Cps Signe Ctre Conference Ao 01-Pr-15

ROYAUME DU MAROC

MAITRE DOUVRAGE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPRIEUR,

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ET DE LA FORMATION DES CADRES _______________________________________________________________________________

UNIVERSIT HASSAN 1ER

SETTAT

MAITRE DOUVRAGE DELEGUE MINISTRE DE LQUIPEMENT,

DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE ______________________________________________________________________________________________

DIRECTION DES QUIPEMENTS PUBLICS RABAT

APPEL DOFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX

(SEANCE PUBLIQUE)

N 01/PR/2015 DU 22/01/2015

TRAVAUX DE CONSTRUCTION

DU CENTRE DES CONFERENCES DE L'UNIVERSITE HASSAN IER

DE SETTAT EN LOT UNIQUE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPCIALES

ROYAUME DU MAROC

MAITRE DOUVRAGE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPRIEUR,

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ET DE LA FORMATION DES CADRES _______________________________________________________________________________

UNIVERSIT HASSAN 1ER

SETTAT

MAITRE DOUVRAGE DELEGUE MINISTRE DE LQUIPEMENT,

DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE ______________________________________________________________________________________________

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

RABAT

MARCHE N.

TRAVAUX DE CONSTRUCTION

DU CENTRE DES CONFRENCES DE LUNIVERSITE HASSAN 1ER DE SETTAT EN LOT UNIQUE

Appel doffre ouvert sur offre de Prix en sance publique en vertu de lalina 2 1 de larticle 16 et

lalina 3 3 de larticle 17 du rglement relatif aux conditions et formes de passation des marchs

pour le compte de lUniversit Hassan Ier (Settat) ainsi que certaines rgles relatives leur gestion

et leur contrle (tel quadopt par le conseil de lUniversit lors de sa runion du 12 Fvrier 2013,

et vis par le ministre de lconomie et des finances le 16 Juin 2014).

ENTRE :

Le Prsident de lUniversit Hassan 1er Settat,

Dsigne ci-aprs par le Matre dOuvrage ou lAdministration

D'UNE PART

ET :

Monsieur ..........................................................................................................................................

Agissant au nom et pour le compte de : .............................................................................................

Au capital de .............................................................................................................................. Dhs

Inscrit au registre de commerce de :sous le n: .................

Affili la Caisse Nationale de Scurit Sociale sous le n : .............................................................

Titulaire d'un compte bancaire n : ....................................................................................................

Ouvert ............................................................................................................................................

Faisant lection de domicile au : .......................................................................................................

Patente n : . N dI.Fiscale : ................................

En vertu des pouvoirs qui lui sont confrs, dsign ci-aprs par lEntrepreneur .

DAUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

et dernire

SOMMAIRE

SOMMAIRE................................................................................................................................................................................. 1

CHAPITRE I :CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ............................................................... 3 ARTICLE 1

ER : OBJET DE LAPPEL DOFFRES ....................................................................................................................................... 3

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DES TRAVAUX ......................................................................................................................................... 3 ARTICLE 4 : MODE DE PASSATION DE LAPPEL DOFFRES.............................................................................................................. 3 ARTICLE 5 : PICES CONSTITUTIVES DU MARCHE ........................................................................................................................... 4 ARTICLE 6 : PICES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE ................................................... 4 ARTICLE 7 : DOCUMENTS GNRAUX TEXTES SPCIAUX........................................................................................................... 4 ARTICLE 8 : VALIDIT DU MARCHE DELAI DE NOTIFICATION DE LAPPROBATION ............................................................ 5 ARTICLE 9 : MAITRE DOUVRAGE ET MAITRE DOUVRAGE DELEGUE : ...................................................................................... 6 ARTICLE 10 : DROITS DE TIMBRE ET DENREGISTREMENT ............................................................................................................ 6 ARTICLE 11 : DLAI DEXCUTION CAS DE FORCE MAJEURE PNALITS............................................................................ 6 ARTICLE 12 : COMMUNICATIONS .......................................................................................................................................................... 7 ARTICLE 13 : ORDRES DE SERVICE INSTRUCTIONS ....................................................................................................................... 7 ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENTS .......................................................................................................................................................... 7 ARTICLE 15 : RETENUE DE GARANTIE ................................................................................................................................................. 7 ARTICLE 16 : NANTISSEMENT ................................................................................................................................................................ 8 ARTICLE 17 : DOMICILE DE LENTREPRENEUR .................................................................................................................................. 8 ARTICLE 18 : PRSENCE DE LENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX ....................................................................... 8 ARTICLE 19 : QUALIFICATION DU PERSONNEL DE LENTREPRISE ............................................................................................... 8 ARTICLE 20 : MAIN DUVRE ................................................................................................................................................................. 8 ARTICLE 21 : CONTROLE DES TRAVAUX ............................................................................................................................................. 9 ARTICLE 22 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE.............................................................................................................................. 9 ARTICLE 23 : OBLIGATIONS DIVERSES DE LENTREPRENEUR ..................................................................................................... 10 ARTICLE 24 : DOCUMENTS FOURNIS PAR LENREPRISE ................................................................................................................ 13 ARTICLE 25 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE ..................................................................................................................... 14 ARTICLE 26 : MALFACONS .................................................................................................................................................................... 14 ARTICLE 27 : COMMENCEMENT DES TRAVAUX .............................................................................................................................. 14 ARTICLE 28 : ORGANISATION DU CHANTIER ................................................................................................................................... 14 ARTICLE 29 : LIAISON ENTRE LA MAITRISE DUVRE ET LENTREPRENEUR ......................................................................... 14 ARTICLE 30 : INSTALLATIONS DE CHANTIER................................................................................................................................... 15 ARTICLE 31 : PLANNING DEXECUTION DES TRAVAUX ................................................................................................................ 15 ARTICLE 32 : FRAIS DETUDES ET DEDITION .................................................................................................................................. 17 ARTICLE 33 : SOUS-TRAITANCE ........................................................................................................................................................... 17 ARTICLE 34 : CESSION DU MARCHE .................................................................................................................................................... 17 ARTICLE 35 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN UVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS ......................................................... 17 ARTICLE 36 : REUNIONS DE CHANTIER.............................................................................................................................................. 18 ARTICLE 37 : DOCUMENTS DEXECUTION ........................................................................................................................................ 18 ARTICLE 38 : AJOURNEMENT DES TRAVAUX ................................................................................................................................... 18 ARTICLE 39 : CESSATION DES TRAVAUX .......................................................................................................................................... 18 ARTICLE 40 : CARACTERES DES PRIX................................................................................................................................................. 18 ARTICLE 41 : SOUS DETAIL DES PRIX ................................................................................................................................................. 19 ARTICLE 42 : TAXES ................................................................................................................................................................................ 20 ARTICLE 43 : VARIATION DES PRIX .................................................................................................................................................... 20 ARTICLE 44 : CARACTERE DU MARCHE REGLEMENT DES TRAVAUX .................................................................................... 20 ARTICLE 45 : PRIX DES OUVRAGES OU TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES .................................................................................... 21 ARTICLE 46 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ................................................................ 21 ARTICLE 47 : CHANGEMENT DANS LES DIVERSES NATURES DOUVRAGES ............................................................................ 21 ARTICLE 48 : ATTACHEMENTS SITUATIONS ET RELEVES .......................................................................................................... 21 ARTICLE 49 : DECOMPTES PROVISOIRES ........................................................................................................................................... 21 ARTICLE 50 : APPROVISIONNEMENTS ................................................................................................................................................ 21 ARTICLE 51 : DCOMPTE GENERAL ET DFINITIF .......................................................................................................................... 21 ARTICLE 52 : ESSAI ET CONTROLE DES MATRIAUX ET MATRIELS ........................................................................................ 21 ARTICLE 53 : NETTOYAGE DU CHANTIER ......................................................................................................................................... 21 ARTICLE 54 : NETTOYAGE APRES RECEPTION PROVISOIRE ......................................................................................................... 21 ARTICLE 55 : RECEPTION PROVISOIRE ............................................................................................................................................... 22 ARTICLE 56 : PLANS DE RECOLLEMENT ............................................................................................................................................ 22 ARTICLE 57 : GARANTIES CONTRACTUELLES ................................................................................................................................. 22 ARTICLE 58 : RECEPTION DEFINITIVE ................................................................................................................................................ 23 ARTICLE 59 : RESPONSABILITE APRES LA RECEPTION DEFINITIVE ........................................................................................... 23 ARTICLE 60 : MESURES COERCITIVES ................................................................................................................................................ 23 ARTICLE 61 : RSILIATION .................................................................................................................................................................... 23 ARTICLE 62 : LITIGES .............................................................................................................................................................................. 23 ARTICLE 63 : DISPOSITIONS GNRALES .......................................................................................................................................... 23

CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ......................................................................................... 24 1 - TERRASSEMENT GROS-UVRES .................................................................................................................................................... 24 2 - TANCHIT ....................................................................................................................................................................................... 32 3 - REVTEMENTS ................................................................................................................................................................................... 33 4 - PEINTURE ............................................................................................................................................................................................. 34

et dernire

6 - FAUX PLAFOND .................................................................................................................................................................................. 35 7 - MENUISERIES ...................................................................................................................................................................................... 41 8 -PLOMBERIE SANITAIRE- PROTECTION INCENDIE ...................................................................................................................... 53 9 -CLIMATISATION- DSENFUMAGE .................................................................................................................................................. 65 10 -LECTRICIT - LUSTRERIE - TLPHONE - DTECTION INCENDIE....................................................................................... 69 11 COURANTS FAIBLES ....................................................................................................................................................................... 88

CHAPITRE III : DESCRIPTION DES OUVRAGES ET MODE DE REGLEMENT ............................................................. 94 100 - GROS UVRES ................................................................................................................................................................................ 94 200 - TANCHEITE ................................................................................................................................................................................. 104 300 REVETEMENT ............................................................................................................................................................................... 107 400 - FAUX PLAFOND ............................................................................................................................................................................ 111 500 PEINTURE ...................................................................................................................................................................................... 112 600 - MENUISERIE .................................................................................................................................................................................. 114 700 - AMENAGEMENT EXTERIEUR .................................................................................................................................................... 131 800 - PLOMBERIE SANITAIRE- PROTECTION INCENDIE................................................................................................................ 143 900 - CLIMATISATION VENTILATION DSENFUMAGE............................................................................................................ 151 1000 - LECTRICIT ............................................................................................................................................................................... 168 1100 COURANTS FAIBLES .................................................................................................................................................................. 195

CHAPITRE IV :BORDEREAU DAPPROVISIONNEMENTS ............................................................................................. 219

CHAPITREV :BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF .......................................................................................... 221

et dernire

CHAPITRE I :CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

ARTICLE 1ER

: OBJET DE LAPPEL DOFFRES

Le prsent appel doffres a pour objet :

Travaux de Construction du Centre des Confrences de lUniversit Hassan 1er de Settat en Lot Unique.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DU PROJET

Le projet est situ au campus universitaire de Settat, dune surface hors uvres denviron 2160m et, titre

indicatif, il comprend en plus de des amnagements extrieurs :

Salle de Confrence

(RDC + 1 tage)

1 Hall et Rception Accueil ;

1 Amphithtre + Rgie ;

5 Salles de commissions ;

1 Mdiathque ;

1 salle de runion pour

ladministration ;

Bureaux paysagers ;

Sanitaires H/F ;

Local technique.

Le programme dfinitif sera arrt lors de la phase du projet dexcution architectural.

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du prsent march seront excuts en lot unique, et comprennent :

100 - GROS UVRES

200 - TANCHEITE

300 REVETEMENT

400 - FAUX PLAFOND

500 PEINTURE

600 - MENUISERIE

700 - AMENAGEMENT EXTERIEUR

800 - PLOMBERIE SANITAIRE- PROTECTION INCENDIE.

900 - CLIMATISATION VENTILATION DSENFUMAGE

1000 - LECTRICIT

1100 COURANTS FAIBLES

ARTICLE 4 : MODE DE PASSATION DE LAPPEL DOFFRES

Le prsent appel doffres est pass par appel d'offres ouvert sur offre de prix en sance publique en vertu de lalina 2 1 de larticle 16 et lalina 3 3 de larticle 17 du rglement relatif aux en conditions et formes de passation des marchs pour le compte de lUniversit Hassan Ier (Settat) ainsi que certaines rgles relatives leur gestion et leur contrle (tel quadopt par le conseil de lUniversit lors de sa runion du 08 juillet 2014, et vis par le ministre de lconomie et des finances 16 juin 2014).

et dernire

ARTICLE 5 : PICES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Conformment larticle 4 du CCAG-T, les pices constitutives du march comprennent :

- L'acte dengagement ;

- Le prsent cahier des prescriptions spciales ;

- Les plans darchitecture ;

- Le dossier des plans dexcution ;

- Les Bordereaux des prix dtail estimatif ;

- Le CPC fixant les rgles de conception et de calcul des structures en bton arm (RMBA 07)

applicable certains marchs dtudes ou de travaux de construction des ouvrages en bton arm ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Gnrales (CCAG-T) applicable aux Marchs des travaux

excuts pour le compte de lEtat approuv par le Dcret n2-99-1087 du 29 Moharram 1421

(04 Mai 2000).

En cas de contradiction ou de diffrence entre les pices constitutives du march, ces pices prvalent dans lordre o elles sont numres ci-dessus.

ARTICLE 6 : PICES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU

MARCHE

- Les ordres de services ;

- Les avenants ;

- La dcision prvue au paragraphe 3 de larticle 52 du CCAG-T le cas chant.

ARTICLE 7 : DOCUMENTS GNRAUX TEXTES SPCIAUX

Outre les pices constitutives du march et les pices contractuelles, cites aux articles 5 et 6 du prsent,

les obligations de lentrepreneur pour lexcution des travaux objet du prsent march rsultent de lensemble des documents suivants :

Documents gnraux :

- Le dahir du 28 Aot 1948 relatif au nantissement, tel quil a t modifi et complt;

- Le dahir n1-56-211 du 11 Dcembre 1956 relatif aux garanties pcuniaires des soumissionnaires et

adjudicataires des marchs publics ;

- Le dahir n 1-03-194 du 14 rajeb 1424(11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n65-99

relative au code du travail ;

- Rglement relatif aux conditions et formes de passation des marchs pour le compte de lUniversit

Hassan Ier (Settat) ainsi que certaines rgles relatives leur gestion et leur contrle (tel quadopt

par le conseil de lUniversit lors de sa runion du 12 Fvrier 2013, et vis par le ministre de

lconomie et des finances 16 juin 2014). ;

- Le dcret 2-99-1087 du 04 Mai 2000 approuvant le cahier des clauses administratives gnrales

applicables aux marchs de travaux excuts pour le compte de lEtat ;

- Le dcret royal n 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant rglement gnral de

comptabilit publique tel quil a t modifi et complt ;

- Le dcret n 2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux dlais de paiement et

aux intrts moratoires en matire de marchs de lEtat., Circulaire n 72/CAB du 26 novembre 1992

dapplication du Dahir n1-56-211 du 11 dcembre 1956 relatif aux garanties pcuniaires des

soumissionnaires et adjudicataires de marchs publics ;

- Tous les textes lgislatifs et rglementaires concernant lemploi, les salaires de la main duvre

particulirement le dcret royal n 2.73.685 du 12 Kada 1393 (08 Dcembre 1973) portant

et dernire

revalorisation du salaire minimum dans lindustrie, le commerce, les professions librales et

lagriculture ;

- Tous les textes rglementaires ayant trait aux marchs de lEtat rendus applicables la date de

signature du march ;

- La Circulaire du Ministre des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation

des Cadres n D.A.T/31/716 du 14 Fvrier 1994 prescrivant les mesures de scurit dans les chantiers

de Btiment et de Travaux Publics ;

- Ainsi que tous les textes rglementaires rendus applicables la date de la soumission.

Textes spciaux :

- Le devis gnral darchitecture (Edition 1956) du Royaume du Maroc ;

- Devis gnral pour les travaux dassainissement (Edition 1961) D.G.T.A ;

- Arrt n350.67 du Ministre de lEquipement de la Formation Professionnelles et de la Formation

des Cadres du 15/07/1967 ainsi quaux rgles techniques P.N.M. 711.005 et 006 annexes larrt

n350/67 ;

- Le Dahir n 170-157 du 26 Joumada I 1390 (30/07/1970) relatif la normalisation industrielle

notamment son article 3 dfinissant lensemble des normes Marocaines homologues se rapportant

aux travaux de btiment ;

- En labsence des normes marocaines, les normes franaises et en particulier les D.T.U. (Documents

Techniques Unifis) se rapportant aux travaux du btiment ;

- La circulaire n1.61.SGG du 30 Janvier 1961 relative lutilisation des produits dorigine et des

fabrications marocaines ;

- La norme NM.10.01.F004 arrt dhomologation N1137.85 du 21 Safar 1406 (5/11/1985) sur

lutilisation des ciments ;

- La circulaire n 6001 T.P. du 07/08/1858 relative aux transports des matriaux et marchandises pour

lexcution des travaux publics ;

- Les rgles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en bton arm

(fascicule 61 titre VI du C.P.C. des marchs de ltat) dites les Rgles BAEL ;

- Les rgles dfinissant les effets de la neige et du vent (NV 65) ou similaires ;

- Les rgles de constructions en vigueur appliquer dans les rgions sujettes aux sismes (RPS 2000)

complts par le rglement franais (PS 92) ;

- Les rglements locaux concernant les alimentations en eau et lectricit des logements ;

- Les rglements de prvision contre les risques dincendie et de panique dans les tablissements

recevant du public et locaux usage dhabitations ;

- Les D.T.U. 43 et 43.1 relatifs aux travaux dtanchit ;

- Les textes rglementaires techniques en vigueur la date de la signature du march.

ARTICLE 8 : VALIDIT DU MARCHE DELAI DE NOTIFICATION DE LAPPROBATION

Le prsent march ne sera valable, dfinitif et excutoire quaprs visa du contrleur dtat de lUniversit Hassan Ier Settat et son approbation par lautorit comptente.

Lapprobation du march doit tre notifie lattributaire dans un dlai maximum de 75 (soixante quinze) jours compter de la date fixe pour louverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce dlai sont fixes par les dispositions de la rglementation en vigueur.

Si la notification de lapprobation nest pas intervenue dans ce dlai, lattributaire est libre de son engagement vis--vis du Matre douvrage. Dans ce cas, mainleve lui est donne, sa demande, de son cautionnement provisoire, le cas chant.

et dernire

ARTICLE 9 : MAITRE DOUVRAGE ET MAITRE DOUVRAGE DELEGUE :

- Le Matre dOuvrage est : lUniversit Hassan 1er Settat ;

- Le Matre dOuvrage Dlgu est : le Ministre de lquipement, du Transport et de la

Logistique reprsent par la Direction des Equipements Publics - Rabat.

ARTICLE 10 : DROITS DE TIMBRE ET DENREGISTREMENT

Conformment larticle 6 du CCAG-T, lentrepreneur acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et lenregistrement du march, tels que ces droits rsultent des lois et rglements en vigueur.

ARTICLE 11 : DLAI DEXCUTION CAS DE FORCE MAJEURE PNALITS

Dlai dexcution

Lentrepreneur prendra toutes les dispositions ncessaires en moyens humains et matriels adapts aux conditions de travail pour terminer imprativement les travaux du prsent march dans un dlai de (Dix huit

mois) 18 mois.

Les dlais dexcution comprennent les journes hebdomadaires de repos ainsi que les jours fris ou chms.

Conformment larticle 7 du CCAG-T, le dlai dexcution des travaux commence courir le lendemain du jour o cest produit lacte ou le fait gnrateur du dlai et comprend lachvement de tous les travaux prvus incombant lentrepreneur y compris le repliement des installations de chantier et la remise en tat des terrains et lieux.

Les dlais de prparation et dinstallation du chantier seront compris dans le prsent dlai.

Lorsque le dernier jour dun dlai est un jour dclar fri ou chm, le dlai est prolong jusqu la fin du premier jour ouvrable qui suit.

Les retards des fournisseurs de lentrepreneur ne pourront en aucun cas tre opposs au Matre douvrage en ce qui concerne ces dlais.

Afin dviter toutes contestations sur la date dachvement total des travaux, lentrepreneur sera tenu den aviser le Matre douvrage par lettre recommande, poste 10 jours (dix jours) avant la date prvue pour lachvement des travaux.

Faute par lui de se conformer cette dernire prescription, il ne pourra lever aucune rclamation sur la date de constatation par le Matre douvrage de la fin des travaux, les pnalits quil pourrait encourir de ce chef et les retards prononcer la rception provisoire.

Cas de force majeure

Conformment aux dispositions de larticle 43 du CCAG-T et en cas de survenance dun vnement de force majeure, lentrepreneur a droit une augmentation raisonnable des dlais dexcution.

En cas de survenance dun vnement de force majeure, lentrepreneur devra dans un dlai maximum de sept (7) jours adresser au Matre douvrage une notification par lettre recommande tablissant les lments constitutifs de la force majeure et ses consquences probables sur la ralisation du march.

La notification de la prolongation des dlais sera opre par les soins de Monsieur le Prsident de

luniversit Hassan Ier Settat.

Pnalits

En cas de retard dans lexcution des travaux, il est appliqu lentrepreneur, sans prjudice de lapplication de larticle 70 du C.C.A.G.T, une pnalit journalire de un pour mille (1/1000) du montant de lensemble des travaux. Ce montant est celui du march initial ventuellement modifi ou complt par les avenants intervenus.

Conformment aux dispositions de larticle 60 du CCAG-T, le montant des pnalits est plafonn dix pour cent (10%) du montant du march initial de lensemble des travaux, ventuellement modifi ou complt par les avenants intervenus.

Le montant total de ces pnalits sera dduit doffice des acomptes des sommes dues lentrepreneur.

et dernire

Lorsque le plafond des pnalits est atteint, le Matre douvrage est en droit de rsilier le march aprs mise en demeure pralable et sans prjudice de lapplication des autres mesures coercitives prvues larticle 70 du CCAG-T.

ARTICLE 12 : COMMUNICATIONS

Conformment au paragraphe 1 de larticle 8 du CCAG-T, lorsque dans les cas prvus au CCAG-T et du prsent CPS, lentrepreneur adresse au Matre douvrage un document crit, il doit dans le dlai imparti, sil en est prvu un, soit le dposer contre rcpiss auprs du destinataire, soit le lui faire parvenir par lettre recommande avec accus de rception.

La date du rcpiss ou de laccus de rception fait foi en matire de dlai.

ARTICLE 13 : ORDRES DE SERVICE INSTRUCTIONS

Les modalits dtablissement et de notification des ordres de service donns par le Matre douvrage lentrepreneur seront conformes aux dispositions de larticle 9 du CCAG-T.

Lorsque lentrepreneur estime que les prescriptions dun ordre de service dpassent les obligations de son march, il doit, sous peine de forclusion, en prsenter lobservation crite et motive au Matre douvrage dans un dlai de dix jours (10) compter de la date de notification de cet ordre de service. La rclamation ne

suspend pas lexcution de lordre de service moins quil en soit ordonn autrement par le Matre douvrage.

Lentrepreneur se conformera strictement aux ordres de service, lettres et instructions qui lui seront adresss par le Matre douvrage.

Il sera tenu de provoquer lui-mme les instructions crites ou figures qui pourraient lui manquer. Dans

ces conditions, il ne pourra jamais se prvaloir du manque de renseignements pour une excution contraire

la volont de lAdministration ou pour justifier un retard dans lexcution des travaux.

Il sera tenu de vrifier tous les documents qui lui seront adresss ou remis par lAdministration et plus prcisment, il doit vrifier les ctes et signaler en temps voulu toutes erreurs matrielles qui auraient pu se

glisser dans les plans ou pices crites.

Toutes les notifications lui seront faites au domicile quil a lu proximit des travaux ou dfaut ladresse indique dans son acte dengagement.

Il sera tenu dadresser toutes correspondances ou lettres recommandes concernant son march lAdministration.

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENTS

Les cautionnements provisoires sont fixs Deux Cent Vingt Mille Dirhams (220 000,00 DH).

Le cautionnement dfinitif est fix 3% du montant initial du march arrondi la dizaine de dirhams

suprieure. Il doit tre constitu dans les trente (30) jours qui suivent la notification de lapprobation du march.

Les modalits de constitution et dtablissement de ces cautionnements devront tre conformes aux dispositions de larticle 14 du CCAG-T.

Les droits du Matre douvrage sur ces cautionnements sont ceux prvus larticle 15 du CCAG-T.

La restitution par le Matre douvrage de ces cautionnements sera effectue conformment aux dispositions des articles 12 et 16 du CCAG-T.

ARTICLE 15 : RETENUE DE GARANTIE

Conformment aux articles 13 et 59 du CCAG-T, la retenue de garantie prlever sur les acomptes mensuels de lentreprise est de 10%. Elle cessera de crotre quand elle atteindra 7% du montant initial des travaux augment, le cas chant, du montant des avenants.

Le remplacement de cette retenue, la demande de lentrepreneur, par une caution bancaire peut tre effectu conformment aux dispositions des articles 14 et 59 du CCAG-T.

et dernire

ARTICLE 16 : NANTISSEMENT

Dans lventualit dune affectation en nantissement du prsent march, il est prcis que :

1. La liquidation des sommes dues par ladministration en excution du prsent march sera opre par

les soins de Monsieur le Prsident de lUniversit Hassan Ier Settat.

2. Le responsable charg de fournir au titulaire du prsent march ainsi quaux bnficiaires des

nantissements ou subrogations les renseignements et ltat prvus larticle 7 du dahir du 28 aot

1948 tel quil est modifi et complt par le dahir du 31/01/ 1961 et du 29/10/1962 est Monsieur le

Prsident de lUniversit Hassan Ier Settat.

3. Les paiements prvus au prsent march seront effectus par le Trsorier payeur de lUniversit

Hassan Ier

Settat, seul qualifi pour recevoir les significations des crances du titulaire du march.

ARTICLE 17 : DOMICILE DE LENTREPRENEUR

A dfaut par lentrepreneur de satisfaire aux prescriptions de larticle 17 du CCAG-T en ne faisant pas lection de domicile proximit des travaux, toutes les notifications qui se rapportent au march sont

valables lorsquelles lui ont t faites au sige de lentreprise dont ladresse est indique dans lacte dengagement.

En cas de changement de domicile, lEntrepreneur est tenu den aviser le Matre douvrage, par lettre recommande avec accus de rception, dans les quinze (15) jours suivant la date dintervention de ce changement.

ARTICLE 18 : PRSENCE DE LENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX

- Pendant la dure des travaux, lentrepreneur doit tre prsent sur le lieu dexcution des travaux ou

se faire reprsenter par un agent dment agre par le Matre douvrage, muni des pouvoirs ncessaires,

de manire quaucune opration ne puisse tre retarde ou suspendue en raison de son absence.

- Lentrepreneur ou son reprsentant est tenu de rpondre aux convocations qui lui seront adresses

pour se rendre soit dans les bureaux du Matre douvrage soit sur les lieux des travaux, toutes les fois

quil en est requis.

ARTICLE 19 : QUALIFICATION DU PERSONNEL DE LENTREPRISE

Lentrepreneur, est tenu de fournir au Matre douvrage, et sa demande, tous les renseignements concernant la qualification et les rfrences de son personnel.

Il ne doit prendre pour collaborateurs que les personnes qualifies pour lexcution des travaux.

Dans tous les cas, il demeure responsable des fraudes ou malfaons qui seraient commises par ses

collaborateurs dans lexcution des travaux.

ARTICLE 20 : MAIN DUVRE

Lentrepreneur devra faire connatre huit (8) jours au moins avant louverture du chantier, au bureau de placement comptent pour le lieu o sexcuteront les travaux, ses besoins en main duvre par profession, avec toutes les indications utiles de travail, de salaires et gnralement tous renseignements de nature intresser les chmeurs en qute demploi.

Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois quil se trouvera dans lobligation de procder des nouvelles embauches.

Il devra accueillir les candidats prsents par le bureau de placement. Toutefois sa libert dembauche restera entire et il ne sera pas tenu dengager les ouvriers qui ne prsenteront pas les aptitudes requises. Il devra, en cas de refus, en indiquer le motif sur la carte de reprsentation qui est dlivre par le bureau et qui

est renvoye ce bureau soit par le chmeur, soit par lentrepreneur.

Il est prcis que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employs

sont applicables au prsent march.

et dernire

ARTICLE 21 : CONTROLE DES TRAVAUX

Lentrepreneur sera soumis pour lexcution de ses travaux au contrle du Matre douvrage, en outre il sera soumis au contrle de :

- LArchitecte

- Matre dOuvrage Dlgu : Direction des Equipements Publics reprsent par la Direction de

lquipement, du Transport et de la Logistique de la Chaouia Ouardigha- Settat

- Le Bureau dtudes Techniques dsign par le B.E.T

- LArchitecte et le Bureau dtudes Techniques sont dsigns conjointement par la Matrise

duvre

- Le Bureau de Contrle dsign par le B.C.T .

Le Matre douvrage se rserve le droit de procder dautres contrles quil jugera ncessaires, soit par ses propres moyens, soit par dautres organismes de contrles (Laboratoire dessais et danalyses, etc.)

Pendant toute la dure des travaux, les agents de contrle auront libre accs sur le chantier et pourront

prlever aussi souvent que ncessaire les chantillons de matriaux et matriels mises en uvre pour essais et examens, ils vrifieront la conformit de lexcution avec les plans viss bon pour excution remis lentrepreneur, ils assisteront la rception des fouilles, au coulage du bton, etc.

Lentrepreneur sera tenu de fournir ses frais la main duvre, les rcipients, lchafaudage et le matriel ncessaires aux prlvements viss ci-avant.

Lentrepreneur sengage accepter larbitrage du Matre douvrage sur tout diffrent lopposant aux agents de contrle de la Matrise duvre ou autres agents dsigns pour contrler les travaux.

ARTICLE 22 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

Conformment larticle 24 du C.C.A.G-T et avant tout commencement des travaux, lentrepreneur doit adresser au Matre douvrage les copies de polices dassurances quil doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhrents lexcution de son march, savoir celles se rapportant :

Aux vhicules automobiles

Les vhicules automobiles utiliss sur le chantier doivent tre assurs conformment la lgislation et

la rglementation en vigueur.

Aux accidents du travail

Les accidents du travail survenant au personnel de lentrepreneur doivent tre garantis conformment la lgislation et la rglementation en vigueur.

Le Matre douvrage ne peut tre tenu pour responsable des dommages ou indemnits lgales payer en cas daccidents survenus aux ouvriers ou employs de lentrepreneur ou de ses sous-traitants.

A ce titre, lentrepreneur garantira le Matre douvrage contre toute demande de dommages intrts ou indemnits et contre toute rclamation, plainte, poursuite, frais, charge et dpense de toute nature relative

ces accidents.

Lentrepreneur est tenu dinformer par crit le Matre douvrage de tout accident survenu sur son chantier et le consigner sur le cahier de chantier prvu par le cahier des prescriptions communes ou le cahier des

prescriptions spciales.

A la responsabilit civile

Doivent tre garanties les responsabilits civiles incombant :

- lentrepreneur en raison des dommages causs aux tiers par les ouvrages, objet du prsent march,

jusqu la rception dfinitive, les matriaux, le matriel, les installations, le personnel de

lEntrepreneur, etc. quand il est dmontr que ces dommages rsultent dun fait de lentrepreneur,

de ses agents ou dun dfaut de ses installations ou de ses matriels ;

et dernire

- lentrepreneur en raison des dommages causs sur le chantier et ses dpendances aux agents du

Matre douvrage ou de ses reprsentants ainsi quaux tiers autoriss par le Matre douvrage accder

aux chantiers, jusqu la rception dfinitive.

- Au Matre douvrage ou ses reprsentants, en raison des dommages causs aux tiers sur le chantier et

ses dpendances par ses ouvrages, ses matriels, ses marchandises, ses installations, ses agents, etc.

le contrat dassurance correspondant cette responsabilit doit contenir une clause de renonciation de

recours contre le Matre douvrage ou ses reprsentants

- Au Matre douvrage ou ses reprsentants, en raison des dommages causs au personnel de

lentrepreneur et provenant soit du fait de ses agents, soit du matriel ou des tiers dont il serait

responsable, et qui entraneraient un recours de la victime ou de lassurance accident du travail .

Aux assurances tous risques de chantier ( trc )

Lentrepreneur est tenu de souscrire la police dassurance Tous Risques Chantier couvrant, pendant la dure des travaux jusqu la rception dfinitive, lensemble des constructions, installations et approvisionnements divers contre pertes, avaries et dtrioration quelle quen soit la cause fortuite telle que maladresse, ngligence, incendie, vol ou dtournement, crue, tempte, ouragan, cyclone, affaissement de

terrain et dgts des eaux.

Cette assurance doit couvrir aussi les activits sur le chantier du Matre douvrage, de lArchitecte, du B.E.T. et du bureau de contrle et tout autre personne dsigne par le Matre douvrage pour suivre et contrler les travaux.

Le contrat dassurance T.R.C. doit tre soumis lapprobation du Matre douvrage avant sa signature.

Il est prcis que lassurance T.R.C. doit couvrir lensemble des ouvrages et des constructions y affrentes.

Prsentation des polices

Lentrepreneur est tenu dadresser au matre douvrage dans les vingt (20) jours qui suivent la notification du march, la photocopie des polices dassurances contractes pour la couverture des risques numrs ci-dessus. Elles doivent toutes comporter une clause interdisant leur rsiliation, sans un avis pralable de la compagnie dassurance au Matre douvrage. Ces polices doivent tre prises auprs dune (ou plusieurs) compagnie dassurance autorise au Maroc. Le Matre douvrage peut refuser toute police qui ne lui conviendrait pas en donnant les raisons motives de son refus.

Lentrepreneur est tenu galement de prsenter au Matre douvrage chaque fois quil le demandera, et en particulier tous paiements dacomptes, les attestations manant de la compagnie dassurance certifiant que les primes ont bien t rgles.

Aucun rglement des travaux ne sera effectu tant que lentreprise naura pas adress au Matre douvrage les copies certifies conformes des polices dassurances cites ci-dessus.

En cas daccident aux ouvrages, objet du prsent march, quelle quen soit la cause, lentrepreneur est tenu de procder dans les dlais les plus rduits leur remise en tat. Le prix pay par le Matre douvrage lentrepreneur pour ces ouvrages est, dans le cas ou les dommages sont imputables lentrepreneur, obtenu par application des dispositions du prsent march dans lhypothse ou laccident ne se serait pas produit.

Les dispositions du prsent article sappliquent galement aux sous-traitants.

ARTICLE 23 : OBLIGATIONS DIVERSES DE LENTREPRENEUR

Agrment du Directeur du chantier

Le Directeur de chantier de lentreprise doit tre agre par le Matre douvrage, lArchitecte et le B.E.T., il doit produire des rfrences personnelles signes par des Architectes ou de B.E.T. attestant quil a dj excut des travaux de nature et dimportance quivalente celles objet de prsent march.

Connaissance du dossier

Lentrepreneur soumissionnaire dclare avoir :

et dernire

- Avoir apprci toutes difficults rsultant du terrain, de lemplacement des constructions, des accs,

des alimentations en eau et en lectricit et toutes difficults qui pourraient se prsenter au cours des

travaux pour lesquelles aucune rclamation ne sera prise en considration ;

- Avoir pris pleine connaissance de lensemble des travaux ;

- Avoir fait prciser tous points susceptibles de contestation ;

- Avoir fait tout calcul et tout dtail ;

- Navoir rien laiss au hasard pour dterminer le prix de chaque nature douvrage prsent par elle et

de nature donner lieu discussion.

Si une omission tait faite dans le dossier ou sur les plans, lentrepreneur devrait la signaler dans sa proposition et faire ressortir part le montant de la dpense correspondante aux travaux jugs ncessaires.

Faute de quoi, il serait tenu lexcution de ces travaux sans plus-value.

Connaissance des lieux

Lentrepreneur atteste quil a reconnu en personne ou fait reconnatre par un reprsentant qualifi lemplacement des ouvrages raliser, ainsi que les constructions et ouvrages existants. Il est cens avoir une parfaite connaissance des lieux et des sujtions dexcution rsultant des conditions du site de chantier.

Lentrepreneur ne peut en aucun cas formuler de rclamations bases sur une connaissance insuffisante des lieux et des conditions dexcution des travaux.

Lentrepreneur ne pourra galement prsenter de rclamations pour les sujtions qui pourraient lui tre imposes par lexcution simultane dautres travaux dans le voisinage.

Emplacements la disposition de lentrepreneur

Lentrepreneur devra, en concertation avec le Matre douvrage, choisir les terrains ncessaires pour les installations du chantier, et ce, avant le commencement des travaux.

Matriel de chantier

Tout le matriel et loutillage ncessaire pour la bonne marche des travaux sont la charge de lentrepreneur. Ce matriel est conduit et entretenu par ses soins et ses frais.

La liste du matriel fourni dans le mmoire technique nest pas limitative et il ne peut lever aucune rclamation si, en cours de travaux, il est amen modifier ou complter ce matriel.

Si lentrepreneur dsire retirer du chantier une partie du matriel avant lachvement des travaux, il ne peut le faire quavec laccord crit du Matre douvrage, lArchitecte et B.E.T.

Voies de communication et accs

Lamnagement dun accs provisoire pendant toute la dure du chantier incombe lentrepreneur. Celui-ci assume toute la responsabilit et les dpenses conscutives la mise en uvre et lentretien de cet accs jusqu la rception provisoire de tous les travaux.

Alimentation en lectricit Tlphone et en eau

Lentrepreneur a sa charge toute linstallation dalimentation en eau et en lectricit du chantier et de ses sites.

lectricit :

Lalimentation lectrique se fera partir des postes de chantier fournis par lentrepreneur, judicieusement placs et aliments sur sa demande par la socit distributrice ventuellement ou par ses propres moyens. Les frais dquipement et de branchement sont la charge de lentrepreneur.

Tlphone :

Lentrepreneur devra assurer, par ses propres moyens et ses frais, linstallation dune ligne tlphonique dont le poste principal sera installe dans la salle de runion.

Eau :

Lentrepreneur devra assurer, par ses propres moyens et ses frais, lalimentation en eau du chantier et des baraquements.

et dernire

Cantonnements, hygine des cantonnements :

Lentrepreneur doit se conformer la rglementation en vigueur, il est tenu dassurer ses frais le logement pour son personnel et lemplacement de ses bureaux proximit du chantier.

Lentrepreneur doit assurer galement ses frais lhygine de ses cantonnements. A ce titre, il doit fournir notamment le personnel et les moyens ncessaires :

- Au service du nettoyage quotidien

- lentretien des rseaux dgouts et dalimentation deau

- A la dsinfection des cantonnements

- llimination des ordures mnagres

Service mdical du chantier et des cantonnements :

Lentrepreneur a sa charge le service mdical du chantier dans les conditions prvues par les lois et rglements en vigueur et est tenu dassurer ses frais les soins mdicaux et les fournitures pharmaceutiques aux ouvriers victimes daccidents ou de maladie survenues du fait des travaux.

Lvacuation sanitaire de cas graves sur les hpitaux de la rgion est assure par lentrepreneur. Le personnel du Matre douvrage, lArchitecte, le B.E.T. et le Bureau de Contrle bnficient de ces soins et transports titre gratuit.

Gardiennage du chantier et des cantonnements Police de chantier :

Lentrepreneur doit assurer, ses frais, le gardiennage du chantier et de cantonnements notamment durant les jours de repos. En consquence, il nest d lentrepreneur aucune indemnit en raison des vols du matriel ou de matriaux dont il serait victime de jour et de nuit.

En outre, lentrepreneur aura sa charge :

- De maintenir, ses frais son chantier en bon tat de propret

- De se conformer aux ordres et consignes qui lui sont donns par le Maitre douvrage, lArchitecte et

le B.E.T. concernant lordre de la discipline sur le chantier.

- Dobserver tous les rglements et consignes du Maitre douvrage concernant la police des chantiers

ainsi que, le cas chant, les consignes spciales, tels que les rglements du chantier, dicts par le

Matre douvrage en vue dassurer la police gnrale de lensemble des entreprises travaillant sur le

chantier.

Scurit du chantier :

Pendant toute la dure du chantier, lentrepreneur est tenu de prendre, sous sa responsabilit et ses frais, les mesures gnrales de scurit, qui peuvent tre applicables en vertu des textes lgaux ou rglementaires

ou prescrits pour le chantier en question et en tenant compte des sujtions normales dexploitation. Il sagit essentiellement de :

- Toutes les mesures particulires de scurit qui sont ncessaires eu gard la nature de ses propres

travaux et des matires quil emploie et aux dangers que celles-ci comportent, notamment en ce qui

concerne les dangers provenant de lutilisation des matires dangereuses tels quexplosifs, chlore

gazeux, les risques dincendie, les dangers dorigine lectrique.

- Toutes les mesures communes de scurit concernant lhygine, la prvention des accidents, la

mdecine de travail, les premiers secours ou soins aux accidents et malades, ainsi que la protection

contre lincendie, les dangers dorigine lectrique pouvant tre rendus ncessaires par la prsence

simultane proximit de son chantier dautres entrepreneurs se trouvant sur le site du chantier au

moment o lentrepreneur doit commencer ses travaux ou sy installant pendant lexcution de ceux-

ci.

En consquence, il appartient lentrepreneur de donner son personnel linstruction ncessaire et de lui prescrire les consignes observer concernant la prvention des accidents et qui sont prvues par des textes

rglementaires.

et dernire

En particulier, lentrepreneur est tenu dtablir des voies de circulation suffisantes et dassurer, dune manire permanente lentretien des pistes ainsi que leur arrosage afin de prvenir la poussire. Par ailleurs, il doit notamment, pour les chantiers en lvation, tablir des accs provisoires commodes et srs (chelle, passerelles de circulation, etc. )

Dans le cadre de la scurit et au titre de la prvention des accidents, lentrepreneur doit prendre notamment toutes le mesures efficaces et utiles concernant la circulation et le stationnement sur lensemble du chantier, les dispositions individuelles (casques, gants, bottes, lunettes ) le secourisme, hygine et la propret .

En ce qui concerne les mesures particulires de scurit contre lincendie et les dangers dorigine lectrique, lentrepreneur est tenu de :

- Prvoir, ses frais, les moyens ncessaires en matriel et en personnel pour la protection contre

lincendie des chantiers et cantonnements.

- Donner linstruction ncessaire son personnel pour la prvention dincendies et des risques

dorigine lectrique.

- Mettre son personnel la disposition du service incendie organis par la Matre douvrage, si

ncessaire.

- Eviter tous les risques dincendie (matriaux incombustibles, conduits dappel dair, etc. ), tant

pour les constructions provisoires reconnues ncessaires telles que ateliers mobiles, abris de montage,

vestiaire, bureaux, magasins, que pour les btiments dfinitifs abritant les installations intrieures.

En cas de carence de lentrepreneur, le Matre douvrage peut prendre aux frais de lentrepreneur les mesures ncessaires, aprs mise en demeure de celui-ci reste sans effet. En cas durgence ou de danger, ces mesures peuvent tre prises sans mises en demeure.

Signalisation des chantiers

La signalisation complte de jour ou de nuit de ses chantiers, tant extrieure quintrieure incombe lentrepreneur.

Prescription relative aux fournitures :

Toutes les fournitures, de quelque nature quelles soient, destines tre employes ou places dans la construction, devront avoir t agres pralablement par le Matre douvrage, lArchitecte et le B.E.T.

Toutes les parties douvrages excuts et toutes fournitures places sans avoir t agres par le Matre douvrage, lArchitecte et le B.E.T pourraient tre refuss et devraient tre immdiatement refaites ou remplaces.

Documents dexcution :

Lentrepreneur est tenu de provoquer lui-mme par crit, les documents et instructions crites et figures qui pourraient lui manquer, dans ses conditions, il ne pourra jamais se prvaloir de manque de renseignements pour justifier une excution contraire la volont du Matre douvrage. Toute demande de documents ou instructions non consignes dans le cahier de chantier ou non tablie par lettre ne sera pas

prise en considration.

ARTICLE 24 : DOCUMENTS FOURNIS PAR LENREPRISE

Lentrepreneur devra fournir, dans les dlais indique ci-aprs, les documents suivant :

- Mmoire technique et planning prvisionnel dexcution des travaux dans un dlai de 7 jours

calendaires dater du lendemain du jour de la notification de lordre de service prescrivant le

commencement des travaux ;

- Installation et organisation du chantier dans un dlai de 15 jours calendaires dater du lendemain du

jour de la notification de lordre de service prescrivant le commencement des travaux ;

- Dsignation du responsable du chantier dans un dlai de 7 jours calendaires dater du lendemain du

jour de la notification de lordre de service prescrivant le commencement des travaux ;

- Sous dtail de prix dans un dlai de 30 jours calendaires dater du lendemain du jour de la

notification de lordre de service prescrivant le commencement des travaux ;

et dernire

- Plans de recollement dans un dlai de 15 jours calendaires avant la date de la rception provisoire

des travaux ;

- Attestations dassurance un dlai de 15 jours calendaires dater du lendemain du jour de la

notification de lapprobation du marcher.

ARTICLE 25 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

Lentrepreneur devra obligatoirement se soumettre tous les rglements de polices et de voirie en vigueur de la Wilaya de Settat

Il sera responsable de tous les dgts ou dtournements commis par son personnel ou par des tiers sur son

chantier ou dans les btiments mis sa disposition.

ARTICLE 26 : MALFACONS

Si des malfaons venaient tre dceles, les ouvrages seront dmolis et refaits la charge de lentrepreneur. Si ces rfections entranent des dpenses pour les autres corps dtat, ces dpenses seront galement la charge de lentrepreneur responsable des malfaons.

ARTICLE 27 : COMMENCEMENT DES TRAVAUX

Conformment aux dispositions de larticle 36 du CCAG-T, le commencement des travaux intervient sur ordre de service du Matre douvrage qui doit tre donn dans un dlai maximum de trente (30)jours qui suit la date de la notification de lapprobation du march.

Lorsque lordre de service notifiant lapprobation du march prescrit galement le commencement de lexcution des travaux, un dlai de quinze (15) jours doit scouler entre la date de notification de cet ordre de service et le commencement du dlai contractuel dexcution.

ARTICLE 28 : ORGANISATION DU CHANTIER

Dans un dlai de huit (8) jours dater du jour de la notification de lordre du service lui prescrivant de commencer les travaux, lentrepreneur devra faire agrer par le Matre douvrage les dispositions dtailles quil compte adopter et le matriel quil compte utiliser.

De mme, il devra soumettre lapprobation du Matre douvrage, lorganigramme structural du personnel dencadrement devant mener les diverses oprations, accompagn des C.V. et qualifications correspondantes.

Le Matre douvrage pourra exiger que soient modifies ou compltes ces dispositions si, lexprience, elles ne donnent pas satisfaction, en particulier si lusure du matriel est la cause dune qualit ou dune cadence insuffisante dans lexcution des travaux.

Il est spcifi que lagrment du matriel par le Matre douvrage ne diminue en rien la responsabilit de lentrepreneur quand au respect des dlais et aux consquences dommageables que son utilisation pourrait avoir lgard des tiers.

Si un moment quelconque en cours dexcution, le Matre douvrage constate que le programme nest pas respect, lentrepreneur devra dans un dlai de huit (8) jours partir de linvitation qui lui en sera faite par ordre de service, proposer un nouveau programme permettant de rattraper le retard et respecter le dlai

contractuel.

Lacceptation ventuelle du nouveau programme par le Matre douvrage ne modifierait en rien le calcul des pnalits stipules larticle 11 du prsent C.P.S.

ARTICLE 29 : LIAISON ENTRE LA MAITRISE DUVRE ET LENTREPRENEUR

Lentrepreneur se conformera strictement aux ordres de services, lettres et instructions, qui lui seront adresss par lAdministration.

Il sera tenu de provoquer lui-mme les instructions crites ou figures qui pourraient lui manquer. Dans

ces conditions, il ne pourra jamais se prvaloir du manque de renseignements pour une excution contraire

la volont de lAdministration ou pour justifier un retard dans lexcution des travaux.

et dernire

Il sera tenu de vrifier tous les documents qui lui seront adresss ou remis par lAdministration et plus prcisment, il doit vrifier les ctes et signaler en temps voulu toutes erreurs matrielles qui auraient pu se

glisser dans les plans ou pices crites.

Toutes les notifications lui seront faites au domicile quil a lu proximit des travaux ou dfaut ladresse indique dans son acte dengagement.

Il est tenu de fournir tout moment tous renseignements intressant l'excution du march dont le

Maitre douvrage juge ncessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence des travaux confis l'Entrepreneur sur des travaux confis d'autres entreprises.

Il est prcis que les demandes de renseignements adresses l'Entrepreneur par la Matrise d'uvre ne peuvent tre considres comme ingrence de celle-ci dans l'excution du march entraner un partage quelconque de responsabilit entre la Matrise duvre et l'Entrepreneur. Ces demandes conservent un caractre documentaire.

Il doit informer notamment la Matrise duvre des incidents de chantier, de l'avancement des travaux, de la situation des effectifs, de l'tat des livraisons de chantier et des commandes de matriaux

(approvisionnements, fournitures etc... ) et doit mettre la disposition de celle-ci tous documents relatifs

l'excution des travaux.

ARTICLE 30 : INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entrepreneur disposera pour l'installation de son chantier de la parcelle de terrain rserve au projet.

Ds la rception de l'ordre de service prescrivant l'ouverture du chantier, l'entrepreneur :

- Fournit et pose, sur les indications de l'Administration et de la Matrise d'uvre un panneau de

dimension suffisante pour indiquer notamment les noms et adresses du Matre d'ouvrage, du Matre

d'ouvrage dlgu, de la Matrise d'uvre (Architecte, Bureau d'tudes et Bureau de Contrle), du

Bureau de contrle et des autres Entreprises venir, la dsignation de l'ouvrage, la date ainsi que le

numro et la date de l'autorisation de construire.

- tablit les cltures provisoires.

- tablit les bureaux et sanitaires provisoires destins tous les intervenants pour les runions de

chantier, prvoir ds l'ouverture du chantier la construction d'un local en dur usage de bureau pour

les runions de chantier, ce local devra avoir 20 m2 minimum, et comportera des panneaux d'affichage

pour les plans, planning, ...etc, une table de travail pour vingt personnes sera installe avec les chaises

ou bancs de mme capacit.

- Un cahier de chantier en trifold sera en permanence la disposition du Matre d'Ouvrage, et des

agents de contrle.

- Dpose un dossier complet des plans et pices descriptives jointes au dossier au march des

diffrents corps d'tat, chacun en ce qui le concerne

Les frais d'installation de chantier et toutes autres installations ncessaires sont la charge de

l'entrepreneur y compris nettoyage du terrain de lemprise du btiment, dcapage et dbroussaillage des herbes et arbres.

Il est prcis que tous les locaux ncessaires pour le stockage de matriaux ou matriels d'entreprise

seront tablis en dehors des constructions sur des emplacements soumis pour approbation la Matrise d'uvre et l'administration.

ARTICLE 31 : PLANNING DEXECUTION DES TRAVAUX

Lentrepreneur est tenu de soumettre lagrment du Matre douvrage dans les quinze (15) jours suivant la notification de lapprobation de son march, le programme des oprations selon lesquelles il compte conduire les travaux.

Ce programme doprations doit permettre ltude gnrale dordonnancement et de planification du chantier.

Il sera prsent sous forme dun planning dtaill et fera ressortir les dlais dexcution des travaux par immeuble, par phase et par tche. Il deviendra contractuel aprs son approbation par le Matre douvrage.

et dernire

Ce planning fait obligation lentrepreneur :

- de commencer les travaux relevant de sa spcialit aux dates prvues

- de prendre toutes les mesures pour raliser ses tudes et approvisionnements, de telle sorte quil nen

rsulte pas de retard sur le droulement des travaux.

- De terminer chaque tche aux dates portes sur ce planning.

Lorsque des circonstances extrieures imprvisibles risquent de perturber le droulement normal des

travaux, lentrepreneur est tenu den aviser sans retard la Matrise duvre. Il en est de mme lorsque les travaux relevant de lactivit de lentrepreneur peuvent tre excuts plus tt que prvu sans perturber les tches prcdentes.

Le planning dtaill dexcution est tabli la diligence du Matre douvrage. Ce planning doit sinscrire dans le planning enveloppe tabli par la Matrise duvre.

En vue de lapprobation du planning dexcution prsent, lentrepreneur est tenu de fournir, au Matre de louvrage tous les renseignements ncessaires qui ont permis ltablissement de ce planning et notamment :

- La dcomposition en phases lmentaires dintervention de ses propres travaux.

- Le nombre et les rendements des quipes ncessaires lexcution du chantier.

- Les dlais de fabrication et dapprovisionnement des matriels et matriaux.

- Les difficults propres lexcution de ses propres travaux ou les contraintes apportes par ceux-ci

au autres corps dtat.

- Dune faon gnrale, tous renseignements facilitant lapprobation du planning et vitant les conflits

entre corps dtat.

Le planning dtaill dexcution est diffus et accept pour tous les corps dtat.

Aprs cette approbation lentrepreneur est tenu de respecter strictement ce planning et de rsorber tout retard constat sur les diffrentes tches et notamment sur les tches sans marge libre.

Le planning dtaill dexcution est affich dans le bureau de chantier et mis jour par la Matrise duvre qui attirera immdiatement lattention de lentrepreneur en cas de retard et tudiera avec ce dernier les moyens permettant de le rsorber.

Lentrepreneur doit organiser son chantier et prvoir ses interventions suivant les plannings ou programmes qui lui sont remis par le Matre douvrage, lexclusion de toute entente directe avec les autres corps dtat.

En cas de dsaccord sur les instructions qui lui sont donnes, il doit aviser immdiatement le Matre

douvrage.

Lentrepreneur sengage signaler en temps utile toute circonstance ou difficult, de quelque nature quelle soit, pouvant avoir des rpercussions sur le droulement normal des travaux. Il est en particulier tenu de vrifier tous moments la situation de ses commandes et approvisionnements et den tenir le Matre douvrage inform.

Il est prcis que les emplacements sur lesquels lentrepreneur aura excuter successivement les travaux pourront tre quelconques. Lentrepreneur pourra tre amen excuter des travaux un emplacement dtermins puis ensuite reporter ses quipes un emplacement non contigu au premier, qui lui sera dsign par le Matre douvrage, impos par lavancement des travaux dautres corps dtat.

Lentrepreneur devra prvoir ventuellement le nombre dquipes suffisant pour mener simultanment des travaux sur plusieurs points du chantier.

Si un moment quelconque en cas dexcution, le Matre douvrage constate que les programmes ne sont pas respects, lentrepreneur devra remanier lorganisation de son chantier.

Les consquences de ce remaniement seront aux frais de lentrepreneur. Les difficults que pourrait rencontrer lentrepreneur pour effectuer ce remaniement ne pourront en aucun cas justifier une demande de prolongation de dlais, ni lautoriser prsenter une rclamation base sur ce chef.

et dernire

ARTICLE 32 : FRAIS DETUDES ET DEDITION

Prescription relative aux tudes :

Toutes les tudes architecturales et techniques sont la charge du Matre douvrage.

Ces tudes seront remises lentrepreneur au titre des pices constitutives du march.

Toutefois, lentrepreneur devra faire part la Matrise duvre des erreurs ou omissions quil aurait pu constater en apportant toutes les justifications ncessaires.

Plans de dtails dexcution et de variantes la charge de lentrepreneur :

Ltablissement du plan de lev topographique du terrain, avant le commencement de lexcution, des plans de pose des poutrelles, des plans de recollement ainsi que les ventuelles variantes proposes par

lentrepreneur sont la charge de celui-ci.

De mme, les dessins dexcution et les notes de calculs correspondantes seront dresss par lentreprise et sa charge.

Ces plans seront soumis, aprs leur approbation par lArchitecte, le B.E.T et le Matre dOuvrage, au visa dun B.C.T accept par le Matre douvrage.

Documents viss :

Lorsque lentreprise aura reu notification du visa dun document, il devra dans les sept (7) jours du calendrier, faire parvenir au Matre douvrage huit (8) exemplaires de ce document et pices justificatives et nomenclature correspondantes.

A dfaut par lentrepreneur davoir fourni ces documents lexpiration du dlai prescrit ci-dessus, il lui sera exig de respecter les plans de base tablis par le B.E.T et dment vis et sign par le B.C.T.

Frais ddition des plans et pices crites :

Conformment au paragraphe 5 de larticle 35 du CCAG-T, lentrepreneur recevra gratuitement une copie certifie et vise bon pour excution de chacun des plans relatifs aux dispositions imposes par le projet et des autres documents ncessaires lexcution des travaux.

Tous les documents supplmentaires lui seront remis contre remboursement des frais de tirage ou

ddition, suivant les tarifs commerciaux en vigueur.

ARTICLE 33 : SOUS-TRAITANCE

Les conditions de sous-traitance sont rgies par les dispositions de larticle 84 du rglement relatif aux en conditions et formes de passation des marchs pour le compte de lUniversit Hassan Ier (Settat) ainsi que certaines rgles relatives leur gestion et leur contrle (tel quadopt par le conseil de lUniversit lors de sa runion du 12 Fvrier 2013, et vis par le ministre de lconomie et des finances le 07 Mars 2013).

Dans tous les cas, lentrepreneur demeure personnellement responsable tant envers le Matre dOuvrage que vis--vis des tiers, de la qualit des travaux et du rglement des dpenses.

ARTICLE 34 : CESSION DU MARCHE

Conformment aux prescriptions de larticle 26 du CCAG-T, la cession du march est interdite sauf dans le cas de cession totale ou dune partie du patrimoine de lentreprise titulaire loccasion dune fusion ou dune cession et aprs autorisation expresse du Matre douvrage, sous la base de cette autorisation un avenant sera tabli.

ARTICLE 35 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN UVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS

En application de larticle 38 du CCAG-T, les matriaux destins lexcution des travaux seront dorigine nationale. Il ne sera fait appel aux matriaux dorigine trangre, quen cas dimpossibilit de se les procurer de fabrication locale.

Tous les matriaux et produits entrant dans la construction des ouvrages seront de premire qualit et

exempts de tous les dfauts. Ils doivent tre conformes aux spcifications techniques et aux normes marocaines homologues, spcifies aux chapitres prescriptions et descriptions techniques du prsent

march, et dfaut aux normes internationales.

et dernire

Lentrepreneur devra fournir avant approvisionnement, la liste complte comportant toute indication sur la marque, la qualit et la provenance des matriels et matriaux quil compte utiliser, ainsi quun chantillonnage correspondant cette liste.

Ces chantillons seront soumis lagrment du Matre douvrage et de la Matrise duvre avant mise en uvre. Tout matriel ou matriau non-conforme lchantillon sera obligatoirement refus.

La demande de rception du matriel devra tre prsente au moins sept (7) jours avant son emploi.

Lentrepreneur devra prendre toutes les dispositions ncessaires la vrification et lacceptation des matriaux par le Matre douvrage afin de ne pas gner la bonne marche des travaux.

ARTICLE 36 : REUNIONS DE CHANTIER

Les runions de chantier se tiendront priodiquement sur le lieu des travaux. Elles runiront outre le

Matre douvrage, la Matrise duvre, lEntrepreneur, les Chefs de chantier, les sous-traitants agres et tous autres mandataires du Matre douvrage habilets contrler les travaux.

chaque runion un procs-verbal sera tabli, rsumant ltat davancement des travaux, les dcisions prises, les anomalies constates et les instructions donnes par le Matre douvrage et la Matrise duvre.

Lentrepreneur devra lexcution immdiate de toutes ces dcisions ou instructions concernant les travaux.

ARTICLE 37 : DOCUMENTS DEXECUTION

Il est prcis que les pices crites primeront toujours sur les documents graphiques. Les plans remis

lentrepreneur restent la base dexcution mais ne peuvent en aucune manire enlever lentrepreneur lentire responsabilit de ses ouvrages. Lentrepreneur tant rput homme de lart, il lui appartient de soumettre tout dtail dexcution, partir des plans de base, qui lui sembleront ncessaires pour la prennit des ouvrages quil doit raliser.

Lentrepreneur est tenu de vrifier les ctes et de signaler, par crit en temps voulu, toutes erreurs matrielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pices crites qui lui seraient notifis.

La non observation de cette prescription entranera la responsabilit de lentrepreneur qui endossera les frais ncessaires la remise en ordre des ouvrages.

Aucune cte ne sera prise lchelle sur les plans, de lArchitecte ou du B.E.T., pour lexcution des travaux. Lentrepreneur devra assurer sur place avant toute mise en uvre, de la possibilit de suivre les ctes et indications des plans et dessins de dtail. Dans le cas de doute il se rfrera immdiatement au Matre douvrage par crit.

Si les dsignations du devis particulier ou des plans ne sont pas juges suffisantes, il demeure bien

entendu que la signature du march implique que les renseignements complmentaires ont t obtenus par lentrepreneur avant la remise de ses offres de prix.

Lentrepreneur sera tenu de demander les documents de base (plans et pices crites) par lettre recommande. Il en sera de mme pour tous plans modificatifs. Il ne pourra ainsi jamais se prvaloir dun manque de documents ou instructions pour une rclamation quelconque.

ARTICLE 38 : AJOURNEMENT DES TRAVAUX

En cas dajournement des travaux, les prescriptions de larticle 44 du CCAG-T seront appliques.

ARTICLE 39 : CESSATION DES TRAVAUX

Dans le cas de cessation des travaux, les prescriptions de larticle 45 du CCAG-T seront appliques.

ARTICLE 40 : CARACTERES DES PRIX

Il est formellement stipul que lentrepreneur est rput avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions et des difficults dexcution du projet, pour avoir personnellement, visit lemplacement des futures constructions, examin dans leur dtails les pices du projet tabli par le Matre douvrage, stre entour de tous les renseignements ncessaires la composition des prix et avoir obtenu toutes les prcisions

et dernire

dsirables pour que le louvrage fini soit conforme toutes les rgles de lart et aux prescriptions du prsent C.P.S. et des normes en vigueur.

Les prix tablis par lentrepreneur correspondent des ouvrages en parfait tat dachvement et de fonctionnement, ils comprennent galement tous percements, saignes, rebouchages, raccords de toute nature

et en gnral toutes sujtions ncessaires pour une meilleure ralisation des ouvrages.

Ils tiennent compte galement de :

- Tous les frais dinstallation de chantier et leur entretien.

- Tous les frais dimplantations par un gomtre agr.

- Tous les frais gnraux et bnfices de lentreprise.

- Toutes les charges sociales et fiscales y compris la T.V.A.

- Tous frais dachats de matriaux, matires consommables et fournitures diverses (combustibles,

eaux, lectricit, etc. ).

- Tous frais de main duvre, de gardiennage et signalisation de chantier.

- Tous frais de transports de main duvre, matriaux ou matriels concernant lexcution de ses

travaux.

- Tous frais rsultant du maintien de la circulation sur les voies se raccordant ou traversant le chantier,

ainsi que les frais rsultant de loccupation temporaire de la chausse et le maintien de laccs normal

aux proprits riveraines.

- Tous frais dquipement, de blindage et dpuisement des eaux sil y a lieu.

- De ltablissement de mtrs dexcution, des plans de recollement, des essais et danalyses de

laboratoire et des tudes complmentaires ou de variantes.

- Des frais de branchement aux rseaux deau potable, dlectricit et de tlphone, ainsi que les frais

de consommations correspondants.

- De tous frais du compte prorata

- De tous les frais de gardiennage des btiments pour toute la priode entre la date de commencement

des travaux et celle de la rception dfinitive.

- Les frais dassurance, droits et brevets, de licences dimportation, etc...

- Les dpenses dnergie et de matire consommable.

- Cette numration nest pas limitative, lentrepreneur devra livrer les ouvrages parfaitement termins

sans aucune intervention ou prestation de lAdministration autres que celles dsignes dans les

conditions particulires du march.

ARTICLE 41 : SOUS DETAIL DES PRIX

Dans un dlai de 15 jours calendaires dater du lendemain du jour de la notification de lapprobation du march, lentrepreneur fournira, la demande du Matre douvrage, les sous dtails de prix justificatifs dans lesquels il fera apparatre nettement :

Pour les matriaux

Leurs caractristiques, leurs origines ou lusine do ils parviennent, le prix des fournitures dpart usine ou carrire, les frais damene pieds duvre, non compris les majorations pour frais gnraux, impts, T.V.A. et bnfice.

Pour les dpenses de main-duvre

Les prix pratiqus pour les diffrentes catgories douvriers, y compris les chefs dquipes, non compris les charges sociales, les taxes et frais gnraux, impt et bnfices.

Les pourcentages

De majorations globales appliques, dune part aux dpenses de main duvre, dautre part, aux dpenses de matriaux.

et dernire

Ces lments justifieront les prix de main duvre et de matriaux figurant dans les sous dtails. Pour chaque prix il y aura lieu de faire apparatre les heures de travail, les quantits de matriaux utiliss, les

dpenses de gros outillages, etc. , et tous les autres lments entrant dans la composition des prix considrs.

ARTICLE 42 : TAXES

Tous les prix du march qui rsulte du prsent appel doffres seront tablis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y compris la Taxe sur la Valeur Ajoute TVA , justifie par le Dahir n

1.85.347 DU 17 Rabii II 1406 (30 Dcembre 1985) portant prolongation de la loi n30.85 relative la T.V.A BO N 3818 du 19 Rabii II 1406 (1 Janvier 1986) et le dcret correspondant.

ARTICLE 43 : VARIATION DES PRIX

Conforment l'arrt du 1er Ministre N 3-14-08 du 10 mars 2008, les prix du march seront rvisables

en application de la formule de rvision des prix suivante :

P = P0 x (0.15+ 0.85xBAT6/BAT6o)

Po le montant initial hors taxe des travaux

P le montant hors taxe rvis des travaux

BAT6o Indice global de btiment tout corps d'tat lpoque de base

BAT6 Indice global de btiment tout corps d'tat du mois de la date de l'exigibilit de la rvision.

NB : Lpoque de base correspond la date limite de remise des offres.

ARTICLE 44 : CARACTERE DU MARCHE REGLEMENT DES TRAVAUX

Travaux au Mtrs :

Les travaux objet du prsent march seront valus aux mtrs pour lensemble des prix.

Les attachements seront pris contradictoirement en prsence des reprsentants de lentrepreneur et de ladministration.

Ces attachements seront pris au fur et mesure de lavancement des travaux, pour dterminer tous les faits matriels utiles au rglement et qui ne pourraient tre constats ultrieurement.

Lentrepreneur devra avertir ladministration au moins sept (7) jours avant la date de prise dattachement quil propose.

Les situations seront prsentes lAdministration pour approbation.

Tous les attachements seront tablis et signs par ladministration et lentrepreneur, chacun des signataires conservera une copie dment signe.

Au cas o lentrepreneur nassiste pas aux prises dattachement ou ne les signe pas, ils lui seront transmis sous pli recommand par ladministration et lui sera accord un dlai dacceptation. Pass ce dlai, les attachements sont censs tre accepts par lui comme sils taient signs sans aucune rserve.

Le paragraphe ci-dessus sapplique aussi au cas o des rectifications seront apportes par ladministration sur les situations et mtrs prsents par lentreprise.

Le rglement des travaux se fera par application dans les dcomptes des prix unitaires du bordereau des prix dtail estimatif aux quantits rellement excutes.

Les dcompte seront dress mensuellement sur la base des mtrs et situations tablies par un bureau de

mtr pralablement agre par le Matre douvrage dlgu.

Les frais des mtrs dexcution, tablissement des situations et des dcomptes sont la charge exclusive de lentrepreneur.

et dernire

ARTICLE 45 : PRIX DES OUVRAGES OU TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Tous les ouvrages ou travaux ne figurant pas au bordereau des prix ou ceux dont la provenance des

matriaux telle quelle est impose par le CPS a t modifie, seront rgls conformment aux dispositions de larticle 51 du CCAG-T.

ARTICLE 46 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

Toute augmentation ou diminution dans la masse des travaux du prsent march, sera faite conformment

aux dispositions des articles 52 et 53 du CCAG-T.

ARTICLE 47 : CHANGEMENT DANS LES DIVERSES NATURES DOUVRAGES

Tout changement dans limportance des diverses natures douvrages du prsent march, sera fait conformment aux dispositions de larticle 54 du CCAG-T.

ARTICLE 48 : ATTACHEMENTS SITUATIONS ET RELEVES

Les attachements, situations et relevs relatifs au rglement des travaux excuts seront tablis

conformment aux dispositions de larticle 56 du CCAG-T.

ARTICLE 49 : DECOMPTES PROVISOIRES

Les dcomptes provisoires des travaux excuts seront tablis conformment aux dispositions de larticle 57 du CCAG-T.

ARTICLE 50 : APPROVISIONNEMENTS

Les approvisionnements en matriaux et matires premires destins entrer dans la composition des

travaux ou des fournitures des divers objets du march peuvent donner lieu des acomptes sous rserve :

- quils aient t acquis par lentrepreneur en toute proprit et effectivement pays par lui,

- quils soient lotis sur le chantier dune telle manire que leur destination ne fasse aucun doute et

quils puissent tre facilement contrls.

Les acomptes sur approvisionnement seront rgls par application des prix du bordereau des prix rendus

sur le chantier aux quantits dposes sur le chantier, avec abattement de 20% (vingt pour cent).

ARTICLE 51 : DCOMPTE GENERAL ET DFINITIF

Les dcomptes gnral et dfinitif seront tablis conformment aux dispositions du paragraphe B de

larticle 62 du CCAG-T.

ARTICLE 52 : ESSAI ET CONTROLE DES MATRIAUX ET MATRIELS

Lentrepreneur aura sa charge les essais de formulation des btons, de convenance des matriaux ainsi que les essais de rception des diffrents ouvrages et installations techniques. Ces essais et analyses doivent tre raliss conformment aux rgles de lart et normes en vigueur par un laboratoire agre la charge de lentrepreneur.

ARTICLE 53 : NETTOYAGE DU CHANTIER

Lentrepreneur devra vacuer rgulirement des locaux o il travaille, des gravats ou dbris qui sont le fait de ses activits.

Aucune personne ne doit habiter limmeuble. Lentrepreneur devra construire des baraques de chantier en un endroit dsign par ladministration.

ARTICLE 54 : NETTOYAGE APRES RECEPTION PROVISOIRE

En application de larticle 40 du C.C.A.G-T , le dlai fix pour le dgagement , le nettoyage et la remise en tat des emplacements mis la disposition de lentrepreneur est fix quinze (15) jours de calendrier compter de la date de la rception provisoire. En outre, une pnalit spciale de 200 DH par jour de

et dernire

calendrier de retard sera applique compter de la date dexpiration du dlai indiqu plus haut. Cette pnalit sera retenue doffice sur les sommes encore dues lentrepreneur.

ARTICLE 55 : RECEPTION PROVISOIRE

La rception provisoire aura lieu la date fixe par le Matre douvrage, celui-ci doit tre avis par lentrepreneur par lettre recommande poste dix (10) jours avant la date prvue.

Les oprations pralables la rception provisoire (essais etc ) seront ralises en prsence de la matrise duvre. La procdure de prononciation de cette rception et ses consquences est celle dcrite larticle 65 du CCAG-T.

ARTICLE 56 : PLANS DE RECOLLEMENT

En fin dexcution, lentrepreneur remettra au Matre douvrage, par lintermdiaire de la Matrise duvre, un calque support stable et 5tirages des dessins suivants, au format 21x31 et sur support informatique en format DXF ou DWG et image.

Dessins cts des ouvrages non visibles comme les fondations, les conduits dvacuation des eaux pluviales et uses, dont la ralisation peut tre diffrente des dessins primitifs et tels que ces ouvrages ont t

rellement excuts.

- Dessins des conduits, canalisations, conducteurs visibles et non visibles, tels quils ont t poss,

reprs par des symboles et teintes conventionnelles avec indications des sections et autres

caractristiques. Ces dessins indiqueront la position de tous les regards et caniveaux techniques

dassainissement, deau potable, de tlphone et dlectricit.

- Toutes notices, instructions crites sur le fonctionnement des appareillages et matriels installs, en

trois (3) exemplaires remettre au Matre douvrage.

Faute par lentrepreneur davoir fourni les plans de recollement lors de la rception provisoire, il lui sera appliqu doffice par le Matre douvrage et sur les sommes encore dues, ou dfaut sur la retenue de garantie ou la caution encore entre les mains de ce dernier, une retenue de 1% (un pour cent) du montant du

march arrondi la dizaine de dirhams suprieure.

Les plans de recollement doivent tre viss par la matrise duvre.

Aucun dcompte dfinitif ne sera rgl lentreprise avant la remise et la validation par ladministration du dossier de recollement.

ARTICLE 57 : GARANTIES CONTRACTUELLES

57.1. Dlai de garantie :

Le dlai de garantie est dune anne. Elle est gale la dure comprise entre la rception provisoire et celle dfinitive.

Pendant ce dlai, lentrepreneur est tenu une obligation dite de Obligation de parfait achvement au titre de laquelle il doit, ses frais, tous les travaux, les prestations et les prescriptions des alinas

conformment aux dispositions du paragraphe A de larticle 67 du CCAG-T.

57.2. Garanties particulires :

Lentrepreneur est responsable pendant dix (10) annes, compter de la rception dfinitive de lensemble des travaux du gros uvre et de ltanchit complte contre toutes dgradations ou infiltrations provoques par une mauvaise qualit des produits employs ou par une mauvaise excution des travaux.

cet effet, lentrepreneur devra souscrire, au plus tard la rception dfinitive, une police dassurance couvrant les risques lis ces travaux.

57.3. Assurance dcennale :

Lentrepreneur devra souscrire, au plus tard la rception dfinitive, une police dassurance responsabilit dcennale, couvrant les risques lis la responsabilit dcennale de lentrepreneur telle que celle-ci est dfinie larticle 769 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12/08/1913) formant code des obligations et contrats.

et dernire

La priode de validit de cette assurance court depuis la rception dfinitive jusqu la fin de la dixime anne qui suit cette rception.

Le Matre douvrage se rserve le droit de contracter directement la police dassurances Garantie Dcennale pour les sous lots gros uvre tanchit. Dans ce cas, les frais correspondants arrts 1% (un pour cent) du montant TTC des travaux des 2 sous lots plus les avenants ventuels seront dfalqus des

sommes dues lentrepreneur au prorata des dcomptes provisoires. Lentreprise sera rembourse des montants dfalqus le jour ou elle remet lassurance dcennale.

ARTICLE 58 : RECEPTION DEFINITIVE

La rception dfinitive sera prononce un an aprs la date du procs-verbal de la rception provisoire.

Cette rception sera prononce dans les conditions de larticle 68 du CCAG-T.

ARTICLE 59 : RESPONSABILITE APRES LA RECEPTION DEFINITIVE

Aprs la rception dfinitive des travaux, lentrepreneur est dgag de ses obligations, lexception de ses obligations contractuelles dfinies larticle 53 du prsent CPS.

ARTICLE 60 : MESURES COERCITIVES

Les mesures coercitives appliquer lentrepreneur sil ne se conforme pas soit aux stipulations du march, soit aux ordre