quincaillerie nécessaire à leur bon fonctionnement, assurant la bonne

qualité et la bonne présentation des éléments. Elles seront nécessairement des modèles les plus récents.

Toutes les quincailleries et serrureries devront obligatoirement être agrées par l’architecte avant toutes les

passations de commandes et figureront sur un panneau d’échantillon qui sera déposé au bureau de chantier, lequel servira de référence lors de la réception provisoire. Les quincailleries et serrureries seront

rigoureusement adaptées aux dimensions et à l’usage de menuiseries. Elles seront posées avec les plus

grands soins, les entailles et découpes nécessaires auront les formes et dimensions exactes des ferrures. Les articles servant au développement des vantaux devront, après la pose, laisser un mouvement franc aux

menuiseries.

Toutes les serrures seront livrées avec le nombre de clés prévues par le fabricant (2minimum, 3 suivant le type de serrure). Toutes les clés, sans exception, comporteront une étiquette d’aluminium sur laquelle sera

gravée le nom du local ou le numéro de la porte correspondante.

ARTICLE 8 Travaux de Finition :

L’architecte pourra demander à l’entrepreneur de ne poser les éléments de fermeture des menuiseries qu’après exécution des travaux de maçonnerie et notamment des enduits.

L’entrepreneur aura à sa charge la protection de tous ses ouvrages jusqu’à la réception provisoire des travaux

ainsi que le nettoyage des locaux et l’enlèvement de tous les déchets et résidus provenant de son fait. Avant la réception provisoire, l’entrepreneur devra vérifier la bonne tenue et le bon fonctionnement de tous les

éléments, y compris les paumelles et serrures, qu’il aura au préalable soigneusement graissée et huilées.

ARTICLE 9 Protection Insecticide et Fongicide :

Toutes les menuiseries bois extérieur et intérieurs devront obligatoirement subir un traitement préventif contre divers parasites tels que le lyctus et le capricorne et contre les champignons dus à l’humidité

atmosphérique suivant les prescriptions des D.T.U.N° 36.1.

Ce traitement préventif sera exécuté comme suit :

- Ponçage fin - Application d’une première couche pure, non diluée, d’un imprégnant transparent pour bois

« WOODASTRAL » ou équivalent au pinceau, à la brosse ou au pistolet.

- Ponçage fin.


- Application d’une deuxième couche pure, non dilués, d’un imprégnant transparent pour bois,

« WOOKASTRAL » ou équivalent au pinceau à la brosse ou au pistolet.

- Un temps de séchage de 4 heures entre les deux (2) couches est à observer.

Cette protection insecticide et fongicide devra demeurer efficace après ajustage des menuiseries à la pose,

elles seront donc susceptibles d’être reprise en partie. Cette prescription ne sera pas reprise dans le bordereau

des prix, détail estimatif, néanmoins l’entrepreneur devra en tenir compte dans le calcul de ses prix unitaires qui ne pourront subir aucune plus-value pour cette sujétion.

B/ MENUISERIE METALLIQUE :

ARTICLE 10 Prescriptions générales :

D’une façon générale, l’entrepreneur sera soumis en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre des

matériaux et l’exécution des travaux aux prescriptions du D.G.A article 52 à 63 et à 146 à 154 inclus.

L’entrepreneur est responsable des cotes et quantités qu’il devra vérifier sur plans et sur place. Il devra, en outre soumettre des plans de détails et des échantillons à l’approbation de l’architecte.

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail d’architecte et les descriptifs. Au cas où le contractant constaterait des omissions dans ces détails ou descriptifs, il devra en avertir l’architecte, faute de

quoi sa responsabilité restera entière. Si par ailleurs, il remarquait des dispositions incompatibles avec une

bonne mise en œuvre, il devra également discuter de ces points avant d’opter pour une solution différente qui devra nécessairement être agrée.

Les quincailleries seront choisies dans des marques assurant la bonne qualité et la bonne présentation des

éléments. Toute la menuiserie métallique doit être soumise à l’approbation du Maître de l'œuvre et maître d'ouvrage avant toutes passations de commandes, et figurant sur un tableau d’échantillon disposé dans le

bureau de chantier, pendant toute la durée des travaux, lequel servira de base de référence lors de la réception

provisoire. Ces quincailleries seront nécessairement des modèles les plus récents. Elles devront être très complètes : verrous, loqueteaux, butées d’arrêt, amortisseurs, etc…

Les serrures ou cylindres de serrure seront de première qualité pour menuiserie métallique. L’entrepreneur

devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises ou non reprises dans le bordereau des prix-détail

estimatif.

Les prix seront calculés pour des éléments entièrement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre d’utilisation

normale. Ils comprendront également toutes les fournitures, façon, pose, ainsi que toutes sujétions de

préparations, trous, pose et scellements nécessaires, notamment pour gâches, butoirs, taquets, rails, etc…

ARTICLE 11 Fabrication :

La fabrication et la pose des châssis et des portes seront exécutées conformément aux prescriptions nécessaires au maintien des normes marocaines.

L’entrepreneur devra déterminer les cotes et les dimensions des divers scellements nécessaires au maintien des châssis, portes, de façon à assurer une parfaite tenue des ouvrages et une rigidité satisfaisante en tenant

compte d’une utilisation normale du bâtiment.

L’entrepreneur devra prévoir l’exécution, en atelier, du plus grand nombre possible d’assemblage. Il ne sera

toléré sur le chantier que les assemblages strictement nécessaire.

Il sera tenu compte du jeu nécessaire pour l’application de trois (3) couches de peinture entre toutes les

parties mobiles. Les paumelles et galets de roulement devront obligatoirement comporter des trous de graissage, obturés par des vis facilement démontables. Les portes ouvrantes à la française seront équipées de

buttoirs arrêtoirs vissés dans les sols ou sur les murs. Cette sujétion ne sera pas reprise dans les prix unitaires

de détail, l’entrepreneur devra reprendre ou refaire les menuiseries refusées.


Toutes les menuiseries mises en œuvre seront travaillées avec les plus grands soins.

L’entrepreneur devra considérer avec soins, et calculer les sections des profilés à utiliser, ainsi que les

renforts, épaisseur des tôles et dimensions des paumelles, en fonction des dimensions des ouvrages et leurs utilisations.

En général, les profilés seront assemblés aux angles par soudure électrique par rapprochement, sans apport et

à l’abri des intempéries, Ces assemblages seront ensuite meulés, limés et rebouchés pour les rendre propre et nets. Les profilés seront parfaitement reconstitués, sans bavures ni cavités. Les profilés creux devront

comporter des trous de ventilation pour évacuer les eaux de condensation.

Les profilés divers auront, en principe, les dimensions prescrites par les normes Marocaines

Les menuiseries métalliques seront exécutées en profilés laminés à chaud ou pliés à froid, dans ce dernier cas, les épaisseurs des tôles seront déterminées par la nature des ouvrages, leurs dimensions et l’usage qui en

est prévu. Elles ne seront cependant pas inférieures à 20/10°, si l’épaisseur n’est pas indiquée sur les plans.

ARTICLE 12 Fixation-Scellement-Calfeutrement :

- Fixations :

La fixation des châssis, portes, portail, etc…, sera assurée par des pattes à scellement dimensionnées et

disposées suivant les spécifications prévues par la norme Marocaines

- Percements et scellements :

Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière afin de tenir compte des structures qui doivent

recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader.

Les scellements au « SPIT ROC » ou équivalents paraissent être les mieux adaptés pour protéger les bétons

en œuvre, et seul les chevilles auto foreuses sont admises. Il est rappelé que les trous de scellements dans les

bétons et cloisons seront réservées par l’entrepreneur du lot Gros-Œuvre, sous l’entière responsabilité de l’entrepreneur du présent lot, lequel devra en conséquence fournir au plus tôt les plans de réservation à

prévoir, indiquant la nature, l’encombrement et le mode de fixation des cadres, et ce, dans un délai de

QUINZE (15) jours à partir de la notification de l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Faute par lui de n’avoir pas effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui même, et à ses frais les percements nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels. Tous les scellements seront munis

de platines cache-scellement. Cette spécification ne sera reprise forcément dans le bordereau des prix-détail

estimatif.

Tous les scellements se feront au mortier de ciment Portland artificiel CPJ 45 à l’exclusion de tout autre

(ciment à prise rapide, ciment de Wassy, ciment expansif). L’emploi de plâtre est formellement interdit.

- Pose et réglage :

La pose des châssis aura lieu au fur et à mesure de l’avancement des cloisons, et ce, bien avant l’exécution des enduits sur les maçonneries. Toutes les précautions nécessaires à la pose, au réglage et au maintien des

différents éléments devront être prises par l’entrepreneur du présent lot, qui devra leur assurer un aplomb, un

alignement et un niveau correct. Il demeurera responsable de leurs tenues après l’exécution des maçonneries ou des scellements autour de ces éléments.

L’entrepreneur sera tenu d’effectuer une vérification et un réglage de tous les châssis et portes après exécution des enduits et avant application des couches intermédiaires et de finition de peinture sur les

menuiseries. Une vérification et un réglage définitif, après passage des tous les autres corps d’état, seront

effectués à la fin de l’entreprise. Les éléments de menuiserie devront être parfaitement étanches aux eaux de

pluie, ils seront aussi étanches que possible à l’air et à la poussière.

- Calfeutrement :


L’entrepreneur devra prévoir des calfeutrements soignés aux raccordements avec les différentes parties de la

construction. Il tiendra compte notamment des tolérances de dimensions de la maçonnerie et les

calfeutrements qu’il prévoira devront compenser ces tolérances. Tous les calfeutrements seront posés sur tout le pourtour des menuiseries métalliques comporteront également (même si cela n’est pas précisé dans les

dessins ou descriptifs) les couvre-joints qui paraîtraient nécessaire, les profils caoutchouc assurant

l’étanchéité des panneaux ou l’herméticité au niveau du Gros-Œuvre (profils « CAPECO »).

ARTICLEN 13 Protection par peinture :

Tous les éléments de menuiseries, après réception en atelier seront livrés sur le chantier munis d’une couche de peinture antirouille soigneusement appliquée après décapage et nettoyage des métaux.

Cette protection sera effectuée en atelier au chromate de zinc, le minimum de plomb étant formellement prohibé. Les éléments en alliage pourront éventuellement être traités par oxydation anodique après accord

préalable de l’architecte. La peinture sera exécutée à la brosse. Après le transport, les surfaces qui seront

cachées à l’achèvement seront terminées et les dégradations éventuelles de la couche primaire seront

réparées avant montage. Après la mise en place des ouvrages les dégradations de la couche primaire seront également repris et réparées soigneusement.

ARTICLE 14 Transport Ŕ stockage Ŕ manutention :

Le transport de tous les éléments de la construction envisagée sera exécuté avec toutes les précautions

nécessaires pour éviter des détériorations de toutes natures. Au déchargement sur le chantier, chaque pièce sera rangée sur un échafaudage ou sur des tasseaux, de façon à les maintenir au-dessus du sol et à l’abri de

l’eau de ruissellement.. Tous les voilements, torsions ou courbures de faible importance seront

soigneusement réparés avant montage, étant bien entendus que ces réparations ne devront pas modifier de

façon appréciable la résistance de l’esthétique des éléments.

L'entrepreneur devra reprendre ou refaire les menuiseries refusées.

ARTICLE 15 Quincaillerie - Serrurerie :

Toutes les menuiseries comporteront la quincaillerie nécessaire à leur bon fonctionnement, assurant la bonne

qualité et la bonne présentation des éléments. Elles seront nécessairement des modèles les plus récents. Toutes les quincailleries et serrureries devront obligatoirement être agrées par l’architecte avant toutes les

passations de commandes et figurant sur un panneau d’échantillon qui sera déposé au bureau de chantier,

lequel servira de référence lors de la réception provisoire. Les quincailleries et serrureries seront rigoureusement adaptées aux dimensions et à l’usage des menuiseries. Elles seront posées avec les plus

grands soins, les entailles et découpes nécessaires auront les formes et dimensions exactes des ferrures.

Les articles servant au développement des vantaux devront, après la pose, laisser un mouvement franc aux

menuiseries. Toutes les serrures seront livrées avec le nombre de clés prévues par le fabricant (2 minimum, 3

suivant le type de serrure). Toutes les clés, sans exception, comporteront une étiquette d’aluminium sur

laquelle sera gravée le nom du local ou le numéro de la porte correspondante.

ARTICLE 16 Travaux de finition :

L’architecte pourra demander à l’entrepreneur de ne poser les éléments de fermeture des menuiseries

qu’après exécution des travaux de maçonnerie et notamment des enduits.

L’entrepreneur aura à sa charge la protection de tous ses ouvrages jusqu’à la réception provisoire des travaux

ainsi que le nettoyage des locaux et l’enlèvement de tous les déchets et résidus provenant de son fait. Avant

la réception provisoire, l’entrepreneur devra vérifier la bonne tenue et le bon fonctionnement de tous les

éléments, y compris les paumelles et serrures, qu’il aura au préalable soigneusement graissées et huilées.

A- MENUISERIES ALUMINIUM

A.1- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES RELATIVES A LA MENUISERIE ALUMINIUM


ARTICLE 17 Généralités :

Les dispositions, dimensions et descriptions des ouvrages, sont indiqués sur les planches et détaillées à l’article «prescriptions techniques».

Les métaux (tôle, profils, etc…) seront de première qualité et répondront aux prescriptions techniques,

éditées par le R.E.EF. par l’association française de normalisation AFNOR. Ils devront être étanches à la poussière, étanches à l’air, étanches à l’eau, inoxydables, résistants aux

contraintes mécaniques et polluants, résistants à l’action des détergents de nettoyage. Les teintes et coloris

des profils doivent être inaltérables et doivent offrir un aspect agréable. Les classes de résistance des ouvrages à retenir en fonction de leur exposition, seront déterminées suivant les

prescriptions du D.T.U mémento 36.1/37.1

Les ouvrages en menuiserie aluminium seront livrés entièrement terminés, livrés, posés équipés de vitrage,

ajustés et essayés. Les articulations, pivots et serrures graissés, les éléments en plastiques lavés, les garnitures en parfait état.

ARTICLE 18 Précadres : Toutes les menuiseries aluminium seront munies de précadres en tôle pliée galvanisée qui seront fournis par

l’entreprise. L’entreprise effectuera l’aide à la pose en s‘assurant du bon calage, de la planéité du précadre et

des saillies conformes au type de revêtement mural (enduits, carreaux, etc…) Ces précadres doivent être, après la pose de l’élément final, entièrement dissimulés par les profils ou par les

couvres joints.

Après la pose de ces précadres, les raccordements avec les matériaux de maçonnerie devront être assurés par des profils plastiques ou par des mastics plastiques mis en place au moment de la pose.

Les précadres comporteront des pattes nécessaires pour les scellements ou la fixation sur la maçonnerie, elles

doivent être suffisantes pour résister aux efforts du vent et aux manœuvres d’ouvertures. Elles seront de

préférence renforcées au voisinage des axes et des points recevant les effets les plus élevés. Les précadres auront une section compatible avec les dimensions des cadres dormants et avec la nature des maçonneries de

manière à permettre le calfeutrement.

Les scellements dans le gros œuvre se feront par un système de fixation à sec parmi les suivants :

- Fixation par équerres en plat plié ou cornière en acier galvanisé fixées elles-mêmes sur les tasseaux

réservés à cet effet.

- Fixation par chevilles à expansion genre SPIT-ROCK

ARTICLE 19 Profiles aluminium :

Les menuiseries aluminium seront exécutées en profilés extrudés. Ces profilés de première catégorie

recevront une finition anodisée avant emploi, conformément à la norme N.F.A 91, 450 et aux normes internationales QUALANDO, AWAA, EURAS.

Cette finition sera également appliquée sur la quincaillerie. Les sections des profilés seront déterminées en

fonction des dimensions et de la conception des ouvrages. Les formes, sections et qualité des profils seront étudiées et choisies de façon à obtenir des menuiseries robustes, répondant à une utilisation normale et aisée,

résistant aux efforts du vent, étanches à l’eau, à l’aire et à la poussière, résistant aux contraintes mécaniques,

résistant à long terme aux effets des agents atmosphériques et polluants, d’un entretien facile, de teinte inaltérable et offrant un aspect agréable et harmonieux.

Tous les profilés à utiliser dans la confection de tous les ouvrages seront d’une même origine et d’un aspect

homogène. Les profilés seront travaillés avec le plus grand soin. Les coupes seront obligatoirement réalisées par

tronçonnage mécanique pour ne pas dégrader le laquage du métal et en respectant les jeux préconisés.

Aucune coupe ou ajustage manuel ne sera toléré, la fixation des ouvrages en profilés aluminium sur les précadres sera assurée de façon rigide sur toute la périphérie par vis auto taraudeuses en acier inoxydable.

Les traverses basses des ouvrages devront comporter des pièces profilées rejet d’eau et tous les accessoires nécessaires pour assurer la collecte et l’écoulement des eaux de toutes origines (joints Néoprène, brosse,

feutres, garnitures en plastique profilé, etc…) qui devront contribuer à l’herméticité des ouvrages et qui

seront montés sur des profils destinés à cet effet.


Les feuillures seront conformes au D.T.U 39/4 et la NFP 24-301. Les éléments coulissants devront

comporter les galets en plastique dur, montés sur roulement à billes assurant un fonctionnement silencieux et

facile. Ces galets seront fixés sur platines comportant un système de réglage afin de régler parfaitement le vantail coulissant par rapport au cadre dormant garantissant ainsi une parfaite étanchéité.

Dans les ouvrants battants, le système doit toujours avoir un double battement; les profils dormant et ouvrant

comportent des logements pour joints d’étanchéité.

ARTICLE 20 Les assemblages : a. Précadres en aciers

Les traverses et montants seront assemblés aux angles par soudure électrique par rapprochement, sans

apport. Ces soudures seront ensuite meulées, limées et rebouchées pour les rendre propres et nets. Les profils

seront parfaitement reconstitués sans bavures ni cavité. b. Profilés aluminium

Les profilés aluminium extrudés seront assemblés par des pièces métalliques spéciales inoxydables et

dissimulées. Les coupes devront être parfaitement planes, les assemblages devront être nets, parfaitement d’équerre, alignés et sans cavité ni déformation de façon à obtenir des ouvrages robustes, de bonne finition,

étanches et hermétiques. Les assemblages à coupe d’onglet se feront au moyen d’équerre, assurant un

resserrement de l’onglet. Les assemblages à droite se feront au moyen de blocs d’assemblage en profilé à

fixer par vis.

ARTICLE 21 Vitrerie: Les vitrages des menuiseries aluminium seront fournis et posés par l’Entrepreneur. Ils seront de type Float

non réfléchissants de marque 1er choix teinte vert clair, certains vitrages seront sablés.

Tous les vitrages seront de première qualité, en verre non déformant et conformes aux échantillons agrées

par l’Architecte et du maître d’ouvrage. Ces vitrages auront des épaisseurs en rapport avec les dimensions et les destinations des ouvrages. Elles seront conformes aux normes et déterminées suivant les prescriptions du

mémento D.T.U 39.1/39.5 du C.S.T.B; les vitrages seront posés sur des cales.

Les épaisseurs des vitrages des ouvrages extérieurs ne seront jamais inférieures à 6mm. Certains vitrages seront de type «SECURIT» ou «STADIP» selon le degré de protection requis et suivant la

dimension du panneau vitré demandé.

Les prix de tous les ouvrages comprennent la fourniture et pose de la vitrerie. La protection des ouvrages et

en particulier de la vitrerie sera à la charge de l’Entrepreneur durant toutes la durée du chantier jusqu’à la réception provisoire. Tout vitrage endommagé sera immédiatement remplacé à ses frais.

ARTICLE 22 Fixation des vitrages : La fixation des vitrages pour les ouvrages classiques, sera réalisée sous parcloses aluminium avec double

plan de joints en élastomère extrudés posés par clippage dans les rayures des profils aluminium. Les joints en

profils Néoprène seront spécialement étudiés en fonction des profilés de menuiseries aluminium utilisés de façon à assurer un calage parfait du vitrage et une parfaite étanchéité à l’air et à l’eau. Les coupes, pose,

fixation et protection des vitrages devront répondre aux normes en vigueur (D.G.AŔD.T.U-N.FŔ N.M.)

Au fur et à mesure de la pose des volumes de vitrage, ces derniers seront marqués d’un signe à l’aide d’un produit lavable pour attirer l’attention que les ouvertures ont été obturées.

Avant la réception provisoire, l’Entrepreneur procédera aux vérifications nécessaires pour s’assurer que

toutes les parcloses ont été bien fixées et que les volumes de verre ne présentent aucune défectuosité. Il

procédera également au nettoyage et au lavage de tous les ouvrages sur les deux faces.

ARTICLE 23 Couvre joint : Toutes les menuiseries comporteront intérieurement des profilés aluminium formant couvre joints et des

profilés en élastomère assurant l’étanchéité de joints avec la maçonnerie, les accessoires seront complétés par

un masticage et colmatage.

ARTICLE 24 Etanchéité des ouvrages :

L’Entrepreneur sera seul responsable de l’étanchéité à l’air, à l’eau et à la poussière des menuiseries

aluminium aussi bien entre cadres dormants et maçonneries qu’entre cadres ouvrant et cadres dormant. L’étanchéité des joints au pourtour des menuiseries entre cadres dormants et la maçonnerie devra tenir

compte de la dilatation des différents matériaux et des jeux de montage. Elle sera assurée par moyen de joints

d’étanchéité souples et stables renforcée par un masticage et colmatage pour un parfait calfeutrement.


L’étanchéité entre cadres ouvrants et cadres dormants sera assurée par un double plan de joints en élastomère

extrudé à lèvres souples avec brosses et feutres posés clippage dans les rainures des profilés.

ARTICLE 25 Protection des ouvrages de menuiserie aluminium sur le chantier :

Les menuiseries en aluminium seront protégées pendant la durée du chantier en stockage ou en œuvre, par un

enduit gras spécial ou une huile de vaseline neutre appliquée au pistolet ou au pinceau. Cette protection sera nettoyée au chiffon sec ou imprégné d’un produit spécial neutre à la réception des

ouvrages.

Les éléments en acier tel que précadres seront protégés par deux couches de peinture à base de Zinc qui devra être maintenue jusqu’aux travaux de peinture de finition. L’emploi de minium de plomb est proscrit en

contact avec l’aluminium.

Les ouvrages en attente de pose doivent être stockés à l’abri d’intempéries et des chocs pour éviter leur

déformation ou leur détérioration.

ARTICLE 26 Précautions de mise en œuvre et de pose:

La pose des menuiseries aluminium commencera au fur et à mesure de l’achèvement des travaux de maçonnerie et après la première couche de peinture, ceci pour éviter tous les risques de contact avec les

mortiers frais (ciment, plâtre). Elle sera réalisée suivant les prescriptions dimensionnelles et comportera les

éléments nécessaires qui permettent de les absorber. Les corrections des défauts d’aplomb et d’alignement éventuels en cas de nécessité seront faits en accord avec l’Architecte et le maître d’ouvrage. Les contacts des

ouvrages en aluminium avec les éléments en cuivre ou en acier sont à proscrire rigoureusement pour éviter

l’altération de l’aluminium.

A.2- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES RELATIVES A LA MENUISERIE

ALUMINIUM

Les éléments doivent être en alliage d’aluminium. Les menuiseries seront réalisées en profilés aluminium extrudés de GAMME PROFILS SYSTEMES, (Aluminium du 1

er choix), première catégorie, ces profilés

seront anodisés teinté au choix de l’Architecte et le maître d’ouvrage. Tous les ouvrages seront posés sur

précadres en profils de tôle galvanisée de 15/10 d’épaisseur.

Les menuiseries coulissantes seront réalisées en profilés 1er choix.

Les menuiseries battantes ou à soufflet seront réalisées en profilés 1er choix.

Les éléments de tôleries seront réalisés en tôle d’aluminium thermolaqué teintée au choix d’Architecte.

Les principaux ouvrages à réaliser dans le cadre du présent marché sont les suivants :

- Châssis

- Fenêtres

- Ensembles comprenant des portes vitrées.

- Ensembles fixes et/ou avec ouvrants

- Murs rideaux comportant des coulissants à ouverture automatique ou des portes vitrées pivotantes. Les principaux ouvrages seront constitués de :

a- Portes-fenêtres et châssis ouvrant à la Française :

Elles sont composées d’un cadre dormant de 40mm d’épaisseur minimum.

La pièce d’appui est réalisée en deux parties, elle comporte extérieurement une bavette démontable, afin d’assurer avant sa mise en place une étanchéité périphérique rigoureuse et contrôlable avec le gros œuvre.

Verrouillage par un joint clé en E.P.D.M Les bavettes sont conçues pour reprendre les dilatations et assurer,

par éclissage la continuité de la pièce d’appui. Les ouvrants par paumelles réglables en alliages avec axe en acier inoxydable ou pivots.

L’étanchéité est assurée par un double plan de joint en élastomère.

Les parcloses permettent de recevoir tous types de vitrage.

La condamnation est assurée par crémone à levier, verrouillage par rouleaux en acier inoxydable sur gâche en inox

Tous les ouvrages de menuiserie aluminium seront équipés de vitrage float de marque 1er choix teinté vert

clair de 6mm d’épaisseurs, à l’exception de certains ouvrages à prévoir en 8mm ou 10mm. b- Murs rideaux :

Mur rideau traditionnel en profilés d’aluminium extrudé de gamme 1er choix, de première catégorie, anodisés

naturel au choix de l’Architecte et du maître d’ouvrage délégué. Les profilés de structure composés de montants et traverses de faible ou de grande inertie, de forme carrée ou

rectangulaire formant des cadres vitrés ou opaques, devront assurer une résistance parfaite au vent selon les

règles NV65.


Ces profilés seront munis de barrettes de rupture de pont thermique et de serrure en aluminium avec vis en

acier trempé, joint extérieur en néoprène plein clipé sur la structure assurant une parfaite étanchéité de

l’ouvrage et de capots de finition plats ou ronds de même finition que la structure porteuse.

A.3- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES RELATIVES A LA QUINCAILLERIE

Les articles de quincaillerie seront de première qualité et répondront aux normes d’essais NF 20.302 et

20.501. Ils seront fournis et posés par l’Entrepreneur y compris les vis de pose. Les quincailleries en aluminium recevront une finition anodisée naturelle. Ces quincailleries seront choisies

parmi les marques assurant la bonne qualité et bonne présentation des éléments. Elles seront entièrement

compatibles avec les types et marques des profilés aluminium utilisés et de même aspect que les supports sur

lesquels elles seront posées. Les quincailleries seront également choisies pour les éléments de fonctionnement en correspondance essentielle avec les nécessités, les dimensions, poids, usages, etc… des

ouvrages considérés. Les visseries seront inoxydables.

Les systèmes de roulements seront entièrement équipés de tous les articles de quincaillerie nécessaires à leur bon fonctionnement.

Les échantillonnages des articles de quincailleries, de profilés acier et aluminium et de vitrage devront être

présentés à l’agrément de l’Architecte et du maître d’ouvrage avant la confection en série des ouvrages.

A.4- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES RELATIVES A LA QUINCAILLERIE

La quincaillerie sera de première qualité et parfaitement adaptée aux profilés aluminium de marque 1er

choix

finition anodisé teinte au choix de l’Architecte et du maître d’ouvrage. Les principaux articles des quincailleries qui seront utilisés pour l’équipement des menuiseries aluminium

sont les suivants :

- Joint élastomère extrudé à lèvres souples pour la pose du vitrage (E.P.D.M).

- Joint élastomère extrudé E.P.D.M pour l’étanchéité des ouvrages

- Joint brosse en feutre en polypropylène (HI-FIN) pour l’étanchéité

- Galets à bague fritté monté sur chape pour la translation horizontale des ouvrants coulissants (galet

réglable, double, démontable)

- Plots de guides de roulement pour les galets des ouvrages coulissants

- Cales d’écartement pour ouvrages coulissants

- Guides de roulement pour les galets des ouvrages coulissants

- Paumelles en alliage pour ouvrages ouvrant à la Française

- Verrous avec gâches à crochet encastré

- Poignée de tirage en profilés d’aluminium ou inox

- Serrure de sécurité pour menuiseries

- Ensemble béquille en alliage d’aluminium thermolaqué ou inox

- Loqueteaux de vasistas à douille et équerres

- Serrure à mortaiser à condamnation et dé condamnation

- Arrêts de portes en laiton chromé, automatique à pédale

- Coquille intérieure à condamnation par curseur avec gâche

- Loqueteaux pour châssis coulissant à crochet

- Batteuses

- Butoirs au sol pour ouvrants à la Française

- Butoirs sur montants des ouvrages coulissants

- Verrous à encastrer pour profils métalliques

- Equerres d’assemblage des profilés

- Vernis

- Supports

- Crémone à tringle encastrée pour menuiserie battante

- Paumelles à ressort à double action

- Ferme porte hydraulique

- Poignée tubulaire en alliage aluminium ou inox


8 -PLOMBERIE SANITAIRE- PROTECTION INCENDIE

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent chapitre a pour objet de définir les ouvrages à réaliser ou les matériels ou installations mis en œuvre et en ordre de marche par l’Entrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles ces ouvrages et installations devront répondre ainsi que les prescriptions auxquelles l’exécution des travaux sera assujettie, afin de réaliser les travaux de Plomberie sanitaire – Protection incendie- Protection d’eau chaude-Climatisation. Les prestations à réaliser concernent essentiellement :

- le raccordement en eau : l’Entrepreneur est chargé du raccordement de l’ensemble des équipements au réseau de distribution d’eau.

- l’évacuation : l’Entrepreneur est chargé du raccordement de l’ensemble des évacuations au réseau existant

ARTICLE 2 : PRESTATIONS INCLUSES DANS LES TRAVAUX DE PLOMBERIE Ces prestations comprennent la fourniture et la mise en œuvre, conformément aux documents particuliers du marché :

- des tuyauteries, y compris raccords, assemblages, organes de fixation, protection extérieure, et en cas des tuyauteries enterrées, les terrassements et protection;

- des robinets et vannes d’arrêts; - des appareils sanitaires avec robinetterie; - des canalisations d’évacuation E.P. – E.U. – E.V., y compris coudes, tés, assemblages, tampons,

dispositifs de libre dilatation; - des robinets incendie armé; - des extincteurs; - la protection incendie; - la production d’eau chaude; - l’établissement des plans d’exécution suivant les normes et réglementation en vigueur et

approuvés par le B.E.T., le Bureau de contrôle, l’Architecte et le Maître de l’ouvrage - la fourniture par l’entreprise de plomberie à l’entreprise d’électricité, des renseignements

concernant la mise à la terre des tuyauteries dans les salles d’eau, etc0 ; - les percements, encastrements et scellements dans les murs non porteurs et cloisons par le

mortier bâtard, les travaux devant être exécutés avant les travaux d’enduits réalisés par le lot gros œuvre ;

- la mise en place et calage des appareils sanitaires dont le scellement définitif sera effectuée par le gros œuvre (w.-c. à la turque, lavabo collectifs, évier, etc.) ;

- l’indication par l’entreprise de plomberie, au Gros- œuvre des réservations à effectuer par ce dernier ;

- la fourniture, par l’entreprise de plomberie, au gros œuvre, de tous les matériaux qui devront être scellés ou mis en œuvre par ses soins.

- la vérification pour mise en conformité avec les conditions imposées par d’éventuelles modifications en cours d’exécution ;

- La protection antirouille et peinture des pièces et métaux ferreux et peinture ; - L’installation de supports des tuyaux et appareils avec dispositifs anti – vibratiles ; - la vérification des ouvertures, trémies, gaines, en ce qui concerne leur adaptation au passage et

à la visite des appareils lors des opérations de maintenance et d’entretien, les mises au point qui pourraient être nécessaires seront signalées au Maître d’œuvre et au Maître de l’ouvrage ;.

- le nettoyage et le rinçage de toute la tuyauterie et appareils des circuits d’alimentation et d’évacuation ;


- le nettoyage et l’enlèvement de tous gravats provenant de l’installation du présent lot ; - la fourniture de la documentation technique ; - l’exécution des essais et la mise au point des installations par un organisme agréé à la charge

de l’Entreprise ; - l’entretien des installations jusqu’à l’expiration du délai de garantie.

Il appartient au soumissionnaire d’examiner le dossier d’appel d’offres et d’apprécier si sa fourniture peut y être installée et raccordée. L’Entrepreneur ne pourra faire état d’une omission ou d’une mauvaise interprétation du présent descriptif pour refuser de fournir ou de monter un descriptif quelconque, dont l’absence mettra en cause le fonctionnement et la sécurité des installations ou leur intégrité. Il lui appartiendra d’apprécier au cours de son étude de l’offre, les différences de réalisation pouvant survenir. Sont également à la charge de l’Entrepreneur le transport à pied d’œuvre et le stockage de tous les matériels et matériaux faisant partie des installations à réaliser. ARTICLE 3 : QUALITE DES MATERIAUX

INSTALLATION:

L’Entrepreneur disposera pour l’installation de son chantier du terrain dont les limites sont définies dans le plan masse par le coordonnateur. L’Entrepreneur devra prévoir un emplacement destiné à recevoir les échantillons de matériaux retenus en fonction des besoins propres au présent lot.

PROVENANCE DES MATÉRIAUX:

A. Terminologie: La terminologie, les dimensions, les tolérances applicables aux matériaux, aux parties d’ouvrages et aux ouvrages seront définies par les normes marocaines et par le répertoire des éléments et ensembles préfabriqués du bâtiment.

B. Matériaux à incorporer aux ouvrages:

Font parties des prestations de l’entreprise toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément exclues par le présent devis et qui doivent être incorporées aux ouvrages pour en assurer le bon fonctionnement et la bonne conservation. Sauf indications particulières du devis descriptif, les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées dans le présent descriptif. A défaut de stipulation dudit descriptif concernant certains matériaux ou dans le cas de dérogations à certaines dispositions de ce même descriptif, proposé par l’Entrepreneur, ce dernier devra préciser dans sa demande d’agrément les caractéristiques des matériaux qu’il désire utiliser, les essais de contrôle à effectuer pour en vérifier les qualités.

C. Provenance des matériaux et échantillons:

Les matériaux seront d’origine marocaine ou à défaut d’origine étrangère suivant spécifications du présent cahier des charges. L’Entrepreneur devra pouvoir présenter à toutes les réquisitions des attestations et certificats prouvant l’origine et la qualité des matériaux.


Par le fait même de son offre, l’Entrepreneur est censé connaître les ressources des dépôts du Maroc et ne pourra présenter aucune réclamation concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux. La désignation faite des produits manufacturés à utiliser, spécifiée dans le présent descriptif, constitue la base de l’étude de prix que doit faire l’Entrepreneur. L’Entrepreneur devra soumettre à l’approbation de la Maîtrise d’œuvre et du Maître d’ouvrage, au plus tard vingt (20) jours calendaires à dater du jour fixant le point de départ du délai contractuel, une liste exhaustive du matériel qu’il se propose d’employer et devra, à la demande du Maître d’œuvre, soumettre tout document technique que celui-ci juge nécessaire à l’agrément du matériel.

D. Vérification des matériaux, matériel et mise en œuvre:

L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux vérifiés et acceptés, indispensables à la bonne marche des travaux et dont l’échantillonnage aura été agrée par le B.E.T. et l’Architecte.

a- Épreuves et contrôles en cours de travaux : L’Entrepreneur fournira tout le matériel, les instruments, la main d’œuvre et le personnel qualifié pour effectuer tous les essais nécessaires, ainsi que tous les matériaux nécessaires. Le B.E.T. sera averti par écrit de tous les essais à effectuer en présence du Maître d’ouvrage. Tout défaut sera repéré et l’essai relatif renouvelé le plus tôt possible.

b- Essais d’étanchéité des tuyauteries d’alimentation : Ces essais seront conformes à l’article 4.3.11 du D.T.U.. N° 60.11 Les tuyauteries seront essayées avant l’application du calorifuge et avant de les enfermer dans la maçonnerie ou dans les tranchées.

c- Essais d’étanchéité des canalisations d’évacuation : Ces essais seront effectués d’après les prescriptions de l’article 4.3.12 du D.T.U. N° 60.11

d- Vannes et robinets : Toutes les vannes et robinets devront pouvoir être manœuvrés aisément. Cette vérification sera effectuée l’installation étant sous sa pression normale. Les vannes subiront également les essais d’étanchéité sous pression. Ces essais seront effectués après plusieurs manœuvres d’ouverture des vannes à une pression égale à 1.5 fois la pression de service. Ils seront effectués de manière à déterminer facilement la vanne non étanche. Cette vanne sera démontée, réparée ou remplacée jusqu’à ce que l’étanchéité soit atteinte.

e- Essais de réception provisoire: En vue de la réception provisoire des installations, il sera procédé au contrôle de la conformité des installations tant du point de vue de la réglementation que de celui du respect des prescriptions techniques du marché. Il sera procédé à la réception provisoire lorsque les conditions ci-après auront été réunies:

- Achèvement de tous les travaux - Remise des documents prévus aux articles du présent devis descriptif - Demande écrite de l’Entrepreneur - Essais de pré réception concluants

f- Essais de réception définitive :


Au plus tard huit (8) jours avant l’expiration du délai d’un an à partir de la réception provisoire. L’Entrepreneur devra demander qu’il soit procédé de nouveau à l’examen des installations en vue de la réception définitive. Dans les cas où les travaux ne se révéleraient pas entièrement conformes aux dispositions du marché, l’Entrepreneur sera tenu, dans un délai d’un (1) mois par le Maître de l’ouvrage de remédier aux défectuosités constatées. ARTICLE 4 : RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée à douze (12) mois à partir de la date de réception provisoire. Pendant la durée du délai de garantie, l’Entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir à ses frais, et demeure également responsable des actions ou indemnités formulées par des tiers pour dommages résultant de l’exécution des travaux. La garantie relative au matériel fourni par l’Entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur. Au cas où il aurait été fait application du dernier l’article ci-avant, le délai de garantie compterait à dater de la dernière réception provisoire prononcée après l’achèvement des travaux. Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon état, le Maître de l’ouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqu’à ce que les travaux nécessaires aient été exécutés par l’Entrepreneur ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci. ARTICLE 5 : BRANCHEMENT :

Le branchement se fera à partir du regard du compteur général. L’Entrepreneur devra exécuter l’équipement du compteur selon les exigences de la régie et toutes les installations en aval du branchement.

RESEAUX GENERAUX : A partir de la vanne d’arrêt après le branchement générale toute la distribution sera en P.V.C et en P.E.H.D à l’intérieur de bâtiment toutes la tuyauterie et en Fer galvanisé - polypropylène et en polyéthylène réticulé.

ÉVACUATION : Les réseaux d’évacuation seront du type unitaire. L’Entrepreneur devra exécuter l’évacuation de tous les appareils sanitaires jusqu’aux regards laissés par le lot gros œuvre et la fourniture des gargouilles et manchons de ventilation au lot étanchéité. ARTICLE 6 : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES:

GENERALITES : Le présent devis descriptif à pour objet de définir les ouvrages à réaliser ou les fournitures ou installations à mettre en œuvre et en ordre de marche par l’Entrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles l’exécution des travaux est assujettie, afin de réaliser la totalité des travaux plomberie sanitaire et protection incendie. Il est spécifié que le terme « Devis Descriptif » s’entend dans son acception large. Dans le cas de désaccords entre pièces écrites et graphique, ou d’omissions, l’Entrepreneur ne peut s’en prévaloir pour déroger aux exigences fonctionnelles requises et doit se référer de préférence aux pièces écrites.


NORMES ET REGLEMENTS :

E. Normes et arrêtés: Les installations du présent lot doivent être conformes aux normes et règlements marocains ou, à défaut, aux :

- normes I.P.S.O. ; - normes A.F.N.O.R. ; - règles et normes fixées par les D.T.U. en vigueur dans leur dernière édition, y compris les

annexes, en vigueur quinze (15) jours avant la limite de remise des offres. Sont en particulier applicables, les prescriptions des documents suivants :

a- Règlements généraux:

- normes A.F.N.O.R. ; - normes N.F. 10 à N.F. 18, équipement sanitaire ; - normes N.F.P. 40 à N.F. P 45, plomberie sanitaire ; - normes N.F.P. 36, évacuation des eaux pluviales ; - normes N.F.S. 71 à NFS 78 protection incendie ; - Normes N.F.P. 08, méthodes d’essais ; - normes N.F.T. 54, canalisation en PVC ; - code de construction des récipients sous pression non soumis à l’action de la flamme ; - décret du 22 octobre 1955, règles de construction des bâtiments d’habitation.

En règle générale, l’entreprise devra se conformer aux prescriptions des Sociétés de distribution d’eau et d’électricité au C.C.A.G. et au D.G.A.

b- Règles de l’A.P.S.A.D : Les textes législatifs, règlements, et normes complétant ou modifiant les documents sus- visés qui sont publiés postérieurement à l’élaboration du présent document. Les conséquences financières de ces prescriptions sont les suivantes, compte tenue de la date de prescription :

- textes paraissant avant la date d’établissement de la soumission, les modifications sont à la charge de l’Entrepreneur ;

- textes paraissant après la date d’établissement de la soumission, les modifications sont à la charge du Maître de l’ouvrage, cependant, il appartient à l’Entrepreneur d’indiquer les conséquences financières à l’Architecte ou au B.E.T. avant toute exécution.

F. Réglementation:

a- Lois et Décrets :

Les prospectus des entreprises ainsi que les travaux exécutés au titre du présent lot seront rigoureusement conformes à l'ensemble des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, normes et tous textes français ou marocains publiés le jour de la remise des offres.

G. Sécurité: De par la nature de leur exploitation et les effectifs admissibles dans les bâtiments de la présente opération, la sécurité des occupants est assurée conformément aux règles de protection contre l’incendie, définies par l’arrêté du 25/06/80 dans les fascicule 1477 relatif aux établissements recevant du public.


ARTICLE 7 : BASES DE CALCUL En règle générale les bases de calcul sont celles éditées dans les normes N.F.P. 41201 à 204, N.F.P. 30201 et le D.T.U. 60.11.

ALIMENTATION:

A. Débits de base: Les débits minimaux à adopter pour le dimensionnement du réseau d’eau chaude et d’eau froide sont les suivants :

Désignation de l’Appareil Débit en l/s Diamètre intérieur – mini Lavabo collectif 0.05 12 W-C à la turque 1.5 12 W-C à l’anglaise avec réservoir de chasse

0.12 10

Douche 0.2 12 Évier 0.2 12 Poste d’eau 1/2 0.33 12

B. Hypothèse de simultanéité :

Le débit probable sera obtenu en multipliant le cumul des débits de base par : y = 1 / Racine (x-1) x étant le nombre d’appareil

C. Diamètre:

Les diamètres seront calculés selon la formule de flamant avec les hypothèses suivantes : - à 2 m/s en tranchée et sous-sol ; - à 1.5 m/s dans les colonnes montantes ; - à 1 m/s dans les locaux occupés ;

Toutefois en fonction de la pression disponible les diamètres seront déterminés de façon à ce que la pression totale minimale reste supérieure à 0.5 bar en tout point de l’installation pour l’eau sanitaire et 2.5 bars pour l’incendie.

EVACUATION:

A. Evacuation des eaux pluviales:

Pour le dimensionnement des conduites d’eau pluviales on tient compte des éléments suivants : - intensité pluviométrique : 0.5 l/s m2 ; - dimensions des conduites on de réfère au D.T.U.. 60 11 ; - diamètre minimum de 75 mm.

B. Évacuation des eaux usées et eaux vannes:

Pour le dimensionnement des conduites, il sera tenu compte des éléments suivants: - débit de base :


Désignation de l’Appareil Q mini de calcul Diamètre intérieur mini Lavabo collectif 0.75 30 W-C à la turque 1.5 80 W-C à l’anglaise avec réservoir de chasse

1.5 80

Douche 0.5 33 Évier 0.75 33

- pente minimale : 3 % - dimensionnement des chutes : D.T.U. 60-11

ARTICLE 8 : CONDUITE EN TRANCHEES

TERRASSEMENTS: Les terrassements seront conduits suivant les règles de l’art et conformément au D.G.A. Les fonds de fouilles seront particulièrement soignés. Les tranchées seront descendues à 0.10 m en dessous du lit de pose. Elles seront ensuite remblayées de terre criblée au tamis de 15 x 15. Le remblai sera soigneusement pilonné pour recevoir les tuyaux qui devront reposer sur la totalité de leur longueur sur ce lit de pose qui devra être réceptionné avant la mise en place des tuyaux et pièces spéciales. L’Entrepreneur sera responsable de la tenue du terrain qu’il devra étayer et étrésillonner au besoin afin d’éviter tout accident tant aux ouvriers qu’aux tiers. Il devra protéger les fouilles contre l’invasion des eaux. Les épuisements seront inclus dans les prix du terrassement. Aucune sujétion ci-dessus ne peut donner lieu à réclamation ou demande d’indemnité de la part de l’Entrepreneur. Les remblais seront exécutés avec soin et pilonnés énergiquement plus spécialement sur le flanc des tuyaux entre ceux ci et le bord de la tranchée. Le premier remblai ainsi que la première couche de 0 ,30 mètre au dessus des tuyaux devront être constitués par de la terre tamisée ou du sable de carrière. Il sera ensuite placé un grillage avertisseur de couleur normalisée. Les remblais pourront ensuite s’effectuer par couches de 0 ,20 mètres en tout venant, et chaque couche devra être soigneusement pilonné mécaniquement. Pour la dernière couche, il pourra être utilisé les pierres extraites des fouilles si elles ne sont pas de dimensions trop importantes. Les déblais en excédent seront évacués aux décharges publiques aux frais de l’Entrepreneur. Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de faire, refaire complètement les remblais des tranchées même si les essais ont été faits dans les conditions visées ci-dessous, et ce, aux frais de l’Entrepreneur. Celui-ci sera responsable jusqu’à la réception définitive de tous les accidents résultant d’une exécution des remblais.

DIMENSIONS DES TRANCHEES : En principe, les tranchées seront descendues verticalement jusqu’au fond de fouille où la largeur aura pour tous les tuyaux, une valeur moyenne de 0.60 m sur une profondeur moyenne de 120 cm.


Selon le relief du terrain, la tranchée devra être telle qu’après remblaiement à la cote définitive, la conduite soit recouverte sur un épaisseur de 0.80 m au moins, sauf dans les passages singuliers.

EPREUVES DES CONDUITES EN TRANCHEES : L’Entrepreneur soumettra un programme d’essais prévoyant le tronçonnement des conduites. Les essais seront exécutés conformément au D.G.A. Les conduites munies de leurs accessoires seront essayées à la pompe hydraulique en tranchée ouverte à la pression de 13 bars en présence du Maître d’ouvrage et l’essai fera objet d’un procès verbal. La pompe d’épreuve et son manomètre seront placés au point le plus bas du tronçon à éprouver. La réception provisoire sera prononcée si les conditions suivantes sont bien remplies :

- la pression ne devra pas baisser de plus de 400 grammes en un quart d’heure ; - ne devra être constaté, dans le tronçon, sous la pression d’épreuve, ni fuite ni suintement

apparent. Les essais seront effectués aux frais de l’Entrepreneur qui fournira la pompe d’épreuve, le manomètre, et l’eau nécessaire sera facturée à l’Entrepreneur qui établira un branchement à ses frais.

CONDUITES DE DISTRIBUTION

Les conduites de distribution extérieure seront en tube en P.E.H.D, prolongeant le mur de clôture y compris tube en PVC (fourreaux) pour la traversée du bâtiment. Les assemblages seront réalisés conformément aux D.T.U. En vigueur ARTICLE 9 : DISTRIBUTION D’EAU FROIDE

CANALISATIONS ET ACCESSOIRES: Les canalisations utilisées pour la distribution de l’eau froide sont constituées par des tubes P.P.R, PN16 jusqu’au 33.4/50,. Les assemblages seront réalisés par des raccords en P.P.R. L’exécution sera conforme au D.T.U. 60.11 Les surfaces extérieures et intérieures des tubes doivent être lisses, exemptes de rayures, pailles, soufflures, criques, cendriers, piqûres, doublures. Les tubes seront parfaitement cylindriques et l’épaisseur uniforme. L’exécution sera conforme au D.T.U. 60.11 L’installation doit être facilement démontable. Au passage des sols, toutes les précautions doivent être prises pour éviter la corrosion des canalisations par les eaux de lavage ou autres. Les tuyauteries seront solidement fixées par des supports ou des colliers scellés. Ces supports permettront un démontage facile et les colliers comprendront toujours une contrepartie démontable. Ils doivent être en nombre suffisant pour éviter toute flèche nuisible ou inesthétique. Tous les passages des tuyauteries au travers des cloisons, murs, planchers et plafonds se feront par l’intermédiaire de fourreaux plastiques et seront équipés de joint en néoprène. Il sera interposé entre les tuyauteries et chaque collier un matériau résilient et imputrescible. Ce matériau sera soumis à l’approbation du Bureau de contrôle.


Toutes les tuyauteries E.F. en gaine, double cloison, encastrées et enterrées seront enrobées de bande adhésive anti-condensation genre bande Denso.

TUYAUTERIES INCENDIE : Les installations seront réalisées en tube Fer galvanisé. L’usage des tubes de réemploi est interdit. Le réseau d’incendie ne doit jamais comporter de tubes d’un diamètre intérieur inférieur à 40 mm. Les caractéristiques des tubes utilisées devront être conformes aux règles en vigueur, soit :

- tubes filetés:

norme N.F. A 49-115 – tube sans soudure ;

norme NF A 49-115 – tube soudé, série légère et moyenne ; - Tube à extrémités lisses :

norme N.F.. A 49-112 – Tube sans soudure ;

norme N.F. A 49-141 – tube soudé.

Les tubes en acier soudés hélicoïdalement pourront être utilisés sous réserve que leur épaisseur soit au moins égale à celle des tubes de la norme N.F. A 49 – 112. Les canalisations enterrées seront réalisées, en tenant compte de la pression maximum de service, soit :

- en tube acier protégé extérieurement contre la corrosion, par un revêtement approprié ; - en tube fonte, conforme à la norme NF A 48-801 ; - en tube polychlorure de vinyle conforme aux normes NF T 54-016, NF T 54-029, NF P 41-211.

VANNES ET RACCORDS D’INCENDIE

Les raccords à visser en fonte malléable ou acier seront conformes à la norme N.F. E – 29-801 Les brides plates ou à collerette seront conformes à la norme N.F. E 29-203 Les vannes doivent être conformes aux normes en vigueur et être d’un èle approuvé par la Maîtrise d’œuvre. Elles doivent être à passage direction ou conçues d’une façon telle que les pertes de charge engendrées par le flux puissent être considérées comme négligeables.

RACCORDEMENT AUX APPAREILS (TUBE CUIVRE) Les raccordements seront effectués en tube cuivre écroui.

ROBINETTERIE - VANNE Les vannes employées seront du type à passage direct en bronze et à raccord union jusqu’à 2’’, à bride en fonte pour les diamètres supérieurs. Les robinets à soupape auront leur corps et leur couvercle en fonte à brides. Ils seront du type à flux guidés. La soupape sera en acier forgé à contact en acier inoxydable et siège en acier inoxydable. La tige de commande sera en acier inoxydable et la bague de l’arcade sera en bronze et volant en fonte. Les essais seront effectués aux frais de l’Entrepreneur qui fournira la pompe d’épreuve, le manomètre, et l’eau nécessaire sera facturée à l’Entrepreneur qui établira un branchement à ses frais. ARTICLE 10 : EVACUATION Le système d’évacuation sera classique gravitaire, toutes les chutes E.V., E.U. et E.P. seront évacuées vers les regards prévus au gros œuvre.


Seront prévus sur les chutes, à chaque niveau, les embranchements culottes et pièces de raccords nécessaires pour le raccordement aux appareils se trouvant à proximité, l’emploi de coudes à 90° étant prohibé. Les chutes seront visitables à leur base. A cet effet, il sera prévu sur chacune d’elles, un té muni d’un tampon hermétique. Dans le cas d’un changement de direction, il sera également prévu le même dispositif ou un embranchement muni à son extrémité d’un tampon hermétique. La ventilation primaire des chutes sera assurée, par leur prolongement hors terrasse, au dessus du branchement du dernier appareil. Il sera effectué dans le même diamètre. Le raccordement avec l’étanchéité sera assuré par platine en plomb et collerette en zinc, maintenue par un collier à contrepartie démontable et deux boulons en acier galvanisé dont la fourniture seule fait partie du présent lot , la pose étant assurée par l’Entrepreneur d’étanchéité. Toutes les évacuations seront gravitaires vers les regards prévus au lit gros œuvre. Les canalisations d’évacuation seront en PVC quand elles ne sont pas exposées aux chocs (gaines techniques, encastrées…) et partout ailleurs elles seront protégées. ARTICLE 11 : APPAREILS SANITAIRES Les appareils sanitaires normaux et pour handicapés seront de premier choix et la robinetterie doit présenter de sérieuses garanties de robustesse et de facilité d’entretien, et en règle générale conforme au D.T.U. 60.1

POSE DE LA ROBINETTERIE: Les robinetteries et accessoires seront posés aux emplacements prévus, conformément aux normes N.F. – P 41.201, aux plans d’exécution approuvés, ainsi qu’aux indications des fournisseurs. Toute la robinetterie telle que vannes, robinets, clapets, filtres, etc. sera installée de manière à ce qu’elle soit facilement accessible pour des raisons de contrôle et d’entretien. Les essais auront lieu au jour fixé par la Maîtrise d’œuvre, sur demande de l’Entrepreneur, qui devra avoir effectué au préalable des essais personnels et procédé à tous les réglages utiles. L’Entrepreneur fournira tout le matériel, les instruments, la main d’œuvre et le personnel qualifié pour effectuer les essais nécessaires. Tout défaut sera réparé à la charge de l’Entrepreneur et l’essai renouvelé. Les essais seront effectués dans les conditions définies par les normes en vigueur, par le cahier de prescription spéciales. Toutes les installations seront essayées dans les conditions les plus critiques.

POSE DES APPREILS SANITAIRES: La poste des appareils se fera de manière à garantir :

- une parfaite stabilité en conformité avec leur garantie; - un plan horizontal exécuté à la chignole.

L’ancrage dans les murs et sols s’effectuera au moyen de boulons scellés ou de tampons posés dans un percement et exécutés à la chignole. Toutes les fixations seront calculées en fonction de l’utilisation pleine charge de l’appareil.


Dans le cas d’une pose contre une cloison de faible épaisseur, des tiges filetées traverseront de part et d’autre cette cloison avec plaques d’appui des deux côtés. Les consoles en fer profilé pour la pose de certains appareils tels que bacs de lavage ou éviers, devront être galvanisées à chaud. Les appareils posés contre un mur, tels que lavabos, baignoire, w.-c. à la turque et urinoirs seront pourvus d’un joint en mastic souple inaltérable type Homelux ou équivalent, pour éviter l’infiltration de l’eau entre le mur et l’appareil. ARTICLE 12 : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

POSE DES CANALISATIONS: Les tuyauteries seront soigneusement coupées conformément aux mesures relevées sur le chantier et seront mises en œuvre sans les forcer ni les courber, afin d’éviter tout obstacle dû à une pose défectueuse des tuyauteries. Il ne sera en aucune façon procédé à des percements dans les dalles en béton armé, sans s’en être référé et autorisé auparavant à la Maîtrise de chantier. Il est strictement interdit de percer des poutres ou poteaux ou de faire des saignées dans ceux-ci et dans les cloisons trois trous. Les cintrages ne sont pas admis sur les tuyauteries en acier pour tous diamètres et sur les tuyauteries en cuivre au-delà du diamètre 20/22 pour tous les autres cas. L’Entreprise aura recours aux raccords fabriqués d’usine. Dans toutes les traversées de murs, cloisons ou dalles, les canalisations seront protégées par des fourreaux de diamètres appropriés en tube de fer galvanisé ou en plastique sur E.F., rugueux extérieurement, pour permettre le scellement. Ils dépasseront légèrement la surface de l’enduit. Aux traversées du plancher, ils dépasseront le nu du revêtement fini de 0.02 m au minimum et seront munis d’un collet de fermeture. Toutes les tuyauteries E.F. enterrées, encastrées, posées dans les caniveaux, gaines techniques, dans les placards ou sous les baignoires, seront protégées par bande Denso ou équivalent recouvrement spirale à 50% Les tuyauteries traversant les terrasses passeront dans les fourreaux (comme ci dessus) avec émergement en tube de plomb dépassant la dalle de 0.15 m sur une plaque de plomb de 3 mm d’épaisseur avec gousset vissé sur le tube ou serré par un collier. L’Entrepreneur fournira un détail d’exécution conformément au D.T.U. pour approbation de la Maîtrise d’œuvre. Les tubes en fonte seront maintenus par des colliers démontables galvanisés espacés suivant les prescriptions. Des tampons hermétiques seront judicieusement posés pour permettre la visite de ces installations. Des raccords de démontage et des vannes d’isolement seront installés sur des tuyauteries de façon à permettre l’enlèvement de tout appareil, sans pour autant arrêter le reste de l’installation. Le matériau sera mis en œuvre de façon à éviter tout effilochement. Les filetages seront coniques, les bouts de tuyaux seront soigneusement alésés pour éliminer les bavures. Les filets seront complètement usinés et après assemblage du raccord, un maximum de trois filets restera visible.


Les raccordements entre les tubes galvanisés d’alimentation (en eau froide et eau chaude) et les appareils se feront en tube de cuivre au moyen de raccords mixtes avec joints diélectriques. Les diamètres de raccordement seront appropriés, parfaitement rectilignes et d’une section uniformément circulaire. Les tubes seront isolés de leurs supports par bagues diélectriques.

NETTOYAGE DES CANALISATIONS:

Avant la mise en œuvre, les tuyauteries seront nettoyées de tout corps étranger. Les tuyauteries laissées en attente au cours de chantier et en fin des travaux journaliers seront obligatoirement bouchonnées au moyen de tampons hermétiques en plastiques pour les tuyauteries d’évacuation et de bouchons acier pour les tuyauteries galvanisées. Les tuyauteries E.P. et E.U. aboutissant dans les regards non définitivement couverts seront également bouchonnées. Les appareils sanitaires seront également soigneusement bouchonnés. L’Entrepreneur du présent titre sera tenu pour responsable des éventuelles accumulations de déchets à l’intérieur des canalisations et devra prendre à sa charge le nettoyage complet des réseaux. La désinfection de la bâche de stockage de l’eau et des tuyauteries à l’aide du permanganate de potassium Kmn 04 est à la charge du présent lot.

SUPPORT DES TUYAUTERIES: L’ensemble des supports et suspentes nécessaires au maintien et à la bonne tenue des canalisations sont à la charge du présent titre. Toutes les tuyauteries qui seront supportées par l’ossature de l’ouvrage seront fixées au moyen de chandelles, colliers, supports. Ces supports seront en acier doux et leurs dimensions seront en fonction de l’espacement et de la charge supportée par ces derniers. Ils seront revêtus après montage de deux couches de peinture antirouille du type époxydique pigmenté au zinc et deux couches de peinture inhibitrice de corrosion, genre époxy appliquées ainsi :

- une couche primaire; - une couche intermédiaire en sous couche; - une couche de finition;

L’espacement des supports sera au maximum de:

- 1.5 m jusqu’au diamètre 20/27 - 2.2 m du 26/34 au 40/49 - 3 m au-dessus de 40/49

L’emploi de fil de fer, crochets ou chaînes ou suspensions équivalentes ne sera pas toléré. Aucune tuyauterie ne pourra être suspendue à une autre tuyauterie. Les détails de suspension et supports établis par l’Entrepreneur seront soumis à l’approbation du B.E.T. avant fabrication. Toutes les suspensions seront pourvues d’écrous de blocage et prêtes pour le réglage en hauteur de tuyauteries. Tous les réseaux d’alimentation devront être désolidarisés de la structure par interposition entre tuyauterie et colliers de fixation de bagues (diélectriques) plastiques d’isolation.


Les canalisations encastrées seront posées sans joint, raccord ou soudure. Elles seront protégées par une peinture antirouille et bande Denso ou équivalent. Avant rebouchage des saignées, elles seront éprouvées sous pression (minimum 7 Kg/cm²). En aucun cas les tuyaux ou éléments en plomb ou éléments en plomb ou cuivre ne seront encastrés dans la maçonnerie au mortier de ciment. Les tuyaux et éléments en fer galvanisé ne pourront être encastrés dans le plâtre. Les tubes cuivre seront assemblés entre eux, ainsi qu’aux vannes et accessoires du réseau par soudo-brasure à l’argent ou par l’intermédiaire de raccords à braser. Les appareils sanitaires seront en porcelaine vitrifiée, en fonte émaillée et inox, conformément aux échantillons agréés et au cahier des charges. Les références données dans la description des appareils sanitaires devront être conformes à celles des catalogues. Les robinetteries et équipements des appareils sanitaires seront obligatoirement en laiton chromé de première qualité et devront présenter de sérieuses garanties de robustesse.

9 -CLIMATISATION- DÉSENFUMAGE

ARTICLE 1 : QUALITE DES MATERIELS ET MATERIAUX

Les matériels décrits ci-après devront répondre aux prescriptions suivantes :

- 1-1°/ Consistance des travaux

Split système mural

- 1-2°/ Hypothèse de calcul

1-2-1°/ Conditions extérieures :

Les calculs de la climatisation seront basés sur les conditions extérieures de la ville Settat suivantes :

ETE HIVER

Température B.S. 37°C 0°C

Température B.H. 24°C

Amplitude journalière 15,8° 11,4°

1-2-2°/ Conditions intérieurs : Les conditions intérieures des locaux

ETE (T.B.S. / HR) HIVER (T.B.S.)

24°C / 50% 20°C / 50%

La climatisation sera assurée par des splits systèmes mural. Les unités extérieure seront posées sur des socles anti

vibratiles en béton.

1-2-3°/ Acoustique :

Les niveaux de pression acoustique générés par les équipements de climatisation seront pour les bureaux et salle

de réunion< 25 dB(A). Il sera nécessaire lors de l’exécution de se conformer aux exigences de la notice

acoustique.


1-2-4°/ Les coefficients de transmission:

Type Coefficient K(W/m².K)

Murs extérieurs 1,7

Murs intérieurs 2,65

Terrasse 1

Plancher intérieurs 0,7

Vitrage simple 5

Facteur solaire 0,65

- 1-3°/ Domaine d'application

Les prescriptions du présent fascicule s'appliquent aux travaux d'équipement et aux matériels thermiques courants

pour tout le bâtiment. Les autres travaux et matériel font l'objet de prescriptions particulières contenues dans les

pièces particulières du marché.

- 1-4°/ Prescriptions générales concernant les matériels :

Le matériel doit être neuf et livré sur le chantier exempt de toute altération (oxydation ou autre) et dans la

présentation du fabricant.

Toutes les protections nécessaires doivent être mises en œuvre au cours des travaux pour le maintien en bon état.

Chacun des appareils principaux doit porter une plaque bien visible mentionnant le nom du fabricant, le type et

les caractéristiques principales de l'appareil. Le matériel doit être adapté aux natures des fluides utilisés, aux

températures et pressions à supporter dans tous les cas et à toutes les allures de marche de l'installation. Les

caractéristiques des matériels ne doivent jamais être choisies par défaut.

Les moteurs électriques sont dans tous les cas surdimensionnés pour fonctionner en ambiance d'humidité relative

de 25 %.

1--5°/ Désenfumage:

Le désenfumage des grands locaux se fera, là ou il est exigible, naturellement par des ouvrants en façades

disposés de manière à assurer un balayage satisfaisant du volume concerné.

Le désenfumage des locaux archives seront mécaniques

Le désenfumage parking et des circulations seront naturel

ARTICLE 2. : REGLES DE CALCUL

- 2-1°/ CHARGES THERMIQUES :

Le calcul des déperditions est établi d'après les prescriptions du D.T.U règles de calcul des caractéristiques

thermiques utiles des parois de construction des déperditions de base des bâtiments, complétés par le Guide de

l'A.I.C.V.M.

Les bâtiments conditionnés en toutes saisons font en outre l'objet d'un calcul de charges basé sur le guide de

l'A.I.C.V.M fascicule N° 2 ou sur le manuel (Bilan thermique) cours de climatisation avec prise en compte de

l'inertie et les amortissements des bâtiments.

Les dimensions des éléments d'architecture sont prises d'axe en axe des parois porteuses (notamment pour le

plancher).

- 2-2°/ DISTRIBUTION D'AIR:

2-2-1°/ Réseau désenfumage:

- 4 Pa/ml pour les débits inférieurs ou égaux à 10.000 m

3/h

- 15 m/s maxi pour les débits supérieurs à 10.000 m3/h.

L'installation doit être calculée en tenant compte des regains de pression statistique. Dans tous les cas, la vitesse de l'air à travers les grilles de prise et de soufflage doit être inférieure à 3m/s

suivant la portée, et à travers les grilles de transfert ou de décompression inférieure à 1m/S.


2-2-2°/ Eléments extérieurs:

L’élément extérieur sera de type réversible c'est à dire qu'elle doit permettre la production de froid en été et

de chaleur en hiver, par inversion de cycle.

Il ne devra être fait emploi que de matériel à chaleur de fabrication standard dans la gamme des fournisseurs

les plus représentés au Maroc.

2-2-3°/ Caisson de désenfumage:

Les ventilateurs seront de série moyenne pression à double ouie

Les roues à aubes, à réaction doivent être incurvées vars l’arrière, elles seront en tôle d’acier à haute

résistance, peinte à une peinture cuite au four. Les Volutes des ventilateurs seront en acier galvanisé. Les ventilateurs sont équipés d’un support paliers.

Les moteurs sont montés sur une chaise support renfoncée et fixée au châssis.

Ces moteurs résisteront à 400°C pendant 2 heures pour les parkings et 400°C Ŕ 2heures pour les locaux

autres que les parkings à désenfumer. Les courroies sont de type trapézoïdales, les poulies seront en fonte avec dispositif de fixation à serrage; chaque moteur sera caractérisé par deux vitesses assurant

respectivement le désenfumage et l’extraction d’air vicié

ARTICLE 1 : QUALITE DES MATERIELS ET MATERIAUX Les matériels décrits ci-après devront répondre aux prescriptions suivantes :

- 1-1°/ Consistance des travaux

Split système mural

- 1-2°/ Hypothèse de calcul

1-2-1°/ Conditions extérieures :

Les calculs de la climatisation seront basés sur les conditions extérieures de la ville Settat suivantes :

ETE HIVER

Température B.S. 37°C 0°C

Température B.H. 24°C Amplitude journalière 15,8° 11,4°

1-2-2°/ Conditions intérieurs : Les conditions intérieures des locaux

ETE (T.B.S. / HR) HIVER (T.B.S.)

24°C / 50% 20°C / 50%

La climatisation sera assurée par des splits systèmes mural. Les unités extérieure seront posées sur des socles anti vibratiles en béton.

1-2-3°/ Acoustique : Les niveaux de pression acoustique générés par les équipements de climatisation seront pour les bureaux et salle de réunion< 25 dB(A). Il sera nécessaire lors de l’exécution de se conformer aux exigences de la notice acoustique.

1-2-4°/ Les coefficients de transmission:

Type Coefficient K(W/m².K) Murs extérieurs 1,7

Murs intérieurs 2,65

Terrasse 1

Plancher intérieurs 0,7


Vitrage simple 5

Facteur solaire 0,65

- 1-3°/ Domaine d'application

Les prescriptions du présent fascicule s'appliquent aux travaux d'équipement et aux matériels thermiques courants pour tout le bâtiment. Les autres travaux et matériel font l'objet de prescriptions particulières contenues dans les pièces particulières du marché.

- 1-4°/ Prescriptions générales concernant les matériels :

Le matériel doit être neuf et livré sur le chantier exempt de toute altération (oxydation ou autre) et dans la présentation du fabricant. Toutes les protections nécessaires doivent être mises en œuvre au cours des travaux pour le maintien en bon état. Chacun des appareils principaux doit porter une plaque bien visible mentionnant le nom du fabricant, le type et les caractéristiques principales de l'appareil. Le matériel doit être adapté aux natures des fluides utilisés, aux températures et pressions à supporter dans tous les cas et à toutes les allures de marche de l'installation. Les caractéristiques des matériels ne doivent jamais être choisies par défaut. Les moteurs électriques sont dans tous les cas surdimensionnés pour fonctionner en ambiance d'humidité relative de 25 %.

1--5°/ Désenfumage: Le désenfumage des grands locaux se fera, là ou il est exigible, naturellement par des ouvrants en

façades disposés de manière à assurer un balayage satisfaisant du volume concerné.

Le désenfumage des locaux archives seront mécaniques

Le désenfumage parking et des circulations seront naturel

ARTICLE 2. : REGLES DE CALCUL

- 2-1°/ CHARGES THERMIQUES :

Le calcul des déperditions est établi d'après les prescriptions du D.T.U règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction des déperditions de base des bâtiments, complétés par le Guide de l'A.I.C.V.M. Les bâtiments conditionnés en toutes saisons font en outre l'objet d'un calcul de charges basé sur le guide de l'A.I.C.V.M fascicule N° 2 ou sur le manuel (Bilan thermique) cours de climatisation avec prise en compte de l'inertie et les amortissements des bâtiments. Les dimensions des éléments d'architecture sont prises d'axe en axe des parois porteuses (notamment pour le plancher).

- 2-2°/ DISTRIBUTION D'AIR:

2-2-1°/ Réseau désenfumage:

- 4 Pa/ml pour les débits inférieurs ou égaux à 10.000 m3/h - 15 m/s maxi pour les débits supérieurs à 10.000 m3/h.

L'installation doit être calculée en tenant compte des regains de pression statistique. Dans tous les cas, la vitesse de l'air à travers les grilles de prise et de soufflage doit être inférieure à 3m/s suivant la portée, et à travers les grilles de transfert ou de décompression inférieure à 1m/S.

2-2-2°/ Eléments extérieurs:

L’élément extérieur sera de type réversible c'est à dire qu'elle doit permettre la production de froid en été et de chaleur en hiver, par inversion de cycle.


Il ne devra être fait emploi que de matériel à chaleur de fabrication standard dans la gamme des fournisseurs les plus représentés au Maroc.

2-2-3°/ Caisson de désenfumage:

Les ventilateurs seront de série moyenne pression à double ouie Les roues à aubes, à réaction doivent être incurvées vars l’arrière, elles seront en tôle d’acier à haute résistance, peinte à une peinture cuite au four. Les Volutes des ventilateurs seront en acier galvanisé. Les ventilateurs sont équipés d’un support paliers. Les moteurs sont montés sur une chaise support renfoncée et fixée au châssis. Ces moteurs résisteront à 400°C pendant 2 heures pour les parkings et 400°C – 2heures pour les locaux autres que les parkings à désenfumer. Les courroies sont de type trapézoïdales, les poulies seront en fonte avec dispositif de fixation à serrage; chaque moteur sera caractérisé par deux vitesses assurant respectivement le désenfumage et l’extraction d’air vicié.

10 -ÉLECTRICITÉ - LUSTRERIE - TÉLÉPHONE - DÉTECTION INCENDIE

ARTICLE 1: CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à la charge du présent lot comprennent la fourniture, la mise en œuvre de tous les matériaux, matériels et

produits, de toutes les fournitures et prestations accessoires nécessaires pour réaliser les installations électriques depuis

l’origine de l’installation jusqu’aux appareillages terminaux.

Dans le cadre de son marché, l’entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat, c’est à dire q’il devra livrer au

Maître d’Ouvrage l’ensemble des installations en complet et parfait état de fonctionnement en conformité avec la réglementation et les prescriptions en vigueur, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires, quelles

qu’elles soient, pour obtenir ce résultat.

Les opérations citées dans ce document comprennent toutes les tâches relatives à la fourniture, au transport à pied

d’œuvre et l'installation correcte du matériel. Sont compris également (liste non exhaustive) :

- Tableau général B.T. et liaison B.T.

- Réseau de distribution à partir des protections situées sur le tableau général B.T. et aboutissant aux tableaux

terminaux.

- Installation de l'éclairage de tous les locaux.

- Installation des circuits particuliers pour l'ensemble des équipements techniques.

- Installation des circuits force destinés à divers usages.

- Colonne montante électricité.

- Installation et équipement de l’éclairage de sécurité.

- Mise à la terre des équipements.

- Réseaux d'éclairage extérieur.

- Divers chemins de câbles.

- Sous comptage de consommation d’énergie électrique

ARTICLE 2: DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

L’ensemble des fournitures et travaux devra être conforme aux lois, décrets, circulaires et normes Marocaines ou à

défaut Françaises, notamment (liste non exhaustive):

Les réglementations du distributeur local,

Les normes Marocaines 7-11CL 006 (homologue de la N.F. C14.100) éditées par le Ministère des Travaux Publics et

des Communications concernant les règles techniques des installations de branchement de première catégorie comprise entre le réseau de distribution et l’origine des installations intérieures.

Les normes Marocaines 7-11CL 005 (homologue de la N.F. C15.100) éditées par le Ministère des Travaux Publics et

des Communications concernant l’exécution et l’entretien des installations de première catégorie.


L’arrêté du 28 Juin 1938 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des

courants électriques, modifié et complété par les arrêtés du 4 Avril 1945, 20 Juillet 1945 et Décembre 1951. (De

manière générale, les mesures de protection des personnes contre les dangers présentés par les courants électriques

seront réalisées conformément aux indications, chapitre 6 de la N.M CL 00.

L’arrêté du Ministère des Travaux Publics n° 127 .63 du 15 Mars 1963 complété par l’arrêté du 27 Août

1963 concernant les conditions auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.

Les prescriptions du Décret du 14 Novembre 1962 et ses additifs relatifs à la protection des travailleurs

dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, L’arrêté du Ministre des Travaux Publics et des Communications n° 566-70 du 2 Octobre 1971 portant

approbation du règlement pour la construction et l’installation des postes de livraison ou de transformation raccordée à

un réseau de distribution d’énergie électrique public ou privé de 2ème catégorie,

Le DTU 70 du CSTB

Les normalisations, spécifications et règles techniques établies par l’U.T.E.(dernières éditions en vigueur

concernant notamment l’appareillage général, les conducteurs et conduits, les mesures de protection contre la mise sous

tension accidentelle des mass métalliques, etc.., les normes et publications auxquelles il est fait référence dans l’annexe

de la norme U.T.E. 15.100),

Les prescriptions de la norme U.T.E.C 14.100 d’Octobre 1969 et ses additifs traitant de l’exécution des

installations électriques comprises entre la distribution publique d’énergie électrique et l’installation intérieure de

première catégorie, Les prescriptions des textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les

distributions d’énergie électriques U.T.E. C 11.000 (1970),

Le guide pratique pour l’établissement des prises de terre pour les bâtiments (Publication C.15.120 de

l’UT.E. - Edition 5 Juillet 1967),

ARTICLE 3: RELATION DE L’ENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR D’ÉLECTRICITÉ

L’entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du distributeur pour obtenir tous renseignements utiles

pour l’exécution de ses travaux. Il se soumettra à toutes les vérifications et visites des agents de ces services et fournira

tous documents et pièces justificatives demandées (entre autres, les plans approuvés par le distributeur). L’entrepreneur

se chargera de faire viser tous les plans d’exécution. L’entrepreneur devra respecter principalement les règlements particuliers imposés par les services locaux avec lesquels l’entrepreneur devra se mettre en rapport avant

l’approvisionnement pour le matériel et avant l’exécution pour les travaux.

Il devra faire connaître à la maîtrise d’œuvre, les dispositions du devis descriptif qui ne seraient pas admises par le

distributeur, faute de quoi, il devra prendre à sa charge tous les frais résultant des modifications imposées par ce dernier.

ARTICLE 4: PROVENANCE - QUALITE - PREPARATION DES MATERIAUX

Les matériaux destinés à l’exécution des travaux seront des marques définies dans le tableau ci dessous.

Les indices de protections des armoires électriques et de tous les matériaux électriques doivent respecter l’indice IP 66.

Les matériaux proviendront des lieux de production suivants :

Câbles et conducteurs NEXANS ou similaire

Transformateur MT/BT et cellules moyenne tension NEXANS Ŕ ABB Ŕ

BEL TRANSFO-MERLIN GERIN

Conduits ISO orange , ISO gris ,etc.. TUBOPLAST ou similaire

Luminaires Ŕ Lustrerie Mazda, Philips, Thornes , ou similaire

Disjoncteurs, Appareils de protection, coffrets,

armoires, etc…

HAGER Ŕ ABB Ŕ GENERAL ELECTRIC

Petit Appareillage LEGRAND ou similaire

Chemin de Câbles

LEGRAND ou similaire

Téléphone Alcatel Siemens

Détection incendie

SAFT URA- Honeywell - Def-


Par le fait même de son offre, l’entrepreneur est censé connaître les ressources des dépôts indiqués et

ne pourra présenter aucune réclamation concernant les prix de revient à pied d’œuvre de ses

matériaux.

L’entrepreneur devra présenter avant tout commencement d’approvisionnement un échantillonnage

ou un descriptif complet du matériel à mettre en œuvre et obtenir l’accord du Maître de l’ouvrage et

de la maîtrise d’œuvre.

La demande de réception des matériaux et des armoires équipées devra être faite au moins (8) jours

avant la pose.

Tous les matériaux proposés par l’entrepreneur doivent être de fabrication standard, sauf dérogations spéciales et soumis à l’agrément de la maîtrise d’œuvre.

L’entrepreneur doit justifier par des documents ou par des procès-verbaux d’essais que les

équipements et matériaux proposés répondent bien aux conditions normales d’exploitation

demandées.

Le matériel et les types d’installation proposés doivent être conformes aux recommandations du C.E.I

et plus particulièrement aux normes marocaines N.M.7.11.CL 005.

ARTICLE 5: MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PARTICULIERES

Percements :

Tous les percements, scellements et fixations diverses sont à la charge de l’entrepreneur du présent lot. Pour les

fixations éventuelles prévues sur les parties métalliques, l’entrepreneur doit exécuter des raccords antirouille dans le cas

où des soudures ou des percements doivent être réalisés. Toutes les fixations métalliques sont galvanisées ou cadmiées.

Fourreaux :

Les traversées des parois doivent répondre aux normes U.T.E. C.15.100 et P.N.M. 7.11.CL 005. Les fourreaux posés

par l’entrepreneur du présent lot doivent être d’un diamètre approprié (à celui des câbles dont ils assurent le passage) et

devront dépasser d’environ 3cm de part et d’autre des parois.

En cas de traversées de parois réalisées de part et d’autre d’un joint de dilatation, le fourreau sera divisé en deux parties

sur la longueur et aura un diamètre suffisamment grand pour garantir un espace libre autour des câbles, afin d’absorber

les risques d’affaissement d’un corps de bâtiment par rapport à l’autre.

D’une manière générale les fourreaux doivent conserver le caractère coupe-feu ou pare-flamme de la paroi qu’ils traversent.

ARTICLE 6: TABLEAUX GENERAUX ET ARMOIRES PRINCIPALES

Les tableaux électriques seront logés dans des armoires ou coffrets de marque ABB Ŕ HAGER - LEGRAND ou

similaire, conformes aux règles d’installation électriques à basse tension selon la norme NF C-15-100.

Le degré de protection de l'enveloppe (à 3 chiffres) sera conforme à la norme NF C 20.010. Le choix de ce degré de

protection en fonction des locaux sera au minimum conforme à la norme NF C 15.100. Dans tous les cas, ce degré de

protection sera supérieur ou égale à 205. Ce degré de protection sera indiqué sur le plan de chaque tableau, armoire ou

coffret.

La marque et le numéro des clefs des portes seront transmis ultérieurement à la Maîtrise d'Oeuvre.

Toutes les armoires et tableaux seront encastrés dans les cloisons ou apparent. Le doublement des cloisons en cas de

besoin sera réalisé par l’entreprise adjudicataire du présent lot, après accord de la Maîtrise d’œuvre, sans que

l’entrepreneur puisse prétendre à une plus value.

IMPORTANT :

Le volume de protection des appareillages se trouvant à l'intérieur de ces tableaux ou armoires sera respecté. Les

tableaux électriques seront de marque ABB Ŕ HAGER - LEGRAND ou similaire, et de dimensions suffisantes pour

contenir l’ensemble des appareillages de protection et de connexion avec une marge de 30% supplémentaire.

ARTICLE 7: TABLEAUX DIVISIONNAIRES OU COFFRETS DE PROTECTION,

DISTRIBUTION & REPARTITION

Idm article précédent

ARTICLE 8: TABLEAUX TERMINAUX


Armoires et coffrets : Idm article précédent

Dans tous les tableaux, les différentes fonctions seront électriquement séparées, si elles existent, à savoir:

- Alimentation prise de courant

- Alimentation lumière

- Alimentations sécurisées

ARTICLE 9: EQUIPEMENT DE PROTECTION ET DE COUPURE

Généralités

Le choix des appareils de protection et de coupure devra tenir compte des densités nominales mises en jeu, du pouvoir

de coupure et du degré de sélectivité.

Le câble nominal d'un appareil sera supérieur de 10% à son intensité de service, de façon à éviter tout échauffement

susceptible de nuire à son fonctionnement. En particuliers, aucun seuil de déclenchement ne pourra être égal ou

supérieur à la valeur de l'intensité nominale de l'appareil donnée par le constructeur.

Le pouvoir de coupure des disjoncteurs devra être supérieur à la valeur efficace du courant de court-circuit calculée à

leur point d'installation.

Il sera de plus, vérifié que le courant de court-circuit minimum en tout point des lignes est susceptible de faire sa

protection en amont.

Tout défaut devra provoquer le déclenchement du seul disjoncteur immédiatement placé en aval, sans nuire à la

continuité de service des départs voisins.

Cette sélectivité pourra être obtenue soit par retard de déclenchement soit par réglage des déclencheurs magnétiques.

Les appareils de protection (disjoncteurs, sectionneur fusible) auront un calibre inférieur minimum de 10 % au calibre

maximum admis par le type d’appareils (U.T.E. C.15.100)

Sélectivité : 10 % minimum de différence entre les calibres de deux appareils en série

Les appareils de protection seront à réarmement manuel (disjoncteur du type magnéto- thermique) - sensibilité 500 m A

pour les disjoncteurs différentiels

Tout l’appareillage non précisé dans le devis descriptif devra porter la marque de conformité aux normes NF USE.

Toutes les appareillages sera de marque ABB Ŕ HAGER - LEGRAND ou similaire.

Tableau général

Les appareils de protection seront équipés de déclencheurs magnétothermiques. Les appareils de protection seront des

disjoncteurs de type sous" boîtier moulé"

Les disjoncteurs de chaque type appartiendront si possible à la même série, satisfaisant ainsi à une unité de présentation

(même plastron de commande), et limitant le stock des pièces de rechanges.

L'utilisation de coupe-circuits fusibles ne sera pas acceptée à ce niveau de l'installation sauf spécification explicite dans

le devis descriptif.

Tableaux divisionnaires

Les appareillages basse tension des tableaux seront du type modulaire conformément aux recommandations

internationales IEC 157 et aux normes marocaines.

Les interrupteurs de commande seront de calibre et à pouvoir de fermeture calculé selon leur fonction.

Tableaux terminaux

Les appareillages basse tension des tableaux seront du type modulaire conformément aux recommandations

internationales IEC 157. 1 et aux normes marocaines.

Le disjoncteur de tête sera de type différentiel à calibre et à pouvoir de coupure selon sa fonction.

Les disjoncteurs secondaires seront en type à calibre et à pouvoir de coupure selon leur fonction.


Sauf conditions spéciales, les coupe-circuits sont interdits. Les télérupteurs auront leur bobine protégée. Ils seront

prévus pour supporter sans dommage les ruptures des circuits selfiques.

Dans les locaux humides et circulations, les prises de courant seront protégées par les différentiels 30 mA. Ce dispositif

différentiel 30 mA sera aussi prévu sur les prises de courant situées à moins de 1,5 m de tout point d'eau.

Dans les tableaux terminaux, les disjoncteurs principaux (éclairage, PC, ventilo-convecteur et autres) seront équipés

chacun d'un contact défaut (contact sec). Ces contacts seront mis en parallèle et ramenés sur un seul bornier pour être

reportés à distance (information synthèse).

D'autre part, le disjoncteur général du jeu de barre alimentant les ventilo-convecteurs et les appareils de climatisation

sera muni d'une bobine à déclenchement dont l'ordre de fonctionnement est donné par les courants faibles (sur un

bornier du tableau) par un contact sec extérieur.

Appareils de façade

Appareils de mesure

Les appareils de mesure seront de larges dimensions, minimum (72x72mm). Ils seront gradués sur toute la longueur de

l'échelle en lecture directe.

Organes de commande

Les organes de commande seront des unités au perçage normalisé de diamètre 22mm ou modulaire.

Ils seront repérés par texte dactylographié sur un support adhésif avec protection de la bande carbonée.

Organes de signalisation et d'alarme

Les voyants de signalisation et d'alarme ainsi que les boutons poussoirs de télécommande seront également normalisés

au perçage de diamètres 22 ou modulaires.

Chaque tableau divisionnaire comportera en façade les signalisations suivantes:

- Voyant (blanc) présence tension sur l'interrupteur général .

- Voyant de défaut (rouge) pour chacun des disjoncteurs principaux

- Voyant (vert) pour chacun des disjoncteurs principaux.

Les ampoules utilisées seront de type à incandescence, fluorescent ou néon pour voyants modulaires.

Schémas synoptiques

La façade du tableau général basse tension et armoires principales comprendra un schéma synoptique réalisé en profilé

autocollant et symboles découpés ou gravés.

Ces figurations seront fixées par vis ou revêtements plastiques, ou par collage, et reconstitueront avec les têtes

apparentes de commandes des disjoncteurs, le schéma unifilaire de l'installation. Câble intérieur

Jeu de barres

Les liaisons puissance se feront en barre cuivre de section calculée en fonction des intensités mises en jeu.

L'estimation des puissances tiendra compte d'une réserve d'au moins 30%.

Tous les appareils basse tension d'intensité nominale supérieur à 100 A seront alimentés par un jeu de barre de section

calculée en fonction du calibre nominale de l'appareil alimenté et non en fonction de l'intensité de règle de ses relais.

Les barres seront maintenues au moyen de supports isolants ou bois bakélite. Le nombre des supports et l'écartement

entre barres seront tels que soit garantie une parfaite tenue aux chocs électrodynamiques pouvant se manifester à leur

emplacement par suite de court-circuit.

Filerie

La filérie sera réalisée au moyen de conducteurs unipolaires dont la tension nominale sera 1000V pour les liaisons

"puissance"et de 750 V pour les circuits auxiliaires.

Le choix des sections des câbles de "puissance" se fera comme indiqué ci-dessus pour les jeux de barres.

Les couleurs de la filérie seront normalisées avec repérages des bornes pour les circuits auxiliaires et un repérage

normalisé N-L1-L2-L3 pour les circuits puissances.


Les raccordements intérieurs se feront par cosses ou embouts correspondant à la section du fil utilisé sauf si

l'appareillage est conçu pour recevoir directement la filerie dénudée et ceci sous garantie du constructeur de

l'appareillage.

Conducteur de terre

Chaque tableau comportera un collecteur de terre pour le branchement du conducteur de protection et sur lequel sera

raccordé l'ossature métallique du tableau considéré. Des shunts de continuité équipotentielle seront au droit des écimage

de cellules, ainsi qu'au droit des charnières des portes.

L'ensemble sera relié au circuit général de terre par un câble unipolaire de section calculée conformément aux normes.

Etiquette de repérage

Tous les tableaux, armoires ou coffrets sont repérés au moyen d'étiquettes en diplophane, gravées et fixées par vis ou

rivets.

Tous les appareils de commande, protection ou asservissement regroupés dans un même tableau seront repérés

individuellement par un dispositif durable (bande carbonée dactylographiée dans support adhésif ou similaire).

Tous les câbles de liaisons extérieures porteront à chacune de leurs extrémités un repérage inaltérable.

Les barres des tableaux seront repérées conventionnellement de façon qu'aucune erreur ne soit possible en quelque point

que ce soit, en particulier à proximité des dérivations et des plages de raccordement.

Il est bien entendu que les repères ci-dessus devront être conformes aux schémas de principe des plans de dépannage.

Une porte au moins sera prévue sur la face interne d'un porte-documents en tôle pouvant recevoir l'ensemble des relatifs

au tableau.

Un auto-collant représentant le schéma électrique de l'armoire ou du coffret, sera collé sur la face interne de la porte.

Si l'installation de cet auto-collant est rendue impossible par la présence d'une porte vitrée, l'entreprise fixera à

proximité de l'armoire, un support rigide en plastique qui permettre de recevoir le schéma.

Pour chaque tableau sera fourni un plan reprenant le schéma unifilaire avec l'implantation du matériel.

IMPORTANT:

Tous les coffrets, tableaux divisionnaires et tableaux généraux doivent:

- Comporter un certain nombre de départs complètement équipés, en réserve des départs utilisés.

- Permettre en espace, en volume et en calibre, l'adjudication d'une quantité supplémentaire de matériel

représentant au moins 30% des quantités installées.

Raccordements

Tableaux et armoires principales

Les pénétrations des câbles se feront soit par caniveau à la partie inférieure, soit par un chemin de câbles à la partie

supérieure; la pénétration se fera par panneau amovible.

Lorsque les armoires ou coffrets sont installés dans des locaux humides ou poussiéreux, les pénétrations de câble se

feront par presse-étoupes eux-mêmes sur un panneau amovible.

Les câbles extérieurs seront raccordés par l'intermédiaire de bornes de jonctions adaptées à la section des conducteurs

avec un pas minimum de 6mm ou regroupés dans une gaine centrale ou latérale permettant un raccordement aisé

directement sur l'appareillage. Les raccordements sur les appareils de fort calibre 63 A s'effectueront par l'intermédiaire

de plage-cuivre auxiliaires étudiées en fonction de la section, du rayon de coupure et du nombre des constructeurs

raccordés ou directement sur les plages des appareils.

Sur les T.G.B.T et armoires principales basse tension des queues, des barres de sections appropriées seront prévues

obligatoirement pour les raccordements des câbles de puissance (arrivée ou départ) sur les tableaux divisionnaires.

Lorsque le câble d'arrivée a une section plus importante que celle admise par l'organe de coupure principal, des plages

de raccordement en cuivre de section appropriée seront prévues pour raccorder le câble d'arrivée.

Les extrémités des conducteurs multibrins seront équipées de cosses serties.


Avant raccordement, tous les conducteurs actifs d'un même câble (conducteur de protection exclu) seront rassemblés en

un tour et groupé dans une partie ampéremetrique d'un appareil portatif de recherche sélective de défaut homo polaire.

Lorsque les câbles seront laissés en attente, les longueurs seront telles qu'elles permettent la pénétration, à l'intérieur du

tableau, jusqu'aux plages de raccordement de l'appareil alimenté, augmentées de un mettre.

Les combinés sur lesquels seront arrêtés les câbles d'alimentation principaux seront montés sur un tableautin isolant.

Tableaux terminaux

Pour tous les tableaux ou le nombre de pôle n'excède pas 3 rangées d'appareils modulaires, le raccordement se fera

directement sur les appareils intégrant le sectionnement du conducteur neutre.

Dans le cas d'ensemble mini-disjoncteur + appareil de commande en aval, le raccordement phase se fera sur la plage

aval de l'appareil de commande et sur la plage aval du mini-disjoncteur pour le neutre; le raccordement télécommande

se fera directement sur la bobine de l'appareil.

ARTICLE 10: CANALISATION ET DERIVATION

Canalisations principales

Les canalisations principales seront en câble multi conducteurs type U 1000 R 02V de différentes sections calculées en

fonction, d'une part de la chute de tension, d'autre part de l'intensité.

Les canalisations en parcours horizontal seront posées en chemins de câble ou tube ICD 29

Les canalisations en parcours verticaux seront posées en colonnes préfabriquées dans les gaines techniques du bâtiment.

Canalisations secondaires

Les canalisations seront exécutées en fils ou en câble suivant leur destination.

- En câble multiconducteur type U 1000 R02V ou U1000 RGFFV ou en fils U500 V posé sous fourreaux dans

tous les locaux techniques.

- En fils U 500 sous tube ICE 6 E encastré dans les parois ou noyé dans le béton.

- En câble multiconducteur type U 1000 R02V sur chemin de câble dans le vide des faux-plafonds.

Dérivations et connections Les épissures entre conducteurs sont formellement interdites.

Dans toute l'installation des dérivations et connections les conducteurs neutres devront être accessibles.

Les dérivations sont interdites sur les bornes des douilles des lampes .

Les connections seront réalisées par bornes isolées type DOMINOS.

Les connections et dérivations seront exclusivement localisées dans les tableaux, dans les boîtiers de dérivation réservés

à cet effet.

Choix des conduits encastrés en fonction des parois

Encastrement: Les canalisations électriques encastrées dans les matériaux de construction doivent être constituées par

des conducteurs isolés protégés par un conduit.

L'encastrement direct de conducteur ou de câbles est interdit à l'exception des conducteurs blindés à isolement minéral.

Raccordement des conduits : Les raccordements des conduits doivent s'exécuter avec des boites qui doivent satisfaire

aux conditions suivantes:

- Etanchéité pendant la prise des matériaux.

- Couvercle devant rester accessible.

ARTICLE 11: APPAREILLAGE

Boites d'encastrement

Les conditions auxquelles doivent satisfaire les boîtes sont les suivantes :

- Très bonne résistance aux chocs même à basse température


- Bonne teneur dans le béton

- Fixation rapide et étanchéité avec les tubes

Les boites de centre doivent être positionnées avec précision suivant les indications des plans alors que la dalle n'est

pas encore coulée.

Les pots de réservation seront pour les raccordements et pour loger des fils en attente.

Les boîtes d'appareillage sont destinées à recevoir les appareils et dans lesquelles on peut visser une fixation pour ceux-

ci.

Douille

Les douilles installées au bout du fil seront toutes du type B22 double bague à embase avec enveloppe isolant jusqu'à

150W du type E27 jusqu'à W à vis, du type E40 au dessus de 400W à vis.

Dans tous les cas, les douilles de lampes à incandescence seront en laiton sauf dans les locaux humides ou elles seront

en porcelaine. Elles seront du type baïonnette jusqu'à 150 W et à vis au delà.

Les douilles à l'interrupteur sont interdites, tout piquage de conducteur est proscrit.

Interrupteur, boutons poussoirs et prises de courant

Pour l'ensemble du bâtiment seront de marque mosaïque LEGRAND ou similaire.

NOTA:

Toutes les prises de courant seront équipées de file de terre normalisées et raccordées au réseau général de terre.

Appareils d'éclairage

Le présent lot comprend la pose, raccordements et essais de toute modèles sur des supports de toutes natures, encastrés

en faut plafond de toutes natures, apparents, etc…

- Les appareils seront de type incandescent, fluorescent, fluo compacte, halogène, etc.

- Les luminaires seront de type et modèles à spécifié par la maîtrise d’œuvre.

- Ils seront posés complets, y compris lampes et accessoires.

- Les appareils fluorescents seront équipés de ballast compensé, haute température.

- Tous les circuits d’éclairage seront équipés de fils de terre normalisés et raccordés au réseau général de terre.

Particularités pour les pièces humides

Dans les salles d'eau ou pièces humides, l'installation sera conforme à la NFC 15.100 art 482.1 suivant implantation:

- Dans le volume de protection, prévoir une applique de sécurité classe II avec prise 2P alimentée par

transformateur de séparation des circuits.

- Hors du volume de protection, prévoir une applique de classe I avec prise de courant 2P + T.

ARTICLE 12: RESEAU DE TERRE ET CIRCUIT EQUIPOTENTIEL

Régime des masses et du neutre:

Le régime du neutre est celui du type : schéma T.T.

Prise de terre

La prise de terre des masses doit être distincte de la prise de terre neutre.

L’adjudicataire de présent lot doit réceptionner le câble au fond de fouille réalisé par le lot gros oeuvres. Il doit s’assurer

de l’emplacement des sorties des câbles de terre et les longueurs laissées en attente. Aucune réclamation ne sera

acceptée après réception.

Sur le réseau seront disposées de remontées aboutissant à des barrettes réglementaires. La position de ces barrettes sera

définie par l'installateur en tenant compte des locaux et de l'emplacement des gaines verticales.

L’entrepreneur doit s’assurer de la valeur exacte de la prise des terres en place et, si nécessaire la compléter par piquets

de façon à obtenir une prise de terre générale ayant la résistance souhaitée.


Equipotentialité des masses

La Mise à la terre des masses est d’utilisation systématique.

Chaque départ devra être pourvu d’un conducteur de terre en cuivre de section normalisée, alimentant les bornes de

terre des équipements intérieurs et extérieurs à savoir:

Coffrets et armoires métalliques (châssis et portes).

- Huisserie - canalisation

- Socles des luminaires et des prises de courant.

Une liaison équipotentielle reliera entre elles toutes les canalisations métalliques (eau froide, eau chaude, vidange,

menuiserie métallique, etc...)

La liaison équipotentielle des salles de bain sera réalisée conformément à la NEC 15.100, en conducteur 2,5mm²

ARTICLE 13: COLONNES MONTANTES

L'alimentation électrique des différents tableaux terminaux sera assurée par une colonne montante.

Sur cette colonne seront adaptés les tableaux destinés à recevoir les interrupteurs de commande.

Les câbles de liaison tableaux terminaux/colonne montante seront de section suffisante pour éviter tout sur

échauffement.

ARTICLE 14: ECLAIRAGE DE L'EXTERIEUR ET DU PARC DESTATIONNEMENT

Depuis le tableau de contrôle un dispositif automatique, composé d'une cellule photo-électrique ou d'un interrupteur

horaire commandera l'allumage et l'extinction de l'éclairage extérieur et celui du parc de stationnement.

Conducteurs :

Pour les installations intérieures, les sections des conducteurs de phases seront largement déterminées en fonction des

critères d’échauffement et des chutes de tension définies respectivement aux chapitres 3 et 5 de la norme CL 005.

D’autre part les circuits terminaux auront une section minimale de:

1,5 mm² pour les circuits d’éclairage

- 2,5 et 4 mm² pour les prises de courant 2 x 10/16 A +T - 2 x 20A + T

La section du conducteur neutre des circuits terminaux sera égale à celle des conducteurs de phases. Pour les autres

circuits, cette section pourra être inférieure si le quatrième pôle de l’appareil de protection en amont est équipé d’un

déclencheur pouvant être réglé à l’intensité nominale de la section réduite. La section des conducteurs de terre sera

déterminée conformément à l’annexe II du chapitre 6 de la norme CL 005.

Repérage des conducteurs et des câbles : Dans toute l’installation, on respectera les continuités des couleurs d’isolant des conducteurs:

Conducteur de phase = rouge

- Conducteur neutre = bleu

- Conducteur de terre = noir

- Conducteur navette = jaune Les câbles sont repérés à leurs points de départs, changements de direction et d’aboutissement par une bague

identifiable dont l’indication doit correspondre aux schémas fournis.

ARTICLE 15: ESSAI ET CONTROLE DE L’INSTALLATION

L’entreprise doit l’ensemble des essais nécessaires au contrôle de la conformité au devis descriptif et aux règlements en

vigueur, ainsi qu’au contrôle du bon fonctionnement de son installation,

L’entreprise est tenue de fournir sur demande de la Maîtrise d’œuvre tout l’appareillage et le personnel nécessaires aux

essais et aux mesures pouvant se révéler indispensables pendant l’année de garantie (mesure de la valeur de la prise de

terre, mesure des isolements, éventuellement, mesure sur enregistreur d’intensité, de tension, de fréquence, etc.),

Tous les frais afférents à ces travaux seront réputés être inclus aux prix portés sur la soumission de l’entreprise.

Par ailleurs, l’ensemble de l’installation devra répondre aux prescriptions et spécifications des textes réglementaires

suivants:

Lois, décrets et arrêtés concernant les installations électriques en vigueur dans le Royaume du Maroc et en particuliers :


Le cahier des charges du distributeur d’énergie

Le devis Général d’Architecture

Les différents essais, réglages, vérifications sont à la charge de l’entrepreneur et auront lieu, d’une manière générale, en

présence et sous le contrôle du Maître de l’ouvrage, de l’architecte et du bureau d’Etudes.

Si les essais ne sont pas conformes aux prescriptions du dossier, un délai sera accordé à l’entrepreneur par le Maître de

l’ouvrage. Au bout de ce délai et après nouvel essai, si l’installation ne donne pas satisfaction, elle pourra être refusée

totalement ou en partie.

Pour les essais, l’entrepreneur est tenu de fournir tous les appareils de mesure nécessaires.

Essais :

Au cours du chantier et en fin des travaux, l’installation sera mise en marche en pleine charge.

Avant la réception provisoire, il sera procédé par l’entrepreneur et sous sa responsabilité aux essais et mesures

suivantes:

- L’échauffement des câbles,

- Les mesures d’isolement des différents circuits contre la mise à la masse,

- Les mesures des chutes de tension à pleine charge,

- Le pouvoir de coupure,

- Les mesures d’intensité et de tension,

- La vérification de l’équilibrage des phases, - Les mesures de résistance du circuit de terre,

- La continuité des circuits de terre,

- Le contrôle des organes de protection des différents circuits.

L’entrepreneur dressera un procès verbal des résultats des mesures effectuées.

Le procès verbal sera remis à la Maîtrise d’œuvre le jour de la réception provisoire, ce dernier se réservant le droit de

contrôler les résultats y figurant.

NOTA

L’entrepreneur adjudicataire du présent lot doit établir et approuver l’ensemble des études et plans d’exécutions par la maîtrise d’œuvre et du bureau de contrôle

ARTICLE 16: Pendant la réalisation, tous les travaux devront être conformes aux plans et seront

contrôlé par la maîtrise d’œuvre et le bureau de contrôle. CONSISTANCE DES TRAVAUX Les travaux à la charge du présent lot comprennent la fourniture, la mise en œuvre de tous les matériaux, matériels et produits, de toutes les fournitures et prestations accessoires nécessaires pour réaliser les installations électriques depuis l’origine de l’installation jusqu’aux appareillages terminaux. Dans le cadre de son marché, l’entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat, c’est à dire q’il devra livrer au Maître d’Ouvrage l’ensemble des installations en complet et parfait état de fonctionnement en conformité avec la réglementation et les prescriptions en vigueur, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires, quelles qu’elles soient, pour obtenir ce résultat.

Les opérations citées dans ce document comprennent toutes les tâches relatives à la fourniture, au transport à pied d’œuvre et l'installation correcte du matériel. Sont compris également (liste non exhaustive) :

- Tableau général B.T. et liaison B.T. - Réseau de distribution à partir des protections situées sur le tableau général B.T. et aboutissant aux

tableaux terminaux. - Installation de l'éclairage de tous les locaux. - Installation des circuits particuliers pour l'ensemble des équipements techniques. - Installation des circuits force destinés à divers usages. - Colonne montante électricité. - Installation et équipement de l’éclairage de sécurité. - Mise à la terre des équipements. - Réseaux d'éclairage extérieur. - Divers chemins de câbles. - Sous comptage de consommation d’énergie électrique


ARTICLE 17: DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE L’ensemble des fournitures et travaux devra être conforme aux lois, décrets, circulaires et normes Marocaines ou à défaut Françaises, notamment (liste non exhaustive): Les réglementations du distributeur local, Les normes Marocaines 7-11CL 006 (homologue de la N.F. C14.100) éditées par le Ministère des Travaux Publics et des Communications concernant les règles techniques des installations de branchement de première catégorie comprise entre le réseau de distribution et l’origine des installations intérieures. Les normes Marocaines 7-11CL 005 (homologue de la N.F. C15.100) éditées par le Ministère des Travaux Publics et des Communications concernant l’exécution et l’entretien des installations de première catégorie. L’arrêté du 28 Juin 1938 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, modifié et complété par les arrêtés du 4 Avril 1945, 20 Juillet 1945 et Décembre 1951. (De manière générale, les mesures de protection des personnes contre les dangers présentés par les courants électriques seront réalisées conformément aux indications, chapitre 6 de la N.M CL 00.

L’arrêté du Ministère des Travaux Publics n° 127 .63 du 15 Mars 1963 complété par l’arrêté du 27 Août 1963 concernant les conditions auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.

Les prescriptions du Décret du 14 Novembre 1962 et ses additifs relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques,

L’arrêté du Ministre des Travaux Publics et des Communications n° 566-70 du 2 Octobre 1971 portant approbation du règlement pour la construction et l’installation des postes de livraison ou de transformation raccordée à un réseau de distribution d’énergie électrique public ou privé de 2ème catégorie,

Le DTU 70 du CSTB Les normalisations, spécifications et règles techniques établies par l’U.T.E.(dernières éditions en vigueur

concernant notamment l’appareillage général, les conducteurs et conduits, les mesures de protection contre la mise sous tension accidentelle des mass métalliques, etc.., les normes et publications auxquelles il est fait référence dans l’annexe de la norme U.T.E. 15.100),

Les prescriptions de la norme U.T.E.C 14.100 d’Octobre 1969 et ses additifs traitant de l’exécution des installations électriques comprises entre la distribution publique d’énergie électrique et l’installation intérieure de première catégorie,

Les prescriptions des textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électriques U.T.E. C 11.000 (1970),

Le guide pratique pour l’établissement des prises de terre pour les bâtiments (Publication C.15.120 de l’UT.E. - Edition 5 Juillet 1967),

ARTICLE 18: RELATION DE L’ENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR D’ÉLECTRICITÉ L’entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du distributeur pour obtenir tous renseignements utiles pour l’exécution de ses travaux. Il se soumettra à toutes les vérifications et visites des agents de ces services et fournira tous documents et pièces justificatives demandées (entre autres, les plans approuvés par le distributeur). L’entrepreneur se chargera de faire viser tous les plans d’exécution. L’entrepreneur devra respecter principalement les règlements particuliers imposés par les services locaux avec lesquels l’entrepreneur devra se mettre en rapport avant l’approvisionnement pour le matériel et avant l’exécution pour les travaux.

Il devra faire connaître à la maîtrise d’œuvre, les dispositions du devis descriptif qui ne seraient pas admises par le distributeur, faute de quoi, il devra prendre à sa charge tous les frais résultant des modifications imposées par ce dernier.

ARTICLE 19: PROVENANCE - QUALITE - PREPARATION DES MATERIAUX Les matériaux destinés à l’exécution des travaux seront des marques définies dans le tableau ci dessous. Les indices de protections des armoires électriques et de tous les matériaux électriques doivent respecter l’indice IP 66. Les matériaux proviendront des lieux de production suivants :

Câbles et conducteurs NEXANS ou similaire


Transformateur MT/BT et cellules moyenne tension NEXANS – ABB – BEL TRANSFO-MERLIN GERIN

Conduits ISO orange , ISO gris ,etc.. TUBOPLAST ou similaire

Luminaires – Lustrerie Mazda, Philips, Thornes , ou similaire

Disjoncteurs, Appareils de protection, coffrets, armoires, etc…

HAGER – ABB – GENERAL ELECTRIC

Petit Appareillage LEGRAND ou similaire

Chemin de Câbles

LEGRAND ou similaire

Téléphone Alcatel Siemens

Détection incendie

SAFT URA- Honeywell - Def-

Par le fait même de son offre, l’entrepreneur est censé connaître les ressources des dépôts indiqués et ne pourra présenter aucune réclamation concernant les prix de revient à pied d’œuvre de ses matériaux.

L’entrepreneur devra présenter avant tout commencement d’approvisionnement un échantillonnage ou un descriptif complet du matériel à mettre en œuvre et obtenir l’accord du Maître de l’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre.

La demande de réception des matériaux et des armoires équipées devra être faite au moins (8) jours avant la pose.

Tous les matériaux proposés par l’entrepreneur doivent être de fabrication standard, sauf dérogations spéciales et soumis à l’agrément de la maîtrise d’œuvre.

L’entrepreneur doit justifier par des documents ou par des procès-verbaux d’essais que les équipements et matériaux proposés répondent bien aux conditions normales d’exploitation demandées.

Le matériel et les types d’installation proposés doivent être conformes aux recommandations du C.E.I et plus particulièrement aux normes marocaines N.M.7.11.CL 005.

ARTICLE 20: MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Percements :

Tous les percements, scellements et fixations diverses sont à la charge de l’entrepreneur du présent lot. Pour les fixations éventuelles prévues sur les parties métalliques, l’entrepreneur doit exécuter des raccords antirouille dans le cas où des soudures ou des percements doivent être réalisés. Toutes les fixations métalliques sont galvanisées ou cadmiées.

Fourreaux :

Les traversées des parois doivent répondre aux normes U.T.E. C.15.100 et P.N.M. 7.11.CL 005. Les fourreaux posés par l’entrepreneur du présent lot doivent être d’un diamètre approprié (à celui des câbles dont ils assurent le passage) et devront dépasser d’environ 3cm de part et d’autre des parois. En cas de traversées de parois réalisées de part et d’autre d’un joint de dilatation, le fourreau sera divisé en deux parties sur la longueur et aura un diamètre suffisamment grand pour garantir un espace libre autour des câbles, afin d’absorber les risques d’affaissement d’un corps de bâtiment par rapport à l’autre. D’une manière générale les fourreaux doivent conserver le caractère coupe-feu ou pare-flamme de la paroi qu’ils traversent.

ARTICLE 21: TABLEAUX GENERAUX ET ARMOIRES PRINCIPALES Les tableaux électriques seront logés dans des armoires ou coffrets de marque ABB – HAGER - LEGRAND ou similaire, conformes aux règles d’installation électriques à basse tension selon la norme NF C-15-100. Le degré de protection de l'enveloppe (à 3 chiffres) sera conforme à la norme NF C 20.010. Le choix de ce degré de protection en fonction des locaux sera au minimum conforme à la norme NF C 15.100. Dans tous les cas, ce degré de protection sera supérieur ou égale à 205. Ce degré de protection sera indiqué sur le plan de chaque tableau, armoire ou coffret.


La marque et le numéro des clefs des portes seront transmis ultérieurement à la Maîtrise d'Oeuvre. Toutes les armoires et tableaux seront encastrés dans les cloisons ou apparent. Le doublement des cloisons en cas de besoin sera réalisé par l’entreprise adjudicataire du présent lot, après accord de la Maîtrise d’œuvre, sans que l’entrepreneur puisse prétendre à une plus value. IMPORTANT : Le volume de protection des appareillages se trouvant à l'intérieur de ces tableaux ou armoires sera respecté. Les tableaux électriques seront de marque ABB – HAGER - LEGRAND ou similaire, et de dimensions suffisantes pour contenir l’ensemble des appareillages de protection et de connexion avec une marge de 30% supplémentaire.

ARTICLE 22: TABLEAUX DIVISIONNAIRES OU COFFRETS DE PROTECTION, DISTRIBUTION & REPARTITION

Idm article précédent

ARTICLE 23: TABLEAUX TERMINAUX Armoires et coffrets : Idm article précédent Dans tous les tableaux, les différentes fonctions seront électriquement séparées, si elles existent, à savoir:

- Alimentation prise de courant - Alimentation lumière - Alimentations sécurisées

ARTICLE 24: EQUIPEMENT DE PROTECTION ET DE COUPURE

Généralités Le choix des appareils de protection et de coupure devra tenir compte des densités nominales mises en jeu, du pouvoir de coupure et du degré de sélectivité. Le câble nominal d'un appareil sera supérieur de 10% à son intensité de service, de façon à éviter tout échauffement susceptible de nuire à son fonctionnement. En particuliers, aucun seuil de déclenchement ne pourra être égal ou supérieur à la valeur de l'intensité nominale de l'appareil donnée par le constructeur. Le pouvoir de coupure des disjoncteurs devra être supérieur à la valeur efficace du courant de court-circuit calculée à leur point d'installation. Il sera de plus, vérifié que le courant de court-circuit minimum en tout point des lignes est susceptible de faire sa protection en amont. Tout défaut devra provoquer le déclenchement du seul disjoncteur immédiatement placé en aval, sans nuire à la continuité de service des départs voisins. Cette sélectivité pourra être obtenue soit par retard de déclenchement soit par réglage des déclencheurs magnétiques. Les appareils de protection (disjoncteurs, sectionneur fusible) auront un calibre inférieur minimum de 10 % au calibre maximum admis par le type d’appareils (U.T.E. C.15.100) Sélectivité : 10 % minimum de différence entre les calibres de deux appareils en série Les appareils de protection seront à réarmement manuel (disjoncteur du type magnéto- thermique) - sensibilité 500 m A pour les disjoncteurs différentiels Tout l’appareillage non précisé dans le devis descriptif devra porter la marque de conformité aux normes NF USE. Toutes les appareillages sera de marque ABB – HAGER - LEGRAND ou similaire. Tableau général Les appareils de protection seront équipés de déclencheurs magnétothermiques. Les appareils de protection seront des disjoncteurs de type sous" boîtier moulé"


Les disjoncteurs de chaque type appartiendront si possible à la même série, satisfaisant ainsi à une unité de présentation (même plastron de commande), et limitant le stock des pièces de rechanges. L'utilisation de coupe-circuits fusibles ne sera pas acceptée à ce niveau de l'installation sauf spécification explicite dans le devis descriptif. Tableaux divisionnaires Les appareillages basse tension des tableaux seront du type modulaire conformément aux recommandations internationales IEC 157 et aux normes marocaines. Les interrupteurs de commande seront de calibre et à pouvoir de fermeture calculé selon leur fonction. Tableaux terminaux Les appareillages basse tension des tableaux seront du type modulaire conformément aux recommandations internationales IEC 157. 1 et aux normes marocaines. Le disjoncteur de tête sera de type différentiel à calibre et à pouvoir de coupure selon sa fonction. Les disjoncteurs secondaires seront en type à calibre et à pouvoir de coupure selon leur fonction. Sauf conditions spéciales, les coupe-circuits sont interdits. Les télérupteurs auront leur bobine protégée. Ils seront prévus pour supporter sans dommage les ruptures des circuits selfiques. Dans les locaux humides et circulations, les prises de courant seront protégées par les différentiels 30 mA. Ce dispositif différentiel 30 mA sera aussi prévu sur les prises de courant situées à moins de 1,5 m de tout point d'eau. Dans les tableaux terminaux, les disjoncteurs principaux (éclairage, PC, ventilo-convecteur et autres) seront équipés chacun d'un contact défaut (contact sec). Ces contacts seront mis en parallèle et ramenés sur un seul bornier pour être reportés à distance (information synthèse). D'autre part, le disjoncteur général du jeu de barre alimentant les ventilo-convecteurs et les appareils de climatisation sera muni d'une bobine à déclenchement dont l'ordre de fonctionnement est donné par les courants faibles (sur un bornier du tableau) par un contact sec extérieur. Appareils de façade

Appareils de mesure Les appareils de mesure seront de larges dimensions, minimum (72x72mm). Ils seront gradués sur toute la longueur de l'échelle en lecture directe. Organes de commande Les organes de commande seront des unités au perçage normalisé de diamètre 22mm ou modulaire. Ils seront repérés par texte dactylographié sur un support adhésif avec protection de la bande carbonée. Organes de signalisation et d'alarme Les voyants de signalisation et d'alarme ainsi que les boutons poussoirs de télécommande seront également normalisés au perçage de diamètres 22 ou modulaires. Chaque tableau divisionnaire comportera en façade les signalisations suivantes: - Voyant (blanc) présence tension sur l'interrupteur général . - Voyant de défaut (rouge) pour chacun des disjoncteurs principaux - Voyant (vert) pour chacun des disjoncteurs principaux. Les ampoules utilisées seront de type à incandescence, fluorescent ou néon pour voyants modulaires. Schémas synoptiques La façade du tableau général basse tension et armoires principales comprendra un schéma synoptique réalisé en profilé autocollant et symboles découpés ou gravés. Ces figurations seront fixées par vis ou revêtements plastiques, ou par collage, et reconstitueront avec les têtes apparentes de commandes des disjoncteurs, le schéma unifilaire de l'installation.


Câble intérieur Jeu de barres Les liaisons puissance se feront en barre cuivre de section calculée en fonction des intensités mises en jeu. L'estimation des puissances tiendra compte d'une réserve d'au moins 30%. Tous les appareils basse tension d'intensité nominale supérieur à 100 A seront alimentés par un jeu de barre de section calculée en fonction du calibre nominale de l'appareil alimenté et non en fonction de l'intensité de règle de ses relais. Les barres seront maintenues au moyen de supports isolants ou bois bakélite. Le nombre des supports et l'écartement entre barres seront tels que soit garantie une parfaite tenue aux chocs électrodynamiques pouvant se manifester à leur emplacement par suite de court-circuit. Filerie La filérie sera réalisée au moyen de conducteurs unipolaires dont la tension nominale sera 1000V pour les liaisons "puissance"et de 750 V pour les circuits auxiliaires. Le choix des sections des câbles de "puissance" se fera comme indiqué ci-dessus pour les jeux de barres. Les couleurs de la filérie seront normalisées avec repérages des bornes pour les circuits auxiliaires et un repérage normalisé N-L1-L2-L3 pour les circuits puissances. Les raccordements intérieurs se feront par cosses ou embouts correspondant à la section du fil utilisé sauf si l'appareillage est conçu pour recevoir directement la filerie dénudée et ceci sous garantie du constructeur de l'appareillage. Conducteur de terre Chaque tableau comportera un collecteur de terre pour le branchement du conducteur de protection et sur lequel sera raccordé l'ossature métallique du tableau considéré. Des shunts de continuité équipotentielle seront au droit des écimage de cellules, ainsi qu'au droit des charnières des portes. L'ensemble sera relié au circuit général de terre par un câble unipolaire de section calculée conformément aux normes. Etiquette de repérage Tous les tableaux, armoires ou coffrets sont repérés au moyen d'étiquettes en diplophane, gravées et fixées par vis ou rivets. Tous les appareils de commande, protection ou asservissement regroupés dans un même tableau seront repérés individuellement par un dispositif durable (bande carbonée dactylographiée dans support adhésif ou similaire). Tous les câbles de liaisons extérieures porteront à chacune de leurs extrémités un repérage inaltérable. Les barres des tableaux seront repérées conventionnellement de façon qu'aucune erreur ne soit possible en quelque point que ce soit, en particulier à proximité des dérivations et des plages de raccordement. Il est bien entendu que les repères ci-dessus devront être conformes aux schémas de principe des plans de dépannage. Une porte au moins sera prévue sur la face interne d'un porte-documents en tôle pouvant recevoir l'ensemble des relatifs au tableau. Un auto-collant représentant le schéma électrique de l'armoire ou du coffret, sera collé sur la face interne de la porte. Si l'installation de cet auto-collant est rendue impossible par la présence d'une porte vitrée, l'entreprise fixera à proximité de l'armoire, un support rigide en plastique qui permettre de recevoir le schéma. Pour chaque tableau sera fourni un plan reprenant le schéma unifilaire avec l'implantation du matériel. IMPORTANT: Tous les coffrets, tableaux divisionnaires et tableaux généraux doivent:

- Comporter un certain nombre de départs complètement équipés, en réserve des départs utilisés.


- Permettre en espace, en volume et en calibre, l'adjudication d'une quantité supplémentaire de matériel représentant au moins 30% des quantités installées.

Raccordements

Tableaux et armoires principales Les pénétrations des câbles se feront soit par caniveau à la partie inférieure, soit par un chemin de câbles à la partie supérieure; la pénétration se fera par panneau amovible. Lorsque les armoires ou coffrets sont installés dans des locaux humides ou poussiéreux, les pénétrations de câble se feront par presse-étoupes eux-mêmes sur un panneau amovible. Les câbles extérieurs seront raccordés par l'intermédiaire de bornes de jonctions adaptées à la section des conducteurs avec un pas minimum de 6mm ou regroupés dans une gaine centrale ou latérale permettant un raccordement aisé directement sur l'appareillage. Les raccordements sur les appareils de fort calibre 63 A s'effectueront par l'intermédiaire de plage-cuivre auxiliaires étudiées en fonction de la section, du rayon de coupure et du nombre des constructeurs raccordés ou directement sur les plages des appareils. Sur les T.G.B.T et armoires principales basse tension des queues, des barres de sections appropriées seront prévues obligatoirement pour les raccordements des câbles de puissance (arrivée ou départ) sur les tableaux divisionnaires. Lorsque le câble d'arrivée a une section plus importante que celle admise par l'organe de coupure principal, des plages de raccordement en cuivre de section appropriée seront prévues pour raccorder le câble d'arrivée. Les extrémités des conducteurs multibrins seront équipées de cosses serties. Avant raccordement, tous les conducteurs actifs d'un même câble (conducteur de protection exclu) seront rassemblés en un tour et groupé dans une partie ampéremetrique d'un appareil portatif de recherche sélective de défaut homo polaire. Lorsque les câbles seront laissés en attente, les longueurs seront telles qu'elles permettent la pénétration, à l'intérieur du tableau, jusqu'aux plages de raccordement de l'appareil alimenté, augmentées de un mettre. Les combinés sur lesquels seront arrêtés les câbles d'alimentation principaux seront montés sur un tableautin isolant. Tableaux terminaux Pour tous les tableaux ou le nombre de pôle n'excède pas 3 rangées d'appareils modulaires, le raccordement se fera directement sur les appareils intégrant le sectionnement du conducteur neutre. Dans le cas d'ensemble mini-disjoncteur + appareil de commande en aval, le raccordement phase se fera sur la plage aval de l'appareil de commande et sur la plage aval du mini-disjoncteur pour le neutre; le raccordement télécommande se fera directement sur la bobine de l'appareil.

ARTICLE 25: CANALISATION ET DERIVATION

Canalisations principales Les canalisations principales seront en câble multi conducteurs type U 1000 R 02V de différentes sections calculées en fonction, d'une part de la chute de tension, d'autre part de l'intensité. Les canalisations en parcours horizontal seront posées en chemins de câble ou tube ICD 29 Les canalisations en parcours verticaux seront posées en colonnes préfabriquées dans les gaines techniques du bâtiment. Canalisations secondaires Les canalisations seront exécutées en fils ou en câble suivant leur destination.

- En câble multiconducteur type U 1000 R02V ou U1000 RGFFV ou en fils U500 V posé sous fourreaux dans tous les locaux techniques.

- En fils U 500 sous tube ICE 6 E encastré dans les parois ou noyé dans le béton. - En câble multiconducteur type U 1000 R02V sur chemin de câble dans le vide des faux-plafonds.

Dérivations et connections Les épissures entre conducteurs sont formellement interdites.


Dans toute l'installation des dérivations et connections les conducteurs neutres devront être accessibles. Les dérivations sont interdites sur les bornes des douilles des lampes . Les connections seront réalisées par bornes isolées type DOMINOS. Les connections et dérivations seront exclusivement localisées dans les tableaux, dans les boîtiers de dérivation réservés à cet effet. Choix des conduits encastrés en fonction des parois Encastrement: Les canalisations électriques encastrées dans les matériaux de construction doivent être constituées par des conducteurs isolés protégés par un conduit. L'encastrement direct de conducteur ou de câbles est interdit à l'exception des conducteurs blindés à isolement minéral. Raccordement des conduits : Les raccordements des conduits doivent s'exécuter avec des boites qui doivent satisfaire aux conditions suivantes:

- Etanchéité pendant la prise des matériaux. - Couvercle devant rester accessible.

ARTICLE 26: APPAREILLAGE

Boites d'encastrement Les conditions auxquelles doivent satisfaire les boîtes sont les suivantes :

- Très bonne résistance aux chocs même à basse température - Bonne teneur dans le béton - Fixation rapide et étanchéité avec les tubes

Les boites de centre doivent être positionnées avec précision suivant les indications des plans alors que la dalle n'est pas encore coulée. Les pots de réservation seront pour les raccordements et pour loger des fils en attente. Les boîtes d'appareillage sont destinées à recevoir les appareils et dans lesquelles on peut visser une fixation pour ceux-ci. Douille Les douilles installées au bout du fil seront toutes du type B22 double bague à embase avec enveloppe isolant jusqu'à 150W du type E27 jusqu'à W à vis, du type E40 au dessus de 400W à vis. Dans tous les cas, les douilles de lampes à incandescence seront en laiton sauf dans les locaux humides ou elles seront en porcelaine. Elles seront du type baïonnette jusqu'à 150 W et à vis au delà. Les douilles à l'interrupteur sont interdites, tout piquage de conducteur est proscrit. Interrupteur, boutons poussoirs et prises de courant Pour l'ensemble du bâtiment seront de marque mosaïque LEGRAND ou similaire. NOTA: Toutes les prises de courant seront équipées de file de terre normalisées et raccordées au réseau général de terre. Appareils d'éclairage Le présent lot comprend la pose, raccordements et essais de toute modèles sur des supports de toutes natures, encastrés en faut plafond de toutes natures, apparents, etc…

- Les appareils seront de type incandescent, fluorescent, fluo compacte, halogène, etc. - Les luminaires seront de type et modèles à spécifié par la maîtrise d’œuvre.


- Ils seront posés complets, y compris lampes et accessoires. - Les appareils fluorescents seront équipés de ballast compensé, haute température. - Tous les circuits d’éclairage seront équipés de fils de terre normalisés et raccordés au réseau général de terre.

Particularités pour les pièces humides Dans les salles d'eau ou pièces humides, l'installation sera conforme à la NFC 15.100 art 482.1 suivant implantation:

- Dans le volume de protection, prévoir une applique de sécurité classe II avec prise 2P alimentée par transformateur de séparation des circuits.

- Hors du volume de protection, prévoir une applique de classe I avec prise de courant 2P + T.

ARTICLE 27: RESEAU DE TERRE ET CIRCUIT EQUIPOTENTIEL

Régime des masses et du neutre: Le régime du neutre est celui du type : schéma T.T. Prise de terre La prise de terre des masses doit être distincte de la prise de terre neutre. L’adjudicataire de présent lot doit réceptionner le câble au fond de fouille réalisé par le lot gros oeuvres. Il doit s’assurer de l’emplacement des sorties des câbles de terre et les longueurs laissées en attente. Aucune réclamation ne sera acceptée après réception. Sur le réseau seront disposées de remontées aboutissant à des barrettes réglementaires. La position de ces barrettes sera définie par l'installateur en tenant compte des locaux et de l'emplacement des gaines verticales. L’entrepreneur doit s’assurer de la valeur exacte de la prise des terres en place et, si nécessaire la compléter par piquets de façon à obtenir une prise de terre générale ayant la résistance souhaitée. Equipotentialité des masses La Mise à la terre des masses est d’utilisation systématique. Chaque départ devra être pourvu d’un conducteur de terre en cuivre de section normalisée, alimentant les bornes de terre des équipements intérieurs et extérieurs à savoir: Coffrets et armoires métalliques (châssis et portes).

- Huisserie - canalisation - Socles des luminaires et des prises de courant.

Une liaison équipotentielle reliera entre elles toutes les canalisations métalliques (eau froide, eau chaude, vidange, menuiserie métallique, etc...) La liaison équipotentielle des salles de bain sera réalisée conformément à la NEC 15.100, en conducteur 2,5mm²

ARTICLE 28: COLONNES MONTANTES L'alimentation électrique des différents tableaux terminaux sera assurée par une colonne montante. Sur cette colonne seront adaptés les tableaux destinés à recevoir les interrupteurs de commande. Les câbles de liaison tableaux terminaux/colonne montante seront de section suffisante pour éviter tout sur échauffement.

ARTICLE 29: ECLAIRAGE DE L'EXTERIEUR ET DU PARC DESTATIONNEMENT Depuis le tableau de contrôle un dispositif automatique, composé d'une cellule photo-électrique ou d'un interrupteur horaire commandera l'allumage et l'extinction de l'éclairage extérieur et celui du parc de stationnement.

Conducteurs :

Pour les installations intérieures, les sections des conducteurs de phases seront largement déterminées en fonction des critères d’échauffement et des chutes de tension définies respectivement aux chapitres 3 et 5 de la norme CL 005.

D’autre part les circuits terminaux auront une section minimale de: 1,5 mm² pour les circuits d’éclairage


- 2,5 et 4 mm² pour les prises de courant 2 x 10/16 A +T - 2 x 20A + T La section du conducteur neutre des circuits terminaux sera égale à celle des conducteurs de phases. Pour les autres circuits, cette section pourra être inférieure si le quatrième pôle de l’appareil de protection en amont est équipé d’un déclencheur pouvant être réglé à l’intensité nominale de la section réduite. La section des conducteurs de terre sera déterminée conformément à l’annexe II du chapitre 6 de la norme CL 005.

Repérage des conducteurs et des câbles : Dans toute l’installation, on respectera les continuités des couleurs d’isolant des conducteurs: Conducteur de phase = rouge

- Conducteur neutre = bleu - Conducteur de terre = noir - Conducteur navette = jaune

Les câbles sont repérés à leurs points de départs, changements de direction et d’aboutissement par une bague identifiable dont l’indication doit correspondre aux schémas fournis.

ARTICLE 30: ESSAI ET CONTROLE DE L’INSTALLATION

L’entreprise doit l’ensemble des essais nécessaires au contrôle de la conformité au devis descriptif et aux règlements en vigueur, ainsi qu’au contrôle du bon fonctionnement de son installation, L’entreprise est tenue de fournir sur demande de la Maîtrise d’œuvre tout l’appareillage et le personnel nécessaires aux essais et aux mesures pouvant se révéler indispensables pendant l’année de garantie (mesure de la valeur de la prise de terre, mesure des isolements, éventuellement, mesure sur enregistreur d’intensité, de tension, de fréquence, etc.), Tous les frais afférents à ces travaux seront réputés être inclus aux prix portés sur la soumission de l’entreprise. Par ailleurs, l’ensemble de l’installation devra répondre aux prescriptions et spécifications des textes réglementaires suivants: Lois, décrets et arrêtés concernant les installations électriques en vigueur dans le Royaume du Maroc et en particuliers :

Le cahier des charges du distributeur d’énergie

Le devis Général d’Architecture Les différents essais, réglages, vérifications sont à la charge de l’entrepreneur et auront lieu, d’une manière générale, en présence et sous le contrôle du Maître de l’ouvrage, de l’architecte et du bureau d’Etudes. Si les essais ne sont pas conformes aux prescriptions du dossier, un délai sera accordé à l’entrepreneur par le Maître de l’ouvrage. Au bout de ce délai et après nouvel essai, si l’installation ne donne pas satisfaction, elle pourra être refusée totalement ou en partie. Pour les essais, l’entrepreneur est tenu de fournir tous les appareils de mesure nécessaires. Essais : Au cours du chantier et en fin des travaux, l’installation sera mise en marche en pleine charge. Avant la réception provisoire, il sera procédé par l’entrepreneur et sous sa responsabilité aux essais et mesures suivantes: - L’échauffement des câbles, - Les mesures d’isolement des différents circuits contre la mise à la masse, - Les mesures des chutes de tension à pleine charge, - Le pouvoir de coupure, - Les mesures d’intensité et de tension, - La vérification de l’équilibrage des phases, - Les mesures de résistance du circuit de terre, - La continuité des circuits de terre, - Le contrôle des organes de protection des différents circuits. L’entrepreneur dressera un procès verbal des résultats des mesures effectuées.


Le procès verbal sera remis à la Maîtrise d’œuvre le jour de la réception provisoire, ce dernier se réservant le droit de contrôler les résultats y figurant.

NOTA

L’entrepreneur adjudicataire du présent lot doit établir et approuver l’ensemble des études et plans d’exécutions par la maîtrise d’œuvre et du bureau de contrôle

Pendant la réalisation, tous les travaux devront être conformes aux plans et seront contrôlé par la maîtrise

d’œuvre et le bureau de contrôle.

11 Ŕ COURANTS FAIBLES

ARTICLE 1 : GÉNERALITÉS

Les travaux du présent lot comprennent :

- Système de détection et de sécurité incendie - Precablage informatique - La téléphonie - Equipements WI-FI

ARTICLE 2 : RÉGLEMENTS PARTICULIERS

- normes et D.T.U. conformément au C.C.F. et notamment norme C12100 de l’U.T.E. norme C14100 de l’UTE –norme C1531400 de l’U.T.E. ;

- arrêté N° 127-63 de 15 mars 1963 du ministère des Travaux Publics et des Communications portant règlement sur les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ;

- arrêté du ministre des Travaux Publics et des Communications N° 350-67 du 15 juillet 1967, portant règlement sur les installations électriques dans les immeubles et sur les branchements qui les alimentent ;

- règlements locaux en vigueur concernant les alimentations en électricité et téléphone ; - D.T.U.. N° 70.1 du décembre 1980 concernant le cahier des charges relatif aux installations

électriques des bâtiments à usage d’habitation. - CPC relatif au précâblage informatique

ARTICLE 3 : BASES TECHNIQUES

Les bases techniques seront définies tel que suit :

- sections des conducteurs, en fonction des intensités à transiter (suivant C 15100) et des chutes de tension ;

- chutes de tension, par les normes C14100. -

ARTICLE 4 : PROVENANCE DES MATÉRIAUX

Les matériaux destinés à l’exécution des travaux d’électricité seront de production marocaine. L’Entrepreneur indiquera la provenance de tous les matériaux.

Par le fait même de son offre, l’Entrepreneur est censé connaître les ressources des fournisseurs ainsi que les conditions de transport et d’approvisionnement.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux.

En cas de modification du lieu de provenance, il devra demander l’agrément du Maître d’Ouvrage .


ARTICLE 5 : IMPLANTATION

L’Entrepreneur devra demander à la Maîtrise de chantier toutes les indications complémentaires nécessaires pour l’implantation et la réalisation des travaux, notamment les ouvertures, fourreaux, réservations, etc.

ARTICLE 6 : DESSINS - ÉCHANTILLONS

L’Entrepreneur devra fournir tous les plans de détail nécessaires pour permettre de justifier que la solution proposée correspond au programme fixé.

L’Entrepreneur devra, avant le début des travaux, présenter à la Maîtrise d’ouvrage, pour agrément, des échantillons de tous les éléments qui seront mis en œuvre. Ces échantillons resteront sur le chantier à la disposition de la Maîtrise de chantier pendant toute la durée du chantier. Tous les éléments non conformes aux échantillons agréés seront refusés et enlevés du chantier.

Avant toute exécution, l’Entrepreneur devra vérifier toutes les côtes des dessins remis par la Maîtrise de chantier, signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que tous les éventuels changements qu’il se proposerait d’y apporter. Il doit aussi soumettre à l’approbation du B.E.T. et du Bureau de contrôle plans et détails complémentaires nécessaires à la réalisation des travaux.

ARTICLE 7 : REPÈRAGE DES FILS, TABLEAUX ET FOURREAUX

La continuité des couleurs d’isolement relatives aux conducteurs devra être respectée dans toute l’installation.

Les conducteurs de phase seront de préférence en couleur rouge ou jaune. Si la même couleur est utilisée pour les trois phases, on numérotera chacune d’elles par abréviation sur bande sterling type PHI ou équivalent.

Le conducteur neutre sera obligatoirement de couleur bleu clair.

Le conducteur de terre sera obligatoirement de couleur jaune torsadé vert ou à défaut noir. Les départs des armoires électriques seront repérés par étiquettes.

ARTICLE 8 : EMPLACEMENT DE L’APPAREILLAGE

L’appareillage (interrupteurs, prises, boutons poussoirs) ainsi que les appareils d’éclairage seront situés aux emplacements déterminés par les plans d’Architecte et B.E.T. Toutefois, l’implantation précise de l’appareillage des bâtiments sera à définir avant tout début des travaux par l’Entrepreneur en accord avec la Maîtrise d’œuvre et le Maître d’ouvrage.

ARTICLE 9 : PLANS DE RECOLEMENT ET DOCUMENTATION TECHNIQUE :

En fin d’exécution, l’Entrepreneur remettra au Maître d’ouvrage un contre-calque et trois tirages des plans et documents suivants, pliés au format A4 et sur support informatique:

- dessins cotés des ouvrages non visibles, dont la réalisation peut être différente des dessins primitifs et tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés ;

- dessin des canalisations, conducteurs visibles et non visibles, tels qu’ils ont été repérés par symboles et teintes conventionnelles avec indication des sections ou autres caractéristiques ;

- les notices d’entretien du matériel ; - la liste de provenance des diverses fournitures ainsi que les noms et adresses des fournisseurs

pour toutes les installations d’électricité. ARTICLE 10 : SCELLEMENTS ET SUJÉTIONS DIVERSES L’utilisation de pointes « Spit » est autorisée, dans la mesure où toutes les précautions seront prises pour éviter les dégradations du gros œuvre. La mise en place de telles pointes au droit des conduites divers est proscrite.

Elle n’est pas admise en plafond.

ARTICLE 11 : NETTOYAGE

L’Entrepreneur doit assurer le ramassage et l’évacuation de ses déchets et débris durant le cours de chacune de ses interventions ainsi qu’à la fin des travaux.


ARTICLE 12 : DÉPÔT DE MATÉRIEL

Aucun dépôt de matériel ou de matériaux et aucun atelier de chantier ne doit être établi à l’intérieur des bâtiments sans autorisation écrite de la Maîtrise d’œuvre et du Maître d’ouvrage.

ARTICLE 13 : CANALISATIONS

Les conducteurs et câbles utilisés seront de la série suivante :

- HO 7VU pour les fils posés sous conduits ; - U 1000 RO 2V pour les câbles utilisés en apparent.

Ils devront respecter les normes en vigueur.

ARTICLE 14 : MATÉRIEL

Les différents matériaux seront de marque reconnu répondant aux caractéristiques techniques du présent CPS :

- de marque de 1er choix pour :

équipements de la détection incendie ;

sonneries et appareillages ; - de marque de 1er choix pour :

Armoires électrique.

ARTICLE 15 : COLONNES

Les colonnes des courants faibles seront, le cas échéant, distinctes des colonnes des courants forts.

ARTICLE 16 : ÉTENDUE DES PRESTATIONS

Les prestations de l’Entrepreneur comportent :

- la fourniture à pied d’œuvre de tous les appareils, conducteurs, conduits et accessoires nécessaires à leur fixation, cheminement, protection et repérage;

- la mise en œuvre, raccordement, repérage, réglages et essais desdits appareils ;. - la fourniture des schémas, notices descriptives, tableaux d’entretien et guides de conduite,

ainsi que les nomenclatures des rechanges nécessaires à l’exploitation et à la maintenance de l’installation ;

- les essais spécifiés au présent cahier des prescriptions techniques ; - le maintien en bon état ainsi que la réfection ou le remplacement de toutes les pièces qui se

seraient révélées défectueuses pendant le délai de garantie.

ARTICLE 17 OBLIGATION DE MISE EN ŒUVRE

L'entreprise adjudicataire doit garantir que les composants du câblage n'ont pas été dégradés pendant l'installation, vérifier les performances de l'installation et sa conformité à la classe E ou F.

Relever les éléments nécessaires à la gestion de l'installation :

Identification de la connectique et des câbles

Longueurs des liaisons.

Vérifier la bonne exécution par rapport aux règles de l'art (conformité de la pose des différents éléments, ainsi que leur bonne qualité) à savoir.

Contraintes d'environnement.

Rayons de courbure des câbles


Longueurs de dénudage minimum.

Longueurs de dépairage minimum, torsadage inférieur à 13 mm.

Absence de fils parallèles dépairés.

Identification des connecteurs.

Mise à la terre des écrans, des répartiteurs et de tout élément de blindage.

Qu'elle est correctement reliée à chacune de ses extrémités,

Que sa continuité n'a pas été interrompue,

Que sa polarité a été respectée,

Qu'aucun court-circuit n'a été provoqué entre ses deux conducteurs,

Que son isolement par rapport aux autres paires et par rapport à la terre est correct,

Que les deux fils qui la composent sont bien ceux d'une même paire (dépairage)

Que son identification (repère géographique) sur le plan d'installation correspond bien à la réalité. La norme prévoit de mesurer les caractéristiques électriques de la distribution horizontale entre la prise murale et le connecteur de raccordement des composants actifs. L'adjonction de nouveaux serveurs et postes de travail doit être aisée et n'introduire aucune perturbation au fonctionnement de l'existant. Aussi, l'objectif fondamental et d'assurer un accès banalisé à partir d'un même poste de travail aux différentes ressources de manière automatique.

Cette liaison est unique et va de bout en bout sans raccord. Chaque prise sera alors utilisable aussi bien pour la téléphonie que pour informatique en fonction des besoins, le choix ne s’effectuant qu’au moment du brassage.

L’architecture du câblage sera donc en étoile physique conformément aux normes en vigueur. Les prises utilisateurs sont de type RJ45 encastrées dans des boîtiers muraux ou dans la plinthe

Etant donné l’architecture du site, l’architecture de câblage sera adaptée a celle- ci : Pour l’informatique l’ensemble des accès utilisateurs informatiques sera renvoyé au répartiteur général par l’intermédiaire de câble rocade en paires torsadées L'infrastructure de pré câblage et le réseau local de communication doivent respecter les normes internationales et notamment celles de l'ISO 11801 ed 2, de l'IEEE, du C.C.I.T.T. et les standards de l'industrie. L'infrastructure de Précâblage doit répondre aux besoins actuels et futurs du projet et de ce fait doit être indépendante du matériel et des constructeurs. ARTICLE 18 : SPECIFICATIONS SUR LES INSTALLATIONS Baies d’équipements Les baies et coffrets doivent être homologués et approuvés. Les baies et coffrets répondent à toutes les normes précitées et présentent un indice de protection IP 55 selon la norme En 60 529/10.91.c’est à dire :

Protection de degré 5 contre la poussière,

Protection de degré 5 contre les jets d’eau.

Test cuivre& plans de recollement


La procédure de recette du Pré câblage se déclinera de la façon suivante :

Contrôle statistique du segment,

Ces opérations seront effectuées pour la vérification :

De la continuité des paires,

Du pairage et dé pairage des paires torsadées,

Contrôle de l’état du circuit (ouvert, en court circuit),

Test penta scanner.

Généralités:

mise à la terre l'entrepreneur assurera la mise à la terre conformément aux règles de l'art: elle concernera toutes les masses métalliques installées. Le raccordement et la valeur de la terre sera conforme à la norme NFC 15-100 L'installation de terre du bâtiment doit garantir une différence de potentiel maximal d'1V eff ou rms. A l'intérieur des armoires, tous les écorons des câbles seront raccordé aux connecteurs RJ45 et les connecteurs seront en contact avec les lamelles métalliques du panneau de brassage et les panneaux de brassages seront interconnectés et raccordés au bornier de terre de la baie ou de rack, la baie ou le rack doit également être reliée à la recarde de terre du bâtiment. les règles précitées doivent également être respectées pour les conduits métalliques.

Etiquetage et test: Repérage

la création des étiquettes de repérage doit être réalisée à partir d'un logiciel afin de garantir la conformité du repérage à la norme ANSI/TIA/EIA 606-A. des étiquettes permettant un repérage aisé, devront être posée. L'entrepreneur assurera le repérage de l'ensemble du matériel installé:

Les prises RJ45 Le tenant et l'aboutissant de chaque câble (distribution horizontale et verticale) coté local technique

et coté prise. Les panneaux de brassage RJ45 (téléphonique et informatique) Les panneaux téléphoniques en indiquant les zones desservies et les différentes amorces.

Exemple de reperage: Bâtiment - Etage -Baie - N de prise Exemple A-8éme étage - 1ere baie - 2éme prise —— A-8-1-2

Testes du système de câblage Cette mesure ne prends pas en compte les cordons qui relient le lien d'un coté au testeur et de l'autre coté à l'injecteur (le Channel ou canal est la mesure qui prends en compte les cordons de brassage utilisateur). pour une conformité totale aux exigences de prestation les applications les plus récentes et des applications futur qui utilise les quatre paires elle est obligatoire de respecter les longueurs maximums imposées dans les normes ANSI/TIA/EIA 568 B.2 ou ISO/IEC 11801 2002/09 N.B: Toute le chaine de câblages doit être de même catégorie.

ARTICLE 19 : DOCUMENTATION - FORMATION Le soumissionnaire est tenu de fournir une documentation technique complète et mise à jour en version française sur tout le matériel installé. Le soumissionnaire devra donner un planning et un programme de formation à l’usage des utilisateurs détaillant le contenu, la durée, le nombre de session, un nombre de 2 personnes au minimum par session ainsi que le niveau souhaitable des candidats. Cette formation comportera nécessairement une partie théorique et une partie pratique. ARTICLE 3 : CHEMINEMENT DES CABLES Le soumissionnaire doit faire passer les câbles pour toutes les sections dans des chemins de câble en acier galvanisé, goulottes en PVC et gaines en PVC non propagateur de flamme, conformément aux plans


d’exécution et aux règles de l’art. Tous les passages par des parois en maçonnerie devront être protégés par des fourreaux.

Le soumissionnaire doit s’assurer qu’il n’y aura pas de perturbations.


CHAPITRE III : DESCRIPTION DES OUVRAGES ET MODE DE

REGLEMENT

100 - GROS ŒUVRES

TERRASSEMENTS

Les fouilles en terrain de toute nature seront descendues aux côtes reconnues et acceptées par la Maîtrise

d’œuvre. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l’objet d’un procès verbal de

réception. Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l’accord de la Maîtrise d’œuvre.

Les prix de règlement comprennent toutes les sujétions de boisage, étaiement, talutage, relèvement des

terres, dessouchage; les épuisements, pompages qui pourraient être nécessaires; le remblaiement dans le

périmètre du chantier, ou évacuation aux décharges pour les terres en excédent, ainsi que la démolition des

ouvrages pouvant être rencontrés lors de l’exécution des fouilles.

Les terres de toute nature provenant des fouilles seront soit régalées sur place, soit transportées à la décharge

publique. Les remblais seront réalisés par couches successives de 0,20 m immergées à refus et compactées.

La compacité obtenue sur 0,25 m ne sera pas inférieure à 0,95% de la densité optimum PROCTOR modifié.

L’entrepreneur devra étudier sur place avec les documents établis, l’importance et la nature des terrassements

à réaliser et prévoir dans ses prix toutes les sujétions prévues aux articles 90,91 et 94 du D.G.A.

Ces fouilles seront payées au mètre cube théorique des plans de fondation, quel que soit leur profondeur et

leur ouverture et sans plus-value pour foisonnement. Le mode de règlement est celui de l’article 211 de

D.G.A.

PRIX N°101 : DÉCAPAGE

Avant l’implantation des ouvrages à construire, il sera procédé à la réalisation d’un décapage de 0.30 cm de

profondeur sur toutes les surfaces désignées par la maîtrise d’œuvre, y compris encaissement de la terre

végétale, dessouchage d’arbres, nettoyages et évacuation à la décharge publique.

Ouvrage payé au mètre carré,

Au prix ............................................................................................................................................... N°101

PRIX N°102 : FOUILLES EN PLEINE MASSE

Fouilles en pleine masse dans terrains de toutes natures, de toutes dimensions et à toutes profondeurs, y

compris dressement aménagement et assainissement des fonds et des parois, exécution de rampes

provisoires, protections contre les eaux de ruissellement, épuisements et pompages des eaux, drainages,

déviation de toutes conduites (E.P - E.U et E.V) et tous réseaux (téléphone, électriques etc…) à l’intérieur du

site, étaiements, blindages, nettoyage y compris l’utilisation des matériaux et outillage pour les travaux dans

terrains rocheux et la reprise en sous œuvre ainsi que tous les travaux nécessaires pour la mise a la côte des

bâtiments suivant les plans de la maîtrise d’œuvre.

L’entreprise doit prendre toutes les précautions nécessaires pour la protection des constructions voisines,

l'étaiement éventuel d'ouvrages ainsi que la clôture des zones ouvertes.

Les dimensions horizontales sont celles figurant sur les plans B.A, elles seront payées avec un débordement

de 1.00 m sur le pourtour du bâtiment avec sous-sol, la surface théorique sera calculée suivant les plans de

béton armé. Les dimensions verticales seront celles réellement exécutées conformément aux côtes de

niveaux prévues sur les plans de la maîtrise d’œuvre, sanctionnées par un PV de réception de fond de fouilles

par le laboratoire et prise en attachements contradictoires en présence du représentant maître d’ouvrage, de

la Maîtrise d'Œuvre et de l'entreprise.

Si les travaux nécessitent un terrassement en masse avec système de talutage selon les normes en vigueur.


L’entreprise doit établir les plans d’exécutions nécessaires et les faire validés par le bureau de contrôle et

laboratoire agréé avant le commencement des travaux, les dimensions et les côtes prises en considération

pour le paiement des terrassements seront celles figurants sur le nouveau plan côté établi à la fin des travaux

par un géomètre agréé à la charge de l’entreprise.

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Prix payé au mètre cube.

Au prix ............................................................................................................................................... N°102

PRIX N°103 : FOUILLES EN TRANCHEES, EN PUITS ET EN RIGOLES

Ce prix comprend la réalisation des terrassements à effectuer en tranchées, en rigoles et en puits dans terrain

de toutes natures y compris rocher, et à toute profondeur, y compris compactage des fonds de fouilles, jets

sur berges, épuisement et pompages des eaux de surface ou provenant de la nappe, blindage éventuel des

fouilles.

Ouvrage payé au mètre cube, sans aucune majoration pour façon de talus, y compris affouillement,

assèchement des fouilles et toutes mesures nécessaires à la bonne exécution des fouilles suivant les

règles de l’art.

Au prix ............................................................................................................................................... N°103

PRIX N°104 : ÉVACUATION DES DÉBLAIS OU MISE EN REMBLAIS

Les déblais provenant des fouilles pourront servir de remblais après essais et analyse par le laboratoire à la

charge de l'entrepreneur si les résultats d'analyse sont concluant, ces remblais provenant des fouilles (pleine

masse, en puits et en tranchées) seront mis en place par couches successive de 20 cm parfaitement arrosées et

compactées au rouleau vibrant ou à la dame vibrante pour obtenir une densité égale à 95% de l’O.P.M

(Optimum Proctor Modifié) , ces remblais ne doivent contenir ni terre végétale, racines ou autres impuretés

pouvant nuire à leur stabilité. Les déblais excédentaires ou jugés impropres à l’utilisation en remblai seront

évacués à la décharge publique. Y compris les chargements, transport à toutes distances et déchargements,

sans plus-value pour foisonnement, Manutentions des terres dans l’emprise du chantier et toutes sujétions de

mise en œuvre, et de finition.

Prix payé au mètre cube

Au prix ............................................................................................................................................... N°104

PRIX N°105 : APPORT ET MISE EN PLACE DE REMBLAIS SÉLECTIONNÉS

Terre extraite en dehors du chantier, comprenant les essais d’identification réalisés par un laboratoire agréé,

l’accord de la Maîtrise d’œuvre suite aux résultats des essais, l’extraction, le chargement, le transport, la

mise en œuvre par compactage méthodique par couches de 20 cm jusqu’à l’obtention de 95% de l’O.P.M et

les essais de compactage réalisés par un laboratoire agréé à la charge de l’entreprise.

Ces remblais ne doivent contenir ni terre végétale, racines, argile, ou autres matériaux pouvant nuire à leur

stabilité.

Ouvrage payé au mètre cube théorique de remblai réellement exécuté, après compactage.

Au prix ............................................................................................................................................... N°105

FONDATIONS

PRIX N°106 : BÉTON DE PROPRETÉ

Le béton de propreté sera exécuté en béton B10 dosé à 300KG/M3, suivant les épaisseurs définies aux plans

et débordant de chaque côté des ouvrages sauf indications contraires précisées sur les plans du BET. Le prix

de règlement comprend le coffrage des joues, le dallage et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre cube théorique des plans, y compris toutes sujétions d’exécution,

Au prix ............................................................................................................................................... N°106


PRIX N°107 : GROS BÉTON

Gros béton exécuté en béton B15, coulé par couches successives de 0,20 m d’épaisseur, fortement pilonné, y

compris toutes sujétions de coulage dans l’eau.

Ouvrage payé au mètre cube, y compris attente de liaison en acier T8.

Au prix ............................................................................................................................................... N°107

PRIX N°108 : BÉTON CYCLOPÉEN

béton cyclopéen exécuté en béton B15 sous les chainages, coulé par couches successives de 0,20 m

d’épaisseur, fortement pilonné, y compris toutes sujétions de coulage dans l’eau, ce béton sera payé suivant

les côtes théoriques des plans.

Ouvrage payé au mètre cube, y compris attente de liaison en acier T8.

Au prix ............................................................................................................................................... N°108

PRIX N°109 : ARASE ÉTANCHE

Chape d’arase étanche contre les remontées d’humidité, comprenant une chape lissée de 0,02 m d’épaisseur

au mortier n°3 sur maçonnerie en fondation, l’application d’un feutre «36 S collé au bitume pur à chaud, y

compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au linéaire,

Au prix ............................................................................................................................................... N°109

BÉTON ARME EN FONDATION

Tous Les ouvrages en béton armé en fondation seront réalisés en béton B25 hydrofuge dosé à 400kg/m3

obligatoirement vibré pervibré, ils comprennent le coffrage et le décoffrage, les étais, joint de dilatation en

polystyrène de 5cm et toutes les sujétions de mise en œuvre à toute profondeur et à toute hauteur, la

fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage des caisses, les essais de granulométrie et de

résistance, la protection solaire et thermique.

Le prix de règlement comprend toutes les sujétions pour parties courbes, pentes, formes irrégulières, coffrage

perdu des sous faces.

Ces bétons seront payés au mètre cube théorique des plans d’exécution de B.A visés « BON POUR

EXECUTION ».

Tous ces bétons devront répondre aux prescriptions du chapitre II. Les aciers seront comptés par ailleurs. Les

huiles de décoffrage seront à soumettre à l’agrément du Maître d’œuvre.

PRIX N°110 : BÉTON POUR BÉTON ARME EN FONDATION

Tous les ouvrages en béton armé en fondation seront réalisés en béton B25 hydrofuge dosé à 400kg/m3,

obligatoirement vibré pervibré, ils comprennent le coffrage et le décoffrage, les étais, toutes les sujétions de

mise en œuvre à toute profondeur et à toute hauteur, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le

dosage des caisses, les essais de granulométrie et de résistance, la protection solaire et thermique.



Ces bétons seront payés au mètre cube,

Au prix ............................................................................................................................................... N°110

PRIX N°111 : ACIERS POUR BETON ARME EN FONDATION

Les armatures en acier TOR FeE 500 MPa pour ouvrage en B.A seront payées au kg en appliquant le poids

au mètre linéaire par les normes en vigueur.

Les armatures devront être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non adhérente, de peinture ou


de graisse.

Cet ouvrage comprend la fourniture des armatures, leur façonnage suivant les plans d’armature, la mise en

place dans les coffrages, le coulage par cales en béton ou plastique préfabriqué. Le prix de règlement tient

compte des coupes, chutes, ligatures, elles seront payées au kilogramme théorique des plans de B.A, y

compris toutes sujétions d’exécution.

Ouvrage payé au Kilogramme,

Au prix ............................................................................................................................................... N°111

SOLS

PRIX N°112 : FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE TOUT VENANT

Ce tout venant doit faire l'objet d'essais et d'analyse par le laboratoire à la charge de l'Entrepreneur.

Ce prix concerne la fourniture et la mise en place de tout-venant provenant de carrière ou d'Oued et agréé par

le laboratoire après essais et analyses nécessaires.

Ces remblais seront mis en place par couches successives de 20 cm parfaitement arrosées et compactées

pour obtenir une densité égale à 95% de l’O.P.M (Optimum Proctor Modifié).


stabilité.

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

La fourniture et la mise en œuvre de film polyane de 175 microns sur plate forme en tout venant

convenablement compactée et plane y compris les recouvrements de 50 cm et toutes sujétions de mise en

œuvre et de finition.

Ouvrage payé au mètre cube,

Au prix ............................................................................................................................................... N°112

PRIX N°113 : FORME EN BÉTON DE 15CM D’ÉPAISSEUR Y/C ACIERS

Réalisation d’une forme en béton B25 de 15 cm d’épaisseur dosé à 300 kg / M3 CPJ35 sur toute

l’herissonnage ou TVN d’épaisseur suivant le plan du B.E.T, elle sera coulée soigneusement pilonnée.

Ouvrage payé au mètre carré, réellement exécutes tout vides sera déduit,

Au prix ............................................................................................................................................... N°113

ASSAINISSEMENT

CANALISATIONS Ŕ ÉGOUTS

Fourniture et pose de buse en PVC assainissement à réaliser comme fourreaux pour divers réservations

comprenant terrassement, lit de sable de 10 cm, sujétions d’étanchéité de l’entrée de regard, toutes pièces

spéciales de raccordement.

Les canalisations seront en PVC assainissement comprenant terrassement, lit de sable, coupes, joints

étanches, colliers, supports, percements et et raccords.

Aucun remblai ne sera placé avant les essais d’étanchéité qui feront l’objet d’un procès verbal:

- Pose de lit de sable, hauteur 10 cm minimum - La première partie de remblai sera exécutée jusqu’à 0, 30 m au-dessus de la buse avec des terres

criblées ne comprenant aucun élément dur. Mise en place du remblai par couches de 0,20 m

damées et arrosées pour éviter tout tassement ultérieur (densité optimum proctor modifié 95%). - Exécution suivant plans, côtes de départ et pentes scrupuleusement respectées.

Les joints seront garnis par des joints étanches en polyester comprimé fournis par le fabricant.


- L’entrepreneur devra s’assurer que les côtes du radier permettent tous les branchements aux

points prévus.

- Les canalisations seront payées au mètre linéaire, mesures prises à l’horizontale sur l’axe après construction sans majoration pour joints ou pièces spéciales, raccords, partie courbe, inclinées,

mais sans déduction des vides provenant des pénétrations, des amenées des canalisations

diverses, des regards, etc.…

Ouvrage payé au mètre linéaire, selon le diamètre intérieur, aux prix suivants :

Buses en PVC ф 200 ........................................................................................................................... N°114

Buses en PVC ф 300 ........................................................................................................................... N°115

REGARDS

Réalisation des regards en béton arme hydrofuge et comprenant :

- Terrassement.

- Béton de propreté.

- Radier et parois de 15 cm d’épaisseur en béton arme hydrofuge.

- Tampons en béton arme de 10 cm d’épaisseur, y compris acier pour les regards non visitable

scellé au mortier.

- Enduit sur le support et toutes les faces intérieures en mortier hydrofuges avec gorges à la bouteille

- Tampons en béton armé de 10 cm d’épaisseur, y compris acier pour les regards visitable avec

anneau de levage rabattable en fer galvanisé. Ils reposeront dans une double cornière male et femelle

en fer galvanisé au bain de 55 x 55 x 5.

- L’arrivée et le départ des buses se fera à 0,10 du radier.

- les tampons seront revêtus de la même nature que les sols avoisinants pour les regards intérieurs aux

bâtiments. Les dispositions nécessaires seront prises pour réserver l’épaisseur de revêtement avant le

coulage du tampon. Les fonds des regards ne comprendront jamais de fosse à sable mais une ou

plusieurs cuvettes hémicylindriques ou tronconiques raccordant les différentes canalisations et

assurant un écoulement sans stagnation.

- Tous les regards seront payés à, l’unité, y compris terrassement en terrain de toute nature, béton de

propreté, acier, remblais, échelon et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité pour toute profondeur, y compris toutes sujétions d’exécution,

Regard non visitable de 0,40m x 0,40 m ............................................................................................ N°116

Regard non visitable de 0, 50m x 0,50 m ........................................................................................... N°117

Regard visitable de 0, 60m x 0,60 m .................................................................................................. N°118

PRIX N°119 : FOSSE DE RELEVAGE

Réalisation d'une fosse de relevage de 1.20 x 1.20m et de 2.50m de profondeur exécutée suivant plans

établis par le B.E.T. comprenant : - Terrassement

- Béton de propreté

- béton armé hydrofuge de 15 cm d’épaisseur pour voiles, radier, - Tampon en béton armé ;

- Armatures en double nappe T8e= 15 cm.

- deux dalettes pour support de pompe de relevage - Enduit hydrofuge

Ouvrage payé à l’unité.

Au prix ............................................................................................................................................... N°119


PRIX N°120 : FOSSE A GRAISSE

Fosse a graisse en béton armé de 2,00 x 0,80 x1,2 seront confectionnés, conformément aux plans de détails et

prescriptions en vigueur. Ils seront coulés sur place en béton dosé à 350 kg de ciment CPJ45, et conformément au cahier des prescriptions techniques du présent marché avec une armature selon des plans techniques d’exécution,

et au moyen de moules métalliques de coffrage inférieurs et extérieurs.

Ils seront intérieurement, enduits au mortier dosé à 350 kg de ciment CPJ45et badigeonné au fluote ou équivalent.

Ils comporteront une fosse de forme carré de 0.50 m de coté destinée à recevoir un panier de retenue des déchets

solides, en acier galvanisé à chaud, et une façon de feuillure de 0.40 m de large comme de haut sur toute la

périphérie du caniveau, pour scellement d’un cadre support de grilles.

Le présent prix comprend entre autres :

toutes sujétions de fournitures de l’ensemble des matériaux nécessaires à la confection et à la mise en

œuvre, en ce y compris, terrassement, béton de propreté, acier, enduit hydrofuge, coffrage, chargement, transport et déchargement.

Ouvrage payé à l’unité

Au prix ............................................................................................................................................... N°120

PRIX N°121 : CANIVEAU EN BÉTON ARME

Exécution d’un caniveau en béton armé de 0. 30m de largeur et 0.60m de profondeur minimum, suivant

détail du B.E.T, y compris fouilles, évacuation, béton de propreté, radier, parois, tampons, aciers et enduit

hydrofuge lisse et toutes sujétions d’exécution.

Ouvrage Payé au mètre Linéaire pour toute dimension, y compris grille métallique galvanisé pour

caniveau suivant détail,

Au prix ............................................................................................................................................... N°121

BÉTON ET ACIER EN ÉLÉVATION

Les ouvrages en B.A en élévation seront réalisés en béton B25. Ils comprennent en outre les sujétions

prévues pour les B.A en fondation, les larmiers, les joints en creux, joint de dilatation en polystyrène de 5cm;

de toute section indiquée aux plans de détail, le levage et la mise en œuvre à toute hauteur en engins

mécaniques exclusivement.

Les fonds de coffrage seront nettoyés au jet d’eau avant le coulage des bétons.

Les prix comprennent également les sujétions de recoupement des balèvres, les réserves de larmiers, les

engravures, les trémies, les passages pour fourreaux, les scellements divers, l’humidification, les protections

dues à la climatologie, la fourniture et pose de cales en ciment, les essais de contrôle de béton etc.

Ces bétons seront payés au mètre cube théorique des plans d’exécution de B.A visés « BON POUR

EXECUTION ».

Le volume des armatures ne sera pas déduit.

NOTA :

Les coffrages utilisés à l’exécution des bétons doivent être en bois, ou métalliques d’un parfait état

permettant l’obtention d’une surface brute de béton parfaitement lisse et sans défauts apparents; et seront

compris dans le prix du béton au mètre cube sans plus value d’aucune nature pour surface brute.

Les bois de coffrage doivent être réceptionnés et acceptés par la maîtrise d’œuvre avant le coulage du béton.

Tout coffrage jugé insatisfaisant par la maîtrise d’œuvre sera démoli et refait à l’entière charge de

l’entrepreneur.

Il est rappelé à l’entreprise que la présence prescription sera sévèrement respectée pour les bétons dans les

ouvrages désignés par la maîtrise d’œuvre.


PRIX N°122 : BÉTON POUR BÉTON ARME EN ÉLÉVATION

Réalisé en béton B25, pour poteaux, poutres, voiles, dalles pleines, escalier…. en élévation, de toute

hauteur, de toutes sections et de toutes formes y compris coffrage très soigné, vibrations et décoffrages.

Suivant les plans architecturaux et les plans béton armé, sans aucune plus-value pour réservation, parties en

saillies ou parties courbes.

Ouvrage payé au mètre cube, réel suivant plans du Bureau d’études techniques.

Au prix ............................................................................................................................................... N°122

PRIX N°123 : BETON POUR VOILE AVEC ELEMENTS DECORATIFS POUR LA SALLE DE

CONFERENCE

Même descriptif que celui ci-haut relatif au béton pour béton armé en élévation mais pour voile en élévation

entourant la salle de conférence y compris la réalisation des motifs décoratifs selon le calepinage et le détail

de l’Architecte.

Ouvrage payé au mètre cube,

Au prix ............................................................................................................................................... N°123

PRIX N°124 : ACIERS POUR BETON ARME EN ELEVATION

Ouvrage de mêmes spécifications ci-haut relatives aux aciers pour béton armé en fondations, mais destiné

aux ouvrages en élévation.

Ouvrage payé au kilogramme, y compris toutes sujétions d’exécution et de fourniture.

Au prix ............................................................................................................................................... N°124

PLANCHERS EN CORPS CREUX

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de planchers préfabriqués en corps creux comprenant :

- des poutrelles préfabriquées en béton armé ou en béton précontraint parfaitement enrobée ;

- une la dalle de compression dont l’épaisseur doit être scrupuleusement respecté y compris treillis

soudés et chapeaux prévus ;

- des corps creux en béton ou en terre cuite respectant la charge estimé par le B.E.T.

L’ensemble des composants du plancher devra tenir compte des normes en vigueur en particulier le CPT

plancher, les règles BAEL et les dispositions parasismiques du RPS2000 complétées par celles du PS92.

Avant l’exécution, l’entrepreneur devra soumettre les plans de pose, établis à sa charge et détaillant les

dimensions des nervures, de la table de compression et leurs ferraillages, à l’approbation du BCT. Ils doivent

aussi être soumis à l’Administration pour avis.

Ouvrage payé pour l’ensemble au mètre carré réellement exécuté mesuré entre nus d’appuis y compris

ferraillage, coffrage, décoffrage, étaiements, poutrelles jumelées out triplées, renforcements, réservations

nécessaires pour les corps d'état techniques, l’occlusion des hourdis de rives, les frais d’établissement des

plans de pose ainsi que toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de finition.

Payé au mètre carré suivant l’épaisseur (poutrelles et corps creux + dalle de compression) aux prix

suivants :

Plancher de 16+4 cm, au prix ............................................................................................................ N°125



Plancher de 25+5 cm jumelés, au prix ............................................................................................... N°128

PRIX N°129 : DALLE ALVÉOLÉE DE 25+5 CM

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de planchers préfabriqués en dalles alvéolées.

l'entrepreneur doit présenter les certificats d'agrément du fabriquant. les dalles sont en béton précontraint de


largeur courante 1.20m et d’épaisseur 25cm. Elles sont posées jointivement et assemblées par un clavetage

béton. Les dalles alvéolées doivent être posées directement à partir du camion transporteur, la pose sera faite

suivant un plan de pose approuvé par le BCT.

La manutention des dalles alvéolées sera faite à l’aide d’élingues traversantes à travers des trous ménagés à

la fabrication.

Les réservations des petites dimensions doivent être prévues à la fabrication et seront mentionnées sur le plan

de pose, aucun traitement des dalles alvéolées ne sera toléré sur chantier.

Les détails d’ancrage et les dispositions d’appuis et d’étaiement seront mentionnés sur le plan de pose.

Une dalle de compression de 5cm (ou de 8cm éventuellement) sera coulée sur la dalle alvéolée, armée par un

treillis soudé.

Ouvrage payé au mètre carré

Au prix ............................................................................................................................................... N°129

PRIX N°130 : POUTRE PRÉCONTRAINTE

Fourniture et pose de poutres préfabriquées en béton précontraint dosé à 400kg/m3 minimum de ciment

classe CPA 55 plus adjuvant accélération de prise, stabilité au feu SF 1h. Ces poutres préfabriquées en béton

précontraint devront tenir compte des dispositions parasismiques suivant les normes en vigueur. Compris

armature en acier : torons 12.5 classe 1860 TBR, cadres et frettes en acier à haute adhérence de classe Fe

E40 ou FeE50, renforts et ancrages, crochets de levage, acier en attente, chapeaux et béton de clavetage

prévus pour la liaison avec du béton coulé sur le chantier.

Ces poutres seront fabriquées suivant la note de calcul et charges soumises suivant plan Y Compris transport,

mise en œuvre, pose et toutes sujétions de fourniture et d’exécution.

Ouvrage payé au mètre cube, y compris toutes sujétions d’exécution et de fourniture.

Au prix ............................................................................................................................................... N°130

MAÇONNERIE EN ÉLÉVATION Ŕ BRIQUETAGE

L’entrepreneur devra assurer l’exécution des poteaux raidisseurs et des tendeurs nécessaires à la bonne tenue

des ouvrages.

Au-dessus de tous les cadres posés dans les cloisons simples, l’entrepreneur exécutera un linteau en B.A

préfabriqués ou non.

Ces travaux n’entraîneront aucune plus-value, ils devront être compris dans les prix unitaires de cloison ou

mètre carré. La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux

galvanisé de diamètre 8 mm disposées tous les mètres en hauteur, en largeur et en quinconce.

Dans le cas d’utilisation de maçonneries en agglomérés de ciment porteur, ceux-ci devront avoir reçu

l’approbation de la Maîtrise d’œuvre.

D’une manière générale, tous les matériaux servant à la réalisation des cloisons et maçonneries devront être

soumises à l’approbation de la Maîtrise d’œuvre.

Les briques devront répondre aux caractéristiques de la qualité, de la P 13, et avoir les caractéristiques de

l’article 18 du Devis Général d’Architecture.

Le choix des briques comporteront des éléments insuffisamment cuits seront entièrement refusés.

Les agglomérés de ciment devront répondre aux caractéristiques de l’Article 74 du Devis Général

d’Architecture. La mise en œuvre des briques et des agglomérés sera conforme aux prescriptions de l’Article

120 du Devis Général d’Architecture.

Les prix unitaires comprennent les sujétions de raccordement aux matériaux voisins.


PRIX N°131 : DOUBLE CLOISONS DE 8+8 T

Toutes les cloisons extérieures désignées par l’architecte seront réalisées en double cloison avec deux parois

en brique de 8T d'épaisseur 10cm, hourdis en mortier de ciment, y compris les linteaux, raidisseurs, appuis

de fenêtres, tête de double cloison, encadrement des baies épingle de raccordement, et toutes autres

sujétions.


Au prix ............................................................................................................................................... N°131

PRIX N°132 : CLOISON EN AGGLOMERES CREUX DE 20 CM

Murs et murette en agglomérés creux de ciment vibré de première qualité dont le choix est à soumettre à

l’approbation de la Maîtrise d’œuvre, épaisseur 0.20 m, hourdés au mortier de ciment. Les joints seront parfaitement remplis et essuyés au montage.

Ouvrage payé au mètre carré réel, tous vides déduits, y compris les linteaux, appuis de fenêtres, encastrement

des baies, toutes sujétions d’exécution.

Au prix ............................................................................................................................................... N°132

PRIX N°133 : CLOISON EN AGGLOMERES CREUX DE 15 CM

Murs et murette en agglomérés creux de ciment vibré de première qualité dont le choix est à soumettre à

l’approbation de la Maîtrise d’œuvre, épaisseur 0.15 m, hourdés au mortier de ciment. Les joints seront parfaitement remplis et essuyés au montage.

Ouvrage payé au mètre carré réel, tous vides déduits, y compris les linteaux, appuis de fenêtres,

encastrement des baies, toutes sujétions d’exécution

Au prix ............................................................................................................................................... N°133

PRIX N°134 : CLOISON SIMPLE EN BRIQUE DE 8T

Toutes les cloisons intérieures désignées par l’architecte seront réalisées en brique de 8T de 10cm

d'épaisseur, hourdies en mortier de ciment,

Ouvrage payé au mètre carré, tous vides déduits, y compris les linteaux, appuis de fenêtres,

encastrement des baies, toutes sujétions d’exécution

Au prix ............................................................................................................................................... N°134

ENDUITS

Les enduits intérieurs et extérieurs seront réalisés suivant les règles de l’art en trois couches et comprenant les

arêtes, les saillies, angles rentrants ou saillants, les tableaux petites largeurs, les feuillures, larmiers, becs d’auvent, les retraits dans l’enduit, les joints en creux de toutes dimensions à la rencontre d’enduits avec les ouvrages en

B.A les épaisseurs et tous motifs architecturaux figurant sur les plans d’architecte.

Ces prix comprennent également la fourniture et la pose de grillage pare fissures, maille de deux galvanisé, fixé par cavaliers en bande de 0,25 en largeur et placé en recouvrement de toutes les rencontres d’ouvrages de

l’ossature béton armé avec les cloisons, doubles cloisons planchers, afin d’éviter les fissurations d’enduits dues au

retrait. Toutes les sujétions pour échafaudages à toute hauteur, de toute nature, seront comprises dans les prix, ainsi que la protection éventuelle des parties délicates d’ouvrage. Ces enduits seront payés quelle que soit leur

nature au mètre carré réels, tous vides déduits.

PRIX N°135 : ENDUIT EXTÉRIEUR LISSE AU MORTIER DE CIMENT

Sur murs, sur tous les éléments de façades suivant indications de l’Architecte :

- une couche d’accrochage après imbibition complète du support et passage d’une barbotine dosée à

450 kg de ciment au m3, afin d’améliorer l’accrochage du mortier N°4,


- une couche de dressage en une ou plusieurs passes d’épaisseur ne dépassant pas 0.01 m au mortier

avec incorporation d’adjuvent hydrofuge en masse.

- Couche de finition passée au bouclier dite « FINO » de 0.005 d’épaisseur au mortier N°4

Le tout parfaitement dressé, y compris baguette d’angle métallique, cueillies, grillages galvanisés maille 25mm pour jonction entre cloison et béton et toutes autres sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré y compris joint creux et façon de larmier,

Au prix ............................................................................................................................................... N°135

PRIX N°136 : ENDUIT INTÉRIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFOND

Exécuté sur les éléments de murs, voiles, cloisons de briques et d’agglomérés, réalisé en trois couches :

- Un gobetis au mortier N°4.

- Une couche en une ou plusieurs passes d’épaisseur ne dépassant pas 0.01 m au mortier N°4 (corps de

l’enduit).

- Une couche de finition au mortier N°4 passée au bouclier, dite « FINO ».

Aux raccordements entre les maçonneries enduites et les parties en béton armé, il sera placé sous l’enduit

une bande de grillage galvanisé de 0.25 m de largeur de chaque côté tenue par des cavaliers et pointes

galvanisées.

Le tout sera parfaitement dressé, y compris arêtes, cueillies, arrondies, arrêts, grillage galvanisé et toutes

sujétions y compris Baguettes d’angle métalliques.

Ouvrage payé au mètre carré, sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs, pour parties

verticales et inclinées, planes ou courbes, y compris toutes sujétions d’exécution,

Au prix ............................................................................................................................................... N°136

DIVERS

PRIX N°137 : DALETTE EN B.A

Compris toutes sujétions prévues pour les bétons en élévation y compris aciers, dalle de faible épaisseur (7 à 10 cm) pour paillasse de cuisine, dalette de placards, comptoir etc.…).


Au prix ............................................................................................................................................... N°137

PRIX N°138 : BÉTON STRIE

Béton strie pour les rampes réalise en bêton dose a 350KG/M3 détail d’architecte y compris forme en beton de 10 cm avec une chape strie de 2 à 4 cm et toute sujétions

Ouvrage payé au mètre carré, y compris armature

Au prix ............................................................................................................................................... N°138

PRIX N°139 : RENFORMIS EN BÉTON

Renformis en bêton réalise suivant en bêton dose a 250KG/M3 detail d’architecte y compris coffrage décoffrage

et toute sujétions


Au prix ............................................................................................................................................... N°139

PRIX N°140 : COFFRAGE PERDU

Réalise suivant plan du coffrage de plancher vide sanitaires fournie par le BET y compris toute sujétions


Au prix ............................................................................................................................................... N°140


PRIX N°141 : ENDUITS TRADITIONNELS POUR MURS AU MORTIER A LA CHAUX TEINTE

DANS LA MASSE

Les mortiers d’enduits sont dosés à 70% de chaux et 30% de sable fin y compris la teinte agrée par le Maître

d’œuvre. Exécution d’enduit, sur une épaisseur d'au moins 5 mm et sera poncé, après durcissement, soit à

l'aide des galets soit par tout autre moyen équivalent approuvé par la maitrise d’œuvre et la maitrise

d’ouvrage déléguée, et sera réalisé en couches nécessaires afin d’obtenir une satisfaction selon le principe

d’enduit en tadellakt ou équivalent, teinte au choix de l’Architecte. Compris également dans le prix :

- Imbibition correcte du support et passage d'une barbotine liquide afin d'améliorer l'accrochage.

- Couche de dégrossissage imperméable, exécutée en une ou plusieurs passées d'épaisseur ne

dépassant pas 1 cm au mortier n°1

- Couche de finition au mortier traditionnel à la chaux teinté dans la masse tel que décrit ci-avant de 5

mm d'épaisseur minimum et suivant l’échantillon accepté et approuvé par l’architecte.

Le tout sera parfaitement dressé, compris les sous-couches d’enduits, bourrage à refus d’enduits au mortier,

arrêtes, cueillies, arrondis, arrêts, grillage galvanisé et toutes sujétions de mise en œuvre suivant les règles de

l’art.

Aux raccordements entre la maçonnerie enduite et le béton armé, il sera placé sous l'enduit une bande de

grillage galvanisé à maille fin (21 mm ) de 0,25 m tenue par des cavaliers et des pointes galvanisées.

Échantillon à remettre à l’approbation de l’architecte avant exécution.

Ouvrage payé au mètre carré, sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs, pour parties verticales

et inclinées, planes ou courbes, compris ponçage, lustrage, et toutes sujétions de finition.


Au prix ............................................................................................................................................... N°141

200 - ÉTANCHEITE

NOTA:

- Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'Art, aux modes d’emplois et d’application

renseignées dans chaque avis technique pour les différents produits d’étanchéité proposés et en

particulier aux prescriptions de la NM 10.8.913 ;

- L’Entrepreneur doit présenter avant l'exécution du présent corps d'état les avis techniques CSTB, les

échantillons et les catalogues du procédé et des produits de l'étanchéité et de l'isolation

thermique proposés, pour approbation du BCT et accord du Maître d'Ouvrage assisté par le Maître

d'Ouvrage Délégué avant toute exécution ;

- Le classement F.I.T selon les cahiers du CSTB n° 2358 et 2433 des membranes devra

obligatoirement avoir l’approbation du BCT.

PRIX N°201 : FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE

La forme de pente sera exécutée, après nettoyage et humidification de l'élément porteur, suivant la pente

admissible en béton de gravette composée de 800 litres de gravette pour 400 litres de Sable et 250 kg de

Ciment CPJ45 soigneusement réglée et damée.

L’épaisseur au point bas sera d'au moins 4 cm, les pentes minimales seront de 1 %, les pentes respecteront

les cotes fixées sur les terrasses. Les tubes électriques et divers devront être soigneusement enrobés sans faire

de saillie sur le nu de la forme.

La surface sera lissée par une chape de 2 cm d’épaisseur minimum, réalisée au mortier de ciment dosé à 400

kg de ciment CPJ 45 par 1m3 de sable, régulière, soigneusement talochée, et assurant l’écoulement parfait

des eaux.


Ouvrage payé au mètre carré, surface vue en plan entre nus des reliefs,

au prix ................................................................................................................................................ N°201

PRIX N°202 : ÉCRAN PARE VAPEUR

Fourniture et mise en œuvre d’un écran pare vapeur sous l’isolation thermique suivant les indications du

cahier des charges du procédé. Il sera constitué :

- d’un enduit d'imprégnation à froid (E.I.F) à base de bitume en solution ou en émulsion d’une teneur

en bitume égale ou supérieure à 40 % ;

- d’un enduit d'application à chaud (E.A.C) à base de bitume oxydé contenant une masse moyenne de

bitume pur de 1,2 kg/m² et de masse minimale de bitume pur 1 kg/m² ;

d’une feuille en bitume modifié élastomère SBS (BE 25 VV 50), d’épaisseur minimale 2,5mm avec armature

en voile de verre de 50 g/m² minimum.


au prix ................................................................................................................................................ N°202

PRIX N°203 : ISOLATION THERMIQUE

L’isolation thermique sera assurée par des panneaux isolants constitués de liège aggloméré expansé, de laine

de roche ou perlite expansée, à surface bitumée, soudables de 4cm d’épaisseur.

Les panneaux devront être jointifs. Tout défaut doit être réparé sur place par la mise en place de granulés afin

d’éviter les ponts thermiques. Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose exigé par le mode de pose

du produit.


au prix ................................................................................................................................................ N°203

PRIX N°204 : GORGE POUR SOLINS

Gorges de raccordement entre les terrasses horizontales et les relevés verticaux, elles seront exécutées en

béton de gravette composé de 800 litres de gravettes pour 400 litres de sable et 250kg de ciment.

CPJ 35 soigneusement réglée.

Elles seront tirées avec un gabarit en arc de cercle de 0,20 m de rayon.

Ouvrage payé au mètre linéaire entre nez d’acrotère, y compris chape de lissage toutes sujétions de

fourniture et de pose,

au prix ................................................................................................................................................ N°204

PRIX N°205 : ÉTANCHÉITÉ BICOUCHE

Fourniture et pose d’une étanchéité bicouche en feuilles de bitumes modifiés élastomères SBS, posée en

Indépendance et comprenant entre autre :

- Un écran d’indépendance en voile de verre de masse surfacique 100 g/m² (tolérance : - 8 %).et de

largeur minimale de 1 m ;

- Deux membranes en bitume élastomère SBS d’épaisseurs minimales de 2 et 3 mm soudables sur

leur support.

Un recouvrement minimal de 10 cm sera assuré entre membranes en longitudinale et 15 cm en transversale.

Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fourniture,

de main d’œuvre, de mise en œuvre, d’essais et sans plus-value pour chutes, déchets, dispositions et

fournitures imposées par le mode de pose du produit.


au prix ................................................................................................................................................ N°205


PRIX N°206 : RELEVÉS D’ÉTANCHÉITÉ

Fourniture et pose d’un relevé d’étanchéité en bitume élastomère SBS compatible avec l’étanchéité en partie

courante décrite dans le prix ci-avant, comprenant :

- d’un enduit d'imprégnation à froid (E.I.F) à base de bitume en solution ou en émulsion d’une teneur

en bitume égale ou supérieure à 40 % ;

- d’un enduit d'application à chaud (E.A.C) à base de bitume oxydé contenant une masse moyenne de

bitume pur de 1,2 kg/m² et de masse minimale de bitume pur 1 kg/m² ;

- Bande d’équerre d’épaisseur 3,5mm de développé 30 cm, soudée en plein sur la costière et sur la

partie courante par un talon de 15 cm résistance au poinçonnement statique ≥ 20 kg selon la norme

NF P 84-352 ;

- Deux membranes en bitume élastomère SBS d’épaisseur 2 et 3 mm minimum soudées en pleines sur

toute la hauteur du relevé. Le talon de la 1ère feuille est de 10cm minimum. Le talon de la 2ème

feuille est de 15cm minimum avec un dépassement de 5cm du talon de la 1ère feuille.


de main d’œuvre, de mise en œuvre, d’essais et sans plus-value pour chutes, déchets, dispositions et

fournitures imposées par le mode de pose du produit.

Ouvrage payé au mètre linéaire,

au prix ................................................................................................................................................ N°206

PRIX N°207 : PROTECTION D’ÉTANCHÉITÉ

Sur étanchéité bicouche, il sera réalisé une protection par dalle en béton dosé à 300kg de ciment CPJ 45,

armée d'un treillis soudé et d'une épaisseur de 4 cm sur couche de désolidarisation en lit de sable de 3cm

minimum conformément à la NM 10.8.913.

La protection est fractionnée :

- en partie courante par des joints de largeur 2 cm, tous les 4 m maximum dans les deux sens en

limitant les surfaces entre joints à 10 m2 environ ;

- en bordure des reliefs et des émergences par des joints de largeur 0,02 m minimum.

Les joints sont garnis d'un produit ou dispositif imputrescible et apte aux déformations alternées.

Ouvrage payé au mètre carré, y compris couche de désolidarisation,

au prix ................................................................................................................................................ N°207

PRIX N°208 : PROTECTION DES SOLINS

Réalisation de la protection des relevés par un solin grillagé. Elle est constituée par un enduit au mortier de

ciment dosé à 400 kg de CPJ45 par m3 de sable, de 3 cm d’épaisseur et remontant jusqu'au dessous de

l’engravure.

L’enduit doit être armé d’un grillage « cage à poules » à maille hexagonale à triple torsion, fixé dans le

support au-dessus du relevé d'étanchéité par au moins trois fixations par mètre linéaire.

La protection des relevés sera séparée de celle des parties courantes par un joint franc de 2cm de largeur

minimale garni ou rempli d'un produit ou dispositif imputrescible et apte aux déformations alternées.

Cette protection sera fractionnée tous les deux mètres par un joint sans épaisseur.


au prix ................................................................................................................................................ N°208

PRIX N°209 : ÉTANCHÉITÉ LÉGÈRE

Pour salles d’eau, sanitaires, et tout autre emplacement désigné sur les plans.


Fourniture et mise en œuvre d’une étanchéité légère en bitume élastomère SBS, y compris remontée de 40cm

sur les murs et de 1.00 m sur les murs coté receveur de douche et prolongée de 50cm au droit des portes et

comprendra:

- forme de pente lissée par une chape ;

- une sous couche d’E.I.F ;

- 1ère

membrane en bitume élastomère SBS ;

- 2ème

membrane soudable au chalumeau sur la première couche ;

- Une protection provisoire horizontale avec un lit de sable de 2cm d’épaisseur ;

- Une protection verticale en enduit de ciment hydrofuge grillagé appliquée sur toute la hauteur du

relevé.

Le procédé et produits utilisés doivent impérativement être soumis à l’approbation du BCT et à l’avis du

Maitre d’Ouvrage Déléguée.


de main d’œuvre, de mise en œuvre, d’essais, lit de sable provisoire de protection de 2cm d’épaisseur et sans

plus-value pour chutes, déchets, dispositions et fournitures imposées par le mode de pose du produit.

Ouvrage payé au mètre carré développé,

au prix ................................................................................................................................................ N°209

PRIX N°210 : ÉTANCHÉITÉ VERTICALE

Elle sera réalisée sur les parois extérieures des voiles en béton armé enterrés.

L'étanchéité sera réalisée en système adhérent. Elle comprend:

- Le dressage des supports en enduit de ciment ;

- Une couche d'enduit d'imprégnation à froid ;

- Une membrane en bitume élastomère SBS en adhérence totale par soudage ou collage ;

- la protection mécanique en enduit grillagé.

Le procédé et les produits d'étanchéité doivent être conforme aux DTU et NM en vigueur et bénéficiant d'un

Avis Technique à soumettre à la validation du BCT et à l’acceptation de la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée. Y

compris toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre prescrites par le mode de pose du procédé.


au prix ................................................................................................................................................ N°210

300 Ŕ REVETEMENT

NOTA

- Les prix qui suivent comprennent la réalisation de la forme de pose en béton.

PRIX N°301 : REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX COMPACTO Y COMPRIS PLINTHES

Fourniture et pose de revêtement en carreaux compacto de 1er choix calepinage et couleurs au choix de

l’architecte et comprenant :

- Préparation des supports. - Le sous couche au mortier de ciment minimum 5cm.

- La pose des carreaux se fera par mortier-colle prêt à gâcher.

- Les remplissages des joints par ciment pur, teinte aux choix de l’architecte.

L’ensemble exécutée conformément aux règles de l’art et au DTU, aux normes, aux classement UPEC

(U4P4E3C2) ci avant y compris découpage pour les siphons de sol, caniveaux, tampon des regards et toutes


sujétions de mise en œuvre et de finition, conformément aux généralités du devis descriptif ci- avant, couleur et

directives de l’Architecte.

Ouvrage payé au mètre carre y compris plinthes toutes sujétions

au prix ................................................................................................................................................ N°301

PRIX N°302 : REVÊTEMENT MURAL EN CARREAUX COMPACTO

Fourniture et pose de revêtement en carreaux compacto de 1er choix, calpinage et couleurs au choix de

l’architecte et comprenant :

- Préparation des supports.

- Les sous couches au mortier de ciment.

- La pose des carreaux se fera par mortier-colle prêt à gâcher.

- Les remplissages des joints par ciment pur, teinte aux choix de l’architecte.


(U4P4E3C2) ci avant y compris découpage pour appareillage électrique, et toutes sujétions de mise en œuvre

et de finition, conformément aux généralités du devis descriptif ci- avant, couleur et directives de

l’Architecte.

Ouvrage payé au mètre carré, y compris frise et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.

au prix ................................................................................................................................................ N°302

PRIX N°303 : REVÊTEMENT SOL EN GRANITO POLI BLANC Y COMPRIS PLINTHES

Fourniture et mise en place de revêtement sol en granito poli blanc y compris plinthe réalisé dans tous les

endroits indiqués sur le plan d’architecte et comprennent :

- forme de 5 cm en mortier dosé à 250 kg/m3 CPJ 35.

- Chape de 15 mm de grain de marche de bijâad dosé à 600 kg/m3 ciment noir.

- Baguettes de 6 x 15 mm en plastique posé en ciment noir suivant plan de calpinage du revêtement

fourni par l’architecte à raison de 5 ml/m².

- Damage au rouleau manuel et nettoyage.

- Ponçage nécessaire jusqu’au l’obtention d’une surface lisse et rectiligne.

- Lustrage à la demande de la maîtrise d’œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.

au prix ................................................................................................................................................ N°303

PRIX N°304 : TABLETTE EN MARBRE NOIR

Fourniture et pose de plaque brute en marbre noir lisse de 2 cm d’épaisseur et 60 cm de largeur posé suivant plan

de calpinage de l’architecte. L’exécution se fera à la bande au cordeau et au pilon à bain soufflant de mortier, les joints traités au SINTOFER teinté, et les coins arrondis et débordés de 2 cm.

Ouvrage payé au mètre carré, y compris retombées de 12 cm et plinthes de 10 cm, réservation pour vasque,

et toutes sujétions de lustrage et de main d’œuvre.

au prix ................................................................................................................................................ N°304

PRIX N°305 : REVÊTEMENT MARCHES ET CONTRE MARCHES EN MARBRE GRIS DE

TIFELT BOUCHARDE Y COMPRIS PLINTHE DROITE OU RAMPENTE.


Ce prix comprend la fourniture et la pose des marches et contre marche y compris plinthe en marbre gris de tifelt

boucharde , de «3 cm d’épaisseur et contre marche en marbre de 2 cm d’épaisseur ondulés avec nez de marches

de 30 mm, légèrement arrondi, calpinage et couleur au choix de l’architecte. 1. Préparation des supports.

2. Les sous couche au mortier de ciment.

3. Les remplissages des joints par ciment pur, teinte aux choix de l’architecte.

4. Traitement des surfaces par ponçage et lustrage mécanique


(U4P4E3C2) ci avant y compris découpage pour les siphons de sol, caniveaux, tampon des regards et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition, conformément aux généralités du devis descriptif ci- avant, couleur et


Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

au prix ................................................................................................................................................ N°305

PRIX N°306 : REVÊTEMENT SOL EN MARBRE GRIS DE TIFELT BOUCHARDE

Revêtement de sol en MARBRE gris de Tifelt boucharde de 2cm d’épaisseur, calpinage et couleur au choix de l’architecte,

1. Préparation des supports.

2. Les sous couche au mortier de ciment minimum 5cm. 3. Les remplissages des joints par ciment pur, teinte aux choix de l’architecte.

4. Traitement des surfaces par ponçage et lustrage mécanique


(U4P4E3C2) ci avant y compris découpage pour les siphons de sol, caniveaux, tampon des regards et toutes



Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.

au prix ................................................................................................................................................ N°306

PRIX N°307 : REVETEMENT SOL EN PIERRE GRISE BOUCHARDE DE TAZA Y COMPRIS

PLINTHE DROITE OU RAMPENTE

Fourniture et pose de revêtement de façade en pierre de Taza agrafée y compris plinthe avec épaisseur des plaques de 3cm, dimension suivant calpinage de la Maitrise d’œuvre.

Ces plaques seront fixées aux support de béton à l’aide d’agrafes en inox réglables au minimum 4 agrafes par

laque, le diamètre des chevilles ainsi que les agrafes réglables d’importation en acier inoxydable seront déterminés après établissement des plans de pose et des notes de calcul à la charge de l’entreprise et approuvés

par le bureau de contrôle, y compris l’établissement des plans de calpinage d’exécution ainsi que les plans et

schémas de détails mentionnant tous les détails d’ancrage, de fixation les points singuliers ainsi que les notes de calcul à l’appui.

L’ensemble de ces documents seront fournis par l’entreprise avant commencement des travaux de pose, et devront recevoir l’approbation du bureau de contrôle, de la Maitrise d’œuvre.

Pièces de fixations de chez ETANCO ou équivalent, y compris tous les retours sur appuis en sous faces et sur les

joues et toutes façons de joints creux, bord à bord ou autres suivants plans et directives de la Maitrise d’œuvre.

L’ensemble des travaux doivent être exécutés conformément aux règles de l’art, au DTU N° 55.2, aux normes et

aux directives de la Maîtrise d’œuvre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, de finition, ainsi que la mise

en place des échafaudages, engins et appareils de levage, protections de menuiseries et autres.

Ouvrage payé au mètre carré, y compris frise et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.

au prix ................................................................................................................................................ N°307


PRIX N°308 : REVÊTEMENT MARCHE ET CONTRE MARCHE EN PIERRE GRISE

BOUCHARDE DE TAZA

Fourniture et pose de revêtement des marches en marbre de Taza de 3 cm d’épaisseur, contre marche de

2cm d’épaisseur calpinage et comprenant:

- Préparation des supports;

- Le sou couche au mortier de ciment;

- La pose sur ciment blanc.

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris y compris nez de marche de 3 cm légèrement arrondie,

ponçages, lustrages, nettoyages et toutes sujétions de fourniture et de pose.

au prix ................................................................................................................................................ N°308

PRIX N°309 : REVÊTEMENT SOL EN PARQUET MASSIF

Ouvrage réalisé suivant détail de l ‘architecte en parquet massif de 9mm,

- Préparation des supports;

- La sous couche en forme de 7cm;

- Réalisation d'une Chappe d'égalisation en ROXOL;

- La pose du parqué en bois stratifie par collage conformément au DTU 53.1;

Ces accessoires comprendront entre autres:

- Seuil des portes;

- Arrêts de revêtements;

- Les plinthes en bois massifs;

Le prix comprend également le nettoyage après pose

Les échantillons seront à soumettre à l'architecte.

L’entreprise doit fournir une méthodologie et plan d’exécution validé par la Maitrise d’œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes surjetions de fournitures et de pose.

au prix ................................................................................................................................................ N°309

PRIX N°310 : REVÊTEMENT SOL EN MOQUETTE

Ce revêtement de sol en moquette sera posée au moyen du produit colle spécifique (suivant notice du

fabriquant) sur une chape au mortier de ciment lissé comprise dans le présent prix.

Caractéristiques :

- Dalle de moquette à velours bouclé 100% polyamide, touffeté sur dossier non tissé polyester, enduit

Latex Envers : dossier à base de bitume dos et polymère, renforcé par des fibres de verre avec voile

non tissé polypropylène au dos. Masse surfacique nominale : 4450 g/m²

- Description : dalles de moquette tuftée bouclée chinée

- Épaisseur total : 6.7mm

- Poids de fibre : 580 g/m²

- Poids total : 4610 g/m²

- Hauteur de la fibre : 3.1 mm

- Sous - couche : bitume et polymère renforcés de nappes de fibre de verre de marque 1er choix.

- Réaction au feu : M3

- Isolation phonique : 27 Db


- CLASSEMENT : U3P3 CLASSE 4

Sera compris dans le présent prix le revêtement des marches et contre marches ainsi que les baguettes en

aluminium pour renforcer les nez des marches.

Les finitions entre les surfaces posées, les revêtements des gradins, au droit des seuils, à l'encontre des murs,

au droit des murs ou autres doivent être bien soignées.

Aucune plus-value ne sera accordée pour les découpes ou réservations, des sorties des câbles ou boîtiers au

sol. (La surface est prise par développement de la partie horizontale plus la partie retour ou verticale).

Le tout exécuté suivant les prescriptions du fabricant, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose sans

aucune plus-value de quelque nature que ce soit.

L'entrepreneur est tenu de fournir avant toute mise en œuvre la notice technique du produit pour approbation

par l'architecte et le maître de l’ouvrage. Couleur et calpinage au choix de l'Architecte

Ouvrage payé au mètre carré, y compris la colle de fixation et toutes sujétions.

au prix ................................................................................................................................................ N°310

PRIX N°311 : HABILLAGE MURAL

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de panneaux en bois lisse acoustique d’une épaisseur de

10mm, teinte et essence selon le choix de l’architecte.

La pose se fera par fixation sur des tasseaux en bois de section 40 x 20 mm vissés à la verticale sur le support

béton Ŕqui est incliné et courbe- et espacés d’un entraxe de 50 cm à l’aide de clips d’assemblage. La

structure et le mode de fixation doivent être validés par le BCT.

Le support à revêtir sera traité d’une isolation acoustique par matelas de laine minérale de 45 mm d’épaisseur

d’une densité de 40/60kg/m3 posés entre les tasseaux porteurs.

La finition des arrêts, le cas échéant, à l’aide de profils de finition.

Toute la surface doit recevoir une couche de protection et deux couches de vernis mat espacées de 24h.

L'entreprise est tenue avant le commencement des travaux de présenter les échantillons demandés suivant les

cas pour approbation.

Compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au mètre carré y compris plinthe en bois de 7cm et toutes sujétions.

au prix ................................................................................................................................................ N°311

400 - FAUX PLAFOND

PRIX N°401 : FAUX PLAFOND EN STAF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX

Fourniture et mise en place de plaques préfabriquées en Staff lisse de 2 cm d’épaisseur réalisé en endroit indiqué

sur plan d’Architecte.

L’épaisseur des plaques sera en fonction de leurs dimensions et sera déterminée par l’entrepreneur en conformité

avec les règlements; Le faux plafond sera fixé à la structure existante au moyen de structure correspondante

Les plaques seront mises en place à joints transversaux alternés ou croisés. Elles seront scellées entre elles par un

cordon polochonné large, bien approprié et pénétrant le joint, puis scellées par des patins de scellement aux points

d’ancrage. Les joints seront remplis en plâtre à staff, gâchés, serrés, puis parfaitement lissés.

Toutes les réservations pour mise en place de luminaires, grilles de ventilation, etc…, ainsi que le raccordement

soigné autour des appareils devra être prévues au présent prix.


Ouvrage payé au mètre carré développes pour toute forme et toute largeur, y compris finition en taloche, joint

creux de toutes dimensions, remontes, cache rideau, fosse poutre, nettoyage, échafaudage et toute de fourniture et main d’œuvre;

au prix ................................................................................................................................................ N°401

PRIX N°402 : FAUX PLAFOND MODULAIRE ACOUSTIQUE

Sera réalisé en panneaux acoustique en laine de roche.

Structure support à tige métallique galvanisé suivant recommandation de fournisseur, marque 1er choix, préciser

coefficient d’approbation et caractéristique coupe-feu.


au prix ................................................................................................................................................ N°402

PRIX N°403 : FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE EN STAFF

Faux plafond en staff acoustique avec laine minérale réalisé suivant détail d’architecte, y compris couches de

peinture et toutes sujétions. Faux plafond en staff acoustique, posé horizontalement ou verticalement y compris corniche de hauteur minimale

15cm

Le prix comprend les coupes, les suspentes en fil de fer galvanisé enrobées de plâtre en staff d’épaisseur

de 2 cm, les réservations pour luminaires, le lissage par enduit plâtre, les baguettes de finition et toutes sujétions de mise en œuvre selon les règles de l’art.

Exécution suivant le calpinage et les recommandations de l’architecte.


au prix ................................................................................................................................................ N°403

PRIX N°404 : TRAPPE DE VISITE EN BOIS

Fourniture et pose d’une trappe de visite en bois suivant détail architecte. Il s’agit d’un panneau isoplane en

bois de 3 cm d’épaisseur, composé de :

- cadre périphérique en Sapin rouge de 70x15mm. Remplissage en sapin rouge de 30 x 15mm le tout

recouvert d’un contre-plaqué OKOUME de 5mm d’épaisseur sur une face, collé solidement à la

presse.

- Alaise de 25x15mm en Sapin rouge étuvé sur les 4 chants.

Le panneau sera posé sur un encadrement réalisé avec une moulure en bois rouge de 40x40 mm ressemblant

à une cornière. Cet encadrement sera fixé au staff lisse suivant les directives du BET.

La trappe devra être facilement démontable.

Ouvrage paye au mètre carre y compris toutes sujétions de fournitures et de pose.

au prix ................................................................................................................................................ N°404

500 Ŕ PEINTURE

NOTA:

- Les produits, procédés et échantillons de peinture et vernis doivent être soumis à l’approbation de la MOE et de la MOD avant le commencement des travaux de peinture ;

- Les prix comprennent la fourniture et la mise en œuvre ainsi que toutes autres dispositions prescrites


par le procédé et les produits proposés ;

- L’entrepreneur doit réceptionner chaque phase des travaux avant d’entamer la phase qui suit, les

fiches de contrôle interne de l’entrepreneur par un laboratoire doivent être disponible à chaque réception ;

- Les peintures et vernis proposés doivent répondre aux exigences de la NM 03.3.009.

PRIX N°501 : PEINTURE VINYLIQUE EXTÉRIEURE

Peinture vinylique sur enduit extérieur pour toutes les murs et plafonds extérieurs sera traité de la manière

suivante:

- Brossage énergique à la bosse chiendent des enduits de ciment afin d’enlever toutes les parties non

adhérentes.

- Rebouchage, ponçage pour rendre le support propre et lisse prés à recevoir la 1ere

couche de peinture.

- 1ere

couche d’imprégnation par un fixateur régénérateur de fonds classé « Famille I - Classe 7b1 »

selon la NM 03.3.009, dilué de 5 à 10% selon la porosité du support.

- Une 2ème

couche de peinture vinylique classée « Famille I - Classe 7a2 » selon la NM 03.3.009, dilué

à 5%.

- Une 3ème

couche de peinture vinylique pure classée « Famille I - Classe 7a2 » selon la NM 03.3.009,

teintée au choix de l’Architecte.

Une couche supplémentaire sera demandée à l’entreprise si la finition n’est pas suffisante.

Ouvrage payé au mètre carré, compte à la surface réelle sans plus value pour petite partie ou rechampissage, y compris

toute fourniture et toutes sujétions d’exécution,

au prix ................................................................................................................................................ N°501

PRIX N°502 : PEINTURE VINYLIQUE INTÉRIEURE SUR MUR ET PLAFOND

Peinture vinylique sur enduit intérieure pour tous les endroits indiqués par l’architecte et elle sera traité de la

manière suivante:

- Préparation des supports comprenant ponçage, dépoussiérage à la brosse douce et rebouchage pour

rendre le support lisse et propre.

- Couche d’imprégnation par un fixateur régénérateur de fonds classé « Famille I - Classe 7b1 » selon

la NM 03.3.009, dilué de 5 à 10% selon la porosité du support.

- 2 couches croisées d’enduit vinylique classé « Famille III - Classe 2 » selon la NM 03.3.009.

- Ponçage d’enduit autant de fois jusqu’à l’obtention d’une surface lisse et plane.

- 1 sous couche de peinture vinylique classée « Famille I - Classe 7a2 » selon la NM 03.3.009, dilué à

5%.

- 2 couches de finition en peinture vinylique pure classée « Famille I - Classe 7a2 » selon la NM

03.3.009, teintée au choix de l’Architecte à 24 heures d’intervalle.

- Une couche supplémentaire de peinture sera demandée à l’entreprise si la finition n’est suffisante.

Ouvrage payé au mètre carré, compte à la surface réelle sans plus-value pour petite partie ou

rechampissage, y compris toute fourniture et toute sujétion d’exécution,

au prix ................................................................................................................................................ N°502

PRIX N°503 : PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE LAQUÉE SUR MUR ET PLAFOND

Tous les murs et plafonds intérieurs indiqués par l’architecte recevront une peinture glycérophtalique laquée

réalisée comme suit:

- Préparations des supports comprenant : ponçage, dépoussiérage à la brosse douce à fin d’enlever

toutes les parties non adhérentes, sablonneuses ou autres.

- Application d’une couche d’imprégnation par un fixateur régénérateur de fonds classé « Famille I -


Classe 7b1 » selon la NM 03.3.009, dilué de 5 à 10% selon la porosité du support.

- Application de deux couches d’enduit croisées vinylique classé « Famille III - Classe 2 » selon la

NM 03.3.009.

- Ponçage d’enduit en autant de fois jusqu’à l’obtention d’une surface plane et lisse.

- 1 sous couche de peinture vinylique classée « Famille I - Classe 7a2 » selon la NM 03.3.009, dilué à

5%.

- 2 couches de finition en Glycérophtalique laquée de 1er

choix diluée au White spirite teinté au choix

de l’architecte.

- Une couche supplémentaire sera demandée à l’entreprise si la finition n’est pas suffisante.

Ouvrage payé au mètre carré, sans aucune plus-value pour petites parties ou rechampissage, y

compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution.

au prix ................................................................................................................................................ N°503

PRIX N°504 : PEINTURE SUR FAUX PLAFONDS

Tous les faux plafonds intérieurs indiqués par l’architecte recevront une peinture acrylique mate réalisée

comme suit:

- Préparations des supports comprenant égrenage, dépoussiérage à la brosse douce à fin d’enlever

toutes les parties non adhérentes, sablonneuses ou autres.

- Application d’une couche d’imprégnation en peinture alkyde classé « Famille I - Classe 2a/4a »

selon la NM 03.3.009, dilué de 5 à 10% selon la porosité du support..

- Application de deux couches d’enduit croisées vinylique classé « Famille III - Classe 2 » selon la

NM 03.3.009.

- Ponçage d’enduit en autant de fois jusqu’à l’obtention d’une surface plane et lisse.

- 1 sous couche de peinture vinylique classée « Famille I - Classe 7a2 » selon la NM 03.3.009, diluée

à 5%.

- 2 couches de finition en Acrylique mat de 1er

choix diluée au White spirite teinté au choix de

l’architecte.

- Une couche supplémentaire sera demandée à l’entreprise si la finition n’est pas suffisante.

Ouvrage payé au mètre carré, sans aucun plus value pour petites parties ou rechampissage, y compris

toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution

au prix ................................................................................................................................................ N°504

600 - MENUISERIE

NB :

- Le prix unitaire comporte l’établissement des plans d’exécutions, les détails de fixation, épaisseur

des vitrages et les notes de calcules seront transmis au bureau de contrôle du projet pour visa, après

de les soumettre à la maîtrise d’œuvre pour approbation.

- Les dimensions sont données à titre indicatif et tout changement de dimensions de 10 cm près ne

donne droit à aucune plus-value.

- Toutes la menuiserie bois sera en bois Rouge

- Toute la quincaillerie pour la menuiserie bois sera de 1er choix,

- Toute la menuiserie en aluminium sera en profil 1er choix

- Toute la quincaillerie de la menuiserie aluminium sera de la même gamme


- Tous le vitrage des portes ouvrant à la française sera vitrage feuilleté,

- Tous le vitrage des châssis, fenêtre seront en verre de 6mm normale clair

L’entrepreneur doit:

- Établir les plans détail d’exécution, les détails de fixation, épaisseur des vitrages et les notes de

calcules seront transmis au bureau de contrôle du projet pour visa, après de les soumettre à la

maîtrise d’œuvre pour approbation.

- Fournir les échantillons de chaque type d’ouvrage avec quincaillerie pour approbation avant

d’entamée les travaux.

- Engagée un laboratoire agrée pour les essaies nécessaires et fournir la convention

- Fournir a la fin des travaux une attestation de conformités de tous les travaux par le bureau de

contrôle.

MENUISERIE BOIS

PORTE EN BOIS

PRIX N°601 : PORTE EN BOIS ROUGE TYPE PB1PF1/2H DE 0,74X2,20 M CENTRE DE

CONFERENCE

- Porte coupe-feu 2 heure avec ferme porte hydraulique type. PB1PF1/2H DE 0,74X2,20 réalisé suivant détail de l’architecte constitué de:

Huisserie : En bois dur : Hêtre1°choix ou similaire (masse volumique supérieure ou égale à 550kg/m³).

Pré-cadre de 35x100 mm y compris pattes à scellement par nœuds croisés de 150 mm de longueur tous les 1 mètre, peinture de protection fongicide et insecticide avant pose. Calfeutrement entre pré-cadre maçonnerie par bourrage au plâtre de 15 mm d'épaisseur minimum.

Cadre avec feuillure côté pré-cadre, de 55x1OO mm scellé sur le pré -cadre par vis V.B.A. en acier inoxydable avec rebouchage par bois de même nature, y compris joint coupe-feu. Ce joint sera exécuté et incorporé sur la périphérie intérieure du cadre et l'ouvrant. Vantail :

Cadre Hêtre 1er choix ou similaire (masse volumique supérieure ou égale à 550kg/m³), de 50x40 mm, exécuté sur toute la périphérie des ouvrants, assemblage par collage.

Ame pleine en panneaux de particules de 40 mm (masse volumique supérieure ou égale à 650kg/m³), ou équivalent. Un joint coupe-feu sera exécuté et incorporé sur la périphérie intérieure du cadre et l'ouvrant.

Parement stratifié Polyrey ou formica haute densité ou équivalent, essence et teinte au choix de l’architecte.

Chambranle : Hêtre 1er choix, 12x70 mm sur les deux faces.

Accessoires de quincaillerie :

Paumelles renforcées point de fusion de 860° minimum, de 140 mm min, aptes à équiper un BP CF 2 H

Fermes - portes en bras compas en acier trempé teinte au choix, apte à équiper un BP CF 2 H, de 1er choix,


Béquilles doubles sur rosaces, aptes à équiper un BP CF 2 H, de chez BRICARD, JPM, VACHETTE, ou équivalent,

Serrures 1 point avec un pêne dormant demi-tour fonctionnant avec un cylindre de sureté, apte à équiper un BP CF 2 H, de chez BRICARD, JPM, VACHETTE ou équivalent,

Cylindre européen sur organigramme avec clé, apte à équiper un BP CF 2 H de chez BRICARD, JPM, VACHETTE ou équivalent.

BUTOIRS en inox.

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose.

au prix ................................................................................................................................................ N°601

PRIX N°602 : PORTE EN BOIS ROUGE TYPE PB1 DE 0,74X2,20 M CENTRE DE CONFERENCE

Porte à un ou deux ouvrants, ouvrant à la française et comprenant: Faux câble de 30 x 100 mm en sapin rouge, Cadre dormant en bois Rouge 1er choix, de 40 x 100 mm avec rainures à briques et feuillures de

battement et à vitre, Ouvrant isoplane de 4cm d’épaisseur et encadrement en bois Rouge de 70 x 40 contre plaqués

okoumé de 5mm sur les deux faces. Chambranles en bois Rouge de 70 x 15 mm avec feuillures et bords légèrement biseautés, à poser sur

les deux faces. Quincaillerie: - Pattes à scellement - Paumelles en acier peinture au four de 140mm. - 1 serrure à canon à mortaiser - 1 ensemble de béquilles en acier chromé - 1 buttoir en caoutchouc vissé sur sol. Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes autres sujétions d’exécutions,

au prix ................................................................................................................................................ N°602




okoumé de 5mm sur les deux faces. Chambranles en bois Rouge de 70 x 15 mm avec feuillures et bords légèrement biseautés, à poser sur

les deux faces. Quincaillerie: - Pattes à scellement - Paumelles en acier peinture au four de 140mm. - 1 serrure à canon à mortaiser - 1 ensemble de béquilles en acier chromé - 1 buttoir en caoutchouc vissé sur sol. Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes autres sujétions d’exécutions,


au prix ................................................................................................................................................ N°603

PRIX N°604 : PORTE EN BOIS ROUGE TYPE PB2PF/2H DE 0,94X2,20 M CENTRE DE

CONFERENCE

- Porte coupe-feu 2 heure avec ferme porte hydraulique type .PB2PF1/2H DE 0,94X2,20 réalisé suivant détail de l’architecte constitué de:



Cadre avec feuillure côté pré-cadre, de 55x1OO mm scellé sur le pré -cadre par vis V.B.A. en acier inoxydable avec rebouchage par bois de même nature, y compris joint coupe-feu. Ce joint sera exécuté et incorporé sur la périphérie intérieure du cadre et l'ouvrant.

Vantail :

Cadre Hêtre 1er choix ou similaire (masse volumique supérieure ou égale à 550kg/m³), de 50x40 mm, exécuté sur toute la périphérie des ouvrants, assemblage par colle UREE FORMOL ou similaire.

Ame pleine en panneaux de particules de 40 mm, ISOROY gamme IGNIFUGE (masse volumique supérieure ou égale à 650kg/m³), ou équivalent. Un joint coupe-feu sera exécuté et incorporé sur la périphérie intérieure du cadre et l'ouvrant.


Chambranle : Hêtre 1er choix, 12x70 mm sur les deux faces.

Accessoires de quincaillerie : Paumelles renforcées à point de fusion de 860° minimum, de 140 mm min, aptes à équiper un BP CF 2 H Fermes -portes en bras compas en acier trempé teinte au choix, apte à équiper un BP CF 2 H de 1er choix,

Béquilles doubles sur rosaces, aptes à équiper un BP CF 2 H, de chez BRICARD, JPM, VACHETTE, ou équivalent, Serrures 1 point avec un pêne dormant demi-tour fonctionnant avec un cylindre de sureté, apte à équiper un

BP CF 2 H, de chez BRICARD, JPM, VACHETTE ou équivalent, Cylindre européen sur organigramme avec clé, apte à équiper un BP CF 2 H de chez BRICARD, JPM, VACHETTE

ou équivalent. BUTOIRS en inox.

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose.

au prix ................................................................................................................................................ N°604




okoumé de 5mm sur les deux faces. Chambranles en bois Rouge de 70 x 15 mm avec feuillures et bords légèrement biseautés, à poser

sur les deux faces. Quincaillerie: - Pattes à scellement - Paumelles en acier peinture au four de 140mm. - 1 serrure à canon à mortaiser


- 1 ensemble de béquilles en acier chromé - 1 buttoir en caoutchouc vissé sur sol. Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes autres sujétions d’exécutions,

au prix ................................................................................................................................................ N°605



battement et à vitre, 2 Ouvrant isoplane de 4cm d’épaisseur et encadrement en bois Rouge de 70 x 40 contre plaqués


sur les deux faces. Quincaillerie: - Pattes à scellement - Paumelles en acier peinture au four de 140mm. - 1 serrure à canon à mortaiser - 1 ensemble de béquilles en acier chromé - 1 buttoir en caoutchouc vissé sur sol. -2 Verrous encastré Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes autres sujétions d’exécutions,

au prix ................................................................................................................................................ N°606



battement et à vitre, 2 Ouvrant isoplane de 4cm d’épaisseur et encadrement en bois Rouge de 70 x 40 contre plaqués


sur les deux faces. Quincaillerie: - Pattes à scellement - Paumelles en acier peinture au four de 140mm. - 1 serrure à canon à mortaiser - 1 ensemble de béquilles en acier chromé - 1 buttoir en caoutchouc vissé sur sol. -2 Verrous encastré Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes autres sujétions d’exécutions,

au prix ................................................................................................................................................ N°607


Porte à un ou deux ouvrants, ouvrant à la française et comprenant: Faux câble de 30 x 100 mm en sapin rouge,


Cadre dormant en bois Rouge 1er choix, de 40 x 100 mm avec rainures à briques et feuillures de battement et à vitre,

2 Ouvrant isoplane de 4cm d’épaisseur et encadrement en bois Rouge de 70 x 40 contre plaqués okoumé de 5mm sur les deux faces.

Chambranles en bois Rouge de 70 x 15 mm avec feuillures et bords légèrement biseautés, à poser sur les deux faces.

Quincaillerie: - Pattes à scellement - Paumelles en acier peinture au four de 140mm. - 1 serrure à canon à mortaiser - 1 ensemble de béquilles en acier chromé - 1 buttoir en caoutchouc vissé sur sol. -2 Verrous encastré Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes autres sujétions d’exécutions,

au prix ................................................................................................................................................ N°608

PRIX N°609 : PORTE EN BOIS ROUGE TYPE PB6PF1/2H DE 2,00X2,20 M CENTRE DE

CONFERENCE

- Porte coupe-feu 2 heure avec ferme porte hydraulique type.PB6PF1/2H DE 2,00X2,20 réalisé suivant détail de l’architecte constitué de:



Cadre avec feuillure côté pré-cadre, de 55x1OO mm scellé sur le pré -cadre par vis V.B.A. en acier inoxydable avec rebouchage par bois de même nature, y compris joint coupe-feu. Ce joint sera exécuté et incorporé sur la périphérie intérieure du cadre et l'ouvrant.

Vantail :

Cadre Hêtre 1er choix ou similaire (masse volumique supérieure ou égale à 550kg/m³), de 50x40 mm, exécuté sur toute la périphérie des ouvrants, assemblage par collage.

Ame pleine en panneaux de particules de 40 mm (masse volumique supérieure ou égale à 650kg/m³). Un joint coupe-feu sera exécuté et incorporé sur la périphérie intérieure du cadre et l'ouvrant.


Chambranle : Hêtre 1er

choix, 12x70 mm sur les deux faces.

Accessoires de quincaillerie : Paumelles renforcées à point de fusion de 860° minimum, de 140 mm min, aptes à équiper un BP CF 2 H Fermes -portes en bras compas en acier trempé teinte au choix, apte à équiper un BP CF 2 H de 1

er choix,

Béquilles doubles sur rosaces, aptes à équiper un BP CF 2 H, de chez BRICARD, JPM, VACHETTE, ou équivalent, Serrures 1 point avec un pêne dormant demi-tour fonctionnant avec un cylindre de sureté, apte à équiper un

BP CF 2 H, de chez BRICARD, JPM, VACHETTE ou équivalent, Cylindre européen sur organigramme avec clé, apte à équiper un BP CF 2 H de chez BRICARD, JPM, VACHETTE

ou équivalent.

BUTOIRS en inox. Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose.

au prix ................................................................................................................................................ N°609


PLACARDS EN BOIS

PRIX N°610 : COMPTOIR D’ACCUEIL EN BOIS ROUGE TYPE CB DE 0,60X3,00 M CENTRE

DE CONFERENCE

Fourniture et pose d’un comptoir bois de 0,60m de largeur, de 3,00m de longueur et 1,00m de hauteur. La structure sera en bois hêtre massif solide et assemblé dans les règles de l’art, posée et fixé sur support aluminium comme isolation du sol. Le plan de travail sera constitué d’un cadre périphérique et traverses de 100mm x 50mm en bois hêtre massif avec côtés chanfreinés et de contre plaqué statifié hêtre de 10mm d’épaisseur, fixé sur une structure alvéolaire en sapin rouge espacée de 150mm entre les lames. Habillage vertical en panneau de contre plaquée statifié hêtre de 10mm d’épaisseur avec joints. Sous le plan de travail sera fixé des tiroirs sur railles fermés à serrure à canon. Toute la menuiserie doit recevoir une couche de protection et deux couches de vernis mat espacés de 24h. Le tout sera suivant détails de l’Architecte Ouvrage payé à l’unité,

au prix ................................................................................................................................................ N°610

MENUISERIE INOX

PRIX N°611 : GARDE CORPS EN INOX TYPE GI DE 1,05 M DE HAUTEUR

Fourniture et pose du garde-corps Inox à réaliser suivant détail de l’architecte de 1.05m Hauteur. Comprenant:

- Main courante en tube Inox de 50 mm de diamètre - Double montant en fer plat Inox - 4 lisses en tube Inox de 20mm de diamètre

Ouvrage sera réglé pour l'ensemble sans plus-value ni moins-value, pour un ouvrage bien réalisé dans les règles de l'art prêt à remplir sa destination définitive au mètre linéaire, y compris toutes sujétion de fourniture et le pose

au prix ................................................................................................................................................ N°611

PRIX N°612 : MAIN COURANTE EN INOX TYPE MCI CENTRE DE CONFERENCE

Main courante réalisé suivant détail d’architecte en tube inox de diamètre 50 avec pattes a scellement y compris rosace toutes sujétions de fourniture et pose

Ouvrage payé au mètre linéaire

au prix ................................................................................................................................................ N°612

PRIX N°613 : ECRITEAUX BILINGUES EN INOX

Fourniture de logo de l’université et de caractères en reliefs en inox accolés sur la façade comportant détail

fournis par l’architecte en toutes lettres en arabe et en français.

La hauteur des caractères en français sera de 20 cm et l’épaisseur de 3cm. Les dimensions des caractères en

arabe seront adaptées à ceux en français. Le fournisseur devra veiller lui-même sur l’optimisation esthétique

de ces caractères en matière d’espacement et de police.

Le tout réalisé selon détail de l’architecte y compris supports, fixation et toutes fournitures.

Ouvrage payé à l’ensemble,

au prix ................................................................................................................................................ N°613


MENUISERIE METALLIQUE

PRIX N°614 : GARDE CORPS METALLIQUE TYPE GM DE 1,05 M DE HAUTEUR

Garde corps métallique réalisé suivant détail de l’architecte de 1,05 de hauteur y compris toutes sujétions de fourniture et de pose Ouvrage payé au mètre linéaire

au prix ................................................................................................................................................ N°614

PRIX N°615 : ÉLÉMENT DECORATIFS EN TUBE CARRE EN ACIER GALVANISE TYPE EM

CENTRE DE CONFERENCE

Comprenant la fourniture et la fixation de tubes métalliques carrés en acier galvanisé de section 100x100

mm suivant détail de l’Architecte.

Chaque élément sera constitué de 3 tubes rassemblés de bout en bout, mais avec des inclinaisons différentes

par rapport à l’axe vertical. L’élément obtenu sera positionné verticalement et aura une hauteur totale

pouvant atteindre 7,40 m.

Le mode d’assemblage de ces éléments et leurs fixations avec le bâtiment seront soumis à l’approbation du

bureau de contrôle et à l’avis de l’Administration.

Ouvrage payé au mètre linéaire et comprenant fourniture, découpes, platines pose, boulonnerie, soudures,

accessoires et éléments de fixation, pièces de finition, peinture précédée d’une couche d’accrochage et

d’anticorrosion, peinture au choix de l’Architecte et toutes sujétions nécessaires à la finition.


au prix ................................................................................................................................................ N°615

PRIX N°616 : GRILLE MÉTALLIQUE POUR TERRASSE TYPE GM

Grille métallique en acier galvanisé réalisé suivant détail de l’architecte y compris toutes sujétions de fourniture et de pose

Ouvrage payé au métre carrée,

au prix ................................................................................................................................................ N°616

MENUISERIE ALUMINIUM PORTE EN ALUMINIUM

PRIX N°617 : PORTE EN ALUMINIUM TYPE PAL1 DE 2,00X2,50 M CENTRE CONFERENCE

Fourniture et pose de Porte en aluminium PAL1 DE 2,20X3,00m confectionné suivant plans et détails de l’architecte composé :

- Pré cadre en tôle galvanisée 20/10ème d’épaisseur avec toutes sujétion de scellement. - Dormant tubulaire. - Vitrage Claire 6 mm. - Etanchéité par compression de 3 joints en EPDM. - Quincailleries de marque adaptable à ce type de profil

Les profilés en aluminium seront de première catégorie

Ouvrage payé à l’unité,

au prix ................................................................................................................................................ N°617


BAIE VITRE EN ALUMINIUM

PRIX N°618 : BAIE VITRE EN ALUMINIUM TYPE BV8 DE 10,84X2,70 M CENTRE DE

CONFERENCE

Fourniture et pose de Baie vitré de 10,84 X 2,70 m confectionné suivant plans et détails de l’architecte composé:

- Pré cadre en tôle galvanisée 20/10ème d’épaisseur avec toutes sujétion de scellement. - 6 Partie Fixe - 6 Partie ouvrant à l’italienne - Dormant tubulaire. - Vitrage de 8 mm. - Etanchéité par compression de 3 joints en EPDM. - Quincaillerie de marque adaptable à ce type de profil - Les profilés en aluminium seront de première catégorie


au prix ................................................................................................................................................ N°618

CHÂSSIS EN ALUMINIUM

PRIX N°619 : CHASSIS EN ALUMINIUM TYPE CH1 DE 5,94X0,80 M CENTRE DE

CONFERENCE

Fourniture et pose de Châssis haut de 5,94 X 0,80 m confectionné suivant plans et détails de l’architecte composé:

- Pré cadre en tôle galvanisée 20/10ème d’épaisseur avec toutes sujétion de scellement. - 2 Partie coulissante - 2 Partie Fixe - Dormant tubulaire. - Vitrage de 6 mm. - Etanchéité par compression de 3 joints en EPDM. - Quincaillerie de marque adaptable à ce type de profil - Les profilés en aluminium seront de première catégorie


au prix ................................................................................................................................................ N°619


CONFERENCE

Fourniture et pose de Châssis haut de 5,8 X 0,80 m confectionné suivant plans et détails de l’architecte composé:

- Pré cadre en tôle galvanisée 20/10ème d’épaisseur avec toutes sujétion de scellement. - 2 Partie coulissantes - 2 Partie Fixe - Dormant tubulaire. - Vitrage de 6 mm. - Etanchéité par compression de 3 joints en EPDM. - Quincaillerie de marque adaptable à ce type de profil - Les profilés en aluminium seront de première catégorie


au prix ................................................................................................................................................ N°620



CONFERENCE

Fourniture et pose de Châssis haut de 5 ,64 X 0,80 m confectionné suivant plans et détails de l’architecte composé:

- Pré cadre en tôle galvanisée 20/10ème d’épaisseur avec toutes sujétion de scellement. - 2 Partie fixe - 2 Partie coulissante - Dormant tubulaire. - Vitrage de 6 mm. - Etanchéité par compression de 3 joints en EPDM. - Quincaillerie de marque adaptable à ce type de profil - Les profilés en aluminium seront de première catégorie


au prix ................................................................................................................................................ N°621


CONFERENCE


- Pré cadre en tôle galvanisée 20/10ème d’épaisseur avec toutes sujétion de scellement. - 2 Parties coulissante - 2 Partie fixe - Dormant tubulaire. - Vitrage de 6 mm. - Etanchéité par compression de 3 joints en EPDM. - Quincaillerie de marque adaptable à ce type de profil - Les profilés en aluminium seront de première catégorie


au prix ................................................................................................................................................ N°622


CONFERENCE




au prix ................................................................................................................................................ N°623

PRIX N°624 : CHÂSSIS EN ALUMINIUM TYPE CH6 DE 3,15X0,80 M CENTRE DE

CONFERENCE


- Pré cadre en tôle galvanisée 20/10ème d’épaisseur avec toutes sujétion de scellement.


- 2 Parties coulissante - 2 Partie fixe - Dormant tubulaire. - Vitrage de 6 mm. - Etanchéité par compression de 3 joints en EPDM. - Quincaillerie de marque adaptable à ce type de profil - Les profilés en aluminium seront de première catégorie


au prix ................................................................................................................................................ N°624

PRIX N°625 : CHÂSSIS EN ALUMINIUM TYPE CH7 DE 2,60X0,80 M CENTRE DE

CONFERENCE




au prix ................................................................................................................................................ N°625


CONFERENCE




au prix ................................................................................................................................................ N°626


CONFERENCE


- Pré cadre en tôle galvanisée 20/10ème d’épaisseur avec toutes sujétion de scellement. - 2 Parties coulissante - 2 Partie fixe - Dormant tubulaire. - Vitrage de 6 mm.


- Etanchéité par compression de 3 joints en EPDM. - Quincaillerie de marque adaptable à ce type de profil - Les profilés en aluminium seront de première catégorie


au prix ................................................................................................................................................ N°627


CONFERENCE


- Pré cadre en tôle galvanisée 20/10ème d’épaisseur avec toutes sujétion de scellement. - 2 Parties coulissante - 2 Partie fixe - Dormant tubulaire. - Vitrage de 6 mm. - Etanchéité par compression de 3 joints en EPDM. - Quincaillerie de marque adaptable à ce type de profil

Les profilés en aluminium seront de première catégorie Ouvrage payé à l’unité,

au prix ................................................................................................................................................ N°628


CONFERENCE


- Pré cadre en tôle galvanisée 20/10ème d’épaisseur avec toutes sujétion de scellement. - 1 Partie ouvrante à l’italienne - 2 Partie fixe - Dormant tubulaire. - Vitrage de 6 mm. - Etanchéité par compression de 3 joints en EPDM. - Quincaillerie de marque adaptable à ce type de profil

Les profilés en aluminium seront de première catégorie Ouvrage payé à l’unité,

au prix ................................................................................................................................................ N°629


CONFERENCE


- Pré cadre en tôle galvanisée 20/10ème d’épaisseur avec toutes sujétion de scellement. - Basculant ouvrant à l’italienne - Dormant tubulaire. - Vitrage de 6 mm. - Etanchéité par compression de 3 joints en EPDM. - Quincaillerie de marque adaptable à ce type de profil



au prix ................................................................................................................................................ N°630



CONFERENCE


- Pré cadre en tôle galvanisée 20/10ème d’épaisseur avec toutes sujétion de scellement. - Basculant ouvrant à l’italienne - Dormant tubulaire. - Vitrage de 6 mm. - Etanchéité par compression de 3 joints en EPDM. - Quincaillerie de marque adaptable à ce type de profil



au prix ................................................................................................................................................ N°631

FENÊTRE EN ALUMINIUM

PRIX N°632 : FENÊTRE EN ALUMINIUM TYPE F1 DE 5,80X0,80 M CENTRE DE

CONFERENCE

Fourniture et pose de Fenêtre de 5,80 m × 0,80 m confectionné suivant plans et détails de l’architecte composé:

- Pré cadre en tôle galvanisée 20/10ème d’épaisseur avec toutes sujétion de scellement. - 2 parties Fixes. - 2 Partie coulissantes. - Dormant tubulaire. - Vitrage de 6 mm - Etanchéité par compression de 3 joints en EPDM. - Quincaillerie de 1er choix de marque adaptable à ce type de profil - Les profilés en aluminium seront de première catégorie


au prix ................................................................................................................................................ N°632

PRIX N°633 : FENETRE EN ALUMINIUM TYPE F2 DE 4,90X1,00 M CENTRE DE

CONFERENCE


- Pré cadre en tôle galvanisée 20/10ème d’épaisseur avec toutes sujétion de scellement. - 2 parties Fixes. - 2 Partie coulissantes.. - Dormant tubulaire. - Vitrage de 6 mm - Etanchéité par compression de 3 joints en EPDM. - Quincaillerie de 1er choix de marque adaptable à ce type de profil - Les profilés en aluminium seront de première catégorie


au prix ................................................................................................................................................ N°633



CONFERENCE


- Pré cadre en tôle galvanisée 20/10ème d’épaisseur avec toutes sujétion de scellement. - 2 parties Fixes. - 2 Partie coulissantes. - Dormant tubulaire. - Vitrage de 6 mm - Etanchéité par compression de 3 joints en EPDM. - Quincaillerie de 1er choix de marque adaptable à ce type de profil - Les profilés en aluminium seront de première catégorie


au prix ................................................................................................................................................ N°634


CONFERENCE


- Pré cadre en tôle galvanisée 20/10ème d’épaisseur avec toutes sujétion de scellement. - 2 parties coulissantes - Dormant tubulaire. - Vitrage de 6 mm - Etanchéité par compression de 3 joints en EPDM. - Quincaillerie de 1er choix de marque adaptable à ce type de profil - Les profilés en aluminium seront de première catégorie


au prix ................................................................................................................................................ N°635

MURS RIDEAUX ASPECT GRILLE

CONCEPTION

- Ossature composée de montants de 56 mm de large et de 30 à 240 mm de profondeur.

- Le mur rideau traditionnel aspect grille est obtenu par la mise en place de capots horizontaux et

verticaux à l’extérieur. Ces derniers sont clippés sur un serreur en aluminium qui assure la tenue des

vitrages.

ÉTANCHEITE :

- 2 barrières d’étanchéité en EPDM, une sur les serreurs et une sur l’ossature primaire

REMPLISSAGE :

Les vitrages seront conformes au DTU 39, de marque 1er choix, l’épaisseur sera déterminée suivant les

dimensions des panneaux vitrés et note de calcul à savoir :

- Vitrage trempé clair, pour les parties visions fixes et ouvrants.

- Vitrage trempé sablé dans les cadres opaques en face de la maçonnerie.

- Vitrage trempé feuilleté pour les parties faisant office de garde corps (sur une hauteur de 95 cm

environ)


PROFILES

Les profilés seront obtenus par extrusion de l’aluminium sur une presse de 2200 tonnes (filage à la presse) ils

sont réalisés en alliages d’aluminium n° 6060 (AGST5) selon les normes NFA 50411, NFA 50710, NF

EN573.3, NF EN755.I, NF EN755.2.

PROTECTION

Par thermolaquage polyester bénéficiant du label "QUALICOAT", l’épaisseur minimum de la protection est

de 60 microns pour les surfaces continuellement visibles, teintes RAL au choix de l’architecte.

STRUCTURE :

La structure est composée de montants et de traverses tubulaires de 56 mm de large, dont les sections

(profondeurs) varient de 30 à 240 mm en fonction des inerties nécessaires.

Les montants seront calculés en tenant compte de la distance entre appuis et de la pression du vent dans le

site.

Un seul et même montant peut être utilisé en guise de montant et de traverse.

La liaison montant / traverse ne nécessité aucun usinage et se fait par le biais d’un tasseau d’assemblage en

pose de face.

Les montants de différentes sections peuvent être renforcés par des plats ou des tubes standards, en acier ou

aluminium (inertie de 5.88 cm4 à 4148 cm4).

Les sections des différents profils devront être adaptées aux normes et besoins nécessaires à l’emplacement

de la construction. Les dilatations doivent pouvoir se produire sans nuire à l’étanchéité et à la solidité de

l’ensemble.

La fixation de la structure du mur rideau contre le béton se fait au moyen d’attaches en aluminium

spécialement conçues et permettant un réglage dans les 3 dimensions. La fixation sur le béton se fera avec

des chevilles métalliques de 1er

choix de diamètre minimum 8 mm. La fixation du mur rideau sur les attaches

en aluminium devra être faite avec des boulons en inox de diamètre 8 mm au minimum.

ASSEMBLAGE

- Les profilés sont assemblés en coupe droite, avec montants filants et traverses fixées sur ceux-ci au

moyen de tasseaux spéciaux en alliage d’aluminium. Ces tasseaux de positionner correctement les

traverses, et sont fixés par vis inox sur les montants.

- Un seul et même montant peut être utilisé en guise de montant et de traverse.

- L’étanchéité entre le montant et la traverse est assurée par injection d’un mastic d’étanchéité dans le

tasseau d’assemblage.

- Pièce de sécurité aux 4 angles des cadres visions et opaques.

OUVRANT

Des dormants spécifiques au mur-rideau :

- Châssis à la Française

- Châssis oscillo-battant

- Châssis à soufflet

- Châssis à l’Italienne

Ouvrant accès pompier, portes et coulissants

- Les cadres ouvrants et dormants sont assemblés en coupe d’onglet par équerres à pion ou sertissage

+ collage.

- Le ferrage (française, soufflet) est assuré par des paumelles en aluminium avec une chemise en

nylon renforcé fibre de verre et un axe inox. Elles sont réversibles et se posent après assemblage des


cadres, sur l’ouvrant et le dormant à l’aide de contre cales permettant leur positionnement. Leur

nombre sera adapté aux poids et dimensions des menuiseries.

- Le ferrage (Italienne) se fait par un ensemble de compas en acier inox.

- Le ferrage et verrouillage (oscillo-battant) se fait avec une ferrure mono commandée par poignée

tournante avec tringles, compas de verrouillage et système anti fausse manœuvre.

- Le verrouillage (française, italienne) se fait par poignée ¼ de tour en aluminium laqué. La fermeture

se fait par crémone 2 ou 3 points.

- Le verrouillage (soufflet) se fait à l’aide de loqueteaux ou par commande à distance.

- Des points de verrouillage complémentaires peuvent être fixés sur la tringle de crémone en cas de

grande hauteur.

- En général la gamme de ferrures seront parfaitement adaptées aux dimensions des fenêtres et offrant

une grande sécurité de manœuvre des éléments d’ouverture et permettant de maintenir les ouvrants à

l’italienne à manœuvre dans la position souhaitée même en cas de coups

PARTIES VISIONS

Les parties visions seront composées par des panneaux fixes et panneaux ouvrants à l’italienne et suivant les

cas par des portes vitrées simple ou double.

PARTIES OPAQUES

Les parties opaques seront réalisées par des panneaux en verre sablé compris fourniture et mise en place

d’une isolation en laine de roche intermédiaire de 40mm d’épaisseur minimum et de 1er

choix.

Une distance minimale de 20mm sera laissée entre le panneau et l’isolation, cet espace devra être ventilé par

des orifices équipés de filtres antipoussiére, exécutés conformément au DTU33 .1.

FINITION :

Les calfeutrements nécessaires seront réalisés, au besoin avec des tôles pliées en aluminium. Les joints de

mastic silicone ou similaires devront être appliqués selon la norme en vigueur.

- Toutes les finitions et les étanchéités entre le mur rideau et le gros œuvre.

- La 2ème

barrière d’étanchéité sera réalisée en bande d’étanchéité de 1er choix.

N.B : Avant de commencer la réalisation des travaux, l’entreprise remettra pour approbation à

l’architecte, au bureau d’études et au bureau de contrôle :

Les plans d’exécution des murs rideaux.

Les notes de calcul.

PRIX N°636 : MUR RIDEAU EN ALUMINIUM TYPE MR1 DE 13,65X7,40 M CENTRE DE

CONFERENCE

Fourniture et pose d’un mur rideau traditionnel de type MR1 (S = 101m²) avec 39 parties fixes et 5 parties

ouvrant à l’Italienne.

L’ouvrage est selon prescription relative au mur rideau aspect grille ci-dessus, prescriptions techniques,

détails de l’architecte et plans d’exécution approuvés par la maîtrise d’œuvre.

Ce mur rideau est composé de cadres visions fixes, cadres opaques, cadres faisant office de garde corps

et 5 cadres visions ouvrant à l’Italienne.


au prix ................................................................................................................................................ N°636


CONFERENCE

Fourniture et pose d’un mur rideau traditionnel de type MR2 (S = 91m²) avec 31 parties fixes, 6 parties

ouvrant à l’Italienne et 2 portes va et vient à deux vantaux.


L’ouvrage est selon prescription relative au mur rideau aspect grille ci-dessus, prescriptions techniques,

détails de l’architecte et plans d’exécution approuvés par la maîtrise d’œuvre.

Ce mur rideau est composé de cadres visions fixes, cadres opaques, cadres faisant office de garde corps,

6 cadres visions ouvrant à l’Italienne et 2 portes doubles va et vient.

Porte double:

Avec deux ouvrants en va et vient, de la série 16 PORTE LOURDE de 1er

choix selon les plans de

l’architecte. Elle sera composée de :

- Cadre dormant en aluminium tubulaire.

- Deux Vantaux vitrés ouvrant en va et vient composés d’un encadrement et traverse intermédiaire en

profilés aluminium avec feuillures à vitre,

Quincaillerie :

- 4 paumelles de portes lourdes en applique par ouvrant.

- Serrure à pêne basculant en inox avec canon de sûreté.

- Frein hydraulique, adapté au poids du vantail.

- Barre anti-panique par pression sur vantail de service et sur vantail semi fixe.

- Butoirs en caoutchouc

- Verrous encastrés avec gâches pour condamnation.


au prix ................................................................................................................................................ N°637


CONFERENCE



L’ouvrage est selon les prescriptions relatives au mur rideau aspect grille ci-dessus, prescriptions

techniques, détails de l’architecte et plans d’exécution approuvés par la maîtrise d’œuvre.




au prix ................................................................................................................................................ N°638


CONFERENCE








au prix ................................................................................................................................................ N°639


CONFERENCE









au prix ................................................................................................................................................ N°640

PRIX N°641 : MUR RIDEAU EN ALUMINIUM TYPE MR6 DE 7,60 / 5,10 X9,50 M CENTRE DE

CONFERENCE

Fourniture et pose d’un mur rideau traditionnel de type MR6 (S = 61m²) avec 31 parties fixes, 3 parties

ouvrant à l’Italienne et 1 porte à deux vantaux ouvrant vers l’extérieur.

Ce mur rideau a une hauteur de 9,50 m et une largeur variable entre 7,60 m à la base et 5,10 m au sommet

(trapèze rectangle).



Ce mur rideau est composé de cadres visions fixes, cadres opaques, cadres faisant office de garde corps,

3 cadres visions ouvrant à l’Italienne et 1 porte double ouvrant vers l’extérieur.

Porte double:

Avec deux ouvrants, de la série 16 PORTE LOURDE de 1er choix selon les plans de l’architecte. Elle sera

composée de :

- Cadre dormant en aluminium tubulaire.

- Deux Vantaux vitrés ouvrant vers l’extérieur composés d’un encadrement et traverse intermédiaire

en profilés aluminium avec feuillures à vitre,

Quincaillerie :

- 4 paumelles de portes lourdes en applique par ouvrant.

- Serrure à pêne basculant en inox avec canon de sûreté.

- Frein hydraulique, adapté au poids du vantail.

- Barre anti-panique par pression sur vantail de service et sur vantail semi fixe.

- Butoirs en caoutchouc

- Verrous encastrés avec gâches pour condamnation.


au prix ................................................................................................................................................ N°641

700 - AMENAGEMENT EXTERIEUR

MURS DE SOUTENEMENT

PRIX N°701 : TERRASSEMENT EN TRANCHÉE DANS TERRAIN DE TOUTE NATURE

Ce prix rémunère au mètre cube les fouilles en tranchées, en terrain de toute nature y compris rocher , pour toute

profondeur. Il comprend toutes sujétions, les blindages éventuels, le remblaiement et l’évacuation des déblais. Il

s’applique aux profondeurs réellement exécutées. Les largeurs seront telles que décrites au cahier des prescriptions techniques. La longueur sera égale à la longueur du tracé, regards non déduits.

Sont inclus dans le prix:

- Étaiement et blindages.


- Le compactage du fond de tranchée jusqu’à obtenir une densité sèche de 95 % de l’O.P.M.

- Le rabattement de la nappe phréatique.

- Le drainage du fond de fouille (eaux pluviales et eaux usées).

- Le travail dans l’embarras des étais, conduites d’eau potable et câbles électrique, eaux usées.

Ouvrage payé au mètre cube y compris toutes sujétions d’exécution pour terrain de toute nature, sans aucune

majoration pour les terrains rocher.

au prix ................................................................................................................................................ N°701

PRIX N°702 : ÉVACUATION DES DÉBLAIS OU MISE EN REMBLAIS

Les déblais provenant de terrassement pourront servir de remblais et seront mis en place, suivant les indications

de la maîtrise d’œuvre, par couches successives de 0,20 m, pilonnées, compactées et arrosées. Le présent prix comprend également le compactage au rouleau vibrant ou à la lame vibrante, l’arrosage, les

chargements, transports, déchargements et toutes les manutentions des terres. Le terrain après compactage devra

avoir une densité égale à 95% de « OPTIMUM PROCTOR » modifié.

L’excédent des déblais qui sera à la demande du Maître d’ouvrage transporté aux décharges publiques, sera réglé

à l’entreprise dans le cadre du présent prix.

Ouvrage payé au mètre cube théorique terrassé et non foisonné, suivant le cube des fouilles mis en remblais ou évacués à la décharge publique.

au prix ................................................................................................................................................ N°702

PRIX N°703 : BÉTON DE PROPRETÉ

Le béton de propreté sera exécuté en béton B10, suivant les épaisseurs définies aux plans et débordant de

chaque côté des ouvrages sauf indications contraires précisées sur les plans de Bureau d’Etudes. Le prix de

règlement comprend le coffrage des joues, le dallage et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre cube théorique des plans, y compris toutes sujétions d’exécution,

au prix ................................................................................................................................................ N°703

PRIX N°704 : BETON ARME EN FONDATION

Tous les ouvrages en béton armé en fondation seront réalisés en béton B25 obligatoirement vibré pervibré,

ils comprennent le coffrage et le décoffrage, les étais, toutes les sujétions de mise en œuvre à toute

profondeur et à toute hauteur, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage des caisses, les

essais de granulométrie et de résistance, la protection solaire et thermique.



Ces bétons seront payés au mètre cube,

au prix ................................................................................................................................................ N°704

PRIX N°705 : ACIER POUR BETON ARME EN FONDATION

Les armatures en acier TOR Fe 500 MPa pour ouvrage en B.A seront payées au kg en appliquant le poids au

mètre linéaire par la norme A 45002.

Les armatures devront être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non adhérente, de peinture ou de

graisse.

Cet ouvrage comprend la fourniture des armatures, leur façonnage suivant les plans d’armature, la mise en place dans les coffrages, le coulage par cales en béton ou plastique préfabriqué. Ce prix comprend également l’emploi


de treillis soudés. Le prix de règlement tient compte des coupes, chutes, ligatures, elles seront payées au

kilogramme théorique des plans de B.A compris toutes sujétions d’exécution.

au prix ................................................................................................................................................ N°705

PRIX N°706 : ENDUITS EXTÉRIEURS HYDROFUGE

Sur murs, sur tous les éléments de façades suivant indications de la maitrise d’œuvre, et comprend :

- une couche d’accrochage après imbibition complète du support et passage d’une barbotine dosée à

450 kg de ciment au m3, afin d’améliorer l’accrochage du mortier N°4,

- une couche de dressage en une ou plusieurs passes d’épaisseur ne dépassant pas 0.01 m au mortier

avec incorporation d’adjuvent hydrofuge,

- Couche de finition passée au bouclier dite « FINO » de 0.005 d’épaisseur au mortier N°4

Le tout parfaitement dressé, y compris baguette d’angle, cueillies, grillages galvanisés maille 25mm pour

jonction entre cloison et béton et toutes autres sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré y compris joint creux et façon de larmier,

au prix ................................................................................................................................................ N°706

PRIX N°707 : PEINTURE EXTÉRIEURE

Peinture vinylique sur enduit extérieur pour toutes les murs et plafonds extérieurs sera traité de la manière

suivante:

- Brossage énergique à la bosse chiendent des enduits de ciment afin d’enlever toutes les parties non

adhérentes. - Rebouchage, ponçage pour rendre le support propre et lisse prés à recevoir la 1

ere couche de peinture.

- 1ere

couche dite imprégnation en peinture vinylique dilué à 10%.

- Une 2ème

couche de peinture en peinture vinylique dilué à 5%. - Une 3

ème couche de peinture en peinture vinylique pur teinté au choix de l’Architecte.

Une couche supplémentaire sera demandée à l’entreprise si la finition n’est pas suffisante.

La peinture doit être de « Famille I - Classe 7a2 » conformément à la NM 03.3.009.

Ouvrage payé au mètre carré, compte à la surface réelle sans plus value pour petite partie ou rechampissage, y compris toute fourniture et toutes sujétions d’exécution,

au prix ................................................................................................................................................ N°707

VOIRIE-ALLEES PIETONNES

PRIX N°708 : DECAPAGE

Avant l’implantation des ouvrages à construire, il sera procédé à la réalisation d’un décapage de 0.30 cm de

profondeur sur toutes les surfaces désignées par la maîtrise d’œuvre, y compris encaissement de la terre végétale,

dessouchage d’arbres, nettoyages et évacuation à la décharge public.


au prix ................................................................................................................................................ N°708

PRIX N°709 : FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TERRAIN DE TOUTE NATURE


Dans tous terrains de toute nature y compris rocher, et à toutes profondeurs, suivant prescriptions ci avant,

exécutées aux engins mécanique ou à la main, y compris épuisement des eaux de surface ou prévenant de la

nappe, affouillement et blindage des fouilles.

Ouvrage payé au mètre cube suivant attachement pris sur place contradictoirement, sans aucune majoration

pour façon de talus, ou débordement pour travaux de coffrage y compris compactage des fonds de fouilles,

assèchement, et évacuations a la décharges public et toutes mesures nécessaires à la bonne exécution des fouilles suivant les règles de l’art,

au prix ................................................................................................................................................ N°709

PRIX N°710 : APPORT ET MISE EN PLACE DE REMBLAIS SELECTIONNES

Terre extraite en dehors du chantier, comprenant les essais d’identification réalisés par un laboratoire agréé,

l’accord de la Maîtrise d’œuvre suite aux résultats des essais, l’extraction, le chargement, le transport, la mise en

œuvre par compactage méthodique par couches de 20 cm jusqu’à l’obtention de 95% de l’O.P.M et les essais de compactage réalisés par un laboratoire agréé à la charge de l’entreprise.


stabilité.

Ouvrage payé au mètre cube théorique de remblai réellement exécuté, après compactage.

au prix ................................................................................................................................................ N°710

PRIX N°711 : BÉTON STRIE

bêton strie pour les rampes réalise en bêton dose a 350KG/M3 détail d’architecte y compris forme en béton de 10 cm avec une chape strie de ‘2 a 4 cm et toute sujétions

Ouvrage payé au mètre carré, y compris armature

au prix ................................................................................................................................................ N°711

PRIX N°712 : FORME EN BÉTON Y/C ACIERS

Forme en béton d’épaisseur 13cm exécutée en béton B20 dosé à 300 kg suivant le plan du B.E.T elle sera coulée

soigneusement pilonnée.

Ouvrage payé au mètre carré y compris acier pour toute épaisseur.

au prix ................................................................................................................................................ N°712

PRIX N°713 : REVÊTEMENT MURAL EN PIERRE DE TAZA

Fourniture et pose de revêtement de façade en pierre de Taza avec épaisseur de 3cm, dimension 25x6cm suivant

calpinage de la Maitrise d’œuvre.

Ces plaques seront fixées aux support de béton à l’aide d’agrafes en inox réglables au minimum 4 agrafes par

plaque, le diamètre des chevilles ainsi que les agrafes réglables d’importation en acier inoxydable seront déterminés après établissement des notes de calcul à la charge de l’entreprise et approuvés par le bureau de

contrôle, y compris l’établissement des plans de calpinage d’exécution ainsi que les plans et schémas de détails

mentionnant tous les détails d’ancrage, de fixation les points singuliers ainsi que les notes de calcul à l’appui L’ensemble de ces documents seront fournis par l’entreprise avant commencement des travaux de pose, et

devront recevoir l’approbation du bureau de contrôle, de la Maitrise d’œuvre et du BET.

Pièces de fixations de 1er

choix, y compris tous les retours sur appuis en sous faces et sur les joues et toutes façons

de joints creux, bord à bord ou autres suivants plans et directives de la Maitrise d’œuvre. L’ensemble des travaux doivent être exécutés conformément aux règles de l’art, au DTU N° 55.2, aux normes et

aux directives de la Maîtrise d’œuvre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, de finition, ainsi que la mise

en place des échafaudages, engins et appareils de levage, protections de menuiseries et autres.


au prix ................................................................................................................................................ N°713


PRIX N°714 : BÉTON IMPRIME

Réalisation de béton imprimé de 13 cm d’épaisseur sur une couche de tout venant GNF préalablement arrosée et

bien compactée, y compris triés soudés, elle devra être parfaitement dressée et refluée, la surface sera vibrée à la règle vibrante, y compris motif suivant détail fournie par l’architecte et toutes sujétions de mise en œuvre et de

finition.

Ouvrage payé au mètre carré théorique, tous vides et ouvrages divers déduits, y compris fournitures nécessaires et toutes sujétions d’exécution,

au prix ................................................................................................................................................ N°714

PRIX N°715 : MARCHES ET CONTRE MARCHES EN PIERRE DE TAZA

Ce prix comprend la fourniture et la pose des marches en pierre de Taza Bouchardé de 3 cm d’épaisseur avec nez de marches de 30 mm, légèrement arrondi avec contre marche en pierre de Taza de 2cm d’épaisseur, réalisé

suivant plan de calpinage d’architecte.

-Préparation des supports. Les sous couches au mortier de ciment.

Les remplissages des joints par ciment pur, teinte aux choix de l’architecte.

Traitement des surfaces par ponçage et lustrage mécanique. des plinthes sur deux côte de même nature de 10 cm de hauteur et 2cm d’épaisseur légèrement bisouté

finition au choix de l’architecte.

L’ensemble exécutée conformément aux règles de l’art et au DTU, aux normes, aux classement UPEC (U4P4E3C2) ci avant y compris découpage pour les siphons de sol, caniveaux, tampon des regards et toutes



Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris plinthe toutes sujétions de fourniture et de pose.

au prix ................................................................................................................................................ N°715

PRIX N°716 : COUCHE AC DE 10 CM

Fourniture et mise en œuvre d’une couche anti-contaminant AC de 10cm d’épaisseur réalisée en tout-venant de carrière ou en sable et le cas échéant à l’aide des matelas en Géotextile. Ces matériaux seront choisis parmi les

graves non traités ou sables propres ou limoneux qui seront conformes aux structures type du catalogue des

structures neuves et du GMTR.

Payé au mètre carré,

au prix ................................................................................................................................................ N°716

PRIX N°717 : COUCHE F2 DE 30 CM

Fourniture et mise en œuvre de 30cm d’épaisseur de couche F2 en matériaux sélectionnées non sensible à l’eau, ayant une valeur CBR > 20, compacté à 95% de l’OPM et répondant aux critères du GMTR pour couche de forme

sous trafic TPL2.

Payé au mètre cube,

au prix ................................................................................................................................................ N°717

PRIX N°718 : COUCHE DE FONDATION GNF 0/40

Comprend la fourniture, transport et la mise en place de la couche de fondation en Tout Venant GNF 0/40, d’une

épaisseur de 20cm, réglée, arrosée et compactée à 95 % de l’O.P.M. y compris toutes sujétions. L’entreprise ne pourra étaler le tout venant pour la couche supérieure qu’après réception altimétrique de cette couche par la

Maîtrise d’œuvre.


au prix ................................................................................................................................................ N°718


PRIX N°719 : COUCHE DE BASE G.N.A

Comprend la fourniture, transport et la mise en place de la couche de base en grave GNA 0/31.5, de 20cm d’épaisseur,

réglée, arrosée et compactée à 95 % de l’O.P.M. y compris toutes sujétions de bonne exécution suivant les règles de l’art.

L’entreprise ne pourra imprégner cette couche qu’après sa réception par la Maîtrise d’œuvre.


au prix ................................................................................................................................................ N°719

PRIX N°720 : REVETEMENT EN ENROUBES BITUMEUX A CHAUD EB 0/6.3

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d’une couche d’épaisseur 5 cm de l’enrobé bitumineux à chaud 0/6,3mm.

L’enrobé bitumineux sera du type béton bitumineux 0/6,3mm de 5 cm d’épaisseur après compactage. Des essais de vérification de la formulation et du contrôle de la compacité de l’enrobé seront effectués par un laboratoire spécialisé à la

charge de l’entrepreneur, et les résultats des essais doivent être conformes aux normes en vigueur. La température de la mise

en œuvre doit être contrôlée.

L’enrobé bitumineux sera mis en œuvre de façon à respecter les pentes tolérées vers les caniveaux d’évacuation.


au prix ................................................................................................................................................ N°720

PRIX N°721 : BORDURE DE TROTTOIRS T3

Fourniture et pose d’une bordure de trottoir en béton type T3 comprenant terrassement, mortier pour joints, support en béton, posé rectiligne dans les endroits indiqués dans les plans d’architecte et toutes autres sujétions,

Ouvrage payé au mètre Linéaire,

au prix ................................................................................................................................................ N°721

PRIX N°722 : BORDURETTE EN BETON

Fourniture et pose d’une bordurette en béton armé de 30x12, réalisée sur les endroits indiqués sur le plan de BET, y compris

terrassement, béton de propreté, acier et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre Linéaire sans aucun P.V pour les bordures d'angle et d'ARC

au prix ................................................................................................................................................ N°722

ASSAINISSEMENT

PRIX N°723 : TERRASSEMENT EN TRANCHÉES EN TERRAIN DE TOUTE NATURE

Le prix rémunère au mètre cube les fouilles en tranchées, en terrain de toute nature ou en chaussée existante,

pour toute profondeur. Il comprend toutes sujétions, les blindages éventuels, le remblaiement et l’évacuation

des déblais. Il s’applique aux profondeurs réellement exécutées. Les largeurs seront telles que décrites au

cahier des prescriptions techniques. La longueur sera égale à la longueur du tracé, regards non déduits.

Sont inclus dans le prix:

- Étaiement et blindages.

- Le compactage du fond de tranchée jusqu’à obtenir une densité sèche de 95 % de l’O.P.M.

- Le rabattement de la nappe phréatique.

- Le drainage du fond de fouille (eaux pluviales et eaux usées).

- Le travail dans l’embarras des étais, conduites d’eau potable et câbles électrique, eaux usées.


Ouvrage payé au mètre cube y compris toutes sujétions de fourniture et pose

au prix ................................................................................................................................................ N°723

PRIX N°724 : LIT DE POSE

Il comprend la fourniture, le transport et la mise en place de matériau sélectionné (en sable) sur une épaisseur de

0,10 m.Ce prix rémunère au fond de fouilles des ouvertures de tranchées, le mètre cube de matériau sélectionné mit en place calculée sur plan avec largeur adopté pour les déblais. Ouvrage payé au mètre cube y compris

toutes sujétions de fourniture et pose

au prix ................................................................................................................................................ N°724

CANALISATION

Fourniture et pose de conduite en PVC type assainissement, y compris confection éventuelle des joints. Les

tranchées ne sont remblayées qu’après avoir effectué les essais d’étanchéité des joints, et réceptionnées par la

Maîtrise d’œuvre. Le prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions de fourniture et pose,Au prix :

Canalisation Ø200, Au prix ............................................................................................................. N°725



REGARDS

- Réalisation des regards en béton arme hydrofuge et comprenant : - Terrassement.

- Béton de propreté.

- Radier et parois de 15cm d’épaisseur en béton arme hydrofuge.

- Tampons en béton arme de 10 cm d’épaisseurs y compris acier pour les regards non visitable scelle au mortier.

- Enduit sur le support et toute les faces intérieures en mortier hydrofuges avec gorges à la bouteille

- Tampons en béton arme de 10cm d’épaisseurs y compris acier pour les regards visitable avec anneau de levage rabattable en fer galvanisé. Ils reposeront dans une double cornière male et femelle

en fer galvanisé au bain de 55 x 55 x 5.

- L’arrivée et le départ des buses se fera à 0,10 du radier. Tous les regards seront payés à, l’unité y compris terrassement en terrain de toute nature, béton de propreté,

acier, remblais, échelon et toutes sujétions.

REGARD VISITABLE

Suivant descriptions, spécifications et sujétions ci dessus pour regards Ouvrage payé à l’unité pour toute profondeur, compris échelons et toutes sujétions d’exécution,

Au prix suivants:

- Regard de 0,50m x 0,50 m, Au prix ................................................................................................. N°728

- Regard de 0, 60m x 0,60 m, , Au prix .............................................................................................. N°729

- Regard de 0,80m x 0,80 m,, Au prix ................................................................................................ N°730

- Regard de 1,00m x 1,00 m,, Au prix ................................................................................................ N°731

PRIX N°732 : REGARD A GRILLE DE 1.00MX1.00M

Suivant descriptions, spécifications et sujétions ci dessus pour regards avec tampon a grille

Ouvrage payé à l’unité pour toute profondeur, compris échelons et toutes sujétions d’exécution

au prix ................................................................................................................................................ N°732


PRIX N°733 : REMBLAI PRIMAIRE

Ce prix concerne les remblais en terre tamisée dit remblai primaire jusqu’à 30 cm au-dessus de la

génératricesupérieure de la buse.

Il s’applique au mètre cube du volume du remblai mesuré après compactage réalisé aux dimensions du projet

calculé, comme pour les déblais, déduction faite des buses en diamètre extérieur.

Ouvrage payé au mètre cube théorique et sans foisonnement déduction faite de la buse y compris

toutes sujétions de fourniture et pose,

au prix ................................................................................................................................................ N°733

PRIX N°734 : REMBLAI SECONDAIRE

Ce prix concerne les remblais en terre réalisée en couches 20 cm par engins mécaniques pour le reliquat des remblais des tranchées et ouvrage d’assainissement, constitués de matériaux en provenance de zone d’emprunt

des déblais de natures saines laissés en dépôt sur le chantier après tamisage. Il sera réalisé et rémunéré

jusqu’à les côtes projets de la voirie. Ouvrage payé au mètre cube théorique et sans foisonnement y compris compactage à 90% de l’OPM, arrosage, toutes sujétions de fourniture et pose

au prix ................................................................................................................................................ N°734

PRIX N°735 : ÉVACUATION DES DÉBLAIS

L’excédent des déblais qui sera à la demande du Maître d’ouvrage, stockés à l’intérieur de l’enceinte de chantier

vers les points bas, aux endroits déterminés par la Maîtrise d’œuvre, ne sera pas réglé à l’Entreprise.L’excédent des déblais qui sera à la demande du Maître d’ouvrage transporté aux décharges publiques, sera réglé à

l’entreprise dans le cadre du présent prix.Ouvrage payé au mètre cube théorique des fouilles évacuées à la

décharge publique.

au prix ................................................................................................................................................ N°735

REGARDS DE BRANCHEMENT

La réalisation des regards de branchement simple en béton armé hydrofuge de toute profondeur. Il comprend

toute descriptions, spécifications et sujétions ci dessus pour regards Ouvrage payé à l’unité aux prix suivants :

De 0.50mx0.50m, Au prix .................................................................................................................. N°736

De 0.60mx0.60m, Au prix .................................................................................................................. N°737

CONDUITE DE BRANCHEMENT

Sur le raccordement entre les bâtiments et le collecteur principale, y compris fourniture, pose et raccordement de conduite en P.V.C d’écoulement de marque Fa 222 des valets de 5mm d’épaisseur, pour les branchement des E.P

et E.U et E.V y compris toutes pièces de raccords (assemblage par calles ou fixé à bague d’étanchéité, lit de sable

grillage avertisseur, essai d’étanchéité, terrassement et toutes sujétions de fourniture et pose Ouvrage payé au mètre linéaire au prix suivants:

Diam 200mm, Au prix ....................................................................................................................... N°738

Diam 300mm, Au prix ....................................................................................................................... N°739

PRIX N°740 : CANIVEAU EN BÉTON ARME

Exécution d’un caniveau en béton armé de 0. 30m de largeur et 0.60m de profondeur minimum, suivant détail du

B.E.T, y compris fouilles, évacuation, béton de propreté, radier, parois, Grille en fonte ductile de chez MAFODER,

aciers et enduit hydrofuge lisse et toutes sujétions d’exécution.

Ouvrage Payé au mètre Linéaire pour toute dimension, y compris Grille en fonte ductile de chez MAFODER,

au prix ................................................................................................................................................ N°740

PRIX N°741 : REGARDS AVALOIR

Réalisation de regard avaloir en béton arme y compris appareil siphoïde, y compris t toutes sujétions, fourniture et pose.


au prix ................................................................................................................................................ N°741


MUR DE CLÔTURE

PRIX N°742 : MUR DE CLÔTURE EN AGGLOS

La réalisation de mur de clôture de 2.00 m de hauteur en élévation et 1.00m minimum en fondation suivant plan de

l’architecte et du BET comprend:

- le terrassement dans tout terrain de toute nature.

- Le béton de propreté.

- Béton cyclopéenne en fondation et en soubassement

- Le béton armé en fondation y compris acier.

- Le béton armé en élévation y compris acier.

- Traitement des joints.

- La maçonnerie en agglomérés de ciment vibré de première qualité d’épaisseur 0,20 m.

- L’enduit en mortier de ciment sur les deux faces.

- la dalle pleine du porche d’entrée.

- pose et scellement des portes métallique.

- Peinture vinylique réalises en trois couches.

Ouvrage payé au mètre linéaire réel, tous vides déduits, compris toutes sujétions d’exécution.

au prix ................................................................................................................................................ N°742

PRIX N°743 : MUR DE CLÔTURE GRILLAGE AVEC SOUBASSEMENT

La réalisation de mur de clôture de 2.00 m de hauteur suivant plan de l’architecte comprend:

- le terrassement dans tout terrain de toute nature.

- Le béton de propreté.

- Béton cyclopéenne en fondation.

- Le béton armé en fondation pour semelles et chainages, y compris acier.

- Le béton armé en élévation pour couronnement et raidisseur y compris acier.

- Les joints de dilatation.

- La maçonnerie d’agglos de 1.00 m de hauteur.

- L’enduit en mortier de ciment sur les deux faces.

- Fourniture et pose grilles pour clôture de 1.00m de hauteur.

- La peinture vinylique réalisée en trois couches.


au prix ................................................................................................................................................ N°743

PRIX N°744 : PORTE MÉTALLIQUE

Fourniture pose et mise en œuvre d’une porte métallique grillagée galvanisée à chaud coulissante motorisée à

un ou deux vantaux, suivant détails et directives de l’architecte et comprenant: Raidissement de stabilité et de guidage de part et d’autre de la porte en UPN 100x50x8.5mm, scellés au gros

en partie basse suivant plans de la maitrise d’œuvre, équipés en partie haute par guides à 2 olives adéquats ou

poids de la porte.

Ouvrant avec encadrement en tube carré de 100x100x8 mm, remplissage en tubes ronds de diamètre Ø 50 mmx8mm courbés suivant détail architecte, espacées tous 12 cm environ, soudées sur l’encadrement

périphériques.

Système de coulissement et quincaillerie

Rail de guidage en fer plat de 14x150mm galvanisé à chaud profil rigide adéquat poids de la

porte, scellé à la structure en béton suivant recommandations de la maitrise et du bureau de

contrôle.


Fourniture et pose de roues ou galets à support rigides adaptés au poids de la porte et à

l’usage collectif intense.

Fourniture et pose de butées avec ressort réglable rigides adaptées au poids de la porte et à

l’usage collectif intense.

Serrure électrique, meilleure qualité validée par la maitrise d’œuvre, en temps normal

verrouillage/dérouillage assuré le système de motorisation, en panne d’électricité dérouillage par poigné coté intérieur et sélecteur à clé coté extérieur.

Motorisation

La motorisation sera de qualité professionnelle conçue pour un usage intensif composée de :

Moto réducteur de marque DITEC, NICE ou similaire de puissance adapté au poids de la

porte fixé au sol par des tiges d’ancrage sur une plaque d’assise.

Crémaillère fixée sur toute la longueur de la porte.

Radio

Lampe clignotante v

Photocellules

Bord en caoutchouc

Sélecteur à clé

Alimentation et raccordement électrique depuis le tableau électrique le plus proche.

Les dispositifs de la sécurité prévus sont:

Barrage infrarouge assuré par photocellules

Lampe clignotante de signalisation de mouvement du portail.

L’ensemble sera fourni et posé suivant les directives de la maitrise d’œuvres et les

recommandations du bureau de contrôle et avis techniques du fournisseur y compris toutes

sujétions de fourniture et de pose.

Exécution suivant les détails et plans de principe de l’architecte et suivant les plans

d »’exécution de l’entreprise validés par le bureau de contrôle et conformément aux règles de l’art, aux normes, DTU en vigueur, y compris raccordement électrique, travaux les travaux

de scellement au gros œuvres, graissage et toutes sujétions de mise en œuvre, d’ajustage et

de fonctionnement.


au prix ................................................................................................................................................ N°744

ESPACE VERT

PRIX N°745 : FOURNITURE ET POSE DE TERRE VÉGÉTALE ET COMPRIS FUMIER

ORGANIQUE

Déblayage, Fourniture, mise en place et épandage de la terre végétale sur les zones à planter où il n’y a pas de la bonne terre, y compris tous travaux de terrassement des vallonnements des parterres plantés de Ŕ0,20 m à

+0,70m, conformément aux conditions énumérées dans le CPT

Ouvrage payé au mètre cube

au prix ................................................................................................................................................ N°745

GÉNIALITÉ SUR ENTRETIEN DURANT LES TRAVAUX ET AU COURS DE LA PERIODE DE

GARANTIE : L’entrepreneur sera tenu d’assurer, à sa charge, l’entretien et les soins nécessaires à un bon développement

des diverses plantations, pendant le délai d’exécution des travaux et pendant les douze mois de la période de

garantie, à partir du jour de prononciation, sans réserves, de la réception provisoire.

Dans ce sens, il est tenu d’affecter en permanence sur les lieux du projet deux jardiniers qualifiés durant les travaux et au cours de la période de garantie.

Durant les travaux, l’apport d’eau d’arrosage est à la charge de l’entreprise.

Pendant la période de garantie d’une année, il doit présenter un rapport mensuel des travaux d’entretien qui

doit être validé par le Maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. A défaut d’accomplissement des prestations


d’entretien ou de remise dudit rapport, il lui sera appliqué une pénalité de 200 DH (deux cent dirhams) par

jour ouvrable qui sera prélevée sur la retenue de garantie.

A cet effet, les prix unitaires des travaux de plantation comprennent :

- Arrosage 2 à 3 fois par semaine, pendant la végétation et notamment en été.

- Il conviendra d’arroser de préférence en dehors des heures chaudes, notamment en fin d’après-midi.

- Binage des cuvettes une fois par semaine pour augmenter le caractère filtrant et le pouvoir de

rétention en eau du sol.

- Remplacement des végétaux n’ayant pas repris et selon les mêmes spécifications.

- L’eau d’arrosage et les matériaux et matériel d’entretien et de maintenance des plantations et de la

terre végétale ainsi que tous les frais résultant des sujétions y afférentes sont à la charge de

l’entreprise.

- Les apports des engrais de couverture seront effectué en deux reprises, l’un au début de printemps et

l’autre au début de l’été.

- Les traitements phytosanitaires seront effectués chaque fois que c’est nécessaire de façon à contrôler

toutes les maladies ou parasites.

- La tonte du gazon sera effectué dès que c’est nécessaire et après la première tonte sera répéter

chaque 15 jours en printemps et chaque 10 jours en été.

PRIX N°746 : ENGAZONNEMENT Y/C PREPARATION DU SOL

Fourniture et plantation de gazon plaqué et cultivé en gazonnière sur film plastique micro perforé et écorces

de résineux broyées et calibrées. Ce substrat est composé d’écorce de pin broyée et neutralisée,

préalablement mélangée mécaniquement avec des fertilisants.

CARACTERISTIQUES

- Poids : environ 12Kg au m², soit environ 6Kg la plaque.

- Livré en palette.

MISE EN ŒUVRE

Stockage

- Dès réception des plaques, elles seront entreposées à l’abri du vent et du soleil. Elles ne seront pas

empilées sur plus de 1m de hauteur. -Elles seront mises en place dans les plus brefs délais sans

excéder 12 heures et en arrosant immédiatement.

- Au-delà de ce délai, défaire les palettes en étalant les plaques les unes à côté des autres et les arroser.

Préparation du sol

- Prévoir une bonne préparation du sol, ameubli sur 20cm, nivelé puis roulé, avec élimination des

herbes et chiendent.

- Effectuer une fumure de fond avec incorporation d’un engrais gazon du style 12-6-18 ou 13-8-20 à

la dose de 80gr au m² (Cette fumure est indispensable pour faire descendre les racines).

Pose du gazon sur terrain

- Arroser de manière à bien humecter toute la couche de terre préparée sur 10ccm.

- Poser les plaques de gazon en éliminant l’emballage plastique et en prenant soin de bien joindre les

bordures de plaques entre elles.

- Arroser copieusement sans noyer.

- Maintenir l’arrosage pendant les 10 premiers jours pour assurer une humidité constante sur 20cm de

profondeur, de façon à garantir une bonne implantation.

- 15 jours après la pose du gazon, épandre un engrais du même type que précédemment à raison de 20

gr par m².

- Bien arroser


- Tondre à 3 cm


au prix ................................................................................................................................................ N°746

PRIX N°747 : PALMIER

Fourniture et plantation de palmiers type Washingtonia Robusta de 6m de Stipe (palmes non inclus) en motte

entière de 0,50m x 0,50m et planté suivant les techniques préconisées par l’Architecte.

Ouvrage payé à l’unité

au prix ................................................................................................................................................ N°747

DIVERS

PRIX N°748 : CANIVEAU EXTÉRIEUR

Exécution d’un caniveau en béton armé de 0. 30m de largeur et 0.60m de profondeur minimum, suivant

détail du B.E.T, y compris fouilles, évacuation, béton de propreté, radier, parois, tampons, aciers et enduit

hydrofuge lisse et toutes sujétions d’exécution. Ouvrage Payé au mètre Linéaire pour toute dimension,

au prix ................................................................................................................................................ N°748

PRIX N°749 : FORAGE D’UN PUITS

Fourrage d’un puits dans terrain de toute nature, y compris rocher à l’aide du fourrage( sondeuse ) jusqu’au

nappes phréatiques dans tous les endroits à indiquer par la maîtrise, y compris terrassement en tous terrain ,

l’évacuation à la décharge publique , la remise en état , la fourniture le transport à pied d’œuvre et la pose

des conduites de diamètre 200 et la pièce spéciale

Ouvrage payé à l'ensemble y compris toute sujétion,

au prix ................................................................................................................................................ N°749

PRIX N°750 : TOTEM EN ALUMINIUM

Totem en aluminium de 1,00 x 2,00 m et support de 0.40 m y compris socle en béton armé et toute sujétion

de fourniture et pose selon le détail d’architecture et mentionnant en caractère arabe et français les écriteaux

communiqués par l’Administration.

Concept et matériaux soumis à l’approbation de l’Architecte et du maître d’ouvrage délégué.


au prix ................................................................................................................................................ N°750


800 - PLOMBERIE SANITAIRE- PROTECTION INCENDIE.

Généralité :

L’entrepreneur doit :

Présenter des échantillons avec leurs fiches techniques pour validation.

Présenter les plans d’exécution pour validation.

A. ALIMENTATION

TUYAUTERIE EN POLYTHYLENE P.E.H.D

Fourniture et pose de canalisations enterrées en tuyau P.E.H.D PN16 Tuyau semi-rigide en PE100 de coloris

noir avec bande de repérage bleu , parois opaque et lisse conforme à la norme NF EN 12200-2 et au

règlement de marque de 1 er choix de tout diamètre, méthodes de jonction par poly fusion y compris coupes,

joints, raccords, manchons, coudes, tés, réductions, percements, remplissage des trous, les colliers des points

fixes seront posés à chaque mètre et doivent envelopper complètement le tube, les colliers des points

coulissants doivent être recouvert avec du matériel élastomérique ou du P.V.C. supports, courbe de dilatation

et toutes sujétions de fourniture et de pose y compris terrassement, grillage et signalisation et toutes

sujétions:

Ouvrage payé au mètre linéaire, selon les prix suivants :

PRIX 801 : 28.2/32 mm

Au prix…..……………...………..........................……………...……….......……………...………................………………

….….… N°801

PRIX 802 : 21.4/28 mm

Au

prix……………………...…………………............……………...…………………...…………........................................

…….... N°802

TUYAUTERIE EN P.V.C PN 16:

Fourniture et pose de conduite en polychlorure de vinyle, pression nominale minimale: 16 bars, comprenant:

-Fouilles en tranchée dans tout terrain à une profondeur de 1.2m sauf disposition contraire des services techniques du

maitre de l’ouvrage, la largeur de la tranchée doit être égale au diamètre de la conduite augmentée de 40cm y compris

blindage, étaiement, épuisement de la nappe

-Evacuation des terres excédentaires

-Le déroctage et toute autre disposition qui permette de fragmenter les terrains rocheux ou très durs.

-La fourniture et la pose des conduites en PVC conformes aux normes ISO161, NFT 54003,28 ISO2531 et ISO 4422, le

matériau constitutif doit être compact, sans porosité. Il doit offrir toute garantie de non diffusion des liquides et des gaz.

Ils comportent à leurs extrémités une emboiture préparée en usine et un bout male avec chanfrein. L'emboiture est soit,

du type à coller pour le diamètre inferieur a 63 mm ou du type normalise a bague d'étanchéité en élastomère pour le

diamètre supérieur a 63mm y compris les pièces spéciales: tes, coudes, etc. réalises en PVC. -Les essais pour une pression nominale de 16 bars

-Lit de pose de 15cm en terre tamisée au tamis 15x15 en terrain meuble et par la gravette n°2 en terrain rocheux.

-Des butées en béton arme ou non sont a disposer aux changements de direction et aux vannes de sectionnement. Elles

seront dimensionnées pour une pression statique de 16 bars, elles sont comprises dans le prix.

-Remblaiement de la tranchée en remblaie primaire et secondaire et compactage suivant les normes

-Grillage avertisseur

-Le branchement sur le réseau existant

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions de fourniture et pose selon les prix suivants:


PRIX 803 :93.6/110 mm

Au prix............................................ . ... ............................. ................................................................ N°803

VANNE D’ARRET

Fourniture, pose et raccordement d’une vanne d’arrêt 1/4 de tour à boisseau sphérique de marque de 1 er choix

méthode de jonction par soudage par polyfusion, emplacement suivant indication du BET, les diamètres sont

correspond aux diamètres extérieurs des conduits, répondant aux caractéristiques suivantes:

- corps en fonte aciérée,

- ouverture intégrale,

- bras de manœuvre en acier chromé.

Ouvrage payé à l'unité fourni posé y compris raccordement, repérage et toutes sujétions de fourniture et de pose

d'exécution aux prix suivants :

PRIX 804 :40 mm

Au prix................................................... ... ...... .. .................... ............................................................ N°804

PRIX 805 :33 mm

Au prix................................................... ... ...... .. .................... ............................................................ N°805

TUYAUTERIE EN PPR:

-La fourniture et la pose de canalisation en polypropylène random P.P.R selon DIN 8077/8078 PN20bars jusqu’a DN 60mmet et PN16 bars pour les diamètres au dessus, méthode de jonction a soudage

par poly fusion, y compris, coupes, joints, raccords, manchons, coudes, tes, réductions, collecteurs et qui sont de la

même nature que les canalisations.

-les percements dans tout matériau, remplissage des trous, les colliers des points fixes et coulissants doivent envelopper

complètement le tube, les colliers des points coulissants doivent être recouverts avec du matériel élastomère ou du PVC,

supports, courbes de dilatation, fourreaux.

-La pose de la conduite doit être de telle façon qu’elle soit hors gel par la fourniture et la pose de calorifuge en mousse

de polyuréthane d’une épaisseur de 25mm pour toutes les conduites.

Le calorifuge antigel est compris dans le prix

Toutes les traversées de maçonnerie ou ouvrage en béton se feront a l'aide de fourreaux métalliques galvanises l'espace

entre tuyauterie et fourreau sera comble par une résine étanche.

Les essais seront effectues par l'entreprise a ses frais a la pression de 16 bars et maintenue pendant 2 heures

Ouvrage payé au mètre linéaire, aux prix suivants:

PRIX 806 :26.6/40mm

Au prix.................................. ... ...... .. .................... ............................................................ N°806

PRIX 807 :21.2/32mm

Au prix.................................. ... ...... .. .................... ............................................................ N°807

VANNE D’ARRET

Fourniture, pose et raccordement d’une vanne d’arrêt 1/4 de tour à boisseau sphérique de marque de 1 er choix

méthode de jonction par soudage par polyfusion, emplacement suivant indication du BET, les diamètres sont

correspond aux diamètres extérieurs des conduits, répondant aux caractéristiques suivantes:

- corps en fonte aciérée,

- ouverture intégrale,

- bras de manœuvre en acier chromé.

Ouvrage payé à l'unité fourni posé y compris raccordement, repérage et toutes sujétions de fourniture et de pose

d'exécution aux prix suivants :


PRIX 808 :40 mm

Au prix................................................... ... ...... .. .................... ............................................................ N°808

PRIX 809 :32 mm

Au prix................................................... ... ...... .. .................... ............................................................ N°809

TUYAUTERIE EN FER GALVANISE

Pour réseau d’eau incendie, fourniture et pose de tubes en fer galvanise de tarif I jusqu’au diamètre 50/60 et tarif II au

dessus de ce diamètre, montes sur colliers en acier galvanise à chaud a double serrage avec bagues anti-vibratiles.

Toutes les pièces de raccord, manchons, tes, coudes, bouchons hermétiques et autres seront en fonte malléable

galvanisée à chaud, de marque de 1 er choix. Le prix comprend les joints compensateurs de dilatation ou de rupture.

Toutes les canalisations passeront dans les galeries techniques, caniveaux ou gaines.

Toutes les traversées de murs ou cloisons se feront a l'aide de fourreaux métalliques

Galvanises l'espace entre tuyauterie et fourreau sera comble par une résine anticorrosion et étanche.

Pour la tuyauterie encastrée : application de 2 couches de bitume a chaud sur bandes déjuge. Les canalisations apparentes seront posées sur colliers galvanises a double serrage avec bagues anti-vibratiles, elles

recevront 2 couches de peinture inhibitrice de corrosion et 2 couches de peinture glycérophtalique laquée spéciales pour

tuyauteries aux couleurs conventionnelles.

Les essais seront effectues a la pression de 10 bars et maintenus 2 heures.

Ouvrage paye au mètre linéaire fourni, pose y compris coupes, pièces de raccord, colliers, essais, filetages, percements,

scellement, fourreaux, remplissage des trous, protection par bande plastique et toutes sujétions de fourniture et de pose

Ouvrage payé au mètre linéaire aux prix suivants:

PRIX 810 :50/60

Au prix.................................. ... ...... .. .................... ............................................................ N°810

PRIX 811 :40/49

Au prix.................................. ... ...... .. .................... ............................................................ N°811

TUYAUTERIE EN POLYTHYLENE RETICULE RETUBE

Fourniture et pose de canalisation en polyéthylène réticule classe ECFS pour la distribution secondaire eau froide et

chaude a partir de la gaine technique jusqu’a chaque appareil sanitaire, y compris gaine de protection noyée dans la

chape, toutes les pièces de raccordement et raccordement. Les distributions seront raccordées à des collecteurs. Chaque départ du collecteur doit être entier sans raccordement intermédiaire jusqu’a l’appareil sanitaire.

La température est de 60°C mais pouvant atteindre 80°C. Les essais seront effectues a la pression de 6 bars et maintenus

2 heures.

Ouvrage paye au mètre linéaire fourni, pose y compris gaine de protection, coupes, pièces de raccord, essais,

percements, scellement, fourreaux, remplissage des trous et toutes sujétions de fourniture et de pose, aux prix suivants:

PRIX 812 :Ø 13/16

Au prix.................................. ... ...... .. .................... ............................................................ N°812

COFFRET DE DISTRIBUTION

Fourniture et pose de collecteur de distribution en laiton pour eau chaude ou froide dimensionne en fonction de

l’entrée et le nombre des sorties nécessaires pour tout diamètre d’entrée et quel que soit le nombre de sortie et leur

diamètre de marque de 1 er choix.

Le prix comprend également la vanne d’arrivée et les vannes à boisseau sphérique isolant chaque départ, la boite de

protection (coffret), son couvercle, les manchons, bagues, joints, supports et toutes sujétions de fourniture et pose.

L’ensemble de l’ouvrage payé à l’unité du collecteur, y compris raccords à sertir, bagues, joints, supports, coffret,

raccords à sertir, bagues, joints, supports et toutes sujétions de fourniture et de pose aux prix suivants :

PRIX 813 :Collecteur à 2 départs

Au prix.................................. ... ...... .. .................... ............................................................ N°813



Au prix.................................. ... ...... .. .................... ............................................................ N°814


Au prix.................................. ... ...... .. .................... ............................................................ N°815

B. - EVACUATION EP-EU -EV

TUYAUTERIE EN P.V.C

Toutes les chutes et collecteurs seront en PVC évacuation de 1er choix et de très bonne qualité type de 1 er choix,

comprenant coupes, joints, colliers en PVC rigide tous les 1.3m environ, percements et débouchements des trous dans

matériaux de toute nature, peinture, culottes, tampons hermétiques, y compris joints coulissant au niveau de chaque

plancher pour les conduites évacuant les eaux chaudes et un joint sur toute la hauteur pour les autres et toutes sujétions

de fourniture et de pose

Le prix comprend les découpes, chutes, raccords, coudes, tés, culottes, embranchements, plaques et tampons hermétiques,

supports et scellements, fourreaux, colliers, essais et toutes sujétions.

Des manchettes de dilatation sont à prévoir à chaque niveau pour les chutes verticales quand elles traversent les planchers

et sont bloquées.

- Tous les trois niveaux pour les chutes EP directes,

- A chaque traversée de joint de dilatation.

Ouvrage payé au mètre linéaire fourni, posé y compris toutes fournitures et sujétions d'exécution aux prix suivants:

PRIX 816 :Diamètre : 200 mm

Au prix.................................. ... ...... .. .................... ............................................................ N°816


Au prix.................................. ... ...... .. .................... ............................................................ N°817


Au prix.................................. ... ...... .. .................... ............................................................ N°818


Au prix.................................. ... ...... .. .................... ............................................................ N°819


Au prix.................................. ... ...... .. .................... ............................................................ N°820

NOTA : Les pièces de raccordement seront payées en longueurs équivalentes suivant le tableau ci joint.

Type de Raccords ML

Tés de visite

Coudes

Culottes simples

Bouchons de dégorgement

Culotte double Réduction

2.

1.5

2.50

2.0

3 2

GARGOUILLE EN PLOMB :

Fourniture, pose et raccordement d’une gargouille au départ des chutes d’eaux pluviales. Elle sera en plomb laminé de 3

mm d’épaisseur, avec platine en plomb de 50cm x 50cm manchon s’emboîtant de 20 cm au minimum dans la tuyauterie

de descente, sur la partie supérieure sera posée une crapaudine en fil d’acier galvanisé.

Ouvrage payé à l'unité fourni et raccordé à la chute y compris toutes fournitures et sujétions d'exécution au prix:



Au prix.................................. ... ...... .. .................... ............................................................ N°821


Au prix.................................. ... ...... .. .................... ............................................................ N°822

C. APPAREILS SANITAIRES:

PRIX 823 : LAVABO VASQUE

Ce prix rémunère la fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de

marche d'un ensemble de lavabo vasque avec robinetterie, de couleur et nature au choix de l’Architecte

comprenant :

- 1 vasque avec trop plein de marque de 1 er choix de couleur blanche de 260x440. - 1 bonde à bouchon en 1’’1/4 chromé de marque 1

er choix.

- 1 siphon pour lavabo à tubulure en polypropylène avec trop plein.

- Mitigeur marque de 1 er choix. - Raccordement de tube en polyéthylène réticulé pour EF de Ø 13/16 depuis le collecteur jusqu'au

sanitaire y compris raccords en cuivre chromé, gaine annelée et robinet équerre ¼ de tour ;

- Raccordement d’un ensemble de vidange en P.V.C.Ø 40 depuis le siphon de l'appareil jusqu'à la première culotte de chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement,

supports, etc.

Nota : - Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du

chantier.

- Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux, ils seront nettoyés en fin de chantier par l'Entrepreneur du présent lot sans plus value.

- Des rosaces chromées comprises dans le prix du lavabo seront placées à la sortie de chaque

tuyauterie encastrée.

Ouvrage évalué à l'unité y compris fourniture, pose, raccordement, fixation, joint en silicone par pistolet

et toutes autres sujétions de fourniture et de pose aux prix suivants:

Au prix .......................................... ................ ................ ................ ................................................. N°823

PRIX 824 :WC A L’ANGLAISE:


marche d'un ensemble d’un W-C à l’Anglaise à chasse basse, de couleur et nature au choix de

l’Architecte comprenant : - Appareil complet avec siège, chasse basse de marque de 1 er choix;

- réservoir de chasse basse à mécanisme silencieux ;

- Abattant double non contact en matière plastique moule (série rigide) avec charnières en laiton chromé de même marque ;

- Porte balai à paroi en laiton chromé de marque de 1 er choix avec balai synthétique ;

- Douchette d’ablution avec flexible, robinet d’arrêt, mécanisme d’arrêt en tète de la Douchette en

quart de tours, et support de fixation tous chromé ; - Raccordement de tube en polyéthylène réticulé pour EF de Ø 13/16 depuis le collecteur jusqu'au

sanitaire y compris raccords en cuivre chromé, gaine annelée et robinet équerre ¼ de tour ;

- Raccordement d’un ensemble de vidange en P.V.C.Ø 100 depuis le siphon de l'appareil jusqu'à la première culotte de chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement,

supports, etc.

Nota : - Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du

chantier.


- Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux, ils seront nettoyés en

fin de chantier par l'Entrepreneur du présent lot sans plus value.

- Des rosaces chromées comprises dans le prix du WC seront placées à la sortie de chaque tuyauterie encastrée.

Ouvrage évalué à l'unité y compris fourniture, pose, raccordement, fixation, manchon, joint en Silicone

par pistolet et toutes autres sujétions de fourniture et de pose aux prix suivants:

Au prix .......................................... ................ ................ ................ ................................................. N°824

PRIX 825 :SANITAIRE POUR HANDICAPE:


marche d'un ensemble de sanitaire pour handicapé, de couleur et nature au choix de l’Architecte

comprenant :

- 1 Cuvette suspendue de marque de 1 er choix de couleur au choix de l’architecte ;

- 1 Réservoir de chasse encastrée ; - 1 Abattant double en thermodur démontable de même marque de 1 er choix;

- 1 barre d’appui d’angle en inox conformément aux normes;

- Raccordement de tube en polyéthylène réticulé pour EF de Ø 13/16 depuis le collecteur jusqu'au sanitaire y compris raccords en cuivre chromé, gaine annelée et robinet équerre ¼ de tour ;

- Raccordement d’un ensemble de vidange en P.V.C.Ø 100 depuis le siphon de l'appareil jusqu'à

la première culotte de chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement,

supports, etc. - Un lavabo vasque à poser de marque de 1 er choix, couleur blanche y compris robinetterie.

- Un robinet de marque de 1 er choix.

- Un siphon chromé à tube plongeur de diamètre approprié de marque de 1 er choix avec vidange

automatique et vis de bonde en INOX.

- Pose et raccordement de tube en polyéthylène réticulé pour EF de Ø13/16 depuis le collecteur

jusqu'au sanitaire y compris raccords en cuivre chromé, gaine annelée et robinet équerre ¼ de tour de marque de 1 er choix et ayant les même caractéristiques.

- Pose et raccordement d’un ensemble de vidange en P.V.C.Ø 40 depuis le siphon de l'appareil jusqu'à

la première culotte de chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement,

supports, etc.

Nota : - Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du chantier.

- Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux, ils seront nettoyés en fin

de chantier par l'Entrepreneur du présent lot sans plus value.

- Des rosaces chromées seront placées à la sortie de chaque tuyauterie encastrée.

Ouvrage évalué à l'unité y compris fourniture, pose, raccordement, fixation, manchon, joint en Silicone par pistolet et toutes autres sujétions de fourniture et de pose aux prix suivants:

Au prix .......................................... ................ ................ ................ ................................................. N°825

PRIX 826 : EVIER A UN BAC

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche de l’ensemble

d’un évier à un bac en INOX y compris robinetterie, comprenant:

- Un évier à un bac de marque de 1 er choix.

- Une robinetterie d'évier orientable de marque de 1 er choix.

- Pose et raccordement de tube en polyéthylène réticulé pour EF de Ø13/16 depuis le collecteur

jusqu'au sanitaire y compris raccords en cuivre chromé, gaine annelée et robinet équerre ¼ de tour de marque de 1 er choix et ayant les même caractéristiques.

- Pose d’un ensemble de vidange en P.V.C.Ø50 depuis le siphon de l'appareil jusqu'à la première

culotte de chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.

Nota :


- Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du chantier.

- Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux, ils seront nettoyés en fin

de chantier par l'Entrepreneur du présent lot sans plus value.

- Des rosaces chromées comprises dans le prix du WC l’évier seront placées à la sortie de chaque

tuyauterie encastrée.

Ouvrage évalué à l'unité y compris fourniture, pose, raccordement, fixation, manchon, joint en Silicone

par pistolet et toutes autres sujétions de fourniture et de pose aux prix suivants:

Au prix .................................... ................ ................ ................ ................................................. N°826

D. - ACCESSOIRES SANITAIRES

PRIX 827 : PORTE PAPIER HYGIENIQUE

Fourniture et pose d’un porte papier hygiénique à rouleau chromé de marque de 1 er choix.

Ouvrage payé à l'unité y compris pose, fixation et toutes sujétions d'exécution.

Au prix .................................... ................ ................ ................ ................................................. N°827

PRIX 828 : DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

Fourniture et pose d'un distributeur de savon liquide à poussoir de capacité 1 litre de marque de 1 er choix Ouvrage payé à l'unité, y compris pose, fixation et toutes sujétions d'exécution.

Au prix .................................... ................ ................ ................ ................................................. N°828

PRIX 829 : SECHE MAIN

Fourniture et pose d'une sèche main électrique automatique en inox chromé de marque de 1 er choix

Appareil en matériau inox, doté d’une protection.

La puissance totale sera de 2200W. Le moteur sera à induction, de puissance 250W

- La température de sortie de flux = 53°C à 10cm.

- Le volume d’air à travers la buse = 330m3/h

- Temporisateur de fonctionnement =10s

Ouvrage payé à l'unité y compris fixation, raccordement électrique et toutes autres sujétions d'exécution.

Au prix .................................... ................ ................ ................ ................................................. N°829

PRIX 830 : MIROIR

Fourniture et pose d’un Miroir de marque de 1 er choix y compris chevilles de fixation, vis en inox et toutes sujétions de

fourniture et de pose.

Ouvrage payé au mètre carré.

Au prix .................................... ................ ................ ................ ................................................. N°830

E. PROTECTION INCENDIE:

PRIX 831: ROBINET INCENDIE ARMÉ DN25

Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre et installation complète d'un poste robinet incendie armé

conformément à la norme NFS 61.114 et NFS 61.201 de marque de 1 er choix.

Ces postes comprendront :

- 1 Robinet d'incendie armé DN 25 ;

- 1 Armoire d’incendie

- 1 Robinet à volant de face en bronze, ouverture totale en deux tours et demi

- 1 raccord symétrique

- 1 manomètre au RIA le plus défavorisée

- 1 dévidoir à tombeur orientable tournant et pivotant

- 30 mètres de tuyau semi rigide, qualité extra, ligaturé sur les raccords


- 1 lance symétrique munis d’robinet diffuseur à trois positions

- 1 clé tricoises fer forgé

- 1 seau et son support de lance

- 1 Plaque indicatrice.

Les robinets d’incendie armés devront être conformes à la norme EN671-1NFS 61-201

Ce matériel devra être agrée par le Bureau d’études et le Bureau de contrôle, et devra porter la NF-A2P, matérialisée par une estampille de couleur blanche

Ouvrage évalué à l'unité, fourni et posé en ordre de marche y compris instruction du personnel de la protection civile,

essais, percements, fixation, scellements armoire tôle et peinture époxy et toutes et sujétions de fournitures et de pose

Au prix .................................... ................ ................ ................ ................................................. N°831

EXTINCTEURS PORTATIFS

Fourniture et pose des extincteurs portatif ABC de 10 Kg et CO2 de 6Kg muraux fixé sur support mural par l’intermédiaire de la cheville et vis en inox marque de 1 er choix.

Ces extincteurs devront être démontable instantanément.

Ouvrage payé à l’unité fournis, posé en ordre de marche y compris fixation nécessaires et toutes sujétions de

fourniture le pose, fixation et les supports au prix suivants

PRIX 832: Extincteur à CO2 de 6 Kg

Au prix .................................... ................ ................ ................ ................................................. N°832

PRIX 833: Extincteur Portatif à Poudre polyvalent (ABC) de 10Kg

Au prix .................................... ................ ................ ................ ................................................. N°833


900 - CLIMATISATION Ŕ VENTILATION Ŕ DÉSENFUMAGE

Généralité : L’entrepreneur doit :

Présenter des échantillons avec leurs fiches techniques pour validation.

Présenter les plans d’exécution pour validation.

POMPE A CHALEUR AIR/EAU REVERSIBLE Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d’une pompe à chaleur air/eau réversible chaud/froid avec coffrets électriques et module hydraulique intégré (ballon, pompe jumelée à pression disponible, vase et composants hydrauliques) de marque de 1 er choix ou équivalent, complètement équipée d'usine avec un certificat EUROVENT. Ayant les caractéristiques suivantes :

- Température d'eau glacée : 7/12°C en mode froid et 45/40 °C en mode chaud - Alimentation électrique : 400 V - 3 PH - 50 Hz - Conditions extérieures : Ville de Settat - Unité de type très performante et silencieuse - Fourniture et mise en service de Cartes d’interface sur réseau Ethernet en Bacnet/IP ou MODBUS IP intégrable

sur la GTC. Composants et accessoires :

- 2 circuits frigorifiques totalement indépendants (thermique et électrique) ; - Ventilateurs de l’échangeur extérieur du type hélicoïde à entraînement direct, basse vitesse avec traitement

époxy fait en usine des pales des ventilateurs ; - Échangeur à air extérieur en cuivre avec ailettes aluminium, protégées contre la corrosion, procédé à faire

approuver par le BET (Traitement black époxy fait en usine ou equivalent) ; - Échangeur à eau intérieur, type à plaque en acier inoxydable brasé au cuivre ; - Dégivrage automatique de la batterie extérieure avec auto adaptation des paramètres ; - Régulation de la pression de condensation ; - Fluide réfrigérant : R 410C ; - Un sélectionneur de sécurité ; - Relais à bobinages fractionnés pour démarrage ; - Supports antivibratoires ; - Contrôleur de débit variable d’eau et filtre à eau montés d’usine ; - Manomètre au refoulement et aspiration ; - Pressostats HP BP d’huile ; - Protection IP 54, composants électriques tropicalisés ; - Peinture d’anticorrosion émaillée cuite au four ; - Organes de sécurité et de régulation ; - Thermostat électronique, régule le fonctionnement de l'unité d'après les variations de la température de retour

du liquide, assurant également les fonctions antigel et limite de sortie d'eau ; - Moteur du compresseur doit être pour climat tropical et poussiéreux degrés de protection IP 55 ; - Le compresseur, hermétique, grande efficacité, vibration et niveau sonore faible ; - Grilles de protection de la batterie avec peinture anticorrosive ; - Relais de démarrage à bobinages fraction destiné à réduire la pointe d'intensité absorbée ; - Les collecteurs de départ et de retour, purges, vidanges, by-pass, calorifuge pour les circuits primaires et

secondaires ; - Les plots anti-vibratiles à faire approuver par le BET ; - le traitement anticorrosif avec un produit certifié contre les intempéries de la corroierie de la pompe à chaleur et

de tout matériel exposé ; - L’ensemble des traitements époxy ou équivalent doit être fait en usine (attestation à présenter), le traitement sur

chantier ne sera en aucun cas accepté ; La machine sera équipée d’un kit hydraulique complet fait usine comprenant :

- Pompe : débit et hauteur manométrique à valider par le BET et le bureau de contrôle ; - Vases d´expansion à membrane universel pour circuits fermés, fonctionnant suivant le principe de maintien de


pression statique au moyen d'un cousin d'azote (le volume des vases d’expansion à faire valider par le BET et le bureau de contrôle) ;

- Les purges et vidanges avec pot et vannes ; - Thermomètres ; - Manomètres ; - Filtre à tamis ; - Collecteurs de départ et de retour en tube acier noir calorifugé. - Ballon tampon

La pompe à chaleur sera équipée d’une carte électronique détectable permettant de :

- Modifier le point de consigne de la température d’eau glacée ou chaude ; - Démarrer ou arrêter la pompe à chaleur ; - Passer en mode froid ou en mode chaud ; - Surveiller le point de consigne de la température de l’eau, de la température de l’air ambiant, le fonctionnement

de la PAC, des compresseurs, des ventilateurs, des pompes à eau, des alarmes,……..etc Le système doit être communiquant avec la GTB du bâtiment. Ces acquisitions permettront les fonctions suivantes :

- Diagnostics des machines de production d’eau glacée et climatisation (Nombres de démarrages des compresseurs, temps de fonctionnement des compresseurs, état et validité des mesures de température, pression, débits, niveau de tension d’alimentation, courant absorbé, état des circuits frigorifiques, alarmes, synthèses………)

- Archivage des points de fonctionnement en messages clair ; - Fournir avec les machines le mapping des points

Nota: Aucun foisonnement de la puissance de la pompe à chaleur ne sera accepté. Ouvrage évalué à l’ensemble y compris accessoires , fournis et posé y compris isolation phonique, traitement acoustique, isolation thermique et protection mécanique, raccordements, les collecteurs de départ et de retour, vannes d'isolement de diamètre approprié, socle anti-vibratiles, sillent blocs bien calibrés, thermomètres, manomètres, flowswitch, purgeurs automatique, doits de gangs pour permette au autres corps d’état de placer les sondes et capteurs, manchettes anti-vibratiles, raccordements à l'eau avec disconnecteur et à l'électricité, chemin et contre chemin de câble galvanisé à chaud, soupape de sécurité pour l'alimentation en eau potable pour les pompes à chaleurs et tous accessoires, sujétions et recommandation du BET et bureau de contrôle au prix suivants :

PRIX 901: Puissance frigorifique 90 KW

Au prix ………………………………………………………………..……………………................................................. N°901

POMPE DE CIRCULATION JUMELEE CIRCUIT SECONDAIRE Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d’un ensemble de pompes jumelée à débit variable (Pression à contrôler par l’Entrepreneur), de marque de 1 er choix. Les pompes doivent être à haut rendement, avec vannes d'isolements et clapets anti retour calorifugées munie de:

- Deux moteurs de pompe et deux régulateurs à différentiel de pression - 2 vannes d’isolement ou équivalent et une vanne pour chaque départ. - Les purges et vidanges avec pot et vannes. - Manomètres. - Filtre à tamis. - Collecteurs de départ et de retour en tube acier noir calorifugé - L'ensemble des accessoires d'isolement et de protection - HMT appropriée aux réseaux Toutes les robinetteries seront calorifugées par coquille (en mouse M1, épaisseur 13mm) avec revêtement en

PVC.

Les pompes seront montées sur tuyauterie, y compris les raccordements hydrauliques et électriques, le réglage, la

mise au point et la mise en service et fourniture, les indications nécessaires à installation.

Ouvrage évalué à l'unité, fournis et posé y compris isolation phonique, traitement acoustique et isolation thermique, raccordements, les collecteurs de départ et de retour, vannes d'isolement de diamètre approprié, plotsantivibratiles, thermomètres, manomètres, flowswitch, purgeurs, manchettes antivibratiles, raccordements à l'électricité depuis le tableau électrique des groupes d’eau glacée, chemin et contre chemin de câble galvanisé à chaud, et tout accessoires et sujétions d'exécutions aux prix suivants:


PRIX 902: -Débit 13.2 l/s

Au prix ………………………………………………………………..……………………................................................. N°902

BALLON TAMPON POUR EAU GLACEE Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d'un ensemble de ballon tampon d’eau en acier inoxydable AISI 316L, avec fond bombé et calorifuge extérieure par la mousse de polyuréthanne injectée en moule et protection mécanique en Inox. Le ballon sera équipé de tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement, les orifices de vidange des soupapes de sécurité, manomètre, thermomètre à cadran…etc. Le ballon sera installé horizontalement sur socle et doit être démontable, la purge d'air devra être automatique. Ouvrage payé à l'unité fourni, posé et raccordé en ordre de marche, y compris toutes pièces de raccords, percements, scellements, système de fixation , vannes d'isolement, by-pass, socle, essais, repérage, vidange et toutes sujétions d'exécution aux prix :

PRIX 903: Capacité 800 litres

Au prix ………………………………………………………………..……………………................................................. N°903 PRIX 904: BOUTEILLE DE PURGE D’EAU GLACEE/ CHAUDE

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d'un ensemble de bouteilles de purge d’eau glacée et eau chaude dans les points nécessaires assurant la purge des canalisations des colonnes montantes. Y compris calorifuge en coquille polyuréthanne avec habillage en tôle d’alu et robinet, purge automatique diamètre 20/27 et robinet de purge manuel. Ouvrage évalué à l'unité, fourni, posé, y compris vanne d’arrêt, fixation, repérage, les essais et toutes sujétions d'exécution

Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°904

PRIX 905: POMPE A CHALEUR AIR/AIR REVERSIBLE

Fourniture, pose, installation complète en ordre de marche d'une pompe à chaleur type air-air fonctionnant en froid et chaud par inversion du cycle, de marque de 1 er choix, comprenant : - compresseurs hermétiques,scroll sur ressorts anti-vibratiles. - Ventilateurs centrifuge silencieux, transmissions réglables par poulies et courroies. - Echangeurs intérieur et extérieur en tubes cuivre et ailettes aluminium. - Traitement anti-corrosion des batteries (sauf batterie cuivre/cuivre). - Dégivrage automatique

- Fourniture et mise en service de Cartes d’interface sur réseau Ethernet en Bacnet/IP ou MODBUS IP intégrable sur la GTC

- Filtres - protection par pressostats haute et basse pression, protection de surcharge des moteurs, thermostats anti- givre de l'évaporateur. - Supports anti-vibratiles - Manchette souple, incombustible pour le raccordement avec les gaines. - La pompe à chaleur sera à double peau. - Piège à son. - Grille d'air neuf avec dispositif para-pluie et anti-vibratile. - filtres. - Soufflage frontal - Thermostat et sondes - Dispositif d’Extraction d’air vicié et d’air neuf y compris économiseur


- socles. - plots anti-vibratiles. - Gaz frigorifique R407 C ou 410 A

Ouvrage évalué à l’ensemble y compris accessoires , fournis et posé y compris isolation phonique, traitement acoustique, isolation thermique et protection mécanique, raccordements, socle anti-vibratiles, sillent blocs bien calibrés, thermomètres, tous accessoires, sujétions et recommandation du BET et bureau de contrôle au prix suivants :

Puissance frigorifique 74 KW

Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°905

VENTILO-CONVECTEUR GAINABLE A DEUX TUBES Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d'un ensemble de ventilo convecteur type plafonnier gainable à pression disponible (50 Pa minimum) marque de 1 er choix complètement équipée d'usine avec fiche de sélection usine et documentation technique. Le ventilo-convecteur doit être certifié EUROVENT. Le soumissionnaire devra fournir un tableau de puissance acoustique de chaque appareil par bande d'OCTAVE pour chaque vitesse de rotation du ventilateur. En aucun cas le niveau de pression sonore en moyenne vitesse ne devra être supérieur à 30dB(A). La sélection des ventilo convecteurs sera prévue pour obtenir une température intérieure des locaux de l’ordre de 22°C±1°C, aux conditions nominales extérieures. La sélection sera effectuée sur la moyenne vitesse et sur la pression disponible et une température de reprise de 26°C.

Caractéristiques: - Appareil à 2 tubes, de base construite en tôle d'acier galvanisé avec une isolation sur l’ensemble des parois. - Batterie froide en tube cuivre avec ailettes aluminium avec bac de condensation estampé sans soudure en

matière permettant d'éviter la formation de condensation externe ainsi que la corrosion interne. - Le bac sera incliné pour éviter toute rétention d'eau (bac sec).Equipée d'un purgeur d'air. - Un Ventilateur à pression disponible pour convaincre la pression du réseau aéraulique (soufflage, reprise et

grilles). - Moteur électrique à entraînement direct, protection thermique. - Filtre régénérateur efficacité classe G3 - Une vanne trois voies progressive pour assurer la régulation sur le circuit d'eau glacée/chaude (la vanne doit

être montée d’usine. - Thermostat d’ambiance avec écran LCD d’origine comprenant 1 sonde d’ambiance, sorties pour les vitesses et 1

sortie pour la vanne 3 voies progressive. - Alimentation électrique:220 V 1ph 50Hz - Température d'eau glacée:7/12°C - Température d'eau chaude:45/40°C

Ce prix englobe aussi:

- Plénum de soufflage en fibre de verre y compris manchette souple M1. - Plénum de reprise en fibre de verre y compris manchette souple M1 et picages pour air neuf. - Raccordement électrique. - Raccordement de condensation en tuyau souple vers les collecteurs. - Vannes d'arrêt. - Filtre à tamis. - Raccordement hydraulique en tuyau flexible en tresse inox isolés de classe M1épaisseur 9 mm à double sertissage

et raccords laitons male fixe/femelle tournant. La longueur du tuyau flexible ne doit pas dépasser 1.5 m.

- Supports galvanisés suffisamment dimensionnés, pour montage avec rails, tige de diamètre minimum 8mm et accessoires de marque de 1 er choix.

Ouvrage évalué à l'unité, fourni, posé, y compris fixation, plots antivibratiles et toutes sujétions de fourniture et de pose aux prix suivants:

PRIX 906: P.F= 4 kW


Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°906

UNITE DE TRAITEMENT D’AIR GAINABLE A 2 TUBES

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d'un ensemble d’unité de traitement d’air type plafonnier gainable à 2 tubes à pression disponible (50 Pa minimum) de type double peaux insonirisés marque de 1 er choix complètement équipée d'usine avec fiche de sélection usine et documentation technique.

Caractéristiques: - Appareil à 2 tubes, de base construite en tôle d'acier galvanisé avec une isolation sur l’ensemble des parois. - Batterie froide en tube cuivre avec ailettes aluminium avec bac de condensation estampé sans soudure en

matière permettant d'éviter la formation de condensation externe ainsi que la corrosion interne. - Le bac sera incliné pour éviter toute rétention d'eau (bac sec).Equipée d'un purgeur d'air. - Un Ventilateur à pression disponible pour convaincre la pression du réseau aéraulique (soufflage, reprise et

grilles). - Plénum de soufflage en fibre de verre y compris manchette souple M1. - Plénum de reprise en fibre de verre y compris manchette souple M1 et picages pour air neuf. - Raccordement électrique. - Raccordement de condensation en tuyau souple vers les collecteurs. - Vannes d'arrêt. - Filtre à tamis. - Raccordement hydraulique en tuyau flexible en tresse inox isolés de classe M1épaisseur 9 mm à double sertissage

et raccords laitons male fixe/femelle tournant. La longueur du tuyau flexible ne doit pas dépasser 1.5 m. -Thermostat et V3V TOR , vanne d’isolement - Filtre régénérable 85% gravimétrique

Le soumissionnaire devra fournir un tableau de puissance acoustique de chaque appareil par bande d'OCTAVE pour chaque vitesse de rotation du ventilateur. En aucun cas le niveau de pression sonore en moyenne vitesse ne devra être supérieur à 30dB(A). La sélection des UTA sera prévue pour obtenir une température intérieure des locaux de l’ordre de 22°C±1°C, aux conditions nominales extérieures. La sélection sera effectuée sur la moyenne vitesse et sur la pression disponible et une température de reprise de 26°C. Ouvrage évalué à l'unité, fourni, posé, y compris fixation, plots antivibratiles et toutes sujétions de fourniture et de pose aux prix suivants:

PRIX 907: P.F= 19.5 kW

Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°907 PRIX 908: P.F= 12.5 kW

Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°908 PRIX 909: P.F= 12kW

Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°909 PRIX 910: P.F= 9,5Kw

Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°910

CAISSON D’AIR NEUF

Fourniture, pose et raccordement d’un caisson de soufflage d’air neuf de marque de 1 er choix. Le caisson aura une structure profilaire en aluminium avec des panneaux double peau isolés par 15 mm de polystyrène expansé, un ventilateur centrifuge double ouïe à action et un moteur à pattes avec transmission par poulies/courroie, un moteur triphasé classe F, IP 54 avec protection thermique incorporée, ipsotherme, une glissière support filtre et filtre, grille munie d’un pare-pluie, registre motorisé, manchette anti-vibratile, raccordement à la gaine, socle anti-vibratile, interrupteur étanche marche arrêt à proximité de l’appareil et toutes fournitures et sujétions.


Ouvrage payé à l’unité au prix suivants: PRIX 911: Débit = 8500 m3/h

Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°911

CAISSON D’EXTRACTION Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marché des caissons d’extraction, pour extraire l’air vicie des blocs sanitaire, marque 1er choix, installation complète d'usine avec un certificat et PV des essais d'usine, équipé de :

- Manchette souple, Plot anti vibratiles - Une grille de rejet d’air avec visière pare pluie et grillage anti volatile - Souche ou embase phonique. - Socle bétonné compris dans ce prix - Un interrupteur de sécurité et de proximité étanche marche/arrêt sera prévu au niveau du caisson. - Moteur monophasé 230V/50Hz/IP44 - Le ventilo groupe est posé sur châssis par plot anti vibratiles. Le prix comprend, les raccordements aéraulique

et électrique Ouvrage payé a l’unité y compris les raccordements aérauliques et électriques, la manutention, la pose, le socle, les réglages ainsi que toute sujétions de fourniture et pose:

PRIX 912: Débit 360 m3/h

Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°912

PRIX 913: CAISSON D’EXTRACTION DE DESENFUMAGE

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d'un caisson d’extraction désenfumage type 400°C/2h à1 vitesse de marque de 1 er choix, équipé de:

- Moteur triphasée IP 55 classement F, protection thermique P.T.O - Manchette souple, plot anti-vibratiles - Grille de rejet d’air avec, visières pare pluie et grillage anti volatile - Souche ou embase phonique - Manostat de débit d’air - Un interrupteur marche/arrêt étanche de sécurité cadenassé

Installation complète d'usine avec un certificat et PV des essais d'usine, avec un traitement anticorrosif. Les caissons d'extraction de fumée et sera du type centrifuge a double ouïe en acier galvanise. La pression disponible doit être entre 300 a 500 Pa. a vérifier par l'entrepreneur. Les caissons seront places en terrasse sur supports métalliques ou socles avec plots antivibratoires y compris raccordement à la gaine au moyen de manchette souple de classe MO. Le prix comprend le raccordement aérauliques et électrique par se fera sur bornier en stratifié de verre résistant aux hautes températures. L'alimentation électrique, commande et asservissement se feront à la charge du présent lot en câble CR1 depuis le coffret électrique situe dans le local TGBT. Il sera prévu dans le présent prix la fourniture et pose du coffret de relayage conformément aux normes en vugeur. Le coffret possédera les fonctions suivantes :

- Arrêt pompier - Vérification des phases électriques - Le contrôle d’isolement des enroulements moteurs - Mémorisation de la dernière position du coffret lors d’une rupture de courant


Ouvrage paye à l'ensemble y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, gaine de raccordement au ventilateur, arrêt d'urgence, une sonde de débit, socle et toutes sujétions de fourniture et de pose aux prix suivant :

Débit : 56 500 m3/h

Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°913

PRIX 914: CAISSON D’AIR NEUF DE DESENFUMAGE

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d'un caisson d’air neuf de marque de 1 er choix, a moteur triphasée installation complète d'usine avec un certificat et PV des essais d'usine, avec un traitement anticorrosif et chaine de filtration G4-F7-F9. Le ventilateur devra être agrée 400°C/2h par PV de CT1CM pour les caissons de désenfumage et sera du type centrifuge a double ouïe en acier galvanise. Le moteur devra être de classe F IP 55. La pression disponible doit être entre 300 a 500 Pa. à vérifier par l'entrepreneur. Les caissons seront places en terrasse sur supports métalliques ou socles avec plots antivibratoires y compris raccordement à la gaine au moyen de manchette souple de classe M0. Le raccordement électrique se fera sur bornier en stratifié de verre résistant aux hautes températures. L'alimentation électrique, commande et asservissement se feront à la charge du présent lot en câble CR1 depuis le coffret électrique situe dans le local TGBT. Il sera prévu dans le présent prix la fourniture et pose du coffret de relayage conformément aux normes en vugeur Fourniture et mise en service de Cartes d’interface sur réseau Ethernet en Bacnet/IP ou MODBUS IP intégrable sur la GTC. Ouvrage évalue à l'ensemble fourni, pose y compris, grille d'air neuf avec filtre et pare pluie, raccordement électrique depuis le coffret électrique le plus proche, arrêt d'urgence, une sonde de débit, manchette souple M0, socle et toutes fournitures et sujétions d'exécutions pour le prix suivant:

Débit : 33 900 m3/h

Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°914

DISTRIBUTION INTERIEURE EN PPR PN 20

Fourniture, pose, raccordement, mise en ouvre et installation complète en ordre de marche de tuyauterie en tube polypropylène PN 20, de marque de 1 er choix, PN20 possédant un avis technique ou équivalent ayant les mêmes caractéristiques, avec électro-soudure pour climatisation. Les parties encastrées seront d'un seul tenant avec protection. Les essais seront effectués à10bars en présence de la maîtrise d'œuvre et feront l'objet d'un procès verbal. Ce prix comprend également la fourniture, la pose et la fixation d'un chemin de câble galvanisé protégeant le tuyau. Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni, posé y compris coudes, tés, découpe, chutes, dispositif de dilatation, pièces de raccordement et supports avec colliers de marque de 1 er choix avec joints souples résistant auvieillissement et à la température de même marque, joints antivibratoires de même marque, percement, rebouchage, bande, soudure, repérage, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose aux prix suivants:

PRIX 915: Diamètre 90/60 mm

Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°915 PRIX 916: Diamètre 75/50 mm


Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°917


PRIX 918: Diamètre 50/33.4 mm

Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°918 PRIX 919: Diamètre 40/26,6

Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°919

CALORIFUGE POUR TUBE EN PPR PN 20 Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre de calorifuge pour tuyauteries de climatisation. Le calorifuge sera exécuté par mousse élastomère, type de 1 er choix, ayant les caractéristiques suivantes:

- U>5000 - C<0,038 - E=19 à 26mm selon le Ø du tube.

Avec : - U= Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau. - C= Conductivité thermique. - E= Épaisseur de l'isolant.

Ce prix englobe aussi le traitement du calorifuge au niveau des colliers, supports et les jonctions des deux bouts du calorifuge. Ouvrage payé au mètre linéaire y compris bande isolante adhésive, bande couvre joint sous forme de cône, colle, protection mécanique et anti-UV en tôle acier galvanisé pour toute tuyauterie à l'extérieur, repérage, essais et toutes sujétions de fourniture et d'exécution pour les diamètres suivants :




Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°922 PRIX 923: Diamètre 50/33.4 mm

Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°923 PRIX 924: Diamètre 40/26,6

Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°924

DISTRIBUTION EXTERIEURE EN ACIER NOIR CALORIFUGE

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche de tuyauterie de l'eau glacée, eau chaude en acier noir tarif 3 jusqu'au diamètre 50/60 et tarif10 au dessus. Le système de peinture appliqué à la tuyauterie sera un système époxy et comportera trois couches de 40 mm d'épaisseur. Un certificat précisant le tarif de la tuyauterie en tube acier noir sera fourni par l’entreprise. Ce prix englobe aussi la fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche du calorifuge pour tuyauteries de l'eau glacée, eau chaude sera exécuté par mousse élastomère, type de 1 er

choix, ayant les caractéristiques suivantes: - U>5000 - C<0,038 - E= 13 à 19 mm selon le Ø du tube.


Avec : - U= Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau. - C=Conductivité thermique. - E= Épaisseur de l'isolant.

Y compris traitement du calorifuge au niveau des colliers, supports et les jonctions des deux bouts du calorifuge. Y compris bande isolante adhésive, bande couvre joint sous forme de cône, colle…etc Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni, posé y compris découpe, chutes, dispositif de dilatation, pièces de raccordement et supports avec colliers de marque de 1 er choix avec joints souples résistant au vieillissement et à la température de même marque, joints antivibratoires de même marque, percement, rebouchage, support, peinture antirouille, réservations, repérage, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose aux prix suivants:


Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°925

PROTECTION MECANIQUE SUR RESEAUX D’EAU GLACEE EXTERIEURE

Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre d’une protection mécanique et anti UV en tôle d’aluminium pour toute tuyauterie d’eau glacée exposé à l’extérieure. Ouvrage payé au mètre linéaire y compris, coude, té, traversée des joints de dilatation, repérage, essais et toutes sujétions de fourniture et d'exécution aux prix suivants:

PRIX 926: DN80 mm

Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°926

VANNE D’ARRET

Fourniture et pose d'une vanne d'arrêt en bronze ou en fonte pour les tuyauteries en acier et en polypropylène de même marque que la tuyauterie pour les tuyauteries en polypropylène. Ces vannes seront de type à bille de commande 1/4 tour à visser jusqu'au diamètre 50 mm et à opercule et brides au dessus du Ø 50 mm y compris raccordements, repérages, peinture de protection anticorrosion, bande et ruban, essais et toutes sujétions. Ouvrage payé à l'unité y compris raccordement, les joints, boulons, calorifuge anti-condensation, contact fonte-bronze repérage, essais et toutes sujétions aux prix suivants:

PRIX 927: Diamètre 50 mm

Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°927 PRIX 928: Diamètre 40 mm

Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°928

VANNE D’EQUILIBRAGE

Fourniture et pose d'une vanne d'équilibrage à double opercule taraudés ou avec contre –brides à collerettes à souder en bout , avec 2 prises de pression en acier / fonte avec étanchéité en fonte et raccordement à brides, y compris raccordements, repérages, peinture de protection anticorrosion, bande et ruban, essais et toutes sujétions. Ouvrage payé à l'unité y compris raccordement, repérage, essais et toutes sujétions aux prix suivants:




Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°930

PRIX 931: ROBINET DE VIDANGE

Fourniture et pose d'un robinet de vidange DN 40 mm au pied de chaque colonne montante, y compris toutes sujétions. Ouvrage payé à l'unité Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°931

TUBE EN PVC EVACUATION CONDENSAT

Fourniture et mise en œuvre de tuyauterie d'évacuation en P.V.C de marque de 1 er choix, y compris découpes, chutes, raccords, coudes, tés, culottes, embranchements, manchons de dilatation, tampons, plaques hermétiques, supports scellements, fourreaux, colliers en PVC en acier galvanisé, essais. Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions d'exécutions aux prix suivants :



Au prix ………………………………………………………..………………………................................................... N°933

PRIX 934: SIPHON A GARDE D'EAU POUR COLLECTEURS

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d'un siphon entre chaque collecteur et chute d'évacuation de condensât en P.V.C de classe M1 à grande garde d'eau de marque de 1 er

choix Ouvrage évalué à l’unité y compris, raccordement, repérage, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose Au prix ……………… ………………………………………………………………………………………………….……………………………. N°934

PRIX 935: SIPHON A GARDE D'EAU AUX PIEDS DE CHUTE

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d'un siphon à grande garde d'eau au pied de chaque chute d'évacuation de condensât de diamètre approprié en P.V.C de classe M1 de marque de 1 er choix. Ouvrage évalué au l’unité y compris, raccordement, repérage, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose Au prix ……………… ………………………………………………………………………………………………….……………………………. N°935

PRIX 936: GAINE RECTANGULAIRE EN TOLE D’ACIER GALVANISEE CALORIFUGEE AVEC PROTECTION MECANIQUE

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d'une gaine rectangulaire en tôle d’acier galvanisé calorifugé avec protection mécanique d’épaisseur 8/10ème de première qualité enroulée hélicoïdalement et agrafée, tout en présentant une surface intérieure lisse.

- les raccords entre les gaines seront faits par des manchons de raccordement de 15 cm de longueur - la surface externe des manchons sera enduite avant assemblage d’un ciment à gaine et l’assemblage sera terminé

par la pose de 3 vis auto tranchantes à chaque extrémité, le joint sera recouvert d’un ruban adhésif fixé par colle compatible (Mo)

- les accessoires, colliers, suspends, boulons vis, rondelles seront en acier galvanisé


- les raccordements ouvrant un angle de 30° en amant et 45 ° en aval.

Ouvrage payé au mètre carré par diamètre y compris protection mécanique réservations, percements, raccords, carottages dans le béton, raccords suspentes, manchette souple, essais, support accessoires et toutes sujétions de fourniture, d’exécution et de pose Au prix ……………… ………………………………………………………………………………………………….……………………………. N°936

PRIX 937: GAINE RECTANGULAIRE EN TOLE D'ACIER GALVANISEE CALORIFUGEE

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d'une gaine rectangulaire en tôle d’acier galvanisé calorifugée d’épaisseur 8/10ème de première qualité enroulée hélicoïdalement et agrafée, tout en présentant une surface intérieure lisse.

- les raccords entre les gaines seront faits par des manchons de raccordement de 15 cm de longueur - la surface externe des manchons sera enduite avant assemblage d’un ciment à gaine et l’assemblage sera terminé

par la pose de 3 vis auto tranchantes à chaque extrémité, le joint sera recouvert d’un ruban adhésif fixé par colle compatible (Mo)

- les accessoires, colliers, suspends, boulons vis, rondelles seront en acier galvanisé - les raccordements ouvrant un angle de 30° en amant et 45 ° en aval.

Ouvrage évalué au mètre carré développé, fourni, posé à l’intérieure, y compris manchettes souples de classe M0 repérage, fixation renforcement, essais et toutes sujétions de fourniture, d'exécution et de pose Au prix ……………… ………………………………………………………………………………………………….……………………………. N°937 Sa distribution se voit dans les réseaux intérieurs de soufflage et de reprise des salles d’audiences

PRIX 938: GAINE ET PLENUM EN STAFF

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d’une gaine et plenum en staff lisse de 2.5cm d’épaisseur installés en faux plafond. Les gaines en staff (plâtre arme fibres organiques - filasse) seront confectionnes sur chantier de plaques préparées d'avance. Les gaines en staff seront préfabriquées au sol, suivant un plan de fabrication, les tronçons qui ne seront pas accroches directement contre les parois seront renforces au moyen de raidisseurs. Les coudes, les piquages et les changements de direction seront exécutes avec le plus grand soin en respectant les critères aérauliques. Cet article concerne le compartimentage éventuellement au niveau de soufflage et de reprise d’air en faux plafond. Ouvrage évalue au mètre carré développe, la fourniture, la pose et le raccordement aéraulique y compris les ares en bois, la fixation e, repérage, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose et exécution des fentes de soufflage et de reprise éventuelle Au prix ……………… ………………………………………………………………………………………………….……………………………. N°938

GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D’ACIER GALVANISEE Fourniture, pose, raccordement, mise en ouvre et installation complète en ordre de marche d'un mètre linéaire de gaine en tôle acier galvanisé cylindrique pour la distribution d’air neuf et VMC à agrafage en spirale, montage par simple emboîtement, l'étanchéité étant assurée par mastique et bande adhésive au niveau de chaque raccordement, déviation, etc. (chaque zone de fuite d’air). Ouvrage payé au mètre linéaire y compris, découpes, chutes, coudes, tés, raccords, supports, réduction, manchettes souples, dispositifs d'équilibrage, support, manchettes souples (traversée des joints de dilatation), calorifuge, protection, repérage, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose.

PRIX 939: Diamètre 560

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°939



Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°940 PRIX 941: Diamètre 400








Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°948

VOLET DE REGLAGE CIRCULAIRE

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d'un volet de réglage d’air circulaire en acier galvanisé de marque de 1 er choix, il sera monté en antenne principale sur tous les réseaux nécessitant un équilibrage aéraulique, pour l’équilibrage des débits d’air dans la colonne et les tronçons horizontaux. -Composition:

- Cadre en tôle d'acier galvanisé à chaud, - Lamelles profilées composées chacune de deux tôles d'acier galvanisées à chaud et montées sur un axe

entraîné par deux roues dentées, - Commande manuelle par poignée blocable. - Les dimensions des volets seront appropriées à celle des gaines.

Ouvrage évalué à l'unité y compris joint d'étanchéité, raccordement et toutes sujétions d'exécution aux prix suivants:




Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°951



Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°952

CLAPET COUPE FEU CIRCULAIRE Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d'un clapet coupe feu circulaire marque de 1 er choix alimentant sur les réseaux aérauliques, au niveau de la traversé de parois coupe feu Ouvrage payé à l’unité y compris joint d’étanchéité, raccordement, fixation et toutes sujétions, aux prix suivants :


Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°953 PRIX 954: Diamètre 400 mm

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°954


Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°955

CLAPET COUPE FEU RECTANGULAIRE

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d'un clapet coupe feu rectangulaire a déclenchement automatique par bobine électromagnétique a émission de courant (24 ou 48 V courant continu) asservis a la détection avec possibilité de déclenchement et remaniement manuel de marque de 1

er choix: Corps en matériau réfractaire. Lame mobile coupe-feu pivotant sur 2 axes. Manchettes métalliques pour raccordement aux gaines rectangulaire ou circulaire. Contacts de signalisation de position de début et de fin de course. Bornier de raccordement électrique pour commande et contrôle depuis CMSI. Classement feu: 2 Heures a confirmer par organismes officiels agrémentes (CSTB ou CTICM). Les dimensions du clapet seront en fonction de celles des gaines et des pressions de service, avec un éventuel calfeutrement du clapet en garantissant le même degré coupe-feu. Ouvrage évalué à l'unité fournie, posé y compris raccordement sur gaine, fixation et toutes sujétions de fourniture et de pose d'exécution pour les prix suivants :

PRIX 956: Dimension 1500x700 mm

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°956 PRIX 957: Dimension 1100x700 mm

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°957

PRIX 958: VOLET ET GRILLE DE DESENFUMAGE

Fourniture, pose, raccordement, d’un volet de désenfumage à 1 ou 2 portillon CF 1h ou 2h adapté pour montage en parois mince ou béton certifié normalement fermé, installation plafonnier ou mural coté couloir élément de conduit rectangulaire en matériaux réfractaires avec viroles rectangulaire de raccordement au réseau avec grille d’habillage ayant un encadrement à visser sur le volet ou sur le mur et une partie centrale à ailettes basculant sur charnières pour


accéder au mécanisme, cette partie centrale sera maintenue dans l’encadrement par clips (ou carré pompier). La grille sera de marque de 1 er choix. il sera à 1 ou 2 vantaux et sera particulièrement adapté au montage sur parois minces ou béton coupe feu 2h déclenchement automatique par bobine électromagnétique (24 ou 48 V courant continu). Le réarmement sera manuel ou automatique selon l’emplacement des clapets. L’ensemble d’ouvrage sera composé de:

- Lame en matériau réfractaire mobile coupe feu pivotant sur 2 axes - Déclanchement par bobine électromagnétique 24Vcc à rupture de courant - Contact de signalisation de position de début et fin de course unipolaire - Réarmement manuel - Grille décorative aluminium avec contre cadre - Manchettes métalliques pour raccordement aux gaines. - Bornier de raccordement électrique pour contrôle CMSI. - Corps en matériau réfractaire. - Il sera de marque de 1 er choix. - Classement feu : 2 Heures à confirmer par organismes officiels agrées.

Ouvrage évalue à l’unité y compris branchement des câbles amenés par la détection incendie C2 par contre les câbles d’alimentation et de commande en CR1 depuis le tableau désenfumage est compris dans ce prix et toutes sujétions de fourniture et de pose au prix suivant :

Dimension 1000x700 mm

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°958

PRIX 959: DIFFUSEUR LINEAIRE SOUFFLAGE ET REPRISE

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d'un diffuseur linéaire à fentes de forme et couleur suivant recommandation Architectes et Maître d’ouvrage, de marque de 1 er choix, ayant les caractéristiques suivantes:

- Position mural selon recommandation architectes - Soufflage horizontal - Corps en aluminium extrudé - Déflecteur en aluminium. - Finition : couleur blanche RAL9010. - Plénum de raccordement en acier galvanisé avec module de réglage.

Le nombre de fente et la longueur du diffuseur sont à valider par le BET et le BCT. Ouvrage payé à l'unité y compris fixation par clips dans le plénum de raccordement et toutes sujétions de fourniture et de pose au prix suivant:

Débit = 200 à 1000 m3/h

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°959

PRIX 960: VENTOUSE D’EXTRACTION

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche de ventouse circulaire d'extraction de marque de 1 er choix. Ouvrage payé à l'unité y compris pièces de raccordement, essais et toutes sujétions d'exécution :

débit 15 m3/h à 60 m3/h

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°960

PRIX 961: EXUCTOIRE DE FUMEE


Fourniture et pose d'un exutoire de fumée à système de commande mécanique de surface utiles 1m² composé de : - Une costière en tôle galvanisée, c’est le corps de l’appareil. Elle reçoit l’ouvrant, les mécanismes, le système

d’ouverture mécanique. La costière droite est recouverte extérieurement d’un isolant surfacé bitumineux conçu pour recevoir directement des relevés d’étanchéité soudés à la flamme.

- Un cadre ouvrant tubulaire en acier galvanisé en position de sécurité il est ouvert à 160°sous l’impulsion de deux ressorts à gaz.

- Un capot en polycarbonate alvéolaire opalescent double paroi, il est intégré dans un cadre en aluminium parfaitement étanche classe de feu M1

- Les deux ressorts à gaz sont munis d’amortissement de fin de course - L’asservissement est réalisé par un dispositif manuel, ouverture fermeture par un câble conforme à la norme

NF S 61-938 - L’exutoire est équipé d’un fusible démultiplie monté en usine commandant l’ouverture - Les déflecteurs sont en aluminium monté en usine sur la costière - L’exutoire assure à la fois l'éclairement et l'évacuation en cas d'incendie des fumées des gaz.

Le mécanisme sera composé des éléments suivants: - 1 Coffret treuil - 20 ml de câble acier (linéaire à titre indicatif) - 1 poulie deportee - 2 poulies de renvoie - 3 ml de gaine de 50cm de protection câble - 1 manivelle - 3 clips de fixation - 2 contacts de position

NOTA : - La costière doit couvrir le relevé d'étanchéité. - Le système doit avoir l'agrément du BET et le bureau de contrôle. Le skydôme sera doté des contactes de début et fin de courses pour le contrôle permanent de son état. Ouvrage payé à l'unité fournie, posée en ordre de marche y compris toutes fournitures câbles et gaine pour fonctionnement manuel et toutes sujétions de fourniture et de pose Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°961

PRIX 962: OUVRANTS DE FACADE

Fourniture et pose, raccordement des ouvrants de façade de marque de 1 er choix. Ils seront à ailettes articulées en aluminium et parfaitement étanches à l’air et à l’eau en position fermée. La surface libre sera testée en usine. Les ailettes devront être isolées thermiquement. Le mécanisme doit être conforme à la NF S 61-937.

- Cadre et lame profilés en aluminium anodisé - Déclanchement électromagnétique par impulsion 24V - Contact début et fin de course - Grille d’habillage aluminium intérieure sur charnière permettent l’accès en mécanisme

Ouvrage évalue à l’unité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, au prix suivant

Surface libre: 1 m² Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°962

PRIX 963: TRAITEMENT D’EAU DU REMPLISSAGE

Objectifs de traitement

Le traitement mis en œuvre permet d’éviter les désordres suivants:

- Corrosion - Embouage - Entartrage


Et assure une conservation ainsi qu’un rendement optimum des réseaux et équipements thermiques. Remplissage

Les réseaux seront remplis avec de l'eau adoucie pour s'affranchir de tout embouage de type calcique. Un disconnecteur hydraulique à zone de pression réduite évitera tout retour d'eau du circuit fermé vers l'adoucisseur ou le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. - Matériels et complexes de traitement pour circuit fermé d’eau froide/chaude :

- Poste d’adoucissement Données de base de calcul : • TH de l’eau brute………………..30°F • TH de l’eau traitée………………….0°F • Consommation journalière……….…4m • Pouvoir d’échange………………...240°m Matériel : 1 Adoucisseur à régénération automatique ayant les caractéristiques unitaires suivantes: • Marque de 1 er choix • Débit de pointe………………………..15 m3/h • Volume de résine……………………..1500 litres • Pouvoir d’échange……………………250°m3 • Mode de régénération............................Volumétrique • Autonomie du bac à sel……………….20 Equipé de: • 01Corps en fibre de verre avec enveloppe en polyéthylène • 01 Charge de résine • 01 Bac à sel en polyéthylène • 01 Coffret électronique de commande • 01 Compteur à tête émettrice d’impulsion incorporé • 01 Filtre à cartouche 1"1/4 • 01Trousse de contrôle TH • 50 Kg de sel en pastille pour la mise en route Son fonctionnement requiert:

- Une pression de service maxi de 7bars et mini de 1,5bar - Une évacuation gravitaire de l'eau des électropilotes - Une alimentation permanente en 220v,et suppose une eau claire, limpide et exempte de fer. - Poste de traitement anticorrosion

• Marque de 1 er choix Equipé de: • 01Réservoirenaciertraitéde40L • 01vanneDN25deremplissage • 01purged’airDN12 • 01vanneDN25devidange • 02vanneDN20pourraccordemententrée/sortie • 01pattespourfixationcontremur • 30LHydroclosedC50 • 30LHydroclosedD50* L’ensemble des éléments du traitement d’eau sont à vérifier par l’entreprise. Ouvrage évalué à l’ensemble, y compris fourniture, pose, raccordement, tubes, supports et toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d'exécution. Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°963

PRIX 964: ALIMENTATION EN EAU DES CIRCUITS D’EG/EC

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d'une alimentation en eau des circuits des groupes d’eau glacée le traitement d’eau du remplissage. Ce prix englobe aussi les robinets d’arrêt DN20, clapets anti retour, vidange et soupape de sécurité.


Ouvrage évalué à l’ensemble, y compris fourniture, pose, raccordement, tubes, supports et toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d'exécution. Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°964


1000 - ÉLECTRICITÉ

A- TABLEAUX DE REPARTITION ET DE PROTECTION SECONDAIRES :

L’alimentation secondaire pour chaque niveau des bâtiments sera assurée par des tableaux de répartition situés dans des locaux techniques, ou dans d’autres endroits indiqués par la maîtrise d’œuvre, correspondant et alimentant à leur tour des coffrets (ou tableaux) de protection secondaires.

Une séparation physique nette entre circuit normal et ondulé, matérialisée et repérée en claire doit être réalisée pour faciliter les interventions au cours des opérations d’entretien de façon à exclure toute confusion.

Les coffrets seront de marque de 1 er choix et seront installés aux emplacements désignés sur les plans, ils devront être tous conçus selon le même principe afin d’avoir une uniformité dans les différentes constructions et conformément aux normes en vigueur et aux schémas électriques fournis.

Le coffret sera en tôle d’acier 12/10° avec montants intégrés, les panneaux latéraux, de tête et de base peint d’un revêtement époxy, La teinte étant à faire agréer par l’Architecte.

Ces tableaux seront de marque de 1 er choix au choix de l’Administration assistée par la Maîtrise d’œuvre. Ils seront dotés de porte réversible, ouverture 180°, fermeture par deux verrous à barre avec charnière d’origine et tous les accessoires de raccordement de câblage et de fixation d'appareillage et y compris :

Les jeux de barres pour le raccordement des différents départs protégés.

Les répartiteurs.

Les plaques de fermeture.

Les équerres de blocage.

Les étiquettes de repérage.

Tous les départs des conducteurs seront repérés.

Les différentes barrettes nécessaires aux raccordements.

Les blocs de répartition.

Les bornes de jonction.

Les barres de pontage (Unipolaires, bipolaires et tétra polaires suivant les cas).

Les profils de protection.

Les goulottes de câblage horizontales et verticales.

Les supports de fixation.

Les goulottes de jonction.

Les rails DIN.

Les platines perforées.

La visserie nécessaire à la fixation et au raccordement des circuits.

Les connecteurs de liaison pour les blocs de répartition et jeux de barres.

Les jeux de barres calibrés et équipés des écrans de protection.

Raccordement par peigne


Les portes schémas souples pour documents

Les plaques de fonds et entrées de câbles.

Les joints d’étanchéité.

Les plaques isolantes en plexiglas placées devant les jeux de barres et les contacts des

interrupteurs et disjoncteurs non protégés contre les contacts directs.

Parafoudres pour la protection générale des équipements électriques et électroniques

(ordinateurs, sonorisation, etc.) contre les surtensions transitoires, principalement d’origine

atmosphérique, conformément à la Norme NF C 61-740/95.

Tous les disjoncteurs seront repérés par étiquettes en diplophane gravées.

Toute la filerie de câblage doit être numérotée.

CES TABLEAUX COMPRENDRONT :

Un appareil Tétra polaire de protection de tête, de calibre approprié avec commande

extérieure (neutre coupé).

L’appareillage nécessaire aux protections, sectionnements, commandes et signalisations

conformes à la description du présent CPS et aux schémas électriques.

Le pouvoir de coupure des disjoncteurs de protection devra être choisi en fonction du courant

de court-circuit au niveau des jeux de barres du tableau.

Une borne générale de terre et un collecteur de terre pour les départs.

Barrette de neutre.

ILS SERONT REALISES SUIVANT LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES :

Matériel fixé sur châssis.

Disjoncteurs magnétothermiques du type au choix de l’Administration assistée par la Maîtrise

d’œuvre avec un pouvoir de coupure adapté suivant les schémas unifilaires joints en annexe.

Disjoncteurs modulaires du type haut pouvoir de coupure (HPC) pour les circuits terminaux.

Avec pouvoir de coupure, adapté suivant les schémas unifilaires joints en annexe.

Câblage en H07-VU et U500SV.

Les entrées et sorties des canalisations se feront à travers des plaques en tôle démontables,

percées au diamètre des canalisations avec presse étoupe de protection et placées aux parties

inférieures ou supérieures des tableaux.

Les tableaux seront dimensionnés en fonction de l'appareil de tête et du nombre de modules

utilisés avec une réserve minimale de 20 % de matériel supplémentaire. Ils seront

catégoriquement refusés si la dimension est trop juste. Il ne sera acceptable en aucun cas des

tableaux dont l'aspect esthétique aura été négligé (peinture mal exécutée, corrosion, câblage

non satisfaisant, dimensions justes, etc.).

L'ensemble du matériel sera fixé sur rail OMEGA.

Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs d'éclairages et prises de courant 2P+T seront de

type bipolaire courbe C de calibres 1Px10A + N, 1Px16A+ N, 2x20A, 4x20A, 4x32A ou 4x40A

suivant le circuit protégé.

Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs des alimentations (climatiseurs, sèches mains,

convecteurs, etc.) seront de type bipolaire courbe D de calibres 2x16A, 2x20A et 2x25A.


Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs des différentes alimentations seront de type

bipolaire courbe C de calibres 2x10A, 2x16A, 2x20A, 2x25A, 2x32A, 4x32A ou 4x40A suivant la

nature et la puissance du circuit protégé.

Les interrupteurs différentiels seront bipolaires ou tétra polaires de sensibilité 30mA pour les

prises de courant et les circuits d’éclairage alimentant les locaux humides et 300mA pour les

autres circuits.

Les télé rupteurs de commande générale d'éclairage seront de type bipolaire. Ces prix comprennent également toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement, sans qu’il soit nécessaire de le répéter. Ces prix rémunèrent la fourniture, la mise en place et le raccordement de tableaux de répartition et de protection, tels que définis ci avant et conformément aux schémas électriques qui seront joints avec le DCE, y compris les coffrets de distribution fournis, posés y compris les niches maçonnées recevant les tableaux, coffrages perdus des niches, la mise à la terre, ainsi que toutes sujétions de fourniture et pose et de raccordement nécessaire pour une mise en service conformément aux normes et règles de l'art et seront réglés à l'Unité d’ensemble aux prix suivants :

a) Administration PRIX 1001: TABLEAU DE REPARTITION ET DE PROTECTION NORMAL-TR-N (CENTRE DE CONFERENCE)

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1001

PRIX 1002: TABLEAU DE PROTECTION TEN (CENTRE DE CONFERENCE)


Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1002

PRIX 1003: TABLEAU DE REPARTITION ET DE PROTECTION SECOURS L-TR-S (CENTRE DE CONFERENCE)


Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1003

PRIX 1004: TABLEAU DE PROTECTION TES (CENTRE DE CONFERENCE)


Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1004


B- TRANCHEE ET CANALISATIONS: GENERALITES: Les câbles et conducteurs basse tension (B.T) doivent être conformes aux normes de la série 32

(conducteurs et câbles isolés pour installations et équipements), et plus particulièrement aux :

NF Série 32.1 - Conducteurs et câbles d’installation isolés au caoutchouc ;

NF Série 32.2 - Conducteurs et câbles d’installation isolés au polychlorure de vinyle ;

NF C-32.320+Ad.- Conducteurs et câbles rigides avec gaine isolante en matière réticulée revêtue d’une

gaine résistant aux intempéries U-1000 R12N ;

NF C-32.321+Ad. - Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en

polychlorure de vinyle U-1000 RO2V ;

Pour les circuits principaux, il sera fait usage exclusivement de câble U-1000 V ;

Les circuits secondaires et les circuits terminaux pour la distribution éclairage et prise de

courant, seront de l’un des types suivants :

Type U-1000 RO2V ;

Type U- 500V-A05.VV.U (ou R) ;

Conducteurs H07 V.U (ou R), posés sous conduits.

Les câblages des tableaux électriques seront réalisés en conducteur H07 V/K ;

Tous les câbles ou conducteurs seront à âme cuivre ;

Seuls les conducteurs ou câbles pour canalisations fixes seront admis, à l’exclusion de tout câble

dit carotène, de quelque version que ce soit.

Dans les canalisations enterrées, les câbles U-1000 RO2V ou SYE-1 seront d’une seule longueur et posés

:

Soit sous buse en ciment, avec des regards de tirage tous les 15 à 25mètres (si plusieurs câbles

utilisent la même buse, le diamètre devra être augmenté et intensités corrigées, conformément

aux indications du tableau 52G de la norme NF C-15.100).

Soit en tranchée avec protection mécanique complémentaire par demi buses en ciment (si

plusieurs câbles utilisent la même tranchée, ils seront espacés de 20cm au moins, et les

intensités d’emploi réduites conformément aux indications du tableau 52 GC3 de la norme NF C-

15.100).

Toutes les tranchées et canalisations auront une profondeur minimale de la fouille de 60 à 80cm par

rapport au sol fini. Le remblai sera soigneusement exécuté avec apport de sable (10-15cm au dessous et

10-15cm au dessus).

Dans les traversées de voies ou aux ponts de croisement avec des égouts, etc., les câbles seront posés

dans des fourreaux d’un diamètre de 120 mm au moins.

Un grillage avertisseur en plastique de couleur rouge sera placé à 20cm au dessus des câbles ou buses.

CANALISATIONS POSEES SOUS CANIVEAUX OU DANS GAINES TECHNIQUES :

Les canalisations posées en caniveaux ou en gaines seront réalisées conformément aux indications des

paragraphes 529.5 et 529.6 de la Norme NF C-15.100. Dans les caniveaux servant au passage d’autres

canalisations, les signalisations électriques seront obligatoirement fixées sur tout leur parcours.

CHEMINS DE CABLES :

Pour les canalisations posées sur chemins de câbles, ceux ci seront prévus pour recevoir ultérieurement

1/3 de canalisations supplémentaires par rapport à celles prévues initialement.

Les chemins de câbles seront constitués de dalles perforées et galvanisées.


Les chemins de câbles devront être fixés rigidement de façon à supporter le poids d’un homme sans

déformation permanente.

Chaque fois que la distance entre supports dépassera 1.00 mètre, un renfort complémentaire sera

prévu.

Les câbles seront placés en une couche et fixés tous les mètres environ en parcours horizontal, et tous

les 50cm en parcours vertical.

Lorsqu’il est fait usage de câbles en parallèle, le groupement des conducteurs sera étudié pour éviter les

contraintes électrodynamiques et les efforts électromagnétiques.

TRAVERSEES DE MURS ET PLANCHERS :

Les traversées de murs et planchers seront réalisées conformément aux indications de l’article 527 de la

Norme NF C-15.100. Les passages nécessaires pourront après accord être réservés dans le gros œuvre,

sous la responsabilité de l’Entrepreneur du présent lot.

CONNEXIONS ET DERIVATIONS :

L’attention de l’Entrepreneur doit être attirée tout particulièrement sur la qualité des connexions et

dérivations qui conditionnent le bon fonctionnement de toute l’installation. Elles devront être réalisées

de façon à permettre une vérification facile des contacts.

Elles seront réalisées conformément aux prescriptions de la section 526 de la NF C-15.100

Le présent chapitre rémunère la fourniture et la pose de tranchée, regards de tirage, câbles et tous

autres accessoires.

Les tranchées seront réalisées en fond de fouille d’une profondeur de 60 à 80cm au sol fini suivant la

nature des traversées et du terrain y compris deux ou trois buses en ciment, en PVC ou en béton de

diamètre approprié pour recevoir les câbles électriques MT et BT, deux à 4 buses en béton vibré pour le

passage sous chaussées carrossables, deux couches de sables de 20cm, un grillage avertisseur posé à 20

cm au dessus de la buse et toutes autres sujétions de fourniture, de pose et de main d’œuvre.

Les regards destinés au tirage des câbles électriques seront réalisés en béton armé avec dallette en

béton armé avec trappe de visite (pour les regards visitables) et devront répondre aux exigences des

normes en vigueur et aux prescriptions des règles de l’art suivant les plans d’exécution.

Les câbles basse tension pour l'alimentation entre les armoires générales basse tension, les tableaux de

répartition et les tableaux électriques ainsi qu'entre ceux-ci et les tableaux secondaires seront de la série

U 1000 RO2V et seront posés sous buses et sur chemins de câbles jusqu'aux tableaux.

Ils seront raccordés à leurs extrémités par cosses serties avec fixation par boulons cadmiés pour les

câbles de sections importantes ou raccordés directement sur les bornes de sortie des disjoncteurs de

protection pour les sections plus faibles.

a) Tranchée

PRIX 1005: TRANCHEE EN FOUILLE DANS TERRAIN DE TOUTE NATURE:

L’entreprise doit réaliser une tranchée de largeur suffisante pour la pose des tubes PVC et de 0,80m de

profondeur minimum.

L'ouverture de fouilles en tranchées dans terrain de toute nature, y compris le rocher et

les traversées de cloisons et chaussées.

Lit de sable de 10 à 20cm d’épaisseur selon la qualité du sol sous les tubes PVC.

Lit de sable de 15 cm au-dessus des tubes PVC.

Remblais primaires arrosés et compactés à 95% de l’Indice

Grillage avertisseur normalisé de 50cm de largeur avec mailles ne dépassant pas 5cm.

Remblais secondaires arrosés et compactés à 95% de l’Indice Proctor.


Réfection des chaussées.

L’évacuation des déblais à la décharge publique autorisée.

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris grillage avertisseur et toutes sujétions

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1005

PRIX 1006: TUBE PVC DOUBLE PAROI Ø 160MM

L’ensemble de l’ouvrage sera payé au mètre linéaire Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1006

b) Regard de tirage

Les regards de tirage recevant les tubes en PVC doubles parois pour câbles électriques seront réalisés

conformément aux détails d’exécution. Ils seront exécutés en béton dosé à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45

et reposent sur lit de sable.

Les parois intérieures recevront des enduits au mortier dosé à 250 kg/m3 de ciment CPJ 35 avec gorge

arrondie à la bouteille.

Ils seront couverts par des tampons en béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45.

Les tampons de couverture seront coulés dans des cadres avec cornières métalliques galvanisés à chaud

suivant les détails d’exécutions, munis d’anneaux de levage escamotable en fer galvanisé et reposeront

sur un cordon bitumeux qui assurera l’étanchéité.

Les regards seront sans fond pour permettre l’évacuation des eaux.

Les terrassements des regards et l’évacuation des déblais à la décharge contrôlée sont compris dans ce

prix

L’ensemble de l’ouvrage sera payé à l’unité aux prix suivants :

PRIX 1007: REGARD DE 60X60CM

L’ensemble de l’ouvrage sera payé à l’unité

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1007

C- ALIMENTATION BASSE TENSION EN CÂBLES ELECTRIQUES:

PRIX 1008: CABLE U-1000 RO2V 4X70 MM²

Même spécification que l’article précédente Ouvrage payé au mètre linéaire de câble fourni, posé et raccordé en ordre de marche y compris toutes sujétions de fourniture, pose et de raccordement Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1008


Même spécification que l’article précédente. L’ensemble de l’ouvrage sera payé au mètre linéaire

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1009


L’ensemble de l’ouvrage sera payé au mètre linéaire

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1010




Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1011



Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1012



Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1013



Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1014



Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1015

PRIX 1016: CABLE CUIVRE NU 14 MM²


Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1016

PRIX 1017: CABLE CR1 – 5X10 MM²


Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1017

PRIX 1018: CABLE CR1 – 5X16 MM²


Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1018 PRIX 1019: CABLE U-1000 RO2V OU HO7 VU 3X2.5 MM²


Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1019


D- CHEMINS DE CABLES:

Généralités:

Il s'agit de la fourniture et de la pose de chemin de câbles à bords arrondis, y compris fourniture et pose

de chemins de câbles du type perforé à bords repliés à contre plis vers l'intérieur assurant une meilleure

rigidité et galvanisé à chaud.

Ils seront installés en gaines, faux plafond, sous-sols et locaux techniques.

Les chemins de câbles seront fixés sur les murs, plafonds ou cloisons par des fers profilés galvanisés en

forme de console pour permettre la pose ou dépose de câbles sans démontage.

Les liaisons entre échelles et consoles se feront par goupilles galvanisées. Sur un des bords extérieurs du

chemin de câbles, il sera fixé, par borne en laiton tous les 2 mètres et à chaque bifurcation, un

conducteur en cuivre de 28mm² permettant la distribution du réseau de terre.

L’entreprise amènera parallèlement à chacune des alimentations qu’elle installera pour les autres corps

d’état, un conducteur de terre sur borne à proximité immédiate de chaque ligne laissée en attente, et

ceci notamment pour : Les équipements de climatisation, ventilation et autres équipements à alimenter

ultérieurement et pour lesquels une attente a été réservée.

Les câbles seront disposés sur les chemins de câble de façon à éviter les chevauchements. Les largeurs

des chemins de câbles seront définies pour chaque cas suivant le nombre de câbles à y poser. Le tracé

des chemins de câbles indiqué sur les plans n’est donné qu’à titre indicatif, l’entrepreneur doit suivre le

tracé suivant les contraintes réelles du bâtiment.

Le chemin de câble sera de marque de 1 er choix, la partie des ailes est arrondie. Il en résulte 3 avantages

:

commodité lors de la manipulation (bords non coupants) ;

sécurité lors de la pose des câbles ;

grande rigidité et donc économie par espacement important des supports.

Chaque segment de chemin sera muni d'accessoires de pose (éclisses, peignes, tiges filetées, chevilles

en acier pour béton, etc.).

Le dimensionnement du chemin de câble est "dicté" par les spécifications du fournisseur. En effet, la

charge supportée varie en fonction de la nature et du nombre de câbles acheminés et de l'espacement

entre supports au niveau de l'installation. Toutefois, les dimensions minimales seront de 95x63 mm.

L'installation du chemin de câble demandé tiendra compte des contraintes (charge et environnement

électromagnétiques d'installation) conformément aux spécifications physiques du constructeur.

Bien entendu, le chemin de câble sera relié à la terre pour la protection des intervenants et pour écouler

les charges électrostatiques éventuelles sur la terre.

L’ouvrage sera payé au mètre linéaire de chemin câble, tubes PVC, goulottes, plinthes ou conduits

fournis, posés y compris tous les accessoires de pose tous types confondus: éclisse plate, éclisse

cornière, TE, croix, coudes 90° ou autres comme suit :

PRIX 1020: CHEMIN DE CABLES - DIMENSIONS 365 X 63 MM:

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1020


Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1021


Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1022


E- MISE A LA TERRE DES BATIMENTS :

Généralités:

PRISE DE TERRE :

L’adjudicataire du présent lot doit réaliser le ceinturage en câble cuivre nu de 28mm² aux fonds de

fouilles des bâtiments en coordination avec le lot gros œuvres.

Il doit s’assurer de l’emplacement des sorties des câbles de terre et les longueurs laissées en attente.

Sur le réseau seront disposées des remontées aboutissant à des barrettes réglementaires.

La position de ces barrettes sera définie par l’installateur en tenant compte des locaux et de

l’emplacement des gaines verticales.

L’entrepreneur doit assurer les liaisons d’interconnexion des réseaux de terre entre tous les bâtiments

du présent projet.

L’entrepreneur doit s’assurer de la valeur exacte de la prise des terres en place et, si nécessaire la

compléter par piquets de façon à obtenir une prise de terre générale ayant la résistance souhaitée.

Cette prise aura une valeur inférieure à 5, le cas contraire, l'entrepreneur doit son amélioration

jusqu’à l’obtention des résultats demandés.

TERRE SPECIALE POUR COURANT FAIBLE :

Confection et exécution d'une prise de terre technique par puits de terre séparés pour les équipements

courant faibles (l’informatique, la téléphonie, la télédistribution, la sonorisation, la vidéo projection,…),

réalisée en puits de terre avec regard de visite et barrette de coupure, de sectionnement et

raccordement par câble cuivre de 28 mm² jusqu'au tableau électrique correspondant.

La prise de terre technique doit avoir une valeur ohmique inférieure à 3, le cas contraire,

l'entrepreneur doit son amélioration jusqu’à l’obtention des résultats demandés. Elle doit être isolée

électriquement de la prise de terre du bâtiment.

L’ensemble de l’ouvrage ainsi défini y compris la fourniture du matériel nécessaire, la barrette de

mesure et de coupure, la pose, le raccordement, les liaisons d’interconnexion des réseaux de terre des

bâtiments et toutes autres sujétions sera payé pour l’ensemble à l'unité aux prix suivants:

PRIX 1023: MISE A LA TERRE DU BATIMENT SALLES DE CONFERENCES


Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1023


PRIX 1024: LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE

Il sera prévu une liaison équipotentielle principale qui doit relier au conducteur principal de protection

via une barrette de terre générale les éléments conducteurs suivants :

La canalisation principale d'alimentation en eau.

Les canalisations métalliques collectives des eaux usées.

Tous les éléments métalliques accessibles de construction.

Cette liste n’est pas limitative, le but à atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel au

réseau général de terre.

La section des conducteurs de la liaison équipotentielle principale sera de 28 mm² cuivre.

En aucun cas, le conducteur principal de terre ne doit être coupé, les dérivations vers les armoires se

feront à l’aide de bornes anti-cisaillantes, les éléments métalliques simultanément accessibles doivent

être reliés entre eux par une liaison équipotentielle supplémentaire.

L’ensemble de la liaison équipotentielle posé y compris conduits, conducteur de raccordement jusqu’au

tableau de répartition, boîtier de raccordement, colliers spéciaux de serrage sans coupure du

conducteur de protection, évitant les phénomènes d'électrolyse et toutes sujétions de fourniture, pose

et mise en œuvre.

L’ensemble de l’ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, d’installation et de

raccordement suivant les règles de l’Art et des normes en vigueur sera payé pour l’ensemble à l’unité

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1024

PRIX 1025: LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE :

Elle sera réalisée conformément aux règles de NFC15-100 et NFC 15-211 et concerne notamment les

locaux sanitaires, les cuisines, les laboratoires, les salles d’eau, etc.

Il sera prévu un circuit équipotentiel pour la mise à la terre de toute l’huisserie métallique et des

conduits de chaque salle d'eau (WC, douches, canalisations métalliques etc.) en conducteurs de liaison

de la série H07-VU de section 2,5 mm² minimum encastré sous conduit ICD Ø11.

L’ensemble de la liaison équipotentielle par salle d'eau, posé y compris conduits, conducteur, boîtier de

raccordement, colliers spéciaux de serrage sans coupure du conducteur de protection, évitant les

phénomènes d'électrolyse et toutes autres sujétions de fourniture, de pose et de mise en œuvre sera

payé à l'unité

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1025


F- DISTRIBUTION COMMANDES ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT: GENERALITES :

L’ensemble de la distribution luminaire et petite force dans les bâtiments sera réalisé à partir de

fourreaux ICDE encastrés dans les maçonneries et les formes ou fourreaux ICO installés dans les vides de

construction. Ces fourreaux seront choisis selon les locaux, où ils seront installés conformément au

mémento de PROMOTELEC.

L’ensemble du câblage de la distribution lumière et petite force dans les bâtiments sera réalisé à partir

de conducteurs HO7-VU (U500V) posés sous fourreau, la section minimale utilisée dans cette

distribution sera de 1,5mm².

Ces ouvrages comprendront les prises de courant, les boites d’encastrement, les alimentations en

conducteurs de la Série H07-VU 3x2.5mm², 3x4mm², 5x4mm² et 5x6mm² selon le cas. Sous conduit ICDE

(encastré) depuis le tableau électrique de protection jusqu’aux prises de courant, les conduits ainsi que

toutes les sujétions de fournitures pose et raccordement ;

Les liaisons seront en conducteurs HO7-VU de 3x2.5mm² sous tube ICD6E Ø13 pour les prises de

courant 2P+T 10/16A.

Les liaisons seront en conducteurs HO7-VU de 3x4mm² sous tube ICD6E Ø16 pour les prises de

courant 2P+T 16A et 20A.


courant 3P+T 20A.


courant 3P+N+T 32A.

Les prises de courant alimentées par onduleur seront munies de détrompeur.

PETIT APPAREILLAGE ENCASTRE:

IL COMPRENDRA :

Les interrupteurs à simple allumage ;

Les interrupteurs va et vient ;

Les boutons poussoirs ;

Les prises de courant ;

Les boîtes de dérivation et de raccordement.

Il sera choisi selon le cas dans la gamme PLEXO10 blancs encastrés ou équivalents de marque de 1 er

choix au choix de l’Administration assistée par la Maîtrise d’ouvrage.

L’entrepreneur devra soumettre au maître d’œuvre et au BET dans un délai de 15 jours à partir de la

notification de l’ordre de service de commencement des travaux un échantillonnage de chaque espèce

de matériaux ou de fourniture qu’il se propose d’employer, il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux

qu’après acceptation notifiée par le maître d’œuvre, les Architectes et le BET.

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification

pour la réception des travaux.

L’entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l’origine et la

qualité des matériaux proposés.

Tous les foyers lumineux qui ne seront pas équipés de lustrerie seront terminés par une boite dotée

d’un couvercle sortie de fil et une douille avec la lampe à incandescence de première utilisation.

COMMANDE DE L’ECLAIRAGE :


PRIX 1026: SIMPLE ALLUMAGE :

Le prix comprendra :

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICD diamètre13 ou ICO de diamètre 13

comprenant 3 conducteurs H07-VU 1x1.5 mm²/3x2.5 mm² ou U1000RO2V sous moulures,

gaines techniques, plinthes ou sur chemins de câbles selon le cas, jusqu’au foyer lumineux,

arrêté sur un pot de réservation encastré ;

La ligne depuis le foyer lumineux jusqu'à l’interrupteur ;

Le pot de réservation de l’interrupteur encastré dans la maçonnerie ;

L’appareillage de commande

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs ;

Les boîtes d’encastrement ;

Le point lumineux avec douille ou sortie de fil ;

La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y compris

accessoires, conformément aux règles de l’art, aux normes en vigueur et aux plans joints au

présent CPS ;

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, les conduits ICD, les câblages, le

rebouchage, les bornes, les connexions, les fixations et les essais.

L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé et raccordé suivant le descriptif ci avant, avec fourniture et pose

d’un interrupteur simple allumage de marque de 1 er choix y compris toutes sujétions de fourniture, de

pose, de fixation et de raccordement sera payé pour l’ensemble à l’unité

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1026

PRIX 1027: DOUBLE ALLUMAGE:


La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICD diamètre13 ou ICO de diamètre 13

comprenant les conducteurs H07-VU 1x1.5 mm²/1x2.5 mm² ou en câble U1000RO2V de même

section sous moulures, gaines techniques, plinthes ou sur chemins de câbles selon le cas,

jusqu’au foyer lumineux, arrêté sur un pot de réservation encastré ;

La ligne depuis le foyer lumineux jusqu'à l’interrupteur ;

Le pot de réservation de l’interrupteur encastré dans la maçonnerie ;

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs ;

Les boîtes d’encastrement ;

L’appareillage de commande

Le point lumineux avec douille ou sortie de fil ;


accessoires, conformément aux règles de l’art, aux normes en vigueur et aux plans joints au

présent CPS ;

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, les conduits ICD, les câblages, le

rebouchage, les bornes, les connexions, les fixations et les essais.


d’un interrupteur double allumage de marque de 1 er choix y compris toutes sujétions de fourniture, de


Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1027


PRIX 1028: VA ET VIENT :


La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°13 ou ICO n° 13 comprenant les

conducteurs H07-VU 1x1.5mm², 1x2.5mm² ou câble U1000RO2V de même section sous

moulures, gaines techniques, plinthes ou sur chemins de câbles selon le cas, jusqu’au foyer

lumineux, arrêté sur un pot de réservation encastré.

La ligne entre les deux interrupteurs va et vient.

Un pot de réservation de l’interrupteur dans la maçonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

Le point lumineux avec douille et sortie de fil

L’appareillage de commande (Deux interrupteurs : va et vient)


accessoires, conformément aux règles de l’art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, câblages, rebouchage,

bornes, connexions, fixations et essais.


des interrupteurs va et vient de marque de 1 er choix y compris toutes sujétions de fourniture, de pose,

de fixation et de raccordement sera payé pour l’ensemble à l’unité

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1028

PRIX 1029: BOUTON POUSSOIR LUMINEUX :


La ligne depuis le tableau de distribution - où est installé le télérupteur - jusqu’au premier

bouton-poussoir lumineux ou entre les différents boutons poussoirs de commande répartis

dans le bâtiment installés sur le même circuit en fourreau ICDE n° 13 ou ICO n°13 comprenant 2

conducteurs H07-VU 1x1.5mm², 1x2.5mm² ou U1000RO2V sous moulures, gaines techniques,

plinthes ou sur chemins de câbles selon le cas, pour la commande du télérupteur.

Un pot de réservation du bouton poussoir dans la maçonnerie.


Le bouton poussoir lumineux.

La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y compris les





d’un bouton poussoir lumineux de marque de 1 er choix y compris toutes sujétions de fourniture, de


Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1029


PRIX 1030: FOYER LUMINEUX SUR TELE RUPTEUR OU MINUTERIE:


La ligne depuis le tableau de distribution - où est installé le télérupteur ou la minuterie- en

fourreau ICDE n° 13 ou ICO n°13 comprenant 3 conducteurs H07-VU 1x2.5mm² ou U1000RO2V

sous moulures, gaines techniques, plinthes ou sur chemins de câbles jusqu’au premier foyer

lumineux, arrêté sur un pot de réservation encastré.

La mise en place, le raccordement et la fixation du fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le

tirage des conducteurs.



L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et

de raccordement sera payé pour l’ensemble à l’unité

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1030

PRIX 1031: FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE :

Ce prix comprendra :

La ligne entre les différents foyers lumineux en fourreau ICDE n° 13 ou ICO n°13 comprenant 3

conducteurs H07-VU 1x1, 5mm², 3x2.5mm² ou U1000RO2V sous moulures, gaines techniques,

plinthes ou sur chemins de câbles selon le cas, arrêté sur un pot de réservation encastré.

Le fil de fer galvanisé dans le fourreau pour le tirage des conducteurs.

La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements, y compris



de raccordement sera payé pour l’ensemble à l’unité

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1031

PRISES DE COURANT :

Les prix comprendront :

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°13 ou ICO n° 13 comprenant 3 ou 5

conducteurs H07-VU ou en câbles U1000RO2V de même section sous moulures, gaines

techniques, plinthes ou sur chemins de câbles jusqu'au socle de la prise de courant, arrêté sur

un pot de réservation encastré.

Un pot de réservation de la prise dans la maçonnerie.






PRIX 1032: PRISE DE COURANT 10X16A - 2P+T:

L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé et raccordé suivant le descriptif ci avant, avec fourniture et pose d’une prise de courant 10/16A - 2P+T, de marque de 1 er choix y compris conducteurs 3x2.5mm² ou câble U1000R02V de même section et toutes sujétions de fourniture, de pose, de fixation et de raccordement sera payé pour l’ensemble à l’unité

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1032


PRIX 1033: PRISE DE COURANT 2X16A +T ETANCHE:

L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé et raccordé suivant le descriptif ci avant, avec fourniture et pose d’une prise de courant 2/16A - 2P+Tétanche, de marque de 1 er choix y compris conducteurs 3x2.5mm² ou câble U1000R02V de même section et toutes sujétions de fourniture, de pose, de fixation et de raccordement sera payé pour l’ensemble à l’unité

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1033

BOÎTE AU SOL ET BLOC DE PRISES :

Fourniture, pose et raccordement d’une boîte au sol pour plancher béton, sa hauteur doit être réglable

(65 à 105 mm) pour permettre une meilleure gestion des calpinages de revêtement, ces boîtes serviront

à abriter et alimenter en courant fort et courant faible les postes de travail dans les salles de réunions,

local serveurs, ...etc.

Le boîtier appelé à recevoir l’appareillage sera installé dans un coffret de raccordement à encastrer dans

la dalle en béton, le boîtier doit être posé lors du coulage de la dalle et doit comporter un système pour

rattraper le niveau de béton par le réglage en hauteur d’un coulisseau intérieur réglable.

Les boîtes au sol seront reliées par des tubes ICDØ 29 au coffret divisionnaire d’énergie le plus proche

pour l’alimentation électrique des prises de courant à pied d’œuvre d’une part et au répartiteur de zone

téléphonique et de pré câblage informatique d’autre part.

Les blocs de prises sera constitués d’un ensemble de prises électriques et de prises RJ45, mises sous un

même couvercle.

Le raccordement sera réalisé par des câbles U1000R02V de 3x4mm² passant dans un tube ICDØ 29 pour

l’alimentation des prises de courant énergie électrique et par câbles spéciaux pour les besoins de

l’informatique et de la téléphonie.

Les prises informatiques et téléphoniques des boîtes au sol sont conforme au descriptif technique des

prises informatiques et téléphoniques décrit dans le lot Précâblage Informatique et téléphonique de

marque 1er choix.

Les boîtes au sol seront de type de 1 er choix

L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé raccordé et équipé de prises de courant, prises informatique RJ 45

y compris :

Tubage et câbles depuis le tableau électrique, pour les prises de courant (Normale ou sur

onduleur)

Tubage depuis le sous répartiteur informatique correspondant, accessoires de fixation et toutes

sujétions de fourniture, de pose, de raccordement et de mise en œuvre conformément aux

normes et règlements en vigueur et selon les règles de l’art,

Toutes les prises sur onduleur doivent être obligatoirement équipées de détrompeur ;

l’entreprise doit fournir les fiches mâles correspondantes suivant le nombre de prises avec

détrompeurs installées.

Ouvrage payé à l’unité d’ensemble au prix suivants :

PRIX 1034: BLOC DE PRISES TYPE 3 : (2PC+2RJ45)

Dimensionnée et équipé de :

2 prises de courant 2x16A+T simples.

2 prises RJ45.

L’ensemble de l’ouvrage fourni, posé et raccordé en ordre de marche sera payé à l’unité

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1034


PRIX 1035: BOITE AU SOL TYPE 1 : (2PC+2RJ45)



4 prises RJ45.


Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1035

PRIX 1036: BOITE AU SOL TYPE 2 : (4PC+4RJ45)



4 prises RJ45.


Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1036

PRIX 1037: PRISE TELEVISION Y COMPRIS CABLE COAXIAL

Fourniture, pose et raccordement d'une prise de télévision complète comprenant un mécanisme, la boite

d'encastrement, la plaque, le support et accessoires y compris:

o Tubage Ø16 encastré entre la prise de télévision et la gaine ou boite de dérivation de courant faible

suivant le plan de distribution.

o Le câble coaxial suivant le plan de distribution depuis l’origine – terrasse – jusqu’au terminal - Prise

o Les boîtes de dérivation

o Aiguille de tirage

o Accessoires de raccordement

o Essais et mesures

o Toutes sujétions de fourniture, de pose, raccordement et encastrement.

Marque de 1 er choix

L’ensemble de l’ouvrage sera payé à l'unité ainsi défini, fourni, posé et raccordé en ordre de marche Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1037

PRIX 1038: ALIMENTATION DES ARMOIRES DE PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE:

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d’un câble U1000R02V de section conforme

aux indications des schémas électriques fournis par le BET pour l’alimentation électrique ondulées des

répartiteurs informatiques et téléphoniques (répartiteurs généraux et les sous répartiteurs d’étage) y

compris tubage, les boites de jonction étanches et les bornes de raccordement des câbles électriques et

tous les accessoires nécessaires à la pose du câble.

Le câble destiné à cette l’alimentation sera posé dans les buses en PVC, sur chemin de câble ou sous

tube ICD encastré depuis le tableau électrique ondulé correspondant suivant schémas unifilaires

jusqu’aux équipements desservis.


de raccordement sera payé à l’unité,

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1038


PRIX 1039: ALIMENTATION DE LA CENTRALE DE DETECTION INCENDIE :


aux indications des schémas électriques fournis par le BET pour l’alimentation ondulée de la centrale de

détection incendie situé dans le local sécurité y compris tubage, les boites de jonction étanches et les

bornes de raccordement des câbles électriques et tous les accessoires nécessaires à la pose du câble.

Le câble destiné à cette l’alimentation sera posé dans les buses en PVC, sur chemin de câble ou sous

tube ICD encastré depuis le tableau électrique ondulé correspondant suivant schémas unifilaires jusqu’à

la centrale de détection incendie.



Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1039

PRIX 1040: ALIMENTATION REGIE DE SONORISATION:


aux indications des schémas électriques fournis par le BET pour l’alimentation de la régie de

sonorisation du grand amphi y compris tubage, les boites de jonction étanches et les bornes de

raccordement des câbles électriques et tous les accessoires nécessaires à la pose du câble.

Le câble destiné à cette l’alimentation sera posé sous tube ICD encastré depuis le tableau électrique

correspondant suivant schémas unifilaires jusqu’à la régie de sonorisation desservie.



Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1040

PRIX 1041: ALIMENTATION SECHE-MAINS

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d’un ensemble de boîtiers encastrés, des

boites de dérivation et de jonction étanches, des pots de réservation et des bornes de raccordement,

des câbles électriques.

Les liaisons seront en câbles U 1000 R02V de 3x2.5 mm²+T sous tube I C D 6 E, diamètre 16.

Y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de test et de mise en service.

Ouvrage payé pour l'ensemble à l'unité

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1041

PRIX 1042: ALIMENTATION SPLIT SYSTEM,CAISSON ,VENTILO CONVECTEUR OU UNITE DE

TRAITEMENT D'AIR

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d’un ensemble de boîtiers encastrés, des

boites de dérivation et de jonction étanches, des pots de réservation et des bornes de raccordement,

des câbles électriques pour les split système, caisson , ventilo convecteur ou unité de traitement d'air.

Les liaisons seront en câbles U 1000 R02V de 3x4 mm² sous tube I C D 6 E, diamètre 16.

Y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de test et de mise en service.

Ouvrage payé pour l'ensemble à l'unité

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1042


G- ECLAIRAGE DE SECURITE : L’éclairage de sécurité doit répondre aux objectifs suivants :

Eclairer les circulations ;

Permettre la reconnaissance des obstacles ;

Indication des changements de direction ;

Signaler les issues et cheminements pour procéder à l’évacuation des locaux ;

Permettre l’intervention du personnel de sécurité.

Les blocs autonomes de sécurité doivent être conformes aux normes homologuées NF BASE testables

secteur présent, et équipés d’un bloc batterie interchangeable sans nécessité de dépose de bloc ou de

coupure secteur.

L’ensemble des blocs autonomes de sécurité seront commandés et supervisés par un système de

contrôle et de commande. Il sera fourni, posé et raccordé le système de contrôle pour BAES, les

accessoires d’encastrement et tous les accessoires et logiciel de commande et de supervision.

PRIX 1043: BLOC DE BALISAGE DE SECURITE 60 LUMENS :

Ce prix comprendra la fourniture et la pose de bloc autonome d'éclairage de sécurité de marque 1er

choix.

Le bloc d'éclairage de sécurité aura les caractéristiques suivantes :

Installation en saillie, ou avec accessoires d’encastrement ;

60 Lumens pendant une heure minimum ;

Diffuseur opalin ;

Accumulateurs facilement interchangeables ;

Classe d'isolement II ;

Indice de protection IP 42 IK07 ;

Contrôlable sans coupure de secteur par l'intermédiaire du bloc de télécommande avec

système de protection contre les erreurs de branchement.

Les blocs seront raccordés entre eux ou entre le dernier bloc du même circuit et le tableau de protection

correspondant par conducteurs H07 VU 3x1.5 mm² sous conduit ICD Ø13 minimum encastré ou les

câbles de la série U 1000 RO2V passant en faux plafond ou sur chemin de câbles.

L’ouvrage fourni, posé et raccordé en ordre de marche y compris câblage, conduit, bloc de

télécommande avec système de protection contre les erreurs de branchement, mise en service, et

toutes sujétions de fourniture et pose sera payé à l’unité,

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1043


PRIX 1044: BLOC D'AMBIANCE DE SECURITE 360 LUMENS :

Ce prix comprendra la fourniture et la pose de bloc autonome d'éclairage de sécurité de marque 1er

choix.

Le bloc d'éclairage de sécurité aura les caractéristiques suivantes :

Installation en saillie, ou avec accessoires d’encastrement ;

360 Lumens pendant une heure minimum ;

Diffuseur opalin ;

Accumulateurs facilement interchangeables ;

Classe d'isolement II ;

Indice de protection IP 42 IK07 ;

Contrôlable sans coupure de secteur par l'intermédiaire du bloc de télécommande avec

système de protection contre les erreurs de branchement.

Les blocs seront raccordés entre eux ou entre le dernier bloc du même circuit et le tableau de protection

correspondant par conducteurs H07 VU 3x1.5 mm² sous conduit ICD Ø13 minimum encastré ou les

câbles de la Série U 1000 RO2V passant en faux plafond ou sur chemin de câbles.

L’ouvrage fourni, posé et raccordé y compris câblage, conduit, bloc de télécommande avec système de

protection contre les erreurs de branchement, mise en service en ordre de marche, et toutes

sujétions de fourniture et pose sera payé à l’unité,

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1044

PRIX 1045: BLOC DE TELECOMMANDE D’ECLAIRAGE DE SECURITE

Ce prix comprendra la fourniture et la pose d'un bloc de télécommande modulaire de la marque de 1 er

choix, équipé de deux boutons "allumage et extinction ".

Il permet de tester la totalité de l'installation sans coupure de courant secteur.

Chaque tableau divisionnaire sera équipé d'un bloc de télécommande permettant la télécommande

des blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) alimentés à partir de ce tableau.

L’ouvrage, y compris pose, protection, câblage, raccordement, essais et toutes sujétions de fourniture

et mise en œuvre sera payé à l’unité.

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1045


H- LUSTRERIE ET ECLAIRAGE EXTERIEUR :

Ce prix comprendra toutes les sujétions de fournitures (Luminaires, ampoules, réflecteurs, grilles, etc.)

et de pose (percements, scellement, raccordement, etc.......)

Le choix de la lustrerie sera axé principalement sur des luminaires de bonne qualité.

Les niveaux d’éclairement moyens à assurer dans les locaux seront les suivants :

E = 300 à 425 Lux dans les locaux nobles (bureaux, salles de lecture, salles de réunion).

E = 150 à 200 Lux dans les circulations, locaux humides et locaux techniques.

D’une manière générale, l’éclairage doit être adapté à l’environnement, le choix du matériel

(Luminaires – Supports et mode de fixation) doit tenir compte des paramètres suivants :

Niveau d’éclairage direct et indirect par une distribution correcte et bien réfléchie des

luminaires dans le champ visuel.

Limitation de l’éblouissement.

Qualité des couleurs des sources lumineuses.

Equilibre de l’éclairage du jour et de l’éclairage artificiel.

Uniformité de la distribution apparente des luminaires à la surface des zones de circulation.

L'ensemble de l'appareillage auxiliaire (lampes, ballasts électroniques, condensateurs, amorceurs et

autres) sera de marques de 1 er choix.

Tous les luminaires avec lampes fluorescentes seront compensés.

Les appareils incandescents seront équipés de lampes à économie d’énergie assurant une meilleure

diffusion de la lumière. Tension de service = 220/230 volts. Très longue durée de vie (usage

professionnel).

L'entrepreneur doit fournir avec son offre un échantillon de chaque appareillage proposé, par ailleurs,

les échantillons des appareils d’éclairage sont à présenter à l’approbation du maître d’œuvre avant

l’approvisionnement des quantités prévues au marché.

Tous les appareils sont à relier au réseau de terre.

Les entrées des câbles doivent être étanches et se faire par des presses étoupes.

L’emplacement des luminaires, en particulier ceux qui seront enterrés dans le sol, feront l’objet d’une

étude préalable pour déterminer à l’avance si les résultats souhaités seront atteints, à cet effet des

essais devront être effectués à blanc avant l’implantation définitive.

Un soin particulier doit être apporté à la reprise d’étanchéité lors des travaux de passage de tubage et

de la préparation des fosses pour les luminaires encastrés.

a) Eclairage intérieur

PRIX 1046: HUBLOT SIMPLE

Fourniture pose et raccordement d’un hublot rond simple classe II IP22, conçu pour recevoir une lampe

type à économie d’énergie 26W, avec douille E27 comprenant :

base en polycarbonate.

réflecteur interne en aluminium brillant.

vasque en polycarbonate translucide.

les fils électriques et accessoires de raccordement et fixations.


fermeture rapide et étanche par emboîtement ou tout autre procédé.

Le hublot sera de marque de 1 er choix.

Ouvrage payé à l'unité, y compris toutes sujétions

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1046

PRIX 1047: HUBLOT ETANCHE

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’un hublot étanche pour lampe 100W

comprenant :

Corps : en polycarbonate blanc, incassable et auto - extinguible V2, stabilisé aux rayons ultra

violets (U.V).

Réflecteur : en polycarbonate, incassable et auto - extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.

Diffuseur : en polycarbonate satiné anti éblouissement, incassable et auto - extinguible V2,

stabilisé aux rayons UV, lisse à l'extérieur, anti-poussière.

Douille : en polycarbonate blanc avec contacts en bronze phosphoreux.

Câblage: alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 0,50 mm² de section avec gaine en PVC-HT

résistant à 90°C selon les normes CEI 20-20. Bornier en nylon pour conducteurs de 2,5mm² de

section maximum.

Montage : au plafond ou en applique.

Normes: appareils conformes aux normes IEC 60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de

protection IP65 selon les normes EN 60529, le hublot peut être installé sur des surfaces normalement

inflammables. Double isolation.

Le hublot sera de marque de 1 er choix

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1047


PRIX 1048: REGLETTE BASSE LUMINANCE 4X14W

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une réglette encastrée basse luminance;

Le luminaire doit être particulièrement adapté pour l’éclairage de :

Bureaux à usage intensif d’écrans informatiques

Salles de réunion.

Description du luminaire :

Luminaire encastré constitué d’un caisson en tôle d’acier pré laqué blanc, environ 40mm de

profondeur,

Joues en fonderie d’aluminium laqué blanc.

Grille très basse luminance cat.2. Luminance moyenne inférieure à 200cd/m² au dessus de

60°.

Lames transversales et réflecteurs longitudinaux à profil parabolique en aluminium anodisé

brillant.

Les ballasts électroniques haute fréquence 230-240V

Connecteurs adéquats.

Le câblage en fils résistant à une température de 90°C.

IP 20 – Classe 1.

Tenue au feu 850°C.

Le luminaire

L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de

raccordement sera payé à l’unité comme suit :

Le luminaire équipé de lampes fluorescentes à haut rendement de 4x18W – T5-ø 16mm/840


Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1048

PRIX 1049: REGLETTE BASSE LUMINANCE 2X36W

Descriptif identique au luminaire basse luminance 2x36W L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris

toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l’unité comme suit :

Le luminaire équipé de lampes fluorescentes à haut rendement de 2x36W – T5-ø 16mm/840


Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1049


PRIX 1050: REGLETTE ETANCHE (2X36W):

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une Réglette étanche (2x36W), ayant les caractéristiques

suivantes :

Luminaire composé d’une vasque claire en polycarbonate injectée à prismes internes.

Toiture en composite (polyester armé de fibres de verre)

Vasque équipée de dispositif d’accrochage pendant la maintenance.

Joint d’étanchéité coulée en continu en polyuréthane à micro cellules fermées.

Verrous en polyamide, articulations biellettes inox.

Entrées de câbles en extrémité avec passe fils (membrane).

Les équipements électriques seront de premier choix et ne doivent générer aucun bruit nuisible

à soumettre à l’approbation du BET.

Ballast électronique à faibles pertes 220V/240V.

Le câblage en fils résistant à une température de 90° C.

Le luminaire sera équipé de deux lampes 36W.

Les fils électriques et accessoires de raccordements et fixations.

Le luminaire doit être de marque de 1 er choix.

Ouvrage ainsi défini, fourni, posé et raccordé en ordre de marche y compris les lampes économiques ,

les accessoires de raccordement et d’installation et toutes sujétions de fourniture, de pose et de

raccordement sera payé à l'unité

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1050

PRIX 1051: SPOT 2X 26 WATT

Fourniture pose et raccordement d’un spot encastré pour lampes à économie d’énergie.

Corps en aluminium.

Réflecteur en aluminium oxydé et brillanté.

Douille en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux ou en céramique avec contacts

argentés.

Câblage : alimentation 230V/50Hz ; câble rigide résistant à 90°C selon les normes CEI 20-20 avec

cosses à embouts en cuivre étamé

Normes EN 605598-1 CEI 34-21.

Lampes : Equipés de lampe à économie d’énergie 2x26 W.

Le spot sera de marque 1er

choix, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de

test et de mise en service.

L’ensemble de l’ouvrage sera payé à l'unité ainsi défini, fourni, posé et raccordé en ordre de marche y

compris toutes sujétions, sera payé à l'unité

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1051


PRIX 1052: SPOT CARRE ENCASTRE 50W

Fourniture et pose d’un Spot carré 50w

Caractéristiques :

Spot carré pour lampes à LED.

Corps en aluminium injecté.

Verre de protection sablé.

Convertisseur LED avec gradation intégrée.

Le spot sera de marque de 1 er choix.

Le spot sera présenté à l’approbation de l’architecte.



Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1052

PRIX 1053: SPOT ENCASTRE 45W

Fourniture et pose d’un Spot encastré de 1 er choix


compris toutes sujétions, sera payé à l'unité.

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1053

PRIX 1054: SPOT ENCASTRE 2X32 W

Fourniture et pose d’un spot encastré de marque de 1 er choix de l’architecte L’ensemble de l’ouvrage

sera payé à l'unité ainsi défini, fourni, posé et raccordé en ordre de marche y compris toutes sujétions,

sera payé à l'unité

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1054

PRIX 1055: SPOT AU SOL TYPE 6 LEDS

Fourniture et pose d’un Spot au sol de 1 er choix

Ouvrage sera payé à l'unité ainsi défini, fourni, posé et raccordé en ordre de marche y compris toutes

sujétions, sera payé à l'unité

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1055

PRIX 1056: APPLIQUE 60W LED

Applique 456-AL Alu Applique pour Lampes 2 x G9 Max 60W. Marque: de 1 er choix

Ouvrage sera payé à l'unité ainsi défini, fourni, posé et raccordé en ordre de marche y compris toutes


Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1056


PRIX 1057: LUMINAIRE CARRE DE 35x35 CM

Fourniture et pose d’un luminaire carré de marque de 1 er choix au choix de l’architecte L’ensemble de

l’ouvrage sera payé à l'unité ainsi défini, fourni, posé et raccordé en ordre de marche y compris toutes


Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1057

PRIX 1058: PLAFONNIER ENCASTRE 4X24W

Fourniture et pose d’un plafonnier encastré Eclairage traditionnel 4 x 24 W de 1 er choix.



Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1058

PRIX 1059: TUBAGE COURANTS FAIBLES TOUT DIAMÈTRE

Fourniture et pose de tubage D 16 à D21, pour courants faible pour le passage des câbles informatique, téléphonique, vidéosurveillance et de la détection incendie de diamètre approprié de type ICD en encastré et isogris non propagateur de la flamme dans les vide de construction et les faux plafond et de type résistant au feu pour les câbles de la détection incendie, tubage avec aiguille de tirage laissée en attente et des boites rondes équipées de sortie de fil et des boites étanches de dimensions appropriées. L’ensemble de l’ouvrage sera payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions de fourniture et pose.

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1059


PRIX 1060: TABLEAU DE PROTECTION CLIMATISATION EN TERRASSE

Les tableaux seront de marque de 1 er choix et seront installés aux emplacements désignés sur les plans, ils devront être tous conçus selon le même principe afin d’avoir une uniformité dans les différentes constructions et conformément aux normes en vigueur et aux schémas électriques fournis.

Le coffret sera en tôle d’acier 12/10° avec montants intégrés, les panneaux latéraux, de tête et de base peint d’un revêtement époxy, La teinte étant à faire agréer par l’Architecte.

Ces tableaux seront de marque de 1 er choix au choix de l’Administration assistée par la Maîtrise d’œuvre. Ils seront dotés de porte réversible, ouverture 180°, fermeture par deux verrous à barre avec charnière d’origine et tous les accessoires de raccordement de câblage et de fixation d'appareillage et y compris :

Les jeux de barres pour le raccordement des différents départs protégés.

Les répartiteurs.

Les plaques de fermeture.

Les équerres de blocage.

Les étiquettes de repérage.

Tous les départs des conducteurs seront repérés.

Les différentes barrettes nécessaires aux raccordements.

Les blocs de répartition.

Les bornes de jonction.

Les barres de pontage (Unipolaires, bipolaires et tétra polaires suivant les cas).

Les profils de protection.

Les goulottes de câblage horizontales et verticales.

Les supports de fixation.

Les goulottes de jonction.

Les rails DIN.

Les platines perforées.

La visserie nécessaire à la fixation et au raccordement des circuits.

Les connecteurs de liaison pour les blocs de répartition et jeux de barres.

Les jeux de barres calibrés et équipés des écrans de protection.

Raccordement par peigne

Les portes schémas souples pour documents

Les plaques de fonds et entrées de câbles.

Les joints d’étanchéité.

Les plaques isolantes en plexiglas placées devant les jeux de barres et les contacts des

interrupteurs et disjoncteurs non protégés contre les contacts directs.

Parafoudres pour la protection générale des équipements électriques et électroniques

(ordinateurs, sonorisation, etc.) contre les surtensions transitoires, principalement d’origine

atmosphérique, conformément à la Norme NF C 61-740/95.

Disjoncteur de protection des équipements de climatisation et de ventilation de calibre suivant

schémas unifilaires du BET


Tous les disjoncteurs seront repérés par étiquettes en diplophane gravées.

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1060

PRIX 1061: ALIMENTATION DU VIDEOPROJECTEUR:

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d’un câble U1000R02V de section conforme aux indications des schémas électriques fournis par le BET pour l’alimentation des écrans de projection motorisés y compris la commande, tubage, les boites de jonction étanches et les bornes de raccordement des câbles électriques et tous les accessoires nécessaires à la pose du câble. Le câble destiné à cette l’alimentation sera posé sous tube ICD encastré depuis le tableau électrique correspondant suivant schémas unifilaires jusqu’à écran de projection desservi. L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l’unité,

Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1061

PRIX 1062: ALIMENTATION ET COMMANDE D'ECRAN DE PROJECTION MOTORISEE:

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d’un câble U1000R02V de section conforme aux indications des schémas électriques fournis par le BET pour l’alimentation des écrans de projection motorisés y compris la commande, tubage, les boites de jonction étanches et les bornes de raccordement des câbles électriques et tous les accessoires nécessaires à la pose du câble. Le câble destiné à cette l’alimentation sera posé sous tube ICD encastré depuis le tableau électrique correspondant suivant schémas unifilaires jusqu’à écran de projection desservi. L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l’unité, Au prix ……………… ………………………………………………………………………………….……………………………. N°1062


1100Ŕ COURANTS FAIBLES

A- SYSTEME DE DETECTION ET DE SECURITE INCENDIE

GENERALITES :

Le présent devis descriptif des ouvrages a pour objet de définir les conditions d’exécution de l’ensemble

des travaux du présent sous lot.

L’entreprise doit se conformer aux documents techniques joints au CPS comprenant les plans de

principe des installations.

Tout matériel non certifié, proposé par l’entreprise, sera rejeté.

Le Maître d’ouvrage assisté par la maîtrise d’œuvre se réserve le droit de refuser une marque ou un type

de matériel proposé par l'entreprise s'il considère qu'il n'est pas équivalent au point de vue, notamment

qualité, fiabilité, maintenance et esthétique.

L'Entreprise adjudicataire du présent lot devra présenter, avant toute exécution, les études d’exécution,

plans d’implantation de l’ensemble des équipements, les schémas synoptiques et les notes de calcul de

dimensionnement des différents équipements pour approbation au Maître d’ouvrage et à la Maîtrise

d’œuvre.

Tous les détails et plans doivent être établis conformément aux normes et réglementation en vigueur.

Ces documents prévus à la charge de l’entreprise ne doivent en aucun cas modifier ni le descriptif des

ouvrages ni le bordereau de prix du présent sous lot.

Il ne sera prévu aucune plus-value pour rendre les installations conformes aux normes et règlements en

vigueur.

Aucune plus-value ne sera acceptée après l'adjudication.

La fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre de tous les équipements cités dans le présent devis

descriptif, doivent se faire conformément aux normes et règlements en vigueur et en respectant les

Clauses Techniques Particulières du présent CPS.

Dans le cas où les installations décrites dans le présent descriptif nécessiteraient l'adjonction d'autres

équipements et appareils pour la mise en service des installations, les prix de ces équipements et

appareils seront inclus dans les ouvrages proposés par le soumissionnaire.

Les prix des ouvrages cités ci-dessous comprennent toutes les sujétions nécessaires de fourniture, de

pose, de scellements, de raccordement, d’alimentation, de protection et de mise en service.

L’entreprise doit fournir les certificats de conformité de l’ensemble des équipements objet du présent

sous lot avant exécution des travaux. Tout matériel non certifié, proposé par l’entreprise, sera rejeté.

Les ouvrages seront livrés en parfait état de fonctionnement, réalisés conformément aux règles de l'art,

aux normes en vigueur et descriptions ci-après.

L’ensemble des équipements de l’installation de sécurité incendie et d’extinction automatique, objet du

présent sous lot, doit être homogène, totalement compatible et de même marque : de 1 er choix

Les différents bâtiments du site seront raccordés à une centrale de détection incendie adressable située

au bâtiment hébergement.

Les détecteurs, les déclencheurs manuels et les indicateurs d’action seront raccordés par câbles type C2

à poser soit :

dans les chemins de câbles existants.


sous tubes isorange existants (réalisés par d’autres soins) - toute fois l’entreprise doit réaliser le

complément de tubage en cas de nécessité.

en tranchée à l’extérieur des bâtiments avec protection mécanique supplémentaire

Les avertisseurs seront raccordés par câbles type CR1 à poser soit :

dans les chemins de câbles

sous tubes isorange existants (réalisés par d’autres soins) - toute fois l’entreprise doit réaliser le

complément de tubage en cas de nécessité.

en tranchée à l’extérieur des bâtiments avec protection mécanique supplémentaire

Des modules d’asservissement seront installés au niveau de chaque bâtiment pour permettre le

raccordement des terminaux sur le câble principal ramenant les informations vers la centrale ou les

alarmes depuis la centrale vers les avertisseurs.

Les équipements sont déterminés suivant la Notice de Sécurité SOCOTEC relative au projet de

construction de CAC.

Classement des bâtiments

Bâtiment Classement Système de sécurité incendie + Alarme

Centre de conférence

1ère Catégorie de type L - Système de sécurité incendie catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme type 2b. - Téléphone relié au réseau public.

Centrale de détection incendie adressable :

Ce prix comprend la fourniture, la pose et l’installation d'une centrale de détection incendie pour

l’adressage individuel des différents points de détection et d'asservissement dans le bâtiment.

En plus des caractéristiques définies dans le CPT, la centrale doit pouvoir:

Contrôler et signaler l'état de veille, d'alarme ou de dérangement des détecteurs automatiques

et déclencheurs manuels ;

Localiser et identifier les alarmes d'une façon précise et claire sur un afficheur alphanumérique ;

Report de toutes les alarmes vers le poste de surveillance situé à l’entrée principale coté

administration, selon les indications de la Maîtrise d’œuvre.

Les caractéristiques du tableau de signalisation seront les suivantes :

a) CAPACITE :

Elle doit être dimensionnée pour permettra de gérer 256 zones de détection de point de détection et

d'asservissement minimum.

La capacité de la centrale sera augmentée d'une réserve de 20 % minimum pour d'éventuelles

extensions.

La centrale doit être extensible par simple adjonction de modules ou de liaison avec une autre centrale.

b) PRESENTATION :

Elle devra au minimum présenter les fonctionnalités suivantes :

Présenter un afficheur alphanumérique de 4 lignes de 40 caractères.

Comporter un clavier alphanumérique permettant une exploitation complète et simplifiée.

Accès aux différents niveaux réglementaires d’exploitation par code numérique.

Désignation en clair des points en alarme ou dérangement.

Affichage au niveau 2 des états d’encrassement et sensibilisation des détecteurs.


Permettre une architecture répartie de façon à optimiser les contraintes d’installation et

d’extension.

Permettre le déport d’un second tableau d’exploitation offrant des caractéristiques

équivalentes.

Disposer de deux sorties séries utilisant le protocole standard MODBUS JBUS.

Permettre la consultation ou l’édition des historiques des 1000 derniers événements.

Elle devra être certifiée conforme à la marque de 1 er choix) selon le référentiel en vigueur : NF EN54-2

La centrale de détection adressable sera composée de :

Ecran à cristaux liquide pour l'affichage des événements en langue française.

Toutes les signalisations lumineuses.

Toutes les fonctions manuelles de commandes ou de tests.

Un clavier de commande et de programmation.

La centrale sera installée en Rack 19" pour intégration dans des baies compris dans ce prix.

Les baies seront dimensionnées pour recevoir les ensembles des équipements du système de sécurité

incendie (SDI + extensions, CMSI + extensions, Alimentations divers, borniers de raccordement +

extensions...) et l'ensemble des équipements des coffrets de relayage d'extinction automatique : les

unités de réservations seront obturées par des plastrons 19".

Les baies seront équipées de portes en Plexiglas fermant à clef.

L'ensemble sera alimenté à partir du tableau basse tension secouru correspondant y compris câbles,

tubage, goulotte, chemins de câbles, protection électrique et toutes sujétions nécessaires.

c) SIGNALISATION :

Alarme feu de dérangement par ligne principale.

Alarme feu et dérangement général.

Défaut batterie.

Défaut secteur.

Défaut terre.

Défaut système.

Défaut circuit d'alarme et dérangement.

Commandes et signalisations conformes à l’IT. 248.

Affichage sur écran des événements.

Cette liste n'est pas limitative.

d) FONCTIONS DE COMMANDES ET DE TESTS :

Arrêt alarme sonore.

Arrêt dérangement sonore.

Test automatique et journalier des lignes principales.

Commande manuelle de l'alarme générale.

Essai sources auxiliaires.

Test des lampes.

Scrutation permanente de l'ensemble des points.

Toutes interventions manuelles sont mémorisées avec la date et l’heure et ressort sur

l’historique.

Cette liste n'est pas limitative.

e) CONSIGNATION DES ALARMES :


Mémorisation de la date et de l'heure dans l'historique des derniers événements, y compris les

manipulations manuelles sur le tableau de signalisation avec numérotation chronologique des

informations.

Visualisation en clair sur l'écran incorporé dès l'apparition d'une alarme et de tous défauts

pouvant nuire au bon fonctionnement de l'installation.

Visualisation sur l'écran incorporé sur 4 lignes minium de 40 caractères deux événements

minium (alarmes, états...).

Accès aux commandes avec mots de passe.

Possibilité de visualisation sur imprimante intégrée (exclue de ce prix).

f) SPECIFICATIONS ELECTRIQUES :

Sources principale : secteur 220V, 50HZ.

Source secondaire : batterie étanche au plomb, autonomie de 12h avec chargeur batterie

intégré au tableau.

Bornier de raccordement indépendant.

g) NIVEAUX D’ACCES :

Le tableau est protégé de toutes manipulations par des niveaux d’accès destinés aux personnes

autorisées.

h) COMMUNICATION :

La centrale doit mettre à disposition :

L'ensemble des contacts, bus et logiques de communications nécessaires au dialogue et pilotage des

différentes cartes du système de mise en sécurité incendie (SMSI) des bâtiments avec réserves

nécessaires de 20 % pour extension futures. La centrale doit permettre la commande des

asservissements des équipements de désenfumage, les portes coupe-feu, l’arrêt climatisation et les

équipements de sécurité. Tous les équipements pour ces asservissements sont compris dans ce prix.

La centrale de détection incendie doit gérer tous les types de détecteurs cités dans le présent devis

descriptif y compris les détecteurs de gaz et d’inondation.

Il est compris dans ces travaux l’ensemble des accessoires de câblages et de raccordement en particulier

les modules isolateurs de courts circuits en respectant la réglementation.

L’ensemble de l’ouvrage comme décrit ci-dessus, fourni, posé, et raccordé en ordre de marche y compris

équipements, câblage, raccordements relatifs au réseau sécurisé et report d’alarme et toutes sujétions

de mise en œuvre conformément aux normes, règlements en vigueur et aux règles de l’art sera réglé

pour l’unité de l'ensemble aux prix suivants:

PRIX 1101:Centrale de détection incendie adressable (salle de conférence)

Au prix n°…………………………………………………………………………………………………….....................1101

Fourniture et pose d’une alarme incendie type 4 de marque de 1 er choix comprenant : Tableau de signalisation équipé de : .

- cassette d’alimentation 220V - cassette gestion de processus d’alarme - Batterie nickel-Cadmium étanche 24V - Haut-parleur émettant le son AFNOR 70dB - contact auxiliaire 48 V 3 A2 - contacts auxiliaires supplémentaires par zone bouton poussoir de mise en repos avertisseur

auto-surveillance de la ligne


avec alarme type 2b selon norme en vigueur Accessoires de maintenance batterie de rechange 2,4 Ah cassette d’alimentation de rechange vérificateur de fonctionnement y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement

PRIX 1102: Déclencheurs manuels adressables : Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement de boîtiers déclencheurs manuel de type adressable avec possibilité de réarmement par clé spéciale. Conformément à la norme NFS 61-936, les déclencheurs manuels seront installés dans l’établissement à proximité des escaliers et issues placés à une hauteur de 1m30 et dans les circulations avec une inter distance maximale de 25mètres, ils seront de type encastré ou en saillis (au choix du maître d’œuvre). Ils se présenteront sous la forme d’un boîtier en matière thermoplastique de couleur rouge. Leur déclenchement devra être obtenu par membrane déformable plastique réarmable sans changement de la membrane. ILS AURONT AVEC LES SPECIFICATIONS SUIVANTES : Température : de -10 à +50° C. Humidité relative : < 93% HR. Couleur du boîtier : Rouge. Hauteur d'installation : 1,30m du sol. Les déclencheurs manuels adressables seront de marque 1 er choix, ils doivent être compatibles avec la centrale d'incendie. Le déclencheur manuel, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris filerie, tubage et toutes sujétions de fourniture, de pose, de fixation, de raccordement et de mise en œuvre conformément aux normes, règlements en vigueur et aux règles de l’art sera payé à l'unité Au prix n°...........................................................................................................................................1102


PRIX 1103: Avertisseur sonore (sirène) :

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d’une sirène (avertisseur sonore)

L’avertisseur sonore est prévu pour la diffusion de l’alarme sonore en intérieur

Avertisseur sonore doit être compatible avec la centrale d'incendie.

L’avertisseur sonore diffuse le signal d’évacuation lors d’une alarme feu, elle se présente sous forme

d’un boîtier ABS de couleur généralement blanche,

Conforme à la norme NF S 32-001.

Caractéristiques techniques :

o Puissance à 1 m sous la tension normale fournie par la centrale ≈ 100dB.

o Plage d’alimentation : 15V à 56V

o La consommation doit être faible

L’avertisseur sonore, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris le tubage et le câble 2x2.5mm²

(C2) et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement

L’ouvrage, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris filerie, tubage et toutes sujétions de

fourniture, de pose, de raccordement et de mise en œuvre conformément aux normes, règlements en

vigueur et aux règles de l’art sera payé à l'unité

Au prix n°............................................................................................................................1103

PRIX 1104: Câble CR1 4x1.5mm²:

Fourniture et pose de câble type CR1 de deux paires de 2.5mm² pour le raccordement des sirènes, ces

câbles seront posés dans des tubes en PVC à l’extérieur des bâtiments et dans les chemins de câbles à

l’intérieur des bâtiments, pour préserver ces câbles contre les détériorations qui peuvent être causées

par les rongeurs d’une part et pour consolider leur protection mécanique, les câbles seront posés sous

tubes isogris. Dans tous les cas, l’entreprise doit prendre des dispositions particulières en fonction des

influences externes. En particulier, lors d’une pose extérieure non abritée, ces câbles devront être

protégés des intempéries par un passage sous gaine, goulotte ou capot.Les câbles résistants au feu, non

propagateurs de l’incendie et conçus pour continuer d’assurer leur service dans un foyer d’incendie,

selon la norme NF C 32-070; sans halogène et sans composé soufré. En cas d'incendie, ils ne dégagent

qu'un minimum de fumée, les gaz de combustion ont une toxicité réduite et une corrosivité

pratiquement nulle.

L’ensemble de l’ouvrage sera payé au mètre linéaire ainsi défini, fourni, posé et raccordé en ordre de

marche y compris la protection mécanique et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Au prix n°............................................................................................................................1104

PRIX 1105 : Câble C2 -9/10°

Fourniture et pose de câble type C2 de deux paires de 1.5mm² pour le raccordement des détecteur, déclencheurs et indicateurs d’action, ces câbles seront posés dans des tubes en PVC enterrés à l’extérieur des bâtiments et dans les chemins de câbles à l’intérieur des bâtiments, pour préserver ces câbles contre les détériorations qui peuvent être causées par les rongeurs d’une part et pour consolider leur protection mécanique, les câbles seront posés sous tubes isogris. Dans tous les cas, l’entreprise doit prendre des dispositions particulières en fonction des influences externes. En particulier, lors d’une pose extérieure non abritée, ces câbles devront être protégés des intempéries par un passage sous gaine, goulotte ou capot.


Les câbles résistants au feu, non propagateurs de l’incendie et conçus pour continuer d’assurer leur service dans un foyer d’incendie, selon la norme NF C 32-070 ; sans halogène et sans composé soufré. En cas d'incendie, ils ne dégagent qu'un minimum de fumée, les gaz de combustion ont une toxicité réduite et une corrosivité pratiquement nulle.

L’ensemble de l’ouvrage sera payé au mètre linéaire ainsi défini, fourni, posé et raccordé en ordre de

marche y compris la protection mécanique et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Au prix n°............................................................................................................................1105

B- PRECABLAGE INFORMATQIUE a) Objet et généralités :

Le présent devis descriptif des Ouvrages a pour objet de définir les conditions d’exécution de l’ensemble

des travaux du présent lot.

L’entrepreneur du présent lot est tenu de présenter avec son offre une documentation technique

comprenant :

Un Mémoire descriptif de l’ensemble des équipements proposés suivant les articles décrits dans

le présent devis descriptif.

Les Catalogues et documents techniques de l’ensemble des équipements proposés suivant les

articles décrits dans le présent devis descriptif en spécifiant la référence proposée pour chaque

prix.

Les armoires seront de marque de 1 er choix

Les équipements seront de marque de 1 er choix

L’entreprise doit se conformer aux documents techniques joints au présent CPS comprenant les

schémas et plans de principe des installations.

Tout matériel non certifié, proposé par l’entreprise, sera rejeté.

Le Maître d’Ouvrage assistée par la maîtrise d’œuvre se réserve le droit de refuser une marque ou un

type de matériel proposé par l'entreprise s'il considère qu'il n'est pas équivalent au point de vue,

notamment qualité, fiabilité, maintenance et esthétique.

L'Entreprise adjudicataire du présent lot devra présenter, avant toute exécution, les plans

d’implantation de l’ensemble des équipements, les schémas synoptique et les notes de calcul de

dimensionnement des différents équipements pour approbation au Maître d’Ouvrage, à la Maîtrise

d’œuvre et au Bureau de Contrôle.

Tous les détails et plans doivent être établis conformément aux normes et réglementation en vigueur.

Ces documents prévus à la charge de l’entreprise ne doivent en aucun cas modifier ni le descriptif des

ouvrages ni le bordereau de prix du présent lot.

Il ne sera prévu aucune plus-value pour rendre les installations conformes aux normes et règlements en

vigueur et pour la mise en œuvre des installations du présent lot.

Aucune plus-value ne sera acceptée après l'adjudication.

A cet effet, une visite pour constater l’état des lieux et évaluer la masse des travaux à exécuter s’impose.

La fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre de tous les équipements cités dans le présent devis

descriptif, doivent se faire conformément aux normes et règlements en vigueur et en respectant les

Clauses Techniques Particulières du présent marché.

Dans le cas où les installations décrites dans le présent descriptif nécessiteraient l'adjonction d'autres

équipements et appareils pour la mise en service des installations ou pour l’adaptation des équipements

du constructeur proposés, les frais qui seraient engendrés pour la mise en conformité de ces

équipements et appareils aux termes de référence demandés par le Maitre d’ouvrage seront inclus dans

les ouvrages proposés par le soumissionnaire.


Les prix des ouvrages cités ci-dessous comprennent toutes les sujétions nécessaires de fourniture, de

pose, de scellements, de raccordement, d’alimentation, de protection et de mise en service.

L’entrepreneur est tenu de vérifier l’ensemble des documents techniques du présent lot ainsi que la

capacité des armoires informatiques, le nombre et le type des panneaux de brassage, le nombre et le

type des tiroirs optiques, le nombre de paires des rocades téléphoniques, etc. nécessaires pour le

câblage et la mise en œuvre de l’ensembles des prises informatique et téléphonique cités dans le

bordereau des prix et implantés dans les plans. Le coût des équipements supplémentaires nécessaires

pour le raccordement et la mise en œuvre de l’ensemble de ces prises informatiques et téléphonique

seront intégrés dans les prix du présent bordereau des prix. Aucune plus value ne sera accordée à

l’entreprise pour le raccordement et la mise en œuvre de l’ensemble des prises informatiques et

téléphoniques citées dans le bordereau des prix du présent CPS.

Les ouvrages seront livrés en parfait état de fonctionnement, réalisés conformément aux règles de l'art,

aux normes en vigueur et descriptions ci-après.

b) Consistance :

Le système de pré-câblage doit être conforme aux spécifications de la "catégorie 6A" en classe E et

compatibles aux normes ISO/IEC 11801 édition 2008, aux normes européennes de transmission

EN50167-EN50168-EN50169.1801-EN50173-EN50174-EN55022 CEM-EIA/TIA 568A et conformément

aux prescriptions du CPT et aux normes en vigueur.

L’entreprise doit fournir avec son offre les fiches techniques des produits proposés ainsi que les

certificats de conformité délivrées par un laboratoire indépendant mondialement reconnu pour

l’ensemble des équipements cités dans le présent devis descriptif des ouvrages.

La solution proposée par l’entreprise doit contenir des équipements du même fournisseur que

l’ensemble des composants du réseau pour assurer une bonne homogénéité du réseau.

L’entrepreneur doit proposer un système de câblage de catégorie 6 de bout en bout.

LE PRESENT MARCHE COMPRENDRA (LISTE NON EXHAUSTIVE) :

Le réseau de pré- câblage en câbles multipaires écrantées S/FTP CAT.6A-500 MHz ;

Le câblage et rocades optiques multimode ou monomode;

Les rocades multipaires torsadées téléphoniques;

Les baies et armoires de brassages;

Les répartiteurs (armoires ou baies) et leurs accessoires de raccordement ;

Un répartiteur informatique général.

Un répartiteur téléphonique général.

Les coffrets sous répartiteurs

Les panneaux de brassages;

Les tiroirs et jarretières optiques ;

Les connecteurs RJ45 ;

Les prises RJ45 informatiques et téléphoniques;

Le faux plancher ou dalles techniques ;

Et tous les accessoires nécessaires, câblage et mise en œuvre permettant le bon

fonctionnement des réseaux informatiques et téléphoniques.

Tous les éléments de la partie passive doivent être du même constructeur.

Les marques inclues dans l’offre des fournisseurs et retenues au sein de la commission technique ne

peuvent en aucun cas être remplacées par une autre sauf en cas de force majeure.

La solution voix donnée doit être homogène de bout en bout.

Armoires et baies de brassage informatique :


Il s’agit de fourniture, de pose et de raccordement des armoires VDI 19’’ de type métallique avec les

caractéristiques générales suivantes :

Revêtement polyester texturé assurant une excellente tenue à la corrosion, aux agents

chimiques et aux rayures ;

Indice de protection minimum IP 40 - IK 10 suivant CEI 60529;

Porte avant réversible en verre de sécurité permettant la visualisation des équipements de

commande et de contrôle, ouverture à 180°, Fermeture à clef;

Coins de protection pour opération de dépose de la porte ;

Socle intégré hauteur 100mm avec plaque ventilée en partie avant;

Pieds de nivellement réglables de l’intérieur;

Plaques d’entrée de câbles pleines en partie haute (peuvent être remplacées par les plaques ci-

dessous) ; plaques d’entrée de câbles en partie basse à commander séparément;

Porte arrière pleine équipée d’une serrure à clef;

Panneaux latéraux démontables équipés d’une serrure à clef;

Possibilité de l’installation des étriers verticaux;

Système de pivotement permettant une accessibilité totale aux équipements et liaisons aussi

bien par l’avant que par l’arrière;

Plaque amovible pour parties supérieures et inférieures permettant l’arrivée de câbles par le

haut et par le bas ;

Portes réversibles : possibilité d'ouverture à gauche ou à droite;

Tresses de masse pour mise à la terre et à la masse de la baie et équipements qu'elle inclut.

2 Plateaux pour supporter les équipements non rackables;

Livré avec un support horizontal de maintien de câbles;

Lot de visseries et accessoires de fixation;

Un toit avec fentes d'aération et 2 ventilateurs silencieux;

Lot des étiquettes pour prises et panneaux : Adhésives en matière plastiques et référencées

selon le codage prévu par EIA/TIA 606. Les autocollants papiers, les étiquettes en carton, ne

seront acceptés que si leur emplacement prévoie une protection mécanique transparente.

Pochettes porte-documents servant de support de documentation et contiendront toutes les

informations concernant la contenance d'une armoire et l'identification / repérage des 2

extrémités du câblage y compris partant/venant.

Le prix de chaque armoire de brassage doit inclure des équipements intérieurs suivants:

Etriers de maintien verticaux et horizontaux (guide câble);

Bloc d’alimentation 19’’ 230 VAC 8 prises 2P+T;

Bloc d’alimentation 19’’ 230 VAC 6 prises 2P+T + disjoncteur 2x16A;

Bloc 19’’ avec parafoudre et filtre antiparasites;

Ainsi que tous les équipements et accessoires nécessaires conformément aux normes en vigueur et aux

règles de l’art.

Le soumissionnaire détaillera dans son offre le contenu et les quantités exactes de sa proposition pour

cet item.

Lors de l’établissement de son offre, l’entreprise doit inclure dans son dossier technique les notices

techniques du matériel proposé.


Les armoires doivent présenter une réserve vide de 30% (l’entrepreneur doit inclure cette réserve dans

ces prix et prévoir les armoires de tailles nécessaires pour recevoir les éléments du présent lot ainsi que

les switchs des éléments actifs. En cas d’insuffisance dans les dimensions prévus dans le présent cahier

des charges, l’entrepreneur doit inclure dans ces prix unitaires l’extension de ces armoires ou l’ajout

d’autre armoires). La solution proposée doit être complète (pour l’ensemble des prises informatiques et

téléphoniques) conforme aux normes et règlements en vigueur et mise en œuvre selon les règles de

l’art. Aucune plus value ne sera demandé pour assurer cette réserve après adjudication.

Les armoires de brassage seront détaillées de la façon suivante :

PRIX 1106: Coffret informatique 12U

Coffret informatique avec porte en verre de sécurité teinté fumée noire, ouverture à droite ou à

gauche avec angle de 180°, ce coffret est destiné à recevoir l’appareillage informatique et

téléphonique au format 19’,

Usage intérieur dans les locaux techniques et salles informatiques

Fixation murale par vis.

Porte en verre de sécurité teinté fumée noire verrouillable et réversible

Panneaux latéraux amovibles et verrouillables à fixation rapide avec serrure

Perforation à la partie haute et basse pour permettre la ventilation

Revêtement en poudre structurée


Au prix n°...........................................................................................................................1106

PANNEAU DE BRASSAGE 19 » – PORTS RJ45 – CATEGORIE 6A

Il s’agit de fourniture et pose de panneau de brassage modulaire à 24 ou 48 ports RJ45, 1U format 19’’

CAT.6A conforme à la norme ISO 11801 éd.2008 EN 50173 et EIA/TIA 568, pour recevoir des

connecteurs à connexion rapide sans outil avec repérage des contacts par double code couleur 568 A et

B et numéros.

Les adaptateurs munis de cordons sont strictement interdits.

Ces panneaux de brassages doivent satisfaire les fonctions suivantes :

Supporter toutes les applications multimédia image/voix/données à haut débit (ATM, FDDI,

FAST Ethernet, Gigabit Ethernet, etc.).

Avoir la capacité de communiquer à des fréquences supérieures ou égales à 500Mhz.

Disposer d’un câblage universel pour des applications T568A et T568B.

Equipés à l’arrière d’un organisateur de câbles. Ils seront de préférence composés de ports

indépendants, amovibles.

Les câbles seront connectés à partir du premier port en haut à gauche du bandeau et de la gauche vers

la droite. Un guide cordons sera installé entre chaque panneau RJ45.

La couleur des prises ou supports ou étiquettes dépendra de leur utilisation (à titre indicatif) :

Bleu : Distribution horizontale ;

Jaune : Ressources Informatiques ;

Rouge : Vidéo.

Chaque panneau de brassage sera livré et monté dans les armoires 19 » avec tous les accessoires

nécessaires à son intégration (visserie, outils de fixation et étiquetage).




L’ensemble de l’ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement y compris tous

les accessoires de fixation, sera payé à l’unité aux prix suivants :

PRIX 1107 : Panneau de brassage 19 » – 24 ports RJ45 – catégorie 6A


Au prix n°….........................................................................................................................1107

PRIX 1108: Panneau de brassage 19" 48 ports RJ45 - catégorie 6A


Au prix n°............................................................................................................................1108

PRIX 1109 : Câble de distribution catégorie 6A, S/FTP 4 paires :

a) Généralités :

Le système de câblage cuivre sera du type banalisé (pas de distinction entre prise voix et prise données),

l’entrepreneur doit proposer un système de câblage de catégorie 6 de bout en bout.

Il s’agira d’un système de haut débit complet supportant la convergence voix / données, garanti au

moins pour une période de 15 ans.

Le câble 4 paires de distribution horizontale sera de type S/FTP Catégorie 6A, ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1

afin de répondre aux critères de qualité et de performance qui permettront d’assurer le respect de la

garantie ainsi que le fonctionnement du système pendant toute sa durée de vie.

La conception du système ainsi que le trajet défini pour le cheminement des câbles prendront en

compte les limitations définies par le fabricant et ce afin d’optimiser la performance de transmission et

la conformité aux termes de la garantie.

Le câble sera de type 4 paires torsadées en LSZH.

L’entrepreneur remettra à l’administration les documents certifiant les caractéristiques du pré- câblage.

Ainsi, pour chaque prise le fournisseur doit certifier au moins les éléments suivants :

Le type et les caractéristiques des câbles ;

La vitesse de propagation ;

La fréquence ;

Le pinçage ;

Le cross talk ;

L’atténuation ;

La longueur…etc.

Le fournisseur doit fournir un document de synthèse des résultats de la certification, ainsi qu’une

interprétation des résultats et une conclusion.

L’ensemble des composants de la solution proposée doivent être de catégorie 6A compatibles aux

normes ISO/IEC 11801 : éd.2008, EN 50173, EN 50167, EN 50169 et EIA/TIA 568A.

b) Caractéristiques principales :

Supporte les applications Gigabit Ethernet jusqu’à 10Giga

PS NEXT 500MHZ – 31.8dB / PS ELFEX 500MHZ – 198dB

Return loss 500MHZ – 15.2dB

Conforme à l’ISO/IEC 11801 et EN 50288


Conducteur AWG 23

Gaine en PVC

Température de fonctionnement : -20° C à +60° C (plage minimale) ;

Gaine LSZH ;

Performances en accord avec les standards de la catégorie 6A.

c) Longueur maximale des liaisons cuivre :

La longueur totale de câble entre prise RJ45 et le répartiteur sera inférieure à 90 mètres. L’entreprise

prendra toutes dispositions concernant les cheminements afin de respecter cette contrainte.

d) Raccordements panneaux de brassage câbles cuivres :

Les panneaux de brassage doivent être installés dans les répartiteurs pour l’affectation de câbles à

quatre paires torsadées et leur connecteur relatif, par l’intermédiaire de cordons de brassage, vers les

appareils actifs.

Les panneaux de brassage RJ45 seront dimensionnés selon le standard 19 pouces pour permettre leur

installation dans les baies, et seront d’une hauteur maximale de 1U ou 2U. Chaque panneau de brassage

a une structure métallique permettant une fixation sur les montants des baies, racks ou coffrets durable

et interconnectant les masses métalliques

Ils devront pouvoir accueillir 24 connecteurs RJ45 et permettre la mise à la masse automatique de

chaque connecteur.

Les câbles seront amenés par l’arrière du module, les paires garderont leur torsade jusqu’au contact

auto dénudant.

Les panneaux de brassage doivent être fournis avec un support de câble arrière suffisamment éloigné

du panneau pour respecter le rayon de courbure du câble, des encoches en face avant pour recevoir des

icônes de repérages (voix, données ou autre) des ports et un système de repérage par étiquette sur

l’avant et sur l’arrière des panneaux afin de permettre un repérage respectant les exigences de la

Norme ANSI/TIA/EIA–606-A.

Les cordons de brassage sont constitués d’un câble flexible à quatre paires torsadées conforme à la

catégorie 6 afin de supporter des fréquences jusqu’à 500Mhz. Les deux extrémités du câble sont dotées

de connecteurs RJ45 de catégorie identique permettant la connexion complète des quatre paires

associées.

Les caractéristiques doivent être les mêmes que celles du câblage horizontal.

L’ensemble des composants du câblage horizontal cuivre seront « CENTER-TUNED » c’est à dire

parfaitement centrés par rapport aux valeurs limites fixées par la Norme ANSI/TIA/EIA-568-B.2.1 du 20

juin 2002.

Les panneaux passe fils seront dimensionnés pour respecter les rayons de courbures des cordons de

brassage y compris lorsque tous les ports des panneaux de brassages sont utilisés et également pour

être installés sur des structures normalisées 19 pouces.

Les cordons de brassage auront une longueur minimale de 1mètre afin de ne pas générer de problème

de « RETURN LOSS », perte retour due à un affaiblissement insuffisant du signal sortant d’un produit actif

dans ce même cordon.

On fournira des câbles de brassages (1,00 ou 1,50 ou 3mètres) et des câbles de liaison aux équipements

(2,00 à 5,00mètres) dans la proportion de 75% du nombre de prises à installer

Les divers raccordements et repérages, (terres, masses, blindages) devront respecter les règles de l’art

et être exécutés par un personnel qualifié.




L’ensemble de l’ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement suivant les

règles de l’art sera payé au mètre linéaire,

Au prix n°….........................................................................................................................1109

Cordon de brassage et de liaison :

Ils seront conformes à la Norme ISO/IEC 11801-2008 et au standard EIA/TIA 568-B.2-1. Pour ne pas

dégrader la qualité de la liaison et garantir la catégorie 6 du poste de travail jusqu’au serveur ou à

l’élément actif qui le connectera à l’extérieur, il est conseillé de choisir des cordons du même

fournisseur que les autres composants du réseau.

Les cordons doivent respecter tous les standards garantissant la catégorie et la protection contre le

risque d’incendie et ses séquelles (LSOH). Ces câbles seront de la couleur demandée à la commande

pour des besoins de repérage.

On utilisera des cordons de même type pour la téléphonie. Dans le cas ou une catégorisation spécifique

de la téléphonie sera nécessaire, un repérage fort de ces cordons pourra être utilisé (couleur).

Les cordons de brassage seront utilisés pour connecter l’équipement actif aux panneaux de brassage et

les cordons souples de liaison seront utilisés pour connecter le poste de travail à la prise murale. Ils

serviront même à véhiculer les fréquences permises par les câbles de distribution et les panneaux de

brassage.

Ils devront avoir les caractéristiques suivantes :

Il aura les caractéristiques suivantes :

Câble S/FTP.

8 conducteurs en cuivre de 0.51 mm de diamètre isolé, torsadés en 4 paires et recouverts d’une

gaine LSZH

Longueur de 1 m ou 3 m.

Conforme à la catégorie 6A.

Terminé par deux connecteurs S/FTP standards modulaires (RJ45)

Assemblés et moulés en polycarbonate en usine avec des connecteurs RJ45 droits catégorie 6

conformément aux directives ISO/IEC 603.7/classe A ;

Les cordons de brassage seront testés en usine, conditionnés et livrés dans leur emballage d’origine.


règles de l’art sera payé à l’unité comme suit :

PRIX 1110 : Cordon de brassage RJ45, L=1 ML

Au prix n°….........................................................................................................................1110

PRIX 1111: Cordon de liaison souple S/FTP, 4paires, CAT.6A, L= 3ML

Au prix n°............................................................................................................................1111

PRIX 1112: Prises informatique et téléphoniques RJ45

Il s’agit de fourniture, pose et raccordement d'une Prise informatique complète composée de :

A- Connecteur RJ45 certifié Catégorie 6A ayant les caractéristiques suivantes :

Conforme à la norme ISO 11801 ed-2.0 ;

Prise à connexion rapide sans outil ;

Repérage des contacts par double code couleur 568 A/B et numéros ;


Connecteurs avec bornes autodénudants ;

Possibilité de recâblage en cas d’erreur : Jusqu’à 5 fois ;

Arrivée de câbles multidirectionnelle.

B- Face avant 22.5x45 du même fournisseur des autres composants pour garantir le bon

fonctionnement du mécanisme lors de l’insertion du connecteur RJ45.

C- Support 45x45 (couleur au choix de l’architecte)

Le prix comprend en outre le mécanisme, la boite d'encastrement, la plaque, le support et tous les

accessoires nécessaires y compris:

Aiguille de tirage;

Accessoires de raccordement;

Essais et mesures;

Toutes sujétions de fourniture, de pose, raccordement et encastrement.

L’ensemble de l’ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement conformément

aux normes et aux règles de l’art sera payé à l’unité, aux prix suivants :

Au prix n°............................................................................................................................1112

Câblages & connectiques optiques:

a) Généralités:

Les spécifications techniques et les conditions générales de réalisation et de réception s'appliquant aux

fournitures et aux travaux sont données dans les paragraphes qui suivent.

Pour toutes ces prestations l’entrepreneur observera les recommandations ci-dessous:

Les câbles optiques Gigabit Ethernet circuleront entre les bâtiments dans des conduits

souterrains existants ou à fournir et installer.

Le cas échéant les prestataires incluront dans leur offre les travaux de génie civil qui

s'avèreraient nécessaires.

Les trajets et volumes disponibles dans ces conduits souterrains seront à vérifier et à valider en

faisabilité, par l’entrepreneur ;

Le tirage se fera en utilisant des fourreaux existants ou à créer.

La fibre devra être d'un seul tenant, il ne sera pas accepté d'épissure.

Il ne sera vérifié que le câble qui pourra supporter, sans altération mécanique ou optique, sa

traction par tout dispositif mécanique de transport dans les conduits souterrains existants.

Chaque câble optique sera dimensionné par le maître d’ouvrage.

Des fibres supplémentaires devront être également installées afin de répondre aux besoins

futurs et de maintenance.

Chaque brin aura une couleur différente afin de permettre son identification lors du

raccordement.

Les fibres optiques seront connectées sur le site.

Il est indispensable que le type de fibre optique choisi réponde à toutes les contraintes

d’environnement envisageables (présence d’eau nécessitant une étanchéité longitudinale et

radiale, présence de rongeurs, passage en intérieur et/ou extérieur, isolation électrique du câble

optique pour éviter les courants induits entre les bâtiments, etc.).

Le respect des normes de câblage pour fibre optique devra être respecté, notamment la norme

ISO/IEC 11801 édition 2008.

Les fibres devront être repérées à chaque extrémité.


L’entrepreneur doit proposer une solution basée sur de la fibre multi mode 50/125µm.

La connectique sera à base de connecteurs et/ou coupleurs SC et/ou SC/SC simplex ou duplex ou à base

de connecteurs et coupleurs LC.

En plus des tests de puissance, des tests de réflectométrie optique dans les 2 sens de tous les liens sont

exigés. Une trace écrite du graphe Gain (dB) = f (distance) en ml fera partie intégrale du dossier

d'exploitation. L’entrepreneur fournira une documentation sommaire du power mètre et de

réflectométrie qu'il compte utiliser et des échantillons de tests réalisés à l'aide de ces derniers ou un

power mètre et une réflectométrie quelconque sur une de ses références.

L’entrepreneur s’engage que le type de fibre optique et l’ensemble des moyens de connexion proposé

répond bien aux fonctionnalités souhaités et tient compte des contraintes techniques notamment les

distances entre les armoires.



PRIX 1113: Tiroir optique 1U - 19"- multi mode 6 ports :

Il s’agit d’un tiroir optique modulaire pouvant abriter des modules SC ou LC. Il permet un large choix de

médias et connectique optique et une grande possibilité d’extension et d’ouverture sur les technologies

avenirs par sa modularité.

Les connecteurs seront montés sur site directement sur les extrémités de fibres dans les tiroirs optiques

(épissure proscrite) prévus au présent marché.

Caractéristiques principales :

Largeur 19’’, profondeur 220mm, hauteur 1 U;

Haute densité d’intégration jusqu’à 12 ports en SC et 24 ports en LC.

Glissant vers l’avant pour permettre une maintenance aisée (sans démontage complet du tiroir).

Livré avec presse étoupes (diamètre 6 à 14mm);

Intégrant une cassette de lovage, pour raccordement des fibres multimode ou monomode.

Connecteurs optiques SC ou /et LC avec Perte d'insertion : < 0,3 dB et Perte pour 500 cycles : <

0,1 dB.

Garni d’accessoire de gestions interne et de fixations.

Chaque tiroir optique sera muni d’un guide cordon.

Les tiroirs otiques seront totalement équipés 6 ports côté répartiteur général et partiellement équipés

côté sous répartiteurs 6 ports

Le tiroir optique installé dans les armoires informatiques sera un tiroir grade (spécification 6 fibres)

optique équipé 6 ports, coulissant conformes aux normes internationales ISO 11801. Il devra être équipé

des différents coupleurs (SC/LC/MTRG selon la nécessité de l’installation), d’un passe câble, d’une

presse en PVC, d’un dérouleur optique afin de permettre la canalisation de la fibre dénudée vers le port

d’affectation. Chaque tiroir optique aura une capacité maximale permise de 24 brins tous connectés.

L’ensemble de l’ouvrage y compris pose, fixations, jarretières, connecteurs, adaptateurs, guide cordons

et toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement suivant les règles de l’art payé à l'unité de

l’ensemble aux prix suivants :

Au prix n°............................................................................................................................1113

PRIX 1114: Câble à fibres optiques multi modes (50/125µM)


Fourniture, pose et raccordement d’un câble pour usage intérieur/extérieur, structure libre, retardateur

de flamme, protection en fibre de verres pour l'interconnexion des sous répartiteurs au répartiteur

général.

La fibre optique proposée doit être du type Multi mode supportant des grandes vitesses de transmission

des données (10GBits/s) exempts de bruit, de distorsion ou d'interférences et permettant ainsi

l'élimination des problèmes liés aux circuits de masse, aux perturbations électromagnétiques, aux

perturbations radioélectriques et à la foudre, tout en améliorant les caractéristiques de distance et de

largeur de bande. Elle est utilisée comme élément principal d'un câblage de distribution dans les

systèmes de données ou de télécommunications à fibre optique.

Tous les brins devront être connectés au niveau du tiroir optique.

Il aura les caractéristiques physiques principales suivantes :

Type de fibre : 50/125µ conforme aux spécifications de l’EN60793-2-50 ;

Nombre de fibres : 12

Diamètre du cœur : 50 3µ

Atténuation : 3,5 dB pour 850 nm et 1 dB pour 1300 nm (à titre indicatif)

Bande passante : > 500 Mhz/Km pour 1300 nm (à titre indicatif)

Gaine: retardatrice de flamme et libre d'halogène (LSZH)

Température de fonctionnement : -10 à +60° C (plage minimale)

Couleur de fibres : compatible EIA/TIA

Pour le passage extérieur, la fibre optique doit être de type anti-rongeur et armé métallique.


règles de l’art sera payé au mètre linéaire.

Au prix n°............................................................................................................................1114

PRIX 1115: Jarretière optique:

Les Jarretières optiques Multicodes de 2 m permettront de réaliser les liaisons à l'intérieur des

répartiteurs entre les arrivées actives et les départs passifs. Ils seront également certifiés ISO 11801 et

fournis dans leur emballage d'origine donc confectionnés par des machines spécialisées, avec des

caractéristiques principales suivantes :

LSZH

SC/SC, multimode 62,5 /125

Longueur 3ml

Perte d’insertion < 0,4dB

Perte pour 500 cycles < 0,1dB

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche sera payé à l’unité

Au prix n°...........................................................................................................................1115

Commutateurs 24 et 48 ports POE 10/100/1000

Le commutateur sera de marque mondialement reconnu (même marque que le fédérateur) disposant

au minimum des caractéristiques suivantes et répondre à la configuration suivante :

Architecture non bloquante à débit optimal

Mode de transfert en full/half duplex pour chaque port

IEEE 802,3x flow control pour le mode full-duplex

Backpressure flow control pour le mode full-duplex


Méthode store-and-forward switching

Jusqu’à 8000 adresses MAC configurables

Prise électrique interne : 100-240VAC, 10Watts max, Diagnostic LEDS : Power

Link/activity, 100Mbps

Dimensions : format19“, 1u, Température de fonctionnement : environnement bureau (0°45°)

Humidité relative de fonctionnement :10% 85%

Supportant le protocole TACACS+ et le protocole ISL, VTP et CDP

Accès sécurisé avancé

Fonctionnalités de qualité de service (QoS) avancées (gestion des priorités, filtrage…)

Prise en charge flexible d’une alimentation électrique par câble Ethernet (PoE)

Traitement à la vitesse du câble pour Ipv4/Ipv6

Prise en charge complète des applications unicast et multicast, telles que la voix sur IP et la

collaboration vidéo

Respect de la directive sur la limitation de l’utilisation de substances dangereuses dans les

équipements électriques et électroniques « RoHS »

Marque mondialement connue (de 1 er choix)

Boitier Rackable et stackable 19’’.

24 ou 48 ports 10/100/1000 BaseT PoE.

2 ports Gigabit SFP+ supportant le 10 Gigabit (fourni avec 1 ports)

Capacité de commutation totale : au minimum 40 GBPS non blocking.

Commutation Niveau 2 / Niveau 3 de 24 MPPS minimum par switch.

POE (Power over Ethernet) 802.3af.

Support des applications « Triple Play » voix, données et vidéo

Empilable (jusqu’à 8 commutateurs par pile). Les modules ainsi que les câbles de stack doivent

être intégrés dans l’offre.

Modules extractibles à chaud alimentation.

ROUTAGE niveau 3

Routage IP

Routage statique

RIP v1 et v2

OSPF v2

BGP v4

ISIS

Multicast

Surveillance du trafic IGMP v1, v2 et v3

PIM-SM

PIM-DM

DVMRP

Protocoles (Ipv4) – Protocole reseau

Pile TCP/IP

ARP

Relais DHCP


Relais UDP generique par VLA

VRRP v2

Module SFP+ :

Les modules de SFP doivent être du même constructeur des Switch et doivent être certifiés conforme et

d’origine par le constructeur

L’ensemble de l’ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement conformément

aux normes et aux règles de l’art sera payé à l’unité, aux prix suivants :

PRIX 1116 : Commutateur 24 ports

Au prix n°….........................................................................................................................1116

PRIX 1117 : Commutateur 48 ports

Au prix n°….........................................................................................................................1117

PRIX 1118 : Routeur

Fourniture, pose, fixation et mise en service d’un routeur ayant les caractéristiques suivantes :

Rackable en format 2U

Equipé de 3 ports Gigabit Ethernet

Equipé de 2 ports USB

Equipé d’un adaptateur pour modules de service de génération précédente

Equipé de deux adaptateurs pour modules PVDM de génération précédente avec un module

PVDM de 16 canaux

Contient des emplacements modulaires : Un pour module de service, Quatre pour interfaces

EHWIC et Deux pour modules PVDM de numérisation de la voix.

L’emplacement pour module de service doit offrir un débit de 4 Gbps vers le processeur central

de routage.

L’emplacement pour interfaces EHWIC doit offrir un débit de 1.6 Gbps vers le processeur central

de routage.

Protocoles de routage activés : RIP, EIGRP et OSPF

Licence pour Support de la voix et des cartes Voix

Cryptages activés : 3DES et AES

Equipé d’une carte matérielle d’accélération cryptographique

Support des protocoles ISL, VTP, CDP et HSRP.


règles de l’art sera payé à l’ensemble

Au prix n°….........................................................................................................................1118

PRIX 1119: Switch châssis fédérateur modulaire :

Le matériel actif doit être de marque de 1 er choix mondialement reconnu disposant au minimum des

caractéristiques suivantes et répondre à la configuration suivante :

une commutation haute densité et haute capacité,

une commutation/un routage intelligent à la vitesse du câble,


une commutation continue intelligente,

un transfert de tous les paquets à la vitesse du câble,

Temps de démarrage à froid : 20 s environ ;

Alimentations redondantes : en mode partage de charge N+1 ;

Insertion / extraction à chaud de tous les éléments (CMM, NI, alimentations, ventilateurs) ;

Gestion de l’alimentation électrique : alimentation des cartes insérées à chaud uniquement si la

puissance électrique nécessaire est disponible ;

Modification de la configuration logicielle et chargement de nouvelles fonctions sans

redémarrage ;

Agrégation de liens (OmniChannel ou 802.3ad) se trouvant sur des modules distincts ;

« Smart Continuous Switching » : la commutation (niveau 2 et 3) continue pendant le

basculement de CMM ;

Gestion distribuée du Spanning Tree permettant de conserver les informations pendant le

basculement de CMM ;

Support des applications « Triple Play » voix, données et vidéo

Support du protocole VRRP

10 slots minimum (8 pour les modules d’interfaces et 2 pour les CMM).

48 ports 10/100/1000

12 ports FO 10Go

Support de : IEE 802.1x, Liste de control d’Acces, uRPF

Support des protocoles IEEE 802.1Q, ISL, DTP, VTP, IEEE 802.3s, IEEE 802.3w et 802.3ad

Support de : Sécurité de ports, Inspection DAI, IP Source Guard

Support de : Multicast au niveau matériel IGMP V.1, 2 et 3, MLD, Protocol HSRP

Support de protocoles de routage statique et dynamique tels que RIP, RIP2, EIGRP

Support de SNMP, RMON, Telnet, SSH et autres

Commutation multicouche aux niveaux 2, 3 et 4

Matrice de commutation : Min 280Gbps et performance d’au moins 110mpps

SDRAM : 512Mb min

Support de 55 000 adresses mac en unicast

Support d’agrégation des liens: jusqu'à 16Gbps

Equipé de ports gigabit 10/100/1000BaseT et /ou 1000BaseSX répondant au besoin

Ayant une alimentation redondante


règles de l’art sera payé à l’ensemble

Au prix n°............................................................................................................................1119

C- TELEPHONIE Le système de téléphonie sera de la marque mondialement connue (de 1 er choix)

Le soumissionnaire doit fournir une attestation du constructeur.

PRIX 1120: Autocommutateur IP


La plate-forme proposée doit être une véritable solution de communication fonctionnant en technologie

« Full-IP » extrêmement compacte, et intégrer un maximum de fonctionnalités (musique d’attente, pré

décroché, SVI, messagerie unifiée, conférence, bureau mobile etc…) et doit être homogène avec la

solution de switching (du même constructeur).

La solution devra être basée uniquement sur une technologie pure IP, aucune technologie de cœur

numérique ou hybride ne sera acceptée.

Le système doit utiliser un cœur IP commuté hautement évolutif et fournir des fonctions de

commutation, de routage et de contrôle d’appels fiables et robustes mettant à profit la puissance de la

technologie IP – tout en permettant d’accéder au réseau téléphonique commuté public (RTPC) grâce à la

technologie du multiplexage temporel (TDM).

Le client insiste sur l’importance de l’homogénéité de la solution. Le système doit être uniforme et ne

pas présenter de disparités fortes (version logicielle du serveur d’appels, gestion des licences, gestion de

réseau, capacité, fonctionnalités).

A minimum, le logiciel de serveur d’appel doit pouvoir :

Etre basé sur un système d’exploitation Linux.

Gérer jusqu’à 500 utilisateurs.

Garantir la compatibilité avec le protocole de codage de la voix sur IP afin d’assurer

l’interopérabilité des équipements. Les protocoles H323 et H345 ne sont pas requis.

Supporter le protocole SIP pour l’accueil de postes tiers et le raccord aux réseaux opérateurs

(Trunking SIP).

Conférences audio had-hoc jusqu’à 8 participants (maximum 64 participants au total).

Intégrer un système de musique d’attente personnalisable qui sera diffusée aux interlocuteurs

lorsqu’un appel est transféré ou mis en garde.

Supporter la fonctionnalité multi-sociétés. Les musiques d’attente devront pouvoir être

téléchargée directement, sans conversion préalable, au format WAV.

Intégrer nativement la messagerie vocale unifiée (Forward SMTP) pour chaque utilisateur. Le

candidat détaillera les modalités de modification de cette musique d’attente. D’autre part,

l’offre devra inclure un premier enregistrement studio (avec une musique libre de droit).

Intégrer un annuaire téléphonique qui permettra :

o L’affichage du nom du correspondant sur l’ensemble des terminaux lorsque celui-ci est

renseigné dans l’annuaire

o La possibilité de rechercher un correspondant (mode T9) et d’émettre un appel depuis

l’ensemble des terminaux

Assurer la distribution des appels et des connexions pour les communications intersites et intra-

sites (commutations directes entre postes distants, fonction de SRTP directe des postes IP,

etc...).

Gérer les Classes de Services et les classes de Restriction des postes IP.

Intégrer un portail web de configuration (Administrateur, Utilisateur, Gestionnaire de groupe)

permettant facilement d’ajouter, de supprimer, de modifier un ou des utilisateurs.

Intégrer de base la fonction de bureau mobile (HotDesk).

Prendre en compte des mécanismes de qualité de service (QoS) pour le transport de la voix et

des données (Call Admission Control intégré).

Intégrer la fonctionnalité de LCR (Least Cost Routing).

Supporter les protocoles de compression G711 et G729.


Utiliser un serveur DHCP intégré et un serveur FTP au besoin. Il doit être possible de désactiver

cette fonctionnalité lorsque les ressources sont disponibles sur le réseau d’entreprise.

Supporter le protocole d’authentification 802.1x.

Support du protocole de compression T.38.

La génération des tickets de taxation SMDR.

Gérer la sélection Directe à l’Arrivée (SDA).

Supporter le DISA (Direct In System Access).

Intégrer une table de routage des appels (Automatic Route Selection – ARS).

Autoriser le forçage réseau privé.

Autoriser la sortie de proximité.

Intégrer la fonction d’ACD (Automatic Call Distribution).

Intégrer un Serveur Vocal Interactif basique (SVI).

Le soumissionnaire détaillera l’ensemble des fonctionnalités disponibles au niveau de la plateforme

téléphonique qu’il propose.

Les postes doivent être de la marque que les serveurs de Communications (IPBX)

Les capacités d’évolution, notamment en nombre de postes IP devront être clairement explicitées par

les candidats.

Il précisera également quelles sont les fonctionnalités incluses de base dans sa proposition et celles qui

sont soumises à licence logicielle.

Le dimensionnement de l’IPBX est le suivant :

Licences pour 220 postes IP;

Postes TDM 10 environ

La messagerie Vocale ;

3 ports E1;

16 ports FXO ;

Port Ethernet.

Rackable 19’’

Minimum 3 U

Port de maintenance

Nombre d’appels traités par heure jusqu’à 10000

Fond de panier

Panneau de connexions E/S

Sources d’alimentation CA/CC remplaçables par l’utilisateur

Licences nécessaires pour taxation et module de surveillance

Batterie pour une autonomie de 2H00

Les protocoles supportés, notamment au niveau du codage de la voix (G711, G729) et de leur loi de

sélection, devront être clairement indiqués.

En option, la solution choisie devra obligatoirement permettre d’évoluer dans le futur vers une gamme

complète d’applications

Les ports de maintenance et de gestion, les indications d’alarme et le protocole de gestion de réseau

SNMP doivent également faire partie intégrante de la solution.


Le candidat détaillera dans son offre les lois de codage qu'il compte utiliser afin de convertir les

signaux analogiques (fax, modem…) ou numériques (RNIS) en paquets IP. Ces paquets sont transmis

via des codes (régis selon les lois de codage) selon le protocole SIP ou protocole propriétaire.

Les passerelles seront en double attachement au réseau et en supporteront même temps le

chiffrement de la signalisation et de la voix.


Au prix n°..................................................................................................................1120

PRIX 1121 : Poste operateur IP

La console disposera d’un écran rétro-éclairé facile à lire, à positions multiples de touches de fonction

fixes pour les fonctions les plus communes de l’opérateur, ainsi que de touches programmables pour

des fonctionnalités associées à des situations spécifiques.

La console devra intégrer au minimum un affichage d’un total de huit lignes, huit appels en attente, et

deux casques d’écoute

Les fonctionnalités comprennent notamment :

Un écran basculant très visible à quatre lignes et 80 caractères, affichant la date, l’heure,

l’information relative à l’état de l’appel, la ligne de l’appel et les appels en attente

touches de fonction fixes dédiées à des activités de base et avancées de traitement des appels

touches programmables qui contrôlent l’accès aux fonctionnalités de l’opérateur par le biais de

touches dynamiques d’état des appels

Deux casques / combinés intégrés

48 touches programmables extensibles à 96

Les fonctions intégrées du casque sans fil de tierces parties incluent : décrocher, annuler,

commandes audio et mode formation


Au prix n°…..................................................................................................................1121

Nota :Tous les postes téléphoniques doivent être équipés de base pour permettre un raccordement sur

les prises terminales RJ45 sans équipements d’adaptation supplémentaires.

PRIX 1122 : Poste téléphonique IP type 1

Il s’agit de fourniture, de pose et de raccordement et mise en service de poste téléphonique IP ayant au

minimum les caractéristiques suivantes :

Ecran tactile couleur 5 pouces minimum ; rétro-éclairé (avec atténuation automatique)

Touches programmables ;

Sortie audio : combiné casque et haut parleur ;

Interface RJ45 Gigabit ;

Bluetooth ;

PoE.

Indication visuelle des appels entrants

Indication de message en attente

Réglage du volume / de la sonnerie


Plusieurs options d’alimentation (compatible 802.3af)

Compatible ADA (combiné HAC)


Au prix n°….........................................................................................................................1122




o Ecran VGA couleur 3.5 pouces minimum ;

o 10 touches programmables ;

o Sortie audio : combiné casque et haut parleur ;

o Interface RJ45 Gigabit ;

o Bluetooth ;

o PoE.


Au prix n°…....................................................................................................................1123




o Ecran afficheur

o 6 touches programmables.

o Indicateur LED d’appel en attente.

o Sortie audio : combiné casque et haut parleur.

o Numérique


Au prix n°….........................................................................................................................1124

D- EQUIPEMENTS WI-FI

PRIX 1125 : Raccordement et câblage téléphonique au réseau IAM

L’entreprise a à sa charge, le raccordement du répartiteur général assurant le raccordement de toutes

les lignes intérieures et extérieures sur l’autocommutateur d’une part et sur le réseau téléphonique

commuté de Maroc Télécom d’autre part.

Fournitures, pose et raccordement de l’ensemble des câbles téléphoniques multi paires (56 paires

minimum) de type homologué nécessaires au raccordement de l’installation jusqu’à la chambre ou

regard le plus proche du site (point à confirmer par le distributeur Maroc Télécom), avec une réserve de

20% minimum pour les besoins autres que les lignes desservant l’autocommutateur (fax, lignes

spécialisées, etc.),

Fournitures, pose et raccordement de toutes les réglettes nécessaires au raccordement de l’installation.

Fournitures, pose et raccordement de tous les accessoires de pose et de raccordement.

Les câbles doivent respecter le code de couleur ISO/IEC.


Faible propagation de fumée en accord avec la norme IEC 601034

Retardateur de flamme en accord avec la norme IEC 60332-1

Libre de gaz halogène en accord avec la norme IEC 60754-1

Les liaisons entre le répartiteur général téléphonique et l’armoire de brassage à réaliser dans les règles

de l’art.

Les câbles reliant l’arrivée des lignes de l’opérateur télécom au répartiteur général de l’installation

devront être du type souple LY 6/10 ou équivalent et conforme aux normes et aux standards en vigueur,

et devront être soumis auparavant à l’acceptation de l’administration .

Les travaux objet du présent prix comprennent entre autres :

Le raccordement au réseau de l’opérateur télécom

Toutes les démarches auprès des services concernés de télécom,

Les travaux de terrassement et de génie civil suivant les recommandations télécom

L’entreprise doit établir ses plans d’exécution et les approuver par le distributeur avant d’entamer les

travaux.

L’ouvrage payé à l’ensemble : tranchées, câbles multipaires, regards et chambres de tirage, dives

accessoires de raccordement y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement et de

mise en œuvre conformément au plan établi par l’entrepreneur du présent lot et approuvé par le

distributeur,

Au prix n°…........................................................................................................................1125

PRIX 1126 : Rocades téléphoniques 15 paires :

Il s’agit de fourniture et pose de câble de distribution téléphone, compatible aux normes ISO/IEC IS

11801, EN 50173, EN 50167, EN 50169 et EIA/TIA 568A ayant les Caractéristiques principales suivantes :

Impédance 100 Ohms ;

Code couleur ISO/IEC ;

Température de fonctionnement : -20° C à +60° C (plage minimale) ;

Gaine LSZH.

L’ensemble de l’ouvrage, y compris les boites et les répartiteurs de raccordement pour l’ensemble des

paires et un fonctionnement normal et toutes sujétions de fourniture, pose, raccordement et mise en

service conformément aux normes en vigueur et suivant les règles de l’art sera payé au mètre linéaire.

Au prix n°……………………………………………………………………………………………………....................1126

PRIX 1127: Rocade téléphonique 7 paires :

L’ensemble de l’ouvrage, y compris les boites et les répartiteurs de raccordement pour l’ensemble des

paires et un fonctionnement normal et toutes sujétions de fourniture, pose, raccordement et mise en

service conformément aux normes en vigueur et suivant les règles de l’art sera payé au mètre linéaire.

Au prix n°..........................................................................................................................1127


CHAPITRE IV : BORDEREAU D’APPROVISIONNEMENTS

Ces prix serviront de base pour le règlement anticipé de l’entreprise en cas de résiliation et aux versements

d’acomptes approvisionnements. Ces acomptes seront des 4/5 de la valeur des matériaux approvisionnés.

L’entrepreneur ne pourra prétendre au bénéfice de ces acomptes tant que les approvisionnements ne

dépasseront pas la limite reconnue pour la marche normale des travaux.

Ces prix comprennent, entre autre, les prix des matériaux les taxes et impôts, les frais de manutention,

transport et frais généraux.

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de modifier les prix unitaires des approvisionnements proposés par

l’entrepreneur au cas ou il jugera qu’ils sont exagérés.

N° DÉSIGNATION DES MATÉRIAUX U PU DH T.T.C

En chiffre

PU DH T.T.C

En lettre

1 Ciment classe CPJ 45/ CPJ 35

La tonne

T

2 Acier HLE Le kilogramme

Kg

3 Gravette

Le mètre cube

M3

4 Briques creuses 8 trous

unité

U

5 Sable de mer ou de oued Le mètre cube

M3

6 Agglos de 20

unité

U

7 Bitume d’étanchéité

La tonne

T

8 Feutre 36S L’unité de rouleau

U

9 Carreaux ceramiques

Le mètre carré

M2

10 Cadres en bois

Le mètre linéaire

Ml

11 Ouvrant de porte unité

U

12 Porte en Aluminium

unité

U

13 Chute en PVC 100 ou 80 Le mètre linéaire

Ml

14 W-C à l’anglaise

L’unité

U

15 Lavabo

L’unité

U


N° DÉSIGNATION DES MATÉRIAUX U PU DH T.T.C

En chiffre

PU DH T.T.C

En lettre

16 Climatiseur split système

L’unité

U

17 Tuyauterie PPR

Le mètre linéaire

Ml

18 Tuyauterie polyéthylène

Le mètre linéaire

Ml

19 Câbles électriques

Le mètre linéaire

Ml

20 Prise de courant ou interrupteur S.A ou V.V.

avec boîtier

L’unité

U

21 Plafonnier L’unité

U

22 Tube isorange de 11 à 21 mm

T.V et téléphone Ŕ Lumière

Le mètre linéaire

Ml

23 Peinture vinylique

La tonne

T

24 Peinture glycérophtalique

La tonne

T


CHAPITREV :BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
