Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Mission AMO
Assistance à maîtrise d’ouvrage
pour les travaux
de mise en accessibilité
de bâtiments communaux
à IFS
Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulières
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
2
Sommaire
Article 1er - Objet et caractéristiques principales du marché ................................................................... 4
1.1 - Objet et forme du marché ............................................................................................................. 4
1.2 – Titulaire du marché ...................................................................................................................... 6
1.3 – Sous-traitance .............................................................................................................................. 6
1.4 – Conduite d’opération ................................................................................................................... 6
1.5 – Forme des notifications des décisions ou des informations......................................................... 6
Article 2 – Programme des travaux .......................................................................................................... 7
2.1 – Diagnostic initial 2011 ................................................................................................................. 7
2.2 – Agenda d’accessibilité programmée – Ad’ap 2015 ..................................................................... 7
Article 3 – Contenu des éléments de mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ................................... 13
Article 4 - Documents contractuels ........................................................................................................ 18
4.1 Pièces particulières ....................................................................................................................... 18
4.2 Pièces générales ............................................................................................................................ 18
Article 5 - Délais - Pénalités ................................................................................................................... 18
5.1 - Délais .......................................................................................................................................... 18
5.2 - Prolongation de délais ................................................................................................................ 19
5.3 – Pénalités pour retard .................................................................................................................. 19
5.4 – Délai d’affermissement de la tranche conditionnelle - Indemnités de dédit – indemnités d’attente .............................................................................................................................................. 19
Article 6 - Cadre juridique ...................................................................................................................... 19
6.1 - Confidentialité et sécurité ........................................................................................................... 19
6.2 - Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail .............................................................. 19
6.3 - Protection de l’environnement ................................................................................................... 19
6.4 - Respect des clauses contractuelles ............................................................................................. 19
6.5 – Redressement ou liquidation judiciaire ..................................................................................... 20
Article 7 – Prix ........................................................................................................................................ 21
7.1 – Forfait de rémunération ............................................................................................................. 21
7.2 - Contenu des prix ......................................................................................................................... 21
7.3 - Variation des prix ....................................................................................................................... 21
Article 8 – Retenue de garantie, avance, règlement des comptes au titulaire ........................................ 22
8.1 – Retenue de garantie .................................................................................................................... 22
8.2 – Avance ....................................................................................................................................... 22
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
3
8.3 – Acomptes ................................................................................................................................... 22
8.4 – Décompte général et état du solde ............................................................................................. 22
8.5 - Délais de paiement ..................................................................................................................... 23
Article 9 - Résiliation du marché ............................................................................................................ 23
Article 10 - Règlement des litiges .......................................................................................................... 23
Article 11 - Droit, Langue, Monnaie ...................................................................................................... 24
Article 12 - Assurances ........................................................................................................................... 24
Article 13 - Dérogations au CCAG.PI .................................................................................................... 24
Article 14 – Engagement de l’assistant à maître d’ouvrage ................................................................... 25
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
4
Article 1er - Objet et caractéristiques principales du marché
1.1 - Objet et forme du marché
Le présent Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulières (CCATP) porte sur les
modalités de réalisation des prestations du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage (selon la
loi MOP n°85-704 du 12 juillet 1985) pour la conduite de travaux sur des bâtiments communaux
de la Ville d’IFS.
La Ville a décidé en effet d’engager un programme d’investissement 2016-2017 qui vise à
mettre ses bâtiments aux normes de la réglementation en matière d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite, avec notamment :
- modification sur cheminements extérieurs ou intérieurs aux locaux ;
- changement de blocs-portes aux largeurs de passage insuffisantes ;
- compléments d’équipements au droit d’escaliers (pose de main-courantes, de bandes
de vigilances, de contrastes visuels sur les contre-marches, de bandes anti-
dérapantes sur les nez de marches,…) ;
- adaptation de sanitaires, des douches ;
- aménagement intérieur des vestiaires ;
- création d’élévateurs pour personnes à mobilité réduite.
D’une manière générale, il s’agit donc de conduire des travaux :
- de dépose ou démolition de murs, équipements ou aménagements,
- de fourniture et pose de cloisons,
- de menuiserie,
- de plomberie,
- de peinture,
- de fourniture et pose d’équipements techniques,
- de modification d’espaces extérieurs (voirie).
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
5
L’Assistant à Maître d’Ouvrage, en apportant son conseil et son expertise, sans toutefois
disposer d’aucun pouvoir de décision, se verra confier les missions suivantes :
1. CONSULTATION DES ENTREPRISES
- Sur la base de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) et de son programme de
travaux, il aidera à l’organisation et au lancement de la consultation par la rédaction
du Dossier de Consultation des Entreprises de travaux, par lots techniques à définir ;
- En cours de consultation, avec les entreprises candidates, il assurera la visite de sites,
la présentation du programme ;
- En cours de consultation, l’AMO préparera les réponses écrites à apporter par la Ville
aux questions des candidats;
- Après réception des offres, l’AMO proposera une analyse au vu des critères retenus
dans le DCE.
2. REALISATION ET RECEPTION DES TRAVAUX
- Sans se substituer à la Ville d’Ifs qui assurera en interne la maîtrise d’œuvre, l’AMO
l’accompagnera par l’organisation des réunions de chantier, la rédaction des compte-
rendus de réunion, la préparation des décisions techniques qui seront prises à ce
stade par la Ville (avec proposition d’avis techniques sur certains points particuliers
réclamant une expertise) ;
- Au cours des opérations de réception des travaux, l’AMO apportera son expertise
pour permettre à la Ville de lister les éventuelles réserves.
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
6
1.2 – Titulaire du marché
Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCATP sous le nom
« l’assistant à maître d’ouvrage » sont précisées à l’acte d’engagement.
1.3 – Sous-traitance
L’assistant à maître d’ouvrage peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son
marché, sous réserve de l’acceptation du ou des sous-traitants et de l’agrément de leurs
conditions de paiement par la Ville d’IFS.
Les conditions de l’exercice de cette sous-traitance sont définies dans le CCAG-PI.
L’acte spécial précise tous les éléments des articles 133 à 137 du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics et indique en outre pour sous-traitants à payer
directement :
- La personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements
et cessions de créance ;
- Le comptable assignataire des paiements ;
- Le compte à créditer.
1.4 – Conduite d’opération
La conduite d’opération est assurée par la ville d’IFS.
1.5 – Forme des notifications des décisions ou des informations
Les décisions ou informations du pouvoir adjudicateur sont notifiées directement au titulaire
contre récépissé.
La notification est faite à l’adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du
marché ou, à défaut, à son siège social.
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
7
Article 2 – Programme des travaux
2.1 – Diagnostic initial 2011
En août 2011, la ville d’IFS a fait établir un diagnostic de l’ensemble de ses établissements au
regard de la réglementation accessibilité. Ce travail a été mené par la société BUREAU
VERITAS :
BUREAU VERITAS
Agence de Caen
Immeuble Ambassadeur
4 place de Boston
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tel : 02 31 94 55 55
Fax : 02 31 94 71 19
Le Diagnostic initial est joint en annexe au présent cahier des charges de consultation.
Au regard de travaux effectuées sur la période 2011 – 2014 et compte-tenu de l’évolution de
la réglementation en matière de mise en accessibilité des ERP communaux, le diagnostic initial
a été mis à jour puis présenté aux services de la Préfecture en vue de l’approbation de
l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap).
2.2 – Agenda d’accessibilité programmée – Ad’ap 2015
Les travaux de mise en accessibilité ont été estimés en août 2015 à 315.000,00 euros TTC et ont
été répartis en 2 périodes :
- Programme 2016 : 154.000,00 euros ttc
- Programme 2017 : 161.000,00 euros ttc, notamment sur les sites à équiper
d’un élévateur
L’agenda approuvé est synthétisé dans le tableau ci-après :
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
8
N°ERP Désignation Diagnostic mis à jour 2015
et estimations actualisées en euros TTC
3410085 Hôtel de Ville Idem rapport Veritas
26.000,00
Bâtiment CCAS
Le bâtiment n’est accessible au public qu’en rez de chaussée.
Quelques menus travaux de mise en accessibilité, notamment
dans les sanitaires.
2.000,00
3410067 Ecole de Musique/Bibliothèque
L’appareil élévateur pour personne à mobilité réduite
initialement proposé pour l’accès extérieur doit pouvoir faire
l’objet d’une dérogation au regard des adaptations possibles
sur la voirie. Le montant ci-dessous maintient la pose d’un
appareil élévateur.
43.000,00
3410001
Salle F. Mitterrand et annexes
(Ancien local Restos du Cœur, Police
Municipale, Ecole de Danse, Local
Club Photo)
L’ascenseur R+1 préconisée pour desservir l’étage où l’activité
danse a lieu n’est plus obligatoire dans la mesure où cette
activité n’accueille jamais plus de 50 personnes à la fois -
8.000,00
Eglise St-André Idem rapport Veritas
2.000,00
Presbytère + salles annexes (UIA)
Les travaux de mise en accessibilité au niveau de la voirie ont
été réalisés
3.000,00
3410073 Crèche F. Dolto / RAM Idem rapport Veritas
3.000,00
10057 Ecole Paul Fort
Idem rapport Veritas
Le réglage de la porte d’entrée a été fait
13.000,00
3410058 Groupe Scolaire Jean Vilar
L’obligation d’un appareil élévateur pour personne à mobilité
réduite pour atteindre l’étage est maintenue (3 classes à
l’étage au minimum donc plus de 50 personnes)
39.000,00
3410059 Groupe Scolaire Jules Verne / Centre
de Loisirs
Les travaux de voirie côté rue du chemin vert ont été menés en
2012 dans le cadre de l’opération de requalification urbaine
30.000,00
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
9
N°ERP Désignation Diagnostic mis à jour 2015
et estimations actualisées en euros TTC
3410064 Ecole Pablo Neruda
Les travaux nécessaires identifiés en 2011 ont été menés dans
le cadre de l’opération de requalification urbaine du cœur de
quartier de la Plaine – restent les travaux de reprise ponctuelle
de la cour (ressaut à l’entrée)
1.000,00
3410071 Groupe Scolaire Marie Curie
Comme pour le groupe scolaire Jean Vilar, l’obligation d’un
appareil élévateur pour personne à mobilité réduite pour
atteindre l’étage est maintenue (plus de 50 personnes)
60.000,00
3410068 Espace Prévert
(ancien dojo, garderie)
Idem rapport Veritas
2.000,00
3410071 Préfa Prévert Idem rapport Veritas
3.000,00
3410095 Gymnase Senghor
Idem rapport Veritas
Des équipements sanitaires (tels que bacs de douche ou
lavabos) sont à adapter
25.000,00
3410096 Gymnase J. Obric + extension du
Gymnase
Idem rapport Veritas
Des travaux de second œuvre (portes trop étroites, cloisons à
déplacer,…) sont nécessaires.
Des équipements sanitaires sont à adapter
25.000,00
Tribunes foot
Idem rapport Veritas
Des travaux de second œuvre (portes trop étroites, cloisons à
déplacer,…) sont nécessaires.
20.000,00
3410097 Tennis couvert
Une majeure partie des travaux d’adaptation des douches et
sanitaires a été menée depuis le diagnostic de 2011
9.000,00
3410098 Structure gonflable tennis "bulle" Idem rapport Veritas
1.000,00
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
10
Programme 2016
N°ERP Désignation
Estimation financière
de la mise en accessibilité
en euros TTC
10057 Ecole Paul Fort 13.000,00
3410059 Groupe Scolaire Jules Verne / Centre de Loisirs 30.000,00
3410064 Ecole Pablo Neruda 1.000,00
3410068 Espace Prévert
(ancien dojo, garderie) 2.000,00
Préfa Prévert 3.000,00
3410095 Gymnase Senghor 25.000,00
3410096 Gymnase J. Obric + extension du Gymnase 25.000,00
Tribunes foot 20.000,00
3410097 Tennis couvert 9.000,00
3410098 Structure gonflable tennis "bulle" 1.000,00
3410071 Groupe Scolaire Marie Curie
(tous travaux sauf élévateur) 25.000,00
TOTAL 2016 154.000,00
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
11
Programme 2017
N°ERP Désignation
Estimation financière
de la mise en accessibilité
en euros TTC
3410071 Groupe Scolaire Marie Curie
élévateur 35.000,00
3410085 Hôtel de Ville 26.000,00
Bâtiment CCAS 2.000,00
3410067 Ecole de Musique/Bibliothèque 43.000,00
3410001
Salle F. Mitterrand et annexes (Ancien local Restos
du Cœur, Police Municipale, Ecole de Danse, Local
Club Photo)
8.000,00
Eglise St-André 2.000,00
Presbytère + salles annexes (UIA) 3.000,00
3410073 Crèche F. Dolto / RAM 3.000,00
3410058 Groupe Scolaire Jean Vilar 39.000,00
TOTAL Programme 2017 Ad’AP 161.000,00
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
12
La Ville a fait l’acquisition récemment d’un bâtiment ERP situé au 909 rue de Caen. Il va y
accueillir dès septembre 2016 le nouveau centre socio-culturel de la Ville d’Ifs. Les services ont
engagé les démarches auprès de l’ancien propriétaire du bâtiment pour récupérer tous les
dossiers techniques s’y rattachant. Nous devrions donc pouvoir mettre à disposition du titulaire
le rapport diagnostic accessibilité de cet ERP qu’il conviendra d’ajouter au dossier principal
Ad’AP. Le programme des travaux à engager est donc à préciser en conséquence pour l’exercice
2017. Il est sommairement évalué à ce stade à 50.000,00 ttc
Le montant du programme global 2017 est donc de 211.000,00 euros TTC :
N°ERP Désignation
Estimation financière
de la mise en accessibilité
en euros TTC
Programme 2017 Ad’AP 161.000,00
Centre socio-culturel 50.000,00
TOTAL 2017 211.000,00
Le titulaire mènera sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur l’ensemble des bâtiments
communaux listés dans le tableau ci-avant, complété du centre socio-culturel.
Enfin, il est à noter que certains travaux peuvent nécessiter l’établissement puis le dépôt en
mairie d’une déclaration préalable de travaux ou d’une demande de permis de construire. Le
dossier de permis de construire sera établi et rédigé par les services de la Ville assisté dans la
rédaction des pièces techniques de l’AMO.
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
13
Article 3 – Contenu des éléments de mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage
En conformité avec la loi MOP n° 85-704 du 12 juillet 1985, un assistant à maîtrise d’ouvrage
peut se mettre au service du maître d’ouvrage dans le souci de l’aider à remplir ses obligations
légales et réglementaires.
Le présent marché est constitué des missions suivantes :
Missions
1. CONSULTATION DES ENTREPRISES
1.1. Rédaction des pièces techniques du DCE
1.2. Visite des sites et présentation du programme
aux candidats
1.3. Assistance technique
en phase de consultation travaux
1.4. Analyse des offres
2. REALISATION ET RECEPTION DES TRAVAUX
2.1. Assistance au suivi des chantiers
2.2. Assistance aux OPR
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
14
1. CONSULTATION DES ENTREPRISES
1.1. REDACTION DU DCE
Sur la base de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) et de son programme de
travaux, l’assistant à maître d’ouvrage aidera à l’organisation et au lancement de la
consultation par la rédaction des pièces techniques du Dossier de Consultation des
Entreprises de travaux, par lots techniques à définir ;
Les prestations à fournir comprennent :
- les C.C.T.P. détaillés par lot définissant les travaux des divers corps d'état et
permettant aux entreprises d'établir leur offre sans ambiguïté ;
- les spécifications techniques complémentaires aux CCTP permettant de définir
de façon complète et précise les ouvrages à exécuter :
- Description détaillée,
- Nomenclatures,
- Instructions techniques,
- Caractéristiques fonctionnelles ;
- Schémas ou plans au 1/50ème et plans techniques de positionnement et de
repérage des ouvrages pour chaque corps d’état à partir des plans au 1/50ème
pour courants forts, courants faibles, plomberie, chauffage, ventilation,
détection incendie ; Plans de localisation et de définition des éléments suivants
: appareillages courants forts et faibles ;
- Planning prévisionnel des travaux ;
- Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ;
- Récapitulatif estimatif établi selon ce cadre ;
- Liste détaillée minimale des documents constituant les dossiers des ouvrages
exécutés, intégrant notamment les éléments spécifiques que le Maître
d’ouvrage souhaitera en fonction des choix techniques retenus.
Il conviendra d’assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les dispositions
découlant, le cas échéant des prescriptions des autorités administratives.
D’une façon générale, le projet doit comporter l'ensemble des plans et descriptifs
détaillés nécessaires pour une bonne compréhension du projet par les entreprises qui
doivent pouvoir établir leur offre en toute connaissance de cause.
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
15
Les documents du DCE seront remis en 2 exemplaires (dont 1 sur support
informatique) par l’assistant à maître d’ouvrage au maître d’ouvrage pour vérification
et réception.
Cet élément de mission devra être mené sur un délai maximum de 4 semaines (voir
article D6 de l’AE).
1.2. VISITE DES SITES
En cours de consultation, avec les entreprises candidates, l’assistant à maîtrise
d’ouvrage assurera la visite de sites, la présentation du programme.
1.3. ASSISTANCE TECHNIQUE EN PHASE DE CONSULTATION
En cours de consultation, l’AMO préparera les réponses écrites à apporter par la Ville
aux questions des candidats. Il devra soumettre ces réponses à la Ville pour validation
avant envoi aux entreprises.
1.4. ANALYSE DES OFFRES
Après réception des offres, l’AMO proposera une analyse au vu des critères retenus
dans le DCE et remettra un rapport d’analyse des offres au maître d’ouvrage.
L’AMO analysera les offres des entreprises, et s’il y a lieu les variantes à ces offres,
procédera à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la
consultation, analysera les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles
sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne
comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables
par un homme de l'art et établira un rapport d'analyse comparative proposant les
offres susceptibles d'être retenues, conformément aux critères de jugement des
offres précisées dans le règlement de la consultation.
La partie financière de l'analyse comportera une comparaison des offres entre elles
et avec le coût prévisionnel des travaux.
L’AMO préparera les mises au point techniques nécessaires pour permettre la
passation du ou des marchés de travaux par le Maître d’ouvrage.
Le Maître d’ouvrage procèdera à l'ouverture des plis.
S’il y a lieu, l’assistant à maître d’ouvrage participera à toutes les réunions de la
commission d’appel d’offres (que les marchés soient fructueux ou infructueux).
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
16
Si des dispositions variantes sont remises par les entrepreneurs conformément aux
stipulations du règlement de consultation, l’assistant à maître d’ouvrage devra
accomplir sans rémunération complémentaire les tâches d’analyse, de contrôle,
impliquées par l’étude de ces variantes.
L’assistant à maître d’ouvrage établira, à partir des pièces qui lui sont remises et sans
prendre contact avec les entrepreneurs, un rapport dans lequel il indiquera pour
chacune des offres notamment :
- les points sur lesquels ces offres ne seraient pas conformes au projet ;
- les réserves éventuelles qu'elles appellent ;
- les imprécisions, erreurs, ou omissions relevées notamment dans les
décompositions des prix forfaitaires ou sous-détails de prix unitaires.
Si des offres lui paraissent anormalement basses, il doit en faire part à la Ville d’Ifs
pour que ses services demandent, par télécopie ou lettre, confirmation de son prix à
l'entreprise.
Le choix définitif des entreprises à retenir appartient au Maître d’ouvrage qui reste
libre de suivre ou non les remarques de l’AMO.
2. REALISATION ET RECEPTION DES TRAVAUX
2.1. ASSISTANCE AU SUIVI DES CHANTIERS
Sans se substituer à la Ville d’Ifs qui assurera en interne la maîtrise d’œuvre, l’AMO
l’accompagnera en prenant à sa charge l’organisation des réunions de chantier, la
rédaction des compte-rendus de réunion, la préparation des décisions techniques qui
seront prises à ce stade par la Ville (avec proposition d’avis techniques sur certains
points particuliers réclamant une expertise) ;
Ainsi, cette phase de mission a pour objet de :
- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de
réalisation respectent le programme retenu ;
- s'assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en
application du ou des marchés de travaux, sont conformes aux dits marchés et
ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables
par un homme de l'art ;
- assister les services de la Ville d’Ifs dans la délivrance de tous les ordres de
service, l’établissement de tous les procès-verbaux nécessaires à l'exécution du
ou des marchés de travaux, dans l’organisation des réunions de chantier (une
réunion par semaine et aussi inopinément que de besoin) ;
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
17
- assister les services de la Ville d’Ifs dans l’établissement des éventuels projets
d'avenant aux marchés de travaux en les justifiant par un rapport écrit ;
- examiner et porter un avis sur les propositions de sous-traitance des
entreprises.
En outre, l’assistant à maître d’ouvrage fera remettre par les entrepreneurs toutes les
pièces prévues à l’article 28 du CCAG travaux. Il établira avec eux le calendrier
d’exécution et dirigera la mise au point de ces documents.
Le calendrier d’exécution sera revêtu d’une mention d’approbation par chacun des
entrepreneurs et visé par l’assistant à maître d’ouvrage.
2.2. ASSISTANCE AUX OPR
Au cours des opérations de réception des travaux, l’AMO apportera son expertise
pour permettre à la Ville de lister les éventuelles réserves.
L'assistance apportée au Maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant
la période de garantie de parfait achèvement a pour objet :
- d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux en liaison avec
les organismes de contrôle éventuels ;
- de rédiger les procès-verbaux de réception ;
- d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à
leur levée ;
- de procéder à l'examen des désordres signalés par le Maître d’ouvrage ;
- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de
l'ouvrage, à partir des plans conformes à l'exécution remis par l'entrepreneur,
des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des
prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis
en œuvre ;
- d'assurer le suivi de la réparation des désordres signalés pendant le délai de
garantie de parfait achèvement.
Pour la constitution du dossier des ouvrages exécutés, l’assistant à maître d’ouvrage
établira la liste détaillée des documents le constituant.
Il lui appartiendra de collecter et de vérifier les documents fournis après exécution par
les Entrepreneurs (et notamment les plans d'ensemble et de détail conformes à
l'exécution) en application de l'article 40 du CCAG applicable aux marchés de travaux.
L’assistant à maître d’ouvrage remettra après vérification les documents ci-dessus (en
4 exemplaires papier et sur support informatique sous forme de fichiers .dwg ou .dxf)
au Maître d’ouvrage ainsi que les notices de fonctionnement et d'entretien
accompagnées des consignes d'exploitation des diverses installations.
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
18
Article 4 - Documents contractuels
Le marché est constitué par les éléments contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de
priorité décroissante :
4.1 Pièces particulières
− L'acte d'engagement (AE) ;
− Le présent cahier des clauses particulières (CCATP) dont l'exemplaire conservé
dans les archives de l'administration fait seul foi ;
− La note méthodologique de l’AMO ;
− Le planning détaillé.
4.2 Pièces générales
− Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics
de Prestations Intellectuelles (CCAG PI), approuvé par arrêté ministériel du 16
décembre 2009, en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois
d’établissement des prix (mois Mo) ;
− Le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
− Le Cahier des Clauses Administratives générales applicable aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux), approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2009, en
vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d’établissement des prix (mois
Mo) ;
− Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés
publics de travaux, en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois
d’établissement des prix (mois Mo) : annexes « travaux de génie-civil »
et « travaux de bâtiment »
Article 5 - Délais - Pénalités
5.1 - Délais
Les délais d’établissement des documents d’étude sont fixés dans l’acte d’engagement.
Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
− Premier élément de mission (1.1 – Rédaction du DCE) : date de l’accusé de réception
par l’assistant à maître d’ouvrage de la notification du marché ;
− Remise du rapport d’analyse des offres : 10 jours à compter de la récupération des
offres ;
− Autres éléments de mission ou parties d’éléments : date de l’accusé de réception par
l’assistant à maître d’ouvrage de l’ordre de service de démarrage de l’élément de
mission concerné ;
− Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
19
5.2 - Prolongation de délais
Les dispositions du CCAG-PI sont applicables.
5.3 – Pénalités pour retard Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une
mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est
expiré.
Cette pénalité est fixée à 150 € HT par jour de retard. Une fois le montant des pénalités
déterminé, la formule de variation prévue au marché leur est appliquée.
5.4 – Délai d’affermissement de la tranche conditionnelle - Indemnités de dédit –
indemnités d’attente
Sans objet - le marché ne comporte pas de tranche conditionnelle.
Article 6 - Cadre juridique
6.1 - Confidentialité et sécurité
Pas de stipulations particulières.
6.2 - Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail Conformément aux dispositions prévues au CCAG, le titulaire respecte les lois et les
règlements relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays où
cette main-d’œuvre est employée.
6.3 - Protection de l’environnement Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives
et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des
personnes, et de préservation du voisinage.
6.4 - Respect des clauses contractuelles
Les stipulations des documents contractuels du marché expriment l'intégralité des obligations
des parties. Ces clauses prévalent sur celles qui figureraient sur tous les documents adressés
par le candidat lors de sa réponse à la consultation, y compris sur d’éventuelles conditions
générales de vente.
De même, le titulaire ne peut faire valoir, en cours d’exécution du marché, aucune nouvelle
condition générale ou spécifique, sans l’accord exprès du pouvoir adjudicateur.
Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
20
6.5 – Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou
décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché.
En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse à l’administrateur une mise
en demeure lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché. Cette mise en demeure
est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de l’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article L622-13 du Code de commerce.
En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de
l’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut
être prolongé ou raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à
l’administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur ou du titulaire de renoncer à
poursuivre l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre
droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.
En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement
autorise expressément le maintien de l’activité de l’entreprise. Dans cette hypothèse, le
pouvoir adjudicateur pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée à la
décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
21
Article 7 – Prix
7.1 – Forfait de rémunération Le forfait de la rémunération est fixé par l’article D3 de l’acte d’engagement.
Il est réputé établi sur les bases des conditions économiques en vigueur au mois Mo.
7.2 - Contenu des prix
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant
obligatoirement les prestations, toutes les dépenses nécessaires à l'exécution des prestations,
les marges pour risque et les marges bénéficiaires.
7.3 - Variation des prix
Le prix est révisable.
Le mois d’établissement des prix du marché (appelé mois Mo) est le mois de la date de
signature de l’offre de prix par le candidat.
Le prix est révisé par référence à l’index ingénierie I (base 100 en janvier 1973) sur la base du
prix initial établi au mois Mo.
La révision se fera selon la formule ci-après :
R = 0,15 + 0,85 (In/Io)
où :
R = Coefficient de révision appliqué aux prix du marché; In = Index ingénierie du mois de
révision (l’index définitif à retenir, conformément au CCAG PI, diffère selon l’élément de
mission), Io = Index d'origine du mois Mo
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
22
Article 8 – Retenue de garantie, avance, règlement des comptes
au titulaire
8.1 – Retenue de garantie
Les sommes dues à l’assistant au maître d’ouvrage au titre de son marché sont dispensées de
retenue de garantie.
8.2 – Avance Sans objet.
8.3 – Acomptes Le règlement des sommes dues à l’AMO fait l’objet d’acomptes périodiques, par application
du tableau précisant la répartition des honoraires de l’annexe n° 1 de l’acte d’engagement.
Les prestations incluses dans les éléments de mission ne peuvent faire l’objet d’un règlement
qu’après achèvement total de chaque élément de mission et réception par le maître
d’ouvrage. Toutefois, lorsque les prestations présentent un délai d’exécution important, et
afin que l’intervalle de temps entre deux acomptes successifs n’excède pas trois mois, il est
possible d’établir un état périodique avec pourcentage d’avancement d’exécution de
l’élément de mission en cours. Ce pourcentage, avec accord du maître d’ouvrage, sert de base
de calcul du montant de l’acompte correspondant.
8.4 – Décompte général et état du solde Le maître d’ouvrage établit le décompte général en tenant compte du projet de décompte
final adressé par l’assistant à maître d’ouvrage, des pénalités éventuelles, en précisant l’état
du solde et en récapitulant les acomptes déjà versés et du solde à verser. Il devient définitif à
son acceptation par l’assistant à maître d’ouvrage.
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
23
8.5 - Délais de paiement
Le délai de paiement des sommes dues est de 30 jours.
Tout dépassement de ce délai constitue un retard de paiement donnant lieu à versement
d’intérêts moratoires.
Le point de départ du délai global de paiement d’un acompte est la date de réception de la
demande par les services du pouvoir adjudicateur.
Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de notification du
décompte général et définitif par le pouvoir adjudicateur à l’AMO. Tout sous-traitant
bénéficiaire du paiement direct sera payé dans les mêmes délais que le titulaire.
Article 9 - Résiliation du marché
Les clauses des articles 29 à 36 du CCAG.PI sont applicables avec les précisions suivantes. En
cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général, l'indemnisation du titulaire est
obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors
taxes non révisé des prestations non réalisées, un pourcentage fixé à 5%.
Le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues
par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une
prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas résiliation du marché
prononcée aux torts du titulaire.
Article 10 - Règlement des litiges
Il est fait application des dispositions de l'article 37 du CCAG.PI.
En tout état de cause, le Tribunal Administratif de Caen est seul compétent.
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
24
Article 11 - Droit, Langue, Monnaie
En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.
Les inscriptions sur les matériels livrés au titre du marché sont en français.
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'Union Européenne sans avoir d'établissement
en France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que le pouvoir adjudicateur
lui communique un numéro d'identification fiscal.
La monnaie de compte du marché est la même pour toutes les parties prenantes
Article 12 - Assurances
Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard
des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par la conduite des prestations ou les
modalités de leur exécution. Il doit justifier dans un délai de quinze jours courant à compter de
la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces
contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité
garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire
cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à
compter de la réception de la demande.
Article 13 - Dérogations au CCAG.PI
L'article 5.1 du présent cahier des charges déroge aux articles 13.1.1 et 13.1.2 du CCAG. PI
L'article 5.3 du présent cahier des charges déroge aux articles 14.1 et 14.3. du CCAG. PI
L'article 7.3 du présent cahier des charges déroge à l’article 10.1.1 du CCAG. PI
L'article 8.4 du présent cahier des charges déroge à l’article 11.8 du CCAG. PI
Ville d’IFS – Marché d’AMO - CCATP
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
Années
2016-2017
25
Article 14 – Engagement de l’assistant à maître d’ouvrage
L’assistant à maître d’ouvrage s’engage, sans réserve, conformément aux conditions, clauses
et prescriptions imposées par le présent marché, à exécuter les prestations qui le concernent
dans les conditions définies.
Fait à………………………………. Le………………………….
Signature de l’AMO + Cachet